2010-12 1.5 24/05/2013 973.01-2014 973.01-2014 2014-06-19 2015-02-23 0123 88287 1900-01-01 0511 0156CA458FBF24CB6C006F24D9C4CC17 ROD'OR ADVIES
Besteknr. : 973.01-2014, versie 10-12-2014 - DEFINITIEF-
Project : Groenbeheer Kraaijenbergse plassen te Cuijk ROD'OR ADVIES
Besteknr. : 973.01-2014, versie 10-12-2014 - DEFINITIEF-
Project : Groenbeheer Kraaijenbergse plassen te Cuijk Vrij gedeelte voor bestek 01 Bestek 973.01-2014 BESTEK - DEFINITIEF - GROENBEHEER KRAAIJENBERGSE PLASSEN TE CUIJK d.d. 10 december 2014 Auteur: W. Kolkman Projectleider: M. Quist Projectnr.: 973.01 ROD'OR ADVIES Vestiging de Meern Postbus 247 3454 ZL De Meern Vestiging Oosterwolde Molenweg 21 8431 HP Oosterwolde (fr) Vestiging Arnhem IJsselburcht 22 6825 BP Arnhem Tel.088 - 6660510 www.rodoradvies.nl info@rodoradvies.nl ROD'OR ADVIES
Besteknr. : 973.01-2014, versie 10-12-2014 - DEFINITIEF-
Project : Groenbeheer Kraaijenbergse plassen te Cuijk 0 0. Totstandkoming overeenkomst 01 Aanbesteder College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cuijk. Louis Jansenplein 1 5431 BV CUIJK Telefoon: 0485-396600 Fax: 0485-317774 Correspondentieadres: Postbus 7 5360 AA GRAVE Naam overnemen uit aankondiging (afd. i-1); zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 02 Procedure Europese aanbesteding volgens de openbare procedure conform het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012). Aanbestedingsprocedure vermelden, bijv. europese/nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig ...........(gehanteerde aanbestedingsregeling vermelden) 03 Inlichtingen inschrijvingsfase 1.Vragen en/of inlichtingen worden via 'vraag en antwoord' op TenderNed gesteld. 2.De vragen kunnen worden gesteld tot de op TenderNed vermelde datum en tijdstip. 3.Er zal geen aanwijzing ter plaatse worden gehouden. Naam van degene die inlichtingen geeft vermelden, evenals plaats, datum en tijd. Tevens vermelden vanaf welk tijdstip en waar de nota van inlichtingen ter inzage ligt.Bij de niet-openbare procedure kan eventueel volstaan worden met de volgende tekst: Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 04 Inschrijving 1.Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). 2.De inschrijving vindt volledig digitaal plaats door het uploaden van de gevraagde documenten op TenderNed. Inschrijvingen per post, e-mail, fax of op een andere wijze worden niet geaccepteerd 3.Bij inschrijving worden door de inschrijver de volgende documenten ingediend: a)Het inschrijfbiljet; b)De inschrijfstaat; c)Een volledig ingevulde en ondertekende "Eigen Verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten" (Eigen Verklaring) zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten; d.Een verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving conform het bij het bestek gevoegde model. 4.Om in aanmerking te kunnen komen voor de gunning van de dienst zijn er geen uitsluitingsgronden op de inschrijver van toepassing en voldoet hij aan de gestelde geschiktheidseisen. Om dit te bewijzen overlegt de inschrijver binnen 7 dagen na het verzoek van de aanbestedende dienst de navolgende documenten: a)De bewijsstukken met betrekking tot de uitsluitingsgronden als bedoeld in de "Eigen Verklaring". Te weten: " Een uittreksel uit het handelsregister niet ouder dan 6 maanden; " Een gedragsverklaring aanbesteden, niet ouder dan 2 jaar; " Een verklaring van de belastingdienst, niet ouder dan 6 maanden. Gedurende de looptijd van de overeenkomst moet de opdrachtnemer blijven voldoen aan bovengestelde eisen. De opdrachtgever is gerechtigd om gedurende de looptijd bewijsstukken als hierboven bedoeld op te vragen. Bij het niet kunnen voldoen aan deze eisen is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht te beeindigen zonder dat de aannemer recht op schadevergoeding heeft als bedoeld in paragraaf 14 U.A.V. 1989. b)De bewijsstukken aangaande de geschiktheidseisen bedoeld zoals aangegeven in de advertentie. 5.De inschrijver wordt verzocht, conform artikel 2.17.1 van het ARW 2012, in zijn inschrijving aan te geven welke onderdelen van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming uit te voeren. Inschrijvers mogen gebruik maken van onderaanneming. Hoofdaannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor dat deel van de dienstverlening dat in onderaanneming wordt gedaan. Wanneer van toepassing moet dit worden vermeld op de Eigen Verklaring. 6.Indien in combinatie wordt ingeschreven is slechts één aanbieding toegestaan. Bij inschrijving zal door de combinatie worden aangegeven dat (a) de leden van de combinatie zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de volledige en juiste uitvoering van de overeenkomst(en) in al zijn onderdelen en (b) de naam van de combinant die als penvoerder namens de combinatie zal fungeren. In dat geval is het afzonderlijk inschrijven door één van de combinanten, alleen of in combinatie met anderen niet toegestaan. Indien er ingeschreven wordt in combinatie, dient dit te worden vermeld op de Eigen Verklaring. Elk lid van de combinatie dient een Eigen Verklaring in te dienen. 7.In afwijking van het gestelde in artikel 2.20.1 van het ARW 2012 dient de inschrijver zijn aanbieding gestand te doen gedurende zestig dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden. 8.Het aanbieden van varianten zoals omschreven in artikel 2.19.1 van het ARW 2012 is niet toegestaan. De te vermelden criteria dienen in overeenstemming te zijn met de criteria vermeld in de aankondiging. De navolgende tekst m.b.t. onderaanneming is optioneel en kan worden weggelaten. Keuze maken welke gevolgen kunnen worden verbonden aan de uitslag van het integriteitsonderzoek. Ingeval van een niet-openbare procedure de vorenstaande punten 1 t/m 3 vervangen door: Of door navolgende punt 1: De navolgende punten 4, 5 en 6 zonodig hernummeren. Punt 4 alleen handhaven bij de openbare procedure indien een iso-certificaat wordt verlangd; in dat geval ook par. 1.07 opnemen. (nb: bij de niet-openbare procedure deze eis als selectie-eis in de selectieleidraad opnemen). Alleen opnemen indien een zekerheidstelling voorafgaand aan het verlenen van de opdracht wordt verlangd. In dat geval tevens de leden 01 en 02 van artikel 01.07.01 (deel 3 van het bestek) opnemen. Ingeval van de niet-openbare procedure kan punt 5 in de inschrijvingsleidraad zijn voorzien; in dat geval kan worden volstaan met: Sub 6 alleen opnemen indien het uit te voeren werk het verwerken van verontreinigde grond of verontreinigd (grond)water omvat. E en f alleen opnemen indien dit wordt verlangd.Ingeval van de niet-openbare procedure kan punt 6 in de inschrijvingsleidraad zijn voorzien; in dat geval kan worden volstaan met: 05 Inschrijvingsstaat 1.Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). 2.De inschrijver wordt extra gewezen op de gewijzigde regeling, de inhoud en de consequenties van de juiste wijze van het indienen van de inschrijfstaat en de beoordeling van de inschrijfstaat door de aanbestedende dienst volgens artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen 2010, . 3.Het niet voldoen aan artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) leidt in principe tot ongeldigheid. 06 Aanbesteding 1.De inschrijving wordt volledig digitaal doorlopen via TenderNed (van publicatie tot gunning); 2.De inschrijving is volledig wanneer de vragen ten aanzien van de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen in TenderNed zijn beantwoord en de gevraagde gegevens (zie paragraaf 0.04) zijn geupload op TenderNed. 3.Offertes per reguliere post, persoonlijke bezorging, e-mail of fax of op een andere wijze dan omschreven in lid 2, worden niet in behandeling genomen. 4.De digitale inschrijving is uiterlijk op de via TenderNed vermelde datum en tijd ingediend via TenderNed. Na dit tijdstip is inschrijven niet meer mogelijk. 5.Na de op TenderNed aangegeven datum en tijd kan de digitale kluis worden geopend. De aanbesteding is niet openbaar. Er worden geen inschrijvers toegelaten bij de opening van de digitale kluis. 6.De inschrijver ontvangt zo kort mogelijk na aanbesteding via TenderNed een proces-verbaal van aanbesteding. Achtereenvolgens vermelden: dag, datum en tijd en voorts locatie en plaats.Bij de niet-openbare procedure kan eventueel volstaan worden met de volgende tekst: 7.De termijn van gestanddoening bedraagt is in afwijking van artikel 2.20.1 minimaal 60 dagen 07 Opdracht 1.Om in aanmerking te kunnen komen voor de gunning van de opdracht mogen er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en dient voldaan te worden aan de gestelde geschiktheidseisen. 2.Gunning geschiedt op basis van laagste prijs. De gemeente wil zeker zijn van de te leveren kwaliteit en heeft deze ook vastgesteld middels het bestek. Daarnaast zijn er geen kwaliteitseisen meer waar de bedrijven zich op kunnen onderscheiden Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de opdracht ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. 3.De gemeente hanteert de vaste periode conform ARW 2012 vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de opdracht definitief wordt verstrekt aan de geselecteerde inschrijver. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in beginsel de definitieve overeenkomst in afwachting van de uitspraak van de rechter opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt. Sub 1 in alle gevallen handhaven. Sub 2 handhaven indien gunningscriteria gelden, die anders zijn dan het gunningscriterium van de laagste prijs (zie ook art. 01.01.04 lid 01 van de standaard raw bepalingen)Andere te stellen gunningscritera kunnen worden toegevoegd. het vermelden van gunningscriteria dient bij voorkeur te geschieden in afnemende volgorde van het belang, dat de aanbesteder er aan hecht.Bij de niet-openbare procedure kan eventueel volstaan worden met de volgende tekst: ROD'OR ADVIES
Besteknr. : 973.01-2014, versie 10-12-2014 - DEFINITIEF-
Project : Groenbeheer Kraaijenbergse plassen te Cuijk 1 1. Algemeen 01 Opdrachtgever College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cuijk Louis Jansenplein 1 5431 BV CUIJK Telefoon: 0485-396600 Fax: 0485-317774 Correspondentieadres: Postbus 7 5360 AA GRAVE Contactpersoon: dhr. J. de Valk Telefoon:0485 - 319182 Telefax:0486 - 477222 E-mail:john.devalk@cgm.nl Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 02 Directie In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van het werk één of meer personen aan om als directie op te treden. Voorbeeld: de directie zal worden gevoerd door ....................... zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding 03 Locatie Het uit te voeren dienst is gelegen in de Kraaijenbergse plassen te Cuijk. De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden. 04 Algemene beschrijving Het onderhoudswerk voor 3 jaar bestaat in hoofdzaak uit: GROENVOORZIENINGEN *Bomen *Bosplantsoen *Hagen * Grassen VERHARDINGEN *Halfverharding INRICHTINGSWERKEN *Terreinmeubilair De eenheden vermeld in deel 2.2. gelden voor een termijn 3 jaar. Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden. Geen hoeveelheden opnemen. Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven. Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding 05 Tijdsbepaling Dit artikel opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.07 invulling te geven aan het bevorderen van de binnen-jaarlijkse continuïteit. In dit geval datum van oplevering vermelden. Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de u.a.v. 1989, deze korting hier vermelden. Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.B 1.De dienst start op 1 februari 2015 en dient te worden opgeleverd op 31 januari 2018. 2.De opdrachtgever is in basis voornemens bij geslaagde uitvoering de dienst, de termijn met een jaar te verlengen. Deze verlenging is niet opgenomen in het bestek en maakt ook geen onderdeel uit van deze aanbesteding. Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van met het werk in verband staande werken zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, de voorgaande tekst vervangen door de navolgende: In dit geval datum van oplevering of uitvoeringstermijn vermelden; zie ook par. 8 van de u.a.v. 1989. Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de u.a.v. 1989, deze korting hier vermelden. Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding 06 Onderhoudstermijn Geen. Indien geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, achter '11 onderhoudstermijn' opnemen: 'geen'. 07 Kwaliteitsborging Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. 2. Beschrijving ROD'OR ADVIES
Besteknr. : 973.01-2014, versie 10-12-2014 - DEFINITIEF-
Project : Groenbeheer Kraaijenbergse plassen te Cuijk 2.1. Algemene gegevens 01 Tekeningen Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen van besteknr. 973.01-2014 d.d. 10-12-2014 tek.nr.omschrijvingdatum 973.01.01.btBeheergroepen 10-12-2014 973.01.02.btBeheergroepen 10-12-2014 973.01.03.btBeheergroepen 10-12-2014 973.01.04.btBeheergroepen 10-12-2014 973.01.05.btBeheergroepen 10-12-2014 973.01.06.btBeheergroepen 10-12-2014 973.01.07.btBeheergroepen 10-12-2014 973.01.08.btBeheergroepen 10-12-2014 Er worden tijdens de uitvoering geen aanvullende werk- en of detailtekeningen door de opdrachtgever verstrekt. 02 Peilen en hoofdafmetingen Niet van toepassing. 04 BIJLAGEN De volgende bijlagen behoren tot het bestek (eventueel ingebonden in het bestek): bijlagenr.omschrijvingdatum bijlage IEigen Verklaring10-12-2014 bijlage II*Veiligheids- en Gezondheidsplan **-**-2014 bijlage IIIVerklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving10-12-2014 bijlage IVTijdschema10-12-2014 bijlage VAcualisatie beheerplan Kraaijenbergse plassen 2009-201912-2013 bijlage VIBomenposter: 'Boombescherming op bouwlocaties' van Vereniging Stadswerk Nederland * Het Veiligheids- en Gezondheidsplan wordt de aannemer samen met de nota van inlichtingen (digitaal) toegezonden; Zie bijv. V&G-Plan en/of dossier (art. 01.19.01 van de standaard 2005) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de standaard 2005). Zie bijv. art. 17.04.01 van de standaard 2005.Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld: - grondmechanische gegevens, - waterstanden, - schouwvoerend lichaam, - op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten - e.d. 06 GRENZEN WERKTERREIN De begrenzing van het werkterrein conform de op tekening aangeven werkgrens. 07 BODEMKUNDIGE, GRONDMECHANISCHE EN HYDROLOGISCHE GEGEVENS: Bodemkundig:De bodem is in hoofdzaak geroerde kleigrond. Hydrologisch::De hoogte van het grondwater ligt tussen N.A.P. +7.00 m en N.A.P. +8.20 m. De streef peil van het open water is N.A.P. +7.90 m 10 ADRESSEN Gemeentelijk depot:Beversestraat 24 Cuijk telefoon beheerterrein:0485 319180 enkele transportafstand van het werk tot het depot max 8 km ROD'OR ADVIES
Besteknr. : 973.01-2014, versie 10-12-2014 - DEFINITIEF-
Project : Groenbeheer Kraaijenbergse plassen te Cuijk 2.2. Nadere beschrijving ROD'OR ADVIES
Besteknr. : 973.01-2014, versie 10-12-2014 - DEFINITIEF-
Project : Groenbeheer Kraaijenbergse plassen te Cuijk 2.2. Verklaring 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989. 5 VERHARDING 59 HALFVERHARDINGEN 591 ONDERHOUD HALFVERHARDINGEN 5910 * Controle ..... 591010 Controle halfverharding m2 1510 51 45 99 Controle halfverharding Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 05.bt, t.p.v. parkeerplaatsen. Opname onderhoudstoestand: - verzakkingen - kuilen/gaten (plasvorming) Gerekend met 1 keer per 2 jaar een controle c.q. opname van 100% van de halfverharding. Gerekend met 1 opname in het 2e contractjaar. Rapportage digitaal als pdf-bestand aanleveren. 5930 * Aanvullen halfverharding ..... 593010 Aanvullen ongebonden steenmengsel m2 76 31 99 99 Aanvullen ongebonden steenmengsel Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 05.bt, t.p.v. parkeerplaatsen. Betreft aanvullen n.a.v. de inspectie en op aanwijs van de directie. Gerekend met 1 x per 2 jaar, 5% van het totaal oppervlak repareren. Gerekend met 1 keer in het 2e contract jaar. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte ca. 0,05 m Steenmengsel van menggranulaat Sortering: 0/31,5 Op een bestaand steenmengsel 597 VEEGVUILBEHEERSING VERHARDINGEN ..... 5970 * Verwijderen veegvuil ..... 597050 Verwijderen veegvuil are 1220 50 13 11 2014-07-17 verplicht - 2014-07-17 Verwijderen veegvuil. Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 08.bt, t.p.v. fietspaden asfalt Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en eventuele bijzonderheden vermelden. In delen uit te voeren Uitvoeringsperiode i.o.m. directie Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. 6 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 4 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar ..... 1 9 Betreft: fietspaden van asfalt 6 G R O E N V O O R Z I E N I N G E N 61 ALGEMEEN ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN ..... 611 ZWERFAFVAL 6110 * Verwijderen zwerfafval ..... 611010 Verw. zwerfafval, onverhard, natuur/recreatie, 2x are 55245 50 11 71 2010-12-01 verplicht 2010-12 2010-12-01 Verwijderen zwerfafval. Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 08.bt, t.p.v. het gehele werkterrein m.u.v. de verhardingen en recreatiegebieden. Incl. aangrenzende oevers. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en eventuele bijzonderheden vermelden. ..... Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. 1 2 Betreft: onverhard terrein 2 3 Verwijderen grof en fijn zwerfafval 3 7 Natuur- en recreatiegebied 4 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode: conform tijdschema 6 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf 611020 Verw. zwerfafval, onverhard, natuur/recreatie, 22x are 38247 50 11 71 2010-12-01 verplicht 2010-12 2010-12-01 Verwijderen zwerfafval. Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 04.bt en 07.bt, t.p.v. de recreatie gebieden m.u.v. de stranden. Incl. aangrenzende oevers. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en eventuele bijzonderheden vermelden. ..... Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. 1 2 Betreft: onverhard terrein 2 3 Verwijderen grof en fijn zwerfafval 3 7 Natuur- en recreatiegebied 4 2 Gerekend is met 22 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode: 20 x gedurende de periode hemelvaart tot oktober en 2 x gedurende de periode oktober tot hemelvaart 6 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf 611030 Verw. zwerfafval, onverhard, strand, 22x. are 2217.6 50 11 71 2010-12-01 verplicht 2010-12 2010-12-01 Verwijderen zwerfafval. Situering volgens tekeningnr. 03.bt en 07.bt, t.p.v. de stranden in de recreatie gebieden. Incl. aangrenzende oevers. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en eventuele bijzonderheden vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. 1 2 Betreft: onverhard terrein 2 3 Verwijderen grof en fijn zwerfafval 3 8 Strand 4 2 Gerekend is met 22 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode: 20 x gedurende de periode hemelvaart tot oktober en 2 x gedurende de periode oktober tot hemelvaart 6 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf 62 ONDERHOUD GRASSEN 620 SLOTEN ..... 6201 * Uitmaaien sloten ..... 620110 Uitmaaien watergang. m 2925 51 31 01 2007-10-01 verplicht 2010-12 2007-10-01 Uitmaaien watergang. Situering buiten de werkgrens op aanwijs directie. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Aantal maaibeurten: 1x per jaar Gerekend met een totale lengte van 975 m Aantal en periode(n) vermelden; bij meerjarige contracten vermelden: x keer per jaar in ....... 2 1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4 1 Droge watergang Oeververdediging: geen 5 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 6 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren ..... 620120 Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. m 2925 51 31 12 2005-10-01 verplicht 2010-12 2005-10-01 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering buiten de werkgrens op aanwijs directie. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Aantal beurten: 1x per jaar Gerekend met een totale lengte van 975 m Aantal en periode(n) vermelden; bij meerjarige contracten vermelden: x keer per jaar in ...... 1 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 620110 2 3 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel 5 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, acceptatiekosten voor rekening aannemer Plaats van bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 621 BERMEN EN TALUDS 6210 * Maaien bermen 621030 Maaien bermstrook langs verharding- extra beurt-2x km 106.8 51 41 02 2005-10-01 verplicht 2010-12 2005-10-01 Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 08.bt, t.p.v. gras, intensief gras en begrazingsgebied Betreft een strook van 1 meter Uitvoeringsperiode: conform tijdschema Intensiteit obstakels is ca. 1 inrichtingselement / 30 are Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze beschrijving alleen gebruiken voor het maaien met een breedte van ten hoogste 1,50 m uit de kant van de verharding. 1 2 Standaard beheer 2 9 Langs fiets- en voetpaden 4 2 Aantal extra maaibeurten: 2 x per jaar 6 9 In 1 werkgang maaien, afzuigen en verwerken (conform bestekspostnr. 621810) 621050 Maaien schraal veld, 2x per jaar maaien, horz.-1:3 are 79.2 51 41 12 2010-12-01 verplicht 2010-12 2010-12-01 Maaien grasveld. Situering volgens tekeningnr. 01.bt, t.p.v. zichtlocaties Uitvoeringsperiode: conform tijdschema Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Aantal percelen: 4 Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden. 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1 2 Standaard beheer 2 2 Grasveldtype: recreatief grasveld ..... 5 2 Gerekend is met 2 extra maaibeurt(en) per jaar 6 9 In 1 werkgang maaien, afzuigen en verwerken (conform bestekspostnr. 621850) 621060 Maaien schraal veld, 2x per jaar maaien, horz.-1:3 are 24 51 41 12 2010-12-01 verplicht 2010-12 2010-12-01 Maaien grasveld. Situering volgens tekeningnr. 04.bt t/m 07.bt, t.b.v. het bijmaaien rondom meubilair in het begrazingsgebied Uitvoeringsperiode: conform tijdschema Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Aantal percelen: 10 Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden. 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1 2 Standaard beheer 2 2 Grasveldtype: recreatief grasveld ..... 5 2 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 6 9 In 1 werkgang maaien, afzuigen en verwerken (conform bestekspostnr. 621860) 6211 * Maaien taluds 621120 Maaien bermen langs sloot, talud are 179.1 51 41 01 2005-10-01 verplicht 2010-12 2005-10-01 Maaien bermen en taluds. Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 08.bt, t.p.v. sloot kanten Uitvoeringsperiode: conform tijdschema Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 2 Standaard beheer 2 3 Langs watergang 3 2 Talud 1 : 2 of steiler 4 1 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 6 9 Maaisel verwerken conform bestekspostnr. 621820 621130 Maaien rondom overstort voorziening st 3 51 41 99 Maaien rondom overstort voorziening Situering volgens tekeningnr. 04.bt, t.p.v. overstort Gerekend met ca. 10 m2 per keer Standaard beheer Langs watergang Talud 1:2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Maaisel verwerken conform bestekspostnr. 621820 6218 * Verwerken maaisel 621810 Verw. maaisel vrijg. op bermen en taluds, hor-1:2 are 1056 51 41 05 2005-10-01 verplicht 2010-12 2005-10-01 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 08.bt, t.p.v. bermstrook langs fiets- en voetpaden. Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 621030 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 2 Standaard beheer 3 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 4 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar 5 1 Maaisel direct na maaien verwerken 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. 621820 Verw. maaisel vrijg. op bermen en taluds, 1:2-stei are 179.4 51 41 05 2005-10-01 verplicht 2010-12 2005-10-01 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 08.bt, t.p.v. slootkanten Maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 621120 en 621130 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 2 Standaard beheer 2 3 Langs watergang 3 2 Talud 1 : 2 of steiler 4 1 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 5 1 Maaisel direct na maaien verwerken 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. 621850 Verw. schraal grasv., 2x p.jaar, <2000m2, horz-1:3 are 79.2 51 41 15 2010-12-01 verplicht 2010-12 2010-12-01 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 621050 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 3 1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, acceptatiekosten voor rekening aannemer Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 1 2 Standaard beheer 5 2 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 2 4 Grasveldtype: schraal grasveld 621860 Verw. schraal grasv., 2x p.jaar, <2000m2, horz-1:3 are 24 51 41 15 2010-12-01 verplicht 2010-12 2010-12-01 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 621060 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 3 1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, acceptatiekosten voor rekening aannemer Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 1 2 Standaard beheer 5 2 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 2 4 Grasveldtype: schraal grasveld 623 RECREATIEVE VELDEN 6230 * Maaien recreatieve velden < 2000 m2 623030 Maaien recr. veld, 2 maaibeurten, horz.-1:3 are 211.8 51 41 12 2010-12-01 verplicht 2010-12 2010-12-01 Maaien grasveld. Situering volgens tekeningnr. 02.bt, t.p.v. intensief gras op parkeerplaats Incl. gras parkeerplaats onderhouden door camping eigenaar I.v.m. verwijderen uitwerpselen van ganzen, uitvoeringsperiode i.o.m. directie Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Aantal percelen: 3 Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden. 1 2 Standaard beheer 2 2 Grasveldtype: recreatief grasveld 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 9 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Intensiteit obstakels is ca. 1 inrichtingselement / 8 are en ca. 1 boom/ 10 are 6 9 In 1 werkgang maaien, afzuigen en verwerken (conform bestekspostnr. 623880) 6232 * Maaien recreatieve velden > 2000 m2 623230 Maaien recr. veld, 8 maaibeurten, horz.-1:3 are 11980.8 51 41 12 2010-12-01 verplicht 2010-12 2010-12-01 Maaien grasveld. Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 04.bt en 07.bt, t.p.v. intensief gras en intensief gras in het recreatiegebied langs de oevers M.u.v. gras stranden onderhouden door camping eigenaar Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Aantal percelen: 8 Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden. 1 2 Standaard beheer 2 2 Grasveldtype: recreatief grasveld 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 9 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Intensiteit obstakels is ca. 1 inrichtingselement / 8 are en ca. 1 boom/ 10 are 6 1 Maaisel kneuzen en laten liggen Niet gebruiken in combinatie met pos. 1 inh. 1 en pos. 2 inh. 1. 623250 Maaien recr. veld, 2 maaibeurten, horz.-1:3 are 3802.2 51 41 12 2010-12-01 verplicht 2010-12 2010-12-01 Maaien grasveld. Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 04.bt en 07.bt, t.p.v. intensief gras in het recreatiegebied langs de oevers. Incl. gras stranden onderhouden door camping eigenaar I.v.m. verwijderen uitwerpselen van ganzen, uitvoeringsperiode i.o.m. directie Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Aantal percelen: 7 Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden. 1 2 Standaard beheer 2 2 Grasveldtype: recreatief grasveld 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 9 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Intensiteit obstakels is ca. 1 inrichtingselement / 8 are en ca. 1 boom/ 10 are 6 9 In 1 werkgang maaien, afzuigen en verwerken (conform bestekspostnr. 623870) 6238 * Verwerken maaisel 623870 Verw. maaisel recr., 2 maaib.. >2000m2, horz-1:3 are 3802.2 51 41 15 2010-12-01 verplicht 2010-12 2010-12-01 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 623250 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 2 Standaard beheer 2 2 Grasveldtype: recreatief grasveld 3 2 Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 6 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, acceptatiekosten voor rekening aannemer Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 623880 Verw. maaisel recr., 2 maaib.. <2000m2, horz-1:3 are 211.8 51 41 15 2010-12-01 verplicht 2010-12 2010-12-01 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 623030 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 3 1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1 2 Standaard beheer 2 2 Grasveldtype: recreatief grasveld 6 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, acceptatiekosten voor rekening aannemer Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 625 SCHRALE GRASVELDEN 6250 * Maaien schrale grasvelden tot 2000 m2 625030 Maaien schraal veld, 1x per jaar maaien, horz.-1:3 are 162 51 41 12 2010-12-01 verplicht 2010-12 2010-12-01 Maaien grasveld. Situering volgens tekeningnr. 01.bt, 03.bt, en 08.bt, t.p.v. gras Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Aantal percelen: 8 Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden. 1 2 Standaard beheer 2 4 Grasveldtype: schraal grasveld Voor maaien bermen en taluds, alsmede voor het verwerken van maaisel hoofdcodes 51.41.01 t/m 51.41.06 gebruiken. 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 9 Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels Intensiteit obstakels is ca. 1 inrichtingselement / 8 are en ca. 1 boom/ 10 are Gefaseerd uitvoeren i.o.m. directie, rekenen met een minimaal oppervlak van 600 m2 6 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 625830 6252 * Maaien schrale grasvelden > 2000 m2 625230 Maaien schraal veld, 1x per jaar maaien, horz.-1:3 are 6940 51 41 12 2010-12-01 verplicht 2010-12 2010-12-01 Maaien grasveld. Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 03.bt, 06.bt en 08.bt, t.p.v. gras Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Aantal percelen: 15 Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden. 1 2 Standaard beheer 2 4 Grasveldtype: schraal grasveld Voor maaien bermen en taluds, alsmede voor het verwerken van maaisel hoofdcodes 51.41.01 t/m 51.41.06 gebruiken. 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 9 Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels Intensiteit obstakels is ca. 1 inrichtingselement / 30 are en ca. 1 boom/ 10 are Gefaseerd uitvoeren i.o.m. directie, rekenen met een minimaal oppervlak van 1000 m2 6 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 625870 6258 * Verwerken maaisel 625830 Verw. schraal grasv., 1x p.jaar, <2000m2, horz-1:3 are 162 51 41 15 2010-12-01 verplicht 2010-12 2010-12-01 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 625030. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 2 Standaard beheer 2 4 Grasveldtype: schraal grasveld 3 1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 2 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, accpetatiekosten voor rekening aannemer Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 625870 Verw. schraal grasv., 1x p.jaar, >2000m2, horz-1:3 are 6940 51 41 15 2010-12-01 verplicht 2010-12 2010-12-01 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 625230. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 2 Standaard beheer 2 4 Grasveldtype: schraal grasveld 3 2 Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 2 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, accpetatiekosten voor rekening aannemer Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 63 BOMEN 637 SNOEIEN BOMEN 6372 * Vormsnoei 637210 Knotten vormbomen. st 94 51 76 12 2010-12-01 verplicht 2010-12 2010-12-01 Knotten vormbomen. Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 08.bt, t.p.v. vormbomen, o.a. knotwilgen Frequentie 1x per 3 jaar, rekenen met een eenmalige uitvoering in het 2e jaar van dit onderhoudsbestek Werkwijze conform Digitree systematiek, conform deel 3 art. 515209 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) bijzonderheden volgens handleiding en boomsoort vermelden. Tevens vermelden of bomen eerder geknot of gekandelaberd zijn. 1 1 Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. ..... 2 2 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar 3 3 Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar 4 3 Niet bereikbaar met hoogwerker Eventueel plaatselijke omstandigheden vermelden. Vrije takval mogelijk 6 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, acceptatiekosten voor rekening aannemer Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 6373 * Waterlot ..... 637310 Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen. st 282 51 75 12 2010-12-01 verplicht 2010-12 2010-12-01 Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen. Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 08.bt, locatie o.i.m. directie Frequentie 1x per jaar Soort: knotwilgen Werkwijze conform Digitree systematiek, conform deel 3 art. 515209 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) bijzonderheden volgens handleiding en boomsoort vermelden. 1 1 Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. ..... 3 2 Niet bereikbaar met hoogwerker ..... Eventueel plaatselijke omstandigheden vermelden. 4 1 Vrije takval mogelijk 5 2 Wegnemen van waterlot tot 6 m boven maaiveld en van opslag van stamvoet ..... 6 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, acceptatiekosten voor rekening aannemer. Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 64 BOSPLANTSOEN ..... 647 ONDERHOUD BOSPLANTSOEN ..... 6475 * Afzetten bosplantsoen ..... 647510 Afzetten beplanting. m2 11700 51 42 74 1996-10-01 verplicht 2010-12 1996-10-01 Afzetten beplanting. Situering buiten de werkgrens op aanwijs directie. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Uitvoeringsperiode i.o.m. de directie Periode vermelden. Betreft het vrijzagen van houtopslag in een droge sloot Lengte 975 m Breedte ca. 4m Frequentie: 1x per jaar Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar inventarisatie-overzichten. 1 7 Betreft: hinderlijke opslag in een droge sloot 2 5 Dichtheid beplanting: 200 of meer st/100 m2 3 2 Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m 5 1 Afzetten tot op de stobbe 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, acceptatiekosten voor rekening aannemer. Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 65 HAGEN 655 ONDERHOUD HAGEN 6556 * Knippen hagen 655610 Knippen van hagen m2 22440 51 42 65 1996-10-01 verplicht 2010-12 1996-10-01 Knippen van hagen. Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 07.bt, t.p.v. landschappelijke hagen Uitvoeringsperiode: september Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Plantsoort van de haag: variabel Indien niet duidelijk is welke de gemiddelde knipmaat moet zijn, de knipmaat hier vermelden. Betreft een totale lengte van 1870 m Gegevens betreffende het aantal en de lengte van de hagen vermelden of verwijzen naar inventarisatie-overzichten. 1 4 De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. 3 2 Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 4 3 Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m 5 1 Aantal beurten: 1 x per jaar 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, accpetatiekosten voor rekening aannemer Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 655620 Knippen van hagen m2 17550 51 42 65 1996-10-01 verplicht 2010-12 1996-10-01 Knippen van hagen. Situering buiten de werkgrens op aanwijs directie. Uitvoeringsperiode: september Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Plantsoort van de haag: variabel Indien niet duidelijk is welke de gemiddelde knipmaat moet zijn, de knipmaat hier vermelden. Betreft een totale lengte van 975 m Gegevens betreffende het aantal en de lengte van de hagen vermelden of verwijzen naar inventarisatie-overzichten. 1 4 De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. 2 1 Betreft: blokhaag 3 3 Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 4 4 Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer 5 1 Aantal beurten: 1 x per jaar. 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, accpetatiekosten voor rekening aannemer Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 7 I N R I C H T I N G S W E R K E N 71 ONDERHOUD INRICHTINGSWERKEN 711 CONTROLE INRICHTINGSWERKEN 7111 * Controle inrichtingselementen ..... 711110 Controle inrichtingselmenten st 903 63 99 99 Controle inrichtingselmenten Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 07.bt, locatie verspreid over het gehele terrein. Betreft een onderhoudstoestand controle van alle inrichtingselementen. Gerekend met : - afvalbakken 76 st - banken18 st - picknicktafels25 st - fietsrekken6 st - verkeersborden75 st - info. borden6 st - wildroosters 9 st - vissteiger1 st - palen aanlegsteigers 81 st - trappen 4 st Gerekend met 1 controle van 100% van de inrichtingselementen per jaar. Rapportage digitaal aanleveren. Uitvoeringsperiode i.o.m. de directie 711120 Controle beschoeiing m 2400 63 99 99 Controle beschoeiing Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 07.bt, locatie verspreid over het gehele terrein. Betreft een onderhoudstoestand controle van alle beschoeiingen. Gerekend met : 800 m Gerekend met 1 controle van de beschoeiingselementen per jaar. Rapportage digitaal aanleveren. Uitvoeringsperiode i.o.m. de directie 712 ONDERHOUD AFVALBAKKEN ..... 7121 * Schoonmaken afvalbakken ..... 712110 Schoonmaken afvalbakken st 456 63 99 99 Schoonmaken afvalbakken Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 07.bt, locatie verspreid over het gehele terrein. Betreft het schoonmaken van een bovengrondse afvalbak. Verwijderen van besmeuring en natuurlijke aanslag. Wijze schoonmaken middels heet water Gebruik van chemische middelen niet toegestaan. Gerekend met 2 x per jaar Uitvoeringsperiode i.o.m. de directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf 7123 * Ledigen afvalbakken ..... 712310 Ledigen afvalbakken. st 21888 50 61 02 2010-12-01 verplicht 2010-12 2010-12-01 Ledigen afvalbakken. Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 07.bt, locatie verspreid over het gehele terrein. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.), verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 2 Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter 4 2 Gerekend is met 96 ledigingen per jaar Uitvoeringsperiode: jaar rond Gerekend met 1x / week van 1 okt. t/m hemelvaart en 3x / week van hemelvaart t/m 30 sept. 6 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf 713 ONDERHOUD BANKEN/PICKNICKTAFELS ..... 7131 * Schoonmaken banken / picknicktafels ..... 713110 Schoonmaken banken st 108 63 99 99 Schoonmaken banken Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 07.bt, locatie verspreid over het gehele terrein. Betreft het schoonmaken van metalen zitbanken met rugleuning. Verwijderen van besmeuring en natuurlijke aanslag. Wijze schoonmaken middels heet water Gebruik van chemische middelen niet toegestaan. Gerekend met 2 x per jaar Uitvoeringsperiode i.o.m. de directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, accpetatiekosten voor rekening aannemer. 713120 Schoonmaken picknicktafels st 150 63 99 99 Schoonmaken picknicktafels Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 07.bt, locatie verspreid over het gehele terrein. Betreft het schoonmaken van metalen picknicktafels. Verwijderen van besmeuring en natuurlijke aanslag. Wijze schoonmaken middels heet water Gebruik van chemische middelen niet toegestaan. Gerekend met 2 x per jaar Uitvoeringsperiode i.o.m. de directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, accpetatiekosten voor rekening aannemer. 714 ONDERHOUD BEBORDING ..... 7141 * Schoonmaken bebording ..... 714110 Schoonmaken verkeersbord st 225 63 99 99 Schoonmaken verkeersbord Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 07.bt, locatie verspreid over het gehele terrein. Betreft het schoonmaken van verkeersborden, incl paal. Verwijderen van besmeuring en natuurlijke aanslag. Wijze schoonmaken middels heet water Gebruik van chemische middelen niet toegestaan. Gerekend met 1 x per jaar Uitvoeringsperiode i.o.m. de directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, accpetatiekosten voor rekening aannemer. 714120 Schoonmaken informatieborden st 18 63 99 99 Schoonmaken informatieborden Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 07.bt, locatie verspreid over het gehele terrein. Betreft het schoonmaken van informatieborden, incl paal. Verwijderen van besmeuring en natuurlijke aanslag. Wijze schoonmaken middels heet water Gebruik van chemische middelen niet toegestaan. Gerekend met 1 x per jaar Uitvoeringsperiode i.o.m. de directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, accpetatiekosten voor rekening aannemer. 7142 * Reparaties bebording ..... 714210 Rechtzetten verkeerborden st 12 63 99 99 Rechtzetten verkeerborden Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 07.bt, locatie verspreid over het gehele terrein. Betreft het rechtzetten van verkeersborden. Incl. benodigde grondwerk Gerekend met 1 x per jaar, ca. 5% N.a.v. de inspectie of op aanwijs directie 714220 Rechtzetten gedraaide verkeerborden st 45 63 99 99 Rechtzetten gedraaide verkeerborden Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 07.bt, locatie verspreid over het gehele terrein. Betreft het rechtdraaien van verkeersborden. Incl. benodigde grondwerk Gerekend met 1 x per jaar, ca. 20% N.a.v. de inspectie of op aanwijs directie 714230 Rechtzetten informatieborden st 1 63 99 99 Rechtzetten informatieborden Situering volgens tekeningnr. 01.bt t/m 07.bt, locatie verspreid over het gehele terrein. Betreft het rechtzetten van informatieborden. Afm. ca. 1,2 x 1,0 m en 0,75 x 0,75 m Materiaal: kunststof i.c.m. gecoat metaal. Incl. benodigde grondwerk Gerekend met 1 x per jaar, ca. 5% N.a.v. de inspectie of op aanwijs directie 715 ONDERHOUD BETONELEMENTEN ..... 7151 * Schoonmaken betontrap ..... 715110 Schoonmaken betontrap st 24 63 99 99 Schoonmaken betontrap Situering volgens tekeningnr. 03.bt en 05.bt, tegen grondlichamen. Betreft het schoonmaken van betonnen trappen. (4 stuks) Verwijderen van besmeuring en natuurlijke aanslag. Wijze schoonmaken middels heet water Gebruik van chemische middelen niet toegestaan. Gerekend met 2 x per jaar Uitvoeringsperiode i.o.m. de directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, acceptatiekosten voor rekening aannemer. 716 DRAADAFRASTERINGEN 7160 * Draadafrastering 716010 Vervangen palen t.b.v. afrastering. st 850 61 03 01 1995-10-01 verplicht 2010-12 1995-10-01 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Situering volgens tekeningnr. 04.bt 05.bt en 07.bt, t.p.v. randen begrazingsgebieden Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gerekend met jaarlijks 10% van de palen vervangen. Grondsoort vermelden; eventueel in tussenhoofd. Schoorpalen: Acacia Inclusief grondwerk, verwijderen te vervangen paal (Acacia) en bevestigen van 5 prikkeldraden. Incl. vervoer naar erkende verwerkingsinrichting, acceptatiekosten voor rekening aannemer. Aantal, plaats, lengte en materiaal vermelden.
In de technische bepalingen eventueel opnemen dat de bovenkant van de afrastering de glooiingen van het terrein dient te volgen. 1 9 Paal van Acacia, niet verduurzaamd paallengte 1,8 m, ø 100 mm. 2 3 Paalafstand: 2,5 m h.o.h. 3 3 Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,2 m 5 1 Palen te lood aanbrengen 717 ONDERHOUD WILROOSTERS 7171 * Schoonmaken wildroosters ..... 717110 Schoonmaken wildroosters st 27 63 99 99 Schoonmaken wildroosters Situering volgens tekeningnr. 04.bt, 05.bt en 07.bt, in de begrazingsgebieden. Betreft het schoonmaken van wildroosters. (9 stuks) Verwijderen van blad, grond en onkruid onderin de wildroosters. Wijze schoonmaken middels leeg scheppen en vegen (bezemschoon) Gebruik van chemische middelen niet toegestaan. Gerekend met 1 x per jaar Uitvoeringsperiode i.o.m. de directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, acceptatiekosten voor rekening aannemer. 719 DRIJFLIJNEN ..... 7191 * Aanbrengen en verwijderen drijf lijnen ..... 719110 Aanbrengen drijf lijnen m 2100 63 99 99 Aanbrengen drijf lijnen Situering volgens tekeningnr. 03.bt en 07.bt, in recreatie gebieden met stranden Betreft het plaatsen van drijflijnen in zwemwater op 2 locaties met totale lengte van 700 m Incl. vervoer vanaf de gemeente werf Uitvoeringsperiode i.o.m. directie Gerekend met een frequentie 1x per jaar 719120 Verwijderen drijf lijnen m 2100 63 99 99 Verwijderen drijf lijnen Situering volgens tekeningnr. 03.bt en 07.bt, in recreatie gebieden met stranden Betreft het verwijderen van drijflijnen in zwemwater op 2 locaties met totale lengte van 700m Incl. oprollen en vervoer naar de gemeente werf Uitvoeringsperiode i.o.m. directie Gerekend met een frequentie 1x per jaar 7192 * Schoonmaken drijf lijnen ..... 719210 Schoonmaken drijf lijnen m 2100 63 99 99 Schoonmaken drijf lijnen Situering volgens tekeningnr. 03.bt en 07.bt, in recreatie gebieden met stranden Betreft het schoonmaken van drijflijnen Gerekend met een frequentie 1x per jaar Wijze schoonmaken middels stoomreiniger Stoomreiniger wordt ter beschikking gesteld op de gemeentewerf Gebruik van chemische middelen niet toegestaan. Gerekend met 1 x per jaar Uitvoeringsperiode direct na het verwijderen van de drijf lijnen conform bestekspostnr. 719120 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, acceptatiekosten voor rekening aannemer. 8 DIVERSEN ..... 81 ONDERHOUD OVERIGE TERREIN ..... 811 ONDERHOUD STRAND ..... 8110 * Reinigen strand, diep 0,15 m; horz. - 1:3 811010 Reinigen zandstrand, <10 are; tal. horz. - 1:3 are 1280 22 21 99 Reinigen zandstrand Situering volgens tekeningnr 03.bt en 07.bt, t.p.v. zandstranden Betreft het reinigen van zand stranden Obstakels: geen Grondsoort: zand Frequentie: 6 x per jaar Uitvoeringsperiode: 1 x keer in de week voor Hemelvaart, overige 5 x op aangeven van de directie. Grootte per perceel minimaal ca. 200 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 - Minimale bewerkingsdiepte: 0,15 m - Zand zeven met een maasbreedte van 25 mm - Opvangen en verzamelen vrijkomend afval - Terug brengen van zand Werkzaamheden in 1 werkgang uitvoeren. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting, acceptatiekosten voor rekening aannemer. 87 TER BESCHIKKING STELLEN 8711 * Ter beschikking stellen werknemers 871110 T.b.s. werknemer uur 216 61 11 01 1996-10-01 verplicht 2010-12 1996-10-01 Ter beschikking stellen van werknemers. Bijzonderheden vermelden.
Deze hoofdcode in het bestek opnemen onder een tussenhoofdje 'ter beschikking stellen werknemers'. 1 3 Werknemers Bouwbedrijf groep C / agrarisch 871120 T.b.s. treeworker uur 48 61 11 01 1996-10-01 verplicht 2010-12 1996-10-01 Ter beschikking stellen van werknemers. Werkwijze conform Digitree systematiek, conform deel 3 art. 515209 Bijzonderheden vermelden.
Deze hoofdcode in het bestek opnemen onder een tussenhoofdje 'ter beschikking stellen werknemers'. 1 6 Werknemers Treeworker 8712 * Ter beschikking stellen materieel 871210 T.b.s. vrachtauto uur 48 61 12 04 1995-10-01 verplicht 2010-12 1995-10-01 Ter beschikking stellen van een vrachtauto. Incl. bediening Indien brandstof en/of bediening niet in de prijs per eenheid dient te zijn begrepen, dit vermelden (zie ook artikel 61.07.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen).
Deze hoofdcode in het bestek opnemen onder een tussenhoofdje 'ter beschikking stellen materieel'. 1 3 Laadvermogen: ten minste 10 ton 2 1 Zelflossend 3 1 Met hydraulische laad- en losinrichting 871250 T.b.s. maaiboot uur 40 61 12 99 Ter beschikking stellen maaiboot Incl. bediening Breedte maaiboot max 2 m incl maaiarm met maaibalk/zijarm, scheprek en T-maaier 871260 T.b.s. motorkettingzaag. uur 48 61 12 41 1994-11-01 verplicht 2010-12 1994-11-01 Ter beschikking stellen van een motorkettingzaag. Exclusief bediening Bijzonderheden vermelden.
Deze hoofdcode in het bestek opnemen onder een tussenhoofdje 'ter beschikking stellen materieel'. 1 4 Zaagbereik: ten minste 600 mm 871270 T.b.s. bosmaaier uur 48 61 12 99 Ter beschikking stellen bosmaaier Inclusief bediening 871280 T.b.s. moterheggeschaar uur 48 61 12 99 Ter beschikking stellen moterheggeschaar Inclusief bediening Zaagbereik ten minste 500 mm 871290 T.b.s. hoogwerker uur 48 61 12 99 Ter beschikking stellen hoogwerker Incl. bediening Min. reikwijdte 15 meter 8715 * Ter beschikking stelling t.b.v. bosplantsoen ..... 871510 T.b.s. ploeg t.b.v. onderhoud bosplantsoen uur 500 61 12 99 Ter beschikking stellen ploeg t.b.v. onderhoud bosplantsoen Bestaande uit 2 werknemers agrarisch groep C en 1 moterzaag incl. bediening Zaagbereik ten minste 500 mm 871520 T.b.s. mobiele versnipperaar. uur 150 61 12 07 1995-10-01 verplicht 2010-12 1995-10-01 Ter beschikking stellen mobiele versnipperaar. Incl. bediening van 2 werknemers Indien brandstof en/of bediening niet in de prijs per eenheid dient te zijn begrepen, dit vermelden (zie ook artikel 61.07.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen).
Deze hoofdcode in het bestek opnemen onder een tussenhoofdje 'ter beschikking stellen materieel'. 1 7 Capaciteit: ten minste tot 250 mm takdikte TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten 91 Eenmalige kosten ..... 910010 ................................... EUR 910020 ................................... EUR 910030 ................................... EUR 910040 ................................... EUR 910050 ................................... EUR 918870 Korting EUR 918880 Overige eenmalige kosten EUR 919990 Totaal eenmalige kosten EUR 929990 Uitvoeringskosten EUR 939990 Algemene kosten EUR 949990 Winst en risico EUR 95 Stelposten 950010 Stelpost afzetting fiets- en voetpaden EUR 15000 61 05 01 2002-12-01 verplicht 2010-12 2002-12-01 Stelpost. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 6 1 Afzetting op fiets- en voetpaden t.b.v. werkzaamheden conform dit bestek Met materiaal van de aannemer. Deze inhoud gebruiken voor overige op de stelpost te verrekenen zaken. 950020 Stelpost objectregistratie EUR 3000 61 05 01 2002-12-01 verplicht 2010-12 2002-12-01 Stelpost. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 6 1 Objectregistratie Deze inhoud gebruiken voor overige op de stelpost te verrekenen zaken. 950030 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden EUR 15000 61 05 01 2002-12-01 verplicht 2010-12 2002-12-01 Stelpost. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden 950040 Stelpost acceptatiekosten EUR 1000 61 05 01 2014-07-21 verplicht 2010-12 2014-07-21 Stelpost. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 5 1 Acceptatiekosten Betreft: de volgens bestekspostgroep 87 vrijkomende materialen Betreft acceptatiekosten van bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting in verband met afleveren van vrijgekomen materialen. Eventuele bijzonderheden vermelden. 96 Bijdragen 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) 0.15 EUR ROD'OR ADVIES
Besteknr. : 973.01-2014, versie 10-12-2014 - DEFINITIEF-
Project : Groenbeheer Kraaijenbergse plassen te Cuijk 3. Bepalingen 01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 01 ALGEMENE BEPALINGEN 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 07 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot deze standaard behoort mede, als het ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op deze Standaard, zoals deze op de dag van de aanbesteding luidt. 08 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl. De Errata op de Standaard 2010 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw. 09 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing, de definitieve tekst 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan de UAV 2012, januari 2013'. 10 Het document 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan de UAV 2012, januari 2013' is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw. 11 Daar waar in deel '2.2 nadere beschrijving' wordt verwezen naar de U.A.V. 1989' dient te worden gelezen 'UAV 2012'. 12 Op dit werk is van toepassing de Flora en Fauna wet. 03 INSCHRIJVINGSSTAAT 01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 dagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie. 02 Aan artikel 01.02.03 van de Standaard 2010 wordt dit lid toegevoegd, luidend als volgt: Indien de inschrijver een korting wil geven, kan deze alleen worden vermeld onder de éénmalige kosten, met omschrijving: "Korting". Aan bedoelde korting mag geen voorwaarde in welke vorm dan ook toegekend worden. Dit zal als een inschrijving onder voorwaarden worden beschouwd en overeenkomstig artikel 2.22.2 van het ARW 2012 worden afgewezen. 06 MEER- EN MINDERWERK 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 dienen meer- en minderwerkopgaven vooraf schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst van een voor akkoord ondertekend afschrift van een dergelijke meer- of minderopgave kan tot uitvoering worden overgegaan. 02 Meerwerk wat al door de aannemer gestart c.q. uitgevoerd is zonder schriftelijk akkoord van de directie vooraf, zoals bepaald in lid 01, komt niet voor verrekening in aanmerking. 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN CALAMITEITEN 07 In aanvulling op artikel 01.01.07 van de Standaard 2010 is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer. 13 AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE U.A.V. 01 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 gelden de volgende begripsbepalingen: -Daguren: Dit betreft gewerkte uren van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur. Overuren aansluitend hierop worden verrekend als "daguren". -Nachturen: Dit betreft gewerkte uren van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 uur en en 07.00 uur, niet aansluitend op de normale werktijd. -Weekeinduren: Dit betreft gewerkte uren tussen vrijdag 18.00 uur en maandag 07.00 uur en op algemeen erkende feestdagen tussen 00.00 uur en 24.00 uur 02 Als normale werktijden gelden de daguren, zoals benoemd in lid 01. 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder c van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat tot de verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van stortkosten, tijnzij in het bestek anders vermeld. In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van de schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen. In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 dient het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. De voertaal op het werk dient Nederlands te zijn. Geschriften moeten worden gesteld in het Nederlands. 04 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7, de leden 1 en 2 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer niet eerder met een opgedragen werk beginnen dan na verkregen toestemming van de directie, waarvan aantekening wordt gemaakt in het weekrapport. 05 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld. 06 In aansluiting op paragraaf 16 van de U.A.V. 2012: Voor het maken van en het medewerking verlenen aan het maken van foto's, films of video-opnamen en publiciteit inzake het werk, is toestemming van de directie noodzakelijk. 07 In aanvulling van het gestelde in par. 18 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de aannemer geen aanspraak kan doen gelden op schadeloosstelling, noch op verlenging van de bouwtijd, indien door het niet tijdig inleveren van monsters ten behoeve van de keuring schade en/of oponthoud aan het werk in dit bestek wordt veroorzaakt. 08 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 43 lid 1 van de U.A.V. 2012: a.Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verbandhoudende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden. b.Indien de aannemer het voorstaande overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden toestand een einde zal hebben genomen. c.De opdrachtgever kan op het verzoek van de aannemer van het onder lid a. gestelde verbod ontheffing verlenen onder de voorwaarden welke de opdrachtgever dienstig voorkomen. 09 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen die het werk, of de onderdelen daarvan, in eigendom, erfpacht, beheer of onderhoud krijgen na de oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen die het werk, of onderdelen daarvan, in eigendom, erfpacht, beheer of onderhoud krijgen na oplevering. 10 In aanvulling op paragraaf 23 van de U.A.V. 2012 aanvaardt de opdrachtgever generlei aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer. In aanvulling op paragraaf 23 lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt onder het in goede staat onderhouden van hulpmiddelen ook verstaan het voorkomen en eventueel direct verwijderen van graffiti. Beledigingen, vulgaire zaken en racistische kreten dienen altijd direct verwijderd te worden. Bij extreme overlast van (te verwijderen) graffiti zullen de kosten worden verrekend. 11 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 par. 27 dient gelezen te worden maandelijks in plaats van wekelijks. En dient de aannemer weekrapporten op te maken. 12 In aanvulling op paragraaf 32 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer van alle bodemvondsten, waaronder te verstaan zowel vondsten van geologische en palaeontologische (fossiele) aard als vondsten op oudheidkundig gebied onmiddelijk aan de directie kennis moet geven. Bij het aantreffen van een vondst is de aannemer verplicht de werkzaamheden onmiddelijk te staken tot nader orde van de directie en het terrein waar de vondst plaatsvond ongerept te laten. Indien de directie van oordeel is dat het werk blijvend moet worden gestaakt, zullen de werkelijk gemaakte kosten aan de aannemer worden vergoed. 13 In aansluiting op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012: Indien de aannemer een mondelinge- of schriftelijke opdracht van de dagelijks toezichthouder c.q. opdrachtgever, waaronder verstaan verstrekte tekeningen of opgaven, geheel of gedeeltelijk als meer werk beschouwt, zal hij, zonder deze opdracht uit te voeren de directie hiervan eerst in kennis stellen. In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat meer,- en minder werk op het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a (bestekswijziging), 1c (afwijkingen van geschatte hoeveelheden) en 1e (overig) van paragraaf 35, in beginsel, indien mogelijk, zal worden verrekend tegen tarieven of uit de begroting af te leiden tarieven als bedoeld in art. 01.02.03 van de Standaard 2005 (verrekenprijs-principe). Indien en EUR-N of EUR-A post verrekend dient te worden zal verrekening in beginsel (indien mogelijk) plaatsvinden op de uit de post te herleiden tarieven welke volgens het verrekenprijs-principe zullen worden vastgesteld. Indien het af te leiden verrekenprijsprincipe niet mogelijk is zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 10%. Uitvoeringskosten worden op het bovengenoemde meer werk niet vergoed. Meer- en minder werk zal in de notulen van de bouwvergadering worden vastgelegd. Hierbij dienen de voor het meer werk afgegeven schriftelijke bevestigingen te worden overlegd. De verrekening van meer- en minder werk zal uitsluitend geschieden aan de hand van de in de bouwnotulen opgenomen staat van meer- en minder werk. In afwijking van de UAV 2012, paragraaf 35 lid 5 blijft het bedrag van de stelpost(en) bij de bepaling van het saldo minderwerk buiten beschouwing. 14 In beginsel zullen alle kortingen (ook anders dan bij tijdsoverschrijdingen) worden verbeurd zonder dat ingebrekestelling nodig is. 15 Indien de aannemer voornemens is op andere uren te werken dan tot de daguren worden gerekend, dient hij hiervoor tenminste 2 weken van te voren toestemming te verkrijgen van de directie en de arbeidsinspectie. 16 Het gestelde in lid 01 is van toepassing voor werkzaamheden welke aansluitend op de normale daguren als incidenteel overwerk kunnen worden beschouwd. 17 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat ten behoeve van de uitvoering van het werk het werkbestek (bestek inclusief nota van inlichtingen), alsmede de tot het bestek behorende en eventueel nader benodigde bijlagen en tekeningen, in tweevoud aan de aannemer worden verstrekt. Indien de aannemer meer dan twee werkbestekken en/of (werk)tekeningen wil ontvangen, zullen de kosten van de reproductie van deze producten aan de aannemer worden doorberekend conform de geldende gemeentelijke legesverordening. 18 Paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012 aanvullen met: Voor elke dag en per geval dat de aannemer nalatig blijft, een verboden handeling voortzet of een verboden werk laat bestaan, zal een bedrag worden gekort gelijk aan 0,05% van de aanneemsom met een minimum van € 500,-- (vijfhonderd euro). Deze korting zal ook worden toegepast indien de aannemer de richtlijnen van de directie niet naleefd en de opdrachten van de directie niet uitvoerd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 19 In afwijking van de UAV 2012, paragraaf 35 lid 5 blijft het bedrag van de stelpost(en) bij de bepaling van het saldo minderwerk buiten beschouwing. 20 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 laatste zin, geldt het volgende: Het recht op aanspraken op verrekening van meerwerk vervalt indien de aannemer geen helder onderbouwde melding heeft gedaan met een daarbij behorende gespecificeerde financiële onderbouwing. 21 De tekst in paragraaf 37 lid 12 van de UAV 2012 vervangen door: Alvorens een uitgave ten laste van een stelpost te brengen, verlangt de directie overlegging van de bewijsstukken. 22 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 wordt bepaald dat voor 'zo spoedig mogelijk' dient te worden gelezen 'binnen 14 dagen'. 23 In aanvulling op paragraaf 47 van de UAV 2012 wordt bepaald dat onder kostenverhogende omstandigheden niet wordt verstaan toeslagen ten gevolge van hoog en/of laag water. Met betrekking tot aan- en afvoer van materiaal en materieel over water zullen geen hoog en laag watertoeslagen worden verrekend. 24 Aanneemovereenkomst, beslechting van geschillen: 1.Waar in de toepasselijke paragrafen van de UAV 2012 en de Standaard 2010 "de Raad van Arbitrage voor de Bouw" of overeenkomstig staat vermeld, dient "de bevoegde rechter bij de rechtbank in de regio van het werk" gelezen te worden. Het gestelde in paragraaf 49 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 2.De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in sub 1 genoemde rechter ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de afrekening schriftelijk ter kennis van de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief de aandacht van de aannemer op deze termijnen heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken. 14 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN 01 De aannemer heeft een meldingsplicht van 2 werkdagen voor het start van alle in dit bestek genoemde werkzaamheden. 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN, BOUWSTOFGROEPEN 01 De artikelen in paragraag 01.04 van de Standaart 2010 zijn niet van toepassing. PERCENTAGE INVULLEN. 07 Wijzigingen in de loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden verrekend op basis van het 'prijsindexcijfer inflatie consumentenprijzen', zoals gepubliceerd op http://statline.cbs.nl. 08 Verrekening van wijzigingen in de loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen vindt plaats door het eenmaal per jaar herzien van de staat met prijzen per eenheid op basis van het CBS prijsindexcijfer. Hierbij wordt als indexcijfer voor de aanbesteding het cijfer gehanteerd van de maand van waarin de aanbesteding heeft oplaats gevonden. 14 Herziening van de staat met prijzen per eenheid vindt plaats door de prijzen per eenheid te indexeren volgend de formule: ((Index Ugem - Index A) / Index A) * prijs per eenheid. Hierin is: Index A =CBS prijsindexcijfer voor de maand van aanbesteding; Index Ugem =gemiddeld CBS prijsindexcijfer over het jaar van uitvoering; - =minus; / = gedeeld door; * =vermenigvuldigd met; prijs per eenheid = prijs per eenheid zoals door de aannemer op de inschrijfstaat vermeld. 15 Werkzaamheden uitgevoerd na het moment van vaststelling van de herziene staat van prijzen per eenheid dienen volgens deze herziene prijzen per eenheid afgerekend te worden. 16 Indien de aannemer van mening is dat de onder hierboven beschreven leden aangegeven verrekening een onjuist beeld geven van de kosten om tot een redelijke verrekening te kunnen komen, kan hij verzoeken om wijziging. De aannemer dient binnen 7 dagen na opdracht aan de hand van zijn begroting aan te tonen welke percentages juist zouden zijn. De opdrachtgever kan, op grond van de verstrekte aannemersbegroting ook zelf besluiten de percentages aan te passen. 17 De aannemer mag na opdracht een voorstel doen om de risicoregeling van het 2e en volgende uitvoeringsjaren als bedoeld in bovenstaande leden af te kopen volgens de in dit lid vermelde regeling. Dit voorstel zal worden geaccepteerd indien dit uiterlijk 11 maanden na datum van aanvang wordt ingediend. De berekening is gebaseerd op een lineaire prijsontwikkeling van 2 % per jaar en wordt berekend volgens de formule: Afkoop 2e uitvoeringsjaar: (totaal gedeclareerd op de aannemingssom op 2 jaar na datum van aanvang - totaal gedeclareerd op de aannemingssom op 1 jaar na datum van aanvang = niet geïndexeerde omzet in 2e jaar) x 3 %. Afkoop 3e uitvoeringsjaar: (totaal gedeclareerd op de aannemingssom op 3 jaar na datum van aanvang - totaal gedeclareerd op de aannemingssom op 2 jaar na datum van aanvang = niet geïndexeerde omzet in 3e jaar) x 5 %. etc. De drempel van € 500,- als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing indien de verrekening via dit afkoopsysteem wordt verrekend. Het bedrag zal direct na afloop van het betreffende afkoopjaar worden vastgesteld en uitbetaald. 05 BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES 01 INDIENEN DECLARATIES 01 De betaling van een termijn door de opdrachtgever zal geschieden binnen 4 weken nadat de declaratie van de aannemer in goede orde bij de directie is ingekomen. Indien de declaratie door de directie als 'niet volledig' wordt beoordeeld, wordt de aannemer hiervan binnen 7 dagen op de hoogte gesteld. De directie zal daarbij aangeven welke documenten, welke nodig zijn ter beoordeling van de juistheid van de declaratie, ontbreken. Indien de directie bezwaar heeft tegen de inhoud van de declaratie wordt de aannemer onder opgave van redenen daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de declaratie, op de hoogte gesteld 02 Declaraties welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief de daarop betrekking hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 van de UAV 2012. De bewijsstukken - zoals vermeld in paragraaf 37 lid 12 van de UAV 2012 -van de declaraties dienen als bijlage bij de termijnen te worden bijgevoegd. 03 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van deStandaard 2010 richten aan de opdrachtgever. De declaratie uitschrijven ten name van: Gemeente Cuijk t.a.v. dhr. J. de Valk Postbus 7 5360 AA Grave Onder vermelding van: 973.01-2014 Groenbeheer Kraaijenbergse plassen De definitieve declaraties dienen na controle van de directie in 3-voud toegezonden te worden aan de directie. 04 De aannemer dient op de declaraties aan te geven voor welk bedrag het lage omzetbelastingstarief van toepassing is. 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2010 geschiedt de verrekening van wijzigingen in loonkosten-, brandstofbestanddelen en kosten van bouwstofgroepen op afzonderlijke declaratie. 06 BETALINGSREGELINGEN: UITVOERINGSKOSTEN 01 VERREKENING UITVOERINGSKOSTEN 01 In aanvulling op art. 01.06.01 van de Standaard 2010 en conform de U.A.V. geldt dat: Uitvoeringskosten van alle meer en minder werk geacht worden te zijn begrepen in de aannemingssom indien deze worden uitgevoerd gedurende de bepaalde uitvoeringstermijn. 07 ZEKERHEIDSTELLING 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING 05 Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012, wordt van de aannemer niet verlangd. Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 1989, wordt van de aannemer niet verlangd. Lid 09 alleen opnemen indien geen zekerheidstelling van de aannemer wordt verlangd. 08 BIJDRAGEN 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, wordt verlangd. Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2005, wordt verlangd. Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2005, wordt verlangd. Lid 01 opnemen indien de bijdrage raw-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever. Op de inschrijvingsstaat moet dan een post zijn opgenomen '960010 bijdrage raw-systematiek'. Lid 01 opnemen indien de bijdrage raw-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever. Op de inschrijvingsstaat moet dan een post zijn opgenomen '960010 bijdrage RAW-systematiek'. 02 Voor het voldoen van de onder 01 genoemde bijdrage dient de aannemer gebruik te maken van het als bijlage bij dit bestek opgenomen 'Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW en FCO' of het digitale formulier op de website van de stichting CROW; www.crow.nl. 03 Betaling van termijnen zal niet eerder plaatsvinden dan nadat het originele betalingsbewijs van de stichting CROW aan de directie is verstrekt, conform het gestelde in artikel 01.08.01 lid 04 van de Standaard 2010. 04 In aanvulling op lid 03 dient een kopie van het betalings- bewijs van de RAW-bijdrage te worden gezonden aan ROD'OR ADVIES bereikbaar op info@rodoradvies.nl. In het onderwerpveld van het e-mailbericht aangeven, RAW-bijdrage, projectnaam en het besteknummer. 09 KABELS EN LEIDINGEN 04 VEILIGHEIDSMAATREGELEN HOOGSPANNINGSLIJNEN 01 Ter voorkoming van ongevallen en storingen in de elektriciteitsvoorziening moet, bij werkzaamheden in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen, het bepaalde in artikel 01.09.04 leden 02 tot en met 08 in acht worden genomen. 02 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de aannemer overleg te plegen met de desbetreffende elektriciteitsmaatschappij Tennet. Dit overleg dient ten minste twee weken voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen plaats te vinden en schriftelijk worden gemeld aan de directie. 03 Het blokkeren van de draaicirkel van een hijskraan, teneinde het te dicht naderen van de hoogspanningslijn te vermijden, wordt niet als een afdoende maatregel met betrekking tot de veiligheid beschouwd. 04 De afstand van voorwerpen, waarvoor gevaar van omvallen bestaat, moet ten opzichte van de hoogspanningslijnen zo groot blijven, dat deze voorwerpen bij omvallen niet binnen de gevarenzone komen. 05 Om het mogelijke gevaar van aanrakingsspanningen te voorkomen, moeten mobiele werktuigen bij werkzaamheden in de nabijheid van de hoogspanningslijn met sleepkettingen worden geaard. 06 Het personeel, dat met de bediening of het onderhoud van graafmachines, draglines, kranen, e.d. is belast, moet nadrukkelijk op het gevaar van de aanwezigheid van de hoogspanningslijn worden gewezen en van de in dit artikel vermelde bepalingen op de hoogte worden gesteld. 07 In alle gevallen waarin schade wordt toegebracht aan de hoogspanningslijn, moet hiervan onmiddellijk aangifte worden gedaan bij de desbetreffende elektriciteitsmaatschappij. 08 In de gevarenzone mag de hijsarm of last van een graafmachine, dragline, kraan en dergelijke niet binnen 4 dan wel 6 meter van de hoogspanningslijn komen. Onder de gevarenzone wordt verstaan het gebied gelegen binnen 25 meter (150 KV) dan wel 39 meter (380 KV) ter weerszijden van het hart van de hoogspanningslijn. 10 VERGUNNINGEN 03 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR AANNEMER 02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2010 dient de aannemer zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen klei, modder of zand op de bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmede de transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van klei, modder en zand voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden. 02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat indien de aannemer de terzake van het reinigen van wegdekken, zowel binnen als buiten het werkterrein, gegeven opdrachten van de directie niet nakomt en de gegeven voorschriften niet naleeft per geval en per dag een korting zal worden toegepast van: € 700,-- (zegge zevenhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 05 ONGEVALLEN 01 In aanvulling op artikel 01.12.05 lid 01 van de Standaard 2010 is de aannemer verplicht van alle in verband met het werk voorkomende ongevallen van welke aard dan ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met verstrekking van de volgende gegevens: -tijdstip en plaats; -vermoedelijke oorzaak; -betrokkenen; -indien van toepassing, de toestand van de op het moment van het ongeval aanwezig zijnde verkeersmaatregelen. 02 De aannemer is verplicht van de in lid 01 genoemde gegevens binnen 1 werkdag schriftelijk aan de directie te verstrekken. 08 ZINKEN EN VERLOREN GAAN VAN MATERIEEL 01 Met uitbreiding van paragraaf 25 van de U.A.V. 2012 onmiddellijk telefonisch kennis geven aan de directie - en dit schriftelijk aan haar bevestigen - van het zinken van werk- of andere vaartuigen. Dit geldt eveneens voor het verloren gaan van ankers, kettingen of andere voorwerpen, door welke oorzaak dan ook (overmacht niet uitgesloten). Deze werk- of andere vaartuigen en/of voorwerpen binnen een door de directie te stellen termijn opruimen. 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA EN WERKPLAN 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, verlangd; dit schema in 2-voud indienen bij de directie. Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd. Indien in deel 0 van het bestek, onder paragraaf 04 sub 4 wordt verlangd dat de aannemer in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat, is het opnemen van bepalingen met betrekking tot het algemeen tijdschema of gedetailleerd werkplan niet noodzakelijk. 02 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d. Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende: ..................................................................... 03 Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich daar naar richten, zonder uit dien hoofde op extra vergoedingen, in welke vorm ook, aanspraak te kunnen maken. 04 Van het tijdschema mag niet zonder voorgaande schriftelijke goedkeuring van de directie worden afgeweken. 12 WERKTIJDEN 01 Ter plaatse van de recreatie gebieden in de periode hemelvaart t/m 1 oktober geld dat de maaiwerkzaamheden voor 10.00 uur moeten plaats vinden. 16 VERZEKERINGEN 04 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 01 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoege van de opdrachtgever te verzekeren: -zijn aansprakelijkheid; -de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken; -de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van de uitvoering van het werk door derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding. 02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een minimum bedrag van € 1.135.000,-- (zegge éénmiljoen honderdvijfendertigduizend euro) per gebeurtenis met een maximum eigen risico van € 450,-- (zegge vierhonderdvijftig euro) per gebeurtenis. 03 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden, hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever indien zij tot betaling worden aangesproken. 05 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij zich ervan overtuigd heeft dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, dat op de polis van deze verzekering de aansprakelijkheid van de huurder mede is gedekt en de schade aan ondergrondse leidingen niet is uitgesloten. 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN TE HANDHAVEN BEPLANTING 01 Voordat met de uitvoering van enig onderdeel van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies te geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen, inzake de waarde van het bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied. 03 In afwijking op artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard 2010 mogen wortels van te handhaven bomen dikker dan 30 mm niet worden afgestoken doorgegraven, doorgezaagd, afgehakt of anderszins worden beschadigd. 07 Beschadigde wortels dienen te allen tijde door een vakbekwaam hovenier glad te worden bijgesneden en afgesmeerd met een door de directie goed te keuren wondafdekmiddel. 08 Nooit in de stam spijkers e.d. slaan of stroppen aanbrengen. 09 Onder de kroonprojectie van bomen mag geen materiaalopslag zijn, een gronddepot worden gemaakt of vaste en vloeibare afvalstoffen worden gedeponeerd. 10 Onder de kroonprojectie van bomen mogen geen bouwketen, noodtoiletten e.d. worden geplaatst. 11 Onder de kroonprojectie van bomen mogen geen voertuigen of machines komen die hoger zijn dan de onderkant van de kroon. 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE 01 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 4 van de Standaard 2010 komen de taxatiekosten voor rekening van de aannemer. 02 Het gestelde in artikel 01.18.01 tot en met 01.18.07 van de Standaard 2010 is tevens van toepassing voor het tijdens de uitvoering van het werk door derden aan te brengen vegetatie. 05 WERKZAAMHEDEN BIJ TE HANDHAVEN BOOM, ALGEMEEN 01 Op dit werk is de bomenposter 'Boombescherming op bouwlocaties' van Vereniging Stadswerk Nederland van toepassing (zie bijlagen bij dit bestek). De voorschriften op de bomenposter dienen bij de uitvoering van de werkzaamheden in acht te worden genomen. De aannemer is verplicht de bomenposter op een goed zichtbare plaats binnen het werkterrein op te hangen en zijn personeel te instrueren. De bomenposter is tegen betaling verkrijgbaar bij het secretariaat van Vereniging Stadswerk Nederland via telefoonnummer 0318 - 69 27 21 of per e-mail info@stadswerk.nl. Ook is de bomenposter te verkrijgen via de website www.stadswerk.nl. 02 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan en geen stroppen om de stam aanbrengen. 03 Het gestelde in dit artikel is tevens van toepassing voor het tijdens de uitvoering van het werk door derden aan te brengen bomen. 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 02 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de opdrachtgever en aan de directie schriftelijk aan te geven wie als V&G-coördinator(en) voor de uitvoeringsfase zal (zullen) worden aangesteld. De aannemer dient, voordat met de daadwerkelijke uitvoering van het werk wordt begonnen, aan te geven welke wijze(n) geborgd is dat de taken van de V&G-coördinator(en) voor de uitvoeringsfase naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt aan de opdrachtgever en aan de directie schriftelijk bekend gemaakt. 03 Het volgens artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit uit te werken V&G-plan uitvoeringsfase dient door de aannemer 1 week vóór aanvang van de werkzaamheden aan de directie te worden afgegeven. 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. ARTIKEL 01.19.02 OPNEMEN INDIEN SPRAKE IS VAN EEN WERK MET EEN OMVANG ZOALS DIE IS AANGEGEVEN IN ARTIKEL 2.27 LID 1 VAN HOOFDSTUK 2, AFDELING 5 VAN HET ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBESLUIT, EN/OF WANNEER ER SPRAKE IS VAN EEN WERK MET BIJZONDERE GEVAREN OP GROND WAARVAN VOLGENS ARTIKEL 2.28 LID VAN HOOFDSTUK 2, AFDELING 5 VAN HET ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBESLUIT EEN V en G-PLAN NODIG IS. 05 De aannemer zal de opdrachtgever steeds in staat stellen om te onderzoeken, of te laten onderzoeken of er afwijkingen zijn ten opzichte van het Arbobesluit, V&G-plannen, deelplannen, draaiboeken, werkplannen of het contract. Dit onderzoek kan zich uitstrekken tot de projectorganisatie van de aannemer en door de aannemer ingeschakelde onderaannemers. Inspecties of audits door of vanwege de opdrachtgever tijdens het uitvoeringstraject moeten kunnen plaatsvinden op het werkterrein en in de kantoren van de aannemer. De aannemer stelt daartoe de benodigde documenten en medewerking zonder verrekening beschikbaar. 24 WERKGEBIED 02 AFSLUITEN WERKGEBIED 01 De aannemer is verplicht bij verlaten van het terrein alle poorten/hekken e.d. af te sluiten. De begrazingsgebieden moeten gesloten blijven, de poorten/hekken mogen alleen geopend worden bij passeren. 26 Wetgeving 01 Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) 01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) staat over de tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze wet na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de WAV gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de WAV opgelegd mocht krijgen. 02 De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. De aannemer legt aan de directie, na een daartoe gedaan verzoek, een lijst over van alle op het werk aanwezige personen, die over een tewerkstellingvergunning dienen te beschikken alsmede met een kopie van hun vergunningen. 03 De aannemer neemt op het eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingvergunningen. 28 BESTEKSADMINISTRATIE 01 ALGEMEEN 01 De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de directie opgesteld, verspreid en geaccordeerd. 02 De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, in drievoud, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd. 03 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van werk, als genoemd in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten. De productie-opgaven-staten moeten weergeven: -de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid; -de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid; -de financiële consequenties van de verwerkingen. 29 HULPMIDDELEN 02 TELECOMMUNICATIE-MIDDELLEN 01 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent bereikbaar zijn voor de directie door middel van een telecommunicatie-middel. 34 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 01 ALGEMEEN 01 De aannemer draagt er zorg voor dat de in het werkterrein voorkomende kadastrale stenen, R.G.-stenen en overige merkpalen en merkstenen onveranderd intact blijven. Vorenbedoelde stenen en palen mogen slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid en volgens aanwijzing van een bevoegde ambtenaar van de desbetreffende dienst. In een mogelijk uitzonderingsgeval dat de aantasting van vorenbedoelde stenen en palen onvermijdelijk wordt geacht, dient de aannemer onverwijld de directie hiervan in kennis te stellen, opdat de nodige maatregelen getroffen kunnen worden. Indien de aannemer op eigen gelegenheid een verstoorde kadastrale paal weer in zijn oorspronkelijke stand terugbrengt zal voor elk geval een korting van € 250,-- op de aannemingssom worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 35 SOCIAL RETURN 01 ALGEMEEN 2% - REGELING 01 De aannemer is verplicht minimaal 2% van de loonsom(excl. BTW) te besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van: - het aanbieden van een duurzame reguliere arbeidsplaats van minimaal zes (6) maanden; - het aanbieden van stages; - het aanbieden van een leer/werk baan (BBL); - het aanbieden van een beroepsspecifieke opleiding, bij voorkeur gerelateerd aan een reguliere vacature; - het aanbieden van een participatieplaats. Een combinatie van de bovengenoemde mogelijkheden is toegestaan, mits het concreet resultaat oplevert. 02 De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de in lid01 genoemde doelgroepen. 03 De aannemer is verplicht om het gestelde in lid 01 uitsluitend te besteden tijdens de uitvoeringsduur van het werk inclusief onderhoudstermijn. 04 Voor het bepalen van het in lid 01 genoemde percentage dat door de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen wordt gerealiseerd gelden de volgende itgangspunten: - de inschaling van de in lid 01 genoemde doelgroepen geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - bij de andere werkgever; - voor stages dient de opdrachtnemer voor het kwantificeren van zijn voorstel het loon te nemen volgens de voor het bedrijf geldende CAO als hij/zij wel in loondienst zou zijn; - voor een leer-werkbaan (BBL) worden de loonkosten van de vier dagen genomen en eventueel de kosten van de opleiding; - kosten gemaakt i.h.k.v. scholing; dit zijn kosten van een externe partij waar de scholing wordt gegeven of eigen kosten indien de scholing intern is gegeven. 05 Voor eventuele extra begeleiding van de in lid 01 genoemde doelgroepen mogen uitsluitend kosten worden opgenomen bij bestekspostnummer "929990 Uitvoeringskosten". 02 REALISATIE 2% - REGELING 01 Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen met het project- bureau Social Return ****e-mail adres *****. Alle mondelinge en schriftelijke communicatie loopt via het projectbureau Social Return. 02 Het projectbureau Social Return kan u adviseren over de invulling van de 2%-regeling. 03 De invulling van de 2%-regeling wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden in overleg tussen de aannemer en het projectbureau Social Return besproken en zijn ge- richt op maatwerk en maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende overeenkomst. De aan- nemer zal ieder kwartaal een daartoe behorende rapportageoverzicht verstrekken aan het project- bureau Social Return over de stand van zaken in het kader van de 2%-regeling. 04 De controle op de nakoming van de prestatieafspraken geschiedt door het projectbureau Social Return. Het projectbureau Social Return rapporteert rechtstreeks aan de aannemer en opdracht- gever. 05 Indien de aannemer zijn verplichting niet nakomt wordt 2 maal het aandeel dat toerekenbaar niet is ingezet door de aannemer, als korting opgelegd. 06 De aannemer dient bij aanvang van het dienstverband een kopie van de arbeids- of leer/ werk- stageovereenkomst te overleggen aan het projectbureau Social Return met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de in artikel 01.22.02 lid 01 genoemde doelgroepen, betaalde loonkosten of - in het geval van (leerwerk)stage - het brutoloon dat de werknemer zou hebben gekregen wanneer er sprake zou zijn geweest van een dienst- verband. Kosten gemaakt i.h.k.v. scholing dienen onderbouwd te worden met nota's van de externe partij waar de scholing is gegeven. Indien de scholing door de aannemer zelf wordt gerealiseerd dienen de gemaakte kosten schriftelijk (met bewijsstukken) te worden onderbouwd. 36 ONDERAANNEMING 01 ALGEMEEN 01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake: -zijn inschrijving in het handelsregister; -zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging; -zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak; -zijn omzetsbelastingnummer en loonbelastingnummer alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging. In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde bewijsstukken dienen binnen twee weken na opdracht aan de directie te zijn overhandigd. 50 ZWERFVUIL EN VEEGVUIL 6 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 01 ALGEMEEN 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 50.65.01 lid 02 van de Standaard 2010, behoort tevens het na lediging verwijderen van grof en fijn zwerfafval tot een afstand van 10 m van de afvalbak. 51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN 0 1 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN 01 ALGEMEEN 01 Aan artikel 51.01.01 lid 01 van de Standaard 2010 de volgende begrippen toevoegen: aa.snoeien van bosplantsoen; het verwijderen van zuigers, kruisende en gebroken takken en het op harttak zetten van de hoofdhoutsoort; ab.selectief dunnen; het grotendeels verwijderen van de boomvormende heestersoorten, met inachtname van de beheersdoelstellingen; ac.zuiveren beplanting; het verwijderen van alle niet gewenste beplantingen door middel van rooien; ad.boomvormer; houtige plantensoort die van nature één stam vormt; ae.struikvormer; houtige plantesoort die van nature meerdere stammen vormt en meestal niet hoger wordt dan ca. 8,00 meter; af.GROBIS; Groen Beheers- en Besteks Informatie Systeem; ag.bloeders; houtige gewassen, die in bepaalde perioden onvoldoende stremstoffen aanmaken ah.rillen; langgerekte opeenstapeling van snoeihout bijeengebracht in de lengterichting van het plantvak en met een maximale hoogte van 2,00 meter ai.bacterievuur; de aantasting van voornamelijk gewassen uit de Rosaceae-familie, door de bacterie Erwinia Amylovora; af.GROBIS; Groen Beheers- en Besteks Informatie Systeem; aj.object; een aaneengesloten groenvoorziening waaran al dan niet een eindbeeld is toegekend en waaraan voor het geheel of voor een onderdeel gelijke maatregelen zijn toegekend; ak.objectformulier; formulier waarop de objectgegevens voor het beheer kunnen worden beschreven; al.windworp; natuurlijke val van houtige vegetatie onder invloed van de wind (als gevolg van vraat, ziekte, mechanische beschadiging of te snelle groei); am.zonnebrand; een verschijnsel van stamverbranding door rechtstreekse zonnestralen als gevolg van het verwijderen van stamschaduw; an.obstakels; alle afrasteringen, muren, elektrakasten en inrichtingsmaterialen, met uitzondering van zandbakken, vissteigers, bruggen, trappen, speelvoorzieningen, banken, poefs, tafels en beschoeiïngen; 2 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN 18 TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 02 De directie bepaalt, in overleg met de aannemer, het tijdstip waarop met het maaien wordt begonnen en de tijdsduur, waarbinnen het maaien uitgevoerd moet worden. De aannemer kan worden verplicht op meerdere plaatsen gelijktijdig met het maaien aan te vangen. 03 De directie kan naar aanleiding van het groeistadium van de vegetatie en de aanwezigheid van fauna, afwijkende data vaststellen voor de aanvang en voltooiing van het maaien. 19 ONDERHOUD BERMEN EN TALUDS 03 Voorzover niet anders vermeld wordt bepaald dat 100 % van de te bewerken of te verwerken objecten bewerkt en of verwerkt dient te worden. 20 MAAIEN 15 Mocht door omstandigheden bij een maaibeurt het afgemaaide gras naar oordeel van de directie niet voldoende zijn verspreid en/of gevaar voor de grasmat opleveren, dan moet dit alsnog binnen 48 uur na de eerste aanzegging van de directie d.m.v. vegen c.q. harken worden verzameld en worden afgevoerd van het terrein zonder verrekening van kosten. 16 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg zijn van het aantreffen aan ongerechtigheden (zoals puin, stenen, asfalt, geleiderail materiaal, hout, plastic, papier, blik e.d.) in het grasgewas of in de beplantingen zijn voor rekening van de aannemer. 17 Bij het maaien van bosplantsoen en sierplantsoen dient, bij het gebruik van een bosmaaier, de bosmaaier te zijn voorzien van een plantbeschermer en bij bomen van een boombescherming. 18 De directie kan bepalen dat op een of meer weggedeelten meteen maximale lengte wordt gemaaid. 19 De in de berm aanwezige obstakels, zoals bermplanken, hectometerpaaltjes, reflectorpalen, verkeersborden, geleiderailconstructies e.d. mogen ten behoeve van de maaiwerkzaamheden niet opgenomen c.q. tijdelijk verwijderd worden. 20 Het maaibeeld rond/langs obstakels dient, met uitzondering van de bomen, gelijk te zijn als het totale object. (Dit is alleen van toepassing op gras wat 1 keer per jaar of vaker gemaaid wordt.) 21 Bij het maaien moeten tevens opslag, zaadloten en uitlopers van de beplanting, die in het te maaien oppervlak voorkomen, worden meegemaaid. 22 Ter plaatse van beschermde plantensoorten, (zogenaamde rodelijst-soorten), als genoemd in de Natuurbeschermingswet, mag de maaibeurt van mei/juni niet worden uitgevoerd. De directie zal ter plaatse nadere aanwijzigingen verstrekken over de omvang van deze gebieden. 23 Het afvoeren van het maaisel moet per weg- of oevergedeelte in een aaneengesloten periode plaatsvinden. 24 Bij het verzamelen en afvoeren van vrijgekomen maaisel dient rekening gehouden te worden met de ontvangst die het verwerkingsbedrijf stelt. 25 Materieel t.b.v. de maaiwerkzaamheden moeten voorzien zijn van een wildredder. 24 DUNNEN OF VRIJSTELLEN BEPLANTING 02 In het centrum van de beplanting betekent dit: -dunnen richten op de gewenste menging in boomsoorten; -ongewenste overheersende boomsoorten vellen; -in één seizoen niet meer dunnen dan 15 - 20 % van de totale opstand; -de stobben niet insmeren; -het vrijgekomen takhout aanbrengen op rillen; -de resterende bomen niet opsnoeien; -in overleg met de directie wordt bepaald wat er met de dode bomen dient te gebeuren. 39 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 30 mm bedragen. 02 Ter voorkoming van spoorvorming dienen alle onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd te worden met machines en traktiemiddelen, welke zijn voorzien van gazonbanden. 03 De aannemer is verplicht alle diepere dan in lid 01 aangegeven insporingen voor zijn rekening te herstellen en aan te vullen tot aan het maaiveld. 49 BEHANDELING VRIJGEKOMEN BACTERIEVUURHOUT 01 Vrijgekomen hout besmet met bacterievuur, met inbegrip van stobben en snippers dagelijks van het werk verwijderen dan wel versnipperen en afvoeren. Het onbeheerd achterlaten van bacterievuurhout is niet toegestaan. 02 Hout dat besmet is met bacterievuur, dat is vrijgekomen zo spoedig mogelijk, doch in elke geval binnen twee weken na het vrijkomen ter verdere behandeling aanbieden aan een verwerkingsbedrijf voor bacterievuurhout. Het tijdelijk opslaan van hout dat besmet is met bacterievuur in deze periode van twee weken is slechts toegestaan op een daartoe ingerichte en afsluitbare opslagplaats. 03 Bacterievuurhout of -snippers tijdens het vervoer afdekken. 04 Het afzetten van bacterievuurgevoelige gewassen dient in beschermde gebieden, indien de stobben niet meer uit mogen lopen, op de volgende wijze uitgevoerd te worden: a.stobben afzagen tot maximaal 3 cm. boven maaiveld; b.maximaal binnen 2 uur na het afzetten de stobben insmeren met een middel dat desinfecterend is en opnieuw besmetten voorkomt. De behandeling uitvoeren in het groeiseizoen en niet bij regen of regenachtig weer; c.buiten het groeiseizoen en/of bij regen of regenachtig weer dienen de stobben op circa 0,40 à 0,50 meter boven maaiveldniveau afgezaagd te worden. In de maanden juni of juli dienen deze stobben opnieuw afgezaagd te worden (circa 3 cm. boven maaiveld). De stobben daarna meteen insmeren met een middel dat opnieuw uitlopen voorkomt. 50 OPRUIMINGSWERK 01 Aan het einde van een werkweek dient het werkterrein alsmede de tijdelijke stortplaats(en) geschoond te zijn. Bij het in gebreke blijven hiervan zal dit geschieden door de opdrachtgever. De kosten hiervan komen voor rekening van de aannemer. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN 01 ALGEMEEN 03 De directie kan verlangen dat de aannemer de te leveren meststoffen, teelaarde, bomengrond, bestrijdingsmiddelen, gras zaden, bloemzaden en/of plantmaterialen laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De aannemer dient een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen. 04 Voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen moet de aannemer ten genoegen van en in overleg met de directie bepalen welke typen machines, hulpwerktuigen, banden e.d. worden ingezet, al naar gelang de aard van de werkzaamheden. De directie behoudt het recht een in gebruik zijnde machine of hulpwerktuig te laten vervangen indien deze niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. 05 Op het werk is het gestelde in de beheersplannen, inclusief bijlagen, voor de groenvoorzieningen van toepassing. De beheersplannen liggen ter inzage bij de directie. In overleg met de directie is het de aannemer toegestaan om delen van de plannen te kopiëren. Indien het gestelde in de beheersplannen strijdig is met het gestelde in dit bestek stelt de aannemer hiervan de directie direct schriftelijk op de hoogte. Bij strijdigheden besluit de directie. 06 Watergangen, waarop schouw rust, voor maaien en schoonmaken volgens de geldende keur en ten genoegen van het schouwvoerend college. Door het schouwvoerend college geconstateerde gebreken in de onderhoudstoestand (onvoldoende maaien en/of schoonmaken) worden aangemerkt als onvoldoende werk in de zin van paragraaf 6 lid 07 van de U.A.V. 2012. De door het waterschap opgelegde boetes en/of kosten zijn voor rekening van de aannemer. 10 SNOEIPROGAMMA 01 De aannemer moet in overleg met de directie in september een snoeiprogramma opstellen. 12 FAUNA 01 De aannemer dient, voor de aanvang van het werk, na te gaan of de werkzaamheden, voortvloeiende uit dit bestek, geen nadelige invloed hebben op de aanwezige fauna en in overleg met de directie te bepalen welke maatregelen ter voorkoming van schade genomen moeten worden. 02 Indien de aannemer constateert dat de werkzaamheden een nadelige invloed op de fauna kunnen hebben, stelt hij de directie hiervan direct mondeling in kennis. Hij dient dit schriftelijk te bevestigen. De aannemer dient pas dan met de werkzaamheden aan te vangen of voort te zetten, nadat de directie hem hiertoe opnieuw opdracht heeft verstrekt. De directie heeft hierbij de bevoegdheid om een wijziging in tijdstip en/of de wijze van uitvoering aan te brengen. 03 Indien ten tijde van de uitvoering van het werk blijkt dat de werkzaamheden toch nadelige invloed op de fauna hebben, anders dan was voorzien, dient de aannemer het werk direct stop te zetten. Hiervan stelt hij de directie direct mondeling in kennis en bevestigt dit schriftelijk. 04 De eventuele kosten voortvloeiende uit het gestelde in de leden 01 t/m 03 zijn, tenzij meer dan redelijkerwijs van de aannemer wordt verlangd, komen voor rekening van de aannemer. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN 04 NAZORG OF ONDERHOUD 02 Indien in de besteksposten niet is aangegeven wat er met het, bij de werkzaamheden vrijgekomen materiaal dient te geschieden dient de aannemer het vrijgekomen houtachtig materiaal als volgt te verwerken: -het vrijgekomen tak- en stamhout in de beplanting op rillen achterlaten; -in de eerste 5 meter van de rand van het beplantingsvak mag geen tak- en stamhout worden achtergelaten; -hout wat in de eerste 5 meter van de rand vrijkomt naar achter toe in de beplanting verwerken; -de maximale dikte van de laag van de in de beplanting achter gelaten tak- en stamhout mag niet meer dan 1,00 meter bedragen; 03 Indien in de besteksposten niets is aangegeven over de hoogte van de stobben na afzetten, mogen de stobben na afzetten maximaal 0,20 meter boven het maaiveld uitsteken. 13 BESCHADIGINGEN AAN LANDERIJEN 01 De aannemer dient zorg te dragen voor het tijdig verrichten van de maaiwerkzaamheden. De ten gevolge van het tijdstip van uitvoering ontstane schade aan landerijen (in verband met moglijke hogere (grond)waterstanden in de periode voorafgaand aan de schouwdatum), komt geheel voor rekening van de aannemer. Eventuele ontstane schade aan landerijen dient zonder verrekening van kosten te worden hersteld ten genoegen van de directie. 02 Indien ten behoeve van het (tijdig) verrichten van de werkzaamheden schade aan gewassen onvermijdelijk is, zal de opdrachtgever de eigenaar van het betreffende perceel schadeloos stellen, uitsluitend voor de noodzakelijk aan te brengen schade aan gewassen. De directie is niet aansprakelijk voor schade aan gewassen welke de voor het verkrijgen van een minimale werkruimte benodigde hoeveelheid overschrijdt. 03 De aannemer kan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten bij: -het zonder toestemming uitvoeren van werkzaamheden -als gevolg van het wachten op toestemming tot het betreden van terreinen, verwijderen van gewassen of verwijderen van afrasteringen -het wachten op aanwezigheid van de directie 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN 07 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU 01 De aannemer dient bij de uitvoer van werkzaamheden alleen die machines te gebruiken die hun werking kunnen verrichten met gebruik making van voor het milieu minstschadelijke brandstoffen, smeermiddelen enzovoort. De machines dienen daarnaast voorzien te zijn van een katalysator. 02 Het gebruik van machines die niet aan het gestelde in lid 01 voldoen is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de directie. 08 OBJECTREGISTRATIE 01 Indien de aannemer werkzaamheden uitvoert of heeft uitgevoerd waardoor de in het beheersplan vastgelegde inventarisatiegegevens niet meer overeenkomen met de werkelijke gegevens is de aannemer verplicht aan te geven welke gegevens zijn gewijzigd. De aannemer is verplicht om bij wijziging van een of meer gegevens een nieuwe inventarisatie uit te voeren. Hierbij dienen de werkelijke gegevens te worden geinventariseerd en op een door de directie goed te keuren wijze schriftelijk worden vastgelegd. Binnen een termijn van 6 werkdagen na uitvoering van de werkzaamheden die een wijziging in de inventarisatie- gegevens veroorzaken dient de directie in het bezit te zijn van de resultaten van de door de aannemer uit te voeren inventarisatie. 5 2 EISEN EN UITVOERING, ONDERHOUD BOMEN 01 OPLEIDING BOOMVERZORGER 01 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur. 02 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur. 08 TAK- EN WORTELSNOEI 03 Bij het snoeien van bomen dienen de volgende algemene regels in acht te worden genomen: -voor de weg of voor de weggebruiker gevaarlijke en/of hinderlijke takken verwijderen. Gevaarlijke en/of hinderlijke takken zijn takken die in aanraking kunnen (of dreigen te) komen met de weg of met het wegverkeer, takken die het zicht op aansluitingen of bochten e.d. belemmeren, takken die afgestorven zijn en op de verharding terecht kunnen komen en takken die het zicht op bebording belemmeren; -takken die een goede ontwikkeling van het gewenste eindbeeld verstoren dienen eveneens te worden verwijderd. Takken die het gewenste eindbeeld kunnen verstoren bevinden zich binnen het (uiteindelijk) gewenste takvrije stamstuk. Het betreft dikke takken, zuigers, wurgtakken, enz.; -takken die nu of in latere instantie problemen kunnen opleveren verwijderen. Het betreft: gebroken takken, plakoksels, scheurende takken enz.; -dubbele topscheuten verwijderen: de meest ontwikkelde en recht naar boven groeiende topscheut dient gehandhaafd te blijven; -bij boommaat 6-8 of groter, behalve bij schorsbrandgevoelige gewassen, dienen de zijtakken tot aan de boom- band verwijderd te worden; -bij boomsoorten die gevoelig zijn voor zonnebrand (bijvoorbeeld beuk) dient de stam bedekt te blijven met kleine jonge twijgjes; -maximaal 20 % van het kroonvolume mag verwijderd worden. Overschrijding is alleen toegestaan met (schriftelijke) toestemming van de directie. 04 Opkronen van de bomen ter voorkoming van verkeersgevaarlijke situaties uitvoeren conform volgende uitgangspunten: -verkeerswegen: tot ca. 6,00 m hoogte -fiets- en voetpaden:tot ca. 3,00 m hoogte -overige locaties:tot ca. 2,00 à 3,00 m hoogte 05 Het snoeien en opkronen van bomen dient in overleg met de directie en afhankelijk van de soort plaats te vinden volgens onderstaand schema: febr. en mrt:knotbomen (knotwilg, bolacacia); mei en juni:iep, linde, esdoorn en paardekastanje; juni t/m aug.:bij alle overige boomsoorten welke niet in dit schema zijn opgenomen; sept. en okt.:eik en beuk; Indien in de bomen beschermde vogels (volgens de Vogelwet) nestelen is het verboden om deze bomen te snoeien en/of op te kronen. De aannemer dient de directie hiervan terstond in kennis te stellen. 06 Waterlot binnen de opkroonhoogte glad bij de stam verwijderen, zonder de bast van de stam te beschadigen. Het verwijderen dient te geschieden in de periode juli tot september. 07 In één boomkrans mogen niet meerdere takken per stamomtrek tegelijk weggesnoeid worden. Ook te dicht boven elkaar groeiende takken niet tegelijk wegsnoeien. Uitzonderingen daarop zijn de soorten populier en wilg. 08 In het snoeiwerk steeds gehele takken voor de takaanzet afzagen en niet glad langs de stam. Takken met een grotere diameter dan 0,10 meter dienen eerst op stomp gezaagd te worden. De stomp wordt daarna juist afgezaagd. De bastrichel en de takkraag dienen intakt te blijven. 09 Het snoeien dient bij voorkeur te geschieden van boven naar beneden. 10 De snoeiwerkzaamheden uitvoeren onder leiding van een gediplomeerd voorman-hovenier met daarvoor geschikt gereedschap. 11 Indien de directie dit wenselijk acht moet de aannemer een proefstuk snoeien; na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten. 12 Bij het snoeien moet de natuurlijke vorm van de beplanting, voor zover mogelijk, worden behouden. 09 GEGEVENS VERWERKEN 01 Werkwijze voor alle onderhoudswerkzaamheden aan bomen dient plaats te vinden conform de Digitree systematiek. (Contact gegevens Digitree, 's-Hertogenbosch, tel. 073-6112875, www.digitree.nl) ROD'OR ADVIES
Besteknr. : 973.01-2014, versie 10-12-2014 - DEFINITIEF-
Project : Groenbeheer Kraaijenbergse plassen te Cuijk Vrij gedeelte na bestek 01 VERKLARING BESTUURDER OMTRENT RECHTMATIGHEID INSCHRIJVING Korte omschrijving: Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving of, in geval van een onderhandelingsprocedure, de aanbieding, niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Aldus naar waarheid opgemaakt op1) te2) door3) als bestuurder van4) die5) ter zake van deze inschrijving of aanbieding rechtsgeldig vertegenwoordigt (handtekening) ____________________________________________________________ 1)datum 2)plaats 3)naam en voorletters 4)naam bedrijf 5)naam bedrijf ROD'OR ADVIES
Besteknr. : 973.01-2014, versie 10-12-2014 - DEFINITIEF-
Project : Groenbeheer Kraaijenbergse plassen te Cuijk Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 VERKLARING INZAKE INSCHRIJVINGSVEREISTEN Behoort bij het inschrijvingsbiljet voor besteknr. 973.01-2014, Groenbeheer Kraaienbergse plassen te Cuijk. Ondergetekende1) gevestigd te2) verklaart hierbij dat: a.zijn onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 3) onder nummer 4) b.zijn onderneming sedert als werkgever staat ingeschreven bij de bedrijfsvereniging voor5) onder nummeren dat tot aan de6) verplichtingen ter zake van de door deze bedrijfsvereni- ging uit te voeren sociale verzekeringswetten is voldaan. c.zijn onderneming beschikt over de voor de uitvoering van het werk vereiste vestigingsvergunning of ontheffing voor het aannemingsbedrijf op het gebied van d.zijn onderneming als omzetbelastingnummer is toegekend en als loonbelastingnummer en dat tot aan de 7) verplichtingen ter zake van betaling van belastingen en premies volksverzekeringen is voldaan. e.zijn onderneming voor elk voor het werk in te schakelen on- deraannemer de verplichting aanvaardt een verklaring inzake inschrijvingsvereisten als hierboven onder a t/m d genoemd te overleggen alsmede verklaringen omtrent het betalingsge- drag zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der be- lastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging of een bewijs van vrijwaring afgegeven door een der onderlinge waar borgfondsen zoals die zijn opgericht door een aantal aanne mersorganisaties en dat zijn onderneming deze gegevens zonodig zal verifiëren aan de hand van authentieke stukken. f.hij ermee bekend is, dat hem een sanctie zal worden opge- legd, indien blijkt dat deze verklaring niet naar waarheid is ingevuld. Opgemaakt te ..................... de 20..8) De inschrijver, (handtekening) ____________________________________________________________ 1)Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon duidelijke en ondubbelzinnige aanduiding. 2)Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechts- persoon de vestigingsplaats, met volledig adres. 3)Vestigingsplaats Kamer van Koophandel. 4)Handelsregisternummer c.q. beroepsregisternummer. 5)Naam van de bedrijfsvereniging. 6)Datum tot waarop is voldaan aan de verplichtingen ter zake van betaling van sociale verzekeringspremies, zoals opgenomen in de door de bedrijfsvereniging verstrekte verklaring. De datum van deze verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden voor de dag van de aanbesteding. 7)Datum tot waarop is voldaan aan de verplichtingen ter zake van betaling van belastingen en premies volksverzekeringen, zoals opgenomen in de door de ontvanger der directie belas- tingen verstrekte verklaring. De datum van deze verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden voor de dag van de aanbe- steding. 8)Datum inschrijvingsbiljet. ROD'OR ADVIES
Besteknr. : 973.01-2014, versie 10-12-2014 - DEFINITIEF-
Project : Groenbeheer Kraaijenbergse plassen te Cuijk Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 973.01-2014 Groenbeheer Kraaienbergse plassen te Cuijk I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 973.01-2014 Groenbeheer Kraaienbergse plassen te Cuijk (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2010 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) ROD'OR ADVIES
Besteknr. : 973.01-2014, versie 10-12-2014 - DEFINITIEF-
Project : Groenbeheer Kraaijenbergse plassen te Cuijk Inschrijvingsstaat Behoort bij: 973.01-2014 Groenbeheer Kraaienbergse plassen te Cuijk I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)