Arial
9
9
2025-09
2026-01
1.20 21/08/2025
2026-003
Bestek groen onderhoud - Diemen Centrum - 2027-2028
2019-04-10
2026-09-16
0123
160928
2026-09-10
1157
D8C048D9BAE796992AABD442B6C35C2C
Bestek Groen onderhoud - Diemen Centrum - 2027-2028
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2026-003 Definitief 16-09-2026
Bestek Groen onderhoud - Diemen Centrum - 2027-2028
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2026-003 Definitief 16-09-2026
Vrij gedeelte voor bestek
01
Beste groen onderhoud - Diemen Centrum - 2027-2028
Gemeente Diemen
Afdeling Ruimtelijk Beheer
Team Infra
Bestek groen onderhoud - Diemen Centrum - 2027-2028
Gemeente Diemen
Bestek 2026-003
met:
1 inschrijvingsbiljet;
1 inschrijvingsstaat;
V&G plan.
C 2024 Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer. Niets uit dit bestek mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B & W van de gemeente Diemen, noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.
Bestek Groen onderhoud - Diemen Centrum - 2027-2028
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2026-003 Definitief 16-09-2026
1. Algemeen
01
Opdrachtgever
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Diemen
D.J. den Hartoglaan 1
Postbus 191
1110 AD Diemen
Telefoon: 020 - 3144644
02
Directie
De directie zal door of namens de teamleider van het Team Infra van de Gemeente Diemen worden gevoerd. Voor zover van toepassing wordt in de opdrachtbrief één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.
03
Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Diemen. In het deel Diemen Centrum.
De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden.
04
Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a.Knippen van hagen.
b.Snoeien beplanting.
c.Inboeten beplanting.
d.Treffen verkeersmaatregelen.
e.Inventarisatie flora en fauna.
f.onderhoud van bomen.
g.onderhoud van beplanting.
h. onderhoud van graskanten.
i. snoeien randen van beplanting.
05
Tijdsbepaling
De start van het werk zal zijn op 1 januari 2027 en de oplevering op 31 december 2028.
Het contract heeft een optie tot verlenging met een (1) maal van twee (2) jaar.
Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt EURO 500,-- per dag. De korting is van toepassing op de genoemde tijdstippen in de betreffende frequentiebesteksposten t.b.v. onderhoudswerkzaamheden.
06
Onderhoudstermijn
Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
07
Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.
Eventueel verlangd kwaliteitssysteem vermelden.
08
Arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming.
Informatie over arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming kan worden verkregen bij de regionale
vestiging van de Arbeidsinspectie.
Deze adressen en verdere informatie zijn te vinden op: www.arbeidsinspectie.nl.
2. Beschrijving
Bestek Groen onderhoud - Diemen Centrum - 2027-2028
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2026-003 Definitief 16-09-2026
2.1. Algemene gegevens
01
Tekeningen
Tekeningnummer Omschrijving Datum laatst gewijzigd
2026-003-01Tekening Areaal Diemen Centrum 0109-09-2026
2026-003-02Tekening Areaal Diemen Centrum 0209-09-2026
02
Peilen en hoofdafmetingen
Peilen en hoogteafmetingen zijn n.v.t.
03
Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage: Omschrijving:StatusDatum
1.InschrijvingsbiljetDefinitief16 september 2026
2.InschrijvingsstaatDefinitief16 september 2026
3.V&G planDefinitief10 september 2026
07
Adressen
Het vrijgekomen materiaal kan in overleg met de directie worden gestort bij:
De gemeentewerf,
Landlust 2
1111 HP Diemen.
09
Voertaal
De voertaal, zowel in woord als in geschrift, tussen de opdrachtgever en de aannemer zal in alle gevallen de Nederlandse taal zijn.
De dagelijkse leiding op het werk dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
Bestek Groen onderhoud - Diemen Centrum - 2027-2028
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2026-003 Definitief 16-09-2026
2.2. Nadere beschrijving
Bestek Groen onderhoud - Diemen Centrum - 2027-2028
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2026-003 Definitief 16-09-2026
2.2. Verklaring
01
Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
02
Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.
03
Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.
04
Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
1
BOMEN
11
Bomen in verharding
111
Onkruidbeheersing
111010
Onkruidbeheersing in boomspiegel verharding.
week
104
51
48
18
afc9c96e-e2ef-422e-b2cb-07d2dfaaea79
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-05-31
Beheersen onkruid-boomspiegel.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid
Inclusief het verwijderen van fijn en grof zwerfafval
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
1
Te onderhouden aantal
Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2
5
2
Boom in verharding, zonder boomrooster
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
6
5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
gemeentedepot
Plaats van bestemming vermelden.
12
Bomen in beplanting
122
Bomen vrijhouden van beplanting
.....
122010
Bomen vrijhouden van klimplanten.
st
30
51
48
99
Bomen vrijhouden van klimplanten.
Betreft: bomen in een plantvak vrijhouden van klimplanten zoals klimop e.d.
Ca. 30 bomen per jaar op aanwijzen van directie.
Te onderhouden aantal bomen:
Knippen van klimplanten welke tegen de boom aan klimmen vanaf maaiveldhoogte.
Lengte van de klimplant aan de boom mag niet meer dan 0,25 m bedragen.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentedepot.
13
Bomen in gazon
.....
131
Onkruidbeheersing
.....
131010
Onkruidbeheersing in boomspiegel gazon.
week
104
51
48
18
afc9c96e-e2ef-422e-b2cb-07d2dfaaea79
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-05-31
Beheersen onkruid-boomspiegel.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid
Inclusief het verwijderen van fijn en grof zwerfafval.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
1
Te onderhouden aantal
Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2
2
3
Kwaliteitsniveau B
5
3
Boom in gras
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
6
5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
gemeentedepot
Plaats van bestemming vermelden.
2
BEPLANTINGEN
21
Bosplantsoen
.....
211
Onkruidbeheersing
.....
211010
Onkruidbeheersing in rand beplantingsvak.
week
104
51
48
07
563e49cb-442b-4db9-9bb4-dd25050e5a38
1
2020-05-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2020-04-17
Beheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Inclusief het verwijderen van fijn en grof zwerfafval.
Betreft: randen bosplantsoen
Bewerkingsbreedte: ca. 0,2 m
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.Deze resultaatsbeschrijving niet toepassen voor bosplantsoen.
2
4
Kwaliteitsniveau C
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
6
5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
gemeentedepot
Plaats van bestemming vermelden.
1
9
Lengte te onderhouden randen:
212
Snoeien
.....
212020
Terugzetten beplanting bosplantsoen.
m2
2364.8
51
44
32
7b805751-2f6d-4dcc-86c4-a95a820b6c1f
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-06-09
Terugzetten beplanting.
Betreft: terugzetten bosplantsoen
Totaal oppervlakte :ca. 11.824 m2
Te onderhouden oppervlakte: 10% van totale oppervlakte per jaar
Uitvoeringsperiode november tot en met maart.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Periode vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar inventarisatie-overzichten.
1
9
Beteft: bosplantsoen
2
2
Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2
3
3
Hoogte beplanting: tot ca. 5 m
4
8
Terugzetten door de beplanting tot maximaal
0,2
m boven maaiveld weg te nemen
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
, naar gemeentedepot.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
212030
Vrijstellen beplanting bosplantsoen.
m2
2956
51
44
31
99b3c714-78ad-47ac-86ff-5ea937f9e3d0
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-06-09
Vrijstellen beplanting.
Totaal oppervlakte :ca. 11.824 m2
Betreft: vrijstellen bosplantsoen.
Te onderhouden oppervlakte: 12,5% van de totale oppervlakte per jaar.
Uitvoerings periode: november tot en met maart.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Vrij te stellen onderdelen in de beplanting en periode vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar inventarisatie-overzichten.
1
9
Betreft: Bosplantsoen
2
2
Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2
3
3
Hoogte beplanting: tot ca. 5 m
4
2
Vrijstellen door ca.
25
% van de beplanting weg te nemen
5
9
Snoei/-zaagvlakken niet behandelen
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar gemeentedepot.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
212040
Afzetten beplanting.
m2
1182.4
51
44
33
f53817f9-49a6-4f67-9940-10cc5554c659
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-06-09
Afzetten beplanting.
Totaal oppervlakte :ca. 11.824 m2
Betreft: Afzetten opslag van ongewenste soorten in bosplantsoen.
Op aanwijzen van de directie.
In navolging van de eventuele snoeiwerkzaamheden in het voorafgaande jaar wordt jaarlijks in 5% van het totale areaal bosplantsoen ongewenste soorten afgezet.
Totale oppervlakte:
Uitvoeren in week 31 t/m 43.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Periode vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar inventarisatie-overzichten.
1
7
Betreft: hinderlijke opslag in
bosplantsoen.
2
1
Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2
3
2
Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m
4
4
Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 50 tot ca. 75%
5
1
Afzetten tot op de stobbe
6
9
Vrijgekomen materiaal laten liggen.
22
Heesters
.....
221
Onkruidbeheersing
.....
221010
Onkruidbeheersing heesters.
week
104
51
48
07
563e49cb-442b-4db9-9bb4-dd25050e5a38
1
2020-05-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2020-04-17
Beheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Inclusief het verwijderen van fijn en grof zwerfafval.
Betreft: gesloten opgaande heesters
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.Deze resultaatsbeschrijving niet toepassen voor bosplantsoen.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
6
9
Vrijgekomen materialen verwerken in het betreffende beplantingsvak
222
Snoeien
.....
222010
Snoeien sierplantsoen meersoortige heesters.
m2
45722
51
44
24
456b9f77-5fa5-4f4f-9e58-2b9dcfbdca64
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-06-09
Snoeien sierplantsoen.
Totale oppervlakte :ca. 22.861 m2
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen volgens handleiding vermelden.
Voor het snoeien van struikrozen hoofdcode 51.44.26 gebruiken.
1
1
Verjongingssnoei
1 keer per jaar in de periode november tot en met maart
2
9
Betreft: gesloten heesters en heesterrozen
3
5
Dichtheid: 200 of meer st/100 m2
4
1
Snoeiregiem:
1 keer per jaar
Vermelden waar en hoeveel beplanting moet worden gesnoeid. Bijvoorbeeld: Jaarlijks een vierde van de beplanting snoeien, verdeeld over alle percelen; Jaarlijks een vierde deel van de percelen in zijn geheel snoeien.
5
1
In beplantingsvak
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
,naar gemeentedepot.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
222020
Terugzetten beplanting opgaande heesters.
m2
4572.2
51
44
32
7b805751-2f6d-4dcc-86c4-a95a820b6c1f
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-06-09
Terugzetten beplanting.
Totaal oppervlakte :ca. 22.861 m2
Te onderhouden oppervlakte 10% van de totale oppervlakte per jaar.
Uitvoeren in de periode november tot en met maart.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Periode vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar inventarisatie-overzichten.
1
9
Betreft: gesloten opgaande heesters
2
5
Dichtheid: 200 of meer st/100 m2
3
2
Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m
4
8
Terugzetten door de beplanting tot maximaal
0,2
m boven maaiveld weg te nemen
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar gemeentedepot.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
222050
Snoeien rand beplantingsvak.
m
34302
51
44
25
6e2dab4f-1ffc-407e-9567-8496bccdfff0
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-06-09
Snoeien rand beplantingsvak.
Lengte te onderhouden randen heesters: 15.543 m
Lengte te onderhouden randen heesterrozen: 1.608 m
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar
Periode uitvoer in de weken 36 t/m 45.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.Periode(n) vermelden; bij meerjarige contracten vermelden: jaarlijks in .....
2
1
Betreft: gesloten opgaande beplanting
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar gemeentedepot
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
3
2
Takken verwijderen tot
0,2
m uit de kant van de verharding
Eventueel toevoegen: of wegmeubilair, verkeersborden e.d.
223
Bemesten
.....
223010
Bemesten beplantingsvak (organisch).
m2
21632
51
02
05
5a3233a2-8483-4a87-af24-d0520471a2b0
1
2020-05-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2020-04-29
Bemesten beplantingsvak.
Betreft: bemesten beplantingsvak met organische
mest.
Uitgangpunt: 3 stuks planten per m2.
2 beurten per jaar
Te onderhouden oppervlakte: 5.408 m2
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.Grondsoort vermelden; eventueel in tussenhoofd.
2
1
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5
1
Hoeveelheid:
10
kg per 100 m2
4
2
Korrelachtige meststof
Bio rozenmest 6+5+10+4 (N+P+K+MgO).
Periode van aanbrengen: week 19 en 46.
1
9
Betreft: heesterrozen
6
9
Meststof maximaal 10 cm uit de wortelhals van de plant aanbrengen.
23
Bodembedekkers
.....
231
Onkruidbeheersing
.....
231010
Onkruidbeheersing bodembedekkers.
week
104
51
48
07
563e49cb-442b-4db9-9bb4-dd25050e5a38
1
2020-05-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2020-04-17
Beheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Inclusief het verwijderen van fijn en grof zwerfafval.
Betreft: bodembedekkende heesters
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.Deze resultaatsbeschrijving niet toepassen voor bosplantsoen.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
6
5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
gemeentedepot
Plaats van bestemming vermelden.
232
Snoeien
.....
232020
Terugzetten beplanting bodembedekkende heesters.
m2
3863.2
51
44
32
7b805751-2f6d-4dcc-86c4-a95a820b6c1f
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-06-09
Terugzetten beplanting.
Totaal oppervlakte :ca. 9.658 m2
Betreft: terug zetten bodembedekkende heesters.
Te onderhouden oppervlakte: 20% van de totale oppervlakte per jaar.
Uitvoeringsperiode: november tot en met maart.
Snoei hoogte wordt door directie aangegeven.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Periode vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar inventarisatie-overzichten.
1
4
Betreft: bodembedekkende heesters
2
5
Dichtheid: 200 of meer st/100 m2
3
1
Hoogte beplanting: tot ca. 1 m
4
8
Terugzetten door de beplanting tot maximaal
0,2
m boven maaiveld weg te nemen
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar gemeentedepot
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
232050
Snoeien rand beplantingsvak.
m
10968
51
44
25
6e2dab4f-1ffc-407e-9567-8496bccdfff0
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-06-09
Snoeien rand beplantingsvak.
Lengte te onderhouden randen: 5.484 m
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar
Periode uitvoer in de weken 36 t/m 45.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.Periode(n) vermelden; bij meerjarige contracten vermelden: jaarlijks in .....
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
gemeentedepot
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
3
2
Takken verwijderen tot
0,00
m uit de kant van de verharding
.....
Eventueel toevoegen: of wegmeubilair, verkeersborden e.d.
2
4
Betreft: bodembedekkende heesters
24
Bodembedekkend/opgaand
.....
241
Onkruidbeheersing
.....
241010
Onkruidbeheersing heesterrozen.
week
104
51
48
07
563e49cb-442b-4db9-9bb4-dd25050e5a38
1
2020-05-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2020-04-17
Beheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Inclusief het verwijderen van fijn en grof zwerfafval.
Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodem bedekkende heesters.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.Deze resultaatsbeschrijving niet toepassen voor bosplantsoen.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
6
5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
gemeentedepot
Plaats van bestemming vermelden.
242
Snoeien
.....
242010
Snoeien sierplantsoen opgaande heesters.
m2
1010.8
51
44
24
456b9f77-5fa5-4f4f-9e58-2b9dcfbdca64
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-06-09
Snoeien sierplantsoen.
Totale oppervlakte :ca. 5.054 m2
Percentage te snoeien beplanting:10% van de totale oppervlakte per jaar
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen volgens handleiding vermelden.
Voor het snoeien van struikrozen hoofdcode 51.44.26 gebruiken.
1
1
Verjongingssnoei
1 keer per jaar in de periode november tot en met maart
2
6
Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters
3
5
Dichtheid: 200 of meer st/100 m2
4
1
Snoeiregiem:
1 keer per jaar
Vermelden waar en hoeveel beplanting moet worden gesnoeid. Bijvoorbeeld: Jaarlijks een vierde van de beplanting snoeien, verdeeld over alle percelen; Jaarlijks een vierde deel van de percelen in zijn geheel snoeien.
5
1
In beplantingsvak
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar gemeentedepot
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
242020
Terugzetten beplanting beplanting.
m2
1010.8
51
44
32
7b805751-2f6d-4dcc-86c4-a95a820b6c1f
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-06-09
Terugzetten beplanting.
Totaal oppervlakte :ca. 5.054 m2
Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodem bedekkende heesters.
Te onderhouden oppervlakte: 10% van de totale oppervlakte per jaar.
Uitvoeringsperiode: november tot en met maart.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Periode vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar inventarisatie-overzichten.
1
3
Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters
2
5
Dichtheid: 200 of meer st/100 m2
3
2
Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m
4
8
Terugzetten door de beplanting tot maximaal
0,2
m boven maaiveld weg te nemen
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar gemeentedepot.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
25
Vaste planten
.....
251
Onkruidbeheersing
.....
251010
Onkruidbeheersing vaste planten.
week
104
51
48
07
563e49cb-442b-4db9-9bb4-dd25050e5a38
1
2020-05-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2020-04-17
Beheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Inclusief het verwijderen van fijn en grof zwerfafval.
Betreft: vaste planten
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.Deze resultaatsbeschrijving niet toepassen voor bosplantsoen.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
6
5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
gemeentedepot
Plaats van bestemming vermelden.
252
Snoeien
.....
252010
Snoeien vaste planten.
m2
27405
51
44
24
456b9f77-5fa5-4f4f-9e58-2b9dcfbdca64
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-06-09
Snoeien sierplantsoen.
Oppervlakte te onderhouden: 13.702 m2
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen volgens handleiding vermelden.
Voor het snoeien van struikrozen hoofdcode 51.44.26 gebruiken.
5
1
In beplantingsvak
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar gemeentedepot
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
3
5
Dichtheid: 200 of meer st/100 m2
2
9
Betreft: kruidachtige gewassen
4
9
Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 100%
26
Hagen
.....
261
Onkruidbeheersing
.....
261010
Onkruidbeheersing in haagvoet.
week
104
51
48
07
563e49cb-442b-4db9-9bb4-dd25050e5a38
1
2020-05-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2020-04-17
Beheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
Inclusief het verwijderen van fijn en grof zwerfafval.
Betreft: hagen
Totale breedte haagvoet: ca. 0,5 tot ca. 1 m
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.Deze resultaatsbeschrijving niet toepassen voor bosplantsoen.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
6
5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
gemeentedepot
Plaats van bestemming vermelden.
262
Snoeien
.....
262010
Knippen van blokhagen,1x per jaar.
m2
2230
51
44
27
2c4f5689-3f31-44f1-9b27-4eb8b7712d7a
1
2020-05-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2020-04-30
Knippen van (blok)hagen.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Plantsoort van de haag:
diverse soorten.
Oppervlakte haagca. 1.194 m2
Te onderhouden knipoppervlak:ca. 1.115 m2
Indien niet duidelijk is welke de gemiddelde knipmaat moet zijn, de knipmaat hier vermelden. Gegevens betreffende het aantal en de lengte van de hagen vermelden of verwijzen naar inventarisatie-overzichten.
1
4
De zijkanten en de bovenkant van de haag
2
9
Betreft: diverse hagen.
3
2
Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
4
9
Hoogte van de haag: tot ca. 0,6 m
5
1
Aantal beurten: 1
per jaar.
Periode van uitvoering: oplevering in week 38.
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar gemeentedepot.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
262020
Knippen van blokhagen, 2x per jaar.
m2
162852
51
44
27
2c4f5689-3f31-44f1-9b27-4eb8b7712d7a
1
2020-05-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2020-04-30
Knippen van (blok)hagen.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Plantsoort van de haag:
diverse soorten.
Oppervlakte haagca. 22.917 m2
Te onderhouden knipoppervlak:ca. 40.713 m2
Indien niet duidelijk is welke de gemiddelde knipmaat moet zijn, de knipmaat hier vermelden. Gegevens betreffende het aantal en de lengte van de hagen vermelden of verwijzen naar inventarisatie-overzichten.
1
4
De zijkanten en de bovenkant van de haag
2
9
Betreft: diverse hagen.
3
9
Breedte van de haag: variabel van 0,5 m. - 1,5 m.
4
9
Hoogte van de haag: tot ca. 0,8 m.
5
2
Aantal beurten: 2
per jaar.
Periode van uitvoering: eind mei en begin september, in overleg met de directie.
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar gemeentedepot.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
262030
Knippen van blokhagen, 3x per jaar.
m2
7590
51
44
27
2c4f5689-3f31-44f1-9b27-4eb8b7712d7a
1
2020-05-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2020-04-30
Knippen van (blok)hagen.
.....
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Plantsoort van de haag:
diverse soorten.
Oppervlakte haagca. 661 m2
Te onderhouden knipoppervlak:ca. 1.265 m2
Indien niet duidelijk is welke de gemiddelde knipmaat moet zijn, de knipmaat hier vermelden. Gegevens betreffende het aantal en de lengte van de hagen vermelden of verwijzen naar inventarisatie-overzichten.
1
4
De zijkanten en de bovenkant van de haag
2
9
Betreft: diverse hagen.
3
9
Breedte van de haag: variabel van 0,5 m. - 1,5 m.
4
9
Hoogte van de haag: tot ca. 0,8 m.
5
3
Aantal beurten: 3
per jaar.
Periode van uitvoering: april/mei, begin juli en begin september, in overleg met de directie.
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar gemeentedepot.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
3
INBOETEN
Uitvoeren conform inboetlijsten van opdrachtgever
300010
Inboeten bosplantsoen.
st
165
51
44
51
f0759278-7015-494d-a4fd-2b0d675f94bc
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-06-09
Inboeten bosplantsoen.
Betreft: inboeten bosplantsoen, wortelgoed, uitvoering handmatig
Uitvoeren in de periode november tot en met maart.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze beschrijving alleen gebruiken voor onderhoudswerkzaamheden; voor inboeten tijdens de nazorgperiode zie hoofdcode 51.42.10 en 51.42.11.
Van bosplantsoen wordt in het algemeen alleen de randbeplanting ingeboet.
Plantmateriaal:
diverse soorten wortelgoed
Bosplantsoen nader omschrijven of verwijzen naar lijst van het plantmateriaal.
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar gemeentedepot.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
300020
Inboeten sierplantsoen, heesters kluitgoed.
st
95
51
44
52
f7ad01dd-9d7a-492f-92f0-48fe155d40df
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-06-09
Inboeten sierplantsoen.
Betreft: Inboeten sierplansoen, kluitgoed, uitvoering handmatig.
Uitvoeren in de periode november tot en met maart.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze beschrijving alleen gebruiken voor onderhoudswerkzaamheden; voor inboeten tijdens de nazorgperiode zie hoofdcode 51.42.10 en 51.42.11.
1
2
Heesters, kluitgoed
.....
3
1
In beplantingsvak
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar gemeentedepot.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
300030
Inboeten sierplantsoen, solitaire heesters, kluitgoed.
st
5
51
44
52
f7ad01dd-9d7a-492f-92f0-48fe155d40df
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-06-09
Inboeten sierplantsoen.
Betreft: inboeten sierplantsoen, solitaire heesters met kluit, uitvoeren handmatig
Uitvoeren in de periode november tot en met maart.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze beschrijving alleen gebruiken voor onderhoudswerkzaamheden; voor inboeten tijdens de nazorgperiode zie hoofdcode 51.42.10 en 51.42.11.
1
9
solitare heesters met kluit
3
1
In beplantingsvak
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar gemantedepot.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
300040
Inboeten sierplantsoen, heesters wortelgoed.
st
10
51
44
52
f7ad01dd-9d7a-492f-92f0-48fe155d40df
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-06-09
Inboeten sierplantsoen.
Betreft : inboeten sierplansoen, wortelgoed
uitvoering handmatig
Uitvoeren in de periode november tot en met maart.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze beschrijving alleen gebruiken voor onderhoudswerkzaamheden; voor inboeten tijdens de nazorgperiode zie hoofdcode 51.42.10 en 51.42.11.
1
1
Heesters, wortelgoed
.....
3
1
In beplantingsvak
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar gemeentedepot.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
300050
Inboeten sierplantsoen, heesterrozen, wortelgoed.
st
200
51
44
52
f7ad01dd-9d7a-492f-92f0-48fe155d40df
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-06-09
Inboeten sierplantsoen.
Betreft: inboeten Heesterrozen, wortelgoed, uitvoering handmatig.
Uitvoeren in de periode november tot en met maart.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze beschrijving alleen gebruiken voor onderhoudswerkzaamheden; voor inboeten tijdens de nazorgperiode zie hoofdcode 51.42.10 en 51.42.11.
1
9
Heesterrozen, wortelgoed
3
1
In beplantingsvak
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar gemeentedepot.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
300060
Inboeten kruidachtigen, beplantingvak.
st
1709
51
44
54
0e1dfcf4-0221-4e7b-b476-436bc811185e
1
2015-01-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2014-08-29
Inboeten kruidachtigen.
Betreft inboeten vaste planten, potplanten, inbeplantingsvak, uitvoering handmatig
Uitvoeren in de periode april tot en met mei
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze beschrijving alleen gebruiken voor onderhoudswerkzaamheden; voor inboeten tijdens de nazorgperiode zie hoofdcode 51.13.04 en 51.24.05.
1
3
Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen
.....
3
1
In beplantingsvak
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar gemeentedepot.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
300070
Inboeten kruidachtigen, plantenbak.
st
1709
51
44
54
0e1dfcf4-0221-4e7b-b476-436bc811185e
1
2015-01-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2014-08-29
Inboeten kruidachtigen.
Betreft inboeten vaste planten, potplanten, in plantenbak of schaal, uitvoering handmatig
Uitvoeren in de periode april tot en met mei
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze beschrijving alleen gebruiken voor onderhoudswerkzaamheden; voor inboeten tijdens de nazorgperiode zie hoofdcode 51.13.04 en 51.24.05.
1
3
Kruidachtigen - potplanten ; pot verwijderen
.....
3
2
In plantenbak/-schaal
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar gemeentedepot.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
4
GRASKANTEN
.....
41
Graskanten langs beplanting
.....
410010
Afsteken van graskanten.
m
19132
51
25
11
89a10e8a-106a-46fe-ab1d-9dbd1aedb362
1
2015-01-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2014-08-29
Afsteken/afsnijden van graskanten.
Lengte te onderhouden randen: 4.783 m.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze beschrijving gebruiken voor het zgn. kantsteken/-snijden (ten hoogste 0,15 m graskant verwijderen); voor het onkruidvrij maken van beplantingsvakken en boomspiegels zie hoofdcode 51.44.01 t/m 51.44.11, 51.54.01 en 51.54.02; voor het afsteken van overgroeide kanten langs een verharding, zie hoofdcode 51.04.02.
1
1
Langs beplantingsvakken
2
1
Afsteken
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
gemeentedepot
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
4
2
Gerekend is met
2
onderhoudsbeurt(en) per jaar
Periode uitvoer in de weken 20-22 en 40-42
8
WERK ALGEMENE AARD
80
VERKEERSMAATREGELEN
801020
Opstellen verkeersplan.
EUR
0
62
30
01
a9f5b047-6bf4-4849-b3fb-0086a00939bb
2
2025-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2025-05-14
Opstellen verkeersplan.
Basisinformatie:
-een actuele digitale ondergrond met straatnamen wordt na gunning aan de aannemer verstrekt;
-indien de aannemer het nodig acht om te beschikken over huisnummers, wegnummers en hectometrering, dan dient de aannemer daar zelf voor te zorgen.
Bijzonderheden vermelden. Bijv. vermelden waar relevante basisinformatie is opgenomen in het bestek of verwijzen naar eventuele bijlagen.
Voor het verrekenen van het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen stelposten of specifieke besteksposten opnemen.
1
2
Opzet verkeersplan
ter keuze van de aannemer met inachtneming van art. 62.13.02 van de Standaard
Inclusief eenmalig aanpassen na bespreking met de opdrachtgever
Bijzonderheden vermelden.
81
Inzetten werknemers en materieel
.....
811010
Inzetten van werknemer.
uur
100
10
05
01
3209e985-cf74-4425-80be-10f9afb1295d
4
2025-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2025-05-21
Inzetten van werknemer.
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Zie ook deelhoofdstuk 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen. Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
1
2
Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra):
.....
811020
Inzetten vrachtauto.
uur
100
10
05
99
Inzetten vrachtauto.
Van week 13 t/m week 45 voor de afvoer van materiaal vrijgekomen uit bestekpost 811010.
Vrachtauto van ten minste 5 ton.
82
Inventarisatie flora en/of fauna.
820010
Registratie ecologisch waardevolle situaties.
EUR
0
51
41
99
Registratie ecologisch waardevolle situaties.
Betreft:inventariseren en registreren van ecologisch waardevolle situaties (beschermde flora en fauna comform wet natuurbescherming) voor aanvang van de werkzaamheden in dit bestek in het te onderhouden gebied.
Lokatie: binnen het werkgebied van het bestek(zie bestektekeningen)
Alle voorkomende ecologisch waardevolle situatie op vlak niveau inventariseren en vastleggen.
Tijdstip: voorafgaand aan de werkzaamheden zoals genoemd in dit bestek.
Registreren en vastleggen met codering en aangeven op tekening.
Gegevens digitaal en analoog inleveren bij de directie, uiterlijk een (1) week na uitvoering van de inventarisatie.
Indien beschermde flora en fauna wordt aangetroffen, contact opnemen met de directie.
Aan de hand van bovenstaande gegevens dient een werk protocol te worden opgesteld, de kosten hiervan worden verrekend op stelpost 950030.
TRANSPORT SUBTOTAAL
9
Staartposten
.....
91
Eenmalige kosten
.....
910010
...................................
EUR
910020
...................................
EUR
910030
...................................
EUR
910040
...................................
EUR
910050
...................................
EUR
919980
Overige eenmalige kosten
EUR
919990
Korting
EUR
92
Uitvoeringskosten
.....
929990
Uitvoeringskosten
EUR
93
Algemene kosten
.....
939990
Algemene kosten
EUR
94
Winst en risico
.....
949990
Winst en risico
EUR
95
Stelposten
.....
950010
Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.
EUR
5000
10
03
01
42d2e8cf-0986-4878-bb0a-14f28d38ea36
2
2025-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2025-05-21
Stelpost
kleine leveringen en werkzaamheden.
.....
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken. Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1
1
Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden
De titel van de bestekspost wijzigen in: Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.
950020
Stelpost verkeersmaatregelen.
EUR
14000
10
03
01
42d2e8cf-0986-4878-bb0a-14f28d38ea36
2
2025-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2025-05-21
Stelpost
verkeersmaatregelen.
.....
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken. Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1
4
Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen
, conform het door de aannemer op te stellen verkeersplan.
Eventueel verwijzen naar een bestekspost voor het opstellen van een verkeerstekening (zie de Standaard RAW Bepalingen, artikel 62.17.02 lid 02).De titel van de bestekspost wijzigen in: Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen.
950030
Stelpost ecologische werkprotocol
EUR
1000
10
03
01
42d2e8cf-0986-4878-bb0a-14f28d38ea36
2
2025-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2025-05-21
Stelpost
ecologische werkprotocol
.....
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken. Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1
1
Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden
opstellen ecologische werkprotocol
De titel van de bestekspost wijzigen in: Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.
96
Bijdragen
.....
960010
Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)
EUR
Bestek Groen onderhoud - Diemen Centrum - 2027-2028
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2026-003 Definitief 16-09-2026
3. Bepalingen
01
ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01
ALGEMENE BEPALINGEN
01
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN.
01
Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
02
De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
Lid 01 en lid 02 altijd opnemen.
04
Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 1567 van 30 januari 2012.
Altijd een keuze maken tussen lid 03 en lid 04.
Bij de keuze voor lid 04 geldt voor bouwwerken een afwijking met het vierde lid van art. 7:758 BW.
10
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
08
In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.
09
Het voor het werk in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en schrift te beheersen. De voertaal op het werk dient Nederlands te zijn.
13
Het in te zetten personeel dient deugdelijke bedrijfskleding te dragen, zie ook het Veiligheid- & Gezondheidsplan.
13
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN OP DE U.A.V 2012
02
In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van het bestek, de bestekstekeningen of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. De verstrekte versie in pdf-formaat dient beschouwd te worden als het bestek in de zin
van de UAV 2012.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te
worden beschouwd, waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.
02
BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
01
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
BETALING
04
In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 04 van de Standaard verschijnt de laatste betalingstermijn binnen 3 weken na oplevering van het werk.
04
BETALINGSREGELING: RISICOREGELING
02
2016-03-01
verplicht
2020-05
2021-09
2015-03-31
LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN.
01
Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 50% van de aannemingssom.
Percentage invullen.
02
De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
BrandstofgroepPercentage (%)
01Gasolie met hoog accijnstarief15%
Uitsluitend voor de op het werk betrekking hebbende brandstofgroepen het bijbehorende bestanddeel als percentage invullen.
05
BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
INDIENEN DECLARATIES
04
In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 12:00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.
07
ZEKERHEIDSTELLING
01
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
01
Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.
02
De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing. Er wordt geen zekerheid (bankgarantie) verlangd.
08
BIJDRAGEN
01
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01
Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
10
PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
02
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
RVV-ONTHEFFING
01
De Opdrachtgever verleent in principe geen ontheffing op grond van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en artikel 149 van de Wegenverkeerswet, tenzij de werkzaamheden noodzakelijk voor de bedrijfsvoering hierom vragen. Er wordt alleen een ontheffing verleend, wanneer het voor de uitvoering van werkzaamheden of activiteiten noodzakelijk is
dat met het voertuig verkeersregels en -tekens van het RVV moeten worden overtreden. Er wordt een ontheffing verleend binnen artikel 87 RVV. Het aanvraagformulier RVV-ontheffing is te downloaden via de website www.diemen.nl.
Het aanvraagformulier moet volledig en tijdig ingediend worden. Uit de aanvraag moet het nut en de noodzaak blijken (zie uitgangspunten). Is het nut en de noodzaak niet duidelijk of niet aanwezig voor de bedrijfsvoering, dan wordt de ontheffing geweigerd en is wel leges verschuldigd. Het aanvraagformulier wordt ingediend via info@diemen.nl.
De kosten voor 1 aanvraag bedragen 85,30 euro (prijs 2019). 1 Aanvraag is geldig voor 1 kenteken.
11
VERBAND MET ANDERE WERKEN
01
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01
In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
-Overige onderhoudswerkzaamheden openbaar groen door eigen dienst gemeente en derden;
- overig onderhoud groenvoorziening (snoeien/inboet);
- maaien gazons;
- onkruidbeheersing / vegen verharding. Minimaal 2 keer per jaar worden alleen de rijwegen, goten van rijwegen (zowel straatstenen als asfalt) en parkeerplaatsen bereikbaar met een RAVO veegmachine geveegd. Trottoirs, speelplaatsen, achterpaden en fietspaden worden niet geveegd.
-Reinigen van kolken en straatputten;
-Huisvuilinzameling;
-Rioleringswerkzaamheden;
-Werkzaamheden aan nutsvoorzieningen;
-Inspectiewerkzaamheden;
-Evenementen, zoals (week)markten en kermissen;
-Begrafenissen;
-Reconstructie werkzaamheden openbare ruimte;
-Aanleg werkzaamheden openbare ruimte;
-Werkzaamheden bomen.
02
De aannemer moet zijn werkzaamheden afstemmen met bovengenoemde werkzaamheden, door zelf contact te zoeken met betreffende partijen die deze werkzaamheden uitvoeren.
Veegvuilbeheersing wordt uitgevoerd door de eigen buitendienst van de gemeente. De aannemer dient met betreffende dienst contact op te nemen om de werkzaamheden af te stemmen.
13
KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
06
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
ALGEMEEN
01
Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
02
Werkzaamheden dienen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 7.00 tot 18:00 uur uitgevoerd te worden.
03
In verband met geluidsoverlast e.d. dienen werkzaamheden bij scholen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden uitgevoerd. De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 15.30 uur.
Bij gebruik van machines in de buurt van scholen, dienen deze te zijn uitgerust met een oranje zwaailamp en achteruitrij camera.
04
Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 01 en lid 02 zijn alleen toegestaan na overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie.
05
Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende: een plan van aanpak i.v.m. de op dit werk van toepassing zijnde voorwaarden uit de Wet natuurbescherming.
09
DAGBOEK, LIJSTEN EN RAPPORTEN
01
In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.
14
BOUWSTOFFEN
01
DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN.
01
De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, afroepen bij de opdrachtgever:
bouwstofproducent/leverancierplaats ter beschikking stellen
Plantmateriaal.opdrachtgeverLandlust 2, Diemen (Gemeente werf)
Dit lid, tezamen met de leden 02 en 03, opnemen indien de aannemer zorg moet dragen voor het afroepen (bij de producent/leverancier) van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen.
02
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
03
Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
-de datum van aflevering;
-het besteknummer;
-het nummer van de geleidebon;
-de soort bouwstof en het aantal;
-de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
16
VERZEKERINGEN
01
2016-03-01
verplicht
2020-05
2021-09
2015-04-01
ALGEMEEN
01
De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de Voorschriften van die wet en het werkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten aanzien van partijen en/of soort schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. De verzekerde werkpartijen op deze werk- materieelpolis zijn naast de eigenaar en houder tevens de opdrachtgever, diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruikt dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel. Schakelt de aannemer derden in en/of gebruikt hij materiaal van derden en/of laat hij aannemersmateriaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient de aannemer toe te zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij welke deze bepalingen niet naleeft.
Dit artikel uitsluitend opnemen indien het uit te voeren werk het verwerken van verontreinigde grond of verontreinigd water omvat.
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2018-09-04
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
01
Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze ten behoeve van de gemeente Diemen, in haar hoedanigheid als opdrachtgever, alsmede in iedere andere hoedanigheid, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de gemeente Diemen voor door derden geleden schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste €1.000.000,= per gebeurtenis. De aansprakelijkheid blijft beperkt tot maximaal €2.500.000,= per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste €1.000,= per gebeurtenis bedragen.
Bestekspostnr(s) van het/de in te zetten vaartuig(en) vermelden.
02
Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.
03
In de polis dient ook geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden beschouwd.
04
Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres medeverzekerde partij.
05
In geval van schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.
06
De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering.
Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel, dient tevens op de polis dezer verzekering de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meegedekt en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijken niet worden uitgesloten.
07
De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en letsel van personeel van de (onder)aannemer of van derden dat onder diens toezicht werkzaam is.
17
VRIJGEKOMEN MATERIAALEN.
01
KOSTEN I.R.T. AFVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01
De acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.
02
De kosten voor het vervoer van de vrijgekomen materialen naar het depot zijn voor rekening van de aannemer.
18
BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
05
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
SCHADEVERGOEDING BOMEN
01
In afwijking op artikel 01.18.05 van de Standaard wordt de schadevergoeding aan bomen
afgehandeld conform het Handboek Bomen 2022.
06
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN
01
In afwijking op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.18.06 en lid 02 van artikel 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- honderd euro ( EUR 100,00) per struik of vaste plant;
- vijfendertig euro (EUR 35,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.
Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze beschadigingen worden verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.
08
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA
01
Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats beschermde flora en fauna.
Het betreft:
- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval, indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2, indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.
De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.
19
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
02
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE
01
Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
03
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie
Besteknummer(s) en omschrijving van het werk invullen.
Lid 03 altijd samen opnemen met de leden 04 en 05.
20
KWALITEITSBORGING
07
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
INSPECTIES
01
De opdrachtgever of een daartoe bevoegde onafhankelijke derde kan te allen tijde een controle uitvoeren. Van de bevindingen op het gebied van de kwaliteit van de door de aannemer geleverde prestaties, wordt een rapportage opgemaakt, die zowel aan de opdrachtgever als aan de aannemer wordt toegezonden.
02
Kwaliteitscontroles worden verricht op basis van de criteria:
- Kwaliteit: zoals omschreven in dit bestek en de Standaard;
- Tijdigheid: een door de aannemer opgesteld algemeen tijdschema conform artikel 01.13.01 van de Standaard.
23
COMMUNICATIE
02
2017-08-03
verplicht
2020-05
2020-05
2015-04-01
BOUWVERGADERINGEN
10
Er wordt in principe vierwekelijks een bouwvergadering gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over termijnstaten en voortgang werkzaamheden. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De verslagen van deze vergaderingen worden door de directie
opgesteld en dienen zowel door de aannemer als directie te worden
ondertekend.
25
WERKOMSTANDIGHEDEN EN -TERREIN
03
WERKTERREIN
01
De aannemer dient rekening te houden met aanwezige obstakels zoals: bomen en struiken, markeringen, lichtmasten, (fles) palen, bouwconstructies, hekwerken, afrasteringen en dergelijke.
Constructies of voorwerpen die tijdelijk verwijderd of gedemonteerd kunnen worden, mogen in overleg met de directie worden opgenomen/gedemonteerd en teruggezet/gemonteerd. Het verwijderen/demonteren en weer terugplaatsen/monteren dient zorgvuldig te geschieden.
De aannemer is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, afsluiten van afrasteringen, poorten en of hekwerken danwel het beschadigen hiervan, indien dit aantoonbaar gevolg is van de uitvoering van de in dit bestek opgenomen werkzaamheden.
Vertraging in het werk door de aanwezigheid van obstakels en het demonteren en terugplaatsen ervan is NIET verrekenbaar. Dit wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn begrepen.
02
De aannemer wordt geacht afwijkingen in de toestand van het werkterrein te melden bij de directie.
03
Wanneer naar het oordeel van de directie een van deze regels is overtreden, wordt per overtreding een korting van € 100,00 toegepast.
09
MILIEUASPECTEN
01
Bij lekkage van brandstof, olie en vetten direct alle benodigde maatregelen treffen. Tevens melden bij de directie en inclusief foto's vastleggen in het weekrapport.
Alle machines dienen voorzien te zijn van een noodkit ter voorkoming en bestrijding van olielekkage om bij een calamiteit direct in te kunnen grijpen.
26
INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN
01
Begrippen
01
Te verstaan is onder:
1.social return:de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
2.opleidingsbedrijf:een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
3.voorschakeltraject:een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.
02
Doelgroep
01
Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.
03
Social-returnverplichting
02
De aannemer moet bij de uitvoering van het project 2% van zijn aannemingssom inzetten voor social return.
Percentage invullen. Een percentage van 5 wordt als proportioneel gezien, maar dit is in hoge mate projectafhankelijk. Zie ook de toelichting.
Als lid 02 wordt opgenomen, dan ook lid 03 opnemen. In dat geval lid 01 niet opnemen.
04
Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.
05
De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
06
Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
07
Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
08
Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.
De bepalingen in dit artikel zo nodig aanvullen met eisen en gegevens die volgen uit het beleid of uit projectdoelstellingen. Bijvoorbeeld aangaande de waardebepaling van in te zetten personen (tarieven, waarde die ze vertegenwoordigen etc., waarbij tevens te betrekken kosten/opslagtarieven van begeleiding e.d.), eisen aan rapportering e.d.
04
Korting
01
De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.
02
Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.
05
Certificering Prestatieladder Socialer Ondernemen
01
De aannemer kan een certificering op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) inzetten als onderdeel van de invulling van zijn SROI-verplichting. De waardering van PSO-certificering vindt plaats conform de geldende SROI-leidraad van Duo+ en het daarbij behorende bouwblokkenmodel. Een PSO-certificering leidt niet tot volledige vrijstelling van de SROI-verplichting.
Vereist (minimaal) prestatieniveau vermelden: A, 1, 2 of 3
Er moet een keuze gemaakt worden tussen het opnemen van:
-artikel 01.26.05, 01.26.06 en artikel 01.26.07 OF
-artikel 01.26.06 en artikel 01.26.07
Artikel 01.26.05 opnemen als de aannemer een certificering volgens PSO mag inzetten voor de invulling van de social-returnverplichting.
06
Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer
01
Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.
Er moet een keuze gemaakt worden tussen het opnemen van:
-artikel 01.26.05, 01.26.06 en artikel 01.26.07 OF
-artikel 01.26.06 en artikel 01.26.07
02
De aannemer stelt binnen 15 werkdagen na opdrachtverlening, een plan Social return op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.
03
Het plan Social return moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
04
De directie beslist binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen omtrent de goedkeuring van het plan Social return en deelt haar beslissing schriftelijk aan de aannemer mee.
05
In het plan Social return moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
-op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
-welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
-welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
-voor welke werkzaamheden zij worden ingezet.
De lijst zo nodig aanvullen met de gewenste onderdelen. Bijvoorbeeld volgend uit beleid en/of de aard van het werk.
De bepalingen in dit artikel zo nodig aanvullen met eisen die volgen uit het beleid of uit projectdoelstellingen.
07
Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de opdrachtgever
01
Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.
Er moet een keuze gemaakt worden tussen het opnemen van:
-artikel 01.26.05, 01.26.06 en artikel 01.26.07 OF
-artikel 01.26.06 en artikel 01.26.07
02
De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.
03
Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.
04
De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.
05
De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.
06
De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.
07
Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.
08
Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma’s en/of een voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.
De bepalingen in dit artikel zo nodig aanvullen met eisen die volgen uit het beleid of uit projectdoelstellingen.
32
DUURZAAMHEID
01
DUURZAAMHEID MILIEUEISEN
01
In het kader van duurzaamheid en het verminderen van uitstoot van schadelijke gassen worden de volgende eisen gesteld aan de uitvoering van de werkzaamheden:
In te zetten rijdend materieel dient minimaal te voldoen aan de Euro-6 norm. In te zetten bladblazer, kettingzaag en bosmaaier dient elektrisch te zijn.
02
Voor elke constatering dat de in te zetten voertuigen niet voldoen aan de Euro 6 norm of een niet elektrische bladblazer, kettingzaag of bosmaaier wordt gebruikt is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van €100,- per geval, per dag.
03
Het gebruik van (chemische) bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
51
GROENVOORZIENINGEN
0
GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
2
EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN
01
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
01
De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het knippen van de hagen mag ten hoogste 10 mm. bedragen.
02
Het gebruik van voertuigen met ribbelbanden (tractorbanden) op gazons en in beplantingen is niet toegestaan.
03
Spoorvorming in en/of beschadiging van de grasmat als gevolg van werkzaamheden door de aannemer dient op kosten van de aannemer te worden hersteld.
4
BEPLANTINGEN
2
EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN
07
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
KNIPPEN VAN (BLOK)HAGEN EN (RAND)SNOEIEN VAN BEPLANTINGEN
07
In aanvulling op het bepaalde in 51.42.07 lid 5 van de Standaard geldt dat het materieel ten behoeve van het knippen van hagen dient te zijn voorzien van scherpe messen.
5
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
01
ONDERHOUD
01
Tot het onkruidvrij maken van beplanting wordt tevens gerekend het verwijderen van het fijn en grof zwerfafval.
02
Tot het onkruidvrij maken van beplanting wordt tevens gerekend het verwijderen van ongewenste begroeiing als hop, haagwinde, braam, zaailingen, wortelopslag e.d.
03
Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van afgestorven loof van bolgewassen.
04
Bij gebruik van bosmaaier bij onkruidbeheersing dient de bosmaaier te zijn voorzien van beschermbeugel om schade aan beplanting te voorkomen.
64
FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN
0
FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN, ALGEMEEN
3
INFORMATIE-OVERDRACHT
01
AANTREFFEN RUST, VERBLIJFSPLAATSEN EN GROEIPLAATSEN
01
Indien bij de uitvoering van een werk of een deel daarvan vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen van beschermde soorten worden aangetroffen waarvoor voortkomend uit de Flora- en faunawet een ontheffingsplicht geldt en de aanwezigheid niet in het bestek is vermeld en/of waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze verstoort, verontrust en/of vernield worden bij continuering van de werkzaamheden, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
De aannemer neemt na goedkeuring door de directie , de voor de omstandigheden vereiste beschermingsmaatregelen. De kosten voor het treffen van de vereiste beschermende
maatregelen en/of andere werkmethode komen voor rekening van de opdrachtgever.
02
Indien de uitvoering van een werk of een deel daarvan in verband met het aantreffen van vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen als genoemd in lid 07 moet worden onderbroken, worden de kosten van deze onderbreking aan de aannemer als meer werk vergoed.
03
De aannemer is gehouden om de, in het kader van een besteksverplichting of een opdracht van de directie, tijdens de uitvoering van een werk ingezamelde of verkregen gegevens over vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen van beschermde planten- en diersoorten te leveren conform de protocollen* van de Gegevensautoriteit Natuur (GaN).
Bestek Groen onderhoud - Diemen Centrum - 2027-2028
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2026-003 Definitief 16-09-2026
Vrij gedeelte na bestek
01
.....
.....
Bestek Groen onderhoud - Diemen Centrum - 2027-2028
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2026-003 Definitief 16-09-2026
Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten
01
.....
.....
Bestek Groen onderhoud - Diemen Centrum - 2027-2028
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2026-003 Definitief 16-09-2026
Inschrijvingsbiljet
Behoort bij:
2026-003
Bestek groen onderhoud - Diemen Centrum - 2027-2028
I N S C H R I J V I N G S B I L J E T
De hierna te noemen inschrijver(s):
A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)
gevestigd te:
KVK-nummer:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
2026-003
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
.....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)
uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016
(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
Gedaan op
(datum), te
(plaats).
De inschrijver(s)
A) (handtekening)
(naam)
(functie)
B) (handtekening)
(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)
(functie)
Bestek Groen onderhoud - Diemen Centrum - 2027-2028
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2026-003 Definitief 16-09-2026
Inschrijvingsstaat
Behoort bij:
2026-003
Bestek groen onderhoud - Diemen Centrum - 2027-2028
I N S C H R I J V I N G S S T A A T
Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):
A)
gevestigd te:
B)
gevestigd te:
C)
gevestigd te:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)