Tahoma 9 9 2025-09 2026-01 1.20 21/08/2025 26-577 Groenonderhoud perceel Eigen Dienst Noordwijk 2026-09-10 2026-09-10 9992 160714 2026-08-28 1203 33D41137DED0DFA4AF1999F61B473E55 Raamovereenkomst Groenonderhoud in de gemeente Noordwijk
Besteksnummer: 26-577 Versie: Definitief
Alles over Groenbeheer Datum: 10 september 2026
Vrij gedeelte voor bestek 01 Groenonderhoud Noordwijk 2027-2029 Gemeente Noordwijk Bezoekadres : Voorstraat 42 2201 HW NOORDWIJK(ZH) Postadres : Postbus 298 2200 AG NOORDWIJK (ZH) Telefoon : 071 - 36 60 000 E-mail : gemeente@noordwijk.nl RAW-raamovereenkomst Groenonderhoud Noordwijk 2027-2029 Besteksnummer: 26-577 Versie: Definitief Datum: 10 september 2026 1. Algemeen 01 OPDRACHTGEVER Het college van B&W van de gemeente Noordwijk (ZH). Gemeente Noordwijk Postadres : Postbus 298 2200 AG NOORDWIJK (ZH) Telefoon : 071 - 36 60 000 02 DIRECTIE De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Noordwijk en/of een door de gemeente aangewezen persoon of bureau. 03 LOCATIE Het werk bevindt zich in de grenzen van de gemeente Noordwijk. De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke omstandigheden. 04 Algemene beschrijving Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. het voorbereiden van werkzaamheden; b. het verwijderen van zwerfafval; c. het onderhouden van beplantingen en grassen; d. het onderhouden van bermen en watergangen; e. het bestrijden van invasieve exoten; f. werkzaamheden op afroep van de directie; g. het toepassen van verkeersmaatregelen; h. werkzaamheden in het kader van soortenbescherming (Omgevingswet) 05 TIJDSBEPALING De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2028. Hierna is het mogelijk de overeenkomst 1 maal 1 jaar te verlengen tot een maximale looptijd van 3 jaar. De opties tot verlenging worden door de opdrachtgever bepaalt. Indien de opdrachtgever niet wenst te verlengen deelt zij dit minimaal 3 maanden voor afloop van de overeenkomst schriftelijk mee aan de aannemer. 06 Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, is niet van toepassing. 07 Kwaliteitsborging Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 2. Beschrijving 2.1.Algemene gegevens 01 TEKENINGEN De aannemer ontvangt jaarlijks digitale tekeningen in Shape formaat van de te onderhouden arealen in de deelopdracht. 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN Niet van toepassing. 03 KWALITEITSBORGING Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten: 1. het maaien van ecologische vegetaties. 2. uitvoeren van een gezamenlijke maandelijkse schouw incl. verslaglegging door de aannemer. 04 Bijlagen De volgende bijlagen behoren tot het bestek: - V&G-plan 08 WERKZAAMHEDEN GEMEENTELIJKE EIGEN DIENST De eigen buitendienst van de gemeente voert gelijktijdig werkzaamheden uit in de openbare ruimte binnen de projectgrenzen en arealen van dit bestek. 11 Deelopdrachten De opdrachtgever streeft naar een zo minimaal mogelijk aantal deelopdrachten. Zij verstrekt jaarlijks één deelopdracht met de bulk van de uit te voeren werkzaamheden. Eventueel extra deelopdrachten kunnen zijn aanvullende maaiwerkzaamheden en inzet van materieel t.b.v. verwijderen kroos. Per deelopdracht zullen de hoeveelheden wisselen. De aannemer ontvangt jaarlijks in december nieuwe gegevens voor het aankomende jaar. De aannemer is verantwoordelijk voor het plannen van zijn werkzaamheden in de doorlopende deelopdracht en het behalen van de (beeld)kwaliteitseisen zoals opgenomen in deel 2.2. van deze overeenkomst. Opdrachtgever voegt per deelopdracht stelposten toe ten behoeve van onder andere: - Afvoer en stortkosten afval. - Afvoer en stortkosten vrijkomend kroos. - Afvoer en stortkosten slootmaaisel Hoogheemraadschap Rijnland. Deel 2.2 Nadere beschrijving 2.2. Verklaring 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is. Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing. Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV. 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 10 FLORA EN FAUNA 100 INVENTARISATIE 100010 Inventariseren en registreren fauna verkennend keer 2 64 01 05 2020-05-01 verplicht 2025-09 2019-11-08 Inventariseren en registreren fauna. ..... 1 1 Betreft een verkennende inventarisatie in de extensief te maaien kruidenrijke vegetaties en beplantingen voor alle voorkomende werkzaamheden. 2 1 Te registreren gegevens: conform ecologisch werkprotocol 4 4 Frequentie: maximaal 21 en minimaal 14 dagen voor uitvoering van maaiwerkzaamheden in kruidenrijke vegetaties. 5 2 Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol op basis van de gedragscode van Stadswerk ja 100020 Inventariseren en registreren fauna soortspecifiek keer 2 64 01 05 2020-05-01 verplicht 2025-09 2019-11-08 Inventariseren en registreren fauna. ..... 1 2 Betreft een soortspecifieke inventarisatie in de extensief te maaien kruidenrijke vegetaties en beplantingen voor alle voorkomende werkzaamheden. 2 1 Te registreren gegevens: conform ecologisch werkprotocol 4 4 Frequentie: maximaal 21 en minimaal 14 dagen voor uitvoering van maaiwerkzaamheden in kruidenrijke vegetaties. 5 2 Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol op basis van de gedragscode van Stadswerk ja 100030 Inventariseren en registreren flora verkennend keer 2 64 50 03 2020-05-01 verplicht 2025-09 2019-11-08 Inventariseren en registreren flora. ..... 1 1 Betreft een verkennende inventarisatie in de extensief te maaien kruidenrijke vegetaties en beplantingen voor alle voorkomende werkzaamheden. 2 1 Te registreren gegevens: conform ecologisch werkprotocol 4 4 Frequentie: maximaal 21 en minimaal 14 dagen voor uitvoering van maaiwerkzaamheden in kruidenrijke vegetaties. 5 2 Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol op basis van de gedragscode van Stadswerk ja 100040 Inventariseren en registreren flora soortspecifiek keer 2 64 50 03 2020-05-01 verplicht 2025-09 2019-11-08 Inventariseren en registreren flora. ..... 1 2 Betreft een soortspecifieke inventarisatie in de extensief te maaien kruidenrijke vegetaties en beplantingen voor alle voorkomende werkzaamheden. 2 1 Te registreren gegevens: conform ecologisch werkprotocol 4 4 Frequentie: maximaal 21 en minimaal 14 dagen voor uitvoering van maaiwerkzaamheden in kruidenrijke vegetaties. 5 2 Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol op basis van de gedragscode van Stadswerk ja 101 MARKEREN post 101010 opsplitsen in 1e en 2e ronde 101010 Markeren te handhaven vegetatie keer 1 64 52 99 Markeren te handhaven vegetatie 1e maaironde Betreft het markeren van te handhaven en beschermen vegetatie bij het maaien van de niet te maaien delen in extensief beheerde kruidenvegetaties.
Keer in deze bestekspost staat gelijk aan maaironde
Betreft markeren van alle te handhaven vegetatie te maaien in de eerste maaironde:
Fysieke markering aanbrengen direct vooraf het uitvoeren van de maaiwerkzaamheden.
Markering verwijderen na verzamelen en afvoeren van het vrijgekomen materiaal.
Wijze van markeren: door middel van piketten of vlaggen
Met materiaal van de aannemer. ja 101020 Markeren te handhaven vegetatie keer 1 64 52 99 Markeren te handhaven vegetatie 2e maaironde. Betreft het markeren van te handhaven en beschermen vegetatie bij het maaien van de niet te maaien delen in extensief beheerde kruidenvegetaties.
Keer in deze bestekspost staat gelijk aan maairondes.
Betreft markeren van alle te handhaven vegetatie te maaien in de tweede maaironde:
Markering verwijderen na verzamelen en afvoeren van het vrijgekomen materiaal.
Wijze van markeren: door middel van piketten of vlaggen
Met materiaal van de aannemer. ja 101030 Markeren fauna rust- en verblijfplaats. st 25 64 05 01 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-04-29 Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Betreft markeren fauna rust- en verblijfplaats indien noodzakelijk op basis van de uitgevoerde vooronderzoeken.
Markeringen in het veld aanbrengen. Ten behoeve van: het uitvoeren van de maaiwerkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.
Zodanig markeren dat met uitvoering van de werkzaamheden geen verstoring optreed. 1 4 Middel ter keuze van de aannemer 5 2 Met materiaal van de aannemer ja 101040 Markeren groeiplaats of zaadbank. st 25 64 52 01 2020-05-01 verplicht 2025-09 2019-09-30 Markeren groeiplaats of zaadbank. Betreft markeren groeiplaats of zaadbank indien noodzakelijk op basis van de uitgevoerde vooronderzoeken.
Markeringen in het veld aanbrengen.
Markeren ten behoeve van het uitvoeren van de maaiwerkzaamheden zoals omschreven in dit bestek.
Zodanig markeren dat met uitvoering van de werkzaamheden geen verstoring optreed. 1 4 Middel ter keuze van de aannemer 5 2 Met materiaal van de aannemer ja 11 VERKEERSMAATREGELEN 110010 Opstellen verkeersplan. st 1 62 30 99 Opstellen verkeersplan. Betreft het opstellen t.b.v. het uitvoeren van de in het bestek genoemde werkzaamheden.
Verkeersplan conform RAW Standaard bepalingen 62.13.01
Bij het opstellen van het verkeersplan dient de
aannemer rekening te houden met het altijd
bereikbaar houden van alle aanliggende percelen.
Opstellen plan conform CROW-publicatie 96B
Het verkeersplan dient conform de termijnen in de Richtlijn Melvin voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij de wegbeheerder, de directie te worden ingediend.
Er dient rekening te worden gehouden met het 1 keer
aanpassen van het plan naar aanleiding van opmerkingen door de directie en/de afdeling verkeer en vervoer.
Inclusief het melden van verkeersmaatregelen in het digitale systeem Melvin. ja 110020 Opstellen verkeerstekening(en). keer 1 62 30 99 Opstellen verkeerstekening(en). Betreft het opstellen van verkeerstekeningen t.b.v. de uitvoering van de in het bestek opgenomen werkzaamheden
Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes ja 110030 Toepassen verkeersafzettingen. jaar 1 62 02 99 Toepassen verkeersafzettingen. Betreft het toepassen van verkeersafzettingen en maatregelen t.b.v. het uitvoeren van de in het bestek opgenomen werkzaamheden.
Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer op basis van het verkeersplan en de verkeerstekeningen. Betreft publicatie 96b.
Met materiaal van de aannemer. ja 3 ZWERFAFVAL 300010 Verwijderen zwerfafval. are 1629 50 11 71 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-05-06 Verwijderen zwerfafval. Totale areaal per ronde: ca. // are 1 2 Betreft: onverhard terrein 2 3 Verwijderen grof en fijn zwerfafval 4 9 Zwerfafval ruimen voor elke uit te voeren maaironde van bermen, riet, zichthoeken, meterstroken en overranden.
Zwerfafval maximaal 2 dagen voor maaironde verwijderen. 6 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnr. 710010 ja 4 GROENONDERHOUD 40 ONDERHOUD BEPLANTINGEN 403 HAGEN 403010 Beheersen onkruid-beplanting hagen week 52 51 48 07 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-04-17 Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: hagen strak 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 1 Grondsoort: zand 5 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer ja 403020 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting hagen. week 52 50 15 01 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-05-06 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn ..... 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 6 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer ja 403030 Knippen van hagen strak m2 44800 51 44 27 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-04-30 Knippen van (blok)hagen. Areaal hagen:
Lengte: ca. 14.640 m
Knipoppervlakte 1 ronde: ca. 22.400m2 Plantsoort van de haag: divers 1 4 De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten. 2 9 Betreft: Haag strak 3 1 Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m 4 2 Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 5 2 Aantal beurten: 2 maal per jaar,
1e ronde uitvoeren vanaf mei - juni
2e ronde uitvoeren in september - oktober 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer ja 404 BLOKHAGEN 404010 Beheersen onkruid-beplanting blokhagen week 52 51 48 07 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-04-17 Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft de eerste meter aan de rand van het plantvak 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 4 Kwaliteitsniveau C 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 1 Grondsoort: zand 5 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer ja 404020 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting blokhagen. week 52 50 15 01 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-05-06 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft de eerste meter aan de rand van het plantvak 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 4 Kwaliteitsniveau C 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 6 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer ja 404030 Knippen van blokhagen. m2 24840 51 44 27 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-04-30 Knippen van (blok)hagen. Omtrek: ca. 6.275 m1
Enkelvoudig knipoppervlak: ca. 12.420 m2 Plantsoort van de haag: divers 1 4 De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten 2 1 Betreft: blokhaag 3 3 Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 4 2 Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 5 2 Aantal beurten: 2 maal per jaar
1e ronde uitvoeren vanaf mei t/m eind juni
2e ronde uitvoeren in september t/m oktober 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer ja 41 ONDERHOUD GRASSEN 410 GRASVELD 410010 Beheersen grashoogte-grasveld. week 52 51 28 02 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-03-25 Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Areaal: ca. 925,2 are
Waarvan met bloembollen: ca. 120 are 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 4 Kwaliteitsniveau C 3 4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 1 Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ..... ja 410020 Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld. week 52 51 28 05 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-03-25 Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld. Maaien rondom bomen uitvoeren vooraf het maaien van de velden. 1 1 Te onderhouden aantal 2 4 Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen 3 4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 1 Grondsoort: zand 5 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 ja 410030 Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. week 52 51 28 08 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-03-25 Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. Maaien rondom obstakels uitvoeren vooraf het maaien van de velden. Gerekend is met 1,5 obstakel per are. 1 1 Te onderhouden aantal 2 4 Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen 3 4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 1 Grondsoort: zand 5 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 ja 410040 Beheersen grashoogte langs obstakels-grasveld. week 52 51 28 12 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-03-25 Beheersen grashoogte langs obstakels-grasveld. ..... 1 2 Te onderhouden lengte Beheersen aan 2 zijden 2 4 Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen 3 4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 1 Grondsoort: zand 5 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 ja 410050 Maaien loof van bolgewassen. m2 12045 51 44 23 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-04-29 Maaien loof van bolgewassen. Betreft het maaien van afgestorven bollenloof, na de bloei, tijdstip op aanwijzen van de directie. 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. ja 410060 Afsteken/afsnijden van graskanten zacht m 2269 51 25 11 2015-01-01 verplicht 2025-09 2014-08-29 Afsteken/afsnijden van graskanten. ..... 1 1 Langs beplantingsvakken 2 3 Afsteken of afsnijden 4 2 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar periode van uitvoering: oktober-december 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. ja 410070 Afsteken/afsnijden van graskanten hard m 44928 51 25 11 2015-01-01 verplicht 2025-09 2014-08-29 Afsteken/afsnijden van graskanten. ..... 1 3 Langs verharding 2 3 Afsteken of afsnijden 4 2 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar pariode van uitvoering: oktober-december 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. ja 410080 Beheersen fijn zwerfafval gazon en gazon met bollen. week 52 50 15 04 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-05-06 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn ..... Grastype: gazon en gazon met bollen 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 4 Kwaliteitsniveau C 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 6 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer ja 5 BERMEN EN WATERGANGEN 50 BERMEN 500 BERMEN 2X PER JAAR 5000 Bermen 2x per jaar Betreft bermen 2x per jaar en extensief 2x 500010 Maaien bermen en taluds standaard beheer. are 926 51 25 01 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-03-25 Maaien bermen en taluds. Oppervlakte: ca. 463 are 1 2 Standaard beheer 2 2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 3 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 4 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar
1e maaibeurt: mei
2e maaibeurt: september 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ..... ja 500020 Maaien rondom obstakels. st 1390 51 25 16 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-03-25 Maaien rondom obstakels. Aantal obstakels per ronde: ca. 695 st. Gerekend is met 1,5 obstakel per are. 2 2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 3 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 5 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie ja 501 BERMEN 1X PER JAAR 5010 Ecologisch beheer 501010 Maaien bermen en taluds 1x jaar ecologisch beheer are 33 51 25 01 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-03-25 Maaien bermen en taluds. Oppervlakte: ca. 33 are
Betreft berm ecologisch. Incl. verwerken en vervoeren vrijgekomen maaisel volgens 51 22 06 lid 04. 1 1 Ecologisch beheer 2 2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 3 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 4 1 Aantal maaibeurten: 1 per jaar
Periode van maaien: september-oktober 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ..... ja 501020 Maaien rondom bomen. st 15 51 25 15 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-03-25 Maaien rondom bomen. Maaien rondom bomen uitvoeren voor het maaien van oppervlakten volgens artikel 51.02.12 van dit bestek. 2 2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 3 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 5 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie ja 5011 Standaard beheer 501110 Maaien bermen en taluds 1x jaar standaard beheer are 334 51 25 01 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-03-25 Maaien bermen en taluds. Oppervlakte: ca. 334 are
Betreft bloemenmengsel, bloemenmengsel handmatig (ca. 50 are) en bloemrijk gras. Incl. verwerken en vervoeren vrijgekomen maaisel volgens 51 22 06 lid 04. 1 2 Standaard beheer 2 2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 3 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 4 1 Aantal maaibeurten: 1 per jaar
Periode van maaien: september-oktober 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ..... ja 501120 Maaien rondom bomen. st 200 51 25 15 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-03-25 Maaien rondom bomen. Maaien rondom bomen uitvoeren voor het maaien van oppervlakten volgens artikel 51.02.12 van dit bestek. 2 2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 3 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 5 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie ja 503 OVERRANDEN LANGS GRASVEGETATIES 503010 Maaien gras en kruidachtigen. are 108 51 25 03 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-03-25 Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: overranden langs gazons, bermen en watergangen.
Breedte: 20 tot 50 cm.
Lengte overranden: ca. 32.198 m1
Jaarlijks te maaien delen ca. 108 are
Jaarlijks in overleg met directie 2/3 van het areaal maaien. overstaand deel jaarlijks wisselen.
Ecologisch waardevolle vegetaties altijd sparen
Ecologisch niet waardevolle vegetatie maaien
Inclusief het verwijderen van houtige zaailingen
Periode van maaien: vanaf 15 september Aantal percelen: Op aanwijs directie 1 2 Standaard beheer 2 4 Kruidachtige vegetatie ..... 3 1 Niet maaien onder de kroonprojectie van bomen, met uitzondering van zichthoeken 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ..... ja 51 WATERGANGEN Vrijgekomen materiaal uit watergangen minimaal 2 dagen laten liggen en maximaal 6 dagen na maaien opruimen. Uitvoeringsperiode:
Ronde 1: mei - juni
Ronde 2: september - oktober 510 WATERGANGEN 2X PER JAAR 100% 5100 Watergangen 2x per jaar zachte oevers eenzijdig 510010 Uitmaaien watergang 1-zijdig 2 keer per jaar. m 214 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2025-09 2014-08-29 Uitmaaien watergang. 1-zijdig
Lengte watergang: ca. 107 m1
Uitmaaien volgens keur Hoogheemraadschap 100% / V100 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 1 Ecologisch beheer 2 3 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 5 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte tussen de 2 en 4 m beschikbaar 6 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren opslag op tussendepots is toegestaan. Mits waterdieren terug kunnen kruipen naar de watergang. ja 510020 Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. m 214 51 14 12 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-06-19 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. ..... Aantal beurten: 2 per jaar 1 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 510010 2 2 Tijdstip van verwerken: binnen 6 dagen na het maaien 5 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte tussen de 2 en 4 m beschikbaar 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. ja 5101 Watergangen 2x per jaar zachte oevers tweezijdig 510110 Uitmaaien watergang hele watergang 2 keer per jaar. m 2772 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2025-09 2014-08-29 Uitmaaien watergang. Gehele watergang
Lengte watergang: ca. 1.386 m1
Uitmaaien volgens keur Hoogheemraadschap 100% / V100 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 1 Ecologisch beheer 2 3 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 5 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte tussen de 2 en 4 m beschikbaar 6 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren opslag op tussendepots is toegestaan. Mits waterdieren terug kunnen kruipen naar de watergang. ja 510120 Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. m 2772 51 14 12 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-06-19 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. ..... Aantal beurten: 2 per jaar 1 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 510110 2 2 Tijdstip van verwerken: binnen 6 dagen na het maaien 5 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte tussen de 2 en 4 m beschikbaar 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. ja 511 WATERGANGEN 2X PER JAAR 90% 5110 Watergangen 2x per jaar zachte oevers tweezijdig 511010 Uitmaaien watergang 2-zijdig 2 keer per jaar. m 1200 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2025-09 2014-08-29 Uitmaaien watergang. 2-zijdig
Lengte watergang: ca. 600 m1
Uitmaaien volgens keur Hoogheemraadschap 90% / M90 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 1 Ecologisch beheer 2 3 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 5 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte tussen de 2 en 4 m beschikbaar 6 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren opslag op tussendepots is toegestaan. Mits waterdieren terug kunnen kruipen naar de watergang. ja 511020 Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. m 1200 51 14 12 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-06-19 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. ..... Aantal beurten: 2 per jaar 1 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 511010 2 2 Tijdstip van verwerken: binnen 6 dagen na het maaien 5 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte tussen de 2 en 4 m beschikbaar 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. ja 513 WATERGANGEN 1X PER JAAR 100% 5130 Watergangen 1x per jaar zachte oevers eenzijdig, 2e schouw 513010 Uitmaaien watergang 1-zijdig, 1x per jaar. m 322 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2025-09 2014-08-29 Uitmaaien watergang. 1-zijdig voor de 2e schouw Hoogheemraadschap.
Lengte watergang: ca. 322 m1
Uitmaaien volgens keur Hoogheemraadschap 100% / V100 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 1 1 Ecologisch beheer 2 3 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 5 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte tussen de 2 en 4 m beschikbaar 6 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren opslag op tussendepots is toegestaan. Mits waterdieren terug kunnen kruipen naar de watergang. ja 513020 Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. m 322 51 14 12 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-06-19 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. ..... Aantal beurten: 1 per jaar 1 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 513010 2 2 Tijdstip van verwerken: binnen 6 dagen na het maaien 5 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte tussen de 2 en 4 m beschikbaar 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. ja 514 WATERGANGEN 1X PER JAAR 90% 5140 Watergangen 1x per jaar zachte oevers eenzijdig, 2e schouw 514010 Uitmaaien watergang 1-zijdig, 1x per jaar. m 37 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2025-09 2014-08-29 Uitmaaien watergang. 1-zijdig voor de 2e schouw Hoogheemraadschap.
Lengte watergan: ca. 37 m1
Uitmaaien volgens keur Hoogheemraadschap 90% / M90 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 1 1 Ecologisch beheer 2 3 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 5 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte tussen de 2 en 4 m beschikbaar 6 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren opslag op tussendepots is toegestaan. Mits waterdieren terug kunnen kruipen naar de watergang. ja 514020 Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. m 37 51 14 12 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-06-19 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. ..... Aantal beurten: 1 per jaar 1 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 514010 2 2 Tijdstip van verwerken: binnen 6 dagen na het maaien 5 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte tussen de 2 en 4 m beschikbaar 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. ja 5141 Watergangen 1x per jaar zachte oevers tweezijdig, 2e schouw 514110 Uitmaaien watergang 2-zijdig, 1x per jaar. m 1709 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2025-09 2014-08-29 Uitmaaien watergang. 2-zijdig voor de 2e schouw Hoogheemraadschap.
Lengte watergang: ca. 1.709 m1
Uitmaaien volgens keur Hoogheemraadschap 90% / M90 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 1 1 Ecologisch beheer 2 3 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 5 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte tussen de 2 en 4 m beschikbaar 6 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren opslag op tussendepots is toegestaan. Mits waterdieren terug kunnen kruipen naar de watergang. ja 514120 Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. m 1709 51 14 12 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-06-19 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. ..... Aantal beurten: 1 per jaar 1 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 514110 2 2 Tijdstip van verwerken: binnen 6 dagen na het maaien 5 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte tussen de 2 en 4 m beschikbaar 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. ja 515 WATERGANGEN 1X PER JAAR 80% 5150 Watergangen 1x per jaar zachte oevers eenzijdig, 2e schouw 515010 Uitmaaien watergang 1-zijdig, 1x per jaar. m 171 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2025-09 2014-08-29 Uitmaaien watergang. 1-zijdig voor de 2e schouw Hoogheemraadschap.
Lengte watergan: ca. 171 m1
Uitmaaien volgens keur Hoogheemraadschap 80% / M80 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 1 1 Ecologisch beheer 2 3 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 5 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte tussen de 2 en 4 m beschikbaar 6 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren opslag op tussendepots is toegestaan. Mits waterdieren terug kunnen kruipen naar de watergang. ja 515020 Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. m 171 51 14 12 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-06-19 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. ..... Aantal beurten: 1 per jaar 1 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 515010 2 2 Tijdstip van verwerken: binnen 6 dagen na het maaien 5 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte tussen de 2 en 4 m beschikbaar 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. ja 5151 Watergangen 1x per jaar zachte oevers tweezijdig, 2e schouw 515110 Uitmaaien watergang 2-zijdig, 1x per jaar. m 575 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2025-09 2014-08-29 Uitmaaien watergang. 2-zijdig voor de 2e schouw Hoogheemraadschap.
Lengte watergan: ca. 575 m1
Uitmaaien volgens keur Hoogheemraadschap 80% / M80 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 1 1 Ecologisch beheer 2 3 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 5 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte tussen de 2 en 4 m beschikbaar 6 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren opslag op tussendepots is toegestaan. Mits waterdieren terug kunnen kruipen naar de watergang. ja 515120 Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. m 575 51 14 12 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-06-19 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. ..... Aantal beurten: 1 per jaar 1 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 515110 2 2 Tijdstip van verwerken: binnen 6 dagen na het maaien 5 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte tussen de 2 en 4 m beschikbaar 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. ja 516 VIJVERS 5161 Uitmaaien vijvers 1x per jaar 516110 Uitmaaien nat en droog profiel van waterpartij. are 8 51 14 07 2021-08-27 verplicht 2025-09 2021-04-19 Uitmaaien nat en droog profiel van waterpartij. Uitmaaien volgens keur Hoogheemraadschap 100% / V100
Situering volgens tekening 'Vijvers'
Areaal: ca. 8 are
Randlengte: ca. 5.929 m1
Wijze van uitvoering aan aannemer Aantal maaibeurten: 1 per jaar (2e schouw) 1 1 Ecologisch beheer 2 3 Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 4 m tot 14 m 3 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 4 6 Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen, of damwand. 5 9 Op naastliggend terrein is grotendeels een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 6 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren opslag op tussendepots is toegestaan. Mits waterdieren terug kunnen kruipen naar de watergang ja 516120 Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij. are 8 51 14 13 2015-01-01 verplicht 2025-09 2014-08-27 Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Verwerken maaisel uit vijvers Aantal beurten: 1 per jaar 1 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 516110 2 2 Tijdstip van verwerken: binnen 6 dagen na het maaien 5 9 Op naastliggend terrein is grotendeels een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. ja 517 RIETVEGETATIE 517010 Maaien rietvegetatie. are 0.5 51 15 07 2015-01-01 verplicht 2025-09 2014-08-27 Maaien rietvegetatie. Betreft maaien en afvoeren rietvegetatie. Uitganspunt is riet op/in een natte ondergrond.
Totale oppervlakte: ca. 1,5 are
Te maaien delen: Jaarlijks ca. 33% van het areaal (wisselend) 3 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 4 6 Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), weinig gelegerd; op natte ondergrond 5 1 Aantal maaibeurten: 1 per jaar op aanwijs van de directie. 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer ja 6 BESTRIJDEN INVASIEVE EXOTEN 60 MELDPLICHT 600010 Melden invasieve exoten. week 52.00 51 45 99 Melden invasieve exoten. Betreft het digitaal melden van de volgende soorten:
- Aziatische (Japanse) duizendknoop
- Reuzenbereklauw.
- Ambrosia
Meldingen voorzien van duidelijke foto(s), exacte locatie en adres, en datum.
Meldingen indienen via E-mail bij de toezichthouder en directievoerder. ja 61 BESTRIJDEN INVASIEVE SOORTEN 610010 Bestrijden invasieve exoten uur 40.00 51 25 99 Bestrijden invasieve exoten Betreft het bestrijden van invasieve exoten zoals Ambrosia, Reuzenbereklauw en Japanse Duizendknoop.
Inzet van 1 werknemer incl. gereedschap, pbm's en vervoersmiddel t.b.v. het bestrijden van de invasieve exoot.
Stort- en acceptatiekosten worden op bestekspost 710030 verrekend
Uitvoering op aanwijs van de directie. ja 7 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL 70 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL 7010 Inzetten werknemers 701010 Inzetten werknemer niveau 3. uur 40 10 05 01 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-05-21 Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers: Medewerker groen, niveau 3 zelfstandig Betreft de inzet van 1 medewerker groenvoorziening. Inzet inclusief motorisch handgereedschap zoals heggenschaar, bosmaaier en bladblazer.
Inclusief transport en de mogelijkheid tot het laden van 1,5 m3 groenafval. ja 701020 Inzetten werkploeg Groen. uur 40 10 05 99 Inzetten werkploeg Groen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
Betreft: werkploeg bestaande uit 1 Voorman niveau 3 groenvoorziening algemeen (zelfstandig beroepsbeoefenaar) en 2 medewerkers niveau 2 Groenvoorziening algemeen (beginnend beroepsbeoefenaar).
incl. bestelbus met mogelijkheid tot laden van 2 m3/ 1800 kg. (groen)afval en incl. handgereedschap en klein gemotoriseerd (hand)gereedschap zoals een motorkettingzaag, bladblazer, bosmaaier, heggenschaar, etc. ja 7011 Inzetten materieel 701110 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 24 10 05 13 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-05-21 Inzetten van een hydraulische graafmachine. Inzetten van een graafmachine op aanwijs directie t.b.v. graafwerkzaamheden en verzamelen en afvoeren vrijgekomen materialen bij maaiwerkzaamheden van Hoogheemraadschap Rijnland. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 2 1 Wielgraafmachine inclusief korf t.b.v. afvoer slootafval. 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ..... ja 701120 Inzetten vrachtauto. uur 24 10 05 16 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-05-21 Inzetten van een vrachtauto. Inzetten van een vrachtwagen op aanwijs directie t.b.v. diverse werkzaamheden en verzamelen en afvoeren vrijgekomen materialen bij maaiwerkzaamheden van Hoogheemraadschap Rijnland. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 3 Laadvermogen: ten minste 10 ton 2 1 Zelflossend 3 1 Met hydraulische laad- en losinrichting 4 1 Euro V ..... 5 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ..... ja 71 STORTKOSEN 710010 Stortkosten zwerfafval. ton 1.6 10 01 99 Stortkosten zwerfafval. Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012) van vrijgekomen materialen bij besteksposten 300010 ja 710030 Stortkosten invasieve exoten ton 2 10 01 99 Stortkosten invasieve exoten Inclusief laden, lossen en vervoeren van materiaal
Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012) van vrijgekomen materialen van invasieve exoten. Uitvoering op aanwijs van de directie. ja TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten 91 Korting 919990 Korting % 0 92 Uitvoeringskosten 929990 Uitvoeringskosten % 0 93 Algemene kosten 939990 Algemene kosten % 0 94 Winst en risico 949990 Winst en risico % 0 96 Bijdragen 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) % 0.25 Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen 3.Bepalingen 01 Algemeen en administratief 01 Algemene bepalingen 01 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 Van toepassing zijnde bepalingen 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 (hierna genoemd: de Standaard), zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 04 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 1567 van 30 januari 2012. 07 Op de te verstrekken deelopdracht(en) wordt in het kader van de Omgevingswet de "Gedragscode soortbescherming 2025" (Stadswerk en VHG) nagestreefd. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede. 13 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN 03 In afwijking van het gestelde in lid 03 van artikel 01.01.13 van de Standaard worden alleen de kosten van het opruimen van deze voorwerpen vergoed indien de werkzaamheden daartoe aan hem worden opgedragen, de kosten van de onderbreking komen niet voor vergoeding in aanmerking. 06 De aannemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen werken, tevens werken door derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele afstemming als gevolg van deze werken door derden komen niet voor verrekening in aanmerking. Indien de eventuele afstemming of het gebrek aan naleving van de afstemming leidt tot hogere kosten voor de uitvoering dan vooraf voorzien, is het bepaalde in paragraaf 47 van de UAV van toepassing. 07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.13 van de Standaard de leden 02 en 03 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer. 08 Bijbehorende verplichtingen en de leverantie van “zeer kleine leveringen” (te denken aan b.v. nagels), als aangegeven in de Handleiding RAW 00.06 blz. 13 en 14 blijven van toepassing. 12 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie UAV of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling. 14 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV2012. 17 In aanvulling op paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 verstrekt de aannemer telkens uiterlijk op de eerste werkdag van de opvolgende werkweek wekelijks een staat van de in de vorige werkweek verwerkte verrekenbare en niet-verrekenbare hoeveelheden met een onderbouwing aan de directie UAV. Na goedkeuring door de directie UAV worden deze gegevens opgenomen in de besteksadministratie. 18 Paragraaf 36 lid 4 van de UAV2012. Met bestekswijzigingen worden in het kader van dit bestek bedoeld de opgedragen uitvoering van werkzaamheden waarvoor in het bestek geen direct toepasbare bestekspost voorhanden is. De tekst in UAV2012, paragraaf 36 lid 4 te vervangen door onderstaande tekst: Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de wijzigingen tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen. Hiertoe plegen de directie UAV en aannemer onderling overleg. Voor het berekenen van eventuele kostenconsequentie van de een bestekswijziging wordt onderstaande procedure gehanteerd: a. kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijzing afzonderlijk benoemen; b. hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid; c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een subtotaal; d. De totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het subtotaal, berekend volgens sub c, te verhogen met een aannemersvergoeding van 15 % waarbij alle kosten van niet directe aard, zoals bedoeld in de bestekspostnummer 910030 t/m 949990, worden geacht te zijn inbegrepen. Indien prijzen per eenheid nader moeten worden overeengekomen, wordt daarvoor onderstaande procedure gehanteerd; e. de eventueel voor de uitvoering benodigde inzet van arbeid en (bediend) materieel wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de prijs per eenheid volgend uit de inschrijfstaat; f. de aard en hoeveelheid van het eventueel door de aannemer te leveren en te verwerken materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de feitelijke leverancier. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur; g. de aard en hoeveelheid van het eventueel door een onderaannemer te leveren en te verwerken materiaal onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de onderaannemer. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de onderaannemer en toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur; a.de prijs per eenheid wordt vervolgens berekend door de kosten uit de leden e t/m g te sommeren en vervolgens te delen door de hoeveelheid resultaatsverplichting behorend tot de kostencomponent. Een rekenvoorbeeld van bovengenoemde is opgenomen in bijlage 5. 19 Paragraaf 39 van de UAV 2012 wordt aangevuld met lid 6: Verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens slechts worden slechts herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd. Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht. 20 Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door: a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verband houdende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden. b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden toestand een einde zal hebben genomen. 21 Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met: Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden. 22 In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 47 wordt bepaald dat ook bij uitvoering van werkzaamheden “in regie” de kosten van eventueel verlet (b.v. vanwege weersomstandigheden) voor risico van de aannemer. 23 Het is bij inschrijving niet toegestaan in de inschrijfstaat negatieve bedragen op nemen in de gehele inschrijfstaat, inclusief de staartposten. 24 Kostenverhogende omstandigheden worden afgehandeld conform paragraaf 47 van de UAV 2012. Er is geen sprake van aanvullende of afwijkende bepalingen op dit punt. 17 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 GELIJKWAARDIGHEID LEVERANTIES 01 Indien in de aannemingsovereenkomst bij leveranties de term “of gelijkwaardig” of een ander term met vergelijkbare strekking wordt gebezigd, heeft de aannemer het recht een andere, functioneel gelijkwaardig, product te leveren. Onder gelijkwaardigheid van functies wordt in dit kader verstaan een volstrekte gelijkwaardigheid aan alle specificaties volgens in het bestek genoemde leverantie. Voorafgaand aan de leverantie van een gelijkwaardig product dient de aannemer de directie UAV de volstrekte gelijkwaardigheid aan te tonen middels een vergelijking van attesten tussen het in het bestek benoemde leverantie en het vermeend gelijkwaardige product. Indien de leverantie een product betreft die na verwerking zichtbaar blijft, dient de aannemer tevens monsters aan te leveren zowel van het oorspronkelijke in het bestek bedoelde product als van zijn gelijkwaardig product. Pas na goedkeuring door de directie UAV is toepassing van het gelijkwaardig product toegestaan. Indien de directie UAV niet akkoord gaat met toepassing van het gelijkwaardige product vestigt dit geen recht op enige vergoeding. 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 07 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID 01 Voor het jaar 2027 gelden de prijzen de prijzen per eenheid uit de inschrijfstaat bij deze overeenkomst. De indexering vindt plaats op basis van CBS index (Centraal Bureau voor de Statistiek) voor de Landschapsverzorging. StatLine -Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport- Landschapsverzorging (813); input prijsindex 2021=100 (cbs.nl) https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?ts=1789047762661 02 Aanpassing van de prijzen per eenheid geschiedt éénmaal per jaar in januari. Indexering vindt plaats met indexatie prijspeil van het jaarcijfers. 03 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule: Indexeringspercentage = (Bx – B0) / B0 • 100% = ..…. % , waarin: B0 = Basisindex, de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel; (Voorbeeld, vastgesteld cijfer 147,4); Bx = De jaarindex van het voorgaande jaar (in geval van de eerste indexatie het jaarcijfer van 2027) Na het definitief vaststellen van de indexcijfers vindt er geen nieuwe verrekening plaats. Als voorbeeld: (Bx – B0) / B0 • 100% = ..…. % (212,2-242,6) / 242,06 * 100 = -12,5% Alle inschrijfprijzen worden vervolgens met het betreffende percentage verlaagd/verhoogd en staan dan vast voor het jaar wat daarop volgt. 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 01 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 INDIENEN DECLARATIES 02 In aanvulling op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.06.01 van de Standaard de declaratie richten aan de opdrachtgever en opstellen volgens een bij dit bestek gevoegd model. De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en indienen bij de directie UAV. De door de directie getekende declaratie indienen t.a.v. facturen@noordwijk.nl of via een E-factuur. 04 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie bij de desbetreffende opdrachtgever, e.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief. Gegevens m.b.t. adressering zal na opdracht worden gecommuniceerd. 05 Declaraties welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief de daarop betrekking hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie UAV, zoals bedoeld in paragraaf 3 van de UAV 2012. 06 Op alle declaraties moeten de benaming en het nummer van dit bestek worden vermeld. 08 Bijdragen 03 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek 01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd. 04 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving 01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd. 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN 02 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 VERGUNNINGEN EN MELDINGEN DOOR DE AANNEMER 01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen: - vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering; - vergunning/ontheffing bij Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland voor het aanbrengen van tijdelijke verkeersmaatregelen (tekst- en verkeersborden) ivm omleidingsroutes over rijks- en provinciale wegen. - vergunning of melding bij de provinciale overheid met betrekking tot onttrekking grondwater; - lozingsvergunning bij de waterkwaliteitsbeheerder; - omgevingsvergunningen bij de lokale overheid; - vergunning voor het werken buiten reguliere werktijden. 02 De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen - melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit; 03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in standhouden van de diverse vergunningen, ontheffingen en meldingen zijn voor rekening van de aannemer. 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 01 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 ALGEMEEN 03 De aannemer mag zonder toestemming van de directie UAV geen wegen voor verkeer afsluiten. Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen de vereiste (verkeers-)maatregelen te zijn getroffen. 05 Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het doorgaand verkeer mogen worden afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te allen tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen. 08 De aannemer dient er voor te zorgen, dat op de vuilophaaldag het door de bewoners aangeboden huis-, GFT en grofvuil voor de vuilniswagen bereikbaar is. Zo nodig moet de aannemer het aangebodene vuil verzamelen en op een voor de vuilnisauto toegankelijke plaats deponeren. 11 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer opdrachten van de directie UAV niet nakomt of de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden toegepast van € 1.200,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Bij niet nakomen, waardoor uitvoering door derden noodzakelijk is, zullen de kosten op de aannemingssom worden ingehouden. 03 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN 01 Voor zover door of vanwege de aannemer transport van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen over de openbare weg plaatsvindt, moet ingeval van verontreiniging van de weg als gevolg daarvan de aannemer zo spoedig mogelijk zorg dragen voor het verwijderen van deze verontreiniging. Indien de aannemer de door of vanwege de directie gegeven opdrachten ten aanzien van het schoonmaken niet nakomt, kan de directie deze werkzaamheden door derden laten uitvoeren, zonder dat een ingebrekestelling nodig is; de daaraan verbonden kosten komen voor rekening aannemer. 02 Het gestelde in lid 01 van artikel 01.12.03 van de Standaard is tevens van toepassing op verontreinigingen die ten gevolge van (riool)(reparatie)werkzaamheden op de openbare weg terecht komen. Hierbij wordt ook water als een verontreiniging beschouwd. 03 Schoonmaakkosten worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen. 04 De aannemer is verplicht door hem veroorzaakte verontreiniging voor het einde van elke werkdag opgeruimd te hebben. Aannemer wordt hier specifiek gewezen op maaisel dat bij en na het maaien op verhardingen terecht komt. 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 08 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 WERKTIJDEN 01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie UAV niet toegestaan werkzaamheden te verrichten: - op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds; - op zaterdagen; - op zon- en feestdagen. 14 BOUWSTOFFEN 01 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN 01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.14.01 van de Standaard, dient de aannemer door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, tijdig af te roepen bij de directie UAV. 03 De aannemer verstrekt de directie UAV schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen. 04 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven: - de datum van aflevering; - het besteknummer; - het nummer van de geleide bon; - de soort bouwstof en het aantal; - de plaats van aflevering. De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie UAV in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst. 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 07 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 Een plan van aanpak voor het omgaan met vrijgekomen materialen wordt verlangd. 02 Vrijgekomen materialen betreft: - Groenafval vrijgekomen bij snoeien, knippen en verwijderen onkruid; - Invasieve exoten; - Maaisel vrijgekomen bij maaien kruidachtigen; - Maaisel vrijgekomen bij het uitmaaien van watergangen; - Zwerfafval. 08 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 BEWIJS VAN ONTVANGST 02 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie UAV c.q. opdrachtgever. 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 05 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 SCHADEVERGOEDING BOMEN 03 In aanvulling op het bepaalde in lid 03 artikel 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen aangebracht aan bomen minimaal € 500,00 per boom per geval. 04 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard zijn de taxatiekosten in geval van schade altijd voor rekening van de aannemer. 07 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE 02 Het schadebedrag bedraagt bij: a. herstelbare schade € 5,- per m² vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis; b. onherstelbare schade € 10,- per m² vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 400,- per gebeurtenis. 03 In aanvulling op lid 03 in artikel 01.18.07 van de Standaard geldt voor alle in het bestek genoemde objecten de standplaatsfactor "stedelijk gebied". 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 01 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN) 03 Ten behoeve van de uitvoering van het werk moet de aannemer het veiligheids- en gezondheids- plan ontwerpfase complementeren tot een veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase. Dit V&G-plan uitvoeringsfase dient de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden door de directie UAV te laten accorderen. Tijdens de uitvoeringsfase dient op het werk een exemplaar van dit geaccordeerde V&G-plan uitvoeringsfase aanwezig te zijn. 04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.27 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten: - de handelwijze bij alarmsituaties; - de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn; - de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk; -de namen, adressen en telefoonnummers en plattegronden van de dichtstbij zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen; - adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie; -de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt. 02 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR) 01 In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard 2020 moet de aannemer een coördinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze coördinator de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent. Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie UAV. 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 03 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 PLAN VAN AANPAK VOOR OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd. 23 COMMUNICATIE 02 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 BOUWVERGADERINGEN 01 Tijdens de uitvoering van het werk wordt elke 4 weken een bouwvergaderingen gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie UAV te bepalen personen of instanties. 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd. 03 Van deze vergaderingen zullen door de directie UAV notulen worden opgemaakt welke, indien de directie UAV zulks verlangt, zowel door de aannemer als door de directie UAV voor akkoord moeten worden getekend. 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft. 05 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage. 06 Opdrachtgever draagt zorg voor het plannen en de verslaglegging van de bouwvergaderingen. 03 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 Meldingsysteem FIXI 01 Aannemer dient tijdens werkdagen binnen 48 uur een reactie via FIXI te sturen naar desbetreffende melder 02 Indien de aannemer niet binnen 48 uur een reactie stuurt, is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van € 250,- voor elke werkdag dat de aannemer niet reageert. 25 VAKOPLEIDING 02 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 EISEN PERSONEEL 01 Iedere op het werk in te zetten werknemer/inhuurkracht dient in ieder geval beleefd in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal een vragende belangstellende door te kunnen verwijzen naar zijn of haar voorman. 02 Bij iedere werkploeg die binnen de gemeente aan het werk is dient in ieder geval 1 voorman/ploegleider aanwezig te zijn. Iedere in te zetten voorman/ploegleider dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient te beschikken over een geldig certificaat VOL-VCA. Alle andere op het werk aanwezige werknemers dienen minimaal in het bezit ze zijn van een geldig VCA-Basis certificaat. 04 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 EISEN PERSONEEL INZET Soortenbescherming 02 De certificaten voor bestendig beheer, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig. 03 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de soortenbescherming dient te voldoen aan de definitie ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zie voor meer info: https://www.rvo.nl/onderwerpen/buiten-werken/ecologisch-deskundige 05 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 RECHTEN OPDRACHTGEVER M.B.T. PERSONEEL 01 Opdrachtgever heeft het recht in het veld werknemers en inhuurkrachten van opdrachtnemer te controleren op de gestelde eisen benoemd in artikel 01.25.02 en 01.25.04 van dit bestek. 02 Indien opdrachtgever constateert dat aannemer niet voldoet aan de bepalingen uit artikel 01.25.02 van dit bestek heeft zij het recht om de werknemers danwel werkploeg direct van het werk te sturen. Dit zonder dat aannemer recht heeft op enige vergoeding voor verloren tijd of opgelopen achterstanden in het werk. 03 Indien aannemer bij controle niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.25.04 van dit bestek heeft aannemer 24 uur de tijd om aan te tonen dat de werknemer de gevraagde certificaten m.b.t. soortenbescherming heeft behaald. 04 De directie zal bij opdracht bekend maken wie vanuit de opdrachtgever gerechtigd is om de controles zoals genoemd in lid 01 en 02 van dit artikel uit te voeren. 27 EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL 01 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 EISEN DUURZAAMHEID VOERTUIGEN 01 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht tot 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro V. 02 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro V. 03 Alle in te zetten mobiele dieselwerktuigen met een variabel toerental moeten minimaal voldoen aan de volgende fasenormen volgens richtlijn 2004/26/EG emn 2005/13/EC: - 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A - 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B - 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B of hoger 04 De aannemer mag afwijken van lid 01 t/m lid 03 van dit artikel indien het voertuig een van onderstaande brandstoffen verbruikt: - Aardgas; - Groengas; - GTL (Gas To Liquid); - Waterstof; - Biobrandstoffen conform NTA 8080; - Biodiesel uit restproducten; - Een ander aantoonbaar alternatief; 05 Lid 01 t/m lid 04 van dit artikel zijn ook van toepassing op voertuigen van eventuele onderaannemers van de aannemer. 06 Indien de aannemer een voertuig/materieelstuk inzet die een brandstoftype gebruikt genoemd in lid 04 van dit artikel overhandigt de aannemer 10 werkdagen voor inzet bewijs dat de machine/brandstof daadwerkelijk aanwezig is op het werk. 07 Als de aannemer gebruik maakt van de regeling zoals genoemd in lid 06 van dit artikel is hij verplicht elk kwartaal een overzicht aan te leveren van het verbruik van de brandstof. 02 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 EISEN DUURZAAMHEID GEREEDSCHAPPEN 01 De aannemer is verplicht om te werken met elektrisch aangedreven gereedschappen. De opdrachtgever stelt van de volgende materieelstukken het gebruik van elektrisch aangedreven exemplaren verplicht: - Kettingzagen met een zaagblad tot 35 cm; - Stok-kettingzagen; - Bladblazers (hand en ruggedragen); - Bosmaaiers t.b.v. het bijmaaien van grasvelden en gazons; - (stok-) heggescharen. 28 SCHADE 01 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 VOORKOMING MILIEUSCHADE 01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, oliën of vetten worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Tevens dient de aannemer te voorkomen dat resten van bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d., in de bodem en/of het oppervlaktewater worden gebracht. 02 Indien er toch sprake blijkt te zijn van milieuschade als gevolg van bovenstaande oorzaken dient de aannemer de verontreiniging voor eigen rekening te verwijderen ter goedkeuring van de directie UAV. 03 Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te bevatten. Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen regenwater in de bak kan komen. 05 Indien naar het oordeel van de directie UAV de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie UAV genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie UAV. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV 2012. 02 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 MELDEN VAN SCHADE 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 van de Standaard dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade. 02 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de aannemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te melden. 03 Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal, naast de herstelkosten, een korting worden toegepast van: - honderd euro (€ 100,--) per m2 beschadigde verharding; - honderd euro (€ 100,--) per beschadigd object. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de herstelkosten zoals genoemd in lid 5. 04 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals genoemd in lid 3. 05 Indien de aannemer tijdens de uitvoering van het werk schade aantreft die niet door hem is veroorzaakt, meldt hij dit binnen twee werkdagen aan de directie UAV. Indien de aannemer dit niet tijdig meldt, zal per geval een korting worden toegepast van tweehonderdvijftig euro (€ 250,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 06 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt. 32 AANBESTEDING OP WAARDE 01 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 PLAN VAN AANPAK 01 Het door de aannemer ingediende Plan van Aanpak bij aanbesteding maakt deel uit van de overeenkomst. Indien de aannemer de door hem gemaakte beloften in het Plan van Aanpak niet nakomt legt de directie de volgende sancties op: 1e overtreding: Een waarschuwing en een hersteltermijn van 14 dagen waarna de aannemer moet aantonen zijn belofte te hebben hersteld. 2e overtreding: Een inhouding van € 750,00 op de eerstvolgende termijn en een herstelperiode van 3 werkdagen. 3e overtreding: Een inhouding van € 2.500,00 op de eerstvolgende termijn en een werkstop tot dat de aannemer voldoet aan de beloften uit het Plan van Aanpak. Na de 3e overtreding: Gelijk aan de 3e overtreding. 02 De aannemer heeft geen recht op enige verrekening of aanvullend werk indien door de sancties beeld en/of planningen niet gehaald worden. 50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN 1 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES 02 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 VERWIJDEREN ZWERFAFVAL 01 Indien de aannemer verzaakt te maaien delen vrij te maken van zwerfafval wordt hem per geval een korting opgelegd van € 2.500,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 51 GROENVOORZIENINGEN 0 2 EISEN EN UITVOERING 11 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 IN TE ZETTEN MATERIEEL 01 Alle door de aannemer in te zetten rijdend materieel dient te zijn voorzien van de wettelijke signaallampen en eventuele actieframes om veilig op en langs de weg te kunnen werken. De kosten voor deze maatregelen dienen in de prijzen per eenheid verwerkt te zijn. 02 Het is de aannemer niet toegestaan om met enig materieel schade te maken aan de te handhaven beplantingen. Eventuele veroorzaakte schades worden verrekend volgens artikel 01.18 van de standaard en de toevoegingen in dit bestek. 12 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 MAAIEN 01 Het bijmaaien rondom bomen in obstakels in alle kruidachtige vegetaties moet uitgevoerd worden voor het maaien van de oppervlakten. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 06 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 AFVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 Indien er ten behoeve van groenvoorzieningswerkzaamheden vrijgekomen materiaal op verharding, beplanting of kruidachtige vegetatie terecht komt en/of doelbewust daar wordt geplaatst ten behoeve van verdere verwerking dient dit binnen 2 uur te worden afgevoerd. 02 Hooibalen vrijkomend bij het maaien van bermen en watergangen dienen binnen 5 dagen te worden afgevoerd. 6 BOUWSTOFFEN 01 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 TEELGROND/TEELAARDE 08 Teelgrond/teelaarde geleverd voor dit bestek dient te voldoen aan de gestelde eisen in artikel 51.06.01 van de Standaard. Teelgrond/teelaarde moet geschikt zijn voor sierplantsoen inclusief struikrozen volgens figuur 51.0.1 uit de Standaard. 04 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 SCHIMMELDOMINANTE HUMUSCOMPOST 01 De chemische eigenschappen dienen te voldoen aan: -pH (KCL) : 6,0 - 7,0 (proef 27) -EC : < 2,5 mS/cm (NEN-EN 13038) -N (stikstof) : 5,0 - 8,0 kg/ton -P2O5 (fosfaat) : 2,5 - 5,0 kg/ton -K2O (kalium) : 5,0 - 9,0 kg/ton -MgO (magnesium) : 2,0 - 4,0 kg/ton -CaCO3 (calcium) : 0,5 - 1,0 kg/ton -SO3 (SO3) : 1,0 - 3,0 kg/ton 02 De Fysische eigenschappen dienen te voldoen aan: -Organische stof : 25 - 35% droge stof -Uiterlijk : bruinzwarte kleur kruimelproduct 03 De Biologische eigenschappen dienen te voldoen aan: -Shannondiversiteit : > 2,5 -Schimmelbiomassa (OTU) : > 250 µg/g -Aanwezige groepen in medium : o.a. agaricomyceten, actinomyceten, rhizobiales en cercozoa. 04 Schimmeldominante humuscompost moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas. 05 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 GROENCOMPOST 01 De samenstelling van de compost dient te voldoen aan de volgende eisen: -Zuurgraad pH (H2O) : 7,5 - 8,5 NEN-EN 13037 -EC (electrische geleidbaarheid) : 2,0 - 3,0 : mS/cm NEN-EN 13038 -Organisch stofgehalte : 20 - 30 : %-DS NEN-EN 5754 -Lutum : 5,0 - 8,0 : %-DS NEN-EN 5754 -Respiratiesnelheid : < 7,5 : mmol O2/kg OS/uur NEN-EN 16087-1 -Chloridegehalte : < 700 : mg/l NEN-EN 13652 Voorraad Voedingselementen -Stikstof (N) : 500 - 1000 : mg / 100 gr DS NEN-EN 13654 -Fosfaat (P2O5) : 120 - 360 : mg / 100 gr DS NEN-EN 5793 -Kali (K2O) : 250 - 750 : mg / 100 gr DS K-HCl -Magnesium (MgO) : 300 - 900 : mg / kg DS Mg-CaCI 02 Groencompost dient te zijn samengesteld uit hout, gras en bladeren. 03 Groencompost moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas. 04 Groencompost dient te voldoen aan het Besluit Gebruik Meststoffen. 1 WATER EN WATERGANGEN 2 EISEN EN UITVOERING 03 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 Maaien in de nabijheid van bomen en obstakels (bijmaaien) 02 In afwijking op artikel 51.12.03 lid 02 van de Standaard dient het maaien in de nabijheid van lijn- en puntobstakels (voorheen bijmaaien) in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen tenzij hiervoor aparte besteksposten zijn opgenomen. 04 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 MAAIEN 07 Bij het uitmaaien van watergangen mag maaisel/slootvuil niet (tijdelijk) in het talud opgeslagen worden. Ook klepelen en laten liggen in het talud is niet toegestaan. 08 Maaisel niet deponeren binnen 1,5 m uit de stam van een boom of ander obstakel. 09 Het deponeren van maaisel, specie of voorwerpen op afrasteringen en beplantingen is niet toegestaan. 10 Gebruikt materieel dient voor transport naar de volgende watergang schoongemaakt te worden, zodanig dat deze geheel ontdaan is van plantenresten, om verspreiding van ongewenste begroeiing en vervuiling van openbare wegen te voorkomen. 11 Indien de directie niet anders bepaalt, dient het uit de watergang verwijderde maaisel evenwijdig aan de as van de watergang gelijkmatig op rillen te worden gedeponeerd, op een afstand binnen 1,0 m uit de insteek. Hierbij dienen 3 bakbreedtes van de maaikorf op 1 hoop gedeponeerd te worden. 12 Vrijgekomen maaisel dat door de aannemer op hopen gedeponeerd wordt dient bereikbaar te zijn voor een vrachtauto met laadkraan. Onder bereikbaar wordt verstaan: niet meer dan 2 meter uit de kant van de verharding, niet onder boomkronen en hoogspanningsmasten, en niet belemmerd door hekwerken, beplantingen of andere obstakels. 13 Houtige vegetatie met een leeftijd tot en met 2 jaar dient in het werk te worden meegenomen en verwijderd. 14 Voor het maaien van de watergangen dient de Keur van het Hoogheemraadschap Rijnland gevolgd te worden tenzij anders aangegeven. Deze zijn terug te vinden in de bijlage 'Onderhoudsregimes Rijnland'. De uitvoeringsregels van het keur zijn te vinden op de webiste van het hoogheemraadschap via: https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/ 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES 01 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 MAAIEN 04 Indien op de kant/het talud gedeponeerd of achtergebleven maaisel in de watergang zakt dient de aannemer op zijn kosten het maaisel alsnog uit de watergang te verwijderen. 02 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 SCHOUWSLOTEN 01 Indien de aannemer in gebreke blijft ten opzichte van de schouwdata van waterschappen dan is een eventuele boete van het waterschap voor rekening van de aannemer evenals eventuele herstelkosten. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 02 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 DUIKERS, STUWEN EN KUNSTWERKEN IN WATERGANGEN 01 Alle aanwezige duikers, stuwen en kunstwerken in te onderhouden watergangen dienen na het uitmaaien van de watergang een onbelemmerde doorstroming te hebben. Eventuele vegetatie groeiend voor of in de duiker dient bij het uitmaaien van de watergang verwijderd te worden. De kop van de duiker moet na het schonen van de watergang visueel zichtbaar zijn. 02 Het maaien rondom duikers, stuwen en kunstwerken in watergangen dient in de prijs per eenheid van het maaiwerk te zijn inbegrepen. 2 Gras en kruidachtigen 2 Eisen en uitvoering 06 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 Ecologisch beheer 04 Tenzij het bestek anders vermeldt, maaisel dat moet worden verzameld en vervoerd, ten hoogste drie kalenderdagen na het maaien gereedmaken voor vervoer en ten hoogste vijf kalenderdagen na het maaien vervoeren. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 02 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 MAAIEN GAZONS TIJDENS DROOGTE 01 Indien het gazon tijdens, hete en droge perioden niet tot nauwelijks groeit mag de aannemer in overleg met de opdrachtgever tijdelijk stoppen met maaien. De graslengte mag in die periode toenemen tot maximaal 10 cm. Aan het einde van de maaistop dient de aannemer binnen 2 maaironden de gazons weer op beeld te hebben zonder dat hiervoor extra kosten in rekening gebracht kunnen worden. 4 2 EISEN EN UITVOERING 33 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 BEHEERSEN ONKRUID ALGEMEEN 01 Indien in het bestek aangegeven dat onkruiden en dode onkruiden in het vak achter mogen blijven deze ontdoen van kluiten. 02 Onkruid zo verdelen dat zichtpunten en randen nagenoeg vrij zijn van dode onkruiden. 03 Zaailingen en opschot ook verwijderen bij het beheersen van onkruid. 62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 1 2 EISEN EN UITVOERING 01 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 ALGEMEEN 01 Het bepaalde in artikel 62.02.01 lid 01 van de Standaard is van toepassing en wordt uitgebreid met: 'Bij het toepassen van verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen; voor zover daarmede niet in strijd, dienen de te treffen verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering in overeenstemming te zijn met: CROW-publicatie 96b, Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom - richtlijnen. Deze vervanging geldt uitsluitend voor materiaal en materieel welke moet voldoen aan de eisen gesteld in CROW-publicatie 96b. De CROW-publicaties zijn verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan 0318-621112 of met bestelformulier op de CROW-website: www.crow.nl.' 3 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 01 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 ALGEMEEN 06 De spitstijden zijn: - 's morgens tussen 7:30 uur en 09:00 uur; - 's avonds tussen 16:00 uur en 18:00 uur. 07 De ontsluitingswegen zijn: - Beeklaan; - De Grent; - Duinweg; - Duinwetering; - Gladiolusstraat; - Gooweg; - Huis ter Duinstraat; - Koningin Wilhelmina Boulevard; - Lijnbaanweg; - Nieuwe Offemweg; - Nieuwe Zeeweg; - Northgodreef; - Oude Zeeweg; - Parallelboulevard; - Quarles van Uffordstraat; - Van Berckelweg (N444); - Van de Mortelstraat; - Van Panhuysstraat; - Wantveld; - Weteringkade; 08 Bij alle in lid 07 genoemde wegen is het eveneens niet toegestaan om binnen de spitstijden een wegafzetting te plaatsen binnen 15 meter vanaf een kruising met deze wegen. Dit om verkeersdoorstroming van en op de ontsluitingswegen te waarborgen. 03 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld: - De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen. - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten. - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is. - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties; - Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen; - Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling. - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen. 03 Indien voor de aanvang van de werkzaamheden geen verkeersplan is aangeleverd bij de directie en is goedgekeurd wordt er een boete opgelegd van € 250 tweehonderdvijftig euro. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES 01 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 ALGEMEEN 01 Indien de aannemer geen of onvoldoende verkeersmaatregelen heeft getroffen en/of door de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdenvijftig euro (€ 450,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 01 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd. 03 Het is niet toegestaan binnen de spitstijden op/aan ontsluitingswegen te werken. 64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN 1 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 02 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 NDFF-DATABASE 05 Aannemer is verplicht bij alle verkennende inventarisaties gebruik te maken van de beschikbare data van de NDFF. Eventuele kosten hiervoor dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen. 06 Aannemer dient waarnemingen bij alle inventarisaties te registreren in de database van de NDFF. 07 De aannemer dient een ecologisch werkprotocol op te stellen kosten voor opstellen van dit protocol dienen in de staartkosten te zijn inbegrepen. 06 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 TIJDELIJK ONBEREIKBARE LOCATIES 01 Indien de aannemer werkzaamheden ingevolge dit bestek (tijdelijk) niet kan uitvoeren als gevolg van beperkingen volgend uit de Wet natuurbeheer, meldt meldt hij dit terstond aan directie. Hij meldt hierbij het volgende: - De exacte locatie van het voorkomen in het te beheren object. - De aard van de flora en/of fauna die hij niet mag verstoren - Een tijdsindicatie waarin hij aangeeft de werkzaamheden niet conform bestek uit te voeren op de locatie. 02 Zodra de aannemer of de directie heeft geconstateerd dat de beperking is opgeheven, wordt het werk weer door de aannemer hervat. Eventuele achterstanden op een beeldpost worden door de aannemer binnen 5 dagen weggewerkt. 03 De aannemer heeft geen recht op enige aanvullende verrekening omdat hij tijdelijk een locatie niet volgens bestek kon beheren. 04 De aannemer komt niet in aanmerking voor een extra verrekening voor het uitvoeren van de melding zoals benoemd in lid 01 en lid 02 van dit artikel. 7 MEET- EN VERREKENMETHODEN 01 2026-09-10 verplicht 2025-09 2026-09-10 INVENTARISEREN 03 De verrekening van de verkennende inventarisaties in het kader van de Soortenbescherming vindt plaats naar rato van het aantal jaren. Per jaar wordt er 2 keer (hoeveelheid resultaatsverplichting) verrekend. Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 26-577 Groenonderhoud perceel Eigen Dienst Noordwijk I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 26-577 Groenonderhoud (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) Eigen Dienst (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen. Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: 26-577 Groenonderhoud perceel Eigen Dienst Noordwijk I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)