Tahoma 9 9 2025-09 2026-01 1.20 21/08/2025 ZNSTD-2026-003 Onkruidbestrijding verhardingen begraafplaatsen 2026-08-25 2026-08-25 9992 160526 2026-08-18 1203 E7A5964C58B32075C3402C968D985FD4 Onkruidbeheersing verhardingen begraafplaatsen gemeente Zaanstad
Besteknr: ZNSTD-2026-003 Versie: Definitief
Alles over Groenbeheer Datum: 25 augustus 2026 Vrij gedeelte voor bestek 01 ONKRUIDBEHEERSING VERHARDINGEN BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE ZAANSTAD 2027-2028 Besteknummer: ZNSTD-2026-003 Versie: Definitief Datum: 25 augustus 2026 Gemeente Zaanstad Postbus 2000 1500 GA Zaandam 1. Algemeen 01 OPDRACHTGEVER Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad. 02 DIRECTIE De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd. Voor de aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden. 03 LOCATIE Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Zaanstad. 04 ALGEMENE BESCHRIJVING Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. verwijderen van onkruid op verhardingen; b. werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet (Wet natuurbescherming) 05 TIJDSBEPALING Deze overeenkomst loopt vanaf 1 februari 2027 tot en met 31 december 2028. Na deze periode is het mogelijk de overeenkomst met twee maal 1 jaar te verlengen. 06 ONDERHOUDSTERMIJN Niet van toepassing 07 KWALITEITSBORGING Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 2. Beschrijving 2.1.Algemene gegevens 01 TEKENINGEN Tekeningen worden digitaal door middel van PDF-tekeningen aan de aannemer ter beschikking gesteld. - Begraafplaats Zaandam.pdf - Begraafplaats Krommenie.pdf - Begraafplaats Krommeniedijk.pdf - Begraafplaats Markstraat.pdf - Begraafplaats Westzaan.pdf - Begraafplaats Wormerveer.pdf - Begraafplaats Zaandijk.pdf - Joodse begraafplaats.pdf - Begraafplaats Assendelft.pdf 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN Het bestek hanteert afmetingen in meters en centimeters. 03 KWALITEITSBORGING Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, dient geen rekening gehouden te worden met stoppunten. 04 BIJLAGEN De volgende bijlagen behoren tot het bestek: - Bijlage 1 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) ontwerpfase. - Bijlage 2 Berekening totstandkoming prijs per eenheid. 05 Gegevens ten behoeve van bemalingen De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek: a. geologische gegevens: ................................................. b. hydrologische gegevens: ................................................. c. gegevens betreffende de energievoorziening: ................................................. d. berekeningen van het eventuele bemalingsontwerp en de resultaten van eventueel verrichte pompproeven met bijbehorende berekeningen: ................................................. e. ................................................. ................................................. 07 LOCATIES BEGRAAFPLAATSEN Het onderhoud betreft 9 begraafplaatsen te gemeente Zaanstad. Zie onderstaande adressen voor de locatie. Begraafplaats Zaandam Begraafplaats Krommeniedijk Zuiddijk 421 Krommeniedijk 182 1505 HC Zaandam 1562 GT Krommenie Joodse begraafplaats Begraafplaats Wormerveer noord Westzanerdijk naast huisnummer 306 Noordsterweg 7 1507 AP Zaandam 1521 JS Wormerveer Begraafplaats Westzaan Begraafplaats Wormerveer West Dolphijnstraat 1 Marktstraat 91 1551 RE Westzaan 1521 DX Wormerveer Begraafplaats Krommenie Blok Begraafplaats Zaandijk Serooskerkestraat 78 Doctor Jan Mulderstraat 1a 1561 SZ Krommenie 1544 XC Zaandijk Begraafplaats Assendelft Dorpsstraat 364 1566 BR Assendelft 08 AREAALGEGEVENS De arealen opgenomen in deel 2.2. van dit bestek betreffen de te bewerken arealen in 2 jaar. 09 TOEPASSEN BESTRIJDINGSMIDDELEN Het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen binnen dit bestek is expliciet verboden. Indien de aannemer deze toch toepast volgt direct een ingebrekestelling op het werk. Eveneens wordt de aannemer een boete van € 10.000,00 opgelegd. Deel 2.2 Nadere beschrijving 2.2. Verklaring 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV. 1 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN 10 ONKRUIDBEHEERSING 8X 100010 Beheersen onkruid begraafplaats keer 16 51 88 99 Beheersen onkruid begraafplaats Betreft: verhardingen op begraafplaatsen in Zaanstad.
Inclusief beheersen onkruid rondom obstakels in verharding.
Aantal obstakels: gemiddeld 1,5 stuks per are.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid niet achterblijven.
1e ronde: tussen 1 en 15 april
2e ronde: tussen 1 en 15 mei
3e ronde: tussen 1 en 15 juni
4e ronde: tussen 1 en 15 juli
5e ronde: tussen 1 en 15 augustus
6e ronde: tussen 1 en 15 september
7e ronde: tussen 1 en 15 oktober
8e ronde: tussen 1 en 15 november
De doorlooptijd per ronde bedraagt maximaal 10 werkdagen. 100011 Onkruidvrij maken elementverharding. are 369.92 51 82 02 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-04-29 Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft alle elementverhardingen
Elementverhardingen inclusief band, strek enzovoorts inclusief in en langs asfaltverhardingen. Totale randlengte: circa 1.400 m1
Enkelvoudige hoeveelheid te onderhouden oppervlakte bedraagt:
elementenverharding: circa 2.312 m2
waarvan brugdek: circa 87 m2 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 3 5 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 4 2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief rondom obstakels. 6 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 100012 Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 4332 51 82 03 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-04-29 Onkruidvrij maken ongebonden verharding. ..... 1 1 Betreft: ongebonden verharding van alle typen
Betreft onder andere:
- granulaat
- kiezelen
- grind
Enkelvoudige hoeveelheid per ronde: circa 27.075 m2
Randlengte per ronde: circa 16.104 m1 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 3 5 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 4 2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar inclusief rondom obstakels. 6 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 100013 Onkruidvrij maken rondom obstakels. st 7040 51 82 05 2020-05-01 verplicht 2025-09 2019-11-26 Onkruidvrij maken rondom obstakels. Betreft onkruidvrij maken van verhardingen rondom obstakels gesitueerd in de verhardingen zoals beschreven in de besteksposten 100011 en 100012
Enkelvoudig aantal obstakels bedraagt: circa 440 stuks 3 6 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 4 2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar ..... 6 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 2 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN 201 TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL 201010 Inzetten werknemer. uur 24 10 05 01 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-05-21 Inzetten van werknemer. Betreft medewerker
Inclusief handgereedschap en klein motorisch materieel zoals bladblazer, bosmaaier, heggenschaar.
Inclusief transportvoertuig voor verplaatsing tussen begraafplaatsen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten 91 Eenmalige kosten 910010 ................................... EUR 0 910020 ................................... EUR 0 910030 ................................... EUR 0 910040 ................................... EUR 0 910050 ................................... EUR 0 919980 Overige eenmalige kosten EUR 0 919990 Korting EUR 0 92 Uitvoeringskosten 929990 Uitvoeringskosten EUR 0 93 Algemene kosten 939990 Algemene kosten EUR 0 94 Winst en risico 949990 Winst en risico EUR 0 96 Bijdragen 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR 0.25 Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen 3.Bepalingen 01 Algemeen en administratief 01 Algemene bepalingen 01 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 Van toepassing zijnde bepalingen 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 04 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 1567 van 30 januari 2012. 07 Op dit werk is in het kader van de Omgevingswet (Wet natuurbescherming) is de gedragscode "Gedragscode soortbescherming 2025" (Stadswerk en VHG) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede. 03 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 INSCHRIJVINGSSTAAT 06 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.03 van de Standaard 2025 mogen geen negatieve bedragen (zoals opbrengsten en/of kortingen) dan wel afrondingen opgenomen worden na het subtotaal. 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 03 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 01 In afwijking op lid 01 van artikel 01.03.03 van de Standaard 2025 wordt bij een eventuele areaalwijziging in besteksposten 100110 en 150110 bij verrekening gebruik gemaakt van de 'onderbouwde prijs per eenheid' zoals deze aangeleverd dient te worden bij de inschrijving. 02 Lid 05 uit paragraaf 39 van de UAV 2012 wordt van toepassing verklaard. 03 Lid 02 paragraaf 39 van de UAV is niet van toepassing. Verrekening van afwijkingen geschiedt op basis van de 'onderbouwde prijs per eenheid' (besteksposten 100110 en 150110 of de uit de inschrijfstaat te herleiden prijs per eenheid (overige bestekspostnummers). 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 01 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 ALGEMEEN 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. 07 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 INDEXERING 01 Voor het eerste jaar gelden de prijzen per eenheid zoals deze uit de inschrijfstaat zijn te herleiden. Ieder volgend jaar gedurende de looptijd en bij eventuele verlenging worden de prijzen per eenheid geïndexeerd op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI). De indexering vindt voorafgaand aan het besteksjaar plaats. 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 01 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 INDIENEN DECLARATIES 02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2025 doet de aannemer de declaraties niet aan de directie, maar aan de opdrachtgever toekomen. 20 De aannemer zendt de fact(u)ure(n) slechts éénmaal (bij voorkeur in de vorm van e-facturatie) toe aan de opdrachtgever onder vermelding van alle wettelijke en bijzondere door de opdrachtgever gestelde eisen, waaronder in ieder geval: a. naam, adres, postcode, woonplaats, en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer; b. het factuuradres en het unieke factuurnummer van de aannemer; c. het totale factuurbedrag in- en exclusief BTW, inclusief opbouw van dat bedrag; d. een aparte specificatie van wijzigingen ten opzichte van in de overeenkomst afgesproken tarieven; e. nadere eisen van de opdrachtgever: (i) uniek(e) bestelkenmerk(en) (ii) eventuele andere door de opdrachtgever verlangde gegevens. Digitale facturen moeten worden gestuurd aan facturen@zaanstad.nl 21 Opdrachtgever is niet gehouden tot betaling van een factuur die niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Een factuur die niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt door de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk aan de aannemer geretourneerd, waarna de aannemer alsnog zo spoedig mogelijk een factuur zendt die wel voldoet aan de gestelde eisen. De Opdrachtgever behoudt zich de mogelijkheid voor om de factuur in digitale vorm te retourneren. 22 Overschrijding van een betalingstermijn door de Opdrachtgever of niet-betaling door de Opdrachtgever op grond van vermoede onjuistheid van de factuur of vermoede ondeugdelijkheid van de daarop gefactureerde Prestaties geeft de aannemer niet het recht zijn Prestaties op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever zal een dergelijk vermoeden zo spoedig mogelijk bij de aannemer melden. 23 Betaling van de factuur door de Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand in van haar rechten en vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst. 24 De Opdrachtgever is bij betaling van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de aannemer verschuldigde bedragen bevoegd tot verrekening van de door de aannemer op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen. De aannemer is niet bevoegd tot verrekening van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen met de door de Opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde bedragen. 07 ZEKERHEIDSTELLING 01 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING 05 Een zekerheidstelling als bedoeld in artikel 01.07 van de Standaard wordt niet verlangd. 08 Bijdragen 01 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. 02 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd. 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken mogelijk in elkander grijpen: - begravingen en (rouw) plechtigheden; - het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden; - het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden; - het door derden uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen; - het door de eigen dienst uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden; 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding. 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding. 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 03 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2025 dienen verontreinigingen op wegen tenminste aan het einde van iedere werkdag te zijn verwijderd. 03 Indien de aannemer zich niet aan de in 01.12.03 lid 01 van dit bestek houdt, is de directie gerechtigd een boete op te leggen van €500,- per incident exclusief de kosten voor het laten reinigen van de wegen door een externe partij die bij de aannemer van dit bestek in rekening zal worden gebracht. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 05 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 ONGEVALLEN 01 De aannemer is verplicht van alle op of in verband met het werk voorkomende ongevallen of bijna ongevallen van welk aard ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met vertrekking van alle door haar gewenste inlichtingen. 02 Ter voorkoming van ongelukken of schade aan voertuigen en eigendommen van derden dient het te gebruiken materiaal voorzien te zijn van installaties ter voorkoming van het wegspatten en opspatten van steentjes en dergelijke vrijkomende materialen. 06 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 TOEGANGSSLEUTELS 01 De directie stelt sleutels voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, gedurende het werk in bruikleen, indien de aannemer daartoe een verzoek indient. In dit verzoek staat tevens vermeld welke hoeveelheid het betreft. 02 Indien de aannemer de sleutels heeft verloren komen de kosten voor de nieuwe sleutel geheel voor de aannemer. 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 01 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 ALGEMEEN 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2025 verlangd. 06 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 ALGEMEEN 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, inclusief weekplanning. Dit werkplan dient tegelijkertijd aangeleverd te worden met het algemeen tijdschema, maximaal 15 werkdagen na het verstrekken van de opdracht. 02 In het gedetailleerde werkplan dient naast de onderwerpen uit lid 06, paragraaf 26 van UAV 2012 ook te worden vermeld: - de wijze van uitvoering. - de aard en hoeveelheid van het in te zetten materieel per dag. - de werkvolgorde van de uit te voeren onderdelen. 03 De aannemer draagt zorg voor het aanleveren van weekplanningen. Deze dienen uiterlijk maandag voor de daarop volgende week aangeleverd te zijn. Indien de aannemer deze verplichting niet nakomt kan een bedrag van € 250,- korting per keer verbeurd worden zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is. 05 De directie is bevoegd om de aanvang van de uitvoeringsperiode met maximaal 15 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 15 werkdagen vervroegd c.q. verlaat. Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de uitvoeringsperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving. 08 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 WERKTIJDEN 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00 uur. 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen. 03 In het kader van dit bestek is de directie bevoegd om de aannemer werkzaamheden uit te laten voeren buiten de genoemde werktijden zoals vermeld in lid 01 van dit artikel. 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 07 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2025, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen. 02 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van iedere werkdag afgevoerd te zijn. 04 Tenzij het bestek anders vermeldt, wordt de aannemer eigenaar van alle in dit bestek vrijkomende materialen. 05 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 02 van dit artikel, verbeurt hij een korting van €250,00 voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012. 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 05 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 SCHADEVERGOEDING BOMEN 04 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2025 komen de taxatiekosten komen geheel voor rekening van de aannemer. 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard 2025 wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05 met dien verstande dat er te allen tijde een minimum bedrag van €350,- per gebeurtenis per boom in rekening wordt gebracht. 06 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard: a. herstelbare schade € 10,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis; b. onherstelbare schade € 20,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 400,- per gebeurtenis. 03 Als standsplaatsfactor zo als bedoeld in artikel 01.18.06 lid 02 wordt aangehouden: stedelijk gebied: 2,0 07 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE 02 In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.07 lid 02 sub a van de Standaard 2025 bedraagt de schadevergoeding voor herstelbare beschadiging toegebracht aan kruidachtige vegetatie: € 45,00 per m2 kruidenvegetatie. 08 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair en obstakels bedraagt minimaal € 250,- per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 01 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN) 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. 23 COMMUNICATIE 02 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 BOUWVERGADERING 01 Eenmaal per onderhoudsronde wordt een bouwvergadering belegd. In de bouwvergadering wordt de stand van zaken van de uitvoering van het werk besproken. 02 De aannemer maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012. 25 VAKOPLEIDING 02 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 EISEN PERSONEEL 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer en eventuele onderaannemers en inhuurkrachten die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen. 02 Het leidinggevend/aansturend personeel beschikt over een relevante MBO-opleiding of aantoonbare relevante werkervaring. 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over een geldig certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken. Certificaten dienen bij de start van het werk overlegd te worden. 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over een geldig certificaat VOL-VCA te beschikken. 27 SOCIAL RETURN 01 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 INVULLING SOCIAL RETURN 20 Het doel van social return is ervoor te zorgen dat een investering door de opdrachtgever, naast het 'gewone' rendement ook een concrete 'sociale winst' (return) oplevert. Gemeente Zaanstad vindt het belangrijk dat haar aannemers een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van sociale doelstellingen, waarbij het accent ligt op het terrein van werkgelegenheid van mensen die een uitkering ontvangen of aan leerlingen die voor hun opleiding een leerwerk-/stageplaats zoeken. Contracteis en naleving Als contracteis hanteert de opdrachtgever voor deze aanbesteding een SROI-percentage van 5% van de aanneemsom. Met uw inschrijving verklaart aannemer aan deze eis te zullen voldoen. Voor de invulling van de social return verplichting zie het Uitvoeringsprotocol Social Return op het aanbestedingsplatform. Indien aannemer niet (volledig) voldoet aan het invullen van zijn jaarlijkse social return-verplichting, heeft opdrachtgever van rechtswege een direct opeisbare vordering op aannemer ten bedrage van de openstaande SROI-verplichting. Opdrachtgever zal dit bedrag alsdan verrekenen met de nog aan aannemer te betalen facturen, dan wel anderszins invorderen 28 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING 02 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 BEGRAAFPLAATSEN 01 Werkzaamheden kunnen plaatsvinden op terreinen van begraafplaatsen. De aannemer dient in de inzet van materieel hier rekening mee te houden. 02 De aannemer is verplicht bij de begraafplaatsbeheerder te informeren naar geplande plechtigheden gedurende de periode van werkzaamheden. 03 Het is niet toegestaan 1 uur voor en 1 uur na een plechtigheid (uitvaart/bijzetting) werkzaamheden te verrichten op de begraafplaats. 04 Indien tijdens de werkzaamheden schade ontstaat aan grafmonumenten dient de aannemer dit terstond te melden. Kosten voor schadeherstel worden aan de aannemer doorberekend. Indien de aannemer schade niet meldt wordt per geval een korting opgelegd van €750,00 aanvullend op de herstelkosten. 30 WETGEVING 01 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstelling vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste: a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen; b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen. Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan. 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven. 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed. 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan. 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers. 51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN 0 1 BEGRIPPEN 01 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 ALGEMEEN 02 Bepaald wordt dat de begrippen zoals beschreven in de deelhoofdstukken van hoofdstuk 51 van de Standaard 2025 integraal gelden voor en in dit bestek. 3 INFORMATIE OVERDRACHT 06 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 GRONDSOORT 01 De bodem in de gemeente Zaanstad waarop de percelen zijn gesitueerd bestaat hoofdzakelijk uit zand en veen 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING 1 BEGRIPPEN 01 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 ALGEMEEN 01 Te verstaan onder: b. Obstakel: vast object, dat zich bevindt in of op de rand van het te onderhouden verhardingsoppervlak. Zoals straatmeubilair, paaltjes, beugels, gevels, perceelsafscheidingen enzovoorts en ook, lijnvormige objecten zoals hekwerken, muren, beschoeiingen en dergelijke. c. Verkeersremmers: vaste objecten die zich in het te onderhouden verhardingsoppervlak bevinden. Zoals, druppels, midden-geleiders, drempels, midden-eilanden en dergelijke 02 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 KWALITEIT ONKRUIDBEHEERSING 02 In afwijking op 51.81.02 lid 01 van de Standaard wordt onder onkruidbeheersing op verhardingen ook verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief dood of behandeld onkruid en mossen. 2 EISEN EN UITVOERING 01 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 VRIJGEKOMEN MATERIALEN BIJ ONKRUID VERWIJDEREN EN BEHEERSEN OP VERHARDINGEN 01 Bij de uitvoering van onkruidbeheersing vrijgekomen en losliggende materialen dienen dezelfde dag worden verzameld en verwijderd. 02 Indien de aannemer de verplichting ter zake van het verwijderen van vrijgekomen en losliggende materialen zoals opgenomen in artikel 51.82.01 lid 01 niet nakomt, kan per geval en per dag een boete van € 250,00 worden opgelegt. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is 10 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 ONKRUID VERWIJDEREN OP VERHARDING 01 De (mol)goot langs de verharding wordt gerekend tot het te onderhouden oppervlak onkruidbeheersing. Dit is inclusief kolken, inlaten,(put)deksels en obstakels in de goten. 02 De verharding inclusief de voeg grenzend aan gevels en/of perceelsgrens behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer. 03 De voeg tussen de te behandelen verharding en de kantopsluiting behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer. 04 De voegen tussen trottoirbanden en opsluitbanden onderling behoren tot de resultaatsverplichting. 05 Onkruidbeheersing door middel van borstelen is niet toegestaan op natuursteen en halfverharding. 11 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 Resultaat na uitvoering werkzaamheden 01 Na het uitvoeren van een ronde bestrijding van onkruid is het beeld als volgt: - Alle onkruiden, mossen en rozetten zijn verwijderd en afgevoerd. - Verhardingen zijn vrij van levend, dood en/of behandeld onkruid en mossen. 02 De directie beoordeelt binnen 3 werkdagen na gereeedmelding of de aannemer heeft voldaan aan zijn verplichtingen. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 01 2026-08-25 verplicht 2025-09 2026-08-25 Natuurlijk afval 01 Tot het verwijderen van onkruid op verhardingen en halfverhardingen behoort eveneens het verwijderen van natuurlijk afval vooraf behandeling. Hierbij is het niet toegestaan natuurlijk afval op graf- en herdenkingsmonumenten achtergelaten wordt. 02 Indien natuurlijk afval achterblijft op graf- en herdenkingsmonumenten wordt de aannemer per geval een korting opgelegd van € 750,00. Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: ZNSTD-2026-003 Onkruidbestrijding verhardingen begraafplaatsen I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: ZNSTD-2026-003 Onkruidbestrijding verhardingen (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) 1 van 1 (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: ZNSTD-2026-003 Onkruidbestrijding verhardingen begraafplaatsen I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)