Arial
9
9
2025-09
2026-01
1.20 21/08/2025
SRU-00-27-001-G00
Bestrijding Eikenprocessierups
2026-03-23
2026-08-24
0123
160598
2026-08-24
0800
77E38F0E4169674632F1FEA4859CB54B
Besteknr. SRU-00-27-001-G00
Raamovereenkomst Beheersing Eikenprocessierups in de Gemeente Almere
Besteknr. SRU-00-27-001-G00
Raamovereenkomst Beheersing Eikenprocessierups in de Gemeente Almere
Vrij gedeelte voor overeenkomst
01
Gemeente Almere
Afdeling Stadsruimte
Team Projectmanagement & Contractvoorbereiding
----------------------------------------------------
BESTEKNUMMER:
SRU-00-27-001-G00
----------------------------------------------------
_______________________________
Opgesteld door:
Steller:L.Kramer
datum:24-08-2026
_______________________________
Vrijgegeven door:
Projectmanager:A. van den Hemel
datum:24-08-2026
_______________________________
Besteknr. SRU-00-27-001-G00
Raamovereenkomst Beheersing Eikenprocessierups in de Gemeente Almere
1. Algemeen
01
Opdrachtgever
De gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE ALMERE
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
02
Directie
De opdrachtgever wijst in de opdrachtbrief één of meerdere personen aan die namens hem de directie voeren.
Voorbeeld:
De directie zal worden gevoerd door ......................
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
03
Locatie
Het uit te voeren werk ligt binnen de grenzen van de gemeente Almere.
De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden.
04
Algemene beschrijving
Het werk betreft een zgn. "service" bestek waarbij de werkzaamheden op afroep worden uitgevoerd en
bestaat in hoofdzaak uit:
- Het lokaliseren/waarnemen van (geparasiteerde) eikenprocessierups(nesten)
- Het preventief behandelen van eikenbomen tegen eikenprocessierupsen;
- Het curatief verwijderen en afvoeren van eikenprocessierupsen;
- Het beheren van broedkasten
- Het plaatsen van waarschuwingen of afzettingen;
- Het rapporteren van uitgevoerde werkzaamheden;
- Het communiceren naar omwonenden;
- Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.
Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.
Geen hoeveelheden opnemen.
Uitsluitend werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
05
Tijdsbepaling
1.De opdrachtgever sluit de overeenkomst af voor twee (2) jaar, van 20 februari 2027 tot en met 20 februari 2029. De opdrachtgever mag de overeenkomst maximaal twee (2) keer met telkens één (1) jaar verlengen. De opdrachtgever stelt de aannemer uiterlijk drie maanden vóór afloop schriftelijk op de hoogte van verlenging.
2.De directie mag, in overleg met de aannemer, termijnen vaststellen voor onderdelen van het werk. De directie bevestigt deze termijnen schriftelijk aan de aannemer.
Dit artikel opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.07 invulling te geven aan het bevorderen van de binnenjaarlijkse continuïteit.
In dit geval datum van oplevering vermelden.
Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, deze korting hier vermelden.
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van met het werk in verband staande werken zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, de voorgaande tekst vervangen door de navolgende:
In dit geval datum van oplevering of uitvoeringstermijn vermelden; zie ook par. 8 van de U.A.V. 1989.
Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, deze korting hier vermelden.
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
06
Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, zoals bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing op dit werk.
Indien geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, achter '1.06 onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'.
2. Beschrijving
Besteknr. SRU-00-27-001-G00
Raamovereenkomst Beheersing Eikenprocessierups in de Gemeente Almere
2.1. Algemene gegevens
01
Tekeningen
De opdrachtgever stelt voorafgaand aan de uitvoering het benodigde kaartmateriaal en de boomgegevens uitsluitend digitaal ter beschikking via een door de opdrachtgever aangewezen digitale omgeving.
02
Peilen en hoofdafmetingen
Peilen en hoofdafmetingen zijn op dit werk niet van toepassing.
03
Kwaliteitsborging
De aannemer moet na verlening van de opdracht een kwaliteitsplan opstellen voor het uit te voeren werk, conform artikel 01.13.02 van de Standaard RAW.
De aannemer moet bij het opstellen van het kwaliteitsplan, conform artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW, rekening houden met de volgende stoppunten:
- Opstart preventieve bestrijding;
- Uitvoeren van steekproeven op samenstelling spuitvloeistof tijdens het spuiten.
- Uitvoeren van steekproeven op de uitgevoerde inspecties en registraties.
De aannemer moet bij het opstellen van het kwaliteitsplan, conform artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
- uitvoering van de bestrijdingswerkzaamheden.
De aannemer moet de hierboven genoemde stop- en bijwoonpunten opnemen in het kwaliteitsplan. De directie bepaalt de exacte momenten waarop deze punten plaatsvinden, conform artikel 01.13.05 lid 01 van de Standaard RAW.
De aannemer moet als onderdeel van het kwaliteitsplan een keuringsplan opstellen.
In dit keuringsplan beschrijft de aannemer per bouwstof, product en resultaat:
-welke keuringen worden uitgevoerd;
-op welk moment de keuring plaatsvindt;
-welke methode of norm wordt toegepast;
-wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de keuring;
-hoe wordt vastgesteld dat aan de bestekseisen is voldaan;
-hoe de resultaten worden vastgelegd en beschikbaar gesteld aan de directie.
Het keuringsplan moet voldoen aan artikel 01.20.02 lid 02c van de Standaard RAW en maakt integraal onderdeel uit van het kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.13.02.
De directie beoordeelt het keuringsplan bij acceptatie van het kwaliteitsplan.
De aannemer moet keuringen tijdig melden aan de directie conform § 6 lid 1 UAV 2012.
Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.
04
Bijlagen
1. De opdrachtgever stelt de volgende bijlagen beschikbaar als onderdeel van het bestek:
-Inschrijvingsbiljet;
-Inschrijvingsstaat;
-Verklaringen:
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), gegenereerd via TenderNed;
-Bijlagen behorend tot het bestek:
- Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan-ontwerp);
- CAR Polis met Voorwaarden;
- Handboek bomen 2026;
- Natuurkalender flora en fauna Almere;
- Leidraad bestrijding eikenprocessierups
- Vlinderkaart Almere (deze kaart wordt jaarlijks voorafgaand aan de uitvoering verstrekt door de opdrachtgever)
2.Na gunning van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de volgende formulieren aan de aannemer:
-Meldingsformulier Piketdienst;
-Overige formulieren, indien van toepassing.
Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard).
Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard.
Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld:
-grondmechanische gegevens
-waterstanden
-schouwvoerend lichaam
-op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten
-enzovoort
06
GEGEVENS OVER AANWEZIGE OBSTAKELS IN BERMEN EN VERHARDINGEN
1. De opdrachtgever stelt vast dat in de bermen van het werkterrein obstakels aanwezig zijn, waaronder hectometerborden, bermpalen, wildspiegels, verkeersborden, lichtmasten, NBD-bewegwijzering, bochtbeschermingsblokken, abri’s, begroeiingen, bomen en overige objecten.
2. De opdrachtgever stelt vast dat op alle auto(snel)wegen geleiderail aanwezig is, inclusief voor en na kunstwerken, zowel in tussen-, midden- als buitenbermen.
3. De opdrachtgever stelt vast dat in de verhardingen van het werkterrein obstakels aanwezig zijn, waaronder afsluiters, inspectieputten en kolken.
07
BOUWSTADIUM WERKTERREIN
De opdrachtgever stelt vast dat:
- Het werkterrein omvat de openbare ruimte van de gemeente Almere, waaronder woonwijken, hoofdinfrastructuur, bouwlocaties, industrieterreinen en parken.
08
BEREIKBAARHEID WERKTERREIN
De opdrachtgever stelt vast dat:
-het werkterrein is toegankelijk via de openbare weg.
-Voor niet openbaar toegankelijke locaties zorgt de directie voor toegang.
Indien de bereikbaarheid van het werkterrein wordt beperkt door omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de aannemer liggen, wordt in overleg met de directie een passende oplossing bepaald.
De opdrachtgever wijst erop dat bij werkzaamheden in en rondom het werkterrein rekening moet worden gehouden met de actuele evenementenkalender van de gemeente Almere.. Zie: https://www.almere-citymarketing.nl/evenementenkalender
10
GELIJKWAARDIG
De aannemer mag een ander product toepassen dan het voorgeschreven fabricaat, type of merk, mits dit product aantoonbaar gelijkwaardig is aan de gestelde eisen in het bestek. De aannemer moet de gelijkwaardigheid onderbouwen en bewijzen.
11
HOOGSPANNINGSLEIDING
1.De aannemer moet bij werkzaamheden rekening houden met de aanwezigheid van een bovengrondse 380 kV hoogspanningsleiding..
12
UITVOERINGSVENSTERS EN VEILIGHEID
1.De uitvoeringsmomenten zijn afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de weersomstandigheden.
2.Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met de volgende uitvoeringsvensters:
- Preventieve bestrijding: vindt veelal plaats tussen 20.00 uur en 06.00 uur;
- Curatieve en mechanische bestrijding vindt plaats tussen 05.00 uur en 20.00 uur.
- Indien de voortgang of weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, kunnen werkzaamheden buiten deze vensters worden uitgevoerd.
3.Werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat geen gevaar of hinder ontstaat voor passerend verkeer en omstanders. Indien dit niet kan worden gewaarborgd, worden passende maatregelen getroffen.
13
PREVENTIEVE BESTRIJDING
1.Tijdens het passeren van voetgangers en fietsers worden de werkzaamheden tijdelijk onderbroken.
2.De nadere uitvoeringsspecificatie, waaronder eisen aan middelen, dosering en controle, is opgenomen in deel 3 van dit bestek.
14
CURATIEVE BESTRIJDING
1.De bereikbaarheid van locaties kan variëren:
-Goed bereikbaar: locaties bereikbaar met inzet van een hoogwerker;
-Beperkt bereikbaar: locaties die niet bereikbaar zijn met inzet van een hoogwerker, waaronder hofjes en locaties met beperkte doorgang (< 2,0 m) of belemmeringen door beplanting.
2.Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden locaties ingedeeld in:
-Intensief gebruikte zones
-Matig intensief gebruikte zones
-Extensief gebruikte zones
De indeling en definities van deze zones zijn conform de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups
3. Vrijgekomen materiaal afkomstig van bestrijding van eikenprocessierups dient te worden afgevoerd en verwerkt conform de geldende Leidraad beheersing eikenprocessierups.
15
DEEL 2.2
De hoeveelheden aangegeven in deel 2.2 betreffen de fictieve ingeschatte hoeveelheden voor èèn (1) onderhoudsjaar.
16
NATUURBESCHERMINGSWET
1. De opdrachtgever beschikt niet over volledige informatie over het voorkomen van beschermde soorten binnen het werkgebied.
Besteknr. SRU-00-27-001-G00
Raamovereenkomst Beheersing Eikenprocessierups in de Gemeente Almere
2.2. Nadere beschrijving
Besteknr. SRU-00-27-001-G00
Raamovereenkomst Beheersing Eikenprocessierups in de Gemeente Almere
2.2. Verklaring
01
Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
02
Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.
03
Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.
04
Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
1
Inspecteren en registreren van aantasting door eikenprocessierups
.....
100010
Inspecteren en registreren van aantasting door eikenprocessierups
st
36000
51
57
01
f2efc7e4-cc28-495a-91b0-958b52f287b3
1
2020-05-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2020-04-16
Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen..
Met vastlegging per boom van:
- aanwezigheid nesten (oud/nieuw)
- aantal nesten
- grond en stamvoetnesten
Situering: de door de directie aangegeven locaties
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Periode:
drie inspectierondes per jaar in de periode mei t/m september
Periode vermelden
1
1
Betreft controleren en registreren eikenprocessierups
2
1
Rapportage digitaal aanleveren
in systeem opdrachtgever
Eventueel nadere informatie vermelden omtrent de wijze van rapporteren en het gewenste format.
ja
100020
Aanbrengen markeerlint
st
1000
64
05
50
d7c67bad-a5d8-4a69-ac36-6b506f098638
2
2020-11-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2020-11-06
Aanbrengen markeerlint.
Bij aantreffen eikenprocessierups tijdens inventarisatie.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
2
1
Overeenkomstig CROW-publicatie ‘Eisencatalogus flora- en faunavoorzieningen’, factsheet ‘Markeerlint', nadere object- en aspectspecificatie
3
1
Nadere objectspecificatie:
Markeringslint:
-kleur rood/wit;
-opdruk: pas op!! eikenproccesierups
Eventueel nadere specificatie vermelden.
ja
2
Preventief bestrijden eikenprocessierupsen
.....
21
Preventief bestrijden d.m.v. nematoden
210010
Biologisch bestrijden EPR in bomen <9m - Nematoden
st
1500
51
57
02
8bfc1d10-dc77-41a4-be53-5737347170dc
1
2020-05-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2020-01-10
Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: Door de directie aan te geven locaties verspreid over de gehele gemeente Almere.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding en boomsoort vermelden.
1
9
Boomhoogteklasse: tot 9 m
2
9
Betreft 1e en 2e behandeling in het groeiseizoen
3
2
Bestrijdingsmiddel:
Nematoden (Steinernema feltiae)
Leverancier: Biocontrole of gelijkwaardig.
Werkzame stof, middel of organisme vermelden.
4
2
Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier
5
1
Behandelde bomen na bestrijding registreren
ja
210020
Biologisch bestrijden EPR in bomen >9m - Nematoden
st
7000
51
57
02
8bfc1d10-dc77-41a4-be53-5737347170dc
1
2020-05-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2020-01-10
Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: Door de directie aan te geven locaties verspreid over de gehele gemeente Almere.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding en boomsoort vermelden.
5
1
Behandelde bomen na bestrijding registreren
3
2
Bestrijdingsmiddel:
Nematoden (Steinernema feltiae)
Leverancier: Biocontrole of gelijkwaardig.
Werkzame stof, middel of organisme vermelden.
4
2
Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier
1
9
Boomhoogteklasse: vanaf 9 m
2
9
Betreft 1e en 2e behandeling in het groeiseizoen
ja
210030
Biologisch bestrijden EPR in grondnesten
st
100
51
57
99
Biologisch bestrijden EPR in grondnesten
Situering: Door de directie aan te geven grondnesten verspreid over de gehele gemeente Almere.
Betreft injecteren bodem t.p.v. grondnesten
Bestrijdingsmiddel: Nematoden (Steinernema feltiae)
Leverancier: Biocontrole of gelijkwaardig.
Dosering: volgens voorschrift leverancier, indicatief 50 liter per nest
Behandelde bomen na bestrijding registreren
ja
22
Preventief bestrijden d.m.v. insecten
.....
220010
Biologisch bestrijden EPR in bomen - Insecten
st
900
51
57
02
8bfc1d10-dc77-41a4-be53-5737347170dc
1
2020-05-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2020-01-10
Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: Door de directie aan te geven locaties waar spuiten i.v.m. aanwezigheid beschermde vlindersoorten niet mogelijk is verspreid over de gehele gemeente Almere.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding en boomsoort vermelden.
2
9
Betreft: het gedurende het groeiseizoen aanbrengen van zakjes met natuurlijke bestrijders in de boom, zodanig dat een effectieve bestrijding wordt bereikt. En het na afloop van het groeiseizoen afvoeren en verwijderen van de zakjes.
3
3
Bestrijdingsmiddel:
larven van lieveheersbeestjes en/of gaasvliegen.
Aantal en type zakjes wordt bepaald door de directie.
Leverantie volgens bestekposten 220020 en/of 220030
Werkzame stof, middel of organisme vermelden.
4
2
Dosering volgens voorschrift fabrikant of leverancier
5
1
Behandelde bomen na bestrijding registreren
ja
220020
Leveren zakjes lieverheersbeestjeslaven
st
300
51
57
99
Leveren zakjes lieverheersbeestjeslarven
Resultaat: leveren van katoenen zakjes met 250 larven van Adalia bipunctata (Inheemse, 2-stippelige, lieveheersbeestje )
ja
220030
Leveren zakjes gaasvlieglarven
st
600
51
57
99
Leveren zakjes gaasvlieglarven
Resultaat: leveren van katoenen zakjes met 500 larven van gaasvliegen
ja
23
Preventief beheersen d.m.v. broedkasten
.....
230010
Beheren broedkasten eikenprocessierups - groot
st
47
51
57
99
Beheren broedkasten eikenprocessierups - groot
Situering: in de berm op door de directie aan te geven locaties.
Resultaat: gedurende het eikenprocessierupsseizoen beheren van broedkasten omvattende.:
- het operationeel en functioneel houden van broedkasten;
- het legen en vullen van broedkasten;
- het toepassen van geparasiteerde nesten;
- het controleren van de werking;
- het beschikbaar hebben en beheren van geparasiteerde nesten;
- Het verwerken en afvoeren van vrijgekomen materialen naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting
ja
230020
Beheren broedkasten eikenprocessierups - klein
st
37
51
57
99
Beheren broedkasten eikenprocessierups - klein
Situering: op door de directie aan te geven locaties op ladderhoogte.
Resultaat: gedurende het eikenprocessierupsseizoen beheren van broedkasten.
- het operationeel en functioneel houden van broedkasten;
- het legen en vullen van broedkasten;
- het toepassen van geparasiteerde nesten;
- het controleren van de werking;
- het beschikbaar hebben en beheren van geparasiteerde nesten;
- Het verwerken en afvoeren van vrijgekomen materialen naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting.
ja
3
Curatief bestrijden eikenprocessierupsen
.....
31
Mechanisch bestrijden
.....
311
Niet Urgent - Goed bereikbare locaties
.....
311010
Mech.Bestr. EPR in bomen <9m - niet urgent - goed bereikbaar.
st
250
51
57
03
3fbe7830-7fb3-480f-8cf2-253a1d36d371
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-05-11
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: door de directie aan te geven goed bereikbare locaties die vallen binnen extensief gebruikte zones.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding en boomsoort vermelden.
1
9
Boomhoogteklasse: tot 9 m
2
1
Bereikbaar met hoogwerker
Eventueel plaatselijke omstandigheden vermelden.
3
2
Verwijderen nesten door middel van
zuigen
Uitvoeringsmethode vermelden zoals, plukken of zuigen.
5
1
Behandelde bomen na bestrijding registreren
6
1
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
een daartoe erkende verwerkingsinrichting.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
ja
311020
Mech.Bestr. EPR in bomen >9m - niet urgent - goed bereikbaar.
st
1500
51
57
03
3fbe7830-7fb3-480f-8cf2-253a1d36d371
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-05-11
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: door de directie aan te geven goed bereikbare locaties die vallen binnen extensief gebruikte zones.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding en boomsoort vermelden.
2
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
Eventueel plaatselijke omstandigheden vermelden.
5
1
Behandelde bomen na bestrijding registreren
6
1
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
een daartoe erkende verwerkingsinrichting.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
3
2
Verwijderen nesten door middel van
zuigen
Uitvoeringsmethode vermelden zoals, plukken of zuigen.
1
9
Boomhoogteklasse: vanaf 9 m
ja
312
Niet Urgent - Beperkt bereikbare locaties
.....
312010
Mech.Bestr. EPR in bomen <9m - niet urgent - beperkt bereikbaar.
st
150
51
57
03
3fbe7830-7fb3-480f-8cf2-253a1d36d371
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-05-11
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: door de directie aan te geven beperkt bereikbare locaties die vallen binnen extensief gebruikte zones.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding en boomsoort vermelden.
5
1
Behandelde bomen na bestrijding registreren
6
1
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
een daartoe erkende verwerkingsinrichting.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
2
2
Niet bereikbaar met hoogwerker
Eventueel plaatselijke omstandigheden vermelden.
3
2
Verwijderen nesten door middel van
zuigen
Uitvoeringsmethode vermelden zoals, plukken of zuigen.
1
9
Boomhoogteklasse: tot 9 m
ja
312020
Mech.Bestr. EPR in bomen >9m - niet urgent - beperkt bereikbaar.
st
700
51
57
03
3fbe7830-7fb3-480f-8cf2-253a1d36d371
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-05-11
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: door de directie aan te geven beperkt bereikbare locaties die vallen binnen extensief gebruikte zones.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding en boomsoort vermelden.
5
1
Behandelde bomen na bestrijding registreren
6
1
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
een daartoe erkende verwerkingsinrichting.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
2
2
Niet bereikbaar met hoogwerker
.....
Eventueel plaatselijke omstandigheden vermelden.
3
2
Verwijderen nesten door middel van
zuigen
Uitvoeringsmethode vermelden zoals, plukken of zuigen.
1
9
Boomhoogteklasse: vanaf 9 m
ja
313
Matig Urgent - Goed bereikbare locaties
.....
313010
Mech.Bestr. EPR in bomen <9m - matig-urgent - goed bereikbaar.
st
50
51
57
03
3fbe7830-7fb3-480f-8cf2-253a1d36d371
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-05-11
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: door de directie aan te geven goed bereikbare locaties die vallen binnen matig intensief gebruikte zones.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding en boomsoort vermelden.
2
1
Bereikbaar met hoogwerker
Eventueel plaatselijke omstandigheden vermelden.
5
1
Behandelde bomen na bestrijding registreren
6
1
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
een daartoe erkende verwerkingsinrichting.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
3
2
Verwijderen nesten door middel van
zuigen
Uitvoeringsmethode vermelden zoals, plukken of zuigen.
1
9
Boomhoogteklasse: tot 9 m
ja
313020
Mech.Bestr. EPR in bomen >9m - matig-urgent - goed bereikbaar.
st
200
51
57
03
3fbe7830-7fb3-480f-8cf2-253a1d36d371
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-05-11
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: door de directie aan te geven goed bereikbare locaties die vallen binnen matig intensief gebruikte zones.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding en boomsoort vermelden.
2
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
Eventueel plaatselijke omstandigheden vermelden.
5
1
Behandelde bomen na bestrijding registreren
6
1
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
een daartoe erkende verwerkingsinrichting.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
3
2
Verwijderen nesten door middel van
zuigen
Uitvoeringsmethode vermelden zoals, plukken of zuigen.
1
9
Boomhoogteklasse: vanaf 9 m
ja
314
Matig Urgent - Beperkt bereikbare locaties
.....
314010
Mech.Bestr. EPR in bomen <9m - matig-urgent - beperkt bereikbaar.
st
50
51
57
03
3fbe7830-7fb3-480f-8cf2-253a1d36d371
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-05-11
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: door de directie aan te geven beperkt bereikbare locaties die vallen binnen matig intensief gebruikte zones.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding en boomsoort vermelden.
5
1
Behandelde bomen na bestrijding registreren
6
1
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
een daartoe erkende verwerkingsinrichting.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
2
2
Niet bereikbaar met hoogwerker
Eventueel plaatselijke omstandigheden vermelden.
3
2
Verwijderen nesten door middel van
zuigen
Uitvoeringsmethode vermelden zoals, plukken of zuigen.
1
9
Boomhoogteklasse: tot 9 m
ja
314020
Mech.Bestr. EPR in bomen >9m - matig-urgent - beperkt bereikbaar.
st
300
51
57
03
3fbe7830-7fb3-480f-8cf2-253a1d36d371
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-05-11
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: door de directie aan te geven beperkt bereikbare locaties die vallen binnen matig intensief gebruikte zones.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding en boomsoort vermelden.
5
1
Behandelde bomen na bestrijding registreren
6
1
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
een daartoe erkende verwerkingsinrichting.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
2
2
Niet bereikbaar met hoogwerker
.....
Eventueel plaatselijke omstandigheden vermelden.
3
2
Verwijderen nesten door middel van
zuigen
Uitvoeringsmethode vermelden zoals, plukken of zuigen.
1
9
Boomhoogteklasse: vanaf 9 m
ja
315
Urgent - Goed bereikbare locaties
.....
315010
Mech.Bestr. EPR in bomen <9m - urgent - goed bereikbaar.
st
50
51
57
03
3fbe7830-7fb3-480f-8cf2-253a1d36d371
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-05-11
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: door de directie aan te geven goed bereikbare locaties die vallen binnen intensief gebruikte zones.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding en boomsoort vermelden.
2
1
Bereikbaar met hoogwerker
Eventueel plaatselijke omstandigheden vermelden.
5
1
Behandelde bomen na bestrijding registreren
6
1
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
een daartoe erkende verwerkingsinrichting.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
3
2
Verwijderen nesten door middel van
zuigen
Uitvoeringsmethode vermelden zoals, plukken of zuigen.
1
9
Boomhoogteklasse: tot 9 m
ja
315020
Mech.Bestr. EPR in bomen >9m - urgent - goed bereikbaar.
st
200
51
57
03
3fbe7830-7fb3-480f-8cf2-253a1d36d371
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-05-11
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: door de directie aan te geven goed bereikbare locaties die vallen binnen intensief gebruikte zones.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding en boomsoort vermelden.
2
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
Eventueel plaatselijke omstandigheden vermelden.
5
1
Behandelde bomen na bestrijding registreren
6
1
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
een daartoe erkende verwerkingsinrichting.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
3
2
Verwijderen nesten door middel van
zuigen
Uitvoeringsmethode vermelden zoals, plukken of zuigen.
1
9
Boomhoogteklasse: vanaf 9 m
ja
316
Urgent - Beperkt bereikbare locaties
.....
316010
Mech.Bestr. EPR in bomen <9m - urgent - beperkt bereikbaar.
st
50
51
57
03
3fbe7830-7fb3-480f-8cf2-253a1d36d371
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-05-11
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: door de directie aan te geven beperkt bereikbare locaties die vallen binnen intensief gebruikte zones.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding en boomsoort vermelden.
5
1
Behandelde bomen na bestrijding registreren
6
1
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
een daartoe erkende verwerkingsinrichting.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
2
2
Niet bereikbaar met hoogwerker
Eventueel plaatselijke omstandigheden vermelden.
3
2
Verwijderen nesten door middel van
zuigen
Uitvoeringsmethode vermelden zoals, plukken of zuigen.
1
9
Boomhoogteklasse: tot 9 m
ja
316020
Mech.Bestr. EPR in bomen >9m - urgent - beperkt bereikbaar.
st
300
51
57
03
3fbe7830-7fb3-480f-8cf2-253a1d36d371
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-05-11
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: door de directie aan te geven beperkt bereikbare locaties die vallen binnen intensief gebruikte zones.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding en boomsoort vermelden.
5
1
Behandelde bomen na bestrijding registreren
6
1
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
een daartoe erkende verwerkingsinrichting.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
2
2
Niet bereikbaar met hoogwerker
.....
Eventueel plaatselijke omstandigheden vermelden.
3
2
Verwijderen nesten door middel van
zuigen
Uitvoeringsmethode vermelden zoals, plukken of zuigen.
1
9
Boomhoogteklasse: vanaf 9 m
ja
317
Grond en stamvoetnesten
.....
317010
Mechanisch bestrijden grondnesten EPR
st
100
51
57
99
Mechanisch bestrijden grondnesten EPR
Situering: grondnesten volgens de tijdens de inventarisatie opgestelde rapportage.
Verwijderen nesten in de directe omgeving van de stam (circa 0,50 m), methode ter keuze van de aannemer.
Ontstane gaten vullen met teelgrond en maaiveld herstellen
Behandelde bomen na bestrijding registreren
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting.
ja
317020
Mechanisch bestrijden stamvoetnesten EPR
st
100
51
57
99
Mechanisch bestrijden stamvoetnesten EPR
Situering: stamvoetnesten volgens de tijdens de inventarisatie opgestelde rapportage.
Verwijderen nesten in de directe omgeving van de stam door middel van zuigen.
Behandelde bomen na bestrijding registreren
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een daartoe erkende verwerkingsinrichting.
ja
32
Handmatig bestrijden
.....
320010
Handmatige bestrijding EPR in bomen <9m
st
25
51
57
03
3fbe7830-7fb3-480f-8cf2-253a1d36d371
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-05-11
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: door de directie aan te geven beperkt bereikbare locaties, waar mechanische bestrijding niet mogelijk is.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding en boomsoort vermelden.
1
9
Boomhoogteklasse: tot 9 m
2
2
Niet bereikbaar met hoogwerker
.....
Eventueel plaatselijke omstandigheden vermelden.
3
2
Verwijderen nesten door middel van
plukken
Uitvoeringsmethode vermelden zoals, plukken of zuigen.
5
1
Behandelde bomen na bestrijding registreren
6
1
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
een daartoe erkende verwerkingsinrichting.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
ja
320020
Handmatige bestrijding EPR in bomen >9m
st
25
51
57
03
3fbe7830-7fb3-480f-8cf2-253a1d36d371
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-05-11
Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.
Situering: door de directie aan te geven beperkt bereikbare locaties, waar mechanische bestrijding niet mogelijk is.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding en boomsoort vermelden.
5
1
Behandelde bomen na bestrijding registreren
6
1
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar
een daartoe erkende verwerkingsinrichting.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
2
2
Niet bereikbaar met hoogwerker
.....
Eventueel plaatselijke omstandigheden vermelden.
3
2
Verwijderen nesten door middel van
plukken
Uitvoeringsmethode vermelden zoals, plukken of zuigen.
1
9
Boomhoogteklasse: vanaf 9 m
ja
8
Diversen / Werken algemene aard
.....
81
Verkeersmaatregelen
.....
810010
Toepassen rijdende afzetting op dreven en dubbelbaanswegen.
dag
0
62
04
07
6e21ec7c-53c2-4907-9947-a635d7f1301f
2
2025-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2025-05-14
Toepassen rijdende afzetting.
Situering: langs dreven en dubbelbaanswegen
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor
de preventieve en curatieve werkzaamheden
Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s).
In het kader van CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' deze resultaatsbeschrijving niet gebruiken voor het toepassen van afzettingen bij het aanbrengen van as-markeringen. Voor het toepassen van afzettingen bij het aanbrengen van asmarkeringen hoofdcode 62.01.07 gebruiken.
1
1
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer
door aannemer te bepalen afhankelijk van de situatie en werkzaamheden.
Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks ''Werk in Uitvoering'' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.
6
2
Met materiaal van de aannemer
2
3
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
ja
810020
Toepassen rijdende afzetting op overige wegen en fietspaden.
dag
0
62
04
07
6e21ec7c-53c2-4907-9947-a635d7f1301f
2
2025-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2025-05-14
Toepassen rijdende afzetting.
Situering: langs alle overige wegen en paden, zijnde geen dreven of dubbelbaanswegen.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor
de preventieve en curatieve werkzaamheden
Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s).
In het kader van CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' deze resultaatsbeschrijving niet gebruiken voor het toepassen van afzettingen bij het aanbrengen van as-markeringen. Voor het toepassen van afzettingen bij het aanbrengen van asmarkeringen hoofdcode 62.01.07 gebruiken.
1
1
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer
door aannemer te bepalen afhankelijk van de situatie en werkzaamheden.
Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks ''Werk in Uitvoering'' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.
2
3
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
6
2
Met materiaal van de aannemer
ja
82
Communicatie
.....
820010
Communicatie bewoners Preventieve EPR-bestrijding
dag
25
10
23
99
Communicatie bewoners Preventieve EPR-bestrijding
Resultaat: het per uitvoeringsdag informeren van bewoners over de uitvoering van de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups
De aannemer verzorgt tijdige en actuele communicatie richting bewoners over de planning en uitvoering van de werkzaamheden.
De communicatie vind plaats via digitale kanalen (waaronder sociale media) en bevat minimaal:
- de aard van de werkzaamheden;
- de locatie;
- de uitvoeringsperiode (plaats en tijdstip)
De communicatie wordt uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de uitvoering gepubliceerd.
De aannemer stelt de directie in kennis van de geplaatste communicatie.
ja
820020
Communicatie bewoners Curatieve EPR-bestrijding
week
25
10
23
99
Communicatie bewoners Curatieve EPR-bestrijding
Resultaat: het per uitvoeringsweek informeren van bewoners over de uitvoering van de curatieve bestrijding van de eikenprocessierups
De aannemer verzorgt tijdige en actuele communicatie richting bewoners over de planning en uitvoering van de werkzaamheden.
De communicatie vind plaats via digitale kanalen (waaronder sociale media) en bevat minimaal:
- de aard van de werkzaamheden;
- de locatie;
- de uitvoeringsperiode (plaats en tijdstip)
De communicatie wordt uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de uitvoering gepubliceerd.
De aannemer stelt de directie in kennis van de geplaatste communicatie.
ja
83
Overige werkzaamheden
.....
830010
Leveren markeringslint eikenprocessierups
st
3
10
04
99
Leveren markeringslint eikenprocessierups
Resultaat: door de directie op te dragen levering van een rol markeringslint:
-kleur rood/wit/zwart;
-opdruk: pas op!! eikenproccesierups
- lengte: 250 m.
ja
TRANSPORT SUBTOTAAL
9
Staartposten
.....
91
Korting
919990
Korting
%
92
Uitvoeringskosten
.....
929990
Uitvoeringskosten
%
93
Algemene kosten
.....
939990
Algemene kosten
%
94
Winst en risico
.....
949990
Winst en risico
%
96
Bijdragen
.....
960010
Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)
%
0.25
960020
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)
%
0.15
Besteknr. SRU-00-27-001-G00
Raamovereenkomst Beheersing Eikenprocessierups in de Gemeente Almere
3. Bepalingen
01
Algemeen en administratief
01
Algemene bepalingen
01
Van toepassing zijnde bepalingen
01
Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
02
De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
03
Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
Altijd een keuze maken tussen lid 03 en lid 04.
04
Op alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen is het Handboek Bomen 2026 van toepassing.
Voor overige groenwerkzaamheden geldt het Handboek Bomen 2026 uitsluitend voor zover deze werkzaamheden invloed kunnen hebben op bomen, boomwortels of groeiplaatsen.
Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard RAW en het Handboek Bomen 2026 prevaleert, voor zover het werkzaamheden in, rond en met bomen betreft en niet specifiek anders is voorgeschreven, het Handboek Bomen 2026.
05
Op dit werk is van toepassing gedragscode Soortenbescherming Gemeenten Stadswerk
Altijd een keuze maken tussen lid 03 en lid 04.
Bij de keuze voor lid 04 geldt voor bouwwerken een afwijking met het vierde lid van art. 7:758 BW.
06
Op dit werk is van toepassing Leidraad Beheersing Eikenprocessierups 2022
13
Overige algemene bepalingen
06
Werknemers gedragen zich representatief.
Kleding, uitingen en gedrag zijn niet aanstootgevend.
Contact met bewoners verloopt via de door de directie aangewezen contactpersoon.
14
Aanvullingen en afwijkingen op de UAV 2012
01
In aanvulling op paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
-De aannemer moet de kosten vergoeden die noodzakelijk zijn om schade te herstellen die is ontstaan doordat hij het werk niet is nagekomen.
02
In aanvulling op paragraaf 15 lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende:
- De aannemer overtuigt zich vóór het plaatsen van keten en opslagvoorzieningen dat afsluiters bereikbaar blijven en dat geen kabels of leidingen hoeven te worden verlegd.
-De aannemer voorkomt conflictsituaties met bestaande beplanting, in het bijzonder bomen, conform hoofdstuk 2 ‘Werken rondom bomen’ van het Handboek Bomen.
-De aannemer vraagt voor deze werkzaamheden een objectvergunning aan en verkrijgt deze bij de afdeling V.T.H. van de gemeente Almere.
03
In aanvulling op paragraaf 2 lid 5 van de UAV 2012 geldt het volgende:
-De aannemer schouwt vóór aanvang van het werk het volledige werkterrein en legt de aangetroffen toestand vast als referentie voor de uitvoering.
04
Aanvulling op paragraaf 16 lid 1 van de UAV 2012:
-De aannemer sluit het werkterrein zodanig af dat de bouwpercelen en het werkterrein te allen tijde bereikbaar blijven voor politie, brandweer en GGD.
-De aannemer brengt geen afzettingen of obstakels aan die uitsluitend met zwaar materieel kunnen worden verplaatst.
-De aannemer omsluit de terreinen voor keten, loodsen en opslag volledig met bouwhekken.
05
Afwijking op paragraaf 21 lid 1 van de UAV 2012:
-De aannemer wordt eigenaar van de uit het werk komende oude bouwstoffen, tenzij in de resultaatsomschrijving anders is vermeld.
06
Aanvulling op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012:
-De aannemer levert de weekrapporten digitaal aan via IBIS Besteksadministratie voor Infra.
-De aannemer levert het weekrapport uiterlijk op de vrijdag volgend op het betreffende weeknummer aan bij de directie.
07
Aanvulling op paragraaf 46 lid 1 van de UAV 2012:
-Indien de opdrachtgever op grond van paragraaf 46 UAV 2012 werkzaamheden voor rekening van de aannemer laat uitvoeren, worden de daaruit voortvloeiende kosten verrekend met de aan de aannemer verschuldigde dan wel nog verschuldigd wordende bedragen.
15
Meetinstrumenten en hulpmiddelen
01
De aannemer beschikt over en stelt meetinstrumenten en hulpmiddelen in goede staat ter beschikking aan de directie, op het tijdstip en voor de duur dat deze benodigd zijn voor toetsing en voorgeschreven controle.
-De meetinstrumenten en hulpmiddelen zijn geschikt voor het betreffende werk en voldoen aan de geldende eisen.
-Meetinstrumenten waarvoor een keuring of kalibratie is vereist, zijn voorzien van een geldig keurings- of kalibratierapport dat niet ouder is dan één jaar.
-De aannemer onderhoudt de meetinstrumenten en hulpmiddelen regelmatig.
-De aannemer verwijdert of vervangt meetinstrumenten en hulpmiddelen uitsluitend na overleg met de directie.
16
Geluidshinder
01
De aannemer moet maatregelen treffen om geluidhinder als gevolg van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken en te voldoen aan de voor het werk geldende wet- en regelgeving en vergunningvoorschriften.
Indien overschrijding van geldende geluidsnormen dreigt of wordt geconstateerd, moet de aannemer direct maatregelen treffen. Eventuele hercontroles zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer draagt het volledige risico voor het naleven van de geldende geluidsvoorschriften.
17
Oplostermijnen bij het op afroep uitvoeren van curatieve werkzaamheden
01
Meldingen worden onderscheiden in urgente, matig-urgente en niet-urgente situaties.
-Van een urgente situatie is sprake indien een melding betrekking heeft op een intensief gebruikte zone volgens de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups, waarbij direct gevaar of directe hinder voor personen aanwezig is.
-Van een matig-urgente situatie is sprake indien een melding betrekking heeft op een matig intensief gebruikte zone zoals gedefinieerd in de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups, waarbij aanmerkelijke hinder kan ontstaan, maar geen direct gevaar aanwezig is.
-Van een niet-urgente situatie is sprake indien een melding betrekking heeft op een extensief gebruikte zone volgens de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups, waarbij geen direct gevaar of hinder voor de omgeving bestaat.
02
De indeling van de meldingen volgt de zonering als bedoeld in de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups. De directie kan, indien de situatie daartoe aanleiding geeft, een melding anders classificeren.
03
De oplostermijn van een urgente situatie is uiterlijk binnen 24 uur na oproep
04
De oplostermijn van een matig-urgente situatie is uiterlijk binnen 48 uur na oproep
05
De oplostermijn van een niet-urgente situatie is uiterlijk binnen 5 werkdagen na oproep
06
De aannemer mag, uitsluitend na voorafgaande instemming van de directie of toezichthouder, afwijken van de in lid 03, 04 en 05 gestelde afhandelingstermijnen. In dat geval wordt de oplostermijn vastgesteld in overleg met de directie.
07
Indien de aannemer de in lid 03, 04, 05 en 06 vastgestelde termijnen overschrijdt, wordt per geconstateerde overschrijding per kalenderdag een korting van € 1.000,- toegepast.
Voor toepassing van deze korting is geen ingebrekestelling vereist.
02
Betalingsregelingen: aannemingssom
05
RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.
Bij deelopdrachten zoveel mogelijk gebruik maken van de betalingsregeling in artikel 01.02.05 van de Standaard. Dit artikel alleen opnemen in het geval van deelopdrachten met een kleine som van de deelopdracht, teneinde de solvabiliteit van de aannemer niet in gevaar te brengen.
04
Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025
01
Algemeen
01
De risicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van toepassing.
De risicoregeling is in beginsel altijd van toepassing.
De risicoregeling alleen uitsluiten als daartoe zwaarwegende/gegronde redenen bestaan. In dat geval een deugdelijke motivatie voor deze redenen opnemen in de aanbestedingsdocumenten.
06
Betalingsregelingen: declaraties
02
RAW-raamovereenkomst: indienen declaraties
01
Aanvulling op paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012:
De directie betaalt pas nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend.
02
De aannemer moet, op basis van de gegevens zoals bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard RAW Bepalingen, en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 01.02.04, 01.03.04 en 01.04.01 tot en met 01.04.06, berekenen op welke bedragen hij aanspraak maakt.
De aannemer moet de bijbehorende declaraties zo spoedig mogelijk digitaal aanleveren bij de directie.
03
Als de directie bezwaar heeft tegen de hoogte van het bedrag bedoeld in lid 02, moet de directie aan de aannemer het bedrag uitbetalen dat hem, gelet op de voortgang van het werk, aantoonbaar toekomt.
04
In aanvulling op artikel 01.06.02 lid 01 geldt:
Aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard RAW Bepalingen:
De aannemer moet de declaratie(s), inclusief de berekening zoals bedoeld in artikel 01.02.03 van de Standaard, elektronisch indienen op de door de gemeente aangewezen wijze.
De aannemer moet op de factuur ten minste de volgende gegevens vermelden:
-factuurdatum;
-besteknummer met omschrijving;
-termijnnummer;
-ordernummer, indien door de gemeente verstrekt;
-btw-identificatienummer;
-overige wettelijk, contractueel of door de gemeente verlangde gegevens.
Indien door de gemeente aanvullende eisen worden gesteld aan het formaat of de wijze van factureren moet de aannemer hieraan voldoen.
05
Aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard RAW Bepalingen:
De aannemer moet bij het indienen van declaraties onderscheid maken tussen rekeningen waarop het lage btw-tarief en rekeningen waarop het hoge btw-tarief van toepassing is.
06
Aanvulling op artikel 01.06.02
De aannemer moet binnen twee weken na de datum van opdracht een digitale, afgeprijsde inschrijvingsstaat in ZSX-formaat aanleveren bij de directie.
Bij deelopdrachten moet de aannemer een inschrijvingsstaat in DSX-formaat aanleveren.
Indien nodig verstrekt de directie een digitale (niet afgeprijsde) inschrijvingsstaat.
07
Zekerheidstelling
01
2016-03-01
verplicht
2020-05
2023-09
2015-03-31
Waarde en vorm zekerheidstelling
01
De aannemer hoeft geen zekerheid te stellen als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012.
Lid 01 alleen opnemen als geen zekerheidstelling van de aannemer wordt verlangd.
08
Bijdragen
03
b57c0614-d566-4938-81f6-0ebfba6981fa
1
2020-05-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2019-11-18
RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek
01
Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald.
Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost '960010 Bijdrage RAW-systematiek' opnemen.
04
a14e34e3-28aa-4d8f-8d99-587c4a7d04b1
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-08-25
RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving
01
Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.
Opnemen als de Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving wordt verlangd.
Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost '960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' opnemen.
11
Verband met andere werken
01
2016-03-01
verplicht
2020-05
2023-09
2015-04-01
Werken, die in elkander grijpen
01
Op grond van paragraaf 31, lid 1, van de UAV 2012 houdt de aannemer rekening met de samenhang tussen de volgende werkzaamheden:
-het dagelijks verzorgend onderhoud (DVO) voor de civiel, groen en schoon;
-werkzaamheden aan kabels en leidingen door nutsbedrijven;
-het (ver)plaatsen van lichtmasten met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten;
-het (ver)plaatsen van verkeersregelinstallaties met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten;
De desbetreffende in elkander grijpende werken vermelden. Voor de coördinatie van deze werken wordt verwezen naar par. 31 lid 2 van de UAV 2012
12
Maatregelen in het belang van het verkeer
01
Algemeen
03
De aannemer vraagt vóór aanvang van de werkzaamheden bij de Gemeente Almere de benodigde verkeersontheffingen aan voor het gebruik van voet- en fietspaden en busbanen tijdens de uitvoering van het werk.
De aannemer draagt de kosten hiervan en verstrekt een kopie van de verleende ontheffing aan de directie.
04
De aannemer vraagt vóór aanvang van de werkzaamheden bij de betreffende wegbeheerder de benodigde verkeersontheffingen aan voor werkzaamheden aan of nabij niet-gemeentelijke wegen, zoals provinciale wegen en rijkswegen.
De aannemer draagt de kosten, inclusief eventuele leges, en verstrekt een kopie van de verleende ontheffing aan de directie.
05
Als de aannemer opdrachten van de directie met betrekking tot het verkeer te land niet naleeft, legt de directie per geval en per dag een korting van € 450,– op.
De aannemer verbeurt deze korting zonder dat vooraf een ingebrekestelling nodig is.
04
Signaalkleding
02
De aannemer zorgt ervoor dat het ingezette personeel, inclusief personeel van onderaannemers, correcte signaalkleding draagt.
03
Als het personeel geen of niet correcte signaalkleding draagt, kan de directie per geval per dag een korting van € 450 toepassen.
De aannemer verbeurt deze korting zonder voorafgaande ingebrekestelling..
16
Verzekeringen
03
Verzekering algemeen
01
De aannemer moet verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid die ontstaat door het gebruik van rij- of voertuigen en materieel waarvoor op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) een verzekeringsplicht geldt.
Deze verzekering moet minimaal voldoen aan de eisen van de WAM.
02
De aannemer moet daarnaast verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid voor schade aan kabels en leidingen. Bij werkzaamheden in de grond toont de aannemer per ingezette machine aan dat voor kabel- en leidingschade geen uitsluitingsclausule van toepassing is.
03
De directie mag inzage verlangen in de verzekeringspolissen en bijbehorende documenten waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde in lid 01 en lid 02.
04
De aannemer moet, afgestemd op de aard en omvang van het werk, voldoende verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid.
05
Indien het werk wordt uitgevoerd binnen een bouwteam, moet de aannemer aanvullend verzekerd zijn tegen beroepsaansprakelijkheid.
06
De verzekering(en) bieden, tenzij anders overeengekomen, ten minste dekking tot:
- € 1.000.000 per gebeurtenis, met een maximum van:
- € 2.500.000 bij een eenmalige opdracht;
- € 1.000.000 per jaar bij een duurovereenkomst (RAW-raamovereenkomst).
07
De aansprakelijkheid van de aannemer is beperkt tot directe schade, tenzij anders overeengekomen.
08
Onder directe schade wordt verstaan: schade die rechtstreeks het gevolg is van het niet of niet correct nakomen van de overeenkomst.
09
De in lid 04 bedoelde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien:
a. de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid;
b. derden, waaronder werknemers van de benadeelde partij, aanspraak maken op schadevergoeding wegens dood of letsel.
In de gevallen genoemd in dit lid geldt een maximum van:
- € 1.000.000 per gebeurtenis, met een maximum van:
- € 2.500.000 bij een eenmalige opdracht;
- € 2.500.000 per jaar bij een duurovereenkomst.
10
De aannemer moet op eerste verzoek van de Gemeente inzage geven in de geldende verzekeringspolis(sen), een geldig verzekeringscertificaat en een bewijs van premiebetaling.
04
C.A.R.-verzekering
01
De Gemeente Almere beschikt over een doorlopende Constructie All-Riskverzekering
(CAR-verzekering) voor werken die door of in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd.
02
De aannemer is verplicht om tijdig alle informatie te verstrekken die nodig is om te bepalen
of het werk onder de CAR-verzekering valt en, indien van toepassing, om het werk aan te
melden conform de eisen van de verzekering.
03
De CAR-verzekering biedt uitsluitend dekking binnen de voorwaarden en beperkingen van de
polis. Schade die buiten de dekking valt, blijft voor rekening en risico van de aannemer,
voor zover deze op grond van de overeenkomst of de wet aansprakelijk is.
04
De aannemer blijft verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van:
- zijn materieel;
- hulpmiddelen;
- tijdelijke voorzieningen;
- schade die niet onder de CAR-verzekering valt.
05
Op verzoek van de opdrachtgever werkt de aannemer mee aan schadeafhandeling onder de
CAR-verzekering en verstrekt hij de daarvoor benodigde informatie.
17
Vrijgekomen materialen
07
Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
01
De aannemer stelt een plan op voor het omgaan met vrijkomende materialen, conform artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard.
Dit plan is uitsluitend verplicht voor vrijkomende materialen waarvoor in het bestek geen eenduidige bestemming of verwerkingswijze is voorgeschreven.
Het plan kan betrekking hebben op:
-vrijkomende materialen die niet als waardevol zijn aangemerkt en waarvoor geen specifieke afvoer- of verwerkingsbepaling is opgenomen;
De aannemer legt dit plan ter goedkeuring voor aan de directie vóór aanvang van de werkzaamheden waarbij deze materialen vrijkomen.
Dit artikel alleen opnemen indien voor bepaalde materialen een plan wordt verlangd.
18
Bescherming te handhaven vegetatie
05
Schadevergoeding bomen
04
In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen komen de taxatiekosten, beoordelingskosten en eventuele bijkomende kosten, zoals kosten voor herstel, vervanging, nazorg of verplanten van bomen, volledig voor rekening van de aannemer.
05
Bij schade aan bomen die volgens het bestek behouden moeten blijven, is de aannemer een schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig artikel 01.18.05 van de Standaard RAW Bepalingen, met dien verstande dat de schadevergoeding minimaal € 500,- per boom bedraagt.
19
Arbeidsomstandigheden
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2020-04-28
Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
01
De aannemer zorgt ervoor dat het veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase wordt uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving.
Lid 01 altijd samen opnemen met lid 02.
02
De aannemer overlegt bij oplevering van het werk een geactualiseerd veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase en het bijbehorende veiligheids- en gezondheidsdossier aan de directie, voor zover dit op grond van de regelgeving is vereist.
De leden 01 en 02 opnemen indien sprake is van een werk met een dusdanige omvang dat een melding als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht is, of wanneer er sprake is van een werk met bijzondere gevaren op grond waarvan volgens de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit een V&G-plan nodig is.
03
Indien naar het oordeel van de directie of de door de gemeente Almere aangewezen veiligheids- en gezondheidscoördinator de veiligheid of gezondheid van werknemers of derden niet is gewaarborgd, zijn zij bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen en de aannemer te verplichten aanvullende maatregelen te treffen.
Besteknummer(s) en omschrijving van het werk invullen.
Lid 03 altijd samen opnemen met de leden 04 en 05.
20
Kwaliteitsborging
07
Temperatuur- en weersomstandigheden
01
De aannemer houdt bij de uitvoering van het werk rekening met de weers- en temperatuur omstandigheden voor zover deze van invloed zijn op de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van het werk.
02
Werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de van toepassing zijnde normen, richtlijnen, productspecificaties en verwerkingsvoorschriften.
03
Voor werkzaamheden anders dan beton werkzaamheden handelt de aannemer overeenkomstig de geldende RAW-bepalingen, toepasselijke CROW-publicaties en de productspecificaties en
verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.
04
Indien de weers- of temperatuur omstandigheden zodanig zijn dat de kwaliteit, duurzaamheid of veiligheid van het werk niet kan worden gewaarborgd, kan de directie de uitvoering van (delen van) het werk tijdelijk opschorten.
De aannemer volgt de aanwijzingen van de directie hieromtrent op.
21
RAW-raamovereenkomst
04
Verlengen van een RAW-raamovereenkomst
01
In afwijking van artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen worden bij verlenging van de RAW-raamovereenkomst de in de inschrijvingsstaat vermelde percentages voor ‘korting’,
‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’ en ‘winst en risico’ toegepast.
05
Verstrekken van een deelopdracht
04
Een deelopdracht wordt schriftelijk aan de aannemer verstrekt.
05
De aannemer verstrekt tijdens de uitvoering, of direct na afronding daarvan, een controleerbare onderbouwing van de gerealiseerde hoeveelheden resultaatsverplichting.
10
RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid
01
Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks per 1 januari de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op 1 januari 2028. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer 42/43 Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2020 = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
Basisjaar van de reeks invullen. Raadpleeg voor het meest recente basisjaar de website opendata.cbs.nl/statline.
Voor de grondslagen voor de indexering zijn verschillende mogelijkheden.
Die mogelijkheden zijn in lid 01, lid 02, lid 03 en lid 04 van dit artikel beschreven.
De berekeningsformule is beschreven in lid 05.
De bestekschrijver moet een keuze maken uit lid 01, lid 02, lid 03 of lid 04, maar moet daarbij altijd lid 05 opnemen.
05
De bepaling van het eerste indexeringspercentage, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 x 100% = …. % , waarin:
B01 = de index van oktober, van het jaar waarin de overeenkomst is gesloten;
B1 = de index van oktober, voorafgaand aan het jaar waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Lid 05 altijd opnemen als lid 01, lid 02, lid 03 of lid 04 wordt opgenomen.
06
De bepaling van het indexeringspercentage vanaf de tweede indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n o 100% = …. % , waarin:
B0n = de index van oktober, voorafgaand aan het jaar waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van oktober, voorafgaand aan het jaar waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
22
Te beschermen plant- en diersoorten
03
Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten
01
Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
Dit artikel alleen opnemen indien het werk en de aard van de werkzaamheden dit verlangd.
10
Werk algemene aard
0
Werk algemene aard, algemeen
2
Eisen en uitvoering
01
Inzetten van werknemers en materieel
02
Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt geconstateerd dat personeel de voor de betreffende werkzaamheden benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen niet of niet correct gebruikt, kan de directie per geval per dag een korting van €450,- toepassen. De aannemer verbeurt deze korting zonder dat vooraf een ingebrekestelling nodig is.
03
Voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiend uit dit bestek dient het door de aannemer in te zetten personeel te beschikken over de volgende persoonlijke vak- en veiligheidscertificaten, passend bij de aard van de werkzaamheden:
-Certificaat veilig werken met de hoogwerker (indien hoogwerker wordt ingezet).
-Certificaat veilig werken langs de weg conform geldende CROW-richtlijnen.
-VCA (Basisveiligheid of VOL, afhankelijk van functie).
-PC-Bomen / certificaat eikenprocessierups-bestrijding of aantoonbaar gelijkwaardige opleiding voor het veilig bestrijden en verwijderen van EPR-nesten.
04
Het personeel dient aantoonbaar te zijn geïnstrueerd in het werken volgens de geldende arbovoorschriften voor blootstelling aan gezondheidsgevaarlijke stoffen (brandharen) en dient te werken volgens het werkprotocol zoals opgenomen in de Leidraad Beheersing Eikenprocessierups.
05
De aannemer zorgt ervoor dat gedurende de uitvoering steeds voldoende personeel wordt ingezet dat voldoet aan bovenstaande eisen. De aannemer is verantwoordelijk voor de naleving van deze voorschriften door al het door hem ingezette personeel, inclusief personeel van ingeschakelde onderaannemers.
Personeel dat niet aantoonbaar voldoet aan de voor de betreffende werkzaamheden gestelde vak- en veiligheidseisen, mag voor deze werkzaamheden niet worden ingezet. De aannemer dient dit personeel op zijn kosten direct te vervangen door personeel dat wel aan de gestelde eisen voldoet, zonder dat hierdoor de voortgang van het werk wordt belemmerd.
06
Op eerste verzoek van de directie toont de aannemer aan dat het voor deze werkzaamheden ingezette personeel voldoet aan de in lid 02 en 03 genoemde eisen. De aannemer overlegt daartoe de door de directie gevraagde bewijsstukken.
51
Groenvoorzieningen
0
Groenvoorzieningen, algemeen
2
Eisen en uitvoering
09
Toepassen van bestrijdingsmiddelen
02
Het voor de preventieve bestrijding toe te passen biologische bestrijdingsmiddel moet bestaan uit nematoden geschikt voor de bestrijding van eikenprocessierups, gebaseerd op Steinernema feltiae of aantoonbaar gelijkwaardig.
03
Het middel heeft de volgende formulering voor een tank van 600 liter:
- 500 miljoen nematoden
- 20 liter Tepa-nema gel
- 120 cc break true
- 250 cc slaolie
Leverancier : Biocontrole of gelijkwaardig.
waardoor deze geschikt is voor toepassing met gangbare verspuit- of vernevelingsinstallaties en beschikt over de benodigde hulpstoffen ter voorkoming van uitdroging en schuim vorming
04
De toepassing geschiedt volgens het door de fabrikant voorgeschreven toepassingsvoorschrift.
05
De toepassing van het bestrijdingsmiddel vindt gericht plaats op de boomkroon, waarbij verspreiding naar de omgeving (waaronder maaiveld en omliggende beplanting) wordt voorkomen.
3
Informatieoverdracht
01
Ziekten of plagen
02
Indien bij de uitvoering van werkzaamheden de aanwezigheid van eikenprocessierups wordt waargenomen op nog niet (eerder) geregistreerde lokaties, stelt de aannemer onverwijld de directie hiervan in kennis.
5
Bomen
2
Eisen en uitvoering
22
Controleren en registreren ziekten en plagen
04
Bij steekproefsgewijze controle door de directie mag maximaal 10% van de gecontroleerde bomen met aantasting door eikenprocessierups ten onrechte als niet-aangetast zijn geregistreerd.
Indien niet aan deze eis wordt voldaan, dient de aannemer de betreffende inspectieronde op eigen kosten opnieuw uit te voeren.
3
Informatieoverdracht
05
Registratiewerkzaamheden Eikenprocessierups
01
De aannemer registreert de uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen in het door de opdrachtgever aangewezen digitale registratiesysteem.
02
De registratie vind plaats actueel en volledig, overeenkomstig de aard van de uitgevoerde werkzaamheden.
03
De aannemer draagt zorg voor het beschikbaar houden van de geregistreerde gegevens gedurende de looptijd van het contract.
04
Bij beëindiging van het contract worden alle geregistreerde gegevens volledig en overdraagbaar ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever.
05
De kosten voor registratie, inclusief benodigde middelen, licenties en personeel, zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.
5
Bijbehorende verplichtingen
04
Bestrijden ziekten en plagen
03
Tot het curatief bestrijden van Eikenprocessierups behoort tevens het verwijderen en afvoeren van de tijdens de inspectie aangebrachte linten.
62
Tijdelijke verkeersmaatregelen
1
Tijdelijke verkeersmaatregelen
1
Begrippen
01
OMLEIDING EN STREMMING
01
Onder een doorgaande route wordt verstaan: een weg met een verzamel- of ontsluitingsfunctie in de gemeentelijke wegencategorisering.
02
In dit bestek worden openbaarvervoerbanen aangemerkt als wegtype C en (kern)hoofdwegen als wegtype B1, overeenkomstig de CROW-systematiek.
Besteknr. SRU-00-27-001-G00
Raamovereenkomst Beheersing Eikenprocessierups in de Gemeente Almere
Vrij gedeelte na overeenkomst
01
.....
Besteknr. SRU-00-27-001-G00
Raamovereenkomst Beheersing Eikenprocessierups in de Gemeente Almere
Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten
01
.....
.....
Besteknr. SRU-00-27-001-G00
Raamovereenkomst Beheersing Eikenprocessierups in de Gemeente Almere
Inschrijvingsbiljet
Behoort bij:
SRU-00-27-001-G00
.....
I N S C H R I J V I N G S B I L J E T
De hierna te noemen inschrijver(s):
A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)
gevestigd te:
KVK-nummer:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
SRU-00-27-001-G00
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)
te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.
Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2005
(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
Gedaan op
(datum), te
(plaats).
De inschrijver(s)
A) (handtekening)
(naam)
(functie)
B) (handtekening)
(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)
(functie)
Besteknr. SRU-00-27-001-G00
Raamovereenkomst Beheersing Eikenprocessierups in de Gemeente Almere
Inschrijvingsstaat
Behoort bij:
SRU-00-27-001-G00
.....
I N S C H R I J V I N G S S T A A T
Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):
A)
gevestigd te:
B)
gevestigd te:
C)
gevestigd te:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)