Arial
9
9
2025-09
2026-01
1.20 21/08/2025
S1604C1-S01
S1604C1 - Onderhoud natuurgrasvelden gemeente Het Hogeland
2026-03-25
2026-05-22
0123
159184
2026-05-22
1587
686A0CE531487D3A8B3134FBA840D322
Besteknummer: S1604C1-S01 - Onderhoud natuurgrasvelden gemeente Het Hogeland
Opdrachtgever: Gemeente Het Hogeland
Gemaakt door: PLANN ingenieurs
Besteknummer: S1604C1-S01 - Onderhoud natuurgrasvelden gemeente Het Hogeland
Opdrachtgever: Gemeente Het Hogeland
Gemaakt door: PLANN ingenieurs
Vrij gedeelte voor overeenkomst
01
RAW Raamovereenkomst
Bestek: S1604C1-S01
---------------------------------------------------------------------
Onderhoud natuurgrasvelden gemeente Het Hogeland
Status: DEFINITIEF
Datum: 22-05-2026
Opdrachtgever:Gemeente Het Hogeland
Hoofdstraat-West 1
9981 AA Uithuizen
Postbus 26
Ontwerp/ bestek:PLANN ingenieurs
Blankenstein 134C
7943 PE Meppel
Tel: 0522 - 247 477
02
Controle
BestekOpgesteld: G. Dingerdis
Gecontroleerd: B. Waninge
Vrijgave:B. Waninge
Gezien door dhr./mevr. K. Mook namens de gemeente Het Hogeland op 22-04-2026.
Besteknummer: S1604C1-S01 - Onderhoud natuurgrasvelden gemeente Het Hogeland
Opdrachtgever: Gemeente Het Hogeland
Gemaakt door: PLANN ingenieurs
1. Algemeen
01
Opdrachtgever
Namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Het Hogeland
Hoofdstraat-West 1
9981 AA Uithuizen
Postbus 26
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
02
Directie
De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever.
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.
Voorbeeld:
De directie zal worden gevoerd door ......................
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
03
Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen op de volgende sportparken in de gemeente Het Hogeland:
Sportpark Langs de LijnCorenos sportparkSportpark De Meij
Sportlaan 12Zuster Kortestraat 99Grote Hadderstraat 1
BedumRoodeschoolUithuizermeeden
Sportpark KloosterburenSportpark LeensSportpark Uithuizen
Westerklooster 1aJ.S. van Weerdenstraat 18Sportlaan 8
KloosterburenLeensUithuizen
Sportpark NoordwoldeSportpark Harry VisserSportpark VV Usquert
Noordwolderweg 41Achterweg 8aStreeksterweg 5c
NoordwoldeOnderdendamUsquert
Sportcomplex De KLeijSportpark WestervalgeSportpark VV ZEC
Leensterweg 43bWestervalge 2aVeiligweg 14a
UlrumWarffumZandeweer
Sportpark Toerkamp
Beatrixstraat 21a
Zoutkamp
De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden.
04
Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Vertidraineren van de sportvelden;
b. Leveren en aanbrengen verschralingszand;
c.Leveren en aanbrengen dressgrond;
d. Recyclingdressen;
e. Herstellen doelgebieden;
f.Affrezen toplaag grasveld;
g. Verticuteren;
h. Doorzaaien;
i. Beluchten;
j. Slepen;
k. Bestrijden van emelten en engerlingen;
l. Leveren en aanbrengen drainage.
Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.
Geen hoeveelheden opnemen.
Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
05
Tijdsbepaling
1.Voor de aanvangs- en opleverdatum wordt verwezen naar het aanbestedingsplatform.
2.De Overeenkomst heeft een looptijd van twee (2) jaar. Daarna houdt Opdrachtgever zich het recht voor om de Overeenkomst eenzijdig onder dezelfde condities te verlengen met maximaal twee (2) keer voor één (1) jaar.
3.Korting en boete beding volgens deel 3 artikel 01.02.03 van dit bestek.
4. De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden conform de (onderhouds)planning uit te voeren, onderhoudsplanning opgesteld volgens bestekspostnr. 800020. In afwijking van de onderhoudsplanning kan de directie één of meerdere bewerkingen afroepen. De aannemer dient binnen drie werkdagen na het verstrekken van de deelopdracht met de uitvoering te zijn gestart tenzij in de deelopdracht anders is overeengekomen.
06
Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025), is niet van toepassing.
Als geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'.
07
Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.
Eventueel verlangd kwaliteitssysteem vermelden.
2. Beschrijving
Besteknummer: S1604C1-S01 - Onderhoud natuurgrasvelden gemeente Het Hogeland
Opdrachtgever: Gemeente Het Hogeland
Gemaakt door: PLANN ingenieurs
2.1. Algemene gegevens
01
Tekeningen
Voor dit bestek zijn geen uitvoeringstekeningen opgesteld. Ter informatie zijn overzichtskaarten van de betreffende sportparken binnen de gemeente Het Hogeland opgenomen in bijlage 5.
02
Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t.
03
Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2025, rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten:
Stoppunten:
1.Voor het verwerken van het bezandingszand (controle samenstelling).
2.Voor aanvang van het groot onderhoud conform hetgeen is vermeld in hoofdstuk 3 van deel 2.2. van het bestek.
Bijwoonpunt:
1.Inspectieronden natuurgras sportvelden volgens hoofdstuk 8 van deel 2.2 van het bestek.
De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en
tijdstip waarop een stop- of bijwoonpunt wordt bereikt.
De directie deelt binnen 24 uur na het bereiken van een stoppunt aan de aannemer mee of het door de
aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, al dan niet wordt geaccepteerd.
Indien de aannemer zich niet aan de aangegeven stop- en bijwoonpunten houdt, zal hem een boete worden opgelegd van € 500,- per gebeurtenis.
Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.
04
Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 1 - Inschrijvingsbiljet
Bijlage 2 - Inschrijvingsstaat
Bijlage 3 - V&G-plan ontwerpfase
Bijlage 4 - Overzichtslijst natuurgrasvelden gemeente Het Hogeland
Bijlage 5 - Overzichtskaarten sportparken gemeente Het Hogeland
Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard).
Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard.
Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld:
-grondmechanische gegevens
-waterstanden
-schouwvoerend lichaam
-op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten
-enzovoort
05
Plaatslijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. De te volgen route voor aan- en afvoer van materialen materieel dient te geschieden in overleg met en ter goedkeuring van directie. De aansluitende wegen dienen ten alle tijde bereikbaar te blijven voor Hulpdiensten.
Het bestek moet ten minste de bij sub a. tot en met sub d. vermelde gegevens bevatten. Zonder deze gegevens is de aannemer in veel gevallen niet in staat om de wijze van bemalen en de daarmee samenhangende kosten en risico's en de hoeveelheid te onttrekken en te lozen grondwater in te schatten. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Handleiding RAW Systematiek.
Besteknummer: S1604C1-S01 - Onderhoud natuurgrasvelden gemeente Het Hogeland
Opdrachtgever: Gemeente Het Hogeland
Gemaakt door: PLANN ingenieurs
2.2. Nadere beschrijving
Besteknummer: S1604C1-S01 - Onderhoud natuurgrasvelden gemeente Het Hogeland
Opdrachtgever: Gemeente Het Hogeland
Gemaakt door: PLANN ingenieurs
2.2. Verklaring
01
Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
02
Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.
03
Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.
04
Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
0
Algemeen
Rapportage, deelopdrachten en planning behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever.
Daadwerkelijke hoeveelheden en werkzaamheden per deelopdracht worden bepaald aan de hand van de technische rondgang volgens bestekspost 800010.
Uitgangspunten bestek:
-Hoeveelheden geschieden voor een onderhoudsperiode van 2 jaar.
- Indien niet beschreven in de posten, zijn situeringen volgens tekeningen conform bijlage 5.
- Daar waar een productnaam, merk of producent wordt benoemt, dient dit ten allen tijden te worden gelezen met de toevoeging "of gelijkwaardig"
-Aan- en afvoer van materieel dient bij de prijs per eenheid te zijn in begrepen.
-Acceptatie- en stortkosten zijn voor rekening van de aannemer en worden geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.
- In de gemeente Het Hogeland wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. De aannemer dient haar werkzaamheden en uitvoeringsmaatregelen hierop aan te passen.
1
Regulier onderhoud
11
Bemesten
De gemeente voert zelf de bemestingsronden uit. Incidenteel kan de aannemer gevraagd worden om de bemesting op te brengen.
Meststoffen worden door de opdrachtgever geleverd en zijn af te halen bij de 2 gemeentewerven.
Gemeentewerf Leens:
Adres:R. Ritzemastraat 9F
Postcode:9965 TD, Leens
Gemeentewerf Uithuizen:
Adres:Talmaweg 8A
Postcode:9981 CX, Uithuizen
1100
Bekalken
110010
Bekalken grasveld - 0,5 - 5,0 kg.
are
621
51
02
06
9f7089c2-a208-48c6-84a5-127bea8ae940
1
2016-03-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2016-02-04
Bemesten grasveld.
Betreft: het incidenteel bekalken van de sportvelden met kalk, ter ondersteuning van de gemeente.
Moment van bekalken i.o.m. de directie.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal giften:
gerekend met 1 gift per jaar.
Aantal giften en eventueel periode vermelden. In geval van meerdere giften (per jaar), de hoeveelheid resultaatsverplichting bepalen door oppervlak x frequentie (zie ook artikel 51.07.08 lid 02 van de Standaard).
Aantal percelen:
3 sportvelden.
Gerekend met gemiddeld 69 are per veld.
Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden.
2
1
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
3
1
Grasveldtype: grassportveld
.....
Bijv. veld t.b.v. georganiseerde sport.
4
2
Korrelachtige meststof
Meststoffen worden door de gemeente ter beschikking gesteld. In zakken van 25 kg geleverd.
5
1
Hoeveelheid: gemiddeld
0,5 - 5,00
kg per 100 m2
ja
110020
Bekalken grasveld - 5,0 - 10,0 kg.
are
621
51
02
06
9f7089c2-a208-48c6-84a5-127bea8ae940
1
2016-03-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2016-02-04
Bemesten grasveld.
Betreft: het incidenteel bekalken van de sportvelden met kalk, ter ondersteuning van de gemeente.
Moment van bekalken i.o.m. de directie.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal giften:
gerekend met 1 gift per jaar.
Aantal giften en eventueel periode vermelden. In geval van meerdere giften (per jaar), de hoeveelheid resultaatsverplichting bepalen door oppervlak x frequentie (zie ook artikel 51.07.08 lid 02 van de Standaard).
Aantal percelen:
3 sportvelden.
Gerekend met gemiddeld 69 are per veld.
Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden.
2
1
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
3
1
Grasveldtype: grassportveld
.....
Bijv. veld t.b.v. georganiseerde sport.
4
2
Korrelachtige meststof
Meststoffen worden door de gemeente ter beschikking gesteld. In zakken van 25 kg geleverd.
5
1
Hoeveelheid: gemiddeld
5,00 - 10,00
kg per 100 m2
ja
1101
Bemesten
.....
110110
Bemesten grasveld.
are
3105
51
02
06
9f7089c2-a208-48c6-84a5-127bea8ae940
1
2016-03-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2016-02-04
Bemesten grasveld.
Betreft: het incidenteel bemesten van de sportvelden met semi-organische meststoffen, ter ondersteuning van de gemeente.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal giften:
gerekend met 3 giften per jaar.
Aantal giften en eventueel periode vermelden. In geval van meerdere giften (per jaar), de hoeveelheid resultaatsverplichting bepalen door oppervlak x frequentie (zie ook artikel 51.07.08 lid 02 van de Standaard).
Aantal percelen:
5 sportvelden.
Gerekend met gemiddeld 69 are per veld.
Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden.
2
1
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
3
1
Grasveldtype: grassportveld
.....
Bijv. veld t.b.v. georganiseerde sport.
4
2
Korrelachtige meststof
Meststoffen worden door de gemeente ter beschikking gesteld. In zakken van 25 kg geleverd.
5
1
Hoeveelheid: gemiddeld
per gift 1,0 - 3,0
kg per 100 m2
ja
2
Groot onderhoud
.....
20
Onderhoud grasmat
.....
2000
Vertidraineren
.....
200010
Diepbeluchten sportveld - vaste pennen.
are
552
51
34
14
e802985b-f213-436c-8649-e0b8d62494a8
1
2015-01-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2014-08-27
Diepbeluchten sportveld.
Betreft: het vertidraineren van sportvelden met vaste pennen.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal percelen:
4 sportvelden.
Gerekend met gemiddeld 69 are per veld.
Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden.
2
2
Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen
met 80-100 gaten/m2.
3
2
Diepte: 250 mm
4
2
Gerekend is met
1
beurt(en) per jaar
in overleg met de directie.
ja
200020
Diepbeluchten sportveld - holle pennen.
are
2280
51
34
14
e802985b-f213-436c-8649-e0b8d62494a8
1
2015-01-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2014-08-27
Diepbeluchten sportveld.
Betreft: het vertidraineren van sportvelden met holle pennen.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal percelen:
17 sportvelden.
Gerekend met gemiddeld 67 are per veld.
Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden.
2
1
Beluchten zonder breken grond, met holle pennen
met
80 gaten/m2.
3
2
Diepte: 250 mm
4
2
Gerekend is met
1
beurt(en) per jaar
in overleg met de directie.
6
2
Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld
ja
2001
Verticuteren
.....
200110
Verticuteren sportveld.
are
3456
51
34
15
a307dc40-fff4-46c7-9e8f-e96fc4dda8ba
1
2020-05-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2019-11-28
Verticuteren sportveld.
Betreft: het verticuteren en het vegen van de grasmat.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal percelen:
27 sportvelden.
Gerekend met gemiddeld 64 are per veld.
Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden.
2
1
Diepte: 10 mm
4
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
5
2
Gerekend is met
1
beurt(en) per jaar
Afstand tussen de verticuteermessen 25 mm.
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
en storten op de aangewezen plaats op de parkeerplaats van het desbetreffende sportpark, op aanwijs van de directie.
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
ja
2002
Doorzaaien
.....
200210
Enkel doorzaaien.
are
1380
51
31
04
6d991c65-cc3b-4562-b81a-3acc71e5a672
1
2015-01-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2014-08-27
Doorzaaien sportveld.
Betreft: het enkel doorzaaien van de sportvelden op afroep en aanwijs van de directie.
Aantal percelen: 10 sportvelden.
Gerekend met gemiddeld 69 are per veld.
Incl. monitoring t.b.v. het aanslaan van het gras.
Zaaidiepte en hoeveelheid afzonderlijk in stellen per grassoort.
Gerekend met 1 beurt per jaar.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.)
1
1
Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld
-SV7 graszaadmengsel
Leveren volgens bestekspostnr. 220010.
Hoeveelheid:
0,75-1,75
kg/100 m2
2
1
Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
3
9
Enkel zaaien, 1x, rijrichting in overleg met de directie.
ja
200220
Dubbel doorzaaien
are
2160
51
31
04
6d991c65-cc3b-4562-b81a-3acc71e5a672
1
2015-01-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2014-08-27
Doorzaaien sportveld.
Betreft: het trippel doorzaaien van de sportvelden op afroep en aanwijs van de directie.
Aantal percelen: 18 sportvelden.
Gereken met gemiddeld 60 are per veld.
Incl. monitoring t.b.v. het aanslaan van het gras.
Zaaidiepte en hoeveelheid afzonderlijk in stellen per grassoort.
Gerekend met 1 beurt per jaar.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.)
1
1
Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld
-SV7 graszaadmengsel
Leveren volgens bestekspostnr. 220010.
Hoeveelheid:
0,75-1,75
kg/100 m2
2
1
Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
3
9
Kruislings zaaien, 1x in de lengte richting en 1x diagonale richting.
ja
200230
Trippel doorzaaien
are
50
51
31
04
6d991c65-cc3b-4562-b81a-3acc71e5a672
1
2015-01-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2014-08-27
Doorzaaien sportveld.
Betreft: het trippel doorzaaien van de sportvelden op afroep en aanwijs van de directie.
Aantal percelen: 1 sportveld.
Incl. monitoring t.b.v. het aanslaan van het gras.
Zaaidiepte en hoeveelheid afzonderlijk in stellen per grassoort.
Gerekend met 1 beurt per jaar.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.)
1
1
Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld
-SV7 graszaadmengsel
Leveren volgens bestekspostnr. 220010.
Hoeveelheid:
0,75-1,75
kg/100 m2
2
1
Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
3
9
Kruislings zaaien, 1x in de lengte richting en 2x diagonale richting.
ja
2003
Bezanden
.....
200310
Dressen/bezanden sportveld.
are
952
51
34
20
5d2af5ad-8d81-4ef5-8696-9af1eb7ae818
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-04-19
Dressen/bezanden sportveld.
Betreft: het gelijkmatig aanbrengen van verschralingszand op sportvelden.
Aantal percelen: 7 sportvelden.
Gerekend met gemiddeld 68 are per veld.
Gerekend met 1 beurt per jaar.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
2
1
Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF
Leverantie conform bestekspostnr. 220110.
3
1
Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2
5
2
Gehele veld dressen
6
2
Slepen in twee gangen
ja
2004
Beregenen
.....
200410
Beregenen sportvelden.
are
272
51
33
01
e3d6b78e-ba54-4c84-b3f6-2ca00fb0f7ac
1
2020-05-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2019-11-26
Beregenen sportvelden.
Betreft: het beregenen van de sportvelden na het inzaaien.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal percelen:
2 sportvelden.
Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden.
1
1
Gerekend is met
2
keer watergeven
Watergeven in periode na inzaaien zodat uitdroging van de toplaag wordt voorkomen.
2
2
Water op te pompen uit open water
in overleg met de directie.
Plaats en eventuele randvoorwaarden vermelden.
3
1
Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s).
200210, 200220 en 200230
Bijv. vermelden: bestekspostnr(s). of een andere bestekspost.
4
9
Hoeveelheid: ca. 25 mm, gelijkmatig verdeeld aanbrengen over een tijdsbestek van 4 uur.
ja
2005
Overige werkzaamheden
.....
200510
Recyclingdressen sportveld.
are
328
51
34
25
98367dec-0cd7-4877-bbd3-4bc2a29f617b
1
2015-01-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2014-08-27
Recyclingdressen sportveld.
Betreft: recyclingdressen van de grasmat.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Eventueel gewenste beregening vermelden.
Aantal percelen:
4 sportvelden.
Gereken met gemiddeld 41 are per veld.
Gerekend met 1 beurt(en) per jaar.
Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden.
1
1
Bewerkingsdiepte en breedte:
250 mm diep en min. 1,60 m breed.
2
1
Toplaag breken
4
1
Slepen in 2 werkgangen
6
3
Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld
ja
200520
Rollen sportveld.
are
460
51
34
11
35877c51-ff47-44e2-877e-843dc55df0fd
1
2015-01-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2014-08-27
Rollen sportveld.
Betreft: het rollen van sportvelden.
Aantal percelen: 5 sportvelden.
Gerekend met gemiddeld 46 are per veld.
Het rollen dient afwisselend in de lengte- en de breedterichting van het veld te geschieden.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
2
2
Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
3
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
4
2
Gerekend is met
1
beurt(en) per jaar
ja
200530
Wiedeggen sportveld.
are
3380
51
34
17
adb46807-8b07-4253-a7b5-319f8e3565f2
1
2020-05-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2019-11-26
Wiedeggen sportveld.
Betreft: het wiedeggen en vegen van de grasmat.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal percelen:
26 sportvelden.
Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden.
1
2
Gerekend is met
1
beurt(en) per jaar
Wiedeggen op de door de directie aan te geven tijdstippen en velden.
2
2
Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,08 m
3
2
Aantal werkgangen: 2
5
3
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
200540
Diepbeluchten sportveld - schudfrezen.
are
136
51
34
14
e802985b-f213-436c-8649-e0b8d62494a8
1
2015-01-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2014-08-27
Diepbeluchten sportveld.
Betreft: het schudfrezen van sportvelden.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal percelen:
1 sportveld.
Gerekend met gemiddeld 68 are per veld.
Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden.
2
3
Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen
.....
3
4
Diepte: 400 mm
4
2
Gerekend is met
1
beurt(en) per jaar
Schudfrezen op de door de directie aan te geven tijdstippen en velden.
ja
200550
Affrezen toplaag sportveld - 30 mm.
are
272
51
34
26
32d00e72-f5b2-48a0-a729-f81233335cf0
1
2020-05-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2020-04-29
Affrezen toplaag sportveld.
Betreft: het verticuteren van de grasmat d.m.v. een Fieldtopmaker.
Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.Grondsoort en hoedanigheid oppervlak vermelden, eventueel in tussenhoofd; voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
1
1
Aantal percelen
2 sportvelden.
Gerekend met gemiddeld 68 are per veld.
Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakte vermelden.
2
1
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
3
5
Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,03 m grond
6
3
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
.....
Hoedanigheid van de materialen vermelden.
ja
21
Herstellen sportveld
.....
2100
Herstellen doelgebieden
Te bewerken oppervlak per doelgebied: ca. 100 m2
Locaties i.o.m. en na goedkeuring van de directie.
210010
Frezen sportveld.
are
104
22
21
07
644047f6-13a3-42e3-8fc7-5e1b6eb8cd0d
3
2025-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2025-04-30
Frezen.
Betreft: het frezen van doelgebieden.
Situering: doelgebieden speelveld voetbal.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
toplaag sportveld.
Aantal percelen 26 sportvelden, 2 doelgebieden per veld.
Gerekend met 1 beurt(en) per jaar.
Grondsoorten en hoedanigheid oppervlak vermelden, eventueel in tussenhoofd; voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
1
1
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2
1
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5
1
Bewerkingsdiepte: 0,10 m
6
2
Frezen tegen de rijrichting in
ja
210020
Profileren oppervlakken.
m2
10400
22
04
21
79b025f5-ecf6-4049-959e-74045b63d0ba
3
2025-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2025-04-30
Profileren oppervlakken.
Betreft: het profileren van doelgebieden na verdichten.
Situering: doelgebieden speelveld voetbal.
Aantal percelen: 26 sportvelden, 2 doelgebieden per veld. Gerekend met 1 beurt(en) per jaar.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
Toplaag natuurgrasveld.
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
Indien relevant tevens aangeven met welke waterstand (in m N.A.P.) is gerekend. T.b.v. de op te geven waterdiepten zo mogelijk de gemiddelde (laag)waterstand aanhouden. Indien nodig hierbij tevens de plaats vermelden.
2
1
Oppervlakken:
profileren in het originele dakprofiel.
Oppervlakken horizontaal en flauwer dan 1 : 5.
3
1
Breedte oppervlak gemiddeld
5,50
m
Bij grote variatie in breedte deficode 3-2 toepassen of extra besteksposten maken
5
7
Toegestane positieve afwijking
0,01
m en toegestane negatieve afwijking
0,01
m
ja
210030
Dressen/bezanden sportveld.
are
28
51
34
20
5d2af5ad-8d81-4ef5-8696-9af1eb7ae818
2
2021-08-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2021-04-19
Dressen/bezanden sportveld.
Betreft: het gelijkmatig aanbrengen van dresgrond op sportvelden t.b.v. het uitvullen.
Aantal percelen: 7 sportvelden, 2 doelgebieden per veld.
Gerekend met 1 beurt(en) per jaar.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
3
1
Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2
5
2
Gehele veld dressen
6
2
Slepen in twee gangen
2
5
Dresgrond
.....
Leverantie conform bestekspostnr. 220120.
Eisen vermelden.
ja
210040
Verdichten grond.
m2
10400
22
04
13
816b2381-07c6-4e0c-b462-a0a940d8e70c
1
2010-12-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2009-10-30
Verdichten grond.
Betreft: het verdichten van doelgebieden.
Aantal percelen: 7 sportvelden, 2 doelgebieden per veld.
Gerekend met 1 beurt(en) per jaar.
Verdichten in lagen van maximaal 0,30 m.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor verdichten van zand hoofdcode 22.04.11 of 22.04.12 gebruiken.
Grondsoort:
Toplaag natuurgrasveld.
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
1
1
Oppervlakken:
doelgebied met een talud van 1 : 5 of flauwer.
Hellingen oppervlakken aangeven van 1 : 3 en flauwer.
4
9
Verichten door middel van spoor-aan-spoor rijden.
ja
210050
Doorzaaien sportveld.
are
104
51
31
04
6d991c65-cc3b-4562-b81a-3acc71e5a672
1
2015-01-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2014-08-27
Doorzaaien sportveld.
Betreft: het doorzaaien van de doelgebieden na het profileren van het oppervlak.
Aantal percelen: 26 sportvelden, 2 doelgebieden per veld. Gerekend met 1 beurt(en) per jaar.
Incl. monitoring t.b.v. het aanslaan van het gras.
Zaaien met een dubbele zaaimachine met wielstel. Zaaidiepte en hoeveelheid afzonderlijk in stellen per grassoort.
Gerekend met 1 beurt(en) per jaar.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.)
1
1
Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld
-SV7 graszaadmengsel
Leveren volgens bestekspostnr. 220010.
Hoeveelheid:
0,75-1,75
kg/100 m2
2
1
Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
3
9
Kruislings zaaien, 1x in de lengte richting en 1x diagonale richting.
ja
210060
Toepassen tijdelijke afrastering - afzetlint.
m
4160
10
15
02
f662f313-0fb5-46ce-815e-15a7e93fa492
3
2025-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2025-06-10
Toepassen tijdelijke afrastering.
Betreft: het afzetten van de doelgebieden na het doorzaaien volgens bestekspostnr. 210050.
Aantal percelen: 26 sportvelden, 2 doelgebieden per veld. Gerekend met 1 beurt(en) per jaar.
Gerekend met 40 m afrastering per doelgebied.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.Deze resultaatsbeschrijving gebruiken:
-als de opdrachtgever de voorzieningen in het bestek gespecificeerd wil voorschrijven en/of per meter verrekenbaar wil stellen. In andere gevallen gebruik maken van de resultaatsbeschrijving met de eenheid ‘EUR’.
-in het geval dat de werkzaamheden korter dan circa vier weken duren. In andere gevallen gebruik maken van resultaatsbeschrijvingen voor ‘Inrichten’, ‘Instandhouden’ en ‘Verwijderen’ van de voorzieningen.
Voor permanente afrasteringen zie subwerkcategorie 10.31. Voor tijdelijke afrasteringen t.b.v. bescherming beplanting, zie subwerkcategorie 10.16.Tijdstippen van aanbrengen en van verwijderen vermelden, dan wel de tijdsduur van in stand houden.
1
1
Afrastering(en) ten behoeve van:
beschermen doelgebieden na doorzaaien.
Doel van de afrastering(en) vermelden. Vermelden welke terreinen afgerasterd moeten worden en/of verwijzen naar bestekspostnr(s). met werkzaamheden waarvoor afrastering toegepast moet worden.
2
5
Type afrastering(en):
afzetpalen met afzetlint.
Type afrastering(en) en eventuele eisen aan toegang, afsluitbaarheid, hoogte, materiaal en dergelijke vermelden. Vermelden als de opdrachtgever materialen beschikbaar stelt. Verwezen wordt naar de begripsbepalingen in paragraaf 10.01 van de Standaard RAW Bepalingen en paragraaf 6 lid 3 van de UAV.
ja
2101
Bestrijding engerlingen
Tijdens de rondgang voor het opnemen van de onderhoudsmaatregelen dient er ook te worden gekeken naar de aanwezigheid van engerlingen.
210110
Verwerken bestrijdingsmiddelen op sportvelden.
are
272
51
06
99
Verwerken bestrijdingsmiddelen op sportvelden.
Betreft: het verwerken van nematoden op sportvelden.
Situering: op aanwijs van de directie.
Aantal percelen: 4 sportvelden (2 velden per jaar).
Doel van het middel: bestrijden van engerlingen.
Aannemer is verantwoordelijk voor aanvoer van benodigde geschikt water t.b.v. verdunning van het bestrijdingsmiddel.
Perceel grootte: gemiddeld ca. 68 are.
Horizontaal of met een flauwer talud dan 1:3.
Leverantie nematoden conform bestekspostnr. 220210.
Voorafgaand en na het aanbrengen het veld beregenen met ca. 5-10 mm, in overleg met de directie.
Bestrijdingsmiddel verwerken conform de voorschriften van de fabrikant.
ja
210120
Verwerken biostimulanten op sportvelden.
are
272
51
06
99
Verwerken biostimulanten op sportvelden.
Betreft: het verwerken van biostimulant op sportvelden.
Situering: op aanwijs van de directie.
Aantal percelen: 4 sportvelden (2 velden per jaar).
Doel van het middel: bestrijden van engerlingen.
Aannemer is verantwoordelijk voor aanvoer van benodigde geschikt water t.b.v. verdunning van de biostimulant.
Perceel grootte: gemiddeld ca. 68 are.
Horizontaal of met een flauwer talud dan 1:3.
Biostimulant: Synergy Green (o.g.)
Leverantie biostimulant conform bestekspostnr. 220220.
Bestrijdingsmiddel verwerken zes weken na de eerste vlucht en drie weken na de eerste bespuiting herhalen.
Vijf liter per hectare verwerken.
ja
22
Leveranties
.....
2200
Leveren graszaadmengsel
Het exacte toe te passen graszaadmengsel wordt in overleg met en na goedkeuring door de opdrachtgever bepaald en geleverd.
220010
Leveren SV7 graszaadmengsel.
kg
4620
51
31
99
Leveren SV7 graszaadmengsel.
Betreft: het leveren van graszaad voor sportvelden.
Zaaien volgens bestekspostnrs. 200210, 200220, 200230 en 210050.
Grasmengsel: SV7 graszaadmengsel.
Specificaties:
-75% Engels raaigras
-25% Veldbeemd
Graszaadmengsel moet voorzien zijn van een oranjebandmengsel.
ja
2201
Leveren zand en grond
.....
220110
Leveren verschralingszand - M50 190-220.
m3
295
22
03
21
4b4293dd-3336-4592-bebf-37c5798e1f5d
3
2025-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2025-04-29
Leveren grond.
Betreft: het leveren van verschralingszand t.b.v. bezanden velden conform bestekspostnrs. 200310 en 210030.
Grondsoort: M3e verschralingszand .
Zo mogelijk aangeven waarvoor de te leveren grond moet worden gebruikt.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, vermelden:
-bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 1 en 2: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 11 van toepassing"
-bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 3: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 12 van toepassing"
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie 2 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.
1
1
Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit:
achtergrondwaarde.
Van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar de desbetreffende bijlage(n) bij het bestek.
2
7
Grondsoort:
verschralingszand M3e conform norm van NOC*NSF.
Specificaties als aanvulling op de norm:
-M50 cijfer tussen 190 - 220 Mu
-pH-KCI5,0 - 6,0
-Lutum<1%
-Leemgehalte<3%
-D60/D102-2,5
-Vrij van onkruiden en onkruidzaden
-Vrij van stenen, grind, schelpen en bodemvreemde materialen.
3
1
Leveren op de plaats van verwerking
.....
Zo mogelijk bestekspostnr(s). aangeven.
4
1
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking
.....
Eventueel verwijzen naar bestekspostnummer als de hoeveelheid bij een andere bestekspost al wordt genoemd. Dit om dubbel meten van hoeveelheden te voorkomen
ja
220120
Leveren dresgrond.
m3
9
22
03
21
4b4293dd-3336-4592-bebf-37c5798e1f5d
3
2025-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2025-04-29
Leveren grond.
Betreft: het leveren van dresgrond t.b.v. dressen conform bestekspostnr. 210030.
Grondsoort: dressgrond.
Zo mogelijk aangeven waarvoor de te leveren grond moet worden gebruikt.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, vermelden:
-bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 1 en 2: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 11 van toepassing"
-bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 3: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 12 van toepassing"
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie 2 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.
1
1
Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit:
achtergrondwaarde.
Van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar de desbetreffende bijlage(n) bij het bestek.
2
7
Grondsoort:
dresgrond welke voldoen aan:
-Lutum 0% 2%
-Leem 5% 8%
-O.S. 2% 4%
-M50 180 - 230
-PHCaCl 5,0-6,0
-D60/D10 2 - 2,5
-Vrij van onkruiden en onkruidzaden
-Vrij van stenen, grind, schelpen en bodemvreemde materialen.
3
1
Leveren op de plaats van verwerking
.....
Zo mogelijk bestekspostnr(s). aangeven.
4
1
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking
.....
Eventueel verwijzen naar bestekspostnummer als de hoeveelheid bij een andere bestekspost al wordt genoemd. Dit om dubbel meten van hoeveelheden te voorkomen
ja
2202
Leveren bestrijdingsmiddelen
.....
220210
Leveren nematoden engerlingen mei- en junikever.
st
32
51
06
99
Leveren nematoden engerlingen mei- en junikever.
Betreft: het leveren van nematoden ter bestrijding van engerlingen van de mei- en junikever.
Aan te brengen volgens bestekpostnr. 210110.
Per veld 8 st van x 750 miljoen nematoden..
Perceelgrootte: gemiddeld ca. 68 are.
ja
220220
Leveren biostimulant.
l
37
51
06
99
Leveren biostimulant.
Betreft: het leveren van biostimulant, aan te brengen volgens bestekspostnr. 210120.
Perceelgrootte: gemiddeld ca. 68 are.
Biostimulant: Synergy Green (o.g.)
Specificaties:
- Dient geen MRL te bevatten.
- Bevat guarana extract.
ja
3
Kabels en leidingen
.....
31
Drainage
Er is gerekend met de aanleg van drainage ter plaatse van 1 sportveld per jaar.
De locaties worden per geval nader door de directie vastgesteld.
Het aanleggen van drainage geschiedt in overleg met en na voorafgaande goedkeuring van de directie.
330
Horizontale drainage kunstgrasveld
330010
Lev. + aanbr. drainage ø65 mm, incl. grondwerk.
m
2640
71
22
02
fe0309a0-ede8-413d-a1d5-3b4cb5c185fb
3
2025-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2025-05-11
Aanbrengen drainage.
Situering: van puttenreeks tot aan de overzijde van het veld.
Betreft: het leveren en aanbrengen van 12 st. drainagestrengen onder het natuurgrasveld.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Afmetingen veld, constructie en afmetingen binnen afrastering vermelden. Bestaande situatie, grondsoort enz. beschrijven.
1
1
Drainage:
-ø65 mm;
-H.o.h. 6,00 m.
Aan te brengen drainage omschrijven. Eventueel gebruik maken van resultaatsbeschrijvingen uit werkcategorie 23.
ja
330011
Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage.
m
2640
23
01
01
2051d66a-971a-49fb-b6f5-3de130df2d8a
2
2024-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2024-05-23
Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage.
Situering: sleuven drainage natuugrasveld.
Betreft: ontgraven sleuven toplaag natuurgrasveld.
H.o.h. 6,00 m.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.Grondsoort vermelden, eventueel in tussenhoofd. Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.Voor sleuven die niet met deze resultaatsbeschrijvingen kunnen worden beschreven, wordt verwezen naar werkcategorieën 22 Grondwerken en 24 Sleuf- en sleufloze technieken.
1
1
Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering
0,25
m
[tot 0,50 m]
5
1
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren
3
3
Breedte sleuf
0,20
m
[van 0,20 tot 0,25 m]
4
4
Gemiddelde lengte per drain
110
m
[van 100 tot 250 m]
330012
Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage.
m
2640
23
01
01
2051d66a-971a-49fb-b6f5-3de130df2d8a
2
2024-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2024-05-23
Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage.
Situering: sleuven drainage natuugrasveld.
Betreft: ontgraven sleuven ondergrond natuurgrasveld.
H.o.h. 6,00 m.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.Grondsoort vermelden, eventueel in tussenhoofd. Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.Voor sleuven die niet met deze resultaatsbeschrijvingen kunnen worden beschreven, wordt verwezen naar werkcategorieën 22 Grondwerken en 24 Sleuf- en sleufloze technieken.
1
2
Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering
0,60
m
[van 0,50 tot 1,00 m]
3
3
Breedte sleuf
0,20
m
[van 0,20 tot 0,25 m]
4
4
Gemiddelde lengte per drain
110
m
[van 100 tot 250 m]
5
9
Vrijgekomen grond vervoeren naar en storten op de aangewezen plaats op de parkeerplaats van het desbetreffende sportpark, op aanwijs van de directie.
330013
Lev. + aanbr. drains voor horizontale drainage - ø65 mm.
m
2640
23
01
11
121a2d5b-476c-41c1-b6cc-e5a8356782eb
1
2010-12-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2009-10-30
Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering: in sleuf ontgraven volgens bestekspostnrs. 330011 en 330012.
Betreft: leveren en aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Incl. aansluiten op controleputten, aangebracht volgens besteksparagraaf 3302.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Niet alle deficodes kunnen met elkaar worden gecombineerd.
1
3
PE-buizen geribbeld en geperforeerd
3
3
Uitwendige diameter 65 mm
56
21
Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
330014
Aanvullen sleuven voor horizontale drainage - zand.
m
2640
23
01
21
5fb5b555-f3c0-4f08-9481-5036ad3f5d20
2
2024-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2024-05-23
Aanvullen sleuven voor horizontale drainage.
Situering: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr. 330012.
Betreft: het aanvullen van de drainagesleuven tot de onderzijde van de aan te brengen toplaag.
Drainagezand:
-M3f zand;
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
4
1
Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering
0,25
m
[tot 0,50 m]
1
2
Aanvullen met draineerzand
5
4
Gemiddelde lengte per drain
110
m
[van 100 tot 250 m]
330015
Aanvullen sleuven voor horizontale drainage - toplaag.
m
2640
23
01
21
5fb5b555-f3c0-4f08-9481-5036ad3f5d20
2
2024-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2024-05-23
Aanvullen sleuven voor horizontale drainage.
Situering: sleuf ontgraven volgens bestekspostnr. 330011.
Betreft: het aanvullen van de drainagesleuven tot aan het maaiveld.
Grond toplaag sportveld vrijgekomen bij het ontgraven van de sleuven volgens bestekspostnr. 330011.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
1
Aanvullen met de ontgraven grond
5
4
Gemiddelde lengte per drain
110
m
[van 100 tot 250 m]
4
9
Sleuf aanvullen en verdichten tot omgevingswaarde.
Na verdichten egaliseren.
3302
Drainageputten
.....
330210
Leveren en verwerken verzamelput, 3 aansl. PVC.
st
22
23
01
12
da8a0bf8-d844-4021-adba-a20e4bbb3090
2
2024-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2024-05-23
Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage.
Situering: drainageputten natuugrasveld.
Betreft: het leveren en aanbrengen van drainageputten.
Plaatsen in sleuf gegraven volgens bestekspostnr. 330311.
Inclusief zandvang van 0,10 m.
Incl. benodigd grondwerk.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Niet alle deficodes kunnen met elkaar worden gecombineerd.
1
1
Materiaalsoort: PVC
5
2
Aansluitende drains: geribbelde PE-buizen
2
5
Doorspuitvoorziening:
Put: PVC ø315 mm met doorspuitinrichting incl. 3 benodigde aansluitingen:
-Hoogte ca. 500 mm;
-2 aansluitingen voor PVC ø125 mm;
-1 aansluiting voor ø65 mm drain, aan te brengen volgens bestekspostnr. 330013.
Bouwstoffen specificeren en verwijzen naar tekening. Tevens eventuele markering vermelden, zoals houten paal, betontegel met detectieplaatje enz.
ja
330220
Leveren en verwerken verzamelput, 2 aansl. PVC.
st
2
23
01
12
da8a0bf8-d844-4021-adba-a20e4bbb3090
2
2024-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2024-05-23
Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage.
Situering: drainageputten natuugrasveld.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een drainageput.
Plaatsen in sleuf gegraven volgens bestekspostnr. 330311.
Inclusief zandvang van 0,10 m.
Incl. benodigd grondwerk.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Niet alle deficodes kunnen met elkaar worden gecombineerd.
1
1
Materiaalsoort: PVC
5
2
Aansluitende drains: geribbelde PE-buizen
2
5
Doorspuitvoorziening:
Put: PVC ø315 mm met doorspuitinrichting incl. 2 benodigde aansluitingen:
-Hoogte ca. 500 mm;
-1 aansluiting voor PVC ø125 mm;
-1 aansluiting voor ø65 mm drain, aan te brengen volgens bestekspostnr. 330013.
Put voorzien van een gietijzeren deksel volgens bestekspostnr. 330240.
Bouwstoffen specificeren en verwijzen naar tekening. Tevens eventuele markering vermelden, zoals houten paal, betontegel met detectieplaatje enz.
ja
330230
Leveren en verwerken verzamelput, 3 aansl. PVC.
st
2
23
01
12
da8a0bf8-d844-4021-adba-a20e4bbb3090
2
2024-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2024-05-23
Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage.
Situering: drainageputten natuurgrasveld.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een drainageput.
Plaatsen in sleuf gegraven volgens bestekspostnr. 330311.
Inclusief zandvang van 0,10 m.
Incl. benodigd grondwerk.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Niet alle deficodes kunnen met elkaar worden gecombineerd.
1
1
Materiaalsoort: PVC
5
2
Aansluitende drains: geribbelde PE-buizen
2
5
Doorspuitvoorziening:
Put: PVC ø315 mm met doorspuitinrichting incl. 3 benodigde aansluitingen:
-Hoogte ca. 1000 mm;
-2 aansluitingen voor PVC ø125 mm;
-1 aansluiting voor ø65 mm drain, aan te brengen volgens bestekspostnr. 330013.
Put voorzien van een gietijzeren deksel volgens bestekspostnr. 330240.
Bouwstoffen specificeren en verwijzen naar tekening. Tevens eventuele markering vermelden, zoals houten paal, betontegel met detectieplaatje enz.
ja
330240
Leveren en aanbrengen gietijzeren deksel.
st
4
25
26
99
Leveren en aanbrengen gietijzeren deksel.
Situering: twee stuks drainageputten, aangebracht volgens bestekspostnrs. 330220 en 330230.
Betreft: het leveren en aanbrengen van een gietijzeren deksel op drainageputten.
Hoogte putrand in het werk bepalen zodat GIJ-putrand op maaiveldhoogte komt.
Gietijzeren putafdekking, dicht model, klasse B125.
Afmetingen: 330 x 330 mm
Putdeksel aansluiten op nieuwe drainputten uit bestekspostnrs. 330220 en 330230.
Diameter aansluiting: ø315 mm
ja
3303
Drainage afvoerleiding
.....
330310
Lev. en aanbr. drainafvoerleiding.
m
170
25
22
01
e904b0ad-0891-41b7-b44b-4af50bd3757e
1
2010-12-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2009-10-30
Aanbrengen PVC-buis.
Situering: drainage afvoerleiding natuurgrasveld. Vanaf de watergang tot aan de eerste drainageput.
Betreft: het leveren en aanbrengen van de drainage afvoerleiding, incl. grondwerk.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
ja
330311
Grond ontgraven t.b.v. sleuf drainage afvoerleiding.
m
170
24
01
01
4051cebb-d325-4272-a69a-85ac8e39bce3
2
2025-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2025-05-22
Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: sleuf drainageafvoerleiding.
Betreft: tevens de sleuf van de drainageputten.
Ontgraven vanaf maaiveld.
Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,75 m.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Tevens bestaand dan wel nieuw tracé, samengesteld profiel e.d. aangeven.Voor ontgravingshoogten van 1,5 m en meer hoofdcode 24.01.02 gebruiken; zie handleiding. Grondsoort vermelden. Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.
2
1
Tot onderkant buizen, funderingen en putten
4
1
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste
0,50
m
[tot 1,00 m]
1
2
Grondsoorten gescheiden ontgraven
3
2
Ontgravingshoogte gemiddeld
0,75
m
[van 0,5 tot 1 m]
6
2
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de sleuf deponeren
330312
Lev. + aanbr. PVC-buis ø125 mm.
m
170
25
22
01
e904b0ad-0891-41b7-b44b-4af50bd3757e
1
2010-12-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2009-10-30
Aanbrengen PVC-buis.
Betreft: het aanbrengen van de drainage afvoerleiding tot aan de uitstroomvoorziening t.p.v. de watergang.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
6
1
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet, speciale renovatiemof.
1
2
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs.
34
21
Nominale middellijn 125 mm
330313
Aanvullen sleuf drainage afvoerleiding.
m
170
24
01
21
2ffc33a3-22e4-45d1-8c25-cf31914689b4
1
2020-05-01
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2019-04-23
Aanvullen sleuf.
Situering: sleuf drainageafvoerleiding.
Betreft: aanvullen sleuf drainageafvoerleiding, tevens sleuf van drainageputten.
Aanvullen tot maaiveld.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor aanvullingshoogten van 1,5 m en meer hoofdcode 24.01.22 gebruiken; zie handleiding.
5
1
De aanvulling verdichten
tot de omgevingswaarde.
1
2
Aanvullingshoogte gemiddeld
0,75
m
[van 0,5 tot 1 m]
2
3
Aanvullen tot maaiveld met
grond vrijgekomen bij het ontgraven.
Grond aanbrengen in dezelfde opbouw zoals deze ontgraven is.
330320
Lev. + aanbr. uitstroomvoorziening leiding ø125 mm.
st
1
47
22
99
Lev. + aanbr. uitstroomvoorziening leiding ø125 mm.
Situering: uitstroombak t.b.v. drainage afvoerleiding, aangebracht volgens bestekspostnr. 330310.
Type: PE Uitstroombak / Taludbak
-Fabr.: fa. Joosten kunststoffen o.g.;
-Materiaal: PE;
-Materiaaldikte: 15 mm;
-Hellingshoek: 2:3;
-Afmeting: Type 500;
-Incl. aangelaste spie Ø 125mm t.b.v. PVC aansluiting.
ja
3304
Doorsteken drainage
.....
330410
Doorsteken drains van horizontale drainage.
m
2640
23
01
32
20bf5432-c8ae-4e32-8831-9a30c99029e7
2
2024-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2024-05-23
Doorsteken drains van horizontale drainage.
Situering: nieuwe drainage natuurgrasveld, aangebracht volgens bestekspostnr. 330010.
Betreft: het doorsteken van de nieuwe drainage.
H.o.h. afstand: ca. 6,00 m.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
3
1
Strengen met lengte tot 200 m:
12
st
6
1
Plaats doorspuitvoorziening:
in drainageputten, aangebracht volgens besteksposten paragraaf. 3302.
Verwijzen naar tekening of bijv. vermelden: is zichtbaar gemarkeerd, wordt aangegeven door directie.
4
2
Betreft samengestelde drainage
2
3
Uitwendige diameter drains 65 mm
5
3
Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,50 tot 0,75 m
ja
330420
Opstellen rapportage doorsteken drainage.
keer
2
23
01
99
Opstellen rapportage doorsteken drainage.
Betreft: het opstellen van een rapport inzake de schouw van de drainage doorgespoten volgens bestekspostnr. 330410.
Rapportage conform artikel 01.31.02 deel 3 van dit bestek.
Rapportage ter accordering indienen bij de directie.
ja
330430
Drainage afvoerleiding reinigen onder hoge druk.
m
170
25
75
01
3b73469f-cc6a-46b6-a551-bc9280999e04
2
2022-09-27
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2022-07-19
Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: drainage afvoerleiding, aangebracht volgens besteksposten paragraaf 3303. Betreft de drainage afvoerleiding tot aan de watergang.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen.
Grootste putafstand:
6,00
m
2
1
Profielafmeting(en):
125 mm.
[Ronde buizen van 160 tot 300 mm]
4
1
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding
1
3
Aard te reinigen oppervlak: kunststof
6
9
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Incl. acceptatiekosten.
ja
8
Werk van algemene aard
.....
80
Inspectie
.....
800010
Inspectieronde sportvelden.
keer
4
51
34
99
Inspectieronde sportvelden.
Situering: conform bijlage 5.
Betreft: inspectieronde van de sportvelden t.b.v. het afstemmen van het jaarlijkse onderhoud.
Inspectieronden dienen plaats te vinden in het bijzijn van de directie.
Frequentie: 2 keer per jaar.
Rondgangen dienen te worden ingepland:
-Eind maart
-Begin oktober.
Leveren van een onderhoudsrapportage op basis van de inspectieronde incl. een onderhoudsplanning voor het komende jaar.
Rapportage en planning behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever.
Opstellen deelopdracht volgens bestekspostnr. 800020.
ja
800020
Opstellen deelopdracht.
keer
4
51
34
99
Opstellen deelopdracht.
Betreft: opstellen deelopdracht op basis van onderhoudsrapportage inspectieronde.
Frequentie: 2x per jaar i.o.m. opdrachtgever.
Onderhoudsrapportage volgens bestekspostnr. 800010.
ja
81
Ter beschikking stellen
.....
810
Ter beschikking stellen werknemers
.....
810010
Inzetten van werknemer.
uur
32
10
05
01
3209e985-cf74-4425-80be-10f9afb1295d
4
2025-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2025-05-21
Inzetten van werknemer.
Groenvoorziener, incl. klein materieel bijv. bladblazer, bosmaaier, handmaaier etc.
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Zie ook deelhoofdstuk 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen. Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
2
9
Medewerker groen
ja
811
Ter beschikking stellen materieel
.....
811010
Inzetten tractor.
uur
24
10
05
18
70c047c0-4910-4899-bcf4-9feec5e6aebb
3
2025-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2025-05-21
Inzetten van een tractor.
.....
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d. Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
1
1
Vermogen: ten minste
80
kW
2
1
Hulpvoorzieningen:
divers, t.b.v. onderhoud aan de sportvelden.
Incl. bediening en brandstof.
incl. bijbehorend werkmaterieel zoals cultivator, eg, dumper etc.
Hulpvoorzieningen zoals aanhangwagen, ploeg, maaibalk specificeren. Als hulpvoorzieningen gedurende beperkte tijd beschikbaar moeten zijn deze in afzonderlijke posten opnemen.
ja
TRANSPORT SUBTOTAAL
9
Staartposten
.....
91
Korting
919990
Korting
%
92
Uitvoeringskosten
.....
929990
Uitvoeringskosten
%
93
Algemene kosten
.....
939990
Algemene kosten
%
94
Winst en risico
.....
949990
Winst en risico
%
96
Bijdragen
.....
960010
Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)
%
0.25
Besteknummer: S1604C1-S01 - Onderhoud natuurgrasvelden gemeente Het Hogeland
Opdrachtgever: Gemeente Het Hogeland
Gemaakt door: PLANN ingenieurs
3. Bepalingen
01
Algemeen en administratief
01
Algemene bepalingen
01
a5fe0345-26c0-4c65-b1bf-a808fcf758e0
7
2025-09-30
verplicht
2025-09
2026-01
2025-09
2025-06-04
Van toepassing zijnde bepalingen
01
Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW met uitzondering van de UAV 2012.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
02
De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
03
Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025. Overal waar UAV 2012 genoemd in dit bestek wordt bedoelt de UAV 2012 (versie 2025).
03
Inschrijvingsstaat
01
Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen, binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek, een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is aangenomen) als ZSX-bestand in bij de directie.
02
In de inschrijvingsstaat opgenomen bedragen met tot doel een korting in welke vorm dan ook op de aannemingssom te bewerkstelligen, zullen evenredig met de vorderingen van het werk worden ingehouden, ongeacht of aan de vermelde kortingspost een herkenbare activiteit is gekoppeld.
13
Overige algemene bepalingen
01
Aan artikel 01.01.13 van de Standaard worden de volgende nieuwe leden toegevoegd:
07.Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen of stoffen, zijn voor rekening van de aannemer.
08.Ter voorkoming van milieuschade is het de aannemer verboden om resten van bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d., op of in de bodem en/of het oppervlaktewater te brengen. De afvalstoffen dienen in overeenstemming met de geldende (milieu) wetgeving en afvalstoffenwetgeving te worden behandeld.
09.In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 36 lid 5 zal verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen, alleen dan geschieden indien deze zijn opgedragen door middel van een door de directie getekende opdrachtbon of vastgelegd in een verslag van een bouwvergadering.
10.Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.
02
De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op werkdagen tussen 7:00 en 18:00 uur. Werkzaamheden buiten deze werktijden zijn alleen geoorloofd indien hiervoor door de directie toestemming is verleend.
03
In dit bestek wordt verstaan onder ''Toepassen":
-het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.
04
In aanvulling op paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 (versie 2025) moet de aannemer of zijn gevolmachtigde bij de opneming tegenwoordig zijn.
05
De tekst vermeld in lid 2 sub b van paragraaf 12 van de UAV 2012 (versie 2025) vervalt en wordt vervangen door: "dat bovendien bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had kunnen worden en waarvan"
06
De voertaal op het werk is te allen tijde Nederlands. Alle correspondentie dient in het Nederlands te geschieden.
07
Werkterrein:
1.De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
2.Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.
08
In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 (2025) verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.
09
Paragraaf 49 van de UAV 2012 (versie 2025) vervolgen met:
Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.
14
Wet ketenaansprakelijkheid
01
De hoofdaannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever tot nakoming van zijn wettelijke verplichtingen tot heffing en afdracht van sociale premies en loonbelasting aan de uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen en de belastingdienst.
02
De hoofdaannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken, die door de in lid 01 bedoelde uitvoeringsorganen of de belastingdienst ter zake zullen worden gedaan, alsmede voor verhaalaanspraken van eventuele onderaannemers en leveranciers die (met een deel van) het werk zullen worden belast.
03
Indien een onderaannemer het werk geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een andere onderaannemer, is eerst genoemde verplicht de leden 01, 02 en 03 op te nemen in de overeenkomst waarbij de opdrachtgevende onderaannemer de plaats inneemt van de opdrachtgever en de onderaannemer die van de hoofdaannemer.
04
Teneinde aanspraken van onderaannemers jegens de opdrachtgever alsmede aanspraken van de in lid 01 bedoelde uitvoeringsorganen en van de belastingdienst jegens de opdrachtgever terzake van de door de onderaannemers niet afgedragen premies, voorschotpremies of belastingen, te voorkomen dient de hoofdaannemer in de door hem af te sluiten de leden 01,02 en 03 op te nemen.
05
Eenmaal per zes (6) maanden dient de hoofdaannemer bij facturering aan de directie recente en authentieke verklaringen te overhandigen inzake zijn betalingsgedrag en dat van zijn onderaannemers bij de bedrijfsvereniging en de fiscus waaruit blijkt dat de hoofdaannemer en de onderaannemers op het moment van afgifte van de verklaringen door de c.q. de fiscus aan alle betalingsverplichtingen terzake hebben voldaan.
06
Voor iedere maand, dat de hoofdaannemer in gebreke blijft de in lid 05 bedoelde verklaringen te overhandigen zal door de directie op elk van de volgende betalingstermijnen een korting van 40% worden toegepast.
07
De op grond van lid 06 ingehouden bedragen worden alsnog betaald indien de in lid 05 bedoelde verklaringen binnen drie maanden na factuurdatum zijn ontvangen. De opdrachtgever is geen vergoeding of rente verschuldigd over de ingehouden bedragen.
08
Indien de hoofdaannemer langer dan drie maanden na factuurdatum in gebreke blijft de in lid 05 bedoelde verklaringen aan de directie te overhandigen heeft de opdrachtgever c.q. de directie de bevoegdheid het in artikel 06 bedoelde bedrag aan te wenden om de door de hoofdaannemer verschuldigde op het werk betrekking hebbende premie- en namens de hoofdaannemer te voldoen.
09
Indien de hoofdaannemer;
- niet aan zijn verplichtingen zoals genoemd in voorafgaande leden voldoet;
zijn onderneming overdraagt;
de bedrijfsuitoefening staakt;
in staat van faillissement wordt verklaard;
-een aanvraag tot surseance van betaling indient, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst,
zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden.
10
Is er geen sprake van één hoofdaannemer, maar van een combinatie van aannemers, die gezamenlijk het geheel als één geheel aannemen, dan zijn zij gezamenlijk eenieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de in de leden 01 tot en 09 genoemde verplichtingen.
11
Bij strijdigheid tussen de op deze overeenkomst van toepassing zijnde UAV 2012 en de overige besteksbepalingen enerzijds en bovenstaande besteksbepalingen genoemd onder leden 01 tot en met 10 anderzijds, gelden de leden 01 tot en met 10.
02
Betalingsregelingen: aannemingssom
03
Korting
01
In afwijking op paragraaf 42 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt een korting op de aanneemsom gelegd als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen. De directie zal dit schriftelijk melden aan de aannemer.
02
Na de constatering van onvoldoende werk is de aannemer in gebreke en heeft
de aannemer (tenzij anders in het bestek staat vermeld) 3 werkdagen om te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer meldt zowel schriftelijk als mondeling aan de directie UAV wanneer naar zijn mening aan de besteksverplichting wordt voldaan.
03
Wanneer na 3 werkdagen de aannemer de werkzaamheden niet gereed heeft gemeld of als na deze periode blijkt dat de aannemer nog steeds niet voldoet aan de besteksverplichting zal de korting worden opgelegd. Als ingangsdatum geldt de datum van eerste melding van de directie UAV aan de aannemer.
04
Voor besteksposten die betrekking hebben op frequenties geldt dat de korting ingaat op het moment van constatering tot aan het moment waarop de aannemer schriftelijk meldt dat de tekortkoming zich niet meer voordoet én dit controleerbaar is voor de directie.
05
Per tekortkoming bedraagt de korting € 200,- per kalenderdag dat de tekortkoming zich voordoet en gaat in op de eerste dag van de melding door de directie en eindigt op de dag dat de aannemer de tekortkoming gereed heeft gemeld. De korting kan gelijktijdig voor verschillende tekortkomingen worden opgelegd. De korting zal worden verrekend in de eerstvolgende termijn.
06
Voor het niet nakomen van overige verplichtingen welke zijn gesteld in dit bestek, hierbij inbegrepen het niet op tijd nakomen van de verplichting, kan de directie UAV een korting opleggen van € 500,- per geval. Deze korting wordt verrekend met de eerst volgende termijn. Het opleggen van deze korting heeft geen opschortende werking op de verplichtingen van de aannemer.
05
2020-05-01
verplicht
2020-05
2015-01
2019-11-22
Weekrapport en termijnstaat
02
In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012 (versie 2025) maakt de aannemer de weekrapporten op. Daarnaast maakt hij ook de termijnstaten overeenkomstig de Standaard art. 01.05.01 lid 02. In de weekrapporten de in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) vermelde aantekeningen opnemen. Elk weekrapport en elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.
Bij deelopdrachten zoveel mogelijk gebruik maken van de betalingsregeling in artikel 01.02.05 van de Standaard. Dit artikel alleen opnemen in het geval van deelopdrachten met een kleine som van de deelopdracht, teneinde de solvabiliteit van de aannemer niet in gevaar te brengen.
04
Betalingsregelingen: risicoregeling
02
2016-03-01
verplicht
2020-05
2021-09
2015-03-31
Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen: kosten van bouwstofgroepen
01
Op dit werk is de risicoregeling als gesteld in de artikelen 01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en 01.04.06 van de Standaard niet van toepassing.
05
Betalingsregelingen: declaraties
01
Indienen declaraties
01
De declaraties als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard, opstellen op naam van de opdrachtgever en digitaal indienen bij de directie. Declaraties voorzien van kosten plaats en kosten soort.
02
Weekrapporten en termijnstaten
01
In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. Daarnaast maakt hij ook de termijnstaten. Elk weekrapport en elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.
In lid 2 "directie" vervangen door "aannemer".
In lid 3 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 4 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 5 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 6 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
02
Het in lid 01 genoemde weekrapport moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
07
Zekerheidstelling
01
Waarde en vorm zekerheidstelling
01
De bankgarantie verzenden aan:
Gemeente Het Hogeland
Hoofdstraat west 1
9980 AA Uithuizen
Lid 01 alleen opnemen als geen zekerheidstelling van de aannemer wordt verlangd.
05
De zekerheidstelling dient na opdracht aangetekend te worden verzonden aan de opdrachtgever. De aannemer ontvangt van de directie de exacte adresgegevens en contactpersoon.
Tevens verstrekt de aannemer een kopie van de zekerheidstelling aan de directie.
06
De zekerheidstelling dient verbonden te zijn aan het werk en mag niet worden voorzien van een verloopdatum.
Indien de bank wel een verloopdatum vermeldt op de zekerheidstelling dan dient de zekerheidstelling in ieder geval te zijn voorzien van een datum gelijkwaardig aan einde van de onderhoudstermijn. Bij uitstel van oplevering dient de aannemer de zekerheidstelling te wijzigen op verzoek van de directie en deze binnen 14 dagen na het verzoek te verstrekken op de wijze volgens lid 05.
07
Na de laatste zin van artikel 01.07.01. lid 01 van de Standaard wordt toegevoegd:
Elk voorbehoud op de bankgarantie van de bank of financiële instelling die de bankgarantie afgeeft wordt opgevat als een weigering een bankgarantie af te geven.
08
Na afloop van de periode, gedurende welke de bankgarantie conform art. 43a lid 5 van de UAV 2012 van kracht is, zal na een schriftelijk verzoek van de aannemer de zekerheidstelling aan de aannemer worden teruggezonden.
08
Bijdragen
03
RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek
01
Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via de raamovereenkomst wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald. Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost 960010 ‘Bijdrage RAW-systematiek' opnemen.
10
Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
02
Vergunningen door de aannemer te verzorgen
01
De aannemer dient alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen aan te vragen die benodigd zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Tevens behoort tot de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer, de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit de verleende vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.
02
De aannemer overtuigt zich voor de feitelijke aanvang van het werk dat alle door hem te verzorgen noodzakelijke vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen aanwezig zijn. Het ontbrekende dient door hem, op zijn kosten, nader verzorgd te worden.
11
Verband met andere werken
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2015-01
2015-04-01
Werken, die in elkander grijpen
01
In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
-Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden door de verenigingen.
-Gebruik van de velden door schoolsporten.
-Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan onder andere de verhardingen, groenvoorzieningen, meubilair en gebouwen op de sportparken door- of namens de opdrachtgever.
De desbetreffende in elkander grijpende werken vermelden. Voor de coördinatie van deze werken wordt verwezen naar par. 31 lid 2 van de UAV 2012
13
Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
06
Algemeen tijdschema, werkplan
01
Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
Dit tijdschema binnen 15 werkdagen na opdracht inleveren.
Dit schema in afwijking van de UAV 2012 in 3-voud indienen bij de directie
Bij te late inlevering zal de aannemer een boete van € 250,- per dag worden opgelegd.
02
Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- wijze van uitvoering;
-te gebruiken materieel;
-personele bezetting;
-tijdstippen waarop ter beschikking te stellen materialen gewenst zijn;
-werkzaamheden nutsbedrijven;
-werkzaamheden derden;
-benodigde verkeersmaatregelen en omleidingen;
-plan voor opslag en afvoer vrijkomende materialen.
03
Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.
07
De aannemer verstrekt een stortingsbewijs of een bewijs van afgifte van de ingevolge van het bestek naar een erkende of geëigende eindverwerkingsinrichting (stortplaats) of naar een erkende of geëigende be/verwerkingsinrichting afgevoerde materialen.
14
Bouwstoffen
03
2020-05-01
verplicht
2020-05
2015-01
2020-04-22
Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)
01
In aanvulling op paragraaf 18 van de UAV en in afwijking van artikel 01.14.03 lid 01 van de Standaard is de directie bevoegd alle geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer te keuren. Bij herkeuring en nader onderzoek is de directie tevens bevoegd de controle te doen plaats vinden na verwerking en verdichting van de bouwstof. Paragraaf 17 van de UAV blijft van toepassing. Dit geldt ook voor bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring en/of CE-markering worden geleverd.
02
Bouwstoffen welke door of namens de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen. De bedoelde keuringen vinden steeksproefsgewijs plaats.
03
Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:
-meerdere plaatsen van herkomst;
-herkeuring;
-aanvullend onderzoek;
-nader onderzoek;
-selecte keuringen.
08
Informatie-overdracht bouwstoffen
01
Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm. Op elke afleveringsbon wordt ook het nummer van de betreffende CE-markering vermeld.
02
Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.
09
Verwerken bouwstoffen - algemeen
01
Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst".
02
De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders vermeld in dit bestek.
04
Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte verwerkingsvoorschriften.
05
Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet is toegestaan.
16
Verzekeringen
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2018-09-04
CAR-verzekering, af te sluiten door de opdrachtgever
01
Door de opdrachtgever zal een Constructie All Riskverzekering (CAR verzekering) worden afgesloten tot het bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten.
Verzekerde partijen zijn:
de verzekeringnemer, opdrachtgever en/of aanbesteder, bouwdirectie, mede- en onderaannemers, architecten, adviseurs, constructeurs, alsmede hun ondergeschikten en/of hun vertegenwoordigers indien en voor zover een van de genoemde partijen voor hen aansprakelijk is.
02
De aansprakelijkheid van de aannemer(s), mede- en onderaannemers, architecten, adviseurs, constructeurs, alsmede hun ondergeschikten en/of hun vertegenwoordigers (hierna in dit artikel over de CAR verzekering gezamenlijk te noemen: de aannemer), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever een CAR verzekering heeft afgesloten.
03
De CAR verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene onderhoudsverplichting, met inachtneming van het daaromtrent in de polisvoorwaarden gestelde, de navolgende dekking bieden:
Rubriek 1: het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en);
Rubriek 2: het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
Rubriek 3: schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
Rubriek 5: eigendommen directie en personeel.
Ongeacht de overige bepalingen biedt de CAR verzekering in elk geval geen dekking voor:
a. schade aan aannemersmateriaal eigendom van de aannemer zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.
04
Mocht de CAR verzekering van de opdrachtgever om welke reden dan ook geen dekking bieden dan komt de schade waar geen dekking voor is voor eigen rekening en risico van de aannemer.
05
De in de CAR verzekering gestelde eigen risico bedragen en de niet onder de verzekering vallende schade zijn voor rekening van de aannemer. De eigen risico bedragen van de CAR verzekering zijn:
a. € 5.000,- per gebeurtenis voor Rubriek 1, 2 en 3;
b. € 500,- per gebeurtenis voor Rubriek 5.
06
De polis van de CAR verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De aannemer is gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en zijn medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet na leven van deze verplichtingen.
07
De aannemer dient te allen tijde adequaat verzekerd te zijn voor schade in de breedste zin van het woord gedurende de uitvoering van het werk en/of de opdracht en/of gedurende de algemene onderhoudsverplichting. Dit houdt onder andere in dat naast de CAR verzekering van de opdrachtgever de aannemer zich voor eigen rekening dient te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en/of de opdracht en het gebruik van aannemersmaterieel.
De aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 1.250.000,- (zeggen één miljoen tweehonderdvijftig duizend euro) per gebeurtenis en dient op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te worden overlegd.
05
Verzekeringen inzake in te zetten werkmaterieel en vaartuigen
01
De aannemer, mede- en onderaannemers dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet verzekerd te zijn. Voorgenoemd materieel dient tegen het werkrisico verzekerd te zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen.
02
Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de opdrachtgever, diens adviseur, bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel. Niet voor aansprakelijkheid verzekerd werkmaterieel zoals in dit artikel beschreven mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt.
03
De verzekeringsdekking dient volledig primair dekkend te zijn voor alle op de polis verzekerde partijen.
04
De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis aan de directie overleggen.
05
Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de partij, die voor de schade aansprakelijk is met inachtneming van het bepaalde in leden 6 en 7 van dit artikel.
06
De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren.
07
De gevolgen van het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in dit artikel vastgelegd, komt in het geval van schade voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten en/of instandhouden van deze polis.
19
Arbeidsomstandigheden
01
Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)
04
Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit vermelde informatie tevens een bijlage "Alarmkaart" te bevatten waarop de volgende gegevens zijn vermeld:
-de namen van BHV-ers en EHBO-ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
-de plaats van EHBO-trommels op het werk;
-routekaarten naar en de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbij zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
-de handelwijze bij alarmsituaties;
-contactgegevens van de Inspectie SZW.
De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt een afschrift van bovenstaande alarmkaart leesbaar (ook bij afgesloten keet) op de bouwplaats aan.
05
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
06
Alle kosten betreffende arbeidsomstandigheden en veiligheid & gezondheid voor dit werk dienen te zijn inbegrepen in de inschrijvingssom.
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2015-01
2020-04-28
Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
01
De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De dienst SZW regio Noord is gevestigd te:
Postbus 30016
9700 RM Groningen
tel. (050) 522 58 80
fax. (050) 526 72 02
Lid 01 altijd samen opnemen met lid 02.
03
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 lid E van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
04
Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:
- de handelwijze bij alarmsituaties;
- de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.
05
Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen moeten in de aanneemsom zijn inbegrepen.
06
Binnen twee weken na de opdracht van het werk, en bij aanpassing(en) een V&G-plan overeenkomstig het Besluit in tweevoud indienen bij de directie. Het V&G-plan dateren en ondertekenen.
21
RAW-raamovereenkomst
10
RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid
01
Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2020 = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
Basisjaar van de reeks invullen. Raadpleeg voor het meest recente basisjaar de website opendata.cbs.nl/statline.
Voor de grondslagen voor de indexering zijn verschillende mogelijkheden.
Die mogelijkheden zijn in lid 01, lid 02, lid 03 en lid 04 van dit artikel beschreven.
De berekeningsformule is beschreven in lid 05.
De bestekschrijver moet een keuze maken uit lid 01, lid 02, lid 03 of lid 04, maar moet daarbij altijd lid 05 opnemen.
05
De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = ..…. % , waarin:
B01=de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1=de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = …... % , waarin:
B0n=de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1=de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.
Lid 05 altijd opnemen als lid 01, lid 02, lid 03 of lid 04 wordt opgenomen.
23
Communicatie
02
2017-08-03
verplicht
2020-05
2017-08
2015-04-01
Bouwvergaderingen
01
Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 (versie 2025). De aannemer dient er rekening mee te houden dat de bouwvergaderingen een frequentie hebben van 1 x per 4 weken. De aannemer of diens gemachtigde dient bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.
Dit artikel opnemen als de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk bouwvergaderingen wil houden. Eventueel de frequentie van de te houden bouwvergaderingen vermelden.
23
Drainage
1
Horizontale drainage
2
Eisen en uitvoering
03
Dichtheid aanvullingen
01
Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.
7
Meet- en verrekenmethoden
01
2024-09-30
verplicht
2020-05
2023-09
2024-05-23
Meting lengte drainreeks
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.
51
Groenvoorzieningen
0
Groenvoorzieningen, algemeen
1
Begrippen groenvoorzieningen
03
2015-01-01
verplicht
2015-01
2014-09-12
Insporingsdiepte van materieel
01
De velden mogen alleen worden bereden met machines en tractoren waarvan de wieldruk en het profiel van de banden (gazonbanden), zodanig is dat geen oneffenheden in de velden ontstaan en de grasmat niet wordt beschadigd.
2
Eisen en uitvoering
01
Algemeen
01
In afwijking van artikel 01.18.05 van de Standaard geldt dat indien schade wordt veroorzaakt aan bomen, de schade zal worden verhaald op de veroorzaker. De schade zal worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB door middel van de nieuwe rekenmethode volgens de Richtlijnen NVTB. De veroorzaker draagt in afwijking van het gestelde ook de taxatiekosten.
11
Werken nabij te handhaven beplanting
01
In de kroonprojectie zijn de hiernavolgende bewerkingen niet toegestaan tenzij de directie anders beslist:
-opslag van bouwmaterialen en plaatsen van keten;
-manoeuvreren met en parkeren van voertuigen;
-bevestigen van voorwerpen aan en om stam of takken;
-machinale bewerking van grond;
-ontgravingen en ophogingen.
3
Sportvelden
1
Begrippen
01
Onderhoud
10
Alle machines die gebruikt worden op de velden moeten schoon en vrij zijn van verontreinigingen.
11
Grond en maaisel op de verhardingen direct verwijderen.
2
Eisen en uitvoering sportvelden
02
Zaaien en bezoden, algemeen
01
De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet voldoende aanslaan van het gras zonder verrekening maatregelen nemen om een goede grasmat te verkrijgen.
02
Graszaad leveren onder NAK-plombe en vermelding van "oranjeband" of "rassenlijstmengsel" volgens de meest recente Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen.
10
Het zaaiklaarmaken en inzaaien op eerste aanzegging van de directie binnen 24 uur uitvoeren. In aansluiting op paragraaf 46 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt bepaald, dat wanneer aannemer niet binnen 2 werkdagen met voornoemde werkzaamheden is begonnen, de opdrachtgever gerechtigd is het werk voor rekening van de aannemer uit te voeren
11
Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte heeft bereikt van 50 mm.
12
Het doorzaaien dient te worden uitgevoerd na het inslepen van het zand.
13
Het doorzaaien dient te worden uitgevoerd met een doorzaaimachine minimale rijafstand 35 mm.
14
De werksnelheid tijdens het in gebruik zijn van de doorzaaimachine dient zodanig te zijn, dat het gedeponeerde zaad in de zode terechtkomt.
15
De aannemer dient kruislinks door te zaaien.
6
Bouwstoffen
01
Dresszand en dressgrond
06
Het zand dient opgebracht te worden door middel van bezandingswagens op brede lage druk banden (gronddruk bij maximale belasting 500 gram per cm2).
07
Extra aandacht zal moeten worden besteed aan de doelgebieden en die gedeelten die kapot gespeeld zijn. De intensiteit van de bewerking kan hier variëren.
61
Werk algemene aard
2
Bijbehorende verplichtingen
1
Bijbehorende verplichtingen ter beschikking stellen
01
Ter beschikking stellen materieel
01
De WA-landmateriaalverzekering van het door de aannemer (van hem of van door hem ingeschakelde onderaannemers) beschikbaar gestelde materieel moet ook dekking geven voor aansprakelijkheidsschaden als gevolg van de gegeven instructies door of namens de directie (het zogenoemde regie-risico).
Besteknummer: S1604C1-S01 - Onderhoud natuurgrasvelden gemeente Het Hogeland
Opdrachtgever: Gemeente Het Hogeland
Gemaakt door: PLANN ingenieurs
Vrij gedeelte na overeenkomst
01
.....
.....
Besteknummer: S1604C1-S01 - Onderhoud natuurgrasvelden gemeente Het Hogeland
Opdrachtgever: Gemeente Het Hogeland
Gemaakt door: PLANN ingenieurs
Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten
01
.....
.....
Besteknummer: S1604C1-S01 - Onderhoud natuurgrasvelden gemeente Het Hogeland
Opdrachtgever: Gemeente Het Hogeland
Gemaakt door: PLANN ingenieurs
Inschrijvingsbiljet
Behoort bij:
S1604C1-S01
.....
I N S C H R I J V I N G S B I L J E T
De hierna te noemen inschrijver(s):
A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)
gevestigd te:
KVK-nummer:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
S1604C1-S01
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)
te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.
Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016
(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
Gedaan op
(datum), te
(plaats).
De inschrijver(s)
A) (handtekening)
(naam)
(functie)
B) (handtekening)
(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)
(functie)
Besteknummer: S1604C1-S01 - Onderhoud natuurgrasvelden gemeente Het Hogeland
Opdrachtgever: Gemeente Het Hogeland
Gemaakt door: PLANN ingenieurs
Inschrijvingsstaat
Behoort bij:
S1604C1-S01
.....
I N S C H R I J V I N G S S T A A T
Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):
A)
gevestigd te:
B)
gevestigd te:
C)
gevestigd te:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)