Tahoma 9 9 2025-09 2025-09 1.20 21/08/2025 2026-4002 Verduurzaming OVL Het renoveren van de openbare verlichting in gemeente Meierijstad, perceel 1 2026-03-25 2026-03-25 9992 157789 2026-03-02 1184 D6EDB1C037D75E4421B87A59C7C4B57E Vrij gedeelte voor bestek 01 RAW-bestek Het renoveren van de openbare verlichting in gemeente Meierijstad, perceel 1. 02 COLOFON Project: RAW-bestek voor de verduurzaming van de openbare verlichtingsinstallatie in gemeente Meierijstad Opdrachtgever: Gemeente Meierijstad Afdeling: Openbaar gebied Contactpersoon: dhr. Ramon Smits Opgesteld door: Nobralux, dhr. T. Alsemgeest Nobralux, dhr. K. van Oorschot Vrijgegeven: Nobralux, dhr. J. Berends Intern projectnummer: 2026-4002 Verduurzaming OVL Extern projectnummer: MEI-25-04 10 Datum: 24-3-2026 Versie: NVI 1 Status: DEFINITIEF Aansprakelijkheid Aanbestedende dienst Dit document met bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. Wanneer in dit document een norm, merk- of fabricaatnaam staat vermeld en de toevoeging 'of gelijkwaardig' is weggelaten, dient conform artikel 2.76 Aanbestedingswet deze toevoeging aanwezig te worden geacht, om zodoende niet in strijd met het Europese non-discriminatiebeginsel te handelen. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Nobralux B.V. is gecertificeerd op basis van ISO 9001. © Nobralux B.V. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nobralux B.V. noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Nobralux B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Nobralux B.V. geleverde document. 1. Algemeen 01 Opdrachtgever Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Meierijstad. Namens deze, de beheerder civieltechnisch vastgoed. 02 Directie In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van het werk, één of meer personen aan om als directie op te treden. 03 Locatie Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van gemeente Meierijstad, beperkt tot de voormalige gemeente Veghel. Deze omvat de volgende kernen inclusief het buitengebied: - Veghel; - Eerde; - Zijtaart; - Mariaheid; - Erp; - Keldonk; - Boerdonk. 04 Algemene beschrijving De werkzaamheden binnen dit bestek hebben betrekking op verduurzaming en reconstructies van de openbare verlichtingsinstallatie (OVL). De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: - Het leveren van masten en armaturen; - Het vervangen, monteren en aansluiten van verlichtingsobjecten, masten, armaturen en verlichtingstechnieken; - Het coördineren van werkzaamheden aan het gereguleerde netwerk; - Rapporteren van de verrichte werkzaamheden; - Het aanleveren van revisiegegevens. 05 Tijdsbepaling Het werk dient aaneengesloten te worden uitgevoerd. De werkzaamheden dienen vóór 31 december 2026 te zijn uitgevoerd en opgeleverd. Hierbij wordt de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer bepaald overeenkomstig de Standaard artikel 01.13.07. 06 Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV, paragraaf 11 lid 1, bedraagt voor dit RAW-bestek zes (6) maanden. 07 GARANTIETERMIJN Een garantietermijn als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 wordt verlangd. Paragraaf 01.15 van de Standaard is van toepassing. Op alle leveranties is de geldende garantie van de desbetreffende fabrikant van kracht. Voor aanvullende garantietermijnen wordt verwezen naar paragraaf 34.14 van deel 3 in dit bestek. 2. Beschrijving 2.1.Algemene gegevens 01 Tekeningen Zie bijlagen. 02 Peilen en hoofdafmetingen Niet van toepassing. 03 Kwaliteitsborging Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, moet rekening houden met de volgende stop/ bijwoonpunten: 1. Accorderen van leveringen van materialen die niet in dit RAW-bestek zijn opgenomen; 2. Accorderen toepassing afwijkende verkeersmaatregelen. 04 Bijlagen De volgende bijlagen behoren tot dit RAW-bestek: - Inschrijvingsbiljet; - Inschrijfstaat; - Definitieve vervangingsopgave OVL Meierijstad 2026; - Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase; - Eenmalige verklaring E-Veiligheid; - Bomenposter werken rond bomen; - Functionele specificatie leverantie armaturen; - Lichtberekeningen: - Lichtberekening Type A; - Lichtberekening Type C; - Lichtberekening Type D; - Lichtberekening Type E; - Lichtberekening Type G. 05 ADRESSEN Gemeente Meierijstad Postadres: Postbus 10.001, 5460 DA Veghel Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 5461 KN Veghel Telefoon: 14 0413 Website: www.meierijstad.nl Contactpersoon: Dhr. R. Smits Gemeentewerf Schijndel Bezoekadres: Bogaard 2, 5482 WL Schijndel Gemeentewerf Veghel Bezoekadres: Doornhoek 3736, 5465 TA Veghel 06 NETBEHEERDER Beheerder gereguleerde net Enexis. 07 ALGEMENE INFORMATIE OVL GEMEENTE MEIERIJSTAD De openbare verlichting omvat in hoofdzaak ca. 21.750 lichtmasten met één of meerdere armaturen. De masten zijn voor het merendeel stalen masten, daarnaast komen ook circa 350 aluminium masten voor en enkele van overige materialen. Het aantal armaturen bedraagt circa 22.400 waarvan 68% LED. Binnen dit bestek wordt een deel van het resterende conventionele areaal voorzien van LED. Deel 2.2 Nadere beschrijving 2.2. Verklaring 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV. 1 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transport- en verpakkingskosten, laden/lossen en kosten van 'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, volgens figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast de
rijbaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
Wanneer verkeersmaatregelen van een andere orde worden verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten. 1014 Vervangen verlichtingsobject Betreft vervangen van een verlichtingsobject. 101410 Vervangen verlichtingsobject lph=4m st 241 34 01 04 2020-05-01 verplicht 2025-09 2019-11-26 Vervangen verlichtingsobject. 1 9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte = 3,5 of 4 m.
Paaltopmast of enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- Eventueel uithouder;
- Armatuur;
- Aansluitsnoer van de aansluitvoorziening;
- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op bestekspostgroep 3120.
Materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen. 2 9 Aan te brengen verlichtingsobject: Mast:
- Lichtpunthoogte = 4 m.
- Paaltopmast
- Conisch
- RAL kleur 6009 of 7016 Verlichtingsarmatuur: - Aansluitsnoer monteren op aansluitvoorziening Objectnummer:
- Afmeting cijfervlakje enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;
- Cijferhoogte: 3,7 cm;
- Cijferkleur: zwart;
- Kleur sticker: wit reflecterend;
- Lettertype: Folio Bold Condensed;
- UV-bestendig materiaal. 3 9 Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder. 4 1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Inclusief:
- Ontgraven, aanvullen, verdichten
- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/aanbrengen graszoden/inzaaien gras
- Afvoeren van overtollige grond 5 1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
Bij aansluiting op het gereguleerde net dient de aannemer dit te coördineren en uit te voeren.
De kosten van de netbeheerder worden verrekend via bestekspostgroep 6. 6 1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3 101430 Vervangen verlichtingsobject lph=6m st 171 34 01 04 2020-05-01 verplicht 2025-09 2019-11-26 Vervangen verlichtingsobject. 1 9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte = 5,5 of 6 m.
Paaltopmast of enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- Eventueel uithouder;
- Armatuur;
- Aansluitsnoer van aansluitvoorziening;
- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op bestekspostgroep 3120.
Materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen. 2 9 Aan te brengen verlichtingsobject: Mast:
- RAL kleur 6009
- Lichtpunthoogte = 6 m
- Cilindrisch
- Enkele uithouder Enkele uithouder:
- 1,5 m in RAL kleur 6009 Verlichtingsarmatuur: - Aansluitsnoer monteren op aansluitvoorziening Objectnummer:
- Afmeting cijfervlakje enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;
- Cijferhoogte: 3,7 cm;
- Cijferkleur: zwart;
- Kleur sticker: wit reflecterend;
- Lettertype: Folio Bold Condensed;
- UV-bestendig materiaal. 3 9 Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder. 4 1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Inclusief:
- Ontgraven, aanvullen, verdichten
- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/aanbrengen graszoden/inzaaien gras
- Afvoeren van overtollige grond 5 1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
Bij aansluiting op het gereguleerde net dient de aannemer dit te coördineren en uit te voeren.
De kosten van de netbeheerder worden verrekend via bestekspostgroep 6. 6 1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3 101440 Vervangen verlichtingsobject lph=8m st 41 34 01 04 2020-05-01 verplicht 2025-09 2019-11-26 Vervangen verlichtingsobject. 1 9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte = 7,5 m of 8 m of 9 m.
Enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- Uithouder;
- Armatuur;
- Aansluitsnoer van aansluitvoorziening;
- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op bestekspostgroep 3120.
Materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen. 2 9 Aan te brengen verlichtingsobject: Mast:
- RAL kleur 6009
- Lichtpunthoogte = 8 m
- Cilindrisch
- Enkele uithouder Enkele uithouder:
- 1,5 m in RAL kleur 6009 Verlichtingsarmatuur: - Aansluitsnoer monteren op aansluitvoorziening Objectnummer:
- Afmeting cijfervlakje enkel 5 x 2,8 cm, dubbel 5 x 5,6 cm;
- Cijferhoogte: 3,7 cm;
- Cijferkleur: zwart;
- Kleur sticker: wit reflecterend;
- Lettertype: Folio Bold Condensed;
- UV-bestendig materiaal. 3 9 Grondstuk vullen conform eisen en leverantie netbeheerder. 4 1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Inclusief:
- Ontgraven, aanvullen, verdichten
- Verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/aanbrengen graszoden/inzaaien gras
- Afvoeren van overtollige grond 5 1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
Bij aansluiting op het gereguleerde net dient de aannemer dit te coördineren en uit te voeren.
De kosten van de netbeheerder worden verrekend via bestekspostgroep 6. 6 1 Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3 1015 Vervangen armaturen Betreft vervangen van een armatuur. 101510 Vervangen verlichtingsarmatuur lph≤5m st 2211 34 03 03 2020-05-01 verplicht 2025-09 2019-11-26 Vervangen verlichtingsarmatuur. Betreft het vervangen van een verlichtingsarmatuur op lph≤5m 1 1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen Ook inclusief verwijderen aansluitsnoer. 2 9 Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver en aansluitsnoer. 3 6 Montagewijze: Opzet of opschuif 4 1 Lichtpunthoogte: ≤5 m 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Aansluitsnoer monteren in armatuur; - Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening;
- Leveren revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3. 6 1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf volgens artikel 01 17 01 in deel 3
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen. 101520 Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<lph≤8m st 1112 34 03 03 2020-05-01 verplicht 2025-09 2019-11-26 Vervangen verlichtingsarmatuur. Betreft het vervangen van een verlichtingsarmatuur op 5m<lph≤8m 1 1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen Ook inclusief verwijderen aansluitsnoer. 2 9 Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver en aansluitsnoer. 3 6 Montagewijze: Opzet of opschuif 4 1 Lichtpunthoogte: 5<lph≤8 m 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Aansluitsnoer monteren in armatuur; - Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening;
- Leveren revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3. 6 1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf volgens artikel 01 17 01 in deel 3
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen. 101530 Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<lph≤12m st 300 34 03 03 2020-05-01 verplicht 2025-09 2019-11-26 Vervangen verlichtingsarmatuur. Betreft het vervangen van een verlichtingsarmatuur op 8m<lph≤12m 1 1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen Ook inclusief verwijderen aansluitsnoer. 2 9 Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver en aansluitsnoer. 3 6 Montagewijze: Opzet of opschuif 4 1 Lichtpunthoogte: 8<lph≤12 m 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Aansluitsnoer monteren in armatuur; - Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening;
- Leveren revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3. 6 1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf volgens artikel 01 17 01 in deel 3
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen. 1016 Vervangen lichtbron Betreft vervangen van een conventionele lichtbron voor een retrofit lamp. 101610 Vervangen lamp lph≤5m st 30 34 04 03 2015-01-01 verplicht 2025-09 2014-05-29 Vervangen lamp. Vervangen van lichtbron voor een retrofit lamp op lph≤5m. 1 1 Verlichtingsarmatuur: CPO, CDO, PL of SON. Aantal lampen per verlichtingsarmatuur: 1. 2 1 Te verwijderen lamp: CPO, CDO, PL of SON. 3 1 Lichtpunthoogte: ≤5 m 4 1 Aanbrengen lamp: Retrofit 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
Aanvullende werkzaamheden conform 34 12 07 in deel 3.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3. 6 2 Vrijgekomen lampen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen. 1017 Ombouwen conventioneel armatuur 101710 Ombouwen conventioneel armatuur 4m<lph≤12m st 238 34 00 99 Ombouwen conventioneel armatuur 4m<lph≤12m Verwijderen van een conventionele lichtbron en installeren van een LED-plaat op een Arc armatuur.
Verlichtingsarmatuur: Indal/Industria Arc 80 SGP
Te verwijderen lamp: Conventioneel. Aanbrengen verlichtingstechniek: - LED-plaat met geïntegreerde dimbare driver voorzien van dimregime volgens artikel 34 16 05 in deel 3.
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Aanvullende werkzaamheden conform 34 12 07 in deel 3.
- Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3.
- Vrijgekomen lampen vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf volgens artikel 01 17 01 in deel 3. Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen. 2 LEVEREN MATERIALEN 201 MASTEN 2010 Masten van staal Stalen masten en uithouders dienen te voldoen aan de eisen zoals omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3. Uithouders voor de masten zitten inbegrepen in te leveren masten. 201010 Leveren lichtmast conische paaltopmastmast lph 4,0 m RAL6009 st 241 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-04-24 Leveren lichtmast. Stalen conische paaltopmast volgens tekening NLX-ST-CO-PT-4000 Inclusief montagerail en passend mastdeurtje. Leveren: op plaats van verwerking 1 1 Lichtmast van staal 2 4 Uitvoeringsvorm: conisch paaltopmast 3 9 Lichtpunthoogte 4,0 m 4 5 Zonder uithouder
5 4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
RAL kleur 6009 6 1 Met grondstuk zonder grondplaat Grondstuklengte: 0,80 m Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µm. 201050 Leveren lichtmast paaltopmast lph 6,0 m. enkele uith. st 171 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-04-24 Leveren lichtmast. Stalen cilindrische mast volgens tekening NLX-ST-VE-EU-6000 geschikt voor montage enkele uithouder. Inclusief montagerail en passend mastdeurtje. Leveren: op plaats van verwerking 1 1 Lichtmast van staal 2 1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd 3 9 Lichtpunthoogte 6,0 m 4 1 Met afneembare uithouder met 1 arm Uithouderlengte: 1500 mm RAL kleur 6009
Volgens tekening NLX-ST-EU-1500 5 4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
RAL kleur 6009 6 1 Met grondstuk zonder grondplaat Grondstuklengte: 1,13 m Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µm. 201060 Leveren lichtmast paaltopmast lph 8,0 m. enkele uith. st 41 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-04-24 Leveren lichtmast. Stalen cilindrische mast volgens tekening NLX-ST-VE-EU-8000 geschikt voor montage enkele uithouder. Inclusief montagerail en passend mastdeurtje. Leveren: op plaats van verwerking 1 1 Lichtmast van staal 2 1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd 3 9 Lichtpunthoogte circa 8,0 m 4 1 Met afneembare uithouder met 1 arm Uithouderlengte: 1500 mm RAL kleur 6009
Volgens tekening NLX-ST-EU-1500 5 4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat zoals
omschreven in artikel 34 16 02 in deel 3.
RAL kleur 6009 6 1 Met grondstuk zonder grondplaat Grondstuklengte: 1,20 m Beschermingswijze: grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µm. 202 ARMATUREN Onder hoofdcode 2020 staan functioneel beschreven armaturen. Dit zijn de armaturen die aangeboden zijn in de bijlagen functionele lichtberekeningen, die voldoen aan de eisen in de Bijlage - Functionele specificaties leverantie armaturen.
Onder hoofdcode 2021 staan beelbepalende armaturen.
Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde verwijderingsbijdrage.
Levering projectmatige armaturen volgens technische specificaties.
Zhaga-connector en dimbare (D4i) driver zitten inbegrepen in te leveren armaturen. 2020 Armaturen projectmatig 202020 Leveren verlichtingsarmatuur type A st 2103 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft het leveren van een kegel verlichtingsarmatuur, type A
Armatuur specificaties:
- kap in standaard RAL kleur
- lichtkleur: 3000K
- Overige specificaties conform 'Bijlage - Functionele specificaties leverantie armaturen.'
- Configuratie conform: 'Bijlage - Lichtberekening Type A' Leveren van een aansluitsnoer volgens bestekspost 206030. - Verlichtingsarmatuur voorzien van Zhaga connector (bovenop); - Leveren, monteren en inregelen van een OLC op de Zhaga connector (bovenop) volgens artikel 34 16 06 in deel 3. - Inclusief 10 jaar telemanagementsysteem abonnement volgens artikel 34 16 06 in deel 3. 1 9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare D4i driver voorzien van dimregime volgens artikel 34 16 05 in deel 3.
Driver geschikt voor Dali-2 conform DiiA-specificaties Dali part 101, 102, 207, 250, 251, 252, 253 en AUX. 2 1 Leveren op plaats van verwerking
Montagewijze: Opzet 202040 Leveren verlichtingsarmatuur type C st 968 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft het leveren van een koffer verlichtingsarmatuur, type C
Armatuur specificaties:
- kap in standaard RAL kleur
- lichtkleur: 3000K
- Overige specificaties conform 'Bijlage - Functionele specificaties leverantie armaturen'
- Configuratie conform: 'Bijlage - Lichtberekening Type C' Leveren van een aansluitsnoer volgens bestekspost 206030. - Verlichtingsarmatuur voorzien van 2 Zhaga connectors (bovenop en onderop); - Leveren en monteren van een afdekdop Zhaga connector (onderop); - Leveren, monteren en inregelen van een OLC op de Zhaga connector (bovenop) volgens artikel 34 16 06 in deel 3. - Inclusief 10 jaar telemanagementsysteem abonnement volgens artikel 34 16 06 in deel 3. 1 9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare D4i driver voorzien van dimregime volgens artikel 34 16 05 in deel 3.
Driver geschikt voor Dali-2 conform DiiA-specificaties Dali part 101, 102, 207, 250, 251, 252, 253 en AUX. 2 1 Leveren op plaats van verwerking
Montagewijze: Opzet/opschuif 202050 Leveren verlichtingsarmatuur type D st 442 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft het leveren van een koffer verlichtingsarmatuur, type D
Armatuur specificaties:
- kap in standaard RAL kleur
- lichtkleur: 3000K
- Overige specificaties conform 'Bijlage - Functionele specificaties leverantie armaturen'
- Configuratie conform: 'Bijlage - Lichtberekening Type D' Leveren van een aansluitsnoer volgens bestekspost 206030. - Verlichtingsarmatuur voorzien van 2 Zhaga connectors (bovenop en onderop); - Leveren en monteren van een afdekdop Zhaga connector (onderop); - Leveren, monteren en inregelen van een OLC op de Zhaga connector (bovenop) volgens artikel 34 16 06 in deel 3. - Inclusief 10 jaar telemanagementsysteem abonnement volgens artikel 34 16 06 in deel 3. 1 9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare D4i driver voorzien van dimregime volgens artikel 34 16 05 in deel 3.
Driver geschikt voor Dali-2 conform DiiA-specificaties Dali part 101, 102, 207, 250, 251, 252, 253 en AUX. 2 1 Leveren op plaats van verwerking
Montagewijze: Opzet/opschuif 202060 Leveren verlichtingsarmatuur type E st 296 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft het leveren van een koffer verlichtingsarmatuur, type E
Armatuur specificaties:
- kap in standaard RAL kleur
- lichtkleur: 3000K
- Overige specificaties conform 'Bijlage - Functionele specificaties leverantie armaturen'
- Configuratie conform: 'Bijlage - Lichtberekening Type E' Leveren van een aansluitsnoer volgens bestekspost 206030. - Verlichtingsarmatuur voorzien van 2 Zhaga connectors (bovenop en onderop); - Leveren en monteren van een afdekdop Zhaga connector (onderop); - Leveren, monteren en inregelen van een OLC op de Zhaga connector (bovenop) volgens artikel 34 16 06 in deel 3. - Inclusief 10 jaar telemanagementsysteem abonnement volgens artikel 34 16 06 in deel 3. 1 9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare D4i driver voorzien van dimregime volgens artikel 34 16 05 in deel 3.
Driver geschikt voor Dali-2 conform DiiA-specificaties Dali part 101, 102, 207, 250, 251, 252, 253 en AUX. 2 1 Leveren op plaats van verwerking
Montagewijze: Opzet/opschuif 202070 Leveren verlichtingsarmatuur type G st 25 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft het leveren van een koffer verlichtingsarmatuur, type G
Armatuur specificaties:
- kap in standaard RAL kleur
- lichtkleur: 3000K
- Overige specificaties conform 'Bijlage - Functionele specificaties leverantie armaturen'
- Configuratie conform: 'Bijlage - Lichtberekening Type G' Leveren van een aansluitsnoer volgens bestekspost 206030. - Verlichtingsarmatuur voorzien van 2 Zhaga connectors (bovenop en onderop); - Leveren en monteren van een afdekdop Zhaga connector (onderop); - Leveren, monteren en inregelen van een OLC op de Zhaga connector (bovenop) volgens artikel 34 16 06 in deel 3. - Inclusief 10 jaar telemanagementsysteem abonnement volgens artikel 34 16 06 in deel 3. 1 9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare D4i driver voorzien van dimregime volgens artikel 34 16 05 in deel 3.
Driver geschikt voor Dali-2 conform DiiA-specificaties Dali part 101, 102, 207, 250, 251, 252, 253 en AUX. 2 1 Leveren op plaats van verwerking
Montagewijze: Opzet/opschuif 2021 Armaturen beeldbepalend 202110 Leveren verlichtingsarmatuur Bollard zuil st 7 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft het leveren van een Bollard verlichtingszuil, type Avenida van fabrikant LUG.
Armatuur specificaties:
- Zuil lph = 1 m
- kap in standaard RAL kleur
- Lichtstroom: 1200 lm
- lichtkleur: 730 warm wit
- 13,5 watt
- Rondstralend Leveren van een aansluitsnoer volgens bestekspost 206030. 1 9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare D4i driver voorzien van dimregime volgens artikel 34 16 05 in deel 3.
Driver geschikt voor Dali-2 conform DiiA-specificaties Dali part 101, 102, 207, 250, 251, 252, 253 en AUX. 2 1 Leveren op plaats van verwerking 202130 Leveren armatuur DBL Verlichting Cochem 2040 - Paaltop st 151 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur, type Cochem 2040 van fabrikant DBL Verlichting, paaltop.
Armatuur specificaties:
- kap in kleur RAL 7016
- Lichtstroom: 1560 lumen
- lichtkleur: 3000K
- 17 watt
- RLS optiek
- 350 mA Leveren van een aansluitsnoer volgens bestekspost 206030. - Verlichtingsarmatuur voorzien van Zhaga connector (bovenop); - Leveren, monteren en inregelen van een OLC op de Zhaga connector (bovenop) volgens artikel 34 16 06 in deel 3. - Inclusief 10 jaar telemanagementsysteem abonnement volgens artikel 34 16 06 in deel 3. 1 9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare D4i driver voorzien van dimregime volgens artikel 34 16 05 in deel 3.
Driver geschikt voor Dali-2 conform DiiA-specificaties Dali part 101, 102, 207, 250, 251, 252, 253 en AUX. 2 1 Leveren op plaats van verwerking
Montagewijze: Opzet 202140 Armatuur Lightronics GAM Helder hang 3/4 duims aansluiting st 84 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur, type GAM helder hang 3/4 duims aansluiting van fabrikant Lightronics.
Armatuur specificaties:
- kap in standaard RAL kleur
- Lichtstroom: 2300 lumen
- lichtkleur: 730 warm wit
- 15,1 watt
- LC-N optiek Leveren van een aansluitsnoer volgens bestekspost 206030. - Verlichtingsarmatuur voorzien van Zhaga connector (bovenop); - Leveren, monteren en inregelen van een OLC op de Zhaga connector (bovenop) volgens artikel 34 16 06 in deel 3. - Inclusief 10 jaar telemanagementsysteem abonnement volgens artikel 34 16 06 in deel 3. 1 9 Verlichtingsarmatuur met geïntegreerde dimbare D4i driver voorzien van dimregime volgens artikel 34 16 05 in deel 3.
Driver geschikt voor Dali-2 conform DiiA-specificaties Dali part 101, 102, 207, 250, 251, 252, 253 en AUX. 2 1 Leveren op plaats van verwerking
Montagewijze: Hangarmatuur 203 RETROFIT OPLOSSINGEN Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde verwijderingsbijdrage.
Alle lampen leveren op de plaats van verwerking. 2030 Lampen 203040 Leveren LED lamp ter vervaning van een SON-T 70w st 30 34 04 51 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-02-06 Leveren lamp. LED lamp ter vervaning van een SON-T 70w lamp 1 1 Lamp - Retrofit
- 3000K 6 1 Leveren op plaats van verwerking 2031 LED module 203110 LED-plaat ten behoeve van ombouwen armatuur st 238 34 00 99 LED-plaat ten behoeve van ombouwen armatuur Geschikt voor een verlichtingsarmatuur Indal/Industria Arc 80 SGP
- 4950 Lumen
- 730 warm wit Inclusief geïntegreerde dimbare driver voorzien van dimregime volgens artikel 34 16 05 in deel 3.
Leveren op plaats van verwerking. 206 DIVERSEN 206030 Leveren aansluitsnoer 3-aderig m 25911 34 07 51 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-02-06 Leveren aansluitsnoer. Type: H05RN-F, H07RN-F, H05BQ-F of H07BQ-F 1 1 Aansluitsnoer minimaal 1,0 mm2. Kleur: iedere beschikbare mantelkleur 6 2 Leveren: af fabriek of werkplaats 3 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 3120 Verwijderen/aanbrengen (on)verlichte bebording 312010 Verwijderen onverlichte verkeers-/ straatnaambord st 1 32 13 11 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-04-24 Verwijderen verkeersborden. Betreft: het verwijderen van een onverlicht verkeersbord, straatnaambord. of aanwijsbord. 4 9 Afmetingen: divers 5 9 De vrijgekomen materialen hergebruiken volgens bestekspostnummer 312020. 312020 Aanbrengen onverlichte verkeers-/ straatnaambord st 1 32 13 02 2010-12-01 verplicht 2025-09 2009-10-30 Aanbrengen onverlichte verkeers-/ straatnaambord Betreft: Het aanbrengen van de bij bestekspost 312010 vrijgekomen onverlicht verkeersbord, straatnaambord en aanwijsbord. De borden bevestigen aan: Lichtmast. 5 9 Afmetingen: Divers Monteren met roestvaststalen trekband (uitgaande van 2 trekbanden per bord) Inclusief aanbrengen rubber beschermingstape tussen band en mast, ter bescherming van mast (uitgaande van 2 rubber beschermingstape per bord) 6 TARIEVEN NETWERK 603 NETBEHEERDER ENEXIS De netbeheerder in de gemeente is Enexis.
De aannemer verzorgt in het Enexis-portaal tijdig de aanvragen. Tevens coördineert en financiert de aannemer de netwerkcase.
De aannemer dient rekenig te houden met de gebruikelijke doorlooptijden van Enexis, zodat de uitvoering hier geen hinder van ondervindt.
Na opdracht zal de gemeente Meierijstad de aannemer machtigen om in het Enexis-portaal te werken 603010 Aanvragen quickscan CROW 400 keer 453 34 06 99 Aanvragen quickscan CROW 400 Betreft: aanvragen en financieren quicksan CROW 400 Bij elke aanvraag in het portaal dient conform de richtlijnen van Enexis een quickscan ge-up-load te worden.
Uitgangspunt: Per verlichtingsobject quickscan aanvragen.
Werkzaamheden:
- Aanvragen quickscan via een databank ter keuze van de aannemer;
- Up-loaden in het Enexisportaal;
- Quicksan financieren;
- Wanneer de quickscan resulteert in een aanvullend onderzoek dan dient de aannemer de directie op de hoogte te brengen. 603020 Vervangen aansluiting 6A Enexis st 453 34 06 99 Vervangen aansluiting 6A Enexis Betreft: aanvragen, coördineren, uitvoeren en financieren om een huidige aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis te vervangen. Vervangen aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten 91 Eenmalige kosten 910010 ................................... EUR 0 910020 ................................... EUR 0 910030 ................................... EUR 0 910040 ................................... EUR 0 910050 ................................... EUR 0 919980 Overige eenmalige kosten EUR 0 919990 Korting EUR 0 92 Uitvoeringskosten 929990 Uitvoeringskosten EUR 0 93 Algemene kosten 939990 Algemene kosten EUR 0 94 Winst en risico 949990 Winst en risico EUR 0 96 Bijdragen 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR 0.25 Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen 3.Bepalingen 01 Algemeen en administratief 01 Algemene bepalingen 01 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 07 Op dit RAW-bestek zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in september 2025, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt. 08 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op het bestek. 09 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl. De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.crow.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw. 10 Voorts zijn op dit werk van toepassing de vigerende versies van: - UAV 2012 versie 2025 - De veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door TenneT; - Voorschriften gemeente Meierijstad 'Algemene Verordening Ondergrondse Infra' (AVOI); - Bomenposter werken rond bomen (bijlage). 06 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 INSCHRIJFSTAAT 05 De aannemer aan wie het werk is opgedragen, dient binnen vijf (5) werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat als Excel-bestand in bij de directie. 06 De percentages in de staartposten dienen op één (1) decimaal te zijn afgerond. 13 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN 06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal Nederlands. Alle personen die werkzaam zijn voor de uitvoering van dit contract dienen de Nederlandse taal, in zowel woord als geschrift, voldoende te beheersen. 07 In aanvulling op de van toepassing zijnde UAV 2012 stelt de opdrachtgever dat overheidsmaatregelen die de inschrijver ten tijde van de aanbesteding niet wist, niet kon weten, of niet had moeten weten -en hier dus geen rekening mee heeft kunnen houden bij inschrijving- vallen buiten de verantwoordelijkheid van de inschrijver. Zodra er zich een situatie voordoet of de aannemer voorziet dat deze situatie zich voor kan doen of voor zal doen die de uitvoering van de opdracht verstoort, treedt de aannemer direct in overleg met de opdrachtgever. Het doel van dit overleg is om de betreffende situatie, binnen de kaders van het mogelijke, op een zo efficiënt mogelijke wijze op te lossen, dan wel te voorkomen. 13 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01 01 13 van de Standaard leden 01 t/m 04, zijn voor rekening van de aannemer. 14 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld. 15 Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met: Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde raad gekozen, danwel door de voorzitter van de raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden. 16 In aanvulling op de Standaard wordt gesteld dat voor zover niet in de technische bepalingen van de Standaard is omschreven, onder het begrip "toepassen" wordt verstaan: de aanvoer, het aanbrengen, het voor de noodzakelijke periode in standhouden, het naderhand verwijderen en de afvoer van alle voor het betreffende onderdeel benodigde materialen incl. werkzaamheden en eventuele hulpmiddelen. 17 De aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding. 18 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 4 van de UAV 2012 deelt de aannemer de directie minstens één (1) week voor de aanvang van het werk mede, welke persoon de gevolmachtigde van de aannemer is. 19 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 9, lid 2 van de UAV 2012 worden de dag en tijdstip van opneming aan de aan de aannemer schriftelijk medegedeeld. Een mededeling per e-mail wordt gezien als schriftelijk. 02 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM 01 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 BETALING 03 In afwijking op het bepaalde in artikel 01 02 01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn exact 4 weken na aanvang van het bestek, zie hoofdstuk 5 van de inschrijvingsleidraad. 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING 01 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 ALGEMEEN 01 Het bepaalde in artikel 01 04 02 t/m 01 04 05 van de Standaard is niet van toepassing. 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES 01 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 INDIENEN DECLARATIES 04 Indienen van declaraties dient te verlopen conform werkwijze gespecificeerd in leidraad. 07 ZEKERHEIDSTELLING 01 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING 01 In afwijking op het gestelde in paragraaf 01.07 van de Standaard wordt van de aannemer géén zekerheidstelling verlangd. 08 Bijdragen 01 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. 02 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd. 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN 02 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 ONTHEFFINGEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN 01 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 verzorgt de aannemer zelf de benodigde vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden. 02 De benodigde vergunningen/ ontheffingen en kosten zijn op de website van de gemeente te raadplegen. De kosten dienen in de uitvoeringskosten te zijn opgenomen. 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 01 In aanvulling op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat andere werken kunnen plaatsvinden gedurende de uitvoering van dit RAW-bestek. 02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen. 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 02 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 KWALITEITSPLAN 01 Een kwaliteitsplan zoals bedoeld in artikel 01 13 02 van de Standaard wordt niet verlangd. 16 VERZEKERINGEN 02 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER 01 De opdrachtgever heeft een CAR-verzekering ten behoeve van architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s) afgesloten. 03 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade voor, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit RAW-bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,- per gebeurtenis. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als één (1) gebeurtenis. De aansprakelijkheid is beperkt tot 3.000.000,- euro per gebeurtenis met een maximum van 5.000.000,- per jaar. De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen: a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel; a. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel van de aannemer. 02 De aannemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering (WAM). Wanneer gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten. 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn. 04 De aannemer dient de digitale bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien (14) dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring te overleggen. 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 VRIJKOMENDE NIET VAN WAARDE ZIJNDE MATERIALEN 02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag (gemeente of provincie) erkende verwerkingsinrichting. 03 De verwerkingsinrichting dient voor wat betreft elektrisch materiaal conform de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur artikel 11, WEEELABEX/CENELEC gecertificeerd te zijn. Elektrisch materiaal betreft (niet uitputtend) (led)armaturen, losse voorschakelapparaten/ drivers en lampen. 04 De in lid 02 bedoelde vrijkomende materialen dienen door de aannemer vervoerd te worden naar en aangeboden aan een erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Opgegraven en vrijgekomen materiaal van het kabel- en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden aangeboden. De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegde gezag is voorgeschreven. 05 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen gasontladingslampen onderdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van vier (4) weken aan de directie te worden overhandigd. 06 Indien vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'. Het 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen. 07 In de door de aannemer op de 'Inschrijfstaat' opgegeven verrekenprijs voor het vervoeren en aanbieden van vrijgekomen materialen naar een verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, behoren tevens de kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen. 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 01 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE 03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer dient bij opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie ter goedkeuring in. De directie zal maximaal één (1) werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie onder voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de eerstvolgende bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie het definitieve plan aanbieden. 04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01 19 02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. De kosten voor het tijdens de uitvoeringsfase actualiseren van het veiligheids- en gezondheidsplan dienen in de uitvoeringskosten te zijn opgenomen. 06 Om aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen wordt NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische installaties' aanbevolen. 02 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE 03 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. 04 In aanvulling op artikel 01 19 02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01 19 02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van dit RAW-bestek opgedragen. 06 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140 01 De gemeente is eigenaar van de installaties en daarmee installatieverantwoordelijke. Binnen de gemeentelijke organisatie is een installatieverantwoordelijke aangewezen. 02 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten in het kader van dit RAW-bestek, is de aannemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de (deel)opdracht, en verantwoordelijk voor alle operationele taken. 03 De aannemer verklaart éénmaal schriftelijk bij aanvang van de contractperiode dat hij zich voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van dit RAW-bestek, conformeert aan het, binnen zijn organisatie, vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring. 04 De installatieverantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan: a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de aannemer; b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisiegegevens compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de directie. 05 De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden binnen dit RAW-bestek, welke voortvloeien uit onvolkomenheid van installaties, revisiegegevens en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen. 24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 1 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN 04 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 LAS- EN LICHTMASTGATEN 01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het maken van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast. 2 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING 08 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 LAS- EN LICHTMASTGATEN 01 Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter uit de bomen worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart riool). 02 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd. 03 Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag van ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden voorzien van een deugdelijke afzetting. 3 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT 01 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN 04 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan het meldadres(sen) van de betrokken leidingbeheerders en aan de directie. 7 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, MEET- EN VERREKENMETHODEN 06 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 GRONDWERK 01 Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in dit hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de besteksposten, tenzij anders is aangegeven. 34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING 1 OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN 1 OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN 06 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 DEFINITIES 01 Te verstaan is onder: • ·Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de (onderdelen van de) installatie. • ·Lichtpunthoogte (lph): De lichtpunthoogte is de hoogte vanaf maaiveld tot armatuur. • ·Het symbool ≤ : kleiner of gelijk aan; • ·Het symbool ≥ : groter of gelijk aan; • ·Revisiegegevens: alle gewijzigde gegevens/ tekeningen als gevolg van het uitvoeren van projecten; • ·Voorschakelapparatuur: zowel conventionele voorschakelapparatuur als LED-drivers. 07 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 NETBEHEERDER 01 Te verstaan is onder netbeheerder: beheerder van een elektriciteitsnetwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in de Standaard). 08 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 BEHEER EN EIGENDOM NETWERK 01 Overnamepunt netbeheerder. Onder het overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van de aansluitvoorziening aan de zijde waarop het aansluitsnoer van het armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de eigendomssituatie van de OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot de aansluitvoorziening is eigendom van de opdrachtgever. De werkzaamheden in dit RAW-bestek hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom is van de opdrachtgever. 02 Het electriciteitskabelnet is tot het in lid 01 genoemde overnamepunt (inclusief aansluitvoorziening) in beheer en eigendom van de netbeheerder in het betreffende gebied. Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het laagspanningsnet worden gerealiseerd door de netbeheerder. 09 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 STRAATWERK 01 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating. 10 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 WERKDAGEN, NORMALE UREN, BUITEN NORMALE UREN, kantoortijd 01 Onder een werkdag wordt een kalenderdag verstaan, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet-individuele vrije dag. 02 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur. 03 Onder de term 'buiten normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en 00.00 en 07.00 uur ('s nachts) en van 00.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen. 04 Het werken buiten de normale werktijden 07.00 uur - 18.00 uur, het werken in meer ploegen, het werken op zaterdag, zondag, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. 05 Onder kantoortijd wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 2 OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING 01 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE 04 Beschadiging aan materialen zonder verrekening herstellen. 02 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN 03 De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie bepaald. Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast constateert dat de locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen of dat het een onlogische plaats blijkt, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw te worden bepaald. 04 Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de vakscheidingen te worden geplaatst. 05 Afwijkingen ten opzichte van de ontwerptekening die tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf met de directie overlegd te worden. 06 Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,30 meter van de rijweg af te worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije doorgang op het voetpad dient hierbij altijd minimaal 0,90 meter te bedragen. 07 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken. Vrijkomend puin afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. 08 Ter voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast met schoon zand aanvullen en verdichten in lagen van 0,20 m. 09 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige condenswater nooit op de aansluitklemmen van de aansluitvoorziening kan komen. De maximale lengte van het aansluitsnoer na monteren: afstand armatuur tot aansluitvoorziening, vermeerderd met 0,50 meter. Indien het aansluitsnoer langer is dan voorgeschreven of zit op gerold in de mast, dient de aannemer dit te herstellen. 10 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen materialen. Te kort komende bestratingsmaterialen kunnen afgehaald worden op de gemeentewerf. Overgebleven materialen afvoeren overeenkomstig artikel 01 17 01 in deel 3 van dit RAW-bestek 11 Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig uitvoeren dat geen passtukken ontstaan kleiner dan een vierde straatsteen of tegel. 12 Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te zijn. Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien: - het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de werkdag; - de directie hiervan vooraf (telefonisch) in kennis is gesteld en - er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief voetgangers. 13 Indien een lichtmast in het gras wordt geplaatst dient dit na plaatsing in de originele staat te worden hersteld. 03 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUREN 02 Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage voorschriften van de fabrikant. 03 De tilthoek van armaturen wordt bepaald aan de hand van lichtberekeningen en is standaard 5 graden ten opzichte van het wegdek. 04 Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren: - controleren van de werking d.m.v. schakelen voedingspunt; - controleren/ corrigeren van de stand van het armatuur; - controleren/ corrigeren van een objectnummer op de lichtmast. - verwijderen van stickers van het armatuur; - invetten van bevestigingsmiddelen armatuur en mastluik met kopervet. Bij constatering van overhangend groen of dat een mastluik niet bereikbaar is door begroeiing, dient dit direct bij de directie te worden aangegeven. De aannemer is niet bevoegd om op eigen initiatief te snoeien. Bij het schakelen van het voedingspunt wordt een Z-nummer uitgegeven door de netbeheerder. Dit nummer dient door de aannemer aan de directie te worden doorgegeven. 05 Elk te plaatsen armatuur op een lichtmast wordt afzonderlijk beveiligd door een zekering in de aansluitvoorziening. 06 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 AANBRENGEN AANSLUITSNOER 01 Alle flexibele aders van de kabels, aardlitzen en snoeren afmonteren met geïsoleerde kabelschoenen fabrikaat AMP of gelijkwaardig, type ringtong, vork of draadpen van de juiste afmeting. 02 Het aansluitsnoer dient op trek ontlast te worden nabij de montageplaat en/of montagekast. 03 Daar waar het aansluitsnoer op een klem wordt "doorgelust" de draad niet onderbreken. 04 De bedrading op c.q. in de aansluitvoorzieningen zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige condenswater nooit in de aansluitingen kan komen. 07 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 VERVANGEN LAMPEN 01 De aannemer is verplicht op of nabij de huls of fitting van iedere te plaatsen lamp de plaatsingsdatum (als volgt dd-mm-jjjj) met een watervaste stift zodanig te vermelden dat deze ook na montage zichtbaar blijft. 02 Bij het vervangen van een lamp of het ombouwen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren: - controleren van de contacten van de lamphouders en aansluitingen van de geleiders; - de steunen van de lamp controleren; - controleren van de bevestiging van het armatuur; - de stand van het armatuur ten opzichte van de wegas én de horizontale stand controleren en zonodig corrigeren; - de binnen- en buitenkant van het armatuur reinigen met water en een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel; - de spiegels reinigen met een zachte schone doek; - controleren van de sluitingsklemmen op deugdelijkheid; - de bouten van de sluiting reinigen en invetten met zuurvrij vet. 08 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 NUMMEREN LICHTMASTEN 01 De nummering bij lichtmasten wordt aangebracht aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg, in overleg met de directie. Masten in de middenberm moeten aan beide zijden genummerd worden. 02 Tenzij de directie anders bepaalt dient nummering te geschieden op een hoogte van 2,00 meter boven het maaiveld. 03 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren. 04 Tenzij de directie anders bepaalt dienen nummers in portret stand en aaneengesloten te worden geplakt. 05 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden Celsius. 06 De nummers mogen niet worden aangebracht als de lichtmast nat is. 07 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk te worden aangebracht. 08 Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie. 09 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 VERLICHTE LICHTMASTRECLAME 05 Bij het uitwisselen van masten moeten de aanwezige lichtmastreclame en/of andere aanhangsels, deugdelijk worden overgezet op de nieuwe mast. De kosten worden door de aannemer verrekend op de desbetreffende bestekposten. 10 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN 01 Bij vervanging van masten zorgt de aannemer dat verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden en (onverlichte) lichtmastreclame weer op de oorspronkelijke locatie gemonteerd wordt. 02 Bij het plaatsen van een verkeers-, straatnaam- en aanwijsbord altijd een rubberen beschermingstape aanbrengen tussen beugel en lichtmast. 11 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 MATERIEEL 01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 18.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 18.00 tot 07.00 uur, aan de gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a). 12 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 AANSLUITINGEN OP HET OVL-NETWERK - MAATWERK AFHANKELIJK VAN NETBEHEERDER 02 De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan geen hinder in de netten van het energieleverend bedrijf of daarop aangesloten installaties veroorzaakt. 03 De administratieve werkzaamheden zoals de aanvraag bij het aansluiten, verplaatsen, heraansluiten of verwijderen van verlichtingsobjecten wordt uitgevoerd door annemer. 3 OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT 08 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS 01 De aannemer dient revisiegegevens van openbare verlichting voortkomend uit werkzaamheden digitaal in te leveren volgens de werklijst (Excel bestand) uit de bijlagen. Hiervoor dient de aannemer enkel de werklijst aan te vullen met de verlangde gegevens. Een opsomming van de verlangde gegevens is aangegeven onder lid 03. 02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisiegegevens op het moment van ingebruikneming van het werk of het betreffende onderdeel daarvan. 03 Als invulling van het weekrapport zoals omschreven in 34 13 10 levert de aannemer wekelijks de revisiegegevens van de verrichte werkzaamheden in de afgelopen 7 dagen. 04 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt: Algemeen: - geconstateerde afwijkingen op de werklijst - geconstateerde schade en defecten aan het verlichtingsobject. Lichtmast: - plaatsingsdatum. Armatuur: - montagedatum. Auxiliairies/ Modules/ Controllers t.b.v. connectiviteit: - fabrikaat; - type; - montagedatum; - identificatie; - adressering; - instellingen; - alle benodigde gegevens voor registratie in leverancier-specifieke (beheer)software. 09 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 CONTACTPERSOON 01 Vanuit de aannemer wordt één (1) contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie verzorgt. 10 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 WEEKRAPPORTEN 01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de directie geen weekrapport op. Wel wordt verlangd van de aannemer om een weekrapport op te stellen om de voortgang te rapporteren. Hiervoor is wekelijks de actuele revisiegegevens overhandigen zoals omschreven in 34 13 08 voldoende. 02 Bij het startoverleg wordt bepaald op welke dag van de week het weekrapport wordt verlangd. 4 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES 01 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 GARANTIE STAND VAN DE MASTEN 01 In afwijking van artikel 34 14 01 lid 01 van de Standaard geldt: De aannemer garandeert gedurende zes (6) maanden na oplevering van het werk een afwijking van ten hoogste 1,0% van de voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand dient te worden hersteld binnen twee (2) weken na schriftelijke melding van de directie. 03 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 GARANTIE LED-VERLICHTINGSARMATUREN 01 De garantievoorwaarden van de fabrikant, op naam van de opdrachtgever gesteld, dienen uiterlijk bij oplevering van de werkzaamheden schriftelijk ondertekend door aannemer en fabrikant van de led-verlichtingsarmaturen aan de opdrachtgever worden overhandigd. 04 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 GARANTIE OBJECTNUMMERS 01 De aannemer vervangt zonder verrekening van enige kosten de volgens dit RAW-bestek aangebrachte objectnummers, welke binnen de onderhoudstermijn loslaten of vervagen. 05 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 GARANTIE ALGEMEEN 01 De aannemer herstelt kosteloos foutief aangebrachte onderdelen en installatiemethoden in het samenstel van het verlichtingsobject die binnen de onderhoudstermijn geconstateerd worden. 5 OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 04 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 INBEGREPEN VOORZIENINGEN 01 De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en werkzaamheden ten behoeve van de verlichtingsinstallatie behoren, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen: - Startoverleg; - eventuele hulp bij het uitzetten van de openbare verlichting, en de kosten van de nodige piketten en wegenverf; - verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen; - het verlichten en bebakenen van open of niet bestrate gedichte sleuven; - kosten van 'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, volgens figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast de rijbaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg; - de kosten voor werkvoorbereiding dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Dit betekent dat de aannemer zelf een proactieve houding aanneemt om een (deel)opdracht compleet uit te voeren, materiaal, materieel en personeel coördineert en organiseert binnen de gestelde besteksposten. 6 OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN 02 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 LICHTMASTEN 03 In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan deze aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd. 04 Lichtmasten en uithouders moeten zijn voorzien van een CE-markering of label. Dit label dient zichtbaar aan de binnenkant van de mast nabij de mastdeur te zijn aangebracht. 05 De mastdeur dient een perfecte pasvorm en maatvastheid hebben. 06 De te leveren masten dienen minimaal geschikt te zijn voor windgebied 3 en voor de bevestiging van twee verkeersborden op minimaal 2,20m hoogte. 07 Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461. Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NPR 5254. Voor lichtmasten en uithouders die naast voorgaande eisen voorzien moeten worden van een poedercoating (kwaliteit TGIC, EP of EPE) geldt dat deze van gerenommeerd fabrikaat moet zijn en wordt aangebracht op een gechromateerde basisonderlaag in een minimale dikte van 80 micrometer voor een één-laag-systeem, in de voorgeschreven standaard RAL-kleur. 04 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 AANSLUITSNOER ARMATUREN 01 Armaturen moeten zijn voorzien van een vanaf fabriek of werkplaats gemonteerd aansluitsnoer. De aderdiameter dient minimaal 1,0mm2 te zijn. Het aansluitsnoer dient voorzien te zijn van passende adereindhulsjes. 05 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 DIMSYSTEEM 01 Het in te programmeren dimregime is standaard: Dimregime 4a: - verlichting aan tot 20.00 uur, 100%; - van 20.00 uur tot 00.00 uur, 70%; - van 00.00 uur tot 05.00 uur, 50%; - van 05.00 uur tot 06.30 uur, 70%; - van 06.30 uur tot verlichting uit, 100%. Op aanwijzing van de directie kunnen andere dimregimes van toepassing zijn. 06 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 OLCS EN TELEMANAGEMENTSYSTEEM 01 De te leveren OLCs voor de armaturen dienen gecertificeerd Zhaga Book 18 D4i compliant te zijn en geschikt voor de connector die op het armatuur is bevestigd. 02 Het te leveren telemanagementsysteem dient compatibel te zijn met de daarbij toebehorende te leveren OLCs. In het te leveren telemanagementsysteem dienen op afstand voor alle armaturen die met dit type OLC zijn uitgerust: - Het dimregime zowel per armatuur los als in bulk voor meerdere armaturen tegelijkertijd configurabel te zijn en; - Real-time storingen automatisch geregistreerd te worden, waaronder in ieder geval, maar niet beperkt tot: - Defecte lamp; - OLC niet verbonden. 03 Het telemanagementsysteem dient gekoppeld te zijn met Cityview, het beheersysteem van de gemeente Meierijstad. Hierin dient deze koppeling: - Storingen die in het telemanagementsysteem geregistreerd worden zijn direct door Cityview op te halen als melding; - Status van verbinding van de OLC is voortdurend op te halen door Cityview. 04 Als er door de aannemer gekozen wordt voor een telemanagementsysteem waar de gemeente Meierijstad nog geen koppeling met Cityview voor heeft, dan draagt de aannemer de volledige kosten voor het realiseren van deze koppeling. Dit betreft eventuele kosten die zowel de leverancier van het telemanagementsysteem als de leverancier van Cityview in rekening kan brengen voor het realiseren van deze koppeling. 05 De aannemer verzorgt een volledig bedrijfsklare inregeling van de OLCs in het telemanagementsysteem en synchronisatie met Cityview alvorens oplevering van de opdracht. 62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 2 EISEN EN UITVOERING 01 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 ALGEMEEN 02 Indien andere verkeersmaatregelen dan een stationaire afzetting nodig zijn zoals omleidingen of weg afsluitingen dient de aannemer dit kenbaar te maken aan de directie. 03 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve van de politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever vrijwaren van klachten van derden. 04 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling. 05 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet worden verricht op de volgende momenten: - een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang; - bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter; - bij dreigende gladheid; - op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod. 06 Het is niet toegestaan voor 7.00 uur en na 18.00 uur met bouwverkeer in woonstraten te komen. 07 Voor de drukke verkeerswegen geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld zijn van 07.00 uur - 09.00 uur en 15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen geen rijstroken aan het verkeer worden onttrokken. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES 01 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 ONDERBREKEN WERKZAAMHEDEN 01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding worden ontleend. 02 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 KORTING 01 Indien de aannemer de gegeven opdrachten van de directie ten aanzien van het verkeer niet nakomt of de voorschriften in het RAW-bestek niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder een ingebrekestelling nodig is. 02 De kortingen worden gemaximaliseerd op €300.000,- (perceel 1). 83 STRAATWERK 1 2 EISEN EN UITVOERING 02 2026-03-25 verplicht 2025-09 2026-03-25 HERSTELLEN STRAATWERK RONDOM LICHTMASTEN 08 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met uitkomende materialen. Bestratingsmaterialen die aanvullend nodig zijn dienen door de aannemer te worden geleverd. De kosten dienen in de overeenkomstige posten te zijn opgenomen. 09 De lichtmast dient in de hoek van de tegel geplaatst te worden, waarbij de hoek van de tegel verwijderd dient te worden zonder dat de tegel breekt. 10 Het voor werkzaamheden opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te zijn. 11 Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien: - het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de werkdag en - de directie hiervan vooraf (schriftelijk) in kennis is gesteld en - er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief voetgangers. 12 De in het voorgaand lid benoemde maatregelen betreffen het afzetten door middel van dranghekken in verband met visueel gehandicapten. Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 2026-4002 Verduurzaming OVL Het renoveren van de openbare verlichting in gemeente Meierijstad, perceel 1 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-4002 Verduurzaming OVL (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: 2026-4002 Verduurzaming OVL Het renoveren van de openbare verlichting in gemeente Meierijstad, perceel 1 I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)