Arial 11 9 2025-09 2025-09 1.20 21/08/2025 GR.2026.01 Bestek onderhoud grasvelden 2026, optie 2027, 2028. 2025-11-20 2026-01-30 0123 156857 2026-01-06 0483 6EFCEDB039581574FA8C9285CEDAB6BB Vrij gedeelte voor bestek 01 ..... ..... 1. Algemeen 01 Opdrachtgever Gemeente Tytsjerksteradiel Het college van Burgemeester en Wethouders Raadhuisweg 7 9251GH Burgum Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
02 Directie De directie zal gevoerd worden door een vertegenwoordiger van afdeling Beheer van de gemeente Tytsjerksteradiel. Voorbeeld:
De directie zal worden gevoerd door ......................
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
03 Locatie Het uit te voeren werk is gelegen binnen het grondgebied van gemeente Tytsjerksteradiel. De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden.
04 Algemene beschrijving Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a.Het maaien van de grasvelden (werkelijke oppervlakte 7060,67 are). b.Het uitmaaien van obstakels in de grasvelden met uitzondering van bomen (werkelijke hoeveelheid 8229 stuks). c. Het kantensnijden langs de verharding en halfverharding van zowel de grasvelden als het extensief gemaaid gras (werkelijke lengte 240032 m1). d.Het afhandelen van meldingen over het maaien, uitmaaien en het kantensnijden Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.
Geen hoeveelheden opnemen.
Uitsluitend werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
05 Tijdsbepaling 1. In afwijking van het bepaalde in par. 7 lid 1 van de U.A.V 2012 is de looptijd voor de uitvoering van het maaien van gras en kruidachtigen en het maaien rondom obstakels van 15 maart 2026 tot 15 november 2026. Op 15 november 2026 dient dit deel van het werk te worden opgeleverd. De looptijd voor de uitvoering van het afsteken/afsnijden van graskanten is van 1 oktober 2026 tot 1 maart 2027. Op 1 maart 2027 dient dit deel van het werk te worden opgeleverd. De looptijd voor het afhandelen van meldingen en klachten is van 15 maart 2026 tot 1 maart 2027. Dit artikel opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig de Standaard artikel 01.13.07 invulling te geven aan het bevorderen van de binnenjaarlijkse continuïteit.

Datum van oplevering vermelden.
Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV, deze korting hier vermelden.
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van met het werk in verband staande werken zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, de voorgaande tekst vervangen door de navolgende:
Datum van oplevering of uitvoeringstermijn vermelden; zie ook de UAV, paragraaf 8.
Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in de UAV, paragraaf 42 lid 2, deze korting hier vermelden.
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
06 Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing. Als geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'.
07 Kwaliteitsborging Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02. Deze paragraaf 07 alleen opnemen als wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.
Eventueel verlangd kwaliteitssysteem vermelden.
08 Social return Op deze opdracht is de bijgevoegde social return-paragraaf van toepassing. Deze paragraaf opnemen als de opdrachtgever de aannemer wil stimuleren de te onttrekken en te lozen hoeveelheden grondwater te beperken.
In dat geval de hoeveelheden grondwater en de bonusbedragen vermelden.
2. Beschrijving 2.1. Algemene gegevens 01 Tekeningen - Gazonmaaien 2026_tek1. - Gazonmaaien 2026_tek2. De aannemer kan bij het gazonmaaien gebruik maken van de Bestekchecker een pakket waarbij je online het te maaien groenareaal kunt volgen. (Dit kan bijvoorbeeld met een tablet.) De gemeente verleend de autorisatie en stuurt een link waar hij kan inloggen met de toekende gebruikersnaam en wachtwoord. De autorisatie zal alleen gelden voor het project "gazon maaien". Deze kaarten kunnen alleen worden gelezen. Er kan niet in worden gemuteerd, wel kunnen er opmerkingen of besteksmeldingen worden toegevoegd. 02 Peilen en hoofdafmetingen Niet van toepassing. 03 Bijlagen De volgende bijlagen behoren tot het bestek: -Aanbestedingsleidraad onderhoud grasvelden 2026, optie 2027, 2028 Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard).
Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard.

Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld:
-grondmechanische gegevens
-waterstanden
-schouwvoerend lichaam
-op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten
-enzovoort
2.2. Nadere beschrijving 2.2. Verklaring 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV. 1 Onderhoudswerkzaamheden ..... 101 Maaien grasvelden ..... 101010 Maaien gras en kruidachtigen. are 127092.06 51 25 03 4d4dafb6-1169-4ba7-953f-ef3ef3f55591 3 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-09 2024-09 2025-03-25 Maaien gras en kruidachtigen. ..... Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Aantal percelen: ..... Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden.
Gegevens betreffende het gemiddeld aantal bomen en obstakels per are vermelden.
Voor het maaien rondom bomen en het maaien rondom of langs obstakels afzonderlijke besteksposten opnemen. 1 2 Standaard beheer 2 1 Grasveld .: Recreatief grasveld A 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 2 Aantal maaibeurten: 18 keer per jaar 6 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen . Maaien met mulchdek. Deze inhoud niet gebruiken in combinatie met ecologisch beheer. 101020 Maaien rondom obstakels. st 49374 51 25 16 8a51f355-918c-4339-9afd-f5e9f696f08b 1 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-09 2025-09-30 2025-09 2025-03-25 Maaien rondom obstakels. Laatste maaironde in november. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden..
Voor het maaien langs obstakels met de eenheid m, hoofdcode 51.25.17 gebruiken. 2 3 Grasveld 3 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4 2 Aantal maaibeurten: 6 keer per jaar 5 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie 102 Snijden graskanten ..... 102010 Afsteken/afsnijden van graskanten. m 240032 51 25 11 89a10e8a-106a-46fe-ab1d-9dbd1aedb362 1 2015-01-01 verplicht 2025-09 2025-09 2024-09 2014-08-29 Afsteken/afsnijden van graskanten. Zowel langs verharding als halfverharding van alle grasvelden, inclusief extensief gemaaid gras binnen de bebouwde kom. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze beschrijving gebruiken voor het zgn. kantsteken/-snijden (ten hoogste 0,15 m graskant verwijderen); voor het onkruidvrij maken van beplantingsvakken en boomspiegels zie hoofdcode 51.44.01 t/m 51.44.11, 51.54.01 en 51.54.02; voor het afsteken van overgroeide kanten langs een verharding, zie hoofdcode 51.04.02. 1 3 Langs verharding 2 3 Afsteken of afsnijden 4 2 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar ..... 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door in overleg met de directie te bepalen locatie van het betreffende dorp. De opdrachtgever verzorgt zelf het afvoeren van het vrijgekomen materiaal naar het gemeentelijk composteer terrein. Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 103 Afhandelen klachten en meldingen over uitvoering betreffende werkzaamheden. ..... 103010 Afhandelen klachten en meldingen. EUR 0 10 23 99 Afhandelen klachten en meldingen. Betreft het afhandelen van klachten en meldingen over de uitvoering van de werkzaamheden die in dit bestek genoemd zijn. hierbij worden deze naar u doorgestuurd/doorverbonden. U dient contact op te nemen met de melder om de klacht/melding af te handelen. Dit binnen 3 werkdagen. 1 keer per maand rapporteert u aan de gemeente de binnengekomen klachten en meldingen en de wijze waarop de zijn afgehandeld. TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten ..... 91 Eenmalige kosten ..... 910010 ................................... EUR 910020 ................................... EUR 910030 ................................... EUR 910040 ................................... EUR 910050 ................................... EUR 919980 Overige eenmalige kosten EUR 919990 Korting EUR 92 Uitvoeringskosten ..... 929990 Uitvoeringskosten EUR 93 Algemene kosten ..... 939990 Algemene kosten EUR 94 Winst en risico ..... 949990 Winst en risico EUR 96 Bijdragen ..... 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR 3. Bepalingen 01 Algemeen en administratief 01 Algemene bepalingen 01 a5fe0345-26c0-4c65-b1bf-a808fcf758e0 7 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-09 2024-09 2025-06-04 Van toepassing zijnde bepalingen 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025. 14 Aanvullingen, wijzigingen op de UAV 2012 01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 hoeven er geen weekrapporten te worden opgemaakt. 02 In aanvulling en afwijking op paragraaf 27 lid 9 vind er voorafgaand aan de uitvoering van het werk een bouwvergadering plaats. De opdrachtgever maakt hiervan een verslag. 02 Betalingsregelingen: aannemingssom 01 Betaling 01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 hoeven er geen weekrapporten te worden opgemaakt. Alleen opnemen indien de grootte van de betalingstermijnen bij een vierwekelijkse betaling daartoe aanleiding geeft; de betaling vindt dan elke twee weken plaats. 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025 01 Algemeen 01 De risicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van toepassing. De risicoregeling is in beginsel altijd van toepassing.
De risicoregeling alleen uitsluiten als daartoe zwaarwegende/gegronde redenen bestaan. In dat geval een deugdelijke motivatie voor deze redenen opnemen in de aanbestedingsdocumenten. 03 Verrekening van wijzigingen in loonkosten 01 Gedurende het eerste contractjaar van de looptijd van het bestek zal geen verrekening plaats vinden op het loonkostendbestanddeel. Het gestelde in artikel 01.04 van de Standaard 2025 is niet van toepassing. 02 Bij een eventuele contractverlenging geldt: Voor het tweede contractjaar en de steeds daarop volgende contractjaren wordt de aanneemsom in het één maal per jaar 1e kwartaal geindexeerd op basis van de CBS Statlinecode 813 Landschapsverzorging 04 Verrekening van wijzigingen in energiekosten 01 Gedurende het eerste contractjaar van de looptijd van het bestek zal geen verrekening plaats vinden op het brandstoffenbestanddeel. Het gestelde in artikel 01.04 van de Standaard 2025 is niet van toepassing. 02 Bij een eventuele contractverlenging geldt: Voor het tweede contractjaar en de steeds daarop volgende contractjaren wordt de aanneemsom één maal per jaar in het 1e kwartaal geindexeerd op basis van de CBS Statlinecode 813 Landschapsverzorging 05 Verrekening van wijzigingen in bouwstofkosten 01 Op wijzigingen in kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2025 is niet van toepassing. 08 Bijdragen 01 a8bbc5ea-6b91-4579-949f-f19a037c4991 1 2020-05-01 verplicht 2025-09 2025-09 2024-09 2019-11-18 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald. Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost 960010 'Bijdrage RAW-systematiek' opnemen.
02 3e69510c-f7fb-4560-b25f-d8535b304976 2 2021-08-27 verplicht 2025-09 2025-09 2024-09 2021-08-25 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd. Opnemen als de Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving wordt verlangd.
Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost 960020 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' opnemen.
11 Verband met andere werken 01 Werken, die in elkander grijpen 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - Bouwwerkzaamheden. - Aanleg, onderhoud en reconstructie van wegen/paden. - Groenrenovatie. - Kapwerkzaamheden. - Leggen en verleggen van kabels en leidingen. - De aanwezigheid van bollen in de grasvelden. Deze pas maaien als het loof is afgestorven. De desbetreffende in elkander grijpende werken vermelden. Voor de coördinatie van deze werken wordt verwezen naar par. 31 lid 2 van de UAV. 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 08 Werktijden 01 De werkzaamheden binnen de bebouwde kom uitvoeren op werkdagen tussen 7:00 uur en 18:00 uur. Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden vereist de goedkeuring van de directie. 02 Als buiten de bebouwde kom de werkzaamheden in het weekend en buiten het tijdsvak van 7:00 tot 18:00 plaatsvinden dient de aannemer de directie daar 3 werkdagen van te voren van in kennis te stellen. 03 Bij zonder toestemming afwijken van de in lid 01 en lid 02 genoemde tijden zal per overtreding, per gewerkte dag een bedrag van € 500,00 bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. 16 Verzekeringen 02 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 01 De aannemer is verplicht vanaf de start van de uitvoering van het werk tot het verstrijken van de onderhoudstermijn een uitgebreide Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af te sluiten en in stand te houden met een verzekerd bedrag van minimaal € 500.000,- per gebeurtenis/per aanspraak en 2x dit bedrag per verzekeringsjaar. Dit met een eigen risico van maximaal € 20.000 per gebeurtenis. 02 In de polis moet mede geregeld zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. In de polis mag geen sublimiet voor brandschade zijn opgenomen, zie toelichting onder Bedrijfsregeling Brandregres 2014. 03 De polis moet o.a. dekking bieden voor het werkgeversaansprakelijkheidsrisico conform art. 7:658 BW en 7:611 BW. 04 De verzekering moet ten behoeve van de opdrachtgever (als meeverzekerde) een primaire dekking bieden.Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij. 05 Het eigen risico dat op de aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door deze verzekering gedekte schaden en/of vorderingen. 06 De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, voor de dag waarop de aannemer met de uitvoering van het werk aanvangt, aan de opdrachtgever. De aannemer is daarnaast gehouden, op elk gewenst moment gedurende de uitvoering van het werk, op verzoek van de opdrachtgever een actueel bewijs van instandhouding van de verzekering en premiebetaling te overleggen. 07 Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden. 03 CAR-verzekering door de aannemer 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer, verzekert de aannemer het in het bestek omschreven werk volgens de voorwaarden van een Constructie All-Risk verzekering, waarin als verzekerden worden aangemerkt: de opdrachtgever, de bouwdirectie, de architect, de adviseur(s), de aannemer en eventuele onderaannemers. De wettelijke aansprakelijkheid van genoemde verzekerden is in deze verzekering medebegrepen. Krachtens deze verzekering geldende risico's, alsmede andere niet door deze verzekering gedekte schaden, blijven ten laste van die verzekerde, welke daarvoor in beginsel aansprakelijk is. De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde bepalingen of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen risico's als vermeld in de polis evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen voor rekening van de desbetreffende aansprakelijke partij blijven. De polis wordt zo spoedig mogelijk na afsluiting aan de opdrachtgever ter inzage gesteld. 02 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekert de aannemer hetgeen ten behoeve van de uitvoering van het werk, op het werk aanwezig is, zoals materieel, gereedschappen, hulpmateriaal, hulpwerk, opstallen en tekeningen alsmede de goederen van hen, die ten behoeve van de uitvoering van het werk op of nabij het werkterrein aanwezig zijn, zoals kleding en voertuigen van de opdrachtgever, de bouwdirectie, de aannemer en onderaannemers en hun personeel, tegen de risico's van brand (volgens bepalingen, gelijk of gelijkwaardig aan die van de Nederlandse Beurs Brandpolis) en tegen de risico's van storm. 03 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen: Abeschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen; Bhet risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk; Cmateriële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft. 04 De CAR-verzekering geldt voor schadegevallen ontstaan tijdens de uitvoerings- en onderhoudsperiode en schadegevallen ten gevolge van de uitvoering van het werk. 04 Werkmaterieelverzekering 01 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onder-aannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van aansprakelijkheid voor schade aan zaken en letsel welke voortvloeit uit het gebruik van rijdend, drijvend en varend aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. 02 Deze verzekering moet ook dekking bieden: a. voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever; b. voor de aansprakelijkheid ten gevolge van zowel bedienings- als regiefouten (ook als onvoldoende preventieve maatregelen zijn genomen om graafschade te voorkomen). Schade aan ondergrond de kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten. 03 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden verzekerd. 04 De verzekerde som bedraagt minimaal .€ 500.000,- per gebeurtenis/per aanspraak en 2x dit bedrag per verzekeringsjaar. Dit met een eigen risico van maximaal € 20.000 per gebeurtenis. 05 Voor zover materieel niet overeenkomstig het vorenstaande is verzekerd, mag het niet worden ingezet ten behoeve van de Werkzaamheden. De opdrachtgever heeft het recht de toegang van werkmaterieel tot het werkterrein te weigeren indien geen bewijs van deze verzekering kan worden getoond. 06 Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden. 23 Communicatie 03 Publicaties, foto's Video en pr-activiteiten 01 Het is de aannemer, eventuele partners, onderaannemers, leveranciers en hun rechtsopvolgers verboden zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever foto's en publicaties betreffende de overeenkomst en de uitvoering daarvan te (doen) verspreiden. 27 Wet- en regelgeving arbeid en aansprakelijkheden 01 Wet aanpak schijnconstructies (Was) 01 Aannemer staat er voor in dat hij alle in het kader van de "Wet aanpak schijnconstructies" opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen. 02 Aannemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van lid 01 van dit artikel zijn opgelegd ook op te leggen aan alle onderaannemers die hij ten behoeve van de uitvoering van het werk inschakelt en de nakoming van deze verplichting ten genoege van de opdrachtgever aan te tonen. 03 Aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen de mogelijke gevolgen, daaronder uitdrukkelijk tegen de aanspraken van zijn werknemers dan wel de werknemers van onderaannemers op onder meer betaling van achterstallig of ingehouden loon ingeval van een tekortkoming in de nakoming van de in de vorige leden uit dit artikel opgelegde verplichtingen. 02 Invoeringswet ketenaansprakelijkheid (Wka) 01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op niet-afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Invorderingswet artikel 35 Wka. 02 De opdrachtgever is gerechtigd het loonsom CSV-percentage van het loonbestanddeel van de aannemingssom te storten op een geblokkeerde (G)-rekening van de aannemer. 03 .In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door één van de onderlinge waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. 28 Uitvoeringsaspecten 01 Milieu-aspecten materieel 01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. 02 Binnen het werkterrein mogen geen oliehoudende smeermiddelen, motoroliën of hydrauliekoliën worden opgeslagen. Het toepassen van verrijdbare voorraadtanks is eveneens niet toegestaan. 03 De aannemer dient direct na het voorkomen van milieucalamiteiten zoals olielekkage voldoende voorzieningen in te zetten om deze volledig te isoleren, op te ruimen en af te voeren. Tevens dient de aannemer de calamiteit terstond te melden aan de directie. 51 Groenvoorzieningen 2 Gras en kruidachtigen 2 Eisen en uitvoering 05 Maaien 01 In navolging van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard, is het grasve7060,67ldtype 'Recreatief grasveld A' van toepassing. Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: GR.2026.01 ..... I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: GR.2026.01 Onderhoudsbestek gazons 2026, optie 2027, 2028 (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: GR.2026.01 ..... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)