Tahoma 9 9 2025-09 2025-09 1.20 21/08/2025 2026-Landsmeer-Verhardingen Onkruidbeheersing en vegen verhardingen 2025-12-18 2025-12-18 9992 156730 2025-12-18 1203 CEBB41253101B87C3A5617E7B91C0056 RAW Bestek Onkruidbeheersing en vegen verhardingen 2026-2028, gemeente Landsmeer
Besteksnummer: 2026-Landsmeer-Verhardingen Datum: december 2025
Alles over Groenbeheer Versie: definitief
Vrij gedeelte voor bestek 01 ONKRUIDBEHEERSING&VEGEN OP VERHARDINGEN LANDSMEER 2026-2028 Gemeente Landsmeer Bezoekadres : Scheepsbouwerweg 5 : 1121 PC Landsmeer Postadres : Postbus 1 : 1120 AA Landsmeer E-mail : info@landsmeer.nl Website : www.landsmeer.nl RAW Bestek Beheersing onkruid en vegen op verhardingen 2026-2028 gemeente Landsmeer Besteksnummer: 2026-Landsmeer-Verhardingen Versie : definitief Datum : december 2025 Het werk vangt aan op 04 maart 2026 en loopt door tot en met 31 december 2028, met een optie op verlenging van 2 keer 1 jaar. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. verwijderen van onkruid op verhardingen; b. verwijderen natuurlijk afval van verhardingen; c. verwijderen veegvuil van verhardingen; d. het toepassen van verkeersmaatregelen. 1. Algemeen 01 Opdrachtgever Gemeente Landsmeer Bezoekadres : Scheepsbouwerweg 5 : 1121 PC Landsmeer Postadres : Postbus 1 : 1120 AA Landsmeer E-mail : info@landsmeer.nl Website : www.landsmeer.nl 02 Directie De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Landsmeer en/of door de gemeente aangewezen persoon of bureau 03 Locatie De locatie van het werk valt binnen de gemeente grenzen van de gemeente Landsmeer 04 Algemene beschrijving Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. verwijderen van onkruid op verhardingen; b. verwijderen natuurlijk afval van verhardingen; c. verwijderen veegvuil van verhardingen; d. het toepassen van verkeersmaatregelen. 05 Tijdsbepaling Het werk vangt aan op 04 maart 2026 en loopt door tot en met 31 december 2028, met een optie op verlenging van 2 keer 1 jaar. 06 Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV, paragraaf 11 lid 1 is niet van toepassing 07 Kwaliteitsborging Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02. 2. Beschrijving 2.1.Algemene gegevens 01 Tekeningen Bij dit bestek horen de volgende tekeningen: -Overzicht Landsmeer verhardingen 02 Peilen en hoofdafmetingen Niet van toepassing 03 Kwaliteitsborging De volgende bijlagen behoren tot het bestek: - Bijlage 01 V&G Plan (voorbeeld); - Bijlage 02 Berekening totstandkoming prijs per eenheid. 04 Locatie gemeentewerf Vrijkomende materialen dienen naar de gemeentewerf vervoerd te worden. Hierop zijn onderstaand adres en openingstijden van toepassing: Gemeentewerf Gemeente Landsmeer Scheepsbouwersweg 5 1121 PC Landsmeer Openingstijden zijn van 7:30 uur tot 16:00 uur (maandag t/m vrijdag) Deel 2.2 Nadere beschrijving 2.2. Verklaring 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV. 1 VERHARDING 102 ONKRUIDBEHEERSING ALGEMEEN 102010 Beheersen onkruid verharding algemeen keer 18 51 88 99 Beheersen onkruid algemeen Betreft: verharding gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Landsmeer, conform tekening:
Inclusief beheersen onkruid rondom obstakels in verharding.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid niet achterblijven.
1e ronde: tussen 1 en 15 april
2e ronde: tussen 1 en 15 mei
3e ronde: tussen 1 en 15 juni
4e ronde: tussen 1 en 15 juli
5e ronde: tussen 15 en 30 augustus
6e ronde: tussen 1 en 15 oktober
De doorlooprijd per ronde bedraagt maximaal 2 weken 102011 Onkruidvrij maken elementverharding. are 2868 51 82 02 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-04-29 Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft alle elementverhardingen inclusief band, strek, verkeersdruppels, verkeersremmers, molgoten enzovoorts ook langs asfaltverhardingen
Inclusief verkeersremmers ook bovenzijde band (overgang band en gesloten verharding), deze zijn in de hoeveelheden opgenomen
Enkelvoudige hoeveelheid te onderhouden oppervlakte bedraagt:
- betonstraatstenen: circa 154.994 m2
- gebakken klinkers: circa 29.280 m2
- tegels: circa 98.472 m2
- sierbestrating: circa 84 m2
- diverse elementverhardingen: 3.973 m2 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 3 5 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 4 2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar ..... 6 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar gemeentewerf (zie H2.1 artikel 04). Acceptatiekosten voor rekening van de gemeente. 102012 Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 52 51 82 03 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-04-29 Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Enkelvoudige hoeveelheid bedraagt:
- schelpen: circa 1.975 m2
- grind: circa 1.787 m2
- gravel: circa 65 m2
- puin: circa 71 m2
- overige ongebonden verhardingen: circa 1.270 m2 1 1 Betreft: ongebonden verharding van alle typen in de algemene gebieden 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 3 5 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 4 2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar ..... 6 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar gemeentewerf (zie H2.1 artikel 04) Acceptatiekosten voor rekening van de gemeente. 102013 Onkruidvrij maken rondom obstakels. st 4380 51 82 05 2020-05-01 verplicht 2025-09 2019-11-26 Onkruidvrij maken rondom obstakels. Betreft onkruidvrij maken van verhardingen rondom obstakels gesitueerd in besteksposten 201011 en 201012
Enkelvoudige hoeveelheid obstakels bedraagt: circa 4.380 stuks 3 6 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 4 2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar ..... 6 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar gemeentewerf (zie H2.1 artikel 04)
Acceptatiekosten voor rekening van de gemeente. 102014 Verwijderen veegvuil. are 3569 50 13 11 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-04-10 Verwijderen veegvuil. Betreft: verwijderen veegvuil van goten, molgoten, strek, parkeerplaatsen en dergelijke langs gesloten en elementverhardingen.
Enkelvoudige hoeveelheid bedraagt:
- gesloten verhardingen: circa 70.058 m2
- elementen verhardingen: circa 286.804 m2 1 1 Betreft: gootbreedte goot: circa 0,60 m 4 2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar ..... 6 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar gemeentewerf (zie H2.1 artikel 04)
Acceptatiekosten voor rekening van de gemeente. 102015 Toepassen verkeersmaatregelen keer 18 62 01 99 Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeve van alle voorkomende werkzaamheden volgens bestekposten 102010 tot en met 102014 Toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie goedgekeurde verkeersplan.
Maatregelen en afzettingen conform de gestelde eisen in de CROW publicatie Werk in Uitvoering 96b 103 ONKRUIDBEHEERSING LINT 103010 Beheersen onkruid verharding Lint keer 24 51 88 99 Beheersen onkruid in het Lint betreft: verhardingen en rijbaanscheiding 'Lint' waarbij het voetpad en de rijbaan wordt gescheiden door regelmatig geplaatste verhoogde banden/varkensruggen. Locatie volgens tekening: langs Den Ilp en Purmerland(beiden straatnaam) Inclusief beheersen onkruid rondom obstakels in verharding.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid niet achterblijven.
1e ronde: tussen 1 en 15 maart
2e ronde: tussen 1 en 15 april
3e ronde: tussen 1 en 15 mei
4e ronde: tussen 1 en 15 juni
5e ronde: tussen 1 en 15 juli
6e ronde: tussen 1 en 15 augustus
7e ronde: tussen 1 en 15 september
8e ronde: tussen 1 en 15 oktober 103011 Onkruidvrij maken elementverharding. are 74 51 82 02 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-04-29 Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft alle elementverhardingen inclusief band, strek, verkeersdruppels, verkeersremmers, molgoten enzovoorts ook langs asfaltverhardingen
Inclusief verkeersremmers ook bovenzijde band (overgang band en gesloten verharding), deze zijn in de hoeveelheden Enkelvoudige hoeveelheid te onderhouden oppervlakte bedraagt:
- betonstraatstenen: circa 1.344 m2
- gebakken klinkers: circa 134 m2
- tegels: circa 5.909 m2 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 3 5 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 4 2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 6 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar gemeentewerf (zie H2.1 artikel 04) Acceptatiekosten voor rekening van de gemeente. 103012 Onkruidvrij maken ongebonden verharding. are 4 51 82 03 2020-05-01 verplicht 2025-09 2020-04-29 Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Enkelvoudige hoeveelheid bedraagt:
- grind: circa 249 m2
- puin: circa 147 m2 1 1 Betreft: ongebonden verharding van alle typen lang Het Lint 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 3 5 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 4 2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar ..... 6 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar gemeentewerf (zie H2.1 artikel 04)
Acceptatiekosten voor rekening van de gemeente. 103013 Onkruidvrij maken rondom obstakels. st 1135 51 82 05 2020-05-01 verplicht 2025-09 2019-11-26 Onkruidvrij maken rondom obstakels. Betreft onkruidvrij maken van verhardingen rondom obstakels:
In het Lint. Aantal obstakels is indicatief weergegeven. Gerekend is met circa 1 obstakel per 3 meter aan Lint.
Aantal obstakels circa: 1.135 stuks 3 6 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer 4 2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar ..... 6 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar gemeentewerf (zie H2.1 artikel 04)
Acceptatiekosten voor rekening van de gemeente.. 103014 Verwijderen veegvuil. are 304 50 13 11 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-04-10 Verwijderen veegvuil. Betreft: verwijderen veegvuil van goten, molgoten, strek en dergelijke langs gesloten en elementverhardingen.
Enkelvoudige hoeveelheid bedraagt:
- gesloten verhardingen: circa 23.008 m2
- elementen verhardingen: circa 7.397 m2 1 1 Betreft: gootbreedte goot: circa 0,60 m 4 2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar ..... 6 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar gemeentewerf (zie H2.1 artikel 04) Acceptatiekosten voor rekening van de gemeente. 103015 Toepassen verkeersmaatregelen keer 24 62 01 99 Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeve van alle voorkomende werkzaamheden volgens bestekposten 103010 tot en met 103014 Toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie goedgekeurde verkeersplan.
Maatregelen en afzettingen conform de gestelde eisen in de CROW publicatie Werk in Uitvoering 96b 104 BLAD EN VEEGRONDE 104010 Uitvoeren gecombineerde blad en veegronde. keer 9 50 13 99 Uitvoeren gecombineerde blad en veegronde. Betreft het uitvoeren van een ronde bladruimen en een veegronde in 1 werkgang.
Areaal enkele ronde: circa 3.928 are 104011 Verharding ontdoen van blad in combinatie met veegvuil are 3928 51 81 01 2020-05-01 verplicht 2025-09 2019-11-26 Verharding ontdoen van blad. Betreft: verwijderen blad van element verharding, ongebonden verharding en uit molgoten en strek langs gesloten verhardingen Enkelvoudige hoeveelheid circa 3.928 are:
- gesloten verhardingen: circa 93.066 m2
- elementen verhardingen: circa 293.261 m2
- ongebonden verhardingen: circa 6.504 m2 4 1 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en)
- twee beurten vanaf bladval tot en met 31 december
- een beurt: 1 en 15 januari. 6 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar gemeentewerf (zie H2.1 artikel 04)
Acceptatiekosten voor rekening van de gemeente. 104012 Verwijderen veegvuil. are 3864 50 13 11 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-04-10 Verwijderen veegvuil. Betreft: verwijderen veegvuil van goten, molgoten, strek, parkeerplaatsen en dergelijke langs gesloten en elementverhardingen.
Enkelvoudige hoeveelheid bedraagt:
- gesloten verhardingen: circa 93.066 m2
- elementen verhardingen: circa 293.261 m2 1 1 Betreft: gootbreedte goot: circa 0,6 m 4 2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar ..... 6 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar gemeentewerf (zie H2.1 artikel 04)
Acceptatiekosten voor rekening van de gemeente. 104013 Toepassen verkeersmaatregelen combinatieronde keer 9 62 01 99 Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeve van alle voorkomende werkzaamheden volgens bestekposten 104011 tot en met 104012.
Toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie goedgekeurde verkeersplan.
Maatregelen en afzettingen conform de gestelde eisen in de CROW publicatie Werk in Uitvoering 96b 2 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN 201 TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL 201010 Inzetten werknemer. uur 48 10 05 01 2025-09-30 verplicht 2025-09 2025-05-21 Inzetten van werknemer. Betreft groenvoorziener niveau 3.
Inclusief bedrijfsbus met een laadcapaciteit van 2 ton / 1,5 m3.
Inclusief handgereedschap en klein motorisch materieel zoals een bladblazer, bosmaaier en heggeschaar. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 202 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL 202010 Inzetten RAVO-type 5 of gelijkwaardig uur 60 10 05 99 Inzetten van een veegmachine Betreft: RAVO-type 5 of gelijkwaardig
Voorzien van een onkruidborstel (derde borstel)
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) 202020 Inzetten bladzuiger uur 48 10 05 99 Inzetten van een bladzuiger Betreft: bladzuiger, getrokken of zelfrijdend
Opvangbak met een capaciteit van tenminste 9 m3.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten 91 Eenmalige kosten 910010 ................................... EUR 0 910020 ................................... EUR 0 910030 ................................... EUR 0 910040 ................................... EUR 0 910050 ................................... EUR 0 919980 Overige eenmalige kosten EUR 0 919990 Korting EUR 0 92 Uitvoeringskosten 929990 Uitvoeringskosten EUR 0 93 Algemene kosten 939990 Algemene kosten EUR 0 94 Winst en risico 949990 Winst en risico EUR 0 96 Bijdragen 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 0.15 Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen 3.Bepalingen 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 01 ALGEMENE BEPALINGEN 01 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 Van toepassing zijnde bepalingen 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 03 Op dit werk is de UAV 2012 van toepassing, hierna te noemen 'UAV'. 03 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 INSCHRIJVINGSSTAAT 06 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.03 van de Standaard mogen geen negatieve bedragen (zoals opbrengsten en/of kortingen) dan wel afrondingen opgenomen worden na het subtotaal. 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 03 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 VERREKENING STAARTKOSTEN 03 Het bedrag van de eenmalige kosten als bedoeld in artikel 01.02.03 lid 03 sub b. van de Standaard worden één keer afgerekend, in het eerste besteksjaar. Bij een eventuele verlenging kunnen eenmalige kosten niet nogmaals worden opgevoerd. 04 De percentages voor de staartposten zoals deze uit de ontleding van de aannemingssom te herleiden zijn, blijven gedurende de looptijd van het bestek en eventuele verlenging gehandhaafd. 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 03 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 VERRKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 01 In afwijking op lid 01 van artikel 01.03.03 van de Standaard wordt bij een eventuele areaalwijziging in besteksposten 101010 , 102010 , 103010 , 104010 en 105010 bij verrekening gebruik gemaakt van de 'onderbouwde prijs per eenheid' zoals deze aangeleverd dient te worden bij de inschrijving. 02 Lid 05 uit paragraaf 39 van de UAV 2012 wordt van toepassing verklaard. 03 Lid 02 paragraaf 39 van de UAV is niet van toepassing. Verrekening van afwijkingen geschiedt op basis van de 'onderbouwde prijs per een eenheid' (besteksposten 102010, 103010 en 104010 of de uit de inschrijfstaat te herleiden prijs per eenheid (overige bestekspostnummers). 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 01 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 ALGEMEEN 03 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. 07 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 INDEXERING 813 Landschapsverzorging 01 Voor de eerste twee jaar gelden de prijzen per eenheid zoals deze uit de inschrijfstaat zijn te herleiden. Ieder volgend jaar vanaf 2028 worden de prijzen per eenheid geïndexeerd op basis van de CBS-index 813 ‘Landschapsverzorging’ (kolom landschapsverzorging). De indexering vindt eenmalig voorafgaand aan het besteksjaar plaats met behulp van de kolom jaarmutatie van het voorgaande jaar zoals gegenereerd door het CBS. Voor meer informatie zie: https://opendata.cbs.nl/StatLine/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?ts=1753096170865"StatLine - Dienstenprijzen;commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 01 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 INDIENEN DECLARATIES 04 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen, bestekswijzigingen en extra werkzaamheden, m.u.v. de schadegevallen genoemd in paragraaf 44 lid 4 van de UAV 2012, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel van een opdrachtbon. 05 In aanvulling op de UAV 2012 dienen allen declaraties in pdf bestandsformaat te worden verzonden aan: Gemeente Landsmeer Afdeling Fysiek, team Uitvoering en Beheer Onder vermelding van verstrekt opdrachtnummer E-mail: financiën@landsmeer.nl 08 BIJDRAGEN 01 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken mogelijk in elkander grijpen: - het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden; - het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden; - het door derden uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen; - het door derden uitvoeren van huisvuilinzamelingswerkzaamheden. - het door de eigen dienst van de gemeente Landsmeer uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding. 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding. 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 03 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dienen verontreinigingen op wegen tenminste aan het einde van iedere werkdag te zijn verwijderd. 02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dienen verontreinigingen op het Lint (IJdoornlaan, Zuideinde, Dorpsstraat en Noordeinde) direct verwijderd te worden. 03 Indien de aannemer zich niet aan de in 01.12.03 lid 01 van dit bestek houdt, is de directie gerechtigd een boete op te leggen van €500,- per incident exclusief de kosten voor het laten reinigen van de wegen door een externe partij die bij de aannemer van dit bestek in rekening zal worden gebracht. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 06 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 TOEGANGSSLEUTELS 01 De directie stelt sleutels voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, gedurende het werk in bruikleen, indien de aannemer daartoe een verzoek indient. In dit verzoek staat tevens vermeld welke hoeveelheid het betreft. 02 Indien de aannemer de sleutels heeft verloren komen de kosten voor de nieuwe sleutel geheel voor de aannemer. 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 01 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 ALGEMEEN 01 Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard verlangd. 06 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 ALGEMEEN 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, inclusief weekplanning. Dit werkplan dient tegelijkertijd aangeleverd met het algemeen tijdschema, maximaal 15 werkdagen na het verstrekken van de opdracht. 02 In het gedetailleerde werkplan dient naast de onderwerpen uit lid 06, paragraaf 26 van UAV 2012 ook te worden vermeld: - de wijze van uitvoering. - de aard en hoeveelheid van het in te zetten materieel per dag; - de werkvolgorde van de uit te voeren onderdelen (zie ook deel 3, artikel 51.82.11). 04 De eerste veegronde van het jaar start op de eerste werkdag na nieuwjaarsdag, de uitvoeringsperiode is maximaal twee weken. 05 De directie is bevoegd om de aanvang van de uitvoeringsperiode met maximaal 15 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 15 werkdagen vervroegd c.q. verlaat. Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de uitvoeringsperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving. 08 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 WERKTIJDEN 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00 uur. 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen. 03 In het kader van dit bestek is de directie bevoegd om de aannemer werkzaamheden uit te laten voeren buiten de genoemde werktijden zoals vermeld in lid 01 van dit artikel. 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 07 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen. 02 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van iedere werkdag afgevoerd te zijn. 04 Alle vrijkomende materialen dienen verzameld en vervoerd te worden naar de gemeentewerf, zie H2.1 lid 04. In het startoverleg wordt een telefoonnummer verstrekt waarmee de poort van de werf kan worden opengebeld. 05 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 02 van dit artikel, verbeurt hij een korting van €250,00 voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012. 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 05 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 SCHADEVERGOEDING BOMEN 04 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de taxatiekosten komen geheel voor rekening van de aannemer. 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05 met dien verstande dat er te allen tijde een minimum bedrag van €350,- per gebeurtenis per boom in rekening wordt gebracht. 08 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair en obstakels bedraagt minimaal € 250,- per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 01 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN) 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. 23 COMMUNICATIE 02 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 BOUWVERGADERING 01 Eenmaal in de zes weken wordt een bouwvergadering belegd. In de bouwvergadering wordt de stand van zaken van de uitvoering van het werk besproken. 02 De aannemer maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012. 03 Naast de bouwvergadering houdt de aannemer wekelijks een overleg met de toezichthouder. 04 In het startoverleg dient de aannemer een werknemer bekend te maken die als vast contactpersoon fungeert tussen aannemer en directie. 25 VAKOPLEIDING 02 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 EISEN PERSONEEL 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer en eventuele onderaannemers en inhuurkrachten die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen. 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over een geldig certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken. Certificaten dienen bij de start van het werk overlegd te worden. 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over een geldig certificaat VOL-VCA te beschikken. 30 WETGEVING 01 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstelling vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste: a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen; b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen. Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan. 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven. 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed. 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan. 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers. 51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN 0 1 BEGRIPPEN 01 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 ALGEMEEN 02 Bepaald wordt dat de begrippen zoals beschreven in de deelhoofdstukken van hoofdstuk 51 van de Standaard integraal gelden voor en in dit bestek. 2 SCHADE AAN ONDERGROND 01 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 INSPORINGSDIEPTE 09 Insporing op verhardingen van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag niet plaatsvinden. 3 INFORMATIE OVERDRACHT 06 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 GRONDSOORT 01 De bodem in de gemeente Landsmeer waarop de percelen zijn gesitueerd bestaat hoofdzakelijk uit veen. 8 1 BEGRIPPEN 01 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 ALGEMEEN 01 Te verstaan onder: b. Obstakel: vast object, dat zich bevindt in of op de rand van het te onderhouden verhardingsoppervlak. Zoals straatmeubilair, paaltjes, beugels, gevels, perceelsafscheidingen enzovoorts en ook, lijnvormige objecten zoals hekwerken, muren, beschoeiingen en dergelijke. c. Verkeersremmers: vaste objecten die zich in het te onderhouden verhardingsoppervlak bevinden. Zoals, druppels, midden-geleiders, drempels, midden-eilanden en dergelijke 2 EISEN EN UITVOERING 01 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 VRIJGEKOMEN MATERIALEN BIJ ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDINGEN 01 Bij de uitvoering van onkruidvrij maken verhardingen dienen losliggende materialen dezelfde dag te worden verzameld en verwijderd. 02 Indien de aannemer de verplichting van het verwijderen van vrijgekomen en losliggende materialen zoals opgenomen in artikel 51.82.01 lid 01 niet nakomt, kan per geval en per dag een boete van € 250,00 worden opgelegt. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is 10 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 ONKRUIDVRIJ MAKEN VAN VERHARDING (FREQUENTIEPOST) 01 De (mol)goot langs de verharding wordt gerekend tot het te onderhouden oppervlak onkruidbeheersing. Dit is inclusief kolken, inlaten,(put)deksels en obstakels in de goten. 02 De verharding inclusief de voeg grenzend aan gevels en/of perceelsgrens behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer. 03 De voeg tussen de te behandelen verharding en de kantopsluiting behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer. 04 De voegen tussen trottoirbanden en opsluitbanden onderling behoren tot de resultaatsverplichting. 05 Onkruidbeheersing door middel van borstelen is niet toegestaan op natuursteen en halfverharding. 06 Onkruidvrij maken van verhardingen betekent het verwijderen van alle vegetatie, inclusief dood of behandeld onkruid en mossen. 07 Onkruidbeheersing objecten middengeleiders elementenverharding en gesloten verharding inclusief de kantopsluitingen worden ook gerekend tot de resultaatsverplichting van de aannemer. 08 Tot onkruidbeheersing in goten behoort eveneens het onkruidvrij maken aan de bovenzijde van de band indien het aansluitende vlak geen verharding betreft. 11 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 WERKVOLGORDE ONKRUIDBEHEERSING 01 Voor de bestekposten 'onkruidvrij maken verhardingen' geldt dat deze werkzaamheden in een vaste volgorde dienen te worden uitgevoerd. De vaste werkvolgorde dient te worden opgenomen in gedetailleerde werkplanning zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. 3 INFORMATIE OVERDRACHT 01 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 ONKRUID VERWIJDEREN EN ONKRUID BEHEERSEN OP VERHARDINGEN 01 In aanvulling op 51.83.01 lid 01 geldt dat alle niet te bereiken verhardingen door geparkeerde voertuigen etcetera. gemeld dienen te worden. 02 In aanvulling op artikel 51.83.01 lid 01, deel 3 van het bestek dient de aannemer zelf maatregelen te treffen zodat ook de in bestek bedoelde verhardingen op de aangegeven frequentie onderhouden worden zonder dat verrekening van meerwerk plaatsvindt. 62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 1 1 BEGRIPPEN 01 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 AANBRENGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL 02 In afwijking op lid 01 uit artikel 62.11.01 uit de Standaard dient de aannemer rekening te houden met meerdere malen op- en afdraaien van alle voor die toe te passen maatregel benodigde zaken. 08 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 LOCATIE 01 'Locatie' zoals genoemd in dit bestek betreft de gemeente Landsmeer. 2 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN 01 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 ALGEMEEN 03 De bij verkeersmaatregelen te gebruiken borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse ll of hoger. 07 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN LANGS ONTSLUITINGSWEGEN 01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Landsmeer, waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 01 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 ALGEMEEN 06 De spitstijden zijn: - 's morgens tussen 7:00 uur en 09:00 uur; - 's avonds tussen 16:00 uur en 18:00 uur. 07 Op de volgende wegen mogen enkel werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 09:00 en 16:00 uur: - IJdoornlaan - Zuideinde - Dorpsstraat - Noordeinde - Den Ilp - Purmerland 02 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 VERKEERSPLAN EN VERKEERSTEKENING 07 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de opdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. De directie geeft binnen 5 werkdagen reactie op dit verkeersplan. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. 08 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld: - hoe de aannemer omgaat met standaardsituaties in het verkeer: welke verkeermaatregelen worden toegepast. - welke procedure gevolgd wordt om te komen tot de juiste verkeersmaatregel bij het juiste wegtype. 4 RISICO EN GARANTIE'S 01 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 ALGEMEEN 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval een boete van € 250,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Tevens kan de directie het werk per direct stilleggen zonder dat aannemer hierbij aanspraak kan maken op een vergoeding. 7 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN 04 2025-12-18 verplicht 2025-09 2025-12-18 VERREKENING VAN VERKEERSMAATREGELEN BIJ GEWIJZIGDE AREALEN 01 Indien de besteksarealen wijzigen worden de verkeersmaatregelen naar rato van het areaal verrekend. Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 2026-Landsmeer-Verhardingen Onkruidbeheersing en vegen verhardingen I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-Landsmeer-Verhardingen (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: 2026-Landsmeer-Verhardingen Onkruidbeheersing en vegen verhardingen I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)