Tahoma
9
9
2025-09
2025-09
1.20 21/08/2025
Z25001151
Raamovereenkomst Bomen 2026
2025-12-10
2025-12-10
9992
156522
2025-12-10
1203
8387BCC55DD1191725F3C97B3E9A3627
Raamovereenkomst Onderhoud Bomen 2026 Gemeente Venray
Alles over Groenbeheer Besteknummer: Z25001151
Datum: 10-12-2025 Versie: 05 (definitief)
Vrij gedeelte voor bestek
01
BESTEK:
Raamovereenkomst Onderhoud Bomen gemeente Venray 2026
Besteknummer: Z25001151
Datum: 10-12-2025
Versie: 05 (definitief)
Looptijd bestek: 1 maart 2026 t/m 31 december 2028 met een mogelijkheid tot verlenging van 1 maal 3 jaar.
1. Algemeen
01
OPDRACHTGEVER
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray,
Postbus 500
5800 AM Venray
tel. 0478 - 523 333
gemeente@venray.nl
Bezoekadres:
Raadhuisstraat 1
5801 MB Venray
02
DIRECTIE
De directie wordt gevoerd door de afdeling Openbare Ruimte van de gemeente Venray.
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om namens de directie op te treden.
03
LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Venray, verspreid over de gehele gemeente.
04
ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a.
het snoeien van bomen;
b.
het verwerken van afkomend hout;
c. het treffen van verkeersmaatregelen;
d.
werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet.
05
TIJDSBEPALING
De looptijd van de overeenkomst is van 1 maart 2026 t/m 31 december 2028 met een mogelijkheid tot verlenging van 1 maal 3 jaar.
06
ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing
2. Beschrijving
2.1.Algemene gegevens
01
TEKENINGEN
01 Overzichtstekening:
Overzichtstekeningen van de gemeente Venray worden digitaal aangeleverd.
02
PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Niet van toepassing
04
BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
-
Bijlage 1: V&G plan.
-
Bijlage 2: Handboek Bomen 2022 | Norminstituut bomen (digitaal)
-
Bijlage 3: Netwerkennota_Infrastrcutuur_en_Verkeer_DEFINITIEF.pdf (overzicht gebiedsontsluitingswegen)
05
Hoeveelheden
De in dit bestek vermelde fictieve hoeveelheden zijn de geschatte hoeveelheden per jaar. Deze hoeveelheden zijn gebaseerd op het huidige bomenareaal en de ervaringen van de afgelopen jaren van de gemeente Venray.
Deel 2.2 Nadere beschrijving
2.2. Verklaring
01
Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
02
Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.
03
Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.
04
Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
1
SNOEIEN BOMEN
10
BEGELEIDINGSSNOEI
Betreft niet vrijuitgroeiende bomen
1000
Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld
100010
Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
st
50
51
55
13
2020-05-01
verplicht
2025-09
2020-04-16
Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
.....
1
1
Boomhoogteklasse: tot 6 m
.....
2
1
Gewenst eindbeeld:
Conform Handboek bomen 2022
3
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
100020
Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
st
60
51
55
13
2020-05-01
verplicht
2025-09
2020-04-16
Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
.....
1
9
Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m
2
1
Gewenst eindbeeld:
Conform Handboek bomen 2022
3
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
100030
Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
st
20
51
55
13
2020-05-01
verplicht
2025-09
2020-04-16
Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
.....
1
9
Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m
2
1
Gewenst eindbeeld:
Conform Handboek bomen 2022
3
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
100040
Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
st
20
51
55
13
2020-05-01
verplicht
2025-09
2020-04-16
Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
.....
1
6
Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m
.....
2
1
Gewenst eindbeeld:
Conform Handboek bomen 2022
3
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
100050
Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
st
10
51
55
13
2020-05-01
verplicht
2025-09
2020-04-16
Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.
.....
1
7
Boomhoogteklasse: 24 m of hoger
.....
2
1
Gewenst eindbeeld:
Conform Handboek bomen 2022
3
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
1001
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld
100110
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
st
250
51
55
12
2020-05-01
verplicht
2025-09
2020-04-15
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
.....
1
1
Boomhoogteklasse: tot 6 m
.....
2
1
Gewenst eindbeeld:
Conform Handboek bomen 2022
3
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
100120
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
st
450
51
55
12
2020-05-01
verplicht
2025-09
2020-04-15
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
.....
1
9
Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m
2
1
Gewenst eindbeeld:
Conform Handboek bomen 2022
3
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
100130
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
st
150
51
55
12
2020-05-01
verplicht
2025-09
2020-04-15
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
.....
1
9
Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m
2
1
Gewenst eindbeeld:
Conform Handboek bomen 2022
3
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
100140
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
st
20
51
55
12
2020-05-01
verplicht
2025-09
2020-04-15
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
.....
1
6
Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m
.....
2
1
Gewenst eindbeeld:
Conform Handboek bomen 2022
3
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
100150
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
st
10
51
55
12
2020-05-01
verplicht
2025-09
2020-04-15
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.
.....
1
7
Boomhoogteklasse: 24 m of hoger
.....
2
1
Gewenst eindbeeld:
Conform Handboek bomen 2022
3
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
1002
Begeleidingssnoei regulier
100210
Begeleidingssnoei regulier niet vrijuitgroeiende bomen.
st
550
51
57
99
Begeleidingssnoei regulier niet vrijuitgroeiende bomen.
Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m.
Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022
Bereikbaar met hoogwerker
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
100220
Begeleidingssnoei regulier niet vrijuitgroeiende bomen.
st
1000
51
57
99
Begeleidingssnoei regulier niet vrijuitgroeiende bomen.
Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m
Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022
Bereikbaar met hoogwerker
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
100230
Begeleidingssnoei regulier niet vrijuitgroeiende bomen.
st
750
51
57
99
Begeleidingssnoei regulier niet vrijuitgroeiende bomen.
Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m
Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022
Bereikbaar met hoogwerker
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
100240
Begeleidingssnoei regulier niet vrijuitgroeiende bomen.
st
250
51
57
99
Begeleidingssnoei regulier niet vrijuitgroeiende bomen.
Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m.
Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022
Bereikbaar met hoogwerker
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
100250
Begeleidingssnoei regulier niet vrijuitgroeiende bomen.
st
10
51
57
99
Begeleidingssnoei regulier niet vrijuitgroeiende bomen.
Boomhoogteklasse: ca. 24 m. en hoger
Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022
Bereikbaar met hoogwerker
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
11
ONDERHOUDSSNOEI
Betreft niet vrij uitgroeiende bomen.
1100
Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld
110010
Onderhoudssnoei.
st
10
51
55
21
2023-09-27
verplicht
2025-09
2023-05-31
Onderhoudssnoei.
.....
1
1
Boomhoogteklasse: tot 6 m
.....
2
1
Gewenst eindbeeld:
Conform Handboek bomen 2022
3
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
110020
Onderhoudssnoei.
st
100
51
55
21
2023-09-27
verplicht
2025-09
2023-05-31
Onderhoudssnoei.
.....
1
9
Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m
2
1
Gewenst eindbeeld:
Conform Handboek bomen 2022
3
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
110030
Onderhoudssnoei.
st
150
51
55
21
2023-09-27
verplicht
2025-09
2023-05-31
Onderhoudssnoei.
.....
1
9
Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m
2
1
Gewenst eindbeeld:
Conform Handboek bomen 2022
3
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
110040
Onderhoudssnoei.
st
100
51
55
21
2023-09-27
verplicht
2025-09
2023-05-31
Onderhoudssnoei.
.....
1
6
Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m
.....
2
1
Gewenst eindbeeld:
Conform Handboek bomen 2022
3
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
110050
Onderhoudssnoei.
st
50
51
55
21
2023-09-27
verplicht
2025-09
2023-05-31
Onderhoudssnoei.
.....
1
7
Boomhoogteklasse: 24 m of hoger
.....
2
1
Gewenst eindbeeld:
Conform Handboek bomen 2022
3
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
1101
Onderhoudssnoei regulier boombeeld
110110
Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen
st
150.00
51
57
99
Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen
Boomhoogteklasse: tot ca. 6m
Gewenst eindbeeld: Conform Handboek Bomen 2022
Bereikbaar met hoogwerker
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
110120
Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen
st
1000
51
57
99
Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen
Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m
Gewenst eindbeeld: Conform Handboek Bomen 2022
Bereikbaar met hoogwerker
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
110130
Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen
st
1750
51
57
99
Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen
Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18m
Gewenst eindbeeld: Conform Handboek Bomen 2022
Bereikbaar met hoogwerker
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
110140
Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen
st
1250
51
57
99
Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen
Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m
Gewenst eindbeeld: Conform Handboek Bomen 2022
Bereikbaar met hoogwerker
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
110150
Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen
st
300
51
57
99
Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen
Boomhoogteklasse: ca. 24 m en hoger
Gewenst eindbeeld: Conform Handboek Bomen 2022
Bereikbaar met hoogwerker
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
1102
Snoeien waterlot, stam- en wortelopschot
110210
Verwijderen stamschot en wortelopslag, 1x / 3jr
st
9000.00
51
57
99
Verwijderen stamschot en wortelopslag
Betreft: niet vrijuitgroeiende bomen
Takvrije stamlengte: tot ca. 8m
Na het verwijderen van het waterlot en/of de wortelopslag dient de boom vrij te zijn van opslag en waterlot tot de onderste gesteltak
Bereikbaar met hoogwerker
Leeftijd afkomend hout: tussen ca. 1 en 4 jaar
Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
110220
Verwijderen stamschot en wortelopslag
st
1750
51
57
99
Verwijderen stamschot en wortelopslag
Betreft: niet vrijuitgroeiende bomen
Takvrije stamlengte: tot ca. 8m
Na het verwijderen van het waterlot en/of de wortelopslag dient de boom vrij te zijn van opslag en waterlot tot de onderste gesteltak
Bereikbaar met hoogwerker
Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar
Gerekend is met 1 beurt per jaar
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
110230
Verwijderen stamschot en wortelopslag, 2x / jr
st
100
51
57
99
Verwijderen stamschot en wortelopslag
Betreft: niet vrijuitgroeiende bomen
Takvrije stamlengte: tot ca. 8m
Na het verwijderen van het waterlot en/of de wortelopslag dient de boom vrij te zijn van opslag en waterlot tot de onderste gesteltak
Bereikbaar met hoogwerker
Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar
Gerekend is met 2 beurten per jaar
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
12
VORMSNOEI BOMEN
Cyclisch beheer
1200
Knotten bomen
Betreft knotbomen
120010
Onderhoud knotbomen.
st
75
51
55
34
2020-05-01
verplicht
2025-09
2020-04-16
Knotten vormbomen.
betreft knotbomen
1
1
Boomhoogteklasse: tot 6 m
.....
2
2
Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar
3
1
Betreft: knotten
4
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
Vrije takval mogelijk
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
120020
Onderhoud knotbomen.
st
200
51
55
34
2020-05-01
verplicht
2025-09
2020-04-16
Knotten vormbomen.
betreft knotbomen
1
9
Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 12 m
2
2
Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar
3
1
Betreft: knotten
4
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
Vrije takval mogelijk
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
1201
Terugzetten bomen
betreft leibomen en gekandelaberde bomen
120110
Onderhoud leibomen.
st
50
51
55
36
2020-05-01
verplicht
2025-09
2020-04-16
Onderhoud leibomen.
Conform Handboek Bomen 2022
1
1
Boomhoogteklasse: tot 6 m
.....
2
1
Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar
3
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
5
9
Verwijderen van waterlot tot de eerste gesteltak
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
120120
Onderhoud leibomen.
st
10
51
55
36
2020-05-01
verplicht
2025-09
2020-04-16
Onderhoud leibomen.
Conform Handboek Bomen 2022
1
9
Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 12 m
2
1
Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar
3
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
5
9
Verwijderen van waterlot tot de eerste gesteltak
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
120130
Onderhoud knotbomen.
st
10
51
55
34
2020-05-01
verplicht
2025-09
2020-04-16
Knotten vormbomen.
betreft reeds eerder gekandelaberde bomen
1
1
Boomhoogteklasse: tot 6 m
.....
2
5
Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder
3
1
Betreft: knotten
4
9
Bereikbaar met hoogwerker
5
9
Verwijderen van waterlot tot de eerste gesteltak
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
120140
Onderhoud knotbomen.
st
10
51
55
34
2020-05-01
verplicht
2025-09
2020-04-16
Knotten vormbomen.
betreft reeds eerder gekandelaberde bomen
1
9
Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 12 m
2
5
Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder
3
1
Betreft: knotten
4
9
Bereikbaar met hoogwerker
5
9
Verwijderen van waterlot tot de eerste gesteltak
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
120150
Onderhoud knotbomen.
st
15
51
55
34
2020-05-01
verplicht
2025-09
2020-04-16
Knotten vormbomen.
betreft reeds eerder gekandelaberde bomen
1
9
Boomhoogteklasse: 12 tot ca. 18 m
2
5
Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder
3
1
Betreft: knotten
4
9
Bereikbaar met hoogwerker
5
9
Verwijderen van waterlot tot de eerste gesteltak
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
120160
Onderhoud knotbomen.
st
10
51
55
34
2020-05-01
verplicht
2025-09
2020-04-16
Knotten vormbomen.
betreft reeds eerder gekandelaberde bomen
1
9
Boomhoogteklasse: 18 m of hoger .....
2
5
Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder
3
1
Betreft: knotten
4
9
Bereikbaar met hoogwerker
5
9
Verwijderen van waterlot tot de eerste gesteltak
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
1202
Scheren vormbomen
120210
Onderhoud geknipte of geschoren bomen.
st
50
51
55
35
2020-05-01
verplicht
2025-09
2020-04-16
Onderhoud geknipte of geschoren bomen.
Conform Handboek Bomen 2022
1
1
Boomhoogteklasse: tot 6 m
.....
2
3
Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per
1
jaar
3
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
5
9
Verwijderen van waterlot tot de eerste gesteltak
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
120220
Onderhoud geknipte of geschoren bomen.
st
10
51
55
35
2020-05-01
verplicht
2025-09
2020-04-16
Onderhoud geknipte of geschoren bomen.
Conform Handboek Bomen 2022
1
9
Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 12 m
2
3
Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per
1
jaar
3
1
Bereikbaar met hoogwerker
.....
5
9
Verwijderen van waterlot tot de eerste gesteltak
6
6
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal
ja
2
TER BESCHIKKING STELLEN
20
T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL
2000
T.B.S. WERKNEMERS
200010
Inzetten werknemer.
uur
200
10
05
01
2025-09-30
verplicht
2025-09
2025-05-21
Inzetten van werknemer.
inclusief (gemotoriseerd) handgereedschap.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
3
1
Werknemers:
European Tree Worker
ja
200020
Inzetten werknemer.
uur
150
10
05
01
2025-09-30
verplicht
2025-09
2025-05-21
Inzetten van werknemer.
inclusief (gemotoriseerd) handgereedschap.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
3
1
Werknemers:
groenvoorziening algemeen, niveau 3 zelfstandig beroepsbeoefenaar.
ja
200030
Inzetten werknemer.
uur
150
10
05
01
2025-09-30
verplicht
2025-09
2025-05-21
Inzetten van werknemer.
inclusief (gemotoriseerd) handgereedschap.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
3
1
Werknemers:
groenvoorziening algemeen, niveau 2 beginnend beroepsbeoefenaar.
ja
2001
T.B.S. MATERIEEL
200110
Inzetten mobiele versnipperaar.
uur
150
10
05
31
2025-09-30
verplicht
2025-09
2025-05-21
Inzetten van een mobiele versnipperaar.
Betreft: snippercombinatie met opvangbak van tenminste 4 m3.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
1
6
Capaciteit: ten minste tot 220 mm takdikte
3
2
Exclusief bediening
.....
ja
200120
T.b.s. hoogwerker, tot 20 m.
uur
150
10
05
99
Ter beschikking stellen van hoogwerker. Voor snoeien cq rooien van bomen werkhoogte/bereik tot ca. 20 meter.
Exclusief bediening.
ja
200130
Inzetten vrachtauto.
uur
150
10
05
16
2025-09-30
verplicht
2025-09
2025-05-21
Inzetten van een vrachtauto.
Betreft: Vrachtauto geschikt voor het transporteren van groenafval.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
1
1
Laadvermogen: ten minste 5 ton
3
1
Met hydraulische laad- en losinrichting
4
1
Euro V
.....
5
1
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
.....
ja
3
VERKEERSMAATREGELEN
31
VERKEERSREGELAARS
3100
Ter beschikking stellen verkeersregelaars
310010
Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.
uur
250
62
50
01
2025-09-30
verplicht
2025-09
2025-05-14
Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.
.....
1
1
Inzet overdag
binnen reguliere werktijden (zie bepaling 01.13.08 in deel 3 van dit bestek)
ja
TRANSPORT SUBTOTAAL
9
Staartposten
91
Korting
919990
Korting
%
0
92
Uitvoeringskosten
929990
Uitvoeringskosten
%
0
93
Algemene kosten
939990
Algemene kosten
%
0
94
Winst en risico
949990
Winst en risico
%
0
96
Bijdragen
960010
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
%
0.15
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
3.Bepalingen
01
Algemeen en administratief
01
Algemene bepalingen
01
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
Van toepassing zijnde bepalingen
01
Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
02
De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
03
Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
04
Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022.
05
Bij tegenstrijdigheden tussen de onder lid 01 genoemde Standaard 2025 en het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen 2022
06
Op de te verstrekken deelopdrachten is de Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 (Stadswerk, juni 2025) van toepassing. de gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk Ede.
06
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
INSCHRIJVINGSSTAAT
06
In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard mogen er geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotaal. Eventuele opbrengsten, kortingen, et cetera dienen opgenomen te worden in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.
02
BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
01
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
BETALING
04
Gesnoeide bomen worden pas opgenomen in de termijnstaat nadat de beheergegevens geactualiseerd zijn in het beheersysteem van de gemeente Venray, iAsset.
05
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
PRESTATIEREGELING
01
Op dit werk is een prestatieregeling van toepassing.
02
De aannemer kan per termijnstaat aanspraak maken op een prestatiebeloning. Hiervoor gelden de navolgende bepalingen volgens lid 03 t/m 11.
03
De aannemer kan een prestatiebeloning ontvangen over goedgekeurd werk, vallend onder de bestekspostnummers 100010 tot en met 120220 met uitzondering van 110210, 110220 en 110230. De hoogte van de prestatiebeloning bedraagt 40% van de op de inschrijvingsstaat ingevulde prijs per eenheid in euro, vermenigvuldigd met de in die termijnen uitgevoerde hoeveelheden.
04
De prestatiebeloning wordt alleen toegekend indien het opgevoerde werk in de termijnstaat bij de eerste opneming goedgekeurd is. Indien het opgevoerde werk in de termijnstaat niet goedgekeurd is, ontvangt de aannemer geen prestatiebeloning.
05
De beoordeling van de werkzaamheden van de ingediende termijnstaat vindt allereerst plaats door het uitvoeren van een globale opneming die een algemene indruk oplevert van het werk.
06
Indien de algemene indruk (zie lid 05) van het uitgevoerde werk niet goed is, wordt een uitgebreide opneming uitgevoerd. De aannemer heeft de mogelijkheid om de uitgebreide opneming bij te wonen. Tijdens de opneming worden onder andere de volgende aspecten beoordeeld:
- Juiste keuze takken:
Begeleidingssnoei:
-
zijn er nog probleemtakken aanwezig;
-
zijn de dikste takken uit de tijdelijke kroon gesnoeid;
-
is er bij begeleidingssnoei regulier bij benadering 20% tot 25% van het kroonvolume
verwijderd;
-
is er bij begeleidingssnoei achterstallig en verwaarloosd bij benadering 30% tot maximaal 40%
van het kroonvolume verwijderd.
Onderhoudssnoei:
-
zijn er nog probleemtakken aanwezig.
- Vaktechnisch correcte uitvoering snoeiwerk:
-
zaagvlak loodrecht op tak, buiten takkraag;
-
inscheuring;
-
is onnodige schade aan een boom toegebracht.
- Werk uitgevoerd door personeel met juiste opleiding:
-
European Tree Worker voor uitvoering snoeiwerk.
- Afvoeren vrijgekomen materialen:
-
Vrijgekomen materialen zijn afgevoerd aan het einde van iedere werkdag.
- Werkplanning:
-
Werken volgens de door de directie goedgekeurde planning.
07
De uitgebreide opneming wordt per boom gedaan. Indien uit de uitgebreide opneming blijkt dat 5% of meer van het in de termijnstaat opgevoerde werk niet goedgekeurd is, vindt geen verrekening van de prestatiebeloning plaats.
08
Indien ingevolge de beoordeling van lid 04 t/m 07 tekortkomingen worden geconstateerd dient de aannemer er voor te zorgen dat de resultaatsverplichting alsnog behaald wordt.
09
Nadat de termijnstaat voor de tweede keer ingediend is, wordt wederom een opneming gedaan volgens lid 04 t/m 08. Alle opgevoerde bomen van de termijnstaat kunnen worden gecontroleerd. Indien het werk goedgekeurd wordt, vindt verrekening van de in de termijn uitgevoerde hoeveelheden plaats tegen de op de inschrijvingsstaat ingevulde prijs per eenheid in euro.
10
Indien uit de opneming volgens lid 09 blijkt dat het werk wederom niet goedgekeurd is, dient de aannemer het werk alsnog volgens de overeengekomen resultaatsverplichting af te werken tot het werk goedgekeurd is. Na goedkeuring ontvangt hij 60% van de prijs per eenheid in euro zoals in de inschrijvingsstaat ingevuld, vermenigvuldigd met de in die termijn uitgevoerde hoeveelheid.
11
Opnames worden gedaan door of namens de directie en besproken met de aannemer. Daar waar geen overeenstemming wordt bereikt, worden de vermeende boomtechnische tekortkomingen beoordeeld door een European Tree Technician. De European Tree Technician wordt aangesteld door de directie in overleg met de aannemer. De kosten van deze beoordeling worden gedragen door de partij die in het ongelijk wordt gesteld.
04
BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
ALGEMEEN
03
De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard 2025 is op dit bestek niet van toepassing.
07
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
INDEXERING PRIJZEN PER EENHEID
01
De prijzen per eenheid uit de inschrijvingsstaat worden geïndexeerd op basis van het jaarindexcijfer "GWW Grond- Weg- en Waterbouw (42/43)" zoals vastgesteld door het CBS in juli van het voorafgaande jaar.
Zie: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/86049NED/table?ts=1765359437998
02
Aanpassing van de prijzen per eenheid geschiedt éénmaal per jaar met ingang van een nieuw kalenderjaar. In het eerste kalenderjaar vindt derhalve geen aanpassing plaats. De aanpassing van de prijs per eenheid wordt bepaald aan de hand van de volgende formule:
jaarindexcijfer nieuw / jaarindexcijfer oud) x 100 – 100 = indexeringspercentage
07
ZEKERHEIDSSTELLING
01
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
01
In afwijking op artikel 01.07.01 lid 1 van de Standaard 2025, dient de zekerheid binnen 7 dagen na opdrachtverlening gesteld te zijn.
05
De bankgarantie dient opgesteld te zijn conform de model-bankgarantie zoals opgenomen in de Standaard 2025
08
Bijdragen
03
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01
Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
11
VERBAND MET ANDERE WERKEN
01
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01
In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.
02
Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd.
Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
03
In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
13
KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
02
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
KWALITEITSPLAN
01
Een kwaliteitsplan overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2025 wordt niet verlangd.
06
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01
Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de UAV 2012, verlangd. In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.
02
Van de aannemer wordt per deelopdracht een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. In dit gedetailleerde werkplan dient minimaal te worden vermeld:
- startdatum van de werkzaamheden in de deelopdracht;
- te volgen route;
- dagen op welke het werk stil zal liggen;
- het verkeersplan (zie ook art 62.13.03 in dit bestek);
- uiterste datum van gereedmelding deelopdracht.
Dit gedetaileerde werkplan dient voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie ter goedkeuring te worden aangeleverd.
03
De directie geeft binnen 10 werkdagen een reactie op het getailleerde werkplan.
04
Indien de in het goedgekeurde gedetaileerde werkplan vermelde uiterste datum van gereedmelding overschreden wordt, verbeurt de aannemer een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) per werkdag dat de datum is overschreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.
05
Het bepaalde in lid 3 van dit artikel is alleen van toepassing op de besteksposten 111320, 111330.
06
In het tijdschema dient rekening gehouden te worden met voldoende tijd voor de directie voor een opneming, in de periode voorafgaand aan de kerst.
08
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
WERKTIJDEN
01
Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00 uur.
02
Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 5 werkdagen voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen.
03
In het kader van dit bestek is de directie bevoegd om de aannemer werkzaamheden uit te laten voeren buiten de genoemde werktijden zoals vermeld in lid 01 van dit artikel.
17
VRIJGEKOMEN MATERIALEN
07
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01
Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2025, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer.
02
Vrijgekomen materiaal bij snoei betreft snoeihout.
05
Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn.
06
Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 05 van dit artikel, verbeurt hij een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.
18
BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
05
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN
04
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2025 komen de taxatiekosten in geval van schade geheel voor rekening van de aannemer.
05
Indien de aannemer schade veroorzaakt aan te handhaven bomen verbeurt hij een korting van EUR 500,00 (vijfhonderd euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46 lid 01 van de UAV 2012.
07
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE
04
In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.07 van de Standaard 2025 dient onder kruidachtige vegetatie ook te worden verstaan grasachtige vegetatie.
19
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
02
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)
01
Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
02
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
22
TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
03
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
01
Een Plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2025 wordt voor de uitvoeringsfase verlangd.
23
COMMUNICATIE
02
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
BOUWVERGADERING
01
Eenmaal per 4 weken houden de directie en de aannemer een bouwvergadering. In de bouwvergadering wordt de stand van zaken besproken.
02
De aannemer maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt, na goedkeuring door de directie, aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012.
25
VAKOPLEIDING
02
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
EISEN PERSONEEL
01
Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
02
Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
03
Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
04
Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
03
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING
01
De snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat of door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker deelnemen. Deze personen dienen tijdens het uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden onder directe begeleiding van een boomverzorger te staan die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.
02
Snoeiwerkzaamheden aan knot-, lei-, en vorm-/haagbomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van een boomverzorger die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.
03
Actualisatie van de certificaten van European Tree Worker zoals genoemd in lid 01 en 02 van dit artikel, dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.
04
De persoon die de opname van de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uitvoert dient in het bezit te zijn van het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat. Onder directe begeleiding van een European Tree Worker of European Tree Technician is het toegestaan om de opname van de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uit te laten voeren door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker of European Tree Technician deelnemen.
05
De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician zoals genoemd in lid 01 t/m lid 04 van dit artikel, dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.
04
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBEHEER
01
Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet natuurbescherming dient te voldoen aan de RVO deskundigheidseisen van Ecologisch deskundige (http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige )
30
WETGEVING
01
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT
01
De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie,
voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de
tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid
vreemdelingen.
Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
02
De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
03
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde
onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de
boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf
weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer
en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.
04
Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met
aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het
niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door
opdrachtgever aan hem worden voldaan.
05
De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.
51
TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
0
2
EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN
11
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL
01
De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het snoeien mag ten hoogste 15 mm bedragen.
02
Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.
5
2
EISEN EN UITVOERING
08
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
SNOEIEN ALGEMEEN
06
In afwijking van het bepaalde in artikel 8.31 van het Handboek Bomen 2022 wordt onder snoei niet verstaan het verwijderen van stamschot(waterlot).
3
INFORMATIE-OVERDRACHT
03
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
EINDBEELDEN
01
Voor de lijst met eindbeelden wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 2018
02
In afwijking op artikel 8.24 'Wettelijk' vereiste vrije doorgang van het Handboek Bomen 2018 dient de vrije doorgang boven auto(rij)wegen 5,0 m +m.v. te zijn.
03
In aanvulling op artikel 8.24 'Wettelijk' vereiste vrije doorgang van het Handboek Bomen 2018 dient de vrije doorgang boven landbouwgronden 5,0 m +m.v. te zijn.
04
In aanvulling op artikel 8.32 Obstakelvrije zone van het Handboek Bomen 2018 geldt boven daken, dakranden en gevels een takvrije zone van minimaal 2,0 m.
5
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
03
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
OPRUIMEN WERKTERREIN
01
Na de uitvoering van de werkzaamheden dient de omliggende verharding schoon opgeleverd te worden. Na uitvoering van de werkzaamheden mag er maximaal 0.5 dm³ veegvuil per 10 m 1 goot voorkomen en/of 0.5 dm³ veegvuil per 5 m² verhardingsoppervlak.
02
Bij overtreding van de in lid 01 genoemde bepaling wordt de aannemer een boete van € 250,- per overtreding opgelegd. Deze boete wordt als korting op de termijnen verrekend.
04
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
ACTUALISEREN BOOMGEGEVENS
01
Direct aansluitende aan de snoeiwerkzaamheden dienen de boomgegevens geactualiseerd te worden in het beheerprogramma van de gemeente Venray, iAsset.
7
MEET EN VERREKENMETHODEN
04
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
ACTUALISEREN BOOMGEGEVENS
01
De kosten voor het gebruik van iAsset en het uitvoeren van de actualisatie van de boomgegevens dienen bij de prijs per eenheid inbegrepen te zijn.
62
VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
1
1
BEGRIPPEN
01
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN
01
In afwijking op lid 01 uit artikel 62.11.01 uit de Standaard 2025 dient de aannemer rekening te houden met meerdere malen op- en afdraaien van verkeersmaatregelen.
2
EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN
01
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
ALGEMEEN
01
De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III of hoger.
07
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN LANGS ONTSLUITINGSWEGEN
01
Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Venray, waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.
3
INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
01
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
ALGEMEEN
06
De spitstijden zijn:
- 's morgens tussen 7:00 uur en 09:00 uur;
- 's avonds tussen 15:00 uur en 18:00 uur.
07
De ontsluitingswegen van de gemeente Venray zijn opgenomen in
bijlage 3: Netwerkennota_Infrastrcutuur_en_Verkeer_DEFINITIEF.pdf
03
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING
01
Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. De directie geeft binnen 10 werkdagen reactie op dit verkeersplan.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
02
In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
-
De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
-
De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een
rijbaan wordt afgesloten.
-
De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het
geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
-
De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers,
verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties.
-
Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen.
-
Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te
treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen,
park eermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer
aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.
-
Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle
van de aangebrachte voorzieningen.
03
In het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van de UAV 2012, dient een einddatum voor oplevering van de deelopdracht te zijn vermeld. Deze einddatum is bindend.
4
RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
01
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
ALGEMEEN
01
De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.
02
Waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.
03
Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
05
De aannemer dient direct geleidebakens te plaatsen bij stobben of gaten die niet dezelfde dag afgewerkt kunnen worden.
06
Onder het treffen van verkeersmaatregelen wordt tevens verstaan de voorzieningen welke getroffen dienen te worden die nodig zijn om werkruimte te creëren welke de aannemer nodig acht om te voldoen aan de resultaatsverplichting zonder dat de aannemer aanspraak heeft op verrekening of bijbetaling.
7
MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN
01
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
ALGEMEEN
02
'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01 lid 01 van de Standaard 2025 betreft de gemeente Venray.
03
De kosten voor de benodigde verkeersmaatregelen worden geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.
64
WET NATUURBESCHERMING
1
7
MEET- EN VERREKENMETHODEN
01
2025-12-10
verplicht
2025-09
2025-12-10
VERREKENING
03
De kosten voortkomend uit het toepassen van de gedragscode Bestendig Beheer (zie artikel 01.01.01 lid 05) dienen in de prijs per eenheid inbegrepen te zijn.
Vrij gedeelte na bestek
01
.....
.....
Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten
01
.....
.....
Inschrijvingsbiljet
Behoort bij:
Z25001151
Raamovereenkomst Bomen 2026
I N S C H R I J V I N G S B I L J E T
De hierna te noemen inschrijver(s):
A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)
gevestigd te:
KVK-nummer:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
Z25001151
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)
te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.
Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016
(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
Gedaan op
(datum), te
(plaats).
De inschrijver(s)
A)
(handtekening)
(naam)
(functie)
B)
(handtekening)
(naam)
(functie)
C)
(handtekening)
(naam)
(functie)
Inschrijvingsstaat
Behoort bij:
Z25001151
Raamovereenkomst Bomen 2026
I N S C H R I J V I N G S S T A A T
Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):
A)
gevestigd te:
B)
gevestigd te:
C)
gevestigd te:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)