Tahoma 9 9 2020-05 2024-09 1.10 01/09/2021 2025-044 Onderhoud bomen, gemeente Roerdalen 2025-10-23 2025-10-23 9992 155548 2025-10-23 1203 0054807F191E9A7F9929038110F61BA0 RAW bestek Onderhoud bomen, gemeente Roerdalen 2026 - 2028
Besteksnummer: 2025-042 Versie: 03; definitief
Alles over Groenbeheer Datum: 23 oktober 2025
Vrij gedeelte voor bestek 01 GEMEENTE ROERDALEN Afdeling Leefomgeving, Team Onderhoud Bezoekadres : Schaapsweg 20 6077 CG SINT ODILIËNBERG Postadres : Postbus 6099 6077 ZH SINT ODILIËNBERG Telefoon : 0475 - 538 888 Telefax : 0475 - 538 899 E-mail : info@roerdalen.nl Website : www.Roerdalen.nl RAW bestek Onderhoud bomen, gemeente Roerdalen Besteksnummer: 2025-042 Versie : 03; definitief Datum : 23 oktober 2025 Het werk vangt aan medio januari 2026 en loopt door tot en met 31 december 2028 met een optie op verlenging van 1 keer 3 jaar. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: a. Het snoeien van bomen; b. Het verwerken van afkomend hout; c. Het treffen van verkeersmaatregelen. 1. Algemeen 01 OPDRACHTGEVER GEMEENTE ROERDALEN Afdeling Leefomgeving, Team Onderhoud Bezoekadres : Schaapsweg 20 6077 CG SINT ODILIËNBERG Postadres : Postbus 6099 6077 ZH SINT ODILIËNBERG Telefoon : 0475 - 538 888 Telefax : 0475 - 538 899 E-mail : info@roerdalen.nl Website : www.Roerdalen.nl 02 DIRECTIE De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Roerdalen en/of een door de gemeente aangewezen persoon. 03 LOCATIE Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente grenzen van de gemeente Roerdalen. 04 ALGEMENE BESCHRIJVING De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: a. Het snoeien van bomen; b. Het verwerken van afkomend hout; c. Het treffen van verkeersmaatregelen. 05 TIJDSBEPALING Het werk vangt aan medio januari 2026 en loopt door tot en met 31 december 2028 met een optie op verlenging van 1 keer 3 jaar. 06 ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing. 07 KWALITEITSBORGING Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard. 2. Beschrijving 2.1.Algemene gegevens 01 TEKENINGEN Bij het bestek behoren de volgende tekeningen: - Bomenbestand van de gemeente Roerdalen is digitaal beschikbaar op het internet in GBI. Na het verstrekken van de deelopdracht(en) kan de aannemer hier zelf de bestekstekeningen samenstellen en uitprinten. Inlogcode en wachtwoord worden tijdens de startbespreking beschikbaar gesteld. 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN Niet van toepassing. 03 BIJLAGEN De volgende bijlagen behoren tot het bestek: - Bijlage 1: V&G plan; - Bijlage 2: Eindbeelden takvrije zones. 04 ADRESGEGEVENS LEVERANCIE GBI Bedrijfsnaam : Antea Groep Adres : Beneluxweg 125 : 4904 SJ OOSTERHOUT Telefoon : 0162 - 487000 E-mail : info.nl@anteagroup.com Website : www.anteagroup.nl Deel 2.2 Nadere beschrijving 2.2. Verklaring 01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is. Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing. Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna. 03 HOEVEELHEID TER INLICHTING De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 GRENZEN VAN DE SITUERING De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 1 SNOEIWERKZAAMHEDEN 10 BEGELEIDINGSSNOEI 1010 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel 3 artikel 51.52.09. 101010 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, <6m. st 180 51 55 13 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. ..... 1 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Eindbeelden takvrije 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 101020 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 6-9m. st 250 51 55 13 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. ..... 1 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Eindbeelden takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 101030 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 9-12m. st 129 51 55 13 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. ..... 1 3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Eindbeelden takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 101040 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 12-15m. st 34 51 55 13 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. ..... 1 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Eindbeelden takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 101050 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 15-18m. st 17 51 55 13 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. ..... 1 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Eindbeelden takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 101060 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, 18-24m. st 5 51 55 13 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. ..... 1 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Eindbeelden takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 101070 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld, >24m. st 1 51 55 13 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. ..... 1 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Eindbeelden takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 1011 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel 3 artikel 51.52.09. 101110 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, <6m. st 722 51 55 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. ..... 1 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Eindbeelden takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 101120 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 6-9m. st 999 51 55 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. ..... 1 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Eindbeelden takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 101130 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 9-12m. st 517 51 55 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. ..... 1 3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Eindbeelden takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 101140 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 12-15m. st 137 51 55 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. ..... 1 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Eindbeelden takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 101150 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 15-18m. st 69 51 55 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. ..... 1 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Eindbeelden takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 101160 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld, 18-24m. st 20 51 55 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. ..... 1 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Eindbeelden takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 101170 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld >24m. st 2 51 55 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. ..... 1 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Eindbeelden takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 1012 Begeleidingssnoei regulier boombeeld Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel 3 artikel 51.52.09. 101210 Begeleidingssnoei regulier boombeeld, <6 m. st 301 51 55 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Begeleidingssnoei. ..... 1 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m ..... 2 2 Eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 101220 Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 6-9m. st 416 51 55 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Begeleidingssnoei. ..... 1 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m ..... 2 2 Eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 101230 Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 9-12m. st 216 51 55 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Begeleidingssnoei. ..... 1 3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m ..... 2 2 Eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 101240 Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 12-15m. st 57 51 55 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Begeleidingssnoei. ..... 1 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m ..... 2 2 Eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 101250 Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 15 tot 18m. st 29 51 55 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Begeleidingssnoei. ..... 1 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m ..... 2 2 Eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 101260 Begeleidingssnoei regulier boombeeld, 18 tot 24m. st 9 51 55 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Begeleidingssnoei. ..... 1 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m ..... 2 2 Eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 101270 Begeleidingssnoei regulier boombeeld, > 24m. st 1 51 55 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Begeleidingssnoei. ..... 1 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger ..... 2 2 Eindbeeld zie bijlage: Bijlage 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 11 ONDERHOUDSSNOEI 1110 Onderhoudssnoei niet vrijuitgroeiende bomen Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel 3 artikel 51.52.09. 111010 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld <6m. st 284 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 111020 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 6-9m. st 541 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 111030 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 9-12m. st 1051 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 111040 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 12-15m. st 1227 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 111050 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 15-18m. st 1766 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 111060 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 18-24m. st 1165 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 111070 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld > 24m. st 98 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 1111 Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel 3 artikel 51.52.09. 111110 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld <6m. st 2 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 111120 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 6-9m. st 4 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 111130 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 9-12m. st 9 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 111140 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 12-15m. st 17 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 111150 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 15-18m. st 27 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 111160 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 18-24m. st 16 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 111170 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld > 24m. st 6 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Richtlijn takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 12 ONDERHOUD VORMBOMEN 1210 Knotten knotbomen. Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel 3 artikel 51.52.09. 121010 Onderhoud knotbomen, <3m. st 56 51 55 34 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Knotten vormbomen. ..... 1 9 Boomhoogteklasse: tot ca. 3 m. 2 5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder 3 1 Betreft: knotten 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 121020 Onderhoud knotbomen, 3-6m. st 4 51 55 34 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Knotten vormbomen. ..... 1 9 Boomhoogteklasse: 3 tot ca. 6 m. 2 5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder 3 1 Betreft: knotten 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 121030 Onderhoud knotbomen, > 6m. st 1 51 55 34 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Knotten vormbomen. ..... 1 9 Boomhoogteklasse: > 6m 2 5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder 3 1 Betreft: knotten 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 1211 Knotten gekandelaberde bomen. Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel 3 artikel 51.52.09. 121110 Knotten gekandelaberde bomen, <6m. st 35 51 55 34 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Knotten vormbomen. Betreft reeds gekandelaberde bomen 1 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m ..... 2 5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder 3 1 Betreft: knotten 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 121120 Knotten gekandelaberde bomen, 6-9m. st 53 51 55 34 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Knotten vormbomen. Betreft reeds gekandelaberde bomen 1 2 Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m ..... 2 5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder 3 1 Betreft: knotten 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 121130 Knotten gekandelaberde bomen, 9-12m. st 89 51 55 34 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Knotten vormbomen. Betreft reeds gekandelaberde bomen 1 3 Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m ..... 2 5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder 3 1 Betreft: knotten 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 121140 Knotten gekandelaberde bomen, 12-15m. st 28 51 55 34 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Knotten vormbomen. Betreft reeds gekandelaberde bomen 1 4 Boomhoogteklasse: 12 tot ca. 15 m ..... 2 5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder 3 1 Betreft: knotten 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 121150 Knotten gekandelaberde bomen, 15-18m. st 39 51 55 34 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Knotten vormbomen. Betreft reeds gekandelaberde bomen 1 9 Boomhoogteklasse: 15 tot ca. 18 m 2 5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder 3 1 Betreft: knotten 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 121160 Knotten gekandelaberde bomen, >18m. st 61 51 55 34 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Knotten vormbomen. Betreft reeds gekandelaberde bomen 1 9 Boomhoogteklasse: 18 m of hoger. 2 5 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder 3 1 Betreft: knotten 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 1212 Kandelaberen bomen. Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel 3 artikel 51.52.09. 121210 Kandelaberen bomen, <6m. st 2 51 55 32 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Kandelaberen bomen. Betreft niet eerder gekandelaberde bomen 1 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m ..... 2 2 Takken inkorten van ca. 0,50 tot ca. 1,50 m van de takkraag ..... 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 121220 Kandelaberen bomen, 6-9m. st 3 51 55 32 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Kandelaberen bomen. Betreft niet eerder gekandelaberde bomen 1 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m ..... 2 2 Takken inkorten van ca. 0,50 tot ca. 1,50 m van de takkraag ..... 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 121230 Kandelaberen bomen, 9-12m. st 5 51 55 32 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Kandelaberen bomen. Betreft niet eerder gekandelaberde bomen 1 3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m ..... 2 2 Takken inkorten van ca. 0,50 tot ca. 1,50 m van de takkraag ..... 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 121240 Kandelaberen bomen, 12-15m. st 10 51 55 32 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Kandelaberen bomen. Betreft niet eerder gekandelaberde bomen 1 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m ..... 2 2 Takken inkorten van ca. 0,50 tot ca. 1,50 m van de takkraag ..... 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 121250 Kandelaberen bomen, 15-18m. st 12 51 55 32 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Kandelaberen bomen. Betreft niet eerder gekandelaberde bomen 1 9 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m 2 2 Takken inkorten van ca. 0,50 tot ca. 1,50 m van de takkraag ..... 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 121260 Kandelaberen bomen, >18m. st 8 51 55 32 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Kandelaberen bomen. Betreft niet eerder gekandelaberde bomen 1 9 Boomhoogteklasse: 18 m of hoger 2 2 Takken inkorten van ca. 0,50 tot ca. 1,50 m van de takkraag ..... 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 1213 Snoeien leibomen Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel 3 artikel 51.52.09. 121310 Onderhoud leibomen, <3m. st 16 51 55 36 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Onderhoud leibomen. ..... 1 9 Boomhoogteklasse: tot ca. 3 m 2 2 Snoeien, leeftijd afkomend hout: ca. 2 tot 5 jaar 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 121320 Onderhoud leibomen, 3-6m. st 12 51 55 36 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Onderhoud leibomen. ..... 1 9 Boomhoogteklasse: 3 tot ca 6 m 2 2 Snoeien, leeftijd afkomend hout: ca. 2 tot 5 jaar 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 121330 Onderhoud leibomen, >6m. st 5 51 55 36 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Onderhoud leibomen. ..... 1 2 Boomhoogteklasse: 6 m of hoger ..... 2 2 Snoeien, leeftijd afkomend hout: ca. 2 tot 5 jaar 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 1214 Scheren vorm-/haagbomen Inclusief verwijderen wortelopslag en waterlot, zie ook deel 3 artikel 51.52.09. 121410 Onderhoud geknipte of geschoren bomen, <3m. st 16 51 55 35 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Onderhoud geknipte of geschoren bomen. ..... 1 9 Boomhoogteklasse: tot 3 m 2 2 Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 121420 Onderhoud geknipte of geschoren bomen, 3-6m. st 12 51 55 35 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Onderhoud geknipte of geschoren bomen. ..... 1 9 Boomhoogteklasse: 3 tot 6 m 2 2 Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 121430 Onderhoud geknipte of geschoren bomen, >6m. st 5 51 55 35 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Onderhoud geknipte of geschoren bomen. ..... 1 2 Boomhoogteklasse: 6 m of hoger ..... 2 2 Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 13 MASSARIA Deelopdrachten met de werkzaamheden met betrekking op de Masaria-aantasting worden per
laan (of gedeelte hiervan) verstrekt. Als er
tijdens de controle een aantasting aangetroffen
wordt dienen deze direct te worden verwijderd. De
juiste aantallen worden achteraf in de juiste
bestekspost ingedeeld en verrekend. 1310 Controleren van bomen op Massaria-aantasting 131010 Controle bomen boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. st 2 51 55 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Controleren bomen door visuele inspectie. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. 1 9 Inspecteren van platanen op Massaria-aantasting (schimmel Splanchnonema platani). 3 1 Rapportage digitaal aanleveren in GBI. ja 131020 Controle bomen boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m. st 5 51 55 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Controleren bomen door visuele inspectie. Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 9 m. 1 9 Inspecteren van platanen op Massaria-aantasting (schimmel Splanchnonema platani). 3 1 Rapportage digitaal aanleveren in GBI. ja 131030 Controle bomen boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m. st 6 51 55 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Controleren bomen door visuele inspectie. Boomhoogteklasse: ca. 9 tot 12 m. 1 9 Inspecteren van platanen op Massaria-aantasting (schimmel Splanchnonema platani). 3 1 Rapportage digitaal aanleveren in GBI. ja 131040 Controle bomen boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m. st 17 51 55 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Controleren bomen door visuele inspectie. Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 15 m. 1 9 Inspecteren van platanen op Massaria-aantasting (schimmel Splanchnonema platani). 3 1 Rapportage digitaal aanleveren in GBI. ja 131050 Controle bomen boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m. st 24 51 55 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Controleren bomen door visuele inspectie. Boomhoogteklasse: ca. 15 tot 18 m 1 9 Inspecteren van platanen op Massaria-aantasting (schimmel Splanchnonema platani). 3 1 Rapportage digitaal aanleveren in GBI. ja 131060 Controle bomen boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. st 30 51 55 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Controleren bomen door visuele inspectie. Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. 1 9 Inspecteren van platanen op Massaria-aantasting (schimmel Splanchnonema platani). 3 1 Rapportage digitaal aanleveren in GBI. ja 131070 Controle bomen boomhoogteklasse: > 24 m. st 5 51 55 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Controleren bomen door visuele inspectie. Boomhoogteklasse: > 24 m. 1 9 Inspecteren van platanen op Massaria-aantasting (schimmel Splanchnonema platani). 3 1 Rapportage digitaal aanleveren in GBI. ja 1320 Onderhoudssnoei aangetaste bomen. Betreft: Verwijderen van aangetaste takken door Massaria-aantasting en alle overige(potentiële)
probleemtakken. 132010 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld <6m. st 2 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Eindbeelden takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 132020 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 6-9m. st 5 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 2 Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Eindbeelden takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 132030 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 9-12m. st 6 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 3 Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Eindbeelden takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 132040 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 12-15m. st 17 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 4 Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Eindbeelden takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 132050 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 15-18m. st 24 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Eindbeelden takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 132060 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 18-24m. st 30 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 6 Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Eindbeelden takvrije zones 4 1 Vrije takval mogelijk 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 132070 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld > 24m. st 5 51 55 21 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Onderhoudssnoei. ..... 1 7 Boomhoogteklasse: 24 m of hoger ..... 2 2 Gewenst eindbeeld zie bijlage: 2: Eindbeelden takvrije zones 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 14 VERWIJDEREN VAN WATERLOT EN WORTELOPSLAG Betreft: Het verwijderen van waterlot en wortelopslag bij bomen waar geen verdere snoeiwerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden (zie ook deel 3; artikel 51.52.09) 1400 Begeleidingssnoeifase 140010 Verwijderen waterlot en wortelopslag, begeleidingssnoeifase st 234 51 55 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Verwijderen waterlot. Betreft bomen in begeleidingssnoeifase met waterlot en opslag van de stamvoet welke vorig jaar of eerder gesnoeid zijn. 2 9 Verwijderen tot eerste gesteltak 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 1401 Onderhoudssnoeifase 140110 Verwijderen waterlot en wortelopslag, onderhoudssnoeifase st 186 51 55 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Verwijderen waterlot. Betreft bomen in onderhoudssnoeifase met waterlot en opslag van de stamvoet welke vorig jaar of eerder gesnoeid zijn. 2 9 Verwijderen tot eerste gesteltak 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ja 2 INZETTEN WERKNEMER EN MATERIEEL 20 INZETTEN WERKNEMER EN MATERIEEL 2010 Inzetten van werknemer 201010 Inzetten werknemer ETW. uur 40 10 05 01 2024-09-01 verplicht 2020-05 2024-02-23 Inzetten van werknemer. ..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers: Allround boomverzorger in bezit van European Tree Worker certificaat. ja 201020 Inzetten van werknemer. uur 40 10 05 01 2024-09-01 verplicht 2020-05 2024-02-23 Inzetten van werknemer. ..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2 2 Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Medewerker groen niveau 3. ja 2011 Inzetten snoeiploeg 201110 Inzetten snoeiploeg uur 40 10 05 99 Inzetten snoeiploeg Betreft: snoeiploeg bestaande uit:
- 1 European Tree Worker;
- 1 medewerker niveau 3 Groenvoorziening
Algemeen (beginnend beroepsbeoefenaar);
- incl. zelfrijdende hoogwerker ca. 20m;
- incl. versnipperaar (incl. opvangbak van ca. 4m3) en
capaciteit van tenminste 220mm;
- handgereedschap en klein gemotoriseerd
handgereedschap zoals motorkettingzagen,
bladblazer, etc. ja 2012 Inzetten materieel 201210 Inzetten mobiele versnipperaar. uur 20 10 05 31 2024-09-01 verplicht 2020-05 2024-02-07 Inzetten van een mobiele versnipperaar. ..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 6 Capaciteit: ten minste tot 220 mm takdikte 3 2 Exclusief bediening ..... ja 201220 Inzetten zelfrijdende hoogwerker 20m uur 20 10 05 99 Inzetten zelfrijdende hoogwerker 20m. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden.
Werkhoogte minimaal 20m.
Exclusief bediening. ja 201230 Inzetten vrachtauto. uur 40 10 05 16 2024-09-01 verplicht 2020-05 2024-02-07 Inzetten van een vrachtauto. ..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 3 Laadvermogen: ten minste 10 ton 2 1 Zelflossend 3 1 Met hydraulische laad- en losinrichting 4 1 Euro V ..... 5 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ..... ja 201240 Inzetten stobbefrees uur 20 10 05 99 Inzetten stobbefrees Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden.
Werkdiepte tenminste 50 cm minus maaiveld.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen). ja 3 REGISTRATIE 30 OPNAME BOOMKENMERKEN 3010 Boomkenmerken actualiseren voor snoei. 301010 Controleren bomen door visuele inspectie, voor snoei. st 2769 51 55 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft het opnemen van de actuele onderhoudstoestand voorafgaand aan de snoei. 1 3 Controle onderhoudstoestand inclusief opname algemene kenmerken. 3 1 Rapportage digitaal aanleveren in GBI ja 301020 Controleren bomen door visuele inspectie, voor snoei (OHS B). st 1751 51 55 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft het opnemen van de actuele onderhoudstoestand voorafgaand aan de snoei in de onderhoudssnoeifase aanvaard boombeeld. 1 4 Boomveiligheidscontrole inclusief opname algemene boomkenmerken. 3 1 Rapportage digitaal aanleveren in GBI ja 3011 Boomkenmerken actualiseren na snoei. 301110 Controleren bomen door visuele inspectie, na snoei. st 2769 51 55 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft het opnemen van de actuele onderhoudstoestand voorafgaand aan de snoei. 1 4 Boomveiligheidscontrole inclusief actualiseren onderhoudstoestand en controle algemene kenmerken 3 1 Rapportage digitaal aanleveren in GBI. ja 4 PRAKTIJKDAG 40 PRAKTIJKDAG BOOMVERZORGERS 4010 Afstemming ETW's en ETT's 401010 Praktijkdag boomverzorgers dag 1.00 51 55 99 Praktijkdag boomverzorgers Afstemming European Tree Workers en European Tree Technicians ten behoeve van het verkrijgen van het certificaat 'Boomverzorger gemeente Roerdalen'.
Betreft een praktijkdag (8 uur per persoon) voor
alle in te zetten European Tree Workers en
European Tree Technicians met als doel afstemming
over:
- de opname van onderhoudskenmerken;
- de uitvoering van de boomveiligheidscontrole;
- de uitvoering en het resultaat van de
snoeiwerkzaamheden;
- het toepassen van verkeersmaatregelen.
Ieder tweetal dient te beschikken over een werkende PDA of tablet met GBI ten behoeve van registratie boomkenmerken en een zelfrijdende hoogwerker (werkhoogte van ca. 20 meter), en een motorkettingzaag voor het uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden.
Vrijgekomen materialen dienen aan het einde van de dag afgevoerd te zijn.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.
In de prijs per eenheid dienen voor alle koppels
de kosten voor het toepassen van een rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 inbegrepen te zijn.
Zie tevens artikel 51.53.04 in deel 3 van dit bestek. ja 5 VERKEERSMAATREGELEN 50 VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK 5020 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg 502010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 70 62 02 03 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-12-11 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: (snoei-)werkzaamheden op of langs erftoegangswegen (ETW) 1 2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1221 6 2 Met materiaal van de aannemer ja 502020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20 62 02 03 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-12-11 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: (snoei-)werkzaamheden op of langs erftoegangswegen (ETW) 1 2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1222a 6 2 Met materiaal van de aannemer ja 502030 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10 62 02 03 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-12-11 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: (snoei-)werkzaamheden op of langs erftoegangswegen (ETW) 1 2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1223b 6 2 Met materiaal van de aannemer ja 5022 Toepassen rijdende afzetting op fietspad 502210 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 10 62 02 04 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-12-11 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: (snoei-)werkzaamheden op of langs fietspaden 1 1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1125 6 2 Met materiaal van de aannemer ja 502220 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 5 62 02 04 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-12-11 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: (snoei-)werkzaamheden op of langs fietspaden 1 1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1126 6 2 Met materiaal van de aannemer ja 5040 Toepassen rijdende afzetting op voetpad 504010 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 10 62 02 04 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-12-11 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: (snoei-)werkzaamheden op of langs voetpaden 1 2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). 1105 6 2 Met materiaal van de aannemer ja 51 VERKEERSREGELAARS 5110 Inzetten verkeersregelaars 511010 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (4 aaneengesloten uren). uur 16 62 50 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-14 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Ten behoeve van (snoei-)werkzaamheden op of langs de openbare weg. 1 1 Inzet overdag conform de werktijden zoals vermeld in art. 01.13.08 in deel 3 van dit bestek. 2 2 Inzet duur: 4 aaneengesloten uren ja 511020 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (> 4 aaneengesloten uren). uur 40 62 50 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-14 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Ten behoeve van (snoei-)werkzaamheden op of langs de openbare weg. 1 1 Inzet overdag conform de werktijden zoals vermeld in art. 01.13.08 in deel 3 van dit bestek. 2 1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren ja TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten 91 Korting 919990 Korting % 0 92 Uitvoeringskosten 929990 Uitvoeringskosten % 0 93 Algemene kosten 939990 Algemene kosten % 0 94 Winst en risico 949990 Winst en risico % 0 96 Bijdragen 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0.15 Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen 3.Bepalingen 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 01 ALGEMENE BEPALINGEN 01 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 03 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten is tevens Handboek Bomen editie 2022 van toepassing. 04 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard RAW Bepalingen en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen prevaleert de Standaard RAW Bepalingen boven Handboek Bomen 2022. 05 Op de te verstrekken deelopdracht(en) is in het kader van de Wet Natuurbescherming de gedragscode "Gedragscode soortbescherming gemeente 2025" van toepassing (Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, Koninklijke VHG, VNG en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)). De gedragscode is te downloaden via https://www.stadswerk.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1847788 06 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT 06 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.01.06 lid 3 van de Standaard 2020 mogen er geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotaal. Eventuele opbrengsten, kortingen, et cetera dienen opgenomen te worden in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft. 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 05 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 PRESTATIEREGELING 01 Op dit werk is een prestatieregeling van toepassing. 02 De aannemer kan per termijn aanspraak maken op een prestatiebeloning. Hiervoor gelden de navolgende bepalingen volgens lid 03 t/m 12. 03 De aannemer kan een prestatiebeloning ontvangen over goedgekeurd werk, vallend onder de bestekspostnummers 101010 t/m 141010. De hoogte van de prestatiebeloning bedraagt 40% van de op de inschrijvingsstaat ingevulde prijs per eenheid in euro, vermenigvuldigd met de in die termijnen uitgevoerde hoeveelheden. 04 De prestatiebeloning wordt alleen toegekend indien het opgevoerde werk in de termijnstaat bij de eerste opneming goedgekeurd is. Indien het opgevoerde werk in de termijnstaat niet goedgekeurd is, ontvangt de aannemer geen prestatiebeloning. 05 De beoordeling van de werkzaamheden van de ingediende termijnstaat vindt allereerst plaats door het uitvoeren van een globale opneming die een algemene indruk oplevert van het werk. 06 Indien de algemene indruk van het uitgevoerde werk niet goed is (zie lid 05), wordt een uitgebreide opneming uitgevoerd. De aannemer heeft de mogelijkheid om de uitgebreide opneming bij te wonen. Tijdens de opneming worden onder andere de volgende aspecten beoordeeld: - Juiste keuze takken: Begeleidingssnoei: - zijn er nog probleemtakken aanwezig; - zijn de dikste takken uit de tijdelijke kroon gesnoeid; - is er bij begeleidingssnoei bij benadering 20% van het kroonvolume verwijderd; - is er bij begeleidingssnoei verwaarloosd bij benadering 40% van het kroonvolume verwijderd. Onderhoudssnoei: - zijn er nog probleemtakken aanwezig. - Vaktechnisch correcte uitvoering snoeiwerk: - zaagvlak loodrecht op tak, buiten takkraag; - inscheuring; - is onnodige schade aan boom toegebracht. - Werk uitgevoerd door personeel met juiste opleiding: - European Tree Worker (in het bezit van het certificaat 'Boomverzorger gemeente Roerdalen') voor snoeiwerk. - European Tree Worker of European Tree Technician (in het bezit van het certificaat 'Boomverzorger gemeente Roerdalen') voor boomcontrole; - European Tree Technician (in het bezit van het certificaat 'Boomverzorger gemeente Roerdalen') voor visuele inspectie; - Afvoeren vrijgekomen materialen: - Vrijgekomen materialen zijn afgevoerd aan het einde van iedere werkdag. - Werkplanning: - Werken volgens de door de directie goedgekeurde planning. - Communicatie: Gegevensbeheer: - Aanlevering conform handleiding opname boomkenmerken; - Tijdig, compleet en integer; - Vaktechnische invulling op correcte wijze. 07 Indien overgegaan wordt tot een uitgebreide opneming (lid 06), dan wordt tenminste 10% van het opgevoerde werk in de ingediende termijnstaat gecontroleerd. De directie bepaalt de te controleren bomen voor de uitgebreide opneming. 08 De opneming wordt per boom gedaan. Indien 5% of meer van de opneming niet goedgekeurd is, vindt geen verrekening van de prestatiebeloning plaats. 09 Indien ingevolge de beoordeling van lid 05 t/m 08 tekortkomingen worden geconstateerd dient de aannemer er voor te zorgen dat de resultaatsverplichting alsnog behaald wordt. 10 Nadat de termijnstaat voor de tweede keer ingediend is, wordt wederom een opneming gedaan volgens lid 05 t/m 08. Alle opgevoerde bomen van de termijnstaat kunnen worden gecontroleerd. Indien het werk goedgekeurd wordt, vindt verrekening van de in de termijn uitgevoerde hoeveelheden plaats tegen de op de inschrijvingsstaat ingevulde prijs per eenheid in euro. 11 Indien uit de opneming volgens lid 10 blijkt dat het werk wederom niet goedgekeurd is, dient de aannemer het werk alsnog volgens de overeengekomen resultaatsverplichting af te werken tot het werk goedgekeurd is. Na goedkeuring ontvangt hij 60% van de prijs per eenheid in euro zoals in de inschrijvingsstaat ingevuld, vermenigvuldigd met de in die termijn uitgevoerde hoeveelheid. 12 Opnames worden gedaan door of namens de directie en besproken met de aannemer. Daar waar geen overeenstemming wordt bereikt, worden de vermeende boomtechnische tekortkomingen beoordeeld door een European Tree Technician. De European Tree Technician wordt aangesteld door de directie in overleg met de aannemer. De kosten van deze beoordeling worden gedragen door de partij die in het ongelijk wordt gesteld. 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 01 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 ALGEMEEN 06 De genoemde risicoregeling genoemd in paragraaf 01.04 van de standaard 2020, is niet van toepassing en word vervangen door genoemde risicoregeling in artikel 01.04.07 'Indexering van de prijzen per eenheid' in dit bestek. 07 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID 01 Voor het jaar 2026 gelden de prijzen per eenheid uit de inschrijvingsstaat bij deze overeenkomst. Jaarlijks wordt de prijs per eenheid geïndexeerd op basis van CBS Dienstenprijsindex; commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100, regel 813, Landschapsverzorging. https://opendata.cbs.nl/StatLine/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?ts=1719485746556 02 Aanpassing van de prijzen per eenheid geschiedt eenmaal per jaar vanaf januari 2027. Indexering vindt plaats met indexatie prijspeil van november. 03 Inhaalslagen zijn niet toegestaan. 08 BIJDRAGEN 03 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd. 04 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING 01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd. 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden aan bomen uitgevoerd kunnen worden. 02 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - onderhoud plantsoenen; - onderhoud aan (weg)verhardingen; - onderhoud aan terreinmeubilair; - onderhoud watergangen; - onderhoud of aanleg aan (delen van) de openbare ruimte - bestrijding ziekten en plagen; - gladheidsbestrijding; - wegafsluitingen; - renovatiewerkzaamheden; - evenementen. 03 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding. 04 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding. 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 01 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 ALGEMEEN 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020 verlangd. 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke. 08 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 WERKTIJDEN 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00. 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen. 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 07 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer. 02 De gemeente Roerdalen heeft geen mogelijkheden tot het inrichten van een depot voor vrijgekomen materialen. 03 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn. 04 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 03 van dit artikel, verbeurt hij een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012. 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 05 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever. 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 02 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN) 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 03 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 01 Een Plan van Aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt voor de uitvoeringsfase verlangd. 23 COMMUNICATIE 02 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 BOUWVERGADERING 01 Bouwvergaderingen worden gehouden telkens in de eerste week van de termijnperiode. In de bouwvergadering wordt de stand van zaken besproken. Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer een extra bouwvergadering. 02 De aannemer kan de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie. 03 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01 en/of 02. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012. 04 Wekelijks vindt er een overleg plaats met de European Treeworker / voorman met betrekking tot de snoeiwerkzaamheden over de lopende zaken, planning, etc. 25 VAKOPLEIDING 02 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 EISEN PERSONEEL 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen. 02 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben. 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA-B) te beschikken. 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken. 03 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING 01 De snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat of door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker deelnemen. Deze personen dienen tijdens het uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden onder directe begeleiding van een boomverzorger te staan die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat. 02 Snoeiwerkzaamheden aan knot- en leibomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van een boomverzorger die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat. 03 De volgende werkzaamheden aan bomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat: - het planten van bomen; - het verbeteren van de groeiplaats. 04 De persoon die de opname van de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uitvoert dient in het bezit te zijn van het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat. Onder directe begeleiding van een European Tree Worker of European Tree Technician is het toegestaan om de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uit te laten voeren door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker of European Tree Technician deelnemen. 05 Bomen die tijdens de visuele controle afgekeurd worden omwille van een mechanisch gebrek of een aantasting, dienen visueel geïnspecteerd te worden door een European Tree Technician of door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Technician deelnemen. Deze personen dienen tijdens de uitvoering van de visuele inspectie onder directe begeleiding van een boomverzorger te staan die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Technician certificaat. De kosten voor deze inspectie dienen opgenomen te zijn in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft. 06 De in te zetten European Tree Workers voor de snoeiwerkzaamheden aan bomen en de in te zetten European Tree Workers/European Tree Technicians voor de actualisaties van de boomkenmerken dienen aantoonbaar in het bezit te zijn van het certificaat 'Boomverzorger gemeente Roerdalen ' (afgegeven door de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Roerdalen. Zie tevens bestekspostnummer 401010 en artikel 51.53.05 in deel 3 van dit bestek. 07 De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician zoals genoemd in lid 01 t/m lid 06 van dit artikel, dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council. 05 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn: - Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig; - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig; - Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig. 02 De certificaten voor bestendig beheer Flora- en faunawet zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig. 30 WETGEVING 01 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste: a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen; b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen. Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan. 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven. 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed. 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan. 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers. 51 GROENVOORZIENINGEN 5 2 EISEN EN UITVOERING 09 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 SNOEIEN BOVENGRONDS ALGEMEEN 06 Waterlot en wortelopslag verwijderen. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT 05 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN ETW'S EN ETT'S 01 De door de aannemer in te zetten European Tree Workers voor snoeiwerkzaamheden aan bomen en de in te zetten European Tree Worker(s) en/of European Tree Technician(s) voor de uitvoering van de actualisaties dienen te beschikken over het certificaat 'Boomverzorger gemeente Roerdalen'. Voor het behalen van dit certificaat wordt een praktijkdag georganiseerd. 02 Een praktijkdag (8 uur) zoals genoemd in lid 01 van dit artikel vindt plaats volgens bestekspostnummer 401010 voor aanvang van de actualisaties en de snoeiwerkzaamheden aan bomen. 03 De locaties van de te snoeien bomen tijdens de praktijkdag (en eventuele vervolg praktijkdagen) worden bepaald door de directie. 04 Personen die deelnemen aan de praktijkdag en deze naar tevredenheid van de opdrachtgever afronden, ontvangen het certificaat 'Boomverzorger gemeente Roerdalen'. Dit certificaat dient tijdens de werkzaamheden volgens dit bestek te allen tijde getoond te kunnen worden. 05 Indien tijdens controle door de opdrachtgever blijkt dat snoei- of actualisatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers die niet beschikken over het certificaat 'Boomverzorger gemeente Roerdalen', worden de werkzaamheden stil gelegd en de betreffende medewerker van het werk gestuurd. 06 Indien de aannemer snoeiwerkzaamheden aan bomen uit wil laten voeren door een European Tree Worker of actualisaties door een European Tree Worker en/of European Tree Technician die de praktijkdag niet heeft bijgewoond, dient deze persoon vóór de werkzaamheden opgeleid te worden volgens bestekspostnummer 401010 en artikel 51.53.04 in deel 3 van dit bestek. 07 De kosten voor een eventuele tweede praktijkdag en/of eventuele vervolg praktijkdagen komen, inclusief de kosten voor de inzet van de opdrachtgever (welke € 1.400,- per praktijkdag bedraagt), geheel voor rekening van de aannemer. 08 Bomen die tijdens de praktijkdag(en) worden gesnoeid en/of geactualiseerd, komen niet in aanmerking voor verrekening op een andere bestekspost. 62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 1 2 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN 01 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 ALGEMEEN 01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse Ill of hoger. 07 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN LANGS ONTSLUITINGSWEGEN 01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Roerdalen, waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 01 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 ALGEMEEN 06 Melden van wegwerkzaamheden minimaal 2 weken van te voren volgens door de directie goedgekeurd verkeersplan. Werkzaamheden aan ontsluitingswegen bij spitstijden uitvoeren. 07 De spitstijden zijn: - 's morgens tussen 7:00 uur en 9:00 uur; - 's avonds tussen 16:30 uur en 18:00 uur. 08 De ontsluitingswegen in de gemeente zijn: St. Odiliënberg: - Schaapsweg; - Hagelkruisweg; - Bernardlaan; - N293. Posterholt: - Roermondseweg; - Hoofdstraat; - Boomstraat; - Vlodropperweg; - Middenweg Melick: - Dorpstraat; - Groenstraat; - John F Kennedylaan; - Apollolaan; - Parklaan; - N293. Montfort: - Huysbongerdweg; - Waarderweg; - Stationsstraat; - Dijk; - Markt; - Zandstraat. Vlodrop: - Bergerweg; - Angsterweg; - Markt; - Grootestraat; - Tussen de Bruggen. Herkenbosch: - Aan de 4 Gebroeders; - Europalaan West; - Europalaan Centrum; - Stationsweg; - Molenbergweg; - Daelenbroekweg; - Veldweg. 03 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld: - De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen. - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten. - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is. - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties; - Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen; - Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling. - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 01 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 ALGEMEEN 01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen. 02 Waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen. 03 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 05 De aannemer dient direct geleidebakens te plaatsen bij stobben of gaten die niet dezelfde dag afgewerkt kunnen worden. 06 Onder het treffen van verkeersmaatregelen wordt tevens verstaan de voorzieningen welke getroffen dienen te worden die nodig zijn om werkruimte te creëren welke de aannemer nodig acht om te voldoen aan de resultaat verplichting zonder dat de aannemer aanspraak heeft op verrekening of bijbetaling. 7 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN 01 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 ALGEMEEN 03 'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01 lid 01 van de Standaard betreft de gehele gemeente. 64 WET NATUURBESCHERMING 1 2 EISEN EN UITVOERING 01 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 ALGEMEEN 04 Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden schade aan te beschermen soorten en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen wordt geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Vervolgschade dient te worden voorkomen. 05 De opdrachtgever beschikt niet over actule gegevens van vaste- of tijdelijke rust- en verblijfplaatsen in het kader van de Wet Natuurbescherming. 7 MEET- EN VERREKENMETHODEN 01 2025-10-23 definitief vastgesteld 2015-01 2025-10-23 VERREKENING 01 De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode "Gedragscode soortbescherming gemeente 2025" dient in de prijs per eenheid inbegrepen te zijn. Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 2025-044 Onderhoud bomen, gemeente Roerdalen I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-044 (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen. Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: 2025-044 Onderhoud bomen, gemeente Roerdalen I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)