Arial
9
9
2020-05
2024-09
1.10 01/09/2021
2024-99
Nota van Inlichtingen Sweco - RAW release 2024
2024-10-28
0123
000000
1900-01-01
0018
Woonrijp maken deelplan 6 fasen 345
Ontwikkelingscombinatie WestpolderBolwerk C.V.
Sweco510202091 NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 31-10-2025
Woonrijp maken deelplan 6 fasen 345
Ontwikkelingscombinatie WestpolderBolwerk C.V.
Sweco510202091 NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 31-10-2025
NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE
01
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Woonrijp maken deelplan 6 fasen 345 Westpolder/Bolwerk
te Berkel en Rodenrijs
___________________________________________________________
Ontwikkelingscombinatie Westpolder/Bolwerk C.V.
BESTEK NR.:Sweco510202091
PROJECTNR.:51020209
Definitief bestekd.d. 09092025
Nota van Inlichtingend.d. 31-102025
Auteur: K. Navardauskas PalaimaParaaf
___________________________________________________________
Projectleider:D. Fortuingecontroleerd
___________________________________________________________
Projectmanager:B. Hoogland goedgekeurd
copyright: Sweco Nederland B.V.
02
INHOUDSOPGAVE
Onderdeel A:
Wijzigingen en aanvullingen van de inschrijvingsleidraad, inclusief bijlagen.
In dit onderdeel zijn geen wijzigingen of aanvullingen.
Onderdeel B:
Wijzigingen en aanvullingen van het bestek (per besteksdeel), inclusief tekeningen en bijlagen.
Onderdeel C:
Overzicht van de door ondernemers gestelde vragen en de beantwoording daarvan.
04
ONDERDEEL B: Wijzigingen en aanvullingen van het bestek
In het bestek, inclusief tekeningen en bijlagen, zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:
De wijzigingen en aanvullingen zijn per besteksdeel aangegeven.
Woonrijp maken deelplan 6 fasen 345
Ontwikkelingscombinatie WestpolderBolwerk C.V.
Sweco510202091 NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 31-10-2025
1. Algemeen
01
Opdrachtgever
02
Directie
03
Locatie
04
Algemene beschrijving
05
Tijdsbepaling
1.De ontwikkelingsfasen 3, 4 en 5 van Deelplan 6 zijn opgedeeld in 11 opleveringsfasen.
Start werk (fase 1): start d.d. 16-02-2026.
Tijdsbepaling (indicatief) per oplevering/fase:
-Rioolinspectie1 week
-Beoordeling (+gemeente)3 weken
-Herstel riolering1 week
-Woonrijp maken10 weken
Laatste fase (fase 11): start circa d.d. 01-10-2027.
Fasering opleveringen volgens tekeningnr. 51020209-T210-FAS-L01 'Overzichtstekening met deelplannen en fasegrenzen'.
N.b. het zal voorkomen dat de fasen overlappen of dat fasen parallel moeten worden uitgevoerd.
Het opname en overdrachtprotocol volgens bijlage 23 "Opname en overdrachtsprotocol openbare ruimte
Westpolder/Bolwerk 2.0, d.d. 29 september 2020, met nummer U19.00368" is van toepassing bij opleveringen en overdrachten. Zie ook aanvulling op protocol volgens bijlage 24A.
2.Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt EUR 5.000,00 per dag per oplevering (1 t/m 11) exclusief btw, onverminderd het recht van de opdrachtgever om schadevergoeding te vorderen. In afwijking op paragraaf 42 lid 3 van de UAV 2012 geldt dat de korting ook wordt opgelegd voor dagen die geen werkdag zijn.
3.Het opleveringsdossier dient, per oplevering (1 t/m 11), uiterlijk 3 weken na oplevering te worden aangeleverd aan de directie. Bij niet tijdig en/of niet compleet aanleveren van het opleverdossier wordt een korting opgelegd aan EUR 5.000,00 exclusief btw.
4.Uitgangspunten:
-Werkvolgorde is weergegeven op de tekening 51020209-T210-FAS-L01.
- De aannemer dient rekening te houden met de werkvolgorde / opleveringsvolgorde van de nutsbedrijven \
bouwkundige aannemer, deze is leidend. De aannemer woont het afstemmingsoverleg bouwkundige
aannemer - directie - civiele aannemer bij en stemt zijn planning hier op af.
-Werk op eigen terrein door bouwaannemer (verharding, tuinen vullen, ect) vindt plaats gelijktijdig aan de bestekswerkzaamheden binnen de opleveringsfasen. De uitvoeringscoordinatie dient door de besteksaannemer te gebeuren. Zie bepaling 01.11.02 in deel 3 van dit bestek.
- De werkzaamheden van de opleveringen zullen niet altijd naadloos op elkaar aansluiten. Eventuele
stagnatiekosten ten gevolge hiervan worden niet vergoed.
-Voor aanvang straatwerk dienen de rioolherstelwerkzaamheden (incl. herinspectie) te zijn afgerond.
- Indien werkdagen onwerkbaar zijn schuiven de opleveringen op met het aantal onwerkbare werkdagen voor de betreffende oplevering (1 t/m 11).
Dit artikel opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.07 invulling te geven aan het bevorderen van de binnenjaarlijkse continuïteit.
Datum van oplevering vermelden.
Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van met het werk in verband staande werken zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, de voorgaande tekst vervangen door de navolgende:
Datum van oplevering of uitvoeringstermijn vermelden; zie ook par. 8 van de UAV 2012.
Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
06
Onderhoudstermijn
2. Beschrijving
Woonrijp maken deelplan 6 fasen 345
Ontwikkelingscombinatie WestpolderBolwerk C.V.
Sweco510202091 NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 31-10-2025
2.1. Algemene gegevens
01
Tekeningen
De volgende tekeningen behorende bij het bestek zijn vervallen, vervangen of toegevoegd:
-Tekeningnummer 51020209-T212-PRO-L01 Dwarsprofielen:
versie d.d. 09-09-2025
wordt vervangen door
versie 'B Nota van Inlichtingen' d.d. 31-10-2025 (Toegevoegd aan deze nota)
-Tekeningnummer 51020209-T211-ONT-L03 Lichtmasten en OV-kabels:
versie d.d. 09-09-2025
wordt vervangen door
versie 'B Nota van Inlichtingen' d.d. 31-10-2025 (Toegevoegd aan deze nota)
-Tekeningnummer 51020209-T211-ONT-L01 Bestaande situatie met opruimwerkzaamheden::
versie d.d. 09-09-2025
wordt vervangen door
versie 'B Nota van Inlichtingen' d.d. 31-10-2025 (Toegevoegd aan deze nota)
-Tekeningnummer 51020209-T214-ONT-L01 Riolering DP4 en DP6 Overzicht putnummers d.d. 31-10-2025 is toegevoegd (Toegevoegd aan deze nota)
04
Bijlagen
De volgende bijlagen behorende bij het bestek zijn vervallen, vervangen of toegevoegd:
- Bijlage 15 Verlenging ontheffing busbaan DEFINITIEF 20211207
wordt vervangen door
bijlage 15 Verlenging ontheffing busbaan N471 (geldig tot 01-01-2028) d.d. 04-12-2024 (Toegevoegd aan deze nota)
Woonrijp maken deelplan 6 fasen 345
Ontwikkelingscombinatie WestpolderBolwerk C.V.
Sweco510202091 NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 31-10-2025
2.2. Nadere beschrijving
121020
Toepassen verkeersmaatregelen
EUR
0
62
01
99
Toepassen verkeersmaatregelen
Betreft: het aanbrengen, instandhouden, meerdere keren (11 keer) verplaatsen en verwijderen van verkeersmaatregelen (waarschuwingsborden 10 stuks, afzettingen/schrikhekken 16 stuks, omleidingen, vooraankondigingsborden 4 stuks, e.d.)
Situering: t.p.v. (nood)uitgangen
Achtergrondkleur borden: retroreflecterend geel
Bevestiging en ondersteuningsconstructie ter keuze van de aannemer
Toe te passen verkeersmaatregelen volgens publicatie CROW Werk in uitvoering 96b
Met materiaal van de aannemer
121020
Vervangen
0
Vervangen bestekspost
132
Verwijderen hoofdstuk
.....
132010
Verwijderen
0
Verwijderen bestekspost
132020
Verwijderen
0
Verwijderen bestekspost
132030
Verwijderen
0
Verwijderen bestekspost
151020
Reinigen van wegen
EUR
0
10
11
99
Reinigen van wegen
Betreft: bouwwegen en openbare wegen waarover grondtransport plaatsvindt
Dagelijks reinigen na afronden werkzaamheden grondtransport
Reinigen ter goedkeuring van de directie, boete €400,- per geval per dag bij het ingebreke blijven
151020
Vervangen
0
Vervangen bestekspost
151030
Maaien gewas.
are
510
51
01
03
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-04-29
Maaien gewas.
Betreft: maaien gras en onkruid
Binnen grens werkterrein
Inclusief bermen, taluds en slootkanten
Fase 3: 40 are
Fase 4: 20 are
Fase 5: 25 are
Volgens de gefaseerde oplevering 3 x per jaar maaien na het inzaaien, gerekend met 6 x 85 are, in overleg met directie.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Omschrijving van het gewas vermelden.
Deze hoofdcode gebruiken als voorbewerking voor bijv. de grondbewerking.
1
1
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
4
1
Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
6
9
Maaisel opvangen en afvoeren naar een inrichting
151030
Vervangen
0
Vervangen bestekspost
153010
Verwijderen stalen buis, duikers
m
104
25
11
05
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-04-24
Verwijderen stalen buis.
Betreft: verwijderen stalen duikers in tijdelijke dam in watergang langs Louis d'Orlaan en Stationssingel
8 stuks van 13 m (4 locaties)
Inclusief grondwerk
Bemaling volgens bestekspostnrs. 131
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden, zoals bijv. type bescherming vermelden.
Fundering verbijzonderen en eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s).
Als ook de inlaatconstructies verwijderd moeten worden, dit vermelden.
5
1
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3
2
Lengte buis 12 tot 14 m
2
4
Nominale middellijn(en)
600mm
[van 600 tot 800 mm]
6
7
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Materialen, indicatie van hoeveelheden en hoedanigheid van de materialen vermelden.
153010
Vervangen
0
Vervangen bestekspost
155010
Opbreken betonstraatstenen, bouwweg
m2
10915
83
17
02
2016-03-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2016-02-15
Opbreken betonstraatstenen.
Betreft: opbreken bouwweg (fase 3, 4 en 5)
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Indien het bestratingsmateriaal moet worden ontdaan van grond, een bestekspost opnemen m.b.v. hoofdcode 83.15.03.
1
3
Totale breedte van 3,0 m en meer
2
3
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte
80
mm
6
3
Vrijgekomen materialen vervoeren
Ca. 50% naar 4 West op een afstand van 700 m (buiten de werkgrens)
Ca. 50% binnen de werkgrens op een afstand van 700 m.
Plaats van bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
155010
Vervangen
0
Vervangen bestekspost
155040
Opbreken betonbanden, trottoirbanden
m
40
83
17
11
2016-03-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2016-01-20
Opbreken betonbanden.
Betreft: opbreken trottoirbanden
Situering: tussen Louis d'Orlaan en verkeerbruggen (2 locaties)
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
3
3
Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
6
3
Vrijgekomen materialen vervoeren
naar een inrichting, acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 155100
Plaats van bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
155040
Vervangen
0
Vervangen bestekspost
155100
Acceptatiekosten beton
ton
540
83
17
99
Acceptatiekosten beton
Betreft: acceptatiekosten van betonplaten en betonbanden en overige vrijgekomen en niet herbruikbare betonproducten volgens bestekspostnrs. 155010, 155020, 155030, 155040 en 155090
Betonproducten
155100
Vervangen
0
Vervangen bestekspost
221010
Zand vervoeren binnen werkterrein
m3
3653
22
02
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-10-30
Grond vervoeren.
Betreft: zand vervoeren binnen werkterrein
Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding.
Grondsoort:
zand in zandbed
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten.
1
1
Grond vrijgekomen bij
210010 t/m 210060
Bestekspostnummer of activiteit vermelden
3
1
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.
210010 t/m 210060
2
2
Vervoeren naar:
de plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 230010, 230020, 532010, 532020 en 532050
De plaats van verwerking nader omschrijven.
221010
Vervangen
0
Vervangen bestekspost
221020
Zand vervoeren
m3
202
22
02
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-10-30
Grond vervoeren.
Betreft: zand vervoeren naar plaats van verwerking
Exacte locatie van gronddepot in deeplan 4 in overleg met de directie
Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding.
Grondsoort:
zand in zandbed
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten.
1
1
Grond vrijgekomen bij
210010 t/m 210060
Exclusief de aangegeven hoeveelheid volgens bestekspostnr. 221010
Bestekspostnummer of activiteit vermelden
3
1
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.
210010 t/m 210060
2
2
Vervoeren naar:
gronddepot in deelplan 4 (buiten de grens werkterrein), afstand binnen een straal van 1 km, in overleg met de directie.
De plaats van verwerking nader omschrijven.
221020
Vervangen
0
Vervangen bestekspost
339040
Opleveringsinspectie riool - nieuwe riool
m
1890
25
71
03
2020-11-30
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-11-06
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: inspecteren incl. rapportage DWA en HWA hoofdriool
Na terugname bouwer en voor overdracht naar OCW/gemeente
Riool aangebracht in bouwrijp fase
Inspectie dient te worden uitgevoerd door fa. vandervalk+degroot i.v.m. goedkeuring meetgegevens afdeling beheer en onderhoud gemeente Lansingerland
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11.
Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Eventueel nadere bijzonderheden vermelden.
Grootste putafstand:
80
m
Inspectie conform opleveringsinspectie volgens deelhoofdstuk 25.4 van deel 3 van dit bestek, de Standaard en bijlage 28 'Revisies en oplevereisen riolering DIOR' bij dit bestek
Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten.
3
1
Rond riool, profielafmetingen:
Ø250mm en Ø315mm
Diameter vermelden.
5
2
Opnamen aanleveren
op een USB-stick, tevens de
ligging in X/Y/Z coördinaten vastleggen en het
afschot per leiding deel van 1,00 m
Deze opnamen per oplevering z.s.m. aanleveren, binnen 1 week na de inspectie
Nadere bijzonderheden zoals opslagmedium, videosysteem en resolutie en het bestandsformaat vermelden.
6
2
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Inspectietekeningen meeleveren in pdf-formaat.
In de rapportage tevens een voorstel opnemen t.b.v. herstel riolering waar dit noodzakelijk is.
Rapportage aanleveren per fase, binnen 3 weken na inspectie.
Fasering volgens paragraaf 05 in deel 1
Bij niet tijdig en/of niet compleet aanleveren van de inspectiegegevens wordt een korting opgelegd van EUR
250,- per werkdag per (deel)fase.
Eventueel nadere bijzonderheden m.b.t. resolutie, het opslagmedium of beschikbaarheid in de cloud vermelden.
4
3
Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren
Aangeven voor welke aspecten en vanaf welke klasse metingen uitgevoerd moeten worden.
2
7
Materiaal riool:
PVC
Materiaal en eventuele bijzonderheden vermelden.
1
9
Riolering:
- gereinigd volgens bestekspostnr. 339010 en 339020
- 1e inspectie: buiten bedrijf met uitzondering van
kolkaansluitingen bouwweg op riool
339040
Vervangen
0
Vervangen bestekspost
339050
Opleveringsinspectie riool - afvoer van fase 1 en 2
m
460
25
71
03
2020-11-30
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-11-06
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: inspecteren riool in gebruik incl. rapportage DWA en HWA hoofdriool langs Louis d'Orlaan en Annet Nieuwenhuijzengracht\, inclusief tijdelijk afsluiten.
Inspectie dient te worden uitgevoerd door fa. vandervalk+degroot i.v.m. goedkeuring meetgegevens afdeling beheer en onderhoud gemeente Lansingerland
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11.
Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Eventueel nadere bijzonderheden vermelden.
Grootste putafstand:
80
m
Inspectie conform opleveringsinspectie volgens deelhoofdstuk 25.4 van deel 3 van dit bestek, de Standaard en bijlage 28 'Revisies en oplevereisen riolering DIOR' bij dit bestek
Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten.
3
1
Rond riool, profielafmetingen:
Ø250mm en Ø315mm
Diameter vermelden.
5
2
Opnamen aanleveren
op een USB-stick, tevens de
ligging in X/Y/Z coördinaten vastleggen en het
afschot per leiding deel van 1,00 m
Deze opnamen per oplevering z.s.m. aanleveren, binnen 1 week na de inspectie
Nadere bijzonderheden zoals opslagmedium, videosysteem en resolutie en het bestandsformaat vermelden.
6
2
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Inspectietekeningen meeleveren in pdf-formaat.
In de rapportage tevens een voorstel opnemen t.b.v. herstel riolering waar dit noodzakelijk is.
Rapportage aanleveren per fase, binnen 3 weken na inspectie.
Fasering volgens paragraaf 05 in deel 1
Bij niet tijdig en/of niet compleet aanleveren van de inspectiegegevens wordt een korting opgelegd van EUR
250,- per werkdag per (deel)fase.
Eventueel nadere bijzonderheden m.b.t. resolutie, het opslagmedium of beschikbaarheid in de cloud vermelden.
4
3
Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren
Aangeven voor welke aspecten en vanaf welke klasse metingen uitgevoerd moeten worden.
2
7
Materiaal riool:
PVC
Materiaal en eventuele bijzonderheden vermelden.
1
9
Riolering:
- gereinigd volgens bestekspostnr. 339010 en 339020
- 1e inspectie: buiten bedrijf met uitzondering van
kolkaansluitingen bouwweg op riool
339050
Vervangen
0
Vervangen bestekspost
339060
Herstellen inlaat
st
40
25
28
99
Herstellen inlaat
Betreft: herstellen inlaat na rioolinspectie
In PVCbuis Ø250 en Ø315mm
Diameter inlaat Ø125mm
Inclusief grondwerk en levering van nieuwe keilinlaat met ingebouwde zettingsconstructie.
De verwachte grondsoort is zand, diepte tot N.A.P. -7.56.
Eventuele overige benodigde materialen worden verrekend op stelpost 950350
Werkzaamheden in overleg met de directie
Bemaling volgens bestekspostnrs. 132
Incl. opnieuw inspecteren volgen bepaling 25 42 02 lid 20 van deel 3 van dit bestek
339060
Vervangen
0
Vervangen bestekspost
339070
Herstellen PVC hoofriool tussen put en put
m
100
25
22
99
Herstellen PVC hoofriool tussen put en put
Betreft: herstellen PVC DWA hoofdriool (verhanglijn) na
rioolinspectie
Inspectie per fase.
Betreft PVC buizen Ø250mm en Ø315mm
Laagste b.o.b 7,83m
Hoogste b.o.b. 6,32m
Inclusief grondwerk
Gerekend wordt met 100% hergebruik van de PVC buizen
Eventuele overige benodigde materialen worden verrekend op stelpost 950350
Werkzaamheden in overleg met de directie
Bemaling volgens bestekspostnrs. 132
Incl. opnieuw inspecteren volgen bepaling 25 42 02 lid 20 van deel 3 van dit bestek
339070
Tekst toevoegen
0
Tekst "Inspectie per fase." wordt toegevoegd.
339080
Toevoegen
0
Toevoegen bestekspost
339080
Opleveringsinspectie riool - nieuwe riool
m
1890
25
71
03
2020-11-30
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-11-06
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: inspecteren incl. rapportage DWA en HWA hoofdriool
Na terugname bouwer en voor overdracht naar OCW/gemeente
Riool aangebracht in bouwrijp fase
Inspectie dient te worden uitgevoerd door fa. vandervalk+degroot i.v.m. goedkeuring meetgegevens afdeling beheer en onderhoud gemeente Lansingerland
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11.
Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Eventueel nadere bijzonderheden vermelden.
Grootste putafstand:
80
m
Inspectie conform opleveringsinspectie volgens deelhoofdstuk 25.4 van deel 3 van dit bestek, de Standaard en bijlage 28 'Revisies en oplevereisen riolering DIOR' bij dit bestek
Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten.
3
1
Rond riool, profielafmetingen:
Ø250mm en Ø315mm
Diameter vermelden.
5
2
Opnamen aanleveren
op een USB-stick, tevens de
ligging in X/Y/Z coördinaten vastleggen en het
afschot per leiding deel van 1,00 m
Deze opnamen per oplevering z.s.m. aanleveren, binnen 1 week na de inspectie
Nadere bijzonderheden zoals opslagmedium, videosysteem en resolutie en het bestandsformaat vermelden.
6
2
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Inspectietekeningen meeleveren in pdf-formaat.
In de rapportage tevens een voorstel opnemen t.b.v. herstel riolering waar dit noodzakelijk is.
Rapportage aanleveren per fase, binnen 3 weken na inspectie.
Fasering volgens paragraaf 05 in deel 1
Bij niet tijdig en/of niet compleet aanleveren van de inspectiegegevens wordt een korting opgelegd van EUR
250,- per werkdag per (deel)fase.
Eventueel nadere bijzonderheden m.b.t. resolutie, het opslagmedium of beschikbaarheid in de cloud vermelden.
4
3
Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren
Aangeven voor welke aspecten en vanaf welke klasse metingen uitgevoerd moeten worden.
2
7
Materiaal riool:
PVC
Materiaal en eventuele bijzonderheden vermelden.
1
9
Riolering:
- gereinigd volgens bestekspostnr. 339010 en 339020
-2e inspectie: in bedrijf
339090
Toevoegen
0
Toevoegen bestekspost
339090
Opleveringsinspectie riool - afvoer van fase 1 en 2
m
460
25
71
03
2020-11-30
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-11-06
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: inspecteren riool in gebruik incl. rapportage DWA en HWA hoofdriool langs Louis d'Orlaan en Annet Nieuwenhuijzengracht\, inclusief tijdelijk afsluiten.
Inspectie dient te worden uitgevoerd door fa. vandervalk+degroot i.v.m. goedkeuring meetgegevens afdeling beheer en onderhoud gemeente Lansingerland
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11.
Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62.
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Eventueel nadere bijzonderheden vermelden.
Grootste putafstand:
80
m
Inspectie conform opleveringsinspectie volgens deelhoofdstuk 25.4 van deel 3 van dit bestek, de Standaard en bijlage 28 'Revisies en oplevereisen riolering DIOR' bij dit bestek
Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten.
3
1
Rond riool, profielafmetingen:
Ø250mm en Ø315mm
Diameter vermelden.
5
2
Opnamen aanleveren
op een USB-stick, tevens de
ligging in X/Y/Z coördinaten vastleggen en het
afschot per leiding deel van 1,00 m
Deze opnamen per oplevering z.s.m. aanleveren, binnen 1 week na de inspectie
Nadere bijzonderheden zoals opslagmedium, videosysteem en resolutie en het bestandsformaat vermelden.
6
2
Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Inspectietekeningen meeleveren in pdf-formaat.
In de rapportage tevens een voorstel opnemen t.b.v. herstel riolering waar dit noodzakelijk is.
Rapportage aanleveren per fase, binnen 3 weken na inspectie.
Fasering volgens paragraaf 05 in deel 1
Bij niet tijdig en/of niet compleet aanleveren van de inspectiegegevens wordt een korting opgelegd van EUR
250,- per werkdag per (deel)fase.
Eventueel nadere bijzonderheden m.b.t. resolutie, het opslagmedium of beschikbaarheid in de cloud vermelden.
4
3
Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren
Aangeven voor welke aspecten en vanaf welke klasse metingen uitgevoerd moeten worden.
2
7
Materiaal riool:
PVC
Materiaal en eventuele bijzonderheden vermelden.
1
9
Riolering:
- gereinigd volgens bestekspostnr. 339010 en 339020
-2e inspectie: in bedrijf
340010
Aanpassen put toegang Segmeerleiding
EUR
0
25
28
99
Aanpassen put toegang Segmeerleiding
Betreft: aanpassen put toegang Segmeerleiding (zie bijlage 10) inclusief:
- grondwerk, ontgraven en aanvullen;
- Hobasbuis daim 1640mm afzagen ca 60 cm onder maaiveld. Vrijgekomen buis ca 3 m vervalt aan de aannemer, afvoeren;
- leveren en aanbrengen dubbel gewapende betonplaat dik 0.25m met mangat. Diameter plaat 2.30m, diameter mangat 0.72m;
- leveren en aanbrengen putrand met deksel T.B.S. type 735 met deksel voorzien van ontluchtingsgaten. Putrand voorzien van dubbel stellage.
340010
Tekst wijzigen
0
Tekst "Stelpost a" wijzigt in "A"
521080
Aanbrengen opsluitbanden van beton 120x250
m
4500
83
13
05
2016-03-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2016-02-15
Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: opsluitbanden langs voetpaden en inritten naar woningen, incl. bochtbanden en hoekstukken
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
2
Op zandbed
3
5
Profiel 100 x 200 mm
kleur grijs
Geleverd volgens bestekspostnr. 521090, 521100 en 521110
521080
Toevoegen
0
Toevoegen bestekspost
521090
Leveren rechte opsluitband van beton 120x250
st
4170
83
16
08
2022-08-26
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2022-07-21
Leveren rechte opsluitband van beton.
.....
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, vermelden:“Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 14 van toepassing”.
5
1
Werkende lengte 1 m
6
1
Leveren op plaats van verwerking
2
5
Profiel 100 x 200 mm
kleur grijs
521090
Toevoegen
0
Toevoegen bestekspost
521100
Leveren bochtband - opsluitband van beton 120x250
st
424
83
16
10
2022-08-26
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2022-07-21
Leveren bochtband - opsluitband van beton.
.....
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, vermelden:“Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 14 van toepassing”.
5
1
Werkende lengte
0,785
m
6
1
Leveren op plaats van verwerking
2
6
Profiel 120 x 250 mm
kleur grijs
3
9
R=1,00m
R=3,00m
R=6,00m
R=8,00m
R=10,00m
R=16,00m
521100
Toevoegen
0
Toevoegen bestekspost
521110
Leveren hulpstuk - opsluitband van beton, hoekstuk 120x250
st
148
83
16
11
2022-08-26
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2022-07-21
Leveren hulpstuk - opsluitband van beton
Hoekstuk, kleur grijs
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, vermelden:“Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 14 van toepassing”.
5
1
Werkende lengte
0,75
m
6
1
Leveren op plaats van verwerking
3
6
Behorend bij profiel 120 x 250 mm
521110
Toevoegen
0
Toevoegen bestekspost
530030
Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, 1 streklaag
m
142
83
13
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-04-29
Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.
Betreft: streklaag tussen asfalt en trottoir-en inritbanden
Situering: Louis d'Orlaan
Situering in het werk (met vermelding van tek. nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Als gebruikte straatbakstenen ter beschikking worden gesteld, dit vermelden.
3
1
Op straatlaag
5
3
Straatbaksteen: standaard keiformaat
zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat: keiformaat, dikte 80 mm
Afmetingen (mm) (lxbxh) : circa 203 x 102 x 84mm
Kleur: rood bruin genuanceerd, Ravenna
voorzien van splintervrije kop
Fabrikant : Wienerberger o.g.
Structuur : bezand
Vormtype : vormbak
Kwaliteit : A4-12
6
9
Afstrooien en invegen met brekerzand
12
99
Bestaand uit 1 streklaag westkant
530030
Vervangen
0
Vervangen bestekpost
530040
Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, 2 streklagen
m
142
83
13
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-04-29
Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.
Betreft: streklaag tussen asfalt en trottoir-en inritbanden
Situering: Louis d'Orlaan
Situering in het werk (met vermelding van tek. nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Als gebruikte straatbakstenen ter beschikking worden gesteld, dit vermelden.
3
1
Op straatlaag
5
3
Straatbaksteen: standaard keiformaat
zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders
Formaat: keiformaat, dikte 80 mm
Afmetingen (mm) (lxbxh) : circa 203 x 102 x 84mm
Kleur: rood bruin genuanceerd, Ravenna
voorzien van splintervrije kop
Fabrikant : Wienerberger o.g.
Structuur : bezand
Vormtype : vormbak
Kwaliteit : A4-12
6
9
Afstrooien en invegen met brekerzand
12
99
Bestaand uit 2 streklagen oostkant
530040
Toevoegen
0
Toevoegen bestekspost
534030
Aanbrengen halfverharding (Aquado)
m2
460
84
81
99
Aanbrengen halfverharding (Aquado)
Betreft: aanbrengen halfverharding in wandelpad
Op funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 534020
Laagdikte totaal: 100 mm (verdicht) in twee arbeidsgangen
Aquado® is een halfverharding met als basis gebroken grind uit eigen zand- en grindwinning de Beuningse plas in Weurt.
Die geleverd wordt met het duurzaamheidspaspoort NL
Greenlabel A.
Sortering:
Aquado® o.g. 60 mm 0/16 GEEL
Aquado® o.g. 40 mm 0/8 GEEL
Producent: De Beijer Bouwgrondstoffen o.g.
Leverancier: De Beijer Bouwgrondstoffen/JP Infra Advies, o.g.
Te rekenen met soortelijk gewicht 2.500 kg/m3 (verdicht)
Vochtgehalte: aardvochtig
Conform Besluit Bodemkwaliteit
Verwerken volgens verwerkingsadvies leverancier
Inclusief verdichten
534030
Vervangen
0
Vervangen bestekspost
541010
Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
ton
6
81
21
21
2022-08-26
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2022-07-20
Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen tussenlaag
Tussenlaag aanbrengen in drempelprofiel
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01.
Totaal
37
m2
1
2
Asfalt: AC 16 bin
3
3
Totale breedte 2,50 m en groter
2
4
Mengseleigenschappen: TL-C
6
4
Op een bestaande verhardingslaag
gefreesd volgens bestekspostnr. 155070 en 155080
Soort verhardingslaag vermelden.
4
9
Laagdikte verlopend van 40mm tot 80mm
541010
Vervangen
0
Vervangen bestekspost
711010
Aanbrengen energiegrondkabel.
m
4325
26
31
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-11-06
Aanbrengen energiegrondkabel.
Betreft: energiegrondkabel voor openbare verlichting, te leggen tussen de schakel- en verdeelinrichting 483 en de eerste lichtmast en tussen de volgende lichtmasten. Inclusief de volgende overlengten:
"5 meter per kabeleind, in te voeren in de schakel- en verdeelinrichting;
"3 meter per kabeleind, in te voeren in de lichtmast.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Voor het aansluiten van kabels aparte besteksposten opnemen.
1
1
Laagspanningskabel
EO-YMeKaszh 4 x 6 mm², conform productnorm K-162
[tot 1.001 V]
2
1
Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
6
5
Kabelzegels aanbrengen
aan de uiteinde van de kabel in de kasten en lichtmasten en bij de in- en uitvoeren van objecten, persingen, gestuurde boringen en/of mantelbuis. Voor opbouw van de codering van de kabelzegels zie PvE OVL.
Deze deficode toepassen als de zegels niet om de zoveel meter maar op bepaalde plaatsen moeten worden aangebracht.
711010
Vervangen
0
Vervangen bestekspost
711040
Aanbrengen trekontlasting t.b.v. 3 grondkabels
st
118
26
31
99
Aanbrengen trekontlasting t.b.v. 3 grondkabels
Betreft: het leveren en aanbrengen van trekontlasting in een lichtmast
Aansluitset 5L9978: 3-voudige trekontlasting
Inclusief bevestigingsmaterialen.
711040
Toevoegen
0
Toevoegen bestekspost
711050
NEN1010 inspectie OVL-installatie
EUR
0
10
99
99
NEN1010 inspectie OVL-installatie
Betreft: inspecteren van installatie (uitbreiding en kastaanpassingen)
Inclusief het opstellen van meetrapporten.
Vóór de oplevering moeten de installaties door de installateur gekeurd en goedgekeurd worden zoals beschreven in hoofdstuk 6 van de NEN1010.
Voorafgaand aan deze keuring dient de aannemer de directie op de hoogte te stellen van de datum zodat de keuring bijgewoond kan worden.
Na het herstellen van eventueel geconstateerde gebreken dient een herstelkkeuring uitgevoerd te worden.
711050
Toevoegen
0
Toevoegen bestekspost
712040
Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
EUR
0
34
40
02
2015-01-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2015-01-01
Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Bijzonderheden vermelden.
1
1
Betreft:
revisiegegevens openbare verlichting (kabels, masten en schakel-en verdeelinrichting)
Specifcaties vermelden.
4
1
Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden
Verder vermelden:
straat en wijknaam;
lichtmastnummer;
constructie, lichtpunthoogte en uithouderlengte van de mast;
dimprotocol;
fabricaat en type van armaturen;
type en vermogen van de lampen;
ligging aansluitkabel;
ligging OV kabel incl. type kabel, lengte, vermogen, aantal en diameter aders;
- de locatie van de voedingskast;
- de gelegde mantelbuizen, met vermelding van type en diameter;
de toegepaste moffen.
Per lichtmast dient te worden vermeld:
- nummer van de voedingskast;
- groepsnummer;
- fase (L1, L2 of L3);
- mast nummer / hoogte /afscherming;
- type lichtpunt.
Bijzonderheden vermelden.
2
2
Digitaal inmeten
3
2
Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal
in X- en Y-coördinaten
Opbouw tekening conform NLCS bijlage 27 (NLCS objecten catalogus juni 2019) en e.e.a. volgens bijlage 16 'Tekeningen beheer OVL'.
Gerekend met 11x (1x per oplevering).
6
3
Gegevens digitaal verstrekken
op een USB-stick aan de directie, in PDF-formaat en in bewerkbaar formaat (DWG).
Formaat vermelden. Bijzonderheden vermelden.
Uiterlijk
2
weken na het gereedkomen van de werkzaamheden
712040
Vervangen
0
Vervangen bestekspost
741110
Aanbrengen speelaanleiding
st
1
71
12
99
Aanbrengen speelaanleiding
Betreft: aanbrengen speelaanleiding van houten tribune met boomstammen (1 tribune en 8 eiken boomstammen).
Afmetingen tribune: 2,9 x 2,5 m (lxb), Vinci-play Robina Series RB1268
Afmetingen boomstammen: 0,6-0,8 m; 1,0 m lang; Vinci-play Robina Series RB1261
Inclusief een laag van 0,3 m speelzand
Inclusief grondwerk.
741110
Vervangen
0
Vervangen bestekspost
761040
Maken tekeningen laag hekwerk.
EUR
0
61
03
99
Maken tekeningen laag hekwerk.
Betreft: het verder uitdetailleren en
vervaardigen van tekeningen ten behoeve van het
leveren en aanbrengen van laag hekwerk, aan te
brengen volgens bestekspostnr(s). 580140 en 580150
Tekeningen aanleveren per huis in PDF formaat
(schaal 1:50).
Tekeningen opstellen in overleg met de directie
en ter goedkeuring aanbieden aan de directie.
Uit de tekeningen moet inzichtelijk worden:
- de locatie van de tussen-, eind- en hoekpalen;
- radius van gebogen hekwerk;
- de locatie van het hekwerk als geheel.
761040
Toevoegen
0
Toevoegen eenheid EUR N
761050
Vervangen
0
Vervangen bestekspost
761050
Aanbrengen hek.
m
40
10
31
99
Aanbrengen hek.
Betreft: aanbrengen laag hekwerk na goedkeuring
tekeningen volgens bestekspostnr(s). 761040
Situering: Bob de Langepad
Aanbrengen bij ca. 8 huizen
Vast hek
Palen van hout
Tussenpalen
Eindpalen
Hoekpalen
Palen voorzien van diamantkop
Houtsoort: Azobe
afmetingen: 120x120 mm
Lengte: 1000 mm
Hoogte paalkop boven maaiveld: 300 mm
Paalafstand max. h.o.h.: 1500 mm
Palen in grond geheid
Inheidiepte: 700 mm
Palen voorzien van gaten Ø 2,1 inch t.b.v. buiselementen.
Eindpalen niet geheel doorboren maar tot hart van
de paal
Hekwerk van metaal
Buiselement profiel: buis Ø 48 x 2,9 mm
Materiaal: thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO
1461-99
Uitvoering: 2-laagse coating mosgroen, RAL 6005,
laagdikte: 120 mµ conform NEN 5224-03
Incl. het dichtzetten van eindkoppen en
buizen voorzien van ontwateringsgaten (ca. 1 per m)
Buizen aan palen koppelen door middel van
ingelaste doorn ter plaatse van doorvoering in de paal.
Incl. RVS bevestigingsmiddelen
880110
Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens
EUR
0
10
99
99
Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens
Betreft revisie van alle in het kader van dit bestek aangelegde ondergrondse en bovengrondse infrastructuur
Revisie inmeten, verwerken en aanleveren conform de
bepalingen in artikel 01.33.03 en 01.33.04 van deel 3
van dit bestek en bijlage 26 "Voorwaarden
revisietekening gemeente Lansingerland", bijlage 27
"NLCS Objecten catalogus", bijlage 28 "Revisies en oplevereisen riolering DIOR", bijlage 30 "LIOR Lansingerland deel 2" en bijlage 29 "As build lijst".
Incl. invullen bijlage 29 'As-built lijst'.
Revisie aanleveren per oplevering (11x), binnen de daarvoor gestelde periode.
880110
Vervangen
0
Vervangen bestekspost
880140
Opstellen Opleveringsdossier
keer
11
10
22
99
Opstellen Opleveringsdossier
Betreft: de aannemer van dit bestek dient een opleveringsdossier samen te stellen, per oplevering
Rekening houden met 11 opleveringen binnen dit bestek
Zaken die in het dossier opgenomen dienen te worden zijn:
- Revisietekeningen, volgens deel 3 van dit bestek
- Areaalgegevens, volgens As-build lijst in bijlage 29
- Certificaten bouwstoffen
- Keuringsrapporten
- Garantiebewijzen
Dit dossier dient uiterlijk 3 weken na oplevering te worden aangeleverd aan de directie
Bij niet complete of niet tijdige aanlevering wordt een korting opgelegd volgens par. 05 in deel 1 van dit bestek
880140
Vervangen
0
Vervangen bestekspost
Woonrijp maken deelplan 6 fasen 345
Ontwikkelingscombinatie WestpolderBolwerk C.V.
Sweco510202091 NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 31-10-2025
3. Bepalingen
01
Algemeen en administratief
11
Verband met andere werken
02
Coördinatie in elkander grijpende werken [Bepaling wordt vervangen]
02
In aanvulling op lid 2 van paragraaf 31 van de UAV 2012 geldt dat de coördinatie inzake navolgende in elkander grijpende werken behoort tot de verplichtingen van de aannemer van dit bestek:
-Het verleggen en de aanleg van kabels en leidingen door nutsbedrijven.
-Werk op eigen terrein door bouwaannemer.
De 'V&G-afstemming' met deze in elkander grijpende werken, dient te worden uitgevoerd door de V&G-coördinator uitvoeringsfase van dit bestek, zie artikel 01.19.02 van deel 3 van dit bestek.
03
De aannemer belegt periodiek, bij voorkeur maandelijks, een afstemmingsvergadering met de betrokken partijen.
13
Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
06
Algemeen tijdschema, werkplan [Bepaling wordt vervangen]
02
Van de aannemer wordt in plaats van het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
Straatwerkplan, conform artikel 83.13.02 van de Standaard.
Plan met maatregelen ten behoeve van de begaanbaarheid van het bouw / werkterrein voor
mens en machine gedurende de looptijd van het werk, conform CROWCURpublicatie
'Begaanbaarheid van bouwterreinen'.
Inspectieplan riolering.
Keuringsplan verdichting zandbed.
Verkeersplan inclusief bereikbaarheid woningen/bedrijven/scholen in de nabijheid van het werkterrein.
Plan van aanpak invulling onderhoudstermijn en overdracht (e.e.a. conform besteksposten en
besteksbijlagen).
-Werkplan elektrische installaties.
Lid 02 opnemen als de aannemer in plaats van een algemeen tijdschema een gedetailleerd werkplan moet opstellen.
04
In het tijdschema en/of gedetailleerd werkplan dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
05
Bij het opstellen van het tijdschema, het werkplan en in de uitvoering rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
De in artikel 01.11.01 vermelde werkzaamheden.
Er mag ten hoogste 10 m1 sleuf open blijven liggen op voorwaarde dat de sleuf afdoende is afgezet.
De stop en bijwoonpunten zoals vermeld in paragraaf 03 van deel 2.1 van dit bestek.
Bedrijven en woningen tijdens de uitvoering bereikbaar houden voor bestemmingsverkeer.
Voertuigen van hulpdiensten (onder ander tankautospuit) dienen bedrijven en woningen tot op
maximaal 40 meter te kunnen benaderen.
Indien de ophaaldienst de woningen en bedrijven niet kan bereiken, draagt de aannemer zorg
voor het zodanig, buiten het bouw/werkterrein, aanbieden van reststoffen (restafval, GFT,
papier, plastic afval) van particulieren en bedrijven aan de ophaaldiensten, dat zij deze vanaf de
doorgaande openbare weg kunnen ophalen. De aannemer zorgt voor het vervoer van de
reststoffen naar en van het afhaalpunt van de ophaaldienst. Indien de afvalcontainers nog niet
voorzien zijn van straatnaam en huisnummer, dient de aannemer de containers te voorzien
van, een later te verwijderen, label met straatnaam en huisnummer. Inclusief communicatie
met betreffende particulieren, bedrijven en ophaaldiensten.
Alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en
zonder onderbreking worden uitgevoerd.
Er mag niet in een volgende straat of straatgedeelte worden begonnen alvorens het
voorgaande deel nagenoeg geheel is afgewerkt.
Buiten werktijd mag binnen het werkterrein geen gat en/of sleuf open liggen tenzij naar het
oordeel van de directie het gat en/of sleuf voldoende is afgezet.
Fasering van 11 opleveringen.
14
Bouwstoffen
09
Bouwstoffen te leveren met een kwaliteitsverklaring [Bepaling wordt vervangen]
01
Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met een CE-proof:
-KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
-KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
-KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
-GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
dienen aantoonbaar te voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het betreffende certificaat en met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze CE-proof certificaten.
Een certificaat is 'CE-proof' indien voor het betreffende bouwproduct (inclusief verwijzingen hiernaar vanuit een procescertificaat) geen CE -markering bestaat of als het certificaat alleen aanvullend op CE is.
De fabrikant is verantwoordelijk voor het voldoen aan de CPR (CE-certificaat) en de verstrekker van het certificaat (waaronder KOMO/KIWA/KEMA) is verantwoordelijk voor de correctheid van het certificaat (inclusief CE-proof).
Een bouwstof mag niet geleverd worden met een certificaat dat niet CE-proof is.
02
Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
-voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
-voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
-voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
-voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.
03
Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
04
Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
05
Van ieder toe te passen product wordt vóór levering een EPD (Environmental Product Declaration) gevraagd conform EN 15804+A2 en ISO 14025, onafhankelijk geverifieerd door een derde partij.
EPD is opgenomen in de NMD (Stichting Nationale Milieudatabase) als categorie 1 of 2. NMD categorie 3 toepassen alleen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
Indien er geen NMD cat. 1/2 EPD beschikbaar is, geverifieerde LCA conform NMD-richtlijn aanleveren met vooraf schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.
Indiening minimaal drie maanden vóór levering; zonder akkoord geen levering/toepassing.
Woonrijp maken deelplan 6 fasen 345
Ontwikkelingscombinatie WestpolderBolwerk C.V.
Sweco510202091 NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 31-10-2025
Vrij gedeelte na nota bestek
01
ONDERDEEL C: Overzicht van de door ondernemers gestelde vragen en beantwoording daarvan
De beantwoording van de gestelde vragen gebeurt in het bijgevoegde Excel-bestand.