Tahoma 9 9 2020-05 2021-09 1.10 01/09/2021 Z.519677/2025-2026 Onderhoud schouwsloten en watergangen gemeente Hoogeveen 2025-06-26 2025-06-26 9992 153120 2025-05-28 0441 6968ED4E65A41E187F9CF71199246EDC Gemeente Hoogeveen
Bestek: Onderhoud van schouwsloten en watergangen gemeente Hoogeveen
Besteknummer: Vrij gedeelte voor bestek 01 03 OPDRACHTGEVER: Gemeente Hoogeveen Raadhuisplein 24 7901 BW Hoogeveen Telefoon:14 0528 PROJECT: Onderhoud van schouwsloten en watergangen binnen gemeente Hoogeveen BESTEKNUMMER: Z.519677/2025-2026 1. Algemeen 01 OPDRACHTGEVER Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen Bezoekadres: Raadhuisstraat 2 7921 GD Zuidwolde Telefoon 14 0528 02 DIRECTIE De directie zal worden gevoerd door of vanwege de opdrachtgever. In de opdrachtbrief zullen een of meer personen worden aangewezen om als directie op te treden. 03 LOCATIE Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Hoogeveen. 04 ALGEMENE BESCHRIJVING Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Het uitmaaien van schouwsloten en watergangen b. Het verzamelen van vrijgekomen maaisel c. Het schoonmaken van duikers 05 TIJDSBEPALING 1. Het bestek betreft een overeenkomst met een looptijd van 1 september 2025 t/m 31 december 2026, met een optie tot verlenging van de looptijd van het contract van 4 keer 1 jaar. De complete looptijd van de overeenkomst inclusief verlengingsjaren loopt tot en met 31 december 2030. De opdrachtgever is te zijner tijd geheel vrij in de keuze of zij van deze optie gebruik wenst te maken. 2. Het werk jaarlijks opleveren op 31 december. 3. Bij overschrijding van de onder paragraaf 1.05, punt 1 en 2 gestelde termijnen bedraagt de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de U.A.V. 2012, € 1.500,- per dag. 4. De hoeveelheden in dit bestek zijn gebaseerd op het najaar 2025 en het onderhouds jaar 2026. 5. Voor de verlengingsjaren zal het bestek worden aangepast naar de hoeveelheden van dat moment. 06 ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing 07 KWALITEITSBORGING Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen. Bij het opstellen van een kwaliteitsplan rekening houden met de volgende stoppunten: - Voor aanvang van de werkzaamheden dient het ecologisch werkprotocol door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd. - Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat. 2. Beschrijving 2.1.Algemene gegevens 01 TEKENINGEN De tekeningen behorende bij dit bestek worden digitaal in fieldmaps of Arqgis via onderstaande link beschikbaar gesteld. https://swodwdhgv.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend/index.html?appid=0f5a641030d842ba85689391da5bf6d1 En d.m.v een SHP-file worden de gegevens als bijlage op Tendernet bij de aanbesteding beschikbaar gesteld. De aannemer dient t.z.t. zelf zorg te dragen voor de benodigde hardware en internetverbinding (4G). 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN n.v.t. 03 BIJLAGEN De volgende bijlagen behoren tot het bestek: - Inschrijvingsbiljet; - Inschrijvingstaat; - V&G plan (ontwerpfase). - Bestek in pdf - RSX bestand van het bestek - SHP bestand met te onderhouden sloten - Link naar de digitale tekeningen https://swodwdhgv.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend/index.html?appid=0f5a641030d842ba85689391da5bf6d1 04 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN De aannemer wordt geacht zich, op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laad mogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende woningen/bedrijven/percelen. Deel 2.2 Nadere beschrijving 2.2. Verklaring 01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 HOEVEELHEID TER INLICHTING De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 GRENZEN VAN DE SITUERING De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 1 ONDERHOUD SLOTEN NAJAAR 2025 Oplevering uiterlijk op 15 november
Situering zie Arqgis tekening(en). 10 ADMINISTRATIE 100010 Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden. km 59.77 10 01 99 Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden. Betreft: het digitaal registreren per meter schouwsloot van de uitgevoerde werkzaamheden.
Deze registratie dient dagelijks te worden gesynchroniseerd in een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht bestand.
De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de apparatuur.
De inspectie gegevens worden door de opdrachtgever online ter beschikking gesteld via een account in ArcGis online. 100020 Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden. st 390 10 01 99 Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden. Betreft: het digitaal registreren per gereinigde duiker van de uitgevoerde werkzaamheden.
Deze registratie dient dagelijks te worden gesynchroniseerd in een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht bestand.
De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de apparatuur.
De inspectie gegevens worden door de opdrachtgever online ter beschikking gesteld via een account in ArcGis online. 11 UITMAAIEN EN REINIGEN 111 UITMAAIEN/OPSCHONEN SCHOUWSLOTEN 111010 Uitmaaien schouwsloot. m 22592 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-29 Uitmaaien watergang. Betreft: Uitmaaien schouwsloten inclusief uitdiepen bodem conform lid 03 van bepaling 51 02 20 in deel 3 van dit bestek.
Tevens voorwerpen, materialen en stoffen verwijderen die de afvoer en aanvoer en/of berging van water hinderen. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. 2 3 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 4 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 5 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 6 9 Vrijkomend maaisel verzamelen en opladen op een dumper in 1 werkgang en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen 5 kilometer. 112 SLOTEN JAARLIJKS 112010 Uitmaaien jaarlijkse sloten m 4300 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-29 Uitmaaien watergang. Betreft: Uitmaaien sloten jaarlijks en uitdiepen bodem conform lid 03 van bepaling 51 02 20 in deel 3 van dit bestek.
Tevens voorwerpen, materialen en stoffen verwijderen die de afvoer en aanvoer en/of berging van water hinderen. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. 2 3 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 4 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 6 9 Vrijkomend maaisel verzamelen en opladen op een dumper in 1 werkgang en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen 5 kilometer. 113 SLOTEN ONEVENJAREN 113010 Uitmaaien sloot onevenjaren m 30829 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-29 Uitmaaien watergang. Betreft: Uitmaaien overige sloten onevenjaren ca 50% van het totaal aantal. Inclusief uitdiepen bodem conform lid 03 van bepaling 51 02 20 in deel 3 van dit bestek.
Tevens voorwerpen, materialen en stoffen verwijderen die de afvoer en aanvoer en/of berging van water hinderen. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. 2 3 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 4 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 5 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 6 9 Vrijkomend maaisel verzamelen en opladen op een dumper in 1 werkgang en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen 5 kilometer.
114 GREPPEL ONEVENJAREN 114010 Uitmaaien greppel m 2049 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-29 Uitmaaien watergang. Betreft: Uitmaaien/reinigen greppel.
Uitmaaien/reinigen greppel ca 50% van het totaal aantal. Inclusief uitdiepen bodem conform lid 03 van bepaling 51 02 20 in deel 3 van dit bestek.
Tevens voorwerpen, materialen en stoffen verwijderen die de afvoer en aanvoer en/of berging van water hinderen. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. 2 3 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 4 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 5 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 6 9 Vrijkomend maaisel verzamelen en opladen op een dumper in 1 werkgang en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen 5 kilometer. 115 REINIGEN DUIKERS IN SCHOUWSLOTEN EN SLOTEN Totaal aanwezig te schonen duikers is gebaseerd op 50% van het totaal aantal watergangen 115020 Reiniging duikers (schouwsloten) st 390 25 78 99 Reiniging duikers Betreft het schoon- en vrijmaken van duikers in de schouwsloten, sloten en greppels
Betreft per duiker beide zijden van de duikers vrijmaken.
(tot minimaal 2m1 rondom in- en uitlaat) door
verwijderen van voorwerpen, materialen, overgroei
en stoffen die de af- en aanvoer en/of berging
van water hinderen.
Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren op het talud. 116 DOORSPUITEN DUIKERS 116010 Betreft doorspuiten duikers met hogedruk m 200 25 75 99 Betreft doorspuiten duikers met hogedruk betreft duikers van ca 3 meter tot 9 meter lang onder inritten en dammen
Met een diameter van ca 125mm tot 800mm
Na het door spuiten moet de duiker van binnen vrij van zand en andere obstakels zijn.
Uitvoering op aanwijs van de directie 2 ONDERHOUD SLOTEN 2026 Oplevering uiterlijk op 15 november
Situering zie Arqgis tekening(en). 21 ADMINISTRATIE 210010 Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden. km 116.98 10 01 99 Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden. Betreft: het digitaal registreren per meter schouwsloot van de uitgevoerde werkzaamheden.
Deze registratie dient dagelijks te worden gesynchroniseerd in een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht bestand.
De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de apparatuur.
De inspectie gegevens worden door de opdrachtgever online ter beschikking gesteld via een account in ArcGis online. 210020 Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden. st 832 10 01 99 Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden. Betreft: het digitaal registreren per gereinigde duiker van de uitgevoerde werkzaamheden.
Deze registratie dient dagelijks te worden gesynchroniseerd in een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht bestand.
De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de apparatuur.
De inspectie gegevens worden door de opdrachtgever online ter beschikking gesteld via een account in ArcGis online. 22 UITMAAIEN EN REINIGEN 221 UITMAAIEN/OPSCHONEN SCHOUWSLOTEN 221010 Uitmaaien schouwsloot. m 22592 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-29 Uitmaaien watergang. Betreft: Uitmaaien schouwsloten inclusief uitdiepen bodem conform lid 03 van bepaling 51 02 20 in deel 3 van dit bestek.
Tevens voorwerpen, materialen en stoffen verwijderen die de afvoer en aanvoer en/of berging van water hinderen. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. 2 3 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 4 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 5 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 6 9 Vrijkomend maaisel verzamelen en opladen op een dumper in 1 werkgang en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen 5 kilometer. 222 SLOTEN JAARLIJKS 222010 Uitmaaien jaarlijkse sloten m 4300 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-29 Uitmaaien watergang. Betreft: Uitmaaien sloten en uitdiepen bodem conform lid 03 van bepaling 51 02 20 in deel 3 van dit bestek.
Tevens voorwerpen, materialen en stoffen verwijderen die de afvoer en aanvoer en/of berging van water hinderen. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. 2 3 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 4 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 6 9 Vrijkomend maaisel verzamelen en opladen op een dumper in 1 werkgang en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen 5 kilometer. 223 SLOTEN EVENJAREN 223010 Uitmaaien sloot onevenjaren m 87550 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-29 Uitmaaien watergang. Betreft: Uitmaaien sloten onevenjaren inclusief uitdiepen bodem conform lid 03 van bepaling 51 02 20 in deel 3 van dit bestek.
Tevens voorwerpen, materialen en stoffen verwijderen die de afvoer en aanvoer en/of berging van water hinderen. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. 2 3 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 4 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 5 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 6 9 Vrijkomend maaisel verzamelen en opladen op een dumper in 1 werkgang en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen 5 kilometer.
224 GREPPEL 224010 Uitmaaien greppel m 2539 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-29 Uitmaaien watergang. Betreft: Uitmaaien/reinigen greppel.
Uitmaaien/reinigen greppel inclusief uitdiepen bodem conform lid 03 van bepaling 51 02 20 in deel 3 van dit bestek.
Tevens voorwerpen, materialen en stoffen verwijderen die de afvoer en aanvoer en/of berging van water hinderen. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. 2 3 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 4 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 5 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 6 9 Vrijkomend maaisel verzamelen en opladen op een dumper in 1 werkgang en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen 5 kilometer. 225 REINIGEN DUIKERS IN SCHOUWSLOTEN Totaal aanwezig te schonen duikers is gebaseerd op 50% van het totaal aantal watergangen 225020 Reiniging duikers (schouwsloten) st 832 25 78 99 Reiniging duikers Betreft het schoon- en vrijmaken van duikers in de schouwsloten, sloten en greppels
Betreft per duiker beide zijden van de duikers vrijmaken.
(tot minimaal 2m1 rondom in- en uitlaat) door
verwijderen van voorwerpen, materialen, overgroei
en stoffen die de af- en aanvoer en/of berging
van water hinderen.
Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren op het talud. 226 DOORSPUITEN DUIKERS 226010 Betreft doorspuiten duikers met hogedruk m 200 25 75 99 Betreft doorspuiten duikers met hogedruk betreft duikers van ca 3 meter tot 9 meter lang onder inritten en dammen
Met een diameter van ca 125mm tot 800mm
Na het door spuiten moet de duiker van binnen vrij van zand en andere obstakels zijn.
Uitvoering op aanwijs van de directie 8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN 81 VERKEERSVOORZIENINGEN 810010 Toepassen afzetting(en) op wegen EUR 0 62 01 99 Toepassen afzetting(en) op wegen Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn (inclusief kruispunten, rotondes, voet- en fietspaden)
Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)
Stationaire en dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' Figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer 82 FLORA & FAUNA 820010 Opstellen ecologisch werkprotocol 2025 en 2026 EUR 0 64 00 99 Opstellen ecologisch werkprotocol 2025 en 2026 Betreft; het opstellen van een ecologisch
werkprotocol conform BB-checklist III 'Format
ecologisch werkprotocol' uit de gedragscode
'Soortbescherming voor gemeenten', voorafgaand
aan de start van de werkzaamheden. 820020 Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol EUR 0 64 00 99 Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol Betreft; het uitvoeren van maatregelen tijdens de
uitvoering n.a.v. het werkprotocol conform
geldende gedragscode.
Eenheidsprijs is gebaseerd op: onderhoudsjaar 2025 en 2026 83 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL 830010 Inzetten van werknemer. uur 100 10 05 01 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-04-23 Inzetten van werknemer. Betreft werkzaamheden t.b.v. handmatig uitmaaien sloten.
Werknemers Groenvoorziener (functie conform CAO)
+ benodigde handgereedschap voor handmatig uitmaaien sloten, incl. 1 bestelbus per 2 personen en (motor)handgereedschap.
Tarief per manuur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 830030 Inzetten van een tractor. uur 20 10 05 18 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-14 Inzetten van een tractor. Betreft de inzet van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 1 Vermogen: ten minste 50 kW 2 1 Hulpvoorzieningen: kipwagen (inhoud 6 m3) 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
Tarief per uur TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten 91 Eenmalige kosten 910010 V&G-plan uitvoering EUR 0 10 15 99 V&G-plan uitvoering Betreft het maken van een V&G-plan (uitvoering) 910020 Zoeken naar kabels/leidingen EUR 0 10 15 99 Zoeken naar kabels/leidingen Betreft het zoeken naar kabels/leidingen inclusief klic melding en graven van benodigde proefsleuven 919980 Overige eenmalige kosten EUR 0 919990 Korting EUR 0 92 Uitvoeringskosten 929990 Uitvoeringskosten EUR 0 93 Algemene kosten 939990 Algemene kosten EUR 0 94 Winst en risico 949990 Winst en risico EUR 0 95 Stelposten 950000 Stelpost. EUR 2500.00 10 03 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Stelpost ..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 9 Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden. 96 Bijdragen 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 0.15 Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen 3.Bepalingen 01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 01 ALGEMENE BEPALINGEN 01 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in september 2022, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw. 02 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 ONVOLKOMENHEDEN IN HET BESTEK 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen (paragraaf 0.03) schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen. 08 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 verlangd. 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden. 03 Tijdens de uitvoering dient ten alle tijden een nederlandstalige werknemer op het werk aanwezig te zijn. 14 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN 01 De laatste zin van paragraaf 15, lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld." 02 Aan artikel 01.01.14 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd: "08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer." 03 Na elk werkjaar en bij elk verlengingsjaar zullen de hoeveelheden en de eenheidsprijzen worden bijgesteld. a. De hoeveelheden worden geactualiseerd naar de situatie op 1 januari van het betreffende werkjaar. b. De eenheidsprijzen worden bijgesteld conform het bepaalde in hoofdstuk 01 04 02 in deel 3 van dit bestek. c. De jaarlijkse aanpassingen worden verwerkt ten opzichte van de aanneemsom uit het eerste jaar. Eenmalige kortingen e.d. zijn dus ook in de volgende jaren van toepassing, dit geldt ook voor de verlengingsjaren. 04 Voor alle in dit bestek genoemde verplichtingen voor de aannemer waarvoor geen aparte bestekpost in deel 2.2. is opgenomen dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk. 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 02 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN 01 Wijzigingen in loonkosten en in kosten van brandstofbestanddelen geschiedt de verrekening eens per jaar en in kosten van bouwstoffen en overige kosten vindt geen verrekening plaats. 02 Bij eventuele verlenging van het contract zal het loonkostenbestanddeel worden geïndexeerd. Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten: -Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 60% van de aanneemsom -Het brandstofkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 15% van de aanneemsom. -Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen index getallen. -Er vindt 1x per jaar op 1 januari, bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar, een indexatie plaats over het aankomende jaar, er wordt dus niet achteraf over een kalenderjaar geïndexeerd. -Het indexeringspercentage welke per 1 januari voor het komende kalenderjaar van toepassing is, wordt bepaald door het CROW indexgetal van de maand oktober van het voorgaande jaar en het indexgetal van 12 maanden daarvoor. Het gaat hierbij dus om de volgende indexeringsmomenten: 1ste indexering vindt, ingeval van verlenging, plaats op 1 januari 2027 voor het jaar lopende van 1 januari 2027 t/m 31 december 2027 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen oktober 2025 en oktober 2026) 2de indexering vindt, ingeval van verlenging, plaats op 1 januari 2028 voor het jaar lopende van 1 januari 2028 t/m 31 december 2028 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen oktober 2026 en oktober 2027) 3de indexering vindt, ingeval van verlenging, plaats op 1 januari 2029 voor het jaar lopende van 1 januari 2029 t/m 31 december 2029 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen oktober 2027 en oktober 2028) 4de indexering vindt, ingeval van verlenging, plaats op 1 januari 2030 voor het jaar lopende van 1 januari 2030 t/m 31 december 2030 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen oktober 2028 en oktober 2029) 03 Eventuele bij de inschrijving opgenomen korting(en) zijn ook van toepassing op de mogelijke verlengingsjaren. 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 01 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 INDIENEN DECLARATIES 01 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat: De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen. Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk. 02 De declaraties moeten worden ingediend bij: Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. Op de declaratie het besteknummer en het perceelnummer vermelden en als bijlage een door de directie goedgekeurde termijnstaat (per perceel) toevoegen. 07 ZEKERHEIDSSTELLING 01 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSSTELLING 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek. 08 BIJDRAGEN 01 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen: - Onderhouds- en/of reconstructiewerkzaamheden wegen; - Onderhouds- en/of reconstructiewerkzaamheden beplanting; - Overige maaiwerkzaamheden en maaien zichthoeken door eigen dienst gemeente; - Overige werkzaamheden binnen de openbare ruimte door waterschap en overige derden. 13 ALGEMEEN TIJDSSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE 01 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 ALGEMEEN TIJDSSCHEMA 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. 02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen tijdschema per bestekspost duidelijk worden aangeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. 03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding. 04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld. 15 RECLAME EN WERKTERREIN 01 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 RECLAMEBORDEN EN HERKENNING 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan. 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer. 02 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 WERKTERREIN 01 Voor dit werk is geen werkterrein beschikbaar voor stalling machines en materieel. 16 VERZEKERINGEN 01 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 WA VERZEKERING 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemer(s), de leverancier(s) en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen. 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen: a. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/ of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd; b. materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk. 03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval te bedragen en minimaal € 2.000.000,- per jaar. 04 Op verzoek van de directie moet binnen 5 dagen een kopie van de polis aan de opdrachtgever worden verstrekt. 02 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten. 03 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 VERZEKERING ALGEMEEN 02 De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine verzekerd is in het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen). 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 08 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 AFVOER VRIJGEKOMEN MATERIALEN 07 Voor de vrijkomende materialen is een stortlokate bij de DOC Mr cramerweg, de Schoonhovenweg en het alteveer viaduct. Het vrijgekomen materiaal wordt door de opdrachtgever afgevoerd vanaf deze trort locaties. Wel dient de aannemer het niet composteerbare vrijkomende materiaal gescheiden te houden. 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 05 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 SCHADEVERGOEDING I.V.M. TE BESCHADIGEN VEGETATIE 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten, bol- en knolgewassen en grassen/kruiden: EUR 50,- per struik of vaste plant; EUR 10,- per m2 gras of kruidenvegetatie; EUR 50,- per m2 bol- en knolgewassen Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannnemer. 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte(!) beschadiging aan bomen: EUR 500,- per boom per geval. Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB. De taxatiekosten, het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer. 06 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 (HALF-)VERHARDING 01 Schade aan element- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke kosten voor herstelwerk/vervanging met een minimum tarief van € 50,- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden. 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke kosten voor herstelwerk/vervanging met een minimum tarief van € 200,- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld. 03 Tot de schades aan (half-)verharding benoemd in lid 01 en 02 van deze bepaling wordt ook de insporing door middel van machines/materieel van de aannemer in verharding gerekend. De toegestane maximale insporing is 0 mm. 07 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 OVERIGE SCHADES 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer. 02 Alle overige schades welke door de aannemer veroorzaakt worden aan objecten, groenvlakken, bomen of anderszins welke geen eigendom zijn van de gemeente De Hoogeveen dient de aannemer zelf met de betreffende eigenaar af te handelen. 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 01 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 V&G COÖRDINATIE 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. 20 FLORA EN FAUNA 01 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 WET NATUURBESCHERMING 01 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn uitsluitend gericht op bestendig beheer en onderhoud. 02 Het betreft werkzaamheden die uitgevoerd worden met een frequentie die hoger is dan 1x per 5 jaar. 03 De aannemer dient zijn werkwijze zodanig uit te voeren waarbij schade aan Flora en verstoring van Fauna wordt voorkomen, dan wel tot een minimum wordt beperkt. 04 De kosten van de werkzaamheden genoemd in lid 03 worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat. 21 INFORMATIE OVERDRACHT 01 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 BOUWVERGADERINGEN 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per vier weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van te voren zijn aangekondigd. 03 Van deze vergaderingen zullen door de aannemer notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend. Deze notulen dienen binnen 3 dagen na de bouwvergadering aan de opdrachtgever toegezonden te worden. 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft. 02 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 WERKBESPREKING 01 Tijdens de uitvoeringsperiode zal er elke 2 weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter, een werkoverleg plaatsvinden tussen directie en aannemer op het gemeentehuis in Zuidwolde. Tijdens dit overleg komen onder andere de planning voor de komende week en eventuele bewonersklachten aan de orde. 02 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 5 werkdagen te worden afgehandeld. 03 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden. 03 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 BESTEKSADMINISTRATIE 01 De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, uiterlijk één week na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd. 02 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in produktie-opgavestaten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten. De produktie-opgavestaten moeten weergeven: - de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid; - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid; - de totaal verwerkte hoeveelheid; - de financiele consequenties van de verwerkingen. De herkomst van de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden moeten naar lokatie worden gespecificeerd. 03 Indien de in het voorgaande lid gedane opgave naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van de door de directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke herberekening en zonodig door hermeting op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld. 04 De kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 01 t/m 03 worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de posten in deel 2.2. 05 De aannemer mag in afwijking van bovenstaande de weekstaten beperken tot 1 maal per 4 weken, gelijktijdig met de termijnstaat. 04 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 KLACHTEN/MELDINGEN 01 Indien vanwege een melder/bewoner een klacht/melding over de werkzaamheden van de aannemer gedaan wordt dan dient dit afgehandeld te worden door de aannemer. Dit betreft ook de terugkoppeling aan en het afdoende informeren van de melder/bewoner. 22 WERKTIJDEN 01 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 WERKTIJDEN 01 Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen van 07.00 uur tot 17.00 uur. Afwijking van deze werktijden is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de directie. 23 KORTINGEN 01 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 KORTINGEN 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen eisen/bepalingen bedraagt de korting 500,- euro per geval per werkdag, tenzij specifiek anders vermeld. 02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt. 03 Deze korting geldt ook voor het niet nakomen van in het Plan van Aanpak gedane toezeggingen. 04 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald. 24 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS 01 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 RAPPORTAGE EN MELDING VAN ONGERECHTIGHEDEN 01 De aannemer dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een rapportage bij te houden in Excel met vermelding van datum, gemaaide watergangen, gemaaide lengte, opgedragen meer- en minderwerk en geconstateerde ongeregeldheden zoals verstopte duikers, verhogingen in de bodem van een watergang als gevolg van uitspoeling of zand c.q. slibafzetting, spoelsleuven, niet open te houden rasters, houtige opslag of andere obstakels. De rapportage dient op verzoek te worden getoond aan de directie en bij oplevering van de werkzaamheden dient de aannemer een totaal overzicht hiervan te overleggen. Ook dient de rapportage wekelijks digitaal aan de opdrachtgever te worden verstrekt. Het in dit lid gestelde dient in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen. 27 WERKNEMERS EN MATERIEEL 01 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS 01 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen. In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd. 02 Geen overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk. 03 Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen welke overlast van geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving. 04 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie. 05 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers. 06 De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens. 07 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van de hoofdaannemer die zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is. 08 De medewerkers die middels de posten op regiebasis worden ingezet dienen persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te hebben. 09 Alle werknemers op het werk dienen minimaal in het bezit te zijn van een certificaat Flora & Fauna Niveau 1. Voor machinisten geldt dat een minimale certificatie Niveau 2 verplicht is. 11 Het in lid 01 t/m 09 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels posten op regiebasis. 02 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL 01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen. 51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 2 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN 20 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 MAAIEN SLOTEN/GREPPELS 01 De in te zetten machines dienen voorzien te zijn van aan de terreinomstandigheden aangepaste banden. De maximaal toegestane bodemdruk bedraagt 2 atm en de maximaal toegestane insporing 50 mm. 02 De aannemer dient (in afwijking/in aanvulling op de bestekposten in deel 2.2) lokaal rekening te houden met de aanwezigheid van betuining, beschoeiing, afvoerbuizen, afvoer goten e.d. in de bodem c.q. de taluds van de sloten/greppels. De werkwijze dient zodanig te zijn dat er geen schade aan deze voorzieningen wordt veroorzaakt. 03 Bij het maaiwerk (inclusief bij methode werpradslootreiniging) dient tevens het aanwezige slib op de bodem meegenomen te worden, tot aan de oorspronkelijk vaste bodem. Gemiddeld gaat dit om ca. 3 tot 5 cm slib dat van de bodem verwijderd dient te worden tijdens de uitmaaironde. Dit geldt alleen voor de bodem, de taluds dienen alleen gemaaid te worden. Van de taluds mag geen grond worden verwijderd of schade worden veroorzaakt aan de zode. De lengte van de grasvegetatie, met uitzondering van de bodem, dient na het maaien tussen de 5 en 10 cm te zijn. 04 Alle afgemaaide begroeiing van taluds en bodem en eventueel in het water drijvende begroeiing en andere materialen zoals blad, takken, afval en dergelijke, alsmede alle voorwerpen die de waterdoorvoer belemmeren, dienen volledig uit het profiel van de watergang te worden verwijderd. Dit dient zodanig te gebeuren dat er geen schade wordt aangericht aan landerijen, rasters en dergelijke. 05 Het uit de watergang verwijderde materiaal mag niet op of tegen afrasteringen gedeponeerd worden. Op locaties waar door de aanwezigheid van obstakels (o.a. kippen- en schapengaas) het maaisel in de watergang verwerkt wordt in plaats van er buiten, dient het maaisel binnen 1 werkdag na het maaien uit de sloten/greppels verwijderd te worden. 06 Indien de directie niet anders bepaalt dient het uit de sloten/greppels verwijderde materiaal in één werkgang te worden gemaaid en afgevoerd naar een aangewezen stort locatie. 07 Gedeelten van sloten/greppels die niet zonder risico van beschadiging machinaal opgeschoond kunnen worden, zoals bodems en taluds bij duikers, bruggen, stuwen en andere kunstwerken, dienen in handkracht gemaaid en opgeschoond te worden. Bij duikers en bruggen moet aanwezige (overhangende) begroeiing voor de in- en uitstroomzijde in handkracht worden verwijderd. Het in dit lid gestelde dient in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen. 08 Alle afsluitingen van werkpaden middels draadrasters, hekken of anderszins, dienen zonder beschadiging te worden geopend en na passage onmiddellijk te worden afgesloten. 09 Tenzij op de tekening anders vermeld, moet langs wegen vanaf de weg worden gemaaid en moet het maaisel worden opgeladen en afgevoerd. De wegbermen moeten dan wel eerst door de wegbeheerder zijn gemaaid. Hiervoor moet vooraf worden overlegd met de wegbeheerder. Dit overleg wordt door de directie gevoerd. 10 Aanwezige waterpompslangen ten behoeve van veedrenking op werkpaden en taluds dienen bij het maaien uit de watergang te worden verwijderd en na passage weer te worden teruggelegd, zodanig dat de veedrenking weer is als voorheen. 11 Daar waar in de besteksposten in deel 2.2. 'Droge taluds en nat gedeelte wordt genoemd' betreft dit het volledige profiel van de watergang/sloot/greppel van boveninsteek tot boveninsteek. Ook als in de bestekposten aangaande uitmaaien watergangen/sloten/greppels dit niet expliciet is benoemd dient toch het volledige profiel van boveninsteek tot boveninsteek meegenomen te worden. 12 Vrijgekomen materialen en maaisel dat op wegen, fietspaden, voetpaden, parkeerplaatsen en dergelijke terecht komt dient per direct te worden verwijderd. 13 Transport van de vrijgekomen materialen dient te worden vervoerd in een vloeistof dichte kipper. 14 Schouwsloten dienen jaarlijks voor 15 november geschoond te zijn op het niveau die het waterschap daar aan steld. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN 08 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 CONSTATEREN VAN ONGEREGELDHEDEN. 01 Verhogingen in de bodem van een watergang als gevolg van verspoelingen of zand- en slibafzettingen moeten direct bij de directie worden gemeld. 02 Ongeregeldheden op het werkpad of in de maairoute zoals de aanwezigheid van spoelsleuven, verzakkingen, moeilijk te openen rasters of andere obstakels en dergelijke moeten direct bij de directie worden gemeld. 61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD 0 DEELHOOFDSTUK 61.0 1 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD 02 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 SCHADE AAN VERHARDINGEN EN WEGEN/PADEN 01 Voor aanvang van de werkzaamheden zal de opdrachtgever een 0-situatie opnemen van de wegen die gebruikt moeten worden ten behoeve van het werk inclusief de aan- en afvoerroutes. Tevens zal de situatie na uitvoering door de opdrachtgever worden opgenomen om eventuele ontstane schade te kunnen bepalen. 02 De kosten voor herstel van de ontstane schade aan de in lid 01 genoemde verhardingen en wegen veroorzaakt door de aannemer, zijn voor rekening van de aannemer. Zie hiervoor bepaling 01 18 06. 62 VERKEERSVOORZIENINGEN 0 ALGEMEEN 1 BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 01 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 ALGEMEEN 03 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de benodigde verkeersvoorzieningen/-maatregelen voor de uitvoering van de in dit bestek opgenomen werkzaamheden. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakening op eerste aanzegging van de directie, politie of de wegbeheerder direct herstellen. 04 Indien de aannemer ter zake van het verkeer gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft zal per geval en per dag een korting worden toegepast van EUR. 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 02 2025-06-26 definitief vastgesteld 2015-01 2025-06-26 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 01 Verkeersvoorzieningen toepassen conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b. 02 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoe lang en hoe vaak verkeersvoorzieningen conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b noodzakelijk zijn. 03 De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te zijn op de toegepaste werkwijze en de verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b. 04 Wegen mogen niet geheel afgesloten worden. 05 Openbaar vervoer (lijndienstbussen) en hulpdiensten moeten altijd direct doorgang krijgen. 10 Aanliggende percelen/panden moeten altijd bereikbaar blijven voor eigenaren (gebruikers) c.q. bestemmingsverkeer. Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: Z.519677/2025-2026 Onderhoud schouwsloten en watergangen gemeente Hoogeveen I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z.519677/2025-2026 (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: Z.519677/2025-2026 Onderhoud schouwsloten en watergangen gemeente Hoogeveen I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)