Tahoma 9 9 2020-05 2024-09 1.10 01/09/2021 01-2025 Renovatie openbare verlichting gemeente Waddinxveen 2025-02-19 2025-02-19 9992 151354 2025-02-19 1184 4C18B98436DE4C6017DA3B60A1804FF6 Vrij gedeelte voor bestek 01 RAW-BESTEK 1-2025 Voor het renoveren van de openbare verlichting in gemeente Waddinxveen. 02 COLOFON Project: RAW-bestek voor het renoveren van de openbare verlichting in gemeente Waddinxveen. Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen Afdeling: Aandachtsgebied Ruimte Contactpersoon: Dhr. J. Sloos Projectbegeleiders: Dhr. J. Sloos/ Dhr. B van der List Bestekschrijver: Nobralux Vrijgegeven: Nobralux, E. Boomsluiter Projectnummer: WD-24-01 Datum: 19-02-2025 Versie: 1_0 Status: DEFINITIEF Het kwaliteitsmanagementsysteem van Nobralux B.V. is gecertificeerd op basis van ISO 9001. © Nobralux B.V. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nobralux B.V. noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Nobralux B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Nobralux B.V. geleverde document. 1. Algemeen 01 OPDRACHTGEVER Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Waddinxveen. Namens deze, het hoofd van de afdeling Aandachtsgebied Ruimte. 02 DIRECTIE In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van het werk, één of meer personen aan om als directie op te treden. 03 LOCATIE Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van gemeente Waddinxveen. 04 ALGEMENE BESCHRIJVING Het werk bestaat in hoofdzaak uit het renoveren van de huidige openbare verlichtingsinstallatie, bestaande uit: a. Het opstellen van referentieprofielen; b. Het maken van verlichtingsberekeningen; c. Het leveren van lichtmasten en armaturen; d. Het vervangen van masten/ verlichtingsobjecten; e. Het vervangen van armaturen/ binnenwerken van bestaande armaturen; f. Het aanleveren van revisiegegevens. 05 TIJDSBEPALING Het werk dient uiterlijk op 31-12-2025 te zijn opgeleverd en geheel administratief te zijn afgerond. De directie kan voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen deze gereed moeten zijn. De onderdelen en termijnen worden in overleg met de aannemer door de directie vastgesteld en schriftelijk bevestigd. Na oplevering worden evaluatiegesprekken gevoerd, waarbij de directie, de opdrachtgever en aannemer aanwezig zijn. Van deze gesprekken wordt door de directie een verslag gemaakt dat uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen ter beschikking wordt gesteld aan de aannemer. 06 ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht zes (6) maanden. 07 GARANTIETERMIJN Een garantietermijn als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 wordt verlangd. Paragraaf 01.15 van de Standaard is van toepassing. Op alle leveranties is de geldende garantie van de desbetreffende fabrikant van kracht. Voor aanvullende garantietermijnen wordt verwezen naar paragraaf 34.14 van deel 3 in dit bestek. 08 KORTINGEN 1. In verband met paragraaf 42 (kortingen) lid 4 van de UAV 2012, wordt bepaald dat de in paragraaf 1.05, lid 2 genoemde datum en de ingevolge paragraaf 1.05, lid 3 vastgestelde termijnen niet met elkaar in verband staan. 2. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedragen de kortingen conform hetgeen is bepaald in artikel 34 12 13 van deel 3. 2. Beschrijving 2.1.Algemene gegevens 01 TEKENINGEN Voor tekeningen wordt verwezen naar de bijlage - Standaard masttekeningen. 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN Nvt 03 KWALITEITSBORGING Bij het opstellen van het uitvoeringsplan, moet rekening worden gehouden met de volgende stop/ bijwoonpunten: 1. accorderen van leveringen van materialen die niet in dit bestek zijn opgenomen; 2. accorderen van lijst met scheefstaande lichtmasten, voordat ze rechtgezet kunnen worden; 3. accorderen toepassing afwijkende verkeersmaatregelen; 4. Site Acceptance Test (SAT) installatie. 04 BIJLAGEN De volgende bijlagen behoren tot dit RAW-bestek: - Inschrijvingsbiljet; - Inschrijfstaat met hoeveelheden; - Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase; - Eenmalige verklaring E-Veiligheid (dient pas na gunning ondertekend te worden); - Bomenposter werken rond bomen; - Functionele specificaties; - Standaard masttekeningen.zip Exacte locaties van de renovatie wordt in Excel sheets of via het beheersysteem aangeleverd. Op de website van ODMH is de bodemkwaliteitskaart te vinden. https://www.odmh.nl/thema/bodem-archeologie/bodem/bodemkwaliteitskaart/ via de volgende link kan de kaart worden gedownload. https://www.odmh.nl/publish/pages/95/bkk_mh_2022_incl-bijlage.pdf 05 ADRESSEN Gemeentewerf Waddinxveen Coenecoop 53 2741 PH Waddinxveen 06 NETBEHEERDER(S) Gemeente Waddinxveen. Deel 2.2 Nadere beschrijving 2.2. Verklaring 01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 HOEVEELHEID TER INLICHTING De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 GRENZEN VAN DE SITUERING De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 1 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transport- en verpakkingskosten, laden/lossen en kosten van 'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, volgens figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast de
rijbaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Incl. verwerking van alle mutaties naar aanleiding van de werkzaamheden via het Excelbestand van de opdrachtgever.
Leverantie materialen volgens besteksposten. 101 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECT Het vervangen van een mast behoort ook tot deze werkzaamheden. 101010 Vervangen verlichtingsobject lph≤6m st 225 34 01 99 Vervangen verlichtingsobject lph≤6m Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte ≤6 m.
Paaltopmast of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer van aansluitvoorziening;
- aansluitvoorziening;
- Verkeers- en straatnaamborden overzetten, verrekening op bestekspostgroep 6120.
Vrijgekomen lichtmasten afvoeren naar gemeentewerf Waddinxveen.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aan te brengen verlichtingsobject: Mast met een lichtpunthoogte ≤6m.
Paaltopmast of met enkele uithouder - verlichtingsarmatuur;
- aansluitsnoer. Grondstuk vullen met:
draineerzand tot 10 cm onder mastluik
Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Inclusief:
- ontgraven, aanvullen, verdichten;
- verwijderen/aanbrengen elementenverharding of opnemen/ aanbrengen graszoden/ inzaaien gras;
- afvoeren van overtollige grond.
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
- aanbrengen aansluitvoorziening (hergebruik, indien nodig
vervangen aansluitvoorziening);
- aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
Af- en aansluiting op het gemeentelijk net uitvoeren conform betreffende bestekposten.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3 102 VERVANGEN ARMATUREN/ LED-PLAATOPLOSSING 102010 Vervangen armatuur lph≤8m st 1945 34 03 99 Vervangen armatuur lph≤8m Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen en aansluitsnoer.
Aanbrengen LED-verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver en aansluitsnoer.

Montagewijze: opzet en opschuif
Lichtpunthoogte: ≤8 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
aansluitsnoer monteren in armatuur; Monteren aansluitsnoer op de aansluitvoorziening
Vervoeren van vrijkomende materialen naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3. 102020 Vervangen LED-plaatoplossing armatuur lph≤8m - SGS st 95 34 03 99 Vervangen LED-plaatoplossing armatuur lph≤8m - SGS Verwijderen binnenwerk armatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lamp.
Betreft armatuurtype SGS 253/453 Leveren en aanbrengen dimbare LED-plaatoplossing met ingebouwde driver. Dimregime 4a.
Montagewijze: opzet en opschuif
Lichtpunthoogte: ≤8 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Vervoeren van vrijgekomen materialen naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3. 102030 Vervangen LED-plaatoplossing armatuur lph≤8m - Libra st 60 34 03 99 Vervangen LED-plaatoplossing armatuur lph≤8m - Libra Verwijderen binnenwerk armatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lamp.
Betreft armatuurtype Libra 2565 Leveren en aanbrengen dimbare LED-plaatoplossing met ingebouwde driver. Dimregime 4a.
Montagewijze: opzet en opschuif
Lichtpunthoogte: ≤8 m

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Vervoeren van vrijgekomen materialen naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten behoren in de bestekspost te zijn opgenomen.
Aanleveren revisiegegevens: volgens artikel 34 13 08 in deel 3. 103 VERWIJDEREN/AANBRENGEN ONVERLICHTE BEBORDING 103010 Verwijderen verkeersborden. st 45 32 13 99 Verwijderen verkeersborden. Betreft: het verwijderen van een onverlicht verkeersbord, straatnaambord. of aanwijsbord.

Afmetingen: divers
Vrijgekomen materialen hergebruiken volgens bestekspostnummer 103020 103020 Aanbrengen onverlichte verkeers-/ straatnaambord st 45 32 13 02 2010-12-01 verplicht 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: het aanbrengen van de bij bestekspost 103010 vrijgekomen onverlicht verkeersbord en straatnaambord. De borden bevestigen aan: lichtmast. 5 9 Afmetingen:divers Monteren met roestvaststalen slangenklem (uitgaande van 2 slangenklemmen per bord) Inclusief aanbrengen rubber beschermingstape tussen slangenklem en mast, ter bescherming van mast. 104 CORRIGEREN STAND VERLICHTINGSOBJECT Betreft corrigeren van de stand van lichtmasten en/ of uithouders bij vervanging van armaturen. 104010 Corrigeren stand lichtmast lph ≤8m. st 150 34 20 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-05-29 Corrigeren stand lichtmast. icm vervangen armaturen/ binnenwerk 1 1 Lichtmast Staal of aluminium 2 1 Nominale masthoogte: lph ≤8 m 3 2 Lichtmast rechtzetten Mast eventueel draaien en loodrecht zetten 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- vrijgraven mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
- aanvullen mastgat;
- verdichten van de grond; -grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot 10 cm onder mastluik 4 LEVEREN MATERIALEN Voor alle vermelde materialen dient te worden gelezen 'of gelijkwaardig'. 401 ALUMINIUM MASTEN 401010 Leveren lichtmast conisch paaltop lph 5,0 m st 200 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Leveren lichtmast. Aluminium conische paaltopmast volgens tekening K050PT01.6E.000 Leveren: op plaats van verwerking 1 2 Lichtmast van aluminium met geëxpandeerde binnenbuis met geïntegreerde C-Rail. 2 4 Uitvoeringsvorm: conisch paaltop, top diameter: 60mm 3 1 Nominale masthoogte: 5,0 m Mast afwerking: geborsteld 4 5 Zonder uithouder ..... 6 1 Met grondstuk zonder grondplaat Grondstuklengte: 0,80 m Beschermingswijze: volledig zwart HDPE geïsoleerde grondstukbescherming. 401020 Leveren lichtmast conisch enkele uith. lph 6,0 m st 25 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Leveren lichtmast. Aluminium conische mast volgens tekening K060UE02.6E.000 met enkele uithouder. Leveren: op plaats van verwerking 1 2 Lichtmast van aluminium met geëxpandeerde binnenbuis met geïntegreerde C-Rail. 2 4 Uitvoeringsvorm: conisch , top diameter: 60mm 3 2 Nominale masthoogte: 6,0 m Mast afwerking: geborsteld 4 2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm Uithouderlengte: 750 mm hellingshoek 5 graden. 6 1 Met grondstuk zonder grondplaat Grondstuklengte: 1,00 m Beschermingswijze: volledig HDPE geïsoleerde grondstukbescherming. 402 ARMATUREN 402010 Leveren verlichtingsarmatuur type koffer st 1945 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur, type koffer
Armatuur specificaties:
- kap in standaard RAL kleur leverancier
- Lichtstroom: 1500 - 3000 lumen
- lichtkleur: 3000K
Overige specificaties conform Bijlage - Functionele specificaties Inclusief monteren van een volgens bestekspost 407010 geleverd aansluitsnoer. 1 9 Verlichtingsarmatuur voorzien van driver met dimprotocol. 2 1 Leveren op plaats van verwerking
Montagewijze: opschuif 407 DIVERSEN 407010 Leveren aansluitsnoer H05BQ-F 2 x 1,0 mm2. m 14220 34 07 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-02-06 Leveren aansluitsnoer. ..... 1 1 Aansluitsnoer H05BQ-F 2 x 1,0 mm2
Kleur: geel 6 2 Leveren: af fabriek of werkplaats
408 AANSLUITVOORZIENING 408010 Leveren aansluitvoorziening 1xE27 DII st 125 34 06 99 Leveren aansluitvoorziening 1xE27 DII Leveren aansluitvoorziening.
Vervangen in combinatie met installatiewerkzaamheden uit bestekspostgroep 101
Uitvoering: aansluitvoorziening voor mast, Recht, geschikt voor doorlussen, 1x patroonhouder, Mast ø=94mm, 1xE27 DII
Leveren op plaats van verwerking. 5 WERKZAAMHEDEN EIGEN NET 511 Grondwerkzaamheden eigen net 511010 Graven proefsleuf. st 15 10 21 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-10-18 Graven proefsleuf. Opbouw van de ondergrond: veen Gemiddelde sleufdiepte: 0,80 m 1 1 Grondsoorten gescheiden ontgraven 2 4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad 3 2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen ..... 512 AAN- EN AFSLUITEN KABEL OP AANSLUITVOORZIENING 512010 Ontkoppelen grondkabel. st 225 34 08 02 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-05-29 Ontkoppelen grondkabel. Betreft losnemen en uitvoeren van grondkabel op de aansluitvoorziening bij het vervangen van verlichtingsobjecten 1 1 Grondkabel: t/m 4x10mm2 2 1 In-aansluiting ..... 512020 Aansluiten grondkabel. st 225 34 08 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-05-29 Aansluiten grondkabel. Betreft invoeren en aansluiten van grondkabel op de aansluitvoorziening bij het vervangen van verlichtingsobjecten 1 1 Grondkabel: t/m 4x10mm2 2 2 In-uit-aansluiting ..... 4 1 Wijze van afwerken van de grondkabel: deugdelijk aftapen van de kabel waar de kabel is aangesneden. 6 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 612 OVERIGE WERKZAAMHEDEN 6121 SAT Bij oplevering van een deelopdracht. 612110 Uitvoeren SAT st 10 10 01 99 Uitvoeren SAT Betreft het per deelopdracht uitvoeren van de SAT.
Uitvoering conform artikel 34 15 06 van deel 3 van dit bestek. 612120 Opstellen referentieprofielen en lichtberekeningen st 10 34 50 99 Opstellen referentieprofielen en lichtberekeningen Uitvoering conform PvE vervanging openbare verlichting armaturen en lichtmasten 2025. 7 INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL Ten behoeve van bijkomende werkzaamheden.
Onderstaande posten worden alleen toegepast na overleg met de directie. 710 Werknemers 7101 Tijdens normale uren Bijzonderheden:
onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00 en 18.00 uur 710110 Inzetten werknemer: grondwerker uur 16 10 05 01 2024-09-01 verplicht 2020-05 2024-02-23 Inzetten van werknemer. Grondwerker Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker
inclusief (hand) gereedschap en vervoer. 710120 Inzetten werknemer: monteur incl. montagebus uur 16 10 05 01 2024-09-01 verplicht 2020-05 2024-02-23 Inzetten van werknemer. Monteur incl. montagebus Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
inclusief montagebus en gereedschap. 710130 Inzetten werknemer: werkvoorbereider uur 16 10 05 01 2024-09-01 verplicht 2020-05 2024-02-23 Inzetten van werknemer. Werkvoorbereider Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, werkvoorbereider. 710140 Inzetten werknemer: verkeersregelaar uur 16 10 05 01 2024-09-01 verplicht 2020-05 2024-02-23 Inzetten van werknemer. verkeersregelaar Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2 9 Beroepsmatige verkeersregelaar.
Wanneer het toepassen van standaard stationaire verkeersmaatregelen volgens CROW 96B niet toereikend is. 3 1 Werknemers: verkeersregelaar, incl. vervoer 7102 Buiten normale uren Bijzonderheden:
buiten normale uren worden verstaan de uren op werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00 uur ('s nachts) en van 0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen. 710210 Inzetten werknemer: grondwerker (buiten normale uren) uur 12 10 05 01 2024-09-01 verplicht 2020-05 2024-02-23 Inzetten van werknemer. Grondwerker Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker
inclusief (hand) gereedschap en vervoer. 710220 Inzetten werknemer: monteur incl. montagebus (buiten normale uren) uur 12 10 05 01 2024-09-01 verplicht 2020-05 2024-02-23 Inzetten van werknemer. Monteur incl. montagebus Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
inclusief montagebus en gereedschap. 710230 Inzetten werknemer: verkeersregelaar (buiten normale uren) uur 16 10 05 01 2024-09-01 verplicht 2020-05 2024-02-23 Inzetten van werknemer. verkeersregelaar Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers: verkeersregelaar, incl. vervoer 711 Materieel 7111 Tijdens normale uren Bijzonderheden:
onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00 en 18.00 uur 711110 Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter. uur 8 10 05 99 Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden.
Inclusief chauffeur en bediening.
Werkhoogte tot 15 meter. 711120 Inzetten van een vrachtauto. uur 8 10 05 16 2024-09-01 verplicht 2020-05 2024-02-07 Inzetten van een vrachtauto. Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte van de gemeente.
Inclusief chauffeur en bediening. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 1 Laadvermogen: ten minste 5 ton 2 1 Zelflossend 3 1 Met hydraulische laad- en losinrichting 7112 Buiten normale uren Bijzonderheden:
buiten normale uren worden verstaan de uren op werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00 uur ('s nachts) en van 0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen. 711210 Inzetten hoogwerker tot 15 meter (buiten normale uren) uur 4 10 05 99 Inzetten hoogwerker tot 15 meter (buiten normale uren) Buiten normale uren.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden.
Inclusief chauffeur en bediening.
Werkhoogte tot 15 meter. 711220 Inzetten vrachtauto (buiten normale uren) uur 4 10 05 16 2024-09-01 verplicht 2020-05 2024-02-07 Inzetten van een vrachtauto. Buiten normale uren.
Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte van de gemeente.
Inclusief chauffeur en bediening. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 1 Laadvermogen: ten minste 5 ton 2 1 Zelflossend 3 1 Met hydraulische laad- en losinrichting TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten 91 Eenmalige kosten 910010 ................................... EUR 0 910020 ................................... EUR 0 910030 ................................... EUR 0 910040 ................................... EUR 0 910050 ................................... EUR 0 919980 Overige eenmalige kosten EUR 0 919990 Korting EUR 0 92 Uitvoeringskosten 929990 Uitvoeringskosten EUR 0 93 Algemene kosten 939990 Algemene kosten EUR 0 94 Winst en risico 949990 Winst en risico EUR 0 95 Stelposten 950000 Stelpost. EUR 2500 10 03 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Stelpost ..... ..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden ..... 96 Bijdragen 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 0.15 Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen 3.Bepalingen 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 01 ALGEMENE BEPALINGEN 01 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 07 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt. 08 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl. De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.crow.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw. 09 Voorts zijn op dit werk van toepassing de vigerende versies van: - De veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door TenneT; - Programma van eisen OVL (bijlage); - Bomenposter werken rond bomen (bijlage). 06 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 INSCHRIJFSTAAT 05 De aannemer aan wie het werk is opgedragen dient binnen vijf (5) werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat als ZSX-bestand (laatste versie) en Excel-bestand in bij de directie. 06 In aanvulling op de Standaard is het niet toegestaan om voor de besteksposten (directe kosten) negatieve of '0' bedragen op te voeren in de inschrijvingsstaat behorend bij dit RAW-bestek. Voor de staartposten zijn '0' bedragen wel toegestaan, negatieve bedragen niet. 07 De percentages in de staartposten dienen op één (1) decimaal te zijn afgerond. 13 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN 06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal Nederlands. Alle personen die werkzaam zijn voor de uitvoering van dit contract dienen de Nederlandse taal, in zowel woord als geschrift, voldoende te beheersen. 07 In aanvulling op de van toepassing zijnde UAV 2012 stelt de opdrachtgever dat overheidsmaatregelen die de inschrijver ten tijde van de aanbesteding niet wist, niet kon weten, of niet had moeten weten -en hier dus geen rekening mee heeft kunnen houden bij inschrijving- vallen buiten de verantwoordelijkheid van de inschrijver. Zodra er zich een situatie voordoet of de aannemer voorziet dat deze situatie zich voor kan doen of voor zal doen die de uitvoering van de opdracht verstoort, treedt de aannemer direct in overleg met de opdrachtgever. Het doel van dit overleg is om de betreffende situatie, binnen de kaders van het mogelijke, op een zo efficiënt mogelijke wijze op te lossen, dan wel te voorkomen. 08 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de Aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de Aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo’n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav. 09 De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de Aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht. 10 De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten. 11 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de Aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De Aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav. 12 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling. Arbeidsvoorwaarden: 1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is. 2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie. 4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden. 5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten. 13 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01 01 13 van de Standaard leden 01 t/m 04, zijn voor rekening van de aannemer. 14 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld. 15 Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met: Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde raad gekozen, danwel door de voorzitter van de raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden. 16 In aanvulling op de Standaard wordt gesteld dat voor zover niet in de technische bepalingen van de Standaard is omschreven, onder het begrip "toepassen" wordt verstaan: de aanvoer, het aanbrengen, het voor de noodzakelijke periode in standhouden, het naderhand verwijderen en de afvoer van alle voor het betreffende onderdeel benodigde materialen incl. werkzaamheden en eventuele hulpmiddelen. 17 De aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding. 18 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 4 van de UAV 2012 deelt de aannemer de directie minstens één (1) week voor de aanvang van het werk mede, welke persoon de gevolmachtigde van de aannemer is. 02 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM 01 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 BETALING 03 In afwijking op het bepaalde in artikel 01 02 01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn vier (4) weken na ingangsdatum van de datum van aanvang. 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING 01 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 ALGEMEEN 01 Het bepaalde in artikel 01 04 02 t/m 01 04 05 van de Standaard is niet van toepassing. 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES 01 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 INDIENEN DECLARATIES 04 De aannemer stelt het termijn op aan de hand van de door de directievoerder goedgekeurde kosten. 05 De termijnstaat dient ter goedkeuring binnen twee (2) werkdagen te worden ingediend bij de opdrachtgever. 06 Aan de hand van het goedgekeurde termijnstaat stuurt de aannemer binnen vijf (5) werkdagen de factuur aan de directievoerder. 08 BIJDRAGEN 01 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. 02 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd. 09 KABELS EN LEIDINGEN 01 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 ALGEMEEN 03 De aannemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste drie (3) dagen vóór het begin van het werk in verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl) in de regio van de locatie van het werk. 04 Benodigde proefsleuven, zoals aangegeven in de CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’, zullen via de betreffende bestekspost worden verrekend. Volledigheidshalve wordt de aannemer er op gewezen dat bij het te verrichten grondwerkzaamheden voor het vervangen of richten van een lichtmast de grondwerkzaamheden met zorg dienen te worden uitgevoerd. Het opzoeken van de aansluitkabel en de bijbehorende hoofdkabel van het OVL-netwerk behoren tot het werk en hiervoor zal géén aanvullende opdracht in de zin van de CROW-publicatie 500 worden verstrekt. 02 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 INFORMATIEOVERDRACHT 01 In afwijking van artikel 01 09 02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer tekeningen en eventuele overige gegevens ten aanzien van kabels en leidingen zelf op te vragen bij de netbeheerder. 02 In aanvulling op artikel 01 09 02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer de melding over de aangetroffen kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven. 04 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 MERKTEKENS, STRAATPOTTEN E.D. 01 De aannemer dient gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden alle in het werk aanwezige merktekens, straatpotten e.d. te handhaven en bereikbaar te houden. 02 In overleg met de betrokken nutsbedrijven overlegt hij of merktekens kunnen worden verwijderd en op welke wijze en plaats deze moeten worden herplaatst. 03 Alle in het terrein aanwezige aanduidingen van leidingstroken, straatpotten e.d. welke behouden moeten blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden doch alleen na daartoe van de directie ontvangen aanzegging, worden geborgen, op een door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie en de rechthebbende. Verplaatsing van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid en/of verkregen toestemming van de betrokken beheerder. 04 Openbare voorzieningen zoals brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en andere door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven. 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN 02 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 ONTHEFFINGEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN 01 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 verzorgt de aannemer zelf de benodigde vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden. 02 De benodigde vergunningen/ ontheffingen en kosten zijn op de website van de gemeente te raadplegen. De kosten dienen in de uitvoeringskosten te zijn opgenomen. 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 01 In aanvulling op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat andere werken kunnen plaatsvinden gedurende de uitvoering van dit RAW-bestek. 02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen. 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 02 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 KWALITEITSPLAN 01 Een kwaliteitsplan zoals bedoeld in artikel 01 13 02 van de Standaard wordt niet verlangd. 16 VERZEKERINGEN 02 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 ALGEMEEN 01 De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet en het werkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten aanzien van partijen en of soort schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de aansprakelijk- heid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. De verzekerde partijen op deze werk- materieelpolis zijn naast de eigenaar en houder tevens de opdrachtgever, diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt. Schakelt aannemer derden in en of gebruikt hij materiaal van derden en of laat hij aannemersmateriaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient de aannemer toe te zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij die deze bepalingen niet naleeft. 03 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 CAR VERZEKERING AF TE SLUITEN DOOR DE OPDRACHTGEVER 01 Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risks-verzekering worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project betrokkenen. 02 Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951 BW. Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor schade aan derden voortvloeiend uit de projectwerkzaamheden en voorzover van toepassing schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. De verzekeringspolis geldt als een primaire dekking. 03 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan, gereedschappen, machines etc. is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 04 Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever plaatsvinden. 05 De terzake van schade aan het werk van C.A.R. verzekeraars ontvangen uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, worden betaald naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van het werk. 06 Het eigen risico ter hoogte van € 2.500,00 per gebeurtenis (sectie I, II en III) en ter hoogte van € 250,00 (sectie IV), dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructie- verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. Zie hiervoor verder artikel 01.16.04 07 De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter inzage. De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. 08 De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde bepalingen of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen voor rekening van de desbetreffende partij blijven indien deze daarvoor uit hoofde van de aannemingsovereenkomst aansprakelijk is. Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen. 09 De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid op ten minste door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M) gestelde condities, voortvloeiend uit het gebruik van rij- of voertuigen of materieel, waarvoor volgens de W.A.-M. verzekeringsplicht bestaat. Zie hiervoor artikel 01.16.01 10 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk. De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen. 11 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen onder, 8 en 9 vermeld, op diens verzoek aan de opdrachtgever te overleggen. 04 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 VERPLICHTINGEN AANNEMER IN GEVAL VAN SCHADECLAIMS 01 In geval van een schadeclaim welke ten laste van de in art. 01.16.03 genoemde C.A.R. verzekering zou moeten komen, is de aannemer het eerste aanspreekpunt voor het in behandeling nemen van deze schadeclaim, vanwege het genoemde eigen risico in art. 01.16.03 lid 06. 02 In geval van een schadeclaim welke ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden zoals vermeldt in dit bestek veroorzaakt zou zijn, is de aannemer verplicht als volgt te werk te gaan: - Melding van de schadeclaim bij de directievoerder en de contactpersoon voor de C.A.R.-verzekering bij de gemeente. - Het laten uitvoeren van een (na)inspectie van de gemelde schade door een erkend expertise-bedrijf. - Communicatie naar indiener van de schadeclaim m.b.t. de afhandeling, in afstemming met de gemeente - Indien het schadebedrag boven het bedrag van het eigen risico lijkt uit te komen - € 2.500,00 per gebeurtenis - wordt ook de gemeentelijke C.A.R-verzekeraar ingeschakeld. Indien dit niet het geval is, is de aannemer volledig aansprakelijk voor de juiste afhandeling van de schadeclaim. 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 VRIJKOMENDE NIET VAN WAARDE ZIJNDE MATERIALEN 02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag (gemeente of provincie) erkende verwerkingsinrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld onder artikel 01 17 11. 03 De verwerkingsinrichting dient voor wat betreft elektrisch materiaal conform de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur artikel 11, WEEELABEX/CENELEC gecertificeerd te zijn. Elektrisch materiaal betreft (niet uitputtend) (led)armaturen, losse voorschakelapparaten/ drivers en lampen. 04 De in lid 02 bedoelde vrijkomende materialen dienen door de aannemer vervoerd te worden naar en aangeboden aan een erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Opgegraven en vrijgekomen materiaal van het kabel- en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden aangeboden. De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegde gezag is voorgeschreven. 05 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen gasontladingslampen onderdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van vier (4) weken aan de directie te worden overhandigd. 06 Indien vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'. Het 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen. 07 In de door de aannemer op de 'Inschrijfstaat' opgegeven verrekenprijs voor het vervoeren en aanbieden van vrijgekomen materialen naar een verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, behoren tevens de kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen. 11 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN 01 De directie definieert of oude nog bruikbare materialen hergebruikt dienen te worden. In bepaalde aangewezen gevallen dienen de materialen, op verzoek van de directie vervoerd te worden naar de gemeentewerf om te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen of renovaties. 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 01 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE 03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer dient bij opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie ter goedkeuring in. De directie zal maximaal één (1) werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie onder voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de eerstvolgende bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie het definitieve plan aanbieden. 04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01 19 02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. De kosten voor het tijdens de uitvoeringsfase actualiseren van het veiligheids- en gezondheidsplan dienen in de uitvoeringskosten te zijn opgenomen. 02 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE 03 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. 04 In aanvulling op artikel 01 19 02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01 19 02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van dit RAW-bestek opgedragen. 05 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 OVERDRACHT GEREALISEERDE E-INSTALLATIES EIGEN OVL NET. 01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van E-installaties uit projectmatige werkzaamheden op het eigen net van de gemeente. 02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen aantoonbaar te voldoen aan dit artikel. 03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De aannemer dient middels deel 6 van de NEN1010 vóór ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en eisen uit de overeenkomst en dat de installaties in veilige staat opgeleverd worden. a) Het zo genoemde ‘opleverdossier’ dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten: i) Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven proces; (1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5; (2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen (61.4); ii) Een schriftelijke verklaring van de aannemer, waarin verklaard wordt dat het gerealiseerd werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst. De verklaring heeft betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid, Ontwerp, Bouw, Inspectie. b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s); c) Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en revisiegegevens. 04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie. 05 Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde installatie(s) worden door de aannemer verholpen. 06 Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van de constateringen bij lid 5 worden door de aannemer doorgevoerd. 07 Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in gebruik genomen en naar de beheerfase overgedragen, waarna het werk kan worden opgeleverd. 06 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140 01 De gemeente is eigenaar van de installaties en daarmee installatieverantwoordelijke. Binnen de gemeentelijke organisatie is een installatieverantwoordelijke aangewezen. 02 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten in het kader van dit RAW-bestek, is de aannemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de (deel)opdracht, en verantwoordelijk voor alle operationele taken. 03 De aannemer verklaart éénmaal schriftelijk bij aanvang van de contractperiode dat hij zich voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van dit RAW-bestek, conformeert aan het, binnen zijn organisatie, vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring. 04 De installatieverantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan: a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de aannemer; a. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisiegegevens compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de directie. 05 De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden binnen dit RAW-bestek, welke voortvloeien uit onvolkomenheid van installaties, revisiegegevens en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen. 24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 1 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN 04 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 LAS- EN LICHTMASTGATEN 01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het maken van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast. 2 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING 08 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 LAS- EN LICHTMASTGATEN 01 Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter uit de bomen worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart riool). 02 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd. 03 Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag van ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden voorzien van een deugdelijke afzetting. 3 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT 01 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN 04 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan het meldadres(sen) van de betrokken leidingbeheerders en aan de directie. 7 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, MEET- EN VERREKENMETHODEN 06 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 GRONDWERK 01 Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in dit hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de besteksposten, tenzij anders is aangegeven. 26 KABELWERK 0 KABELWERK, ALGEMEEN 3 INFORMATIEOVERDRACHT 01 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN EN REVISIE 01 De aannemer draagt zorg voor revisie van digitale tekeningen bij geconstateerde fouten in de bekabeling, ligging en/of aansluitingen. 02 Deze fouten worden maandelijks gerapporteerd aan de directie. 03 De aannemer heeft een meldingsplicht indien de voedingskabel in slechte staat is. 04 Indien voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de OVL(-net) enigerlei toestemming, vergunning of ontheffing van de directie c.q. derden noodzakelijk is, zal de directie zich inspannen voor het tijdig verkrijgen van deze toestemming, vergunning of ontheffing. 34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING 1 OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN 1 OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN 06 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 DEFINITIES 01 Te verstaan is onder: • Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de (onderdelen van de) installatie. • Lichtpunthoogte (lph): De lichtpunthoogte is de hoogte vanaf maaiveld tot armatuur. • Het symbool ≤ : kleiner of gelijk aan; • Het symbool ≥ : groter of gelijk aan; • Revisiegegevens: alle gewijzigde gegevens/ tekeningen als gevolg van het uitvoeren van onderhoud en/ of projecten. • Voorschakelapparatuur: zowel conventionele voorschakelapparatuur als LED-drivers; 09 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 STRAATWERK 01 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating. 10 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 WERKDAGEN, NORMALE UREN, BUITEN NORMALE UREN 01 Onder een werkdag wordt een kalenderdag verstaan, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet-individuele vrije dag. 02 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur. 03 Onder de term 'buiten normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en 00.00 en 07.00 uur ('s nachts) en van 00.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen. 04 Het werken buiten de normale werktijden 07.00 uur - 18.00 uur, het werken in meer ploegen, het werken op zaterdag, zondag, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Deze restricties gelden niet voor het herstellen van schade als gevolg van aanrijdingen, storm en calamiteiten. 2 OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING 01 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE 04 Beschadiging aan materialen zonder verrekening herstellen. 02 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 AANBRENGEN/ VERVANGEN VAN LICHTMASTEN 05 Afwijkingen die tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf met de directie overlegd te worden. 06 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken. Vrijkomend puin afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. 07 Ter voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast met schoon zand aanvullen en verdichten in lagen van 0,20 m. 08 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige condenswater nooit op de aansluitklemmen van de aansluitvoorziening kan komen. De maximale lengte van het aansluitsnoer na monteren: afstand armatuur tot aansluitvoorziening, vermeerderd met 0,50 meter. Indien het aansluitsnoer langer is dan voorgeschreven of zit op gerold in de mast, dient de aannemer dit te herstellen. 09 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen materialen. Te kort komende bestratingsmaterialen kunnen afgehaald worden op de gemeentewerf. Overgebleven materialen afvoeren overeenkomstig artikel 01 17 01 in deel 3 van dit RAW-bestek. 10 Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig uitvoeren dat geen passtukken ontstaan kleiner dan een vierde straatsteen of tegel. 11 Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te zijn. Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien: - het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de werkdag; - de directie hiervan vooraf (telefonisch) in kennis is gesteld en - er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief voetgangers. 12 Indien een lichtmast in het gras wordt geplaatst dient dit na plaatsing in de originele staat te worden hersteld. 03 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 AANBRENGEN/ VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUREN 02 Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage voorschriften van de fabrikant. 03 Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren: - controleren van de werking d.m.v. schakelen voedingspunt; - controleren/ corrigeren van de stand van het armatuur; - controleren/ corrigeren van de stand van de lichtmast; - invetten van bevestigingsmiddelen armatuur en mastluik met kopervet. 04 Elk te plaatsen armatuur op een lichtmast wordt afzonderlijk beveiligd door een zekering in de aansluitvoorziening. 05 Tijdens de werkzaamheden dient de verlichting te blijven functioneren. 06 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 AANBRENGEN AANSLUITSNOER 01 Alle flexibele aders van de kabels, aardlitzen en snoeren afmonteren met een draadpen van de juiste afmeting. 02 Het aansluitsnoer dient op trek ontlast te worden nabij de montageplaat en/of montagekast. 03 Daar waar het aansluitsnoer op een klem wordt "doorgelust" de draad niet onderbreken. 04 De bedrading op c.q. in de aansluitvoorzieningen zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige condenswater nooit in de aansluitingen kan komen. 07 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 AANBRENGEN LED-PLAATOPLOSSING 01 De aannemer is verplicht op de led-plaatoplossing met watervaste markeerstift de plaatsingsdatum aan te geven in de notatie dd-mm-jjjj. 08 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 NUMMEREN LICHTMASTEN 01 De objectnummers van lichtmasten worden geleverd en aangebracht door de directie. 10 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN 01 Bij vervangen van masten zorgt de aannemer dat verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden en (onverlichte) reclameborden in overleg met de directie worden overgezet op een andere nabije lichtmast. 02 Bij het plaatsen van een verkeers-, straatnaam- en aanwijsbord altijd een rubberen beschermingstape aanbrengen tussen slangenklem en lichtmast. 11 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 MATERIEEL 01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 18.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 18.00 tot 07.00 uur, aan de gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a). 13 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 KORTINGEN 01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden, tot en met de oplevering van het werk, € 100,- per incident per werkdag gehanteerd. Dit geldt voor het niet leveren, nakomen of overschrijden van de volgende zaken: - Opruimen vrijgekomen materialen; - Nakomen van afspraken; - Werken buiten normale werktijden zonder toestemming; - Nakomen van voorschriften en aanwijzingen t.b.v. verkeersmaatregelen; - Aanleveren administratie (o.a. revisiegegevens) conform geldende bepalingen; - Overschrijding van de datum van oplevering. 02 De kortingen worden gemaximaliseerd tot de waarde van de inschrijfsom. Opgelegde kortingen worden verbeurd zonder dat ingebrekenstelling nodig is. 3 OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT 08 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS 01 De aannemer dient alle revisiegegevens van openbare verlichting voortkomend uit werkzaamheden digitaal in te leveren volgens een door de opdrachtgever nader te leveren model (Excel bestand). 02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisiegegevens op het moment van ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan. 09 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 CONTACTPERSOON EN PERIODIEK OVERLEG 01 Vanuit de aannemer wordt één (1) contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie verzorgt. 02 Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er een periodiek overleg plaats tussen de directie en de aannemer. Dit overleg vindt één (1) keer per maand plaats op het kantoor van de opdrachtgever. De kosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen. 03 Van het overleg maakt de aannemer een verslag welke zowel door de aannemer als door de betreffende directie voor akkoord moet worden getekend. Dit verslag dient binnen drie (3) werkdagen na de bouwvergadering digitaal verstrekt te worden door de aannemer. 10 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 WEEKRAPPORTEN 01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de directie geen weekrapport op. 4 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES 01 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 GARANTIE STAND VAN DE MASTEN 01 In afwijking van artikel 34 14 01 lid 01 van de Standaard geldt: De aannemer garandeert gedurende zes (6) maanden na oplevering van het werk een afwijking van ten hoogste 1,0% van de voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand dient te worden hersteld binnen twee (2) weken na schriftelijke melding van de directie. 03 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 GARANTIE LED-VERLICHTINGSARMATUREN 01 De garantievoorwaarden van de fabrikant, op naam van de opdrachtgever gesteld, dienen uiterlijk bij oplevering van de werkzaamheden schriftelijk ondertekend door aannemer en fabrikant van de led-verlichtingsarmaturen aan de opdrachtgever worden overhandigd. Voor de garantievoorwaarden wordt verwezen naar bijlage - functionele specificaties. 05 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 GARANTIE ALGEMEEN 01 De aannemer herstelt kosteloos foutief aangebrachte onderdelen en installatiemethoden in het samenstel van het verlichtingsobject die binnen de garantietermijn geconstateerd worden. 5 OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 04 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 INBEGREPEN VOORZIENINGEN 01 De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en werkzaamheden ten behoeve van de verlichtingsinstallatie behoren, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen: - eventuele hulp bij het uitzetten van de openbare verlichting, en de kosten van de nodige piketten en wegenverf; - verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen; - het verlichten en bebakenen van open of niet bestrate gedichte sleuven; - periodiek overleg volgens artikel 34 13 09; - kosten van 'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b, volgens figuur 1221' betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast de rijbaan dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg; - de kosten voor werkvoorbereiding/engineering dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Dit betekent dat de aannemer zelf een proactieve houding aanneemt om een (deel)opdracht compleet uit te voeren, materiaal, materieel en personeel coördineert en organiseert binnen de gestelde besteksposten; - levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03. 06 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 SITE ACCEPTANCE TEST (SAT) 01 Na het in bedrijf nemen van de installatie volgt een laatste keuring: de Site Acceptance Test (SAT). 02 De SAT van armaturen betreft het aantonen van de werking van de armatuur door de aannemer. 03 De resultaten van de SAT worden door de aannemer in een digitaal rapport vastgelegd. Dit rapport dient in het opleverdossier te worden opgenomen. 6 OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN 02 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 LICHTMASTEN 03 In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan deze aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd. 04 Lichtmasten en uithouders moeten zijn voorzien van een CE-markering of label. Dit label dient zichtbaar aan de binnenkant van de mast nabij de mastdeur te zijn aangebracht. 05 De mastdeur dient een perfecte pasvorm en maatvastheid hebben. 06 De te leveren masten dienen minimaal geschikt te zijn voor windgebied 3 en voor de bevestiging van twee verkeersborden op minimaal 2,20m hoogte. 04 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 AANSLUITSNOER ARMATUREN 01 Armaturen moeten zijn voorzien van een vanaf fabriek of werkplaats gemonteerd aansluitsnoer. De aderdiameter dient minimaal 1,0mm2 te zijn. Het aansluitsnoer dient voorzien te zijn van passende adereindhulsjes. 05 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 DIMSYSTEEM 01 Het in te programmeren dimregime is standaard: Dimregime 4a: - verlichting aan tot 20.00 uur, 100%; - van 20.00 uur tot 00.00 uur, 70%; - van 00.00 uur tot 05.00 uur, 50%; - van 05.00 uur tot 06.30 uur, 70%; - van 06.30 uur tot verlichting uit, 100%. Op aanwijzing van de directie kunnen andere dimregimes van toepassing zijn. 62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 2 EISEN EN UITVOERING 01 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 ALGEMEEN 02 Indien andere verkeersmaatregelen dan een stationaire afzetting nodig zijn zoals omleidingen of weg afsluitingen dient de aannemer dit kenbaar te maken aan de directie. 03 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve van de politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever vrijwaren van klachten van derden. 04 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling. 05 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet worden verricht op de volgende momenten: - een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang; - bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter; - bij dreigende gladheid; - op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod. 06 Het is niet toegestaan voor 7.00 uur en na 18.00 uur met bouwverkeer in woonstraten te komen m.u.v. spoedmeldingen. 07 Voor de drukke verkeerswegen bijlage geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld zijn van 07.00 uur - 09.00 uur en 15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen geen rijstroken aan het verkeer worden onttrokken. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES 01 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 ONDERBREKEN WERKZAAMHEDEN 01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding worden ontleend. 02 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 KORTING 01 Indien de aannemer de gegeven opdrachten van de directie ten aanzien van het verkeer niet nakomt of de voorschriften in het RAW-bestek niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder een ingebrekestelling nodig is. 83 STRAATWERK 1 2 EISEN EN UITVOERING 02 2025-02-19 definitief vastgesteld 2015-01 2025-02-19 HERSTELLEN STRAATWERK RONDOM LICHTMASTEN 08 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met uitkomende materialen. Te kort komende bestratingsmaterialen kunnen afgehaald worden op de gemeentewerf. Overgebleven materialen afvoeren overeenkomstig artikel 01 17 01 in deel 3 van dit RAW-bestek. 09 De lichtmast dient in de hoek van de tegel geplaatst te worden, waarbij de hoek van de tegel verwijderd dient te worden zonder dat de tegel breekt. 10 Het voor werkzaamheden opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te zijn. 11 Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien: - het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de werkdag en - de directie hiervan vooraf (schriftelijk) in kennis is gesteld en - er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief voetgangers. 12 De in het voorgaand lid benoemde maatregelen betreffen het afzetten door middel van dranghekken in verband met visueel gehandicapten. Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 01-2025 Renovatie openbare verlichting gemeente Waddinxveen I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 01-2025 (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: 01-2025 Renovatie openbare verlichting gemeente Waddinxveen I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)