Arial
9
9
2020-05
2023-09
1.10 01/09/2021
2024-008
Onkruidbeheersing op verharding 2025-2026
2022-11-11
2024-12-12
0123
Onkruidbeheersing op verharding 2025-2026
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2024-008 12-12-2024
Onkruidbeheersing op verharding 2025-2026
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2024-008 12-12-2024
Vrij gedeelte voor bestek
01
BESTEK ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING 2025
Gemeente Diemen
Afdeling Ruimtelijk Beheer
Team Infra
BESTEK ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING
Gemeente Diemen
BESTEK 2024-008
Europese openbare aanbesteding
met:
1 inschrijvingsbiljet;
1 inschrijvingsstaat;
1 bijlagen.
C 2024 Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer. Niets uit dit bestek mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B & W van de gemeente Diemen, noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.
Onkruidbeheersing op verharding 2025-2026
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2024-008 12-12-2024
1. Algemeen
01
Opdrachtgever
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Diemen
D.J. den Hartoglaan 1
Postbus 191
1110 AD Diemen
Telefoon: 020 - 3144644
02
Directie
De directie zal door het hoofd van het Team Infra van de Gemeente Diemen worden gevoerd. Voor zover van toepassing wordt in een opdrachtbrief één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.
03
Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Diemen.
04
Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Onkruidbeheersing elementenverhardingen (klinkers en tegels);
b. Onkruidbeheersing ongebonden verhardingen (incl. begraafplaats Rustoord);
c. Onkruidbeheersing goten langs asfalt;
d. Onkruidbeheersing rondom obstakels;
e. Treffen verkeersmaatregelen.
05
Tijdsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van twee (2) jaar, van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026. Het contract kent een optie tot verlenging met twee (2) maal twee (2) jaar.
Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, wordt per deelopdracht vastgesteld. Indien voorgaande vaststelling achterwege blijft bedraagt de korting per deelopdracht € 250,- per dag.
06
Onderhoudstermijn
Niet van toepassing.
07
Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.
Eventueel verlangd kwaliteitssysteem vermelden.
08
Arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming
Informatie over arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming kan worden verkregen bij de regionale
vestiging van de Arbeidsinspectie.
Deze adressen en verdere informatie zijn te vinden op: www.arbeidsinspectie.nl.
2. Beschrijving
Onkruidbeheersing op verharding 2025-2026
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2024-008 12-12-2024
2.1. Algemene gegevens
01
Tekeningen
TekeningnummerOmschrijvingDatum
onkruid op verharding-buitengebied noordOnkruidbestrijding Diemen Venserpolder15-02-2024
onkruid op verharding-buitengebied zuidOnkruidbestrijding Diemen Stammerdijk15-02-2024
onkruid op verharding-Diemen CentrumOnkruidbestrijding Diemen Centrum15-02-2024
onkruid op verharding-Diemen NoordOnkruidbestrijding Diemen Noord15-02-2024
onkruid op verharding-Diemen ZuidOnkruidbestrijding Diemen Zuid15-02-2024
onkruid op verharding-IndustriegebiedOnkruidbestrijding Diemen Holland Park15-02-2024
02
Peilen en hoofdafmetingen
Peilen en hoofdafmetingen zijn n.v.t.
03
Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- V&G plan als bedoeld in artikel 01.19.01 van de Standaard.
05
Adressen
Het vrijgekomen materiaal kan in overleg met de directie worden gestort bij:
De gemeentewerf,
Landlust 2
1111 HP Diemen.
Onkruidbeheersing op verharding 2025-2026
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2024-008 12-12-2024
2.2. Nadere beschrijving
Onkruidbeheersing op verharding 2025-2026
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2024-008 12-12-2024
2.2. Verklaring
01
Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
02
Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.
03
Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.
04
Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
1
Onkruidbeheersing op verharding
Situering: zie tekeningen
11
Elementenverharding kwetsbaar
.....
111
Straatstenen
.....
111010
Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).
week
104
51
88
01
2023-09-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2023-05-23
Beheersen onkruid-elementenverharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid
.....
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Deze resultaatsbeschrijving altijd opnemen in combinatie met beheersen van onkruid in goten en randstroken.
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s):
is inbegrepen in deze bestekspost
Bestekspostnummer(s) vermelden.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s):
111020
Bestekspostnummer(s) vermelden.
Beheersen overgroei van gras bij verharding:
n.v.t.
Bestekspostnummer(s) vermelden of aangeven als dit door derden wordt beheerst. Bij uitvoering door derden aangeven: het kwaliteitsniveau, het aantal onderhoudsbeurten of het aantal uren per periode.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:
achterblijven, losliggend onkruid moet veegklaar in de goot gelegd worden
Keuze maken uit: 'achterblijven', 'ten hoogste 8 weken achterblijven', 'ten hoogste 2 weken achterblijven' of 'niet achterblijven'.
Verhardingstype:
elementenverharding - kwetsbare verharding klinkers en natuursteen
Onkruidbeheersing door middel van hete lucht of heetwatertechniek.
Aangeven of het bestrating met tegels (afmetingen vermelden), straatstenen of sierbestrating betreft.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
2
Gebiedstype: woongebied of werkgebied
5
4
Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd:
minimaal 2 keer per kalenderjaar goten en rijwegen.
Aantal beurten per periode vermelden.
6
5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever
Plaats van bestemming vermelden.
111020
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
week
104
51
88
03
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-04-19
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels
Aanname aantal stuks ca. 5 stuks per are. Het werkelijke aantal obstakels is onbekend.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:
achterblijven, losliggend onkruid moet veegklaar in de goot gelegd worden
Onkruidbeheersing door middel van hete lucht of heetwatertechniek.
Keuze maken uit: 'achterblijven', 'ten hoogste 8 weken achterblijven', 'ten hoogste 2 weken achterblijven' of 'niet achterblijven'.
1
1
Te onderhouden aantal
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
3
Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen
5
4
Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd:
minimaal 2 keer per kalenderjaar goten en rijwegen.
Aantal beurten per periode vermelden.
6
5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever
Plaats van bestemming vermelden.
12
Elementenverharding overig
.....
121
Tegels
.....
121010
Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).
week
104
51
88
01
2023-09-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2023-05-23
Beheersen onkruid-elementenverharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid
.....
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Deze resultaatsbeschrijving altijd opnemen in combinatie met beheersen van onkruid in goten en randstroken.
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s):
is inbegrepen in deze bestekspost
Bestekspostnummer(s) vermelden.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s):
121020
Bestekspostnummer(s) vermelden.
Beheersen overgroei van gras bij verharding:
volgens bestekspostnr 121030
Bestekspostnummer(s) vermelden of aangeven als dit door derden wordt beheerst. Bij uitvoering door derden aangeven: het kwaliteitsniveau, het aantal onderhoudsbeurten of het aantal uren per periode.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:
achterblijven, losliggend onkruid moet veegklaar in de goot gelegd worden
Keuze maken uit: 'achterblijven', 'ten hoogste 8 weken achterblijven', 'ten hoogste 2 weken achterblijven' of 'niet achterblijven'.
Verhardingstype:
elementenverharding - tegels
Aangeven of het bestrating met tegels (afmetingen vermelden), straatstenen of sierbestrating betreft.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
2
Gebiedstype: woongebied of werkgebied
5
4
Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd:
minimaal 2 keer per kalenderjaar goten en rijwegen.
Aantal beurten per periode vermelden.
6
5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever
Plaats van bestemming vermelden.
121020
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
week
104
51
88
03
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-04-19
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels
Aanname aantal stuks ca. 5 stuks per are. Het werkelijke aantal obstakels is onbekend.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:
achterblijven, losliggend onkruid moet veegklaar in de goot gelegd worden
Keuze maken uit: 'achterblijven', 'ten hoogste 8 weken achterblijven', 'ten hoogste 2 weken achterblijven' of 'niet achterblijven'.
1
1
Te onderhouden aantal
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
2
Verhardingstype: elementenverharding - tegels
5
4
Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd:
minimaal 2 keer per kalenderjaar goten en rijwegen.
Aantal beurten per periode vermelden.
6
5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever
Plaats van bestemming vermelden.
121030
Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.
week
104
51
28
10
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-04-29
Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.
Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding
.....
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
1
1
Te onderhouden lengte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
1
Grondsoort: zand
6
5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever
Plaats van bestemming vermelden.
122
Straatstenen
.....
122010
Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).
week
104
51
88
01
2023-09-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2023-05-23
Beheersen onkruid-elementenverharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid
.....
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Deze resultaatsbeschrijving altijd opnemen in combinatie met beheersen van onkruid in goten en randstroken.
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s):
is inbegrepen in deze bestekspost
Bestekspostnummer(s) vermelden.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s):
122020
Bestekspostnummer(s) vermelden.
Beheersen overgroei van gras bij verharding:
volgens bestekspostnr. 122030
Bestekspostnummer(s) vermelden of aangeven als dit door derden wordt beheerst. Bij uitvoering door derden aangeven: het kwaliteitsniveau, het aantal onderhoudsbeurten of het aantal uren per periode.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:
achterblijven, losliggend onkruid moet veegklaar in de goot gelegd worden
Keuze maken uit: 'achterblijven', 'ten hoogste 8 weken achterblijven', 'ten hoogste 2 weken achterblijven' of 'niet achterblijven'.
Verhardingstype:
elementenverharding - straatstenen
Aangeven of het bestrating met tegels (afmetingen vermelden), straatstenen of sierbestrating betreft.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
2
Gebiedstype: woongebied of werkgebied
5
4
Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd:
minimaal 2 keer per kalenderjaar goten en rijwegen.
Aantal beurten per periode vermelden.
6
5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever
Plaats van bestemming vermelden.
122020
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
week
104
51
88
03
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-04-19
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels
Aanname aantal stuks ca. 5 stuks per are. Het werkelijke aantal obstakels is onbekend.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:
achterblijven, losliggend onkruid moet veegklaar in de goot gelegd worden
Keuze maken uit: 'achterblijven', 'ten hoogste 8 weken achterblijven', 'ten hoogste 2 weken achterblijven' of 'niet achterblijven'.
1
1
Te onderhouden aantal
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
3
Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen
5
4
Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd:
minimaal 2 keer per kalenderjaar goten en rijwegen.
Aantal beurten per periode vermelden.
6
5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever
Plaats van bestemming vermelden.
122030
Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.
week
104
51
28
10
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-04-29
Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.
Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding
.....
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
1
1
Te onderhouden lengte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
1
Grondsoort: zand
6
5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever
Plaats van bestemming vermelden.
13
Goten langs asfalt
.....
130010
Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.
week
104
51
88
06
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-04-19
Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken.
Betreft: goten langs asfaltwegen
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Bij elementenverhardingen deze resultaatsbeschrijving altijd opnemen in combinatie met beheersen van onkruid-elementenverharding. In dat geval bestekspostnummer(s) vermelden.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s):
n.v.t.
Bestekspostnummer(s) vermelden.
Beheersen overgroei van gras bij verharding:
volgens bestekspostnr. 130020
Bestekspostnummer(s) vermelden of aangeven als dit door derden wordt beheerst. Bij uitvoering door derden aangeven: het kwaliteitsniveau, het aantal onderhoudsbeurten of het aantal uren per periode.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:
niet achterblijven
Keuze maken uit: 'achterblijven', 'ten hoogste 8 weken achterblijven', 'ten hoogste 2 weken achterblijven' of 'niet achterblijven'.
1
2
Te onderhouden lengte Exclusief randstroken langs private terreinen
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
2
Gebiedstype: woongebied of werkgebied
5
4
Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd:
minimaal 2 keer per kalenderjaar goten en rijwegen.
Aantal beurten per periode vermelden.
6
5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever
Plaats van bestemming vermelden.
130020
Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.
week
104
51
28
10
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-04-29
Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.
Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding
.....
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
1
1
Te onderhouden lengte
4
1
Grondsoort: zand
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
6
5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever
Plaats van bestemming vermelden.
14
Ongebonden verharding
.....
140010
Beheersen onkruid-ongebonden verharding.
week
104
51
88
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2018-08-07
Beheersen onkruid-ongebonden verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid
Betreft: halfverhardingen paden, materiaal o.a. schelpen,
Gravidor en Gralux.
Onkruidbeheersing door middel van hete lucht of heetwatertechniek.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s):
140030
Bestekspostnummer(s) vermelden.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
2
Gebiedstype: woongebied of werkgebied
6
5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever
Plaats van bestemming vermelden.
140020
Beheersen onkruid-ongebonden verharding.
week
104
51
88
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2018-08-07
Beheersen onkruid-ongebonden verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid
Betreft: halfverhardingen paden op begraafplaats Rustoord
(Weesperstraat 84, Diemen) bestaande uit o.a. wit
kiezelgrind.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s):
140030
Bestekspostnummer(s) vermelden.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
6
Gebiedstype: begraafplaatsen
6
5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever
Plaats van bestemming vermelden.
140030
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
week
104
51
88
03
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-04-19
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels
Aanname aantal stuks ca. 1 stuks per are. Het werkelijke aantal obstakels is onbekend.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:
achterblijven
Keuze maken uit: 'achterblijven', 'ten hoogste 8 weken achterblijven', 'ten hoogste 2 weken achterblijven' of 'niet achterblijven'.
1
1
Te onderhouden aantal
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
4
Verhardingstype: ongebonden verharding
6
5
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever
Plaats van bestemming vermelden.
2
Verkeersmaatregelen
.....
200010
Toepassen rijdende afzetting, figuur 1221.
EUR
0
62
01
05
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-12-11
Toepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van:
Alle voorkomende werkzaamheden in dit
bestek.
Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ...........
Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.
In het kader van CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' deze resultaatsbeschrijving niet gebruiken voor het toepassen van afzettingen bij het aanbrengen van as-markeringen. Voor het toepassen van afzettingen bij het aanbrengen van asmarkeringen hoofdcode 62.01.07 gebruiken.
1
1
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer
1221 (Handboek wegafzettingen 96b).
Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.
6
2
Met materiaal van de aannemer
200020
Toepassen rijdende afzetting, figuur 1221a.
EUR
0
62
01
05
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-12-11
Toepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van:
Alle voorkomende werkzaamheden in dit
bestek.
Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ...........
Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.
In het kader van CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' deze resultaatsbeschrijving niet gebruiken voor het toepassen van afzettingen bij het aanbrengen van as-markeringen. Voor het toepassen van afzettingen bij het aanbrengen van asmarkeringen hoofdcode 62.01.07 gebruiken.
1
1
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer
1221a (Handboek wegafzettingen 96b).
Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.
6
2
Met materiaal van de aannemer
200030
Toepassen rijdende afzetting, figuur 1323a.
EUR
0
62
01
05
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-12-11
Toepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van:
Alle voorkomende werkzaamheden in dit
bestek.
Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ...........
Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.
In het kader van CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' deze resultaatsbeschrijving niet gebruiken voor het toepassen van afzettingen bij het aanbrengen van as-markeringen. Voor het toepassen van afzettingen bij het aanbrengen van asmarkeringen hoofdcode 62.01.07 gebruiken.
1
1
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer
1323a (Handboek wegafzettingen 96b).
Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.
6
2
Met materiaal van de aannemer
8
Werk van algmene aard
.....
81
Inzetten materieel
.....
810010
Inzetten veegmachine.
uur
200
10
05
99
Inzetten veegmachine.
Inzet per keer ten minste 4 uur
Voorzien van 3e borstel
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
TRANSPORT SUBTOTAAL
9
Staartposten
.....
91
Eenmalige kosten
.....
910010
...................................
EUR
910020
...................................
EUR
910030
...................................
EUR
910040
...................................
EUR
910050
...................................
EUR
919980
Overige eenmalige kosten
EUR
919990
Korting
EUR
92
Uitvoeringskosten
.....
929990
Uitvoeringskosten
EUR
93
Algemene kosten
.....
939990
Algemene kosten
EUR
94
Winst en risico
.....
949990
Winst en risico
EUR
95
Stelposten
.....
950010
Stelpost, diverse werkzaamheden onkruidbestrijding.
EUR
2000
10
03
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-04-30
Stelpost
.....
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken.
Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1
9
Diverse werkzaamheden rondom onkruidbestrijding
verhardingen
96
Bijdragen
.....
960010
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
EUR
Onkruidbeheersing op verharding 2025-2026
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2024-008 12-12-2024
3. Bepalingen
01
Algemeen en administratief
01
Algemene bepalingen
01
2020-05-31
definitief vastgesteld
2020-05
2020-05-31
Van toepassing zijnde bepalingen
01
Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
02
De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
10
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
08
In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.
09
Het voor het werk in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en schrift te beheersen. De voertaal op het werk dient Nederlands te zijn.
10
Er dient 1 keer per week een werkvergadering te worden gehouden met de toezichthouder en de aannemer om de weekrapporten op- en vast te stellen.
11
Data en frequentie van de te houden bouwvergaderingen worden in het opstartoverleg bepaald. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De verslagen van deze vergaderingen worden door de directie opgesteld en dienen zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend.
12
Het in te zetten personeel dient deugdelijke bedrijfskleding te dragen, zie ook het Veiligheid- & Gezondheidsplan.
13
Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer herstellen.
14
Bij het niet melden van schade is een korting van € 500,00 per geval van toepassing. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van herstel.
13
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN OP DE UAV 2012
02
In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van het bestek, de bestekstekeningen of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. De verstrekte versie in pdf-formaat dient beschouwd te worden als het bestek in de zin
van de UAV 2012.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te
worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.
03
BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
01
VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
01
van de Standaard geldt voor besteksposten met eenheid 'week' dat de methode van verrekening van meer- of minderwerk door de aannemer in overleg met de directie wordt bepaald. De aannemer dient hiervoor tijdens de eerste bouwvergadering een voorstel in en legt dit ter beoordeling en goedkeuring voor aan de directie. De directie verwacht een jaar verrekenprijs per are per bestekspost. Afhankelijk vanaf welke maand de meer/minderwerkopdracht ingaat, wordt een procentuele verrekening toegepast. Afwijkingen minder dan 10% van de te onderhouden oppervlakte per bestekspost worden niet verrekend. Bestekswijziging op een areaal heeft slechts recht op verhoging van de prijs, wanneer de afwijking groter is dan 10%.
04
BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
02
2016-03-01
verplicht
2020-05
2022-09
2015-03-31
Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen
01
Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 50% van de aannemingssom.
Percentage invullen.
02
De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
BrandstofgroepPercentage (%)
01Gasolie met hoog accijnstarief 15%...
Uitsluitend voor de op het werk betrekking hebbende brandstofgroepen het bijbehorende bestanddeel als percentage invullen.
05
BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
INDIENEN DECLARATIES
01
Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat, conform artikel 01.08.01 lid 04 van de Standaard het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.
02
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard en UAV 2012 paragraaf 40 lid 06, dienen alle declaraties als eerste bij de directie te worden ingediend. De directie tekent de declaraties na goedkeuring voor akkoord.
De goedgekeurde declaraties verzenden aan:
Financieel Beheer gemeente Diemen
Postbus 191
1110 AD Diemen
08
Bijdragen
01
2020-05-31
definitief vastgesteld
2020-05
2020-05-31
Bijdrage RAW-systematiek
01
Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald. Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost 960010 ‘Bijdrage RAW-systematiek' opnemen.
10
PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
02
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
RVV-ONTHEFFING
01
De Opdrachtgever verleent in principe geen ontheffing op grond van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en artikel 149 van de Wegenverkeerswet, tenzij de werkzaamheden noodzakelijk voor de bedrijfsvoering hierom vragen. Er wordt alleen een ontheffing verleend, wanneer het voor de uitvoering van werkzaamheden of activiteiten noodzakelijk is
dat met het voertuig verkeersregels en -tekens van het RVV moeten worden overtreden. Er wordt een ontheffing verleend binnen artikel 87 RVV. Het aanvraagformulier RVV-ontheffing is te downloaden via de website www.diemen.nl.
Het aanvraagformulier moet volledig en tijdig ingediend worden. Uit de aanvraag moet het nut en de noodzaak blijken (zie uitgangspunten). Is het nut en de noodzaak niet duidelijk of niet aanwezig voor de bedrijfsvoering, dan wordt de ontheffing geweigerd en is wel leges verschuldigd. Het aanvraagformulier wordt ingediend via info@diemen.nl.
De kosten voor 1 aanvraag bedragen 85,30 euro (prijs 2019). 1 Aanvraag is geldig voor 1 kenteken.
11
VERBAND MET ANDERE WERKEN
01
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01
In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
-Overige onderhoudswerkzaamheden openbaar groen door eigen dienst gemeente en derden;
-Vegen verhardingen. Minimaal 2 keer per jaar worden alleen de rijwegen, goten van rijwegen (zowel straatstenen als asfalt) en parkeerplaatsen bereikbaar met een RAVO veegmachine geveegd. Trottoirs, speelplaatsen, achterpaden en fietspaden worden niet geveegd.
-Reinigen van kolken en straatputten;
-Huisvuilinzameling;
-Rioleringswerkzaamheden;
-Werkzaamheden aan nutsvoorzieningen;
-Inspectiewerkzaamheden;
-Steken van graskanten gazon 2 keer per jaar en ruw gras 1 keer per 3/5 jaar door derden;
-Evenementen, zoals (week)markten en kermissen;
-Begrafenissen;
-Reconstructie werkzaamheden openbare ruimte;
-Aanleg werkzaamheden openbare ruimte;
-Werkzaamheden bomen.
02
De aannemer moet zijn werkzaamheden afstemmen met bovengenoemde werkzaamheden, door zelf contact te zoeken met betreffende partijen die deze werkzaamheden uitvoeren.
Veegvuilbeheersing wordt uitgevoerd door de eigen buitendienst van de gemeente. De aannemer dient met betreffende dienst contact op te nemen om de werkzaamheden af te stemmen.
13
KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
06
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
ALGEMEEN
01
Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
02
Werkzaamheden dienen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 7.00 tot 18.00 uur uitgevoerd te worden.
04
Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 01 en lid 02 zijn alleen toegestaan na overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie.
05
In verband met (geluids)overlast en veiligheid voor kinderen dient machinaal werken in de directe omgeving van scholen zoveel mogelijk buiten schooltijden te worden uitgevoerd.
Schooltijden zijn van 08.30 uur tot en met 15.30 uur.
08
WERKZAAMHEDEN OP BEGRAAFPLAATS RUSTOORD
01
Voorafgaand aan werkzaamheden op de begraafplaats dient de aannemer contact op te nemen met de directie/toezichthouder om te informeren of er plechtigheden zijn gepland. De aannemer dient zijn medewerkers tijdig op de hoogte te stellen van eventuele plechtigheden.
02
Vanaf twee uur voor aanvang van een plechtigheid dienen alle werkzaamheden met betrekking tot dit bestek te worden gestaakt tot nader order van de directie. Wachtkosten ten gevolge van het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden op de begraafplaats geven geen recht op verrekening.
03
Werknemers dienen zich tijdens een plechtigheid afzijdig te houden en zich bijzonder correct te gedragen, volgens de regels van de begraafplaatsbeheerder.
04
Werknemers mogen zich tijdens pauze/schafturen niet in de nabijheid van graven bevinden.
05
Als er een begrafenis is wordt dit minimaal 24 uur van te voren via e-mail aan de aannemer meegedeeld.
06
De werknemers dienen in staat te zijn de bezoekers van de begraafplaats correct te woord te staan.
07
De begraafplaats is tussen 08.00 uur en 16.00 uur geopend. Indien buiten openingstijden werkzaamheden moeten worden verricht dient de aannemer contact op te nemen met de directie.
09
DAGBOEK, LIJSTEN EN RAPPORTEN
01
In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.
16
VERZEKERINGEN
01
2016-03-01
verplicht
2020-05
2021-09
2015-04-01
ALGEMEEN
01
De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de Voorschriften van die wet en het werkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten aanzien van partijen en/of soort schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. De verzekerde werkpartijen op deze werk- materieelpolis zijn naast de eigenaar en houder tevens de opdrachtgever, diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruikt dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel. Schakelt de aannemer derden in en/of gebruikt hij materiaal van derden en/of laat hij aannemersmateriaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient de aannemer toe te zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij welke deze bepalingen niet naleeft.
Dit artikel uitsluitend opnemen indien het uit te voeren werk het verwerken van verontreinigde grond of verontreinigd water omvat.
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2018-09-04
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
01
Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze ten behoeve van de gemeente Diemen, in haar hoedanigheid als opdrachtgever, alsmede in iedere andere hoedanigheid, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de gemeente Diemen voor door derden geleden schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste €1.000.000,= per gebeurtenis. De aansprakelijkheid blijft beperkt tot maximaal €2.500.000,= per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste €1.000,= per gebeurtenis bedragen.
Bestekspostnr(s) van het/de in te zetten vaartuig(en) vermelden.
02
Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.
03
In de polis dient ook geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden beschouwd.
04
Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres medeverzekerde partij.
05
In geval van schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan onmiddelijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.
06
De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering.
Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel, dient tevens op de polis dezer verzekering de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meegedekt en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijken niet worden uitgesloten.
07
De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en letsel van personeel van de (onder)aannemer of van derden dat onder diens toezicht werkzaam is.
18
BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
05
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
SCHADEVERGOEDING BOMEN
01
In afwijking op artikel 01.18.05 van de Standaard wordt de schadevergoeding aan bomen
afgehandeld conform het Handboek Bomen 2022.
06
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN
01
In afwijking op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.18.06 en lid 02 van artikel 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
-honderd euro ( EUR 100,00) per struik of vaste plant;
-vijfendertig euro (EUR 35,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.
Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze beschadigingen worden verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.
08
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA
01
Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats beschermde flora en fauna.
Het betreft:
-driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval, indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
-tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2, indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.
De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.
19
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
02
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE
01
Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
03
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie
Besteknummer(s) en omschrijving van het werk invullen.
Lid 03 altijd samen opnemen met de leden 04 en 05.
24
Beeldkwaliteit
08
2021-08-27
verplicht
2020-05
2022-09
2020-12-17
Opneming
01
Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
Eventueel aanvullende bepalingen opnemen met betrekking tot het toepassen van meetinstructies voor beeldmeetlatten waarvoor in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte nog geen meetinstructies zijn opgenomen.
02
In afwijking op meetinstructies 11, 13 en 20 uit de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte' worden bij de te meten oppervlakte verhardingen het oppervlak van de goten en randstroken meegenomen (dus NIET uitgesloten) in een meetvak van 100 m2. Het meetvak is minimaal 1,00 m breed en maximaal 100 m lang. Deze uitzondering geldt voor de bestekspostnummers 111010, 111020, 121010 en 122010.
Dit lid opnemen als de opdrachtgever voor de opneming gebruik maakt van een door CROW gecertificeerd inspecteur beeldkwaliteit.
25
WERKOMSTANDIGHEDEN EN -TERREIN
03
WERKTERREIN
01
De aannemer dient rekening te houden met aanwezige obstakels zoals: bomen en struiken, markeringen, lichtmasten, (fles) palen, bouwconstructies, hekwerken, afrasteringen en dergelijke.
Constructies of voorwerpen die tijdelijk verwijderd of gedemonteerd kunnen worden, mogen in overleg met de directie worden opgenomen/gedemonteerd en teruggezet/gemonteerd. Het verwijderen/demonteren en weer terugplaatsen/monteren dient zorgvuldig te geschieden.
De aannemer is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, afsluiten van afrasteringen, poorten en of hekwerken danwel het beschadigen hiervan, indien dit aantoonbaar gevolg is van de uitvoering van de in dit bestek opgenomen werkzaamheden.
Vertraging in het werk door de aanwezigheid van obstakels en het demonteren en terugplaatsen ervan is NIET verrekenbaar. Dit wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn begrepen.
02
De aannemer wordt geacht afwijkingen in de toestand van het werkterrein te melden bij de directie.
03
Wanneer naar het oordeel van de directie een van deze regels is overtreden, wordt per overtreding een korting van € 100,00 toegepast.
09
MILIEUASPECTEN
01
Bij lekkage van brandstof, olie en vetten direct alle benodigde maatregelen treffen. Tevens melden bij de directie en inclusief foto's vastleggen in het weekrapport.
Alle machines dienen voorzien te zijn van een noodkit ter voorkoming en bestrijding van olielekkage om bij een calamiteit direct in te kunnen grijpen.
51
GROENVOORZIENINGEN
0
GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
2
EISEN EN UITVOERING
01
INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL
01
De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden in dit bestek mag ten hoogste 10 mm bedragen.
8
ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING
1
BEGRIPPEN
01
ALGEMEEN
01
Te verstaan onder:
b. Obstakel: vast object, dat zich bevindt in of op de rand van het te onderhouden verhardingsoppervlak. Zoals straatmeubilair, paaltjes, beugels, gevels en perceel-afscheidingen. Ook vaste en verplaatsbare fietsbeugels/rekken vallen onder obstakels.
2
EISEN EN UITVOERING
01
2016-03-01
verplicht
2020-05
2021-09
2016-01-21
VRIJGEK. MATERIALEN BIJ ONKRUID VERWIJDEREN EN BEHEERSEN ONKRUID OP VERH.
01
Vrijgekomen en losliggende onkruid wordt door de gemeente verzameld, opgeveegd en afgevoerd. De aannemer dient tijdig aan de directie aan te geven waar werkzaamheden uitgevoerd worden en afgerond zijn, ten behoeve van de planning van de gemeentelijke reinigingsdienst.
02
De goot en de randstroken langs de verharding wordt gerekend tot het te onderhouden oppervlak
onkruidbeheersing. Dit geldt eveneens voor kolken, (put)deksels en obstakels in de goten.
03
De voeg tussen de te behandelen verharding en de kantopsluiting behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.
04
De voegen tussen trottoirbanden onderling behoren tot de resultaatsverplichting.
05
Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan in de nabijheid van geparkeerde auto's om schade aan auto's te voorkomen.
06
De verharding inclusief de voeg grenzend aan gevels behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.
07
Beschadigingen aan de verhardingen zoals asfaltwegen en trottoirs moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Beschadigingen aan trottoirs zijn: breuk van tegels en banden en vergrote voegen tussen de tegels (3-5 mm). Er is sprake van schade aan asfaltverhardingen als de indrukken zichtbaar zijn. De aannemer dient schade aan verhardingen binnen 2 weken te herstellen.
08
Onder onderkruidbeheersing op verha\rding wordt verstaan: het verwijderen van alle ongewenste vegetatie, inclusief mossen en licht opschot van bijvoorbeeld Wilg of Es met een hoogte van maximaal 1 m. en vertakt tot 5 loten.
3
INFORMATIE-OVERDRACHT
01
ONKRUID VERWIJDEREN EN ONKRUID BEHEERSEN OP VERHARDINGEN
01
In aanvulling op 51.83.01 lid 01 geldt dat alle niet te bereiken verhardingen door geparkeerde voertuigen etc. gemeld dienen te worden. De aannemer dient zelf maatregelen te treffen dat onbereikbare of moeilijk bereikbare locaties aan het gestelde beeld voldoen zonder dat er verrekening van meerwerk plaatsvindt. Dit kan betekenen dat in enkele gevallen ook buiten de normale werktijden gewerkt zal moeten worden. Dit alleen in overeenstemming met de directie en zonder extra vergoeding hiervoor.
02
De directie stelt sleutels voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, gedurende het werk in bruikleen ter beschikking, indien de aannemer daartoe een verzoek indient.
03
De directie houdt een registratielijst bij van sleutels die in bruikleen zijn gegeven. De aannemer dient per sleutel deze lijst te tekenen.
62
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
1
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
2
EISEN EN UITVOERING
01
ALGEMEEN
01
De kosten die verbonden zijn aan het plaatsen, het onderhouden en het verwijderen van
verkeersmaatregelen die nodig zijn voor het veilig werken, komen geheel voor rekening van de
aannemer.
Onkruidbeheersing op verharding 2025-2026
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2024-008 12-12-2024
Vrij gedeelte na bestek
01
.....
.....
Onkruidbeheersing op verharding 2025-2026
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2024-008 12-12-2024
Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten
01
.....
.....
Onkruidbeheersing op verharding 2025-2026
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2024-008 12-12-2024
Inschrijvingsbiljet
Behoort bij:
2024-008
.....
I N S C H R I J V I N G S B I L J E T
De hierna te noemen inschrijver(s):
A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)
gevestigd te:
KVK-nummer:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
2024-008
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)
uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016
(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
Gedaan op
(datum), te
(plaats).
De inschrijver(s)
A) (handtekening)
(naam)
(functie)
B) (handtekening)
(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)
(functie)
Onkruidbeheersing op verharding 2025-2026
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2024-008 12-12-2024
Inschrijvingsstaat
Behoort bij:
2024-008
.....
I N S C H R I J V I N G S S T A A T
Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):
A)
gevestigd te:
B)
gevestigd te:
C)
gevestigd te:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)