Arial 11 9 2020-05 2023-09 1.10 01/09/2021 2024-09 BESTEK Goverwelle 2024-03-13 2024-12-23 0123 148298 1900-01-01 0282 5A43A1B4D9C8775C6B71247C597FA931 GO tegelwerk Goverwelletunnel
Gemeente Gouda
Besteksnr. 2024-09, definitief Vrij gedeelte voor bestek 01 Projectleiding namens de opdrachtgever Gemeente Gouda Afdeling Projecten Openbare Ruimte Projectleider: Kayleigh de Bruin Postbus 1086 2800 BB Gouda 02 Besteknummer: 2024-09 Bestek en voorwaarden voor de uitvoering van Groot Onderhoud (GO) tegelwerk Goverwelletunnel in de gemeente Gouda. 03 Uitgangspunt Dit bestek is gebaseerd op het Moederbestek van 3 juli 2024 1. Algemeen 01 Opdrachtgever College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
02 Directie De directie wordt gevoerd door een gemachtigde namens het afdelingshoofd van de afdeling Projecten Openbare Ruimte van de gemeente Gouda. Voorbeeld:
De directie zal worden gevoerd door ......................
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
03 Locatie Betreft de Goverwelletunnel. Het uit te voeren werk ligt ter plaatse van station Gouda Goverwelle langs de Goverwellesingel. De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden.
04 Algemene beschrijving Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a.Verwijderen keramische tegels b. Aanbrengen keramische tegels c.Herstelwerkzaamheden verharding d. Conserveringswerkzaamheden staal e.Voegwerk f. Bijkomende werkzaamheden Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.
Geen hoeveelheden opnemen.
Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
05 Tijdsbepaling 1.Oplevering In overleg tussen directie en aannemer wordt de oplevering bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard. Dit artikel opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.07 invulling te geven aan het bevorderen van de binnenjaarlijkse continuïteit.

Datum van oplevering vermelden.
Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van met het werk in verband staande werken zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, de voorgaande tekst vervangen door de navolgende:
2.Korting De korting wegens te late oplevering als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 500,00 per dag. 3.Werktijden Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten: -op maandag t/m vrijdag: voor 07.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds; -op zaterdag: voor 09.00 uur 's ochtends en na 17.00 uur 's avonds; -op zon- en feestdagen. -binnen spitstijden NS op de perrontrappen en de parallel aan het doorgaande trottoir tussen de bochten in de wand. Voor de spits gelden de volgende tijden: a.op maandag t/m vrijdag 07.00 uur t/m 09.00 uur b. op maandag t/m vrijdag 16.00 uur t/m 19.00 uur 4.Boetebeding bij te late en/of incomplete aanlevering van revisiegegevens In geval van het niet op tijd en/of niet compleet aanleveren van de revisiegegevens zoals gesteld in paragraaf 10.13 uit deel 3 van dit bestek volgt een direct opeisbare boete. Op grond van de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten) is de opdrachtgever in haar hoedanigheid als leidingbeheerder van het openbare ondergrondse kabel- en leidingnet (o.a. rioolstelsel, OVL- en/of datakabelnet) verplicht om binnen 30 dagen na een wijziging van dit net deze wijziging door te geven aan het Kadaster. Doel hiervan is om graafschade aan het volgens dit bestek gewijzigde net te voorkomen door grondroerders te voorzien van actuele gegevens. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, is de opdrachtgever afhankelijk van de aannemer die de wijzigingen aan het ondergrondse net uitvoert en de revisiegegevens daarvan aanlevert. De hoogte van de boete bedraagt €3000 per oplevering wanneer de revisiegegevens te laat en/of incompleet aangeleverd worden. Dit bedrag is samengesteld uit de kosten die de opdrachtgever moet maken voor: -het verzamelen van de benodigde gegevens (veldwerk); -het verwerken van deze gegevens in de revisietekeningen door een door opdrachtgever in te huren derde. -voorbereiding, houden van toezicht en administratie door de opdrachtgever; -een opslag om de aannemer van dit bestek te stimuleren de gevraagde gegevens tijdig en compleet aan te leveren. -Stop- en bijwoon punten, zoals vastgesteld: 1. Inrichten bouwplaats en depot incl. plaatsen afzettingen (bijwoon punt) 2. Herstraten elementverharding (bijwoon punt) 3. Voltooien verwijderen wandtegels (stop punt) 4. Inspectie betonwanden (bijwoon punt) 5. Voltooien betonreparaties aan wanden (stop punt) 6. Voorbehandelen staal leuning naar keuze (bijwoon punt) 7. Aanbrengen conserveringslagen leuning naar keuze (bijwoon punt) 8. Voltooien conserveringslagen leuningen (stop punt) 9. Aanbrengen eerste wandtegels en voegvullingen (bijwoon punt) 10. Aanbrengen voegovergangen dilataties (bijwoon punt) 11. Aanbrengen eerste wandtegels en voegwerk (bijwoon punt) 12. Voltooien aanbrengen wandtegels en voegwerk (stop punt) Datum van oplevering of uitvoeringstermijn vermelden; zie ook par. 8 van de UAV 2012.
Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
06 Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden. Indien geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'.
07 Duurzaam beton Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever. Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/ Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.
Eventueel verlangd kwaliteitssysteem vermelden.
2. Beschrijving 2.1. Algemene gegevens 01 Tekeningen Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen: nr.omschrijvingdatumversie 52800-BE-NS-5-3Nieuwe situatie18-12-20231.0 52800-BE-NS-5-5Situatie overzicht18-12-20231.0 GOU.08.DO.TEK DO tegelwerk Goverwelle 29-3-2024 0.9 02 Peilen en hoofdafmetingen De hoogteligging en hoofdafmetingen van het werk, voor zover niet op tekening aangegeven, zullen door de directie tijdens het werk éénmalig worden aangegeven. 04 Bijlagen De volgende bijlagen behoren tot het bestek: Bijlage 1 - Inspectierapport vooropname_P52800_r02v01_221128 Bijlage 2 - Hechtproef conservering staal_P52800_001104 Bijlage 3 - BLVC-plan Bijlage 4 - V&G-plan Bijlage 5 - Onderzoek zware metalen_L00992-2 Bijlage 6 - A6148 Asbestrapport Goverwelletunnel, Gouda-V1 De volgende bijlagen behoren ook tot het bestek en zijn beschikbaar op gesteld op www.moederbestek.nl Bijlage 7 - Procedure informatieoverdracht (via www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/) Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard).
De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd: Bijlage A - Archief tekeningen Goverwelletunnel Bijlage B - Hekwerk Goverwelletunnel Bijlage C - Productbladen voorgestelde producten Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard.

Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld:
-grondmechanische gegevens
-waterstanden
-schouwvoerend lichaam
-op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten
-enzovoort
05 Betaald parkeren In en rond de binnenstad geldt betaald parkeren. Werknemers van de aannemer die hier hun auto willen parkeren dienen hiervoor een uur- of dagkaart te kopen bij de parkeerautomaat. Het bestek moet ten minste de bij sub a. tot en met sub d. vermelde gegevens bevatten. Zonder deze gegevens is de aannemer in veel gevallen niet in staat om de wijze van bemalen en de daarmee samenhangende kosten en risico's en de hoeveelheid te onttrekken en te lozen grondwater in te schatten. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Handleiding RAW Systematiek.
06 Werkterrein en precario Werkterrein Onder werkterrein zoals genoemd in lid 1 uit § 15 van de UAV 2012 wordt verstaan het deel van de gemeentelijke openbare ruimte waarin de aannemer de werkzaamheden uitvoert. Onder werkterrein valt ook de benodigde werkruimte voor het materieel en materiaal (dagvoorraad) dat de aannemer op dat moment daadwerkelijk nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden. Precario Voor het gebruik van de gemeentelijke openbare ruimte anders dan als werkterrein is de aannemer precario verschuldigd zoals bedoeld in lid 3c uit § 6 van de UAV 2012. Het gaat hierbij om het gebruik van de openbare ruimte als plaats voor keten, opslag en als opstelruimte voor vast en rollend materieel. Conform lid 2 uit § 15 van de UAV 2012 wijst de directie deze ruimte, na overleg met de aannemer, aan. In afwijking van lid 1 uit § 15 van de UAV 2012 wordt deze ruimte echter niet beschouwd als werkterrein waarover de aannemer de kosteloze beschikking heeft. De tarieven waarmee de aannemer rekening moet houden bij zijn inschrijving zijn vermeld in de tarieventabel behorende bij de vigerende Verordening precariobelasting van de gemeente Gouda. In artikel 01.01.13 van deel 3 van dit bestek zijn aanvullende verplichtingen van de aannemer opgenomen met betrekking tot precario. 07 RVV-ontheffing Indien de aannemer voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijkerwijs de wegenverkeerswetgeving moet overtreden, heeft hij hiervoor een ontheffing nodig. De aannemer dient deze ontheffing aan te vragen bij het Frontoffice Bouwen. Het aanvraagformulier RVV-ontheffing is te downloaden via de website www.gouda.nl. 2.2. Nadere beschrijving 2.2. Verklaring 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 1 VOORBEREIDENDE & OPRUIMWERKZAAMHEDEN ..... 11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ..... 111 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN Betreft het voorbereiden en toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen gedurende de volledige uitvoeringstermijn van het werk. 1111 Opstellen verkeersplan(nen) ..... 111110 Opstellen verkeersplan. EUR 0 62 30 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-01-14 Opstellen verkeersplan. Betreft het opstellen van een plan waarin staat beschreven hoe en welke werkvakken de aannemer wil afsluiten om de in dit bestek omschreven werkzaamheden te kunnen uitvoeren op plekken waar normaal gesproken verkeer rijdt en/of auto's geparkeerd staan. Bijzonderheden vermelden. Bijv. vermelden waar relevante basisinformatie is opgenomen in het bestek of verwijzen naar eventuele bijlagen.
Voor het verrekenen van het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen stelposten of specifieke besteksposten opnemen. 1112 Werkplannen ..... 111210 Opstellen gedetailleerde werkplannen EUR 0 10 99 99 Opstellen gedetailleerde werkplannen Betreft: het opstellen van de verschillende werkplannen als zijnde gedetailleerde werkplannen zoals bedoeld in paragraaf 26 van het UAV 2012. Het opstellen van de volgende werkplannen: - "Kwaliteitsplan" volgens bepaling 01.13.02 van de Standaard voor de volgende onderdelen: - "Werkplan betonherstel" zoals bedoeld in de CUR 118:2015. - "Sloopplan" - "Advies conservering" i.s.m. leverancier - "Plan conserveringen" - "Plan aanbrengen tegelwerk" - "Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen" Het combineren of scheiden van de verschillende werkplannen is ter keuze van de aannemer. De werkplannen als pdf in enkel-voud aan de directie verstrekken 4 weken voor aanvang van de specifieke werkzaamheden maar niet later dan 8 weken na gunning van het werk. 111220 Opstellen algemeen tijdschema EUR 0 10 99 99 Opstellen algemeen tijdschema Betreft: het opstellen van een algemeen tijdschema conform de vereisten van paragraaf 26 van de UAV 2012. De planning dienst naast het gestelde in paragraaf 26 van het UAV 2012 het volgende te bevatten: - Inkoop - Uitvoering op locatie - Afwerking en nazorg - Oplevering - Onderhoudstermijn - Stop- en bijwoonpunten Het algemeen tijdschema als pdf in enkel-voud aan de directie verstrekken 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden maar niet later dan 8 weken na gunning van het werk. 2 GRONDWERK ..... 21 LEVEREN GROND ..... 210 LEVEREN ZAND ..... 210010 Leveren grond. m3 0.82 22 03 21 2021-08-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2021-02-17 Leveren grond. Betreft: het leveren van grond ten behoeve van het werk beschreven in 500010 Uitgangspunt: 3cm/m² Zo mogelijk aangeven waarvoor de te leveren grond moet worden gebruikt.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, vermelden:
-bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 1 en 2: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 11 van toepassing"
-bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 3: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 12 van toepassing"
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie 2 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen Van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage. 2 7 Grondsoort: straatzand 4 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Eventueel verwijzen naar bestekspostnummer als de hoeveelheid bij een andere bestekspost al wordt genoemd. Dit om dubbel meten van hoeveelheden te voorkomen 5 VERHARDING ..... 5000 Herstraten elementverharding ..... 500010 Herstraten betontegels. m2 27.2 83 14 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-29 Herstraten betontegels. Betreft: het herstraten van de tegels in het voetpad Situering: het voetpad in de Goverwelletunnel, langs de te onderhouden wanden. (Zie tekening 52800-BE-NS-5-5) Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor het bijleveren van betontegels ter vervanging van onbruikbare en voor het aanbrengen van te leveren c.q. ter beschikking te stellen tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2) aparte posten opnemen.
Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening). 1 1 Totale breedte tot 1,50 m 2 1 In halfsteensverband 3 1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting Plaats van bestemming en hoeveelheid vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 5 1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels ..... 6 4 Afstrooien en invegen met straatzand 5001 Leveren bestratingsmateriaal ten behoeve van inboet ..... 500110 Leveren betontegels. st 46 83 16 04 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2023-05-31 Leveren betontegels. Betreft: Het leveren van betontegels ten behoeve van inboet bij het werk beschreven in bestekspostnr. 500010 Uitgangspunt: 15% inboet Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, vermelden:“Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 14 van toepassing”. 2 1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 of hoger [ten minste 45] Kleur: grijs Kleur en eventuele bijzonderheden zoals bijvoorbeeld deklaag vermelden 3 1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: grijs Kleur en eventuele bijzonderheden zoals bijvoorbeeld deklaag vermelden 6 2 Plaats van levering: ter keuze van de aannemer Plaats van levering nader omschrijven. 6 KUNSTWERKEN ..... 60 ONDERHOUD KUNSTWERK: Goverwelletunnel ..... 600 BETONWERK Gegevens bepaald op basis van:
Tekening GOU.06_GOVERWELLE_DO_20240329
Tekeningen 52800-BE-NS-5-3 en 52800-BE-NS-5-5
Bijlage 1 - Inspectierapport vooropname 6000 Verwijderen tegelwerk 600010 Verwijderen tegelwerk - verticale wanden m2 34.28 11 11 99 Verwijderen tegelwerk - verticale wanden Betreft: het verwijderen van bestaande mozaïek tegels. Situering: op verticale wanden van het kunstwerk van punten Wand 1 t/m 5 Maximale hoogte wand: 1,55 m Gebruiksaard: Tunnel wandtegels Materiaal : glas Modulaire maat :20 mm x 20 mm Kleuren : diverse tinten paars en roze De vellingkanten van het beton dienen onbeschadigd te blijven. Diepte te slopen: incl. specielaag, tot betonnen ondergrond. Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 600020 Verwijderen tegelwerk - verticale wanden m2 37.14 11 11 99 Verwijderen tegelwerk - verticale wanden Betreft: het verwijderen van bestaande mozaïek tegels. Situering: op verticale wanden van het kunstwerk van punten Wand 18 t/m 20 Maximale hoogte wand: 3,08 m Gebruiksaard: Tunnel wandtegels Materiaal : glas Modulaire maat :20 mm x 20 mm Kleur : diverse tinten blauw Kleur : roze De vellingkanten van het beton dienen onbeschadigd te blijven. Diepte te slopen: incl. specielaag, tot betonnen ondergrond. Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 600030 Verwijderen tegelwerk - verticale wanden m2 18 11 11 99 Verwijderen tegelwerk - verticale wanden Betreft: het verwijderen van bestaande wandtegels. Situering: op verticale wanden van het kunstwerk van punten Wand 18 t/m 20 Maximale hoogte wand: 3,08 m Gebruiksaard: Tunnel wandtegels Materiaal : keramische tegel Modulaire maat :150 mm x 150 mm Kleur : Rood en roze De vellingkanten van het beton dienen onbeschadigd te blijven. Diepte te slopen: incl. specielaag, tot betonnen ondergrond. Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 600040 Verwijderen tegelwerk - verticale wanden m2 23.42 11 11 99 Verwijderen tegelwerk - verticale wanden Betreft: het verwijderen van bestaande mozaïek tegels. Situering: op verticale wanden van het kunstwerk van punten Wand 20 t/m 21 Maximale hoogte wand: 1,28 m Gebruiksaard: Tunnel wandtegels Materiaal : glas Modulaire maat :20 mm x 20 mm Kleuren : diverse tinten groen De vellingkanten van het beton dienen onbeschadigd te blijven. Diepte te slopen: incl. specielaag, tot betonnen ondergrond. Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 600050 Verwijderen tegelwerk - verticale wanden m2 18.36 11 11 99 Verwijderen tegelwerk - verticale wanden Betreft: het verwijderen van bestaande wandtegels. Situering: op verticale wanden van het kunstwerk van punten Wand 6 t/m 9 Maximale hoogte wand: 2,71 m Gebruiksaard: Tunnel wandtegels Materiaal : keramische tegel Modulaire maat : 120 mm x 240 mm Kleur: blauw De vellingkanten van het beton dienen onbeschadigd te blijven. Diepte te slopen: incl. specielaag, tot betonnen ondergrond. Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 600060 Verwijderen tegelwerk - verticale wanden m2 90.86 11 11 99 Verwijderen tegelwerk - verticale wanden Betreft: het verwijderen van bestaande wandtegels Situering: op verticale wanden van het kunstwerk van punten Wand 9 t/m 13, 15 t/m 16 en 17 t/m 18 Maximale hoogte wand: 4,45 m Doorrijhoogte tunnel: 2,24 m Gebruiksaard: Tunnel wandtegels Materiaal : keramische tegel Modulaire maat : 120 mm x 240 mm Kleuren : blauw en roze De vellingkanten van het beton dienen onbeschadigd te blijven. Diepte te slopen: incl. specielaag, tot betonnen ondergrond. Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 600070 Verwijderen tegelwerk - trappen; ProRail m2 89.73 11 11 99 Verwijderen tegelwerk - trappen ProRail Betreft: het verwijderen van bestaande wandtegels Situering: langs de perrontrappen kunstwerk van punten Wand 14A, 15A en 16 t/m 17; tussen de traptreden. Maximale hoogte wand: 4,45 m Doorrijhoogte tunnel: 2,24 m Gebruiksaard: Tunnel wandtegels Materiaal : keramische tegel Modulaire maat : - 120 mm x 240 mm (Blauw) - 100 mm x 350 mm (Wit) Kleuren : blauw De vellingkanten van het beton dienen onbeschadigd te blijven. Diepte te slopen: incl. specielaag, tot betonnen ondergrond. Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 600090 Verwijderen tegelwerk - optreden trappen m2 9.02 11 11 99 Verwijderen tegelwerk optreden trappen Betreft: het verwijderen van bestaande wandtegels Situering: Op de aantreden van de trappen tussen Wand 5 en Wand 6 Afmetingen: 100x200mm Kleur: wit mat Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting. 6001 Verwijderen voegvullling ..... 600100 Verwijderen van voegvullingsmateriaal. m 411.2 42 61 04 2015-01-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2014-09-04 Verwijderen van voegvullingsmateriaal. Betreft: het verwijderen van voegvullingsmateriaal ten behoeve van bestekspostnr. 600510 Situering: bij aansluitingen van het tegelwerk op beton en felxibele voegen in het tegelwerk Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 5 9 Verticale en horizontale vlakken 1 5 Voeg tussen: beton en wandtegels ca. 10 mm diep; ca 12 mm breed 6 1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting. ..... Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 2 1 Materiaal: kit grijs, asbestvrij 600110 Verwijderen van voegvullingsmateriaal; ProRail m 127.85 42 61 04 2015-01-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2014-09-04 Verwijderen van voegvullingsmateriaal. Betreft het verwijderen van flexibele voegvulling wandtegels; wandtegels en beton Situering: Langs de perrontrappen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 6 1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting. ..... Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 5 9 Verticale en horizontale vlakken 2 1 Materiaal: kit grijs, asbestvrij 1 5 Voeg tussen: ..... - wandtegels ca. 6 mm diep - wandtegels en beton 6002 Betonreparatie RE - verticale wanden Betreft: het uitvoeren van betonreparaties conform de CUR 118:2015.
Situering: Op verticale aan de wanden van de tunnel
Uitgangspunt 40 % van het betonoppervlakte bevat schades als uitvoeringsklasse RE (esthetische betonreparatie)
Uitgangspunt alle schades als gevolgklasse 1
Uitgangspunt hoeveelheden:
40% van het totale betonoppervlakte dient gerepareerd te worden
m² = 364,29*40% = 145,72 600210 Verwijderen van beton. m2 145.72 42 61 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-28 Verwijderen van beton. Betreft het verwijderen van beton rondom geconstateerde schadebeelden (door derden). Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens opnemen betreffende de uitgangscondities van de ondergrond, bijv. gewapend, ongewapend of voorgespannen beton, de sterkteklasse van het beton, de betondekking en de carbonatatiediepte. 1 1 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer 3 1 Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te saneren plekken - Uitgangspunt afmeting gem. betonschade, 0,2 x 0,2 m als volgt te specificeren:
-tot 0,05 m2, gemiddeld diepte * mm, * st.
-van 0,05 tot 0,10 m2, gemiddeld diepte * mm, * st
-van 0,10 tot 0,25 m2; gemiddeld diepte * mm, * st.
-van 0,25 tot 0,50 m2; gemiddeld diepte * mm, * st.
-van 0,50 tot 1,00 m2; gemiddeld diepte * mm, * st.
-1,00 m2 en meer; gemiddeld diepte * mm, * st.  6 1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting. ..... Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 2 9 Verwijderen tot een diepte van 10 mm ten opzichte van het oorspronkelijke betonoppervlak 5 9 Vlakken als geïnspecteerd door derde partij 600230 Reinigen van betonoppervlakken m2 145.72 42 51 99 Reinigen van betonoppervlakken Betreft het reinigen van het behandelde betonoppervlak, volgens bestekspostnr. 600210 Methode: - Ter keuze van de aannemer. Na sanering en reiniging van het beton dient de hechtsterkte van de ondergrond te voldoen aan de eisen conform de CUR-aanbeveling 118-2015 Minimaal 1,5 N/mm² Beproevingsmethoden: conform CUR-aanbeveling 20, methode 1 Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting 600240 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 145.72 42 64 01 2022-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2022-07-20 Aanbrengen cementgebonden mortel. Betreft: het aanbrengen van cementgebonden mortel ter plaatse van de te herstellen schades gereinigd volgens bestekspostnr. 600230 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het aangeven van een coatinglaag wordt verwezen naar de hoofdcodes in subwerkcategorie 56.11 van 'Conserveringswerken'.
Gegevens opnemen betreffende de uitgangscondities van de ondergrond, bijv. gewapend, ongewapend of voorgespannen beton en de sterkteklasse van het beton. Milieuklasse XC4, XD3, XF4 Van toepassing zijnde milieuklasse aangeven. Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:2005: R3. R1 of R2 of R3 of R4 aangeven. 1 1 Cementgebonden mortel (CC) Voor zover van belang voor de afwerking, de maximale korrelgrootte van het toeslagmateriaal vermelden. 3 1 Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te repareren plekken - Uitgangspunt diepte gemiddelde schade 10 mm als volgt te specificeren:
-tot 0,05 m2, gem. diepte *** mm, *** st.
-van 0,05 tot 0,10 m2, gem.diepte *** mm, *** st.
-van 0,10 tot 0,25 m2; gem.diepte *** mm, *** st.
-van 0,25 tot 0,50 m2; gem.diepte *** mm, *** st. 
-an 0,50 tot 1,00 m2; gem.diepte *** mm, *** st.
-1,00 m2 en meer; gem. diepte *** mm, *** st.  5 1 Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken) Vlakheid: geen nadere eisen, conform bestaand Maximaal toegestane afwijking in vlakheid in relatie tot de afstand van de meetpunten aangeven, bijv. bij 0,40 m * mm, bij 1,00 m * mm, bij 4,00 m ** mm. Textuur: geen nadere eisen, conform bestaand hier invullen 'geen nadere eisen' ofwel verwijzen naar aanvullende eisen in deel 3 van het bestek. 2 4 Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter keuze van de aannemer 4 9 Vlakken als geïnspecteerd volgens bestekspostnr. 6003 Betonreparatie RT - verticale wanden Betreft: het uitvoeren van betonreparaties conform de CUR 118:2015.
Situering: Op verticale aan de wanden van de tunnel
Uitgangspunt 1% van het betonoppervlakte bevat schades als uitvoeringsklasse RT (technische betonreparatie)
Uitgangspunt alle schades als gevolgklasse 2
Uitgangspunt hoeveelheden:
1% van het totale betonoppervlakte dient gerepareerd te worden
m² = 364,29*1% = 3,64 600310 Verwijderen van beton. m2 3.64 42 61 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-28 Verwijderen van beton. Betreft het verwijderen van beton rondom geconstateerde schadebeelden (door derden). Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens opnemen betreffende de uitgangscondities van de ondergrond, bijv. gewapend, ongewapend of voorgespannen beton, de sterkteklasse van het beton, de betondekking en de carbonatatiediepte. 1 1 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer 3 1 Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te saneren plekken - Uitgangspunt afmeting gem. betonschade, 0,1 x 0,1 m als volgt te specificeren:
-tot 0,05 m2, gemiddeld diepte * mm, * st.
-van 0,05 tot 0,10 m2, gemiddeld diepte * mm, * st
-van 0,10 tot 0,25 m2; gemiddeld diepte * mm, * st.
-van 0,25 tot 0,50 m2; gemiddeld diepte * mm, * st.
-van 0,50 tot 1,00 m2; gemiddeld diepte * mm, * st.
-1,00 m2 en meer; gemiddeld diepte * mm, * st.  6 1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel (indien van toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting. ..... Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 2 9 Verwijderen tot een diepte van 10 mm ten opzichte van het oorspronkelijke betonoppervlak 5 9 Vlakken als geïnspecteerd door derde partij 600320 Reinigen van betonoppervlakken m2 3.64 42 51 99 Reinigen van betonoppervlakken Betreft het reinigen van het behandelde betonoppervlak, volgens bestekspostnr. 600310 Methode: - Ter keuze van de aannemer. Na sanering en reiniging van het beton dient de hechtsterkte van de ondergrond te voldoen aan de eisen conform de CUR-aanbeveling 118-2015 Minimaal 1,5 N/mm² Beproevingsmethoden: conform CUR-aanbeveling 20, methode 1 Vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting 600330 Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 3.64 42 64 01 2022-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2022-07-20 Aanbrengen cementgebonden mortel. Betreft: het aanbrengen van cementgebonden mortel ter plaatse van de te herstellen schades gereinigd volgens bestekspostnr. 600320 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het aangeven van een coatinglaag wordt verwezen naar de hoofdcodes in subwerkcategorie 56.11 van 'Conserveringswerken'.
Gegevens opnemen betreffende de uitgangscondities van de ondergrond, bijv. gewapend, ongewapend of voorgespannen beton en de sterkteklasse van het beton. Milieuklasse XC4, XD3, XF4 Van toepassing zijnde milieuklasse aangeven. Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:2005: R3. R1 of R2 of R3 of R4 aangeven. 1 1 Cementgebonden mortel (CC) Voor zover van belang voor de afwerking, de maximale korrelgrootte van het toeslagmateriaal vermelden. 3 1 Grootte, gemiddelde diepte en aantal van de te repareren plekken - Uitgangspunt diepte gemiddelde schade 10 mm als volgt te specificeren:
-tot 0,05 m2, gem. diepte *** mm, *** st.
-van 0,05 tot 0,10 m2, gem.diepte *** mm, *** st.
-van 0,10 tot 0,25 m2; gem.diepte *** mm, *** st.
-van 0,25 tot 0,50 m2; gem.diepte *** mm, *** st. 
-an 0,50 tot 1,00 m2; gem.diepte *** mm, *** st.
-1,00 m2 en meer; gem. diepte *** mm, *** st.  5 1 Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken) Vlakheid: geen nadere eisen, conform bestaand Maximaal toegestane afwijking in vlakheid in relatie tot de afstand van de meetpunten aangeven, bijv. bij 0,40 m * mm, bij 1,00 m * mm, bij 4,00 m ** mm. Textuur: geen nadere eisen, conform bestaand hier invullen 'geen nadere eisen' ofwel verwijzen naar aanvullende eisen in deel 3 van het bestek. 2 4 Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of spuiten, ter keuze van de aannemer 4 9 Vlakken als geïnspecteerd volgens bestekspostnr. 600350 Proefstuk t.b.v. reinigingsmethode (Beton) st 1 10 02 99 Proefstuk t.b.v. reinigingsmethode (Beton) Betreft: het demonstreren van de reinigingsmethode op de constructie. Uitgangspunt: -Buitenruimte met stoom of hogedrukwater met een maximale druk van 150 bar -Binnenruimte met zachte borstels en water Een proefvak van 1,00 m2 aan oppervlak op de constructie. Het proefstuk, op locatie aangewezen door de directie, voor aanvang van de werkzaamheden, ter acceptatie overleggen met de directie. Het proefstuk fabriceren in toezicht van de directie. De locatie, aangewezen door de directie, bevind zich op het bestaande object en is zonder aanvullende maatregelen op handafstand bereikbaar vanaf maaiveld. . Bij het fabriceren van het proefstuk mag het te reinigen oppervlak c.q. ondergrond niet worden aangetast of beschadigd. De gekozen reinigingsmethode moet hierop worden afgestemd. De bij de reiniging vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een inrichting. 6004 Aanbrengen tegelwerk & voegwerk ..... 600410 Aanbrengen tegelwerk - verticale wanden m2 34.28 56 11 99 Aanbrengen tegelwerk - verticale wanden Betreft: het aanbrengen van nieuwe wandtegels inclusief voegwerk. Situering: op verticale wanden van het kunstwerk van punten Wand 1 t/m 5, waar tegelwerk is verwijderd volgens bestekspostnr. 600010 Maximale hoogte wand: 1,55 m Gebruiksaard: Tunnel wandtegels Uitgangspunt hoeveelheden: m2 = 34,28 Fabricaat: Abrob Buchtal Chroma Formaten en kleuren: 1. 125 x 250 mm a. Wit mat (701i-18210H) b. Blauw licht (552006-18210H) c. Blauw midden (552007-18210H) d. Blauw donker (552008-18210H) 2. 62,5 x 250 mm a. Wit mat (701i-18210H) b. Blauw licht (552018-18210H) c. Blauw midden (552019-18210H) d. Blauw donker (552020-18210H) Voegwerk: grijze leg- en zetmortel (flexibel) - Kleur: grijs - Materiaal: voegmortel - Voegbreedte 6 mm, voegdiepte 6 mm - Mogelijk product: Webercolor Premium of gelijkwaardig - Voor aanvang zorgen dat voegen schoon zijn; tegelwerk naderhand reinigen Tegellijm pasta: - blijvend elastisch, vocht- en vorstbestendig - Kleur: beige - Eindsterkte D 2T - Mogelijk product: Webercol Project+ of gelijkwaardig - Voorbereiden volgens bestekspostnr. 600500 600420 Aanbrengen tegelwerk - verticale wanden m2 54.14 56 11 99 Aanbrengen tegelwerk - verticale wanden Betreft: het aanbrengen van nieuwe wandtegels inclusief voegwerk. Situering: op verticale wanden van het kunstwerk van punten Wand 18 t/m 20, waar tegelwerk is verwijderd volgens bestekspostnrs. 600020 en 600030 Maximale hoogte wand: 3,08 m Gebruiksaard: Tunnel wandtegels Uitgangspunt hoeveelheden: m2 = 54,14 Fabricaat: Abrob Buchtal Chroma Formaten en kleuren: 1. 125 x 250 mm a. Wit mat (701i-18210H) b. Blauw licht (552006-18210H) c. Blauw midden (552007-18210H) d. Blauw donker (552008-18210H) 2. 62,5 x 250 mm a. Wit mat (701i-18210H) b. Blauw licht (552006-18210H) c. Blauw midden (552007-18210H) d. Blauw donker (552008-18210H) Voegwerk: grijze leg- en zetmortel (flexibel) - Kleur: grijs - Materiaal: voegmortel - Voegbreedte 6 mm, voegdiepte 6 mm - Mogelijk product: Webercolor Premium of gelijkwaardig - Voor aanvang zorgen dat voegen schoon zijn; tegelwerk naderhand reinigen Tegellijm pasta: - blijvend elastisch, vocht- en vorstbestendig - Kleur: beige - Eindsterkte D 2T - Mogelijk product: Webercol Project+ of gelijkwaardig - Voorbereiden volgens bestekspostnr. 600500 600440 Aanbrengen tegelwerk - verticale wanden m2 23.42 56 11 99 Aanbrengen tegelwerk - verticale wanden Betreft: het aanbrengen van nieuwe wandtegels inclusief voegwerk. Situering: op verticale wanden van het kunstwerk van punten Wand 20 t/m 21, waar tegelwerk is verwijderd volgens bestekspostnr. 600040 Maximale hoogte wand: 1,28 m Gebruiksaard: Tunnel wandtegels Uitgangspunt hoeveelheden: m2 = 23,42 Fabricaat: Abrob Buchtal Chroma Formaten en kleuren: 1. 125 x 250 mm a. Wit mat (701i-18210H) b. Blauw licht (552006-18210H) c. Blauw midden (552007-18210H) d. Blauw donker (552008-18210H) 2. 62,5 x 250 mm a. Wit mat (701i-18210H) b. Blauw licht (552006-18210H) c. Blauw midden (552007-18210H) d. Blauw donker (552008-18210H) Voegwerk: grijze leg- en zetmortel (flexibel) - Kleur: grijs - Materiaal: voegmortel - Voegbreedte 6 mm, voegdiepte 6 mm - Mogelijk product: Webercolor Premium of gelijkwaardig - Voor aanvang zorgen dat voegen schoon zijn; tegelwerk naderhand reinigen Tegellijm pasta: - blijvend elastisch, vocht- en vorstbestendig - Kleur: beige - Eindsterkte D 2T - Mogelijk product: Webercol Project+ of gelijkwaardig - Voorbereiden volgens bestekspostnr. 600500 600450 Aanbrengen tegelwerk - verticale wanden m2 18.36 56 11 99 Aanbrengen tegelwerk - verticale wanden Betreft: het aanbrengen van nieuwe wandtegels inclusief voegwerk. Situering: op verticale wanden van het kunstwerk van punten Wand 6 t/m 9, waar tegelwerk is verwijderd volgens bestekspostnr. 600050 Maximale hoogte wand: 2,71 m, Gebruiksaard: Tunnel wandtegels Uitgangspunt hoeveelheden: m2 = 18,36 Fabricaat: Abrob Buchtal Chroma Formaten en kleuren: 1. 125 x 250 mm a. Wit mat (701i-18210H) b. Blauw licht (552006-18210H) c. Blauw midden (552007-18210H) d. Blauw donker (552008-18210H) 2. 62,5 x 250 mm a. Wit mat (701i-18210H) b. Blauw licht (552006-18210H) c. Blauw midden (552007-18210H) d. Blauw donker (552008-18210H) Voegwerk: grijze leg- en zetmortel (flexibel) - Kleur: grijs - Materiaal: voegmortel - Voegbreedte 6 mm, voegdiepte 6 mm - Mogelijk product: Webercolor Premium of gelijkwaardig - Voor aanvang zorgen dat voegen schoon zijn; tegelwerk naderhand reinigen Tegellijm pasta: - blijvend elastisch, vocht- en vorstbestendig - Kleur: beige - Eindsterkte D 2T - Mogelijk product: Webercol Project+ of gelijkwaardig - Voorbereiden volgens bestekspostnr. 600500 600460 Aanbrengen tegelwerk - verticale wanden m2 90.86 56 11 99 Aanbrengen tegelwerk - verticale wanden Betreft: het aanbrengen van nieuwe wandtegels inclusief voegwerk. Situering: op verticale wanden van het kunstwerk van punten Wand 9 t/m 13, 15 t/m 16 en 17 t/m 18; waar tegelwerk is verwijderd volgens bestekspostnr. 600060 Maximale hoogte wand: 4,45 m Doorrijhoogte tunnel: 2,24 m Gebruiksaard: Tunnel wandtegels Uitgangspunt hoeveelheden: m2 = 90,86 Fabricaat: Abrob Buchtal Chroma Formaten en kleuren: 1. 125 x 250 mm a. Wit mat (701i-18210H) b. Blauw licht (552006-18210H) c. Blauw midden (552007-18210H) d. Blauw donker (552008-18210H) 2. 62,5 x 250 mm a. Wit mat (701i-18210H) b. Blauw licht (552006-18210H) c. Blauw midden (552007-18210H) d. Blauw donker (552008-18210H) Voegwerk: grijze leg- en zetmortel (flexibel) - Kleur: grijs - Materiaal: voegmortel - Voegbreedte 6 mm, voegdiepte 6 mm - Mogelijk product: Webercolor Premium of gelijkwaardig - Voor aanvang zorgen dat voegen schoon zijn; tegelwerk naderhand reinigen Tegellijm pasta: - blijvend elastisch, vocht- en vorstbestendig - Kleur: beige - Eindsterkte D 2T - Mogelijk product: Webercol Project+ of gelijkwaardig - Voorbereiden volgens bestekspostnr. 600500 600470 Aanbrengen tegelwerk - trappen; ProRail m2 89.73 56 11 99 Aanbrengen tegelwerk - trappen ProRail Betreft: het aanbrengen van nieuwe wandtegels inclusief voegwerk. Situering: langs de perrontrappen van punten Wand 14A, 15A en 16 t/m 17; waar tegelwerk is verwijderd volgens bestekspostnr. 600070 Maximale hoogte wand: 4,45 m Doorrijhoogte tunnel: 2,24 m Gebruiksaard: Tunnel wandtegels Uitgangspunt hoeveelheden: m2 = 90,86 Fabricaat: Abrob Buchtal Chroma Formaten en kleuren: 1. 125 x 250 mm a. Wit mat (701i-18210H) b. Blauw licht (552006-18210H) c. Blauw midden (552007-18210H) d. Blauw donker (552008-18210H) 2. 62,5 x 250 mm a. Wit mat (701i-18210H) b. Blauw licht (552006-18210H) c. Blauw midden (552007-18210H) d. Blauw donker (552008-18210H) 3. 100 x 350 mm a. Wit Voegwerk: grijze leg- en zetmortel (flexibel) - Kleur: grijs - Materiaal: voegmortel - Voegbreedte 6 mm, voegdiepte 6 mm - Mogelijk product: Webercolor Premium of gelijkwaardig - Voor aanvang zorgen dat voegen schoon zijn; tegelwerk naderhand reinigen Tegellijm pasta: - blijvend elastisch, vocht- en vorstbestendig - Kleur: beige - Eindsterkte D 2T - Mogelijk product: Webercol Project+ of gelijkwaardig - Voorbereiden volgens bestekspostnr. 600590 600480 Aanbrengen tegelwerk - optreden trappen m2 9.02 56 11 99 Aanbrengen tegelwerk - optreden trappen Betreft: het aanbrengen en het verlijmen van nieuw tegelwerk, waar dit is verwijderd volgens bestekspostnr. 600090 Situering: aan de optreden van de trappen Product: bijvoorbeeld Agrob Buchtal Product 910-2120H (vergelijkbare producten in overleg met opdrachtgever) Afmetingen: 100x200mm Kleur: wit mat Schoon aanbrengen Voegwerk: grijze leg- en zetmortel - Kleur: grijs - Materiaal: voegmortel - Voegbreedte 6 mm, voegdiepte 6 mm - Mogelijk fabricaat: Saint-Gobain Weber Beamix of gelijkwaardig - Voor aanvang zorgen dat voegen schoon zijn; tegelwerk Tegellijm pasta: - blijvend elastisch, vocht- en vorstbestendig - Kleur: beige - Eindsterkte D 2T - Mogelijk fabricaat:Weber Flexibele tegellijm eco of gelijkwaardig 600490 Pasmaken tegelwerk - verticale wanden m 386 83 03 99 Pasmaken tegelwerk - verticale wanden Betreft: het pasmaken van tegelwerk ten behoeve van inpassing bij randen en hoeken. Situering: op de wanden benoemd in bestekspostnrs.600410 t/m 600470 Dikte wandtegels: 6 mm Vrijgekomen, onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting 6005 Aanbrengen tegelwerk & voegwerk (2) ..... 600500 Voorbereiden ondergrond voor tegelwerk m2 363.29 56 11 99 Voorbereiden ondergrond voor tegelwerk Betreft: het voorbereiden van het oppervlak waar nieuwe wandtegels worden geplaatst volgens bestekspostnrs. 600410 t/m Schoongemaakt betonoppervlak behandelen met primer voor tegellijm. Primer: voor poreuze ondergronden Fabricaat: Weber tegelprimer of een gelijkwaardig product Aanbrengen conform eisen leverancier 600510 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 411.2 42 67 01 2010-12-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2009-10-30 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. Betreft: het aanbrengen van nieuw van voegvullingsmateriaal aan randen in het tegelwerk, waar dit is verwijderd volgens bestekspostnr. 600100. Hoogtes per wand terug te vinden in bestekspostnrs. 600010 t/m 600060 Situering: bij aansluitingen van het tegelwerk op beton Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 2 1 Voegbreedte ca 10 mm, voegdiepte ca. 12 mm 4 1 Materiaal: kit : 1-component polyurethaan (bv SikaHyflex®-250 Facade) - Kleur: Wit - Bewegingscapaciteit: 25% (ISO 9047) - Bestendig tegen verwering (ISO 19862) Oppervlak voorbehandelen met primer, conform eisen leverancier 3 2 Repareren voegranden tot een vlakke, dichte aansluiting op omliggende tegels en beton Afmetingen en wijze van repareren omschrijven. 1 5 Voeg tussen: beton en wandtegels Materiaal omschrijven. 5 9 Verticale en horizontale vlakken 600520 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 7 42 67 01 2010-12-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2009-10-30 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. Betreft: het aanbrengen van flexibele voegvulling. Situering: Tussen het tegelwerk benoemd in bestekspostnr. 600410 Uitgangspunt: h.o.h. verticale voegen 5,0m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 5 Voeg tussen: wandtegels Materiaal omschrijven. 2 1 Voegbreedte 6 mm, voegdiepte 6 mm 3 1 Aanbrengen vellingkanten Afmetingen en eventuele verdere afwerking nader omschrijven. 4 1 Materiaal: kit : Polymeerkit bv (SikaSeal®-106 Construction) - Bewegingscapaciteit ca. 25% (ISO 9047) - Kleur: wit - Bestendig tegen verwering (ISO 19862) Oppervlak voorbehandelen met primer, conform eisen leverancier 5 3 Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken ..... 600530 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 13 42 67 01 2010-12-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2009-10-30 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. Betreft: het aanbrengen van flexibele voegvulling. Situering: Tussen het tegelwerk benoemd in bestekspostnr. 600420 Uitgangspunt: h.o.h. verticale voegen 5,0m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 5 Voeg tussen: wandtegels Materiaal omschrijven. 2 1 Voegbreedte 6 mm, voegdiepte 6 mm 3 1 Aanbrengen vellingkanten ..... Afmetingen en eventuele verdere afwerking nader omschrijven. 4 1 Materiaal: kit Polymeerkit bv (SikaSeal®-106 Construction) - Bewegingscapaciteit ca. 25% (ISO 9047) - Kleur: wit - Bestendig tegen verwering (ISO 19862) Oppervlak voorbehandelen met primer, conform eisen leverancier 5 3 Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken ..... 600540 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 9.1 42 67 01 2010-12-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2009-10-30 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. Betreft: het aanbrengen van flexibele voegvulling. Situering: Tussen het tegelwerk benoemd in bestekspostnr 600440 Uitgangspunt: h.o.h. verticale voegen 5,0m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 5 Voeg tussen: wandtegels Materiaal omschrijven. 2 1 Voegbreedte 6 mm, voegdiepte 6 mm 4 1 Materiaal: kit Polymeerkit bv (SikaSeal®-106 Construction) - Bewegingscapaciteit ca. 25% (ISO 9047) - Kleur: wit - Bestendig tegen verwering (ISO 19862) Oppervlak voorbehandelen met primer, conform eisen leverancier 5 3 Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken ..... 600550 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 4.5 42 67 01 2010-12-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2009-10-30 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. Betreft: het aanbrengen van flexibele voegvulling. Situering: Tussen het tegelwerk benoemd in bestekspostnr. 600450 Uitgangspunt: h.o.h. verticale voegen 5,0m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 5 Voeg tussen: wandtegels Materiaal omschrijven. 2 1 Voegbreedte 6 mm, voegdiepte 6 mm 3 1 Aanbrengen vellingkanten ..... Afmetingen en eventuele verdere afwerking nader omschrijven. 4 1 Materiaal: kit Polymeerkit bv (SikaSeal®-106 Construction) - Bewegingscapaciteit ca. 25% (ISO 9047) - Kleur: wit - Bestendig tegen verwering (ISO 19862) Oppervlak voorbehandelen met primer, conform eisen leverancier 5 3 Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken ..... 600560 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 22.2 42 67 01 2010-12-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2009-10-30 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. Betreft: het aanbrengen van flexibele voegvulling. Situering: Tussen het tegelwerk benoemd in bestekspostnr. 600460 Uitgangspunt: h.o.h. verticale voegen 5,0m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 5 Voeg tussen: wandtegels Materiaal omschrijven. 2 1 Voegbreedte 6 mm, voegdiepte 6 mm 3 1 Aanbrengen vellingkanten ..... Afmetingen en eventuele verdere afwerking nader omschrijven. 4 1 Materiaal: kit Polymeerkit bv (SikaSeal®-106 Construction) - Bewegingscapaciteit ca. 25% (ISO 9047) - Kleur: wit - Bestendig tegen verwering (ISO 19862)Oppervlak voorbehandelen met primer, conform eisen leverancier 5 3 Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken ..... 600570 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 19.1 42 67 01 2010-12-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2009-10-30 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. Betreft: het aanbrengen van flexibele voegvulling. Situering: Tussen het tegelwerk benoemd in bestekspostnr. 600470 Uitgangspunt: h.o.h. verticale voegen 5,0m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 5 Voeg tussen: wandtegels Materiaal omschrijven. 2 1 Voegbreedte 6 mm, voegdiepte 6 mm 3 1 Aanbrengen vellingkanten ..... Afmetingen en eventuele verdere afwerking nader omschrijven. 4 1 Materiaal: kit Polymeerkit bv (SikaSeal®-106 Construction) - Bewegingscapaciteit ca. 25% (ISO 9047) - Kleur: wit - Bestendig tegen verwering (ISO 19862) Oppervlak voorbehandelen met primer, conform eisen leverancier 5 3 Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken ..... 600580 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 127.85 42 67 01 2010-12-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2009-10-30 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. Betreft het verwijderen van flexibele voegvulling wandtegels; wandtegels en beton Situering: Ter plaatse van de voegvulling verwijderd volgens bestekspostnr. 600110 Uitgangspunt: h.o.h. verticale voegen 5,0m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 5 Voeg tussen: - wandtegels - wandtegels en beton Materiaal omschrijven. 2 2 Voegbreedte variërend van 6 mm tot 10 mm en voegdiepte variërend van 6 mm tot 12 mm 3 1 Aanbrengen vellingkanten ..... Afmetingen en eventuele verdere afwerking nader omschrijven. 4 1 Materiaal: kit Polymeerkit bv (SikaSeal®-106 Construction) - Bewegingscapaciteit ca. 25% (ISO 9047) - Kleur: wit Oppervlak voorbehandelen met primer, conform eisen leverancier 5 9 Verticale en horizontale vlakken 600590 Voorbereiden ondergrond voor tegelwerk; ProRail m2 89.73 56 11 99 Voorbereiden ondergrond voor tegelwerk; ProRail Betreft: het voorbereiden van het oppervlak waar nieuwe wandtegels worden geplaatst volgens bestekspostnrs. en 600470 Schoongemaakt betonoppervlak behandelen met primer voor tegellijm. Primer: voor poreuze ondergronden Fabricaat: Weber tegelprimer of een gelijkwaardig product Aanbrengen conform eisen leverancier 600600 Leveren monstertegel st 2 10 04 99 Leveren monstertegel Betreft het leveren van een monstertegel ter goedkeuring van de direcite Fabricaat: Abrob Buchtal Chroma Formaten: 1. 125 x 250 mm 2. 62,5 x 250 mm Kleur keuze uit: 1. Wit mat (701i-18210H) 2. Blauw licht (552018-18210H) 3. Blauw midden (552019-18210H) 4. Blauw donker (552020-18210H) 601 STAALWERK ..... 6010 Conserveren bestaande leuningwerk A Hekwerk type A (zie bijlage B)
Uitgangspunt: 1,6 m2 per meter conserveren.
1% roestvorming totaaloppervlak
Chroom-6 en zware metalen aangetroffen (Bijlage 1)
Uitgaan van systeem STEELKOTE C4 H 803BIO-803BIO-808 of gelijkwaardig product 601010 Voorbehandelen staal t.p.v. roestvorming, onderhoud m2 8 56 22 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2023-05-31 Voorbehandelen staal ter plaatse van de roestvorming, onderhoud. Situering: op de wanden langs de rijbaan voor, na en in de Goverwelletunnel Lengte: Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: Regelmatige vervuiling, plaatselijke onthechting en beschadiging; Aanwezigheid van Chroom-6 en zware metalen Gegevens opnemen betreffende de hoedanigheid van de voor te behandelen ondergrond. 1 4 Handmatig ontroesten tot P St 3 6 1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing) opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een inrichting ..... Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 601020 Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud. m2 872 56 22 02 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2023-05-31 Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte verflagen, onderhoud. Situering: op de wanden langs de rijbaan voor, na en in de Goverwelletunnel Lengte: Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: Regelmatige vervuiling, plaatselijke onthechting en beschadiging; Aanwezigheid van Chroom-6 en zware metalen Gegevens opnemen betreffende de hoedanigheid van de voor te behandelen ondergrond. 1 9 reinigen onder hoge druk en opruwen d.m.v. handmatig schuren 6 1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing) opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een inrichting ..... Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 601030 Aanbrengen bijwerklaag op staal, onderhoud. m2 8 56 22 12 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2023-08-22 Aanbrengen bijwerklaag op staal, onderhoud. Betreft het aanbrengen van een bijwerklaag ter plaatse van het volgens bestekspostnr. 601010 ontroeste staal Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: ..... Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s) t.b.v. voorbehandeling en/of een beschrijving (reinheid, ruwheid) van de ondergrond opnemen. Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944: C4 Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944: ..hoog (15-25 jaar).. laag: tot 7 jaar; gemiddeld: 7 tot 15 jaar; hoog: 15-25 jaar; zeer hoog: meer dan 25 jaar.
Verfsysteem op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 of NEN-EN-ISO 12944-9. 1 1 Bijwerklaaglaag: zinkhoudend Beschrijven waaraan de grondlaag moet voldoen of ter keuze van de aannemer. 2 9 Bindmiddel bijwerklaag: epoxy Aantal lagen: 1 Droge verflaagdikte: ter opvulling van ontroeste delen staal 601040 Aanbrengen grondlaag t.p.v. onbeschermd staal, onderhoud. m2 880 56 22 11 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2023-08-22 Aanbrengen grondlaag t.p.v. onbeschermd staal, onderhoud. Situering:do ontroeste locaties volgens bestekspostnr. 600010, op de wanden langs de rijbaan. Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: schoon, geschuurd en lokaal aangevuld met een bijwerklaag Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s) t.b.v. voorbehandeling en/of een beschrijving (reinheid, ruwheid) van de ondergrond opnemen. Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944: C4 Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944: hoog (15-25 jaar) laag: tot 7 jaar; gemiddeld: 7 tot 15 jaar; hoog: 15-25 jaar; zeer hoog: meer dan 25 jaar.
Verfsysteem op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 of NEN-EN-ISO 12944-9. 2 1 Grondlaag: kleur afwijkend van bovenliggende lagen Beschrijven waaraan de grondlaag moet voldoen of ter keuze van de aannemer. 3 2 Type grondlaag: zinkhoudend Primertype vermelden (zinkhoudend, mio, HS en dergelijke). Bindmiddel grondlaag: epoxy ,ethylsilicaat of pur Mogelijk product: -Systeem: STEELKOTE C4 H 803BIO-803BIO-808 -Laagnummer: 1 -Verfspecificatie: 803BIO SteelKote EP AC+ Bindmiddel vermelden (alkyd, acryl, epoxy, pur en dergelijke). Aantal lagen: 1 Droge verflaagdikte: 80 µm 601050 Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud. m2 880 56 22 13 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2023-08-22 Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud. Situering: op de wanden langs de rijbaan voor, na en in de Goverwelletunnel Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: Aangebrachte grondlaag volgens bestekspostnr. 601040 Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s) t.b.v. voorbehandeling en/of een beschrijving (reinheid, ruwheid) van de ondergrond opnemen. Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944: C4 Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944: hoog (15-25 jaar) laag: tot 7 jaar; gemiddeld: 7 tot 15 jaar; hoog: 15-25 jaar; zeer hoog: meer dan 25 jaar.
Verfsysteem op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 of NEN-EN-ISO 12944-9. 1 1 Afwerklaaglaag: ter keuze van de aannemer Beschrijven waaraan de grondlaag moet voldoen of ter keuze van de aannemer. 2 2 Bindmiddel afwerklaag: epoxy ,ethylsilicaat of pur Mogelijk product: -Systeem: STEELKOTE C4 H 803BIO-803BIO-808 -Laagnummer: 2 -Verfspecificatie: 803BIO SteelKote EP AC+ Bindmiddel vermelden (alkyd, acryl, epoxy, pur en dergelijke). Aantal lagen: 1 Droge verflaagdikte: 80 µm 601060 Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud. m2 880 56 22 13 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2023-08-22 Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud. Situering: op de wanden langs de rijbaan voor, na en in de Goverwelletunnel Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: Aangebrachte afwerklaag volgens bestekspostnr. 601050 Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s) t.b.v. voorbehandeling en/of een beschrijving (reinheid, ruwheid) van de ondergrond opnemen. Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944: C4 Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944: hoog (15-25 jaar) laag: tot 7 jaar; gemiddeld: 7 tot 15 jaar; hoog: 15-25 jaar; zeer hoog: meer dan 25 jaar.
Verfsysteem op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 of NEN-EN-ISO 12944-9. 1 1 Afwerklaaglaag: ter keuze van de aannemer Beschrijven waaraan de grondlaag moet voldoen of ter keuze van de aannemer. 2 2 Bindmiddel afwerklaag: acryl, epoxy of pur Mogelijk product: -Systeem: STEELKOTE C4 H 803BIO-803BIO-808 -Laagnummer: 3 -Verfspecificatie: 808 STEELKOTE PC HS UV+ Bindmiddel vermelden (alkyd, acryl, epoxy, pur en dergelijke). Aantal lagen: 1 Droge verflaagdikte: 60 µm 6011 Conserveren bestaande leuningwerk B Hekwerk type B (zie bijlage B)
Uitgangspunt: 1,25 m2 per meter conserveren.
1% roestvorming totaaloppervlak
Chroom-6 en zware metalen aangetroffen (Bijlage 1) 601110 Voorbehandelen staal t.p.v. roestvorming, onderhoud m2 1.5 56 22 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2023-05-31 Voorbehandelen staal ter plaatse van de roestvorming, onderhoud. Situering: op Wand 1-5, 6-9 en 18-21 langs het trottoir van de Goverwelletunnel Lengte: Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: Regelmatige vervuiling, plaatselijke onthechting en beschadiging; Aanwezigheid van Chroom-6 en zware metalen Gegevens opnemen betreffende de hoedanigheid van de voor te behandelen ondergrond. 1 4 Handmatig ontroesten tot P St 3 6 1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing) opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een inrichting ..... Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 601120 Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud. m2 142.5 56 22 02 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2023-05-31 Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte verflagen, onderhoud. Situering: op Wand 1-5, 6-9 en 18-21 langs het trottoir van de Goverwelletunnel Lengte: Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: Regelmatige vervuiling, plaatselijke onthechting en beschadiging; Aanwezigheid van Chroom-6 en zware metalen Gegevens opnemen betreffende de hoedanigheid van de voor te behandelen ondergrond. 1 5 Voorbehandelen d.m.v. reinigen onder hoge druk en opruwen d.m.v, handmatig schuren Beschrijven op welke wijze de voorbehandeling moet geschieden. 6 1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing) opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een inrichting ..... Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 601130 Aanbrengen bijwerklaag op staal, onderhoud. m2 1.5 56 22 12 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2023-08-22 Aanbrengen bijwerklaag op staal, onderhoud. Betreft het aanbrengen van een bijwerklaag ter plaatse van het volgens bestekspostnr. 601110 ontroeste staal Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: ontroest tot P St3 Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s) t.b.v. voorbehandeling en/of een beschrijving (reinheid, ruwheid) van de ondergrond opnemen. Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944: C4 Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944: hoog (15-25 jaar) laag: tot 7 jaar; gemiddeld: 7 tot 15 jaar; hoog: 15-25 jaar; zeer hoog: meer dan 25 jaar.
Verfsysteem op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 of NEN-EN-ISO 12944-9. 1 1 Bijwerklaaglaag: zinkhoudend Beschrijven waaraan de grondlaag moet voldoen of ter keuze van de aannemer. 2 9 Bindmiddel bijwerklaag: epoxy Aantal lagen: 1 Droge verflaagdikte: ter opvulling van ontroeste delen staal 601140 Aanbrengen grondlaag t.p.v. onbeschermd staal, onderhoud. m2 144 56 22 11 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2023-08-22 Aanbrengen grondlaag t.p.v. onbeschermd staal, onderhoud. Situering: op Wand 1-5, 6-9 en 18-21 langs het trottoir van de Goverwelletunnel Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: schoon, geschuurd en lokaal aangevuld met een bijwerklaag Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s) t.b.v. voorbehandeling en/of een beschrijving (reinheid, ruwheid) van de ondergrond opnemen. Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944: C4 Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944: hoog (15-25 jaar) laag: tot 7 jaar; gemiddeld: 7 tot 15 jaar; hoog: 15-25 jaar; zeer hoog: meer dan 25 jaar.
Verfsysteem op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 of NEN-EN-ISO 12944-9. 1 1 Ter plaatse van de aansluiting aan eventueel reeds aanwezige verflagen deze aanwezige verflagen vloeiend afvlakken over een afstand van hetgene vastgesteld in NEN-EN-ISO 8501-2 Aangeven over welke afstand de overgang moet worden afgevlakt door schuren of schrappen. 2 1 Grondlaag: kleur afwijkend van bovenliggende lagen Beschrijven waaraan de grondlaag moet voldoen of ter keuze van de aannemer. 3 2 Type grondlaag: zinkhoudend Primertype vermelden (zinkhoudend, mio, HS en dergelijke). Bindmiddel grondlaag: epoxy ,ethylsilicaat of pur Mogelijk product: -Systeem: STEELKOTE C4 H 803BIO-803BIO-808 -Laagnummer: 1 -Verfspecificatie: 803BIO SteelKote EP AC+ Bindmiddel vermelden (alkyd, acryl, epoxy, pur en dergelijke). Aantal lagen: 1 Droge verflaagdikte: 80 µm 601150 Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud. m2 144 56 22 13 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2023-08-22 Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud. Situering: op Wand 1-5, 6-9 en 18-21 langs het trottoir van de Goverwelletunnel Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: Aangebrachte grondlaag volgens bestekspostnr. 601140 Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s) t.b.v. voorbehandeling en/of een beschrijving (reinheid, ruwheid) van de ondergrond opnemen. Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944: C4 Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944: hoog (15-25 jaar) laag: tot 7 jaar; gemiddeld: 7 tot 15 jaar; hoog: 15-25 jaar; zeer hoog: meer dan 25 jaar.
Verfsysteem op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 of NEN-EN-ISO 12944-9. 1 1 Afwerklaaglaag: ter keuze van de aannemer Beschrijven waaraan de grondlaag moet voldoen of ter keuze van de aannemer. 2 2 Bindmiddel afwerklaag: acryl, epoxy of pur Mogelijk product: -Systeem: STEELKOTE C4 H 803BIO-803BIO-808 -Laagnummer: 2 -Verfspecificatie: 803BIO SteelKote EP AC+ Bindmiddel vermelden (alkyd, acryl, epoxy, pur en dergelijke). Aantal lagen: 1 Droge verflaagdikte: 80 µm 601160 Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud. m2 144 56 22 13 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2023-08-22 Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud. Situering: op Wand 1-5, 6-9 en 18-21 langs het trottoir van de Goverwelletunnel Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: Aangebrachte afwerklaag volgens bestekspostnr. 601150 Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s) t.b.v. voorbehandeling en/of een beschrijving (reinheid, ruwheid) van de ondergrond opnemen. Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944: C4 Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944: hoog (15-25 jaar) laag: tot 7 jaar; gemiddeld: 7 tot 15 jaar; hoog: 15-25 jaar; zeer hoog: meer dan 25 jaar.
Verfsysteem op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 of NEN-EN-ISO 12944-9. 1 1 Afwerklaaglaag: ter keuze van de aannemer Beschrijven waaraan de grondlaag moet voldoen of ter keuze van de aannemer. 2 2 Bindmiddel afwerklaag: acryl, epoxy of pur Mogelijk product: -Systeem: STEELKOTE C4 H 803BIO-803BIO-808 -Laagnummer: 3 -Verfspecificatie: 808 STEELKOTE PC HS UV+ Bindmiddel vermelden (alkyd, acryl, epoxy, pur en dergelijke). Aantal lagen: 1 Droge verflaagdikte: 60 µm 6012 Conserveren bestaande lichtmasten Uitgangspunten:
20 m² conserveren
1% roestvorming totaaloppervlak 601210 Voorbehandelen staal t.p.v. roestvorming, onderhoud m2 0.2 56 22 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2023-05-31 Voorbehandelen staal ter plaatse van de roestvorming, onderhoud. Situering: lichtmasten op de wanden tussen de rijbaan en het rijwielpad, tussen het hekwerk Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: Regelmatige vervuiling, plaatselijke onthechting en beschadiging; Mogelijk aanwezigheid van Chroom-6 en zware metalen Gegevens opnemen betreffende de hoedanigheid van de voor te behandelen ondergrond. 1 4 Handmatig ontroesten tot P St 3 6 1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing) opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een inrichting ..... Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 601220 Voorbehandelen staal t.p.v. verflagen, onderhoud. m2 19.8 56 22 02 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2023-05-31 Voorbehandelen staal ter plaatse van de intacte verflagen, onderhoud. Situering: lichtmasten op de wanden tussen de rijbaan en het rijwielpad, tussen het hekwerk Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: Regelmatige vervuiling, plaatselijke onthechting en beschadiging; Mogelijke aanwezigheid van Chroom-6 en zware metalen Gegevens opnemen betreffende de hoedanigheid van de voor te behandelen ondergrond. 1 5 Voorbehandelen d.m.v. reinigen onder hoge druk en opruwen d.m.v. handmatig schuren Beschrijven op welke wijze de voorbehandeling moet geschieden. 6 1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing) opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een inrichting ..... Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 601230 Aanbrengen bijwerklaag op staal, onderhoud. m2 0.2 56 22 12 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2023-08-22 Aanbrengen bijwerklaag op staal, onderhoud. Betreft het aanbrengen van een bijwerklaag ter plaatse van het volgens bestekspostnr. 601210 ontroeste staal Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: ontroest tot P ST3 Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s) t.b.v. voorbehandeling en/of een beschrijving (reinheid, ruwheid) van de ondergrond opnemen. Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944: C4 Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944: hoog (15-25 jaar) laag: tot 7 jaar; gemiddeld: 7 tot 15 jaar; hoog: 15-25 jaar; zeer hoog: meer dan 25 jaar.
Verfsysteem op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 of NEN-EN-ISO 12944-9. 1 1 Bijwerklaaglaag: zinkhoudend Beschrijven waaraan de grondlaag moet voldoen of ter keuze van de aannemer. 2 9 Bindmiddel bijwerklaag: epoxy ,ethylsilicaat of pur Aantal lagen: 1 Droge verflaagdikte: aansluitend op bestaande laag 601240 Aanbrengen grondlaag t.p.v. onbeschermd staal, onderhoud. m2 20 56 22 11 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2023-08-22 Aanbrengen grondlaag t.p.v. onbeschermd staal, onderhoud. Situering: lichtmasten op de wanden tussen de rijbaan en het rijwielpad, tussen het hetwerk Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: schoon, geschuurd en lokaal aangevuld met een bijwerklaag Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s) t.b.v. voorbehandeling en/of een beschrijving (reinheid, ruwheid) van de ondergrond opnemen. Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944: C4 Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944: hoog (15-25 jaar) laag: tot 7 jaar; gemiddeld: 7 tot 15 jaar; hoog: 15-25 jaar; zeer hoog: meer dan 25 jaar.
Verfsysteem op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 of NEN-EN-ISO 12944-9. 1 1 Ter plaatse van de aansluiting aan eventueel reeds aanwezige verflagen deze aanwezige verflagen vloeiend afvlakken over een afstand van hetgene vastgesteld in NEN-EN-ISO 8501-2 Aangeven over welke afstand de overgang moet worden afgevlakt door schuren of schrappen. 2 1 Grondlaag: kleur afwijkend van bovenliggende lagen Beschrijven waaraan de grondlaag moet voldoen of ter keuze van de aannemer. 3 2 Type grondlaag: zinkhoudend Primertype vermelden (zinkhoudend, mio, HS en dergelijke). Bindmiddel grondlaag: epoxy, ethylsilicaat of pur Mogelijk product: -Systeem: STEELKOTE C4 H 803BIO-803BIO-808 -Laagnummer: 1 -Verfspecificatie: 803BIO SteelKote EP AC+ Bindmiddel vermelden (alkyd, acryl, epoxy, pur en dergelijke). Aantal lagen: 1 Droge verflaagdikte: 80 µm 601250 Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud. m2 20 56 22 13 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2023-08-22 Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud. Situering: lichtmasten op de wanden tussen de rijbaan en het rijwielpad, tussen het hekwerk Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: Aangebrachte grondlaag volgens bestekspostnr. 601240 Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s) t.b.v. voorbehandeling en/of een beschrijving (reinheid, ruwheid) van de ondergrond opnemen. Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944: C4 Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944: hoog (15-25 jaar) laag: tot 7 jaar; gemiddeld: 7 tot 15 jaar; hoog: 15-25 jaar; zeer hoog: meer dan 25 jaar.
Verfsysteem op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 of NEN-EN-ISO 12944-9. 1 1 Afwerklaaglaag: ter keuze van de aannemer Beschrijven waaraan de grondlaag moet voldoen of ter keuze van de aannemer. 2 2 Bindmiddel afwerklaag: epoxy, ethylsilicaat of pur Mogelijk product: -Systeem: STEELKOTE C4 H 803BIO-803BIO-808 -Laagnummer: 2 -Verfspecificatie: 803BIO SteelKote EP AC+ Bindmiddel vermelden (alkyd, acryl, epoxy, pur en dergelijke). Aantal lagen: 1 Droge verflaagdikte: 80 µm 601260 Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud. m2 20 56 22 13 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2023-08-22 Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud. Situering: lichtmasten op de wanden tussen de rijbaan en het rijwielpad, tussen het hekwerk Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: Aangebrachte afwerklaag volgens bestekspostnr. 601250 Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s) t.b.v. voorbehandeling en/of een beschrijving (reinheid, ruwheid) van de ondergrond opnemen. Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944: C4 Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944: hoog (15-25 jaar) laag: tot 7 jaar; gemiddeld: 7 tot 15 jaar; hoog: 15-25 jaar; zeer hoog: meer dan 25 jaar.
Verfsysteem op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 of NEN-EN-ISO 12944-9. 1 1 Afwerklaaglaag: ter keuze van de aannemer Beschrijven waaraan de grondlaag moet voldoen of ter keuze van de aannemer. 2 2 Bindmiddel afwerklaag: acryl, epoxy of pur Mogelijk product: -Systeem: STEELKOTE C4 H 803BIO-803BIO-808 -Laagnummer: 3 -Verfspecificatie: 808 STEELKOTE PC HS UV+ Bindmiddel vermelden (alkyd, acryl, epoxy, pur en dergelijke). Aantal lagen: 1 Droge verflaagdikte: 60 µm 602 VOEGOVERGANGEN BETON ..... 602010 Verwijderen van voegvullingsmateriaal. m 16 42 61 04 2015-01-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2014-09-04 Verwijderen van voegvullingsmateriaal. Situering: dilataties in de wanden 1 t/m 21, exclusief naast de perrontrappen(deel ProRail: wanden 13, 15, 16 en 17) Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Voeg in betonwerk ..... 2 1 Materiaal: kit grijs, asbestvrij 5 1 Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken ..... 6 1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting. ..... Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 602020 Verwijderen van voegvullingsmateriaal; ProRail m 12.85 42 61 04 2015-01-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2014-09-04 Verwijderen van voegvullingsmateriaal. Betreft het verwijderen van voegvulling in dilataties betonwanden Situering: Langs de perrontrappen tussen betonwanden (deel ProRail: wanden 13, 15, 16 en 17) Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Voeg in betonwerk ..... 2 1 Materiaal: kit grijs, asbestvrij 5 9 Verticale en horizontale vlakken 6 1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting. ..... Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 602030 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. m 16 42 67 01 2010-12-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2009-10-30 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. Situering: dilataties in de wanden 1 t/m 21, exclusief naast de perrontrappen (deel ProRail: wanden 13, 15, 16 en 17) Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Voeg in betonwerk 2 1 Voegbreedte 15 mm, voegdiepte 50 mm 3 2 Repareren voegranden ter plaatse van dilataties in wanden Afmetingen en wijze van repareren omschrijven. 4 1 Materiaal: kit 1-component elastisch polyurethaan - Mogelijk fabricaat Sika of gelijkwaardig - Type: Sikaflex PRO 3 Purform® - Materiaal: iCure Polyurethaan - Kleur: grijs Voegranden: - Voorbehandeling hechtvlakken: Conform Sika Primer abel N - Ondergrond dient droog, schoon en vetvrij te zijn - Temperatuur van hechtingsvlakken moet min. 3 graden Celsius boven dauwpunt zijn 5 3 Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken ..... 602040 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal; ProRail m 12.85 42 67 01 2010-12-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2009-10-30 Aanbrengen van voegvullingsmateriaal. Betreft het aanbrengen van voegvulling in dilataties betonwanden Situering: Langs de perrontrappen tussen betonwanden (deel ProRail: wanden 13, 15, 16 en 17) Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 2 1 Voegbreedte 15 mm, voegdiepte 50 mm 3 2 Repareren voegranden ter plaatse van dilataties in wanden Afmetingen en wijze van repareren omschrijven. 4 1 Materiaal: kit 1-component elastisch polyurethaan - Mogelijk fabricaat Sika of gelijkwaardig - Type: Sikaflex PRO 3 Purform® - Materiaal: iCure Polyurethaan - Kleur: grijs Voegranden: - Voorbehandeling hechtvlakken: Conform Sika Primer abel N - Ondergrond dient droog, schoon en vetvrij te zijn - Temperatuur van hechtingsvlakken moet min. 3 graden Celsius boven dauwpunt zijn 5 3 Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken ..... 8 WERK VAN ALGEMENE AARD 81 AFSTEMMING EN OMGEVINGSMANAGEMENT 8101 Coördinatie derden 810110 Coördinatie en afstemming werkzaamheden derden. EUR 0 10 23 99 Coördinatie en afstemming werkzaamheden derden. Betreft het coördineren en afstemmen van de door derden uit te voeren werkzaamheden overeenkomstig het gestelde in deel 3, artikel 01.11.01 van dit bestek door middel van: - het houden van een startoverleg met alle partijen voorafgaand aan start van de uitvoering; - het houden van eenmalig overleg met volgende partij m.b.t. in elkander grijpende werken (zie Bepaling 01 11 01 Lid 1): > Raamovereenkomsthouder openbare verlichting/stroomvoorziening Doel van deze overleggen is het maken van werkafspraken met alle partijen. Inclusief verslaglegging en het verspreiden van de verslagen naar alle deelnemers en de directie Voor elk overleg de directie uitnodigen Het verslag dient binnen 3 werkdagen na het gehouden overleg te zijn verstuurd naar alle deelnemers Wijze van overleg 810120 V&G-coördinatie werkzaamheden derden. EUR 0 10 23 99 V&G-coördinatie werkzaamheden derden. Betreft het V&G-coördinatie van de door derden uit te voeren werkzaamheden overeenkomstig het gestelde in deel 3, artikel 01.19.03 van dit bestek <<NEEM DEZE POST ALLEEN OP INDIEN 01.19.03 UIT DEEL 3 VAN TOEPASSING IS>> 8102 Uitvoeren maatregelen uit BLVC-plan Betreft het uitvoeren van de maatregelen zoals omschreven in het <<MAAK KEUZE>>
door de aannemer uitgewerkte BLVC-plan (op basis van bijlage XX van dit bestek).
<<Als je de aannemer het BLVC-plan laat uitwerken en dit onderdeel wordt van de gunningscriteria bij beoordeling op EMVI>>
<<of>>
het BLVC-plan (bijlage XX van dit bestek). 810210 Uitvoeren maatregelen bereikbaarheid. EUR 0 62 04 99 Uitvoeren maatregelen bereikbaarheid. Betreft het uitvoeren van de maatregelen ten behoeve van het waarborgen van de bereikbaarheid van woningen, instanties en bedrijven binnen het werkterrein. 810220 Uitvoeren maatregelen leefbaarheid. EUR 0 62 04 99 Uitvoeren maatregelen leefbaarheid. Betreft het uitvoeren van de maatregelen ten behoeve van het waarborgen van de leefbaarheid van het werkterrein en de omgeving binnen de invloedssfeer van het werk voor bewoners en ondernemers. 810230 Uitvoeren maatregelen veiligheid. EUR 0 62 04 99 Uitvoeren maatregelen veiligheid. Betreft het uitvoeren van de maatregelen ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid van het werkterrein en de omgeving binnen de invloedssfeer van het werk voor bewoners en ondernemers. 810240 Uitvoeren maatregelen communicatie. EUR 0 62 04 99 Uitvoeren maatregelen communicatie. Betreft het uitvoeren van de maatregelen ten behoeve van communicatie met bewoners, ondernemers en overige personen over de uitvoering van de werkzaamheden en de gevolgen daarvan voor deze personen. 8211 Werkterrein ..... 821110 Inrichten werkterrein. EUR 0 10 11 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-14 Inrichten van werkterrein. Eventuele bijzonderheden vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor besteksposten, in het bestek op te nemen onder 'Eenmalige kosten' (bestekspostnr. 91). Voor besteksposten, op te nemen boven het subtotaal in de RAW-raamovereenkomst (of het bestek), wordt verwezen naar de resultaatsbeschrijving met hoofdcode 10.11.21. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). nvt Voor de beschrijving de hulpmiddelen en het gebruik daarvan, wordt verwezen naar subwerkcategorie 10.12. Zie ook paragraaf 23 van de UAV 2012. 1 9 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en de locatie hiervan is door de directie goed te keuren 821120 Opruimen werkterrein. EUR 0 10 11 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-14 Opruimen van werkterrein. Betreft het opruimen van het werkterrein dat is ingericht volgens Eventuele bijzonderheden vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor besteksposten, in het bestek op te nemen onder 'Eenmalige kosten' (bestekspostnr. 91). Voor besteksposten, op te nemen boven het subtotaal in de RAW-raamovereenkomst (of het bestek), wordt verwezen naar de resultaatsbeschrijving met hoofdcode 10.11.22. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein 2 1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen 3 1 Alle kabels en leidingen verwijderen 8212 Toepassen materiaaldepot ..... 821210 Aanbrengen tijdelijk materiaaldepot. EUR 0 10 13 11 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-11-06 Aanbrengen tijdelijke voorzieningen. Situering: een door de directie goed te keuren locatie Betreft het aanbrengen van een tijdelijk materiaaldepot ten behoeve van het opslaan van: - Bouwhekken - Aan te brengen materialen - Materieel en materiaal verkeersmaatregelen - Tijdelijk verwijderde objecten volgens dit bestek - Materieel ten behoeve van Afmetingen: er wordt uitgegaan van een depot van 30 x 30m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving gebruiken als het aantal voorzieningen en/of de mate van toepassing (binnen de doelstelling) ter keuze aan de aannemer wordt gelaten. De uitvoeringsvrijheid wordt hiermee zo min mogelijk beperkt. In andere gevallen gebruik maken van de resultaatsbeschrijving met de eenheid ‘st’.
Voor kortdurende werkzaamheden kan ook gebruik gemaakt worden van de resultaatsbeschrijvingen voor ‘Toepassen…’. Aantal en totale lengte voorziening(en): ter keuze van de aannemer Vermelden dat dit ter keuze van de aannemer is of aantal/lengte vermelden.
Vermelden als de opdrachtgever materialen beschikbaar stelt. Verwezen wordt naar de begripsbepalingen in paragraaf 10.01 van de Standaard RAW Bepalingen en paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012. 4 1 Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer 5 1 Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer 1 2 Voorziening(en) ten behoeve van: tussentijdse opslag van de bij de werkzaamheden benodigde materialen Doel van het gebruik vermelden. Soort ondergrond vermelden. 3 4 Voorziening(en) voor: het tijdelijk opslaan van bouwstoffen Bijzonderheden vermelden.  821220 In stand houden tijdelijk materiaaldepot. EUR 0 10 13 21 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2019-10-18 In stand houden tijdelijke voorzieningen. Betreft het in stand houden van een tijdelijk materiaaldepot. Periode voor het in stand houden: van start tot eind werkzaamheden aan de Goverwelletunnel Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving gebruiken als de periode voor het in stand houden van de voorzieningen ter keuze aan de aannemer wordt gelaten. De uitvoeringsvrijheid wordt hiermee zo min mogelijk beperkt. 1 1 Voorzieningen, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 821210 Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 821230 Verwijderen tijdelijk materiaaldepot. EUR 0 10 13 31 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2019-10-18 Verwijderen tijdelijke voorzieningen. Betreft het verwijderen van een tijdelijk materiaaldepot Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. 1 1 Voorziening(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 821210 Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 83 REVISIE ..... 8301 Opstellen en aanleveren opleveringsdossier 830110 Opstellen en leveren opleverdossier EUR 0 10 05 99 Opstellen en leveren opleverdossier Betreft: het opstellen, althans samenstellen, van het opleverdossier waarin minimaal de onderstaande gegevens zijn opgenomen: - As-Built tekeningen; - certificaten van alle geleverde producten; - leverantiebonnen; - stortbonnen; - garantieverklaringen; - geactualiseerde (werk)plannen; - keuringsrapportages; - weekrapportages; - meetrapporten; - een lijst met afwijkingen en wijzigingen. Aanvulling as-built tekeningen: Het opleverdossier dient als .zip te worden aangeboden waarbij ten minste gebruik wordt gemaakt van de volgende mappenstructuur: - 01 Certificaten; - 02 Tekeningen; - 03 Berekeningen; - 04 Keuringen; - 05 Werkplannen; - 06 Vergunningen; - 07 Weekstaten; - 08 Proces Verbaal van Oplevering. - 09 Productbladen toegepaste tegels en voegwerk Het opleverdossier uiterlijk 2 maanden na oplevering van het werk in concept aanbieden aan de directie 8302 Uitvoeren inspectie openbare ruimte ..... 830210 Onderzoek schade, klasse 2. EUR 0 42 71 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2019-12-24 Onderzoek schade, klasse 2. Betreft: onderzoek aan betonwanden Goverwelletunnel, waar het tegelwerk word vervangen volgens dit bestek. Situering van de te onderzoeken betonconstructie(s) vermelden. Verwijzing opnemen naar een bij het bestek behorende bijlage waarin de te onderzoeken (delen van de) betonconstructie(s) is (zijn) vermeld. 1 1 Ten behoeve van het vaststellen van de oorzaken van een of meer geconstateerde schadebeelden onderzoeksmetingen uitvoeren, als bedoeld in artikel 42.47.01 leden 02 t/m 05 van de Standaard . Daarbij ook een inspectie t.b.v. hechting en craquelé in het beton. Dit is benoemd in het inspectierapport (hoofdstuk 4.2) Kosten van herstelwerkzaamheden zijn opgenomen in een stelpost op bestekspostnr. 950020 Aangeven of de meting van de carbonatatiediepte volgens CUR-Aanbeveling 72, paragraaf 9.2 en code A2 van bijlage B dan wel volgens CUR-Aanbeveling 72, paragraaf 9.2 en code B1 van bijlage B moet worden uitgevoerd. 4 1 Uitgevoerde metingen vastleggen in een rapportage, inclusief een interpretatie van de meetresultaten en een analyse van het schademechanisme. Voor zover uit de analyse een of meer oorzaken niet met zekerheid kan (kunnen) worden vastgesteld, aangeven welke aanvullende onderzoeksmeting(en) hiervoor nodig is (zijn) 5 9 Rapportage digitaal aanleveren in enkelvoud als PDF-bestand Aanleveren aan: - Opdrachtgever (gemeente Gouda) Foto's in raportage ook separaat aanleveren in bestandstype JPEG en originele resolutie 87 WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VAN ONDERHOUD KUNSTWERK ..... 870010 Verwijderen trapleuningen(ProRail) st 6 72 10 99 Verwijderen trapleuningen(ProRail) Betreft het verwijderen van trapleuningen ten behoeven van werkzaamheden aan de trappen en tegelwerk bij te perrontrappen. Inclusief demonteren verbindingen aan betonwand Situering: langs de trappen naar de perrons Leuning: - 2 regels, verbonden met boog aan uiteindes - lengtes a. ca. 10 m (1 zijde van de trap doorlopend) b1. ca. 3 m (1 zijde van de trap onder) b2..ca 5 m (1 zijde van de trap boven) De trapleuningen vervoeren en opslaan in het depot 870020 Verwijderen overige objecten EUR 0 72 10 99 Verwijderen overige objecten Betreft: het verwijderen van overige objecten ten behoeve van de werkzaamheden aan het kunstwerk, benoemd in hoofdstuk 60 van dit bestek. Wand 16: - Lichtbakken blauw met perronnummers en locatie kaartverkoop. (ProRail) - Metalen kabelstrip en mantelbuis met kabel naar blauwe lichtbakken min. ca 1,5m (ProRail) - Metalen kabelgoot en kabels ca 2,5 m (ProRail) - Metalen lichtbak die aansluit op kabelgoot Wand 14: - Metalen kabelgoot en kabels min. ca. 1 m - Metalen lichtbak die aansluit op kabelgoot - Metalen plaatje ca. 8x8 cm boven onderste traptrede (ProRail) - Lichtbak blauw met perronnummers (ProRail) - Mantelbuis met kabel naar lichtbak blauw ca. 1 m - Blauw bordje met verwelkoming en huisregels NS (ProRail) Wand 13: - Metalen kastje met sleutelgat nabij lift ca 10x20 cm - Metalen kabelgoot en kabels ca 1 m (ProRail) - Metalen lichtbak die aansluit op kabelgoot Objecten opslaan op bouwdepot 870030 Aanbrengen trapleuningen (ProRail) st 6 72 20 99 Aanbrengen trapleuningen (ProRail) Betreft het monteren van de leuningen die verwijderd en opgeslagen zijn volgens bestekspostnr 870010 Situering: langs de trappen naar de perrons. Leuning: - 2 regels, verbonden met boog aan uiteindes - lengtes a. ca. 10 m (1 zijde van de trap doorlopend) b1. ca. 3 m (1 zijde van de trap onder) b2..ca 5 m (1 zijde van de trap boven) Leuningen op dezelfde posities plaatsen van waar deze verwijderd zijn. Montage leuningen zoals in bestaande situatie 870040 Opnieuw aanbrengen overige objecten EUR 0 72 10 99 Opnieuw aanbrengen overige objecten Betreft: het aanbrengen van overige objecten die zijn verwijderd volgens bestekspostnr 870020 Objecten terugplaatsen en monteren op zelfde positie als bestaande situatie Wand 16: - Lichtbakken blauw met perronnummers en locatie kaartverkoop. (ProRail) - Metalen kabelstrip en mantelbuis met kabel naar blauwe lichtbakken ca 1,5m (ProRail) - Metalen kabelgoot en kabels ca 2,5 m (ProRail) - Metalen lichtbak die aansluit op kabelgoot Wand 14: - Metalen kabelgoot en kabels ca. 1 m - Metalen lichtbak die aansluit op kabelgoot - Metalen plaatje ca. 8x8 cm boven onderste traptrede (ProRail) - Lichtbak blauw met perronnummers (ProRail) - Mantelbuis met kabel naar lichtbak blauw ca. 1 m - Blauw bordje met verwelkoming en huisregels NS (ProRail) Wand 13: - Metalen kastje met sleutelgat nabij lift ca 10x20 cm - Metalen kabelgoot en kabels ca 1 m (ProRail) - Metalen lichtbak die aansluit op kabelgoot TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten ..... 91 Eenmalige kosten ..... 910010 Staartpost wisselen containers EUR 919980 Overige eenmalige kosten EUR 919990 Korting EUR 92 Uitvoeringskosten ..... 929990 Uitvoeringskosten EUR 93 Algemene kosten ..... 939990 Algemene kosten EUR 94 Winst en risico ..... 949990 Winst en risico EUR 95 Stelposten ..... 950010 Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen EUR 7500 10 03 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-30 Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen en verkeerstekening Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken.
Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 5 Het opstellen van een verkeerstekening en het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen op basis van het verkeersplan dat is genoemd in bestekspostnr. 111110 Eventueel verwijzen naar een bestekspost voor het opstellen van een verkeersplan (zie de resultaatsbeschrijving met hoofdcode 62.30.01). Zie ook de Standaard RAW Bepalingen, artikel 62.17.02 lid 03).
De titel van de bestekspost wijzigen in: Stelpost verkeerstekening en tijdelijke verkeersmaatregelen. 950020 Stelpost herstelwerkzaamheden ten gevolge van lekkage in beton EUR 20000 10 03 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-30 Stelpost herstelwerkzaamheden betonwanden ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken.
Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 9 Herstelwerkzaamheden aan de betonwanden. Deze herstelwerkzaamheden zullen worden gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek, benoemd in bestekspostnr. 830210 950030 Stelpost tijdelijke informatievoorziening station EUR 328 10 03 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-30 Stelpost tijdelijke informatievoorziening station ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken.
Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 9 Het toepassen van tijdelijke informatievoorziening tijdens de werkzaamheden. Informatievoorziening betreft: - Informatie over perronnummers - Actuele vertrektijden treinen - Locatie kaartverkoop - Verwelkoming en huisregels station NS 3. Bepalingen 01 Algemeen en administratief 01 Algemene bepalingen 01 2020-05-31 definitief vastgesteld 2020-05 2020-05-31 Van toepassing zijnde bepalingen 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 13 Aanvullende verplichtingen van de aannemer 01 De aannemer is verplicht om minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden hiervan een "melding gebruik openbare grond" door te geven aan de gemeente Gouda via het webformulier dat staat op: https://www.gouda.nl/direct-regelen/bouwen-en-ondernemen/bouwen-en-verbouwen/melding-gebruik-openbare-grond Als bijlage hierbij dient een overzichtstekening te zijn gevoegd. Hierop dienen de delen van de openbare ruimte die de aannemer in gebruik wil nemen voor de uitvoering van de werkzaamheden duidelijk te zijn weergegeven. Per deel dient specifiek te zijn aangegeven hoe de aannemer dit wil gebruiken. 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder c van de UAV 2012 dient de aannemer bij aanvang van de werkzaamheden een afspraak op locatie te maken met Stadstoezicht van de gemeente Gouda via e-mailadres iog@gouda.nl of via telefoonnummer 140182. De medewerker van Stadstoezicht geeft dan aan voor welke voorwerpen de aannemer een precarioheffing krijgt opgelegd. 03 Voor werkzaamheden aan de perrontrappen dient, minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden, een melding te worden gedaan bij werkenophetstation.nl. 04 Betalingsregelingen: risicoregeling 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2022-09 2014-10-17 Algemeen 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. Deze bepaling alleen opnemen als de te verwachten verrekening lager is dan het drempelbedrag van € 500,-. 06 Betalingsregelingen: declaraties 01 Indienen declaraties 01 Alle termijnstaten en weekstaten indienen bij de directie. 02 In paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt "de directie" vervangen door "de opdrachtgever". 03 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie. 04 Op maandagen voor 12.00 uur de weekstaat van de voorgaande week aanleveren bij de directie. Vier weekstaten is een termijn. 07 Zekerheidstelling 01 2016-03-01 verplicht 2020-05 2022-09 2015-03-31 Waarde en vorm zekerheidstelling 01 Voor onderhavige Opdracht wordt geen bankgarantie gevraagd, maar wordt de "overwaarderegeling" van toepassing verklaard. Dit betekent dat op de eerste betaling(en) een inhouding plaats vindt van 5% van de aanneemsom. Na oplevering wordt deze inhouding betaalbaar gesteld. Lid 01 alleen opnemen als geen zekerheidstelling van de aannemer wordt verlangd. 09 Kabels en leidingen 01 Algemeen 01 Bij graafwerkzaamheden moet worden voldaan aan de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON), ook bekend als de Grondroerdersregeling. Meer informatie over WION vindt u op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen. 02 Informatie-overdracht 01 Indien de aannemer kabels en/of leidingen beschadigt dan meldt hij dit terstond bij de betreffende netbeheerder(s) door gebruik te maken van het "Standaardformulier graafincidenten voor alle gravers". Dit formulier is te downloaden van de website www.kabelenleidingoverleg.nl. 02 De aannemer overhandigt een afschrift van het in lid 01 genoemde formulier aan de directie op het zelfde moment dat hij het graafincident meldt bij de netbeheerder(s) 03 De aannemer dient de ligging van nieuw gelegde kabels of leidingen in RD-coördinaten (x-, y- en z-maten) in te meten met een maximale afwijking van 0,05 meter. Deze inmeetgegevens verwerkt de aannemer op de revisietekeningen die hij moet aanleveren conform artikel 10.13.01 uit dit bestek. 03 Risicoverdeling 01 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard meldt de aannemer de aangetroffen afwijkingen in ligging van kabels en leidingen terstond aan de directie. 02 Dreigende stagnatie van de werkzaamheden, veroorzaakt door onjuiste of ontbrekende informatie omtrent de ligging van kabels en leidingen, meldt de aannemer terstond aan de directie. In vervolg daarop handelt de aannemer op aanwijzing van de directie. 03 Indien de stagnatie als bedoeld in lid 02 een grotere omvang krijgt dan redelijkerwijs in de gegeven situatie mag worden verwacht, komt de daarmee samenhangende wachttijd voor verrekening in aanmerking als aan de volgende voorwaarden is voldaan: -er is gedaan hetgeen op grond van CROW-publicatie 500 van de grondroerder mag worden verwacht; -het is niet mogelijk werkzaamheden te verrichten zonder over correcte informatie omtrent de ligging van de desbetreffende kabels of leidingen te beschikken. Het tijdverlies dat optreedt als gevolg van het op aanwijzing van de directie graven van aanvullende proefsleuven, wordt niet beschouwd als stagnatie als bedoeld in dit lid. 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 01 Betaald parkeren 01 In en rond de binnenstad geldt betaald parkeren. Werknemers van de aannemer die hier hun auto willen parkeren dienen hiervoor een uur- of dagkaart te kopen bij de parkeerautomaat. 02 RVV-ontheffing 01 Indien de aannemer voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijkerwijs de wegenverkeerswetgeving moet overtreden, heeft hij hiervoor een ontheffing nodig. Een ontheffing is onder meer nodig voor het buiten de venstertijden rijden met een motorvoertuig in het autovrij gebied. De aannemer dient deze ontheffing aan te vragen bij het Frontoffice Bouwen. Het aanvraagformulier RVV-ontheffing is te downloaden via de website www.gouda.nl. 11 Verband met andere werken 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Werken, die in elkander grijpen 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: -Inspectie betonkwaliteit - Nebest B.V. - Na het verwijderen van al het tegelwerk (stop punt 3), uitvoeringsperiode n.t.b. -Vervangen liften toegangen perrons - ProRail - April 2025 -Herstellen trappen naar perrons - NS - Na het verwijderen van al het tegelwerk (stop punt 3), uitvoeringsperiode n.t.b. -Het vervangen en/of aanleggen van kabels t.b.v. de openbare verlichting en/of werkzaamheden aan lichtmasten en armaturen door de raamovereenkomsthouder "Dagelijks onderhoud en kabelwerkzaamheden aan de openbare verlichting" -In- en uitschakelen van de stroomvoorziening door de raamovereenkomsthouder "Dagelijks onderhoud en kabelwerkzaamheden aan de openbare verlichting" De desbetreffende in elkander grijpende werken vermelden. Voor de coördinatie van deze werken wordt verwezen naar par. 31 lid 2 van de UAV 2012 02 In afwijking op het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van de in lid 01 genoemde werkzaamheden door de aannemer. 03 Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden initieert en houdt de aannemer een bouwbespreking met alle partijen die de in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren met als doel werk- en afstemmingsafspraken te maken met deze partijen. 04 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de door derden benodigde uitvoeringstijd voor de in lid 01 genoemde werkzaamheden 05 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 01 Algemeen 01 Het bepaalde in lid 3 uit paragraaf 30 van de UAV 2012 geldt niet voor de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde omleidingsroutes en de daarbij behorende bebording. Hiervoor is de afdeling Beheer openbare ruimte (BOR) van de gemeente Gouda verantwoordelijk. 02 Op de openbare weg binnen de bebouwde kom van de gemeente Gouda mag de aannemer voor het transport van grond en/of bouwstoffen benodigd voor de uitvoering van dit bestek geen gebruik maken van tractoren, grondkarren en dumpers. 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 06 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Algemeen 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer, binnen twee weken na de definitieve gunning, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: -een plan voor de omgang met vrijkomende materialen; -een faseringsplan; -VGM-plan incl. omgang met zware metalen - plan voor conserveringswerkzaamheden - plan voor tegelwerk - plan voor dilatatie(kit)voegen Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie. Lid 01 opnemen als de aannemer naast het algemeen tijdschema ook een gedetailleerd werkplan moet opstellen. 02 Het in lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van: - per werkdag de geplande werktijden (starttijd en eindtijd); -uit te voeren werkzaamheden; -alle relevante risico's (per onderdeel, eigenschap of activiteit); -maatregelen om deze risico's te beheersen; -werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen; -(detail)planningen (indien van toepassing); -werkinstructies (indien noodzakelijk); -situatietekeningen (indien van toepassing); -veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen; -samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende maatregelen; -de door de aannemer binnen de gemeentegrenzen te gebruiken transportroutes van en naar het werkterrein; -gevolgen voor de waterhuishouding en de daartoe te nemen maatregelen; -in het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende keuringsregistratie-, inspectie-, keuringsrapportage- en vrijgaveformulieren opnemen; -trillingsmetingen van bebouwing die grenst aan het werkterrein; -bemalingsplan; -plaatsen peilbuizen en monitoring grondwaterstand bij bemalingen; -de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder. 03 Indien in lid 01 een verkeersplan van de aannemer wordt verlangd in combinatie met het feit dat de aannemer direct bij aanvang van de werkzaamheden een (gedeeltelijke) wegafsluiting moet instellen, geldt als afwijking op paragraaf 7 lid 01 van de UAV 2012 dat als datum van aanvang wordt aangemerkt de eerste werkdag na een periode van uiterlijk vijf weken die begint zodra de directie het door de aannemer ingediende verkeersplan heeft goedgekeurd. 04 Uitgangspunt bij het opstellen van dat tijdschema moet zijn dat alle te verrichten werkzaamheden aaneensluitend en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd. Uitzonderingen hierop zijn vakantieperiodes en door de directie voorgeschreven faseringen. 05 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering per e-mail ter kennis van de directie. 14 Bouwstoffen 02 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen) 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met: -KOMO-(attest-met-)productcertificaat; -KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen; -KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; -GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen; -certificaat voor hout waaruit blijkt dat dit voldoet aan de specificaties conform bijlage 1 "Minimale eisen aan verantwoord bosbeheer volgens gemeente Gouda"; met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen. Deze bepaling is facultatief en moet getoetst worden aan de in het bestek vermelde, te leveren bouwstoffen. 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen: -voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk; -voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk; -voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem; -voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn. 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen. 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. Dit lid opnemen als de opdrachtgever alle bouwstoffen die leverbaar zijn met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01, die door de aannemer worden betrokken bij een producent die deze bouwstoffen levert zonder deze kwaliteitsverklaring, wenst te keuren. 06 Duurzaam beton 01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal (% v/v) staat op https://moederbestek.nl/beton/productblad. 02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op https://moederbestek.nl/beton/productblad De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken. 03 Voor wat betreft de naleving van de in leden 1 en 2 gestelde eisen en de monitoring of het project aan die eisen voldoet, is bestekpost 810310 van toepassing. 15 Garantie 01 Garantiebepaling 02 Voor alle uitgevoerde werkzaamheden, aangebrachte constructies en systemen geldt een niet-aflopende garantieperiode van 5 jaar vanaf de officiële opleveringsdatum. 03 Gedurende de garantieperiode verbindt de Aannemer zich ertoe verantwoordelijkheid te nemen voor alle gebreken, defecten of tekortkomingen in de uitgevoerde werkzaamheden, constructies en systemen. 16 Verzekeringen 02 Constructie All Risks-verzekering (opdrachtgever) 01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een Constructie All Risks-verzekering op het werk worden afgesloten. Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen: a)beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen; b)materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft; c)aansprakelijkheid in verband met materiële schade aan eigendommen van derden en/of dood/letsel. Bestekspostnr(s). van het/de in te zetten vaartuig(en) vermelden. De aan de verzekering te stellen eisen en voorwaarden uitputtend vermelden. 02 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. De polis is primair. 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten. 04 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk: a)tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek; b)welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn. 05 Het eigen risico ter hoogte van € 10.000,00 per schadegeval, dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. 06 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel. 07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. 08 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de inhoud en voorwaarden/clausules van de gemeentelijk CAR-polis. De polis kan worden opgevraagd bij opdrachtgever via verzekeringen@gouda.nl. 09 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. 10 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid onder andere die schade welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. 17 Vrijgekomen materialen 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting 01 Daar waar in het bestek slechts vermeld staat dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet worden vervoerd naar een erkende (verwerkings)inrichting, dan wordt hieronder verstaan: een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt. 02 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd. 03 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.01 lid 01b van de Standaard, dient te beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd. Dit artikel alleen opnemen indien voor bepaalde materialen een plan wordt verlangd. 08 Bewijs van ontvangst 01 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld. 02 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en die beschikt over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslagmateriaal in beton. 10 Tijdelijk(e) depot(s) buiten het werkterrein 01 Indien in het bestek is aangegeven dat binnen het werkterrein geen depotruimte beschikbaar is dient de aannemer te zorgen voor een/meer voor de uitvoering van het werk benodigd(e) tijdelijk(e) depot(s) en de noodzakelijke te treffen voorzieningen hiervoor. De locatie van dit/deze depot(s) is ter keuze van de aannemer. 02 De aannemer vraagt de toestemming van de terreineigenaar en zorgt, indien nodig, voor de vergunningen en/of ontheffingen van het bevoegd gezag voor de inrichting en het gebruik van het/de tijdelijk(e) depot(s). 03 Voor de verrekening van de kosten voor de inrichting en het verwijderen van het/de tijdelijk depot(s) en het vervoer van grond, bouwstoffen, materieel en materialen van het werkterrein naar het/de depot(s) en vice versa zijn resultaatsverplichtingen opgenomen hoofdstuk 821 in deel 2.2 van dit bestek. 11 Transportregistratie 01 aDe aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren materialen. Deze registratie moet de eerst volgende werkdag aan de directie worden overhandigd; bDe aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel bemiddeling van afvalstoffen zoals bedoeld bij of krachtens de Wet Milieubeheer, gebruik te maken van inzamelaars, vervoerders, handelaars, dan wel bemiddelaars van afvalstoffen die beschikken over een geldig VIHB-nummer en derhalve vermeld zijn op de lijst van inzamelaars zoals bedoeld in het "Besluit inzamelen Afvalstoffen", dan wel vermeld zijn op de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars zoals bedoeld in de "Regeling inzamelaars, vervoerder, handelaars en bemiddelaars van Afvalstoffen". 02 In de vervoersregistratie opnemen; -kenteken en naam van transporteur; -datum en tijd van vertrek en aankomst; -grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton; -locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke lading; -bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft; -de verontreinigingscategorie van de af te voeren grond; -afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug; -afschrift van het transpostgeleidebiljet. 03 Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven: -het bruto en netto gewicht; -het kenteken; -het VIHB- nummer; -de datum en tijdstippen van weging. 04 De transportregistratie dient de eerstvolgende werkdag voor 09.00 uur aan de directie te worden overhandigd. 05 Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken, vindt geen verrekening van hoeveelheden plaats. 18 Bescherming te handhaven vegetatie 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie 01 De aannemer houdt zich bij de uitvoering van werkzaamheden bij bomen aan de randvoorwaarden en eisen voor "Werken rond bomen". Deze zijn opgenomen op de bomenposter van het Norminstituut Bomen. De bomenposter is te bestellen via www.norminstituutbomen.nl/contact en dient op de bouwlocatie aanwezig te zijn. 19 Arbeidsomstandigheden 02 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. Artikel 01.19.02 opnemen indien sprake is van een werk met een omvang zoals die is aangegeven in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, en/of wanneer er sprake is van een werk met bijzondere gevaren op grond waarvan volgens artikel 2.28 lid van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit een V&G-plan nodig is. 22 Te beschermen plant- en diersoorten 03 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd. Dit artikel alleen opnemen indien het werk en de aard van de werkzaamheden dit verlangd. 27 Algemene verplichtingen van partijen 01 Bouwvergaderingen 01 De directie houdt tijdens de uitvoering periodiek bouwvergaderingen conform § 27 lid 9 van de UAV 2012 met de opdrachtgever, de aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. In het startoverleg bepalen directie en aannemer gezamenlijk de frequentie van de bouwvergaderingen. 29 Bescherming persoonsgegevens 01 Verwerking persoonsgegevens conform AVG 01 Aannemer krijgt bij de uitvoering van deze Opdracht de beschikking over persoonsgegevens. 02 Aannemer dient conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te werken. Dit houdt in dat de aannemer de persoonsgegevens: -alleen gebruikt als deze noodzakelijk zijn voor dit werk met het door de directie aangegeven doel; -zo min mogelijk gegevens gebruikt; -niet deelt met derden; -na oplevering van dit werk vernietigt; -goed beveiligt door het treffen van passende technisch en organisatorische maatregelen. 32 Door de aannemer te verstrekken gegevens 02 Weekoverzichten 01 De aannemer verstrekt de directie op iedere dinsdag een overzicht van de in de voorafgaande week: -uitgevoerde werkzaamheden; -de voor het werk aangevoerde bouwstoffen; -het ingezette personeel en materieel; Doel van deze registratie is een 100% vastlegging van plaats van herkomst, -verwerking en de samenstelling van alle vrijgekomen en verwerkte materialen. Dit betreft o.a. het transporteren, laden, lossen en verwerken van: -schone en verontreinigde grond; -slib/bagger; -verhardingen en funderingen; -(her)gebruik van (nieuwe) bouwstoffen; Bij verwerking van verschillende grondsoorten in één depot geeft de aannemer aan in welk vak welke grondkwaliteit hij heeft verwerkt. 02 De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd overzicht van alle verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost. 03 De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden opgenomen die door de directie voorlopig als de juiste worden erkend. 04 Metingen en berekeningen t.b.v. de hoeveelheidsbepaling 01 De directie bepaalt het tijdstip van (in)meting en stelt de aannemer hiervan ten minste één werkdag van te voren op de hoogte. 40 Bepalingen t.a.v. geluidhinder 02 Eisen inzake geluidhinder door (bouw)machines 01 Tijdens de uitvoering gelden de volgende eisen t.a.v. bouwlawaai: -de te gebruiken (bouw)machines (graafmachines, aggregaten, bronbemalingspompen, compressoren enz.) moeten op ruime afstand van de bestaande woonomgeving worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd dat de geluidssterkte: -van 07.00 uur tot 19.00 uur op 7,50 m afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80 dB(A); -van 19.00 uur tot 07.00 uur, aan de gevel op 1,50 m hoogte gemeten, niet meer is dan 40 dB(A). Tot de WOONOMGEVING worden gerekend: -alle in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen binnen de bebouwde kom; -alle overige (door derden) in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen op minder dan 250 m van de bouw- respectievelijk heilocatie. 10 Werk algemene aard 1 Revisie 3 Informatie-overdracht 01 Aanleveren van revisiegegevens en overdracht 01 De aannemer levert voorafgaand aan de ingebruikname en oplevering van het werk of een delen van het werk de revisiegegevens van het uitgevoerde werk aan bij de directie. De revisiegegevens zijn bestemd voor de opdrachtgever en vormen het uitgangspunt om in de beheersystemen de nieuwe feitelijk gerealiseerde situatie te verwerken. Het gaat om het weergeven van de feitelijke ligging, materiaalgebruik, de constructies zowel ondergronds als bovengronds, de elektrotechnische configuratie en de aantoonbare veiligheid. De revisietekening is de bestekstekening waarin de tijdens de uitvoering eventueel doorgevoerde wijzigingen zijn verwerkt. Als tijdens het werk nieuwe/extra tekeningen zijn gemaakt dan horen deze ook bij de revisie. Van belang is dat de revisietekening de feitelijk gerealiseerde situatie leesbaar en overzichtelijk weergeeft. 02 De revisiegegevens bestaan uit: -garantiecertificaten; -productcertificaten (al aangeleverd voorafgaand aan verwerking); -lektronisch opleverdossier; -overige relevante documenten zoals o.a. video's, foto's en/of -inspectiegegevens van het uitgevoerde werk. 02 Algemene eisen revisietekeningen en -gegevens 01 Aanlevering digitale tekeningen Alle revisietekeningen aanleveren als CAD- of GIS-bestand. Dit bestand kan zijn: -een DWG- of DGN-tekening met de lijntypes en lijndiktes duidelijk zichtbaar aangegeven of -een Esri-shapebestand of QIS-bestand met duidelijke attribuutwaarden en stijlen of QGIS project. Daarnaast altijd een gelaagd PDF-bestand aanleveren waarop alle informatie en de legenda staan. De geometrie is gepositioneerd in RD-coördinaten (EPSG 28992) en zoveel mogelijk gerelateerd aan de ongewijzigde topografie (bestaande gebouwen) van de BGT van Gouda. Als er geen ongewijzigde topografie beschikbaar is kan met behulp van GPS worden gemeten. De revisietekeningen leesbaar opbouwen, door een logisch gebruik van kaartlagen die zijn voorzien van een herkenbare laagnaam en door gebruik van verschillende line-weights en kleuren. Bestaande beheergegevens herkenbaar weergeven en apart houden van het nieuw aangelegde/gewijzigde en alle verschillende materialen, typen en eventueel verschillende diameters in een eigen laag plaatsen. 02 Ondergrond BGT De BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) is beschikbaar via de BGT-downloadservice van PDOK en moet als reference-file worden gebruikt. De revisietekening apart van de BGT-onderlegger aanleveren. 03 Stempel (identificatiestrook conform NEN-23021983-nl) De tekeningen voorzien van een identificatiestrook (stempel) waarin minimaal de volgende informatie is opgenomen: - gemeentelijke projectnaam -gemeentelijk projectnummer - besteknummer - onderdeel van het project -projectstatus - datum van de tekening, met eventuele latere wijzigingsdata - formaat van de tekening (A0, A1, A2 enz.) of L x B in mm indien het anders dan standaardformaat. - schaal - naam of initialen van de tekenaar - uniek tekeningnummer waarin projectnummer, onderdeel, status en versie staan - bedrijfsnaam van aannemer De stempel bevindt zich altijd in de rechteronderhoek van de tekening en mag, vanwege het vouwen, niet breder zijn dan 170 mm. In het verlengde van de identificatiestrook kan aanvullende informatie worden opgenomen, zoals: - de eenheid waarin maten zijn vermeld - schema/overzicht van het totale werk - legenda met uitleg van gebruikte afkortingen, symbolen en arceringen - fase van het project - wijzigingenstaat 04 Tekeningenlijst Bij de revisiebestanden een lijst aanleveren waarbij per tekeningen een omschrijving is vermeld.. Voorbeeld opbouw tekeningenlijst ___________________________________________________________________ TekeningnummerOmschrijvingdatum REV ___________________________________________________________________ 7005004-REV-01Kattensingel - revisie wegen en straatmeubilair20181210 7005004-REV-02Kattensingel - revisie groen20181215 ___________________________________________________________________ 05 Aanleveren van video- en fotobestanden Videobestanden (*.mpg, *.avi, *.wmv, dvd etc.) dienen te worden aangeleverd op een USB-stick FAT32 geformatteerd, externe harde schijf (USB 2.0 compatible) inclusief de gebruikte codec. Fotobestanden (*.jpg, *.bmp, *.tiff, etc.) dienen te worden aangeleverd op een USB-stick FAT32 geformatteerd, externe harde schijf (USB 2.0 compatible). 13 Eisen aan revisie van kunstwerken 01 Alle constructietekeningen aanleveren. Bij meerdere kunstwerken in één bestek moet duidelijk zijn welke tekeningen voor welk kunstwerk van toepassing zijn en moet op een overzichttekening de ligging van deze kunstwerken zijn aangegeven. Bij beweegbare kunstwerken aansluitschema’s, smeerschema’s, bedieningsvoorschriften, handleidingen, garantiecertificaten en overige relevante documenten aanleveren. Ook de opleverings(nul)inspectie kunstwerken digitaal aanleveren in PDF-formaat. 22 Grondwerken 0 Grondwerken, algemeen 2 Eisen en uitvoering 06 Ophoging en aanvulling 03 Bij aanvulling met ontgraven grond daarin voorkomende voorwerpen verwijderen en de bonken scherven. 04 Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,40 m dikte. Indien verdichting is voorgeschreven de volgende laag pas aanbrengen na het verdichten van de onderliggende laag. 3 Informatieoverdracht 01 Aanvulmaterialen, bewijs van oorsprong 01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond, waaronder tevens begrepen zand en brekerzand afgegeven en ondertekend door de producent / leverancier ervan. Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn: a. de naam van de producent/ leverancier; b.de naam en locatie van de winplaats(en) waaruit de het aanvulmateriaal wordt gewonnen; c.een verwijzing naar de door de producent/leverancier verrichte bedrijfscontrole. 02 Daarnaast moet een levering van het materiaal per lading worden vergezeld van een door de aannemer aan de directie te verstrekken afleveringsbon. Op de afleveringsbon dienen de volgende gegevens te zijn vermeld: a.de datum van aflevering; b.de naam van het schip of overslag- of laadplaats; c.de winlocatie en het domeinnummer; d.de massa van de lading. 03 Indien het materiaal wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie), wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen. 6 Bouwstoffen 01 Aanvulmaterialen, milieukwaliteit 01 De te leveren milieukwaliteitsbewijzen m.b.t. te leveren zand, teelaarde, grond en <INVULLEN>.................. dienen aantoonbaar verbonden te zijn met de winlocatie en mogen niet meer dan 6 maanden oud zijn (ten opzichte van de leveringsdatum). 02 Het chloridegehalte van het te leveren zand mag niet meer bedragen dan 200 mg per kilogram droge stof (ontziltingsniveau 3), tenzij elders in het bestek afwijkende normen zijn aangegeven. 03 De directie kan ter verificatie na aanvoer op het werk een monster (of monsters) per partij nemen en dit laten onderzoeken door een Sterlaboratorium. 02 Klei voor achter beschoeiing 01 Het lutumgehalte (proef 125) moet liggen tussen de 20 g en 35 g per 100 g droge stof. 02 De som van het lutumgehalte en siltgehalte (< 63 µm) (proef 125) moet minimaal 60 g per 100 g droge stof bedragen. 03 Het organische-stofgehalte (proef 124) mag maximaal 5 g per 100 g droge stof bedragen. 04 De zuurgraad (pH-KCl) (proef 119) moet liggen tussen 4,5 en 6,5. 05 Het kalkgehalte (CaCO3) (proef 124) mag ten hoogste 25% bedragen. 06 Het zoutgehalte (NaCl) (proef 160) mag maximaal 4 g per 100 liter bodemvocht bedragen. 07 De vloeigrens (proef 15) mag maximaal 45% bedragen. 08 De plasticiteitsindex (proef 15) moet minimaal 18% bedragen. 7 Meet- en verrekenmethoden 01 Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen 01 De aannemer dient per deelresultaat, als bijlage bij de gereedmelding, alle leverantiebonnen van zand en <INVULLEN>................................................. in, die betrekking hebben op de desbetreffende gereedmelding. Per vracht een bon overleggen waarop minimaal staat vermeld: - type en kenteken vrachtwagen; - naam chauffeur; - naam aannemer incl. handtekening voor ontvangst; -gewicht van de ongeladen vrachtwagen; -gewicht van de geladen vrachtwagen; - naam werk met locatie; - naam en adres leverancier; - grondsoort; - hoeveelheid losse m3; - datum en tijd. 56 Conserveringswerken 0 Algemeen 1 Begrippen 01 Algemeen 01 Onder een conserveringssysteem wordt verstaan: het samenstel van de bij de conservering te gebruiken conserveringsproducten en de toepassing daarvan. 3 Informatie-overdracht 05 Vakbekwaamheid applicateurs conserveringen 01 Werkzaamheden m.b.t. het conserveren van houten, betonnen en stalen onderdelen moeten door vakbekwame applicateurs worden uitgevoerd. 02 De applicateurs moeten minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring hebben met het in buitensituaties aanbrengen van verflagen (incl. voorbehandeling) op zowel houten, betonnen en (thermisch verzinkt) stalen oppervlakken. 03 Minimaal 3 jaar praktijkervaring aantoonbaar maken door het verstrekken van referentieprojecten van de in te zetten applicateurs. Deze referentieprojecten voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekken aan de directie. 6 Bouwstoffen 01 Vluchtige organische stoffen 01 Van conserveringsproducten mag het aandeel vluchtige organische stoffen (VOS, in het Engels VOC) de in de tabel vermelde grenswaarden niet overschrijden. Product Subcatagory VOC limit - g/l (ready for use) a Multi-pack primers and intermediates 290 b Zinc primers 460 c 1-pack primers and intermediates 420 d Multi-pack finishes 420 e 1-pack finishes440 f Tank linings 370 g Intumescent coatings: Solvent borne 440 Water borne 140 02 De aannemer overhandigt de directie de productspecificaties van de toe te passen verfsystemen, waaruit blijkt dat de in lid 01 aangegeven grenswaarde aan vluchtige organische stoffen niet wordt overschreden. 02 Conserveringsproducten 01 In conserveringsproducten mogen geen lood- of chromaathoudende pigmenten zijn verwerkt. 2 Conserveringswerken, staal 4 Risicoverdeling en garanties 01 Algemeen 01 De artikelen 56.24.01, 56.24.02 en 56.24.03 van de Standaard zijn niet van toepassing. 02 Garantie: a).het totale conserveringssysteem, mag gedurende vijf (5) jaar na de (deel-)oplevering: -slechts corrosie vertonen welke niet meer mag bedragen dan klasse Ri 1 overeenkomstig de norm NEN-EN-ISO 4628:2016 en; -geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge lagen van het conserveringssysteem (klasse 0 overeenkomstig met de norm NEN-EN-ISO 4628:2016 en); -geen blaasvorming vertonen (dichtheidsklasse 0 volgens NEN-EN-ISO 4628:2016 en; -geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel uit maken (klasse 0 volgens NEN-EN-ISO 4628:2016 en; -geen verkrijting vertonen meer dan klasse 3 overeenkomstig de norm NEN-EN-ISO 4628:2016 en. voor wat betreft de deklaag op de aanzichtkanten. b).Het al dan niet optreden van bovengenoemde gebreken zal niet worden geïnterpreteerd op het object als totaal maar op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld. Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object vormen. Mechanische beschadigingen veroorzaakt door derden vallen buiten de garantieverplichtingen. c).De aannemer zal zorgdragen voor herstel van onder de garantie vallende gebreken, mochten er onvoorzien toch gebreken optreden. De aannemer betaalt de kosten van het herstel gedurende de eerste vijf jaar na elke (deel-)oplevering tot het navolgende maximum uitgedrukt als percentage van de totale herstelkosten: 1e jaar 100%3e jaar 80%5e jaar 40% 2e jaar 100%4e jaar 60%. 62 Tijdelijke verkeersmaatregelen 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, algemeen 2 Eisen en uitvoering 01 Algemeen 01 Voor het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen op wegen is toestemming nodig van de bereikbaarheidsmanager van de afdeling Beheer openbare ruimte (BOR). De directie dient hiertoe een "Aanvraag verkeersmaatregel" in. Onderdeel van deze aanvraag zijn het door de aannemer opgestelde verkeersplan en de door hem opgestelde verkeerstekening(en) volgens lid 01 van bepaling 01.13.06. 02 Indien een wegafsluiting tot gevolg heeft dat er een omleidingsroute voor het verkeer moet worden ingesteld, dan laat de directie de gemeentelijke raamovereenkomsthouder een omleidingsplan maken op basis van het door de aannemer opgestelde verkeersplan en de door hem opgestelde verkeerstekeningen. 03 De aannemer houdt in zijn planning rekening met de volgende behandeltermijnen tussen het moment van het door hem bij de directie indienen van het verkeersplan en de door hem opgestelde verkeerstekeningen en de start van de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden op of vanaf de openbare weg waarvoor de toestemming van de bereikbaarheidsmanager nodig is: -minimaal 5 weken bij een volledige wegafsluiting en/of het instellen van tijdelijke parkeerverboden; -minimaal 3 weken bij overige verkeersmaatregelen. 04 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van een onderdeel van het uit te voeren werk als: -de bereikbaarheidsmanager formeel toestemming heeft gegeven voor het toepassen van de tijdelijke verkeersmaatregelen; -de directie de door de aannemer geplaatste wegafzettingen van het werkvak en de bijbehorende bebording heeft goedgekeurd; -de gemeentelijke raamovereenkomsthouder de omleidingsroute heeft ingesteld. 03 Voorzieningen t.b.v. waarborgen bereikbaarheid 01 De op te breken lengte van de rijbaan mag maximaal 60 meter zijn in verband met de bereikbaarheid van de aangrenzende percelen door de hulpdiensten. 02 De aannemer waarborgt altijd de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnen het werkterrein aanwezige brandkranen en houdt deze daarom vrij van opslag, opstelplaatsen voor materieel en bouwketen. 03 Ten behoeve van toegankelijkheid van de perrons, dient ten alle tijden minimaal de halve breedte van de perrontoegangen open te zijn. Ook dienen blindegeleide lijnen in stand te worden gehouden of tijdelijk verplaatst te worden. 3 Informatie-overdracht 03 Bekendmaking 01 De afdeling Beheer openbare ruimte (BOR) van de gemeente Gouda zorgt namens de opdrachtgever voor de benodigde vergunningen en/of het op de hoogte brengen van de hulpdiensten met betrekking tot de wegafsluitingen en omleidingsroutes. De opdrachtgever zorgt voor bekendmaking aan de burgers, omwonenden en belanghebbenden. 5 Bijbehorende verplichtingen 01 In stand houden verkeersmaatregelen en werkafzetting buiten werktijden 01 Het in stand houden van de verkeersmaatregelen en de werkafzetting bij werk in uitvoering dient ook buiten de reguliere werktijden (avond- en nachtelijke uren, weekenden en feestdagen) plaats te vinden. Op die tijden dient een contactpersoon van de aannemer voor de directie telefonisch bereikbaar te zijn via een calamiteitennummer. In geval van calamiteiten dient de aannemer op het werkterrein aanwezig te zijn om de verkeersmaatregelen in de juiste staat terug te brengen. 02 De aannemer verstrekt de directie voor aanvang van de werkzaamheden de naam en het calamiteitennummer van de desbetreffende contactpersoon als bedoeld in lid 01 en van een eventueel vervangende persoon. 6 Bouwstoffen 01 Tijdelijke bebording en materialen t.b.v. afzettingen 01 Alle bebording en materialen t.b.v. het afzetten van werkvakken dienen te worden uitgevoerd als retroflecterend klasse II. 81 Bitumineuze verhardingen 1 Voorbereidende werkzaamheden 2 Eisen en uitvoering 01 Afwerken aardebaan 01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm. 83 Elementenverhardingen 0 Elementenverhardingen, algemeen 1 Begrippen 02 Vervoeren bestratingsmateriaal 01 Onder vervoeren van bestratingsmateriaal wordt verstaan het door middel van materieel verplaatsen van bestratingsmateriaal, dit met inbegrip van het laden uit depot en lossen op plaats van verwerken. 1 Straatwerk 2 Eisen en uitvoering 01 Eisen aan het resultaat 01 Tenzij op tekening anders aangegeven dient het zicht aan verlaagde banden ten minste 0,015 m en ten hoogste 0,03 m te bedragen. Het gewenste dwarsprofiel vermelden. Het opnemen in het bestek van dit artikel is ter keuze van de bestekschrijver. indien dit artikel niet wordt opgenomen dan moet het dwarsprofiel 'gewijzigd tonrond' zijn. 02 Tenzij op tekening anders aangegeven dient het afschot richting de kolken ten minste 0,02 m/m te bedragen. 02 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-03-31 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten en kolken 01 De kant van de rollaag langs de verharding ligt overal op hetzelfde niveau (P - 80 mm). De kant van de rollaag langs de trottoirband varieert in hoogte. Van P - 80 mm tussen de kolken tot P - 120 mm ter plaatse van de trottoirkolken. Hier bij is P het niveau van de bovenkant van de trottoirband. 02 Kolken hebben een onderlinge afstand van maximaal 20 meter. De teksten aanvullen. Het opnemen van dit artikel in het bestek is ter keuze van de bestekschrijver. Indien lid 01 niet wordt opgenomen, dan bedraagt de diepte van de molgoot volgens de Standaard 40 mm. Indien lid 02 niet wordt opgenomen dan wordt de bestrating van kantopsluitingen en goten in lengterichting uitgevoerd in halfsteensverband. 03 De molgoot aan weerszijden voorzien van een niet-onderbroken streklaag van betonstraatstenen of straatbakstenen. De in de molgoot aan te brengen straatkolken bevinden zich tussen deze twee streklagen. 04 Het gebruik van in langsrichting pasgemaakte betonstraatstenen of straatbakstenen langs straatkolken in molgoten is niet toegestaan. 05 De ingestrate holling op het diepste punt van de molgoot is gelijk aan de holling in het rooster van de straatkolk. 3 Informatie-overdracht 02 Werkplan en logboek bestratingswerk 01 Een werkplan van aanpak als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 01 van de Standaard wordt verlangd. 5 Bijbehorende verplichtingen 01 Algemeen 01 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen. 02 In afwijking van het bepaalde in lid 1 van artikel 83.15.01 van de Standaard dient brekerzand geleverd te worden in plaats van straatzand. 6 Bouwstoffen 05 Betonstraatstenen 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen: afmetingenstandaardformaat in mmkeidikwaal formaatformaatformaattoleranties lengte211211200 breedte1056950Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4 De dikte van de stenen is in de desbetreffende bestekspost vermeld. 02 Alle te leveren betonstraatstenen dienen te zijn voorzien van een slijtlaag van Kleur Ondersteunend Granulaat (K.O.G.). 03 Alle te leveren betonstraatstenen dienen te zijn voorzien van een splintervrije kop ter voorkoming van beschadiging aan de steen. 06 Betontegels 01 Rode betontegels in fietspaden moeten zijn voorzien van een kleur- en slijtvaste toplaag. Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 2024-09 Grootonderhoud Goverwelletunnel I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-09 Tegelwerk, conserveringswerk en bijkomende werkzaamheden (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: 2024-09 Grootonderhoud Goverwelletunnel I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)