Calibri
10
9
2020-05
2023-09
1.10 01/09/2021
24026
240315-490822.100-raamovereenkomst maaibestek
2024-03-15
2024-12-05
0123
149905
1900-01-01
0037
8ECF9124590B805FE949D137188052D9
Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht
Project: Onderhoudscontract gemeente Woensdrecht
Projectnr: 490822.100 Besteknr.24026 Defnitief D0 + NvI Rev. V03 Datum 05-12-2024
Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht
Project: Onderhoudscontract gemeente Woensdrecht
Projectnr: 490822.100 Besteknr.24026 Defnitief D0 + NvI Rev. V03 Datum 05-12-2024
Vrij gedeelte voor overeenkomst
01
Bestek en voorwaarden voor:
"RAW Raamovereenkomst, Maaibestek gemeente Woensdrecht"
Projectnr.: 490822.100
Besteknr.: 24026
Revisie: V04
Versie: D0 + Nota van Inlichtingen
Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht
Postbus 24
4631 GC Woensdrecht
Antea Group
__________________________________________________________________________________
Datum vrijgave: 05-12-2024
Revisie V04 Versie: Defnitief + NvI
Opsteller: B. de Bruin Vrijgave: J. Renkema
Collegiale toets: J. van Haskera
Bespreking met opdrachtgever d.d.: 14-11-2024
__________________________________________________________________________________
Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht
Project: Onderhoudscontract gemeente Woensdrecht
Projectnr: 490822.100 Besteknr.24026 Defnitief D0 + NvI Rev. V03 Datum 05-12-2024
1. Algemeen
01
Opdrachtgever
Gemeente Woensdrecht
Postbus 24
4630 AA Hoogerheide
Bezoekadres: Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
02
Directie
In de opdrachtbrief zal worden vermeld wie door de opdrachtgever wordt aangewezen om als directie op te treden.
Voorbeeld:
De directie zal worden gevoerd door ......................
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
03
Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Woensdrecht en betreft locaties in de kernen van:
-Woensdrecht;
-Hoogerheide;
-Huijbergen;
-Calfven;
-Ossendrecht;
-Putte.
De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden.
04
Algemene beschrijving
Het werk bestaat uit 5 soorten werkzaamheden.
-Maaien van bermen en grasvelden binnendorps;
-Maaien van bermen en grasvelden buitendorps;
-Maaien van begraafplaatsen;
-Maaien van sportgrasvelden van verenigingen;
-Maaien, hekkelen en korven van watergangen;;
en het verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.
Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.
Geen hoeveelheden opnemen.
Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
05
Tijdsbepaling
1.Het betreft een overeenkomst voor de duur van 1 jaar met een optie tot verlenging van de looptijd van het contract van 3 keer 1 jaar.
2.De deelopdrachten worden door de opdrachtgever aangegeven. De start van een maai- beheersingsronde, per deelopdracht, wordt aangegeven door de opdrachtgever. De aannemer dient binnen twee weken na het gedane verzoek te starten. In overleg wordt een opleverdatum van de desbetreffende ronde(s), deelopdracht, overeengekomen.
3.Het bedrag van de korting wegens overschrijding van de datum van (deel)oplevering zoals overeengekomen in punt 2, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2, van de UAV, bedraagt € 1.000 per kalenderdag.
4. Tijdens de uitvoering zullen, naast de benodigde uitvoeringsvergaderingen als genoemd in 01.23.02 deel 3.0 van dit bestek, in het eerste jaar maximaal twee en in de daaropvolgende jaren maximaal één keer per jaar tussentijdse evaluaties gehouden worden met de Opdrachtgever en de aannemer. Voor de tussentijdse evaluaties dient de aannemer rekening te houden met een tijdsduur van een halve dag per evaluatie.
5.Aan het einde van de termijn voor de uitvoering zal een eindevaluatie gehouden worden met de Opdrachtgever en de aannemer. Voor de eindevaluatie dient de aannemer rekening te houden met een tijdsduur van een halve dag. Tijdens deze eindevaluatie zal tevens het beoordelingsformulier worden ingevuld. Zie bijlage 01.
6.De aannemer is verplicht de evaluaties bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
7.Naast andere beweegredenen om wel of niet de overeenkomst te verlengen is een positieve uitkomst van de genoemde evaluaties essentieel.
Een positieve uitkomst is onder andere afhankelijk van samenwerkingsverbanden en organisatorische wijzigingen. Een nadere randvoorwaarde daarbij is dat een dergelijke verlenging alleen plaats kan vinden indien, naar het oordeel van de opdrachtgever, de aannemer de werkzaamheden naar alle tevredenheid heeft uitgevoerd.
Indien de opdrachtgever besluit tot verlenging van de contractperiode dan vindt tussen opdrachtgever en aannemer overleg plaats en zal tenminste 3 maanden voor de afloop van de contractperiode hierover overeenstemming moeten worden bereikt.
De eenheidsprijzen van de contractverlenging worden geïndexeerd zoals omschreven in par. 01.21.10 deel 3 van dit bestek.
06
Onderhoudstermijn
Geen.
Als geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'.
07
Kwaliteitsborging
1.De aannemer dient in bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van NEN-EN ISO 9001, betrekking hebbende op de aard van het werk. Het gestelde in de paragrafen 01.13 en 01.20 van Standaard RAW Bepalingen 2020 (Standaard 2020) is van toepassing.
2.Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 (Standaard 2020).
Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.
08
Precontractuele waarschuwingsplicht
Ingevolge artikel 7:754 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek is de inschrijver voorafgaande aan het aangaan van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever tijdig (vóór het verschijnen van de nota van inlichtingen) te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
De waarschuwingsplicht geldt eveneens ingeval van tegenstrijdigheden, fouten en gebreken in de door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestek(ken) en uitvoeringsvoorschriften.
Indien de inschrijver in strijd met de goede trouw zou handelen door, zonder de opdrachtgever op onvolkomenheden gewezen te hebben, een overeenkomst aan te gaan, dan is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.
2. Beschrijving
Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht
Project: Onderhoudscontract gemeente Woensdrecht
Projectnr: 490822.100 Besteknr.24026 Defnitief D0 + NvI Rev. V03 Datum 05-12-2024
2.1. Algemene gegevens
01
Tekeningen
De volgende tekeningen behoren tot het bestek:
-1 van 7 Putte Rev. DO06-01-2022
-2 van 7 OssendrechtRev. DO06-01-2022
-3 van 7 Ossendrecht buitengebied WestRev. DO29-09-2021
-4 van 7 Hoogerheide WoensdrechtRev. DO06-01-2022
-5 van 7 Huijbergen de KooiRev. DO06-01-2022
-6 van 7 Huijbergen buitengebied NoordRev. DO06-01-2022
-7 van 7 Hoogerheide Woensdrecht buitengebiedRev. DO06-01-2022
02
Peilen en hoofdafmetingen
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van het werkterrein zoals van
polderpeilen en peilen van watergangen en andere zakelijke gegevens niet in dit bestek vermeld.
Indien andere waterpeilen voorkomen dan genoemd geeft dit geen enkel recht op verrekening.
03
Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
B01Beoordelingsformulier
B02Gedragscode soortbescherming gemeenten 2023
Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard).
Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard.
Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld:
-grondmechanische gegevens
-waterstanden
-schouwvoerend lichaam
-op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten
-enzovoort
04
Gegevens betreffende het verkeer
De aannemer dient in overleg met de wegbeheerder maatregelen te nemen voor een veilige afwikkeling van het werkverkeer en de aan- en afvoer van het materieel. Voor verdere maatregelen zie paragraaf 01.12 en 62 in deel 3 van dit bestek.
05
Bereikbaarheid en toegankelijkheid
De aannemer wordt, in aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012, geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede prijsopgave en uitvoering van de werkzaamheden en zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid hiermede.
De te volgen route voor aan- en afvoer van materialen materieel dient te geschieden in overleg met en ter goedkeuring van directie.
De aansluitende wegen dienen te allen tijde bereikbaar te blijven voor Hulpdiensten.
06
Flora en fauna
Voor uitgangspunten en randvoorwaarden met betrekking tot flora en fauna zie bijlage 02.
07
Invasieve soorten
Invasieve exoten zijn aan een opmars bezig in de Nederlandse groene omgeving. Deze planten worden invasief genoemd omdat ze explosief groeien en zich snel verspreiden; exoot omdat deze soorten oorspronkelijk niet in Nederland voorkwamen. De soorten waar de gemeente Woensdrecht zich in dit bestek op richt zijn:
-Japanse duizendknoop;
-De Reuzenbereklauw.
Voor bepalingen zie deel 3.0 paragraaf 51.02 en 51.03 van dit bestek.
08
Hulpdiensten
Hulpdiensten bij noodgevallen
tel: 112
Gemeente Woensdrecht:
tel: 140164
Postbus 24
4630 AA Hoogerheide
gemeente@woensdrecht.nl
09
Klachtafhandeling
De aannemer dient klachten binnen 24 uur te melden bij de opdrachtgever. Waar mogelijk dient de aannemer klachten binnen 48 af te handelen- op te lossen. Indien dit niet haalbaar is zal de aannemer met de gemeente afspraken maken over de verdere afhandeling van de klacht.
De aannemer dient een klachtenregister bij te houden.
10
Duurzaamheidseisen materieel en materiaal
Alle te gebruiken klein gereedschap dient electrisch te zijn.
Europese norm voor off roadverkeer: minimaal Stage IIIB voor mobiele werktuigen.
Europese norm voor het wegverkeer: minimaal Euro 5 voor wegtransport.
Personenauto's minimaal energielabel B.
11
Toegangsregeling
Voor het object waarop het werkterrein is gelegen geldt een toegangsregeling. Dit betreft de sportvelden die binnen de hekken van de sportaccommodaties gelegen zijn.
12
Begraafplaatsen
De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden op de begraafplaats(en) na te gaan of er geen begrafenis plaatsvindt. Tijdens een begrafenis mogen geen werkzaamheden plaatsvinden.
Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht
Project: Onderhoudscontract gemeente Woensdrecht
Projectnr: 490822.100 Besteknr.24026 Defnitief D0 + NvI Rev. V03 Datum 05-12-2024
2.2. Nadere beschrijving
Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht
Project: Onderhoudscontract gemeente Woensdrecht
Projectnr: 490822.100 Besteknr.24026 Defnitief D0 + NvI Rev. V03 Datum 05-12-2024
2.2. Verklaring
01
Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
02
Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.
03
Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.
04
Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
0
ALGEMEEN
Geldend voor alle resultaatsverplichtingen in deel 2.2.
01
HOEVEELHEDEN ALGEMEEN
De aangegeven fictieve hoeveelheden zijn een reëel beeld van de hoeveelheden per jaar.
-
Uitgangspunt is dat de deelopdracht het jaarlijkse seizoen betreft.
-
De bij de besteksposten vermelde fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting voor lengtes en oppervlakken zijn theoretisch bepaald en betreffen de oppervlakken in de horizontale projectie.
-
De bij de besteksposten vermelde fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting zijn gegenereerd uit het digitale systeem van de Gemeente.
-
In de aanneemsom dienen mobilisatie kosten (aan- afvoer, verplaatsen van materieel) te zijn inbegrepen.
1
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
.....
10
ADMINISTRATIEVE VOORBEREIDING
Zie paragraaf 05 in deel 1.
100
Milieu, kwaliteit en veiligheid (algemeen)
De gevraagde plannen mogen ter keuze van de aannemer worden ingediend als losse plannen of als één overall plan. Op de in te dienen plannen is de procedure als omschreven in paragraaf 26 van de UAV van toepassing.
Indien één overall plan wordt ingediend, dan dienen de verschillende gedetailleerde werkplannen herkenbaar te herleiden zijn door middel van afzonderlijk benoemde hoofdstukken.
100010
Kwaliteitsplan(nen) cf. 01.13.02 en 01.20.02.
st
1
10
99
99
Kwaliteitsplan(nen) cf. 01.13.02 en 01.20.02.
Betreft het kwaliteitsplan als vermeld in paragraaf 1.07 in deel 1 van dit bestek.
Het plan dient alle onderdelen te bevatten als genoemd in artikel 01.20.02 van de Standaard 2020 en artikel 01.20 in deel 3 van dit bestek:
- organisatie en personeel;
-procesbeheersing incl. planning van het werk met stop- en bijwoonpunten;
-keuringsplan;
-kwaliteitsregistratie;
-procedures en werkinstructies.
Het concept digitaal in pdf-formaat leveren. binnen 5 dagen na het daartoe gedane verzoek van opdrachtgever.
Het kwaliteitsplan aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie.
Het definitieve kwaliteitsplan digitaal in pdf-formaat leveren.
Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering.
Stuks betreft 1x voorafgaand aan elk jaar.
ja
100020
Opstellen gedetailleerd werkplan cf. 01.13.06 Std 2020.
st
1
10
99
99
Opstellen gedetailleerd werkplan cf. 01.13.06 Std 2020.
Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. en artikel 01.13.06 in deel 3 van dit bestek
Het concept digitaal in pdf-formaat leveren binnen 5 dagen na het daartoe gedane verzoek van opdrachtgever.
Het gedetailleerd werkplan aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie.
Het definitieve gedetailleerd werkplan digitaal in pdf-formaat leveren.
Kosten inclusief document-/ versiebeheer tijdens uitvoering.
Stuks betreft 1x voorafgaand aan elk jaar.
ja
100190
V&G-plan cf. 01.19.01 Std 2020.
st
1
10
99
99
V&G-plan cf. 01.19.01 Std 2020.
Betreft het opstellen en actueel houden van een
Veiligheids- en Gezondheidsplan (uitvoeringsfase) conform artikel 01.19.01 van de Standaard en afdeling 5 van de Arbeidsomstandighedenwet.
Het concept digitaal in pdf-formaat leveren
Het V&G-plan aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie.
Definitief V&G-plan digitaal in pdf-formaat leveren.
Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering.
Stuks betreft 1x voorafgaand aan elk jaar.
ja
11
WERK VAN ALGEMENE AARD
.....
1105
Inzetten werknemers en materieel
110510
Inzetten van werknemer.
uur
8
10
05
01
2021-08-27
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2021-04-23
Inzetten van werknemer.
.....
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers.
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
3
1
Werknemers:
bouwbedrijf groep B Groenmedewerkers
Functie vermelden of verwijzen naar een functiegroep / functieniveau overeenkomstig de vigerende cao van de betreffende branche.
Eventueel bijzonderheden aan de functie vermelden.
ja
110520
Inzetten van werknemer.
uur
8
10
05
01
2021-08-27
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2021-04-23
Inzetten van werknemer.
.....
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers.
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
3
1
Werknemers:
bouwbedrijf groep B Groenmedewerkers incl. grote rugbladblazer (capp. 700m3/uur) en brandstof
Functie vermelden of verwijzen naar een functiegroep / functieniveau overeenkomstig de vigerende cao van de betreffende branche.
Eventueel bijzonderheden aan de functie vermelden.
ja
110530
Inzetten autobusje.
uur
8
10
05
99
Inzetten autobusje.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
Autobusje
Hulpvoorziening: bosmaaier incl. brandstof
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen),bouwgroep B Groenmedewerkers
ja
110540
Inzetten tractor.
uur
8
10
05
18
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-04-14
Inzetten van een tractor.
.....
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel.
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
2
1
Hulpvoorzieningen:
klepel- en of frontmaaier
Hulpvoorzieningen zoals aanhangwagen, ploeg, maaibalk specificeren. Als hulpvoorzieningen gedurende beperkte tijd beschikbaar moeten zijn deze in afzonderlijke posten opnemen.
3
1
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
ja
1114
Rijplaten
Maatregelen ter bescherming fiets- en voetpaden.
111410
Aanbrengen rijplatenbaan.
m
50
10
14
12
2020-11-30
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-11-06
Aanbrengen rijplatenbaan.
.....
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken als de opdrachtgever specifiek het gebruik van een rijplatenbaan wil voorschrijven. Als de keuze van de maatregelen en middelen vrij wordt gelaten aan de aannemer, gebruik maken van de resultaatsbeschrijvingen van subwerkcategorie 10.13.
Voor kortdurende werkzaamheden kan ook gebruik gemaakt worden van de resultaatsbeschrijvingen voor ‘Toepassen…’
Vermelden als de opdrachtgever materialen beschikbaar stelt. Verwezen wordt naar de begripsbepalingen in paragraaf 10.01 van de Standaard RAW Bepalingenen paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012.
6
1
Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik
Enkel in combinatie met dubbele rij in lengterichting van de rijrichting positie 3, deficode 2.
1
2
Rijplatenbaan ten behoeve van:
bescherming fiets- en voetpaden
Doel van het gebruik vermelden. Soort ondergrond vermelden.
3
2
Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
45
11
Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik
ja
111420
In stand houden rijplatenbaan.
m*d
2500
10
14
22
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-03-26
In stand houden rijplatenbaan.
Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid met daadwerkelijk toegepaste meters en met daadwerkelijk toegepaste tijdsduur in dagen.
m= 50
d= 50
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving gebruiken als de opdrachtgever de periode van in stand houden van de rijplatenbaan verrekenbaar wil stellen.
Zie voor verduidelijking van de eenheid resultaatsverplichting paragraaf 10.17 van de Standaard RAW Bepalingen.
1
1
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
111410
Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.
ja
111430
Verwijderen rijplatenbaan.
m
50
10
14
32
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2019-11-12
Verwijderen rijplatenbaan.
.....
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
1
1
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
111410
Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.
ja
1122
Schonen terrein
.....
112210
Verwijderen zwerfafval.
are
11090
50
11
71
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-04-29
Verwijderen zwerfafval.
Betreft het verwijderen van zwerfafval op de te maaien oppervlakken voorafgaand aan de eerste maaibeurt.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en eventuele bijzonderheden vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
1
2
Betreft: onverhard terrein
2
3
Verwijderen grof en fijn zwerfafval
3
9
Binnen en buiten de bebouwde kom, sportvelden en watergangen.
4
1
Gerekend is met
1
onderhoudsbeurt(en)
Voorafgaand aan de eerste maaibeurt.
6
9
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning (acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer)
ja
2
MAAIEN BERMEN
Grashoogte bermen en taluds moet voldoen aan hetgeen aangegeven in deel 3.0 van dit bestek, artikel 51.22.05 lid 02.
201
Maaien ecologische berm
.....
201010
Maaien bermen en taluds.
are
3050
51
25
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-29
Maaien bermen en taluds.
De te maaien oppervlakte bestaat per maaibeurt uit: 3.050 are.
Periode: begin juli.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
1
Ecologisch beheer
2
2
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
3
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
4
1
Aantal maaibeurten: 1
keer per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels
6
9
Maaisel verzamelen en verwerken volgens bestekspostnr. 201020
ja
201020
Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.
are
3050
51
25
06
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-26
Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
1
Ecologisch beheer
3
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
4
1
Aantal maaibeurten: 1
5
1
Maaisel direct na maaien verwerken
6
1
Maaisel verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning (acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer)
2
2
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
ja
202
Maaien verkeerskundige berm
.....
202010
Maaien bermstrook langs verharding- extra beurt -.
km
125
51
25
02
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-29
Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -.
De te maaien lengte bedraagt per maaibeurt bermstrook uit: 125 km.
Periode: juni.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze beschrijving alleen gebruiken voor het maaien met een breedte van ten hoogste 1,50 m uit de kant van de verharding.
6
9
Maaisel verzamelen en verwerken volgens bestekspostnr. 202020
4
1
Aantal extra maaibeurten: 1
keer per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels
2
2
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
1
1
Ecologisch beheer
ja
202020
Verwerken maaisel vrijgekomen op bermstrook langs verharding - extra beurt -.
km
125
51
25
07
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-04-19
Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermstrook langs verharding - extra beurt -.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
1
Ecologisch beheer
2
2
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
4
1
Aantal extra beurten: 1
5
1
Maaisel direct na maaien verwerken
6
1
Maaisel verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning (acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer)
ja
202030
Maaien bermen en taluds.
are
1800
51
25
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-29
Maaien bermen en taluds.
De te maaien oppervlakte bestaat per maaibeurt uit: 1.800 are.
Periode: oktober.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
1
Ecologisch beheer
2
2
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
3
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
4
1
Aantal maaibeurten: 1
keer per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels
6
9
Maaisel verzamelen en verwerken volgens bestekspostnr. 202040
ja
202040
Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.
are
1800
51
25
06
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-26
Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
1
Ecologisch beheer
2
2
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
3
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
4
1
Aantal maaibeurten: 1
.
5
1
Maaisel direct na maaien verwerken
6
1
Maaisel verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning (acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer)
ja
202050
Maaien bermen en taluds (zichtpunten).
are
125
51
25
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-29
Maaien bermen en taluds.
Betreft het maaien van zichtpunten.
De te maaien oppervlakte bestaat uit 35 locaties van elk 300 m3/locatie
Periode: tussen begin- en half mei.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
1
Ecologisch beheer
3
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
4
1
Aantal maaibeurten: 1
keer per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels
2
2
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
6
9
Maaisel verzamelen en verwerken volgens bestekspostnr. 202060
ja
202060
Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.
are
125
51
25
06
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-26
Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
1
Ecologisch beheer
3
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
4
1
Aantal maaibeurten: 1
.
5
1
Maaisel direct na maaien verwerken
6
1
Maaisel verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning (acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer)
2
2
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
ja
203
Maaien half intensief beheerd gras
.....
203010
Maaien grasveld.
are
2080
51
25
03
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-04-19
Maaien grasveld.
Betreft grasveldtype: half intensief beheerd gras.
Periode: op aanwijs directie.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal percelen:
n.v.t.
Enkele maaibeurt 520 are
Totaal 4 maaibeurten x 520 are
Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden.
1
1
Ecologisch beheer
2
9
Grasveldtype: half intensief beheerd gras
4
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
5
4
Gerekend is met
4
maaibeurt(en) per jaar en met
2
maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels
6
1
Maaisel kneuzen en laten liggen
Niet gebruiken in combinatie met pos. 1 inh. 1 en pos. 2 inh. 1.
ja
204
Bijmaaien rondom bomen
.....
204010
Bijmaaien rondom bomen in bermen.
st
950
51
25
05
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-26
Bijmaaien rondom bomen.
Betreft het bijmaaien rondom bomen in bermen binnen de bebouwde kom.
Betreft bomen binnen de bebouwde kom in werkvlakken volgens post: 201010, 202010, 202030 en 202050
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
2
Bomen in berm of talud
4
2
Gerekend is met
1
beurten per jaar
ja
3
ONDERHOUD GRASACHTIGEN
301
Gras zone intensief (recreatief grasveld A)
.....
301010
Maaien grasveld.
are
4900
51
25
03
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-04-19
Maaien grasveld.
Betreft het beheersen van grashoogte.
Grashoogte moet gehele jaar voldoen aan het aangegeven grasveldtype e.e.a. volgens artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard.
Om de 2 maaibeurten bijmaaien rondom obstakels (indicatief) afhankelijk van het groeiseizoen en in overleg met de directie.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal percelen:
n.v.t.
Totaal 14 maaibeurten x 350 are = 4.900 are.
Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden.
1
2
Standaard beheer
2
1
Grasveldtype: recreatief grasveld
A
4
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
5
3
Gerekend is met
14
maaibeurt(en) en met
5
maaibeurt(en) rondom obstakels
6
1
Maaisel kneuzen en laten liggen
Niet gebruiken in combinatie met pos. 1 inh. 1 en pos. 2 inh. 1.
ja
302
Gras zone normaal (recreatief grasveld B)
.....
302010
Maaien grasveld.
are
45500
51
25
03
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-04-19
Maaien grasveld.
Betreft het beheersen van grashoogte.
Grashoogte moet gehele jaar voldoen aan het aangegeven grasveldtype e.e.a. volgens artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard.
Om de 2 maaibeurten bijmaaien rondom obstakels (indicatief) afhankelijk van het groeiseizoen en in overleg met de directie.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal percelen:
n.v.t.
Totaal 14 maaibeurten x 3.250 are = 45.500 are.
Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden.
2
1
Grasveldtype: recreatief grasveld
B
4
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
6
1
Maaisel kneuzen en laten liggen
Niet gebruiken in combinatie met pos. 1 inh. 1 en pos. 2 inh. 1.
1
2
Standaard beheer
5
3
Gerekend is met
14
maaibeurt(en) en met
5
maaibeurt(en) rondom obstakels
ja
303
Bijmaaien rondom bomen
Maaien rondom bomen:
-Binnen bebouwde kom 2.593 stuks
-Buiten bebouwde kom 408 stuks
-Alleen bomen binnen de bebouwde kom uitmaaien
-Bomen buiten de bebouwde kom NIET uitmaaien maar op een afstand van 0,50 m van de boom blijven tijdens het maaien.
303010
Bijmaaien rondom bomen.
st
2593
51
25
05
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-26
Bijmaaien rondom bomen.
Betreft het bijmaaien rondom bomen binnen de bebouwde kom.
Periode: op aanwijs van de opdrachtgever.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
1
Bomen in grasveld
4
2
Gerekend is met
1
beurten per jaar
ja
304
Registraties & rapporteren
.....
304010
Inspecteren & rapporteren.
keer
14
10
02
99
Inspecteren & rapporteren.
Uitvoeren inspectie openbare ruimte.
Betreft het inspecteren & rapporteren aan de directie.
Aantonen dat wordt voldaan aan het niveau.
Per maaibeurt
ja
4
ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN
.....
401
Onderhoud grasachtigen begraafplaatsen
Locaties:
1.Opb. Begraafplaats Acacialaan Putte
2.Opb. Begraafplaats O.L.V Ter Duinenlaan
3.Opb. Begraafplaats Scheidreef Hoogerheide
4.Opb. Begraafplaats Eikelhof Ossendrecht
401010
Maaien grasveld.
are
1680
51
25
03
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-04-19
Maaien grasveld.
Betreft het beheersen van grashoogte op begraafplaatsen.
Inclusief het schoon achterlaten van graven.
Grashoogte moet gehele jaar voldoen aan het aangegeven grasveldtype e.e.a. volgens artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal percelen:
4 begraafplaatsen.
Totaal 14 maaibeurten x 120 are = 1.680 are
Obstakels:
Bij elke maaibeurt dienen de obstakels te worden bijgemaaid. Graven vallen hier ook onder.
Dus ook de stroken tussen graven (lees smallere stroken dan de breedte van de door de aannemer gekozen maaimachine) vallen daar onder.
Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden.
4
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
6
1
Maaisel kneuzen en laten liggen
Niet gebruiken in combinatie met pos. 1 inh. 1 en pos. 2 inh. 1.
1
2
Standaard beheer
2
2
Grasveldtype: gazon
A
5
3
Gerekend is met
14
maaibeurt(en) en met
14
maaibeurt(en) rondom obstakels
ja
402
Registraties & rapporteren
.....
402010
Inspecteren & rapporteren.
keer
14
10
02
99
Inspecteren & rapporteren.
Uitvoeren inspectie openbare ruimte.
Betreft het inspecteren & rapporteren aan de directie.
Aantonen dat wordt voldaan aan het niveau.
Per maaibeurt
ja
5
ONDERHOUD SPORTVELDEN
De hoeveelheid maaibeurten zijn afhankelijk van de groei omstandigheden.
In de praktijk betekent dit grofweg dat gedurende het groeiseizoen 2x per week of 3x per 14 dagen moet worden gemaaid.
Gedurende het voor- en naseizoen kan veelal worden volstaan met 1x maaien per week.
Indien deze frequentie wordt gehandhaafd, zal dit praktisch inhouden dat de velden gemiddeld 38 tot 45 keer per jaar worden gemaaid.
Ten allen tijde die voldaan te worden aan:
Grashoogte moet gehele jaar voldoen aan sportveldtype voetbalveld e.e.a. volgens artikel 51.32.04 lid 01 van de Standaard.
501
Sportvelden
.....
501010
Maaien sportveld.
are
33300
51
34
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2018-09-13
Maaien sportveld.
Situering: sportvelden conform tekeningen bijlage.
Betreft beheergroep wedstrijdveld, scherpe snede.
Maairestanten dienen gelijkmatig verspreid te zijn over het oppervlak.
Bij teveel maaisel (plakaten) maaisel opruimen volgens bestekspostnr. 501030 (op aanwijs van directie).
Frequentie: gemiddeld 2 keer per week.
Door intensief beregenen en bemesten door gemeente Woensdrecht loopt het groeiseizoen het hele jaar door.
Exacte frequentie afhankelijk van weer, e.e.a. in overleg met directie.
Grashoogte moet gehele jaar voldoen aan sportveldtype voetbalveld e.e.a. volgens artikel 51.32.04 lid 01 van de Standaard.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal percelen:
zie bijlagen.
Totale oppervlakte enkele maaibeurt sportvelden: 740 are.
Totaal 45 maaibeurten x 740 are = 33.300 are.
Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden.
1
1
Standaard beheer
2
1
Grasveldtype: grassportveld
type voetbal
4
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
5
1
Gerekend is met
45
maaibeurt(en)
ja
501020
Maaien sportveld (terreinen rond velden).
are
1350
51
34
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2018-09-13
Maaien sportveld.
Situering: terreinen- stroken rondom de sportvelden conform tekeningen bijlage.
Betreft beheergroep wedstrijdveld, scherpe snede
Maairestanten dienen gelijkmatig verspreid te zijn over het oppervlak.
Bij teveel maaisel (plakaten) maaisel opruimen volgens bestekspostnr. 501030 (op aanwijs van directie).
Frequentie: gemiddeld 1 keer per week.
Door intensief beregenen en bemesten door gemeente Woensdrecht loopt het groeiseizoen het hele jaar door.
Exacte frequentie afhankelijk van weer, e.e.a. in overleg met directie.
Grashoogte moet gehele jaar voldoen aan sportveldtype voetbalveld e.e.a. volgens artikel 51.32.04 lid 01 van de Standaard.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal percelen:
zie bijlagen.
Totale oppervlakte enkele maaibeurt terreinen rondom sportvelden: 45 are.
Totaal 30 maaibeurten x 45 are = 1.350 are.
Maaibeurt(en) rondom obstakels: gem. 1x per maand.
Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden.
1
1
Standaard beheer
2
1
Grasveldtype: grassportveld
type voetbal
4
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
5
3
Gerekend is met
30
maaibeurt(en) en met
9
maaibeurt(en) rondom obstakels
ja
501030
Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld.
are
740
51
34
03
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2019-12-20
Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld.
Betreft het, indien nodig, opruimen van het maaisel (opruimen van plakaten indien nodig).
E.e.a. op aanwijs van de directie.
Betreft het opruimen van plakkaten indien nodig.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
1
Standaard beheer
2
1
Grasveldtype: grassportveld
type voetbal
3
2
Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
4
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
5
1
Gerekend is met
1
beurt(en)
6
1
Maaisel verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning (acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer)
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
ja
6
ONDERHOUD WATERLOPEN
.....
601
Korfmaaien exclusief afvoer
.....
601010
Uitmaaien watergang.
m
85500
51
14
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-29
Uitmaaien watergang.
Situering: conform tekeningen/ bijlagen.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal maaibeurten:
1 keer in oktober t/m december, start in overleg met de directie.
Aantal en periode(n) vermelden; bij meerjarige contracten vermelden: x keer per jaar in .......
1
2
Standaard beheer
2
1
Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m
3
1
Lengte droog talud: tot ca. 2 m
4
5
Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: geen
5
1
Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
6
1
Maaisel op naastliggend terrein deponeren
Bij aanliggende eigenaar
ja
602
Korfmaaien inclusief afvoer
.....
602010
Uitmaaien watergang.
m
500
51
14
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-29
Uitmaaien watergang.
Situering: conform tekeningen/ bijlagen.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal maaibeurten:
1 keer in oktober t/m december, start in overleg met de directie.
Aantal en periode(n) vermelden; bij meerjarige contracten vermelden: x keer per jaar in .......
1
2
Standaard beheer
2
1
Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m
3
1
Lengte droog talud: tot ca. 2 m
4
5
Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: geen
5
3
Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
6
9
Maaisel direct verzamelen en afvoeren volgens bestekspostnr. 602020
ja
602020
Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.
m
500
51
14
12
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-26
Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.
.....
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal beurten:
1
Aantal en periode(n) vermelden; bij meerjarige contracten vermelden: x keer per jaar in ......
1
9
Betreft het maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 602010
2
2
Tijdstip van verwerken: binnen
7
dagen na het maaien
5
1
Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
6
1
Maaisel verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning (acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer)
Plaats van bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
ja
603
Handmatig uitmaaien waterlopen
.....
603010
Uitmaaien watergang (HANDMATIG).
m
1700
51
14
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-29
Uitmaaien watergang.
Situering: conform tekeningen/ bijlagen.
Betreft het handmatig uitmaaien van watergangen.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal maaibeurten:
1 keer in oktober.
Aantal en periode(n) vermelden; bij meerjarige contracten vermelden: x keer per jaar in .......
1
2
Standaard beheer
2
1
Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m
3
1
Lengte droog talud: tot ca. 2 m
4
5
Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: geen
5
2
Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar
6
1
Maaisel op naastliggend terrein deponeren
Bij aanliggende eigenaar
ja
62
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
.....
6211
Rijdende afzetting
.....
621110
Toepassen rijdende afzetting (ETW).
keer
1
62
02
99
Toepassen rijdende afzetting (ETW).
Ten behoeve van: dynamisch werk op doorgaande wegen waarbij medewerkers in de berm en niet op de weg lopen gedurende de looptijd van dit bestek.
Betreft: Erftoegangswegen.
1x betreft alle te nemen maatregelen voor alle locaties op het totale werk voor 1 jaar.
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b figuurnummer 1221
Volgens hoofdstuk 62 (deel 3 van het bestek)
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer
ja
621120
Toepassen rijdende afzetting (GOW).
keer
1
62
02
99
Toepassen rijdende afzetting (GOW).
Ten behoeve van: dynamisch werk op doorgaande wegen waarbij medewerkers in de berm en niet op de weg lopen gedurende de looptijd van dit bestek.
Betreft: Gebiedsontsluitingswegen.
1x betreft alle te nemen maatregelen voor alle locaties op het totale werk voor 1 jaar.
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b figuurnummer 1321 en 1322.
Volgens hoofdstuk 62 (deel 3 van het bestek)
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer
ja
621130
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
keer
1
62
02
06
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-12-11
Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Ten behoeve van:
uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek.
1x betreft alle te nemen maatregelen voor alle locaties op het totale werk voor 1 jaar.
Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............
Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.
Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).
1
1
Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer
in overleg met de directie per situatie overleggen.
Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.
2
1
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
6
2
Met materiaal van de aannemer
ja
6212
Stationare afzetting
.....
621210
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
keer
1
62
02
04
2015-01-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2014-12-11
Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:
dynamisch werk op doorgaande wegen waarbij medewerkers in de berm en niet op de weg lopen gedurende de looptijd van dit bestek.
Totale lengte van de fiets- en voetpaden langs watergangen waarbij rijdende afzetting nodig is: ca. 43 km.
1x betreft alle te nemen maatregelen voor alle locaties op het totale werk voor 1 jaar.
Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............
Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de werkzaamheden korter duren dan vier weken.
Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).
6
2
Met materiaal van de aannemer
1
9
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b figuurnummer 1125 en 1126.
Inclusief bebording/maatregelen voor omleidings-route via bestaande aanwezige oversteekplaatsen
Inclusief bebording/ maatregelen op omleidings-traject (tweerichtingen verkeer)
ja
64
FLORA EN FAUNAVOORZIENINGEN
.....
640010
Toepassen maatregelen flora en fauna.
keer
1
64
06
99
Toepassen maatregelen flora en fauna.
In deze post worden geacht alle kosten te zijn inbegrepen volgend uit het uitvoeren van inspecties, bijhouden logboek, voldoen aan de zorgplicht, vigerende natuur wetgeving en de gedragscode (zie bijlage 02).
1x betreft alle te nemen maatregelen voor alle locaties op het totale werk voor 1 jaar.
Oppervlakte: gehele werkgebied voor 1 jaar.
Een inventarisatie zoals genoemd in art 01.22.04 van de Standaard 2020 is vereist
Registraties en gegevens opnemen in een logboek
Indien geen bijzonderheden worden geconstateerd dient dit ook in het logboek te worden opgenomen
Een en ander conform deel 2.1 paragraaf 07 en deel 3.0 bepalingen in 01.22 van dit bestek.
ja
8
VOORZIENINGEN
.....
89
Bijkomend werk voorzieningen
.....
899
Plan van aanpak / EMVI- gunningscriteria
.....
899010
Uitwerken beste PKV subcriterium 1 ".........."
keer
1
10
99
99
Uitwerken beste PKV subcriterium 1 ".........."
Kosten met betrekking tot uitvoering van de werkzaamheden, maatregelen, voorzieningen, etc. genoemd in het plan van aanpak opgesteld door inschrijver volgens het gevraagde in de inschrijvingsleidraad, voortvloeiende uit de toepassing van dit subcriterium, voor zover deze kosten niet begrepen zijn in andere prijzen per eenheid van de inschrijvingsstaat.
ja
899020
Uitwerken beste PKV subcriterium 2 ".........."
keer
1
10
99
99
Uitwerken beste PKV subcriterium 2 ".........."
Kosten met betrekking tot uitvoering van de werkzaamheden, maatregelen, voorzieningen, etc. genoemd in het plan van aanpak opgesteld door inschrijver volgens het gevraagde in de inschrijvingsleidraad, voortvloeiende uit de toepassing van dit subcriterium, voor zover deze kosten niet begrepen zijn in andere prijzen per eenheid van de inschrijvingsstaat.
ja
899030
Uitwerken beste PKV subcriterium 3 ".........."
keer
1
10
99
99
Uitwerken beste PKV subcriterium 3 ".........."
Kosten met betrekking tot uitvoering van de werkzaamheden, maatregelen, voorzieningen, etc. genoemd in het plan van aanpak opgesteld door inschrijver volgens het gevraagde in de inschrijvingsleidraad, voortvloeiende uit de toepassing van dit subcriterium, voor zover deze kosten niet begrepen zijn in andere prijzen per eenheid van de inschrijvingsstaat.
ja
TRANSPORT SUBTOTAAL
9
Staartposten
.....
91
Korting
919990
Korting
%
92
Uitvoeringskosten
.....
929990
Uitvoeringskosten
%
93
Algemene kosten
.....
939990
Algemene kosten
%
94
Winst en risico
.....
949990
Winst en risico
%
96
Bijdragen
.....
960010
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
%
0.15
Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht
Project: Onderhoudscontract gemeente Woensdrecht
Projectnr: 490822.100 Besteknr.24026 Defnitief D0 + NvI Rev. V03 Datum 05-12-2024
3. Bepalingen
01
ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01
ALGEMENE BEPALINGEN
01
2015-01-01
definitief vastgesteld
2015-01
2015-01-01
Van toepassing zijnde bepalingen
01
Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luiden, alsmede de door de Stichting CROW geactualiseerde en gewijzigde teksten, zoals deze 3 maanden voor aanbesteding luidden.
06
De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard zijn gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
07
In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.01 van de Standaard wordt de UAV gewijzigd dan wel uitgebreid met het gestelde in paragraaf 01.99 (WIJZ. EN AANV. OP DE UAV 2012 (NIET ELDERS GENOEMD)).
14
Kortingsregeling BPKV (voorheen EMVI)
01
Indien het bij inschrijving in het plan van aanpak aangeboden ambitieniveau in het kader van de in de selectieleidraad, de aanbestedingsleidraad of de inschrijvingsleidraad vermelde EMVI-criteria op enig moment tijdens de uitvoeringsfase door de aannemer niet wordt gehaald, dan wordt dit schriftelijk vastgelegd en wordt de aannemer gemaand tot verbetering. Bij blijvend tekort komen wordt de aannemer conform paragraaf 46 van de UAV 2012 schriftelijk in gebreke gesteld. Indien dit nog steeds niet tot voldoende resultaat leidt kan de opdrachtgever de aannemer een korting opleggen.
02
De hoogte van de korting, genoemd in lid 01, bedraagt het verschil in meerwaarde (toegekend bij de BPKV- beoordeling tijdens de aanbesteding) van het bij inschrijving aangeboden ambitieniveau en het in de contractfase behaalde niveau, vermenigvuldigd met een factor 1,5.
03
Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.
02
BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
02
Opneming
01
In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01, van de Standaard dient de opneming door de aannemer te geschieden.
05
2020-05-01
verplicht
2020-05
2015-01
2019-11-22
RAW-raamovereenkomst: betalingstermijnen
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.
Bij deelopdrachten zoveel mogelijk gebruik maken van de betalingsregeling in artikel 01.02.05 van de Standaard. Dit artikel alleen opnemen in het geval van deelopdrachten met een kleine som van de deelopdracht, teneinde de solvabiliteit van de aannemer niet in gevaar te brengen.
06
BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01
Indienen declaraties
02
In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard dient de declaratie te zijn voorzien van het besteknummer, een korte aanduiding van het werk en het volgnummer van de termijn alsmede een afschrift van de opgestelde termijnberekening.
De declaratie dient te naam te worden gesteld van de opdrachtgever en dient ter controle en ter goedkeuring digitaal te worden ingediend bij de directie.
08
BIJDRAGEN
03
RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek
01
Een 'bijdrage RAW-systematiek' als bedoeld in artikel 01.08.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
10
In aanvulling op het gestelde in artikel 01.08.03 lid 10 van de Standaard wordt bepaald dat de aannemer tevens een kopie van het betalingsbewijs stuurt naar:
Antea Group
T.a.v. mevrouw H. Otter
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN
10
VERGUNNINGEN
01
Aan de aannemer verleende toestemmingen
01
De aannemer overtuigt zich voor de feitelijke aanvang van het werk dat alle door hem te verzorgen noodzakelijke vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen aanwezig zijn. De ontbrekende vergunningen dienen door hem, op zijn kosten, nader verzorgd te worden.
12
MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER E.D.
01
Algemeen
01
In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV treft de aannemer alle maatregelen en voorzieningen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van het bevoegde gezag, de politie, directie en/of wegbeheerder.
Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard.
02
Vertraging in de werkzaamheden door de aanwezigheid van geparkeerde auto's e.d. op of langs de verkeersroutes zijn voor rekening van de aannemer.
03
Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen dient hij hiertoe schriftelijke toestemming te hebben van de wegeigenaar of wegbeheerder.
05
Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie, de politie en/of wegbeheerder niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
03
Verwijderen verontreinigingen op wegen
01
Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard, wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van de verontreiniging door derden, een korting van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
06
Tijdelijke bebording
01
Alle te plaatsen borden van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, plaatsen volgens de CROW-publicatiereeks 96a/96b. De borden moeten retroreflecterend zijn en in metaal zijn uitgevoerd.
02
De door de aannemer te maken kosten voor het plaatsen, onderhouden, verplaatsen, opnemen, aan- en afvoer en de controle - ook tijdens de weekenden en vakanties - van de tijdelijke verkeersborden, wegbebakening en afzettingen dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.
07
Aansprakelijkheid
01
De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.
13
KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE
01
Kwaliteitsborging
01
Het systeem van kwaliteitsborging brengt geen wijziging in de regeling van de verplichtingen tussen opdrachtgever en aannemer, zoals neergelegd in dit bestek en paragraaf 5 en 6 van de UAV 2012, echter de directievoering zal zijn ingericht op het door de aannemer werken onder kwaliteitsborging.
Meer in het bijzonder wordt bepaald dat het houden van audits en de verificatie en goedkeuring van de directie van kwaliteitsplannen en bestekswijzigingen en -afwijkingen onverlet laten de verplichtingen van de aannemer tot het tijdig leveren van goed en deugdelijk werk conform het bestek, zijn aansprakelijkheden en garanties.
Door de directie in het kader van de kwaliteitsborging geaccepteerde bestekswijzigingen en -afwijkingen zijn geen meer- of minderwerk tenzij zulks uitdrukkelijk als zodanig door de opdrachtgever is gekwalificeerd.
02
Kwaliteitsplan
01
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in paragraaf 01.13.02 van de Standaard verlangd.
06
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2020-04-22
Algemeen tijdschema, werkplan
01
Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
-de onderdelen uit het algemeen tijdschema;
-een inschatting van onwerkbare dagen;
-de feestdagen, roostervrije - en vakantiedagen;
-een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen;
-het bij de inschrijving ingediende EMVI-plan van aanpak, uitgewerkt in concrete maatregelen en verplichtingen, SMART geformuleerd;
-alle, in de onderstaande tekst, in de technische bepalingen of elders in het bestek genoemde en vereiste gedetailleerde (werk)plannen en andere plannen.
Lid 01 opnemen als de aannemer naast een algemeen tijdschema ook een gedetailleerd werkplan moet opstellen.
03
In een algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk zal stilliggen als gevolg van feestdagen, vakantie, roostervrije dagen e.d.
04
Elke voorgenomen afwijking van het algemeen tijdschema door de aannemer dient eerst ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd.
05
Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering door de directie wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich hiernaar richten, zonder uit dien hoofde op extra vergoedingen, in welke vorm dan ook, aanspraak te kunnen maken.
16
VERZEKERINGEN
03
CAR-verzekering (af te sluiten door de opdrachtgever)
01
De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken volgens het bestek tot een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten. De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikname door de opdrachtgever voor oplevering wordt beperkt tot de dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds alsdan overgang van risico plaatsvindt.
Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de hoofdaannemer, aannemer(s), onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect(en), adviseur(s), constructeur(s), de eigenaar van het werk en voor zover nog niet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met het verzekerde werk op het bouw-/montageterrein aanwezig zijn.
De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde bedragen: -het werk tegen materiële schade;
-schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden;
-schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
-eigendommen van de bouwdirectie en personeel.
De CAR-verzekering biedt onder andere geen dekking tegen:
-bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;
-schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de verzekerde.
Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan voordoen. Schaden, welke optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn
onderaannemers(s) of tijdens het transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt. De aannemer dient zichzelf tegen dergelijke schaden te verzekeren. Het eigen risico komt voor rekening van de aannemer waarvoor hij aansprakelijk is. De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de opdrachtgever die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.
Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal zo spoedig mogelijk na afsluiten, op diens verzoek aan de aannemer worden verstrekt.
De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de aannemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de verwachtingen van de aannemer wordt geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.
Voor alle verzekerde rubrieken geldt dat de CAR-verzekering een primaire dekking zal verlenen.
11
Verzekeringen algemeen
01
De aannemer dient ervan bewust te zijn dat door of namens de opdrachtgever geen verzekeringen worden afgesloten.
De aannemer (en zijn eventuele onderaannemers) dient voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van de aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van het aannemersmaterieel, zoals keten, loodsen, machines e.d. bij de realisatie van het werk.
17
VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01
Algemeen
01
Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd worden.
06
Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting
02
Artikel 01.17.06 lid 04 van de Standaard aanvullen met: "... tot het moment dat een inrichting deze vrijgekomen materialen heeft geaccepteerd."
03
Het gestelde in artikel 01.17.06 lid 01 t/m lid 03 van de Standaard is van toepassing op alle vrijgekomen materialen waarvan de aannemer conform de verstrekte informatie in de besteksposten eigenaar wordt.
18
BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
05
Schadevergoeding in verband met beschadiging van bomen
01
In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.
02
Op dit bestek zijn tevens van toepassing de bepalingen zoals vermeld op de "bomenposter Werken rond Bomen".
21
RAW-RAAMOVEREENKOMST
09
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2019-11-22
RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie
01
De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW‑ raamovereenkomst een omzet van ten minste € 280.000 exclusief omzetbelasting, zal behalen (per jaar).
Gegarandeerde omzet vermelden. Als lid 01 in de RAW-raamovereenkomst wordt opgenomen, dan ook lid 02 of lid 03 opnemen.
De bestekschrijver wordt tevens verwezen naar voorschrift 3.3.A van de Gids Proportionaliteit.
03
Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW‑ raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.
In geval lid 01 wordt opgenomen, dan keuze maken uit lid 02 en lid 03.
Lid 02 opnemen als de aannemer recht heeft op het verschil tussen het bedrag van de omzetgarantie en de gerealiseerde omzet.
Lid 03 opnemen als de aannemer recht heeft op 10% van het verschil tussen het bedrag van de omzetgarantie en de gerealiseerde omzet.
10
2022-08-26
verplicht
2020-05
2021-09
2022-03-04
RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid
01
Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015= 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
Basisjaar van de reeks invullen. Raadpleeg voor het meest recente basisjaar de website opendata.cbs.nl/statline.
Voor de grondslagen voor de indexering zijn verschillende mogelijkheden.
Die mogelijkheden zijn in lid 01, lid 02, lid 03 en lid 04 van dit artikel beschreven.
De berekeningsformule is beschreven in lid 05.
De bestekschrijver moet een keuze maken uit lid 01, lid 02, lid 03 of lid 04, maar moet daarbij altijd lid 05 opnemen.
05
De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = ..…. % , waarin:
B01=de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1=de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = …... % , waarin:
B0n=de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1=de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.
Lid 05 altijd opnemen als lid 01, lid 02, lid 03 of lid 04 wordt opgenomen.
22
TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
01
Uitvoering van de werkzaamheden
01
De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voorwaarden die voortvloeien uit de Omgevingswet, de algemeen geldende "Specifieke zorgplicht" en de eisen die aan de werkzaamheden gesteld worden vanuit de Omgevingswet.
02
De zorg als bedoeld lid 01, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is zulke handelingen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
02
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
Maatregelen in verband met te beschermen plant- en diersoorten
01
Bij het hekkelen en maaien dient in één richting te worden gewerkt.
04
Inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten
01
Een inventarisatie zoals genoemd in art 01.22.04 van de Standaard is vereist. De aangetroffen natuurwaarden evenals de genomen maatregelen om de natuurwaarden te sparen vastleggen in een digitaal logboek.
23
COMMUNICATIE
02
2016-03-01
verplicht
2020-05
2022-09
2015-04-01
Bouwvergaderingen
01
Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
Dit artikel opnemen als de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk bouwvergaderingen wil houden. Eventueel de frequentie van de te houden bouwvergaderingen vermelden.
02
In afwijking op paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 zullen de verslagen worden opgemaakt door de aannemer.
03
Communicatie met publiek en/of omwonenden
01
Communicatie met publiek en/of omwonenden is voorbehouden aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger. In aanvulling van paragraaf 6 van de UAV is het de aannemer of zijn personeel niet toegestaan aan publiek en/of omwonenden mededelingen te doen aangaande de uitvoering van het werk. Tenzij anders is overeengekomen in overleg met opdrachtgever.
02
Bij problemen of geschillen met publiek en/of omwonenden moet de aannemer zich onmiddellijk in verbinding stellen met de directie.
27
UITVOERINGSASPECTEN
01
Milieu-aspecten materieel
01
De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel.
02
Binnen het werkterrein mogen geen oliehoudende smeermiddelen, motoroliën of hydrauliekoliën worden opgeslagen. Het toepassen van verrijdbare voorraadtanks is eveneens niet toegestaan.
03
De aannemer dient te allen tijde voldoende voorzieningen op het werk te hebben om bij milieucalamiteiten zoals olielekkage, deze volledig te isoleren, op te ruimen en af te voeren.
04
De aannemer dient de in lid 03 genoemde voorzieningen direct na het voorkomen van de calamiteit in te zetten en terstond melden aan de directie.
02
Toegangsregeling
01
Overdag, tijdens de uitvoering van het werk, dient de aannemer zorg te dragen dat onbevoegden het werkterrein op de sportaccommodaties en begraafplaatsen niet kunnen betreden.
02
Buiten werktijden dient de aannemer er voor zorg te dragen dat het werkterrein op de sportaccommodaties en begraafplaatsen deugdelijk wordt afgesloten doordat de toegangspoorten zijn afgesloten.
03
Werktijden
01
De werkzaamheden binnen het werkgebied dienen uitgevoerd te worden tussen 7:00 uur en 18:00 uur.
02
Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan worden afgeweken van de hier bedoelde werktijden.
03
Zonder schriftelijke toestemming afwijken door de aannemer van de in lid 01 genoemde tijden zal per overtreding, per gewerkte dag een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
04
Weers- en terreinomstandigheden
01
Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of van werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.
Een zodanige onderbreking wordt niet geacht een schorsing van het werk te zijn overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV.
07
Bouwlawaai materieel
01
De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren e.d. moeten zodanig worden opgesteld en worden afgeschermd dat de geluidssterkte op werkdagen (ma. t/m vr.) niet meer bedraagt dan (dit volgens art 8.3 Bouwbesluit 2012):
*Dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur: Niet meer dan 60 dB(A)
Mochten er andere werktijden nodig zijn voor de werkzaamheden, dan zal er toestemming aan de directie gevraagd moeten worden.
De onderstaande geluidsniveaus gelden dan voor de dagdelen ma. t/m vr. en in het weekend:
*Avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur: Niet meer dan 40 dB(A)
*Nachtperiode tussen 23.00 en 7.00 uur:Niet meer is dan 35 dB(A)
28
DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
01
Algemeen
01
Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.
02
De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg met de directie.
03
Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
04
De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.
05
De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard.
08
Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.
Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoend werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.
30
BEGRIPPEN
01
Toepassen
01
Het toepassen van een voorziening omvat de aanvoer, het plaatsen, het indien nodig verplaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van de voorziening en alle voor die voorziening benodigde hulpmiddelen, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
02
Tenzij het bestek anders aangeeft in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" door middel van de aanduiding "T" (een hoeveelheid bouwstof die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld) dienen alle resultaatsverplichtingen te worden gerealiseerd met materiaal van de aannemer.
99
Wijz. en aanv. op de uav 2012 (niet elders genoemd)
01
Mogelijke discrepanties in het bestek
01
Werkzaamheden en leveringen die voortvloeien uit de bij de beschrijving van het werk
behorende tekeningen en/of bijlagen, doch niet in de bestek zijn vermeld, moeten door de
aannemer worden uitgevoerd, geleverd en verwerkt en kunnen niet als meerwerk worden
opgevoerd.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV als volgt:
"Dit artikel is opgenomen om kleine onvolkomenheden tussen bestek en tekeningen
onderling te ondervangen omdat het een of het ander kennelijk tot het werk behoren
waardoor er redelijkerwijs hiervoor geen verrekening kan en mag worden verwacht."
03
Paragraaf 3 [Directie]
10
Aan paragraaf 3 van de UAV 2012 wordt het volgende lid toegevoegd:
Het door de directie uit te oefenen toezicht op de uitvoering van het werk en op de naleving van de overeenkomst ontheft de aannemer niet van zijn verplichting om het werk goed en deugdelijk en volgens bestek en tekeningen uit te voeren en maakt de opdrachtgever niet (mede-)aansprakelijk indien de aannemer deze verplichtingen niet nakomt.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV 2012 als volgt:
"De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV 2012 niet leidt tot een disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer."
06
Paragraaf 6 [Verplichtingen van de aannemer]
13
Paragraaf 6 lid 13 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Indien gevolgen, als bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging tot gevolg hebben, wordt deze kostenverlaging met de opdrachtgever verrekend.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV 2012 als volgt:
"De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV 2012 niet leidt tot een disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer."
26
De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van onderaannemers, indien hij daarvoor, in afwijking van paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012, schriftelijk toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen.
30
In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de voertaal, zowel in woord als in geschrift, tussen de opdrachtgever/directie en de aannemer als wel van het in te zetten personeel tijdens uitvoering van de werkzaamheden in alle gevallen de Nederlandse taal zal zijn.
Alle documenten dienen in de Nederlandse taal te zijn opgesteld, tenzij ten aanzien van specifieke documenten alsnog anders wordt of is overeengekomen.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV 2012 als volgt:
"De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV 2012 niet leidt tot een disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer."
51
GROENVOORZIENINGEN
0
GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
2
EISEN EN UITVOERING
02
2021-08-27
verplicht
2020-05
2021-09
2021-06-01
Aziatische duizendknoop, maaiwerkzaamheden
05
Groeilocaties van Aziatische duizendknoop NIET maaien!!
03
2021-08-27
verplicht
2020-05
2022-09
2021-06-01
Reuzenbereklauw, maaiwerkzaamheden
01
Groeilocaties van Reuzenberenklauw klepelen. Reuzenberenklauw dient geklepeld te worden ook al staan deze buiten het gemaaide en achterlangs bomen.
Niet gemaaid = terug!
02
De aannemer dient zelf te verifiëren of maaisel inclusief Reuzenberenklauw geaccepteerd wordt.
04
Tijdschema uit te voeren onderhoudswerken
01
De aannemer bepaalt in overleg met de directie de uitvoeringsvolgorde van de onderhoudswerkzaamheden.
3
INFORMATIE-OVERDRACHT
01
2021-08-27
verplicht
2020-05
2022-09
2021-06-01
Aziatische duizendknoop
01
Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
02
Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
03
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.
1
WATER EN WATERGANGEN
2
EISEN EN UITVOERING
03
Uitmaaien van watergangen
01
De insporingsdiepte van het materieel mag ten behoeve van de werkzaamheden volgens bestek ten hoogste 25 mm zijn. Indien de insporingsdiepte wordt overschreden door de aannemer dient hij de schade binnen 7 werkdagen te herstellen.
02
Schuiven is niet toegestaan.
03
Voordat vrijkomend slootmateriaal uit de watergangen in de berm gedeponeerd wordt dient de
berm eerst gemaaid te worden en het materiaal dient afgevoerd te zijn.
04
Het materiaal zo deponeren dat voorkomen wordt dat het materiaal opnieuw in de watergang terechtkomt. Het is niet toegestaan materiaal op het talud te deponeren.
05
Het maaien zo uitvoeren dat de 'maaikorf' niet in de vaste (onder-)waterbodem en/of de taludwal grijpt.
06
De aannemer moet rekening houden met het overhangen van aanwezige bomen, waardoor mogelijk een kleinere machine moet worden ingezet.
07
Alle afgemaaide begroeiing van taluds en boden en eventueel in het water drijvende begroeiing en andere materialen zoals blad, takken en dergelijke, alsmede alle voorwerpen die de waterdoorvoer belemmeren, dienen volledig uit het profiel van de watergang te worden verwijderd. Dit dient zodanig te gebeuren dat er geen schade wordt aangericht aan bodem, rasters en dergelijke.
08
Gedeelten van watergangen die niet machinaal bereikbaar zijn of niet zonder risico van beschadiging machinaal opgeschoond kunnen worden, zoals bodems en taluds bij duikers, bruggen, stuwen en andere kunstwerken, dienen in handkracht gemaaid en opgeschoond te worden. Bij duikers en bruggen moeten aanwezige (overhangende) begroeiing voor de in- en uitstroomzijde in handkracht worden verwijderd, zodoende dat de doorstroming blijft gegarandeerd. Dit handwerk wordt niet verrekend als meerwerk en dient in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.
09
Gedeelten van watergangen die niet volledig machinaal bereikbaar zijn en wel volgens de eisen onderhouden dienen te worden dient men handmatig te onderhouden. Het in dit lid gestelde dient in de eenheidsprijzen op de inschrijfstaat te zijn inbegrepen.
10
Bij maaiwerkzaamheden mag geen grond/bagger worden verwijderd en/of op de kant
worden gezet.
11
Het bestaande profiel dient in stand gehouden te worden. De aannemer is verplicht alle schade aan de waterloop, zoals taludverzakkingen en dergelijke onverwijld kennis te geven aan de directie.
12
Het in te zetten materieel dient afgestemd te zijn op de afmeting, bodemomstandigheden en bereikbaarheid van de te onderhouden delen.
13
De maaihoogte van de taluds dient niet hoger dan 5 cm te zijn.
14
Tot het maaien van taluds wordt tevens gerekend het bijmaaien rondom vijvers, watergangen en obstakels. De hoogte van de vegetatie van het overige ruwgras dienen na het maaien en het bijmaaien gelijk te zijn.
15
Tot maaien taluds wordt tevens gerekend het verwijderen van één- en tweejarige houtige opslag.
16
De maximale tijd dat gestort maaisel mag blijven liggen betreft 1 week. De locaties dienen na het opruimen van de hekkelspecie dezelfde dag nog netjes te worden opgeleverd.
17
Onder maaien wordt verstaan het verwijderen van plantengroei, takken, bladafval en alle overige voorkomende/ingebrachte obstakels en/of voorwerpen (anorganische stoffen.) uit de bodems en taluds van de watergangen.
18
Afgesneden waterplanten (drijvers) dienen na het afronden van de werkzaamheden te zijn verwijderd uit de watergang.
19
Schade meldingen/gevallen dienen binnen 5 werkdagen na het veroorzaken of het melden van de schade verholpen en of gerepareerd te zijn.
20
De aannemer dient in het werk rekening te houden met aanwezige plasbermen met variabele dieptes (0 t/m 20 cm).
21
Minimale dieptes vijvers kunnen variëren van 20 cm naar 0 cm.
22
Tot het maaien wordt tevens gerekend het bijmaaien van obstakels in watergangen en vijvers.
23
Het maaisel wat afgevoerd dient te worden, mag tijdelijk op een lokaal depot worden verzameld binnen de geldige regelgeving. Dit dient vooraf goedgekeurd te worden door de directie. Indien er klachten komen van aanwonende dient het maaisel binnen 2 werkdagen te worden getransporteerd. Extra kosten van het laden/lossen en transport bij gebruik van een tussendepot zijn voor de aannemer.
24
De opdrachtnemer meldt vissterfte als gevolg van de werkzaamheden onmiddellijk bij de directie. Tevens start de opdrachtnemer onmiddellijk met de verwijdering van de dode vissen. Dit werk wordt niet verrekend als meerwerk en dient in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.
2
GRAS EN KRUIDACHTIGEN
2
EISEN EN UITVOERING
02
Onderhoud bermen en taluds
03
Het gemaaid oppervlak heeft een egaal maaibeeld.
04
Maaisel dat op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke is
terechtgekomen, is verwijderd.
05
Maaisel dat moet blijven liggen is gelijkmatig over het oppervlak verdeeld.
06
Het afkomend maaisel mag niet worden gedeponeerd in de berm of overhoeken met
uitzondering van nader door de directie aan te geven opslaglocaties. Het gedeponeerde maaisel
vrijkomend bij het basisbeheer binnen maximaal 48 uur (tenzij anders aangegeven) vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Het gedeponeerde maaisel vrijkomend bij het aangepast (ecologisch)beheer in verband met flora en fauna na 5 dagen en binnen maximaal 10 dagen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
07
Voor elke dag waarmee de in lid 06 genoemde termijn wordt overschreden zal een korting
worden toegepast van € 2.500,-.
08
Het afkomend maaisel ter plaatse van de wegbebakening / wegmeubilair (het deel wat
handmatig wordt gemaaid) direct na de maaironde opruimen en afvoeren.
09
De aannemer aanvaart de kwaliteit van het te oogsten en af te voeren product,
zoals dat ten tijde van de uitvoering van de maaironde ter beschikking komt.
10
De aanwezigheid van zogenaamd zwerfvuil zal nimmer een aanleiding zijn tot afkeuring van het
maaisel.
11
Bij de maaiwerkzaamheden dient het gewas zodanig gemaaid te worden dat er geen grond
en/of zoden mee gemaaid worden.
12
Op plaatsen waar niet machinaal kan worden gemaaid c.q. geklepeld moet in handkracht
worden bijgemaaid c.q. geklepeld.
13
Bomen NIET bijmaaien. Bomen mogen machinaal benaderd worden tot maximaal 0,50 m vanaf de bomen.
14
Beperkingen ten aanzien van maaien bermen langs fietspaden:
-Geen vrachtauto's op fietspaden;
-Geen tractoren met een bandenspanning hoger dan 2 bar.
05
Maaien bermen en taluds
02
In afwijking van artikel 51.22.05, lid 02 van de Standaard moet voor het grasveldtype bermen en taluds de hoogte van de vegetatie direct na het maaien voldoen aan de volgende waarden van minimaal 40 mm en maximaal 60 mm, dit geld voor maaien bermen en taluds traditioneel beheer.
06
Ecologisch beheer
04
In afwijking van artikel 51.22.06, lid 04 van de Standaard moet het maaisel dat moet worden verzameld en vervoerd 3 dagen na het maaien gereed gemaakt worden voor vervoer en worden vervoerd.
5
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2020-05
2015-01-06
Ecologisch beheer
01
Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.
62
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
1
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
1
BEGRIPPEN
01
Aanbrengen tijdelijke verkeersmaatregel
01
In aanvulling op artikel 62.11.01 van de Standaard wordt onder het aanbrengen tevens het ter beschikking stellen van de benodigde materialen verstaan.
04
Toepassen tijdelijke verkeersmaatregel
01
In aanvulling op artikel 62.11.04 van de Standaard wordt onder het toepassen tevens het ter beschikking stellen van de benodigde materialen verstaan.
2
EISEN EN UITVOERING
01
Algemeen
01
De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoe lang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen
noodzakelijk acht.
02
De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te zijn op de toegepaste werkwijze en de verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b.
03
Wegen mogen niet geheel afgesloten worden. Voor verkeersmaatregelen op de doorgaande routes is een vergunning van de wegbeheerder noodzakelijk. De aannemer is verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.
04
Openbaar vervoer (lijndienstbussen) en hulpdiensten moeten altijd direct doorgang krijgen.
05
Bij rijstrookafsluitingen op de doorgaande wegen moet gebruik gemaakt worden van een verkeersregelinstallatie.
06
Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen toestemming van de wegbeheerder (provincie Zeeland of gemeente Woensdrecht)
07
Rijstrookafsluitingen worden alleen toegestaan op werkdagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
4
RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
01
Algemeen
01
Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
02
Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen en goedkeuring is verkregen door betrokken instanties.
03
De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.
5
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN
02
Verkeersmaatregelen buiten de reguliere werktijden
01
Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
02
Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd. De stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.
Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht
Project: Onderhoudscontract gemeente Woensdrecht
Projectnr: 490822.100 Besteknr.24026 Defnitief D0 + NvI Rev. V03 Datum 05-12-2024
Vrij gedeelte na overeenkomst
01
.....
.....
Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht
Project: Onderhoudscontract gemeente Woensdrecht
Projectnr: 490822.100 Besteknr.24026 Defnitief D0 + NvI Rev. V03 Datum 05-12-2024
Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten
01
Bijlage 01: Beoordelingsformulier
02
Bijlage 02: Gedragscode soortbescherming gemeenten 2023
.....
Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht
Project: Onderhoudscontract gemeente Woensdrecht
Projectnr: 490822.100 Besteknr.24026 Defnitief D0 + NvI Rev. V03 Datum 05-12-2024
Inschrijvingsbiljet
Behoort bij:
24026
Onderhoudscontract Woensdrecht
I N S C H R I J V I N G S B I L J E T
De hierna te noemen inschrijver(s):
A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)
gevestigd te:
KVK-nummer:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
24026
Onderhoudscontract Woensdrecht
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)
te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.
Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2005
(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
Gedaan op
(datum), te
(plaats).
De inschrijver(s)
A) (handtekening)
(naam)
(functie)
B) (handtekening)
(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)
(functie)
Opdrachtgever: Gemeente Woensdrecht
Project: Onderhoudscontract gemeente Woensdrecht
Projectnr: 490822.100 Besteknr.24026 Defnitief D0 + NvI Rev. V03 Datum 05-12-2024
Inschrijvingsstaat
Behoort bij:
24026
Onderhoudscontract Woensdrecht
I N S C H R I J V I N G S S T A A T
Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):
A)
gevestigd te:
B)
gevestigd te:
C)
gevestigd te:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)