Tahoma 9 9 2020-05 2020-05 1.10 01/09/2021 2024-01 Groenonderhoud Buitenterreinen 2024-08-28 2024-08-28 9992 148367 2024-08-28 1671 F289474E6C79CF1CCCDEB753244BD2FC Bestek Onderhoud buitenterreinen
Veiligheidsregio Brabant Noord
Versie 1.0_28-08-2024 Vrij gedeelte voor bestek 01 RAW- Bestek Europese aanbesteding Onderhoud buitenterreinen Veiligheidsregio Brabant-Noord 1. Algemeen 01 OPDRACHTGEVER Veiligheidsregio Brabant Noord 02 DIRECTIE De directie wordt gevoerd door of namens Veiligheidsregio Brabant-Noord Betreffende contactpersonen zullen na gunning aan de aannemer bekend worden gemaakt. 03 LOCATIE De locaties en situering van het uit te voeren werk zijn nader weergegeven op bijgevoegde overzichstkaart en bestekstekeningen. 04 ALGEMENE BESCHRIJVING Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Onderhoud beplanting b. Onderhoud bomen c. Onderhoud gras d. Onderhoud verharding e. Onderhoud water f. Onderhoud kolken en goten g. Onderhoud hekwerk h. Onderhoud overige i. Klein herstel op afroep van directie 05 TIJDSBEPALING Deze overeenkomst heeft een looptijd voor een periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026 met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst onder gelijkblijvende voorwaarden. De verlenging betreft maximaal twee (2) maal een periode van vierentwintig (24) maanden. De overeenkomst wordt dus aangegaan voor een periode van (2) jaar met een maximale duur van zes (6) jaar. 06 ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing. 07 KWALITEITSBORGING Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 08 WET NATUURBESCHERMING Op het werk is de ' Gedragscode soortbescherming gemeenten' van vereniging Stadswerk (publicatie 17-12-2020) van toepassing. 2. Beschrijving 2.1.Algemene gegevens 01 TEKENINGEN - Bijlage C2 - versie 14-08-2024 Bij aanvang van de looptijd van de overeenkomst worden, op verzoek, de digitale beheertekeningen (shapefiles) beschikbaar gesteld. 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN De hoeveelheden resultaatsverplichting zijn bepaald met behulp van het groenbeheersysteem. Deze gegevens zijn recent ingemeten, waarbij de tekeningen zoals genoemd in paragraaf 01 Tekeningen leidend zijn. De situering, aantal percelen en onderlinge afstand van de percelen zijn te vinden op de tekeningen. 03 KWALITEITSBORGING Van de aannemer wordt voor aanvang van de overeenkomst een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard. 04 HOEVEELHEDEN De opgenomen hoeveelheid resultaatsverplichting zijn de hoeveelheden die in twee jaar uitgevoerd dienen te worden. De aanneemsom van het inschrijfbiljet betreft derhalve de aanneemsom per twee jaar. Benadering frequentie gestuurde bestekposten Ter illustratie; A. hoeveelheid resultaatsverplichting per beurt: 100 m2 B. aantal beurten: 2 per jaar Totaal per jaar: hoeveelheid resultaatsverplichting per jaar = A x B= 200 m2 Totaal in bestek: hoeveelheid resultaatsverplichting per 2 jaar = 200 m2 x 2 jaar = 400 m2 Benadering beeld gestuurde bestekposten (posten met de eenheid 'week'): De eenheidsprijs per week dient gebaseerd te zijn op het onderhouden van de vermelde hoeveelheid enkelvoudig areaal/ object gedurende één week. Indien sprake van gewijzigde hoeveelheden zal de volgende berekening worden toegepast; De eenheidsprijs per week / vermelde hoeveelheid areaal = nieuwe basisprijs per eenheid x gewijzigde hoeveelheid areaal = nieuwe eenheidsprijs per week. 05 BIJLAGEN De volgende bijlagen behoren tot het bestek: Bijlage C1 - Locatieoverzicht Bijlage C2 - Tekeningen terreinbeheer Bijlage C3 - Hoeveelhedenstaat locatiespecifiek Bijlage D1 - Inschrijfbiljet Bijlage D2 - Inschrijfstaat Deel 2.2 Nadere beschrijving 2.2. Verklaring 01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 HOEVEELHEID TER INLICHTING De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 GRENZEN VAN DE SITUERING De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 1 TERREINONDERHOUD LOCATIES VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 10 ONDERHOUD BEPLANTING 100 SCHONEN TERREIN 100100 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. week 104.00 50 15 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle type beplanting 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 100110 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. week 104.00 50 15 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: alle type beplanting 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 100120 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 104.00 51 48 99 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval
Betreft: alle type beplanting m.u.v. struikvormers Te onderhouden oppervlakte
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker
Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend 101 SIERBEPLANTING Bodembedekkers, sierheesters en vaste planten
N.B. Vaste planten locatie Zeeland deels op daktuin gesitueerd 101100 Beheersen onkruid-beplanting jonger dan 3 jaar week 104.00 51 48 07 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-17 Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Grondsoort: divers - Vaste planten 1 9 Te onderhoud oppervlakte totaal 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 5 1 Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 101110 Beheersen onkruid-beplanting ouder dan 3 jaar week 104.00 51 48 07 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-17 Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Grondsoort: divers - Bodembedekkers - Sierheesters - Vaste planten 1 9 Te onderhoud oppervlakte totaal 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 5 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 101120 Beheersen overgroei-bodembedekkers. week 104.00 51 48 99 Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Grondsoort: divers
Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 101130 Knippen van bodembedekkende heesters. m2 1460 51 44 28 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft blokken van bodembedekkende heesters 1 1 Bodembedekkers diverse soorten 2 1 Grootte per perceel: tot ca. 100 m2 5 1 Aantal beurten: 1 per jaar Te onderhouden oppervlakte: 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 101140 Beheersen overgroei-heesters. week 104.00 51 48 13 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras 1 1 Te onderhouden lengte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 9 Grondsoort: divers 5 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 101150 Snoeien sierplantsoen. m2 4284 51 44 24 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-29 Snoeien sierplantsoen. Betreft plantvakken met beheergroep sierheesters 1 1 Verjongingssnoei 2 6 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters 3 1 Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 4 1 Snoeiregiem: 1x 100% per jaar Te onderhouden oppervlakte: 5 1 In beplantingsvak 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren erkend verwerker
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 101160 Beheersen overgroei-vaste planten jonger dan 3 jaar week 104.00 51 48 15 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras 1 1 Te onderhouden lengte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 9 Grondsoort: divers 5 1 Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 101170 Beheersen overgroei-vaste planten ouder dan 3 jaar week 104.00 51 48 15 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras 1 1 Te onderhouden lengte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 9 Grondsoort: divers 5 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 101180 Terugknippen vaste planten m2 1756 51 48 99 Terugknippen vaste planten Dichtheid: 800 of meer stuks/100 m2
Betreft: afknippen tot op de stobbe van afgestorven loof van vaste planten en siergrassen
Aantal beurten: 1x 100% per jaar
Uitvoeren: uiterlijk 15 maart
Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 100% Te onderhouden oppervlakte:
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 101190 Snoei solitaire heesters st 68 51 44 99 Snoei solitaire heesters Betreft solitairen in plantvakken of gras
Snoeien door 20% van de takken terug te nemen tot de stobbe.
Hoogte beplanting: divers
Aantel beurten: 1x, 100% waarvan 20% per heesters weg te nemen Te onderhouden aantal:
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 102 HAGEN Lijnhagen en blokhagen 102100 Beheersen onkruid-beplanting jonger dan 3 jaar week 104.00 51 48 07 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-17 Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Lijn,- en blokhagen 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 9 Grondsoort: divers 5 1 Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 102110 Beheersen onkruid-beplanting ouder dan 3 jaar week 104.00 51 48 07 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-17 Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Lijn,- en blokhagen 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 9 Grondsoort: divers 5 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 102120 Knippen van (blok)hagen. m2 68 51 44 27 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Knippen van (blok)hagen. Betreft knipoppervlak Te onderhouden oppervlakte Plantsoort van de haag: divers 1 4 De zijkanten en de bovenkant van de haag 2 9 Betreft: Blokhaag en lijnhaag 3 9 Breedte van (blok)haag: van ca. 0,5 tot 2,5 of meer 4 1 Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m 5 2 Aantal beurten: 2 per jaar 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening aannemer 102130 Knippen van (blok)hagen. m2 3736 51 44 27 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Knippen van (blok)hagen. Betreft knipoppervlak Te onderhouden oppervlakte Plantsoort van de haag: divers 1 4 De zijkanten en de bovenkant van de haag 2 9 Betreft: Blokhaag en lijnhaag 3 9 Breedte van (blok)haag: van ca. 0,5 tot 2,5 of meer 4 2 Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 5 2 Aantal beurten: 2 per jaar 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening aannemer 102140 Knippen van (blok)hagen. m2 1492 51 44 27 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Knippen van (blok)hagen. Betreft knipoppervlak Te onderhouden oppervlakte Plantsoort van de haag: divers 1 4 De zijkanten en de bovenkant van de haag 2 9 Betreft: Blokhaag en lijnhaag 3 9 Breedte van (blok)haag: van ca. 0,5 tot 2,5 of meer 4 3 Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m 5 2 Aantal beurten: 2 per jaar 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening aannemer 102150 Knippen van (blok)hagen. m2 11220 51 44 27 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Knippen van (blok)hagen. Betreft knipoppervlak Te onderhouden oppervlakte Plantsoort van de haag: divers 1 4 De zijkanten en de bovenkant van de haag 2 9 Betreft: Blokhaag en lijnhaag 3 9 Breedte van (blok)haag: van ca. 0,5 tot 2,5 of meer 4 4 Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer 5 2 Aantal beurten: 2 per jaar 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening aannemer 103 BRAAKLIGGEND TERREIN 103110 Beheersen onkruid-beplanting. week 104.00 51 48 07 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-17 Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Braakliggend terrein 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 9 Grondsoort: divers 5 9 Geen vegetatie met sierwaarde aanwezig 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 105 PLANTENBAKKEN Plantenbakken met diverse begroeiing 105100 Beheersen onkruid-bloembak. week 104.00 51 48 08 2020-05-01 verplicht 2020-05 2018-07-05 Beheersen onkruid-bloembak. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid Betreft: plantenbak(ken) met gemende heesters en vaste planten 1 1 Te onderhouden aantal 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar ..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 105110 Snoei beplanting in plantenbak st 26 51 44 99 Snoei beplanting in plantenbak Plantenbak met diverse beplanting
Soortgebonden snoei
Betreft: gemengde heesters en vaste planten
Snoeiregime: 1x 100% verjongingssnoei gemengde heesters en 100% afknippen loof vaste planten per jaar. Te onderhouden aantal:
Vrijgekomen materiaal vervoere naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 107 STRUIKVORMERS 107100 Uitmaaien beplantingsvak. are 111.76 51 44 21 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-26 Uitmaaien beplantingsvak. Betreft struikvormers Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
Te onderhouden oppervlake totaa 1 1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2 1 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m 4 1 Tussen de rijen maaien 5 1 Maaisel kneuzen en laten liggen 107110 Beheersen overgroei-bosplantsoen week 104.00 51 48 99 Beheersen overgroei-bosplantsoen Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen en struikvormers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Grondsoort: divers
Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 107120 Dunnen beplanting. m2 559 51 44 30 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Dunnen beplanting. Betreft: bosplantsoen en struikvormers Te bewerken oppervlakte per jaar Totaal aanwezig oppervlakte 1 1 Betreft: gesloten opgaande beplanting 2 1 Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 3 4 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 4 5 Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen 5 9 Gerekend met 20% te bewerken oppervlakte per jaar 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 11 ONDERHOUD BOMEN 110010 Beheersen onkruid-boomspiegel. week 104 51 48 18 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-21 Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid 1 1 Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 9 Grondsoort: divers 5 9 Boom in verharding 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 110020 Beheersen waterlot. week 104 51 58 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot Betreft alle bomen inclusief vormbomen 1 1 Te onderhouden aantal bomen 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 9 Bomen in verharding, beplanting of gras 5 1 Waterlot beheersen tot een hoogte van 4,50 m 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 110030 Controleren bomen door visuele inspectie. st 322 51 55 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft alle bomen op terrein aanwezig 1 3 Controle onderhoudstoestand Bomen controleren op:
- dood of ziek hout
- schurende of foutstandige takken
- waterlot en opslag rond stam
- snoeienbehoefte Te onderhouden aantal:
Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gecontroleerd worden. 2 3 Alle bomen jaarlijks controleren c.q. opnemen 3 2 Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren 110040 Onderhoudssnoei bomen st 256 51 55 99 Onderhoudssnoei bomen Alle bomen op terrein m.u.v. vormbomen
Betreft: Het jaarlijks uitvoeren van onderhoud,- en/of begeleidingssnoei. Te onderhouden aantal:
Situatie: zie tekening
Betreft: Het snoeien van diverse boomsoorten
Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout, schurende of foutstandige takken.
Hoogte bomen tot ca 18 m
Gerekend dat alle bomen 1x per jaar gesnoeid worden.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. 110050 Knotten vormbomen. st 31 51 55 34 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Knotten vormbomen. Betreft: diverse knotvorm bomen 1 9 Boomhoogteklasse: tot 9 m 2 2 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar 3 1 Betreft: knotten 4 9 Beperkt bereikbaar met hoogwerker 5 9 Gerekend met 1x per 2 jaar Totaal aantal bomen: 6 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 110060 Onderhoud leibomen st 4 51 55 36 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Onderhoud leibomen. Betreft: diverse dak/leivorm bomen 1 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m ..... 2 1 Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar 3 9 Beperkt bereikbaar met hoogwerker 5 9 Gerekend met 1x per jaar Totaal aantal bomen: 6 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 12 ONDERHOUD GRAS 120 SCHONEN TERREIN 120100 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 104.00 50 15 04 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-11-09 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld, grastegels, ruwgras en bloemrijk gras 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 120110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. week 104.00 50 15 15 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Grastype: grasveld, grastegels, ruwgras en bloemrijk gras 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 120120 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. week 104.00 51 28 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft grasveld, grastegels, ruwgras en bloemrijk gras Bladvalperiode: gehele jaar 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 121 GRASVELD 121100 Beheersen grashoogte-grasveld. week 104.00 51 28 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft gazon en grasbetontegels 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 9 Horizontaal of met een talud tot 1:3 5 1 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 121110 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 121110 Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. week 104.00 51 28 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft gazon en grasbetontegels 1 9 Te onderhoud oppervlakte
Aantal obstakels: zie beheertekeningen 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 9 Grondsoort: divers 5 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 122 GRAS EXTENSIEF 122110 Maaien en verwerken maaisel ruwgras are 52.64 51 25 99 Maaien en verwerken maaisel ruwgras 122111 Maaien grasveld. are 52.64 51 25 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-08-02 Maaien grasveld. Betreft ruwgras inclusief rond obstakels Te onderhouden oppervlakte: Aantal percelen: divers 1 2 Standaard beheer 2 9 Grastype: ruwgras 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 2 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar 6 9 Maaisel opruimen volgens bestekspost 122112 122112 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 52.64 51 25 08 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-29 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft ruwgras inclusief rond obstakels Te onderhouden oppervlakte: 1 2 Standaard beheer 2 9 Grastype: ruwgras 3 1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 2 Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar 6 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 122120 Maaien en verwerken maaisel bloemrijk gras are 6.8 51 25 99 Maaien en verwerken maaisel bloemrijk gras 122121 Maaien grasveld. are 6.8 51 25 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-08-02 Maaien grasveld. Betreft bloemrijk gras inclusief rond obstakels Te onderhouden oppervlakte: Aantal percelen: divers 1 1 Ecologisch beheer 2 9 Grastype: bloemrijk gras 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 2 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar 6 9 Maaisel opruimen volgens bestekspost 122122 122122 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 6.8 51 25 08 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-29 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft bloemrijk gras inclusief rond obstakels Te onderhouden oppervlakte: 1 1 Ecologisch beheer 2 9 Grastype: bloemrijk gras 3 1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 2 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 6 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 123 ONDERHOUD GRASKANTEN 123100 Beheersen overgroei randen verharding en beplanting -gras en kruidachtigen. week 104.00 51 28 99 Beheersen overgroei randen verharding en beplanting -gras en kruidachtigen. Betreft: randen grasveld, ruwgras en bloemrijk gras langs zowel beplanting als verharding
Situatie en verhouding harde en zachte kanten: zie beheertekening
Beheer overeenkomstig:
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding én
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Te onderhouden lengte - (betreft totale omtrek beheervlakken)
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 13 ONDERHOUD VERHARDING 130 SCHONEN TERREIN 130100 Beheersen fijn zwerfafval-verharding. week 104.00 50 15 05 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle type verharding 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 5 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 130130 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 130110 Beheersen grof zwerfafval-verharding. week 104.00 50 15 17 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle type verharding 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 5 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 130130 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 130120 Beheersen natuurlijk afval-verharding. week 104.00 51 87 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle type verharding Bladvalperiode: gehele jaar 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 9 Alle type verharding 5 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 130130 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 130130 Beheersen veegvuil-verharding. week 104 50 17 05 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Betreft: alle typen gesloten,- en elementeverhardingen 1 1 Te onderhouden oppervlak 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 1 Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 4 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 6 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 131 ONDERHOUD ELEMENTEN VERHARDING 131100 Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte). week 104.00 51 88 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft elementenverharding tegels, klinkers, stelconplaten en overige elementverharding
Inclusief beheersen goten en randstroken overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): onderdeel van deze bestekpost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 131110 Beheersen overgroei van gras bij verharding: bestekposten hoofdstuk 10 Onderhoud beplanting Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. Verhardingstype: alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken - elementenverharding klinkers, tegels en overig - elementenverharidng betonplaten 1 9 Totaal te onderhouden oppervlak 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 5 3 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 130130 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 131110 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. week 104.00 51 88 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2018-07-18 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. 1 9 Te onderhouden oppervlakte:
Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 9 alle type elementenverharding inclusief goten en randstroken 5 3 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 130130 6 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 132 ONDERHOUD ONGEBONDEN VERHARDING 132100 Beheersen onkruid-ongebonden verharding. week 104.00 51 88 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2018-08-07 Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: alle type ongebonden verharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 132110 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 5 9 Veegvuilbeheersing: nvt 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 132110 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. week 104.00 51 88 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2018-07-18 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: alle obstakels binnen alle type ongebonden verharding Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven en dienen te worden verwijderd. 1 9 Te onderhouden oppervlakte:
Te onderhouden aantal: zie beheertekeningen 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 4 Verhardingstype: ongebonden verharding 5 9 Veegvuilbeheersing: nvt 6 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 14 ONDERHOUD WATER 140110 Uitmaaien en vewerken maaisel watergang m 212 51 19 99 Uitmaaien en vewerken maaisel watergang 140111 Uitmaaien watergang. m 212 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-29 Uitmaaien watergang. Betreft 1-zijdig uitmaaien talud en watergang Te onderhouden lengte watergang: Aantal maaibeurten: 1x per jaar. 1 2 Standaard beheer 2 3 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 5 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 6 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken conform bestekpost 140112 140112 Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. m 212 51 14 12 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-26 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1x per jaar Te onderhouden lengte watergang: 1 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekpost 140111 2 1 Tijdstip van verwerken: direct na het maaien 5 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. 140120 Uitmaaien greppel m 528 51 25 99 Uitmaaien greppel Betreft: greppel in gras droog
Maaien van de bodem en taluds, meestal droge bodem Hoeveelheid enkelvoudig
Standaard beheer
Horizontaal en met talud tot 1:1
Aantal maaibeurten: 2x per jaar
Maaisel kneuzen en laten liggen 15 ONDERHOUD KOLKEN EN GOTEN 150100 Reinigen kolken. st 378 25 75 21 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-09-09 Reinigen kolken. Gerekend met 1x per jaar 1 3 Straat- en trottoirkolken 2 1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d. 3 9 Reinigingswijze ter keuze van de aannemer Te onderhouden aantal: 4 9 Gebreken analoog registreren en melden bij de directie 6 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 150110 Reiniging rooster, lijn,- verholen goten m 464 25 75 99 Reiniging rooster, lijn,- verholen goten Gerekend met 1x per jaar
Type: lijngoot, roostergoot en/of verholen goot
Hoeveelheid verontreiniging per m1 ca. 5 kg
Verontreiniging betreft: water, slib, blad, zand e.d.
Reinigingswijze ter keuze van aannemer Te onderhouden lengte:
Gebreken analoog registreren en melden bij de directie
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 16 ONDERHOUD HEKWERK 160100 Vrijhouden hekwerken van begroeiing m 19048 51 28 99 Vrijhouden hekwerken van begroeiing Betreft hekwerk, poorten en overige terreinafscheidingen ongebegroeid. Hekwerken aan beide zijde tot 1 m1 uit het hekwerk, en een hoogte tot 4 m1 vanaf maaiveld, vrijmaken van ingroei begroeiing zoals bomen, vegetatie, beplanting en grasachtige vegetatie.
Uitgegaan van alle op terrein aanwezige afscheidingen m.u.v. hekwerk begroeid, zie beheertekeningen. Te onderhouden lengte:
Gerekend met 4x per jaar.
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 160110 Snoeien hekwerken met begroeiing m 3916 51 28 99 Snoeien hekwerken met begroeiing Betreft vormsnoei beplanting op hekwerk, keermuur en overige terreinafscheidingen. Hekwerken aan beide zijde snoeien.
Uitgegaande van alle op terrein aanwezige afscheidingen met kenmerk 'hekwerk begroeid', zie beheertekeningen Hoogte begroeing: 1 m tot ca. 2,5 m
Te onderhouden lengte:
Gerekend met 2x per jaar.
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 17 ONDERHOUD BEBORDING EN VLAGGENMASTEN 170010 Reiniging vervuiling bebording st 128 50 33 99 Reiniging vervuiling bebording Betreft: verschillende type bebording op de terreinen Totaal te onderhouden aantal:
Reinigen met water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel
Frequentie: 1x per jaar 170020 Reiniging vervuiling vlaggenmasten st 100 50 33 99 Reiniging vervuiling vlaggenmasten Betreft: verschillende type vlaggenmasten op de terreinen
Bereikbaar met hoogwerker Totaal te onderhouden aantal:
Reinigen met water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel
Frequentie: 1x per jaar 8 TER BESCHIKKING STELLEN Op afroep en op aanwijzing van de directie beschikbaar stellen van personeel en materieel ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden van groenvoorzieningen op terreinen zoals
beschreven in dit bestek. 80 TER BESCHIKKING STELLEN BINNEN WERKTIJD 800010 Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. uur 32 10 01 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: nader door directie op te dragen werkzaamheden op de buitenterreinen
Werknemer: medewerker groenvoorziening algemeen, ten minste niveau 2, inclusief vervoersmiddel en (elektrisch) handgereedschap 1 1 Op werkdagen binnen normale arbeidstijd 81 TER BESCHIKKING STELLEN BUITEN WERKTIJD 810010 Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. uur 8 10 01 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: nader door directie op te dragen werkzaamheden op de buitenterreinen
Werknemer: medewerker groenvoorziening algemeen, ten minste niveau 2, inclusief vervoersmiddel en (elektrisch) handgereedschap 1 9 Op werkdagen buiten normale arbeidstijd; wanneer de melding van een gebrek binnenkomt na 2 uur dezelfde dag werkzaamheden moeten worden verricht TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten 91 Eenmalige kosten 910010 ................................... EUR 0 910020 ................................... EUR 0 910030 ................................... EUR 0 910040 ................................... EUR 0 910050 ................................... EUR 0 919980 Overige eenmalige kosten EUR 0 919990 Korting EUR 0 92 Uitvoeringskosten 929990 Uitvoeringskosten EUR 0 93 Algemene kosten 939990 Algemene kosten EUR 0 94 Winst en risico 949990 Winst en risico EUR 0 95 Stelposten 950010 Stelpost EUR 2500 10 03 99 Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zaken van: door directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden 96 Bijdragen 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 0.15 Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen 3.Bepalingen 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 01 ALGEMENE BEPALINGEN 01 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 Op dit werk is van toepassing de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 02 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN 01 Ten behoeve van de in dit bestek omschreven werkzaamheden gladheidsbestrijding en de voor deze werkzaamheden geldende bestekposten kan, in afwijking van paragraaf 35 lid 1 sub. d, en paragraaf 39 leden 2 en 3 van de U.A.V. 2012, geen aanspraak worden gemaakt op een herziening van de bij de inschrijving verkregen verrekenprijzen indien sprake is van een afwijkende frequentie. 03 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 MUTATIES 01 Gedurende de looptijd van de overeenkomst is het mogelijk dat het beheer van locaties wordt toegevoegd en/of komen te vervallen. Indien hiervan sprake is komt hiermee de omzet te vervallen of wordt de nieuwe locatie toegevoegd aan de aanneemsom. Verdere verrekening, zijnde de 10% regeling, is hierin niet van toepassing. 02 Geconstateerde mutaties in het te beheren areaal worden, indien van toepassing, jaarlijks bijgewerkt door opdrachtgever 03 Door aannemer geconstateerde mutaties dienen jaarlijks voor 31 augustus te worden doorgegeven aan opdrachtgever zodat hij deze, na toetsing, kunnen worden gemuteerd in de beheer gegevens. 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 01 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 ALGEMEEN 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is van toepassing. 02 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 70% van de aannemingssom. 02 Het brandstofkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 5% van de aannemingssom. 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 01 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 INDIENEN DECLARATIES 01 Uiterlijk 1 week na het verstrijken van een vier wekelijkse termijn stelt de aannemer de termijnstaat op overeenkomstig de, door de aannemer ingediende en door of namens de directie, geaccordeerde weekrapporten. 02 De declaratie zoals bedoeld in artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard moet gericht worden aan: De adresgegevens ten behoeve van het indienen van de declaratie zullen de aannemer voor het verschijnen van de eerste termijn worden meegedeeld'. 03 Termijnstaat dient locatie specifiek gespecificeerd te worden op basis van de geldende hoeveelheden zoals bijgevoegd als bijlage van het bestek. Opzet van de specificatie termijnstaat dient voorafgaand aan het indienen van de eerste termijnstaat te worden goedgekeurd door de opdrachtgever. 04 De aannemer mag enkel meer,- en minderwerk uitvoeren na hiervoor schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van de directie. 05 Eventuele verzoeken tot meer en minderwerk alsook bestekwijzigingen dienen schriftelijk onderbouwd ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie. Na schriftelijke goedkeuring middels een brief of aantekening in een bouwverslag kan het werk worden uitgevoerd en worden gerapporteerd in het daarop volgende weekrapport. Alsdan vindt betaling plaats. 07 ZEKERHEIDSTELLING 01 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd. 08 BIJDRAGEN 01 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de werken welke in elkander grijpen o.a. bestaan uit: - Het houden van trainingen en/of oefeningen op het terrein - Verstoring door uitruk en/of calamiteiten - Het verrichten van onderhoudswerken door of in opdracht van Veiligheidsregio - Het uitvoeren van werkzaamheden door eigenaren en/of gebruikers van aangrenzende percelen. - Het ophalen van huisvuil door de gemeentelijke vuilnisophaaldienst en/of daarvoor ingehuurd bedrijf. - Het verrichten van werkzaamheden door kabel- en leidingbeheerders. - e.d. 02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 02 van U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van in elkaar grijpende werken door de aannemer. De hiermee gemoeide kosten dienen opgenomen te worden in de eenheidsprijzen all-in. 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 06 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende: - Projectorganisatie (bedrijfsprofiel, organogram, contactgegevens directie en uitvoerder). - Plan van aanpak uitvoering van de werkzaamheden in bestek - Plan van aanpak borging toegankelijkheid terreinen - Plan van aanpak invulling Social Return - Plan van aanpak omgang met calamiteiten - Plan van aanpak maatregelen ter beperking overlast voor bezoekers, werknemers en overige betrokkennen - Inzet inhuur derden/onderaanneming 07 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 WERKTIJDEN 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 7:00 uur en 18:00 uur. 02 Er mag zonder toestemming van directie niet gewerkt worden buiten in lid 01 genoemde werktijden m.u.v. uitvoering van de gladheidbestrijdingsacties. 16 VERZEKERINGEN 01 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 VERZEKERING DOOR AANNEMER 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 2.500.000,= per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,= per gebeurtenis bedragen. Op de CAR-polis is de aansprakelijkheid van de aannemer dus secundair gedekt. 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burggerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een WAM-verzekering (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan de ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten. 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigenrisico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn. 02 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 CAR VERZEKERING OPDRACHTGEVER NIET VAN TOEPASSING 01 De aannemer kan in geen geval aanspraak maken op de CAR verzekering van de opdrachtgever. 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 06 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING 01 Onder acceptatiekosten, zoals genoemd in artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard, wordt tevens verstaan de stort- of verwerkingskosten. 02 In afwijking van artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard zijn de bedoelde kosten voor rekening van de aannemer. 03 In aanvulling op artikel 01.17.06 van de Standaard, dient de aannemer zorg te dragen voor de bij de afvoer van vrijgekomen materialen, behorende transport- c.q. geleidebiljetten, alsmede de invulling daarvan. 07 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle in het bestek vrijkomende materialen welke afgevoerd moeten worden. 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 05 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 SCHADEVERGOEDING BOMEN 01 In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.18.05 van de Standaard geldt: De schadevergoeding aan bomen bedraagt minimaal duizendvijfhonderd euro (EUR 1.500,00) per boom of het door een beëdigd of geregistreerd taxateur aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) vastgestelde schadebedrag. Het bedrag wordt verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn. 06 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2015 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: honderd euro (EUR 100,-) per struik of vaste plant; vijfentwintig euro (EUR 25,-) per m2 gras of kruidenvegetatie. 08 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna. Het betreft: - driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat; - tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat. Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze beschadigingen worden verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn. De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer. 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 02 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE 01 Het aanstellen van de "coördinator uitvoeringsfase" zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit, geschiedt door de aannemer en geldt voor alle in het bestek genoemde werkzaamheden. 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de (eind)oplevering van het bestek aan de directie worden overgedragen. 03 Een schriftelijke goedkeuring dient door de "coördinator uitvoeringsfase" uiterlijk binnen 7 dagen na opdrachtverlening doch uiterlijk 7 dagen vóór aanvang werkzaamheden te worden overgedragen aan de directievoerder van dit bestek. 04 In aanvulling op artikel 01.19.01 van de Standaard worden de kosten, verbonden aan de uitvoering van het Arbeidsomstandighedenbesluit, geacht te zijn inbegrepen in de post 'Uitvoeringskosten'. 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 03 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd. 03 Binnen het werkgebied van dit bestek zijn er geen beschermde soorten aangetroffen, waar op voorhand (bij het opstellen van het plan van aanpak) rekening mee gehouden moet worden. 23 COMMUNICATIE 02 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 BOUWVERGADERINGEN 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. 02 In het eerste jaar (2025) van de overeenkomst worden ten minste 6 bouwvergadeingen gehouden. In de vervolgjaren (vanaf 2026) worden ten minste 4 bouwvergadeirngen gehouden. Tijdens de vergadering zullen directie en de aannemer aanwezig zijn en komen ten minste termijnstaten, voortgang werkzaamheden, planning, meer,- minderwerk, V&G, schades en bestekswijzigingen aan de orde. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De verslagen van deze vergaderingen worden door de directie opgesteld en dienen zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend. 24 KWALITETISBORGING 01 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 OPNEMING EN KORTING 01 De directie heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren. De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen. De controle heeft betrekking op alle uit te voeren werkzaamheden binnen deze overeenkomst.. 02 Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of het werk afwijken van de bestekseisen en/of het algemeen tijdschema, en de directie deze afwijking niet heeft accepteert, wordt schriftelijk of via een e-mailbericht hiervan melding gedaan aan de aannemer. 02 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 BESTEKSMELDINGEN 01 In afwijking van artikel 01.24.07 lid 01 van de Standaard is dit artikel ook van toepassing op de posten met een anderen eenheid dan 'week'. 26 WERKTERREIN 01 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 ALGEMEEN 01 De aannemer dient rekening te houden met aanwezige obstakels zoals bomen en struiken, markeringen, lichtmasten, (fles) palen, bouwconstructies, hekwerken, afrasteringen en dergelijke. Constructies of voorwerpen die tijdelijk verwijderd of gedemonteerd kunnen worden, mogen in overleg ter acceptatie met de directie worden opgenomen/gedemonteerd en teruggezet/gemonteerd. Het verwijderen/demonteren en weer terugplaatsen/monteren dient zorgvuldig te geschieden. De aannemer is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, afsluiten van afrasteringen, poorten en of hekwerken danwel het beschadigen hiervan, indien dit aantoonbaar gevolg is van de uitvoering van de in dit bestek opgenomen werkzaamheden. 02 De aannemer wordt geacht afwijkingen in de toestand van het werkterrein te melden bij de directie. 02 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 TOEGANG TOT TERREINEN 01 De terreinen dienen ten behoeve van de hulpdiensten en personeel ten alle tijden toegankelijk, beschikbaar en bereikbaar te zijn. Indien de aannemer hierin in gebreke blijft zal een direct opeisbare boete aan de aannemer worden verbeurd van € 1.000,00 per dag per geval. Ook de eventuele voortvloeiende kosten in gevolge van belemmering van de hulpdiensten zijn voor rekening van de veroorzaker. 02 Aannemer krijgt de beschikking over ' toegangstags' om de terreinen zelfstandig te kunnen betreden. Voorafgaand aan deze uitgifte wordt een bruikleenovereenkomst gesloten waar de aannemers zich aan moet conformeren. 27 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN 02 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 DOELGROEP 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet- uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen. 03 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING 02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project ten minste 30 % van zijn loonsom inzetten voor social return. 03 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom geacht 70% van de aannemingssom te bedragen. 04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting. 05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting. 06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden. 07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven. 08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting. 04 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 KORTING 01 De opdrachtgever zal overgaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting. 02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend. Hiervoor dient vooraf schriftelijke goedkeuring afgegeven te zijn door de directie. 28 MATERIEEL 01 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 DOOR AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL 01 Alle in te zetten handgereedschappen, zoals heggenschaar, bosmaaier, bladblazer, kettingzaag etc, dienen elektrisch aangedreven te zijn. 02 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 STALLING 01 in aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012 dient de aannemer zelf zorg te dragen voor stalling van zijn materiaal en materieel gedurende de overeenkomst. Terreinen van de opdrachtgever worden hiervoor NIET ter beschikking gesteld. 30 CALAMITEITEN 01 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 CALAMITEITEN 01 Tijdens de contractperiode dient de aannemer 24/7 oproepbaar te zijn voor calamiteiten. 02 Verrekening van de uitgevoerde calamiteiten, buiten de contractverplichting om, vind plaats op de daarvoor opgenomen TBS-posten. 03 Reactietijd voor uitvoering van een calamiteit is maximaal 2 uur na oproep. 04 In geval van calamiteiten is de opdrachtgever gerechtigd de werkzaamheden, kosteloos, stil te laten leggen. Daarbij zal in overleg met een aannemer een aangepaste planning worden overeengekomen. 05 Uitwerking opnemen in het werkplan conform bepaling 01.13.06 51 GROENVOORZIENINGEN 0 2 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN 17 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN 01 Het toepassen van bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. Bij iedere waargenomen overtreding wordt een korting opgelegd van € 2.500,-. 37 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 VERWIJDEREN ONKRUID OP VERHARDINGEN 01 De te onderhouden verhardingen zijn inclusief de naastgelegen (open)goten en (stoep)randen; 02 Onder onkruidvrij maken verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen; 03 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan. 04 De aanwezige verhardingen kunnen lokaal verzakt zijn en/of uit verband zijn geraakt. Hierdoor kunnen lokaal bredere voegen voorkomen. Eventuele meerkosten als gevolg van de bredere voegen zijn voor rekening van de aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid. 05 In afwijking op artikel 51.82.01 lid 01 van de Standaard geldt: het verzamelen en verwijderen van dood en losliggende materialen dient direct te worden uitgevoerd. 06 In aanvulling op de beeldmeetlatten wordt dood onkruid ook meegeteld in de beoordeling beeldkwaliteit. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN 01 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 ALGEMEEN 02 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg zijn van het aantreffen van ongerechtigheden (zoals puin, stenen, asfalt, geleide-materiaal, hout, plastic, papier blik, e.d.) in groenvoorzieningen, zijn voor rekening van de aannemer. 02 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL 01 In aanvulling op artikel 51.07.01 lid 2 van de Standaard mag de insporingsdiepte van materieel ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan terreinen ten hoogste 20 mm bedragen. 02 Indien de insporingsdiepte wordt overschreden dient de aannemer deze schade te herstellen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer. Indien terrein- en/of weersomstandigheden van dien aard zijn dat de maximale insporingsdiepte wordt overschreden, zal het werk in overleg met de opdrachtgever worden stilgelegd. De hieruit voortvloeiende (stagnatie)kosten zijn voor rekening van de aannemer. 03 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 WERKEN OP HOOGTE 01 Bij werken op hoogte dienen de wettelijk voorgeschreven veiligheidsrichtlijnen gehanteerd te worden. 4 2 EISEN EN UITVOERING BEPLANTING 01 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 KNIPPEN (BLOK) HAGEN EN (RAND)SNOEIEN VAN BEPLANTINGEN 01 In aanvulling op het bepaalde in 51.42.07 lid 5 van de Standaard geldt dat de snoeivlakken na knippen of (rand)snoeien van hagen, heesters, bodembedekkers, botanische rozen en struikrozen geen kneuzingen mogen vertonen. Het gebruik van een slagmaaier is niet toegestaan. 02 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 ONKRUIDVRIJ MAKEN BEPLANTING 01 De werkzaamheden ten behoeve van 'onkruidvrij maken beplanting' omvatten mede het verwijderen van ongewenste (meerjarige) kruidachtige en houtachtige zaailingen (opslag) in de desbetreffende beplanting. 02 Onkruidvrij maken van beplantingen door middel van: maaien, branden, hete lucht en/of heet water is niet toegestaan. 5 BOMEN 1 BEGRIPPEN 01 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 SNOEIEN 01 In aanvulling op artikel 51.51.04 lid 01 sub h van de Standaard wordt onder een probleemtak tevens verstaan een afgestorven tak dikker dan circa 4 cm. 2 EISEN EN UITVOERING 01 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 OPLEIDING BOOMVERZORGER 02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur. 62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU 0 5 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 01 2024-08-28 definitief vastgesteld 2015-01 2024-08-28 ALGEMEEN 02 Indien de aannemer werkzaamheden op of rond de openbare wegen uitvoert is hij verplicht de benodigde verkeersmaatregelen toe te passen overeenkomstig de CROW-publicatiereeks 96a en 96b. Betreffende publicatie is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website: www.crow.nl. 03 De kosten voor het toepassen van de in lid lid 02 bedoelde verkeersmaatregelen zijn voor rekening van de aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen. 04 Het toepassen van eventuele wegafzettingen dient in overleg met de directie en de wegbeheerder te geschieden. 05 Met onderdelen van het werk mag niet worden begonnen, voordat de aannemer de benodigde verkeersvoorzieningen heeft getroffen en deze zijn goedgekeurd door de directie. 06 Alle benodigde verkeersmaatregelen, materiaal en materieel, dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld. 07 Indien de aannemer zijn verplichtingen m.b.t. de benodigde verkeersmaatregelen niet nakomt kan de directie per geval en per dag een korting opleggen van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 2024-01 Groenonderhoud Buitenterreinen I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-01 (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: 2024-01 Groenonderhoud Buitenterreinen I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)