Arial 9 9 2020-05 2022-09 1.10 01/09/2021 118474 - 002 perceel 1 2023-05-02 2024-01-17 0123 143457 1900-01-01 0034 6051FEA860AAF01A34973BDCF269BEE2 Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023 Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023 Vrij gedeelte voor bestek 01 ..... ..... Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023 1. Algemeen 01 Opdrachtgever C.V. Projectbureau Grensmaas Verloren van Themaatweg 11 6121 RG Born Postbus 36, 6120 AA Born Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 02 Directie De personen die de directie op dit werk gaan vormen zullen in de opdrachtbrief worden aangegeven. Voorbeeld:De directie zal worden gevoerd door ......................Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 03 Locatie Obbichterbrug (t.h.v. Schutterskampweg tussen Graetheide en Obbicht) De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden. 04 Algemene beschrijving Langs de bestaande stalen brug tussen Graetheide en Obbicht wordt een faunapassage gerealiseerd. De faunapassage wordt aan de huidige brug bevestigd. Tevens dient de huidige onder de brug hangende inspectiewagen te worden aangepast, hersteld/ gerestaureerd. Het werk is opgedeeld in twee percelen: 1. Faunapassage. Realisatie faunapassage aan noordzijde brug, inclusief bijkomende werkzaamheden; 2. Inspectiewagen. Aanpassen en restaureren inspectiewagen en rails, inclusief bijkomende werkzaamheden. Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.Geen hoeveelheden opnemen.Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 05 Tijdsbepaling Het werk opleveren op 25 oktober 2024 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard. Dit artikel opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.07 invulling te geven aan het bevorderen van de binnenjaarlijkse continuïteit.Datum van oplevering vermelden.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van met het werk in verband staande werken zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, de voorgaande tekst vervangen door de navolgende: Datum van oplevering of uitvoeringstermijn vermelden; zie ook par. 8 van de UAV 2012.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 06 Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 24 maanden voor de onderdelen in perceel 2 (inspectiewagen) en 12 maanden voor perceel 1 (faunapassage). Indien geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'. 07 Kwaliteitsborging Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard. Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. 2. Beschrijving Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023 2.1. Algemene gegevens 01 Tekeningen Tekeningnummer:Omschrijving:Datum: 118474-4903Faunapassage Brug Obbicht27-10-2023 02 Peilen en hoofdafmetingen De aannemer is verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten). De basis voor maatvoering is de nulmeting, welk conform voorliggend bestek dient te worden uitgevoerd. Afmetingen zijn en worden aangegeven in meters, hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van het N.A.P., tenzij anders aangegeven. De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zoals deze op tekening zijn weergegeven betreffen indicatieve maatvoering. De locatie van de faunapassage is aangegeven op tekening, de exacte inpassing dient op basis van de uit te voeren nulmeting nader te worden uitgewerkt door de aannemer. De as-built metingen zullen worden uitgevoerd door opdrachtgever. 03 Kwaliteitsborging Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard verlangd.. Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. 04 Bijlagen De volgende bijlagen behoren tot het bestek: 1.Onderzoek conservering, d.d. 03-07-2023 2. Ontwerpprincipe faunapassage brug Obbicht, d.d. 01-07-2020 3.Ontwerpprincipe eindstopper en ontspoorvoorziening 4.Inspectierapporten met fotoreportage 5.V&G-plan ontwerpfase 6. Huisregels objecten en bediencentrale ZN, v2 d.d. 10-7-2015 Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard). Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard. Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld: -grondmechanische gegevens-waterstanden-schouwvoerend lichaam-op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten-enzovoort 05 Werkterrein In aanvulling op paragraaf 15 van de UAV 2012 wordt de toestand waarin het werkterrein zich bevindt op de dag van inlichtingen in het bestek aangeduid als "bestaande toestand/situatie". De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. De aannemer is vrij om de werkzaamheden zowel vanaf het land als vanaf het water uit te voeren. De aannemer is verantwoordelijk voor de coördinatie en het verkrijgen van toestemmingen bij de (vaar)wegbeheerders. De aanpassingen aan de inspectiewagen dienen te worden uitgevoerd op een locatie (werkplaats) buiten het werkterrein dan wel op de projectlocatie zelf. De aannemer is verantwoordelijk voor het faciliteren van een werkplaats dan wel maatregelen op projectlocatie voor de betreffende werkzaamheden. Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht, perceel 1. Faunapassage
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023 2.2. Nadere beschrijving Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023 2.2. Verklaring 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 2 Faunapassage brug De bestaande constructie bevat Chroom VI, zie bijlage 1 voor nadere toelichting, dit heeft een raakvlak met de bevestiging van de consoles
In de betreffende besteksposten dienen alle kosten te zijn inbegrepen met betrekking tot veiligheidsaspecten en veiligheidsmaatregelen ten gevolge van chroom VI 21 Constructie t.b.v. bevestiging aan brug De faunapassage dient aan de brug te worden bevestigd d.m.v. consoles conform detail op tekeningnr. 118474-4903-Faunapassage brug Obbicht
Het principe van de consoles is uitgewerkt op tekeningnr. 118474-4903-Faunapassage brug Obbicht 210010 Maken en samenstellen consoles (brug). st 13 43 13 99 Maken en samenstellen consoles (brug). Betreft: het maken en samenstellen van consoles bestaande uit diverse staalplaten, samengesteld d.m.v. lassen Situering: consoles t.b.v. bevestiging van de faunapassage aan de brug Het betreft het maken van stalen onderdelen en het samenstellen door middel van lasverbindingen volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN 1090-2:2019 Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen: Staalkwaliteit S235JR Lassen en bevestiging faunapassage aan consoles nader te detailleren volgens bestekspostnr. 810010, uitgaande van 0,5 keer plaatdikte, minimaal 4 mm Staal: Bevestigingsplaat ca. 590x150 mm, t=10 mm, v.v. 10 boorgaten 20 mm Dwarsplaat (lijf) ca. 600x250 mm, t=10 mm (trapezium-vormig) Strip (t.b.v. flens) ca. 600x150 mm, t=10 mm Strip (t.b.v. flens) ca. 650x150 mm, t=10 mm Strip (t.b.v. flens) ca. 70x150 mm, t=10 mm Exacte afmetingen volgens tekeningnr. 118474-4903-Faunapassage brug Obbicht 210020 Maken en samenstellen consoles (vleugelwanden). st 8 43 13 99 Maken en samenstellen consoles (vleugelwanden). Betreft: het maken en samenstellen van consoles bestaande uit diverse staalplaten, samengesteld d.m.v. lassen Situering: consoles t.b.v. bevestiging van de faunapassage aan (betonnen) vleugelwanden van de bruggenhoofden Het betreft het maken van stalen onderdelen en het samenstellen door middel van lasverbindingen volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8 van NEN-EN 1090-2:2019 Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen: Staalkwaliteit S235JR Lassen en bevestiging faunapassage aan consoles nader te detailleren volgens bestekspostnr. 810010, uitgaande van 0,5 keer plaatdikte, minimaal 4 mm Vormgeving consoles dient gelijk te zijn aan consoles volgens bestekspostnr. 210010 In verband met plaatsing onder een hoek dient de exacte maatvoering nader te worden gedetailleerd volgens bestekspostnr. 810010 Ter indicatie rekening houden met de volgene materialen: Bevestigingsplaat ca. 590x150 mm, t=10 mm, v.v. 10 boorgaten 20 mm Dwarsplaat (lijf) ca. 600x250 mm, t=10 mm (trapezium-vormig) Strip (t.b.v. flens) ca. 600x150 mm, t=10 mm Strip (t.b.v. flens) ca. 650x150 mm, t=10 mm Strip (t.b.v. flens) ca. 70x150 mm, t=10 mm 210030 Aanbrengen conserveringssysteem consoles. st 21 56 21 99 Aanbrengen conserveringssysteem consoles. Betreft: het aanbrengen van een conserveringssysteem op de stalen consoles Situering: consoles, samengesteld volgens bestekspostnr. 210010 en 210020 210031 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 8.5 56 21 01 2022-08-26 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2022-07-20 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. ..... Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: nieuwbouw staal Gegevens opnemen betreffende de hoedanigheid van de voor te behandelen ondergrond overeenkomstig NEN-EN-ISO 8501-1. Aangeven of de ondergrond van een shopprimer is voorzien en zo ja, welke shopprimer. 1 9 Reinigen voorafgaand aan het stralen 2 1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007 3 2 Straalmiddel voor herhaald gebruik 6 1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een inrichting. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 210032 Aanbrengen grond- en tussenlagen op staal, nieuwbouw. m2 8.5 56 21 11 2021-08-27 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2021-01-11 Aanbrengen grond- en tussenlagen op staal, nieuwbouw. Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: volgens 210031 Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s) t.b.v. voorbehandeling en/of een beschrijving (reinheid, ruwheid) van de ondergrond opnemen. Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944: C4 Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944: hoog laag: tot 7 jaar; gemiddeld: 7 tot 15 jaar; hoog: 15-25 jaar; zeer hoog: meer dan 25 jaar. 2 1 Type en bindmiddel grondlaag ter keuze van de aannemer, aantal lagen en droge verflaagdikte(n) af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 4 1 Bindmiddel, aantal lagen en droge verflaagdikte van de tussenlagen ter keuze van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en eventuele onderliggende verflagen 210033 Aanbrengen cosmetische laag op staal, nieuwbouw. m2 8.5 56 21 14 2021-08-27 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2021-01-11 Aanbrengen cosmetische laag op staal, nieuwbouw. Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden. Conditie ondergrond: volgens 210032 Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s) t.b.v. voorbehandeling en/of een beschrijving (reinheid, ruwheid) van de ondergrond opnemen. Locatie(s): gehele console Locatie(s) waar de eindafwerking moet worden aangebracht vermelden/beschrijven. Aantal locaties: 21 1 1 Bindmiddel en droge verflaagdikte, af te stemmen op eventuele onderliggende verflagen, ter keuze van de aannemer 2 9 Kleur: groen (RAL 6011) 210040 Transporteren en monteren consoles. st 21 43 17 01 2022-08-26 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2022-07-13 Transporteren en monteren van consoles. Product vermelden. Betreft: het transporteren en monteren van de consoles aan de brug, samengesteld volgens bestekspostnr. 210010 en 210020 en geconserveerd volgens Situering: noordzijde brug Transporten van plaats van samenstellen consoles naar plaats van montage Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Het betreft het transporteren en monteren volgens het bepaalde in hoofdstuk 9 van NEN-EN 1090-2:2019 1 1 Overeenkomstig de volgende tekening(en): 118474-4903-Faunapassage brug Obbicht Tekeningnr(s). vermelden. 2 9 Consoles bevestigen aan brug d.m.v. boutverbinding, exacte afmeting nader te detailleren Boutverbindingen nader te bepalen volgens bestekspostnr. 810010, uitgaande van M22 x 150 mm , voorzien van borgmoer en ring (8.8, th. verz.) Inclusief boren van gaten in de bestaande staalconstructie van de brug 22 Constructie t.b.v. faunapassage Het materiaal van de faunapassage is ter keuze van de aannemer. E.e.a. te berekenen en ontwerpen volgens bestekspostnr. 810010. Aandachtspunten bij het bepalen van de toe te passen materiaalsoort zijn het maximale gewicht van de faunapassage en het toepassen van twee verschillende materiaalsoorten, e.e.a. volgens bijlage 2 220010 Maken en samenstellen faunapassage. st 1 43 13 99 Maken en samenstellen faunapassage. Betreft het maken en samenstellen van onderdelen t.b.v. de faunapassage Situering: faunapassage t.b.v. bevestiging op consoles Materiaal: ter keuze aannemer Afmetingen en materiaal te berekenen en ontwerpen volgens bestekspostnr. 810010, bij de keuze van het materiaal dient rekening te worden gehouden met het maximale gewicht van de faunapassage, e.e.a. volgens bijlage 2 Faunapassage bestaande uit: - samengestelde kokerconstructie (bestaande uit meerdere segmenten) - afmetingen: ca. 600x520 mm - totale lengte faunapassage: ca. 105 m - inspectieklep op bovenzijde, 850x270 mm, h.o.h. 3,35 m - lichtopening zijkant, 675x210 mm, h.o.h. ca. 837 mm - teelaarde, laagdikte 5 cm, aanbrengen op bodem van de faunapassage Inclusief leveren en aanbrengen bevestigingsmiddelen t.b.v. samenstellen faunapassage Inspectieklep dient op afsluitbaar te zijn d.m.v. specifieke sleutel of anti-diefstalbout, e.e.a. in afstemming met direactie UAV 220020 Aanbrengen conserveringssysteem faunapassage. EUR 0 56 21 99 Aanbrengen conserveringssysteem faunapassage. Betreft het aanbrengen van een conserveringssysteem/ verfsysteem op de faunapassage Situering: faunapassage, samengesteld volgens bestekspostnr. 220010 Conserveringssysteem ter keuze aannemer, e.e.a. ter goedkeuring Directie UAV De aannemer dient voorafgaand aan het aanbrengen van de conservering aan te tonen dat het conserveringssysteem geschikt is voor het gekozen materiaal voor de faunapassage, tevens dient de werkwijze en verwachte levensduur te worden aangetoond Kleur: groen (RAL 6011) Levensduur: 20 jaar Oppervlakte (één laag) ca. 450 m2 Inclusief (indien nodig): - stralen en voorbewerken oppervlakten - bewerking oppervlakten tussen meerdere conserveringslagen - grondlagen en bindmiddelen - leverantie materialen 220030 Transporteren en monteren faunapassage. EUR 0 43 17 99 Transporteren en monteren faunapassage. Betreft: het transporteren en monteren van de faunapassage op de consoles aangebracht volgens bestekspostnr. 210040 Situering: noordzijde brug Transporten van plaats van samenstellen faunapassage naar plaats van montage Inclusief leveren en aanbrengen bevestigingsmiddelen t.b.v. bevestiging faunapassage op consoles 220040 Herstellen conservering staal bestaande brug. EUR 0 56 22 99 Herstellen conservering staal bestaande brug. Betreft: het hertsellen van de conservering op de brug na het aanbrnegen van de consoles en faunapassage Situering: noordzijde brug Conservering in het werk af te stemmen op huidige situatie Herstellen conservering na monteren consoles volgens bestekstpostnr. 210040 en monteren faunapassage conform 220030 Inclusief leveren en aanbrengen conservering en overige materialen 23 Bijkomende werkzaamheden ..... 230010 Verlengen bevestigingsbeugel scheepvaartlicht. EUR 0 43 21 99 Verlengen bevestigingsbeugel scheepvaartlicht. Betreft: het verlengen van de bevestigingsbeugel t.b.v. het scheepvaartverkeerslicht aan de noordzijde van de brug a.g.v. het aanbrengen van de faunapassage Inclusief: - demonteren huidig scheepvaartlicht - verlengen scheepvaartlicht, inclusief bekabeling t.b.v .verlichting - monteren nieuwe/ verlengde bevestigingsbeugel en aansluiten verlichting Materiaal: staal, thermisch verzinkt 8 Werk van algemene aard ..... 81 Berekeningen en tekeningen ..... 810010 Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden faunapassage. EUR 0 43 31 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2014-05-12 Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v. faunapassage. Product vermelden. Betreft: het ontwerpen d.m.v. het opstellen van berekeningen en tekeningen van de benodigde onderdelen voor het samenstellen en bevestigen van de faunapassage Dit betreft tekeningen en berekeningen voor: - dimensionering en bevestiging consoles aan landhoofd brug - dimensionering en bevestiging faunapassage - materiaalkeuze faunapassage - overige benodigde (staal)constructies De materiaalkeuze voor de faunapassage dient te worden bepaald door de aannemer, dit is afhankelijk van het maximale gewicht van de faunapassage, zie onderbouwing bijlage 2 Ontwerplevensduur 50 jaar Indien de faunapassage wordt gerealiseerd in composiet is de CUR 96 van toepassing De dimensionering van de constructies dient te worden afgestemd op de resultaten van de nulmeting, volgens bestekstpostnr. 820010 Berekeningen en tekeningen digitaal in PDF, .dwg, .dxf aan de directie verstrekken 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen Bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. 82 Metingen ..... 820010 Uitvoeren nulmeting. EUR 0 10 22 99 Uitvoeren nulmeting. Betreft: het uitvoeren van een nulmeting t.b.v. het dimensioneren van de faunapassage en inspectiewagen In te meten onderdelen: - directe omgeving brug - bevestigingspunten t.b.v. consoles - hoofdafmetingen brug - rails inspectiewagen - constructie inspectiewagen - scheepvaartverkeersslicht aan de noordzijde van de brug Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet Meetgegevens aanleveren aan directie uiterlijk 2 weken na uitvoeren nulmeting 83 Ter beschikking stellen ..... 830010 Inzetten werknemer. uur 16 10 05 01 2021-08-27 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2021-04-23 Inzetten van werknemer. ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouw & infra): ..... 830020 Inzetten vrachtauto. uur 8 10 05 16 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-14 Inzetten van een vrachtauto. ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 3 Laadvermogen: ten minste 10 ton 2 1 Zelflossend 3 1 Met hydraulische laad- en losinrichting 4 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) 84 Verkeersmaatregelen ..... 840010 Opstellen verkeersplan wegverkeer. EUR 0 62 30 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-01-14 Opstellen verkeersplan. Betreft: het opstellen van een definitief plan t.b.v. de verkeersmaatregelen en voorzieningen die toegepast moeten worden tijdens de uitvoering van het werk (aanbrengen faunapassage, faunatunnels en werkzaamheden inspectiewagen), rekening houden met: -stremming weg t.b.v. realisatie kleinwildtunnels -werkzaamheden aan faunapassage en inspectiewagen - diverse werkzaamheden langs de weg Bijzonderheden vermelden. Bijv. vermelden waar relevante basisinformatie is opgenomen in het bestek of verwijzen naar eventuele bijlagen.
Voor het verrekenen van het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen stelposten of specifieke besteksposten opnemen. 1 9 Aan te leveren aan directie, 4 weken voor beoogde start werkzaamheden Toe te passen verkeersborden, geleidebakens, schrikhekken etc. dienen in overeenstemming te zijn met het gestelde in CROW publicatie 96b en de randvoorwaarden uit deel 3 van dit bestek Inclusief het verkrijgen van toestemming bij het bevoegd gezag, o.a. gemeente t.b.v. werken op of langs de weg 840020 Opstellen verkeersplan scheepvaartverkeer. EUR 0 62 30 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-01-14 Opstellen verkeersplan. Betreft: het opstellen van een definitief plan t.b.v. de maatregelen en voorzieningen voor het scheepvaartverkeer die toegepast moeten worden tijdens de uitvoering van het werk (aanbrengen faunapassage en werkzaamheden inspectiewagen), rekening houden met: -werkzaamheden aan faunapassage en inspectiewagen -werkzaamheden op of langs het Julianakanaal Bijzonderheden vermelden. Bijv. vermelden waar relevante basisinformatie is opgenomen in het bestek of verwijzen naar eventuele bijlagen.
Voor het verrekenen van het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen stelposten of specifieke besteksposten opnemen. 1 9 Aan te leveren aan directie, 4 weken voor beoogde start werkzaamheden Toe te passen bebording en maatregelen dienen in overeenstemming te zijn met de randvoorwaarden uit deel 3 van dit bestek Inclusief het verkrijgen van toestemming bij het bevoegd gezag, o.a. Rijkswaterstaat voor het werken op of aan het Julianakanaal 840030 Toepassen verkeersmaatregelen. EUR 0 62 01 99 Toepassen verkeersmaatregelen. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen volgens het opgestelde plan volgens bestekspostnr. 840010 Verkeersmaatregelen bestaande uit (niet uitputtend): - verkeersregelaars - voorwaarschuwingen - afzettingen - bebording - geleidebakens Verkeersmaatregelen met materiaal van de aannemer 840040 Toepassen scheepvaartsmaatregelen. EUR 0 62 01 99 Toepassen scheepvaartsmaatregelen. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van scheepvaartsmaatregelen volgens het opgestelde plan volgens bestekspostnr. 840020 Verkeersmaatregelen bestaande uit (niet uitputtend): - voorwaarschuwingen - bebording - geleidebakens - bebording scheepvaart - betonning Scheepvaartsmaatregelen met materiaal van de aannemer 85 Opleverdossier ..... 850010 Samenstellen opleverdossier. EUR 0 10 23 99 Samenstellen opleverdossier. Betreft het door aannemer samenstellen en aanleveren van het opleverdossier aan de directie Opleverdossier dient te omvatten (niet uitputtend): - tekeningen en berekeningen; - as-builtdocumenten; - (werk)plannen; - communicatiestukken; - afwijkingenregister. Inclusief het opstellen van benodigde revisiedocumenten, berekeningen etc. Revisiemetingen zullen worden uitgevoerd door OG, overige revisiestukken worden van de aannemer verlangd TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten ..... 91 Eenmalige kosten ..... 910010 Inrichten werkterrein. EUR 10 11 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-14 Inrichten van werkterrein. ..... Eventuele bijzonderheden vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor besteksposten, in het bestek op te nemen onder 'Eenmalige kosten' (bestekspostnr. 91). Voor besteksposten, op te nemen boven het subtotaal in de RAW-raamovereenkomst (of het bestek), wordt verwezen naar de resultaatsbeschrijving met hoofdcode 10.11.21. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). Voor de beschrijving de hulpmiddelen en het gebruik daarvan, wordt verwezen naar subwerkcategorie 10.12. Zie ook paragraaf 23 van de UAV 2012. 1 9 Er wordt door opdrachtgever geen werkterrein ter beschikking gesteld 910020 Opruimen werkterrein. EUR 10 11 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-14 Opruimen van werkterrein. ..... Eventuele bijzonderheden vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor besteksposten, in het bestek op te nemen onder 'Eenmalige kosten' (bestekspostnr. 91). Voor besteksposten, op te nemen boven het subtotaal in de RAW-raamovereenkomst (of het bestek), wordt verwezen naar de resultaatsbeschrijving met hoofdcode 10.11.22. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein 919980 Overige eenmalige kosten EUR 919990 Korting EUR 92 Uitvoeringskosten ..... 929990 Uitvoeringskosten EUR 93 Algemene kosten ..... 939990 Algemene kosten EUR 94 Winst en risico ..... 949990 Winst en risico EUR 95 Stelposten ..... 950010 Stelpost onvoorziene werkzaamheden. EUR 10000 10 03 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-30 Stelpost onvoorziene werkzaamheden. ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken.
Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden De titel van de bestekspost wijzigen in: Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden. 96 Bijdragen ..... 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023 3. Bepalingen 01 Algemeen en administratief 01 Algemene bepalingen 01 2020-05-31 definitief vastgesteld 2020-05 2020-05-31 Van toepassing zijnde bepalingen 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 02 Betalingsregelingen: aannemingssom 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Betaling 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds twee weken later. Alleen opnemen indien de grootte van de betalingstermijnen bij een vierwekelijkse betaling daartoe aanleiding geeft; de betaling vindt dan elke twee weken plaats. 04 Betalingsregelingen: risicoregeling 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Algemeen 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. Deze bepaling alleen opnemen als de te verwachten verrekening lager is dan het drempelbedrag van € 500,-. 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling 07 Zekerheidstelling 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Waarde en vorm zekerheidstelling 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd. Lid 01 alleen opnemen als geen zekerheidstelling van de aannemer wordt verlangd. 08 Bijdragen 01 2020-05-31 definitief vastgesteld 2020-05 2020-05-31 Bijdrage RAW-systematiek 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald. Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost 960010 ‘Bijdrage RAW-systematiek' opnemen. 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 02 Vergunningen door derden aan de opdrachtgever verleend 01 De volgende vergunningen/ontheffingen zijn aanwezig: - omgevingsvergunning. 03 Vergunningen door de aannemer te verzorgen 01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag t/m zaterdag 07.00 - 19.00 uur) is toestemming van de directie nodig. Hierbij zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen. 02 Toestemming vaarwegbeheeder Rijkswaterstaat 03 Alle voor het werk benodigde uitvoeringsvergunningen dienen aangevraagd te worden door de aannemer. Voor (tijdelijke) wegafsluitingen dient contact te worden opgenomen met de gemeente Geleen-Sittard. 11 Verband met andere werken 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Werken, die in elkander grijpen 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: -bodem en oever herstelwerkzaamheden Julianakanaal in opdracht van Rijkswaterstaat; -regulier onderhoud aan de vaarweg door BTL/ IDverde. De desbetreffende in elkander grijpende werken vermelden. Voor de coördinatie van deze werken wordt verwezen naar par. 31 lid 2 van de UAV 2012 08 In afwijking van paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van in elkander grijpende werken door de aannemer. 09 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012: bij de uitvoering van dit werk zijn geen overige werken die in elkander grijpen. 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 09 Uitvoeringsomgevingsmanagement 01 De opdrachtgever verzorgt de omgevingscommunicatie en is eerste aanspreekpunt. Wel wordt van de aannemer verlangd dat hij te nemen verkeersmaatregelen direct afstemt met de betreffende gemeente en vragen en klachten die bij de aannemer binnenkomen direct met opdrachtgever bespreekt. Van de aannemer wordt tevens verlangd dat de hoofduitvoerder aanwezig is bij georganiseerde bewonersavonden en stakeholders-overleggen. Deze kosten moeten worden verrekend conform bestekpostnr. 802010 van dit bestek. 02 Gemeentes wijzen de aannemer op het volgende: - As-build tekeningen na uitvoering ook aan Gemeente verstrekken; -Uitvoeringsplanning afstemmen op evenementenkalenders van de gemeente; - Informatievoorziening afstemmen met communicatiemedewerkers van de gemeentes. 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 06 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-04-22 Algemeen tijdschema, werkplan 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: - kwaliteits- en keuringsplan; - transport en (de)montageplan t.b.v. faunapassage; - transport en (de)montageplan t.b.v. inspectiewagen en rails; - fabricage- en lasplan staal (of alternatief materiaal); - uitvoeringsplan conserveringswerken staal; - BLBI plan (bij slijpen, lassen en/of conserveren boven het kanaal); - veiligheid- en gezondheidsplan uitvoeringsfase (RIE), gezien het werken met Chroom-6 moeten in de RIE specifieke maatregelen voor dit risico zijn opgenomen. Lid 01 opnemen als de aannemer naast een algemeen tijdschema ook een gedetailleerd werkplan moet opstellen. 10 Voortgang van het werk 01 De aannemer is gehouden alle mogelijk medewerking te verlenen bij het beoordelen door de directie van de voortgang van het werk. Desgevraagd dienen aan de directie ter inzage te worden overlegd de kopieën van opdrachten resp. opdrachtbevestigingen betreffende onderdelen en/of materialen ten behoeve van het uit te voeren werk. De aannemer draagt er zorg voor dat de voortgang van het werk voortdurend wordt getoetst aan het goedgekeurde tijdschema. Zodra de aannemer bemerkt, dat de voortgang van het geheel, of enig onderdeel, een achterstand vertoont ten opzichte van dit tijdschema, dan wel voorziet dat dit zal geschieden, geeft hij hiervan direct kennis aan de directie, treedt met haar in overleg en doet voorstellen om het tijdverlies in te halen of dreigend tijdverlies te voorkomen. Indien de voorstellen van de aannemer een gewijzigd tijdschema als gevolg hebben, moet dit tijdschema ter goedkeuring aan de directie worden voorgelegd. 11 Werktijden 01 Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de normale werktijden (op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur) is niet toegestaan. 14 Bouwstoffen 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-04-22 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen) 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met: -KOMO-(attest-met-)productcertificaat; -KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen; -KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; -GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen; met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen. Deze bepaling is facultatief en moet getoetst worden aan de in het bestek vermelde, te leveren bouwstoffen. 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen: -voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl; -voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl; -voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl; -voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl. 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen. 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. Dit lid opnemen als de opdrachtgever alle bouwstoffen die leverbaar zijn met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01, die door de aannemer worden betrokken bij een producent die deze bouwstoffen levert zonder deze kwaliteitsverklaring, wenst te keuren. 07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012. Dit artikel opnemen, indien de opdrachtgever alle door de aannemer te leveren bouwstoffen wil keuren. 16 Verzekeringen 11 Constructie All-risk verzekering 01 In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 heeft de opdrachtgever voor zijn rekening en mede ten behoeve van de aannemer, architect, adviseurs, constructeurs, mede- en onderaannemer(s), installateur(s), de opdrachtgever en andere bij de uitvoering betrokken partijen een bouwverzekering (Constructie All Risk of C.A.R. verzekering) afgesloten. 02 Het eigen risico dat op de C.A.R. verzekering van toepassing is bedraagt maximaal € 5000,- per schadegeval en komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is, tenzij op grond van enige bepaling in dit bestek de aansprakelijkheid bij de opdrachtgever wordt gelegd. 03 De verzekering biedt dekking tegen: -beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen. Tevens inbegrepen is derhalve schade tengevolge van eigen gebrek, ondeugdelijke materialen, ondeskundigheid of onvoldoende deskundigheid van de bij het werk betrokken personen, constructiefouten, foutieve werkwijze, fouten in het ontwerp, alsmede slijtage en/of achteruitgang tengevolge van veroudering of gering gebruik; - het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk. Het verzekerd bedrag is gesteld op € 1.250.000,- per gebeurtenis. - materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie. Het verzekerd bedrag is gesteld op € 1.250.000,- per gebeurtenis. - materiële schade aan de eigendommen van de directie en personeel van de aannemer, architect, adviseurs, constructeurs, mede- en onderaannemer(s), installateur(s) en andere bij de uitvoering betrokken partijen voor zover aanwezig op het werk. Het verzekerd bedrag is gesteld op € 12.500,- per gebeurtenis De polis bevat de primary-clausule, uitsluitingen zoals bijv. hoogwaterschade zijn niet opgenomen. 04 De dekking van de verzekering loopt vanaf het moment waarop het werk een aanvang neemt tot het tijdstip waarop het werk, na afloop van de onderhoudstermijn definitief wordt opgeleverd. 05 Indien de projectduur in uitvoering langer is dan 24 maanden dient de aannemer dit expliciet te melden aan de opdrachtgever. Eventuele extra verschuldigde premie voor de verlenging is voor rekening van de aannemer, tenzij de verlenging het gevolg is van nalatigheid van de opdrachtgever. 06 In geval van een onder de polis gedekte schade worden de schadepenningen uitgekeerd aan de opdrachtgever. Schade-uitkeringen ter zake van een schade in het werk, worden door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer die de schade herstelt, of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, betaald naar gelang de voortgang van het werk of de billijkheid, zulks ter beoordeling van de opdrachtgever. 07 De verzekering tegen materiële schade omvat geen bedrijfsschade of schade door vertraging in de werkzaamheden, onverschillig hoe die ontstaan. Schade van deze aard wordt niet door de opdrachtgever aan de aannemer vergoed. 08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit de overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze paragraaf, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren. 09 Onverminderd het in de voorgaande leden van deze paragraaf bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten dragen voor de verzekering tegen schade als gevolg van Wettelijke Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het werk. 10 Voor bepalingen m.b.t. tot de WAM zie de paragraaf "Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering" van dit bestek. 11 De opdrachtgever overlegt tijdens de eerste bouwvergadering een bewijs van het bestaan van de CAR-verzekering door middel van een polisuittreksel of verzekeringscertificaat. Op verzoek wordt een kopie van de polis overlegd. Dit in afwijking van het genoemde in de U.A.V. 2012. 19 Arbeidsomstandigheden 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-04-28 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Lid 01 altijd samen opnemen met lid 02. 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. De leden 01 en 02 opnemen indien sprake is van een werk met een dusdanige omvang dat een melding als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht is, of wanneer er sprake is van een werk met bijzondere gevaren op grond waarvan volgens de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit een V&G-plan nodig is. 05 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. De leden 03, 04 en 05 opnemen als sprake is van een werk met een dusdanige omvang dat een melding als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht is, of wanneer er sprake is van een werk met bijzondere gevaren op grond waarvan volgens de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit een V&G-plan nodig is, waarbij tevens sprake is van het in elkaar grijpen van werken, waarbij de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase van dit bestek ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van een ander bestek of meerdere andere bestekken krijgt opgedragen. 22 Te beschermen plant- en diersoorten 01 Verplichtingen van de aannemer 01 Het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, mag ter plaatse van de gevels van enige nabij het werk gelegen woning niet meer bedragen dan: 60 dB(A) tussen 0700u en 1900u (dag); 45 dB(A) tussen 1900u en 2300u (avond); 40 dB(A) tussen 2300u en 0700u (nacht). De aannemer plaatst als mogelijk, stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel van werknemers of andere personen. Als er inmiddels een geschiktere locatie beschikbaar komt, wordt zo nodig tot verplaatsing overgegaan. 02 Incidentele verhogingen van het geluidsniveau mogen niet meer dan 20 dB(A) bedragen ten opzichte van de in lid 01 genoemde waarden. 03 Voor zondagen alsmede algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode. 04 Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handreiking Meten en Rekenen Industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 05 Als de directie de geluidsproductie op de gevel controleert en een overschrijding constateert, treft de aannemer meteen maatregelen als bedoeld in lid 01 en komen de kosten van extra hercontrole voor rekening van de aannemer. 07 Indien de in deze paragraaf genoemde geluidsniveau's worden overschreden, dan wordt per dag een bedrag van € 500,- excl. BTW op de aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat er ingebrekestelling nodig is. 23 Communicatie 02 2017-08-03 verplicht 2020-05 2020-05 2015-04-01 Bouwvergaderingen 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. Dit artikel opnemen als de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk bouwvergaderingen wil houden. Eventueel de frequentie van de te houden bouwvergaderingen vermelden. 03 Communicatie met publiek en/of omwonenden 01 Communicatie met publiek en/of omwonenden aangaande de wijze van uitvoering is voorbehouden aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger, voorzover dit financiële en/of planningstechnische consequenties heeft voor de uitvoering van het werk. In aanvulling van paragraaf 6 van de UAV is het de aannemer of zijn personeel niet toegestaan aan publiek en/of omwonenden hieromtrent mededelingen te doen. 02 De opdrachtgever zal klachten betreffende uit hinder voor en/of schade aan aangrenzende percelen als gevolg van het werk afhandelen, in overleg met de aannemer, zonder dat daarmee enige aansprakelijkheid voor hinder en/of schade bij opdrachtgever komt te liggen. 03 Aannemer zal aanwijzingen van de toezichthouder/ vertegenwoordiger terstond in acht nemen. 04 De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig informeren via de toezichthouder/ vertegenwoordiger van de aanliggende eigenaren/ bewoners over aanvang, de duur en het soort werkzaamheden wat voortvloeit uit dit bestek en/of over eventueel met de directie overeengekomen bijkomende werkzaamheden. 05 De aannemer staat eigenaren / omwonenden vriendelijk en beleefd te woord. 06 Bij problemen of geschillen met publiek en/of omwonenden moet de aannemer zich onmiddellijk in verbinding stellen met de toezichthouder. 29 Ketenaansprakelijkheid 01 Voor het werk geldende voorwaarden UAV - verplichting van de aannemer 01 Vrijwaring De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 02 Verklaringen betalingsgedrag aannemer Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 03 Onderaannemers / personeel van derden De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. 04 G rekening en ketenbeding Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 02 Betaling 01 Storting op G-rekening De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Het percentage van het loonkostenbestanddeel van elke door de aannemer in te dienen declaratie dat door de opdrachtgever in verband met de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies op de geblokkeerde rekening zal worden gestort bedraagt: 40%. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. 02 De aannemer moet de bovenstaande besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 03 Omzetbelasting 01 Verleggingsregeling omzetbelasting De aannemer moet op zijn declaratie vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de belastingdienst Versie: V04.2015.04 Pagina 14 van 17 die ter zake bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld dat ten aanzien van het werk de verleggingsregeling omzetbelasting niet van toepassing is. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 32 Werkterrein 02 Akkoordverklaring 01 Uiterlijk op de dag van oplevering dient de aannemer een door de eigenaar c.q. grondgebruiker van de gebruikte werkterreinen van derden ondertekend formulier te overhandigen aan de directie waarin wordt verklaard dat de betreffende percelen naar genoegen zijn afgewerkt. Bovengenoemde verklaring moet zijn opgesteld conform het bij dit bestek behorend model. Akkoordverklaringen moeten volledig zijn ingevuld. 02 De aannemer dient zelf te zorgen voor alle gegevens benodigd voor het verkrijgen van de in lid 01 bedoelde akkoordverklaring. 34 Betalingsregeleing bestekswijzigingen en stelposten 01 Ter beschikking te stellen werknemers en materieel 01 Verrekening van bestekswijzigingen en betaling op stelposten zullen voor wat betreft man- en machine-uren geschieden tegen de bij de inschrijving opgegeven verrekenprijzen. 02 In de in lid 01 opgegeven uurprijzen voor werknemers zijn inbegrepen het loon incl. sociale lasten, reiskosten, winst, algemene kosten, uitvoeringskosten en aannemersprovisie. Alleen de werkelijk gewerkte uren zullen worden verrekend (dus excl. reistijden). 03 In de op te geven uurprijzen voor materieel dienen te zijn begrepen de machinekosten inclusief brandstof, verzekeringen, winst, algemene kosten, uitvoeringskosten en aannemersprovisie. Alleen de werkelijk gewerkte uren zullen worden verrekend; de tijd benodigd voor de aan- en afvoer van het materieel wordt niet verrekend. Bij materieel incl. bediening dient in de uurprijs tevens de uurprijs voor de betreffende werknemer(s), (samengesteld conform lid 02) te zijn begrepen. 22 Grondwerken 0 Grondwerken, algemeen 7 Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Meetapparatuur 01 In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur ten minste 50 mm en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste 30 mm moet bedragen. 04 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden moet de aannemer aantonen dat de in lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald. Tevens legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de beheersing van het meetproces zijn beschreven. 43 Staalconstructies 1 Staalconstructies algemeen 1 Begrippen 01 Leveren materiaal 01 Onder "Leveren materiaal" t.b.v. een product of onderdelen daarvan wordt verstaan: Het leveren van materialen ten behoeve van het maken en/of samenstellen van het product of onderdelen, incl. de bijbehorende bevestigingsmiddelen, las(-toevoeg)materialen en montagebenodigdheden zoals verankeringen+epoxylijm en ondersabelingsmortel. Levering is volgens hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2. Indien niet nader aangegeven dienen metaalproducten gekeurd te zijn conform 3.1-certificaat incl. levering certificaat. De opgegeven hoeveelheden resultaatsverplichting betreffen netto hoeveelheden. 02 Maken en/of samenstellen 01 Onder "Maken en/of samenstellen" van een product wordt verstaan: Het uitvoeren van alle werkzaamheden met als eindresultaat het product. Het betreft hier (onder anderen) het uitvoeren van werkzaamheden volgens hoofdstuk 6, 7 en 8 van NEN-EN 1090-2. De kosten voor het ter beschikking stellen van de benodigde hulpwerken en hulpstoffen worden geacht in de desbetreffende besteksposten inbegrepen te zijn. 03 Fabriceren 01 Onder "Fabriceren" van een product wordt verstaan: Het uitvoeren van alle werkzaamheden met als eindresultaat het product volgens art. 43.11.02 en het leveren en aanbrengen van conservering volgens hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2. De kosten voor het ter beschikking stellen van de benodigde hulpwerken en hulpstoffen worden geacht in de desbetreffende besteksposten inbegrepen te zijn. 04 Transporteren en monteren 01 Onder "Transporteren en monteren" van een product wordt verstaan: Het transporteren en het monteren volgens hoofdstuk 9 van NEN-EN 1090-2 van het product. Incl. het boren van gaten in het beton, het aanbrengen van de verankeringen en het aanbrengen van ondersabeling en/of onderkauwing. De kosten voor het transporteren, monteren en ter beschikking stellen van de benodigde hulpwerken en hulpstoffen worden geacht in de desbetreffende besteksposten inbegrepen te zijn. 05 Aanbrengen 01 Onder "Aanbrengen" van een product wordt verstaan: Het leveren van materiaal volgens art. 43.11.01, fabriceren volgens art. 43.11.03, transporteren en monteren volgens art. 43.11.04 en het "afwerken" van het product overeenkomstig NEN-EN 1090-2. De kosten voor het ter beschikking stellen van de benodigde hulpwerken en hulpstoffen worden geacht in de desbetreffende besteksposten inbegrepen te zijn. 06 Lassen 01 Onder startplaats wordt verstaan iedere plek waar het ontsteken van de vlamboog plaatsvindt. 02 Onder stopplaats wordt verstaan iedere plek waar het lasproces wordt onderbroken. 07 Hulpwerken 01 Onder hulpconstructies wordt verstaan al het extra benodigde materiaal, materieel en arbeid dat benodigd is om de gevraagde constructies te fabriceren, transporteren en monteren. Ook tijdelijke funderingen behoren tot deze hulpconstructies. 02 Na het verwijderen van de hulpconstructies mogen geen sporen meer zichtbaar zijn aan de buitenzijde van de definitieve constructies. 03 Definitief inwendig hulpmateriaal dient dezelfde kwaliteit te hebben als het betreffende onderdeel waarin het is aangebracht. 2 Eisen en uitvoering staalconstructies 01 Normbladen 01 Ontwerp is uitgevoerd volgens NEN-EN 1993-1 met nationale bijlagen. Deze bepaling in het bestek vermelden indien het noodzakelijk is dat ontoegankelijke ruimten in staalconstructies luchtdicht worden uitgevoerd 02 Het vervaardigen is volgens NEN-EN 1090-1 en 2 en dient te voldoen aan de vereisten volgens: -EXC2 voor niet vermoeiinggevoelige constructies -EXC3 voor vermoeiinggevoelige constructies. Tenzij anders vermeld gelden deze vereisten. 03 Voor toleranties is klasse 1 van NEN-EN 1090-2 van toepassing. 02 Algemeen 01 Voor toleranties in het vlak van een plaatveld dient hoofdstuk 11 van NEN-EN 1090-2 te worden gehanteerd. In aanvulling hierop is plasvorming t.g.v. hemelwater niet toegestaan. 02 Voor machinaal bewerkte delen is van toepassing: DIN 7168, klasse Mittel, tenzij anders is aangegeven. 03 Op de laagste punten van alle profielen, gezette platen en overige punten waarin water kan blijven staan, dienen ontwateringsgaten aangebracht te worden in overleg met de constructeur. 04 Alle randen van platen, profielen en andere constructiedelen moeten worden afgerond met een straal van minimaal 2 mm. 05 Alle koker/buis-uiteinden dienen met een plaatje dicht gezet te worden. 03 Lasverbindingen 02 Het kwaliteitsborgingsniveau dient conform NEN-EN-ISO 3834-3 (standaard) te zijn. 03 Voor het kwaliteitsniveau van de lasonvolkomenheden dient par. 7.6 van NEN-EN 1090-2 gehanteerd te worden. 05 Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn, luchtdicht uitvoeren. Bij deze controle mag de aan het begin van de beproeving aangebrachte beproevingsdruk van 0,02 MPa gedurende ten minste één uur niet afnemen. 06 Indien niet aan de in lid 05 genoemde eis wordt voldaan dient de betreffende holle ruimte opnieuw te worden afgeperst en dienen alle lassen van deze ruimte met een lekdetectievloeistof te worden afgesopt. 07 De voorwarmtemperatuur tijdens het hechten moet ten minste zo hoog zijn, als de voor de resterende lasverbinding voorgeschreven waarde. Het voorwarmen voor het aanbrengen van de hechten mag lokaal gebeuren met gasbranders. Indien een hechtlas deel zal uitmaken van de gehele doorlassing (met andere woorden: hij wordt niet weggeslepen), dan dient de hecht als doorlassing te worden uitgevoerd. 08 Het ontsteken van de lasboog buiten de lasnaad (=arc strikes) is absoluut verboden. 09 Tenzij anders vermeld dienen lassen in roestvast staal te worden gebeitst en gepassiveerd. 04 Boutverbindingen 02 Machinaal bewerkte klemvlakken stralen Sa 2.5 en aluminium schooperen. Randen met 20mm verf grond- en tussenlaag omzetten. 3 Informatie-overdracht 01 Van toepassing zijnde bepalingen 01 In artikel 43.13.01 lid 01 van de Standaard dient "in afwijking van" vervangen te worden door "in aanvulling op" indien niet tegenstrijdig. 02 Montageplan 01 In afwijking van artikel 43.13.02 lid 01 van de Standaard worden de ontwerpberekeningen niet ter inzage getoond of ter beschikking gesteld. 02 De in artikel 43.13.02 lid 01 van de Standaard genoemde "ontwerp montagewijze" is niet aanwezig. 03 Acceptatieproceduren plannen, berekeningen en tekeningen 01 De plannen, berekeningen en/of tekeningen, gecontroleerd en ondertekend door de aannemer in tweevoud indienen ter acceptatie. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen door de directie nodig geacht, de plannen, berekeningen en/of tekeningen, opnieuw ondertekend, in tweevoud indienen. Deze procedure herhalen totdat de directie het document voor acceptatie vrijgeeft. Eerste beoordelingstermijn: 10 werkdagen. Elke volgende beoordelingstermijn: 5 werkdagen. Tenzij anders is vermeld in de bestekspostnummers. 02 Voor ontwerpwerkzaamheden is paragraaf 43.15.02 van de Standaard van toepassing. 03 Onder acceptatie van plannen, berekeningen en tekeningen wordt verstaan een door- of namens - de opdrachtgever verstrekt bericht van geen bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat de verantwoordelijkheid of een deel van de verantwoordelijkheid voor het volgens deze documenten uitvoeren van het werk overgaat naar de opdrachtgever. 04 Alle gevolgen voortvloeiende uit niet-acceptatie van ingediende plannen, berekeningen en tekeningen komen voor rekening van de aannemer. 05 Met de productie van de onderdelen niet eerder beginnen dan nadat de acceptatieprocedure genoemd in lid 01 is afgerond. 06 Voor de einddocumentatie gelden ook lid 01 t/m 03. 4 Kwaliteitsborging 01 Fabricageplan 01 In het fabricageplan dient gedetailleerd beschreven te worden op welke wijze alle staalconstructies worden gefabriceerd en samengebouwd incl. hulpconstructies, e.e.a. volgens NEN-EN 1090-2. Het fabricageplan dient voor aanvang van de fabricagewerkzaamheden goed gekeurd te zijn door de directie. Als onderdeel van het deelkwaliteitsplan fabricageplan worden o.a. onderstaande deelplannen verstaan met genoemd de minimale inhoud. In het fabricageplan dient expliciet de kwaliteitsborging van onderaannemers te worden opgenomen. 02 Fabricageplan: -gedetailleerde fabricageplanning; -hierin dienen alle de voor het werk te gebruiken procedures, methodes en werkinstructies te worden beschreven; -volgorde van samenstellen en aflassen staalconstructies (let op: krimpvervormingen); -hoe de toe te passen bouwzegen/vooruitbuigingen worden beheerst; -mechanisch te bewerken onderdelen; -evt. montagedelingen; -hulpconstructies; -procedures voor afwijkingen en wijzigingen; -opgave van uitbesteedde fabricagewerkzaamheden -materiaalidentificatie. 03 Assemblageplan: -de methode van aanbouwen; -de aanbouwvolgorde; -een opgave van de voor de assemblage benodigde materialen en (hulp)middelen; -een beschrijving van de maatregelen die worden genomen met betrekking tot vervorming en laskrimp om binnen de toelaatbare maat- en vormafwijkingen te blijven; -een beschrijving van de maatregelen die worden genomen om tijdens de fabricage de zeeg van de bruggen te beheersen, en hoe in dit verband met de laskrimp rekening wordt gehouden. 04 Controleplan: -in het controleplan dienen opgenomen te worden o.a. alle activiteiten m.b.t. de kwaliteitscontrole van alle staalconstructies schematisch en overzichtelijk opgenomen, zoals: beproevingen, metingen, keuringen, kwalificaties en onderzoeken; -het plan dient, voor alle staalconstructies overeenkomstig het bepaalde in NEN-EN 1090-2 te zijn opgesteld; -de controlemomenten genoemd in deel 2.1 dienen hierin opgenomen te worden. 05 Lasplan: -toe te passen lasprocessen; -toe te passen lastoevoegmaterialen + produktspecificaties; -lasmethodebeschrijvingen en kwalificaties (LMB+LMK); -lasserskwalificaties; -lasvolgorde; -reparatieprocedures; -laskantvoorbewerkingen; -lascoordinator (ervaringen kwalificatie); -tijdelijke hulpvoorzieningen (o.a. herstel moedermateriaal na verwijderen); -montagelassen (o.a. bescherming tegen weersinvloeden). 06 NDO plan: -wanneer welke onderdelen, met welke middelen, op welke wijze en in welke mate worden onderzocht (betreft fabricage, assemblage en montagestadia); -procedures en keuringseisen volgens 43.15.05. -onderzoek van staal met Z-kwaliteit 07 Maatvoeringsplan: -alle relevante maten, afmetingen en vormen van de te maken onderdelen en de samenstelling van de constructies in de diverse fabricage-, assemblage- en montagestadia; -de toelaatbare maat- en vormafwijkingen van de te maken onderdelen en de samenstelling van de constructie in de diverse fabricage-, assemblage- en montagestadia; -de eventueel te nemen corrigerende maatregelen; -toleranties tijdens fabricage; -tekening met te controleren maatvoering (uitgangspunt: de op tekening vermelde maten); -beschrijving van de te hanteren meetprocedures (o.a. welke middelen en op welke wijze metingen worden uitgevoerd); -een controleplan maatvoering met bijbehorende blanco meetrapporten; -afstemming met maatvoering op bouwplaats 08 Keurings- en beproevingsplan: -beproevingsmethode; -locatie, frequentie en tijdschema van beproevingen; -afnamecriteria; -corrigerende maatregelen t.a.z. van afwijkingen. 03 Transport-, montage- en afwerkplan 01 Het transport-, montage- en afwerkplan voor de staalconstructies dient overeenkomstig het bepaalde in NEN-EN 1090-2 te zijn opgesteld. Minimaal dient het volgende beschreven te worden: -gedetailleerde transport- en montageplanning; -benodigde transport- en montageberekeningen; -benodigde transport- en montagetekeningen; -lijst met te transporteren/monteren gewichten en afmetingen; -wijze van transport, laden en lossen; -wijze van bescherming van de conservering; -bereikbaarheid, transportroute; -kritische maatvoering (bijv. opleggingen); -montagevolgorde; -anker- en bout-voorspanprotocollen -montagedelingen; las- en/of boutverbindingen (aandraaimethoden en evt. voorspanning); -hijsplan (o.a. kraanopstelling belastingen op ondergrond); -veiligheid omgeving (o.a. afzettingen); -milieuvoorzieningen (o.a. t.a.v. conservering). 5 Bijbehorende verplichtingen staalconstructies 02 Kwaliteitsborging onderaannemers 01 Indien staalconstructies of delen hiervan (en/of bijbehorende werkzaamheden) in onderaanneming worden uitbesteedt dient van deze onderdelen, minimaal 1 week voor transport naar hoofdaannemer of bouwplaats, een afnamerapport overlegd te worden waaruit blijkt dat aan de kwaliteitseisen van het contract wordt voldaan. Minimaal dienen de volgende kwaliteitscontroles te worden opgenomen: materiaalgebruik, controle maatvoering, keuring laswerk en keuring conservering. 05 Keuring van lasverbindingen 01 Het (verrekenbare) lasonderzoek genoemd in de besteksposten in deel 2.2 is aanvullend op paragraaf 43.15.05 lid 01 van de Standaard en enkel op verzoek van de directie in te zetten. 02 Op de navolgende lasverbindingen niet-destructief onderzoek uitvoeren in aanvulling op het gestelde in artikel 43.15.05 van de Standaard: -Delingen in de hoofddraagconstructie, die niet op tekening staan aangegeven (bijv. door standaard afmetingen) en noodzakelijk zijn voor fabricage dienen allen 100% ultrasoon onderzocht te worden. Per te onderzoeken type lasverbinding hoeveelheden, methoden en aanvullende informatie in het bestek vermelden. Verwezen wordt naar artikel 12.4.2.2 van NEN-ENV 1090-1 'het vervaardigen van staalconstructies - deel 1: algemene regels en regels voor gebouwen'. 03 Extra lasonderzoek dat benodigd is voor het eigen kwaliteitssysteem is niet in het bestek opgenomen en de kosten hiervoor worden geacht te zijn opgenomen in de fabricagekosten. 04 In aanvulling op het visuele onderzoek van NEN-EN 1090-2 dient de NEN-EN 17637 te worden gehanteerd, van dit onderzoek dient een verslag bijgehouden te worden conform NEN-EN 17637. Alle lassen dienen door de aannemer visueel onderzocht te worden. Voor de aanvaardbaarheidsniveaus dient NEN-EN-ISO 5817 gehanteerd te worden met niveaus volgens NEN-EN 1090 par. 7.6. 05 Voor de aanvaardbaarheidsniveaus van penetrant onderzoek dient de volgende norm gehanteerd te worden: NEN-EN-ISO 23277. - EXC. klasse 2+3+4: acceptance level 1 06 Voor de aanvaardbaarheidsniveaus van magnetisch onderzoek dienen de volgende norm gehanteerd te worden: NEN-EN-ISO 23278. - EXC. klasse 2+3: acceptance level 2 - EXC. klasse 4: acceptance level 1 07 Voor de aanvaardbaarheidsniveaus van ultrasoon onderzoek dienen de volgende normen gehanteerd te worden: NEN-EN-ISO 17640, 23279 en 11666. - EXC. klasse 2+3: acceptance level 3 (testing level A) - EXC. klasse 4: acceptance level 2 (testing level C) 08 Voor de aanvaardbaarheidsniveaus van radiografisch onderzoek dient de volgende norm gehanteerd te worden: NEN-EN 12517. 06 Ankers en ankermallen 01 Indien niet nader omschreven, ankers uitvoeren als staal 8.8 thermisch verzinkt isometrisch passend. 04 De gaten voor de ankers in beton boren met een diamantboor en de ankers inlijmen met twee componenten lijm (inlijmlengte minimaal 10 * gatdiameter met minimum van 150mm) tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. (keilankers zijn niet toegestaan). 05 Aan bouten, moeren en ankers mag niet worden gelast of gebrand. 06 De methode van voorspannen voor ankers in beton dient te geschieden door toepassing van axiaal voorspannen volgens EN-1090-par 8.5 (bijv. hydraulisch). 07 Overige voorspanverbindingen dienen te geschieden volgens de gecombineerde methode, waarin de momentmethode en aandraaihoekmethode moet worden gecombineerd volgens EN-1090-par 8.5. 08 De ondergietingen dienen gemaakt te worden met epoxy-gietmassa. Ondergietingen dienen minimaal 15mm en maximaal 40mm dik te zijn. Bij grotere waarden dienen thermisch verzinkte stalen vulplaten te worden toegepast. 6 Bouwstoffen staalconstructies 01 Lastoevoegmaterialen 01 Lastoevoegmaterialen moeten zijn gecertificeerd door een instelling die op basis van NEN-EN 13479-1 "Lastoevoegmaterialen - Beproevingsmethoden en kwaliteitseisen voor conformiteitsevaluatie van toevoeg- materialen - Deel 1: Primaire methoden en evaluatie" en NEN-EN 13479-2 "Lastoevoegmaterialen - Beproevings-methoden en kwaliteitseisen voor conformiteitsevaluatie van toevoegmaterialen - Deel 2: Aanvullende methoden en evaluatie" is geaccrediteerd volgens NEN-EN 45011 'Algemene criteria voor certificatie-instellingen die product- certificatie uitvoeren' door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie) die lid is van European Accreditation of Certification en/of International Accreditation Forum. Als de vermelde nen-en normen voor lastoevoegmaterialen de status van nederlandse norm (zie de catalogus van het nederlands normalisatie-instituut) hebben verkregen, dan kan deze bepaling in het bestek worden opgenomen. 03 Bestelling 01 Tenzij anders vermeld dient constructiestaal minimaal S235JR te bedragen. 02 De roestgraad van het te verwerken staal mag maximaal C (NEN-EN-ISO 8501-1) zijn, tenzij anders in het contract is aangegeven. 03 Roestvaststaal waaraan gelast wordt dient van de kwaliteit AISI-304L of AISI-316L te zijn tenzij anders in het contract is vermeld. 04 Tenzij anders vermeld dienen roestvaststaal producten de afwerking finish-2B te hebben. 05 Roestvaststalen bevestigingsmiddelen moeten van het rvs-type A4 zijn. Bouten, moeren en schroeven dienen minimaal van sterkteklasse 70 te zijn. 06 Elke gewalste plaat moet bij aflevering zijn voorzien van een met afgeronde slagcijfers en slagletters ingeslagen walsnummer, dat correspondeert met het geleverde 3.1 certificaat. 07 Daar waar materialen ter plaatse van lassen in dikterichting worden belast, dat wil zeggen ter plaatse van alle kruis- en T-verbindingen, moet de aannemer aantonen dat het materiaal tot minstens 50 mm naast de las vrij is van dubbelingen, overwalsingen of insluitingen. De Z-kwaliteit van dit materiaal dient volgens NEN-EN 1993-1-10 bepaald te worden. Deze betreffende kwaliteit dient volgens NEN-EN 10164 geleverd te worden. 7 Meet- en verrekenmethoen staalconstructies 04 Hoeveelheden 01 Bij de in het bestek genoemde hoeveelheden is niet inbegrepen het gewicht voor tolerantie, bevestigingsmiddelen, lasmateriaal, snijverliezen en verspaningsverliezen t.g.v. verschillen tussen voorgeschreven afmetingen en handelsafmetingen. 56 Conserveringswerken 3 Conserveringswerken, staal 1 Aanvullende bepalingen stalen ondergrond 01 Algemeen 01 De bepalingen onder 56.3 en 56.4 dienen aanvullend gelezen te worden op de hiervoor onder 56.1 genoemde bepalingen. 02 Begrippen 01 Onder "Aanbrengen conservering op ..." wordt verstaan: Het aanbrengen van een conserveringssysteem volgens het bepaalde in hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard RAW Bepalingen en de bepalingen genoemd in dit hoofdstuk. 03 Met zinkepoxy wordt een hooggevulde zinkepoxy bedoeld volgens ISO 12944-5 (>80% m/m zinkstofrijk). 2 Eisen en uitvoering 01 Voorbehandelen van een stalen ondergrond, nieuwbouw 01 De eerste zin van lid 03 uit de RAW-standaard wijzigen: "Tenzij het bestek anders vermeldt," wijzigen in "Indien de omstandigheden het nodig maken,". 02 Alle randen die d.m.v. snijbranden zijn ontstaan dienen nabewerkt te worden en ontdaan worden van oxiden en onregelmatigheden van het snijoppervlak. 03 Tenzij anders vermeld dienen bevestigingsmiddelen anders dan RVS in de kleur van de aansluitende staalconstructie meegeschilderd te worden in een minimaal 2 laags verfsysteem. 3 Informatie overdracht 01 Informatie 01 Conserveringssysteem dient te voldoen aan de ISO 12944 en de NPR 7452. 4 Risicoverdeling en garanties 01 Algemeen 01 Gedurende de garantieperiode moeten de conserveringen voldoen aan de volgende eisen, deze zijn aanvullend op de eisen uit par. 56.14.01: -corrosie: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-3, =< Ri 1; -spleetcorrosie: als bedoeld in NEN-EN-ISO 2846-1 mag niet voorkomen; -putcorrosie: als bedoeld in ASTM G 46-94 mag niet voorkomen; -hechtsterkte: laagdikte <250µm bepaald volgens NEN-EN-ISO 2409, kl.1 laagdikte >250µm bepaald volgens NEN-EN-ISO 4624, >= 3 MPa; 5 Bijbehorende verplichtingen 08 Keuring 01 De staalconstructie conserveringsgereed maken volgens artikel 56.21.01 lid 01a van de Standaard 2020 en zowel vóór als na het stralen ter keuring aanbieden. 11 Hechtproef verflagen 01 Van de verflagen op de staalconstructies dienen trekproeven genomen te worden volgens NEN-EN-ISO 4624 (ASTM 4541). 02 De waarde van de trekproeven dient minimaal 4 MPa te bedragen 03 Er dienen minimaal 3 trekproeven per stalen onderdeel te worden uitgevoerd. Indien de dolly vroegtijdig loskomt in de lijmlaag (< 4 MPa) dient de proef opnieuw uitgevoerd te worden. 6 Bouwstoffen 01 Verfproducten 01 Van de toe te passen verfsoorten dienen productdatabladen overlegd te worden waarin de eigenschappen staan vermeld. 02 Indien er een milieucategorie is aangegeven dan dient door de verfleverancier met beproevingsresultaten aangetoond te worden dat het verfsysteem hieraan voldoet. 03 Aangetoond dient te worden dat het verfsysteem voldoet aan het VOS-besluit (vluchtige organische stoffen). 7 Renovatie / onderhoud 01 Ontroesten van een eerder geschilderde stalen ondergrond 01 In tegenstelling tot par. 56.22.05 lid 3 van de standaard dient reinheidsgraad P St 3 van de NEN-EN-ISO 8501-2 aangehouden te worden. 02 Roest en loszittende oude verflagen verwijderen door middel van mechanisch reinigen. 03 De na het reinigen nog intacte verflagen dienen evenals het oppervlak, vrij te zijn van schadelijke verontreinigingen. 04 Ontroesten van de gebreken vallen in cluster 2, klasse B (epoxyproducten) afschermingklasse 2 conform artikel 5, WVO lozingsbesluit. 02 Reinigen van inteacte verflagen op een stalen ondergrond 01 Eventuele grote concentraties vet moeten vooraf, door wegsteken, worden verwijderd. 02 Oppervlakken die sterk met olie of vet zijn verontreinigd dienen, vóór het starten van de werkzaamheden, te worden schoongemaakt met behulp van een neutrale, niet brandbare emulsiereiniger. 03 De werkzaamheden vallen in cluster 1, klasse B (Epoxyproducten) afschermingklasse 0 conform artikel 3,WVO lozingsbesluit. 03 Aanbrengen verfalgen op een stalen ondergrond op bouwplaats 01 De applicatiemethode tijdens de werkzaamheden zal zijn applicatie d.m.v. kwast en/of roller om milieubelasting tegen te gaan. 02 De werkzaamheden vallen in cluster 5, klasse B (polyurethan), afschermingsklasse 1 en 2 conform artikel 5 WVO Lozingsbesluit. 03 In aanvulling op 56.23.05 lid 02 van de standaard, dient tevens vermeld te worden hoe de hinder voor alle gebruikers zoveel mogelijk wordt beperkt. 04 Risicoverdeling en garanties 01 De aannemer dient, voor alle conserveringswerken uit deel 2.2, alvorens met de conserveringswerkzaamheden wordt aangevangen, de directie een verklaring te overhandigen waarin de aannemer zowel de geleverde produkten, als ook de voorbehandeling en het schilderwerk, garandeert voor 100% 1e jaar, 60% 2e jaar en 30% 3e jaar na oplevering. 02 De hechtsterkte volgens 56.34.01 is enkel van toepassing op nieuwe verflagen met: - de bestaande toplaag. - nieuwe verflagen onderling. 05 LOOD en CHROOM-6 HOUDENDE CONSERVERING 01 De wettelijke grenswaarden voor blootstelling aan chroom-6 verbindingen per 1 maart 2017 in Nederland betreffen voor chroom-6 verbindingen 1 microgram/m3 ofwel 0,001 mg/m3 (TGG-8uur). 02 Het document "Beheersregime chroom-6" van RWS, RVB en ProRail dient als leidraad in acht genomen te worden alsmede de beheersmaatregelen conform inspectie SZW. 04 Het afval moet als gevaarlijk afval worden geclassificeerd indien de concentratie van chroom-6 in de afvalstof boven de 0.1% van totaal uitkomt. Voor het afvoeren van vrijgekomen afval met Chroom Vl komen 2 euralcodes in aanmerking, respectievelijk 17.04.09* en 17.04.07. 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 1 Deelhoofdstuk 62.1 4 Risicoverdeling en garanties Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 01 Algemeen 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,-- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 02 Alle te treffen maatregelen dienen te worden afgestemd met de directie. 03 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling 5 Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 01 Maatregelen in het belang van het verkeer 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen. 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd. 03 In geval van stremming van de vaarweg dient bij RWS contact opgenomen te worden met het minder hinder loket voor vaarwegen. 65 Door de aannemer te maken plannen berekeningen, tekeningen 0 Deelhoofdstuk 65.0 1 Begrippen berekeningen en tekeningen 01 Algemeen 01 Onder berekeningen en tekeningen worden verstaan alle berekeningen en tekeningen benodigd voor het te maken werk van de faunapassage en inspectiewagen. 2 Eisen en uitvoering berekeningen en tekeningen 01 Tekeningen, algemeen 01 Tekeningen op standaard ISO formaat aanleveren. 02 De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie bepalen. Voor zover relevant tekeningen en berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende berekeningen respectievelijk bijbehorende tekeningen. 03 De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in overleg met de directie nader bepalen. 04 De hoeveelheden op tekening vermelden in staatvorm met vermelding van bestekspostnummer, eenheid en de totale hoeveelheid van de betreffende resultaatsverplichting. 02 Berekeningen, algemeen 01 Berekeningen moeten logisch opgebouwd, overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. Aan de berekeningen een lijst toevoegen met berekeningsfilosofieën, uitgangspunten, randvoorwaarden en toegepaste voorschriften. In overleg met de directie vooraf de te beschouwen belastingen, de belastingfactoren, de belastingcombinaties, berekeningswijze en schematisatie vaststellen. Berekeningen zodanig inrichten dat zij op zichzelf staand en controleerbaar zijn. 02 Wanneer de berekening is voorzien van een computeruitvoer deze in een bijlage opnemen. In de berekening zelf een toelichting voegen waaruit voldoende duidelijk blijkt op welke mechanica-principes en rekenmethoden het computerprogramma berust. Bovendien bij deze berekeningen een duidelijk overzicht voegen van de relevante in- en uitvoergegevens van de computerberekeningen. Geschiktheid en deugdelijkheid van te gebruiken computerprogramma's vooraf aantonen. Computerberekeningen op essentiële onderdelen controleren d.m.v. handmatig gemaakte controleberekeningen. 03 Zowel voor de in lid 02 bedoelde controles, als ten behoeve van een adequate overdracht, opslag en behandeling van (elektronische) digitale informatie waaronder mede begrepen computerberekeningen en tekeningen worden de volgende eisen gesteld met betrekking tot de te bezigen "hardware"- configuratie(s), alsmede systeem- en/of applicatie software: - Tekeningen in standaard uitwisselingsformaat. - Teksten, invoergegevens, berekeningsresultaten, tabellen, grafieken e.d. toeleveren in PDF-formaat. 07 Constructietekeningen voor stalen onderdelen 01 Alle staalconstructies als afzonderlijke eenheden uitwerken en maatvoeren. Hiertoe de nodige aanzichten, doorsneden en details opnemen, alsmede de vereiste nauwkeurigheden (toegestane maximale toleranties). 02 Alle onderdelen van staalconstructies voorzien van renvooinummers. 03 Bij constructietekeningen de bijbehorende gewichtstaten toevoegen. Op deze staten moeten minimaal zijn vermeld: de renvooinummers, het aantal, de vorm en de afmetingen van de onderdelen, het totaalgewicht per onderdeel, de staalkwaliteit per onderdeel en het totaal gewicht van de op de staat voorkomende onderdelen. 04 Op de constructietekeningen opnemen: het aantal te maken eenheden, de staalkwaliteit en de conservering van de eenheden. 05 De op bestekstekeningen aangegeven stalen onderdelen dienen te worden beschouwd als principe oplossingen. De aannemer wordt geacht deze op juistheid te controleren en eventueel aan te passen. 3 Informatieoverdracht 01 Algemeen 01 De in het bestek bedoelde plannen, berekeningen, tekeningen en andere bescheiden gaan in eigendom over aan de opdrachtgever. De aannemer gaat ermee akkoord dat deze plannen, berekeningen, tekeningen en andere bescheiden later kunnen worden gebruikt bij de uitvoering van andere werken door derden. 4 Berekeningen gemaakt m.b.v. computerprogramma's 01 Presentatie 01 Op elke berekening minimaal de volgende gegevens vermelden: a. het besteksnummer en de omschrijving van het bouwwerk; b. naam en adres van het bedrijf dat de berekening maakte; c. naam van de constructeur van het onder b. bedoelde bedrijf; d. naam en adres van de programma-deskundige; e. naam en versie van het gebruikte programma; 02 Ingevoerde gegevens en verkregen resultaten overleggen op bladen met doorlopende paginering, verkregen uit een door de computer aangestuurde printer. De gegevens en resultaten in dezelfde aantallen als de berekeningen zelf overleggen. 03 Alles wat gepresenteerd wordt, weergegeven op één van de volgende wijzen: a. volledig en in duidelijke taal; b. met gebruik van symbolen en/of afkortingen volgens de van toepassing zijnde NEN-normen; c. met gebruik van andere symbolen en/of afkortingen dan bedoeld onder b., mits de verklaring daarvan is opgenomen in de programmahandleiding. 04 Nummerieke gegevens weergeven in SI-eenheden. 05 De probleemidentificatie op elke pagina afdrukken. 03 Schematisering van de constructie 01 De gekozen schematisering en belastingschema's weergeven en motiveren. 02 Gekozen waarden van materiaaleigenschappen die afwijken van de desbetreffende NEN-norm, motiveren. 03 De ingevoerde waarden van de geometrie motiveren per constructie-onderdeel. 04 De mechanische en geometrische eigenschappen van ondersteuningen verantwoorden. 05 De invoergegevens, benodigd voor de probleembeschrijving, aangegeven in de tekening van de schematisering genoemd in lid 01 en overeenkomstig de aanduidingen in de berekening. 04 De berekening 01 De berekeningsresultaten van elk belastingstelsel volledig uitgewerkt presenteren. 02 Ingevoerde gegevens en berekeningsresultaten systematisch en met het juiste teken weergeven. 03 Maatgevende waarden, al dan niet voor verdere berekeningen, aangeven en in de berekening hiernaar verwijzen. 04 Een controleberekening overleggen, waarin de berekeningsresultaten in een of meer maatgevende punten zij gecontroleerd door middel van een berekening die op een van het oorspronkelijke programma onafhankelijke wijze tot stand is gekomen. 05 Acceptatie programma 01 Acceptatie door de directie van een aangeleverde berekening, houdt geen algemene goedkeuring van het gebruikte rekenprogramma in. 5 Bijbehorende verplichtingen berekeningen en tekeningen 01 Planning 01 Een planning opstellen van alle te maken tekeningen en berekeningen. De planning uiterlijk 4 weken na opdracht van de betreffende werkzaamheden aan de directie overleggen. 02 Door de aannemer te maken overzichtslijsten 01 Overzichtslijsten samenstellen van de gemaakte berekeningen en tekeningen en deze leveren aan de directie. 03 Metingen 01 Tekeningen en/of plots dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: -voorzien zijn van de juiste RD-coördinaten en ruitkruizen en van de juiste X-, Y- en Z-coördinaten (voor zover van toepassing) in millimeters; -voorzien zijn van een standaard formaat kader met daarop: de bedrijfsnaam, de status (versie A, B enz.), de datum, legenda met symbolen volgens de NEN-normen en de initialen van de tekenaar. 07 Digitale bestanden moeten worden aangeleverd voorzien van een bedrukt etiket met daarop: de projectnaam, het besteknummer, het tijdvak van de opname, de naam van de opdrachtgever (bedrijf/afdeling, contactpersoon en telefoonnummer) en de naam van de opdrachtnemer (bedrijf/afdeling, contactpersoon en telefoonnummer). Gegevens dienen gerangschikt te worden in een ordelijke structuur. 08 Verder moeten digitale bestanden aan de volgende voorwaarden voldoen: -aanleveren in *.DWG- (voorkeur) of *.DXF-formaat; -alle symbolen dienen te bestaan uit punten, lijnen en vlakken (gesloten polygonen); -layers, colors en linetypes dienen conform NLCS ingesteld te staan. 09 De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte gegevens op juistheid te laten controleren, op kosten van de aannemer. 10 Bij onnauwkeurige maatvoering van de in lid 01 bedoelde gegevens, zullen op kosten van de aannemer de juiste gegevens in kaart worden gebracht. 7 Meet- en verrekenmethoden berekeningen en tekeningen 01 Beoordelingsprocedure berekeningen en tekeningen 01 De berekeningen en/of tekeningen, ondertekend door de aannemer, in drievoud indienen. Bijbehorende staten gelijktijdig met de tekeningen indienen. De directie zendt één exemplaar van elk van de berekeningen en/of tekeningen voorzien van eventuele opmerkingen terug. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen door de directie nodig geacht, de berekeningen en/of tekeningen opnieuw ondertekend in tweevoud indienen. Deze procedure herhalen totdat de directie één exemplaar voor "gezien" gewaarmerkt terugzendt. Daarna aan de directie de definitieve exemplaren leveren: Er rekening mee houden dat het beoordelen van de ingezonden berekeningen en/of tekeningen door de directie telkens tenminste 2 en maximaal 4 weken in beslag kan nemen. 02 Binnen een maand na de oplevering van het werk in tweevoud een compleet stel gereviseerde berekeningen, tekeningen en overzichtslijsten aan de directie leveren. 03 De in dit artikel bedoelde berekeningen, tekeningen en overzichtslijsten gaan in eigendom over naar de opdrachtgever. Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023 Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023 Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023 Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 118474 - 002 perceel 1 ..... I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 118474 - 002 perceel 1 ..... (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht, perceel 1. Faunapassage
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023 Inschrijvingsstaat Behoort bij: 118474 - 002 perceel 1 ..... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)