Arial
11
9
2020-05
2022-09
1.10 01/09/2021
118474
2023-05-02
2023-10-30
0123
143458
1900-01-01
0034
EFE39D87E7151ACAA85797BF9B213F78
Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht, perceel 2. inspectiewagen
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023
Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht, perceel 2. inspectiewagen
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023
Vrij gedeelte voor bestek
01
.....
Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht, perceel 2. inspectiewagen
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023
1. Algemeen
01
Opdrachtgever
..............................................................
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
02
Directie
..............................................................
Voorbeeld:De directie zal worden gevoerd door ......................Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
03
Locatie
..............................................................
De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden.
04
Algemene beschrijving
Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.Geen hoeveelheden opnemen.Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
05
Tijdsbepaling
Dit artikel opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.07 invulling te geven aan het bevorderen van de binnenjaarlijkse continuïteit.Datum van oplevering vermelden.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van met het werk in verband staande werken zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, de voorgaande tekst vervangen door de navolgende:
Datum van oplevering of uitvoeringstermijn vermelden; zie ook par. 8 van de UAV 2012.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
06
Onderhoudstermijn
Indien geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'.
2. Beschrijving
Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht, perceel 2. inspectiewagen
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023
2.1. Algemene gegevens
01
Tekeningen
..............................................................
02
Peilen en hoofdafmetingen
..............................................................
Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht, perceel 2. inspectiewagen
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023
2.2. Nadere beschrijving
Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht, perceel 2. inspectiewagen
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023
2.2. Verklaring
01
Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
02
Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.
03
Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.
04
Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
1
Aanpassen inspectiewagen
De bestaande constructie bevat Chroom VI, zie bijlage 1 voor nadere toelichting
In de betreffende besteksposten dienen alle kosten te zijn inbegrepen met betrekking tot demonteren, herstellen, prefabriceren, monteren, vervoeren en t.b.v. veiligheidsaspecten en veiligheidsmaatregelen ten gevolge van chroom VI
Onder inspectiewagen wordt verstaan alle onderdelen zijnde (niet limitief) draagarmen, loopbordes, toegangstrap, loopwagen, etc
11
Montage en transport
De aanpassingen aan de inspectiewagen dienen te worden uitgevoerd op een locatie (werkplaats) buiten het werkterrein dan wel op de projectlocatie zelf. De aannemer is verantwoordelijk voor het faciliteren van een werkplaats dan wel maatregelen op projectlocatie voor de betreffende werkzaamheden.
Toepassen verkeersmaatregelen volgens perceel 1
110010
Demonteren inspectiewagen.
st
1
43
17
99
Demonteren inspectiewagen.
Betreft: het demonteren van de inspectiewagen
Situering: brug
Omvat het uitvoeren van alle werkzaamheden om de inspectiewagen te demonteren, zodat deze getransporteerd kan worden naar een werkplaats
Inspectiewagen is d.m.v. twee draagarmen (beide zijden brug) met bouten verbonden aan loopwagen op de rails
Chemische samenstelling: bestaande conservering bevat Chroom VI
110020
Transporteren inspectiewagen.
st
1
43
17
99
Transporteren inspectiewagen.
Betreft: het vervoeren van de inspectiewagen tussen de locatie van de brug en de locatie waar de constructie werkzaamheden plaatsvinden
Locatie werkplaats ter keuze van de aannemer
Rekening houden met tweemaal transport:
-van brug naar werkplaats
- van werkplaats naar brug
110030
Monteren inspectiewagen.
st
1
43
17
99
Monteren inspectiewagen.
Betreft: het monteren van de inspectiewagen aan de brug, na het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden
Situering: brug
Omvat het uitvoeren van alle werkzaamheden om de inspectiewagen te monteren aan de brug
12
Aanpassen constructie
Als gevolg van het inpassen van de faunapassage dient de constructie van de inspectiewagen te worden verbreed. Daarnaast voldoet de inspectiewagen niet meer aan de huidige veiligheidsnormen met betrekking tot toegankelijkheid
120010
Maken en samenstellen staalconstructies.
EUR
0
43
13
99
Maken en samenstellen staalconstructies.
Betreft: het maken en samenstellen van een staalconstructie t.b.v. het verlengen/ aanpassen van de bestaande inspectiewagen
Situering: inspectiewagen
De inspectiewagen dient aangepast te worden als gevolg van de inpassing van de faunapassage
Aanpassingen en ontwerpopgaven zijn:
- verlengen inspectiewagen
-aanpassen vakwerk (keuze in trap of in onderzijde)
-aanpassen inspectiewagen t.b.v. voldoen aan ARBO-eisen en NEN-EN 1808:2015
-vervangen toegangsluik en trap
Ontwerp en berekening volgens bestekspostnr. 810010
Inclusief leveren en aanbrengen benodigde bevestigingsmiddelen
Leverantie staal volgens bestekspostnr. 120030
Inclusief overige leveranties t.b.v. deze bestekspost
120020
Monteren staalconstructies aan bestaande inspectiewagen.
EUR
0
43
13
99
Monteren staalconstructies aan bestaande inspectiewagen.
Betreft: het monteren van de staalconstructies aan de bestaande inspectiewagen
Situering: inspectiewagen
Staalconstructies, samengesteld volgens bestekspostnr. 120010 bevestigen aan inspectiewagen
Inclusief (de)monteren benodigde onderdelen inspectiewagen
Inclusief leveren en aanbrengen benodigde bevestigingsmiddelen
120030
Leveren staal t.b.v. aanpassen inspectiewagen.
kg
2000
43
41
99
Leveren staal t.b.v. aanpassen inspectiewagen.
Betreft: staalleverantie t.b.v. het verlengen en aanpassen van de inspectiewagen
Het betreft het leveren van staal volgens het bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2:2019
Staal: kwaliteit: S235
Staal benodigd voor inspectiewagen volgens bestekpostnr. 120010
13
Conservering constructie
.....
130010
Voorbehandelen staal d.m.v. stralen.
m2
10
56
22
99
Voorbehandelen staal d.m.v. stralen.
Betreft: het volledig verwijderen van veflagen d.m.v. stralen
-Stralen tot reinheidsklasse SIS-Sa2.5 (bestaande conservering bevat Chroom-VI elementen)
Situering: werkplaats
Stralen van alle stalen onderdelen van de inspectiewagen, inclusief draagarmen en loopwagen
Conditie ondergrond: bestaande verflagen, bestaande conservering bevat Chroom VI
Bij deze bestekspost zijn inbegrepen alle kosten met betrekking tot veiligheidsaspecten en veiligheidsmaatregelen ten gevolge van chroom VI
Straalmiddel ter keuze van aannemer
De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing) opvangen, verzamelen in container(s) en afvoeren naar een erkend verwerker
130020
Aanbrengen grondlaag t.p.v. onbeschermd staal, onderhoud, inspectiewagen.
m2
10
56
22
11
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-01-07
Aanbrengen grondlaag t.p.v. onbeschermd staal, onderhoud.
Betreft: conserveren inspectiewagen
Gerekend is met 100% van het totale oppervlak
Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden.
Conditie ondergrond:
zie bestekspostnr. 130010
Het oppervlak dient vrij te zijn van (schuur)stof en andere verontreinigingen.
Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s) t.b.v. voorbehandeling en/of een beschrijving (reinheid, ruwheid) van de ondergrond opnemen.
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944:
C4
Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944:
hoog
laag: tot 7 jaar; gemiddeld: 7 tot 15 jaar; hoog: 15-25 jaar; zeer hoog: meer dan 25 jaar.
3
2
Type grondlaag:
twee-componenten epoxy zinkfosfaat
Primertype vermelden (zinkhoudend, mio, HS en dergelijke).
Bindmiddel grondlaag:
epoxy
Bindmiddel vermelden (alkyd, acryl, epoxy, pur en dergelijke).
Aantal lagen:
2
Droge verflaagdikte:
>100
µm
130030
Aanbrengen afwerk laag op staal, onderhoud.
m2
10
56
22
14
2021-08-27
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2021-01-11
Aanbrengen cosmetische laag op staal, onderhoud.
Betreft: conserveren inspectiewagen
Situering in het werk en eventuele bijzonderheden vermelden.
Conditie ondergrond:
. zie bestekspostnr. 130020
Het oppervlak dient vrij te zijn van (schuur)stof en andere verontreinigingen
Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s) t.b.v. voorbehandeling en/of een beschrijving (reinheid, ruwheid) van de ondergrond opnemen.
Locatie(s):
inspectiewagen
Locatie(s) waar de eindafwerking moet worden aangebracht vermelden/beschrijven.
Aantal locaties:
gerekend is met 100% van het oppervlak
2
9
Bindmiddel: Polyurethan
Droge verflaagdikte: minimaal 50 µm
Kleur: groen (RAL 6011)
14
Herstellen constructie
De huidige staat van de inspectiewagen is onbekend. Indien bij de inspectie of het stralen blijkt dat onderdelen in dusdanig slechte staat zijn dienen deze in overleg met de directie te worden hersteld, hiervoor worden onderstaande bestekposten gehanteerd als verrekenpost
140010
Vervangen stalen strip, afmetingen ca. 10x100 mm.
st
10
43
21
99
Vervangen stalen strip, afmetingen ca. 10x100 mm.
Betreft: het vervangen van een stalen strip
Situering: inspectiewagen
Stalen strip:
Afmeting: 10x100x3000 mm (exacte afmeting in het werk te bepalen
Kwaliteit: S235
Inclusief verwijderen stalen strip en aanbrengen nieuwe strip
Inclusief aanbrengen van 4 boorgaten d=20 mm per profiel
140020
Vervangen stalen hoekprofiel, afmetingen ca. 60x60 mm.
st
10
43
21
99
Vervangen stalen hoekprofiel, afmetingen ca. 60x60 mm.
Betreft: het vervangen van een stalen hoekprofiel
Situering: inspectiewagen
Stalen hoekprofiel:
Afmeting: 60x60x3000 mm, t=6 mm (exacte afmeting in het werk te bepalen
Kwaliteit: S235
Inclusief verwijderen bestaand hoekprofiel en aanbrengen nieuw hoekprofiel
Inclusief aanbrengen van 4 boorgaten d=20 mm per profiel
140030
Vervangen boutverbinding.
st
50
43
21
99
Vervangen boutverbinding.
Betreft: het vervangen van boutverbindingen
Situering: inspectiewagen
Boutverbindingen:
M20x150
Inclusief volgring en borgmoer
Kwaliteit: 8.8
Inclusief verwijderen bestaande boutverbinding en aanbrengen nieuwe boutverbinding
2
Rail en aandrijving inspectiewagen
De bestaande geleiderails aan de brug aan de noord- en zuidzijde dient te worden geïnspecteerd volgens bestekspostnr. 820010
De aanwezige vervormingen dienen te worden uitgelijnd
Toepassen verkeersmaatregelen volgens perceel 1
De huidige aandrijving dient te worden geïnspecteerd volgens bestekspostnr. 820010
Indien revisie van de aandrijving noodzakelijk wordt geacht dient dit te worden verrekend op stelpost 950010
200010
Aanpassen railbaan inspectiewagen.
EUR
0
43
18
99
Aanpassen railbaan inspectiewagen.
Betreft: het aanpassen van de railbaan aan beide zijden van de brug om de werking van de loopwagens op de rail te herstellen
Situering: brug
Inclusief:
- uitlijnen en afstellen van de railbaan
- railbaan voorzien van eindstoppers om te voorkomen dat de loopwagen van de rails afloopt. Betreft 4 stuks eindstopper (voor principedetail zie bijlage 3)
-loopwagen voorzien van ontspoorvoorziening (voor principedetail zie bijlage 3)
- leveren en aanbrengen materialen en bevestigingsmiddelen t.b.v. aanpassen inspectiewagen
Detaillering volgens bestekspostnr. 810010
8
Werk van algemene aard
.....
81
Berekeningen en tekeningen
.....
810010
Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v. inspectiewagen.
EUR
0
43
31
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2014-05-12
Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v.
inspectiewagen.
Product vermelden.
Betreft: het maken van berekeningen en tekeningen t.b.v. herstel en aanpassingen aan de inspectiewagen incl. bijkomende werkzaamheden
Aanpassingen zijn noodzakelijk als gevolg van de inpassing van de faunapassage conform bestekspostnr. 220030 (perceel 1)
Aanpassingen en ontwerpopgaven zijn:
- Verlengen bestaande inspectiewagen door het naar de buitenzijde verplaatsen van de trapconstructie. Zie tekeningnr. 118474-4903 t.b.v. visualisatie inspectiewagen
-Verlenging van de inspectiewagen kan door aanpassen van het vakwerk aan de onderzijde van het loopbordes van de inspectiewagen of door het inpassen van een vakwerk naast de bestaande trap. Voor het laatste zie tekeningnr. 118474-4903, visualisatie inspectiewagen
-Als gevolg van de verlenging dient de verbinding tussen loopwagen en bordes te worden aangepast opdat de te installeren faunapassage de werking van de loopwagen niet belemmerd. Zie tekeningnr. 118474-4903, visualisatie inspectiewagen
-Vloerroosters voor het afdekken van de verbreding. Vloerroosters van gelijkwaardig formaat als de bestaande vloerroosters
-Verwijderen en vervangen trapconstructie door een kooiladder als weergegeven in bijlage 2 of gelijkwaardig. De kooiladder dient te voldoen aan NEN-EN-ISO 14122-4:2016 vaste ladders. Voor de diameter van de kooi is uitgegaan van 750 mm
-Voor de toegankelijkheid vanaf de brug naar de trap dient er in het bestaande hekwerk op de brug een draaibaar deel te worden opgenomen. Als referentie dient de constructie als toegepast bij de brug bij Berg over het Julianakanaal
-Vervangen bestaande toegangsluik door een nieuw luik. Afmetingen en verbindingen in het werk te bepalen. Ter informatie is het inspectierapport van Rijkswaterstaat als bijlage 4 bijgevoegd.
-Nieuw te maken verbindingen uitvoeren in boutverbindingen welke door de aannemer berekend en ontworpen dient te worden
-Inspectiewagen voorzien van ontspoorvoorziening. Voor principe ontspoorvoorziening wordt verwezen naar bijlage 3
-Het uitlijnen van de rails aan weerszijden van de brug voor een deugdelijke werking van de inspectiewagen. Verwezen wordt naar het inspectierapport van Rijkswaterstaat in bijlage 4
-Aanbrengen van eindstoppers, 4 stuks, op de rails van de inspectiewagen. Voor principe eindstopper wordt verwezen naar bijlage 3
Bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
4
1
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
Ontwerp inspectiewagen dient te voldoen aan arbo-eisen, richtlijn arbeidsmiddelen en NEN-EN 1808:2015 (veiligheidseisen voor hangsteigers)
Trap dient te voldoen aan Arbo eisen (voorbeeld brug bij Berg, zie bijlage 4 fotoreportage)
Inclusief opstellen onderhoudsvoorschriften, gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften
Aanpassingen doorvoeren volgens bestekspostnrs. 120010 en 200010
Ontwerplevensduur nieuw te installeren onderdelen betreft 50 jaar en 20 jaar voor de rubbers op de eindstoppers
Berekeningen en tekeningen digitaal in PDF, .dwg, .dxf aan de directie verstrekken 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen
Relevante eisen uit NEN-EN 1090-2 vermelden, of verwijzen naar artikelen in deel 3 van het bestek, of verwijzen naar een bijlage bij het bestek.
82
Metingen en inspecties
.....
820010
Inspecteren bestaande toestand inspectiewagen.
EUR
0
10
22
99
Inspecteren bestaande toestand inspectiewagen.
Betreft: het inspecteren van de toestande van de inspectiewagen en de daarbij behorende onderdelen
Situering: inspectiewagen
Op te nemen onderdelen:
-constructie inspectiewagen
-aandrijfwerk inspectiewagen
-geleiderail inspectiewagen
Inspectie t.b.v. bepalen onderhoudstoestand, restlevensduur, werking en revisiemaatregelen
Tijdens de opname dient de aandrijving van de inspectiewagen te worden getest/ onderzocht
Resultaten aanleveren aan directie d.m.v. (digitale) rapportage en detailfoto's
83
Ter beschikking stellen
.....
830010
Inzetten werknemer.
uur
24
10
05
01
2021-08-27
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2021-04-23
Inzetten van werknemer.
.....
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers.
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
3
1
Werknemers:
gespecialiseerd in staal (de)montage en/of conserveringswerkzaamheden
Inclusief benodigde gereedschappen
Functie vermelden of verwijzen naar een functiegroep / functieniveau overeenkomstig de vigerende cao van de betreffende branche.
Eventueel bijzonderheden aan de functie vermelden.
TRANSPORT SUBTOTAAL
9
Staartposten
.....
91
Eenmalige kosten
.....
919980
Overige eenmalige kosten
EUR
919990
Korting
EUR
92
Uitvoeringskosten
.....
929990
Uitvoeringskosten
EUR
93
Algemene kosten
.....
939990
Algemene kosten
EUR
94
Winst en risico
.....
949990
Winst en risico
EUR
95
Stelposten
.....
950010
Stelpost herstelwerkzaamheden inspectiewagen.
EUR
10000
10
03
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-04-30
Stelpost
herstelwerkzaamheden inspectiewagen.
.....
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken.
Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1
1
Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden
De titel van de bestekspost wijzigen in: Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.
96
Bijdragen
.....
960010
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
EUR
Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht, perceel 2. inspectiewagen
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023
3. Bepalingen
Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht, perceel 2. inspectiewagen
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023
Vrij gedeelte na bestek
01
.....
.....
Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht, perceel 2. inspectiewagen
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023
Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten
01
.....
.....
Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht, perceel 2. inspectiewagen
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023
Inschrijvingsbiljet
Behoort bij:
118474
.....
I N S C H R I J V I N G S B I L J E T
De hierna te noemen inschrijver(s):
A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)
gevestigd te:
KVK-nummer:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
118474
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)
uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016
(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
Gedaan op
(datum), te
(plaats).
De inschrijver(s)
A) (handtekening)
(naam)
(functie)
B) (handtekening)
(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)
(functie)
Opdrachtgever: C.V. Projectbureau Grensmaas
Projectnaam: Faunapassage brug Obbicht, perceel 2. inspectiewagen
Besteknr.: 118474-002, definitief d.d. 27-10-2023
Inschrijvingsstaat
Behoort bij:
118474
.....
I N S C H R I J V I N G S S T A A T
Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):
A)
gevestigd te:
B)
gevestigd te:
C)
gevestigd te:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)