Arial 9 9 2020-05 2023-09 1.10 01/09/2021 Z24002050-B Opmeer boomonderhoud 2025-2031 2024-10-14 2024-10-14 9992 149043 2024-10-04 1203 24AFF9448F4B650B311CB7416D5F7F4B Opmeer: Onderhoud bomen 2025 - 2030
Besteksnummer: Z24002050-B Datum: 12 juli 2024
Alles over Groenbeheer Versie: 5-def Versie: 5-def incl NVI 20-9-2024
Versie: 5-def incl NVI-2; 4-10-2024
Versie: 5-def incl NVI-3; 14-10-2024 Vrij gedeelte voor bestek 01 GEMEENTE OPMEER Afdeling Beheer Openbare Ruimte Bezoekadres : Klaproos 1 1716 VS OPMEER Postadres : Postbus 199 1715 ZK OPMEER Telefoon : 0226 - 363 333 E-mail : gemeente@opmeer.nl Website : www.opmeer.nl Dit RAW bestek maakt als deel B onderdeel uit van het uit twee bestekken bestaande werk: Bestek Onderhoud bomen. 2025 - 2031 in de gemeente Opmeer Besteksnr. : Z24002050-B Versie : 05-def Datum : 12 juli 2024 Datum NVI : 20 september 2024, Nota van inlichtingen in bestek verwerkt Datum NVI-2 : 4 oktober 2024, Nota van inlichtingen in bestek verwerkt Datum NVI-3 : 14 oktober 2024, Nota van inlichtingen in bestek verwerkt 1. Algemeen 01 OPDRACHTGEVER Afdeling Beheer Openbare Ruimte Bezoekadres : Klaproos 1 1716 VS OPMEER Postadres : Postbus 199 1715 ZK OPMEER Telefoon : 0226 - 363 333 E-mail : gemeente@opmeer.nl Website : www.opmeer.nl 02 DIRECTIE De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Opmeer of een door de gemeente aangewezen persoon of bureau. 03 LOCATIE Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Opmeer. 04 ALGEMENE BESCHRIJVING De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: a. Beheersing snoeibeeld bomen; b. Beheersing zorgplicht voor bomen; c. Werkzaamheden in het kader van de Wet natuurbescherming; d. Inzetten personeel en materieel; e. Het verwijderen van bomen; f. Het verwijderen van stobben; g. Het verwerken van vrijgekomen materiaal; h. Het planten van bomen; i. Herstellen van verharding en grasvegetatie; j. Het toepassen van verkeersmaatregelen. 05 TIJDSBEPALING Het werk vangt aan op 1 januari 2025 en loopt door tot 31 december 2030, met een mogelijkheid tot verlenging van 1 keer 3 jaar. 06 ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is van toepassing op: - Bestekspost 35, B bestek: deze termijn loopt 3 maanden na het aanbrengen van de betreffende verharding af. - Bestekspost 36, B bestek: deze termijn loopt 3 maanden na het herstellen van de betreffende grasvegetatie af. 07 KWALITEITSBORGING Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020. 2. Beschrijving 2.1.Algemene gegevens 01 TEKENINGEN Na het verstrekken van de opdracht worden tijdens de startbespreking inlogcode van digitree een wachtwoord van het beheersysteem beschikbaar gesteld. 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN Niet van toepassing. 04 BIJLAGEN De volgende bijlagen behoren tot het bestek: - bijlage 1: Gecombineerde inschrijvingsbiljet; - bijlage 2: V&G plan; - bijlage 3: Richtlijnen takvrije zones; - bijlage 4: SROI-2024 Informatie voor opdrachtnemers; - bijlage 5: Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart via onderstaande link https://odnhn-bbkweb.lievense.com/html/informatie/bkk%20wfriesland.pdf 05 ADRESGEGEVENS DIGITREE B3Partners B.V. Zonnebaan 12C 3542 EC Utrecht 030 2142080 support@digitree.nl www.digitree.nl Deel 2.2 Nadere beschrijving 2.2. Verklaring 01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 HOEVEELHEID TER INLICHTING De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 GRENZEN VAN DE SITUERING De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 2 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL 21 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL 2110 Inzetten werknemers 211010 Inzetten werknemer ETW uur 360 10 05 01 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-04-23 Inzetten van werknemer. ..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers: Allround boomverzorger in bezit van European Tree Worker certificaat.
Inclusief klimmaterialen, handgereedschap en klein
gereedschap zoals motorkettingzagen, bladblazer, etc. 211020 Inzetten werknemer. uur 720 10 05 01 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-04-23 Inzetten van werknemer. ..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers: Zelfstandig beroepsbeoefenaar groen
Inclusief handgereedschap en klein
gereedschap zoals motorkettingzagen, bladblazer, etc. 2120 Inzetten bomenploeg 212010 Inzetten bomenploeg twee man uur 240 10 05 99 Inzetten bomenploeg Betreft: bomenploeg bestaande uit:
- 1 European Tree Worker;
- 1 medewerker grondman;
(zelfstandig beroepsbeoefenaar);
- incl. zelfrijdende hoogwerker ca. 20m;
- incl. versnipperaar (incl. opvangbak van ca. 4m3) en
capaciteit van tenminste 160 mm;
- handgereedschap en klein
gereedschap zoals motorkettingzagen,
bladblazer, etc. 2130 Inzetten stratenmakersploeg 213010 Inzetten stratenmakersploeg uur 144 10 05 99 Inzetten stratenmakersploeg Werkploeg bestaande uit 2 werknemers;
Stratenmakers algemeen, voorman niveau 3 vakopleiding, incl.bestelbus met mogelijkheid tot laden van materiaal en incl. handgereedschap en klein gemotoriseerd gereedschap zoals trilplaat, trilstamper , etc. 2140 Inzetten materieel 214010 Inzetten mobiele versnipperaar. uur 144 10 05 31 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-30 Inzetten van een mobiele versnipperaar. Versnipperaar met opvang mogelijkheid Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 4 Capaciteit: ten minste tot 160 mm takdikte 3 2 Exclusief bediening ..... 214020 Inzetten zelfrijdende hoogwerker 12 m uur 288 10 05 99 Inzetten zelfrijdende hoogwerker 12m. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden.
Werkhoogte minimaal 12m.
Exclusief bediening. 214030 Inzetten zelfrijdende hoogwerker 20 m uur 144 10 05 99 Inzetten zelfrijdende hoogwerker 20m. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden.
Werkhoogte minimaal 20m.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen). 214040 Inzetten vrachtauto. uur 240 10 05 16 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-30 Inzetten van een vrachtauto. T.b.v. laden en transporteren van groen(afval). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 3 Laadvermogen: ten minste 10 ton 2 1 Zelflossend 3 1 Met hydraulische laad- en losinrichting 4 1 Euro V ..... 5 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ..... 214050 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 144 10 05 13 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Inzetten van een hydraulische graafmachine. ..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 9 Met grondbak (minimaal 0,3 m3) en sorteergrijper 2 1 Wielgraafmachine ..... 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ..... 214060 Inzetten stobbenfrees uur 144 10 05 99 Inzetten stobbenfrees Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden.
Werkdiepte tenminste 80 cm minus maaiveld.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen). 214070 Verzamelen en afvoeren groenafval ton 100.00 51 01 99 Verzamelen en afvoeren groenafval Betreft groenafval vrijgekomen tijdens inzetten personeel en materieel.
Vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting.
Verrekening op basis van stortbonnen. 214080 Toepassen rijplaten m 300 10 14 02 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-11-06 Toepassen rijplatenbaan. Betreft rijplaten leggen, instand houden en opruimen van rijplaten bij werkzaamheden inzetten werknemers en materieel. Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer 2 1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: Op aanwijs van en in overleg met de directie. 45 99 Keuze materiaal rijplaat is aan aannemer. 22 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL BIJ CALAMITEITEN Responstijd binnen 2 uur
Inzetten van medewerkers en materieel voor het wegwerken van calamiteiten na melding van de directie.
Zie ook deel 3, artikel 10.07.01. 2210 Inzetten werknemers Betaling buiten reguliere werktijden 06.00 - 22.00 uur, zie deel 3, artikel 10.07.01. 221010 Inzetten calamiteiten bomenploeg 2 man, binnen 2 uur na verzoek uur 144 10 05 99 Inzetten calamiteiten bomenploeg 2 man, binnen 2 uur na verzoek Betreft: calamiteiten bomenploeg bestaande uit:
- 1 European Tree Worker;
- 1 medewerker grondmannen;
waarvan minimaal 1 zelfstandig beroepsbeoefenaar;
- incl. zelfrijdende hoogwerker ca. 20m;
- incl. versnipperaar (incl. opvangbak van ca. 4m3) en
capaciteit van tenminste 160 mm;
- handgereedschap en klein
gereedschap zoals motorkettingzagen,
bladblazer, etc. 2220 Inzetten verkeersregelaars bij calamiteiten Responstijd 2 uur 222010 Inzetten van verkeersregelaar met landelijke aanstelling, bij calamiteiten uur 48 62 50 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-14 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Ten behoeve van (snoei-)werkzaamheden op of langs de openbare weg, bij calamiteiten 1 9 Inzet buiten reguliere werktijden, zie art. 01.13.08 in deel 3 van dit bestek 2 9 Inzet duur: tot ca. 4 aaneengesloten uren 3 VERWIJDEREN BOMEN 31 VERWIJDEREN BOMEN 3110 Verwijderen bomen inclusief stobbe aanvullen teelgrond. 311010 Verwijderen bomen tot 0,25 m. st 150.00 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In beplanting of gras Boomsoort(en): divers 1 1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m 2 3 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met teelgrond 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 311020 Verwijderen bomen 0,25 - 0,50 m. st 150.00 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In beplanting of gras Boomsoort(en): divers 1 2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m 2 3 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met teelgrond 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 311030 Verwijderen bomen 0,50 - 0,75 m. st 150.00 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In beplanting of gras Boomsoort(en): divers 1 3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m 2 3 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met teelgrond 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 311040 Verwijderen bomen 0,75 - 1,00 m. st 100.00 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In beplanting of gras Boomsoort(en): divers 1 4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m 2 3 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5. m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met teelgrond 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 311050 Verwijderen bomen > 1,00 m. st 75.00 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In beplanting of gras Boomsoort(en): divers 1 9 Diameter borsthoogte: 1,00 m of meer 2 3 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,8 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,8 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met teelgrond 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 3120 Verwijderen bomen inclusief stobbe aanvullen cunetzand 312010 Verwijderen bomen tot 0,25 m. st 150.00 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In verharding. Boomsoort(en): divers 1 1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m 2 3 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met cunetzand 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 312020 Verwijderen bomen 0,25 - 0,50 m. st 175.00 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In verharding. Boomsoort(en): divers 1 2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m 2 3 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met cunetzand 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 312030 Verwijderen bomen 0,50 - 0,75 m. st 150.00 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In verharding. Boomsoort(en): divers 1 3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m 2 3 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met cunetzand 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 312040 Verwijderen bomen 0,75 - 1,00 m. st 100.00 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In verharding. Boomsoort(en): divers 1 4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m 2 3 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met cunetzand 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 312050 Verwijderen bomen > 1,00 m. st 75.00 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In verharding. Boomsoort(en): divers 1 9 Diameter borsthoogte: 1,00 m of meer 2 3 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,8 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,8 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met cunetzand 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 3130 Verwijderen bomen, excl. stobbe 313010 Verwijderen bomen tot 0,25 m. st 10.00 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In beplanting Boomsoort(en): divers 1 1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m 2 5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 313020 Verwijderen bomen 0,25 - 0,50 m. st 15.00 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In beplanting Boomsoort(en): divers 1 2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m 2 5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 313030 Verwijderen bomen 0,50 - 0,75 m. st 15.00 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In beplanting Boomsoort(en): divers 1 3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m 2 5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 313040 Verwijderen bomen 0,75 - 1,00 m. st 10.00 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In beplanting Boomsoort(en): divers 1 4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m 2 5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 313050 Verwijderen bomen > 1,00 m. st 10.00 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In beplanting Boomsoort(en): divers 1 9 Diameter borsthoogte: 1,00 m of meer 2 5 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 3140 Verwijderen stobbe aanvullen teelgrond. 314010 Verwijderen stobben tot 0,25 m. st 25.00 51 51 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Verwijderen stobben. In beplanting of gras 1 1 Diameter stobben: tot 0,25 m 2 9 Stobbe verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met teelgrond 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 314020 Verwijderen stobben 0,25 - 0,50 m. st 50.00 51 51 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Verwijderen stobben. In beplanting of gras 1 2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m 2 9 Stobbe verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met teelgrond 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 314030 Verwijderen stobben 0,50 - 0,75 m. st 75.00 51 51 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Verwijderen stobben. In beplanting of gras 1 3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m 2 9 Stobbe verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met teelgrond 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 314040 Verwijderen stobben 0,75 - 1,00 m. st 50.00 51 51 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Verwijderen stobben. In beplanting of gras 1 4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m 2 9 Stobbe verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met teelgrond 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 314050 Verwijderen stobbe > 1,00 m. st 20.00 51 51 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Verwijderen stobben. In beplanting of gras 1 9 Diameter borsthoogte: 1,00 m of meer 2 9 Stobbe verwijderen tot een diepte van ten minste 0,8 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,8 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met teelgrond 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 3150 Verwijderen stobbe aanvullen cunetzand 315010 Verwijderen stobben tot 0,25 m. st 25.00 51 51 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Verwijderen stobben. In verharding. 1 1 Diameter stobben: tot 0,25 m 2 9 Stobbe verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met cunetzand 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 315020 Verwijderen stobben 0,25 - 0,50 m. st 50.00 51 51 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Verwijderen stobben. In verharding. 1 2 Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m 2 9 Stobbe verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met cunetzand 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 315030 Verwijderen stobben 0,50 - 0,75 m. st 75.00 51 51 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Verwijderen stobben. In verharding. 1 3 Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m 2 9 Stobbe verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met cunetzand 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 315040 Verwijderen stobben 0,75 - 1,00 m. st 50.00 51 51 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Verwijderen stobben. In verharding. 1 4 Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m 2 9 Stobbe verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met cunetzand 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 315050 Verwijderen stobbe > 1,00 m. st 20.00 51 51 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Verwijderen stobben. In verharding. 1 9 Diameter borsthoogte: 1,00 m of meer 2 9 Stobbe verwijderen tot een diepte van ten minste 0,8 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,8 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met cunetzand 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 32 ROOIEN ZIEKE IEPEN Betreft het rooien van iepen met iepziekte of verdacht van iepziekte. De bomen dienen binnen 2 weken (14 dagen) na het verstrekken van de deelopdracht verwijderd te zijn. 3210 Verwijderen iepen inclusief stobbe aanvullen teelgrond. 321010 Verwijderen bomen tot 0,25 m. st 5 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In beplanting of gras Boomsoort(en): Iep 1 1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m 2 3 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met teelgrond 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 321020 Verwijderen bomen 0,25 - 0,50 m. st 12 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In beplanting of gras Boomsoort(en): Iep 1 2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m 2 3 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met teelgrond 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 321030 Verwijderen bomen 0,50 - 0,75 m. st 10 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In beplanting of gras Boomsoort(en): Iep 1 3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m 2 3 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5. m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met teelgrond 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 321040 Verwijderen bomen 0,75 - 1,00 m. st 8 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In beplanting of gras Boomsoort(en): Iep 1 4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m 2 3 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met teelgrond 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 321050 Verwijderen bomen > 1,00 m. st 3 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In beplanting of gras Boomsoort(en): Iep 1 9 Diameter borsthoogte: 1,00 m of meer 2 3 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,8 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,8 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met teelgrond 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 321060 Verwijderen zaailingen iep in plantsoenen. st 60 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. Betreft het verwijderen van door iepziekte aangetaste zaailingen in bosplantsoen.
Situering: volgens locaties deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus 1 1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m 2 7 Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,04 m Stobben ontdoen van schors 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 3220 Verwijderen iepen inclusief stobbe aanvullen cunetzand. 322010 Verwijderen bomen tot 0,25 m. st 3 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In verharding. Boomsoort(en): Iep 1 1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m 2 3 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met cunetzand 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 322020 Verwijderen bomen 0,25 - 0,50 m. st 6 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In verharding. Boomsoort(en): Iep 1 2 Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m 2 3 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met cunetzand 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 322030 Verwijderen bomen 0,50 - 0,75 m. st 5 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In verharding. Boomsoort(en): Iep 1 3 Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m 2 3 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met cunetzand 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 322040 Verwijderen bomen 0,75 - 1,00 m. st 4 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In verharding. Boomsoort(en): Iep 1 4 Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m 2 3 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,5 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met cunetzand 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 322050 Verwijderen bomen > 1,00 m. st 2 51 51 01 2023-09-27 verplicht 2020-05 2022-10-25 Verwijderen bomen. In verharding. Boomsoort(en): Iep 1 9 Diameter borsthoogte: 1,00 m of meer 2 3 Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,8 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,8 m uit de stam 3 1 Ontstane gaten vullen met cunetzand 4 6 De aannemer wordt eigenaar van het stamhout 5 4 De aannemer wordt eigenaar van het takhout 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben 3230 Graven sleuf om wortelcontact te verbreken en verspreiding 323010 Graven sleuf m1 100 22 11 99 Graven sleuf Graven sleuf om wortelcontact te verbreken en verspreiding Iepziekte door wortelcontact te voorkomen.
Opbouw grondprofiel: divers.
Gemiddelde sleufdiepte ca.: 1m
Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Grondsoorten in oorspronkelijke volgorde terug brengen.
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen. 33 OPBREKEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN 3310 Opbreken kantopsluitingen / boomspiegel 331010 Opbreken opsluitbanden. m 96 83 17 11 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-01-20 Opbreken betonbanden. ..... 4 9 Opsluitbanden van diverse formaten 6 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 351010 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen ...
Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc. 331020 Opbreken betonbanden. m 80 83 17 11 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-01-20 Opbreken betonbanden. ..... 3 9 Trottoirbanden van diverse formaten 6 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 351020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen ...
Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc. 331030 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 16 83 17 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-04-05 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. ..... 5 9 Straatbakstenen diverse formaten 6 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 351030 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen ..... 331040 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 8 83 17 05 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-02-15 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. ..... 5 9 Betonstraatstenen diverse formaten 6 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 351040 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen ..... 331050 Opbreken van boomkransen st 2 83 17 99 Opbreken van boomkransen Boomkransen van diverse formaten, inclusief passtukken.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 351050.
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen. 331060 Opbreken van boomrooster st 2 83 17 99 Opbreken van boomrooster Boomkransen van diverse formaten, inclusief passtukken.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspost 351060.
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen. 331070 Opbreken van boomkorf st 1.00 83 17 99 Opbreken van boomkorf Boomkorf van diverse formaten.
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 351070.
De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.. 3320 Opbreken elementen verharding 332010 Opbreken betontegels, 30x30. m2 80 83 17 03 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-02-15 Opbreken betontegels. ..... 1 9 Totale breedte variabel 2 6 Betontegels 30 x 30 x div mm ..... 6 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 352010 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc. 332020 Opbreken betontegels, overig m2 24 83 17 03 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-02-15 Opbreken betontegels. ..... 1 9 Totale breedte variabel 2 9 Betontegels overig 6 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 352020 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc. 332030 Opbreken straatbaksteen keiformaat. m2 32 83 17 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-04-05 Opbreken straatbaksteen. ..... 1 9 Totale breedte variabel 2 3 Straatbaksteen standaard keiformaat ..... 6 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 352030 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc. 332040 Opbreken straatbaksteen overig formaaat. m2 24 83 17 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-04-05 Opbreken straatbaksteen. ..... 1 9 Totale breedte Variabel. 2 9 Straatbaksteen, overig formaat. 6 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 352040 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc.. 332050 Opbreken betonstraatstenen keiformaat. m2 64 83 17 02 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-02-15 Opbreken betonstraatstenen. ..... 1 9 Totale breedte variabel 2 3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte div. mm ..... 6 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 352050 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen Aard van de vrijgekomen materialen: grond, puin, etc. 332060 Opbreken betonstraatstenen.overig formaat m2 32 83 17 02 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-02-15 Opbreken betonstraatstenen. ..... 1 9 Totale breedte variabel 2 9 Betonstraatstenen overige formaat. 6 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 352060 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen Aard vrijgekomen materiaal: grond, puin, etc. 34 CUNET AFWERKEN 3410 Afwerken zandbed 341010 Leveren zand. m3 20 83 16 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Leveren zand. ..... 1 1 Straatzand ..... 2 1 Leveren op plaats van verwerking 341020 Grond verwerken in cunet. m3 20 22 03 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-11-06 Grond verwerken in cunet ..... Grondsoort: Straatzand geleverd volgens bestekspost 341010. 4 2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m 6 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 341030 Afwerken zandbed. m2 372 83 01 01 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-07-18 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. ..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. ..... 1 1 Afwerken tot 0,1 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag 2 1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,25. m 3 1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef 35 AANBRENGEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN 3510 Aanbrengen kantopsluitingen / boomspiegel 351010 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 96 83 13 05 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-02-15 Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft materiaal uit bestekspost 331010: Opbreken betonbanden, opsluitbanden.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens stelpost in deelopdracht. 3 9 Diverse profielen. 351020 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 80 83 13 04 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-02-15 Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft materiaal uit bestekspost 331020: Opbreken betonbanden, trottoirbanden.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens stelpost in deelopdracht. 3 9 Diverse profielen 351030 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 16 83 13 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Betreft materiaal uit bestekspost 331030: Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens stelpost in deelopdracht. 3 2 Op zandbed 5 9 Straatbaksteen diverse formaten 351040 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 8 83 13 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft materiaal uit bestekspost 331040: Opbreken kantopsluiting van betonstraatsteen.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens stelpost in deelopdracht. 3 2 Op zandbed 5 9 Betonstraatsteen diverse formaten 351050 Aanbrengen boomkransen st 2 83 13 99 Aanbrengen boomkransen Afmetingen: divers.
Op zandbed
Betreft materiaal uit bestekspost 331050: Opbreken boomkransen.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de aannemer. Verrekening volgens stelpost in deelopdracht. 351060 Aanbrengen boomrooster. st 2 83 13 99 Aanbrengen boomrooster. Afmetingen: divers.
Betreft materiaal uit bestekspost 331060: Opbreken boomrooster.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de aannemer. Verrekening volgens stelpost in deelopdracht. 351070 Aanbrengen boomkorf. st 2 83 13 99 Aanbrengen boomkorf. Afmetingen: divers.
Betreft materiaal uit bestekspost 331060: Opbreken boomkorf.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de aannemer. Verrekening volgens stelpost in deelopdracht. 3520 Aanbrengen elementen verharding 352010 Aanbrengen betontegels, 30x30. m2 120 83 11 13 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Aanbrengen betontegels. Betreft materiaal uit bestekspost 332010: Opbreken betontegels, 300 x 300mm.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens stelpost in deelopdracht. 2 9 Diverse verbanden, aansluiten op bestaande verharding. 3 2 Op zandbed 6 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerszand. 352020 Aanbrengen betontegels, overige formaten. m2 36 83 11 13 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Aanbrengen betontegels. Betreft materiaal uit bestekspost 332020: opbreken betontegels, overige formaten.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens stelpost in deelopdracht. 1 9 Totale breedte: variabel 2 9 Diverse verbanden, aansluiten op bestaande verharding. 3 2 Op zandbed 6 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerszand. 352030 Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat. m2 48 83 11 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen straatbakstenen. Betreft materiaal uit bestekspost 402030: opbreken straatbakstenen, keiformaat.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens stelpost in deelopdracht. 1 9 Totale breedte: variabel. 2 9 Diverse verbanden, aansluiten op bestaande verharding. 6 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerszand. 352040 Aanbrengen straatbakstenen, overige formaten. m2 36 83 11 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen straatbakstenen. Betreft materiaal uit bestekspost 332040: opbreken straatbakstenen, overige formaten.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens stelpost in deelopdracht. 1 9 Totale breedte: variabel. 2 9 Diverse verbanden, aansluiten op bestaande verharding. 6 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerszand. 352050 Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat. m2 96 83 11 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft materiaal uit bestekspost 332050: Opbreken betonstraatstenen, keiformaat.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens stelpost in deelopdracht. 1 9 Totale breedte: variabel. 2 9 Diverse verbanden, aansluiten op bestaande verharding. 3 2 Op zandbed 6 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerszand. 352060 Aanbrengen betonstraatstenen, overige formaten. m2 36 83 11 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft materiaal uit bestekspost 332060: Opbreken betonstraatstenen, overige formaten.
Ontbrekend materiaal dient geleverd te worden door de aannemer. Verrekening ontbrekende materialen volgens stelpost in deelopdracht. 1 9 Totale breedte: variabel. 2 9 Diverse verbanden, aansluiten op bestaande verharding. 3 2 Op zandbed 6 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerszand. 36 HERSTEL GRASVEGETATIE Betreft: locaties waar stobbe is gefreesd en geen boom geplant wordt. 3610 Profileren oppervlakte 361010 Profileren van oppervlakken horizontaal. m2 1100 22 04 21 2022-09-27 verplicht 2020-05 2022-05-31 Profileren van oppervlakken. Aansluiten op bestaande situaties Grondsoort: divers Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m 2 1 Oppervlakken: horizontaal tot aan een talud 1:3 5 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 3620 Inzaaien gazon en berm 362010 Inzaaien gazon. are 5 51 21 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Zaaien. Inzaaien gazon.
Aansluiten op bestaand gazon. 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm 4 2 Zaadmengsel ten behoeve van gazon (Barenbrug Solide of gelijkwaardig). Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2 5 2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken 362020 Inzaaien berm. are 6 51 21 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Zaaien. Inzaaien berm
Aansluiten op bestaande berm. 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm 4 3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden (Barenbrug B3 of gelijkwaardig). Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 5 2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken 4 GROEIPLAATSVERBETERING EN PLANTWERKZAAMHEDEN 41 GRONDVERBETEREN 4110 Grond ontgraven en vervoeren 411010 Grond ontgraven en vervoeren. m3 80 22 01 99 Grond ontgraven en vervoeren. ..... 411011 Grond ontgraven uit plantplaats. m3 80 22 01 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-20 Grond ontgraven uit plantplaats bomen ..... Grondsoort: Divers 5 2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m 6 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving 411012 Grond vervoeren. m3 80 22 02 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Grond vervoeren. Betreft: vervoeren van grond vrijgekomen volgens bestekspost 411011 Grondsoort: divers. Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. het theoretisch profiel van ontgraving. 2 2 Vervoeren naar: Een erkend verwerkingsbedrijf.
Stortbonnen wekelijks aan de directie overhandigen.
Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever. 4120 Aanbrengen bomenzand 412010 Aanbrengen bomenzand. m3 40 51 02 23 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-04-19 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. ..... Leveren en aanbrengen bomenzand (BVB Bomenzand of gelijkwaardig). Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving. 1 9 Gaten/sleuven ontgraven volgens bestekspostnummer 4110. 3 1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m 4 4 Aanvullen met bomenzand tot ca. 0,03 m onder onderzijde bestrating. 5 3 De aanvulling in lagen verdichten ..... 4130 Aanbrengen teelaarde 413010 Aanbrengen teelaarde m3 24 51 02 23 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-04-19 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. ..... Leveren en aanbrengen teelaarde. Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving. 1 9 Gaten/sleuven ontgraven volgens bestekspostnummer 411010 3 1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m 5 2 De aanvulling verdichten conform RAW Standaard artikel 51.02.01 4140 Aanbrengen humuscompost 414010 Bemesten plantplaats t.b.v. te planten bomen st 300 51 02 02 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-02-09 Bemesten plantplaats. ..... 2 1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 4 Plantplaats met een doorsnede van ten minste 0,80 m 4 4 Aardachtige meststof Schimmeldominante Humuscompost, volledig uitgerijpt (BVB of gelijkwaardig, zie 51.06.04. 5 6 Hoeveelheid: gemiddeld 0,15 m3 /m2 plantplaats ..... 6 4 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,6 m 42 LOSSEN, OPKUILEN, VERVOEREN 4210 Vervoeren van bomen etc. 421010 Lossen, opkuilen en vervoeren van bomen st 900 51 52 99 Lossen, opkuilen en vervoeren van bomen Betreft: lossen, opkuilen en vervoeren van bomen zowel bomen met kluit als wortelgoed. Inclusief inrichten depot op gemeentewerf.
Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf
Volgens plantlijst gemeente.
Lossen, opkuilen en laden door aannemer.
Inclusief vervoeren naar plantplaats verspreid door de gemeente door aannemer. 43 AANPLANT BOMEN 4310 Maken plantgat 431010 Maken plantgat Maken plantgat (boommaat 18-20 en 20-25) st 900 51 03 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Maken plantgat. Situering: t.p.v. bomen zonder of met kluit
Plantmaat 18-20 en 20-25 2 1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 4 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,60 m 4 5 Diepte: 0,80 m 56 11 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren 4320 Planten van bomen zonder draadkluit 432010 Planten bomen Plantmaat 18-20 st 90 51 52 04 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-06-23 Planten bomen. Plantmaat 18-20 Periode van planten : 15 november-1 maart 1 1 Naaktwortelige bomen . 2 2 In plantgaten volgens bestekspost 431010 3 1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond 4 3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond ..... 5 4 Voorziening watergift aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 443010 6 2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden ..... 432020 Planten bomen Plantmaat 20-25 st 20 51 52 04 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-06-23 Planten bomen. Plantmaat 20-25 Periode van planten : 15 november-1 maart 1 1 Naaktwortelige bomen ..... 2 2 In plantgaten volgens bestekspost 431010 3 1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond 4 3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond ..... 5 4 Voorziening watergift aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 443010 6 2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden ..... 4321 Planten van bomen met kluit 432110 Planten bomen Plantmaat 18-20 st 720 51 52 04 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-06-23 Planten bomen. Plantmaat 18-20 Periode van planten : 15 november-1 maart 1 2 Bomen met kluit volgens bestekspost 2 2 In plantgaten volgens bestekspost 431010 3 1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond 4 3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond ..... 5 4 Voorziening watergift aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 443010 6 2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden ..... 432120 Planten bomen Plantmaat 20-25 st 20 51 52 04 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-06-23 Planten bomen. Plantmaat 20-25 Periode van planten : 15 november-1 maart 1 2 Bomen met kluit 2 2 In plantgaten volgens bestekspost 431010 3 1 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond 4 3 De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond ..... 5 4 Voorziening watergift aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 443010 6 2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden ..... 4322 Poten van bomen 432210 Poten van bomen st 240 51 52 13 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-06-23 Planten bomen. Betreft staken van wilgen of populieren Periode van planten : 15 november - 1 maart 1 9 Staken van tenminste 10 cm dik. Leverantie staken verrekenen op stelpost bij de deelopdracht of als aparte deelopdracht na knotten. 5 1 De boomspiegel vlak afwerken 6 2 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht ..... 44 HULPVOORZIENINGEN BOMEN 4410 Verankering 441010 Aanbrengen boompalen en boombanden (2 st). st 900 51 54 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Locatie volgens deelopdracht
Aanbrengen na aanleg groeiplaats 1 2 Verankering door middel van 2 boompalen per boom 2 1 Boompaal: Lengte: 2,50 m Diameter: 0,08-0,10 m Houtsoort: Kastanje,
Palen (ruw) geschild, rond en gepunt 3 1 Boomband: Materiaal: Geweven uit garen gecertificeerd volgens EN13432, een plantaardig polymeer vervaardigd uit hernieuwbare grondstofbronnen 4 1 Lengte van de paal boven maaiveld: 1,75 m 5 3 Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op de meest voorkomende windrichting 6 1 Boompalen verticaal aanbrengen 4420 Beluchting 442010 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 60 51 05 16 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom. Betreft BIO-beluchting 1 2 Bij een te planten boom ..... 2 1 Systeem van geperforeerde niet omhulde beluchtingsbuis Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken Materiaal 100% biologische afbreekbaar/composteerbaar,
Perforatiebreedte: 1,5-8 mm.
Ventilatiedeksel. Bio schroef
Eindkap:eindkap met afschroefbare
deksel diameter 80 mm,
Bovenkant deksel: aansluiten op de units
met een mofverbinding.
Inclusief koppel en hulpstukken 3 1 Diameter beluchtingsbuis: 80 mm 4 6 Lengte beluchtingsbuis: ca. 7,0 m ..... 5 1 Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de kluit ..... 6 1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 442020 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom (incl. putje) st 60 51 05 16 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-31 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom. Betreft: beluchting in granulaat en bomenzand. 1 2 Bij een te planten boom ..... 2 1 Systeem van geperforeerde niet omhulde beluchtingsbuis Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken Beluchtingsbuis PE 80 mm, 40% geperforeerd, 2,1 x 2,1 m slagvast.
Verzinkte stalen of roestvaststalen (klap)deksels. Nylon kous om buizen aanbrengen. Standaard afmeting beluchtingssysteem 2.1 x 2.1 m op 0,8m diepte (afhankelijk van grondwaterstand kan de diepte minder dan 0,8m zijn, 10cm boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand)
Systeem bestaat uit 5 buizen, 2 T-stukken, vier bochten en twee deksels. 3 1 Diameter beluchtingsbuis: 80 mm 4 6 Lengte beluchtingsbuis: ca. 7,0 m ..... 5 1 Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de kluit ..... 6 1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2
Deksels aanbrengen in samenhang met de bestrating stellen. 4430 Watergeefvoorziening 443010 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 900 51 54 05 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-06-23 Aanbrengen voorziening watergift bomen. Betreft leveren en aanbrengen gietranden bij bomen geplant door de aannemer.
Gietrand aan het einde van de nazorgperiode verwijderen en afvoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. 1 6 Voorziening ter keuze van de aannemer ..... 2 1 Lengte per voorziening: ca. 3,2 m 3 1 Diameter voorziening: ca. 1,0 m 4 1 Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,2 m 5 1 Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein 6 1 Voorziening voorzien van mulchlaag ..... 4440 Wortelwering en wortelgeleiding 444010 Aanbrengen wortelscherm-geleiding. m 100.00 51 07 01 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-04-19 Aanbrengen wortelscherm. Betreft aanbrengen wortelscherm t.b.v. geleiding en wering van boomwortels. 1 4 Rondom aan te brengen beplanting of boom ..... 2 1 Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm 3 2 Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein ..... 5 9 Wortelgeleidingsscherm Nonwoven PP, 360 g/m2. Hoogte 1 meter. Bovenkant scherm tot aan maaiveld, of buigend rondom kabels en leidingen.
Aanvulling verdichten 444020 Aanbrengen wortelscherm-wering. m 100.00 51 07 01 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-04-19 Aanbrengen wortelscherm. Betreft aanbrengen wortelscherm t.b.v. wering van boomwortels. 1 4 Rondom aan te brengen beplanting of boom ..... 2 1 Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm 3 2 Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein ..... 5 5 Wortelweringsscherm HDPE 2 mm hoogte 100 cm Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld, aanvulling verdichten 45 NAZORG 4510 Nazorg bomen 451010 18-20 - Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht EUR 0 51 56 03 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-01-06 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden. Gedurende 2 jaar na oplevering
Betreft: 810 stuks. Verrekenng naar rato van daadwerkelijk geplante bomen 1 1 Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 432010 en 432110 2 2 Water geven met water op te pompen uit open water locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. 3 1 Bemesten toegestaan ..... 4 1 Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel, kwaliteitsniveau B
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. 451020 20-25 - Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht EUR 0 51 56 03 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-01-06 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden. Gedurende 2 jaar na oplevering
Betreft: 40 stuks. Verrekenng naar rato van daadwerkelijk geplante bomen 1 1 Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 432110 en 432120 2 2 Water geven met water op te pompen uit open water locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. 3 1 Bemesten toegestaan ..... 4 1 Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel, kwaliteitsniveau B
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. 451030 Poten - Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht EUR 0 51 56 03 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-01-06 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden. Gedurende 2 jaar na oplevering
Betreft: 40 stuks. Verrekenng naar rato van daadwerkelijk geplante bomen 1 1 Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 432210 2 2 Water geven met water op te pompen uit open water locatie binnen werkterrein in overleg opdrachtgever. 3 1 Bemesten toegestaan ..... 4 1 Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel, kwaliteitsniveau B
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. 4511 Beheersen snoeitoestand bomen 451110 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht 18-20 st 810 51 56 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-02-11 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht. gedurende 2 jaar na oplevering. 1 1 Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 432010 en 432110 2 1 Eindbeeld na contractperiode: niet vrij uitgroeiend
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. 451120 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht 20-25 st 90 51 56 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-02-11 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht. gedurende 2 jaar na oplevering. 1 1 Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 432110 en 432120 2 1 Eindbeeld na contractperiode: niet vrij uitgroeiend
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. 451130 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht Bomen poten st 240 51 56 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-02-11 Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht. gedurende 2 jaar na oplevering. 1 1 Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 432210 2 1 Eindbeeld na contractperiode: niet vrij uitgroeiend
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. 5 SNOEIEN 51 SNOEIEN VORMBOMEN 5110 Knotten knotbomen 511010 Onderhoud knotbomen tot 3 m st 1050 51 55 34 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Knotten vormbomen. Van deze post wordt alleen gebruik gemaakt wanneer de eigen dienst hier geen tijd voor heeft. 1 9 Boomhoogteklasse: tot 3 m 2 3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar 3 1 Betreft: knotten 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal 511020 Onderhoud knotbomen 3 tot ca. 6 m st 150 51 55 34 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Knotten vormbomen. Van deze post wordt alleen gebruik gemaakt wanneer de eigen dienst hier geen tijd voor heeft. 1 9 Boomhoogteklasse: 3 tot ca. 6 m 2 3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar 3 1 Betreft: knotten 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal 511030 Onderhoud knotbomen 6 tot ca. 9 m st 30 51 55 34 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Knotten vormbomen. Van deze post wordt alleen gebruik gemaakt wanneer de eigen dienst hier geen tijd voor heeft. 1 2 Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m ..... 2 3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar 3 1 Betreft: knotten 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal 511040 Onderhoud knotbomen 9 tot ca. 12 m st 18 51 55 34 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Knotten vormbomen. Van deze post wordt alleen gebruik gemaakt wanneer de eigen dienst hier geen tijd voor heeft. 1 3 Boomhoogteklasse: 9 tot ca. 12 m ..... 2 3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar 3 1 Betreft: knotten 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal 511050 Onderhoud knotbomen 12 tot ca. 15 m st 12 51 55 34 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Knotten vormbomen. Van deze post wordt alleen gebruik gemaakt wanneer de eigen dienst hier geen tijd voor heeft. 1 4 Boomhoogteklasse: 12 tot ca. 15 m ..... 2 3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar 3 1 Betreft: knotten 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal 511060 Onderhoud knotbomen 15 m of hoger st 12 51 55 34 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Knotten vormbomen. Van deze post wordt alleen gebruik gemaakt wanneer de eigen dienst hier geen tijd voor heeft. 1 5 Boomhoogteklasse: 15 m of hoger ..... 2 3 Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar 3 1 Betreft: knotten 6 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal 6 WERK ALGEMENE AARD 60 OPNAME BOOMKENMERKEN Betreft het bijwerken van de relevante boomgegevens in het beheersysteem van de gemeente Opmeer, na uitvoer van de werkzaamheden. Benodigde inloggegevens worden verstrekt. 6010 Opname boomkenmerken na snoeien of rooien 601010 Actualisatie boomgegevens na snoei- of rooiwerkzaamheden st 3000 51 55 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Controleren bomen door visuele inspectie. Actualiseren gegevensbestand bomen na snoei- of
rooiwerkzaamheden. 1 3 Controle onderhoudstoestand en registreren uitgevoerde werkzaamheden 3 1 Rapportage digitaal aanleveren in digitree 6011 Opname boomkenmerken incl. intekenen na aanplant 601110 Actualisatie boomgegevens na aanplantwerkzaamheden st 11409 51 55 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-15 Controleren bomen door visuele inspectie. Actualiseren gegevensbestand bomen inclusief intekenen
(bomen zijn nog niet opgenomen in beheersysteem). 1 1 Controle kenmerken gegevensbestand boomeigenaar inclusief controle onderhoudstoestand 3 1 Rapportage digitaal aanleveren in digitree 6012 Uitvoeren boomveiligheidscontrole 601210 Controleren en registreren iepziekte in bomen. st 2250 51 57 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-16 Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen.. Van deze post wordt alleen gebruik gemaakt wanneer de eigen dienst hier geen tijd voor heeft. Periode: Controle uitvoeren in de zomerperiode. 1 3 Betreft controleren en registreren iepziekte 2 1 Rapportage digitaal aanleveren in digitree 61 ZORGVULDING GRAVEN 6110 Zorgvulding graven 611010 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 500.00 10 01 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-14 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. Betreft het doen van graafmeldingen in verband met te verrichten graafwerkzaamheden en het verwijderen van stobben.
Graafmeldingen uitvoeren in een grid van 500 x 500 m. Duur van de graafmelding zodanig aanvragen dat de gehele deelopdracht/uitvoering binnen 1 termijn uitgevoerd wordt. 1 1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' ..... 611020 Graven proefsleuf. st 300.00 10 21 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-10-18 Graven proefsleuf. Betreft het graven van proefsleuven voor aanvang van graaf- en rooiwerkzaamheden.
Inclusief graafregistratie, zie bijlage 5. Opbouw van de ondergrond: Divers Gemiddelde sleufdiepte: 0,8 meter, gemiddelde sleuflengte1,5 meter. 1 1 Grondsoorten gescheiden ontgraven 2 2 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad 3 2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen ..... 7 VERKEERSMAATREGELEN 70 VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK 7011 Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg 701110 Toepassen rijdende afzetting 1221. dag 250 62 04 07 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-13 Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot een rijstrook.
Betreft: erftoegangswegen (ETW). 1 1 Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 6 2 Met materiaal van de aannemer 701120 Toepassen rijdende afzetting 1222a. dag 150.00 62 04 07 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-13 Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot een rijstrook.
Betreft: erfstoegangswegen (ETW). 1 1 Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222a 6 2 Met materiaal van de aannemer 701130 Toepassen rijdende afzetting 1323b. dag 50.00 62 04 07 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-13 Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot een rijstrook.
Betreft: Gebiedsontsluitingsweg (GOW). 1 1 Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b 6 2 Met materiaal van de aannemer 71 VERKEERSMAATREGELEN BIJ STATISCH WERK 7110 Toepassen verkeersmaatregelen bij statisch werk 711010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 1206. keer 5 62 02 03 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-12-11 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook.
Betreft: erftoegangswegen (ETW) 1 1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1206 (inclusief tijdelijke VRI). 6 2 Met materiaal van de aannemer 711020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 1205. keer 50.00 62 02 03 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-12-11 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook.
Betreft: erftoegangswegen (ETW) 1 1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 (exclusief tijdelijke VRI). 6 2 Met materiaal van de aannemer 711030 Toepassen afzetting(en) op voetpaden 1103a/b. keer 10.00 62 02 04 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-12-11 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op het voetpad, waarbij het voetpad volledig wordt afgesloten. 1 1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1103a/b 6 2 Met materiaal van de aannemer 711040 Toepassen afzetting(en) op fietspaden 1123a/b. keer 10.00 62 02 04 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-12-11 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op het fietspad, waarbij het fietspad volledig wordt afgesloten. 1 1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1123a/b 6 2 Met materiaal van de aannemer 72 VERKEERSREGELAAR 7210 Bevoegde verkeersregelaars 721010 Inzetten van verkeersregelaar met landelijke aanstelling. uur 80.00 62 50 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-14 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. ..... 1 1 Inzet overdag ..... 2 9 Inzet duur: minimaal 4 aaneengesloten uren TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten 91 Eenmalige kosten 910010 ................................... EUR 0 910020 ................................... EUR 0 910030 ................................... EUR 0 910040 ................................... EUR 0 910050 ................................... EUR 0 919980 Overige eenmalige kosten EUR 0 919990 Korting EUR 0 92 Uitvoeringskosten 929990 Uitvoeringskosten EUR 0 93 Algemene kosten 939990 Algemene kosten EUR 0 94 Winst en risico 949990 Winst en risico EUR 0 96 Bijdragen 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 0.15 960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR 0.15 Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen 3.Bepalingen 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 01 ALGEMENE BEPALINGEN 01 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 03 Op dit werk is de Gedragscode Soortenbescherming gemeenten 2020 van toepassing. De gedragscode is te downloaden via deze link. https://www.stadswerk.nl/documenten/default.aspx#folder=1847787 02 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 SOCIAL RETURN 01 De gemeente Opmeer stelt als eis dat u minimaal 2% van de aanneemsom inzet ten behoeve van Social Return. Aanbestedende dienst hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om deze reden heeft gemeente Opmeer het behalen van meerwaarde op het gebied van social return bij haar inkopen opgenomen in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid. In de bijlage 4 vindt u de wijze waarop de social return verplichting ingevuld kan worden. 03 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 RAW-BESTEK: INSCHRIJVINGSSTAAT 06 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.01.03 lid 3 van de Standaard 2020 mogen er geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotaal. Eventuele opbrengsten, kortingen, et cetera dienen opgenomen te worden in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft. 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 01 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 ALGEMEEN 06 De genoemde risicoregeling genoemd in paragraaf 01.04 van de standaard 2020, is niet van toepassing en word vervangen door genoemde risicoregeling in artikel 01.04.07 'Indexering van de prijzen per eenheid' in dit bestek. 07 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID 01 Voor het jaar 2025 gelden de prijzen de prijzen per eenheid uit de inschrijfstaat bij deze overeenkomst. De indexering vindt plaats op basis van CBS index (Centraal Bureau voor de Statistiek) voor de Grond-, weg-, en waterbouw (GWW). StatLine - Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100 (cbs.nl) https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84538NED/table 02 Aanpassing van de prijzen per eenheid geschiedt éénmaal per jaar in januari. Indexering vindt plaats met indexatie prijspeil van oktober. 08 BIJDRAGEN 01 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. 02 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd. 03 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 01 Een ´bijdrage RAW-systematiek´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd. 09 KABELS EN LEIDINGEN 03 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 RISICOVERDELING 01 In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer de melding over de aangetroffen kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven. 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden aan bomen uitgevoerd kunnen worden. 02 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - onderhoud plantsoenen; - onderhoud aan (weg)verhardingen; - onderhoud aan terreinmeubilair; - onderhoud watergangen; - onderhoud of aanleg aan (delen van) de openbare ruimte - bestrijding ziekten en plagen; - gladheidsbestrijding; - wegafsluitingen; - renovatiewerkzaamheden; - evenementen. 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding. 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 01 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 ALGEMEEN 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020 verlangd. 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke. 08 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 WERKTIJDEN 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00. 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen. 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 02 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 HOEDANIGHEID VAN TE VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 Opnieuw te gebruiken trottoirbanden, opsluitbanden, tegels, klinkers en dergelijke moeten ontdaan worden van grond en vuil. 02 Verwijderen stobbe (freesel, boorsel, etc.) is incl. eventuele grond, steenpuinresten, etc. 07 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer. 02 De gemeente heeft geen mogelijkheden tot het inrichten van een depot voor vrijgekomen materialen. 03 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn. 04 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 03 van dit artikel, verbeurt hij een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012. 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 05 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever. 06 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN. 02 In aanvulling op artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de schade wordt vermenigvuldigd met de standplaatsfactor conform het bepaalde in het navolgende lid 03. 03 De standplaatsfactor bedraagt voor: - stedelijk gebied (binnen de bebouwde kom) 2,0; - halfstedelijk gebied (buiten de bebouwde kom) 1,5; - overig gebied 1,0. 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 02 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN) 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 03 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 01 Een Plan van Aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt voor de uitvoeringsfase verlangd. 23 COMMUNICATIE 02 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 BOUWVERGADERING 01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk. 02 De aannemer kan de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie geeft op een dergelijk verzoek, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie. 03 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01 en/of 02. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012. 03 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 CALAMITEITEN 01 De aannemer verstrekt direct na gunning de contact gegevens van de contactpersoon voor eventuele calamiteiten. Deze contact persoon dient beschikbaar te zijn op hetzelfde telefoonnummer. 02 De aannemer dient na melding door de directie binnen de responstijd van 1 uur aan het werk te zijn op de locatie van de calamiteit. 03 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 02 van dit artikel, verbeurt hij een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012. 25 VAKOPLEIDING 02 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 EISEN PERSONEEL 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen. 02 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben. 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA-B) te beschikken. 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken. 03 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING 01 De snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat of door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker deelnemen. Deze personen dienen tijdens het uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden onder directe begeleiding van een boomverzorger te staan die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat. 02 Snoeiwerkzaamheden aan knot- en leibomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van een boomverzorger die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat. 03 De volgende werkzaamheden aan bomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat: - het planten van bomen; - het verbeteren van de groeiplaats. 04 De persoon die de opname van de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uitvoert dient in het bezit te zijn van het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat. Onder directe begeleiding van een European Tree Worker of European Tree Technician is het toegestaan om de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uit te laten voeren door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker of European Tree Technician deelnemen. 05 Bomen die tijdens de visuele controle afgekeurd worden omwille van een mechanisch gebrek of een aantasting, dienen visueel geïnspecteerd te worden door een European Tree Technician. De kosten voor deze inspectie dienen opgenomen te zijn in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft. 06 De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician zoals genoemd in lid 01 t/m lid 06 van dit artikel, dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council. 05 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn: - Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig; - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig; - Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig. 02 De certificaten voor bestendig beheer Wet natuurbescherming zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig. 30 WETGEVING 01 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste: a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen; b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen. Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan. 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven. 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed. 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan. 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers. Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: Z24002050-B Opmeer boomonderhoud 2025-2031 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z24002050-B (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: Z24002050-B Opmeer boomonderhoud 2025-2031 I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)