Arial 9 9 2020-05 2022-09 1.10 01/09/2021 Z24002050-A Opmeer Boomonderhoud 2025-2031 2024-10-14 2024-10-14 9992 147846 2024-07-11 1203 E0AF10A446F432668764BB4DC5775595 Opmeer: Onderhoud bomen 2025 - 2030
Besteksnummer: Z24002050-A Datum: 12 juli 2024
Alles over Groenbeheer Versie: 5-def incl NVI 20-9-2024
Versie: 5-def incl NVI-2; 4-10-2024
Versie: 5-def incl NVI-3; 14-10-2024 Vrij gedeelte voor bestek 01 GEMEENTE OPMEER Afdeling Beheer Openbare Ruimte Bezoekadres : Klaproos 1 1716 VS OPMEER Postadres : Postbus 199 1715 ZK OPMEER Telefoon : 0226 - 363 333 E-mail : gemeente@opmeer.nl Website : www.opmeer.nl Dit RAW bestek maakt als deel A onderdeel uit van het uit twee bestekken bestaande werk: Bestek Onderhoud boom 2025 - 2031 in de gemeente Opmeer. Besteksnr. : Z24002050-A Versie : 05-def Datum : 12 juli 2024 Datum NVI : 20 september 2024, Nota van inlichtingen in bestek verwerkt Datum NVI-2 : 4 oktober 2024, Nota van inlichtingen in bestek verwerkt Datum NVI-3 : 14 oktober 2024, Nota van inlichtingen in bestek verwerkt 1. Algemeen 01 OPDRACHTGEVER Afdeling Beheer Openbare Ruimte Bezoekadres : Klaproos 1 1716 VS OPMEER Postadres : Postbus 199 1715 ZK OPMEER Telefoon : 0226 - 363 333 E-mail : gemeente@opmeer.nl Website : www.opmeer.nl 02 DIRECTIE De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Opmeer of een door de gemeente aangewezen persoon of bureau. 03 LOCATIE Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Opmeer. 04 ALGEMENE BESCHRIJVING De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: a. Beheersing snoeibeeld bomen; b. Beheersing zorgplicht voor bomen; c. Werkzaamheden in het kader van de Wet natuurbescherming; d. Inzetten personeel en materieel; e. Het verwijderen van bomen; f. Het verwijderen van stobben; g. Het verwerken van vrijgekomen materiaal; h. Het planten van bomen; i. Herstellen van verharding en grasvegetatie; j. Het toepassen van verkeersmaatregelen. 05 TIJDSBEPALING Het werk vangt aan op 1 januari 2025 en loopt door tot 31 december 2030, met een mogelijkheid tot verlenging van 1 keer 3 jaar. 06 ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing op A bestek. 07 KWALITEITSBORGING Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020. 2. Beschrijving 2.1.Algemene gegevens 01 TEKENINGEN Om een indruk te krijgen van het bomenbestand van de gemeente Opmeer stelt de opdrachtgever een shape en excel bestand beschikbaar: - 1. 20240910_Bomenbestand_Opmeer-xlsx - 2. 20240910_Bomenbestand_Opmeer-shp.zip 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN Niet van toepassing. 03 KWALITEITSBORGING Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, is geen rekening gehouden met stoppunten. 04 BIJLAGEN De volgende bijlagen behoren tot het bestek: - bijlage 1: Gecombineerde inschrijvingsbiljet; - bijlage 2: V&G plan; - bijlage 3: Richtlijnen takvrije zones; - bijlage 4: SROI-2024 Informatie voor opdrachtnemers-def; - bijlage 5: Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart via onderstaande link https://odnhn-bbkweb.lievense.com/html/informatie/bkk%20wfriesland.pdf 05 ADRESGEGEVENS DIGITREE B3Partners B.V. Zonnebaan 12C 3542 EC Utrecht 030 2142080 support@digitree.nl www.digitree.nl Deel 2.2 Nadere beschrijving 2.2. Verklaring 01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 HOEVEELHEID TER INLICHTING De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 GRENZEN VAN DE SITUERING De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 1 ONDERHOUD BOMEN 100 ONDERHOUDSTOESTAND EN ZORGPLICHT BOMEN 100010 Beheersing boombeeld en zorgplicht week 312.00 51 58 99 Beheersing boombeeld en zorgplicht 100011 Beheersen snoeitoestand. week 312.00 51 55 41 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-10 Beheersen snoeitoestand. ..... 1 1 Te onderhouden areaal: Alle straat en laanbomen in de gemeente Opmeer. Zie hiervoor bijgeleverde shape en excelbestand. 2 2 Kwaliteitsniveau B 3 9 Verwijderen van waterlot en wortelopslag, zie ook deel 3 art. 51.52.09. 4 3 Inclusief vastleggen van en actualiseren van gegevens met betrekking tot onderhoudstoestand, uitgevoerde werkzaamheden. 5 6 Reactietijd na besteksmelding 30 dag(en) 6 5 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal 100012 Activiteiten in het kader van de zorgplicht week 312.00 51 55 99 Activiteiten in het kader van de zorgplicht Voldoen aan 'de zorgplicht' voortkomend uit artikel 6:162 van het BW.
Inclusief vastleggen en actualiseren van gegevens met betrekking tot zorgplicht.
Exclusief uitvoeren naderonderzoek attentie- en risicobomen.
Rapportage digitaal aanleveren in digitree
Inclusief gebruik digitree en hardware. 100013 Activiteiten in het kader van Wet Natuurbescherming. week 312.00 64 11 99 Activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming. Het werkgebied bestaat uit de te beheren bomen binnen de locatie zoals beschreven in paragraaf 1.03 in deel 1 van dit bestek.
Gegevens vastleggen in pdf en opsturen naar directie.
Handelen volgens gedragscode soortbescherming gemeenten 2020 van de Vereniging Stadswerk . 100014 Toepassen verkeersmaatregelen week 312.00 62 01 99 Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden volgens dit bestek.
Toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie goedgekeurde verkeersplan (zie artikel 62.03.03 in deel 3 van het bestek).
Afzettingen volgens CROW-publicatie Werk in Uitvoering 96b figuur 1222. TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten 91 Eenmalige kosten 910010 ................................... EUR 0 910020 ................................... EUR 0 910030 ................................... EUR 0 910040 ................................... EUR 0 910050 ................................... EUR 0 919980 Overige eenmalige kosten EUR 0 919990 Korting EUR 0 92 Uitvoeringskosten 929990 Uitvoeringskosten EUR 0 93 Algemene kosten 939990 Algemene kosten EUR 0 94 Winst en risico 949990 Winst en risico EUR 0 96 Bijdragen 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 0.15 Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen 3.Bepalingen 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 01 ALGEMENE BEPALINGEN 01 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 03 Op dit werk is de Gedragscode Soortenbescherming gemeenten 2020 van toepassing. De gedragscode is te downloaden via deze link. https://www.stadswerk.nl/documenten/default.aspx#folder=1847787 02 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 SOCIAL RETURN 01 De gemeente Opmeer stelt als eis dat u minimaal 2% van de aanneemsom inzet ten behoeve van Social Return. Aanbestedende dienst hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om deze reden heeft gemeente Opmeer het behalen van meerwaarde op het gebied van social return bij haar inkopen opgenomen in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid. In de bijlage 4 vindt u de wijze waarop de social return verplichting ingevuld kan worden. 03 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 RAW-BESTEK: INSCHRIJVINGSSTAAT 06 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.01.03 lid 3 van de Standaard 2020 mogen er geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotaal. Eventuele opbrengsten, kortingen, et cetera dienen opgenomen te worden in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft. 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 02 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 OPNEMING 01 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020, zal de aannemer voorafgaand aan de opneming en ten behoeve van deze opneming, geleverde en verwerkte hoeveelheden van het totaal van het gemaakte werk vaststellen. 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 01 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 ALGEMEEN 06 De genoemde risicoregeling genoemd in paragraaf 01.04 van de standaard 2020, is niet van toepassing en wordt vervangen door genoemde risicoregeling in artikel 01.04.07 'Indexering van de prijzen per eenheid' in dit bestek. 07 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID 01 Voor het jaar 2025 gelden de prijzen de prijzen per eenheid uit de inschrijfstaat bij deze overeenkomst. De indexering vindt plaats op basis van CBS index (Centraal Bureau voor de Statistiek) voor de Grond-, weg-, en waterbouw (GWW). StatLine - Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100 (cbs.nl) https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84538NED/table 02 Aanpassing van de prijzen per eenheid geschiedt éénmaal per jaar in januari. Indexering vindt plaats met indexatie prijspeil van oktober. 08 BIJDRAGEN 01 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden aan bomen uitgevoerd kunnen worden. 02 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - onderhoud plantsoenen; - onderhoud aan (weg)verhardingen; - onderhoud aan terreinmeubilair; - onderhoud watergangen; - onderhoud of aanleg aan (delen van) de openbare ruimte - bestrijding ziekten en plagen; - gladheidsbestrijding; - wegafsluitingen; - renovatiewerkzaamheden; - evenementen. 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding. 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 01 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 ALGEMEEN 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020 verlangd. 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke. 08 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 WERKTIJDEN 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00. 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen. 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 07 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer. 02 Vrijgekomen materiaal bij snoei betreft snoeihout. Gerekend is met een gemiddelde van ca. 3 m³ onbewerkt takhout per boom. 03 De gemeente heeft geen mogelijkheden tot het inrichten van een depot voor vrijgekomen materialen. 04 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van iedere werkdag afgevoerd te zijn. 05 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 03 van dit artikel, verbeurt hij een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012. 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 05 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever. 06 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN. 02 In aanvulling op artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de schade wordt vermenigvuldigd met de standplaatsfactor conform het bepaalde in het navolgende lid 03. 03 De standplaatsfactor bedraagt voor: - stedelijk gebied (binnen de bebouwde kom) 2,0; - halfstedelijk gebied (buiten de bebouwde kom) 1,5; - overig gebied 1,0. 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 02 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN) 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 03 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 01 Een Plan van Aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt voor de uitvoeringsfase verlangd. 23 COMMUNICATIE 02 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 BOUWVERGADERING 01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk. 02 De aannemer kan de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie geeft op een dergelijk verzoek, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie. 03 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01 en/of 02. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012. 25 VAKOPLEIDING 02 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 EISEN PERSONEEL 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen. 02 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben. 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA-B) te beschikken. 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken. 03 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING 01 De snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat of door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker deelnemen. Deze personen dienen tijdens het uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden onder directe begeleiding van een boomverzorger te staan die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat. 02 Snoeiwerkzaamheden aan knot- en leibomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van een boomverzorger die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat. 03 De volgende werkzaamheden aan bomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat: - het planten van bomen; - het verbeteren van de groeiplaats. 04 De persoon die de opname van de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uitvoert dient in het bezit te zijn van het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat. Onder directe begeleiding van een European Tree Worker of European Tree Technician is het toegestaan om de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uit te laten voeren door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker of European Tree Technician deelnemen. 05 Bomen die tijdens de visuele controle afgekeurd worden omwille van een mechanisch gebrek of een aantasting, dienen visueel geïnspecteerd te worden door een European Tree Technician. De kosten voor deze inspectie dienen opgenomen te zijn in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft. 06 De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician zoals genoemd in lid 01 t/m lid 06 van dit artikel, dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council. 05 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn: - Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig; - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig; - Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig. 02 De certificaten voor bestendig beheer Wet natuurbescherming zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig. 30 WETGEVING 01 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste: a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen; b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen. Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan. 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven. 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed. 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan. 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers. 51 GROENVOORZIENINGEN 5 2 EISEN EN UITVOERING 09 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 SNOEIEN BOVENGRONDS ALGEMEEN 06 Snoeien is inclusief verwijderen van waterlot en wortelopslag. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT 03 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 EINDBEELDEN 02 Voor het boomtype van de bomen wordt verwezen naar het gegevensbestand bomen van de gemeente Opmeer (zie paragraaf 01 in deel 2.1 van dit bestek). Voor de te hanteren takvrije zones wordt verwezen naar bijlage 3 'Richtlijnen takvrije zones' van het bestek. 62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING 0 2 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN 01 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 ALGEMEEN 01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse lll of hoger. 07 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN 01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen en busroutes in de gemeente Opmeer waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd. 02 Onder ontsluitingswegen worden alle wegen verstaan met een Vmax > 50 km/uur. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT 01 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 ALGEMEEN 07 De spitstijden zijn: - 's morgens tussen 7.00 uur en 9.00 uur; - 's avonds tussen 16.00 uur en 18.00 uur. 03 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. Verkeersplan dient opgesteld te worden volgens richtlijnen CROW publicatie 96B. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld: - De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen; - Bij te treffen wegafsluiting, vooraankondiging een week voor start werkzaamheden plaatsen; - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten; - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is; - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties; - Hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen; - Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder; zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling; - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 01 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 ALGEMEEN 01 De aannemer zorgt altijd voor de bereikbaarheid van hulpdiensten. Mits deze bereikbaarheid niet mogelijk is, dient men dit aan te geven in het meldformulier tijdelijke verkeersmaatregelen. 02 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen. 03 De aannemer dient waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen. Markeren van plaatsen waar bomen gerooid zijn, plantplaats veilig achterlaten. 04 De aannemer dient direct geleidebakens te plaatsen bij stobben of gaten die niet dezelfde dag afgewerkt kunnen worden. 05 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 06 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 07 Onder het treffen van verkeersmaatregelen wordt tevens verstaan de voorzieningen welke getroffen dienen te worden die nodig zijn om werkruimte te creeren welke de aannemer nodig acht om te voldoen aan de resultaatverplichting zonder da de aannemer aanspraak heeft op errekening of bijbetaling. 08 Waar van toepassing dient aannemer een RVV ontheffing aan te vragen bij de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkbussen die tijdelijk in het voetgangersgebied rijden en/of parkeren. Kosten ontheffing zijn voor de aannemer. Er dient rekening gehouden te worden met levertijd van ca. 4 werkweken. 1 7 MEET- EN VERREKENMETHODEN 01 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 ALGEMEEN 01 'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01. lid 01 van de Standaard 2020 betreft de gemeente Opmeer. 64 WET NATUURBESCHERMING (FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN - VOORZIENINGEN) 1 7 MEET- EN VERREKENMETHODEN 02 2024-10-14 definitief vastgesteld 2015-01 2024-10-14 VERREKENING 01 De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode Bestendig beheer dient in de prijs per eenheid van het bestek inbegrepen te zijn. Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: Z24002050-A Opmeer Boomonderhoud 2025-2031 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z24002050-A (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: Z24002050-A Opmeer Boomonderhoud 2025-2031 I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)