Arial
11
9
2020-05
2023-09
1.10 01/09/2021
2019-03
Raamovereenkomst reinigen persleidingen Lansingerland
2018-12-21
2024-03-08
0123
145575
1900-01-01
1343
FFC521D24AD8DF877D9A7193CE7BB589
Gemeente Lansingerland
Raamovereenkomst reinigen drukriolering en persleidingen DEFINITIEF V1
Besteknummer: 24-008-01-BST-01
Gemeente Lansingerland
Raamovereenkomst reinigen drukriolering en persleidingen DEFINITIEF V1
Besteknummer: 24-008-01-BST-01
Vrij gedeelte voor overeenkomst
01
.....
Bestek en voorwaarden
waarnaar namens het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Lansingerland zal worden aanbesteed:
Raamovereenkomst persleidingen Lansingerland
Besteknummer: 24-008-01-BST-01
Versie: DEFINITIEF
Datum: 08-03-2024
Besteksvoorbereiding:
Auteur(s) :B. Nienhuis
Toetsing :
Datum: 08-03-2024
Paraaf :
Goedkeuring opdrachtgever:
Acc. door : P. Autar, gemeente Lansingerland
Datum:
Paraaf :
Gemeente Lansingerland
Raamovereenkomst reinigen drukriolering en persleidingen DEFINITIEF V1
Besteknummer: 24-008-01-BST-01
1. Algemeen
01
Opdrachtgever
Naam:Burgemeester van gemeente Lansingerland
Adres:Postbus 1
Postcode:2650 AA
Woonplaats:Berkel en Roderijs
URL:www.lansingerland.nl
telefoonnummer:010-8004000
De Burgemeeste van de gemeente Lansingerland laat zich vertegenwoordigen door:
Domein:Team Projecten
Contactpersoon: Dhr. P. Autar
E-mail:info@lansingerland.nl
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
02
Directie
De directie UAV zal worden gevoerd door of namens domein Projecten van de gemeente Lansingerland.
Voorbeeld:De directie zal worden gevoerd door ......................Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
03
Locatie
De werkzaamheden vinden plaats in de kernen Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs.
De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden.
04
Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a.Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden
b.Het reinigen van drukriolering
c.Het reinigen van persleidingen
Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.Geen hoeveelheden opnemen.Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
05
Tijdsbepaling
De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een vaste periode van 2 (twee) jaar ingaande op 1 april 2024 tot en met 31 maart 2026. De Raamovereenkomst kan 2 (twee) keer worden verlengd voor de duur van 1 (één) jaar per verlenging.
Verlenging is afhankelijk van de prestatiemeting zoals is beschreven in bijlage 5, verlenging is mogelijk bij minimaal een gemiddelde score van 6.
06
Onderhoudstermijn
Onderhoudstermijn: Geen
Als geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'.
2. Beschrijving
Gemeente Lansingerland
Raamovereenkomst reinigen drukriolering en persleidingen DEFINITIEF V1
Besteknummer: 24-008-01-BST-01
2.1. Algemene gegevens
01
Tekeningen
Bij deze overeenkomst behoort de volgende tekening:
Situatietekening met locaties drukriolering en persleidingen:
02
Peilen en hoofdafmetingen
De diameters van de leidingen zijn weergegeven in mm.
03
Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
1.geen
Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.
04
Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Inschrijfbiljet
2. Inschrijfstaat
3. V&G-plan ontwerpfase
4. RSX bestand
5. Prestatiemeting
6. Revisiegegevens
Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard).
Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard.Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld: -grondmechanische gegevens-waterstanden-schouwvoerend lichaam-op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten-enzovoort
Gemeente Lansingerland
Raamovereenkomst reinigen drukriolering en persleidingen DEFINITIEF V1
Besteknummer: 24-008-01-BST-01
2.2. Nadere beschrijving
Gemeente Lansingerland
Raamovereenkomst reinigen drukriolering en persleidingen DEFINITIEF V1
Besteknummer: 24-008-01-BST-01
2.2. Verklaring
01
Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
02
Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.
03
Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.
04
Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
1
Voorbereidende werkzaamheden
.....
100010
Opstellen gedetailleerd werkplan
keer
4
10
01
99
Opstellen gedetailleerd werkplan
Betreft het opstellen van een gedetailleerd werkplan zoals in dit bestek is beschreven in deel 3 artikel 01.13.06
ja
100020
Opstellen planning
keer
4
10
08
99
Opstellen planning
Betreft het opstellen van een jaar planning van de uit te voeren reiniging werkzaamheden.
Bij het opstellen van de planning rekening te houden met:
-Gedetailleerd werkplan zoals omschreven in
bestekspostnummer 100010;
-dat de melding voor het uitzetten gemalen 4
weken voor aanvang werkzaamheden door de
aannemer dient te worden gedaan bij de gemeente;
-dat de werkzaamheden van "buitengebied" naar"
de kernen" moeten worden uitgevoerd.
ja
100030
Het opzoeken van doorspuitpunten en afsluiters
st
100
25
28
99
Het opzoeken van doorspuitpunten en afsluiters
Betreft het opzoeken en inmeten van bestaande doorspuitpunten en afsluiters
Gevonden punten in te meten in x,y,z coördinaten met een nauwkeurigheid van 2 cm.
Deze locaties van de doorspuitpunten verwerken op tekening in DWG formaat.
De gegevens digitaal aanleveren, conform bijlage 6, t.b.v. het verwerken door opdrachtgever in SAM systeem.
Daar waar het doorspuitpunt ontbreekt dient de aannemer dit aan de directie door te geven.
ja
100040
Testen persafsluiters
st
100
25
28
99
Testen persafsluiters
Betreft: het volledig open- en dichtdraaien van aanwezige persafsluiters in leidingsysteem.
Locaties nader te bepalen door opdrachtgever.
Persafsluiters één maal open- en dichtdraaien t.b.v. testen werking.
Resultaten overleggen in rapportage.
ja
100050
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen afzetting
keer
50
62
10
99
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen afzetting
Betreft afzettingen ten behoeve van het reinigen van drukriolering en persleidingen zoals beschreven in de hoofdstuk 2.
Afzetting volgens publicatiereeks WiU 96a/96b
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer.
ja
100060
Opnemen bestaande toestand terrein
keer
4
10
08
99
Opnemen bestaande toestand terrein
Betreft het opnemen van de terrein omstandigheden ter plaatse van de doorspuitpunten en ontvangstpunten voorafgaand en na het uitvoeren van de werkzaamheden in de deelopdracht.
De bestaande toestand vastleggen m.b.v. foto's en verwoorden in een rapportage en deze binnen twee weken na opname digitaal aan de directie verstrekken.
ja
100070
Opstellen V&G-plan
keer
1
10
01
99
Opstellen V&G-plan
Betreft het actualiseren en bijhouden van het veiligheids en gezondheidsplan.
ja
2
Reiningen persleiding en drukriolering
.....
210010
Riool reinigen onder hoge druk (PE40/50 mm)
m
2300
25
75
99
Riool reinigen onder hoge druk (PE 40/50 mm)
Situering zie tekening nummer BG4567-101-100-TE-BO-3201
Aard te reinigen oppervlak: Polyetheen
Profielafmetingen: 40 en 50 mm
Reiniging door uitvoeren van de stappen zoals beschreven in artikel 01.13.07 van deel 3.
ja
210020
Riool reinigen onder hoge druk (PE63 mm)
m
20000
25
75
99
Riool reinigen onder hoge druk (PE 63 mm)
Situering zie tekening nummer BG4567-101-100-TE-BO-3201
Aard te reinigen oppervlak: Polyetheen
Profielafmetingen: 63 mm
Reiniging door uitvoeren van de stappen zoals beschreven in artikel 01.13.07 van deel 3.
ja
210030
Riool reinigen onder hoge druk (PE75 mm)
m
42000
25
75
99
Riool reinigen onder hoge druk (PE75 mm)
Situering zie tekening nummer BG4567-101-100-TE-BO-3201
Aard te reinigen oppervlak: Polyetheen
Profielafmetingen: 75 mm
Reiniging door uitvoeren van de stappen zoals beschreven in artikel 01.13.07 van deel 3.
ja
210040
Riool reinigen onder hoge druk (PE 90 mm)
m
33500
25
75
99
Riool reinigen onder hoge druk (PE90 mm)
Situering zie tekening nummer BG4567-101-100-TE-BO-3201
Aard te reinigen oppervlak: Polyetheen
Profielafmetingen: 90 mm
Reiniging door uitvoeren van de stappen zoals beschreven in artikel 01.13.07 van deel 3.
ja
210050
Riool reinigen onder hoge druk (PE100 mm)
m
2000
25
75
99
Riool reinigen onder hoge druk (PE100 mm)
Situering zie tekening nummer BG4567-101-100-TE-BO-3201
Aard te reinigen oppervlak: Polyetheen
Profielafmetingen: 100 mm
Reiniging door uitvoeren van de stappen zoals beschreven in artikel 01.13.07 van deel 3.
ja
210060
Riool reinigen onder hoge druk (PE110 mm)
m
13500
25
75
99
Riool reinigen onder hoge druk (PE110 mm)
Situering zie tekening nummer BG4567-101-100-TE-BO-3201
Aard te reinigen oppervlak: Polyetheen
Profielafmetingen: 110 mm
Reiniging door uitvoeren van de stappen zoals beschreven in artikel 01.13.07 van deel 3.
ja
210070
Riool reinigen onder hoge druk (PE125 mm)
m
13000
25
75
99
Riool reinigen onder hoge druk (PE125 mm)
Situering zie tekening nummer BG4567-101-100-TE-BO-3201
Aard te reinigen oppervlak: Polyetheen
Profielafmetingen: 125 mm
Reiniging door uitvoeren van de stappen zoals beschreven in artikel 01.13.07 van deel 3.
ja
210080
Riool reinigen onder hoge druk (PE160 mm)
m
15000
25
75
99
Riool reinigen onder hoge druk (PE160 mm)
Situering zie tekening nummer BG4567-101-100-TE-BO-3201
Aard te reinigen oppervlak: Polyetheen
Profielafmetingen: 160 mm
Reiniging door uitvoeren van de stappen zoals beschreven in artikel 01.13.07 van deel 3.
ja
210090
Riool reinigen onder hoge druk (PE200 mm)
m
8600
25
75
99
Riool reinigen onder hoge druk (PE200 mm)
Situering zie tekening nummer BG4567-101-100-TE-BO-3201
Aard te reinigen oppervlak: Polyetheen
Profielafmetingen: 200 mm
Reiniging door uitvoeren van de stappen zoals beschreven in artikel 01.13.07 van deel 3.
ja
210110
Riool reinigen onder hoge druk (PE225 mm)
m
2400
25
75
99
Riool reinigen onder hoge druk (PE225 mm)
Situering zie tekening nummer BG4567-101-100-TE-BO-3201
Aard te reinigen oppervlak: Polyetheen
Profielafmetingen: 225 mm
Reiniging door uitvoeren van de stappen zoals beschreven in artikel 01.13.07 van deel 3.
ja
210120
Riool reinigen onder hoge druk (PE250 mm)
m
7400
25
75
99
Riool reinigen onder hoge druk (PE250 mm)
Situering zie tekening nummer BG4567-101-100-TE-BO-3201
Aard te reinigen oppervlak: Polyetheen
Profielafmetingen: 250 mm
Reiniging door uitvoeren van de stappen zoals beschreven in artikel 01.13.07 van deel 3.
ja
210130
Riool reinigen onder hoge druk (PE315 mm)
m
9000
25
75
99
Riool reinigen onder hoge druk (PE315 mm)
Situering zie tekening nummer BG4567-101-100-TE-BO-3201
Aard te reinigen oppervlak: Polyetheen
Profielafmetingen: 315 mm
Reiniging door uitvoeren van de stappen zoals beschreven in artikel 01.13.07 van deel 3.
ja
210140
Riool reinigen onder hoge druk (PE355 mm)
m
1500
25
75
99
Riool reinigen onder hoge druk (PE355 mm)
Situering zie tekening nummer BG4567-101-100-TE-BO-3201
Aard te reinigen oppervlak: Polyetheen
Profielafmetingen: 355 mm
Reiniging door uitvoeren van de stappen zoals beschreven in artikel 01.13.07 van deel 3.
ja
210150
Riool reinigen onder hoge druk (PP125 mm)
m
260
25
75
99
Riool reinigen onder hoge druk (PP125 mm)
Situering zie tekening nummer BG4567-101-100-TE-BO-3201
Aard te reinigen oppervlak: Polypropyleen
Profielafmetingen: 125 mm
Reiniging door uitvoeren van de stappen zoals beschreven in artikel 01.13.07 van deel 3.
ja
210160
Riool reinigen onder hoge druk (PVC 160 mm)
m
350
25
75
99
Riool reinigen onder hoge druk (PVC 160 mm)
Situering zie tekening nummer BG4567-101-100-TE-BO-3201
Aard te reinigen oppervlak: PVC
Profielafmetingen: 160 mm
Reiniging door uitvoeren van de stappen zoals beschreven in artikel 01.13.07 van deel 3.
ja
210170
Riool reinigen onder hoge druk (PVC 200 mm)
m
1900
25
75
99
Riool reinigen onder hoge druk (PVC 200 mm)
Situering zie tekening nummer BG4567-101-100-TE-BO-3201
Aard te reinigen oppervlak: PVC
Profielafmetingen: 200 mm
Reiniging door uitvoeren van de stappen zoals beschreven in artikel 01.13.07 van deel 3.
ja
6
Uitvoeren werkzaamheden raamovereenkomst
.....
610010
Opstellen van een deelopdracht.
keer
4
10
01
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-04-14
Opstellen van een deelopdracht.
.....
Eventueel bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
3
1
Met inbegrip van het maken van het verkeersplan
.....
Eisen aan het verkeersplan vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.
4
1
Met inbegrip van het maken van de volgende tekeningen:
Situering te reinigen leidingen
Te maken tekeningen vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.
ja
610020
Aanvoeren van materieel.
keer
4
10
01
21
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2019-10-22
Aanvoeren van materieel.
.....
Eventueel bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
1
2
Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s).
2
Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.
ja
610030
Aanleveren van revisiegegevens.
keer
4
10
01
41
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2019-11-12
Aanleveren van revisiegegevens.
Betreft revisie van de gereinigde leidingen
Eventueel bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever
.....
Eventueel bijzonderheden vermelden.
ja
610040
Aanleveren van revisiegegevens.
keer
4
10
01
41
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2019-11-12
Aanleveren van revisiegegevens.
Betreft:: Rapportage debietmetingen
Eventueel bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever
.....
Eventueel bijzonderheden vermelden.
4
9
Rapportage met verslag van de debietmetingen voor- en na het reinigen. Uitwerking van de resultaten.
ja
610050
Beschikbaar stellen van personeel en materieel
uur
10
10
01
99
Beschikbaar stellen van personeel en materieel
Betreft het beschikbaar stellen van personeel en materieel voor het reinigen van persleiding en drukriolering op afroep van de opdrachtgever.
ja
610060
Beschikbaar stellen van personeel en materieel
dag
4
10
01
99
Beschikbaar stellen van personeel en materieel
Betreft het beschikbaar stellen van personeel en materieel voor het reinigen van persleiding en drukriolering op afroep van de opdrachtgever.
ja
610070
Toepassen van stalen rijplaten
m
100
10
01
99
Toepassen van stalen rijplaten
Betreft het toepassen van stalen rijplaten en voor het bereiken van de doorspuitpunten welke niet toegankelijk zijn via verharding.
Afmeting rijplaten: ca. 1,3 x 6 meter,dik 13mm
ja
610080
Toepassen van kunststof rijplaten
m
100
10
01
99
Toepassen van kunststof rijplaten
Betreft het toepassen van kunststof
rijplaten voor het bereiken van de doorspuitpunten welke niet toegankelijk zijn via verharding.
Afmeting rijplaten: ca. 1x 3 meter,dik 20
ja
TRANSPORT SUBTOTAAL
9
Staartposten
91
Korting
919990
Korting
%
92
Uitvoeringskosten
.....
929990
Uitvoeringskosten
%
93
Algemene kosten
.....
939990
Algemene kosten
%
94
Winst en risico
.....
949990
Winst en risico
%
96
Bijdragen
.....
960010
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
%
0.15
Gemeente Lansingerland
Raamovereenkomst reinigen drukriolering en persleidingen DEFINITIEF V1
Besteknummer: 24-008-01-BST-01
3. Bepalingen
01
Algemeen en administratief
01
Algemene bepalingen
01
2020-05-31
definitief vastgesteld
2020-05
2020-05-31
Van toepassing zijnde bepalingen
01
Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
02
De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
10
Overige algemene bepalingen
01
Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade anders dan de kosten van werkonderbreking, welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.10 van de Standaard 2015 de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de Aannemer
02
Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
03
In het geval van aanspraken van Derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaring verplichting geldt, zal de Aannemer alle schade en kosten van de Opdrachtgever vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaat kosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.
04
In aanvulling op paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012 dient de aannemer minimaal 10 werkdagen voordat hij voornemens is om werkzaamheden op particulier terrein uit te voeren contact op te nemen met de eigenaar en/of gebruiker van dit terrein.
05
De Aannemer stemt zijn planning, werkwijze en inzet af met de eigenaar/gebruiker.Indien de afstemming leidt tot hogere uitvoeringskosten, behoren deze kosten tot het risico van de Aannemer . De Aannemer stelt de directie UAV schriftelijk in kennis van de gemaakte afspraken.
06
De Aannemer neemt het terrein samen met de eigenaar en/of gebruiker op. Hiervan maakt hij een verslag, waarvan hij een mede door de eigenaar/gebruiker
ondertekend exemplaar aan de directie verstrekt.
07
Na beëindiging van de werkzaamheden op het terrein, neemt de Aannemer tezamen met de eigenaar/gebruiker wederom het terrein op.
08
Indien het terrein tot genoegen van de eigenaar/gebruiker is opgeleverd maakt de Aannemer hiervan rapport op die mede door de eigenaar/gebruiker is ondertekend. De Aannemer verstrekt een ondertekend exemplaar, digitaal in PDF formaat, aan de directie. Indien een dergelijk rapport ontbreekt, leidt dit tot onthouding van de goedkeuring van het werk.
09
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient er minimaal 1 persoon aanwezig te zijn die de Nederlandse taal goed spreekt en schrijft.
02
Betalingsregelingen: aannemingssom
04
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-03-31
RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.
Bij deelopdrachten zoveel mogelijk gebruik maken van de betalingsregeling in artikel 01.02.04 van de Standaard. Dit artikel alleen opnemen in het geval van deelopdrachten met een kleine som van de deelopdracht, teneinde de solvabiliteit van de aannemer niet in gevaar te brengen.
05
Betalingsregelingen: Declaraties
01
Indienen declaraties
04
In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van de Standaard 2015 vindt verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen alleen dan plaats indien deze schriftelijk zijn opgedragen
05
De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 richten aan de opdrachtgever. De declaratie digitaal versturen naar e-mailadres: efactuur@lansingerland.nl
06
Goedgekeurde bestekswijzigingen dienen per betalingstermijn afzonderlijk van de overeenkomst gedeclareerd te worden.
07
Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie (termijn, meerwerkdeclaratie) bij de desbetreffende Opdrachtgever, e.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief:
-formele projectnaam en besteknummer;
-nummer van de opdrachtbrief;
-FCL/ECL- nummer (of verplichtingennummer);
-Naam en paraaf directie UAV;
-aard en volgnummer van de declaratie.
08
Declaraties welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief de daarop betrekking hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie UAV, zoals bedoeld in § 3 van de UAV 2012.
09
Bij de declaratie dient een exemplaar van de door de directie UAV goedgekeurde en geparafeerde termijn te worden gevoegd.
10
Indien de resultaten van (delen van) de Aannemingsovereenkomst niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de Opdrachtgever bevoegd om de betaling van het betwiste deel van een declaratie geheel of gedeeltelijk op te schorten. In een dergelijk geval heeft de Aannemer geen recht op vergoeding van rentekosten vanwege openstaande bedragen.
08
Bijdragen
01
2015-01-01
definitief vastgesteld
2015-01
2015-01-01
Bijdrage RAW-systematiek
01
Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald.Op de inschrijvingsstaat tevens een bestenspost '960010 Bijdrage RAW-systematiek' opnemen.
03
2020-05-31
definitief vastgesteld
2020-05
2020-05-31
Bijdrage RAW-systematiek
01
Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald.
Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost '960010 Bijdrage RAW-systematiek' opnemen.
04
2020-05-31
definitief vastgesteld
2020-05
2020-05-31
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving
01
Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.
Opnemen als de Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving wordt verlangd.
Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost '960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' opnemen.
09
Kabels en leidingen
04
Verplichtingen van de aannemer met betrekking tot graafwerkzaamheden
01
In aanvulling op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.09.02 van de Standaard 2015 moet de Aannemer de ligging van de aanwezige appendages van de kabels en leidingen, door middel van piketten of wegenverf markeren.
02
Binnen een afstand van 2 m t.o.v. aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van materialen plaatsvinden
03
Brandkranen, sifons, afsluiters en kabelmoffen, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie UAV aan te wijzen delen moeten steeds te voet bereikbaar en bedienbaar blijven
11
Verband met andere werken
01
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-04-01
Werken, die in elkander grijpen
01
In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het installeren van doorspuitpunten;
- Het in- en uitschakelen van de gemalen
- Gemalenstop op aanvraag van HHVD of HHSK;
De desbetreffende in elkander grijpende werken vermelden. Voor de coördinatie van deze werken wordt verwezen naar par. 31 lid 2 van de UAV 2012
02
De Aannemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen werk, tevens werken door Derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele afstemming als gevolg van deze werken door Derden komen niet voor verrekening in aanmerking.
03
In afwijking van lid 2 van § 31 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van de in elkander grijpende werken door de Aannemer van dit bestek. Hij overlegt hiertoe met de Aannemer van de in lid 01 genoemde werkzaamheden. De directie UAV participeert in deze overleggen.
12
Maatregelen in het belang van het verkeer
06
Veiligheid in de omgeving
01
De Opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
02
De Aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven
03
De Aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de Aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de Aannemer worden vergoed op basis van een door de Aannemer in te dienen declaratie.
04
De Aannemer draagt er zorg voor dat werknemers gebruik maken van de aanwezige sanitaire voorzieningen op het werk.
Werknemers die bij nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV het werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de Aannemer geen recht doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet.
13
Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
06
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-04-02
Algemeen
02
Minimaal 2 weken voorafgaand aan de gedachte feitelijke start van de werkzaamheden dient de Aannemer een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de UAV 2012, digitaal in PDF-formaat te verzenden aan de directie UAV.
Het schema dient inzicht te geven in:
-de volgorde van uitvoering;
-de wijze van uitvoering;
-tijdsduur van de uitvoering per werkvak.
03
Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie
04
Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd, omvattende:
In te zetten materieel, in te zetten medewerkers en de te nemen verkeersmaatregelen.
Waarbij rekening moet worden gehouden met de onderstaande volgorde van werkzaamheden:
1.Opstellen risicoanalyse met beheersmaatregelen;
2.Opzoeken inprikpunten en/of afsluiters;
3.Voorstel maken voor inbouwen inprikpunten en/of afsluiters;
4.Gemeente heeft 4 weken de tijd om dit te realiseren
5.Voorstel maken van waar naar waar reinigen
6.Coördineren werkzaamheden voor:
- Inlichten hoogheemraadschap
- uit/inschakelen gemalen
7.Na realisatie inprikpunten/afsluiters het werk uitvoeren zoals beschreven bij artikel 01.13.07.
De aannemer moet duidelijk in zijn tijdschema aangeven wanneer dit op de planning staat.
05
De aannemer dient bij meldingen en calamiteiten binnen 24 uur de werkzaamheden uit te voeren en de problemen te verhelpen. De werkwijze bij meldingen en calamiteiten dient opgenomen te worden in het werkplan.
07
Werkwijze reiniging
01
De reiniging van de leidingen dient volgens onderstaande volgorde te worden uitgevoerd:
1. Het vooraf bepalen van het debiet van de te reinigen leiding d.m.v. een debietmeter. Bij leidingen vanaf 200 mm mag het meten worden gedaan m.b.v. een flowmeter in het gemaal. Debietmeting verwerken in rapportage
2.Leegpompen van achterliggende gemalen;
3.Leegpompen van ontvangstgemaal en deze schoonspuiten;
4.Spoelen van de leiding om te controleren of er verstoppingen of lekkages aanwezig zijn;
5.Bepalen van de vuillast;
6.Visuele controle of hoeveelheid aangeboden water gelijk is aan hoeveelheid ontvangen water;
7.Eerste ronde foampiggen afmeting foampig aanpassen aan vuillast bij veel vuillast dient er een kleiner foampig te worden gebruikt dan de diameter van de te reinigen leiding (deze ronde 3 keer per leiding uitvoeren)
8.Tweede ronde foampiggen met grotere foampig dan bij punt 7 (deze ronde 3 keer per leiding uitvoeren);
9.Derde ronde foampiggen met overmaatse foampig (deze ronde 3 keer per leiding uitvoeren)
10.Het, indien nodig, tijdens het uitvoeren van het proces de ontvangst put leegzuigen;
11.Het aan het einde van het reinigingsproces reinigen en leegzuigen van de ontvangst put
12.Uitvoeren debietmeting na uitvoeren reinigingsproces. Debiet meting uitvoeren zoals bij 1 is beschreven. Debietmeting verwerken in rapportage.
13. Lozen van uitkomend slib/water op een nader in overleg met de directie te bepalen locatie binnen de gemeentegrenzen.
02
De werkzaamheden uit te voeren van doorspuitpunt naar ontvangstgemaal en terug tot aan de verst liggende gemalen.
08
Revisie
01
Na uitvoeren reinigingen dient de aannemer een opleveringsrapport aan te leveren met daarin opgenomen de volgende gegevens:
-Beschrijving waar de foampig er in is gegaan en waar deze er uit komt
-Ijkrapport debietmeter
-Debietmeting vooraf en achteraf
-Foto's:
"Foto 1 - afstand van de foampig installatie + afsluiters +/- 10 meter met de omgeving er goed op
"Foto 2 - afstand van de foampig installatie + afsluiters +/- 2 meter
"Foto 3 - bovenaanzicht van afsluiter 1 met de putdeksel eraf
"Foto 4 - bovenaanzicht van de lanceerinrichting met de putdeksel eraf
"Foto 5 - bovenaanzicht van afsluiter 1 met de putdeksel eraf
-Ingevulde excel sheet bijlage 6 hierin opgenomen inprikpunten en afsluiters
-Revisietekeningen digitaal in DWG. Op onze beheergegevenskaart aangeven welke strengen er zijn gereinigd en waar er inprikpunten/afsluiters/overige bijzonderheden zijn gevonden en/of aangebracht
16
Verzekeringen
03
Verzekeringen door de opdrachtgever
01
De opdrachtgever sluit bij Raetsheren van Orden BV voor zijn rekening en mede te behoeve van de architect, adviseurs, de constructeurs, aannemers en onderaannemers een bouwverzekering (C.A.R.-verzekering). Voor zover van toepassing vindt dekking plaats op basis van de voorwaarden die vermeld zijn in de dekkingsomschrijving van de bouwverzekering welke op verzoek van de aannemer verstrekt wordt.
02
De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
03
Als verzekerde som zal gelden het bedrag van de aannemingssom(men), verhoogd met leveringen van de directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd de BTW.
04
De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
05
De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
06
Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
Op deze verzekering zijn per gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit één dezelfde oorzaak de volgende eigen risico's van toepassing.
EUR 2.500,-- voor schade aan het werk;
EUR 2.500,-- voor aansprakelijkheidsschaden;
EUR 2.500,-- voor schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever; EUR 250,-- voor schade aan eigendommen bouwdirectie en personeel.
07
Bij schade dient de aannemer deze onmiddellijk te melden bij de opdrachtgever en de bouwdirectie. Als er zich een noodsituatie voordoet waarbij directe actie vereist is, kan contact worden opgenomen met de schadeafdeling van Raetsheren van Orden BV. Buiten kantoortijden wordt doorgeschakeld naar een expertisebureau die (in overleg met de opdrachtgever) beslist wat er moet gebeuren. Een ontvangen aansprakelijkstelling dient de partij die deze aansprakelijkstelling heeft ontvangen onmiddellijk te melden bij de opdrachtgever en de bouwdirectie.
08
De directie UAV beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
09
De uit hoofde van de verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen worden aan de aannemer uitbetaald al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd
05
Schades
01
Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal , naast de herstelkosten, een korting worden toegepast van:
-honderd euro (€ 100,--) per m2 beschadigde verharding;
-honderd euro (€ 100,--) per beschadigd object.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de herstelkosten.
02
Indien de Aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals genoemd in lid 01.
03
Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de Aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.
04
In aanvulling op § 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de Aannemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.
19
Arbeidsomstandigheden
01
Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan).
04
Binnen 2 weken na de Opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de Aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit , gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze Aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen.
05
Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde informatie de volgende gegevens bevatten:
- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met vermelding van de contactpersonen;
- de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de Aannemer(s);
- de dagindeling met arbeids- en rustdagen;
- de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de verontreiniging, de arbeidshygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de Aannemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht;
- het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a. merk, type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding van de instantie die de keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt;
- de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;
- de handelswijze bij alarmsituaties;
- het type van het alarmsysteem;
- de handelswijze bij E.H.B.O gevallen;
- namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;
- namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar wordt gewerkt.
06
Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk direct voor aanvang van de werkzaamheden houdt de Aannemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en, zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids- en Gezondheidsplan met deze betrokkenen door te spreken. De Aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de "Dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid" uit. De Aannemer draagt tevens zorg voor een schriftelijke verslag van deze bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.
02
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-04-02
Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
03
In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard 2015 moet de Aannemer een coördinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De Aannemer moet borgen dat deze coördinator de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent.
Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de Aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2015, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
04
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie UAV.
05
Voorwaarden medewerkers aannemer
01
De Aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:
a.aangifte doet op het Gemeentehuis van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de uitvoering van de inzamelwerkzaamheden worden aangetroffen;
b.zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct gedraagt ten opzichte van de omgeving;
c.de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen van de toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;
d.aanwijzingen van de directie UAV onmiddellijk en stipt opvolgt. De Opdrachtgever kan eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst, doorgeven aan de opzichter . Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet verrekend
06
Voorkomen milieuschade
01
Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te bevatten. Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen regenwater in de bak kan komen.
02
De te bewaren brandstoffen moeten worden opgeslagen op een door de directie UAV aan te wijzen locatie.
03
Indien naar het oordeel van de directie UAV de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de Aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De Aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie UAV genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie UAV. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV 2012.
21
RAW-raamovereenkomst
11
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-04-01
RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet
01
De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste € 230.000,00. exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.
Te verwachten omzet vermelden. In geval lid 01 wordt opgenomen, dan ook lid 02 opnemen.
02
Voor het geval de som van de verrekende bedragen van alle deelopdrachten met inbegrip van alle bijkomende werkzaamheden als bedoeld in artikel 01.21.06 van de Standaard, lager is dan het in lid 01 genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen.
Dit laat onverlet het recht van aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.
In geval lid 02 wordt opgenomen, dan ook lid 01 opnemen.
12
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-04-02
RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid
01
Binnen de RAW-raamovereenkomst worden na twee jaar de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het derde contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw’ voor ‘totaal gww’ (reeks 2010 = 100).
Voor de grondslagen voor de indexering zijn verschillende mogelijkheden. Die mogelijkheden zijn in lid 01, lid 02, lid 03 en lid 04 van dit artikel beschreven. De berekeningsformule is beschreven in lid 05. De bestekschrijver moet een keuze maken uit lid 01, lid 02, lid 03 of lid 04, maar moet daarbij altijd het vaste lid 05 opnemen.
05
De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1– B0)/B0·100,0 = …. % (afgerond op één decimaal), waarin:
B0= de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1= de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Lid 05 altijd opnemen.
23
Communicatie
02
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-04-01
Bouwvergaderingen
01
Bij elke deelopdracht zal er voor aanvang werk een bouwvergadering worden belegd. De opdrachtgever stelt de notulen op. De notulen worden door beide partijen ondertekend.
02
De Aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
25
Riolering
3
Rioolreiniging
3
Informatie-overdracht, Rioolreiniging
05
Water voor rioolreiniging
21
Water t.b.v. rioolreiniging kan worden onttrokken uit het oppervlaktewater binnen de gemeente grenzen.
22
De hoeveelheid onttrokken water dient door de aannemer te worden gemeten en te worden geregistreerd in het weekrapport;
62
Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
0
Algemeen
5
Bijbehorende verplichtingen
01
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-04-02
Maatregelen in het belang van het verkeer
01
Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
Het is niet altijd nodig een plan van aanpak op te stellen. Voor wegen buiten de bebouwde kom wordt wel altijd een plan gevraagd.
02
Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
03
Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.
04
Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het doorgaand verkeer mogen worden afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te allen tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.
Gemeente Lansingerland
Raamovereenkomst reinigen drukriolering en persleidingen DEFINITIEF V1
Besteknummer: 24-008-01-BST-01
Vrij gedeelte na overeenkomst
01
.....
.....
Gemeente Lansingerland
Raamovereenkomst reinigen drukriolering en persleidingen DEFINITIEF V1
Besteknummer: 24-008-01-BST-01
Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten
01
.....
.....
Gemeente Lansingerland
Raamovereenkomst reinigen drukriolering en persleidingen DEFINITIEF V1
Besteknummer: 24-008-01-BST-01
Inschrijvingsbiljet
Behoort bij:
2019-03
.....
I N S C H R I J V I N G S B I L J E T
De hierna te noemen inschrijver(s):
A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)
gevestigd te:
KVK-nummer:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
2019-03
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)
te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.
Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
het Aanbestedingsreglement Werken 2016.
(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
Gedaan op
(datum), te
(plaats).
De inschrijver(s)
A) (handtekening)
(naam)
(functie)
B) (handtekening)
(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)
(functie)
Gemeente Lansingerland
Raamovereenkomst reinigen drukriolering en persleidingen DEFINITIEF V1
Besteknummer: 24-008-01-BST-01
Inschrijvingsstaat
Behoort bij:
2019-03
.....
I N S C H R I J V I N G S S T A A T
Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):
A)
gevestigd te:
B)
gevestigd te:
C)
gevestigd te:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)