Arial 11 9 2020-05 2023-09 1.10 01/09/2021 BJ7066-BRM-01 BRM Swifterbant-Zuid (C1) 2024-04-09 2024-07-17 0123 147681 1900-01-01 0009 F52C41166CF76E964C43EC53C1B3013F Bouwrijp maken De Luwte fase 1 Swifterbant-Zuid
BPD Ontwikkeling BV WERKBESTEK
Besteknr.: BJ7066-BRM-01 Versie D1.0 Bouwrijp maken De Luwte fase 1 Swifterbant-Zuid
BPD Ontwikkeling BV WERKBESTEK
Besteknr.: BJ7066-BRM-01 Versie D1.0 Vrij gedeelte voor bestek 01 BESTEK EN VOORWAARDEN BESTEK EN VOORWAARDEN Bouwrijp maken van De Luwte fase 1 Swifterbant-Zuid Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling BV Besteknr. BJ7066-BRM-01 Zwolle, 17 juli 2024 Status: WERKBESTEK Versie: D1.0 naam datum Opsteller: MBa17-07-2024 Royal HaskoningDHV is lid van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen Bouwrijp maken De Luwte fase 1 Swifterbant-Zuid
BPD Ontwikkeling BV WERKBESTEK
Besteknr.: BJ7066-BRM-01 Versie D1.0 1. Algemeen 01 Opdrachtgever BPD Ontwikkeling B.V. De Brand 30 3823 LK Amersfoort Postadres: Postbus 1 3800 AA Amersfoort Telefoon: 033-453 41 11 Email: ontwikkeling.nom@bpd.nl Website: www.bpd.nl Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
02 Directie In de opdrachtbrief worden door de opdrachtgever één of meerdere personen aangewezen als de directie. Voorbeeld:De directie zal worden gevoerd door ......................Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
03 Locatie Het plangebied is gelegen aan de zuidzijde van Swifterbant tussen de Bisonweg aan de westzijde en de Biddingweg aan de zuid- en oostzijde. Aan de noordzijde sluit het plangebied aan op de bestaande paardenweides nabij het Bospad. De omvang van het totale plangebied is 40 ha. De eerste fase betreft ca. 17 ha. waar ca. 240 woningen en een 2-tal appartementen gerealiseerd gaan worden. De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden.
04 Algemene beschrijving Het werk bestaat in hoofdzaak uit het bouwrijp maken van de eerste fase van De Luwte ten behoeve van de woningbouw. Hierbij komen in hoofdzaak de volgende werkzaamheden aan de orde: a.grondwerkzaamheden (ontgraven cunetten, riool- en drainagesleuven); b.aanleg rioleringen, drainage en duikers; c.aanbrengen van funderingslagen (bouwwegen); d.aanbrengen van asfaltverharding (hoofdontsluitingsroute door het projectgebied); e.uitzetten K&L-tracés; f.overige bijkomende werkzaamheden. Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.Geen hoeveelheden opnemen.Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
05 Tijdsbepaling 1.Het werk dient uiterlijk 31 december 2024 afgerond en opgeleverd te zijn, m.u.v. de uit te voeren werkzaamheden op terrein achter de woning Bisonweg 11 welke in de loop van het jaar uitgevoerd gaan worden. 2.Op uiterlijk 30 november 2024 dienen de eerste delen van het werk dusdanig afgerond te zijn dat de nutsbedrijven kunnen starten met uitvoering K&L-werkzaamheden. 3.De opstallen en verhardingen op het perceel achter de woning van Bisonweg 11 worden in het laatste kwartaal van 2024 gesloopt en verwijderd. Er dient hierdoor rekening gehouden te worden met de uitvoering van de BRM werkzaamheden op dit deel van het projectgebied op een later stadium niet aaneengesloten met de overige werkzaamheden. Deze werkzaamheden uitvoeren begin 2025 waarbij de uitvoeringsplanning hiervan in nadere afstemming tussen aannemer en opdrachtgever zal worden vastgesteld. 4.Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt 0,05% van de aanneemsom per werkdag, met een minimum van € 2.500,-- per kalenderdag. 5.Het bedrag van de korting voor elke werkdag dat de inspectie- en revisiegegevens bedoeld in 25.13.02 en 25.42.01 van deel 3 van dit bestek te laat worden geleverd bedraagt €1.000,-- per werkdag. 6.In verband met paragraaf 42 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de in de lid 1, 2 en 3 genoemde termijnen niet met elkaar in verband staan. Dit artikel opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.07 invulling te geven aan het bevorderen van de binnenjaarlijkse continuïteit.Datum van oplevering vermelden.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van met het werk in verband staande werken zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, de voorgaande tekst vervangen door de navolgende:
Datum van oplevering of uitvoeringstermijn vermelden; zie ook par. 8 van de UAV 2012.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
06 Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden. Indien geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'.
07 Kwaliteitsborging Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard 2020. Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. Eventueel verlangd kwaliteitssysteem vermelden.
08 Bestekshoeveelheden en prijs De aannemer krijgt gelegenheid, nadat de opdrachtgever heeft aangegeven dat de aannemer de beste aanbieding heeft gedaan, om de hoeveelheden te controleren en na te rekenen. Op basis hiervan wordt een voor het totale werk een vaste niet verrekenbare prijs vastgesteld. Het opvoeren van een korting als genoemd in de inschrijvingsstaat onder éénmalige kosten is niet toegestaan. Een eventueel door de aannemer te geven korting dient in de eenheidsprijzen te zijn verwerkt. Indien de aannemer toch een korting bij de eenmalige kosten heeft gerekend is dit voor de opdrachtgever een van de redenen om een offerte niet in behandeling te nemen. Op basis van de door de aannemer te controleren hoeveelheden dient de aannemer met de opdrachtgever tot een vaste prijsafspraak te komen welke gestand blijft tot einde werk. BPD Ontwikkeling BV houdt zich het recht voor om, ongeachte de toepassing van de RAW-systematiek, zelf een afweging te maken welke aanbieding van deze vrijblijvende offerte-aanvraag het beste past en niet automatisch de laagste prijs aan te houden. Tevens kan BPD Ontwikkeling BV besluiten om, indien de aanbiedingen niet passend worden bevonden, niet tot opdracht over te gaan. 09 Business Partner Due Diligence Wij hechten er aan uitsluitend zaken te doen met relaties die integer zijn. Dit brengt onder meer met zich mee dat wij een inschatting maken van de integriteitrisico’s die kunnen ontstaan bij het aangaan en het onderhouden van onze relaties. Daarom voeren wij een Business Partner Due Diligence (BPDD) onderzoek uit. Belangrijke doelstellingen van dit onderzoek zijn: bijdragen aan het vertrouwen van partners in onze samenwerking en in onze branche, en zaken te doen met partijen die passen bij ons risicoprofiel. Door het (BPDD) onderzoek zijn wij beter in staat reputatierisico’s voor alle betrokken partijen te beperken tot een acceptabel niveau. Wij vragen dan ook uw medewerking aan dit (BPDD) onderzoek en verzoeken u in dit kader in ieder geval de volgende informatie zo spoedig mogelijk aan ons te doen toekomen: 1.Opgave van de namen (identiteit) van alle zogenaamde ‘uiteindelijk belanghebbenden’ van uw organisatie. Een uiteindelijke belanghebbende is iedere natuurlijke persoon die direct of indirect middels bijgaand UBO-formulier (bijlage 05): -een belang houdt van meer dan 25 procent in het (aandelen)kapitaal van uw organisatie; of -meer dan 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in uw organisatie; of -feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in een relatie; of - begunstigde is van 25 procent of meer van het vermogen van uw organisatie; of - een bijzondere zeggenschap heeft over 25 procent of meer van het vermogen van een relatie. 2.Indien eigendom van én zeggenschap in uw organisatie niet in handen is van één uiteindelijk belanghebbende (dus 100% eigendom én zeggenschap volledig in één hand) dan verzoeken wij u ter onderbouwing van de eigendom- en zeggenschapsstructuur ons aanvullende documenten te doen toekomen, bijvoorbeeld: -een getekende verklaring van uw accountant, notaris of advocaat aangaande de eigendom- en zeggenschapsstructuur, waarin in ieder geval is opgenomen een expliciete bevestiging omtrent de juistheid en volledigheid van de opgave van de uiteindelijk belanghebbenden; of - kopie van maatschap/ VOF / CV overeenkomst; of - ingevulde en getekende versie van het bijgesloten formulier ‘Vaststelling eventuele uiteindelijk belanghebbende(n) bij rechtspersonen’; of - aandeelhoudersregister van de STAK, daarnaast graag een toelichting waarom gekozen is voor een stichting administratiekantoor in de juridische structuur. Van alle uiteindelijke belanghebbenden c.q. vertegenwoordiger(s) die op het UBO-formulier worden ingevuld, ontvangen wij graag een kopie van een identiteitsbewijs (geen rijbewijs) welke nog minimaal drie maanden geldig is. Wij behouden ons het recht voor aanvullende informatie op te vragen wanneer wij dit in het licht van het Business Partner Due Diligence onderzoek noodzakelijk achten. Wellicht ten overvloede: uw gegevens worden met de grootst mogelijke discretie behandeld en worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. 2. Beschrijving Bouwrijp maken De Luwte fase 1 Swifterbant-Zuid
BPD Ontwikkeling BV WERKBESTEK
Besteknr.: BJ7066-BRM-01 Versie D1.0 2.1. Algemene gegevens 01 Tekeningen De volgende tekeningen zijn onderdeel van dit bestek, allen met voorvoegsel BJ7066-RHD-ZZ-L1-DG-C-: Tekeningnr.omschrijving:Blad:Versie:Datum: 221001Verharding Situatie1/2201-07-2024 221002Verharding Situatie2/2201-07-2024 231001Riolering, Drainage en K&L1/2201-07-2024 Situatie 231002Riolering, Drainage en K&L2/2201-07-2024 Situatie 231001Verharding en riolering1/1201-07-2024 Profielen en details 02 Peilen en hoofdafmetingen 1.In aanvulling op paragraaf 28 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor het uitzetten van de aslijnen en coördinaten alsmede het in stand houden van de aslijnen, coördinaten en verklikpunten. De aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten). 2. De aannemer dient enkele hoogtematen te relateren van vaste N.A.P. bouten van Rijkswaterstaat. De nieuwe peilmerken op deugdelijke wijze plaatsen buiten de grenzen van de uit te voeren werkzaamheden en afzetten met afsluitbare hekwerken. De peilmerken dienen ter controle aan de directie te worden aangeboden. 3.Plaatsbepaling: de aannemer dient het werk digitaal uit te zetten in x-,y- en z-coördinaten. Waar het werk aansluit op bestaand werk, dient de maatvoering van het werk aan te sluiten op de maatvoering van het bestaande werk. 4.Aannemer is tevens verantwoordelijk voor het aanbrengen van een vast hoogtemerk, te verklikken op een vast punt, binnen het projectgebied welke benut kan worden door derden. 03 Kwaliteitsborging Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende Stoppunten: 1.Goedkeuring van directie op kwaliteitsplan en V&G plan voor start werkzaamheden; 2.Na inmeting terrein voorafgaand aan de werkzaamheden; 3.Na rioolinspectie en afgifte inspectierapport voorafgaand aan aanbrengen verhardingen. 4.Controle ontgraving en afwerking cunetten voorafgaand aan aanbrengen funderingslagen. BIJWOONPUNTEN: 1. Controle aanbrengen eerste 50 m riolering voorafgaand aan aanvullen sleuven; 2Afwerking en verdichting eerste 50 m zandcunet. 3. Aanbrengen en verdichten eerste 50 m funderingslaag. 4.Aanbrengen eerste 50 m asfaltverharding. In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen alsmede in de eerste bouwvergadering aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven. Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.
04 Bijlagen De volgende bijlagen behoren tot het bestek: 01. Inschrijvingsbiljet 02. Inschrijfstaat 03.V&G plan ontwerpfase 04. Grondbalans 05. Opzet termijnstaat BRM De Luwte fase 1 06.Principedetail drainageput (Fig. 12.6 Handboek openbare Ruimte gemeente Dronten) 07. Milieukundig rapporten a.Verkennend bodemonderzoek Bisonweg 11 (Econsultancy d.d. 22-12-20) b.Waterbodemonderzoek Bisonweg 11 (Econsultancy d.d. 30-09-20) c.Aanvullend grondwateronderzoek Bisonweg 11 (Econsultancy d.d. 10-02-21) 08. Verkennend archeologisch booronderzoek (Econsultancy d.d. 23-09-20) 09.Programma van Eisen Archeologische begeleiding aanleg riolering deelgebied De Luwte fase 1 en 2 (Green Archaeology dd. 28-05-2024) 10. Waterhuishoudingsplan Swifterbant-Zuid (RHDHV 26-04-2024) 11. Ecologische inventarisatie Swifterbant-Zuid (BügelHajema d.d. 23-09-2020) 12. Nader onderzoek beschermde soorten Swifterbant-Zuid (BügelHajema d.d. 27-10-2020) 13.Ontheffing Wet natuurbeschemring (Provincie Flevoland d.d. 02-04-2024) Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard).
Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard. Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld: -grondmechanische gegevens-waterstanden-schouwvoerend lichaam-op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten-enzovoort
05 Gegevens ten behoeve van bemalingen De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek: -zie bijlage 10 Waterhuishoudingsplan Swifterbant-Zuid. Het bestek moet ten minste de bij sub a. tot en met sub d. vermelde gegevens bevatten. Zonder deze gegevens is de aannemer in veel gevallen niet in staat om de wijze van bemalen en de daarmee samenhangende kosten en risico's en de hoeveelheid te onttrekken en te lozen grondwater in te schatten. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Handleiding RAW Systematiek.
Bouwrijp maken De Luwte fase 1 Swifterbant-Zuid
BPD Ontwikkeling BV WERKBESTEK
Besteknr.: BJ7066-BRM-01 Versie D1.0 2.2. Nadere beschrijving Bouwrijp maken De Luwte fase 1 Swifterbant-Zuid
BPD Ontwikkeling BV WERKBESTEK
Besteknr.: BJ7066-BRM-01 Versie D1.0 2.2. Verklaring 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 11 GRONDWERKZAAMHEDEN ..... 110 GROND ONTGRAVEN 1101 ONTGRAVEN CUNETTEN ..... 110110 Grond ontgraven uit cunetten rijbanen. m3 2815 22 01 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-01-20 Grond ontgraven uit cunetten rijbanen. Betreft grondontgraving t.b.v. de te realiseren cunetten bouwwegen incl. parkeervakken Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor watergangen met een bodembreedte tot 8 m kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 22.11.
Voor baggerwerk de hoofdcodes van werkcategorie 18 toepassen.
Voor het graven van sleuven kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 23.01 of 24.01. Grondsoort: zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven. 2 1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingshoogte deficode 2-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen 4 1 Taluds 1 : 0 5 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 6 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving 1 2 Grondsoorten gescheiden ontgraven Grondsoorten en laagdiktes en eventuele bijzonderheden vermelden 3 2 Ontgravingsbreedte op bodem van 6,00 tot 7,00 m Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingsbreedte extra besteksposten toevoegen 1102 ONTGRAVEN (RIOOL)SLEUVEN ..... 110210 Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf. m3 43900 24 01 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-24 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft ontgraving DWA-, RWA-drainagesleuven, gerekend vanaf onderzijde cunet ontgraven volgens bestekspostnr. 110110 Gezamenlijke sleuf voor zowel DWA- als HWA-riool waartussen de drain meegelegd moet worden Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Tevens bestaand dan wel nieuw tracé, samengesteld profiel e.d. aangeven.
Grondsoort vermelden. voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven. Taluds 2:3 Grondsoort: - zand - gemengde grond/veen 1 2 Grondsoorten gescheiden ontgraven 4 2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m [van 1,00 tot 2,00 m] 6 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de sleuf deponeren 2 4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,30 m 3 8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,50 tot 4,00 m 110220 Grond ontgraven t.b.v. drainsleuf in wadi's. m3 900 24 01 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-24 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft ontgraving drainagesleuven t.b.v. aanleg drainage onder wadi's (ø125 mm) Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Tevens bestaand dan wel nieuw tracé, samengesteld profiel e.d. aangeven.
Grondsoort vermelden. voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven. Taluds 2:3 Grondsoort: gemengde grond en zand 3 1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m [tot 0,5 m] 1 2 Grondsoorten gescheiden ontgraven 4 2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m [van 1,00 tot 2,00 m] 6 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de sleuf deponeren 2 4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m 1103 ONTGRAVEN UIT DEPOT ..... 110310 Zand ontgraven uit zanddepot. m3 16555 22 01 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-01-20 Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van zand uit het zanddepot binnen de projectgrenzen van het plangebied Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoort: zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven. 1 1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven ..... Grondsoorten en laagdiktes en eventuele bijzonderheden vermelden 2 1 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingshoogte deficode 2-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen 4 1 Taluds 1 : 1 en flauwer 6 9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 111 GROND VERVOEREN UItgangspunt:
-zand ontgraven uit rioolsleuf wordt ernaast in depot gezet t.b.v. terugzetten na aanbrengen riolering en drainage. Hierdoor geen vervoerspost(en) voor dit zand opgenomen.
-grond t.b.v. aanvullen bermen bouwwegen komt vrij bij ontgraven rioolsleuf en kan direct ter plaatse in depot gezet worden. Hierdoor geen vervoerspost voor deze grond opgenomen. 111010 Gemengde grond vervoeren, uit werk naar depot. m3 17550 22 02 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-10-30 Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond vrijgekomen bij ontgraving naar een nader te bepalen depotlocatie op projectlocatie Uitgaande van maximale vervoersafstand van 750 m (enkele vervoersafstand) Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding. Grondsoort: gemengde grond Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten. 1 1 Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr. 110220 Bestekspostnummer of activiteit vermelden 3 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 110220 2 2 Vervoeren naar: een nader te bepalen depotlocatie op projectlocatie De plaats van verwerking nader omschrijven. 111020 Zand vervoeren, uit depot naar werk. m3 16555 22 02 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-10-30 Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van zand vanuit de zanddepotlocatie binnen het projectgebied naar plaats van verwerking Uitgaande van maximale vervoersafstand van 750 m (enkele vervoersafstand) Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding. Grondsoort: zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten. 1 1 Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnrs. 110310 Bestekspostnummer of activiteit vermelden 2 1 Vervoeren naar de plaats van verwerking 3 9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 112 GROND VERWERKEN ..... 1120 AANVULLEN BERMEN ..... 112010 Grond verwerken in bermen langs bouwwegen. m3 2850 22 03 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-11-06 Grond verwerken in bermen langs bouwwegen. Betreft het ophogen van de bermen langs de bouwwegen (langs alle aangebrachte puin- en asfaltverhardingen) Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoort: gemengde grond, vrijgekomen bij ontgraving rioolsleuf en ter plaatse in depot gezet Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage. 1 6 Hoogte van 0,10 m tot 0,18 m, zonder overhoogte Bij grote variatie in hoogte extra besteksposten toevoegen. 2 3 Breedte bovenzijde van 2,00 tot 8,00 m Bij grote variatie in breedte extra besteksposten toevoegen. 3 1 Taluds 1 : 20 4 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 5 1 Verdichten volgens bestekspostnr. 113010 6 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 1121 DEPOTS -Bovenzijde zanddepots vlak en afwaterend afwerken om plasvorming te voorkomen (met kans op vestiging ongewenste fauna)
-Taluds niet steiler opzetten dan 1:1 om vestiging oeverzwaluwen te voorkomen 112110 Grond verwerken in gronddepot. m3 17550 22 03 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-11-06 Grond verwerken in gronddepot. Betreft vrijgekomen grond verwerken in een gronddepot op een nader te bepalen depotlocatie in het projectgebied Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoort: gemengde grond Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage. 1 1 Gemiddelde hoogte ca. 2,00 m Bij grote variatie in hoogte deficodes 5 t/m 8 toepassen of extra besteksposten toevoegen. 3 1 Taluds 1 : 1 4 4 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m 6 9 Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid bepaald volgens bestekspostnr. 111010 1122 (RIOOL)SLEUVEN ..... 112210 Aanvullen rioolsleuf. m3 42000 24 01 22 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2019-04-23 Aanvullen sleuf. Betreft aanvullen rioolsleuven ontgraven volgens bestekspostnr. 110210, gerekend tot onderzijde cunet ontgraven volgens bestekspostnr. 110110 Grondsoort: zand vrijgekomen bij ontgraving (uit rioolsleuf en zanddepot) Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 5 1 De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 114010 2 4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand vrijgekomen bij ontgraving en zand uit depot, aan te voeren volgens bestekspostnr. 111020 1 8 Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,50 tot 4,00 m 112220 Aanvullen drainsleuf in wadi. m3 870 24 01 22 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2019-04-23 Aanvullen sleuf. Betreft aanvullen sleuf drainverzamelleiding ontgraven volgens bestekspostnr. 110220 Grondsoort: zand vrijgekomen bij ontgraving Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 5 1 De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 114010 2 3 Aanvullen tot maaiveld met zand uit depot, aan te voeren volgens bestekspostnr. 111020 1 8 Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 1,20 m 113 GROND VERDICHTEN ..... 113010 Verdichten zand in riool- en drainagesleuven. m3 45470 22 04 12 2016-03-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2016-02-02 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft verdichten rioolsleuven Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het verdichten van een aanvulling met een totale laagdikte van minder dan 0,60 m, hoofdcode 22.04.11 gebruiken. Grondsoort: zand voor zandbed Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking en wordt hierdoor gelijkgesteld aan de hoeveelheid vastgesteld volgens bestekspostnrs. 112210 en 112220 Bijvoorbeeld: de hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid (hoeveelheden) van (de) bestekspostnr(s).......... 3 2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van de Standaard 113020 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 2850 22 04 12 2016-03-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2016-02-02 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft verdichten bermen langs bouwwegen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het verdichten van een aanvulling met een totale laagdikte van minder dan 0,60 m, hoofdcode 22.04.11 gebruiken. Grondsoort: gemengde grond (deel demping) en zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking en wordt hierdoor gelijkgesteld aan de hoeveelheid vastgesteld volgens bestekspostnrs. 112010 Bijvoorbeeld: de hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid (hoeveelheden) van (de) bestekspostnr(s).......... 3 2 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van de Standaard 114 BIJKOMENDE GRONDWERKZAAMHEDEN ..... 114010 Profileren van oppervlakken. m2 3000 22 04 21 2022-09-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2022-05-31 Profileren van oppervlakken. Betreft het onder profiel brengen van de aangevulde bermen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoort: gemengde grond Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
Indien relevant tevens aangeven met welke waterstand (in m N.A.P.) is gerekend. T.b.v. de op te geven waterdiepten zo mogelijk de gemiddelde (laag)waterstand aanhouden. Indien nodig hierbij tevens de plaats vermelden. 1 1 Oppervlakken boven water 2 1 Oppervlakken: dusdanig afwerken dat deze onder ligt verhang aflopen vanaf de bouwweg Oppervlakken horizontaal en flauwer dan 1 : 5. 5 2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m 12 LEIDINGWERK ..... 121 VUILWATER RIOOL Droogweer afvoer (DWA) 1210 HOOFDRIOOL ..... 121010 Aanbrengen PVC-buis Ø250. m 3050 25 22 01 2005-10-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen PVC-buis Betreft: rechte buis voor DWA Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet ..... Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet, speciale renovatiemof. 1 2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Ultra-3, kleur: bruin 34 27 Nominale middellijn 250 mm 1211 HUISUITLEGGERS Aanbrengen huisaansluitingen conform standaarddetail huisaansluiting (Handboek Openbare Ruimte gemeente Dronten) zoals bijgevoegd bij het bestek 121110 Maken inlaat. st 291 25 28 32 2021-08-27 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2021-03-09 Maken inlaat. Betreft aansluiting perceeluitleggers op het hoofdriool (DWA) Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 2 1 Door middel van boren 3 1 Wanddikte tot 50 mm 4 1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis Diameter inlaat 125 mm Nadere omschrijving inlaat. 5 1 As-inlaat loodrecht op as-buis 6 1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat met zettingsmof 125-250 Nadere omschrijving van het materiaal. 1 4 In PVC-buis 121120 Aanbr. huisaansl. PVC-buis Ø125mm, incl. grondwerk. m 1575 25 22 99 Aanbr. huisaansl. PVC-buis Ø125mm, incl. grondwerk. Situering: verspreid over het werk Betreft huisaansluitleidingen DWA Grondsoort: gemengde grond (dieper dan ca. 0,80 m) en daarboven zand 121121 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1575 24 01 01 2016-02-23 verplicht 2015-01 2016-02-08 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoort: gemengde grond en zand ..... 2 1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten 4 1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m 6 1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren 1 2 Grondsoorten gescheiden ontgraven 3 2 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 121122 Aanbrengen PVC-buis ø125 bruin. m 1575 25 22 01 2005-10-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen PVC-buis Aansluiting kavel Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet, speciale renovatiemof. 1 2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 ..... Ultra-3, kleur: bruin 34 21 Nominale middellijn 125 mm 121123 Aanvullen sleuf. m 1575 24 01 21 2016-02-23 verplicht 2015-01 2016-02-08 Aanvullen sleuf. ..... 5 1 De aanvulling verdichten ..... 1 2 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m 2 2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven 121130 Aanbrengen PVC-buis ø125 bruin, standpijp m 725 25 22 01 2005-10-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen PVC-buis Betreft standpijp op gerealiseerde inlaat volgens bestekspostnr. 121110 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet, speciale renovatiemof. 1 2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 ..... Ultra-3, kleur: bruin 34 21 Nominale middellijn 125 mm 121140 Aanbrengen PVC-hulpstuk, zettingsmof. st 250 25 22 02 2005-10-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: aanbrengen van zettingsmof in standpijp ingeval van DWA-leiding dieper dan 2 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet ..... Nadere omschrijving van de soort verbinding. 1 2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 zettingsmof 34 21 Nominale middellijn 125 mm 121150 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 45°. st 582 25 22 02 2005-10-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: bochtstuk t.b.v. standpijp Bocht op standpijp realiseren door 3x 45° bochtstuk aan te brengen (dus geen 90° toepassen!) Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet ..... Nadere omschrijving van de soort verbinding. 1 2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bochtstuk 45º Kleur: bruin 34 21 Nominale middellijn 125 mm 121160 Aanbrengen PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk. st 291 25 22 02 2005-10-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: aanbrengen van ontstoppingsstuk met afsluitdop direct achter de erfgrens Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet ..... Nadere omschrijving van de soort verbinding. 1 2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Ontstoppingsstuk voorzien van klemdeksel, kleur bruin 34 21 Nominale middellijn 125 mm 121170 Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitdop. st 291 25 22 02 2005-10-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: afsluitdop t.b.v. perceeluitlegger Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet ..... Nadere omschrijving van de soort verbinding. 1 2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 afsluitdop te plaatsen op ontstoppingsstuk perceeluitlegger 34 21 Nominale middellijn 125 mm 1212 INSPECTIEPUTTEN ..... 121210 Aanbrengen Tegra inspectieput van kunststof. st 86 25 26 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-30 Aanbrengen put van kunststof. Betreft: DWA inspectieput verspreid over het gehele werk Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
Voor nadere detaillering verwijzen naar detailtekening of puttenstaat. 1 2 Put, nominale middellijn 800 mm Fabrikaat: Wavin o.g. Type: Tegra PP 800 inspectieput voorzien van telescoopschacht Conform BRL 2017 Hoogte put varieert van ca. 2,00 m tot ca. 4,00 m en is gemiddeld: 3,00 m Put voorzien van aansluitingen t.b.v. DWA-leidingen, e.e.a. conform de door de aannemer op te stellen puttenstaat Nadere omschrijving van het type put en het materiaal (de materialen). 3 4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel 4 1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring 121220 Aanbrengen putrand DWA met deksel. st 86 25 27 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2019-07-11 Aanbrengen putrand met deksel. Situering: vuilwater/DWA putten Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 4 2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton 2 4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 .... deksel dagmaat Ø520 mm TBS-Soest type "300" 313 Vepro, hoogte 240 mm Voorzien van opschrift ''VW'' op het frame verdeeld over 2 plaatsen Deksel dusdanig plaatsen dat het TBS-logo de stroomrichting aangeeft Nadere omschrijving van het materiaal. 122 REGENWATER RIOOL Hemelwaterafvoer (HWA) 1220 HOOFDRIOOL PVC ..... 122010 Aanbrengen PVC-buis Ø315. m 830 25 22 01 2005-10-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen PVC-buis Betreft: rechte buis voor HWA Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet ..... Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet, speciale renovatiemof. 1 2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Ultra-3, kleur: grijs 34 31 Nominale middellijn 315 mm 122020 Aanbrengen PVC-buis Ø400. m 390 25 22 01 2005-10-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen PVC-buis Betreft: rechte buis voor HWA Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet ..... Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet, speciale renovatiemof. 1 2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Ultra-3, kleur: grijs 34 33 Nominale middellijn 400 mm 1221 HOOFDRIOOL BETON ..... 122110 Aanbrengen betonbuis rond profiel -ø500. m 330 25 21 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2019-11-22 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft: rechte buis voor HWA Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Type buisverbinding: glijverbinding ..... Nadere omschrijving van de glijverbinding. 1 2 Rond profiel, ongewapend ..... Nadere omschrijving buis en eventuele bescherming vermelden. 5 2 Standaardlengte buis 2,40 m 34 16 Nominale middellijn 500 mm 122120 Aanbrengen betonbuis rond profiel -ø500 inlaat. m 94 25 21 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2019-11-22 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft: rechte buis voor HWA voorzien van PVC-inlaat Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Type buisverbinding: glijverbinding ..... Nadere omschrijving van de glijverbinding. 2 2 Rond profiel met inlaat, ongewapend Diameter inlaat 125 mm ..... Nadere omschrijving inlaat; eventueel benodigd bijpassend waterdicht afsluitend deksel vermelden. Tevens eventuele bescherming vermelden. 5 2 Standaardlengte buis 2,40 m 34 16 Nominale middellijn 500 mm 122130 Aanbrengen betonbuis rond profiel -ø600. m 862 25 21 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2019-11-22 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft: rechte buis voor HWA Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Type buisverbinding: glijverbinding ..... Nadere omschrijving van de glijverbinding. 1 2 Rond profiel, ongewapend ..... Nadere omschrijving buis en eventuele bescherming vermelden. 5 2 Standaardlengte buis 2,40 m 34 17 Nominale middellijn 600 mm 122140 Aanbrengen betonbuis rond profiel -ø600 inlaat. m 410 25 21 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2019-11-22 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft: rechte buis voor HWA voorzien van PVC-inlaat Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Type buisverbinding: glijverbinding ..... Nadere omschrijving van de glijverbinding. 2 2 Rond profiel met inlaat, ongewapend Diameter inlaat 125 mm ..... Nadere omschrijving inlaat; eventueel benodigd bijpassend waterdicht afsluitend deksel vermelden. Tevens eventuele bescherming vermelden. 5 2 Standaardlengte buis 2,40 m 34 17 Nominale middellijn 600 mm 122150 Aanbrengen betonbuis rond profiel -ø700. m 395 25 21 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2019-11-22 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft: rechte buis voor HWA Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Type buisverbinding: glijverbinding ..... Nadere omschrijving van de glijverbinding. 1 2 Rond profiel, ongewapend ..... Nadere omschrijving buis en eventuele bescherming vermelden. 5 2 Standaardlengte buis 2,40 m 34 18 Nominale middellijn 700 mm 122160 Aanbrengen betonbuis rond profiel -ø700 inlaat. m 115 25 21 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2019-11-22 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft: rechte buis voor HWA voorzien van PVC-inlaat Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Type buisverbinding: glijverbinding ..... Nadere omschrijving van de glijverbinding. 2 2 Rond profiel met inlaat, ongewapend Diameter inlaat 125 mm ..... Nadere omschrijving inlaat; eventueel benodigd bijpassend waterdicht afsluitend deksel vermelden. Tevens eventuele bescherming vermelden. 5 2 Standaardlengte buis 2,40 m 34 18 Nominale middellijn 700 mm 122170 Aanbrengen betonbuis rond profiel -ø800. m 120 25 21 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2019-11-22 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft: rechte buis voor HWA Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Type buisverbinding: glijverbinding ..... Nadere omschrijving van de glijverbinding. 1 2 Rond profiel, ongewapend ..... Nadere omschrijving buis en eventuele bescherming vermelden. 5 2 Standaardlengte buis 2,40 m 34 21 Nominale middellijn 800 mm 122180 Aanbrengen betonbuis rond profiel -ø800 inlaat. m 27 25 21 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2019-11-22 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft: rechte buis voor HWA voorzien van PVC-inlaat Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Type buisverbinding: glijverbinding ..... Nadere omschrijving van de glijverbinding. 2 2 Rond profiel met inlaat, ongewapend Diameter inlaat 125 mm ..... Nadere omschrijving inlaat; eventueel benodigd bijpassend waterdicht afsluitend deksel vermelden. Tevens eventuele bescherming vermelden. 5 2 Standaardlengte buis 2,40 m 34 21 Nominale middellijn 800 mm 1222 KOLK- EN HUISUITLEGGERS Kolkaansluitingen realiseren conform principedetails Handboek Openbare Ruimte zoals als bijlage bij het bestek gevoegd
Elke woning krijgt een HWA-aansluiting. 122210 Maken inlaat ø125 op ø315 buis. st 130 25 28 32 2021-08-27 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2021-03-09 Maken inlaat. Betreft aansluiting kolk- en huisuitleggers op het PVC-hoofdriool (HWA ø315) Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 2 1 Door middel van boren 3 1 Wanddikte tot 50 mm 4 1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis Diameter inlaat 125 mm Nadere omschrijving inlaat. 5 1 As-inlaat loodrecht op as-buis 6 1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat met zettingsmof 125-315 Nadere omschrijving van het materiaal. 1 4 In PVC-buis 122220 Maken inlaat ø125 op ø400 buis. st 40 25 28 32 2021-08-27 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2021-03-09 Maken inlaat. Betreft aansluiting kolk- en huisuitleggers op het PVC-hoofdriool (HWA ø400) Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 2 1 Door middel van boren 3 1 Wanddikte tot 50 mm 4 1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis Diameter inlaat 125 mm Nadere omschrijving inlaat. 5 1 As-inlaat loodrecht op as-buis 6 1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat met zettingsmof 125-400 Nadere omschrijving van het materiaal. 1 4 In PVC-buis 122230 Aanbr. kolkaansl. PVC-buis ø125mm, incl. grondwerk. m 3100 25 22 99 Aanbr. kolkaansl. PVC-buis ø125mm, incl. grondwerk. Situering: verspreid over het werk Betreft kolk- en huisaansluitleidingen incl. standpijpen Grondsoort: gemengde grond (dieper dan ca. 0,80 m) en daarboven zand. 122231 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 3100 24 01 01 2016-02-23 verplicht 2015-01 2016-02-08 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoort: gemengde grond en zand ..... 2 1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten 4 1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m 6 1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren 1 2 Grondsoorten gescheiden ontgraven 3 2 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m 122232 Aanbrengen PVC-buis ø125 grijs. m 3100 25 22 01 2005-10-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen PVC-buis Inclusief standpijp en aansluiting op kolk en woningen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet, speciale renovatiemof. 1 2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 ..... Ultra-3, kleur: grijs 34 21 Nominale middellijn 125 mm 122233 Aanvullen sleuf. m 3100 24 01 21 2016-02-23 verplicht 2015-01 2016-02-08 Aanvullen sleuf. ..... 5 1 De aanvulling verdichten ..... 1 2 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m 2 2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven 122240 Aanbrengen PVC-buis ø125 grijs, standpijp m 655 25 22 01 2005-10-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen PVC-buis Betreft standpijp op gerealiseerde inlaat volgens bestekspostnrs. 122210, 122220 of prefab inlaten betonbuis Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet, speciale renovatiemof. 1 2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 ..... Ultra-3, kleur: grijs 34 21 Nominale middellijn 125 mm 122250 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 45°. st 660 25 22 02 2005-10-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: bochtstuk t.b.v. standpijp en kolk- en woningaansluitingen Bocht op standpijp realiseren door 2x 45° bochtstuk aan te brengen (dus geen 90° toepassen!) Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet ..... Nadere omschrijving van de soort verbinding. 1 2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bochtstuk 45º Kleur: grijs 34 21 Nominale middellijn 125 mm 122260 Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 90°. st 20 25 22 02 2005-10-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: T-stuk t.b.v. standpijp bij recht tegenover elkaar liggende kolkaansluitingen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet ..... Nadere omschrijving van de soort verbinding. 1 2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibel stroom T-stuk 90° voorzien van zettingsmof Kleur: grijs 34 21 Nominale middellijn 125 mm 1223 INSPECTIEPUTTEN ..... 122310 Aanbrengen Tegra inspectieput van kunststof, 800. st 38 25 26 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-30 Aanbrengen put van kunststof. Betreft: HWA inspectieput verspreid over het gehele werk aansluitend op PVC-leidingen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
Voor nadere detaillering verwijzen naar detailtekening of puttenstaat. 4 1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring 1 2 Put, nominale middellijn 800 mm Fabrikaat: Wavin o.g. Type: Tegra 800 inspectieput voorzien van telescoopschacht Conform BRL 2017 Hoogte put ca. 1.85 m Put voorzien van aansluitingen t.b.v. DWA-leidingen, e.e.a. conform de door de aannemer op te stellen puttenstaat Nadere omschrijving van het type put en het materiaal (de materialen). 3 4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel 122320 Maken put van prefab betonelementen -1000x1000. st 44 25 26 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-30 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: HWA inspectieput verspreid over het gehele werk aansluitend op betonleidingen tot maximaal ø700 mm Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
Voor nadere detaillering verwijzen naar detailtekening of puttenstaat. 1 1 Put t.b.v. vrijverval systeem .... 1,00 x 1,00 m Gemiddelde hoogte: ca. 1.85 m Nadere omschrijving van de put, rond of vierkant, inwendige oppervlakte en afdichtingen vermelden. 5 1 Kegelstuk of tussenstuk met afdekplaat voorzien van mangat 3 3 Geprefabriceerd stroomprofiel ..... Nadere omschrijving van het stroomprofiel. 6 5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring 122330 Maken put van prefab betonelementen -1250x1250. st 20 25 26 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-30 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: HWA inspectieput verspreid over het gehele werk aansluitend op betonleidingen tot maximaal ø1000 mm Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
Voor nadere detaillering verwijzen naar detailtekening of puttenstaat. 1 1 Put t.b.v. vrijverval systeem .... 1,25 x 1,25 m Gemiddelde hoogte: ca. 1.85 m Nadere omschrijving van de put, rond of vierkant, inwendige oppervlakte en afdichtingen vermelden. 5 1 Kegelstuk of tussenstuk met afdekplaat voorzien van mangat 3 3 Geprefabriceerd stroomprofiel ..... Nadere omschrijving van het stroomprofiel. 6 5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring 122340 Aanbrengen putrand HWA met deksel. st 102 25 27 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2019-07-11 Aanbrengen putrand met deksel. Situering: regenwater/HWA putten Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 4 2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton 2 4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 .... deksel dagmaat ø520 mm TBS-Soest type "300" 313 Vepro, hoogte 240 mm Voorzien van opschrift ''RW'' op het frame verdeeld over 2 plaatsen Deksel dusdanig plaatsen dat het TBS-logo de stroomrichting aangeeft Nadere omschrijving van het materiaal. 1224 STUWPUT RWA-STELSEL ..... 122410 Maken stuwput van prefab betonelementen -1500x1500. st 1 25 26 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-30 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: stuwput HWA-stelsel t.h.v. Bisontocht te combineren met doorlopende betonduiker ø500 mm Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
Voor nadere detaillering verwijzen naar detailtekening of puttenstaat. 1 1 Put t.b.v. vrijverval systeem .... Inwendig 1,50 x 1,50 m Gemiddelde hoogte: ca. 3,00 m Putwand aan uitstroomzijde voorzien van schuifafsluiter welke is voorzien van een ø150 mm opening (bok op NAP -6,10 m) t.b.v. ongehinderde doorstroming richting Bisontocht Schuifafsluiter fabrikaat KWT, type KSA-MD-R-O-700 voorzien van draadspindel tot bovenzijde putafdekking en straatpot, incl. alle benodigde bevestigingsmaterialen Aansluitende leidingen: beton ø700 mm inwendig Nadere omschrijving van de put, rond of vierkant, inwendige oppervlakte en afdichtingen vermelden. 5 1 Kegelstuk of tussenstuk met afdekplaat voorzien van ontluchtingsbuis en sparing t.b.v. spindel afsluiter Afdekplaat of afdekplaat voorzien van afsluitbaar aluminium luik 1,00 x 1,00 m (type WemDeck-type R1 o.g.) met gasveren t.b.v. openen en open laten staan van het luik 3 3 Geprefabriceerd stroomprofiel ..... Nadere omschrijving van het stroomprofiel. 6 5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring 1225 SLOKOPS HWA ..... 122510 Maken slokop van prefab betonelementen -1250x1250. st 11 25 26 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-30 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: slokops HWA-stelsel t.p.v. de wadi's conform Principedetail in/uitstroomput Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
Voor nadere detaillering verwijzen naar detailtekening of puttenstaat. 1 1 Put t.b.v. vrijverval systeem .... Inwendig 1,25 x 1,25 m Gemiddelde hoogte: ca. 2,00 m Bovenzijde put aan alle 4 zijden voorzien van opening 1,00 x 0,20 m voorzien van gegalvaniseerd stalen roosters met maximale spijlafstand van 1,5 cm Nadere omschrijving van de put, rond of vierkant, inwendige oppervlakte en afdichtingen vermelden. 5 1 Kegelstuk of tussenstuk met afdekplaat voorzien van mangat 6 5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring 122520 Aanbrengen putrand HWA met deksel. st 11 25 27 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2019-07-11 Aanbrengen putrand met deksel. Betreft putrand t.b.v. slokops aangebracht volgens bestekspostnr. 122510 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 4 2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton 2 4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 .... deksel dagmaat ø520 mm TBS-Soest type RB 313 Vepro o.g. Voorzien van opschrift ''RW'' op het frame verdeeld over 2 plaatsen Deksel dusdanig plaatsen dat het TBS-logo de stroomrichting aangeeft Nadere omschrijving van het materiaal. 1226 KOLKEN ..... 122610 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie. st 80 25 26 13 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-07-11 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: straatkolk te plaatsen op diverse locaties aan de randen van de bouwwegen en ingeval van wateroverlast ter plaatse in afstemming met de directie Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 2 2 Straatkolk, klasse B125 . Type: TBS Q-line Classic STR3245/85 GB1 Z7 incl. grondwerk 6 1 Constructie: eendelig 5 1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken 122620 Aanbrengen prefab betonnen kolkomranding. st 80 25 26 99 Aanbrengen prefab betonnen kolkomranding. Betreft het aanbrengen van een prefab betonnen kolkomranding rondom de kolken aangebracht volgens bestekspostnr. 122610 Prefab betonplaat: 1200x1200x150 mm voorzien van sparing 470x230x150 mm Aanbrengen omranding is met inbegrip van het daarvoor benodigde grondwerk 123 DRAINAGE ..... 1230 AANBRENGEN CUNETDRAINAGE ..... 123010 Aanbrengen drains ø125, incl grondwerk. m 3600 23 01 11 2010-12-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2009-10-30 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Betreft het aanbrengen van sleufdrainage in de ontgraven sleuf t.b.v. DWA- en HWA-riool Drain aanbrengen op gelijke diepte als de diepste naastgelegen rioolleiding in de sleuf, met inbegrip van leverantie van eventueel benodigde klikmoffen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Niet alle deficodes kunnen met elkaar worden gecombineerd. 1 3 PE-buizen geribbeld en geperforeerd 3 6 Uitwendige diameter 125 mm 56 18 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 μm 123030 Aanbrengen drainage hulpstukken - T-stuk ø125-100 . st 298 23 01 12 2010-12-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2009-10-30 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. Betreft het aanbrengen van een T-stuk in de volgens bestekspostnr. 123010 aangebrachte sleufdrainage t.b.v. kaveluitleggers Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Niet alle deficodes kunnen met elkaar worden gecombineerd. 5 1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen 1 2 Materiaalsoort: PP 2 3 T-stuk: ø125-100 123040 Aanbrengen drainagedoorspuitput -ø125 drains. st 64 23 01 12 2010-12-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2009-10-30 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. Betreft het aanbrengen van drainagedoorspuitputten op de kruisingen van de cunetdrainage ø125 zoals aangegeven op tekening Doorspuitput conform detail Handboek Openbare Ruimte zoals bijgevoegd bij het bestek Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Niet alle deficodes kunnen met elkaar worden gecombineerd. 5 1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen 2 5 Doorspuitvoorziening: PE ø315 mm, drainageput met gelaste verbindingen zandvang min. 200 mm onder laagste aansluitbuis Voorzien van doorspuitleidingen met gelaste verbindingen onder 45° t.p.v. aansluitende drainageleiding Aansluitende drainage: ø125 mm Bouwstoffen specificeren en verwijzen naar tekening. Tevens eventuele markering vermelden, zoals houten paal, betontegel met detectieplaatje enz. 1 9 Materiaalsoort: PE 123090 Aanbrengen putrand drainput met deksel. st 64 25 27 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2019-07-11 Aanbrengen putrand met deksel. Betreft putrand aan te brengen op de volgens bestekspostnr. 123040 aangebrachte drainagedoorspuitput Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 2 3 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse C250 volgens NEN-EN 124 Leverancier Nering Bögel o.g Type 14162 Mangat: Ø320 mm Aansluiting: buis Ø345 mm Hoogte: 250 mm Afmeting: 500x500mm met een rond gietijzeren deksel voorzien van dekselopschrift "drain" Nadere omschrijving van het materiaal. 1231 AANBRENGEN DRAINAGE ONDER WADI ..... 123110 Aanbrengen drainuitlegger ø125, incl grondwerk. m 2070 23 01 99 Aanbrengen drainuitlegger ø125, incl grondwerk. Betreft het aanbrengen van drainage in drainsleuf onder de wadi's incl. drainzand Wijze van aanbrengen geheel ter keuze aannemer 123111 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage. m 2070 23 01 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-24 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. Sleuven t.b.v. aan te brengen drains ø125 mm Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort vermelden, eventueel in tussenhoofd. Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
Voor sleuven die niet met deze resultaatsbeschrijvingen kunnen worden beschreven, wordt verwezen naar werkcategorieën 22 Grondwerken en 24 Sleuf- en sleufloze technieken. 1 3 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 1,00 m [van 1,00 tot 1,50 m] 3 5 Breedte sleuf 1,00 m [0,30 m en meer] 5 9 Vrijgekomen grond verspreiden over omliggend terrein 123112 Aanbrengen drains ø125, incl grondwerk. m 2070 23 01 11 2010-12-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2009-10-30 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Betreft het aanbrengen van cunetdrainage in de ontgraven sleuf, met inbegrip van leverantie van eventueel benodigde klikmoffen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Niet alle deficodes kunnen met elkaar worden gecombineerd. 1 3 PE-buizen geribbeld en geperforeerd 3 6 Uitwendige diameter 125 mm 56 18 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 μm 123113 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2070 23 01 21 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2019-04-23 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. Sleuven ontgraven volgens bestekspostnr. 123111 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 6 1 Overtollige grond verspreiden in een laagdikte van ten hoogste 0,03 m over het aanliggende terrein 1 2 Aanvullen met draineerzand 4 2 Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,50 m [van 0,50 tot 1,00 m] 123120 Aanbrengen drainagedoorspuitput -ø125 drains. st 28 23 01 12 2010-12-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2009-10-30 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. Betreft het aanbrengen van drainagedoorspuitputten op de kruisingen van de cunetdrainage ø125 zoals aangegeven op tekening Doorspuitput conform detail Handboek Openbare Ruimte zoals bijgevoegd bij het bestek Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Niet alle deficodes kunnen met elkaar worden gecombineerd. 5 1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen 2 5 Doorspuitvoorziening: PE ø 315 mm, drainageput met gelaste verbindingen zandvang min. 200 mm onder laagste aansluitbuis Voorzien van doorspuitleidingen met gelaste verbindingen onder 45° t.p.v. aansluitende drainageleiding Aansluitende drainage: ø125 mm Bouwstoffen specificeren en verwijzen naar tekening. Tevens eventuele markering vermelden, zoals houten paal, betontegel met detectieplaatje enz. 1 9 Materiaalsoort: PE 123130 Aanbrengen putrand drainput met deksel. st 28 25 27 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2019-07-11 Aanbrengen putrand met deksel. Betreft putrand aan te brengen op de volgens bestekspostnr. 123040 aangebrachte drainagedoorspuitput Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 2 3 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse C250 volgens NEN-EN 124 Leverancier Nering Bögel o.g Type 14162 Mangat: Ø320 mm Aansluiting: buis Ø345 mm Hoogte: 250 mm Afmeting: 500x500mm met een rond gietijzeren deksel voorzien van dekselopschrift "drain" Nadere omschrijving van het materiaal. 1232 AANBRENGEN DRAINAGEVERZAMELLEIDING ..... 123210 Aanbrengen verzameldrain ø160, incl grondwerk. m 1200 23 01 99 Aanbrengen verzameldrain ø160, incl grondwerk. Betreft het aanbrengen van de drainageverzamelleiding in de ontsluitingsweg Betreft een dichte leiding t.b.v. afvoer drainagewater richting de Bisontocht Wijze van aanbrengen geheel ter keuze aannemer 123211 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage. m 1200 23 01 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-24 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. Sleuven t.b.v. aan te brengen drainverzamelleiding in ontsluitingsweg Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort vermelden, eventueel in tussenhoofd. Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
Voor sleuven die niet met deze resultaatsbeschrijvingen kunnen worden beschreven, wordt verwezen naar werkcategorieën 22 Grondwerken en 24 Sleuf- en sleufloze technieken. 5 1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren 1 3 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 1,40 m [van 1,00 tot 1,50 m] 123212 Aanbrengen PVC-buis ø160 groen. m 1200 25 22 01 2005-10-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen PVC-buis Betreft drainageverzamelleiding aan te brengen in ontsluitingsweg Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet, speciale renovatiemof. 1 2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 ..... Ultra-3, kleur: groen 34 23 Nominale middellijn 160 mm 123213 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1200 23 01 21 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2019-04-23 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. Sleuven ontgraven volgens bestekspostnr. 123211 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 6 1 Overtollige grond verspreiden in een laagdikte van ten hoogste 0,03 m over het aanliggende terrein 1 3 Aanvullen met zand vrijgekomen bij ontgraving Met inbegrip van verdichten aanvulling in sleuf 4 3 Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 1,40 m [van 1,00 tot 1,50 m] 123220 Aanbrengen drainagedoorspuitput -ø160 drains. st 47 23 01 12 2010-12-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2009-10-30 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. Betreft het aanbrengen van drainagedoorspuitputten t.b.v. de drainageverzamelleiding (bpnr. 123212) in de ontsluitingsweg ø160 zoals aangegeven op tekening Doorspuitput conform detail Handboek Openbare Ruimte zoals bijgevoegd bij het bestek Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Niet alle deficodes kunnen met elkaar worden gecombineerd. 5 1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen 2 5 Doorspuitvoorziening: PE ø 315mm, drainageput met gelaste verbindingen zandvang min. 200 mm onder laagste aansluitbuis Voorzien van doorspuitleidingen met gelaste verbindingen onder 45° t.p.v. aansluitende drainageleiding Aansluitende leiding: PVC ø160 mm Bouwstoffen specificeren en verwijzen naar tekening. Tevens eventuele markering vermelden, zoals houten paal, betontegel met detectieplaatje enz. 1 9 Materiaalsoort: PE 123230 Aanbrengen putrand drainput met deksel. st 47 25 27 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2019-07-11 Aanbrengen putrand met deksel. Betreft putrand aan te brengen op de volgens bestekspostnr. 123220 aangebrachte drainagedoorspuitput Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 2 3 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse C250 volgens NEN-EN 124 Leverancier Nering Bögel o.g Type 14162 Mangat: Ø320 mm Aansluiting: buis Ø345 mm Hoogte: 250 mm Afmeting: 500x500mm met een rond gietijzeren deksel voorzien van dekselopschrift "drain" Nadere omschrijving van het materiaal. 123240 Maken put van prefab betonelementen -1000x1000. st 1 25 26 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-30 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: Drain overstort/inspectieput DRS149 noordwestzijde plangebied (zie detail drainput op tekening) Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
Voor nadere detaillering verwijzen naar detailtekening of puttenstaat. 1 1 Put t.b.v. vrijverval systeem .... 1,00 x 1,00 m voorzien van overstortdrempel op NAP -4,70 m Gemiddelde hoogte: ca. 1.75 m Nadere omschrijving van de put, rond of vierkant, inwendige oppervlakte en afdichtingen vermelden. 5 1 Kegelstuk of tussenstuk met afdekplaat voorzien van mangat 3 3 Geprefabriceerd stroomprofiel ..... Nadere omschrijving van het stroomprofiel. 6 5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring 123250 Aanbrengen putrand DRAIN met deksel. st 1 25 27 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2019-07-11 Aanbrengen putrand met deksel. Situering: drainageput aangebracht volgens bestekspostnr. 123240 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 4 2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton 2 4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 .... deksel dagmaat ø520 mm TBS-Soest type "300" 313 Vepro, hoogte 240 mm Voorzien van opschrift ''RW'' op het frame verdeeld over 2 plaatsen Deksel dusdanig plaatsen dat het TBS-logo de stroomrichting aangeeft Nadere omschrijving van het materiaal. 1233 AANBRENGEN DRAINAGE PERCEELAANSLUITINGEN ..... 123310 Aanbrengen drainuitlegger ø100, incl grondwerk. m 2315 23 01 99 Aanbrengen drainuitlegger ø100, incl grondwerk. Betreft het aanbrengen van perceeluitleggers drainage naar elke kavel Kaveluitlegger direct naast de riooluitlegger aanbrengen Wijze van aanbrengen geheel ter keuze aannemer 123311 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage. m 2315 23 01 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-24 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. Sleuven t.b.v. aan te brengen drains ø100 mm Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort vermelden, eventueel in tussenhoofd. Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
Voor sleuven die niet met deze resultaatsbeschrijvingen kunnen worden beschreven, wordt verwezen naar werkcategorieën 22 Grondwerken en 24 Sleuf- en sleufloze technieken. 5 1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren 1 3 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 1,00 m [van 1,00 tot 1,50 m] 123312 Aanbrengen drains ø100, incl grondwerk. m 2315 23 01 11 2010-12-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2009-10-30 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Betreft het aanbrengen van cunetdrainage in de ontgraven sleuf Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Niet alle deficodes kunnen met elkaar worden gecombineerd. 1 3 PE-buizen geribbeld en geperforeerd 3 5 Uitwendige diameter 100 mm 56 18 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 μm 123313 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2315 23 01 21 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2019-04-23 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. Sleuven ontgraven volgens bestekspostnr. 123311 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 6 1 Overtollige grond verspreiden in een laagdikte van ten hoogste 0,03 m over het aanliggende terrein 1 3 Aanvullen met zand vrijgekomen bij ontgraving Met inbegrip van verdichten aanvulling in sleuf 4 3 Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 1,00 m [van 1,00 tot 1,50 m] 123320 Aanbrengen drainage hulpstukken - doorsteekpunt. st 255 23 01 12 2010-12-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2009-10-30 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. Betreft doorspuitvoorziening op uiteinde drainuitlegger naar perceel Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Niet alle deficodes kunnen met elkaar worden gecombineerd. 5 1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen 1 2 Materiaalsoort: PP 2 5 Doorspuitvoorziening: doorspuitpunt 3x klikmof doogaande deel ø100 mm, doorspuitdeel ø60 mm Bouwstoffen specificeren en verwijzen naar tekening. Tevens eventuele markering vermelden, zoals houten paal, betontegel met detectieplaatje enz. 123330 Aanbrengen drainage hulpstukken - einddop. st 510 23 01 12 2010-12-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2009-10-30 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. Betreft afdoppen perceeluitleggers drainage aangebracht volgens bestekspostnr. 123310 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Niet alle deficodes kunnen met elkaar worden gecombineerd. 5 1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen 1 2 Materiaalsoort: PP 2 9 Einddop drainagebuis ø100 mm Einddop drainagebuis ø60 mm 124 DUIKERS ..... 124010 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - ø500 - m 40 47 22 02 2021-08-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-12-04 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie buis Situering: noordwestzijde projectgebied Betreft het aanbrengen van de duikers naar de bisontocht Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Fundering: op staal Invullen: fundering op staal, op palen enz. en aangeven onder welke bestekspostnr(s). de fundering is opgenomen. 1 3 In aardebaan, inclusief grondwerk onder de leiding minimaal 30 cm zand aanbrengen, zand aanbrengen tot o,50 m boven de leiding op de delen naast het wegcunet Benodigd zand betrekken uit zanddepot Grondsoort aangeven volgens handleiding. 2 3 Verlagen waterstand door toepassing bronbelaming volgens bestekspostnr. 126110 Verlaging grondwaterstand in het gebied tot N.A.P. +/- ...... m of nadere omschrijving wijze van droogzetten (bestekspostnr(s).). 3 9 Lengte van resp. 6, 7 en 27 m, 3 st Duikers evenwijdig aan de Bisonweg aansluiten op de inspectieput aan te brengen volgens bestekspostnr. 122410 4 2 Ronde buis Nominale middellijn 500 mm [500 tot 700 mm] ..... 5 1 Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende rubberring 6 1 Uiteinden duiker: spie-einden 125 PERSLEIDING EN POMPGEMAAL ..... 1250 AANBRENGEN PERSLEIDING 125010 Aanbrengen PE-buis Ø125. m 400 25 22 11 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2015-01-01 Aanbrengen PE-buis. Betreft: persleiding VWA Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen of elektolasmoffen ter keuze aannemer (worden geacht inbegrepen te zijn in de prijs/eenheid) Verwijzing naar bestekspost en eventuele nadere bijzonderheden vermelden. 34 18 Nominale middellijn 125 mm 12 22 Rechte buis, drukklasse: PN 10 kleur: zwart, voorzien van bruine kleurcodering d.m.v. streep 125040 Graven en aanvullen sleuf (persleiding). m 400 24 02 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-24 Graven en aanvullen sleuf. Betreft het graven en aanvullen van de sleuven t.b.v. aan te leggen persleiding volgens bestekspostnr. 125010 Situering in het werk (met vermelding tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor diepten minder dan 1 m zie hoofdcode 24.02.01.
Voor het vervoeren van grond of het leveren daarvan zie respectievelijk hoofdcode 24.02.11 en 24.02.12. 2 1 Sleufdiepte 1,00 m 3 1 Sleufbreedte 0,30 m 6 1 Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen met tekst ' persleiding'' Ca. 0,30 m boven de leiding aanbrengen 1 3 In vaste grond 1251 AANBRENGEN DOORSPUITPUNT Aanbrengen voor de te maken aansluiting op bestaande persleiding 125110 Aanbrengen PE-hulpstuk (broekstuk). st 1 25 22 12 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2015-01-01 Aanbrengen PE-hulpstuk. Betreft: broek T-stuk t.b.v. doorspuitpunt persleiding Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen of elektolasmoffen ter keuze aannemer (worden geacht inbegrepen te zijn in de prijs/eenheid) Verwijzing naar bestekspost en eventuele nadere bijzonderheden vermelden. 34 18 Nominale middellijn 125 mm 12 22 Hulpstukken, drukklasse: PN 10 ..... Broek T-stuk 45º 125120 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1 25 22 12 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2015-01-01 Aanbrengen PE-hulpstuk. Betreft: afsluitdop Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 6 4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. schroefkoppeling ..... Nadere omschrijving van de verbinding. 34 18 Nominale middellijn 125 mm 12 22 Hulpstukken, drukklasse: PN 10 afsluitdop met schroefdraad 125140 Aanbrengen beton funderingselement. st 1 42 31 99 Aanbrengen beton funderingselement. Betreft: betonplaat t.b.v. aanbrengen putdeksel boven doorspuitpunt persleiding Betonplaat Afmetingen: 1000x1000x120 mm Mangat in betonplaat nominale diameter 520 mm Milieuklasse: Zeer droog Geen risico op corrosie of aantasting Consistentie ter keuze van de aannemer Cementsoort ter keuze van de aannemer Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de aannemer. 125150 Aanbrengen putrand met deksel. st 1 25 27 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2019-07-11 Aanbrengen putrand met deksel. Situering: op betonplaat t.b.v. doorspuitpunt persleiding Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 4 2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton 2 4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 .... deksel dagmaat Ø520 mm TBS-Soest type "300" 313 Vepro, hoogte 240 mm Nadere omschrijving van het materiaal. 1253 PLAATSING POMPGEMAAL 125310 Plaatsing pompgemaal. EUR 0 10 13 99 Plaatsing pompgemaal. Het pompgemaal wordt geleverd en geïnstalleerd door Mous Waterbeheer BV Afmetingen pompput: -2000 x 2000 mm, hoogte 4500 mm Gewicht -Onderbak 2000 x 2000 x 2400 mm, gewicht ca. 8400 kg -Tussenstuk 2000 x 2000 x 1600 mm, gewicht ca. ### kg -Afdekplaat 2000 x 2000 mm, gewicht ca. 1350 kg Aannemer dient de betonput te plaatsen waarbij de volgende werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden: -maken opstelplaats in de directe nabijheid van de plaatsingslocatie -lossen pompgemaal van transportmiddel en plaatsing op definitieve plaatsingslocatie (hijsmateriaal t.b.v. lossen en plaatsen wordt niet meegeleverd door de betonleverancier) Met inbegrip van het daarvoor benodigde grondwerk Bemaling toepassen volgens bestekspostnr. 126120 Afstemming t.b.v. uitvoering ligt geheel bij de aannemer en dient dit in onderlinge afstemming met Mous in te plannen 126 BEMALING 1260 OPSTELLEN BEMALINGSPLAN ..... 126010 Opstellen gedetailleerd bemalingsplan. EUR 0 21 08 99 Opstellen gedetailleerd bemalingsplan. Betreft: opstellen van een gedetailleerd bemalingsplan waaruit duidelijk de benodigde bronnen, pompen, ontluchtingsbakken, debietmeters en lozingspunten zijn aangegeven. Door middel van een berekening per bemaling de te verwachten te onttrekken waterhoeveelheden en onttrekkingsduur aangeven. Toe te passen bemalingen afstemmen op een maximale onttrekking minder dan de vergunningsvrije hoeveelheid, overschrijding is risico aannemer Verder de manier van monitoring ter beperking van de te onttrekken hoeveelheden opgeven. Tevens de manier (procedure) van gegevensoverdracht tijdens en na het bemalen opnemen. Hierbij wordt ook verstaan het doen van de melding voor het onttrekken van grondwater bij hoeveelheden <140 m3/uur m3 bij het bevoegd gezag 1261 TOEPASSEN BRONBEMALING Toe te passen bemalingswijze en -type is ter keuze aannemer in navolging op het opgestelde bemalingsplan volgens bestekspostnr. 126010 126110 Toepassen verticale bronbemaling. m 3230 21 01 99 Toepassen verticale bronbemaling. Betreft bronnering t.b.v. aanleg riolering volgens bestekspostnrs. 121010 en 122010 t/m 122180 Opgepompte grondwater zoveel mogelijk benutten t.b.v. verdichting rioolsleuf overig grondwater lozen op omliggend open water Bij DWA en HWA in 1 sleuf wordt toepassen bemaling als enkele lengte gezien 126111 Aanbrengen bronbemaling. EUR 0 21 02 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Aanbrengen bronbemaling. 2 1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer 3 1 Verticale filters 1 2 Verlaging van het freatisch vlak tot minimaal 0,15 m onder putbodem. 5 3 Reserve-energievoorziening is niet vereist 126112 Instandhouden bronbemaling. EUR 0 21 02 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-23 Instandhouden bronbemaling. ..... Periode van instandhouding: voor de duur van de werkzaamheden riolering 1 1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 126111 vermelde niveau 126113 Verwijderen bronbemaling. EUR 0 21 02 04 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Verwijderen bronbemaling. Betreft bronbemaling aangebracht volgens bpnr. 126111 ..... 1 3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand 126114 Aanbrengen debietmeetpunt. st 0 21 08 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05-01 Aanbrengen debietmeetpunt. 1 of meerdere debietmeetpunten toepassen afhankelijk van toe te passen bemaling ter keuze aannemer 1 2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde hoeveelheid water 126115 Verwijderen debietmeetpunt. st 0 21 02 99 Verwijderen debietmeetpunt. Betreft debietmeetpunt(en) aangebracht volgens bestekspostnr. 126114 126120 Toepassen putbemaling pompgemaal. EUR 0 21 02 99 Toepassen putbemaling pompgemaal. Betreft put t.b.v. pompgemaal te plaatsen volgens bestekspostnr. 125310 Ontgravingsdiepte: ca. 4,00 m Bemalingswater lozen op omliggend open water of rioolsleuf ter verdichting 126121 Aanbrengen bronbemaling. EUR 0 21 02 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Aanbrengen bronbemaling. ..... ..... 2 1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer 3 1 Verticale filters 1 2 Verlaging van het freatisch vlak tot minimaal 0,20 m beneden bodem bouwput 5 3 Reserve-energievoorziening is niet vereist 126122 Verwijderen bronbemaling. EUR 0 21 02 04 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Verwijderen bronbemaling. ..... ..... 1 3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand 126123 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1 21 08 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05-01 Aanbrengen debietmeetpunt. ..... 1 2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde hoeveelheid water 126124 Verwijderen debietmeetpunt. st 1 21 02 99 Verwijderen debietmeetpunt. Betreft debietmeetpunt aangebracht volgens bestekspostnr. 126123 127 OVERIGE WERKZAAMHEDEN LEIDINGWERK ..... 127020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (DWA). m 3050 25 71 03 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-11-06 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: DWA riool aangebracht volgens bestekspostnr. 121010 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11.
Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. in kleur met tellerstanden in tijdsaanduiding hh:mm:ss Eventueel nadere bijzonderheden vermelden. Grootste putafstand: 60 m ..... Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten. 3 1 Rond riool, profielafmetingen: 250 mm Diameter vermelden. 5 1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat ..... Eventueel nadere bijzonderheden m.b.t. resolutie, het opslagmedium of beschikbaarheid in de cloud vermelden. 4 3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren ..... Aangeven voor welke aspecten en vanaf welke klasse metingen uitgevoerd moeten worden. 1 5 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool 2 5 Materiaal riool: kunststof, PVC 6 9 Rapportage in RIB-X bestand met foto's in digitaal format aanleveren 127030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (HWA). m 3560 25 71 03 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-11-06 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: HWA riool aangebracht volgens bestekspostnrs. 122010 t/m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11.
Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. in kleur met tellerstanden in tijdsaanduiding hh:mm:ss Eventueel nadere bijzonderheden vermelden. Grootste putafstand: 65 m ..... Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten. 3 1 Rond riool, profielafmetingen: PVC (ø315 en 400) en beton (ø500 t/m ø800) Diameter vermelden. 5 1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat Eventueel nadere bijzonderheden m.b.t. resolutie, het opslagmedium of beschikbaarheid in de cloud vermelden. 4 3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren ..... Aangeven voor welke aspecten en vanaf welke klasse metingen uitgevoerd moeten worden. 1 5 Riolering niet gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool 2 6 Materiaal riool: kunststof, t/m 400 mm en beton =>500 mm Overige kunststoffen, materiaal vermelden. 6 9 Rapportage in RIB-X bestand met foto's in digitaal format aanleveren 127040 Inmeten en verwerken revisiegegevens hoofdriool. EUR 0 28 64 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2014-05-22 Inmeten en verwerken revisiegegevens. ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Betreft: inmeten van het complete riool- en drainagestelsel, waaronder alle aangebrachte rioolstrengen, putten, perceel- en kolkuitleggers, persleiding en drainage Deze inh. gebruiken voor transport-, distributie- of hoofdleidingen. 4 1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en diameters buizen) vermelden 2 2 Digitaal inmeten in RD-stelsel 3 2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal ..... 6 2 Gegevens (digitaal) uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken 127050 Beproeven rioolpersleiding. EUR 0 25 61 02 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2015-01-01 Beproeven rioolpersleiding Betreft: drukbeproeving persleiding Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs) en bijzonderheden vermelden. 1 1 Afpersdruk 0,25 MPa Beproeven van de persleiding zoals omschreven in de RAW Standaard 2020 Par. 25.17.05 NEN-EN 805 Beproeving d.m.v. waterdruk of luchtdruk naar keuze aannemer Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat aanleveren aan de opdrachtgever Afpersdruk vermelden. 13 VERHARDINGEN ..... 130 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ..... 130010 Afwerken zandbed. m2 28150 80 01 01 2021-08-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2021-07-18 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het verdichten en afwerken van de ontgraven wegcunetten t.b.v. aan te brengen funderingslaag Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken ..... Indien wordt voorzien dat grond moet worden ontgraven en vervoerd, hiervoor besteksposten opnemen uit werkcategorie 22 Grondwerken. 1 1 Afwerken tot 0,05 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag 2 2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m [van 0,20 tot 0,60 m] 3 1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef 131 AANBRENGEN WEGFUNDERING ..... 131010 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 26800 80 02 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft wegfundering / bouwwegen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Indien het materiaal volgens een afzonderlijke leverantiepost moet worden geleverd, dit vermelden.
Vermelden welke functie de laag in de constructie vervult. 5 1 Op het zandbed 6 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer 3 2 Sortering 0/31,5 Eventueel nadere eisen aan de korrelverdeling vermelden. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toe te voegen bijlage. 1 3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m 2 7 Menggranulaat 133 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING ..... 133010 Aanbrengen asfaltbeton onderlaag, AC22 80 mm. ton 1390 81 21 31 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft bouwweg ontsluitingsweg Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01 Totaal ca. 6.950 m2 4 1 Totale laagdikte 80 mm [van 40 tot 100 mm] 1 2 Asfalt: AC 22 base 3 3 Totale breedte 2,50 m en groter 2 4 Mengseleigenschappen: OL-C 6 6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr. 131010 Funderingslaag vermelden. 8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD ..... 81 INZETTEN WERKNEMERS ..... 810010 Inzetten werknemer (vakman GWW). uur 50 10 05 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-03-26 Inzetten van werknemer. Inclusief aansturing door de aannemer. De kosten voor de aansturing door de aannemer dienen te worden meegenomen in de post uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit bestek. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): ..... Vakman GWW 810020 Inzetten werknemer (Grondwerker). uur 50 10 05 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-03-26 Inzetten van werknemer. Inclusief aansturing door de aannemer. De kosten voor de aansturing door de aannemer dienen te worden meegenomen in de post uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit bestek. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): ..... Vakman Grondwerker GWW 810030 Inzetten werknemer (straatmaker). uur 80 10 05 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-03-26 Inzetten van werknemer. Inclusief aansturing door de aannemer. De kosten voor de aansturing door de aannemer dienen te worden meegenomen in de post uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit bestek. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 4 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): Straatmaker 82 INZETTEN MATERIEEL ..... 820010 Inzetten bulldozer. uur 100 10 05 11 2020-11-30 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-11-03 Inzetten van een bulldozer. Inclusief aansturing door de aannemer. De kosten voor de aansturing door de aannemer dienen te worden meegenomen in de post uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit bestek. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ..... 1 4 Motorvermogen: ten minste 100 kW 820020 Inzetten hydraulische rupsgraafmachine. uur 100 10 05 13 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-10-30 Inzetten van een hydraulische graafmachine. Inclusief aansturing door de aannemer. De kosten voor de aansturing door de aannemer dienen te worden meegenomen in de post uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit bestek. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) 2 2 Rupsgraafmachine ..... Eventuele bijzonderheden vermelden. 1 6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 820030 Inzetten hydraulische wielgraafmachine. uur 100 10 05 13 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-10-30 Inzetten van een hydraulische graafmachine. Inclusief aansturing door de aannemer. De kosten voor de aansturing door de aannemer dienen te worden meegenomen in de post uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit bestek. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2 1 Wielgraafmachine ..... Eventuele bijzonderheden vermelden. 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) 1 5 Bakinhoud: ten minste 1 m3 820040 Inzetten vrachtauto. uur 50 10 05 16 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-14 Inzetten van een vrachtauto. Inclusief aansturing door de aannemer. De kosten voor de aansturing door de aannemer dienen te worden meegenomen in de post uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit bestek. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) 2 2 Hydraulisch kipbaar 1 3 Laadvermogen: ten minste 10 ton 820050 Inzetten tractor met kiepkar. uur 50 10 05 18 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-14 Inzetten van een tractor. Inclusief aansturing door de aannemer. De kosten voor de aansturing door de aannemer dienen te worden meegenomen in de post uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit bestek. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 1 Vermogen: ten minste 151 kW 2 1 Hulpvoorzieningen: 10 m3 tandemas kiepkar Hulpvoorzieningen zoals aanhangwagen, ploeg, maaibalk specificeren. Als hulpvoorzieningen gedurende beperkte tijd beschikbaar moeten zijn deze in afzonderlijke posten opnemen. 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ..... 820060 Inzetten wiellader. uur 100 10 05 17 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-14 Inzetten van een wiellader. Inclusief aansturing door de aannemer. De kosten voor de aansturing door de aannemer dienen te worden meegenomen in de post uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit bestek. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ..... 1 4 Bakinhoud: ten minste 2 m3 820070 Inzetten wieldumper. uur 100 10 05 99 Inzetten wieldumper. Inclusief aansturing door de aannemer. De kosten voor de aansturing door de aannemer dienen te worden meegenomen in de post uitvoeringskosten (onder staartkosten) van dit bestek. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 13 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ..... 83 VERKEERS- EN BEREIKBAARHEIDSMAATREGELEN ..... 830 OPSTELLEN VERKEERSPLAN ..... 830010 Opstellen verkeersplan. EUR 0 62 30 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-01-14 Opstellen verkeersplan. Betreft : plan met te treffen verkeersmaatregelen teneinde de werkzaamheden op veilige wijze uit te kunnen voeren bij betreden en uitrijden projectgebied Bijzonderheden vermelden. Bijv. vermelden waar relevante basisinformatie is opgenomen in het bestek of verwijzen naar eventuele bijlagen.
Voor het verrekenen van het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen stelposten of specifieke besteksposten opnemen. 1 2 Opzet verkeersplan(nen) ten minste bevattend: Het plan dient te omvatten; - type en plaats afzettingen - plaats en inrichting van uitritten werkverkeer - maatregelen schoonhouden wegen - (voor)aankondigingen - fasering en planning van de maatregelen - transportroutes werkverkeer binnen projectgebied Plan dienen tekeningen met waarnodig omschrijvingingen/toelichtingen te zijn en in pdf aan te leveren. Verkeersplan ter goedkeuring van Directie indienen Bijzonderheden vermelden. 831 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN ..... 831010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR 0 62 01 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-30 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle uit te voeren werkzaamheden in navolging op het opgestelde verkeersplan volgens bestekspostnr. 830010 Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van alle benodigde verkeersmaatregelen t.b.v. veilige uitvoering van werkzaamheden i.r.t. weggebruikers Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............
Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.
Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s). 1 2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). opgesteld door de aannemer volgens bestekspostnr. 830010 Tekeningnummers en uitgangspunten zoals: soort werk, tijdsduur categorie, lengte van het werkvak en vermelden. 6 2 Met materiaal van de aannemer 2 3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 832 BEREIKBAARHEIDSMAATREGELEN ..... 832010 Toepassen rijplatenbaan. EUR 0 10 14 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-11-06 Toepassen rijplatenbaan. Betreft: toepassen bereikbaarheidsmaatregelen voor het gehele werk t.b.v. uit te voeren grondwerkzaamheden indien het maaiveld ter plaatse onvoldoende draagkrachtig is Toepassen in meerdere secties en fases van de uitvoering en met inbegrip van tussentijds verplaatsen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving gebruiken:
-als de opdrachtgever specifiek het gebruik van een rijplatenbaan wil voorschrijven. Als de keuze van de maatregelen en middelen vrij wordt gelaten aan de aannemer, gebruik maken van de resultaatsbeschrijvingen van subwerkcategorie 10.13.
-als het aantal rijplatenbanen en/of de mate van toepassing (binnen de doelstelling) ter keuze aan de aannemer wordt gelaten. De uitvoeringsvrijheid wordt hiermee zo min mogelijk beperkt. In andere gevallen gebruik maken van de resultaatsbeschrijving met de eenheid ‘m’.
-in het geval dat de werkzaamheden korter dan circa vier weken duren. In andere gevallen gebruik maken van resultaatsbeschrijvingen voor ‘Aanbrengen, ‘In stand houden’ en ‘Verwijderen’ van de voorzieningen. Verplaatsen: ter keuze van en afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer Bijvoorbeeld “afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer.”
Vermelden als de opdrachtgever materialen beschikbaar stelt. Verwezen wordt naar de begripsbepalingen in paragraaf 10.01 van de Standaard RAW Bepalingen en paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012. 1 2 Rijplatenbaan ten behoeve van: de uitvoering van werkzaamheden Doel van het gebruik vermelden. Soort ondergrond vermelden. 2 1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: aanbrengen riolering, drainage en bouwwegen Aard van de werkzaamheden vermelden of vermelden: volgens bestekspostnr(s). 45 16 Rijplaat staal: afgestemd op de toepassing waarbij dikte en afmetingen ter keuze aannemer Afmetingen vermelden. 832020 Toepassen overkluizing/draglineschotten. st 1 10 13 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-14 Toepassen tijdelijke voorzieningen. Situering: kruising gasleiding van de Gasunie Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van draglineschotten in de transportroute t.b.v. de gasleiding van de Gasunie Dit in V&G overleg ook bespreken met werknemers Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving gebruiken:

-
als de opdrachtgever de voorzieningengespecificeerd wil voorschrijven en/of per stuk verrekenbaar wil stellen. In andere gevallen gebruik maken van de resultaatsbeschrijving met de eenheid ‘EUR’.
-
in het geval dat de werkzaamheden korter duren dan circa vier weken. In andere gevallen gebruik maken van resultaatsbeschrijvingen voor ‘inrichten’, ‘Instandhouden’ en ‘Verwijderen’ van de voorzieningen
Totale lengte voorziening(en): 3 m Vermelden dat dit ter keuze van de aannemer is of lengte vermelden. Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer Bijvoorbeeld “afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer.” of het aantal keer verplaatsen vermelden. In dat laatste geval eventuele eisen aan het verplaatsen vermelden (tijdstippen, locaties, afstanden e.d.).
Vermelden als de opdrachtgever materialen beschikbaar stelt. Verwezen wordt naar de begripsbepalingen in paragraaf 10.01 van de Standaard RAW Bepalingen en paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012. 1 1 Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid van: bescherming aanwezige kabels en leidingen Percelen / locaties vermelden. Soort ondergrond vermelden. 2 1 Voorziening(en) voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: grondverzet Aard van de werkzaamheden vermelden of vermelden: volgens bestekspostnr(s). 4 1 Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer 5 2 Type voorziening(en): dragllineschotten Met materiaal van de aannemer Type voorziening(en), materiaal en eventueel afmetingen en minimale eisen vermelden. Bijvoorbeeld stalen rijplaten, betonplaten, schotten. 3 4 Voorziening(en) voor: zwaar materieel Bijzonderheden vermelden.  833 TOEPASSEN BOUWHEKKEN ..... 833010 Toepassen bouwhekken en tijdelijke afrastering. EUR 0 10 15 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-30 Toepassen tijdelijke afrastering. Betreft het toepassen (aanbrengen, instandhouden en naderhand verwijderen) van tijdelijke bouwhekken en afrastering ter afscherming werkterrein en toe te passen gronddepots Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving gebruiken:
-
als de lengte en het aantal voorzieningen en de mate van toepassing (binnen de doelstelling) ter keuze aan de aannemer wordt gelaten. De uitvoeringsvrijheid wordt hiermee zo min mogelijk beperkt. In andere gevallen gebruik maken van de resultaatsbeschrijving met de eenheid ‘m’.
-
in het geval dat de werkzaamheden korter dan circa vier weken duren. In andere gevallen gebruik maken van resultaatsbeschrijvingen voor ‘Inrichten’, ‘Instandhouden’ en ‘Verwijderen’ van de voorzieningen.
Voor permanente afrasteringen zie subwerkcategorie 10.31. Voor tijdelijke afrasteringen t.b.v. bescherming beplanting, zie subwerkcategorie 10.16.
Tijdstippen van aanbrengen en van verwijderen vermelden, dan wel de tijdsduur van in stand houden. 1 1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer en afgestemd op de werkwijze Deze inhoud alleen gebruiken als de lengte sterk afhankelijk is van de werkwijze van de aannemer. 2 1 Afrastering(en) ten behoeve van: afscherming uitvoeringlocaties en depotlocaties vanaf doorgaande wegen buiten werktijden Doel van de afrastering(en) vermelden. Vermelden welke terreinen afgerasterd moeten worden en/of verwijzen naar bestekspostnr(s). met werkzaamheden waarvoor afrastering toegepast moet worden. 3 2 Bouwhek met voet voorzien van bordjes "verboden toegang voor onbevoegden" en afrastering bestaande uit houten palen met dubbele gladde draad Type afrastering(en) en eventuele eisen aan toegang, afsluitbaarheid, hoogte, materiaal van hekwerk en voet en dergelijke vermelden.Vermelden als de opdrachtgever materialen beschikbaar stelt. Verwezen wordt naar de begripsbepalingen in paragraaf 10.01 van de Standaard RAW Bepalingen en paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012. 84 OVERIGE WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD ..... 840 OPSTELLEN PLANNEN EN COMMUNICATIE ..... 8401 GEDETAILLEERD WERKPLAN EN TIJDSCHEMA ..... 840110 Opstellen gedetailleerd werkplan en tijdschema. EUR 0 10 23 99 Opstellen gedetailleerd werkplan en tijdschema. De aannemer stelt een tijdschema en gedetailleerd werkplan op, als omschreven in bepaling 01.13.06 deel 3 van dit bestek. Inclusief plan voor coördinatie met werken van derden zoals genoemd in bepaling 01.11.01 en rekening houdend met de coördinatieverplichting conform bepaling 01.11.51 Plan uiterlijk 2 weken na gunning ter goedkeuring indienen bij directie. 8402 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN ..... 840210 Opstellen V&G-plan UITVOERINGSFASE. EUR 0 10 23 99 Opstellen V&G-plan UITVOERINGSFASE. Betreft: V&G-plan Uitvoeringsfase zoals bedoeld in paragraaf 01.19 (deel 3) van dit bestek respectievelijk de Standaard 2020 respectievelijk het SZW (ARBO)-besluit. Het V&G-plan Uitvoeringsfase ter goedkeuring indienen. Plan uiterlijk 2 weken na gunning ter goedkeuring indienen bij directie 8403 KWALITEITS- EN GRONDSTROMENPLAN ..... 840310 Opstellen kwaliteitsplan en kwaliteitsborging. EUR 0 10 23 99 Opstellen kwaliteitsplan en kwaliteitsborging. Betreft: opstellen kwaliteitsplan conform 01.13.06 en 01.13.51 en 01.20.02 van de Standaard 2020 inclusief kwaliteitsborging (stop-, bijwoon- en registratiepunten). Zie ook deel 2.1 artikel 03 Inclusief meetprotocol zoals bedoeld in deel 3, paragraaf 22.03.51 Plan uiterlijk 2 weken na gunning ter goedkeuring indienen bij directie 840320 Opstellen grondstromenplan. EUR 0 10 23 99 Opstellen grondstromenplan. Betreft: het vervaardigen en verzorgen van het werkplan i.v.m. de (ontgrondings)melding Werkplan moet ter goedkeuring aan de directie worden overlegd voordat wordt overgegaan tot het uitvoeren van de werkzaamheden. Grondstromenplan is een beschrijving van de wijze waarop, en ook de volgorde en de tijdsduur waarin, de te verrichten ontgrondingswerkzaamheden (ontgravings-, opslag- en inrichtingswerkzaamheden) uitgevoerd worden Het werkplan moet in ieder geval bevatten: -het materiaal waarmee en de wijze waarop de diverse werkzaamheden worden uitgevoerd; - de plaats en de tijdsduur van de depots die eventueel zullen worden aangelegd; -locatie waar de grond naartoe wordt afge- of vervoerd. 8405 COÖRDINATIEWERKZAAMHEDEN DERDEN ..... 840510 Coördinatiewerkzaamheden met werken van derden. EUR 0 10 23 99 Coördinatiewerkzaamheden met werken van derden. Betreft: coördinatiewerkzaamheden met werken van derden. Rekening houdend met werken van derden conform bepaling 01.11.01 en met de activiteiten die voortvloeien uit de coordinatieverplichting 8406 METEN EN UITZETTEN ..... 840610 Uitzetten van het werk. EUR 0 10 23 99 Uitzetten van het werk. Betreft: alle voor dit werk benodigde uitzetwerkzaamheden met inbegrip van het overbrengen van hoogtemerken naar het projectgebied 840620 In- en uitmeten van het werk. EUR 0 10 23 99 In- en uitmeten van het werk. Betreft: in- en uitmeten werk volgens bepalingen paragraaf 22.03.51 Inclusief maken meetprotocol en hoeveelhedenregistratie Het in- en uitmeten dient door een onafhankelijk deskundig bureau te worden uitgevoerd. Meetprotocol ter goedkeuring van directie Werkwijze hoeveelhedenregistratie ter goedkeuring van directie 841 ONDERHOUDEN TERREIN ..... 841010 Maaien/klepelen gewas. are 1 51 01 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-29 Maaien gewas. Betreft maaien aanwezige begroeiing in de onderhoudsperiode van het werk Maaien op aanzeggen van de directie uit te voeren Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Omschrijving van het gewas vermelden.
Deze hoofdcode gebruiken als voorbewerking voor bijv. de grondbewerking. 6 1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een verwerkingsinrichting Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 1 4 Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer 3 9 Horizontaal en taluds tot 1 : 1 85 ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING ..... 850010 Inzet archeologisch toezichthouder (door aannemer) EUR 0 61 11 99 Inzet archeologisch toezichthouder (door aannemer) Situering: ter plaatse van riolerings ontgravingswerkzaamheden nabij het rioolgemaal zoals aangegeven in PVE archeologie welke als bijlage bij het bestek is gevoegd. Betreft de inzet van een deskundig archeologische toezichthouder door de aannemer t.b.v. de naleving van het in het rapport vermelde archeologische toezicht De inzet wordt gedurende de gehele looptijd van alle diepere ontgravingswerkzaamheden binnen het in het PvE aangegeven gebied worden uitgevoerd In te zetten archeoloog dient gecertificeerd te zijn en alle volgens het PvE (bestekbijlage) aangegeven zaken uit te voeren cq. rekening mee te houden TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten ..... 91 Eenmalige kosten ..... 910010 Inrichten werkterrein. EUR 10 11 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-14 Inrichten van werkterrein. ..... Eventuele bijzonderheden vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor besteksposten, in het bestek op te nemen onder 'Eenmalige kosten' (bestekspostnr. 91). Voor besteksposten, op te nemen boven het subtotaal in de RAW-raamovereenkomst (of het bestek), wordt verwezen naar de resultaatsbeschrijving met hoofdcode 10.11.21. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). N.V.T. Voor de beschrijving de hulpmiddelen en het gebruik daarvan, wordt verwezen naar subwerkcategorie 10.12. Zie ook paragraaf 23 van de UAV 2012. 1 1 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en is aangegeven op tek.nr. -> locatiebepaling werkterrein is ter keuze aannemer en nader af te stemmen met de directie 910020 Opruimen werkterrein. EUR 10 11 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-14 Opruimen van werkterrein. Betreft het volgens bestekspostnr. 910010 ingerichte werkterrein Eventuele bijzonderheden vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor besteksposten, in het bestek op te nemen onder 'Eenmalige kosten' (bestekspostnr. 91). Voor besteksposten, op te nemen boven het subtotaal in de RAW-raamovereenkomst (of het bestek), wordt verwezen naar de resultaatsbeschrijving met hoofdcode 10.11.22. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein 1 1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd 2 1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen 3 1 Alle kabels en leidingen verwijderen 910030 Aan- en afvoer materieel. EUR 10 05 99 Aan- en afvoer materieel. In de aan- en afvoer van materieel zijn begrepen de machines en het materieel benodigd voor de totstandkoming van het werk. 910040 ................................... EUR 910050 ................................... EUR 919980 Overige eenmalige kosten EUR 919990 Korting EUR 92 Uitvoeringskosten ..... 929990 Uitvoeringskosten EUR 93 Algemene kosten ..... 939990 Algemene kosten EUR 94 Winst en risico ..... 949990 Winst en risico EUR 95 Stelposten ..... 950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 25000 10 03 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-30 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken.
Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden De titel van de bestekspost wijzigen in: Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden. 96 Bijdragen ..... 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR Bouwrijp maken De Luwte fase 1 Swifterbant-Zuid
BPD Ontwikkeling BV WERKBESTEK
Besteknr.: BJ7066-BRM-01 Versie D1.0 3. Bepalingen 01 Algemeen en administratief 01 Algemene bepalingen 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2015-01 2020-04-22 Van toepassing zijnde bepalingen 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 03 RAW-bestek: inschrijvingsstaat 06 Binnen 5 werkdagen na opdracht verstrekt de aannemer aan de opdrachtgever een gedetailleerde aannemingsbegroting. 07 De aannemingsbegroting dient per besteks- en/of onderpost een onderbouwing te hebben met vermelding van kosten betreffende: - arbeid (arbeidsnorm, aantal uren, kosten per uur) - materialen (aantal eenheden, prijs per eenheid) - materieel (productienorm, aantal uren, kosten per uur) Bij toepassing van sets materieel deze onderbouwen met: - samengestelde onderdelen (personeel, materieel) - aantallen per onderdeel - kosten per eenheid (uur, week, etc) per onderdeel. 08 De eenmalige kosten onderbouwen per activiteit met: - arbeid (arbeidsnorm, aantal uren, kosten per uur) - materialen (aantal eenheden, prijs per eenheid) - materieel (productienorm, aantal uren, kosten per uur) - alle overige eenmalige kosten ten behoeve van vergunningen etc. 09 De uitvoeringskosten onderbouwen per activiteit met: - arbeid (arbeidsnorm, aantal uren, kosten per uur) - materieel (productienorm, aantal uren, kosten per uur 15 Geluidshinder 01 De aannemer moet zonodig voorzieningen treffen aan, op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en/of organisatorische maatregelen treffen dat het invallend geluid (LAr,LT), op de gevel van de meest geluidgevoelige bestemming (woningen e.d.) niet meer bedraagt dan: 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (overdag; maandag tot en met zaterdag); 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond; maandag tot en met vrijdag); 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht; maandag tot en met vrijdag) en tussen zaterdag 19.00 uur en maandag 07.00 uur). De aannemer zal indien mogelijk stationaire geluidbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel werknemers of andere personen plaatsen en deze zonodig verplaatsen indien inmiddels een geschiktere locatie beschikbaar is gekomen. 02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau (LAmax), voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 10 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT). 03 Metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 2004, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne . 04 Indien de directie de geluidsproductie op de gevel controleert en zij constateert een overschrijding, zal de aannemer terstond maatregelen treffen als bedoeld in lid 01 en zullen de extra kosten van controle voor rekening van de aannemer komen. 05 De maatgevende gevel kan worden bepaald aan de hand van de tekeningen eventueel in combinatie met een bijgevoegde indicatieve 'planning van bouwstromen' 17 Bouwvergaderingen 01 De bouwvergaderingen, in principe om de 4 weken, op een nader overeen te komen dag, uur en plaats worden door de aannemer genotuleerd. Van deze notulen wordt door de aannemer, op uiterlijk de zesde werkdag na de gehouden bouwvergadering, een uitgewerkt, ondertekend bouwverslag aan de directie verstrekt. Indien de voortgang van het werk hier aanleiding toe geeft kan de directie de vergaderfrequentie verhogen. Indien gewenst deze bepaling opnemen voor werken die geschikt zijn om leerlingen op te leiden.
18 Dagboek, lijsten, rapporten, productielijsten etc. 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 (dagboek, lijsten, rapporten etc.), verstrekt de aannemer iedere week een overzicht van de in de vorige werkweek verrichte werkzaamheden en een staat met de verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden aan de directie. Het overzicht bevat een ondertekende opgave per werkdag van de volgende gegevens: -uitgevoerde werkzaamheden -de gewerkte uren van het eigen personeel en die van ingeschakelde onderaannemers. -verwerkte materialen -de draaiuren van het materieel. -de verwerkte hoeveelheden (berekeningen/meting in middel van vervoer bijvoegen). Na goedkeuring worden het overzicht en de staat opgenomen in de bij het werk behorende besteksadministratie. Alleen opnemen indien de grootte van de betalingstermijnen bij een vierwekelijkse betaling daartoe aanleiding geeft; de betaling vindt dan elke twee weken plaats.
02 De aannemer legt dagelijks de op die dag en of week uitgevoerde werkzaamheden vast per bestekspost. Dit middels onderbouwing van foto's en of op tekening aangegeven locaties opdat het voor de directie duidelijk is welke werkzaamheden wanneer uitgevoerd en verwerkt zijn per bestekspost. 19 Overige algemene bepalingen 01 De aannemer draagt zorg voor een tijdige en adequate communicatie met opdrachtgever en directie. Daarnaast waarborgt de aannemer ten behoeve van de coördinatie van het werk een tijdige en adequate interne communicatie en aansturing. 02 De aannemer dient de kopieën van de transportbonnen compleet en overzichtelijk gearchiveerd, in een dossiermap waarop vermeld staat het besteksnummer en het perceelnummer, aan de directie te overhandigen. 03 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in paragraaf 6, lid 16a van de UAV 2012 bedoelde voorwerpen of stoffen, zijn voor rekening van de aannemer. 07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfschade, welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.10 lid 01 t/m 03 van de Standaard bedoelde voorwerpen of stoffen, zijn voor rekening van de aannemer. 30 Overige algemene bepalingen 01 AFDRACHT G-REKENING Op eerste verzoek van de opdrachtgever, verstrekt de aannemer een kopie van de g-rekeningovereenkomst aan de opdrachtgever. Het bedrag van elke door de aannemer in te dienen factuur dat door opdrachtgever (in verband met de door de Ondernemer verschuldigde loonbelasting alsmede de premies voor de sociale verzekeringen) op de geblokkeerde rekening zal worden gestort, bedraagt 20% van de totale aanneemsom. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst en de uitvoeringsinstelling van het UWV van de aannemer over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. De aannemer moet de bestekbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 02 VRIJWARING De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de ketenaansprakelijkheid inclusief aanspraken ten aanzien van onderaannemers. Onder aanspraken wordt in dit kader tevens verplichtingen uit hoofde van boetes en rente die op grond of naar aanleiding van de ketenaansprakelijkheidsregeling aan de opdrachtgever worden opgelegd. De aannemer moet deze bestekbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 40 Verleggingsregeling omzetbelasting 01 De aannemer moet op zijn declaratie(s) vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de belastingdienst die ten aanzien van de aannemer bevoegd is, schriftelijk heeft aangegeven dat ten aanzien van het werk de BTW verleggingsregeling niet van toepassing is. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemings-overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 02 Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring van de Belastingdienst verstrekken, omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van de loonbelasting en loonbelasting en de premies voor de sociale verzekeringen alsmede de BTW. 04 Betalingsregelingen: risicoregeling 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2022-09 2014-10-17 Algemeen 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. Deze bepaling alleen opnemen als de te verwachten verrekening lager is dan het drempelbedrag van € 500,-. 02 De in te dienen prijs dient vast te zijn tot einde werk. De aannemer krijgt de gelegenheid om de hoeveelheden te controleren en na te rekenen. Op basis hiervan wordt een voor het totale werk en vast niet verrekenbare prijs vastgesteld. BPD Ontwikkeling BV houdt zich het recht voor om, ongeachte de toepassing van de RAW-systematiek, zelf een afweging te maken welke aanbieding van deze vrijblijvende offerte-aanvraag het beste past en niet automatisch de laagste prijs aan te houden. Tevens kan BPD Ontwikkeling BV besluiten om, indien de aanbiedingen niet passend worden bevonden, niet tot opdracht over te gaan. 06 Betalingsregeling: declaraties 01 Indienen declaraties 01 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat: De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen. Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel het werk. 02 De declaratie dient te worden gericht aan: BPD Ontwikkeling B.V. De Brand 30 3823 LK Amersfoort Onder vermelding van in de opdrachtbrief aangegeven wijze. Een declaratie dient door de aannemer en de directie ondertekend te zijn. 03 Op de factuur dient expliciet aangegeven te zijn: -Projectnaam:Bouwrijpmaken De Luwte fase 1 Swifterbant-Zuid - Aandeel BTW -Opdrachtnummer:(zie opdrachtbrief). 04 De door de Directie goedgekeurde en getekende termijnstaat, conform de bij dit bestek gevoegde tijdschema, dient als bijlage bij de factuur te worden meegezonden. 07 Zekerheidstelling 01 Waarde en vorm zekerheidstelling 01 In afwijking van artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet de zekerheid bij de aanbesteder zijn binnengekomen voor aanvang van het werk. Leden 01 en 02 uitsluitend opnemen indien een zekerheidstelling voorafgaand aan het verlenen van de opdracht wordt verlangd (zie ook deel 0 par. 04 sub 5).
08 Bijdragen 01 2020-05-31 definitief vastgesteld 2020-05 2020-05-31 Bijdrage RAW-systematiek 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald.Op de inschrijvingsstaat tevens een bestenspost '960010 Bijdrage RAW-systematiek' opnemen.
02 In aanvulling op het gestelde in art. 01.08.01 lid 04 van de Standaard wordt bepaald dat de aannemer tevens een kopie van het betalingsbewijs van het CROW stuurt naar: Royal HaskoningDHV T.a.v. Michel Bartels -> michel.bartels@rhdhv.com 09 Kabels en leidingen 01 Algemeen 01 De aannemer verleent alle medewerking bij het ten behoeve van de nutswerkzaamheden c.q. beschermen van kabels, leidingen en buizen. Dit dient in overleg met en op aanwijzing van de nutscoördinator en directie te geschieden. 02 Aannemer verleend alle medewerking aan nutsbedrijven wanneer zij starten met hun werkzaamheden. Tevens laat de aannemer de nutsbedrijven toe op het werk terrein. 02 Informatie-overdracht 04 De directie draagt er zorg voor dat de ligging van de bij de opdrachtgever in beheer zijnde kabels en leidingen tijdig aan de aannemer bekend wordt gemaakt. De aannemer draagt zorg voor het tijdig melden van de werkzaamheden bij het Kadaster (WION). 05 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, draagt de aannemer zorg voor het houden van de in die paragraaf bedoelde bouwbespreking. 11 Verband met andere werken 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2015-01 2015-04-01 Werken, die in elkander grijpen 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: -werkzaamheden grondwerk door grondwerkaannemer; -werkzaamheden door nutsbedrijven; -sloopwerkzaamheden terrein achter woning Bisonweg 11 (opstallen en verhardingen); -werkzaamheden door Mous (rioolgemaal). De desbetreffende in elkander grijpende werken vermelden. Voor de coördinatie van deze werken wordt verwezen naar par. 31 lid 2 van de UAV 2012
02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen waarop derden de desbetreffende werken aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt. 03 In verband met de werkzaamheden aan kabels en leidingen dient de civiele aannemer zijn plannen af te stemmen op die van de aannemer van de nutsbedrijven. Werkvolgorde hierbij is als volgt: 1. Aanleg hoofdriool en drainage-civiele aannemer; 2. Aanleg nutsleiding-nutsaannemer; 3. Aanleg riooluitleggers-civiele aannemer; Aanleg drainansluitingen-civiele aannemer; 4.Aanleg kabels-nutsaannemer. 04 In afwijking van paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van in elkander grijpende werken door de aannemer. 05 In het bestek staan een aantal werkzaamheden die in elkander grijpen. Hieronder een korte omschrijving van de werkzaamheden en de planning: Werkzaamheden grondwerk: Tijdens het bouwrijp maken kan het zijn dat op delen van het terrein de aangebrachte voorbelasting nog afgegraven wordt door de grondwerkaannemer. De ontgravingsvolgorde wordt zoveel als mogelijk afgestemd op het bouwrijp maken. De Og zal hier een coördinerende rol in vervullen. Werkzaamheden nutsbedrijven: Tijdens het bouwrijp maken zullen de nutsbedrijven het hoofdtracé aanleggen. De tracés staan aangegeven op de bestekstekeningen. Werkzaamheden Mous (rioolgemaal) Gedurende het bouwrijp maken moeten er een rioolgemaal worden gerealiseerd. Het gaat om het centraal in de wijk gelegen RWA-gemaal welke door MOUS aangevoerd en geïnstalleerd zal worden maar door de civiele aannemer aangebracht moet worden. De planning van de werkzaamheden zal in overleg met de aannemer moeten worden kort gesloten. 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 06 Algemeen tijdschema, werkplan e.d. 01 Van de aannemer wordt uiterlijk 1 week na gunning een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, In het algemeen tijdschema vermelden op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d. Uit de in te dienen planning dient onverkort te blijken het werk gerealiseerd wordt binnen de gestelde mijlpalen als vermeld in paragraaf 1.05 'Tijdsbepaling'. Indien in deel 0 van het bestek, onder paragraaf 04 sub 4 wordt verlangd dat de aannemer in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat, is het opnemen van bepalingen met betrekking tot het algemeen tijdschema of gedetailleerd werkplan niet noodzakelijk.
02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende: a. een korte omschrijving van de werkzaamheden in de vorm van een globaal werkplan/planning; b.een korte omschrijving van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee samenhangen; c.een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voor zover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld (zoals bijv. rijplaten, verkeersmaatregelen voorzover de inschrijver daar zelf een keus in heeft); d.grondstromen en rijroutes; f.werk- en faseringsplan in relatie tot gestelde bepalingen in het Ecologisch WerkProtocol.. 03 Op te stellen tijdschema dient uiteraard gebaseerd te zijn op de van toepassing zijnde beperkingen welke voortkomen uit Flora en Fauna e.d. zoals vermeld in het Faserings & Uitvoeringsplan welke als bijlage bij het bestek is gevoegd. 04 De directie kan verlangen dat tijdens de uitvoering voor onderdelen van het werk afzonderlijk een tijdschema ter goedkeuring wordt overlegd. 14 Bouwstoffen 02 Verwerking van bouwstoffen 01 Als bij transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen, de voorschriften die in het bestek zijn opgenomen strijdig zijn met die van leverancier of kwaliteitsverklaringen dit terstond ter kennis brengen van de directie. 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2015-01 2020-04-22 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen) 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met: -KOMO-(attest-met-)productcertificaat; -KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen; -KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; -GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen; met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen. Deze bepaling is facultatief en moet getoetst worden aan de in het bestek vermelde, te leveren bouwstoffen.
02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen: -voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl; -voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl; -voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl; -voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl. 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen. 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. Dit lid opnemen als de opdrachtgever alle bouwstoffen die leverbaar zijn met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01, die door de aannemer worden betrokken bij een producent die deze bouwstoffen levert zonder deze kwaliteitsverklaring, wenst te keuren.
08 Verklaring voor puingranulaten (m.b.t. teer en asbest) 01 Indien de aannemer (metsel-, meng- en of beton-)granulaten levert, dienen deze voorzien te zijn van: -een erkend bewijsmiddel, zijnde een certificaat of een partijkeuring conform het besluit Bodemkwaliteit. De levering moet geschieden onder een certificaat op basis van BRL 2506 nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® productcertificaat en het NL BSB® productcertificaat voor recycling granulaten voor toepassingen in beton, wegenbouw, grondbouw en werken, (of gelijkwaardig bewijsmiddel) Indien levering op deze wijze plaatsvindt wordt geacht te zijn voldaan aan het beginsel van zorgvuldigheid omtrent voorkomen van: -dat teerhoudend asfalt in het granulaat aanwezig is. -dat geen asbest in het granulaat aanwezig is. Toelichting: dit certificaat behelst de gehele keten van afvoer van puin van een project, het breken en sorteren en het wederom afzetten van het product. 02 Indien het product wordt aangevoerd of geleverd vanuit dit bestek of vanuit een ander project, moet de aannemer aannemelijk maken en borgen dat de bedoelde eisen die in BRL 2506 worden gesteld worden nagekomen. 09 Bouwstoffen informatie en borging van de keuring 01 Paragraaf 17 van de UAV 2012 wordt aangevuld met: De aannemer dient zo spoedig mogelijk, bij voorkeur voor of tijdens de 1e bouwvergadering, doch uiterlijk twee weken voor de uitvoering, een opgave in, van alle door hem gekozen leveranciers met betrekking tot de te leveren materialen. Indien de directie meer informatie wenst of twijfel heeft over de te leveren kwaliteit zal zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken. 02 Paragraaf 18 van de UAV 2012 wordt aangevuld met: Indien een bouwstof is gekeurd buiten het bouwterrein, bijvoorbeeld op de plaats van productie heeft de aannemer de zorg dat de bouwstof zodanig afzonderlijk wordt gehouden dat gewaarborgd wordt dat het gekeurde product ook daadwerkelijk op het werk aankomt. Desgevraagd geeft de aannemer inzicht op welke wijze hij dit waarborgt. 03 Paragraaf 18 van de UAV 2012 wordt aangevuld met: Indien (goed)gekeurde materialen en constructiedelen gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn kan de directie verlangen dat zij opnieuw, voor rekening van de aannemer, worden gekeurd. 11 Te leveren hout en houtproducten 01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents". 02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd: 1.Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan. of 2.Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan. 03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien: a.De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid of b.De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer. Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl. 04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten: - Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements; -TPAC-documents for assessing certification systems (Category A) - Annex I: User Manual TPAC; - Assessment matrix for system managers; - Application form for system managers. Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl. 05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten: - Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements; - Documents for Category B evidence; - Annex II: Category b evidence; - Appendix 1: Checklist Supply Chain; - Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance. Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl. 12 Bouwstoffen die met leverancier of fabrieksnaam zijn aangeduid 01 Paragraaf 17 lid 5 van de UAV 2012 wordt aangevuld met: Indien een leverancier of producent is genoemd met de toevoeging "o.g.", "of gelijkwaardig", "of daarmee overeenstemmend", "bijvoorbeeld leverbaar bij", betekent dit uitdrukkelijk dat de opdrachtgever niet specifiek een keuze heeft gemaakt voor die leverancier of daaraan de voorkeur geeft. Een dergelijke verwijzing is uitsluitend bedoeld als verduidelijking van het gevraagde en om zeker te stellen dat elke aannemer op basis van dezelfde informatie zijn inschrijving kan opstellen. Indien een leverancier of producent is genoemd zonder bovenvermelde toevoeging betekent dit dat de opdrachtgever wel specifiek en gegrond een keuze heeft gemaakt voor die genoemde leverancier. De aannemer wordt dan geacht te hebben gerekend met de prijs van die betreffende leverancier of die producent. 16 Verzekeringen 02 CAR-verzekering, af te sluiten door de aannemer 01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b lid 1 van de UAV 2012 zal door de aannemer voor zijn rekening een Construction All Risks (CAR-) verzekering worden afgesloten, waarop alle bij het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen. De verschuldigde premie is voor rekening van de aannemer. 02 Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn de navolgende dekking bieden: a. Het werk tegen materiële beschadiging; b. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever; c. Eigendommen van de bouwdirectie en personeel; d. Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk; e. De dekking in de bouw- en onderhoudsperiode dient mede te omvatten materiële schade aan het werk die haar oorsprong vindt in ontwerp-, teken- of constructie of uitvoeringsfouten. - Alle rubrieken zijn primair dekkend van aard voor alle verzekerde partijen op de polis. Onder de rubriek 'het werk' dient een onderhoudstermijn meeverzekerd te zijn, indien deze in het bestek voorgeschreven is, inclusief schade die haar oorsprong vindt vóór aanvang van de onderhoudstermijn. 03 De verzekerde sommen per gebeurtenis, voor de in lid 2 genoemde rubrieken, moeten minimaal bedragen: a. het bedrag van de aanneemsom verhoogd met 15%. De verhoging met 15% biedt dekking voor opruimingskosten ten behoeve van het herstel, voor de voor de wederopbouw van het werk noodzakelijke sloop- en demontagekosten, alsmede voor honoraria van technisch adviseurs. b. € 500.000,- c. € 25.000,- d. € 2.000.000,- Per gebeurtenis mag geen hoger eigen risico van kracht zijn (voor alle rubrieken tezamen) dan € 2.500,-. 04 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor: a. Schade aan aannemersmateriaal zoals gereedschappen, keten, loodsen en machines. b. Bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn. 05 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren. 06 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van de partij, die voor de schade aansprakelijk is. 07 De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis, alsmede een bewijs dat de verschuldigde premie betaald is, aan de directie overleggen. 08 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, dienen de aannemer, mede- en onderaannemers voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn, inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de opdrachtgever, diens adviseur, bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik danwel gebruik laten maken van het werkmaterieel. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij, die deze bepalingen niet naleeft. 09 Het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in deze paragraaf vastgelegd, komt in het geval van schade voor rekening van de partij, die verantwoordelijk is voor het afsluiten van deze polis. 04 Verzekering kabel en leidingschade 01 De aannemer moet verzekerd zijn voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor kabel-en leidingschade. 06 Verzekeringen door aannemer, algemeen 01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekert de aannemer hetgeen overigens ten behoeve van de uitvoering van het werk op of nabij de bouwplaats aanwezig is tegen het risico van brand, diefstal en natuurschade, zoals daar zijn: Materieel, gereedschappen, hulpmateriaal, hulpwerken, opstallen c.a., alsmede de goederen van hen die ten behoeve van de uitvoering van het werk op of nabij de bouwplaats aanwezig zijn (waaronder voertuigen van de opdrachtgever, van de directie, van de aannemer, onderaannemers en van hun personeel). 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de wettelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM, AVB, e.d.). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen niet zijn uitgesloten ofwel deze moet gedekt zijn via een afzonderlijke verzekering als bedoeld in artikel 01.16.04 . 03 De aannemer verbindt zich ten genoegen van de opdrachtgever voor de uitvoering van de werkzaamheden een bedrijfsverzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te hebben of af te sluiten met een minimum verzekerd bedrag van € 2.500.000,--. In deze verzekering worden als verzekerden aangemerkt de opdrachtgever, de bouwdirectie, de aannemer, eventuele onderaannemers, installateurs, leveranciers en verder alle andere bij de werkzaamheden betrokken partijen en derden. 04 De opdrachtgever is niet verzekerd voor schade aan het aannemersmaterieel of gevolgschade m.b.t. zijn bedrijfsvoering als gevolg van explosieven. De aannemer dient zich hier zelf tegen te verzekeren. 05 Desgevraagd geeft de aannemer de opdrachtgever inzage in de polissen van de door hem en door zijn eventuele verhuurder afgesloten verzekeringen en toont hij de desbetreffende betalingsbewijzen. 17 Vrijgekomen materialen 05 2010-12-01 verplicht 2010-12 2010-12-01 Vrijgekomen asfalt als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit 03 Voor alle vrijkomende asfalt geldt: De aannemer geeft direct na opdracht aan naar welke locatie hij zijn vrijkomend materiaal afvoert. De aannemer vraagt namens de directie het afvalstroomnummer met de bijbehorende begeleidingsbonnen aan. De aanvrager dient als bemiddelaar op de VIHB-lijst geregistreerd te zijn. De bonnen dienen ondertekend door de toezichthouder van de directie en voorzien van kenteken, wegnummer en kilometrering bij elk transport gevoegd te worden. Verrekening van de tonnen gestort materiaal geschied enkel op basis van de ondertekende begeleidingsbonnen. 07 2017-08-03 verplicht 2020-05 2017-08 2015-04-02 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de alle vrijgekomen materialen. Dit artikel alleen opnemen indien voor bepaalde materialen een plan wordt verlangd.
19 Arbeidsomstandigheden 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2015-01 2020-04-28 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Lid 01 altijd samen opnemen met lid 02.
02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. De leden 01 en 02 opnemen indien sprake is van een werk met een dusdanige omvang dat een melding als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht is, of wanneer er sprake is van een werk met bijzondere gevaren op grond waarvan volgens de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit een V&G-plan nodig is.
04 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Lid 04 altijd samen opnemen met de leden 03 en 05.
05 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. De leden 03, 04 en 05 opnemen als sprake is van een werk met een dusdanige omvang dat een melding als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht is, of wanneer er sprake is van een werk met bijzondere gevaren op grond waarvan volgens de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit een V&G-plan nodig is, waarbij tevens sprake is van het in elkaar grijpen van werken, waarbij de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase van dit bestek ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van een ander bestek of meerdere andere bestekken krijgt opgedragen.
07 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit. De leden 06 en 07 opnemen als sprake is van een werk met een dusdanige omvang dat een melding als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht is, of wanneer er sprake is van een werk met bijzondere gevaren op grond waarvan volgens de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit een V&G-plan nodig is, waarbij tevens sprake is van het in elkaar grijpen van werken, waarbij de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van dit bestek aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase van een ander bestek of meerdere andere bestekken is opgedragen.
20 Kwaliteitsborging 11 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 Informatieprocedure 21 Onder TER INFORMATIE wordt verstaan het aanbieden van documenten waarbij het niet reageren door de directie binnen een termijn van 3 weken inhoudt dat de aannemer kan overgaan tot uitvoering van de werkzaamheden, hetgeen niet tot gevolg heeft dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie en/of opdrachtgever. 22 Indien de directie inhoudelijk bezwaar heeft tegen ter informatie aangeboden documenten, stelt zij binnen 3 weken na ontvangst een schriftelijke reactie op ter attentie van de aannemer. Met de uitvoering kan niet worden begonnen alvorens overeenstemming is bereikt tussen aannemer en directie. 23 De aannemer brengt met inachtname van het commentaar van de directie de nodige correcties aan, waarna de aangepaste documenten opnieuw ter informatie worden aangeboden. Voor eventuele reactie van de directie op de aangepaste documenten geldt een termijn van 2 weken. 24 De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de door hem of de in opdracht van hem gemaakte berekeningen en tekeningen, die bij de beoordelingen door de directie niet zijn onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst. 25 Met instemming van de directie kunnen per document termijnen worden vastgesteld, welke afwijken van de in leden 21, 22 en 23 van deze informatieprocedure genoemde termijnen. 26 Tenzij anders vermeld in het contract, dienen alle ter informatie aangeboden documenten digitaal te worden verstrekt. 15 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 Wijzigingsprocedures 21 Onder een WIJZIGINGSVOORSTEL (VTW) wordt verstaan een voorstel tot afwijking van de contractdocumenten tijdens de uitvoering en een overeengekomen verandering van het contract voordat tot uitvoering (van het betreffende onderdeel) wordt overgegaan. 22 Wijzigingsvoorstellen hebben betrekking op wijzigingen in contractdocumenten en reeds geaccepteerde documenten. De wijzigingen doorlopen de acceptatieprocedure, zoals aangegeven in artikel 01.20.12. Wijzigingsvoorstellen ontstaan na totstandkoming van de overeenkomst met de aannemer en voorafgaand aan de daadwerkelijke realisatie. Initiatief voor een wijzigingsvoorstel kan worden genomen door zowel de aannemer als de opdrachtgever. 23 Wijzigingsvoorstellen met financiële consequenties worden na acceptatie gevolgd door de procedure "meer-en minderwerk" en mogen alleen worden uitgevoerd na schriftelijke opdracht middels de 'meer-en minderwerk-meldingsopdracht(bon)" van de opdrachtgever. 24 Alleen in de navolgende situaties kan een wijzigingsvoorstel worden ingediend: -Bij een alternatief waarbij (financiële) voordelen voor de opdrachtgever aanwezig zijn en waarbij de kwaliteit aantoonbaar ten minste gelijk blijft; - Bij een alternatief zonder financiële consequenties en waarbij de kwaliteit van het eindproduct aantoonbaar verbeterd is; - Bij een alternatief waardoor bij het bewijsbaar niet op tijd leverbaar zijn van voorgeschreven materialen, het alternatief ten minste van aantoonbare gelijke kwaliteit is en geen financiële consequenties heeft voor de opdrachtgever. - Bij wijziging van reeds geaccepteerde documenten voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van het betreffende onderdeel. In alle andere gevallen is er sprake van "bestekswijzigingen". 16 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 Meer- en minderwerkprocedure 21 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V 2012 geldt het volgende: MELDING: Indien de aannemer een mondelinge en/of schriftelijke opdracht, waaronder ook te verstaan tekeningen en opgaven van maten of hoeveelheden, geheel of gedeeltelijk beschouwt als meer of minderwerk, zal hij zonder de opdracht uit te voeren dit uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze opdracht schriftelijk melden aan de directie. De aannemer dient daarbij gebruik te maken van de door de directie goedgekeurde meldingsbon. Indien de voortgang en/of de veiligheid van het werk onmiddellijke uitvoering verlangt, zal daarenboven de melding onverwijld mondeling geschieden. OFFERTES: Voor alle meer- of minder werk wordt door de aannemer bij de melding daarvan schriftelijk gespecificeerde offertes ingediend, tenzij naar het oordeel van de directie op andere wijze schriftelijke verantwoording toegestaan is. Bij de melding dient de aannemer tevens aan te geven of de uitvoering van het meer en/of minderwerk gevolgen heeft voor de overeengekomen planning. PRIJSVORMING MEER- EN MINDERWERK RESP. BESTEKSWIJZIGINGEN: Voor de verrekening van meer- en minderwerk resp. bestekswijzigingen zullen de normen, manuren, materiaalprijzen, onderaannemersbedragen en het opslagpercentage voor Algemene kosten, Winst en risico verminderd met een eventuele projectkorting gehanteerd worden, zoals toegepast in de bij inschrijving ingediende inschrijvingsstaat. De eenmalige kosten en uitvoeringskosten worden hierbij niet verrekend, tenzij dit tot onrechtvaardigheden zou leiden. Normen en prijzen welke niet in de inschrijvingsstaat/ inschrijvingsmodellen staan vermeld, dienen in onderling prijsoverleg vastgesteld te worden. Hierbij dient gerekend te worden met netto prijzen voor levering en montage. De normen en prijzen uit de inschrijvingsstaat dienen hierbij als vergelijkingsmateriaal. Het voorgaande is niet van toepassing indien voor de betreffende onderdelen eenheidsprijzen zijn overeengekomen. 22 Meer- en minderwerk dient van te voren overeengekomen en schriftelijk door de Opdrachtgever opgedragen te worden. Aan het meer- en minderwerk dient een vooraf ingediende uitgebreide kostenopgave van de Aannemer ten grondslag te liggen. 23 Prijsvorming bestekswijzigingen: Voor het totaal van de opslagen voor Algemen kosten, Winst&Risico, Uitvoeringskosten (incl. voorbereidingskosten) en bouwplaatskosten wordt in ieder geval geen hoger percentage gerekend dan 10%. De eenmalige kosten worden hierbij niet verrekend. Normen en prijzen welke niet in de begroting en de inschrijfstaat staan vermeld, dienen in onderling overleg vastgesteld te worden. Hierbij dient gerekend te worden met netto prijzen voor levering en werkzaamheden. De normen en prijzen uit de detailbegroting en de inschrijfstaat dienen hierbij als referentiemateriaal. 24 Tijdens iedere bouwvergadering dient de Aannemer een actueel kostenoverzicht van alle meer- en minderwerken aan de directie van het Werk te overhandigen. Het kostenoverzicht dient bijgewerkt te zijn tot en met de week voor de bouwvergadering. 17 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 (ter) acceptatie- / (ter) informatie-begrippen 21 Onder "geaccepteerd" wordt verstaan: - de instemming van de directie met het geleverde produkt, op basis van de in het bestek aangegeven uitgangspunten en de correcte verwerking van deze gegevens door de aannemer. Acceptatie ontheft de aannemer op generlei wijze van de eigen verantwoordelijkheid voor het resultaat en of de uitkomsten van berekeningen, proeven, keuringen, etc. 22 Onder "Indienen Ter INFORMATIE" wordt verstaan: - het informeren van de directie met documenten omtrent de correcte verwerking van de gegevens, zoals aangegeven in het bestek, alsmede de resultaten hiervan in berekeningen en constructies. De verklaring "gezien" van de directie, mag nimmer geinterpreteerd worden als controle door of vanwege de directie noch ontheft dit de aannemer op enigerlei wijze van de eigen verantwoordelijkheid voor het resultaat en/of de uitkomsten van berekeningen, proeven, keuringen, etc. 23 Onder "Indienen Ter ACCEPTATIE" wordt verstaan: - het informeren van de directie met documenten omtrent de correcte verwerking van de gegevens, zoals aangegeven in het bestek, alsmede de resultaten hiervan in berekeningen en constructies. Zolang de betreffende documenten in behandeling zijn bij de directie, mogen de daarin opgenomen activiteiten niet worden gestart, tenzij de directie hiertoe schriftelijk heeft toegestemd. 22 Te beschermen plant- en diersoorten 01 Uitvoering van werkzaamheden 05 Maatregelen waar de aannemer rekening mee dient te houden bij dempen van sloten: -Eén richting uit werken, zodat de beschermde diersoorten een kans hebben om te vluchten (gefaseerd opschonen); - Niet naar een dood punt toe schuiven; - Toolboxmeeting(s) met ecoloog. 27 Onderwerpen van meer technische aard 01 Begrip 'toepassen', algemeen 01 Voor de gehele overeenkomst geldt: Onder 'toepassen ........ ' wordt verstaan het totaal van beschikbaar stellen, de aanvoer, het aanbrengen, het gebruik, het onderhouden (rechtzetten, recht leggen, verzetten, verleggen, schoonhouden, repareren, vervangen etc.), de huur, de afschrijving, het verwijderen en het afvoeren. Als in een ander hoofdstuk het begrip wordt gedefinieerd, moet dat in samenhang worden uitgelegd. Een aspect is pas dan niet van toepassing als dat nadrukkelijk is uitgesloten of evident uit de opzet van de besteksposten anders blijkt. 29 Door de aannemer te verstrekken gegevens 01 Algemeen 01 De aannemer meet en berekent de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten. 02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen. Paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 03 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie overdracht, moet de aannemer de in de hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken. Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen nader omschreven. 04 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg met de directie. 05 Bij de in deel 2.2. van dit bestek opgenomen hoeveelheden resultaatsverplichting wordt onderscheid gemaakt tussen: a.hoeveelheden resultaatsverplichting die achteraf (d.w.z. na voltooiing van de resultaatsverplichting) niet kunnen worden vastgesteld; b. hoeveelheden resultaatsverplichting die achteraf (d.w.z. na voltooiing van de resultaatsverplichting) wel kunnen worden vastgesteld. 06 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van gegevens en overzichten worden geacht te zijn begrepen in de posten "uitvoeringskosten". 02 Dagoverzichten 01 Verstrekt moet worden een dagoverzicht, inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie op die dag uitgevoerde werkzaamheden van hoeveelheden resultaatsverplichting, die achteraf niet kunnen worden vastgesteld. 02 Naast de in lid 01 van dit artikel bedoelde opgave moeten van de achteraf niet vast te stellen hoeveelheden resultaatsverplichting de gedetailleerde gegevens worden verstrekt omtrent de uitgevoerde metingen en de daaruit voortvloeiende berekeningen. 03 De in de leden 01 en 02 van dit artikel bedoelde gegevens en overzichten, die narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de eerstvolgende werkdag gedateerd en door de aannemer ondertekend worden verstrekt. 04 Het in lid 03 van dit artikel bepaalde is eveneens van toepassing op de gegevens verkregen uit door de aannemer uitgevoerde (in)metingen, die plaatsvinden vóór de aanvang van het desbetreffende werkonderdeel. 03 Weekoverzichten 01 Verstrekt moet worden een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. 02 Het in lid 01 van dit artikel genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt. 03 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend. 04 Overige overzichten 01 Nadat een achteraf wel vast te stellen hoeveelheid resultaatsverplichting is voltooid, moeten de gedetailleerde gegevens omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte hoeveelheid resultaatsverplichting worden verstrekt. 02 De in lid 01 van dit artikel bedoelde gegevens, die narekenbaar moeten zijn opgesteld en de voltooide geaccordeerde hoeveelheid resultaatsverplichting moeten op een in overleg met de directie te bepalen tijdstip gedateerd en door de aannemer ondertekend worden verstrekt 03 Indien de aannemer aan de opdrachtgever meldt, dat hij meent aanspraken op bijbetaling of schadevergoeding te hebben, moet de aannemer de terzake nodige gegevens overleggen. De aard van bedoelde gegevens alsmede de wijze van vastlegging, verwerking en presentatie daarvan en het tijdstip waarop deze gegevens moeten worden verstrekt, worden bepaald in overleg met de directie. 05 Metingen en berekeningen t.b.v. de hoeveelheidsbepaling 01 De hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden bepaald volgens de methode die is aangegeven bij de besteksposten, danwel indien niet vermeld bij de besteksposten, elders in het bestek of, indien niet vermeld in het bestek, zoals in de Standaard. 02 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door de directie, moet het werk zonodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren. 03 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald. 04 De kosten van de in lid 03 van dit artikel bedoelde hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoend werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer. 06 Revisiegegevens 01 De aannemer dient revisiegegevens aan te leveren conform gestelde in bestekspostnrs. 126040 en 226040. 02 De revisiegegevens dienen uiterlijk 4 weken na gereedkomen van de laatste werkzaamheden ingediend te zijn bij de directie. 21 Bemalingen 1 Bemalingen, algemeen 2 Eisen en uitvoering 02 Leidingstelsel 01 In aanvulling op artikel 21.12.02 van de Standaard moet in de afvoerleiding een debietmeter worden opgenomen. 03 Bronneringen 03 In afwijking van artikel 21.14.01 van de Standaard en van paragraaf 5 lid 1 sub a van de UAV 2012 geldt: De aannemer dient zorg te dragen voor de: -onttrekkingsmelding/-vergunning -lozingsmelding / lozingsvergunning Alle kosten voor de aanvraag van de vergunning en de maatregel voortvloeiende uit de vergunning zijn voor rekening van de aannemer. 3 Informatie-overdracht 01 Bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling 01 Artikel 21.13.01 lid 01 van de Standaard wordt vervangen door: Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, doch ten minste 4 weken voor de start van de werkzaamheden waarvoor een bron- of spanningsbemaling nodig is, dient de aannemer een bemalingsplan in bij de directie. Het bemalingsplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. 02 Algemeen 01 De volgende gegevens zijn bekend: -Er is geen onderzoek gedaan en er zijn geen specifieke bemalingsgegevens bekend. 4 Risicoverdeling en garanties 04 Niet voorgeschreven bemaling, bemaling op eigen initiatief 01 Indien geen bemaling of retourbemaling is voorgeschreven is het de aannemer niet toegestaan te bemalen dan met toestemming van de directie. Deze bemaling wordt niet als meerwerk verrekend tenzij het anders onmogelijk is het werk te realiseren en de opdrachtgever in kennis is gesteld van eventuele alternatieve uitvoeringswijzen en meerkosten. 05 Uitvallen energiebron 01 De aannemer is aansprakelijk voor alle schade aan de uit te voeren werken, tengevolge van het geheel of gedeeltelijk uitvallen van de geïnstalleerde energiebron. 5 Bijbehorende verplichtingen 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2015-01 2014-11-07 Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater 02 De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater. 03 Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de hoeveelheden. De in lid 01 vermelde eisen afstemmen op het monitoringsplan en de voorwaarden uit vergunningen. 02 2015-01-01 verplicht 2020-05 2015-01 2015-04-01 Tijdelijke grondwaterbemalingen 01 De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12010 'Voorbereiden melding en vergunning'. Deze bepaling opnemen als het proces om te komen tot een meldings- of vergunningsonderbouwende rapportage (bemalingsadvies) ten behoeve van een melding of een vergunningsaanvraag voor een tijdelijke bemaling met inbegrip van de bijbehorende lozingen door de aannemer moet worden uitgevoerd. 02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard. Deze bepaling opnemen als de opdrachtgever het bepaalde noodzakelijk acht voor het proces om te komen tot een technisch bemalingsplan ten behoeve van een tijdelijk bemaling met inbegrip van de tijdelijke lozingen (voorbereiden technische uitvoering) door de aannemer. 03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in SIKB-protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'. Deze bepaling opnemen als de opdrachtgever aanvullende eisen ten aanzien van het uitvoeren van het proces van het uitvoeren van een tijdelijke bemaling met inbegrip van de tijdelijke lozingen, zijnde het aanleggen, controleren en onderhouden van een bemalingsinstallatie, noodzakelijk acht. 03 Voorzieningen bij lozingspunten bronneringswater 01 Ter plaatse van lozingspunten in de watergangen dient de aannemer de nodige oever- en /of bodemverdediging aan te brengen en te onderhouden. Na afloop van de bemalingen dient de verdediging te worden verwijderd en de watergang in de oorspronkelijke danwel de voorgeschreven toestand te worden gebracht. 22 Grondwerken 0 Grondwerken, algemeen 2 Eisen en uitvoering Grondwerken, algemeen 03 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-09-23 Eisen aan grondwerkzaamheden 01 Watergangen en cunetten dienen in den natte te worden ontgraven 07 Ophoging en aanvulling: verdichtingsgraad 05 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 96% bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing. 06 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in het zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 98% bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing. 20 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 VERDICHTINGSGRAAD, ZANDLAAG KLEINER DAN 5000 M2 01 Ten behoeve van de controle van de verdichtingsgraad (proef 3) dichtheidsmetingen verrichten op zoveel plaatsen als de oppervlakte van de zandlaag een veelvoud van 500 m2 is, met een minimum van drie metingen. De plaats van de metingen wordt door de directie UAV aselect bepaald. 02 In afwijking van artikel 22.02.06 lid 04 van de Standaard 2020 moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 96% bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing. 03 In afwijking van artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard 2020 moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in het zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 98% bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing. 21 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 MELDPUNT BODEMKWALITEIT 01 Conform het besluit bodemkwaliteit (Bbk) moet de aannemer het toepassen, vervoeren en (tijdelijk) opslaan van grond en zand tijdig melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.nl). 3 Informatie-overdracht grondwerken, algemeen 01 Monitoring zakbaken en peilbuizen 01 De aannemer dient de zakbaken te monitoren en de volgende gegevens bij te houden: -Nulmeting voor aanbrengen ophoging, eenmalig; - Monitoringsfrequentie: 3x/week verspreid over de werkweek. Deze frequentie ten minste gedurende de eerste 3 maanden na aanbrengen, waarna deze in afstemming met de geotechnisch specialist afgebouwd kan worden 02 De volgende gegevens rapporteren per zakbaak: - datum inmeting; - locaties zakbaken vastleggen (en nummeren) in x,y - coördinaten; - hoogtes t.o.v. NAP. , maximale toegestane meet afwijking 10 mm; - niveau voetplaat bij plaatsen; - datum ophoging; - dikte ophoog pakket en lengte zakbaak; - bijzonderheden: oplengen, aangereden/schade, herplaatsen; - niveau bovenzijde ophoging t.o.v. NAP (maaiveld naast de zakbaken). 03 De meetgegevens direct grafisch verwerken en binnen 1 werkdag indienen bij de directie. De meetgegevens digitaal aanleveren in excel- en dwg-formaat. 02 Monitoring palen 01 De aannemer dient de palenrij te monitoren een de volgende gegevens bij te houden: - nulmeting voor aanbrengen eerste ophoogslag, eenmalig; - meetfrequentie: - 4 weken lang om de 7 dagen; - 4 weken lang om de 14 dagen; - daarna om de 28 dagen. 02 De volgende gegevens rapporteren per paal: - datum inmeting; - locaties palen vastleggen ( en nummeren ) in x,y - coördinaten; - hoogtes t.o.v. NAP. , maximale toegestane meet afwijking 10 mm; - paalkop niveau bij plaatsen; - datum ophoging; - dikte ophoog pakket en lengte paal; - bijzonderheden: aanrijding, herplaatsen; - niveau bovenzijde ophoging t.o.v. NAP. 03 De meetgegevens direct grafisch verwerken en binnen 1 werkdag indienen bij de directie. De meetgegevens digitaal aanleveren in excel- en dwg-formaat. 03 Inmeting terrein 01 De aannemer dient het terrein in te meten op de stoppunten aangegeven in paragraaf 03 van deel 2.1. van dit bestek. Hiervoor dient een zo gehete DTM te worden opgesteld en daarnaast dienen er enkele dwarsprofielen gegenereerd te worden. Voor een goede modellering van het terrein is een juiste puntdichtheid noodzakelijk. De maximale afstand tussen 2 punten in een string is 25 meter. Alle markante knikpunten en bochten in een string moeten (zowel in X,Y als Z worden opgenomen). Extra punten in een string moeten worden gemeten indien de projectie van het terrein op een lijnstuk bepaald door 2 opeenvolgende stringpunten een dXY- of dZ- waarde overstijgt. Deze waar is voor dXY < 50cm voor dZ < 10cm. In bochten geldt dXY < 10cm voor dZ < 3cm. De modelprecisie van het DTM dient binnen de volgende waardes te vallen σ x,y < 25.0 cm, σ z < 6.5cm 02 De meetgegevens binnen 1 werkdag indienen bij de directie. De meetgegevens digitaal aanleveren in dwg-formaat. De coördinaten van de punten dienen aangeleverd te worden in het RD- en NAP stelsel in meters op 3 decimalen nauwkeurig. Voor de laagindeling en -benaming wordt de NLCS-indeling gebruikt. Voor de lijnkleur, -type en -dikte worde de NLCS-indeling gebruikt. Alle entiteiten in AutoCad dienen by-layer te zijn getekend. Naast het AutoCad bestand dient er een overzicht van de meting te worden geleverd in de vorm van een PDF-file, schaal 1:500, inclusief legenda, noordpeil en schaalbalk. 10 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 BEWIJS VAN OORSPRONG GROND EN/OF ZAND 01 De aannemer verstrekt de directie UAV een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond en/of zand, afgegeven en ondertekend door de leverancier ervan. Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn: a. de naam van de leverancier; b. de aard en de herkomst van de grond en/of het zand; c. een verwijzing naar door of namens de leverancier uitgevoerde controles. 02 Iedere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient vergezeld te zijn van een schriftelijke verwijzing hiernaar. 03 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, afgegeven door een certificatie-instelling die erkend is door de Raad voor Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen. 6 Bouwstoffen grondwerk, algemeen 01 Chloride gehalte ontzilt zand 01 Het chloride gehalte van ontzilt zand als bedoeld in artikel 22.03.02 lid 01.f. van de Standaard 2020 mag niet hoger zijn dan 200 mg chloride per kg droog zand. 23 Drainage 2 Deelhoofdstuk 23.2 3 Informatie overdracht meter waterspanning 01 Monitoring waterspanningsmeter 01 De aannemer dient de waterspanningsmeters te monitoren en de volgende gegevens bij te houden: - nulmeting voor alle waterspanningsmeters, minimaal 7 dagen voor het aanbrengen van de ophoging; - directie na het aanbrengen van de ophoging monitoren en registreren waarde waterspanningsmeter; - 1 keer per week de log gegevens opnemen tot en met eind werk; 02 De volgende gegevens rapporteren per waterspanningsmeter: - datum inmeting; - locaties waterspanningsmeter vastleggen (en nummeren); - diepte sensor t.o.v. NAP.; - gemeten waterdruk verwerkt naar een stijghoogte t.o.v. NAP.; - bijzonderheden. 03 De meetgegevens direct grafisch verwerken en binnen 1 werkdag indienen bij de directie. De meetgegevens digitaal aanleveren in pdf en excel formaat. 25 Riolering 1 AANLEG RIOLERING 2 EISEN EN UITVOERING 01 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 AANLEG VRIJVERVALRIOOL: EISEN AAN HET RESULTAAT 08 De kwaliteit van de betonleidingen en betonputten is zodanig dat bij inspectie vanuit de leiding, conform NEN-EN 13508-2, voor ieder in onderstaande tabel genoemd toestandsaspecten de daarbij vermelde klasse niet overschreden wordt. Hoogste Toestandsaspect Code acceptabele Opmerkingen klasse - Deformatie BAA 1 mag niet worden waargenomen - Scheurvorming BAB en DAB 2 NEN-EN 1916 par. 432 laat (haar)scheuren toe (ontstaan agv handeling) - Breuk BAC en DAC 1 mag niet worden waargenomen of instorting - Defectief DAD 1 mag niet worden waargenomen metselwerk - Oppervlakteschade BAF A 2 met een maximaal beschadigd mechanische schade oppervlak van 10 cm2 per buis en 50 cm2 per rioolstreng - Oppervlakteschade BAF B/C/D en DAF 1chemische of bio- mag niet worden waargenomen chemische aantasting - Instekende inlaat BAG 1 met een maximum van 5 mm - Defectieve aansluiting BAH 1 mag niet worden waargenomen - Indringend afdichtings- BAI 2 indien zichtbaar, dan niet materiaal in buis dringend - Verplaatste verbinding: BAJA 2 toegestane tolerantie tot 20mm axiaal - Verplaatste verbinding: BAJB 1 mag niet worden waargenomen radiaal - Verplaatste verbinding: BAJC 1 tenzij de directie de hoekverdraaiing heeft goedgekeurd, dan klasse 5 bij kl 5 garantiestelling tav waterdichtheid - Defectieve lining BAK 1 alleen van toepassing bij renovatiewerken - Defectieve reparatie BAL 1 alleen van toepassing bij renovatiewerken - Wortels BBA en DBA 1 mag niet worden waargenomen - Aangehechte afzetting BBB 1 mag niet worden waargenomen - Bezonken afzetting BBC 1 mag niet worden waargenomen - Binnendringen BBD en DBD 1 mag niet worden waargenomen - Obstakels BBE 1 mag niet worden waargenomen - Infiltratie BBF en DBF 1 bij infiltratieriool n.v.t. - Exfiltratie BBG 1 bij infiltratieriool n.v.t. - WaterpeilBDD 1 met een maximum van 10 mm De kwaliteit van de kunststof-, polymeerbeton- en gresleidingen en -putten is zodanig dat bij inspectie vanuit de leiding conform NEN-EN 13508-2voor ieder toestandsaspecten klasse 1 niet overschreden wordt. 11 Indien uit de inspectie blijkt, dat er toestandsaspecten voorkomen met klasse 2, 3, 4 en/of 5, dan dienen deze, tenzij klasse 2 is toegestaan, op kosten van aannemer te worden hersteld. Alle direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen ter goedkeuring voor te leggen aan de directie alvorens hij met de herstelwerkzaamheden begint. Na de herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op kosten van aannemer een nieuwe inspectie te laten uitvoeren. Het resultaat van de herstelmethode moet minimaal het kwaliteitsniveau van de nieuw gelegde riolering hebben. Indien deelreparaties worden uitgevoerd, dienen deze een minimale garantietermijn van 10 jaar te hebben. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT 02 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 RAPPORTAGE: REVISIETEKENINGEN 01 De aannemer levert de digitale en analoge revisietekening(en) volgens de voorwaarden als omschreven in dit bestek. 03 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 PUTTENSTAAT 01 De door de aannemer ter controle aangeleverde puttenstaat aan de directie wordt niet ondertekend voor goedkeuring, maar voor gezien. Aannemer is ten alle tijde verantwoordelijk van de juiste levering van materialen. De aannemer kan hierdoor geen rechten ontlenen aan de ondertekening van de directievoerder. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES 01 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 RIOOLAANLEG: VASTELLEN VAN RESULTAAT 01 In aanvulling op art. 25.14.01 van de Standaard zal de opleveringsinspectie als bedoeld in artikel 25.17.01 door de aannemer worden uitgevoerd. De opdrachtgever zal daarnaast voor de einddatum van de onderhoudstermijn een herhaald onderzoek ("overdrachtsinspectie") uitvoeren zoals bedoeld in artikel 25.14.01 lid 04 van de Standaard 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 02 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 AFVOEREN KUNSTSTOF RIOLERINGSMATERIALEN 01 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC-, PE- en PP-leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling. BureauLeiding is te bereiken via telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per e-mail bis@bureauleiding.nl 7 MEET- EN VERREKENMETHODEN 01 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 RIOOLAANLEG: OPLEVERINGSINSPECTIE 01 In aanvulling op artikel 25.17.01 van de Standaard moeten de volgende gegevens ook in de rapportage worden vermeld: - afstand "van put" tot aansluitingen (inlaten). 03 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 MEETMETHODE WATERDICHTHEID VRIJVERVALRIOOL 03 De meetmethode waterdichtheid vrijvervalriool zoals omschreven is in artikel 25.17.04 van de Standaard is niet van toepassing. 04 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 MEETMETHODE WATERDICHTHEID RIOOLPERSLEIDING 04 De in artikel 25.17.05 van de Standaard genoemde afpersdruk bedraagt 0,25 MPa 4 Rioolinspectie 2 EISEN EN UITVOERING RIOOLINSPECTIE 01 Rioolinspectie 02 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de rapportage dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN 3399. 03 De rapportage dient te zijn opgesteld in de meest recente versie van het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden (S.U.F.R.I.B.) en PDF. 04 Rapportage in PDF- en SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren op harddisk, USBstick of DVD met alle rioolgegevens van het hoofdriool zoals: - tolerantie - diameter - materiaal soort - hellingspercentage - plaats inlaten met diameter - Putnummers volgens opgaaf van de gemeente (niet zelf putnummers bedenken) - niet door de gemeente genummerd putten (b.v. blinde put) nummeren met A, B enz. - Bij niet genummerde putten wel aparte rioolstrengen maken (b.v. van put 1001 naar put A, =blindeput, en van put A naar 1002) - Tekening met putnummers volgens opgaaf gemeente, geinspecteerde strengen en bijzonderheden (b.v. blind put e.d.) - Bij inspectie van een relining de waterdiepte (BDD) aangeven (b.v. bij een zak in het riool) van de voor inspectie 05 De SUF-bestanden aanleveren zonder foutmeldingen/waarschuwingen bv door de SUF-bestanden na gereed komen zelf te controleren op foutmeldingen/waar- schuwingen (bv niet ingevulde verplichte velden). 06 De videoinspectie in IT riool dient plaats te vinden voor de reiniging. RWA en DWA riolen eerst reinigen en dan inspecteren. 80 Funderingslagen 1 Verhardingslagen van steenmengsel 2 Eisen en uitvoering 02 Eisen gesteld aan het resultaat; hoogteligging 05 In aanvulling op artikel 80.12.02 van de Standaard geldt: De afwijking in hoogteligging van de bovenste laag ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen. AFWIJKINGEN IN HOOGTELIGGING ALLEEN VASTLEGGEN VOOR DE VOLGENS HET BESTEK AAN TE BRENGEN BOVENSTE LAAG. 3 Informatie-overdracht 4 Risicoverdeling en garanties 02 Keuring van bouwstoffen 01 Voor de verwerking en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de UAV 2012 onverkort van kracht. DIT ARTIKEL OPNEMEN, INDIEN VOOR DE KEURING VAN BOUWSTOFFEN DE PARAGRAFEN 17 EN 18 VAN DE U.A.V. 1989 ONVERKORT VAN KRACHT MOETEN BLIJVEN. 5 Bijbehorende verplichtingen 01 Bedrijfscontrole 03 De verdichtingsgraad van de fundering kan, naast de bedrijfscontrole door de aannemer, steekproefsgewijs door of vanwege de directie worden gecontroleerd. DIT ARTIKEL OPNEMEN, INDIEN IN HET BESTEK DE AANLEG VAN EEN PROEFVAK IS VOORGESCHREVEN. ZIE OOK DE BEPALINGEN ONDER DE PARAGRAFEN 28.13, 28.14 EN 28.17. Bouwrijp maken De Luwte fase 1 Swifterbant-Zuid
BPD Ontwikkeling BV WERKBESTEK
Besteknr.: BJ7066-BRM-01 Versie D1.0 Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Bouwrijp maken De Luwte fase 1 Swifterbant-Zuid
BPD Ontwikkeling BV WERKBESTEK
Besteknr.: BJ7066-BRM-01 Versie D1.0 Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Bouwrijp maken De Luwte fase 1 Swifterbant-Zuid
BPD Ontwikkeling BV WERKBESTEK
Besteknr.: BJ7066-BRM-01 Versie D1.0 Inschrijvingsbiljet Behoort bij: BJ7066-BRM-01 ..... I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BJ7066-BRM-01 Bouwrijp maken De Luwte fase 1 Swifterbant-Zuid (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Bouwrijp maken De Luwte fase 1 Swifterbant-Zuid
BPD Ontwikkeling BV WERKBESTEK
Besteknr.: BJ7066-BRM-01 Versie D1.0 Inschrijvingsstaat Behoort bij: BJ7066-BRM-01 ..... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)