Tahoma 9 9 2020-05 2023-09 1.10 01/09/2021 Z/24/187180 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie Speelvoorzieningen LvC 2024 2024-06-24 2024-06-24 9992 Gemeente Land van Cuijk
Raamovereenkomst Aanleg en renovatie Speelvoorzieningen LvC 2024
besteknummer: Z/24/187180 versie: (Definitief d.d. 24 juni 2024)
Vrij gedeelte voor bestek 1. Algemeen 01 OPDRACHTGEVER College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Land van Cuijk Postbus 7 5360 AA Grave T: (0485) 854 000 E: gemeente@landvancuijk.nl 02 DIRECTIE College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Land van Cuijk Postbus 7 5360 AA Grave T: (0485) 854 000 E: gemeente@landvancuijk.nl De directievoerders worden in de opdrachtbrief bekend gemaakt. 03 LOCATIE et uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Land van Cuijk. 04 ALGEMENE BESCHRIJVING Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Het verwijderen van bestaande inrichting t.b.v. speelvoorzieningen en speellandschappen; b. Uitvoeren grondwerk t.b.v. speelvoorzieningen en speellandschappen; c. Het leveren en plaatsen speelvoorzieningen; d. Het repareren, herstellen van bestaande toestellen; e. Bijkomende kleinschalige werkzaamheden. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bovengenoemde werkzaamheden ook door de Eigen Dienst en derden te laten uitvoeren. 05 TIJDSBEPALING Het werk vangt aan medio oktober 2024. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van ca 2 jaar, tot en met 30 september 2026. De overeenkomst kan maximaal 2 maal worden verlengd met 1 jaar. De overeenkomst kent met de verlengingen een maximaal overeenkomstduur van 4 jaar; tot uiterlijk tot en met 31 september 2028. 06 ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan de onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 6 maanden. 07 KWALITEITSBORGING Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 2. Beschrijving 2.1.Algemene gegevens 01 TEKENINGEN Bij deze raamovereenkomst behoren geen tekeningen. 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN Er worden door opdrachtgever geen peilen en hoofafmetingen uitgezet. 03 KWALITEITSBORGING Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard), rekening houden met de volgende stoppunten: 1. na aanbrengen ondergrond en uitzetten toestellen; voorafgaand aan plaatsing toestellen. 04 BIJLAGEN De volgende bijlagen behoren tot het bestek: Bijlage A V & G plan Bijlage B Handboek bomen Bijlage C Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Land van Cuijk 2022 05 BODEM, GRONDSOORT EN GRONDWATERTRAPPEN Bodem De bodem in het werkgebied bestaat uit voornamelijk podzol-, zandgronden en rivierklei. Grondsoort In de bebouwde kernen komen diverse grondsoorten voor. In Cuijk voornamelijk klei en zand; In Grave voornamelijk klei en zand; In Mill, St. Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis voornamelijk zand. Grondwatertrappen In het werkgebied komen voornamelijk en niet uitsluitend, de volgende Grondwatertrappen voor: Gt GHG(cm) GLG(cm) Gt IV >40 80-120 Gt VI 40-80 >120 Gt VII >80 >160 Deel 2.2 Nadere beschrijving 2.2. Verklaring 01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is. Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing. Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna. 03 HOEVEELHEID TER INLICHTING De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 GRENZEN VAN DE SITUERING De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 8 WERK ALGEMENE AARD zie de bepaling 61 07 01 (zowel deel 3 van dit bestek als van de Standaard RAW Bepalingen) voor onder andere de af- en aanvoer kosten van materieel, bediening van materieel, reisuren personeel e.d. 80 KABELS EN LEIDINGEN 800 KLIC MELDING 800010 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 20 10 01 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-14 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. Betreft: KLIC-melding 1 1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' . 2 2 Met inbegrip van het inventariseren en het melden van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder ja 801 GRAVEN PROEFSLEUVEN 801010 Graven proefsleuf, zonder sleufbedekking, met beplanting/gras m 200 10 21 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-10-18 Graven proefsleuf. Betreft: Graven proefsleuf, zonder sleufbedekking Opbouw van de ondergrond: gras/ beplanting, teelgrond Gemiddelde sleufdiepte: 1,10m 1 1 Grondsoorten gescheiden ontgraven 2 1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond ja 801020 Graven proefsleuf, met sleufbedekking m 200 10 21 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-10-18 Graven proefsleuf. Betreft: Graven proefsleuf, met sleufbedekking Opbouw van de ondergrond: verharding, wegfundering, teelgrond Gemiddelde sleufdiepte: 1,10m 1 1 Grondsoorten gescheiden ontgraven 2 1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond 3 2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen ja 81 INZETTEN VAN WERKNEMERS ..... 811 INZETTEN VAN WERKNEMERS (VERHARDING) 811010 Inzetten werknemer, Straatmaker. uur 40 10 05 01 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-04-23 Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers: Straatmaker (MBO-niveau 3)
Inclusief motorloos handgereedschap (waaronder tegelknipper) ja 811020 Inzetten werknemer, Opperman Bestratingen. uur 40 10 05 01 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-04-23 Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers: Opperman Bestratingen (MBO-niveau 2). ja 815 INZETTEN VAN WERKNEMERS (SPEELVOORZIENINGEN) 815010 Inzetten werknemer, Grondwerker. uur 150 10 05 01 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-04-23 Inzetten van werknemer. Betreft: inzet van Grondwerker Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers:
- minimaal 3 jaar werkervaring in grondwerkzaamheden
- inclusief voertuig bedrijfsbus + aanhanger
- inclusief handgereedschap en waterpas toetel (hoogte)

- affectie met speeltoestellen en - plekken
- inclusief handgereedschap
- werkt onder aansturing en in bijzijn van zelfstandig werkende monteur ja 815020 Inzetten werknemer, Niet- zelfstandig werkende monteur uur 300 10 05 01 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-04-23 Inzetten van werknemer. Betreft: inzet van Niet- zelfstandig werkende monteur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers:
- affectie met speeltoestellen en - plekken
- inclusief handgereedschap, (schroef-) boormachine e.d.
- werkt onder aansturing en in bijzijn van zelfstandig werkende monteur ja 815030 Inzetten werknemer, Zelfstandig werkende monteur uur 500 10 05 01 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-04-23 Inzetten van werknemer. Betreft: inzet van Zelfstandig werkende monteur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers:
- minimaal 3 jaar werkervaring in plaatsen speeltoestellen en valondergronden
- inclusief voertuig bedrijfsbus + aanhanger
- inclusief handgereedschap, (schroef-) boormachine e.d. ja 815040 Inzetten werknemer, Landmeter uur 60 10 05 01 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-04-23 Inzetten van werknemer. Betreft: inzet van Landmeter Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers:
- zelfstandig en erven ladmeter met minimaal 3 jaar werkervaring
- inclusief GPS-inmeet- en uitzetapparatuur ja 82 INZETTEN VAN MATERIEEL 821 HANDGEREEDSCHAP 8211 Handgereedschap, Verhardingen 821110 Inzetten van een trilplaat uur 15 10 12 99 Inzetten van een trilplaat Exclusief bediening
Trilplaat, 176 kg, voor- en achteruit ja 821120 Inzetten van een doorslijper/ bandenzaag uur 15 10 12 99 Inzetten van een doorslijper/ bandenzaag Exclusief bediening
Doorslijpschijf: > 350 mm ja 822 TRACTOREN EN WERKTUIGEN ..... 822020 Inzetten tractor, stobbefrees. uur 8 10 05 18 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-14 Inzetten van een tractor. ..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 1 Vermogen: ten minste 75 kW 2 1 Hulpvoorzieningen: Stobbefrees 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ja 822030 Inzetten tractor, Klepelmaaier uur 8 10 05 18 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-14 Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 1 Vermogen: ten minste 75 kW 2 1 Hulpvoorzieningen: klepelmaaier b>2,00m 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ja 822040 Inzetten tractor, Dumper uur 8 10 05 18 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-14 Inzetten van een tractor. ..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 1 Vermogen: ten minste 90. kW 2 1 Hulpvoorzieningen: Dumper >12m3 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ..... ja 822060 Inzetten tractor, Frees uur 20 10 05 18 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-14 Inzetten van een tractor. ..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 1 Vermogen: ten minste 90. kW 2 1 Hulpvoorzieningen: Frees, breedte 1,60m 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ..... ja 822070 Inzetten tractor, Overtopfrees uur 20 10 05 18 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-14 Inzetten van een tractor. ..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 1 Vermogen: ten minste 90. kW 2 1 Hulpvoorzieningen: Overtopfrees, breedte 1,60m 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ..... ja 822080 Inzetten tractor, Zaaimachine/ kilverbak uur 20 10 05 18 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-14 Inzetten van een tractor. ..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 1 Vermogen: ten minste 90. kW 2 1 Hulpvoorzieningen: Zaaimachine/ kilverbak, breedte 1,60m 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ..... ja 822090 Inzetten 2-wielige freesmachine uur 20 10 05 99 Inzetten 2-wielige freesmachine Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
Freesbreedte >1,00 m
Freesdiepte >0,25 m
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ja 823 VRACHTAUTO 823010 Inzetten vrachtauto, 4x4 met laadkraan uur 20 10 05 16 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-30 Inzetten van een vrachtauto. Betreft: inzet 4x4 met laadkraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 2 Laadvermogen: ten minste 7,5 ton 2 2 Hydraulisch kipbaar 3 1 Met hydraulische laad- en losinrichting 4 2 Euro VI 5 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ja 823020 Inzetten vrachtauto, 6x4 met laadkraan uur 40 10 05 16 2023-09-27 verplicht 2020-05 2023-05-30 Inzetten van een vrachtauto. Betreft: inzet 6x4 met laadkraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 5 Laadvermogen: ten minste 16 ton 2 2 Hydraulisch kipbaar 3 1 Met hydraulische laad- en losinrichting 4 2 Euro VI 5 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ja 825 HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE 825010 Inzetten hydraulische graafmachine, 3 - 6 ton uur 400 10 05 13 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: Minigraver 3 - 6 ton Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3 2 2 Rupsgraafmachine Inclusief diverse type bakken 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ja 825020 Inzetten hydraulische graafmachine, 3 - 6 ton met trommelzeef uur 40 10 05 13 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: Minigraver 3 - 6 ton met trommelzeef tbv reiniging zandbak en zand-valondergrond Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3 2 2 Rupsgraafmachine inclusief trommelzeef 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ja 825030 Inzetten hydraulische graafmachine, 6 - 10 ton. uur 150 10 05 13 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: Graafmachine 6 - 10 ton. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 3 Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 2 1 Wielgraafmachine Inclusief diverse type bakken 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ja 825040 Inzetten hydraulische graafmachine, 6 - 10 ton (sorteer). uur 50 10 05 13 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: Graafmachine 6 - 10 ton, 6 - 10 ton (sorteer). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 3 Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 2 1 Wielgraafmachine Inclusief draaikantelstuk en sorteerknijper
diverse type bakken 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ja 825050 Inzetten hydraulische graafmachine, 12 - 16 ton. uur 20 10 05 13 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: Graafmachine, 12 - 16 ton. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 5 Bakinhoud: ten minste 1 m3 2 1 Wielgraafmachine Inclusief draaikantelstuk, diverse type bakken 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ja 825060 Inzetten hydraulische graafmachine, 12 - 16 ton (sorteer). uur 60 10 05 13 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: Graafmachine, 12 - 16 ton (sorteer). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 5 Bakinhoud: ten minste 1 m3 2 1 Wielgraafmachine Inclusief draaikantelstuk en sorteerknijper, diverse type bakken 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ja 825070 Transport Graafmachine van en naar het werk keer 15 10 05 99 Transport Graafmachine van en naar het werk Betreft transport avn en naar het werk per deelopdracht
Exclusief vervoer tussen locatie; dat wordt op uurtarief verrekend ja 826 WIELLADER 826010 Inzetten wiellader(shovel) uur 40 10 05 17 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-14 Inzetten van een wiellader. Betreft: Wiellader(shovel), 1m3. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 2 Bakinhoud: ten minste 1 m3 2 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ja 83 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING Elke uitvoerende moeten uitgerust zijn met een werkvoertuig met eigen bebakening en 10 verkeerskegels, doch minimaal 1 werkvoertuig met eigen bebakening en 10 verkeerskegels per 3 medewerkers.
Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen waarbij uitsluitend een werkvoertuig met eigen
bebakening toegepast wordt, moeten deze kosten zijn inbegrepen in prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/ resultaatsverplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is. 85 LEVERANTIE EN AFVOER MATERIAAL 850 LEVERANTIE MATERIAAL 8500 Leverantie materiaal, zand, grond, houtsnippers 850010 Leveren grond, straatzand m3 20 22 03 21 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-02-17 Leveren grond. Betreft: Leveren straatzand 2 2 Grondsoort: straatzand 3 9 Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten. Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990 4 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking ja 850020 Leveren grond, valzand m3 100 22 03 21 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-02-17 Leveren grond. Betreft: Leveren valzand 2 7 Grondsoort: valzand
- Valdempend
- Fractie: 0,2-2 mm
- vrij van scherpe onderdelen of andere gevaarlijk objecten.
- Gecertificeerd valbrekende ondergrond NEN-EN 1177:2018
- Certificaat volgens voorschrift Warenwetbesluit speeltoestellen
3 9 Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten. Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990 4 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking ja 850030 Leveren grond, zandbakkenzand m3 20 22 03 21 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-02-17 Leveren grond. Betreft: Leveren zandbakkenzand 2 7 Grondsoort: zandbakkenzand
- XXXX
- Zandfractie 0,1 mm
- Bevat geen klei, leem of grove organische bestanddelen
- vrij van scherpe onderdelen of andere gevaarlijk objecten. 3 9 Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten. Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990 4 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking ja 850040 Leveren grond, grond m3 100 22 03 21 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-02-17 Leveren grond. Betreft: Leveren grond 2 4 Grondsoort: grond 3 9 Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten. Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990 4 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking ja 850050 Leveren houtsnippers m3 50 22 03 99 Leveren houtsnippers Betreft: Leveren, grove houtsnippers Grove houtsnippers
- deeltjesgrootte 5 tot 30 mm
- vrij van scherpe onderdelen of andere gevaarlijk objecten.
Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten. Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking ja 850060 Leveren boomschors m3 50 22 03 99 Leveren boomschors Betreft: Leveren, grove boomschors Grove boomschors
- deeltjesgrootte 20 tot 80 mm
Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten. Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking ja 8501 Leverantie materiaal, overige 850110 Leveren stampbeton m3 10 22 03 99 Leveren stampbeton Betreft: Leveren, stampbeton Stampbeton
Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten. Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking ja 850120 Leveren boomstam, 3,0 tot 4,5 m lang st 25 22 03 99 Leveren boomstam, 3,0 tot 4,5 m lang Betreft: Leveren, boomstam Boomstam
materiaal: ontschorst Eiken
lengte: 3,0 tot 4,5 m lang
diameter: >45 cm
valhoogte (liggend) maximaal 150cm
Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten. Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking ja 850130 Leveren boomstam, 5,0 tot 7 m lang st 10 22 03 99 Leveren boomstam, 5,0 tot 7 m lang Betreft: Leveren, boomstam Boomstam
materiaal: ontschorst Eiken
lengte: 5,0 tot 7 m lang
diameter: >50 cm
valhoogte (liggend) maximaal 150cm
Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten. Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking ja 850170 Leveren zwerfkei, 50-80 cm st 40 22 03 99 Leveren zwerfkei, 50-80 cm Betreft: Leveren, zwerfkei, 50-80 cm Zwerfkei
materiaal: maaskei / graniet of gelijkwaardig
lengte/ breedte: 50-80 cm
hoogte: >50 cm
Materiaal zonder scherpe randen
Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten. Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking ja 850180 Leveren zwerfkei, 100-120 cm st 40 22 03 99 Leveren zwerfkei, 100-120 cm Betreft: Leveren, zwerfkei, 100-120 cm Zwerfkei
materiaal: maaskei / graniet of gelijkwaardig
lengte/ breedte: 100-120 cm
hoogte: >60 cm
Materiaal zonder scherpe randen
Leveren op plaats van verwerking, exclusief transportkosten. Transportkosten verrekenen volgens bpn 850990
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking ja 850990 Transportkosten leverantie grond, zand, houtsnippers, beton keer 15 22 03 99 Transportkosten leverantie grond, zand, houtsnippers, beton Betreft: Transportkosten leverantie grond, zand, houtsnippers, beton Betreft: transport naar plaats van verwerking gerekend met vrachtwagen laadcapaciteit van minimaal 20m3/ 28 ton ja 851 AFVOER MATERIAAL 8510 Afvoer materiaal, grond 851010 Grond afvoeren, klasse Achtergrondwaarden Altijd Toepasbaar m3 25 22 02 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Grond vervoeren. Betreft: afvoeren grond, klasse Achtergrondwaarden Altijd Toepasbaar Grondsoort: grond, klasse Achtergrondwaarden Altijd Toepasbaar 1 1 Grond vrijgekomen bij graafwerkzaamheden 2 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond , klasse Achtergrondwaarden Altijd Toepasbaar 3 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. (n.t.b.) ja 851020 Grond afvoeren, klasse Wonen m3 25 22 02 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Grond vervoeren. Betreft: afvoeren grond, klasse Wonen Grondsoort: grond, klasse Wonen 1 1 Grond vrijgekomen bij graafwerkzaamheden 2 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond , klasse Wonen 3 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. (n.t.b.) ja 851030 Grond afvoeren, klasse Industrie m3 50 22 02 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Grond vervoeren. Betreft: afvoeren grond, klasse Industrie Grondsoort: grond, klasse Industrie 1 1 Grond vrijgekomen bij graafwerkzaamheden 2 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond , klasse Industrie 3 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. (n.t.b.) ja 851040 Grond afvoeren, klasse grond met zode m3 25 22 02 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Grond vervoeren. Betreft: afvoeren grond met zode Grondsoort: grond met zode 1 1 Grond vrijgekomen bij graafwerkzaamheden 2 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond met zode,
Achtergrondwaarden Altijd Toepasbaar 3 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. (n.t.b.) ja 8511 Afvoer materiaal, puin/ bouw- en sloopafval 851110 Afvoeren grof puin ton 20 51 01 99 Afvoeren grof puin Betreft: Afvoeren grof puin
Inclusief transportkosten
De aannemer wordt eigenaar van het af te voeren materiaal. ja 851120 Afvoeren bouw- en sloopafval ton 20 51 01 99 Afvoeren bouw- en sloopafval Betreft: Afvoeren bouw- en sloopafval
Inclusief transportkosten
De aannemer wordt eigenaar van het af te voeren materiaal. ja 851130 Afvoeren ijzer en metalen ton 5 51 01 99 Afvoeren ijzer en metalen Betreft: Afvoeren ijzer en metalen
Inclusief transportkosten
De aannemer wordt eigenaar van het af te voeren materiaal. ja 8512 Afvoer materiaal, groenafval 851210 Afvoeren wortelresten/ stobben ton 10 51 01 99 Afvoeren wortelresten/ stobben Betreft: Afvoeren wortelresten/ stobben
Inclusief transportkosten
De aannemer wordt eigenaar van het af te voeren materiaal. ja 851220 Afvoeren groenafval, snoeimateriaal, schoffelafval ton 10 51 01 99 Afvoeren groenafval, snoeimateriaal, schoffelafval Betreft: Afvoeren blad-, groen-, snoei- en/of schoffelafval
Inclusief transportkosten
De aannemer wordt eigenaar van het af te voeren materiaal. ja 87 GRONDDEPOT AANNEMER 870010 Inrichten gronddepot (aannemer) keer 2 10 13 99 Inrichten gronddepot (aannemer) Betreft: Inrichten gronddepot aannemer
capaciteit: 250 m3
in afstemming met ODBN (Omgevingsdienst Brabant Noord)
inclusief deugdelijke afsluiting (b.v. hekwerk)
inclusief alle benodigde voorzieningen (o.a. rijplaten/ verharding) ja 870020 In stand houden gronddepot (aannemer) week 20 10 13 99 In stand houden gronddepot (aannemer) Betreft: In stand houden gronddepot aannemer
capaciteit: 250 m3
Betreft een locatie van de aannemer binnen de gemeente Land van Cuijk
schoonhouden toegangsweg en aanliggende openbare wegen
verzorgen van een deugdelijke afgesloten terrein indien er geen gewenst transport plaatsvindt.
Inclusief het ter beschikking stellen van het perceel. ja 870030 Opruimen gronddepot (aannemer) keer 2 10 13 99 Opruimen gronddepot (aannemer) Betreft: Opruimen gronddepot aannemer
gronddepot ingericht volgens bpn 870010
inclusief afvoer van alle inrichtingselementen aangebracht bij bpn 870010 ja 870040 Melding Besluit bodemkwaliteit (Bbk) keer 2 10 13 99 Melding Besluit bodemkwaliteit (Bbk) Betreft: Melding Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
Verzorgen Melding Besluit bodemkwaliteit (Bbk) in afstemming met ODBN
Inclusief alle benodigde communicatie en kosten.
Inclusief gedurende de looptijd de opdrachtgever direct informeren over de actuele situatie en alle eventuele wijzigingen. ja 88 DIVERS 880 COMMUNICATIE 8800 Communicatie met opdrachtgever 880010 Opleveren deelopdracht st 20 10 23 99 Opleveren deelopdracht Betreft: Opleveren deelopdracht Tot de oplevering behoort onder meer:
- aanleveren alle productgegevens en productcertificaten
- behalve voor serie geproduceerde toestellen ook voor 'niet-standaards' en natuurlijke speeltoestellen, - elementen. ja 880020 Keuring/certificeren speeltoestellen st 15 10 23 99 Keuring/certificeren speeltoestellen Betreft: Keuring/certificeren speeltoestellen
Dit is niet nodig voor speeltoestellen en - aanleidingen die al gecertificeerd zijn. Tot de oplevering behoort onder meer:
- uitvoeren keuring die aantoont dat het toestel of landschap voldoet
aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS).
- inclusief eventuele herkeuring indien toestel bij eerdere keuring niet voldeed
- inclusief aanleveren certificaat aan opdrachtgever
ja 8801 Communicatie met derden 880110 Bezorgen informatiebrief, -kaart st 200 10 23 99 Bezorgen informatiebrief, -kaart Betreft: Bezorgen informatiebrief, -kaart
Brief opgesteld in gezamenlijk overleg directie/ aannemer Brief; Inclusief afdrukken en bezorgen ja TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten 91 Korting 919990 Korting % 0 92 Uitvoeringskosten 929990 Uitvoeringskosten % 0 93 Algemene kosten 939990 Algemene kosten % 0 94 Winst en risico 949990 Winst en risico % 0 96 Bijdragen 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0.15 Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen 3.Bepalingen 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 01 ALGEMENE BEPALINGEN 01 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 04 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen 2022 voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek. Het Handboek Bomen is tegen betaling verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen; www.norminstituutbomen.nl Tot Het Handboek Bomen behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door het Norminstituut Bomen uitgegeven errata hierop, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt. 09 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en Het Handboek Bomen voor wat betreft boomaanplant-, onderhoud en -verzorging prevaleert het in lid 04 genoemde Het Handboek Bomen. Bij overige tegenstrijdigheden tussen de Standaard en Het Handboek Bomen prevaleert de Standaard. 10 Op deze RAW-raamovereenkomst wordt gewerkt volgens de Gedragscode Soortbescherming Gemeenten (Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, uitgave d.d. 4 december 2023) 09 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 VOERTAAL 01 De voertaal tussen opdrachtgever en aannemer is ten aller tijden Nederlands. Alle correspondentie geschiedt in het Nederlands. 02 Indien er werkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd is er bij die werkzaamheden tenminste één medewerker aanwezig die het Nederlands volledig in woord en schrift beheerst. 08 BIJDRAGEN 03 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd. 04 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING 01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd. 10 KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN 01 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN DOOR AANNEMER 01 De aannemer is verplicht het werk elk kalenderjaar uit te voeren volgens haar inschrijving op de subgunningscriteria bij inschrijving. 02 Indien de aannemer het werk niet elk kalender jaar uitvoert volgens haar inschrijving / lid 1 van deze bepaling kan de aannemer een korting worden opgelegd. Dit geldt niet voor zover de directie een afwijking schriftelijk vooraf heeft goedgekeurd. 03 De hoogte van de jaarlijkse korting zoals bedoeld onder lid 2 als volgt bepaald. ((A) - (B)) x (C)/50 x 1,2= korting, waarbij: (A) de behaalde waarde bij inschrijving is; (B) de te behalen punten indien de aannemer wordt beoordeeld op basis van haar daadwerkelijke uitvoering volgens beoordelingssystematiek; (C) de jaaromzet van het betreffende jaar. Voorbeeldberekening hierbij is: Als de aannemer als ambitieniveau voor de CO2-prestatielaader bij inschrijving niveau 4 heeft opgegeven, maar in het eerste jaar maximaal niveau 3 bereikt is de korting als volgt: A = 8 (Waardering CO2-prestatielader niveau 4) B = 6 (Waardering CO2-prestatielader niveau 3) C = € 100.000 (Jaaromzet) ((8) – (5)) x (€ 100.000)/30 x 1,2 = korting 2 x € 3.333 x 1,2 = € 7.999 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - Regulier onderhoud in en van de openbare ruimte door of namens opdrachtgever en/of derden; - Groot onderhoud, renovatie, reconstructie, herinrichting en onderzoek in en van de van de openbare ruimte door of namens opdrachtgever en/of derden; - Werkzaamheden in en het gebruik van de openbare ruimte door opdrachtgever en/of derden; - baggeren van de watergangen; - verkeersmaatregelen door eigen dienst van de opdrachtgever of door derden namens de opdrachtgever De coördinatie van de werken geschiedt door andere aannemers of opdrachtgevers. 02 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 UITVOERINGSCOÖRDINATIE 01 De aannemer is gehouden bij de coördinatie van de te verrichten werkzaamheden door derden de nodige medewerking te verlenen. De aannemer moet het werk zodanig regelen, dat zowel de werkzaamheden welke door hem, alsmede die door derden worden verricht, goede voortgang kunnen hebben, zonder dat hij het recht op vergoeding kan doen gelden. 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 06 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 ALGEMEEN 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: - Stop- en bijwoonpunten(volgens §7 deel 1 en §4 deel 2.1 van dit bestek); - Keuring van bouwstoffen; - Veiligheids & Gezondheidsplan; - Verkeersplan (volgens 62 03 03 van deel 3 van dit bestek); - Vergunningsprocedure Wet Lokaal Spoor (volgens 01 29 01 van deel 3 van dit bestek); - Plan Van Aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten (conform 01 22 03 van de Standaard en 01 22 03 van deel 3 van dit bestek); - Aandachtspunten m.b.t. voorkomen en/of beperken hinder naar scholen; - Oplevering naar opdrachtgever en overdracht naar beheerder. 15 GARANTIES 01 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 GARANTIES VOOR ONDERDELEN 01 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 20102 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer, of onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering. 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN 02 Vrijgekomen materialen dienen de laatste werkdag van dezelfde werkweek, waarin ze vrijgekomen zijn, afgevoerd te zijn voor zover niet specifiek anders aangegeven in deel 2.2 van dit bestek. 05 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 FORMULIEREN AFVALSTROMEN MILIEUWETGEVING 01 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief, e.d.) Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever. 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 05 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 SCHADEVERGOEDING BOMEN 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01 18 05 lid 1 van de Standaard wordt de schadevergoeding van beschadiging aan bomen met een maat tot 14-16 (omtrek in cm op 1m hoogte) vastgesteld op € 150,00 per boom. 06 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN 01 In afwijking van art. 01.18.06 lid 2. van de Standaard hanteert de opdrachtgever de volgende schadebedragen. Het schadebedrag bedraagt: a. bij herstelbare schade €20,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis. b. bij onherstelbare schade 40,- per m2 vegetatie, met een minimum van €1.000,- per gebeurtenis. 07 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE 02 In afwijking van art. 01.18.07 lid 2. van de Standaard hanteert de opdrachtgever de volgende schadebedragen. Het schadebedrag bedraagt: a. bij herstelbare schade €10,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis. b. bij onherstelbare schade 20,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van €1.000,- per gebeurtenis. 03 In aanvulling op art. 01.18.07 lid 3. van de Standaard hanteert de opdrachtgever voor ecologische zones de standplaatsfactor 2,0. 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard wordt onder kruidachtige vegetatie ook verstaan grazige vegetaties zoals grasvelden, grasbermen, grasvelden etc. 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 02 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR) 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. 04 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 BOUWLAWAAI MATERIEEL 01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren, enz. moeten zodanig worden opgesteld en afgeschermd dat de onderstaande toetsingsnormen voor de geluidssterkten niet overschreden worden. tussen 07.00 uur en 19.00 uur een LAeq van maximaal dan 50 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur een LAeq van maximaal dan 45 dB(A) tussen 23.00 uur tot 7.00 uur een LAeq van maximaal dan 40 dB(A). Met LAeq wordt het gemiddelde geluidsniveau bedoeld. 03 De geluidssterkte wordt gemeten aan de gevel van de aanwezige gebouwen. Gemeten wordt op een hoogte tussen 1,50 en 5,00 meter boven het maaiveld. 04 Het geluidsdrukniveau (LAeq) zal eventueel beoordeeld worden aan de hand van de Handleiding industrielawaai IL-HR-13-01. 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST 03 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 RAW-BESTEK: VERLENGEN VAN EEN RAW-BESTEK 01 In afwijking van het genoemde in de Standaard onder bepaling 01 21 04 worden de in de inschrijvingsstaat vermelde percentages voor uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico ook van toepassing op de in de RAW-overeenkomst vermelde mogelijke verlengingen. Het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor alle korting(en) is tevens van toepassing op de in de RAW-overeenkomst vermelde mogelijke verlengingen. 05 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT 01 De aannemer verplicht zich binnen 1 week na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden. Uitsluitend voor spoedeisende snoei/ en kapwerkzaamheden van bomen is de aannemer verplicht zich binnen 1,5 uur (= responstijd) na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden. 09 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE 01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAWraamovereenkomst een gemiddelde jaaromzet van ten minste € 100.000 exclusief omzetbelasting, zal behalen. 03 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAWraamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag. 10 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2020 = 100). 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule: Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = .... % , waarin: B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel; B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd. De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule: Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = .... % , waarin: B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden; B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd. Het indexeringspercentage afronden op tienden. 11 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 KORTINGEN 01 Indien de aannemer de voorgeschreven responstijd overschrijdt, kan worden overgegaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom. 02 De korting voor het overschrijden van de responstijd bedraagt € 200 per kwartier overschrijding; met een maximum van € 1.000 per incident. 03 De korting voor het niet bereikbaar zijn bij oproep bedraagt € 200 per niet bereikbare oproep per kwartier; met een maximum van € 1.000 per incident indien de aannemer gedurende 5 kwartieren of langer niet bereikbaar is. 05 Kortingen kunnen zonder ingebrekestelling worden opgelegd. 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN 03 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING 01 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5 % van zijn loonsom inzetten voor social return. 02 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom geacht 25% van de aannemingssom te bedragen. 03 De social-returnverplichting wordt uitgevoerd volgens Bijlage E: Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Land van Cuijk 2022. 27 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 01 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 BOUWVERGADERING 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. De frequentie van de bouwvergaderingen is tenminste 1 keer per maand. Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. 02 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012. 03 Eens per 2 maanden wordt een financieel overleg gehouden. De opdrachtgever stelt daarbij, in overleg met de aannemer, een financiële termijnstaat op, inzichtelijk op deelopdracht-niveau. 04 De aannemer is verplicht om zowel met de hoofduitvoerder als de voorman deel te nemen aan de bouwvergadering. 30 DUURZAAMHEID 01 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 SROI 01 De aannemer dient te voldoen aan de minimaal 5% SROI volgens Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Land van Cuijk 2022 (zie bijlagen deel 2.1 §4) 31 UITVOERINGSASPECTEN 03 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 WERKTIJDEN 01 Het werken buiten de normale werktijden (7.00uur - 19.00uur), het werken in meer ploegen, het werken op zater-, zon- en feestdagen e.d. vereist voorafgaand daarvan de goedkeuring van de directie. Voor het werken op zaterdag geeft de directie altijd toestemming voorzover deze werkzaamheden door weersinvloeden niet binnen de reguliere werkdagen uitgevoerd kunnen worden. 90 BEPALINGEN IN AANSLUITING OP EN/ OF IN AFWIJKING VAN DE UAV 2012 01 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 01 In afwijking van het bepaalde in lid 2 van §5 van de U.A.V. 2012 draagt de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid voor de door de opdrachtgever of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door de opdrachtgever of namens hem gegeven orders en aanwijzingen. Door het aanplanten van een boom en/ of heester draagt de aannemer de bovengenoemde verantwoordelijkheid. Indien de aannemer een verantwoordelijkheid niet kan dragen omdat bijvoorbeeld de boomsoort of de standplaats niet goed is, neemt de aannemer dat voorafgaand aan de daadwerkelijke aanplant aan contact op met de directie. 02 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 WERKTERREIN 01 In aanvulling op paragraaf 15 lid 4 van de UAV 2012 dient de aannemer dagelijks het werkterrein in de oorspronkelijke toestand te herstellen. 02 De opdrachtgever stelt geen opslagplaats ter beschikking, opslag is niet toegestaan in openbaar gebied. 03 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 01 Aan lid 6 van paragraaf 18 van de UAV 2012 wordt toegevoegd: 'f - de herkeuring van vervangende bouwstoffen door of namens de directie na onthouding van goedkeuring. 02 De in lid 1 van dit artikel bedoelde kosten worden berekend aan de hand van de daadwerkelijk bestede werktijd en inclusief reistijd, verrekend tegen een uurtarief van € 90,00 en aan de hand van het gereden aantal kilometer tegen een kilometervergoeding van € 0,60. 51 GROENVOORZIENINGEN 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 2 EISEN EN UITVOERING 01 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het onderhoudswerkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen. 02 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, MAAIWERKZAAMHEDEN 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie. 02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen. 03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl. 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. 03 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK 01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie. 02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen. 03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie. 04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl. 05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN 01 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan. 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl. 6 BOUWSTOFFEN 01 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 GROND 01 Te leveren grond moet vrij zijn van: - wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop. - wortels en wortelresten van kweek. 02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond: - RAG gecertificeerd grond is; - thermisch gereinigde grond is; - grond is afkomstig uit een zandwinning; - gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen; - grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand; - grond is waarvan met een visuele inspectie conform het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ is vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is. 7 MEET- EN VERREKENMETHODEN 01 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK 01 Het vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie, naar een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen. 02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen. 62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATRGELEN WERK IN UITVOERING 0 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN 3 INFORMATIE-OVERDRACHT 03 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING 01 Voorzover niet anders aangegeven in deel 2.2, uiterlijk 2 weken na de dag waarop een deelopdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld: - de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen; - de perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten; - de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is; - de stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties; - hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen; - hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc alsmede de periode(n) en de mate van hinder; zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling; - naam, adres, en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen. 4 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 01 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 ALGEMEEN 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig EUR) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig EUR) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 03 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen. 04 De eenheid keer bij alle verkeersmaatregelen is gelijk gesteld aan de eenheid dag. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN 01 2024-06-24 definitief vastgesteld 2015-01 2024-06-24 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 01 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting. Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: Z/24/187180 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie Speelvoorzieningen LvC 2024 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z/24/187180 Z/24/187180 (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen. Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: Z/24/187180 Raamovereenkomst Aanleg en renovatie Speelvoorzieningen LvC 2024 I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)