Arial
9
9
2020-05
2023-09
1.10 01/09/2021
2023-12-P5
Onderhoud Begraafplaatsen - Zuidplas
2023-04-01
2024-02-15
0123
145143
1900-01-01
0253
B26C6A017742F9F562C4BCA655D70A45
Gemeente Zuidplas
RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Begraafplaatsen - perceel 5
DEFINITIEF - bestek 2023-12-P5 - datum 15-02-2024
Vrij gedeelte voor overeenkomst
01
.....
Gemeente Zuidplas
RAW-raamovereenkomst:
Onderhoud Groen en Water - Perceel 1 - Nieuwerkerk aan den IJssel
Onderhoud Groen en Water - Perceel 2 - Moordrecht
Onderhoud Groen en Water - Perceel 3 - Zevenhuizen
Onderhoud Groen en Water - Perceel 4 - Moerkapelle
Onderhoud Begraafplaatsen - Perceel 5 - Zuidplas
Onderhoud Bomen - Perceel 6 - Zuidplas
besteknummer: 2023-12-P5
contractperiode: -
looptijd bestek:: medio mei-2024 t/m febr.-2026 (met verlenging t/m februari 2028)
datum van uitgifte: 15 - 02 - 2024
nota van inlichtingen: -
werkbestek: -
Onderdeel van:
Aanbestedingsleidraad Europerse Openbare Procedure
Onderhoud Begraafplaatsen Zuidplas van 15 februari 2024
02
####
###
03
Toelichting RAW-raamovereenkomst
Ter verduidelijking van deze RAW-raamovereenkomst wordt onderstaand een toelichting en uitleg gegeven. Ook worden aandachtspunten gegeven waar rekening mee gehouden kan worden voor de prijsvorming.
Houdt met de prijsvorming rekening met een juiste afprijzing:
- dat de vermelde fictieve hoeveelheid groter of kleiner kan zijn in een bestekpost in een deelopdracht.
- dat de vermelde grotere aantallen c.q. oppervlakten in een bestekspost kunnen bestaan uit meerdere c.q. veelvoud van kleinere aantallen c.q. oppervlakten verspreid over meerdere begraafplaatsen.
-houdt rekening met de inzet van kleiner en licht materieel i.v.m. transport over gazons en voetpaden omdat de plaatselijke omstandigheden soms niet gunstig zijn voor machinale uitvoering met groot en zwaar materieel en daarbij soms beperkt zijn voor laad- en losgelegenheid.
-in de besteksposten is geen onderscheid gemaakt in uitvoeringswijze middels handmatig, klein en licht, groot en zwaar materieel. De wijze van uitvoering is ter keuze en verantwoordelijkheid van de aannemer.
Zie de beheertekeningen en hoeveelhedenoverzichten welke bijgevoegd zijn als bijlage bij dit bestek.
Dit is het principe van een RAW-raamovereenkomst.
Er kan nooit een relatie gelegd worden tussen de fictieve hoeveelheden en uiteindelijke som der deelopdrachten. Mogelijk komen bepaalde besteksposten achteraf nooit aan bod en sommige in veelvoud en met grotere aantallen.
BELANGRIJK; is om de fictieve hoeveelheden dus niet te zien als het toekomstig te verwachten werk. De
deelopdrachten worden alleen verstrekt op basis van werkelijke hoeveelheden naar aanleiding van het noodzakelijk cyclisch onderhoud.
Voorbeeld; de hoeveelheidsresultaatsverplichting in een bepaalde bestekspost bedraagt 5 are. In een deelopdracht wordt de uit te voeren oppervlakte bepaald, dit kan 0,5 are zijn, 3 are of zelfs 15 are.
Cyclisch Onderhoud - gemeente Zuidplas
Alle beeldkwaliteitsposten zijn opgenomen in de kwaliteitsniveaus B, een enkele post is opgenomen in kwaliteitsniveau A.
Voor de beeldkwaliteitsposten geldt dat de hoeveelheden "te onderhouden" zijn berekend op basis van de meest actuele areaalgegevens van alle begraafplaatsen. De hoeveelheidsresultaatverplichting in deel 2.2.
staat op 156 weken (drie onderhoudsjaren).
Voor de frequentieposten zijn de hoeveelheden ook berekend op basis van de actuele areaalgegevens. De vermelde hoeveelheidsresultaatsverplichting is berekend op totaal van drie onderhoudsjaren.
Zie ook de bijlagen met de hoeveelheden overzichten en uitwerking, hierin wordt per beheergroep c.q. bestekspost aangegeven hoe de hoeveelheidsresultaatsverplichting tot stand gekomen is.
1. Algemeen
01
Opdrachtgever
Naam: Burgemeester van Gemeente Zuidplas
Adres: Postbus 100
Postcode: 2910 AC
Woonplaats: Nieuwerkerk aan den IJssel
URL: www.zuidplas.nl
Telefoonnummer: 14-0180 / 0180 - 330 300
E-mailadres: gemeente@zuidplas.nl
Bezoekadres: Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
02
Directie
De directie zal worden gevoerd door of namens de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Zuidplas.
Voorbeeld:De directie zal worden gevoerd door ......................Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
03
Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Zuidplas, op de volgende zeven begraafplaatsen:
- Begraafplaats Essehof, Kerkhofpad 1 (gelegen aan de Bermweg), Nieuwerkerk aan den IJssel;
- Oude algemene begraafplaats Kerklaan, Kerklaan, Nieuwerkerk aan den IJssel;
- Algemene begraafplaats Middelweg, Middelweg 45a, Moordrecht;
- Algemene begraafplaats K. Juliana, Koningin Julianastraat 11, Moordrecht;
- Algemene begraafplaats Moerhage, Beatrixlaan 2, Moerkapelle;
- Algemene begraafplaats Westhage, Akkerweg 84, Moerkapelle;
- Algemene begraafplaats Zevenhuizen, Zuidplasweg 3, Zevenhuizen.
De werklocatie's van zijn heel divers en kleinschalig, zie hiervoor de bijgevoegde beheertekeningen.
Alsmede liggen de werklocatie's verspreid over de gehele gemeente, houdt rekening met de onderlinge
reis-afstanden tussen de werklocatie's.
De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden.
04
Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a.Onderhoud van beplantingen en boomspiegels;
b.Onderhoud van gras intensief en grasland;
c.Onderhoud van verhardingen;
d.Onderhoud van grafvelden;
e.Verzamelen en afvoeren van vrijgekomen materiaal.
Tot de opdracht behoort het beheren van de groenvoorzieningen, groen rondom de graven en verhardingen van de begraafplaatsen in de gemeente Zuidplas waarvan de gemeente Zuidplas als beheerder verantwoordelijk voor het cyclisch onderhoud is.
Zijnde de werkzaamheden zoals beschreven in deel 2.2. van dit bestek.
Gedurende de looptijd van de opdracht kunnen delen van het beheerareaal toegevoegd of verminderd worden waardoor de omvang van de opdracht wijzigt.
Werkzaamheden als bedoeld in de onderhavige RAW-raamovereenkomst die echter onderdeel uitmaken van reeds aanbestede of nog aan te besteden multidisciplinaire projecten behoren niet vanzelfsprekend tot de werkingssfeer van deze RAW-raamovereenkomst. Indien deze situatie zich voordoet bepaalt opdrachtgever onder welke overeenkomst de betreffende werkzaamheden worden uitgevoerd. Opdrachtgever zal in deze situatie een bedrijfseconomische / technische afweging maken. Uitgesloten zijn werkzaamheden uitgevoerd door derden (zie par 11) zoals hetgeen de Eigen Dienst allemaal tot op heden uitvoert. Gedurende de opdracht kunnen deze werkzaamheden worden uitgefaseerd bij de Eigen Dienst. De werkzaamheden kunnen dan toegevoegd worden aan het beheerareaal van de opdracht waardoor het de omvang wijzigt. En bijv. het snoeien / kappen van bomen en/of vanuit boom- veiligheidsinspecties, groot onderhoud aan de groenvoorzieningen en verhardingen. Alsmede werkzaamheden die plaatsvinden op begraafplaatsen vanuit herinrichting, renovatie- en/of nieuwbouwprojecten.
Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.Geen hoeveelheden opnemen.Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
05
Tijdsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van medio mei 2024 tot en met eind februari 2026 met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst onder gelijkblijvende voorwaarden. De verlenging betreft twee maal (2) een periode van maximaal twaalf (12) maanden.
De totale opdracht wordt uitgegeven in meerdere (hoofd)deelopdrachten, gebaseerd op jaarbudgetten en onderhoudsjaren:
- Deelopdracht "Begraafplaatsen 2024" voor uitvoering cyclisch onderhoud voor het jaar 2024.
- Deelopdracht " ....... 2025" voor uitvoering cyclisch onderhoud in 2025, enz. voor 2026, 2027 en 2028.
Het cyclisch onderhoud, de onderhoudsbeurten van de frequentieposten opleveren volgens het indicatieve tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden (bijlage A) en/of goedgekeurde tijdschema van de aannemer.
Met de directie wordt overlegd wanneer welk deel van de werkzaamheden / onderhoudsbeurten zal worden opgeleverd.
Het onderstaande kortingsbeding is niet van toepassing op de besteksposten welke de eenheid 'week' hebben. Hiervoor geldt de regeling volgens artikel 01.24.09 van de Standaard.
Het werk opleveren per onderhoudsbeurt volgens het tijdschema en/of de opleverdatum(s) welke per deelopdracht is vastgesteld. Mocht de afgesproken opleverdatum overschreden worden waarop de werkzaamheden gereed en afgerond dienden te zijn, dan geldt de navolgende korting.
Korting:
De korting wegens een te late oplevering van de werkzaamheden, overschrijding van de uitvoeringsweken vermeld in het tijdschema (bijlage A) en/of goedgekeurde tijdschema van de aannemer en/of op de genoemde tijdstippen in de betreffende besteksposten en/of afgesproken datum(s) in de deelopdracht bedraagt voor een deelopdracht met een waarde t/m € 25.000,00 een kortingsbedrag van € 500,00 per dag per bestekspost / onderhoudsbeurt. De korting voor een deelopdracht met een waarde boven de € 25.000,00 bedraagt 2% van de deelopdrachtsom, met een maximum van € 2.000,00 per dag per bestekspost.
De totale korting wordt gelimiteerd op 25% van de aannemingssom van de desbetreffende deelopdracht.
Tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door weersomstandigheden of andere oorzaak buiten de
invloedssfeer van de aannemer welke vooraf de goedkeuring heeft van de directie.
Een verlenging van het contract en/of verlening van een vervolg deelopdracht is afhankelijk van de geleverde kwaliteit tijdens de uitvoering. Resultaten kunnen eventueel door de opdrachtgever aantoonbaar gemaakt worden middels de toepassing van de Prestatie beoordeling, zie paragraaf 20.
06
Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 'Geen'.
Als geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'.
07
Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. Eventueel verlangd kwaliteitssysteem vermelden.
08
Uitvoeringsvereisten: inzet werknemers, materieel, elektrisch handgereedschap en voertuigen
Conform het gestelde in artikel 01.27.01 t/m 01.27.05 in deel 3 van dit bestek wordt de aannemer erop gewezen dat voor de uitvoering eisen zijn gesteld aan de in te zetten werknemers, materieel, elektrisch (hand)gereedschap en EURO VI voertuigen.
Als uitvoeringsvereisten is opgenomen het Groenkeur-certificaat op basis van BRL-Groenvoorzieningen.
Gelet op de voorwaarden gesteld bij paragraaf 7.2 Competentie in de Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen gelden hier ook eisen tot minimale bekwaamheid van de werknemers welke ingezet worden. Alsmede als leerlingen en inleenpersoneel worden ingezet.
09
Vereiste deskundigheid flora en fauna
Ten aanzien van de technische bekwaamheid van flora en fauna in het kader van de Wet natuurbescherming (per 2024 opgegaan in de Omgevingswet) dient de aannemer aan te tonen dat het betrokken personeel dat werkt aan het groenonderhoud en/of op en nabij locaties met beschermde soorten en/of rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten, deskundig is op het vlak van natuurwetgeving.
Deze deskundigheid dient als volgt te worden aangetoond:
1.Uitvoerend personeel (medewerker) is in het bezit van het Certificaat Zorgvuldig handelen flora en fauna / Wet natuurbescherming niveau 1, uitgegeven door Stadswerk.:
a.minimaal 1 persoon per werkploeg
b.de desbetreffende medewerker, indien werkzaamheden individueel worden uitgevoerd
Dit geldt voor de snoeiwerkzaamheden van de beheergroep Plantsoen (par 501 en 511)
Dit geldt voor de maaiwerkzaamheden van de beheergroepen Grasland (par 513)
2.Aansturend c.q. leidinggevend personeel (meewerkend voorman, uitvoerder (c.q. gelijkwaardige functiebenaming)) is in het bezit van het Certificaat Zorgvuldig handelen flora en fauna / Wet natuurbescherming niveau 2, uitgegeven door Stadswerk.
3.Personeel wat het werk voorbereid en aanstuurt (werkvoorbereider, projectleider) is in het bezit van het Certificaat Zorgvuldig handelen flora en fauna / Wet natuurbescherming niveau 3, uitgegeven door Stadswerk.
4.Personeel wat het werk schouwt op de aanwezigheid van flora en fauna is bij voorkeur in bezit van het Certificaat flora- en faunacontroleur of anders minimaal in het bezit van het Certificaat Zorgvuldig handelen flora- en fauna / Wet natuurbescherming niveau 2, beide uitgegeven door Stadswerk.
Om deze deskundigheid aan te tonen, dient de aannemer voor de start van de werkzaamheden een kopie van de geldige certificaten van de betrokken personen te overleggen.
Indien de werknemers niet gecertificeerd zijn of niet aan de gevraagde persoonscertificering kan worden voldaan dan dient de aannemer aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 03 van de Standaard te hebben ingericht.
11
Werkzaamheden door derden
Bepaalde onderhoudswerkzaamheden aan en nabij groenvoorzieningen / verharding / openbare ruimte op de begraafplaatsen geschiedt door derden, welke een directe invloed kunnen hebben op de uitvoering van uw werkzaamheden.
De afdeling Eigen Dienst voert met name de volgende werkzaamheden uit in uw beheerareaal:
- algemeen onderhoud aan de graven en inrichting van de begraafplaatsen;
-de graven en gedenktekens vrijhouden van onkruid, algen en mos;
- verwijderen van zwerfafval en natuurlijk afval in beplantingen en van verhardingen;
-verwijderen van zwerfafval van gras;
- beheersen van overgroei van graskanten langs verharding, alsmede beheersen van veegvuil verharding;
-beheersen van wortel- en stamopschot, alsmede snoeien van lei- en knotbomen;
- kleine aanpassingen en herstelwerkzaamheden aan openbare ruimte, groenvakken, gazon en verharding;
-participatie werkzaamheden n.a.v. wensen en initiatieven van nabestaanden;
- algemeen onderhoud vanuit Calamiteiten en Serviceverlening, bijv. afgebroken takken ruimen na storm.
De firma (partij A) voert met name de navolgende werkzaamheden uit in uw beheerareaal:
- het kappen en snoeien van bomen;
-beheersen van wortel- en stamopschot, alsmede snoeien van lei- en knotbomen.
12
Afstemming met afdeling Begraafzaken en algemene eisen onderhoud op begraafplaatsen
De werkzaamheden afstemmen met afdeling Begraafzaken i.v.m. begrafenissen, gewenst is dit minimaal 1x per 2 weken te doen. De gemeente heeft hiervoor een algemeen mailadres: begraafplaatsen@zuidplas.nl
Er dient namelijk een goede afstemming te zijn tussen Begraafzaken en de aannemer. Bijvoorbeeld dat er niet gewerkt wordt of verstoring door werkzaamheden op de momenten dat er een begrafenis plaatsvindt.
Voor de registratie van de graven gebruikt de gemeente het programma Key2Begraven. Een drietal begraafplaatsen zijn ter illustratie bijgevoegd als blijage G.
Het onderhoudswerk bespreken en afstemmen met afdeling Begraafzaken i.v.m. begrafenissen:
- 1) de aannemer dient zich bij aanvang van de werkzaamheden op de hoogte te stellen van eventuele plechtigheden bij de begraafplaats-beheerder;
- 2) tijdens een plechtigheid moeten werkzaamheden, uitgevoerd met mechanisch aangedreven materieel (geluidsoverlast), voor de duur van de plechtigheid worden gestaakt;
- 3) werknemers dienen zich tijdens een plechtigheid afzijdig te houden en zich bijzonder correct te gedragen, volgens de regels van de begraafplaats-beheerder;
- 4) tijdens een plechtigheid kunnen werkzaamheden uitgevoerd worden, mits ze buiten het gezichtsveld en geluidswaarneming van de deelnemers aan de plechtigheid worden uitgevoerd en voldoen aan het gestelde in punt 2 en 3;
- 5) de aannemer dient rekening te houden met ca. 110 plechtigheden per jaar.
De aannemer dient een goed gastheer te zijn voor de nabestaanden en de bezoekers.
De grafvelden hoeven niet volledig te worden onderhouden, de Eigen Dienst doet de algemene graven en de particulieren graven worden gedaan door de nabestaanden zelf. De graven zijn circa 1,20 bij 2,20 meter.
De aannemer van dit bestek dient van de grafvelden de "ruimte tussen de graven" te onderhouden. Dit kan bestaan uit gazon (ca. 40 a 55%) dan aannemer alles meenemen (maaien en graskanten), of uit kruidenrijk grasland (ca. 5%) dan 2 a 3x per jaar maaien en afruimen en kan bestaan uit open grond (ca. 40 a 55%) dan hele stukken onkruid vrij houden. Als er in de grafvelden graven aanwezig zijn, dan betreft het alleen het onderhoud tussen de graven.
Daarnaast dient de aannemer altijd de werkzaamheden zoals inboet en snoei te overleggen.
20
Prestatie beoordeling en better performance
Gedurende de looptijd van de overeenkomst worden de prestaties van de aannemer voortdurend gemeten en beoordeeld. De onderwerpen van de prestatie-evaluatie zijn opgenomen als bijlage E.
Als voorwaarden voor verlenging worden opgenomen:
-het voldoen aan de minimaal te behalen waarderingen tijdens de prestatie-evaluatie, zoals beschreven in genoemde bijlage E - Prestatie-evaluatie;
-minstens 6 maanden voorafgaand aan de mogelijke effectuering van de verlenging van de overeenkomst zullen de prestaties van de aannemer met hem worden geëvalueerd;
-bij verlenging vindt indexering van de prijzen van de aannemer plaats conform het gesteld in artikel 01.21.12 in deel 3 van dit bestek.
Als (vroegtijdige) ontbindende voorwaarden worden opgenomen:
-het niet voldoen aan de minimaal te behalen waarderingen tijdens prestatie-evaluatie, zoals beschreven in genoemde bijlage E - Prestatie-evaluatie;
-bij (herhaald) niet nakomen van de verplichtingen volgt een ingebrekestelling aan de aannemer en daarop volgend een mogelijke ontbinding van de overeenkomst.
Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen de opdrachtgever en aannemer om uiteindelijk tot een goede beoordeling van de aannemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de aannemer door het invullen van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.
Door in te schrijven op dit contract gaat de aannemer akkoord met het opnemen van de geëvalueerde projectgegevens (score) in een gesloten database. Zie https://www.crow.nl/better-performance voor verdere informatie.
2. Beschrijving
2.1. Algemene gegevens
01
Tekeningen
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:
Besteknummer: 2023-12-P5
tekeningnromschrijvingdatum
T3 - P5Beheerareaal begraafplaatsen Zuidplas (7 bladen)december-2023
De te onderhouden begraafplaatsen zijn nader aangegeven op deze tekeningen.
De tekeningen worden éénmalig digitaal in pdf aan de aannemer verstrekt ten behoeve van de aanbesteding.
Bij het verstrekken van (hoofd)deelopdrachten cyclisch onderhoud wordt het beheerareaal middels shape-files aan de aannemer verstrekt.
Bij areaalwijzigingen of wijzigingen in de beheertekeningen tijdens de looptijd van een deelopdracht wordt het beheerareaal alleen digitaal via shape-file(s) aan de aannemer verstrekt.
02
Peilen en hoofdafmetingen
Peilen worden niet gegeven.
Hoofdafmetingen worden niet gegeven..
03
Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
1.aanvang snoei van beplantingen, doorspreken snoeiplan (elk onderhoudsjaar)
2.na controle; geconstateerde beschermde flora en fauna en/of invasieve exoot (lijst EU) op de werklocatie, voor afstemming van de aanpak:
- aanleveren resultaten voorschouw voorafgaand aan uitvoeren van de werkzaamheden
- locaties beschermde flora en fauna melden via: waarneming.nl of via de app van de NDFF: ObsIdentify
3................ n.t.b. in de looptijd van het werk
bijwoonpunten:
1.eerste uitvoering snoei van beplantingen per bestekspost, ter afstemming van snoeiwijze (elk jaar)
2.beschermde flora en fauna of invasieve exoot op de werklocatie, voor afstemming van de aanpak:
- ..................... n.t.b. in de looptijd van het werk
3................. n.t.b. in de looptijd van het werk
registratiepunten:
1.verzorgen van tweewekelijkse verslagen en rapportages conform besteksposten 590310
2.registratie voorafgaand aan / tijdens de werkzaamheden van locaties waar reuzenberenklauw, Aziatische duizendknoop, Ambrosia (i.v.m. meldplicht NVWA), distels, jacobskruiskruid en/of een invasieve soort van de Unielijst wordt aangetroffen en geconstateerd; situatiefoto, straatnaam + huisnummer en melden via: waarneming.nl of via de app van de NDFF: ObsIdentify
zie website Unielijst: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten
3. ............... n.t.b. in de looptijd van het werk
In het kwaliteitsplan eveneens de navolgende onderdelen opnemen:
- wijze van herkenbaarheid van medewerkers, voertuigen en materieel met bedrijfsnaam / logo (01.27.03)
-procedures en werkinstructies met betrekking tot veilig werken
- herkenning van aanwezige beschermde flora en fauna en van invasieve soorten in het werk
- wijze van voorkoming van randschade aan verhardingen tijdens uitvoering onderhoud met materieel
- wijze van afstemming materieel met ondergrond / bodemgesteldheid (voorkoming van spoorvorming)
-wijze van afstemming omtrent afvoer van vrijgekomen materialen en verstrekking bewijs van ontvangst
-de gestelde vereisten m.b.t. gevraagde deskundigheid van de in te zetten medewerkers en certificeringen
In het kwaliteitsplan dient ook de uitwerking van het bij inschrijving ingediende Meerwaarde Plan opgenomen te worden. Uitwerking van de beschreven maatregelen en gedane beloftes op de gevraagde gunningscriteria.
Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.
04
Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- ATijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden
- BKwaliteitscatalogus Begraafplaatsen Zuidplas
- COverzicht meetlocaties
- DVeiligheids- en Gezondheidsplan
- EPrestatie-evaluatie
- F Overzichtskaart werklocaties
- GOverzicht Key2Begraven (ter illustratie)
- Linspanningen volgend uit gedragscodes Flora- en Fauna;
- 1Gedragscode soortbescherming gemeenten van Stadswerk-VHG, de laatst vastgestelde versie (momenteel 4 december 2020)
- 2Verspreidingskaart NDFF 2018-2022, Soorten Habitatrichtlijn en Soorten Wet Natuurbescherming; opgesteld door Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, versie 1.0 van 26 mei 2023
De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- VHoeveelheden overzicht (areaal groen en verharding)
- WHoeveelheden uitwerking (cyclisch onderhoud)
Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard).
Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard.Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld: -grondmechanische gegevens-waterstanden-schouwvoerend lichaam-op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten-enzovoort
05
Flora en Fauna
Voor dit werk is de volgende situatie van toepassing:
-Op dit werk zijn de navolgende gedragscodes van toepassing:
-Soortbescherming gemeenten van Stadswerk-VHG, de laatst vastgestelde versie (momenteel 4 december 2020)
- De gemeente Zuidplas beschikt niet over een inventarisatie betreffende het voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten. In samenwerking met hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is wel beschikbaar een bronnenonderzoek (NDFF) habitatgeschiktheids- en kansenkaarten voor een aantal in het gebied voorkomende beschermde soorten.
-Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden, aanvullend op deze wet dienen in het Plan van aanpak Flora en Fauna ook de (Nederlandse) Rode lijst soorten meegenomen worden.
-Naast de soorten beschermd in de Wet natuurbescherming zijn in de gemeente nog diverse andere waardevolle soorten die gespaard moeten worden bij de (maai)werkzaamheden. Dit zijn:
- alle orchideeën (orchissen)
Aanvullend op de Wet natuurbescherming dienen in het Plan van aanpak Flora en Fauna ook deze soorten meegenomen worden.
- De opdrachtgever signaleert en verzorgt ook zelf en/of samen met derden voor het verkrijgen en verwerken van actuele informatie in het kader van zorgvuldig handelen. De aanwezige flora en fauna is uiteraard onderhavig aan veranderingen. Gedurende de contractperiode zullen wanneer beschikbaar actuelere inventarisaties verstrekt worden, verder uitgewerkt en toegepast dienen te worden binnen dit bestek.
-Van de aannemer wordt ook een meldingsplicht verwacht mocht door een wijziging in de wetgeving een bepaalde beschermde soort in eens niet meer beschermd zijn, dan dient dit met de opdrachtgever besproken te worden. Waarna besloten kan worden of deze soort als nog gespaard moet worden.
-Plan van aanpak Flora en Fauna moet worden gemaakt op basis van het Format ecologisch werkprotocol (opgenomen in gedragscode Soortbescherming gemeenten).
06
Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van het werkterrein, de bodemgesteldheid, de draagkracht, los- en laadmogelijkheid en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.
Er zijn locaties die niet altijd goed bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld waar het gazon, grasland, beplanting en/of verharding alleen bereikbaar is via een versmalde toegang, smalle looppaden, een dam of watergang. Inzet van kleiner materieel of handmatige uitvoering of varend materieel is dan nodig om het beheerareaal te kunnen onderhouden of ter voorkoming van schades of spoorvorming.
De meest bekende locaties en/of plaatselijke omstandigheden zijn onderstaand als voorbeeld opgesomd op basis van ervaring vanuit het onderhoud vanuit voorgaande jaren. Het overzicht is een niet-uitputtende opsomming, zoals:
-rekening houden met beperkte ruimte op begraafplaats
-voor alle begraafplaatsen geldt dat de padenstructuren smal zijn waardoor hier met de inzet van machines rekening mee gehouden moet worden
-kwetsbare verharding i.v.m. onkruidbeheersing van halfverharding
-de schelpenpaden zijn tijdens en na regenachtige periode gevoelig voor spoorvorming en schade
- ook schadegevoelig zijn tegelpaden welke niet meer dan 1 jaar geleden zijn herstraat of aangelegd
- grafvelden en urnenvelden in algemeen zijn voorzien van grafmonumenten
-Begraafplaats Essenhof in Nieuwerkerk aan den IJssel:
- staan coniferen die gesnoeid moeten worden met stokzaag/ ladder/ hoogwerker
- padenstructuur bestaat mede uit klei-schelpen, hier zal men onder natte weersomstandigheden beschermende maatregelen moeten nemen
-daarnaast is er gazon aanwezig waar hetzelfde voor geldt onder natte weersomstandigheden
-Oude begraafplaats Kerklaan in Nieuwerkerk aan den IJssel:
-staan grote bomen waardoor er relatief veel blad geruimd moet worden
-Begraafplaats Koningin Julianastraat in Moordrecht:
- verhardingen bestaan uit grind en zanderig grond, hier is het moeilijk om met machines te werken
-daarnaast veel blad aanwezig door hoge bomen
-Begraafplaats Zevenhuizen
-staan coniferen die gesnoeid/ geknipt moeten worden met stokzaag/ ladder/ hoogwerker.
Op looppaden (van elementenverharding en/of halfverharding) geldt een beperking van het voertuig met een gewicht van maximaal 3.500 kg c.q.maximale aslast van 2,5 ton in beladen toestand.
In het projectgebied is de ondergrond heterogeen: zowel veen, zand als klei is als originele bodem aanwezig. Er dient rekening gehouden te worden met de beperkte draagkracht van veen- en kleibodems. Plaatselijk is het mogelijk dat grondwater tot in het maaiveld treedt.
-zie voor de gegevens over de grondslag, de bodemkaart op de openbare website PDOK, via de PDOK-viewer selecteren bij lagen -> Publieke PDOK Services op de laag -> BRO - Bodemkaart
- zie voor gegevens over de grondwaterstanden de openbare website maps.bodemdata.nl selecteren bij basiskaarten op grondwater op grondwatertrap -> link: http://maps.bodemdata.nl/bodemdatanl/index.jsp
Inzet van het juiste materieel is volledig de verantwoordelijkheid van de aannemer. In de besteksposten is
geen onderscheid gemaakt in uitvoeringswijze middels handmatig, klein en licht, groot en zwaar materieel.
De wijze van uitvoering is ter keuze en verantwoordelijkheid van de aannemer.
Bij de uitvoering dienen voldoende maatregelen getroffen te worden om insporing en/of schade aan het
maaiveld te voorkomen. Bij het veroorzaken van sporen en/of schade dient u deze spoedig te herstellen na de uitvoering van de gedane werkzaamheden. Schade aan de ondergrond dient binnen 72 uur na het
veroorzaken herstelt te worden.
07
Werkterrein
Met het werkterrein wordt bedoeld de oppervlakken, waarin in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek en bijlagen zodanig werkzaamheden moeten worden verricht, dat uitvoering naar de eis van goed en deugdelijk werk mogelijk is. Met het werkterrein wordt ook bedoeld: oppervlakken gebruikt voor overpad
en waterafvoer.
Exacte afmetingen worden niet gegeven. Als grenzen van het werkterrein worden over het algemeen de civieltechnische werken als hekwerken, paden, wegen, watergangen en privé-tuinen gehanteerd.
08
Depotruimte
De gemeente heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden, opslag van materieel, tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen en dergelijke geen depotruimte beschikbaar.
De aannemer dient zelf zorg te dragen voor benodigde depotruimte als dit gewenst is. Voor het gebruik van een depot dient door de aannemer de staat van het terrein / omgeving vast te leggen middels een 0-meting / fotorapportage. De depotruimte dient na het gebruik in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.
Als dit in het openbaar gebied is, dan mede rekening houden met het aanvragen van ontheffingen,
vergunningen en/of voldoen van eventuele precarioheffingen.
De aannemer dient de locatie gegevens en meldingsnummer van ontheffing / vergunning van de depotruimte te verstrekken aan de directie.
Bij gebruik van tijdelijke opslag / verzamellocaties in openbaar gebied dient de (verkeers)veiligheid in acht genomen te worden. Opslag niet te dicht langs de weg, minimaal 1,00 m afstand rand rijbaan. Niet te dicht op speellocaties, minimaal 100 m afstand.
Op de laatste werkdag van de werkweek (uiterlijk 17:00 uur) dienen tijdelijk opgeslagen materialen verwijderd te zijn.
09
Locatie gemeentewerf
Het adres van de gemeentewerf is:
Zuidplasweg 14b
2761 JL Zevenhuizen
Openingstijden in overleg en vooraf afspraak maken voor ophalen, brengen of lossen van materialen
10
Beheertekening en hoeveelheden
Alle mogelijk te onderhouden oppervlakten of elementen zijn weergegeven op de beheertekeningen. Deze zijn zorgvuldig samengesteld uit de digitale BGT-ondergrond en kadastrale gegevens. Afwijkingen tussen de tekening en de situatie in het veld zullen daartegen wel voorkomen. Het werk en de grenzen dienen op een logische wijze in het veld uitgevoerd worden, zoals tot aan erfafscheidingen, hekwerken, watergang, e.d.
Als tijdens de uitvoering twijfel ontstaat over een te onderhouden oppervlakte of element, hierover vooraf overleg met de directie.
Geconstateerde afwijkingen kenbaar maken bij opdrachtgever bij voorkeur via een digitale wijze via
shapefile(s) in combinatie met de verstrekte beheertekeningen via shapefile(s).
- als puntobject aanleveren: bomen, puntobjecten
- als lijnobject aanleveren: lijnhagen
- als vlakobject aanleveren: groen- en grasvlakken, blokhagen, verhardingen
Gewenst is het minimaal per kwartaal aanleveren van de geconstateerde afwijkingen.
11
Areaalwijzigingen cyclisch onderhoud
Ook de inrichting van begraafplaatsen is onderhavig aan aanpassingen van groenvoorzieningen en verhardingen. Met name aan de aanwezige grafvelden vinden wijzigingen plaats door het uitgeven van nieuwe
graven en/of soms het ruimen van oude graven. Concreet vinden gedurende het onderhoudsjaar diverse kleine en heel soms grootschalige areaalwijzigingen plaats.
Bij de overgang van een onderhoudsjaar worden in ieder geval alle wijzigingen en mutaties verwerkt. Dit wordt verwerkt in een nieuwe hoeveelhedenoverzicht / (hoofd)deelopdracht cyclisch onderhoud.
Als bij een frequentiepost gedurende het onderhoudsjaar een wijziging voordoet, wordt deze nieuwe hoeveelheid verwerkt c.q. opgevoerd in de termijnstaat op het moment van uitvoering van de frequentiepost.
Als bij een beeldkwaliteitspost gedurende het onderhoudsjaar een grote wijziging voordoet, dan wordt deze mutatie tussentijds verwerkt en vindt een aanpassing plaats. Een grote wijziging betreft een areaalwijziging van meer dan 10% ten opzichte van de hoeveelheid in de bestekspost bij de (hoofd)deelopdracht.
Een areaalwijziging bij een beeldkwaliteitspost wordt verrekend in een aanpassing van de eenheidsprijs per week. Dan geldt de navolgende berekening om te komen tot de aangepaste eenheidsprijs per week.
De eenheidsprijs per week / vermelde hoeveelheid areaal = nieuwe basisprijs per eenheid x gewijzigde hoeveelheid areaal = nieuwe eenheidsprijs per week.
12
Schouwvoerend lichaam
De schouw wordt uitgevoerd door:
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
Telefoon: 010 - 45 37 200
Bezoekadres: Maasboulevard 123
Internetsite: www.hhsk.nl
Zie de internetsite van het hoogheemraadschap voor meer informatie over: de keur, schouwdata, keurkaart, voorschriften, waterpeilen en dergelijke.
13
Verkeersmaatregelen
Ter verduidelijking en vaststelling van de verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering van het werk zijn er eisen vanuit de gemeente Zuidplas opgesteld.
In principe eisen we dat de doorgang van 3,5 m gegarandeerd moet zijn op de toegang-rijpaden naar de
entree en op de parkeerplaats.
Bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens moeten geparkeerd worden en blijven op de parkeerplaats(en) op c.q. nabij de begraafplaatsen.
14
Zelfbeheer door nabestaanden (bezoekers)
Verspreid over het gehele werkgebied zijn delen van uw werkterrein in gebruik en onderhoud bij de nabestaanden. Tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden dient u aandacht te hebben voor de aanwezige eigendommen van deze nabestaanden.
15
Kwaliteitscatalogus Begraafplaatsen
Diverse prestatie-eisen (beeldmeetlatten) van de 'CROW-kwaliteitscatalogus openbare ruimte (KOR 2023)' zijn aangepast op enkele eisen. Op enkele prestatie-eisen is een algemene toevoeging gemaakt, waarbij bijvoorbeeld aanvullende eisen zijn gesteld aan het resultaat. De gewijzigde en aanvullende eisen staan vermeld in deel 3 van dit bestek en in de Kwaliteitscatalogus Begraafplaatsen Zuidplas.
Mede heeft de opdrachtgever zelf prestatie-eisen (beeldmeetlatten) laten samenstellen en vervaardigen. De eisen hiervan zijn ook vermeld in deel 3 van dit bestek.
Voor de volledigheid zijn alle voor dit werk van toepassing zijnde prestatie-eisen verwerkt in de Kwaliteitscatalogus Begraafplaatsen Zuidplas, welke als bijlage behoort tot dit bestek.
16
Exoten en invasieve soorten bestrijding
Zie ook par 03 registratiepunt 2 inzake het melden van de aanwezigheid en locatie van de benoemde soorten.
Zie ook deel 3 artikel 51.05.06 inzake bijbehorende verplichtingen betreffende exoten / invasieve soorten.
Tijdens het maaiwerk binnen dit bestek dient tot min 3,0 m afstand vanaf de schadelijke exoten en invasieve soorten gemaaid te worden.
2.2. Nadere beschrijving
2.2. Verklaring
01
Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
02
Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.
03
Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.
04
Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
50
CYCLISCH ONDERHOUD - op kwaliteitsniveau
Situering: zie tekeningen
Grondsoort: klei, veen en teelgrond
501
PLANTSOEN en BOOMSPIEGELS
5013
Onkruidbeheersing sierplantsoen en vaste planten
Zie artikel 51.42.45 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing
501310
Beheersen onkruid-beplanting; sierplantsoen jong; A.
week
156
51
48
07
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-04-17
Beheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
*Onkruidbeheersing sierplantsoen jong*
Situering: plantsoen jong (0-3 jaar)
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
Deze resultaatsbeschrijving niet toepassen voor bosplantsoen.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
2
Kwaliteitsniveau A
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
3
Grondsoort: veen
5
1
Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
6
4
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
501320
Beheersen onkruid-beplanting; sierplantsoen jong; B.
week
156
51
48
07
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-04-17
Beheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
*Onkruidbeheersing sierplantsoen jong*
Situering: plantsoen jong (0-3 jaar)
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
Deze resultaatsbeschrijving niet toepassen voor bosplantsoen.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
3
Grondsoort: veen
5
1
Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
6
4
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
501330
Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten jong; A.
week
156
51
48
07
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-04-17
Beheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
*Onkruidbeheersing vaste planten jong*
Situering: vaste planten jong (0-3 jaar)
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
Deze resultaatsbeschrijving niet toepassen voor bosplantsoen.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
2
Kwaliteitsniveau A
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
3
Grondsoort: veen
5
1
Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
6
4
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
501340
Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten jong; B.
week
156
51
48
07
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-04-17
Beheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
*Onkruidbeheersing vaste planten jong*
Situering: vaste planten jong (0-3 jaar)
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
Deze resultaatsbeschrijving niet toepassen voor bosplantsoen.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
3
Grondsoort: veen
5
1
Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
6
4
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
501350
Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten; A.
week
156
51
48
07
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-04-17
Beheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
*Onkruidbeheersing vaste planten*
Situering: vaste planten
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
Deze resultaatsbeschrijving niet toepassen voor bosplantsoen.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
2
Kwaliteitsniveau A
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
3
Grondsoort: veen
5
2
Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
6
4
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
501360
Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten; B.
week
156
51
48
07
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-04-17
Beheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
*Onkruidbeheersing vaste planten*
Situering: vaste planten
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
Deze resultaatsbeschrijving niet toepassen voor bosplantsoen.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
3
Grondsoort: veen
5
2
Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
6
4
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
5014
Onkruidbeheersing sierplantsoen en hagen
Zie artikel 51.42.45 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing
501420
Beheersen onkruid-beplanting; heesterplantsoen; B.
week
156
51
48
07
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-04-17
Beheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
*Onkruidbeheersing heesterplantsoen*
Situering: bodembedekkers, botanische rozen, half opgaande heesters, opgaande sierheesters, struikrozen
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
Deze resultaatsbeschrijving niet toepassen voor bosplantsoen.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
3
Grondsoort: veen
5
2
Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
6
4
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
501450
Beheersen onkruid-beplanting; haagplantsoen; B.
week
156
51
48
07
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-04-17
Beheersen onkruid-beplanting.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
*Onkruidbeheersing haagplantsoen*
Situering: blokhagen en lijnhagen
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
Deze resultaatsbeschrijving niet toepassen voor bosplantsoen.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
3
Grondsoort: veen
5
2
Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant
6
4
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
5015
Onkruidbeheersing boomspiegels
501520
Beheersen onkruid-boomspiegel; in verharding; B.
week
156
51
48
18
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-05-31
Beheersen onkruid-boomspiegel.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid
*Onkruidbeheersing boomspiegels in verharding*
Situering: bomen in verharding
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
9
Te onderhouden aantal
Grootte per boomspiegel: tot ca. 5,0 m2
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
3
Grondsoort: veen
5
2
Boom in verharding, zonder boomrooster
6
4
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
5018
Snoeibeheersing hagen
.....
501820
Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; laag; B.
week
156
51
48
99
Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.
Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen
*Snoeien haag laag*
Situering: lijnhagen (laag <= 1,5 m)
Bij snoei het volledige haagelement snoeien en tot oorspronkelijke afmeting / haagvorm
Gemiddelde hoogte: 0,7 a 1,2 m tot max. 1,5 m
Gemiddelde breedte: van ca. 0,5 tot ca. 1,1 m
Te onderhouden lengte
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: veen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
501850
Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; hoog; B.
week
156
51
48
99
Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.
Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen
*Snoeien haag hoog*
Situering: lijnhagen (hoog > 1,5 m)
Bij snoei het volledige haagelement snoeien en tot oorspronkelijke afmeting / haagvorm
Gemiddelde hoogte: 1,5 m tot 2,5 a 4,0 m
Gemiddelde breedte: van ca. 0,8 tot ca. 1,5 m
Te onderhouden lengte
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: veen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
501880
Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen; blokhaag; B.
week
156
51
48
99
Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.
Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen
*Snoeien blokhaag*
Situering: blokhagen (laag <= 1,5 m + hoog > 1,5 m)
Bij snoei het volledige haagelement snoeien en tot oorspronkelijke afmeting / haagvorm
Gemiddelde hoogte: 0,5 tot 1,5 m, enkele tot max. 2,5 m
Gemiddelde breedte: van ca. 1,0 tot ca. 2,5 m
Te onderhouden oppervlakte
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: veen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
5019
Snoeibeheersing plantsoen
.....
501920
Beheersen overgroei-heesters; B.
week
156
51
48
13
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-04-29
Beheersen overgroei-heesters.
Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras
*Randsnoei heesterplantsoen*
Situering: botanische rozen, half opgaande heesters en opgaande sierheesters
Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantsoenvak. Alsmede opgaande klimvormers in bomen en gevels
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
1
1
Te onderhouden lengte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
3
Grondsoort: veen
6
4
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
501950
Beheersen overgroei-bodembedekkers; B.
week
156
51
48
11
2022-09-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2022-02-11
Beheersen overgroei-bodembedekkers.
Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras
*Randsnoei bodembedekkers*
Situering: bodembedekkers
Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantsoenvak. Alsmede opgaande klimvormers in bomen en gevels
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
1
1
Te onderhouden lengte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
3
Grondsoort: veen
6
4
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
501980
Beheersen overgroei-struikrozen en vaste planten; B.
week
156
51
48
99
Beheersen overgroei-struikrozen en vaste planten.
Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen en vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen verharding of gras EN
Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras
Te onderhouden lengte
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: veen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
503
GRAS INTENSIEF EN GRASLAND
5031
Natuurlijk afvalbeheersing gras intensief
Stedelijkheidsklasse = 3 (matig stedelijk)
503120
Beheersen natuurlijk afval-gras; gras intensief; B.
week
156
51
28
11
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-04-29
Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.
Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval
*Blad en natuurlijk afval ruimen; gras intensief*
Situering: gazon, gazon talud, gazon met bloembollen, rand maaien ruw gras en halfverharde berm
Inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
Bladvalperiode:
week 45 t/m 4
Periode vermelden (de beeldmeetlat kent verschillende eisen binnen en buiten de bladvalperiode).
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
6
4
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
5035
Beheersing grashoogte
503520
Beheersen grashoogte-gazon; B.
week
156
51
28
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-04-30
Beheersen grashoogte-gazon.
Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.
*Maaien gazon*
Situering: gazon, gazon talud en gazon met bloembollen
Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
Gegevens betreffende aantal en aard van aanwezige obstakels vermelden.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
9
Grondsoort: veen
Horizontaal of met een talud tot 1:3 en talud 1:3 of steiler
5
3
Niet beheersen grashoogte rondom bomen
Beheersen grashoogte rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s)
503580
Bestekspostnummer(s) vermelden.
Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s)
n.v.t., onkruid meemaaien in het areaal aan gazon
Bestekspostnummer(s) vermelden.
6
4
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
503580
Beheersen gras rondom obstakels; B.
week
156
51
28
99
Beheersen gras rondom obstakels.
Betreft het beheersen van gras overeenkomstig eigen-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtige-gazon-grashoogte rondom obstakels
*Bijmaaien obstakels in gras intensief*
Situering: gazon, gazon talud, gazon met bloembollen en halfverharde berm
Te onderhouden aantal
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
Grondsoort: veen
Horizontaal of met een talud tot 1:3
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
504
VERHARDING
5043
Onkruidbeheersing verharding elementen
De te onderhouden oppervlakte verharding is inclusief de kantopsluiting
-
Zie artikel 51.82.15 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing
504320
Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers; B.
week
156
51
88
01
2023-09-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2023-05-23
Beheersen onkruid-elementenverharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid
*Onkruidbeheersing verharding; klinkers*
Situering: groep klinkers (ELV)
Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Deze resultaatsbeschrijving altijd opnemen in combinatie met beheersen van onkruid in goten en randstroken.
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s):
n.v.t., onkruid meenemen in het areaal aan elementen verharding
Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs private terreinen
Bestekspostnummer(s) vermelden.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s):
504420
Bestekspostnummer(s) vermelden.
Beheersen overgroei van gras bij verharding:
door de Eigen Dienst op kwaliteitsniveau B
Bestekspostnummer(s) vermelden of aangeven als dit door derden wordt beheerst. Bij uitvoering door derden aangeven: het kwaliteitsniveau, het aantal onderhoudsbeurten of het aantal uren per periode.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:
ten hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat
Keuze maken uit: 'achterblijven', 'ten hoogste 8 weken achterblijven', 'ten hoogste 2 weken achterblijven' of 'niet achterblijven'.
Verhardingstype:
klinkers (ELV), zie overzicht areaal
Aangeven of het bestrating met tegels (afmetingen vermelden), straatstenen of sierbestrating betreft.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
6
Gebiedstype: begraafplaatsen
5
2
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden:
op kwaliteitsniveau B
Kwaliteitsniveau vermelden.
6
4
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
504350
Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels; B.
week
156
51
88
01
2023-09-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2023-05-23
Beheersen onkruid-elementenverharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid
*Onkruidbeheersing verharding; tegels en overige*
Situering: groep tegels (ELV) en overige elementen (ELV)
Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Deze resultaatsbeschrijving altijd opnemen in combinatie met beheersen van onkruid in goten en randstroken.
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s):
n.v.t., onkruid meenemen in het areaal aan elementen verharding
Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs private terreinen
Bestekspostnummer(s) vermelden.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s):
504420
Bestekspostnummer(s) vermelden.
Beheersen overgroei van gras bij verharding:
door de Eigen Dienst op kwaliteitsniveau B
Bestekspostnummer(s) vermelden of aangeven als dit door derden wordt beheerst. Bij uitvoering door derden aangeven: het kwaliteitsniveau, het aantal onderhoudsbeurten of het aantal uren per periode.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:
ten hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat
Keuze maken uit: 'achterblijven', 'ten hoogste 8 weken achterblijven', 'ten hoogste 2 weken achterblijven' of 'niet achterblijven'.
Verhardingstype:
betontegels en overige elementen, zie overzicht areaal
Aangeven of het bestrating met tegels (afmetingen vermelden), straatstenen of sierbestrating betreft.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
5
2
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden:
op kwaliteitsniveau B
Kwaliteitsniveau vermelden.
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
6
4
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
4
6
Gebiedstype: begraafplaatsen
ja
5044
Onkruidbeheersing halfverharding en obstakels
De te onderhouden oppervlakte verharding is inclusief de kantopsluiting
-
Zie artikel 51.82.15 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing
504420
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding; B.
week
156
51
88
03
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-04-19
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels
*Onkruidbeheersing verharding; rondom obstakels*
Situering: groep klinkers, tegels en overige elementen
Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs private terreinen
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:
ten hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat
Keuze maken uit: 'achterblijven', 'ten hoogste 8 weken achterblijven', 'ten hoogste 2 weken achterblijven' of 'niet achterblijven'.
1
1
Te onderhouden aantal
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
9
Verhardingstype: klinkers, betontegels en overige elementen (ELV), zie overzicht areaal
5
2
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden:
op kwaliteitsniveau B
Kwaliteitsniveau vermelden.
6
4
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
504450
Beheersen onkruid-ongebonden verharding; B.
week
156
51
88
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2018-08-07
Beheersen onkruid-ongebonden verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid
*Onkruidbeheersing verharding; halfverharding*
Situering: groep halfverharding (HOV) + onverhard (HOV)
Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs private terreinen
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven
Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s):
504420
Bestekspostnummer(s) vermelden.
1
1
Te onderhouden oppervlakte
2
3
Kwaliteitsniveau B
3
4
Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen
4
6
Gebiedstype: begraafplaatsen
5
1
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s)
n.v.t., op ongebonden verharding vindt geen veegvuilbeheersing plaats
Bestekspostnummer(s) vermelden
6
4
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
508
GRAFVELDEN / OMGEVING
5086
Onderhoud grafvelden
.....
508610
Groenonderhoud grafvelden.
week
156
51
00
99
Groenonderhoud grafvelden.
Situering: grafvelden - begraafplaatsen
Betreft: graven met o.a. beplanting, gazon en grasland.
Uitvoeren van het beheersen van onkruid en grashoogte van de "ruimte tussen de graven" van de grafvelden.
Betreft het beheersen van:
- onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid
- grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte
-maaien van kruidenrijk grasland, 2 a 3x per jaar maaien en afruimen
Alsmede het afsteken/afsnijden van graskanten tussen gazon, grasland en graven met verharding of planten
Te onderhouden oppervlakte
Kwaliteitsniveau B
Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
51
CYCLISCH ONDERHOUD - op frequentie
Situering: zie tekeningen
Grondsoort: klei, veen en teelgrond
511
PLANTSOEN en BOMEN
5111
Bosplantsoen
511110
Uitmaaien rand beplantingsvak, bosplantsoen.
m
6618
51
44
22
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-06-09
Uitmaaien rand beplantingsvak.
Situering: bosplantsoen
Uitvoering en locatie op aanwijs van directie
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gerekend is met
2
onderhoudsbeurt(en):
per jaar
Uitvoering en locatie op aanwijs van directie
Bij meerjarige contracten vermelden: per jaar.
Soort en leeftijd van de beplanting:
bosplantsoen ouder dan 3 jaar.
Toegestaan is tot 0,10 m uit de wortelhals van de struiken te blijven.
Per uitmaaibeurt zorgen voor opschoning van de rand van grassen en ongewenste vegetatie zoals bruidsluier, braam, brandnetel, clematis, klimop en overige houtige zaailingen
Tevens aangeven bijv. toegestaan is tot ... m uit de wortelhals van de heesters te blijven.
1
1
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2
9
Plantverband: wildverband
3
9
Bewerkingsbreedte: ca. 1,0 a 1,5 m
5
2
Maaisel verzamelen en vervoeren
naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
ja
511130
Uitmaaien beplanting, bosplantsoen, gesnoeid.
are
112.2
51
44
21
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-06-09
Uitmaaien beplantingsvak.
Situering: bosplantsoen - gesnoeid
Betreft bosplantsoen welke is gesnoeid waardoor een opener bosplantsoen vak is ontstaan
Uitvoering en locatie op aanwijs van directie
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gerekend is met
2
onderhoudsbeurt(en)
per jaar
Periode van uitvoering op aanwijs van directie
Bij meerjarige contracten vermelden: per jaar.
Soort en leeftijd van de beplanting:
bosplantsoen ouder dan 3 jaar.
Toegestaan is tot 0,10 m uit de wortelhals van de struiken te blijven.
Per uitmaaibeurt zorgen voor opschoning van oppervlak van grassen en ongewenste vegetatie zoals bruidsluier, braam, brandnetel, clematis, klimop en overige houtige zaailingen
Tevens aangeven bijv. toegestaan is tot ... m uit de wortelhals van de heesters te blijven.
1
1
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
2
9
Plantverband: wildverband
5
2
Maaisel verzamelen en vervoeren
naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
ja
511170
Snoeien rand beplantingsvak, bosplantsoen.
m
2757
51
44
25
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-06-09
Snoeien rand beplantingsvak.
Situering: bosplantsoen
Uitvoering en locatie op aanwijs van directie
Gerekend met: snoeien rand 25% van de randen, met name langs verharding en incidenteel langs gras
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar
Periode van uitvoering op aanwijs van directie
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Periode(n) vermelden; bij meerjarige contracten vermelden: jaarlijks in .....
2
1
Betreft: gesloten opgaande beplanting
3
1
Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
ja
5112
Snoeien van bosplantsoen
511280
Terugzetten bosplantsoen.
m2
1755
51
44
33
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-06-09
Afzetten beplanting.
Situering: bosplantsoen
Jaarlijks in week 47 t/m 8
Cyclisch snoeien 1x / 4 jaar of 1x / 5 jaar
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Periode vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar inventarisatie-overzichten.
1
1
Betreft: gesloten opgaande beplanting
2
4
Dichtheid beplanting: 100 - 200 st/100 m2
3
4
Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer
4
2
Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 5 tot ca. 25%
5
9
Afhankelijk van situatie ter plaatse:
1. boomvormers en hinderlijke opslag afzetten tot op de stobbe
2.struiken in voorste meter langs verharding afzetten tot op de stobbe
3.overige bosplantsoenvak hierna snoeien:
a. terugzetten door per rij weg te nemen
b. terugzetten door 40% van de beplanting weg te nemen, verspreid in plantvak
terugzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld
4.opschonen van ongewenste vegetatie zoals braam, bruidsluier, brandnetel, clematis, klimop en overige houtige zaailingen
Er kunnen grote solitair heesters of boomvormers als "blijvers" aangewezen zijn, deze behouden en niet snoeien en waar nodig vrijzetten.
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
ja
5113
Snoeien van sierplantsoen
511310
Terugzetten heesters; afscheidingsgroen.
m2
288
51
44
32
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-06-09
Terugzetten beplanting.
Situering: half en opgaande (sier)heesters met de functie "afscheidingsgroen"
Jaarlijks in week 47 t/m 8
Cyclisch snoeien 1x / 3 jaar of 1x / 5 jaar
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Periode vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar inventarisatie-overzichten.
1
1
Betreft: gesloten opgaande beplanting
2
5
Dichtheid: 200 of meer st/100 m2
3
3
Hoogte beplanting: tot ca. 5 m
4
9
Afhankelijk van situatie ter plaatse:
a. Terugzetten door rij om rij weg te nemen
b. Terugzetten door 50% van de beplanting weg te nemen, verspreid in plantvak
Terugzetten door beplanting tot 0,40 m boven maaiveld weg te nemen
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
ja
511320
Snoeien heesters laag (snoei als vlak).
m2
684
51
44
24
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-06-09
Snoeien sierplantsoen.
Situering: botanische rozen en bodembedekkers
Jaarlijks in week 47 t/m 8
Cyclisch snoeien 1x / 3 jaar
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen volgens handleiding vermelden.
Voor het snoeien van struikrozen hoofdcode 51.44.26 gebruiken.
1
1
Verjongingssnoei
tot hoogte 0,30 m boven maaiveld.
Met behoud van aanwezige solitaire heesters
Hoogte beplanting voor snoei: tot ca. 1,5 m
2
7
Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters
3
5
Dichtheid: 200 of meer st/100 m2
4
1
Snoeiregiem:
op aanwijzing van directie volgens vooraf opgesteld snoeiplan voor dat onderhoudsjaar
Vermelden waar en hoeveel beplanting moet worden gesnoeid. Bijvoorbeeld: Jaarlijks een vierde van de beplanting snoeien, verdeeld over alle percelen; Jaarlijks een vierde deel van de percelen in zijn geheel snoeien.
5
1
In beplantingsvak
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
ja
511330
Snoeien heesters laag (polvormige snoei).
m2
294
51
44
24
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-06-09
Snoeien sierplantsoen.
Situering: botanische rozen en bodembedekkers
Jaarlijks in week 47 t/m 8
Cyclisch snoeien 1x / 3 jaar of 1x / 4 jaar
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen volgens handleiding vermelden.
Voor het snoeien van struikrozen hoofdcode 51.44.26 gebruiken.
1
1
Verjongingssnoei
tot hoogte 0,20 m boven maaiveld; polvormig snoeien
Met behoud van aanwezige solitaire heesters
Hoogte beplanting voor snoei: tot ca. 2,0 m
2
7
Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters
3
5
Dichtheid: 200 of meer st/100 m2
4
1
Snoeiregiem:
op aanwijzing van directie volgens vooraf opgesteld snoeiplan voor dat onderhoudsjaar
Vermelden waar en hoeveel beplanting moet worden gesnoeid. Bijvoorbeeld: Jaarlijks een vierde van de beplanting snoeien, verdeeld over alle percelen; Jaarlijks een vierde deel van de percelen in zijn geheel snoeien.
5
1
In beplantingsvak
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
ja
511340
Snoeien heesters hoog (polvormige snoei).
m2
573
51
44
24
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-06-09
Snoeien sierplantsoen.
Situering: half + opgaande (sier)heesters
Jaarlijks in week 47 t/m 8
Cyclisch snoeien 1x / 3 jaar of 1x / 4 jaar
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen volgens handleiding vermelden.
Voor het snoeien van struikrozen hoofdcode 51.44.26 gebruiken.
1
1
Verjongingssnoei
tot hoogte 0,50 m boven maaiveld; polvormig snoeien
Hoogte beplanting voor snoei: tot ca. 5,0 m
2
6
Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters
3
5
Dichtheid: 200 of meer st/100 m2
4
1
Snoeiregiem:
op aanwijzing van directie volgens vooraf opgesteld snoeiplan voor dat onderhoudsjaar
Vermelden waar en hoeveel beplanting moet worden gesnoeid. Bijvoorbeeld: Jaarlijks een vierde van de beplanting snoeien, verdeeld over alle percelen; Jaarlijks een vierde deel van de percelen in zijn geheel snoeien.
5
1
In beplantingsvak
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
ja
511350
Snoeien heesters hoog (snoei als vlak).
m2
1146
51
44
24
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-06-09
Snoeien sierplantsoen.
Situering: half + opgaande (sier)heesters
Jaarlijks in week 47 t/m 8
Cyclisch snoeien 1x / 3 jaar of 1x / 4 jaar
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen volgens handleiding vermelden.
Voor het snoeien van struikrozen hoofdcode 51.44.26 gebruiken.
1
1
Verjongingssnoei
tot hoogte 0,30 m of 0,50 m boven maaiveld afh. van plantsoort; snoei als vlak
Met behoud van aanwezige solitaire heesters
Hoogte beplanting voor snoei: tot ca. 5,0 m
2
6
Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters
3
5
Dichtheid: 200 of meer st/100 m2
4
1
Snoeiregiem:
op aanwijzing van directie volgens vooraf opgesteld snoeiplan voor dat onderhoudsjaar
Vermelden waar en hoeveel beplanting moet worden gesnoeid. Bijvoorbeeld: Jaarlijks een vierde van de beplanting snoeien, verdeeld over alle percelen; Jaarlijks een vierde deel van de percelen in zijn geheel snoeien.
5
1
In beplantingsvak
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
ja
511380
Snoeien solitaire heester (vormsnoei).
st
39
51
44
99
Snoeien solitaire heester (vormsnoei).
Situering: solitaire heester
Jaarlijks in week 47 t/m 8
Cyclisch snoeien 1x / 3 jaar of 1x / 4 jaar
Vormsnoei afhankelijk van plantsoort en habitus
Betreft: solitaire heester
In beplantingsvak en soms in gazon
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
511390
Snoeien solitaire heester (terugzetten).
st
39
51
44
99
Snoeien solitaire heester (terugzetten).
Situering: solitaire heester
Jaarlijks in week 47 t/m 8
Cyclisch snoeien 1x / 3 jaar of 1x / 4 jaar
Verjongingssnoei tot hoogte 0,50 m boven maaiveld; polvormig snoeien
Betreft: solitaire heester
In beplantingsvak
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
5114
Snoeien van kruidachtige en vaste planten
511430
Maaien vaste planten.
m2
3900
51
44
99
Maaien vaste planten.
Situering: vaste planten
Jaarlijks in week 11 t/m 15; na vorstperiode
Maaien zodra "het eerste groen" zichtbaar is.
Maaimethode: extreem kort afmaaien, ca. 1 cm boven maaiveld, met bijv. bosmaaier (mes) of sneldraaiende, kleine klepelmaaier zonder kantelmechanisme.
Mulch laten liggen.
Bij voorkeur uitvoering met uitleg in het werk voor de correcte uitvoering (in afstemming met directie)
Aansluitend mesten volgens postnr 511431
Met behoud van aanwezige solitaire heesters
Betreft: vaste planten
Dichtheid: 200 of meer st/100 m2
In beplantingsvak
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
511431
Bemesten beplantingsvak; vaste planten.
m2
3900
51
02
05
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-04-29
Bemesten beplantingsvak.
Situering: vaste planten
Na maaien vaste planten aansluitend mesten
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort vermelden; eventueel in tussenhoofd.
2
1
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
4
9
DCM mix 5 (NPK 10-4-8)
Leverancier: DCM te Katwijk of gelijkwaardig
5
1
Hoeveelheid:
6,5
kg per 100 m2
6
3
Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte
0,05
m
tussen bestaande vaste planten inwerken
Eventuele randvoorwaarden vermelden.
511440
Snoeien vaste planten.
m2
1299
51
44
24
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-06-09
Snoeien sierplantsoen.
Situering: vaste planten
Jaarlijks in week 13 t/m 15; na vorstperiode
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen volgens handleiding vermelden.
Voor het snoeien van struikrozen hoofdcode 51.44.26 gebruiken.
1
9
Afknippen van afgestorven loof
2
9
Betreft: vaste planten en/of siergras
3
5
Dichtheid: 200 of meer st/100 m2
4
1
Snoeiregiem:
op aanwijzing van directie volgens vooraf opgesteld snoeiplan voor dat onderhoudsjaar
Vermelden waar en hoeveel beplanting moet worden gesnoeid. Bijvoorbeeld: Jaarlijks een vierde van de beplanting snoeien, verdeeld over alle percelen; Jaarlijks een vierde deel van de percelen in zijn geheel snoeien.
5
1
In beplantingsvak
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
ja
511470
Snoeien sierrozen, voorjaarssnoei.
m2
1236
51
44
26
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-29
Snoeien struikrozen.
Situering: struikrozen (sierrozen)
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
1
Voorjaarssnoei
tot 3-5 hoofdscheuten op 3-5 ogen (buitenogen)
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Jaarlijks in week 10-12
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
ja
511490
Snoeien sierrozen, wintersnoei.
m2
1236
51
44
26
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-29
Snoeien struikrozen.
Situering: struikrozen (sierrozen)
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
3
Inkorten voor de winter
tot op halve hoogte
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Jaarlijks in week 44-45
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
ja
512
GRAS INTENSIEF
5121
Bijmaaien en overig werk aan gras intensief
.....
512120
Maaien loof van bolgewassen.
m2
1041
51
44
23
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-04-29
Maaien loof van bolgewassen.
Situering: gazon met bloembollen
Betreft: met name laatbloeiers (o.a. Narcis)
Jaarlijks in week 24/25; afh van groeiontwikkeling c.q. maaiperiode ca. 6 weken na bloei
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Periode(n) vermelden; bij meerjarige contracten vermelden: jaarlijks in .....
6
1
Maaisel verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
ja
512140
Bijmaaien rondom bomen, in gazon.
st
144
51
25
05
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-26
Bijmaaien rondom bomen.
Situering: bomen in gazon
Bijmaaien rondom bomen dient te geschieden met een
beschermingskap, afstandsring of andere bescherm-
methode / werkwijze ter bescherming van de boom
tegen maaischade. Bijv. 10 cm rondom stam laten staan.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
1
Bomen in grasveld
4
2
Gerekend is met
2
beurten per jaar
..
Jaarlijks in week 25/26/27 en 38/39/40
ja
512190
Afsteken/afsnijden van graskanten, beplanting.
m
13605
51
25
11
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-29
Afsteken/afsnijden van graskanten.
Situering: gras intensief langs beplanting.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze beschrijving gebruiken voor het zgn. kantsteken/-snijden (ten hoogste 0,15 m graskant verwijderen); voor het onkruidvrij maken van beplantingsvakken en boomspiegels zie hoofdcode 51.44.01 t/m 51.44.11, 51.54.01 en 51.54.02; voor het afsteken van overgroeide kanten langs een verharding, zie hoofdcode 51.04.02.
1
1
Langs beplantingsvakken
2
3
Afsteken of afsnijden
4
2
Gerekend is met
1
onderhoudsbeurt(en) per jaar
in week 7 t/m 12
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
ja
513
GRASLAND
Bijmaaien rondom obstakels volgens de Standaard artikel 51.15.01 en 51.25.01
En rondom bomen? De afstand die gemaaid dient te worden tot aan de boom is: tot een afstand van 0,50 m uit die stam. Ter plaatse van bomen, bijv. door laaghangende takken, dient rekening gehouden te worden met waar nodig handmatig maaien tot 0,50 m uit die stam van de boom.
-
Het bijmaaien rondom bomen zoals gedefinieerd volgens de Standaard artikel 51.11.02 en 51.21.02 vindt niet plaats in grasland, dit ter voorkoming van beschadiging van bomen.
-
Gewenst is voorafgaand aan maaien van grasland het zwerfafval te ruimen, ter voorkoming van versnippering en inmenging in het af te voeren maaisel.
5131
Maaien en afvoeren grasland 1x
Voor een gewenste flora ontwikkeling of extra differentiatie ervan zou in het tijdschema ook de maaibeurt een keer naar het voorjaar verschoven kunnen worden.
513110
Maaien bermen en taluds; grasland, vlak 1x.
are
13.5
51
25
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-29
Maaien bermen en taluds.
Situering: C2-bloemrijke ruigte 1x, vlak
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
1
Ecologisch beheer
2
2
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
3
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
4
1
Aantal maaibeurten: 1
x per jaar
Jaarlijks in week 34/35 of 43/44
Uitvoeringsplanning is flexibel, zie koptekst hfd 513
ja
513120
Verwerken maaisel; grasland, vlak 1x.
are
13.5
51
25
06
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-26
Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.
Situering: C2-bloemrijke ruigte 1x, vlak
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
1
Ecologisch beheer
2
2
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
3
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
4
1
Aantal maaibeurten: 1
x per jaar
Jaarlijks in week 34/35/36 of 43/44/45
6
1
Maaisel verzamelen en vervoeren
een inrichting.
Afvoeren en acceptatiekosten volgens postnr 513910
ja
5134
Maaien grasland 2x a 3x
513410
Maaien bermen en taluds; tuindersgebied, vlak 3x.
are
771.3
51
25
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-29
Maaien bermen en taluds.
Situering: B0-tuindersgebied, vlak 3x
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
2
Standaard beheer
2
2
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
3
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
4
3
Aantal maaibeurten: 3
x per jaar
Jaarlijks in week 20/21, 28/29 en 39/40
6
1
Maaisel kneuzen en laten liggen
ja
513420
Maaien bermen en taluds; tuindersgebied, talud 2x.
are
201.6
51
25
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-29
Maaien bermen en taluds.
Situering: B0-tuindersgebied, talud 2x
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
2
Standaard beheer
2
2
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
3
2
Talud 1 : 2 of steiler
4
2
Aantal maaibeurten: 2
x per jaar
Jaarlijks in week 28/29 en 39/40
6
1
Maaisel kneuzen en laten liggen
ja
513430
Maaien bermen en taluds; soortenarme ruigte, vlak 2x.
are
15
51
25
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-29
Maaien bermen en taluds.
Situering: C1-soortenarme ruigte, vlak 2x
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
2
Standaard beheer
2
2
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
3
1
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
4
2
Aantal maaibeurten: 2
x per jaar
Jaarlijks in week 23/24 en 43/44
6
1
Maaisel kneuzen en laten liggen
ja
513440
Maaien bermen en taluds; soortenarme ruigte, talud 1x.
are
5.4
51
25
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-29
Maaien bermen en taluds.
Situering: C1-soortenarme ruigte, talud 1x
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
2
Standaard beheer
2
2
Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
3
2
Talud 1 : 2 of steiler
4
1
Aantal maaibeurten: 1
x per jaar
Jaarlijks in week 43/44
6
1
Maaisel kneuzen en laten liggen
ja
5136
Graskanten en overig werk graslanden
.....
513610
Afsteken/afsnijden van graskanten, beplanting.
m
5292
51
25
11
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2014-08-29
Afsteken/afsnijden van graskanten.
Situering: grasland langs beplanting.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze beschrijving gebruiken voor het zgn. kantsteken/-snijden (ten hoogste 0,15 m graskant verwijderen); voor het onkruidvrij maken van beplantingsvakken en boomspiegels zie hoofdcode 51.44.01 t/m 51.44.11, 51.54.01 en 51.54.02; voor het afsteken van overgroeide kanten langs een verharding, zie hoofdcode 51.04.02.
1
1
Langs beplantingsvakken
2
3
Afsteken of afsnijden
4
2
Gerekend is met
1
onderhoudsbeurt(en) per jaar
in week 7 t/m 12
6
1
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
ja
5139
Afvoer- en acceptatiekosten
.....
513910
Afvoer- en acceptatiekosten - grasland.
ton
15
51
25
99
Afvoer- en acceptatiekosten - grasland.
Situering: alle grasland en oevers-droog
Afvoer- en acceptatiekosten van bestekspost 513120
ja
514
VERHARDING
.....
5144
Mos- en algenbestrijding verharding
.....
514420
Mosbestrijding op verharding, elementen, op aanwijzing.
m2
1151.9
51
82
99
Mosbestrijding op verharding.
Situering: groep klinkers, tegels en overige elementen (ELV)
Betreft uitvoeren van een beurt op aanwijzing waar het nodig is het mos te bestrijden, afh van nut en noodzaak
Uitvoering en locatie op aanwijs van directie
Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen en tegels en beton
Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.
Methode en/of middelen ter keuze van de aannemer, met vooraf goedkeuring van de directie
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
514430
Mosbestrijding op verharding, ongebonden.
m2
14860.8
51
82
99
Mosbestrijding op verharding.
Situering: groep halfverharding (HOV) + onverhard (HOV)
Uitvoering en locatie op aanwijs van directie
Verhardingstype: halfverharding en onverhard
Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.
Methode en/of middelen ter keuze van de aannemer, met vooraf goedkeuring van de directie
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
514440
Mosbestrijding op verharding, ongebonden, extra beurt.
m2
495
51
82
99
Mosbestrijding op verharding.
Situering: groep halfverharding (HOV) + onverhard (HOV)
Betreft uitvoeren van een aanvullende beurt
Uitvoering en locatie op aanwijs van directie
Verhardingstype: halfverharding en onverhard
Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.
Methode en/of middelen ter keuze van de aannemer, met vooraf goedkeuring van de directie
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
514470
Algenbestrijding op verharding, ongebonden.
m2
14860.8
51
82
99
Algenbestrijding op verharding.
Situering: groep halfverharding (HOV) + onverhard (HOV)
Uitvoering en locatie op aanwijs van directie
Verhardingstype: halfverharding en onverhard
Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.
Methode en/of middelen ter keuze van de aannemer, met vooraf goedkeuring van de directie
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
514480
Algenbestrijding op verharding, ongebonden, extra beurt.
m2
495
51
82
99
Algenbestrijding op verharding.
Situering: groep halfverharding (HOV) + onverhard (HOV)
Betreft uitvoeren van een aanvullende beurt
Uitvoering en locatie op aanwijs van directie
Verhardingstype: halfverharding en onverhard
Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d.
Methode en/of middelen ter keuze van de aannemer, met vooraf goedkeuring van de directie
Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
ja
59
Overige werkzaamheden
.....
590
Algemeen en administratief
.....
5903
Aanleveren van weekverslag en rapportages
.....
590310
Aanleveren van weekverslag gemeente Zuidplas.
keer
78
10
08
99
Aanleveren van weekverslag gemeente Zuidplas.
Betreft het tweewekelijks aanleveren van het weekverslag / rapportages overeenkomstig het gestelde in deel 3 artikel 01.23.04 en 01.23.05 van dit bestek
Doel van deze verplichting is het vastleggen van goede werkafspraken en volgen van de voortgang van de werkzaamheden van de aannemer.
Deze post wordt opgenomen in de (hoofd)deelopdracht Cyclisch Onderhoud, op basis van de afgesproken looptijd van deze deelopdracht.
Rapportage status beeldkwaliteit per maand bijvoegen en/of inzichtelijk maken via een Dashboard
Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft per keer / twee weken dat deze juist, correct, volledig en tijdig ingeleverd zijn en/of inzichtelijk via een Dashboard.
ja
5904
Opstellen van een snoei- en inboetplan
Medio oktober - november wordt door de aannemer een snoei- en inboetplan opgesteld. Het concept-plan bespreken met de directie tot definitief uitvoeringsplan.
Voor de uitvoering zijn reguliere snoei-posten en in groot onderhoud zijn aanplant-posten beschikbaar. Eventueel aanvullende snoei- en inboetwerk stelt de aannemer een opgave op via "bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht".
590410
Controle beplanting en opname snoei-inboetplan.
are
735
10
01
99
Controle beplanting en opname snoei-inboetplan.
Situering: alle beplanting
Betreft: algemene controle en opname beplanting ten behoeve van voorstel voor snoei- en inboetplan
Alle beplanting jaarlijks controleren c.q. opnemen
Rapportage digitaal aanleveren middels aantekeningen weergegeven op de beheertekeningen en/of verwerkt in GIS-bestand / shape-file van het gewenste snoei- en inboetplan voor de uitvoering, met vermelding van besteksposten, oppervlakte en/of aantal.
ja
591
Flora en Fauna
.....
5911
Flora en Fauna, plan van aanpak
.....
591110
Flora en Fauna, plan van aanpak, eerste jaar.
st
1
10
08
99
Flora en Fauna, plan van aanpak, eerste jaar.
Opstellen plan van aanpak conform 01.22.03 van Standaard en het format ecologisch werkprotocol van Stadswerk.
Betreft werkplan voor het eerste onderhoudsjaar
Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze geaccepteerd is
Post wordt opgenomen in eerste deelopdracht Cyclisch Onderhoud voor de periode t/m 31 december 2024
ja
591120
Flora en Fauna, plan van aanpak, actualiseren.
st
3
10
08
99
Flora en Fauna, plan van aanpak, actualiseren.
Actualiseren plan van aanpak conform 01.22.03 van Standaard en het format ecologisch werkprotocol van Stadswerk.
Betreft jaarlijks actualiseren van het werkplan ten behoeve van het opvolgend onderhoudsjaar van de (hoofd)deelopdracht Cyclisch Onderhoud
Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze geaccepteerd is
ja
593
Beschermingsmaatregelen
.....
5933
Toepassen van beschermingsmaatregelen
593310
Aanbrengen rijplatenbaan, kunststof dik 15 mm.
m
100
10
14
12
2020-11-30
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-11-06
Aanbrengen rijplatenbaan.
Eenheid 'm' betreft gerekend de lengte van een rijplatenbaan met voldoende werkbreedte
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken als de opdrachtgever specifiek het gebruik van een rijplatenbaan wil voorschrijven. Als de keuze van de maatregelen en middelen vrij wordt gelaten aan de aannemer, gebruik maken van de resultaatsbeschrijvingen van subwerkcategorie 10.13.
Voor kortdurende werkzaamheden kan ook gebruik gemaakt worden van de resultaatsbeschrijvingen voor ‘Toepassen…’
Vermelden als de opdrachtgever materialen beschikbaar stelt. Verwezen wordt naar de begripsbepalingen in paragraaf 10.01 van de Standaard RAW Bepalingenen paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012.
1
2
Rijplatenbaan ten behoeve van:
bescherming grond tegen inklinking en structuurbederf door grondverzetmachines
En bescherming van voetpaden en halfverhardingen
Doel van het gebruik vermelden. Soort ondergrond vermelden.
2
9
Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van licht en middelzwaar verkeer grondverzetmachines en transportmaterieel
3
3
Enkele rij haaks op de rijrichting
45
17
Rijplaat kunststof: ten minste 1000 mm breed x ten minste 15 mm dik
ja
593320
In stand houden rijplatenbaan, kunststof dik 15 mm.
m*wk
600
10
15
99
In stand houden rijplatenbaan.
Betreft: huur en onderhoud van rijplatenbaan
Rijplatenbaan, aangebracht volgens postnr 593310
Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer
Hoeveelheid resultaatsverplichting 'm*wk' betreft aantal m1 rijplatenbaan per week aanwezig op het werk
(bijv 50 m1 aanwezig voor 10 weken = 500 m1/week)
ja
593330
Verwijderen rijplatenbaan, kunststof dik 15 mm.
m
100
10
14
32
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2019-11-12
Verwijderen rijplatenbaan.
.....
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
1
1
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
593310
Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.
ja
593340
Aanbrengen rijplatenbaan, kunststof dik 20 mm.
m
100
10
14
12
2020-11-30
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2020-11-06
Aanbrengen rijplatenbaan.
Eenheid 'm' betreft gerekend de lengte van een rijplatenbaan met voldoende werkbreedte
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken als de opdrachtgever specifiek het gebruik van een rijplatenbaan wil voorschrijven. Als de keuze van de maatregelen en middelen vrij wordt gelaten aan de aannemer, gebruik maken van de resultaatsbeschrijvingen van subwerkcategorie 10.13.
Voor kortdurende werkzaamheden kan ook gebruik gemaakt worden van de resultaatsbeschrijvingen voor ‘Toepassen…’
Vermelden als de opdrachtgever materialen beschikbaar stelt. Verwezen wordt naar de begripsbepalingen in paragraaf 10.01 van de Standaard RAW Bepalingenen paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012.
1
2
Rijplatenbaan ten behoeve van:
bescherming grond tegen inklinking en structuurbederf door grondverzetmachines
En bescherming van voetpaden en halfverhardingen
Doel van het gebruik vermelden. Soort ondergrond vermelden.
2
9
Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van licht en middelzwaar verkeer grondverzetmachines en transportmaterieel
3
2
Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
45
22
Rijplaat kunststof: ten minste 1200 mm breed x 20 mm dik
ja
593350
In stand houden rijplatenbaan, kunststof dik 20 mm.
m*wk
600
10
15
99
In stand houden rijplatenbaan.
Betreft: huur en onderhoud van rijplatenbaan
Rijplatenbaan, aangebracht volgens postnr 593340
Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer
Hoeveelheid resultaatsverplichting 'm*wk' betreft aantal m1 rijplatenbaan per week aanwezig op het werk
(bijv 50 m1 aanwezig voor 10 weken = 500 m1/week)
ja
593360
Verwijderen rijplatenbaan, kunststof dik 20 mm.
m
100
10
14
32
2020-05-01
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2019-11-12
Verwijderen rijplatenbaan.
.....
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
1
1
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
593340
Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.
ja
595
Inzetten van werknemers en materieel
Van maandag t/m vrijdag gedurende de reguliere werkuren
5951
Inzetten van werknemers
.....
595150
Inzetten van werknemers, ploeg van twee medewerkers.
uur
160
10
05
01
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2021-04-23
Inzetten van werknemer.
Uitvoering van algemeen groenonderhoud
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers.
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
3
1
Werknemers:
één hovenier, MBO-niveau, vakbekwaam
EN één medewerker, minimaal LBO opleiding- of ervaringniveau, zijnde opgeleid voor onderhoud en beheer van groen (betreft ploeg van twee werknemers)
Inclusief vervoermiddel inclusief aanhanger
Hoeveelheid resultaatsverplichting 'uur' betreft de
tijdsinzet voor de ploeg bestaande uit twee werknemers
Inclusief handgereedschappen / elektrische bladblazer / heggenschaar / e.d. voor het uitvoeren van onderhoud aan plantsoen, grasvelden en verhardingen
Functie vermelden of verwijzen naar een functiegroep / functieniveau overeenkomstig de vigerende cao van de betreffende branche.
Eventueel bijzonderheden aan de functie vermelden.
ja
595160
Inzetten van een bosmaaier, elektrisch.
uur
80
10
05
34
2023-09-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2023-05-30
Inzetten van een bosmaaier.
Bosmaaier: elektrisch met driepuntsmes / maaidraad (afhankelijk van type maaiwerk)
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel.
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
2
2
Exclusief bediening
(is inzet via postnr 595150)
Eventueel verwijzen naar een bestekspost voor de inzet van bedienende werknemer(s).
ja
595170
Inzetten van een motorkettingzaag.
uur
80
10
05
32
2023-09-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2023-05-30
Inzetten van een motorkettingzaag.
Motorkettingzaag: elektrisch
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel.
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
1
2
Zaagbereik: ten minste 400 mm
3
2
Exclusief bediening
(is inzet via postnr 595150)
Eventueel verwijzen naar een bestekspost voor de inzet van bedienende werknemer(s).
ja
5955
Inzetten van materieel - begraafplaats
.....
595510
Inzetten van vrachtauto, laadvermogen 7,5 ton.
uur
40
10
05
16
2023-09-27
verplicht
2020-05
2023-09
2022-09
2023-05-30
Inzetten van een vrachtauto.
.....
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel.
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
1
2
Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
2
2
Hydraulisch kipbaar
3
1
Met hydraulische laad- en losinrichting
4
2
Euro VI
.....
5
1
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
.....
ja
TRANSPORT SUBTOTAAL
9
Staartposten
.....
91
Korting
919990
Korting
%
92
Uitvoeringskosten
.....
929990
Uitvoeringskosten
%
93
Algemene kosten
.....
939990
Algemene kosten
%
94
Winst en risico
.....
949990
Winst en risico
%
96
Bijdragen
.....
960010
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
%
0.15
3. Bepalingen
01
Algemeen en administratief
01
Algemene bepalingen
01
2020-05-31
definitief vastgesteld
2020-05
2020-05-31
Van toepassing zijnde bepalingen
01
Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
02
De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
09
Voorts zijn op dit werk van toepassing:
1.Bomenposter "werken rond bomen" van Norminstituut Bomen / Vereniging Stadswerken Nederland, www.norminstituutbomen.nl of info@stadswerken.nl (het Handboek Bomen is tegen betaling van € 225,- excl. BTW verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen)
2.Gedragscode soortbescherming gemeenten van Stadswerk-VHG, de laatst vastgestelde versie (momenteel 4 december 2020)
De aannemer is verplicht zijn medewerkers en medewerkers van onderaannemers op deze
publicaties en voorschriften te wijzen en zorg te dragen voor de inachtneming daarvan.
13
Overige algemene bepalingen
06
De voertaal, in woord en geschrift, binnen het onderhavige project is Nederlands.
07
De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien daarover lopend dispuut of geschil nog niet is opgelost.
08
In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard of een hoofdstuk in deel 3 van het bestek:
Te verstaan is onder ''Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in-en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.
09
Eventueel aangetroffen onregelmatigheden alsmede defecten of gebreken aan toegangen, afrasteringen, kabels, leidingen, verhardingen, inrichtingselementen, lichtmasten en dergelijke moeten door de aannemer onverwijld ter kennis van de directie worden gebracht.
10
De aannemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen werk, tevens werken door derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele afstemming als gevolg van deze werken door derden komen niet voor verrekening in aanmerking. Indien de eventuele afstemming of het gebrek aan naleving van de afstemming leidt tot hogere kosten voor de uitvoering dan vooraf voorzien, is het bepaalde in paragraaf 47 van de UAV 2012 van toepassing.
11
De aannemer verstrekt de directie alle informatie, welke nodig is voor de beoordeling van de risico's voor de opdrachtgever, voortvloeiend uit de wet "ketenaansprakelijkheid". De aannemer zal gedurende de gehele looptijd van het project de door hem ingevolge deze bepaling te verstrekken informatie op het eerste verzoek van de directie actualiseren en zonodig qua juistheid (doen) waarborgen.
12
Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de overeenkomst, berusten bij de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13
In het geval van aanspraken van derden waarvoor de onder lid 12 genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de aannemer alle schade en kosten van de opdrachtgever vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.
14
In aanvulling op paragraaf 6 lid 15 van de UAV 2012 'verplichtingen van de aannemer' dient de aannemer tevens bij het vermoeden van overschrijding van hoeveelheden in de zin van paragraaf 38 en 39 van de UAV 2012, dit voorafgaande aan de uitvoering aan de directie kenbaar te maken.
15
De tekst in UAV 2012, paragraaf 36 lid 04 vervangen door onderstaande tekst.
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen. Hiertoe plegen de directie en aannemer onderling overleg. Voor het berekenen van eventuele kosten consequentie van de bestekswijziging wordt onderstaande procedure gehanteerd:
a. kosten componenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijziging afzonderlijk benoemen;
b. hoeveelheden per kosten component vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid;
c. de volgens sub b berekende prijzen per kosten component sommeren tot een subtotaal;
d. de totale kosten consequentie van een bestekswijziging te berekenen door het subtotaal, berekend volgens sub c, te verhogen met een percentage Algemene kosten, Winst & Risico van 10%, waarbij alle kosten van niet directe aard worden geacht te zijn inbegrepen.
14
2010-12-01
verplicht
2010-12
2010-12-01
Financiële korting bij tekortkomingen in naleving kwalitatieve criteria
01
Het Meerwaarde Plan is een onderdeel van de opdracht. De maatregelen/ acties/ beloften die de aannemer bij de inschrijving verklaart heeft te verrichten behoren binnen de opdracht zonder bijbetaling tot zijn verplichtingen.
ARTIKEL 01.01.12 ALLEEN OPNEMEN INDIEN DE AFROEP VOOR HET UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN VOORTVLOEIT UIT EEN OVEREENKOMST MET OPEN POSTEN.
02
Indien de aannemer de maatregelen/ acties/ beloften niet uitvoert zoals die beschreven zijn in
de documenten van de kwalitatieve criteria is er sprake van een tekortkoming door de aannemer (de tekortkoming). De aannemer dient op eerste aanzegging van de vertegenwoordiger van de opdrachtgever (de directie) direct die maatregelen te nemen, zodat wordt voldaan aan hetgeen in de inschrijving is toegezegd. In geval van een tekortkoming volgt een direct opeisbare boete. Deze boete vrijwaart de aannemer niet van eventuele aanspraken op vergoeding van schade (direct of indirect) als gevolg van de tekortkoming. Een tekortkoming kan betrekking hebben op één of meerdere (sub-)gunningscriteria.
03
Bij beoordeling van de inschrijving is per (sub-)gunningscriterium een behaalde puntenscore toegekend. De hoogte van de boete wordt gekoppeld aan de behaalde puntenscore. Des te hoger de puntenscore, des te hoger de opgelegde boete (korting). Na een geconstateerde tekortkoming wordt er per werkdag dat de tekortkoming voortduurt een korting opgelegd. De maximale tijd voor het oplossen van een tekortkoming bedraagt 5 werkdagen. Als deze binnen 5 werkdagen niet is opgelost, wordt de boete opgelegd vanaf de eerste werkdag tot aan de werkdag dat de tekortkoming is opgelost.
04
Voor de kwalitatieve criteria Meerwaarde Plan is het op te leggen boetebedrag gemaximaliseerd tot € 25.000 per tekortkoming.
06
Het boetebedrag per constatering van de tekortkoming voor een (sub-)gunningscriterium bedraagt:
Score (sub-)gunningscriterium: te behalen puntenscore (sub-)gunningscriterium x 100 euro.
07
Iedere dag dat de tekortkoming voortduurt, is opdrachtgever gerechtigd wederom een boete in rekening te brengen. Indien een tekortkoming is hersteld en deze wordt na verloop van tijd opnieuw geconstateerd, kan opnieuw een boete worden opgelegd.
08
De boete wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden.
09
Rekenvoorbeelden:
-Voor gunningscriterium 1.1 kon maximaal verdient worden 14,0 punten en er werd 2,8 punten gescoord, dan bedraagt de boete (korting): 2,8 x €_100 = € 280 per werkdag
-Voor sub-gunningscriterium 1.3 kon maximaal verdient worden 14,0 punten en er werd 12,6 punten gescoord, dan bedraagt de boete (korting): 12,6 x €_100 = € 1.260 per werkdag
15
Algemene boeteregeling
01
Indien de aannemer de binnen deze overeenkomst opgedragen zaken van de directie volgens het bepaalde in paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012 niet nakomt of de hierin gegeven voorschriften niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden toegepast van € 250,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
Bij niet nakomen en waardoor uitvoering door een derden partij noodzakelijk is, zullen de kosten van deze derden partij als korting worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
02
Deze algemene boeteregeling is van toepassing als niet elders in het bestek een specifieke boeteregeling of kortingsbedrag is vermeld.
03
In het geval van overschrijding van de uitvoeringsweken geldt het gestelde in paragraaf 05 in deel 1.
16
Duurzaamheid
01
De gemeente Zuidplas streeft ernaar duurzaam in te kopen. Een inkoop wordt als duurzaam aangemerkt als ten minste wordt voldaan aan de minimumeisen zoals vermeld in de criteriadocumenten voor duurzaam inkopen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
02
Op dit werk zijn van toepassing de criteriadocumenten voor duurzaam inkopen, uitgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zoals deze gelden op de dag van aanbesteding.
03
Het werk en de uitvoering van het werk dienen ten minste te voldoen aan de minimumeisen die voor de desbetreffende productgroepen zijn opgesteld.
04
Op eerste verzoek van de directie overhandigt de aannemer de bewijsmiddelen, zoals vermeld in de criteriadocumenten waaruit blijkt dat aan de minimumeisen wordt voldaan.
05
De directie kan tevens om een nader bewijsmiddel vragen. Dit nader bewijsmiddel, zoals vermeld in de criteriadocumenten, dient uiterlijk binnen 5 werkdagen na het gedane verzoek in het bezit te zijn van de directie.
02
Betalingsregelingen: aannemingssom
02
Opneming
04
Tweewekelijks, meet en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de directie UAV verstrekken.
05
De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg met de directie UAV (conform artikel 01.23.04).
06
Verstrekt moet worden een overzicht per twee werkweken van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet uiterlijk op de vijfde werkdag na het verstrijken van de tweede werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
07
De verwerkte hoeveelheden worden in het op die twee werkweken betrekking hebbende weekverslag opgenomen tenzij de directie UAV zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie UAV voorlopig als juist worden erkend.
08
Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste drie werkdagen van te voren ter kennis gebracht van de directie UAV.
09
Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie UAV, moet het werk zo nodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.
10
Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie UAV niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie UAV bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012.
05
2020-05-01
verplicht
2020-05
2015-01
2019-11-22
RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.
Bij deelopdrachten zoveel mogelijk gebruik maken van de betalingsregeling in artikel 01.02.05 van de Standaard. Dit artikel alleen opnemen in het geval van deelopdrachten met een kleine som van de deelopdracht, teneinde de solvabiliteit van de aannemer niet in gevaar te brengen.
04
Betalingsregelingen: risicoregeling
01
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-01-01
Algemeen
01
De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
Deze bepaling alleen opnemen als de te verwachten verrekening lager is dan het drempelbedrag van € 500,-.
06
Betalingsregelingen: Declaraties
01
Indienen declaraties, algemeen
04
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.06.01 van de Standaard vindt verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen, alleen dan plaats indien deze schriftelijk zijn opgedragen.
06
Goedgekeurde bestekswijzigingen dienen per betalingstermijn afzonderlijk van de overeenkomst gedeclareerd te worden.
08
Declaraties welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief de daarop betrekking hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 van de UAV 2012
09
Bij de declaratie dient een exemplaar van de door de directie UAV goedgekeurde en geparafeerde termijn te worden gevoegd.
10
De opdrachtgever betaalt de onbetwiste facturen van de aannemer binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.
11
Indien de resultaten van (delen van) de aannemingsovereenkomst niet beantwoorden aan de overeenkomst is de opdrachtgever bevoegd om de betaling van het betwiste deel van een declaratie geheel of gedeeltelijk op te schorten. In een dergelijk geval heeft de aannemer geen recht op vergoeding van rentekosten vanwege openstaande bedragen.
12
Afwijkingen (positief en negatief) in weekprijzen van besteksposten met de eenheid "week" dienen in de besteksadministratie / op de termijnstaat opgevoerd te worden als / onder "extra declaraties".
13
Te verrekenen kortingen dienen in de besteksadministratie / op de termijnstaat opgevoerd te worden als / onder "extra declaraties".
02
Indienen declaraties, opdrachtgever gemeente
05
De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever. De declaratie digitaal versturen naar e-mailadres: facturen@zuidplas.nl
07
Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie (termijn, meerwerkdeclaratie) bij de desbetreffende opdrachtgever, e.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief:
-formele projectnaam en besteknummer;
-nummer van de.opdrachtbrief;
-verplichtingennummer;
-naam en paraaf directie;
-naam en paraaf toezichthouder;
-aard en volgnummer van de declaratie.
07
Zekerheidstelling
01
Waarde en vorm zekerheidstelling
02
In afwijking van het bepaalde in lid 04 van artikel 01.07.01 van de Standaard, blijft de gehele zekerheid van kracht tot na einde van de onderhoudstermijn, ongeacht de aard van de werkzaamheden; een einddatum mag niet worden genoemd. Indien ook na de onderhoudstermijn nog werkzaamheden resteren, blijft de zekerheid van kracht totdat de laatste werkzaamheden tot voldoening van de directie UAV zijn uitgevoerd en opgeleverd.
LID 03 ALLEEN OPNEMEN INDIEN GEEN ZEKERHEIDSTELLING VAN DE AANNEMER WORDT VERLANGD.
04
In afwijking van lid 04 van artikel 01.07.01 de Standaard worden de ten behoeve van de zekerheidsstelling overlegde bescheiden na een daartoe ontvangen verzoek van de aannemer geretourneerd. Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de opdrachtgever na beëindiging van de onderhoudstermijn of opleverdatum.
08
Bijdragen
03
2020-05-31
definitief vastgesteld
2020-05
2020-05-31
Bijdrage RAW-systematiek
01
Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald.Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost '960010 Bijdrage RAW-systematiek' opnemen.
10
Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
03
Vergunningen en meldingen door de aannemer
01
De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- Vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering in weekend en in de nacht, aan te vragen bij de afdeling VV&H van de opdrachtgever.
-Vergunning/ontheffing bij Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Zuidplas, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Prorail voor het aanbrengen van tijdelijke verkeersmaatregelen (tekst- en verkeersborden) i.v.m. omleidingsroutes over rijks-, provinciale- en spoorwegen.
-Omgevingsvergunningen bij de lokale overheid voor zover dat uit de overeenkomst blijkt nodig te zijn;
-Vergunning voor het werken buiten normale reguliere werktijden (conform artikel 01.13.08).
02
De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen:
- melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.
03
Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in standhouden van de diverse vergunningen, ontheffingen en meldingen zijn voor rekening van de aannemer.
04
De aannemer dient alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen aan te vragen die benodigd zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Tevens behoort tot de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen e.d. door de opdrachtgever of de aannemer zelve zijn aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit de verleende vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.
11
Verband met andere werken
01
Werken, die in elkander grijpen
01
In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;
-grafdelf-werkzaamheden en plechtigheden tijdens begrafenis-ceremonies;
- snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboet werkzaamheden door derden of eigen dienst;
-onderhoud aan overige groenvoorzieningen, verhardingen en watergangen welke niet onder de uitvoering van dit bestek vallen door of in opdracht van de eigen dienst;
- herstelwerk van beschoeiingen langs vijvers en watergangen;
-herinrichting of groenrenovaties volgens gemeente brede contracten (RAW-raamovereenkomsten) of door andere aannemers;
-door derden op of in nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, zoals bewoners, gemeente, bouwaannemers, e.d.;
-door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk,e.d.
DE DESBETREFFENDE IN ELKANDER GRIJPENDE WERKEN VERMELDEN.
12
Maatregelen in het belang van het verkeer
01
Algemeen
03
Als voor de werkzaamheden openbare wegen voor het doorgaand verkeer moeten worden afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te allen tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.
03
Verwijderen verontreiniging op wegen
02
Het gestelde in lid 01 van artikel 01.12.03 van de Standaard is tevens van toepassing op water op de weg.
03
Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, welke tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer wordt verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening.
04
Schoonmaakkosten worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen.
06
Veiligheid in relatie tot de omgeving
01
De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
02
De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.
03
De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.
13
Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
06
Algemeen tijdschema, werkplan
03
Bij het opstellen van het algemeen tijdsschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
-bespreken en afstemmen onderhoudswerk met afdeling begraafzaken i.v.m. begrafenissen, zie de puntenopsomming in deel 1 par 12
-de bereikbaarheid van begraafplaatsen;
-de werkzaamheden per uitvoeringsronde aaneengesloten uitvoeren;
-werkzaamheden op weekenddagen en (landelijk) erkende feestdagen zijn alleen toegestaan na voorafgaande goedkeuring door directie;
-aanwezigheid van beschermde soorten en in gebruik zijnde (vaste) rust- en verblijfplaatsen;
-flexibliteit inbouwen als vanwege terrein- en/of weersomstandigheden aanpassing van de "standaard geplande onderhoudsweken" noodzakelijk is;
-in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade;
-bij in te zetten deskundigheid vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt.
INDIEN EEN GEDETAILLEERD WERKPLAN WORDT VERLANGD LID 02 OF 03 OPNEMEN.
04
De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een werkzaamheid / onderhoudsbeurt (frequentie) gereed is, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen.
06
Bij stagnatie of onderbreking van het werk, bijvoorbeeld bij vakantie, draagt de aannemer er zorg voor dat de werken zoveel mogelijk zijn afgerond en de grootte van het werkterrein tot een minimum is beperkt.
De hieruit voortvloeiende extra kosten dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom.
07
Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.
08
Werktijden
01
Wanneer de aannemer voornemens heeft werkzaamheden uit te voeren buiten de normale werktijden (ma t/m vr - 07.00 t/m 19.00 uur) dient hij hiertoe vooraf goedkeuring te vragen aan de directie. Tenminste drie werkdagen van tevoren dit verzoek indienen bij de directie.
16
Verzekeringen
03
Verzekering door aannemer
01
Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit stuk omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 1.000.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.
02
De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en dergelijke niet zijn uitgesloten.
03
Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
04
De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
17
Vrijgekomen materialen
01
Vrijgekomen materialen
03
De aannemer dient dagelijks aan einde van werkdag (uiterlijk 17:00 uur) de werklocatie's vrij te hebben van eventueel vrijgekomen materiaal (m.u.v. maaisel wat aantal dagen mag blijven liggen voordat het verwerkt mag worden). Wanneer de aannemer voornemens is hiervan af te wijken, dient hij hiertoe vooraf goedkeuring te vragen aan de directie.
04
Indien de aannemer gebruik gaat maken van "opslagdepots" voor tijdelijke opslag van vrijgekomen materiaal, dan dienen deze op de laatste werkdag van de werkweek (uiterlijk 17:00 uur) vrij te hebben van opgeslagen vrijgekomen materiaal. Wanneer de aannemer voornemens is hiervan gebruik te maken en tijdens het gebruik van af te wijken, dient hij hiertoe vooraf goedkeuring te vragen aan de directie.
07
2010-12-01
verplicht
2010-12
2010-12-01
Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
01
Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
-groenafval van beplantingen;
-maaisel van grasland;
-groenafval en veegvuil van verhardingen;
-zwerfafval.
DIT ARTIKEL ALLEEN OPNEMEN INDIEN VOOR BEPAALDE MATERIALEN EEN PLAN WORDT VERLANGD.
02
In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard dient het plan tevens te bevatten:
-de wijze van afvalscheiding in specifieke afvalstromen voor het gescheiden afvoer van glas, PMD, papier, groen, restafval, e.d.
-de wijze van spoedig verstrekken van bewijs van ontvangst / weegbonnen van afgegeven vrijgekomen materialen. Gewenst is het verstrekken binnen twee werkweken/ per weekverslag.
03
Ten behoeve van het afvoeren van vrijkomende materialen reikt de aannemer op verzoek van de directie het VIHB-nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.
18
Bescherming te handhaven vegetatie
01
Uitvoering van werkzaamheden
06
Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer beschermende maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in overeenstemming met de bomenposter "werken rond bomen", uitgave van Norminstituut Bomen.
07
In aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard informeert de aannemer voor de uitvoering van het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten aanzien van de waarde van het bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.
08
Speciale aandacht is geboden voor het voorkomen van directe of indirecte schade ten aanzien van de groeiplaats van bomen. Verstoringen die een negatieve invloed hebben op de groeiplaats, dienen te worden voorkomen (bodemverdichting, toplaagverslemping, enz.).
De opslag van materiaal en materieel en het berijden of parkeren van voertuigen op een open maaiveld binnen de kroonprojectie van (te handhaven) bomen is in beginsel niet toegestaan.
03
Melden van schade
02
In geval van schade dient dit direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en
herkenbare vastlegging en de locatie van de schade.
19
Arbeidsomstandigheden.
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2020-04-28
Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
01
Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Lid 01 altijd samen opnemen met lid 02.
02
Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
De leden 01 en 02 opnemen indien sprake is van een werk met een dusdanige omvang dat een melding als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht is, of wanneer er sprake is van een werk met bijzondere gevaren op grond waarvan volgens de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit een V&G-plan nodig is.
05
Voorwaarden personeel aannemer.
04
De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:
a.aangifte doet op het Gemeentehuis van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de uitvoering van de inzamelwerkzaamheden worden aangetroffen;
b.zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct gedraagt ten opzichte van de omgeving;
c.de richtlijnen geldend op de inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning nakomt en de aanwijzingen van de toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;
d.de aanwijzingen van de directie UAV onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever kan eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst, doorgeven aan de directie UAV. Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet verrekend.
10
Eisen aan trillingen.
01
Werkzaamheden zodanig uitvoeren dat de richtlijnen uit de 'Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen' (deel A, B en C) van de SBR (Stichting Bouw Research) niet worden overschreden.
21
RAW-raamovereenkomst
04
Verlengen van een RAW-raamovereenkomst
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.04 van de Standaard is het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.
05
2020-05-01
verplicht
2020-05
2015-01
2019-11-22
Verstrekken van een deelopdracht
04
In afwijking van artikel 01.21.05 lid 04 van de Standaard, wordt van de aannemer een zekerheidsstelling verlangd na het verstrekken van een deelopdracht. Binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de opdrachtgever gedane verzoek.
Het bepaalde in artikel 01.07.01 van de Standaard is van toepassing.
Dit lid alleen opnemen als de opdrachtgever een zekerheidsstelling verlangd na het opdragen van een deelopdracht.Eventuele voorwaarden vermelden wanneer de zekerheidsstelling wordt verlangd, zoals de minimale som van een verstrekte deelopdracht of de minimale duur van de uitvoeringstermijn van een verstrekte deelopdracht.
12
2020-05-01
verplicht
2020-05
2017-08
2020-04-22
RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid
01
Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op 1 januari 2026 van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
Basisjaar van de reeks invullen. Raadpleeg voor het meest recente basisjaar de website opendata.cbs.nl/statline.Voor de grondslagen voor de indexering zijn verschillende mogelijkheden. Die mogelijkheden zijn in lid 01, lid 02, lid 03 en lid 04 van dit artikel beschreven. De berekeningsformule is beschreven in lid 05. De bestekschrijver moet een keuze maken uit lid 01, lid 02, lid 03 of lid 04, maar moet daarbij altijd lid 05 opnemen.
05
De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule: Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = ..…. % , waarin:
B01=de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1=de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule: Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = …... % , waarin:
B01=de index van de eerste maand van het kwartaal, waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel (de indexering wordt gedurende de gehele looptijd telkens gebaseerd op basis van de ingediende inschrijvingsstaat);
B1=de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.
Lid 05 altijd opnemen als lid 01, lid 02, lid 03 of lid 04 wordt opgenomen.
06
In verband met de verstrekking van (hoofd)deelopdracht gebaseerd op jaarbudgetten en
onderhoudsjaren geschiedt de indexering per januari, eerste keer per 1 januari 2026.
22
Te beschermen plant- en diersoorten
01
Uitvoering van werkzaamheden
05
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 van de Standaard wordt bepaald dat als de werkzaamheden niet verricht kunnen worden vanwege de aanwezigheid van beschermde dieren of planten of in gebruik zijnde rust- en verblijfplaatsen, dient dit direct gemeld te worden bij de directie.
03
Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten
01
Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd. De aannemer dient conform paragraaf 26 lid 2 van de UAV 2012 het ecologisch werkprotocol volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.
DIT ARTIKEL ALLEEN OPNEMEN INDIEN HET WERK EN DE AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN DIT VERLANGD.
02
In de Wet natuurbescherming is de lijst met nationaal te beschermen soorten aangepast ten opzichte van de voorgaande Flora en Faunawet. De aannemer wordt er op gewezen dat bij het ontbreken van soorten op deze lijst nadrukkelijk wel de bescherming geldt die voortvloeit uit de zorgplicht van artikel 1.11 van de wet.
03
In aanvulling op de in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard vermelde punten in het ecologisch werkprotocol ook opnemen:
- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade;
-bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria volgens het ministerie van EZK / RVO definitie "ecologisch deskundige" diegene beschikt.
04
De werkzaamheden mogen pas gestart worden, nadat de directie het ecologisch werkprotocol heeft geaccepteerd.
05
Schadevergoeding ivm beschadiging beschermde flora en fauna
01
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 of stuks indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
02
Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.
23
Communicatie
02
2017-08-03
verplicht
2020-05
2017-08
2015-04-01
Bouwvergaderingen
01
Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
De bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever(s), aannemer en andere door de directie UAV te bepalen personen of instanties. Zijnde:
1.bouwvergadering - 4 a 6x per jaar, notulen worden gemaakt door opdrachtgever;
2.werkbespreking - 1x per 4 weken tussen uitvoerder en toezichthouder.
Dit artikel opnemen als de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk bouwvergaderingen wil houden. Eventueel de frequentie van de te houden bouwvergaderingen vermelden.
02
De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
04
Weekverslag begraafplaatsen
01
Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekverslagen is ter beoordeling van de directie. In de weekverslagen moeten de gegevens worden vermeld zoals:
- algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering bestek;
- weeknummers (twee weken) gerekend vanaf start uitvoering bestek;
- vermelding dag en datum;
- opgave van een percentage werkbare uren;
- opgave weersgesteldheid;
- opneming en overzicht van de in twee werkweken alle verwerkte hoeveelheden resultaats- verplichting per bestekspost en per locatie (conform artikel 01.02.02 Opneming);
- opgave van bestede TBS uren en werkzaamheden
- wijzigingen t.o.v. bestek, zijnde de te verwachten afwijkingen van de hoeveelheden resultaatsverplichtingen bij einde werk volgens deel 2.2 van het bestek;
- informeren over het actuele niveau en stand van zaken t.a.v. beeldkwaliteitsposten (zie lid 03);
- informeren over het gereedkomen van de frequentieposten (zie lid 04);
- verbeteractie van de aannemer n.a.v. resultaten van de beeldkwaliteits- en/of frequentieposten;
-ontvangen schouwresultaten van directie;
- ontvangen besteksmeldingen + stand van zaken van afhandeling / communicatie met melder;
- ontvangen meldingsformulieren + stand van zaken van afhandeling/communicatie met melder;
- ontvangen opmerkingen opdrachtgever + gemaakte afspraken met toezichthouder;
- detail planning voor uitvoering van de komende 4 weken (afwijkingen en akkoord);
- overzicht van de stortbonnen, stortbonnen bijvoegen als bijlage;
- leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring, afleverbonnen;
- schadegevallen / (bijna) ongevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
- schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
- rapportage locaties ongewenste exoten;
-aantoonbaar werken volgens Wet Natuurbescherming, Flora en Fauna rapportage;
-eventueel te nemen verkeersmaatregelen;
- areaalmutaties / wijzigingen;
- bijzonderheden die zich op het werk voordeden;
- bijzonderheden Kwaliteitsplan / Meerwaarde Plan;
- bijzonderheden SROI;
- opmerkingen aannemer.
De aannemer moet het weekverslag, volledig ingevuld en ondertekend, tweewekelijks aan de directie UAV verstrekken.
02
Middels een meldingsformulier of GIS applicatie meldt de toezichthouder punten aan de aannemer welke opgepakt en afgehandeld moeten worden. Tevens gebruikt als melding als iets gedaan moet worden en verrekend dient te worden op het bestek.
03
Rapportage status beeldkwaliteit
Het uitvoeren van een schouw op de beeldkwaliteit volgens de meetmethode en meetinstructies van de kwaliteitscatalogus. Schouwen op basis van de gestelde eisen in de beeldmeetlatten van de Kwaliteitscatalogus Begraafplaatsen Zuidplas (bijlage B).
Uitvoering van de schouw hoeft alleen in de groeimaanden van maart t/m november, er dienen in deze periode minimaal 7 schouwronden gedaan te worden verdeeld over de groeimaanden.
Voor de schouw mogen dezelfde type beeldmeetlatten voor verschillen beheergroepen samengevoegd worden. Bijv. grof zwerfafval in sier- en bosplantsoen, of snoeibeeld geschoren hagen en blokhagen, of veegvuil verharding op klinkers en tegels, e.d.
De schouwitems verwerken in een overzichtsrapportage, alsmede bijvoegen een overzicht van de geschouwde meetlocaties.
Een afkeur locatie dient te zijn voorzien van een duidelijke foto, en waar nodig voorzien van schriftelijke toelichting ter verbetering in opvolgende termijn.
04
Rapportage oplevering frequentieposten
Uitvoeren nadat een frequentiepost is gereedgekomen.
Bewijsstuk dat een frequentiepost is uitgevoerd. Dient te worden aangetoond door een steekpoef, voorzien van foto's en kaart. Mag ook met deel opleveringen per begraafplaats.
Steekproef dient te worden gedaan op minimaal 3 locaties per begraafplaats.
05
Rapportages begraafplaatsen
01
Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van de rapportages en wijze van inrichten van het Dashboard is ter beoordeling van de directie. Het systeem dient te zijn in de vorm van een digitaal Dashboard systeem, waarop de directie ook toegang heeft. Middels een digitaal platform is het gewenst de projectgegevens, rapportages en documenten uit te wisselen.
24
Beeldkwaliteit
04
Meetlocaties begraafplaatsen
03
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.04 lid 03 van de Standaard wordt de afmeting van de
meetlocatie vastgesteld op een raster van 50 x 50 m, zijnde 0,25 ha (het minimum is 0,05 ha).
Een gebruikelijke raster indeling van 100 x 100 m zorgt voor te grote meetlocaties ten opzichte van
de gedetailleerdheid van het groen op een begraafplaats.
07
Besteksmeldingen
01
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.07 van de Standaard wordt bepaald dat als de aannemer per maand meer dan 10 besteksmeldingen ontvangt. De opdrachtgever gerechtigd is tot het opleggen van een korting van € 250,- voor elke besteksmelding boven het aantal van 10.
08
2021-08-27
verplicht
2020-05
2021-09
2020-12-17
Opneming
01
Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
Eventueel aanvullende bepalingen opnemen met betrekking tot het toepassen van meetinstructies voor beeldmeetlatten waarvoor in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte nog geen meetinstructies zijn opgenomen.
26
Inzet personen in het kader van social return
03
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-11
2019-11-15
Social-returnverplichting
99
De invulling van Social Return vindt plaats conform de voorwaarden als opgenomen in de inschrijvingsleidraad.
27
Werknemers en materieel
01
Door de aannemer in te zetten werknemers
01
Belangrijk is de inzet van een vaste ploeg van medewerkers op het werk, die zich het werkgebied goed eigen kunnen maken, grotere betrokkenheid krijgen met "hun werk", alle ins-en-outs kennen vanuit de overeenkomst en na verloop van tijd de herkenbare onderhoudsploeg van de begraafplaatsen worden.
02
Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient te allen tijde een voorman / werkploegleider aanwezig te zijn, minimaal LBO-opgeleid en de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.
Werknemer dient in staat te zijn de bezoekers van de begraafplaats correct te woord te staan.
03
De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
04
Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer
dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
05
Werknemers mogen tijdens de werkzaamheden op de begraafplaats geen felgekleurde kleding
dragen.
06
Werknemers mogen zich tijdens pauze / schaft-uren niet in de nabijheid van graven bevinden.
07
Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.
08
Nabestaanden en bezoekers op de begraafplaatsen zouden overlast van geluid kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
09
Op en nabij begraafplaatsen en kerken het werk uitvoeren buiten de kerk- of uitvaartdiensten en er is tijdens de diensten geen zichtbare aanwezigheid gewenst van personeel en machines.
10
Geschillen of enige andere discussie met nabestaanden, bezoekers of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
02
Door de aannemer in te zetten materieel
01
De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.
03
De in te zetten, dan wel ter beschikking te stellen, voertuigen dienen te voldoen aan de volgende eisen:
-Euronorm zware voertuigen:
Voertuigen met een bruto gewicht groter dan 3.500 kg dienen tenminste aan de Euro VI-norm te voldoen.
Onder het bruto gewicht wordt verstaan: de som van de massa van het lege voertuig en het maximaal toegestane laadgewicht (ofwel Gross Vehicle Weight, GVW).
Verificatie vind plaats door het aanleveren van een afschrift van de typegoedkeuringspapieren aan de directie. Hieruit zijn onder andere de Euronorm per type voertuig af te leiden.
-Fasenorm mobiele werktuigen:
Mobiele dieselwerktuigen met motoren met een variabel toerental dienen tenminste aan de volgende Fasenormen te voldoen (vlg richtlijn 2004/26/EG en 2005/13/EC):
- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
- 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B
- 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B
-Mobiele dieselwerktuigen met motoren met een constant toerental voldoen tenminste aan de emissie-eisen van Fasenorm III-A (vlg richtlijn 2004/26/EG).
Verificatie vind plaats door het aanleveren van een afschrift van de conformiteitsverklaring aan de directie. Hieruit zijn tenminste het vermogen en de emissiewaarden per type werktuig af te leiden.
- Fasenormen worden in het Engels ook wel “Stage standards” genoemd. Mobiele werktuigen dienen gekeurd te zijn conform de Europese Fasenormen. Mobiele werktuigen gekeurd conform de Amerikaanse TIER normen voldoen niet aan de minimumeis. Emissiewaarden per type mobiel werktuig (type en vermogen) van de genoemde Fasenormen zijn onder meer te vinden op Emission Standards (https://dieselnet.com/standards/eu/index.php)
- Als Stage-norm is gewenst minimaal Stage IV.
- Als een mobiele werktuig een Euro-norm heeft, is gewenst minimaal Euro V-norm.
03
Herkenbaarheid
01
Voor een goede herkenbaarheid van uw aanwezigheid in de openbare ruimte van de gemeente is het verplicht dat de aanwezige medewerkers, voertuigen en materieel op het werk voorzien zijn van bedrijfsnaam / logo van de hoofdaannemer.
Ook in het geval van onderaanneming of inhuur, dient de bedrijfsnaam / logo zichtbaar te zijn van de hoofdaannemer.
02
De medewerkers dienen herkenbaar te zijn door vermelding van de bedrijfsnaam / logo op hun kleding. De vermelding dient duidelijk leesbaar en herkenbaar te zijn.
03
De voertuigen en het materieel dienen voorzien te zijn van de bedrijfsnaam / logo. Ook in het geval van inhuur of derden, bijvoorbeld door magneetstickers. De vermelding dient duidelijk leesbaar en herkenbaar te zijn. Bij voorkeur met minimale afmeting ca. 15 x 35 cm, mede afhankelijk van uw vormgeving.
04
In het kwaliteitsplan een uitwerking geven van de wijze waarop de herkenbaarheid van uw aanwezigheid wordt gewaarborgd.
04
Sanitaire voorzieningen
01
De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk, te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV het werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet.
05
Elektrisch gereedschap
01
De opdrachtgever hecht aan een zo duurzaam mogelijk gebruik van bij de uitvoering benodigde, met motoren aangedreven handgereedschappen.
02
Het handgereedschap (zoals (stok)kettingzaag, heggenschaar, bosmaaier) voor het groenonderhoud en snoeiwerk aan beplantingen dient uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.
03
Het hand- en ruggereedschap (zoals (blad)blazer) voor het opruimen van vrijgekomen materialen en schoon achterlaten werkterrein dient uitgevoerd te worden met elektrisch aangedreven motoren.
04
De in lid 02 en 03 genoemde gereedschappen mogen niet aangedreven worden via een aggregaat met een verbrandingsmotor.
05
Een uitzondering voor het gebruik van elektrisch gereedschap geldt voor de werkzaamheden waar
nog geen geschikte machine voor beschikbaar is, dit dient vooraf bepaald te worden in overleg en met goedkeuring van de directie. Met de huidige accu-techniek anno 2024 is wellicht voor het zwaardere werk de accu-capaciteit nog niet altijd goed door ontwikkeld. Mocht dit gedurende de looptijd van de opdracht verbeteren dan is extra inzet middels elektrisch gereedschap wel gewenst.
28
Bescherming groenvoorzieningen, verharding en obstakels
01
Schadevergoeding i.v.m. beschadiging groenvoorzieningen
01
Ingeval van beschadiging van groenvoorzieningen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
02
Bij beschadigingen toegebracht aan groenvoorzieningen, wordt de schadevergoeding bepaald volgens het bepaalde in artikel 01.18.04 t/m 01.18.07 van de Standaard.
03
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen aangebracht aan bomen minimaal € 500,-- per boom per gebeurtenis;
04
In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.
05
In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het schadebedrag bij herstelbare schade € 20,-- per m2 bedraagt en bij onherstelbare schade € 50,-- per m2 bedraagt.
06
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het schadebedrag in geval van haagplantsoen bedraagt bij:
a.herstelbare schade € 50,-- per m1 haag, met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis;
b.onherstelbare schade € 100,-- per m1 haag, met een minimum van € 400,-- per gebeurtenis.
In geval van blokhaag dient "m1 haag" gelezen te worden als "m2 blokhaag".
07
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het schadebedrag in geval van vaste planten en kruidachtigen bedraagt bij:
a. herstelbare schade € 20,-- per m2, met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis;
b.onherstelbare schade € 50,-- per m2, met een minimum van € 400,-- per gebeurtenis.
08
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat "begraafplaatsen" vallen onder "stedelijk gebied".
02
Schadevergoeding i.v.m. beschadiging verharding
01
Ingeval van beschadiging van verhardingen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
02
Bij beschadigingen toegebracht aan verhardingen, bedraagt de schadevergoeding € 50,00 per m2, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.
03
Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels
01
Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
02
Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de reparatie- / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.
04
Melden van schade
01
In geval van schade dient dit direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en
herkenbare vastlegging en de locatie van de schade.
02
Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen drie werkdagen aan de
directie heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de in
voorgaande artikels vermelde schadebedrag.
03
Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren / herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.
31
Werkterrein
01
Werkterrein, algemeen
01
Dagelijks moet, bij beëindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd. Alle materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee gegooid kan worden opslaan binnen een afgesloten hek.
02
Werkterrein, opslag- of ketenterrein
01
Indien in het bestek of op tekening een terrein is aangewezen c.q. gekozen voor de opslag van materialen of keten dient terrein te worden afgesloten met bouwhekken.
02
Het opslagterrein mag gebruikt worden voor de opslag van vrijkomende materialen die voor hergebruik in het werk in aanmerking komen of voor aan te leveren materialen.
03
Te leveren materialen die niet op het opslagterrein opgeslagen kunnen worden mogen op de plaats van verwerking worden opgeslagen. Echter niet meer dan in een weekproductie verwerkt kan worden.
32
Schaden
01
Schaden, algemeen
01
Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.
De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV 2012.
02
Herstel van schaden
01
Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de aannemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te melden.
03
Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€_500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
03
Voorkoming milieuschade
03
Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te bevatten. Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen regenwater in de bak kan komen.
04
Bij lekkage van brandstof, olie en vetten direct alle benodigde maatregelen treffen. Tevens melden bij de directie en inclusief foto's vastleggen in de voortgangsrapportage.
Alle machines dienen voorzien te zijn van een noodkit om bij een calamiteit direct in te kunnen grijpen.
90
Wijzigingen en/of aanvullingen op de UAV 2012
06
Verplichtingen van de aannemer
09
In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.
27
Dagboeken, lijsten en rapporten
01
In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 stelt de directie geen weekrapporten op.
43
Verpanding of cessie door de aannemer aan Derde(n)
01
Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door:
1. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de Aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verband houdende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden.
2. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden toestand een einde zal hebben genomen.
3. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder lid 1 gestelde verbod ontheffing verlenen onder de voorwaarden welke de opdrachtgever dienstig voorkomen.
49
Beslechting van geschillen
01
In afwijking van het gestelde in paragraaf 49 lid 02 van de UAV 2012 zullen geschillen tussen de partijen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam te Rotterdam.
02
In gevallen van spoedeisendheid, dan is elk der partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de Rechtbank Rotterdam te Rotterdam.
10
Werk algemene aard
0
Werk algemene aard, algemeen
2
Eisen en uitvoering
01
Inzetten van werknemers en materieel
02
Materieel dient geschikt te zijn voor de uit te voeren werkzaamheden, afgestemd op de ondergrond, dient te beschikken over voldoende motorvermogen, versnellingcombinaties en aftakassen om de bij de bestekspost vermelde eisen en hulpvoorziening naar behoren aan te drijven en de last te dragen.
3
Informatie-overdracht
01
Aanleveren revisiegegevens en mutaties beheerareaal
01
De aannemer levert gedurende het werk aan de hand van constateringen en/of eigen controles in het werk mutaties aan van het beheerareaal welke binnen het werk vallen van de deelopdracht.
De revisiegegevens en mutaties zijn bestemd voor de opdrachtgever en vormen het uitgangspunt om in de beheerssystemen de nieuwe feitelijk gerealiseerde situatie te verwerken. Het gaat om het weergeven van de feitelijke ligging, materiaalgebruik en de constructies zowel ondergronds als bovengronds.
02
De revisiegegevens en mutatiegegevens bestaan uit:
-tekeningen of overzichten van gewijzigd of foutief benoemd beheerareaal;
-(deel)tekening(en) van de gemeentelijke bovengrondse infrastructuur;
-overige relevante documenten zoals o.a. video's, foto's en/of inspectiegegevens van het uitgevoerde werk en/of geconstateerde mutaties.
03
De werk-/ bestekstekeningen vormen de basis voor de revisie- en/of mutatiegegevens.
De aannemer dient de werk-/ bestekstekeningen aan te vullen en/of te wijzigingen naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden.
05
De aangeleverde tekeningen dienen de feitelijk aanwezige situatie leesbaar en overzichtelijk weer te geven. Alle relevante informatie over wat is aangelegd, verwijderd, verplaatst of gewijzigd aan bijvoorbeeld bomen, groenvoorziening, verharding en dergelijke dient de aannemer op de revisietekening te verwerken.
06
De revisietekeningen dienen als digitaal bestand (PDF, DWG of Shape-file) te worden aangeleverd.
Alle overige revisie- en/of mutatiegegevens dienen (bij voorkeur) digitaal in PDF-formaat te worden aangeleverd.
51
Groenvoorzieningen
0
Groenvoorzieningen, algemeen
1
Begrippen
01
Algemeen
01
Aanvullend op lid 01 van de Standaard:
j. boomkwekerijproducten: bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, vruchtbomen en -onderstammen, rozenstruiken, sierconiferen, sierheesters, klimplanten en vaste planten.
2
Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen
12
2021-08-27
verplicht
2020-05
2021-09
2021-06-01
Aziatische duizendknoop, maaiwerkzaamheden
01
Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
02
Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
03
Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
04
Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.
13
2021-08-27
verplicht
2020-05
2021-09
2021-06-01
Aziatische duizendknoop, grondwerk
01
Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
02
Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
03
Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.
04
Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
05
Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.
3
Informatie-overdracht
06
2021-08-27
verplicht
2020-05
2021-09
2021-06-01
Aziatische duizendknoop
01
Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
02
Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
03
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ downloaden via website www.bestrijdingduizendknoop.nl
5
Bijbehorende verplichtingen
06
Registratie en maatregelen rondom exoten en invasieve soorten
02
De aannemer dient de locaties waar reuzenberenklauw, Aziatische duizendknoop, Ambrosia (i.v.m. meldplicht NVWA), distels, jacobskruiskruid, watercrassula en/of een invasieve soort van de Unielijst wordt aangetroffen en geconstateerd te registreren d.m.v. situatiefoto, straatnaam + huisnummer en te melden bij de toezichthouder.
Zie website Unielijst: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasie-exoten/unielijst-invasieve-exoten
Zie ook deel 2.1 par 03 Kwaliteitsborging, punt 2 van registratiepunten
03
Te treffen maatregelen bij het aantreffen van de Aziatische duizendknoop:
-laat alleen noodzakelijk materieel en personen in besmet gebied toe;
-markeer de besmette stukken grond + 3 meter i.v.m. een uitgebreid wortelstelsel duidelijk zichtbaar (bijv. met rood-wit lint) rondom;
-zorg dat er geen plant- of wortelresten het werkgebied verlaten;
-al het gebruikte materieel (graafmiddelen, banden, traptreden, schoenzolen etc.) schoonmaken voordat het terrein wordt verlaten;
-verwijderde planten en besmette grond dient aangeboden te worden bij een erkend verwerkingsbedrijf.
6
Bouwstoffen Groenvoorzieningen, algemeen
01
2021-08-27
verplicht
2020-05
2021-09
2021-06-01
Teelgrond
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 51.06.01 lid 01 van de Standaard moet de zuurgraad
van teelgrond (27) liggen in het traject 6,5 - 7,0
08
Teelgrond moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van onrechtmatigheden als puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.
09
Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.
10
Aan het bepaalde in lid 09 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond:
-RAG gecertificeerd grond is;
-thermisch gereinigde grond is;
-grond is afkomstig uit een zandwinning;
-gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen;
-grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
-grond is waarvan met een visuele inspectie conform het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ is vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.
2
Gras en kruidachtigen
1
Begrippen
02
Onderhoud gras en kruidachtigen
02
Onder obstakel (een vast object, niet zijnde een boom) valt ook een vast lengte-object zoals muren,
keerwanden, hekwerken, vangrails, e.d.
03
Beeldkwaliteit
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 51.21.03 lid 01 sub a. van de Standaard betreft de definitie
gazon: grasterrein met relatief uniform grasmengsel met beperkt bedekkingspercentage onkruid dat veelal intensief wordt gemaaid, met een maximale grashoogte van 80 mm, ter verfraaiing van de groenstructuur of recreatief gebruik zoals spelen, recreëren, lopen en picknicken.
2
Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen
05
Maaien
06
In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard het verwerken, verzamelen en afvoeren van vrijgekomen maaisel binnen ten hoogste 3 kalenderdagen na het maaien.
10
In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 10 van de Standaard dient maaisel dat op
urnen en grafmonumenten terecht is gekomen ook direct verwijderd te worden.
12
In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 van de Standaard geldt dat het bijmaaien rondom bomen dient te geschieden met een beschermingskap, afstandsring of andere beschermmethode / werkwijze ter bescherming van de boom tegen maaischade. Bijv. 10 cm rondom stam laten staan.
In geval van schade geldt de minimum boete vermeld in artikel 01.28.01 lid 03 van dit bestek per beschadigde boom.
13
Tijdens het maaien dient 1-, 2- en 3- jarig houtige opslag (zaailingen e.d.) meegemaaid te worden
in de werkgangen. Het is niet toegestaan om het opslag heen te maaien.
08
Beheersen grashoogte - gazon
01
In afwijking van artikel 51.22.08 lid 01 van de Standaard is de hoogte van het gras niet meer dan 50 mm.
02
In afwijking van artikel 51.22.08 lid 02 van de Standaard is de hoogte van het gras niet meer dan 60 mm.
03
In afwijking van artikel 51.22.08 lid 03 van de Standaard is de hoogte van het gras niet meer dan 70 mm.
04
In afwijking van artikel 51.22.08 lid 04 van de Standaard is de hoogte van het gras niet meer dan 80 mm
05
Bij kwaliteitsniveau A+ en A komt geen opeenhoping van maaisel voor.
06
Bij kwaliteitsniveau B komen per 100 m² ten hoogste 5 stuks opeenhopingen van maaisel voor.
07
Bij kwaliteitsniveau C komen per 100 m² ten hoogste 10 stuks opeenhopingen van maaisel voor
08
Bij kwaliteitsniveau A+, A , B en C is de minimale hoogte van het gras na het maaien niet minder dan 20 mm.
09
Bij kwaliteitsniveau A is het onkruid niet hoger dan 10 cm.
10
Bij kwaliteitsniveau B is het onkruid niet hoger dan 30 cm.
11
Bij kwaliteitsniveau C is het onkruid niet hoger dan 60 cm.
12
In aanvulling op deze paragraaf dient het onkruid / sprieten gelijktijdig met de gazon-vlakken mee gemaaid te worden.
15
Beheersen natuurlijk afval - gras en kruidachtigen
01
In aanvulling op deze paragraaf inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.
23
Beheersen grashoogte rondom obstakels - gazon
01
Bij kwaliteitsniveau A+ is de hoogte van het gras en kruidachtigen van een gazon binnen een afstand van 0,30 m van een obstakel niet meer dan 40 mm.
02
Bij kwaliteitsniveau A is de hoogte van het gras en kruidachtigen van een gazon binnen een afstand van 0,30 m van een obstakel niet meer dan 75 mm.
03
Bij kwaliteitsniveau B is de hoogte van het gras en kruidachtigen van een gazon binnen een afstand van 0,30 m van een obstakel niet meer dan 120 mm.
04
Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van het gras en kruidachtigen van een gazon binnen een afstand van 0,30 m van een obstakel niet meer dan 210 mm.
6
Bouwstoffen
01
Graszaadmengsels
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 51.26.01 lid 01 van de Standaard moeten graszaadmengsels de kwaliteitsaanduiding Oranjebandmengsel dragen.
Deze mengsels zijn uitsluitend samengesteld uit rassen opgenomen in de "Grasgids".
Website: www.grasgids.nl
4
Beplantingen
2
Eisen en uitvoering Beplantingen
06
Tak- en wortelsnoei
03
Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk te snoeien, na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.
04
Snoeisel afkomstig van ziektegevoelige of met ziekte besmette heesters en bomen apart afvoeren van gezond snoeisel.
18
Beheersen onkruid - boomspiegel
01
Zie de Errata op de Standaard in Wijziging september 2023 voor de juiste leden 01 t/m 10.
11
Bij kwaliteitsniveau A+ is de hoogte van het onkruid niet meer dan 75 cm.
12
Bij kwaliteitsniveau A is de hoogte van het onkruid niet meer dan 75 cm.
13
Bij kwaliteitsniveau B is de hoogte van het onkruid niet meer dan 75 cm.
14
Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van het onkruid niet meer dan 75 cm.
20
Beheersen overgroei bodembedekkers
08
In aanvulling op deze paragraaf geldt snoei is inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook de eis gemiddelde lengte overgroeiende beplanting gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand
09
De definitie van rand is: de gehele omtrek van plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, zijtuinen e.d.
10
In aanvulling op deze paragraaf geldt snoei is inclusief de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien van klimvormers welke in de plantvakken staan.
22
Beheersen overgroei - heesters
01
In afwijking van artikel 51.42.22 lid 02, 05, 08 en 09 is in de KOR 2023 de term probleemtakken vervangen voor storende takken.
06
In afwijking van artikel 51.42.22 lid 06 van de Standaard is de lengte van overgroei van de rand verharding of gras door heesters niet meer dan 50 cm
07
In afwijking van artikel 51.42.22 lid 07 van de Standaard is per 100 m¹ de gemiddelde lengte van overgroei van de rand van verharding of gras door heesters niet meer dan 35 cm
12
In aanvulling op deze paragraaf geldt snoei is inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook de eis gemiddelde lengte overgroeiende beplanting gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand
13
De definitie van rand is: de gehele omtrek van plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, zijtuinen e.d.
14
In aanvulling op deze paragraaf geldt snoei is inclusief de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien van klimvormers welke in de plantvakken staan.
26
Beheersen snoeibeeld geschoren hagen
08
In aanvulling op deze paragraaf geldt elk haagelement dient na het knippen over de gehele lengte een vlak en strak uiterlijk te hebben. Mede te zijn teruggesnoeid tot de oorspronkelijke afmeting / haagvorm, dient tot op het oude hout te gebeuren waarbij de gewenste vormgeving in stand blijft.
45
Beheersen beplantingen - algemeen
01
Voorkomende resten van onkruidbegroeiing welke in het plantvak achterblijven mogen niet op de beplanting liggen of gedeponeerd worden.
02
Bij de uitvoering de overtollige hoeveelheid vrijgekomen en losliggende materialen, van onkruid in beplantingen en op verhardingen, dezelfde dag verzamelen en verwijderen.
03
Bij de uitvoering van verwijdering onkruidbegroeiing in bodembedekkers, kruidachtige en vaste planten de worteluitlopers niet beschadigen.
04
Knip of snoeivlakken mogen geen kneuzingen vertonen; op de haag of op de bodembedekkers mag geen knipsel zichtbaar achterblijven.
05
In geval de aannemer beplanting / hagen machinaal gaat knippen dan dient de beoogde werkwijze beschreven te worden in het kwaliteitsplan.
Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk te snoeien, na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.
5
Bomen
1
Begrippen
04
2015-01-01
verplicht
2015-01
2014-04-02
Snoeien
01
In aanvulling op artikel 51.51.04 lid 01 sub h van de Standaard wordt onder een probleemtak tevens verstaan een afgestorven tak dikker dan circa 4 cm.
2
Eisen en uitvoering Bomen
09
Tak- en wortelsnoei
01
Alle snoeiwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel.
8
Onkruid en natuurlijk afval op verharding
1
Begrippen
02
Beeldkwaliteit
02
Aanvullend op lid 01 van de Standaard:
g.grasaren: de bloeiwijze van de grassoort Hordeum murinum (Nederlandse naam: kruipertje, muizengerst en/of grasaar). Verwijdering, inclusief afvoeren van gemaaide aren, is noodzakelijk ter voorkoming van overlast bij met name honden.
2
Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding
01
2016-03-01
verplicht
2015-01
2016-01-21
Vrijgekomen materialen bij onkruid verwijderen en beheersen onkruid op verhardingen
01
In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.82.01 van de Standaard geldt dat bij vrijgekomen materialen naast de onkruidresten ook de ter plaatse aanwezige voedingsbodem verzameld en verwijderd moet worden.
03
Beheersen onkruid - elementverharding
08
Bij kwaliteitsniveau A is de hoogte van het onkruid niet meer dan 35 cm.
09
Bij kwaliteitsniveau B is de hoogte van het onkruid niet meer dan 40 cm.
10
Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van het onkruid niet meer dan 70 cm.
11
Bij kwaliteitsniveau A+, A en B komen geen bloeiwijze van grasaren voor.
04
Beheersen onkruid - ongebonden verharding
03
In afwijking van artikel 51.82.04 lid 03 van de Standaard komt per 100 m² ten hoogste 5 stuks onkruid hoger dan 20 cm voor.
04
In afwijking van artikel 51.82.04 lid 04 van de Standaard is per 100 m² ten hoogste 10% van de oppervlakte bedekt door onkruid.
05
In afwijking van artikel 51.82.04 lid 05 van de Standaard komen per 100 m² ten hoogste 10 stuks onkruid hoger dan 20 cm voor.
07
In afwijking van artikel 51.82.04 lid 07 van de Standaard komen per 100 m² ten hoogste 15 stuks onkruid hoger dan 20 cm voor.
08
Bij kwaliteitsniveau A is de hoogte van het onkruid niet meer dan 35 cm.
09
Bij kwaliteitsniveau B is de hoogte van het onkruid niet meer dan 40 cm
10
Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van het onkruid niet meer dan 70 cm.
05
Beheersen onkruid rondom obstakels - verharding
08
Bij kwaliteitsniveau A+, A en B komen geen bloeiwijze van grasaren voor.
15
Beheersen verharding - algemeen
01
Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.
02
Machines dienen te zijn voorzien van "spatschermen" of "berschemkap" c.q. tijdens de uitvoering dient er een afdoende bescherming te zijn tegen wegspatten van steentjes en materialen.
03
Het tijdens droge weersomstandigheden onkruidvrij maken van verhardingen door borstelen, dient uitgevoerd te worden zonder stofoverlast.
04
Rekening houden met het uitvoeren van onkruidvrij maken van verhardingen, onder andere door borstelen met een te hoge borsteldruk, dat geen beschadigingen aan wegverhardingen en kantopsluitingen ontstaan. Tevens rekening houden met obstakels, hekwerken en gevels, dat deze niet worden beschadigd tijdens borstelen.
05
Bij het beheersen van onkruid op ongebonden verhardingen dient de opbouw / constructie behouden te blijven. De beoogde werkwijze in geval van alternatieve werkmethodes dient beschreven te worden in het kwaliteitsplan.
Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk uit te voeren, na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.
Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten
01
.....
.....
Inschrijvingsbiljet
Behoort bij:
2023-12-P5
RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Begraafplaatsen - Zuidplas
I N S C H R I J V I N G S B I L J E T
De hierna te noemen inschrijver(s):
A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)
gevestigd te:
KVK-nummer:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
2023-12-P5
Onderhoud Begraafplaatsen - Zuidplas
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)
te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.
Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016
(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
Gedaan op
(datum), te
(plaats).
De inschrijver(s)
A) (handtekening)
(naam)
(functie)
B) (handtekening)
(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)
(functie)
Inschrijvingsstaat
Behoort bij:
2023-12-P5
RAW-raamovereenkomst: Onderhoud Begraafplaatsen - Zuidplas
I N S C H R I J V I N G S S T A A T
Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):
A)
gevestigd te:
B)
gevestigd te:
C)
gevestigd te:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)