Tahoma 9 9 2020-05 2022-09 1.10 01/09/2021 2024-02-16 2024-02-16 9992 145207 2024-02-16 1419 CD7DD033BACB820016237264BFF8D571 Vrij gedeelte voor bestek 01 ..... ..... 1. Algemeen 01 OPDRACHTGEVER Recreatieschap Geestmerambacht Klaregroetweg 1 1723 PW Noord-Scharwoude Tel : 0226-391905 www.geestmerambacht.nl De contactgegevens voor deze procedure zijn: Recreatie Noord-Holland NV Contactpersoon: de heer D. Westerink Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Tel: 06-50192233 e-mail: dwesterink@recreatienoordholland.nl 02 DIRECTIE De directie over de werkzaamheden wordt gevoerd door: Rob Blik Recreatieschap Geestmerambacht Klaregroetweg 1 1723 PW Noord-Scharwoude 03 LOCATIE De uit te voeren werkzaamheden overeenkomstig de werkomschrijving hebben betrekking op recreatiegebied Park van Luna gelegen binnen de Gemeente Dijk en Waard en Gemeente Alkmaar en recreatiegebied Geestmerambacht gelegen binnen de Gemeente Langedijk. Korte gebiedsomschrijving: Het Park van Luna en Geestmerambacht zijn recreatiegebieden te Heerhugowaard en bestaan uit verschillende deelgebieden. Het Strand van Luna en strand en Geestmerambacht wordt 's zomers intensief gebruikt door diverse vormen van dagrecreatie zoals: bad- en waterrecreatie en dagkampeerders. In het hoogseizoen kunnen op de intensieve velden grote en kleine evenementen gehouden worden. Het Huygendijkbos in Park van Luna is een jong park dat intensief gebruikt wordt door fietsers, wandelaars en mountainbikers. Het park is tevens losloopgebied voor honden, waardoor het een geliefd uitloopgebied is voor hondenbezitters. In het hoogseizoen kunnen ook hier evenementen gehouden worden. Het waterrijke Labyrint in park van Luna is het meest extensieve deel, waar de hoogste natuurwaarde aanwezig zijn. Het recreatiegebied Geestmerambacht bestaat uit een grote plas omgeven door een parkachtig landschap met bossages, grasvelden, rietoevers en kruidenrijke velden. 04 ALGEMENE BESCHRIJVING Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - Het onderhouden van sloten, greppels en poeltjes; - Het onderhouden van de grasvegetaties en houtige gewassen; - Het onderhouden van de recreatieve infrastructuur; - Het onderhouden van het strand(en). 05 TIJDSBEPALING De looptijd van het bestek is van 1 april 2024 t/m 31 december 2025. De inschrijver kan in aanmerking komen voor een aansluitende verlenging van 2 keer 1 jaar, indien het werk naar tevredenheid van de opdrachtgever is uitgevoerd. 06 ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt is niet van toepassing. 07 KWALITEITSBORGING Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitsplan dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 08 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van de werklocaties, bereikbaarheid en de laad- en losmogelijkheden. Op voet- en fietspaden geldt een beperking van de aslast van 5 ton. De aannemer dient ook bekend te zijn met de verschillende locaties in het recreatiegebied en de soms beperkte draagkracht van de bodem. Ook bereikbaarheid binnen het gebied is door aannemer te bepalen en kan nooit meerkosten tot gevolg hebben. Inzet materieel of uitvoeren in handkracht is verantwoordelijkheid van de aannemer. Uitgangspunt moet te allen tijden zijn dat schade aan wegen/paden en terreinen wordt voorkomen. 09 TIJDELIJKE OPSLAG Tijdelijke opslag van materialen vindt alleen plaats op de door de directie aangewezen locaties. Aan het einde van de werkweek (vrijdag 16.00 uur) dienen tijdelijk opgeslagen materialen verwijderd te zijn. Tijdelijke opslag dient na verwijderen van de materialen in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. De aannemer dient zelf de hiervoor benodigde toestemmingen en vergunningen te verzorgen. Eventuele meerkosten zijn volledig voor rekening van de aannemer. 10 BOETES EN KORTINGEN 1) Indien de opdrachtgever constateert dat niet wordt voldaan aan de in het bestek opgenomen eisen en bepalingen, meldt zij dit aan de aannemer en kan een korting worden opgelegd van € 250,-- per geconstateerde tekortkoming en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Aannemer meldt direct wanneer een tekortkoming is verholpen. 2) Voor elke keer dat de opdrachtgever constateert dat niet volgens wettelijke eisen en voorwaarden wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens het bestek, kan een korting worden opgelegd van € 250,-- 3) Voor beschadigingen toegebracht aan te handhaven (monumentale) bomen of indien het schadebedrag hoger ligt van de onder punt 4 genoemde bedragen, wordt het schadebedrag aan bomen vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. 4) Onverminderd het bepaalde in paragraaf 44 van de UAV 2012, worden de volgende kortingen toegepast voor beschadigingen toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: - € 50,-- per struik of vaste plant - € 25,-- per vierkante meter gras, kruiden of bloemenvegetatie - € 750,-- per vierkante meter beschermde en/of waardevolle flora/ kruidenvegetatie In aanvulling op schade aan bomen bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen de werkelijke herstelkosten met als minimum: - € 75,-- per boom bij herstelbare schade - € 1250,-- per boom bij onherstelbare schade 5) Bij het inzetten van te zwaar materieel kan, ongeacht het rijden van schade, een korting worden opgelegd van € 500,-- per constatering en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. 6) Bij ontbreken of toepassen van verkeerde verkeersvoorzieningen kan een korting worden opgelegd van € 500,-- per constatering en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. 7) Bij ontbreken van een Nederlands sprekende werknemer op het werk (die direct aanspreekbaar is) kan een korting worden opgelegd van € 250,-- per constatering. De genoemde boetes en kortingen worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De directie bepaald het wel of niet toepassen van een korting en meld dit aan de aannemer. 2. Beschrijving 2.1.Algemene gegevens 01 TEKENINGEN De areaalgegevens zijn opgenomen in GIS en in te zien via onderstaande link: Park van Luna https://experience.arcgis.com/experience/b9a7140306ec49ddad14b9ef9e266a01/ Geestmerambacht https://experience.arcgis.com/experience/bc1842393e2a4c269f0a60a11c2ab0bf/ 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN Niet van toepassing 03 BIJLAGEN De volgende bijlagen behoren tot het bestek: - Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase - Gedragscode soortenbescherming Gemeenten. - Bestek Regiogroen 04 WERKTIJDEN Uitsluitend op werkbare werkdagen mag worden gewerkt tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Op zaterdagen en zondagen en algemeen erkende feestdagen mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd zonder toestemming van de opdrachtgever. Dit geldt tevens voor het opstarten/ warmdraaien van materieel. 05 WERKTERREIN Met "het werkterrein" als bedoeld in paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 worden de oppervlakten bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk werk mogelijk is. De inschrijver is verplicht zich vóór inschrijving op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van de werkterreinen, los- en laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle nadere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het gehele werk. Tijdens een inventarisatie die van de inschrijver wordt verwacht, dient hij zich een goed beeld te vormen van de wijze waarop het werk volgens hem uitgevoerd kan worden. Het is de aannemer niet toegestaan een werkterrein in te richten zonder toestemming van de opdrachtgever. Binnen en nabij het werkgebied is waardevolle flora en fauna aanwezig. Hier moet met de uitvoering rekening mee gehouden worden. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform de gedragscode soortenbescherming van Stadswerk. Naast alle voorzieningen en maatregelen opgenomen in dit bestek neemt dit niet weg dat de aannemer een zorgplicht heeft inzake aanwezige natuurwaarde. 06 GEGEVENS BETREFFENDE VERKEER Verkeer: de wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten. De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de aannemer in te dienen en door de opdrachtgever akkoord bevonden verkeersplan, e.e.a. conform het gestelde in deel 3, 01.12.01 van het bestek. Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren, zodat de tijdsduur van verkeersmaatregelen zo kort mogelijk is. In het gebied geldt voor een aantal wegen dat deze niet zijn ontworpen voor zwaar verkeer. Gevolg van zwaar verkeer is schade aan de wegconstructie, kunstwerken en dergelijke. De inschrijver dient in het door hem op te stellen verkeersplan aan te geven hoe hij dergelijke schade zal voorkomen. 07 BODEMKUNDIGE EN HYDROLOGISCHE GEGEVENS In het projectgebied is de ondergrond heterogeen. Zowel veen, zand als klei is als originele bodem aangetroffen. Er dient rekening gehouden te worden met de zeer beperkte draagkracht van veen- en kleibodems. Plaatselijk is het mogelijk dat grondwater tot in het maaiveld treedt. Bij uitvoering dienen voldoende maatregelen getroffen te worden om insporing en schade aan het maaiveld te voorkomen. Eventueel ontstane schade wordt door de aannemer op eigen kosten hersteld. Inzet van materieel is volledig de verantwoordelijkheid van de aannemer. Inzet verkeerd materieel in bepaalde gebieden kan nooit meerwerk tot gevolg hebben en kosten zijn voor rekening van de aannemer. Deel 2.2 Nadere beschrijving 2.2. Verklaring 01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 HOEVEELHEID TER INLICHTING De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 GRENZEN VAN DE SITUERING De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 1 PARK VAN LUNA 11 STRAND, OEVERS EN WATERGANGEN 111 DUIKERS EN KOLKEN 111020 Reinigen duiker st 31 47 27 99 Reinigen duiker Betreft: Het doorspuiten en schoonmaken van duikers Rond, diameter 125-160 mm
Situatie: zie GIS tekening
Voor ca. 50 % onder water
Periode: augustus
Verlagen waterstand niet toegestaan
Lengte per onderdeel: tot ca. 11 m
Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling
Vervuiling bestaande uit grond, modder en begroeiing.
Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggende taluds 111030 Reinigen kolken. st 49 25 75 21 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-09-09 Reinigen kolken. Betreft: Het leeghalen en schoonmaken van straatkolken
Situatie: zie GIS tekening 1 1 Straatkolk 2 9 Periode: september (aanwijs directie), frequentie 1 keer 3 9 Methode van reinigen ter keuze van aannemer 4 1 Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling ..... 6 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 1112 STRAND 111210 Egaliseren. are 204 22 11 31 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-23 Egaliseren. Betreft: Oprullen strand m.b.v. rotorkopeg voor de start van het zwemseizoen en één keer halverwege.
Situatie: zie GIS tekening
Periode: eind april en juli op aanwijs directie
Totaal ca. 1,02 ha
Frequentie: 2 keer 1 4 Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer 3 1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha 4 9 Zodanige rijrichting dat het zand van de
vloedlijn af richting strand wordt opgewerkt 5 3 Toegestane positieve afwijking 0,05 m 6 3 Toegestane negatieve afwijking 0,05 m 111220 Egaliseren. are 1020 22 11 31 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-23 Egaliseren. Betreft: Om de twee weken uitvlakken van het strand m.b.v. weidesleep
Situatie: zie GIS tekening
Periode: mei t/m september, tijdstip en keuze materiaal in overleg met directie
Totaal ca. 1,02 ha
Frequentie: 10 keer 1 3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 3 1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha 4 9 Zodanige rijrichting dat het zand van de
vloedlijn af richting strand wordt opgewerkt 5 3 Toegestane positieve afwijking 0,05 m 6 3 Toegestane negatieve afwijking 0,05 m 113 WATERGANGEN 113010 Uitmaaien watergang. m 5304 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-29 Uitmaaien watergang. Betreft: Sloten 1-zijdig ontdoen van vegetatie tot de halve breedte van de sloot.
Situatie: zie GIS tekening
Watergang tot en met de aanwezige duiker (zie GIS) meenemen
Periode: eind september/ oktober (i.o.m. directie) Aantal maaibeurten: 1 1 2 Standaard beheer 2 4 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 3 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 4 6 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: wel of niet aanwezig. Inclusief
aanwezige rietkraag van < 1 m breed (plaatselijk
ook de rietkragen van >1 m op aanwijs directie) 5 1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 6 9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten. 113020 Uitmaaien watergang. m 9200 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-29 Uitmaaien watergang. Betreft: Uitmaaien greppels
Situatie: zie GIS tekening
Totaal lengte: 4.600 m
Periode: 1/2 juni eerste ronde, 2de ronde september/ oktober in overleg met directie
Aantal maaibeurten: 2 keer, waarvan 2de ronde met maaikorf uitvoeren Aantal maaibeurten: 2 1 2 Standaard beheer 2 3 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 3 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4 1 Droge watergang Oeververdediging: geen 5 1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 6 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein ..... 113030 Uitmaaien watergang. m 332 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-29 Uitmaaien watergang. Betreft: waterkanten/ rietoever
Situatie: zie GIS tekening
Het riet gedeeltelijk (de helft (50%) van de totale lengte (664 m) maaien. In overleg met de directie bepalen welke gedeelte dient te worden gemaaid.
Periode: oktober/ eind september in overleg met directie Aantal maaibeurten: 1 1 2 Standaard beheer 2 9 Rietoevers 3 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4 5 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 6 9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten. 12 GROENVOORZIENINGEN 121 EXTENSIEF GRAS 121010 Maaien kruidachtigen. are 5255 51 25 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-08-02 Maaien kruidachtigen. Betreft: Het twee keer per jaar maaien en afvoeren van het
extensief gras.
Situatie: zie GIS tekening
Maaiwerkzaamheden moeten binnen de onderstaande
perioden uitgevoerd worden. Dus 1ste ronde moet gereed zijn voor 15 juli. Ook mag bijvoorbeeld de 2de ronde starten na 15 september.
Periode:
Ronde 1: 15 juni tot 15 juli, 70% bewerkings percentage i.o.m. directie.
Ronde 2: 15 september tot 15 oktober, 70% bewerkings percentage i.o.m. directie.
De wandelpaden die in het extensieve gras liggen dienen tijdens deze ronde eveneens gemaaid te worden.
Inclusief obstakels en bomen in bermen en taluds
Recreatieve elementen, zoals bankjes, picknicksets of vuilnisbakken dienen ruim uitgemaaid te worden en goed te bereiken zijn.
Gras rondom obstakels dient eveneens afgevoerd te worden. Totaal ca. 800 stuks. 1 2 Standaard beheer 3 9 volgens GIS kaart.
Totaal oppervlakte: ca. 3753 are 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 2 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 121020 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 5255 51 25 08 2022-08-26 verplicht 2020-05 2022-01-07 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Maaisel vrijgekomen bij maaien volgens 121010 1 2 Standaard beheer 2 4 Grasveldtype: kruidachtigen / extensief gras 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 2 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 121030 Maaien bermen en taluds. are 209 51 25 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-29 Maaien bermen en taluds. Betreft: Het maaien van de dijktalud en schouwstrook Strand van Luna
Situatie: zie GIS tekening
Periode:
Ronde 1: half juni, bewerkingspercentage 60% in overleg met directie.
Ronde 2: 15 september tot 15 oktober, bewerkingspercentage 60% in overleg met directie.
Incl. obstakels in bermen en taluds ca. 250 st.
Totale oppervlakte: 174 are 1 2 Standaard beheer 2 9 Volgens GIS kaart 3 2 Talud 1 : 2 of steiler 4 2 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar 6 9 maaisel verwerken volgens post 121040 121040 Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. are 332 51 25 06 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-26 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Maaisel vrijgekomen bij maaien volgens 121030 1 2 Standaard beheer 3 2 Talud 1 : 2 of steiler 4 2 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar 5 1 Maaisel direct na maaien verwerken ..... 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 121050 Maaien kruidachtigen. are 8 51 25 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-08-02 Maaien kruidachtigen. Betreft: Het maaien van de Moerasvide in het Huygendijkbos
Periode: 15 juni, gelijk met eerste ronde maaien postnr 121010
Situering: volgens GIS kaart
Oppervlakte: ca 8 are 1 2 Standaard beheer 3 2 Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 2 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar 121060 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 8 51 25 08 2022-08-26 verplicht 2020-05 2022-01-07 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Maaisel vrijgekomen bij maaien volgens 121050
Periode: na 15 juni, gelijk met afvoeren extensief gras 1 2 Standaard beheer 2 4 Grasveldtype: kruidachtigen volgens post 121050 3 2 Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 2 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 121070 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 1608 51 25 08 2022-08-26 verplicht 2020-05 2022-01-07 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: Maaisel dat is vrijgekomen bij maaiwerk Diskgolf door derden. dit gras wordt op hopen gedeponeerd die door aannemer moet worden opgeraapt. Opraap punten staan in gis onder beheergroep meubilair.
Situering: locaties opraap punten volgens GIS kaart
Maaisel ligt op hoopjes en moet door aannemer worden opgeraapt en afgevoerd.
Oppervlakte diskgolf: 804 are
1 2 Standaard beheer 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 1 Gerekend is met 2 beurt(en) 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 121080 Maaien grasveld. are 132 51 25 03 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-04-19 Maaien grasveld. Betreft: Het maaien van de eilandjes in het Labyrint
Situatie: zie GIS tekening
Periode: half juli in overleg met directie
Eilandjes 1x per jaar
Oppervlakte: ca 132 are Aantal percelen: Volgens GIS kaart 1 2 Standaard beheer 2 9 Grasveldtype: extensief gras
Gelijk met tweede ronde maaien en afvoeren
extensief gras (121010) 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 2 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar 6 9 Maaisel naar de rietkraag harken 2 GEESTERMERAMBACHT 21 ONDERHOUD STRAND EN WATERGANGEN 210010 Egaliseren. are 156 22 11 31 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-23 Egaliseren. Betreft: Oprullen strand m.b.v. rotorkopeg voor de start
van het zwemseizoen en één keer halverwege.
Situatie: zie GIS tekening
Periode: eind april en juli op aanwijs directie
Totale oppervlakte 77,7 are 1 3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 3 1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha 4 9 Zodanige rijrichting dat het zand van de vloedlijn af richting strand wordt opgewerkt 5 2 Toegestane positieve afwijking 0,03 m 6 2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m 212 WATERGANGEN 212010 Uitmaaien watergang. m 8250 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-29 Uitmaaien watergang. Betreft: Sloten 1-zijdig ontdoen van vegetatie tot de halve breedte van de sloot.
Watergang tot en met de aanwezige duiker (zie GIS) meenemen
Periode: eind september/ oktober (i.o.m. directie)
Situatie: zie GIS tekening Aantal maaibeurten: 1 1 2 Standaard beheer 2 4 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 3 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 4 6 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: wel of niet aanwezig. Inclusief aanwezige rietkraag van < 1 m breed (plaatselijk ook de rietkragen van >1 m op aanwijs directie) 5 1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 6 9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten. 212020 Uitmaaien watergang. hele sloot m 2140 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-29 Uitmaaien watergang. Betreft: Sloten 2-zijdig ontdoen van vegetatie tot de halve breedte van de sloot, vrijgekomen materiaal afvoeren.
Watergang tot en met de aanwezige duiker (zie tekening) meenemen
Periode: eind september/ oktober (i.o.m. directie)
Situatie: zie GIS tekening Aantal maaibeurten: 1 keer 1 2 Standaard beheer 2 4 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 3 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 4 6 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: wel of niet aanwezig. Inclusief aanwezige rietkraag van < 1 m breed (plaatselijk ook de rietkragen van >1 m op aanwijs directie) 5 1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 6 9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten. 212030 Uitmaaien watergang. m 1812 51 14 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-08-29 Uitmaaien watergang. Betreft: Sloten (greppel) 1-zijdig ontdoen van vegetatie tot de halve breedte van de sloot, vrijgekomen materiaal verwerken op de kant.
Betreft watergangen zonder schouwplicht.
Watergang tot en met de aanwezige duiker (zie tekening) meenemen.
Periode: eind september/ oktober (i.o.m. directie).
Situering: volgens GIS kaart Aantal maaibeurten: 1 keer 1 2 Standaard beheer 2 4 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 3 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 4 6 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: wel of niet aanwezig. Inclusief aanwezige rietkraag van < 1 m breed (plaatselijk ook de rietkragen van >1 m op aanwijs directie) 5 1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 6 9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten. 22 Groenvoorzieningen 221 EXTENSIEF GRASBEHEER 2220 Extensief gras Met en zonder obstakels 222010 Maaien kruidachtigen. are 2592 51 25 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-08-02 Maaien kruidachtigen. Het twee keer per jaar maaien en afvoeren van het extensief gras
Situering: extensief gras type I, volgens GIS kaart
Betreft: maaien 2x per jaar
Totaal oppervlakte 1296 are
1ste ronde mei
2de ronde augustus 1 2 Standaard beheer 3 9 Situering: volgens GIS kaart 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 2 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 222020 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 2642 51 25 08 2022-08-26 verplicht 2020-05 2022-01-07 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Maaisel vrijgekomen bij maaien volgens 222010 1 2 Standaard beheer 2 4 Grasveldtype: kruidachtigen / extensief gras 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 2 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Volgens deel 3 51.02.05 lid 02 222030 Maaien kruidachtigen. are 4930 51 25 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-08-02 Maaien kruidachtigen. Het twee keer per jaar maaien en afvoeren van het extensief gras
Situering: extensief gras type II, volgens GIS kaart
Betreft: maaien 2x per jaar
Totaal oppervlakte 2465 are
1ste ronde juli
2de ronde oktober 1 2 Standaard beheer 3 9 Situering: volgens GIS kaart 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 2 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 222040 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 4930 51 25 08 2022-08-26 verplicht 2020-05 2022-01-07 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Maaisel vrijgekomen bij maaien volgens 222030 1 2 Standaard beheer 2 4 Grasveldtype: kruidachtigen / extensief gras 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 2 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Volgens deel 3 51.02.05 lid 02 222050 Maaien kruidachtigen. are 2986 51 25 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-08-02 Maaien kruidachtigen. Het twee keer per jaar maaien en afvoeren van het extensief gras
Situering: extensief gras type III, volgens GIS kaart
Betreft: maaien 2x per jaar
Totaal oppervlakte 1493 are
1ste ronde juni
2de ronde september 1 2 Standaard beheer 3 9 Situering: volgens GIS kaart 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 2 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar 222060 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 3054 51 25 08 2022-08-26 verplicht 2020-05 2022-01-07 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Maaisel vrijgekomen bij maaien volgens 222050 1 2 Standaard beheer 2 4 Grasveldtype: kruidachtigen / extensief gras 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 2 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Volgens deel 3 51.02.05 lid 02 222070 Maaien kruidachtigen. are 50 51 25 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-08-02 Maaien kruidachtigen. Het een keer per jaar maaien en afvoeren van het extensief gras heuvels.
Situering: extensief gras type III, volgens GIS kaart
Betreft: maaien 1x per jaar
Totaal oppervlakte 50 are
Periode: augustus, tegelijkertijd 2de ronde met post 222010
Maaisel: afvoeren en verwerken volgens post 222020 1 2 Standaard beheer 3 9 Situering: volgens GIS kaart 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 2 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar 222080 Maaien strook hoge natuurwaarden m 800 51 25 99 Maaien strook hoge natuurwaarde Lengte: 800 meter
Situering: volgens GIS kaart
Betreft: strook 1,5 meter bij intensief gras maaien op aanwijs directie.
Maaisel 2 weken laten liggen en opruimen volgens bestekspostnr. 222090 222090 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien Natuurtechnisch beheer m 800 51 25 99 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien Natuurtechnisch beheer Horizontaal of met talud tot 1:3
Maaisel na 2 weken verzamelen en vervoeren naar inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Volgens deel 3
51.02.05 lid 02 224 FREZEN RUITERPADEN 224010 Frezen. are 160 22 21 07 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Frezen. Betreft: 3 x frezen van ruiter paden.
Situatie: volgens GIS kaart
Periode: in overleg met directie
Breedte ruiterpad: ca 1 m
Lengte ruiterpad: ca 5331 m 1 2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 5 2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m 6 1 Frezen met de rijrichting mee 23 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN 231 INZET MEDEWERKERS EN MATERIEEL 231010 Inzetten werknemer. uur 56 10 05 01 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-04-23 Inzetten van werknemer. ..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers: onderhoud groenvoorziening incl. handgereedschap 231030 Inzetten tractor. uur 56 10 05 18 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-14 Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 1 Vermogen: ten minste 65 kW 2 1 Hulpvoorzieningen: frees of kopeg of gelijkwaardig 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ..... 231040 Inzetten werknemer. uur 64 10 05 01 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-04-23 Inzetten van werknemer. Zaagploeg uitdunnen bosvakken. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers:
- 2 zagers
- 3 (uit)slepers
Inclusief vervoer, 2 kettingzagen, keet/toilet en brandstof
Op basis van winterrooster (32 uur/week) 231050 Inzetten tractor. uur 40 10 05 18 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-14 Inzetten van een tractor. Maaien randen langs fietspaden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2 1 Hulpvoorzieningen: maaier 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten 91 Eenmalige kosten 910010 V&G plan uitvoeringsfase EUR 0 10 23 99 V&G plan uitvoeringsfase Opstellen en aanvullen Veiligheids- en
Gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase en het
aanstellen van een V&G-coördinator. De
conceptversie van het V&G-plan wordt in enkelvoud
verstrekt, het definitief V&G-plan in tweevoud. 910020 Opstellen plan van aanpak FF EUR 0 10 23 99 Opstellen plan van aanpak FF Opstellen van een Flora- en Faunawerkplan (uitvoeringsfase) en het op de hoogte stellen van alle eigen en ingehuurde werknemers van het F&F-plan. E.e.a. met inachtneming van het bepaalde in de gedragscode Stadswerk.
Inclusief melden van eventuele afwijkingen en incidenten.
Onderdelen die hierin tenminste opgenomen moeten worden zijn:
- invulling van de zorgplicht;
- in te zetten techniek in relatie met de voorkomende Flora en Fauna;
- uitvoeringsperiode in relatie met voorkomende Flora en Fauna;
- het borgen van de voorgestelde werkwijze en kennis van de Flora en Fauna bij het aanwezige personeel;
- Melden afwijkingen en incidenten;
- de verslaglegging / bijhouden logboek. 910030 Kosten begeleiden Regiogroen. EUR 0 10 23 99 Kosten begeleiden Regiogroen. Betreft: Alle kosten inzake de regie, coördinatie en aansturing van RegioGroen volgens bestek regiogroen. zie bijlage. 910040 Opstellen diverse plannen EUR 0 10 23 99 Opstellen diverse plannen Betreft: opstellen overige plannen zoals gevraagd in dit bestek. Onder andere kwaliteitsplan, tijdschema, werkplannen, etc 919980 Overige eenmalige kosten EUR 0 919990 Korting EUR 0 92 Uitvoeringskosten 929990 Uitvoeringskosten EUR 0 93 Algemene kosten 939990 Algemene kosten EUR 0 94 Winst en risico 949990 Winst en risico EUR 0 95 Stelposten 950010 Stelpost. EUR 15000 10 03 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Stelpost ..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden ..... 96 Bijdragen 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 0.15 Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen 3.Bepalingen 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 01 ALGEMENE BEPALINGEN 01 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 13 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN 01 De aannemer moet schriftelijk één of meerdere contactpersonen aanwijzen die in geval van calamiteiten buiten werkuren oproepbaar dien(t)(en) te zijn voor de nood- en hulpdiensten en de directie. 02 Tijdens de uitvoering van werkzaamheden moet in de nabijheid een sanitaire unit aanwezig te zijn, ten behoeve van het bij de uitvoering betrokken personeel. 03 Paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: De aannemer is verplicht alle op of in verband met het werk voorkomende ongevallen onmiddellijk te melden aan de directie. 04 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld. 05 Paragraaf 43 van de U.A.V. 2012 wordt vervangen door: a. Het is de aannemer verboden de vorderingen welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verband houdende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden. b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort, totdat de verboden toestand een einde zal hebben genomen. c. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder a gestelde verbod ontheffing verlenen onder de voorwaarden welke de opdrachtgever dienstig voorkomen. 06 Alle werkzaamheden pas uitvoeren nadat toestemming van de directie is verkregen. 07 De aannemer houdt er rekening mee dat er zich tijdens de werkzaamheden recreanten op het terrein kunnen bevinden. Een evenementenkalender zal worden verstrekt door de directie. 08 In aanvulling op paragraaf 6, lid 2 van de U.A.V. 2012 en het bepaalde in deze werkomschrijving geldt dat de directie bevoegd is om, in verband met wedstrijden, evenementen etc. de werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, tijdelijk stil te leggen of te wijzigen, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding. 09 Tijdens de uitvoering worden bouwvergaderingen gehouden. Deze vinden plaats om de ca. 4 weken en aannemer stelt een overlegschema op ter goedkeuring van de directie. Aannemer zorgt voor: - inplannen van de vergaderingen en uitnodigen van de opdrachtgever; - opstellen agenda voor elk overleg; - opstellen notulen en actielijst van de overleggen (binnen 3 werkdagen na een overleg). 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 01 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 BETALING 01 De betaling geschiedt in termijnen, waarvan de grootte wordt vastgesteld om de kalendermaand, door opneming aan de hand van het verwerkte bedrag genoemd in de weekrapporten. Het bij de opneming vastgestelde bedrag dat de aannemer toekomt, wordt verlaagd met de reeds verschenen termijnen. 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 01 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 ALGEMEEN 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. Wijzigingen van lonen en sociale lasten of van prijzen, huren en vrachten zullen niet worden verrekend. 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 01 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 INDIENEN DECLARATIES 01 De betaling zal eerst geschieden nadat de aannemer een declaratie, als bedoeld in par. 40 lid 6 van de U.A.V. 2012, heeft ingediend volgens een bij deze werkomschrijving gevoegd model. De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in tweevoud indienen bij het kantoor van de directie. 08 BIJDRAGEN 01 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. 02 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd. 09 KABELS EN LEIDINGEN 01 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 VERPLICHTRINGEN AANNEMER 01 De aannemer zal, voordat hij met de uitvoering van het werk begint, zich overtuigen waar zich in, respectievelijk op het werkterrein kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters e.d. bevinden, waartoe hij zich in verbinding stelt met de desbetreffende nutsbedrijven en andere instanties. Minstens één week voordat werkzaamheden in de nabijheid van kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters e.d. zullen worden verricht, zal de aannemer hiervan mededelingen doen aan de desbetreffende nutsbedrijven en/of andere instanties en de directie hiervan in kennis stellen. Hij zal in dit verband door de desbetreffende instanties en door de directie gegeven aanwijzingen en orders opvolgen, waarbij bijzondere voorschriften voor de uitvoering, zoals het ontgraven in handkracht, worden beschouwd als tot zijn normale verplichtingen behorende. Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de door de kabel of leidingbeheerder aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens, moet hij zulks direct aan de directie melden. Indien de aannemer ondergrondse kabels en leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan het schademeldadres van KLIC via het Kadaster. Vervolgens stelt hij de directie van de beschadigingen op de hoogte. 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - Uitvoering van werken aan de weg, wegafzettingen en omleidingsroutes op diverse aan- en afvoer wegen; - Onderhoudswerkzaamheden aan en langs wegen en bermen; - Onderhoudswerkzaamheden aan lichtmasten, schakelkasten en dergelijke; - Onderhoudswerkzaamheden openbaar groen door eigen dienst en derden: - Maaiwerk Diskgolf wordt uitgevoerd door derden. 12 KWALITEITSEISEN 01 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 NORMEN 01 Werkzaamheden welke niet op het in het bestek genoemde tijdstip, of volgens de genoemde kwaliteitseisen zijn uitgevoerd moeten op eerste aanzegging van de directie binnen de hierna genoemde herstelperiode uitgevoerd worden. Indien de werkzaamheden niet binnen de herstelperiode zijn uitgevoerd, zal worden overgegaan tot toepassing van de volgende kortingen zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De aannemer is onverlet gehouden de werkzaamheden na de gestelde herstelperiode alsnog uit te voeren: Omschrijving Gereed op c.q. Herstelperiode Korting binnen de norm na aanzegging -Maaien rond obstakels Maximaal 30 cm 1 dag € 230,-- per keer/locatie; -Dagplanning. Uiterlijk om 8.00 uur 4 uur € 230,-- per keer/op de werkdag waar locatie de planning betrekking op heeft. 02 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 WEEKRAPPORT 01 De aannemer dient wekelijks een weekrapport aan de directie aan te leveren, waar onder meer de volgende aantekeningen worden opgenomen: - de verrichtte werkzaamheden; - de aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen; - de verwerkte materialen; - stelposten; - meer-/minderwerk; - opgelegde kortingen. 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 06 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 WERKTIJDEN/ PLANNING 01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Dit geldt ook voor de weekenden en feestdagen. 02 De aannemer of zijn gemachtigde dient op werkdagen van 7:30 tot 16:30 uur voor de directie bereikbaar te zijn per telefoon. 03 De aannemer dient wekelijks de planning van de werkzaamheden voor de erop volgende week aan de directie door te geven. 07 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. In dit schema moet rekening worden gehouden met aanpassingen in de werkwijze als gevolg van: - uitvoering van werken die in elkaar grijpen. Naast een algemeen tijdschema wordt binnen twee weken na de deelopdracht van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende (indien van toepassing): - Werkwijze uitvoeren onderhoud - Omgaan met vrijkomende materialen. Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie. 02 Het in lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van: - Uit te voeren werkzaamheden; - Alle relevante risico's per onderdeel, eigenschap of activiteit; - Maatregelen om deze risico's te beheersen; - Werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen; - Werkinstructies (indien noodzakelijk); - Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen. 03 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie. 16 VERZEKERINGEN 02 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 VERZEKERING ALGEMEEN 01 De aannemer sluit ter dekking van zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid een verzekering af tot een bedrag van minimaal € 2.500.000,= per gebeurtenis. De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn begrepen in de aannemingsprijzen per eenheid. 02 In de te sluiten verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te worden aangemerkt, waarbij de opdrachtgever en de aannemer ten opzichte van elkaar als derde zullen worden beschouwd. De schades veroorzaakt door de aannemer en de schade afhandeling als gevolg hiervan vallen geheel onder de verantwoordelijkheid en kosten van de aannemer 03 Bij verzekeringen van gekentekende of niet-gekentekende motorvoertuigen krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen dient op de betreffende polissen te zijn aangetekend dat het zogenaamde "werkrisico" medeverzekerd is. 04 Desgevraagd geeft de aannemer de directie inzage in de polissen van de gesloten verzekeringen en toont hij de desbetreffende betalingsbewijzen. 05 De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine verzekerd is in het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen). 06 Afhandeling alle schades door opdrachtnemer. 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 06 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.06 van de Standaard, zijn acceptatiekosten van alle vrijgekomen materialen voor rekening van de aannemer: 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 02 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit. 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 03 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd. 23 COMMUNICATIE 01 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 COMMUNICATIE 01 Alle communicatie dient in de nederlandse taal plaats te vinden. 02 De opdrachtgever en aannemer dienen voor aanvang van de werkzaamheden een start overleg te houden, waarin contactpersonen van beide partijen worden aangewezen en een communicatie schema wordt opgesteld. Tevens dient tijdens dit gesprek ook de directievoerder aangewezen te worden (conform par.3 uit UAV 2012) 03 De communicatie tussen aannemer en opdrachtgever vindt plaats via de aangewezen contactpersoon. Voor de opdrachtgever wordt dit in de opdrachtbrief aangegeven. 04 De contactpersonen dienen op de werkdagen bereikbaar te zijn van 07.30 - 16.00 uur. De aannemer dient tijdens de werkzaamheden minimaal vertegenwoordigd te zijn door middel van een contactpersoon en deze dient gedurende de werkzaamheden bereikbaar te zijn. 05 De volgende situaties dienen direct gemeld te worden aan opdrachtgever: - Afwijkende zaken die risico's voor de direct omliggende openbare ruimte hebben; - Stagnatie door externe omstandigheden; - Staking van werk om enig reden; - Verkeerssituaties die om extra inzet van personeel en bebording vragen. 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN 03 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING 02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5 % van zijn loonsom inzetten voor social return. 04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting. 05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting. 06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden. 07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven. 08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting. 27 ONDERAANNEMING 01 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 ALGEMEEN 01 Als de aannemer bepaalde onderdelen van de dienst in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor de dienst in te schakelen onderaannemer, aan de directie van de dienst een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake: - Zijn inschrijving in het handelsregister; - Zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging; - Zijn vestigingsvergunning of ontheffing, als voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak; - Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging. In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde bewijsstukken moeten binnen twee weken na opdracht aan de directie zijn overhandigd. 02 In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat een onderaannemer kan worden afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in de punten a tot en met g als bedoelt in artikel 2.7.4 in het ARW 2012. 51 GROENVOORZIENINGEN 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 1 EISEN EN UITVOERING ALGEMENE EISEN 01 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 WERK- EN VERKEERSVEILIGHEID 01 De aannemer dient zorg te dragen voor verkeersvoorzieningen conform CROW 96a/96b 02 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de voorschriften behorende bij het in te zetten materieel en middelen. 03 De transportwegen behoeven goedkeuring van de directie. 04 De aannemer dient tijdens alle werkzaamheden de wettelijke bepalingen en voorschriften ten aanzien van het milieu en de veiligheid na te leven. 05 In het werkplan, zie paragraaf 01.13, dient expliciet te worden aangegeven waar de aannemer en opdrachtgever gehele afsluitingen van wegen noodzakelijk achten voor de werkzaamheden. Al deze situaties dienen afzonderlijk besproken te worden tijdens het startoverleg. 06 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. 07 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de opstal van materiaal en materieel. 02 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 VOORTGANG VAN DE WERKZAAMHEDEN 01 Na afloop van iedere werkweek, of wanneer niet mogelijk, de eerstvolgende werkdag, dient de opdrachtgever schriftelijk geïnformeerd te worden over de voortgang van de werkzaamheden door middel van een weekrapportage. 02 De overlegde weekrapportage dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten: - Algemene gegevens: Naam opdrachtgever, opdrachtnummer, datum. - Werkomstandigheden: Starttijd, eindtijd, weersomstandigheden. - Uitgevoerde werk: locaties en beheergroepen. - Opmerkingen: Stagnatie, klachten, overige opmerkingen. 03 Elke werkdag dient het werkterrein schoon en opgeruimd te zijn. 04 Paragraaf 6, lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: "Indien, naar het oordeel van de directie, weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, is de directie bevoegd het werk, of een gedeelte daarvan, tijdelijk stil te leggen, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding." 2 EISEN EN UITVOERING WERKZAAMHEDEN GROENVOORZIENINGEN 01 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 INSPORINGDIEPTE VAN MATERIEEL 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het rooien en verwijderen stobben mag ten hoogste 20 mm bedragen. Het gebruik van (kunststof) rijplaten en/ of schotten bij de rooiwerkzaamheden dient bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. 03 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 WATERPARTIJEN, WATERGANGEN, GREPPELS EN OEVERS. 01 Greppels Uitvoeringseisen: Greppels zodanig uitfrezen of uitmaaien, dat afwatering over de gehele lengte is gewaarborgd. Diepten in overleg met de directie. Het vrijkomende materiaal verwijderen van de verharding en uitspreiden op de aangrenzende terreinen. 02 Natuuroevers Uitvoeringseisen: Door de directie wordt per locatie aangegeven welke plekken en/of stroken gemaaid dienen te worden. Het maaien vindt plaats verspreid over verschillende locaties. Het vrijkomende materiaal, binnen 10 dagen afvoeren. 03 Rietland/oevers en rietlanden (plasdras) Uitvoeringseisen: Het riet dient tot aan de slootbodem afgemaaid te worden. 04 Watergangen Uitvoeringseisen: 1. Onder opschonen wordt verstaan het verwijderen van begroeiingen, ongerechtigheden en modder (met een minimale laagdikte van 5 cm tot max. 0.5 m³/m) van talud en uit watergangen. Het vrijgekomen materiaal dient op de naastgelegen oever met het laagste onderhoudsniveau gedeponeerd te worden. In ander gevallen bepaalt de directie. 2. Vrijkomend materiaal na opschonen van een niet naast beplanting gelegen watergang verspreiden over naastliggende percelen, maximale laagdikte bij grasland van 5 cm. 3. Vrijkomend materiaal na opschonen van een naast beplanting gelegen watergang óf op de berm verwerken óf over een breedte van 20 m. in het bos verspreiden. Bij deze laatste mogelijkheid geldt een maximale laagdikte van 10 cm. 4. Watergangen met schouwverplichting voldoen op de genoemde schouw datum aan de keur van het waterschap. Sancties t.g.v. een onvoldoende uitvoering worden aan de aannemer doorberekend. 5. Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden langs natuuroevers dient vanaf de overzijde en in de volle breedte te worden uitgevoerd 6. Het opschonen/ maaien van watergangen mag niet leiden tot ondermijning van taluds en bermen. Indien de kans op ondermijning groot is dan ten minste 10 cm boven maaiveld maaien, echter maximaal 20 cm hoger. 04 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 ONKRUIDBESTRIJDING 01 Mechanische onkruidbestrijding Uitvoeringseisen: - Mechanische onkruidbestrijding dient te geschieden met conventionele technieken zoals: borstelapparatuur, branden, hete lucht of heet water. - Maaien tot aan verhardingsoppervlak dient te geschieden met een bosmaaier. 02 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan. 05 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 GRAS 01 Algemeen Uitvoeringseisen: - De maaimachines niet op het te maaien terrein bijvullen en smeren; - Tussen twee maaibeurten mag na het maaien geen ongemaaid gras zichtbaar zijn of worden; - Er mag niet worden gereden in de wielsporen welke tijdens een vorige maaibeurt zijn gemaakt; - Gras dat met het maaien buiten het gemaaide terrein, zoals op wegen en paden, terecht komt, direct na het maaien verwijderen; - Beijzeld of berijpt gras niet maaien; - Gras dat tijdens het maaien in het water terechtkomt, direct hieruit verwijderen, op de oever in depot zetten en binnen 2 werkdagen afvoeren; - Het gras per maaibeurt afwisselend in lengte- en breedterichting maaien; - Taluds over de volle diepte maaien vanaf de bovenzijde tot aan de waterlijn; - Onder uitzichthoeken wordt verstaan: de volledige breedte van de berm over een lengte van 25 m, aan weerszijden van kruisingen van wegen voor snelverkeer met andere wegen voor snelverkeer en/of fietspaden; - Onder bermen wordt ook verstaan, dat gedeelte van de berm dat geldt als uitzichthoek; - Obstakels waaronder ook bomen, op intensieve- en extensieve grasterreinen worden conform de maaifrequentie en lengte uitgemaaid tot de in de tabel van normen aangegeven maaihoogte. 02 Maaien en klepelen Uitvoeringseisen: - Lengte (hoogte) van het gras bedraagt, indien geen onderhoudsfrequentie aangegeven is, te allen tijde; - Bij intensief recreatiegras: intensief gras, eventueel beplant met bomen, minimaal 3.5 cm en maximaal 7 cm (dagkampeerterreinen, speelweide, camping, grasvoetpaden en parkeerterreinen); - Rond obstakels, in hoeken, langs randen (verharding) en onder afrasteringen minimaal 3.5 cm en maximaal 30 cm; - Het maaien met zodanige regelmaat uitvoeren dat het gemaaide gras kan blijven liggen; - Het gemaaide gras zonodig over het gemaaide gedeelte verdelen, zodat geen grashopen of grasstrepen achterblijven; - Indien naar het oordeel van de directie teveel maaisel aanwezig is op het gemaaide gedeelte dit maaisel afvoeren. Ook als dit een gevolg is van niet te beïnvloeden omstandigheden van het terrein. Maaisel dat moet worden afgevoerd, binnen 2 dagen na het maaien afvoeren. - Klepelen van voet- en ruiterpaden dient op maaiveldhoogte plaats te vinden. - Maaisel dat moet worden verzameld en afgevoerd (waaronder hooi), binnen 10 dagen na het maaien afvoeren, doch niet eerder dan 4 dagen na het maaien. - Voor aanvang van de eerste maaidatum dient de aannemer zich in kennis te stellen van de in het terrein voorkomende beschermde en/of rode lijst planten- en diersoorten. - In terreinen waar beschermde en/of rode lijst planten- en diersoorten voorkomen mag alleen na overleg met de directie gemaaid worden. - In terreinen waar beschermde en/of rode lijst planten- en diersoorten blijken voor te komen de directie terstond informeren. - Op aanwijzing van de directie bepaalde planten geheel of gedeeltelijk sparen in verband met botanische- of sierwaarde. - Onder het maaien van obstakels, meubilair en afrasteringen wordt verstaan het maaien rondom de stam van een boom of rondom een obstakel, uitsluitend bij bomen tot een afstand van 0,1 m tot de stam. Het maaien van obstakels, meubilair en afrasteringen dient in een afzonderlijke werkgang uitgevoerd te worden. - Onder het uitmaaien van greppels wordt verstaan het over de totale lengte, breedte en diepte maaien van de greppel, tenzij in deel 2 anders is bepaald. Maaisel dient direct na uitvoering van de werkzaamheden te worden afgevoerd. 03 Toplaagonderhoud Uitvoeringseisen - Terreinen op door de directie aan te geven tijdstippen zodanig slepen, dat de toplaag vlak wordt. - Het slepen dient bij droge omstandigheden uitgevoerd te worden. 62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 0 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 01 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 MAATREGELEN 01 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot de aannemer het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp. Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie opdat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden aangevraagd. 02 Borden die in het RVV 1990 zijn opgenomen en de daarbij behorende bijlagen, waarschuwinghekken, geleidebakens en de benodigde bewegwijzeringsborden dienen uitgevoerd te worden in retroreflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III (NEN 3381). 03 Het verkeersplan vereist goedkeuring van het bevoegd gezag. Voor het indienen van het verkeersplan, dient er over het verkeersplan tijdig overlegd te worden met de directie, bevoegd gezag en de hulpdiensten (ambulance, politie en brandweer). 04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 1 3 INFORMATIE OVERDRACHT 02 2024-02-16 definitief vastgesteld 2015-01 2024-02-16 VERKEERSPLAN 01 Van de aannemer wordt een verkeersplan verlangd voor alle verkeer ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden. Het verkeersplan in inclusief een tijdelijk bebordingsplan. Het verkeersplan wordt gezien als een onderdeel van het werkplan, als bedoeld in par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 02 Uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden dient het verkeersplan te worden ingediend bij het bevoegd gezag zoals bedoeld in art. 62.15.01. 03 De aannemer mag zijn werkzaamheden, waarvoor verkeersmaatregelen nodig zijn, pas aanvangen wanneer het verkeersplan is goedgekeurd door het bevoegd gezag. 04 Het verkeersplan is goedgekeurd wanneer door het bevoegd gezag binnen twee weken geen tegenbericht is verzonden. 05 Het verkeersplan, zoals bedoelt in lid 1 dient te voldoen aan de volgende eisen: a. De CROW-publicatiereeks Werken in Uitvoering (WiU) 96a/96b. b. Het algemene tijdschema, zoals bedoeld in dl 3 art. 01.13.06 van dit bestek. Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)