Arial 11 9 2020-05 2022-09 1.10 01/09/2021 RB2023-03 Raamovereenkomst Klein onderhoud Kunstwerken WOW 2024-01-22 0123 143093 1900-01-01 0009 Raamovereenkomst Klein onderhoud Kunstwerken
Gemeente Woerden & Oudewater
Besteknr. RB2023-03 NOTA VAN INLICHTINGEN Raamovereenkomst Klein onderhoud Kunstwerken
Gemeente Woerden & Oudewater
Besteknr. RB2023-03 NOTA VAN INLICHTINGEN NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE 01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: RB2023-03 - Klein onderhoud Kunstwerken Raamovereenkomst Klein onderhoud Kunstwerken
Gemeente Woerden & Oudewater
Besteknr. RB2023-03 NOTA VAN INLICHTINGEN 1. Algemeen 01 Opdrachtgever 02 Directie 03 Locatie 04 Algemene beschrijving 05 Tijdsbepaling WIJZIGING: TEKSTUEEL De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 15 maart 2024 tot en met 14 maart 2026. De Opdrachtgever overweegt een verlenging van de werking van de onderhavige serviceovereenkomst met maximaal 2 x 1 jaar. De effectuering van de verlenging is afhankelijk van, in afnemend belang: 1.Effectuering van wijzigingen in aanbestedingsbeleid van de opdrachtgever met betrekking tot mogelijke overgang naar integrale, zogeheten 'gevel tot gevel' overeenkomsten, 2. Prestaties van de aannemer bij uitvoering van opdrachten volgens de onderhavige serviceovereenkomst. ad 2. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden de prestaties van de Aannemer voortdurend gemeten en beoordeeld. De wijze van beoordeling zal in de gunningsprocedure nader worden uitgewerkt. De onderwerpen waarop wordt gelet betreffen in ieder geval de onderstaande criteria: a) Technische prestaties; b) Klantvriendelijkheid; c) Omgevingsvriendelijkheid; d) Duurzaamheid van het proces. Minstens 3 maanden voorafgaand aan mogelijke effectuering van de verlenging zal de prestatie-beoordeling met de Aannemer worden geëvalueerd. Indien een Opdrachtgever de mogelijkheid tot verlenging effectueert, is de Aannemer verplicht daaraan gehoor te geven. Bij verlenging vindt indexering van de prijzen van de aannemer plaats volgens de procedure in deel 3 van deze serviceovereenkomst. Indien niet binnen de overeengekomen dan wel verlengde termijn de volledige verrichting van de Deelopdracht is opgeleverd, is de Aannemer aan Opdrachtgever na verloop van een daartoe gestelde termijn, zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning, een korting verschuldigd van 1% van aannemingssom van de Deelopdracht (inclusief BTW) met een minimum van € 250,--, voor elke kalenderdag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximumkorting van 10% van de aannemingssom van de Deelopdracht. Indien nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de maximumkorting onmiddellijk in haar geheel verschuldigd. De korting komt Opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede maar niet uitsluitend begrepen: 1. haar vordering tot nakoming van de overige overeengekomen verplichtingen; 2. haar recht om de Prestaties na ingebrekestelling voor rekening van Aannemer door een Derde te laten verrichten; 3. haar recht op schadevergoeding, voor zover de schade het bedrag van de boete te boven gaat. 06 Onderhoudstermijn 2. Beschrijving Raamovereenkomst Klein onderhoud Kunstwerken
Gemeente Woerden & Oudewater
Besteknr. RB2023-03 NOTA VAN INLICHTINGEN 2.1. Algemene gegevens 01 Tekeningen 02 Peilen en hoofdafmetingen Raamovereenkomst Klein onderhoud Kunstwerken
Gemeente Woerden & Oudewater
Besteknr. RB2023-03 NOTA VAN INLICHTINGEN 2.2. Nadere beschrijving 2 VERVANGEN BESCHOEIINGEN EN DAMWANDEN ..... 21 Verwijderen beschoeiingen/damwanden (WIJZ) WIJZIGING: TEKSTUEEL
1.De werkzaamheden worden uitgevoerd in de staffel circa 50 m per locatie per deelopdracht. De staffel wordt gedefinieerd door "de aaneengesloten lengte van een willekeurig te verwijderen beschoeiing/damwand waarbij tevens als aaneengesloten wordt begrepen plaatselijke onderbreking vanwege kleine obstakels die een werkonderbreking met de maximale duur van 15 minuten per obstakel tot gevolg hebben" 21 WIJZIGING: TEKSTUEEL WIJZIGING: TEKSTUEEL 210010 Verwijderen bestaande houten beschoeiing. (WIJZ) m 150 52 71 99 Verwijderen bestaande houten beschoeiing. (WIJZ) WIJZIGING: TEKSTUEEL & HOEVEELHEID Elke bestaand te vervangen houten beschoeiingsdeel. Beschoeiing bestaande uit houten planken, palen en voorzien van verschillende verduurzaamingsmiddelen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Deze worden afgevoerd naar een daartoe erkende ontvangst locatie, verrekening op toepasselijke bestekspostnummer in sectie 74 ja 210010 WIJZIGING: TEKSTUEEL & HOEVEELHEID 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL & HOEVEELHEID ja 210040 Verwijderen bestaande kunststof beschoeiing. (WIJZ) m 150 52 71 99 Verwijderen bestaande kunststof beschoeiing. (WIJZ) WIJZIGING: TOEGEVOEGD Elke bestaand te vervangen kunststof beschoeiingsdeel. Beschoeiing bestaande uit houten palen, kunststof schotten (Prolock o.g.) en houten/kunststof dekplanken. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Deze worden afgevoerd naar een daartoe erkende ontvangst locatie, verrekening op toepasselijke bestekspostnummer in sectie 74 ja 210040 WIJZIGING: TOEGEVOEGD 0 WIJZIGING: TOEGEVOEGD ja 210050 Verwijderen bestaande houten damwand. (WIJZ) m 50 52 71 99 Verwijderen bestaande houten damwand. (WIJZ) WIJZIGING: TOEGEVOEGD Elke bestaand te vervangen houten damwand. Damwand bestaande uit houten damwandplanken en houten/kunststof dekplanken. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Deze worden afgevoerd naar een daartoe erkende ontvangst locatie, verrekening op toepasselijke bestekspostnummer in sectie 74 ja 210050 WIJZIGING: TOEGEVOEGD 0 WIJZIGING: TOEGEVOEGD ja 22 Aanbrengen beschoeiingen/damwanden (WIJZ) WIJZIGING: TEKSTUEEL
1.De werkzaamheden worden uitgevoerd in de staffel circa 50 m per locatie per deelopdracht. De staffel wordt gedefinieerd door "de aaneengesloten lengte van een willekeurig aan te brengen beschoeiing/damwand waarbij tevens als aaneengesloten wordt begrepen plaatselijke onderbreking vanwege kleine obstakels die een werkonderbreking met de maximale duur van 15 minuten per obstakel tot gevolg hebben"
2.Geleverd hout dient FSC-gecertificeerd te zijn 22 WIJZIGING: TEKSTUEEL WIJZIGING: TEKSTUEEL 221 Lichte beschoeiing op de waterlijn Overeenkomstig met principeprofiel 03. 221010 Aanbrengen naaldhouten palen. (WIJZ) st 300 52 21 01 2000-09-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen palen. WIJZIGING: TEKSTUEEL H.o.h. 0,50 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Bij grote lengten kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in de werkcategorie 41. Grondslag: veen Grondsoort(en) aangeven. 6 1 Afwerking palen: afzagen 1 2 Palen van hout: . Betreft: naaldhout, gefreesd of cambio geschild, niet verduurzaamd en gepunt. Nominale middellijn 100 mm Lengte 4.000 mm ja 221010 WIJZIGING: TEKSTUEEL 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL ja 222 Prolock Omega Overeenkomstig met principeprofiel 01. 222010 Aanbrengen naaldhouten palen, lengte 4,00 m. (WIJZ) st 300 52 21 01 2000-09-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen palen. WIJZIGING: TEKSTUEEL H.o.h. 0,50 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Bij grote lengten kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in de werkcategorie 41. Grondslag: veen Grondsoort(en) aangeven. 6 1 Afwerking palen: afzagen 1 2 Palen van hout: .. Betreft: naaldhout, gefreesd, niet verduurzaamd en niet gepunt. Nominale middellijn 150 mm Lengte 4.000 mm Paalkopniveau onder de waterlijn Aanbrengen conform specificaties leverancier. ja 222010 WIJZIGING: TEKSTUEEL 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL ja 3 ONDERHOUD BRUG- EN STEIGERDELEN ..... 32 Vervangen diverse onderdelen ..... 322 Houtreparaties ..... 3221 Herstellen houten palen Betreft het volledig in sterkte herstellen van houten objecten als houten meerpalen, jukpalen, langsliggers, kespen, brugcontructies, wrijfstijlen, dukdalven, remmingwerken, gordingen, damwanden, sluisdeuren. d.m.v. de Protek Aqua® methode of een gelijkwaardige Bèta®-polymeerchemische KOMO gecertificeerde herstelmethode klasse 3 of hoger volgens BRL 1706. De epoxy die gebruikt wordt bij de methode moet getest zijn op duurzaamheid van de hechting in nat en droog hout, trek- en buigsterkte, en milieu- en weersinvloed door een onafhankelijk onderzoeksinstituut in Nederland. Resultaten van deze testen moeten opvraagbaar zijn. De herstelde constructie dient dezelfde sterkte te hebben als de originele staat van het hout.
Op het herstelde hout wordt een garantie gegeven van 20 jaar.
Wanneer er sprake is van herstel op de luchtwaterlijn betekent dit dat er 300 mm onder water en 300 mm bovenwater wordt hersteld ca. 50 mm diep, tenzij anders wordt omschreven. 322110 Verwijderen aangetast/beschadigd hout. (WIJZ) dm3 50 44 00 99 Verwijderen aangetast/beschadigd hout. (WIJZ) WIJZIGING: HOEVEELHEID Betreft het verwijderen van aangetast en beschadigd hout. Vrijgekomen materialen opvangen met behulp van drijfslangen, en deze verzamelen en afvoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. ja 322110 WIJZIGING: HOEVEELHEID 0 WIJZIGING: HOEVEELHEID ja 322120 Aanbrengen glasvezelstaven (WIJZ) m 25 44 00 99 Aanbrengen glasvezelstaven (WIJZ) WIJZIGING: TOEGEVOEGD Betreft het boren van gaten en het leveren en aanbrengen van glasvezelstaven in het gezonde hout. Leverancier: Protekta Aqua Tech of gelijkwaardig. ja 322120 WIJZIGING: TOEGEVOEGD 0 WIJZIGING: TOEGEVOEGD ja 322130 Aanbrengen bekisting (WIJZ) m2 5 44 00 99 Aanbrengen bekisting (WIJZ) WIJZIGING: TOEGEVOEGD Betreft het aanbrengen van een sluitende tijdelijke bekisting met inwendige afmetingen gelijk aan de oorspronkelijke houtafmetingen t.b.v. de epoxy reparatie. Bekisten met glad plaatmateriaal van de aannemer. ja 322130 WIJZIGING: TOEGEVOEGD 0 WIJZIGING: TOEGEVOEGD ja 322140 Aanbrengen reparatiemiddel (WIJZ) dm3 50 44 00 99 Aanbrengen reparatiemiddel (WIJZ) WIJZIGING: TOEGEVOEGD Betreft het leveren, compounderen en aanbrengen van het epoxy reparatiemiddel Protek Aqua®. Leverancier: Protekta Aqua Tech of gelijkwaardig. ja 322140 WIJZIGING: TOEGEVOEGD 0 WIJZIGING: TOEGEVOEGD ja 322150 Verwijderen bekisting (WIJZ) m2 5 44 00 99 Verwijderen bekisting (WIJZ) WIJZIGING: TOEGEVOEGD Betreft het verwijderen van de bekisting aangebracht volgens bestekpostnr. 322130 ja 322150 WIJZIGING: TOEGEVOEGD 0 WIJZIGING: TOEGEVOEGD ja 322160 Afwerken reparatie (WIJZ) st 6 44 00 99 Afwerken reparatie (WIJZ) WIJZIGING: TOEGEVOEGD Betreft het afwerken van de aangebrachte reparatie ja 322160 WIJZIGING: TOEGEVOEGD 0 WIJZIGING: TOEGEVOEGD ja 33 Herstel betonwerk ..... 332 Herstellen betonwerk ..... 3321 Herstellen betonwerk (RE), A< 1 m2 1.De werkzaamheden worden uitgevoerd in de staffel A < 1 m2 per locatie per deelopdracht. De staffel wordt gedefinieerd door "de aaneengesloten oppervlakte van een willekeurig te bewerken object waarbij tevens als aaneengesloten wordt begrepen plaatselijke onderbreking vanwege kleine obstakels die een werkonderbreking met de maximale duur van 15 minuten per obstakel tot gevolg hebben" 332110 Betonherstel reparatie (RE) (WIJZ) m2 5 42 99 99 Betonherstel reparatie (RE) (WIJZ) Betreft: herstel van betonoppervlak t.b.v. esthetische betonreparatie ja 332111 Verwijderen van beton. m2 5 42 61 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-28 Verwijderen van beton. Betreft: verwijderen afgedrukt en gescheurd beton Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens opnemen betreffende de uitgangscondities van de ondergrond, bijv. gewapend, ongewapend of voorgespannen beton, de sterkteklasse van het beton, de betondekking en de carbonatatiediepte. 1 1 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer 2 3 Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02 van de Standaard 6 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Deze worden afgevoerd naar een daartoe erkende ontvangst locatie, verrekening op toepasselijke bestekspostnummer in sectie 74 332112 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 5 42 51 02 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2014-09-04 Bewerken oppervlakken van verhard beton. Betreft: reinigen oppervlakken na verwijderen beton volgens bestekpostnr. 332111 d.m.v. hogedruk waterstralen ca. 200 bar. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 6 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Deze worden afgevoerd naar een daartoe erkende ontvangst locatie, verrekening op toepasselijke bestekspostnummer in sectie 74 332113 Aanbrengen hechtprimer. m2 5 42 99 99 Aanbrengen hechtprimer. Betreft: aanbrengen hechtprimer t.b.v. aanbrengen mortel. Hechtprimer: volgens specificaties leverancier, hechtprimer geschikt voor gebruik in combinatie met cementgebonden mortel aangebracht volgens bestekpostnr. 332114 332114 Aanbrengen cementgebonden mortel. (WIJZ) m2 5 42 64 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-28 Aanbrengen cementgebonden mortel. WIJZIGING: HOEVEELHEID Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het aangeven van een coatinglaag wordt verwezen naar de hoofdcodes in subwerkcategorie 56.11 van 'Conserveringswerken'.
Gegevens opnemen betreffende de uitgangscondities van de ondergrond, bijv. gewapend, ongewapend of voorgespannen beton en de sterkteklasse van het beton. Milieuklasse 3 Van toepassing zijnde milieuklasse aangeven. Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3: R2 R1 of R2 of R3 of R4 aangeven. 1 1 Cementgebonden mortel (CC) ..... Voor zover van belang voor de afwerking, de maximale korrelgrootte van het toeslagmateriaal vermelden. 2 1 Handmatig aanbrengen 5 1 Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken) Vlakheid: Conform naastliggend betonwerk. Maximaal toegestane afwijking in vlakheid in relatie tot de afstand van de meetpunten aangeven, bijv. bij 0,40 m * mm, bij 1,00 m * mm, bij 4,00 m ** mm. Textuur: Conform naastliggend betonwerk. hier invullen 'geen nadere eisen' ofwel verwijzen naar aanvullende eisen in deel 3 van het bestek. 332114 WIJZIGING: HOEVEELHEID 0 WIJZIGING: HOEVEELHEID 3322 Herstellen betonwerk (RE), A>= 1 m2 1.De werkzaamheden worden uitgevoerd in de staffel A>= 1 m2 per locatie per deelopdracht. De staffel wordt gedefinieerd door "de aaneengesloten oppervlakte van een willekeurig te bewerken object waarbij tevens als aaneengesloten wordt begrepen plaatselijke onderbreking vanwege kleine obstakels die een werkonderbreking met de maximale duur van 15 minuten per obstakel tot gevolg hebben" 332210 Betonherstel reparatie (RE) (WIJZ) m2 5 42 99 99 Betonherstel reparatie (RE) (WIJZ) Betreft: herstel van betonoppervlak t.b.v. esthetische betonreparatie ja 332211 Verwijderen van beton. m2 5 42 61 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-28 Verwijderen van beton. Betreft: verwijderen afgedrukt en gescheurd beton Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens opnemen betreffende de uitgangscondities van de ondergrond, bijv. gewapend, ongewapend of voorgespannen beton, de sterkteklasse van het beton, de betondekking en de carbonatatiediepte. 1 1 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer 2 3 Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02 van de Standaard 6 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Deze worden afgevoerd naar een daartoe erkende ontvangst locatie, verrekening op toepasselijke bestekspostnummer in sectie 74 332212 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 5 42 51 02 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2014-09-04 Bewerken oppervlakken van verhard beton. Betreft: reinigen oppervlakken na verwijderen beton volgens bestekpostnr. 332211 d.m.v. hogedruk waterstralen ca. 200 bar. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 6 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Deze worden afgevoerd naar een daartoe erkende ontvangst locatie, verrekening op toepasselijke bestekspostnummer in sectie 74 332213 Aanbrengen hechtprimer. m2 5 42 99 99 Aanbrengen hechtprimer. Betreft: aanbrengen hechtprimer t.b.v. aanbrengen mortel. Hechtprimer: volgens specificaties leverancier, hechtprimer geschikt voor gebruik in combinatie met cementgebonden mortel aangebracht volgens bestekpostnr. 332214 332214 Aanbrengen cementgebonden mortel. (WIJZ) m2 5 42 64 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-28 Aanbrengen cementgebonden mortel. WIJZIGING: HOEVEELHEID Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het aangeven van een coatinglaag wordt verwezen naar de hoofdcodes in subwerkcategorie 56.11 van 'Conserveringswerken'.
Gegevens opnemen betreffende de uitgangscondities van de ondergrond, bijv. gewapend, ongewapend of voorgespannen beton en de sterkteklasse van het beton. Milieuklasse 3 Van toepassing zijnde milieuklasse aangeven. Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3: R2 R1 of R2 of R3 of R4 aangeven. 1 1 Cementgebonden mortel (CC) ..... Voor zover van belang voor de afwerking, de maximale korrelgrootte van het toeslagmateriaal vermelden. 2 1 Handmatig aanbrengen 5 1 Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken) Vlakheid: Conform naastliggend betonwerk. Maximaal toegestane afwijking in vlakheid in relatie tot de afstand van de meetpunten aangeven, bijv. bij 0,40 m * mm, bij 1,00 m * mm, bij 4,00 m ** mm. Textuur: Conform naastliggend betonwerk. hier invullen 'geen nadere eisen' ofwel verwijzen naar aanvullende eisen in deel 3 van het bestek. 332214 WIJZIGING: HOEVEELHEID 0 WIJZIGING: HOEVEELHEID 3323 Herstellen betonwerk (RT), A< 1 m2 1.De werkzaamheden worden uitgevoerd in de staffel A < 1 m2 per locatie per deelopdracht. De staffel wordt gedefinieerd door "de aaneengesloten oppervlakte van een willekeurig te bewerken object waarbij tevens als aaneengesloten wordt begrepen plaatselijke onderbreking vanwege kleine obstakels die een werkonderbreking met de maximale duur van 15 minuten per obstakel tot gevolg hebben" 332310 Betonherstel reparatie (RT) (WIJZ) m2 12 42 99 99 Betonherstel reparatie (RT) (WIJZ) Betreft: herstel van betonoppervlak t.b.v. technische betonreparatie ja 332311 Verwijderen van beton. m2 12 42 61 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-28 Verwijderen van beton. Betreft: verwijderen afgedrukt en gescheurd beton Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens opnemen betreffende de uitgangscondities van de ondergrond, bijv. gewapend, ongewapend of voorgespannen beton, de sterkteklasse van het beton, de betondekking en de carbonatatiediepte. 1 1 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer 2 2 Verwijderen tot een diepte van 20 mm achter de wapening 6 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Deze worden afgevoerd naar een daartoe erkende ontvangst locatie, verrekening op toepasselijke bestekspostnummer in sectie 74 332312 Reinigen van blootgelegde wapening. m2 12 42 63 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-28 Reinigen van blootgelegde wapening. ..... Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aangeven of sprake is van carbonatatie geïnitieerde corrosie of chloride geïnitieerde corrosie. Voorts gegevens opnemen betreffende de afmetingen en afstanden h.o.h. van de wapeningsstaven. 1 2 Stralen tot Sa 2 volgens NEN-EN-ISO 8501-1 6 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Deze worden afgevoerd naar een daartoe erkende ontvangst locatie, verrekening op toepasselijke bestekspostnummer in sectie 74 332313 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 12 42 51 02 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2014-09-04 Bewerken oppervlakken van verhard beton. Betreft: reinigen oppervlakken na verwijderen beton volgens bestekpostnr. 332311 d.m.v. hogedruk waterstralen ca. 200 bar. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 6 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Deze worden afgevoerd naar een daartoe erkende ontvangst locatie, verrekening op toepasselijke bestekspostnummer in sectie 74 332314 Aanbrengen hechtprimer. m2 12 42 99 99 Aanbrengen hechtprimer. Betreft: aanbrengen hechtprimer t.b.v. aanbrengen mortel. Hechtprimer: volgens specificaties leverancier, hechtprimer geschikt voor gebruik in combinatie met cementgebonden mortel aangebracht volgens bestekpostnr. 332315 332315 Aanbrengen cementgebonden mortel. (WIJZ) m2 12 42 64 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-28 Aanbrengen cementgebonden mortel. WIJZIGING: HOEVEELHEID Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het aangeven van een coatinglaag wordt verwezen naar de hoofdcodes in subwerkcategorie 56.11 van 'Conserveringswerken'.
Gegevens opnemen betreffende de uitgangscondities van de ondergrond, bijv. gewapend, ongewapend of voorgespannen beton en de sterkteklasse van het beton. Milieuklasse 3 Van toepassing zijnde milieuklasse aangeven. Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3: R3 R1 of R2 of R3 of R4 aangeven. 1 1 Cementgebonden mortel (CC) ..... Voor zover van belang voor de afwerking, de maximale korrelgrootte van het toeslagmateriaal vermelden. 2 1 Handmatig aanbrengen 5 1 Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken) Vlakheid: Conform naastliggend betonwerk. Maximaal toegestane afwijking in vlakheid in relatie tot de afstand van de meetpunten aangeven, bijv. bij 0,40 m * mm, bij 1,00 m * mm, bij 4,00 m ** mm. Textuur: Conform naastliggend betonwerk. hier invullen 'geen nadere eisen' ofwel verwijzen naar aanvullende eisen in deel 3 van het bestek. 332315 WIJZIGING: HOEVEELHEID 0 WIJZIGING: HOEVEELHEID 3324 Herstellen betonwerk (RT), A>= 1 m2 1.De werkzaamheden worden uitgevoerd in de staffel A>= 1 m2 per locatie per deelopdracht. De staffel wordt gedefinieerd door "de aaneengesloten oppervlakte van een willekeurig te bewerken object waarbij tevens als aaneengesloten wordt begrepen plaatselijke onderbreking vanwege kleine obstakels die een werkonderbreking met de maximale duur van 15 minuten per obstakel tot gevolg hebben" 332410 Betonherstel reparatie (RT) (WIJZ) m2 93 42 99 99 Betonherstel reparatie (RT) (WIJZ) Betreft: herstel van betonoppervlak t.b.v. technische betonreparatie ja 332411 Verwijderen van beton. m2 93 42 61 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-28 Verwijderen van beton. Betreft: verwijderen afgedrukt en gescheurd beton Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens opnemen betreffende de uitgangscondities van de ondergrond, bijv. gewapend, ongewapend of voorgespannen beton, de sterkteklasse van het beton, de betondekking en de carbonatatiediepte. 1 1 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer 2 2 Verwijderen tot een diepte van 20 mm achter de wapening 6 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Deze worden afgevoerd naar een daartoe erkende ontvangst locatie, verrekening op toepasselijke bestekspostnummer in sectie 74 332412 Reinigen van blootgelegde wapening. m2 93 42 63 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-28 Reinigen van blootgelegde wapening. ..... Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aangeven of sprake is van carbonatatie geïnitieerde corrosie of chloride geïnitieerde corrosie. Voorts gegevens opnemen betreffende de afmetingen en afstanden h.o.h. van de wapeningsstaven. 1 2 Stralen tot Sa 2 volgens NEN-EN-ISO 8501-1 6 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Deze worden afgevoerd naar een daartoe erkende ontvangst locatie, verrekening op toepasselijke bestekspostnummer in sectie 74 332413 Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 93 42 51 02 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2014-09-04 Bewerken oppervlakken van verhard beton. Betreft: reinigen oppervlakken na verwijderen beton volgens bestekpostnr. 332411 d.m.v. hogedruk waterstralen ca. 200 bar. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 6 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Deze worden afgevoerd naar een daartoe erkende ontvangst locatie, verrekening op toepasselijke bestekspostnummer in sectie 74 332414 Aanbrengen hechtprimer. m2 93 42 99 99 Aanbrengen hechtprimer. Betreft: aanbrengen hechtprimer t.b.v. aanbrengen mortel. Hechtprimer: volgens specificaties leverancier, hechtprimer geschikt voor gebruik in combinatie met cementgebonden mortel aangebracht volgens bestekpostnr. 332415 332415 Aanbrengen cementgebonden mortel. (WIJZ) m2 93 42 64 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-28 Aanbrengen cementgebonden mortel. WIJZIGING: HOEVEELHEID Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het aangeven van een coatinglaag wordt verwezen naar de hoofdcodes in subwerkcategorie 56.11 van 'Conserveringswerken'.
Gegevens opnemen betreffende de uitgangscondities van de ondergrond, bijv. gewapend, ongewapend of voorgespannen beton en de sterkteklasse van het beton. Milieuklasse 3 Van toepassing zijnde milieuklasse aangeven. Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3: R3 R1 of R2 of R3 of R4 aangeven. 1 1 Cementgebonden mortel (CC) ..... Voor zover van belang voor de afwerking, de maximale korrelgrootte van het toeslagmateriaal vermelden. 2 1 Handmatig aanbrengen 5 1 Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken) Vlakheid: Conform naastliggend betonwerk. Maximaal toegestane afwijking in vlakheid in relatie tot de afstand van de meetpunten aangeven, bijv. bij 0,40 m * mm, bij 1,00 m * mm, bij 4,00 m ** mm. Textuur: Conform naastliggend betonwerk. hier invullen 'geen nadere eisen' ofwel verwijzen naar aanvullende eisen in deel 3 van het bestek. 332415 WIJZIGING: HOEVEELHEID 0 WIJZIGING: HOEVEELHEID 34 Aanbrengen slijtlagen ..... 341 Lokaal herstellen slijtlaag (WIJZ) WIJZIGING: TEKSTUEEL
1.De werkzaamheden betreffen lokale plekken (ca. 5m2) per locatie per deelopdracht. De deelopdracht wordt gedefinieerd door "de aaneengesloten oppervlakte van een willekeurig te bewerken brugdek waarbij tevens als aaneengesloten wordt begrepen plaatselijke onderbreking vanwege kleine obstakels die een werkonderbreking met de maximale duur van 15 minuten per obstakel tot gevolg hebben" 341 WIJZIGING: TEKSTUEEL WIJZIGING: TEKSTUEEL 36 Vervangen voegafdichtingen ..... 361 Vervangen kitvoegafdichtingen, A< 10 m 1.De werkzaamheden worden uitgevoerd in de staffel A< 10 m per locatie per deelopdracht. De staffel wordt gedefinieerd door "de aaneengesloten lengte van een willekeurig te bewerken voeg waarbij tevens als aaneengesloten wordt begrepen plaatselijke onderbreking vanwege kleine obstakels die een werkonderbreking met de maximale duur van 15 minuten per obstakel tot gevolg hebben" 361010 Vervangen voegvulling in betonconstructie. (WIJZ) m 25 42 67 99 Vervangen voegvulling in betonconstructie. (WIJZ) WIJZIGING: TEKSTUEEL Betreft de volgende werkzaamheden: -Verwijderen kitvoeg incl. steunrug -aanbrengen steunrug -aanbrengen kit: -terugverende kit op basis polysylfide -bestand tegen alkalisch betonmmilieu -goed hechtend op betonnen ondergrond -incl. aanbrengen hechtbrug (primer) Breedte voeg: ca. 20mm Diepte voeg: ca. 50mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Deze worden afgevoerd naar een daartoe erkende ontvangst locatie, verrekening op toepasselijke bestekspostnummer in sectie 74 ja 361010 WIJZIGING: TEKSTUEEL 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL ja 362 Vervangen kitvoegafdichtingen, A> 10 m 1.De werkzaamheden worden uitgevoerd in de staffel A> 10 m per locatie per deelopdracht. De staffel wordt gedefinieerd door "de aaneengesloten lengte van een willekeurig te bewerken voeg waarbij tevens als aaneengesloten wordt begrepen plaatselijke onderbreking vanwege kleine obstakels die een werkonderbreking met de maximale duur van 15 minuten per obstakel tot gevolg hebben" 362010 Vervangen voegvulling in betonconstructie. (WIJZ) m 230 42 67 99 Vervangen voegvulling in betonconstructie. (WIJZ) WIJZIGING: TEKSTUEEL Betreft de volgende werkzaamheden: -Verwijderen kitvoeg incl. steunrug -aanbrengen steunrug -aanbrengen kit: -terugverende kit op basis polysylfide -bestand tegen alkalisch betonmilieu -goed hechtend op betonnen ondergrond -incl. aanbrengen hechtbrug (primer) Breedte voeg: ca. 20mm Diepte voeg: ca. 50mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Deze worden afgevoerd naar een daartoe erkende ontvangst locatie, verrekening op toepasselijke bestekspostnummer in sectie 74 ja 362010 WIJZIGING: TEKSTUEEL 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL ja 38 Vervangen wegmarkering ..... 381 Verwijderen wegmarkering ..... 381010 Volledig verwijderen markering, lengte, ononderbroken (WIJZ) m2 50 32 01 41 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-29 Volledig verwijderen van een markering. WIJZIGING: TEKSTUEEL Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Eventueel verwijzen naar het bestekspostnr. van de aangebrachte (tijdelijke) markering. 2 2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal 4 3 Verwijderen door middel van gritstralen stofvrij Eventuele bijzonderheden vermelden zoals stofarm/stofvrij/ vacuum, droog/nat. 1 7 Lengtemarkering ononderbroken Breedte: 0,10 m Hoeveelheid verdeeld over circa. 5 deelopdrachten. Soort streep (ononderbroken, onderbroken) en breedte vermelden. 3 9 Op diverse soorten wegverharding. 6 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Deze worden afgevoerd naar een daartoe erkende ontvangst locatie, verrekening op toepasselijke bestekspostnummer in sectie 74 ja 381010 WIJZIGING: TEKSTUEEL 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL ja 381020 Volledig verwijderen markering, lengte, onderbroken (WIJZ) m2 25 32 01 41 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-29 Volledig verwijderen van een markering. WIJZIGING: TEKSTUEEL Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Eventueel verwijzen naar het bestekspostnr. van de aangebrachte (tijdelijke) markering. 2 2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal 4 3 Verwijderen door middel van gritstralen stofvrij Eventuele bijzonderheden vermelden zoals stofarm/stofvrij/ vacuum, droog/nat. 1 7 Lengtemarkering onderbroken Breedte: 0,10 m Hoeveelheid verdeeld over circa. 5 deelopdrachten. Soort streep (ononderbroken, onderbroken) en breedte vermelden. 3 9 Op diverse soorten wegverharding. 6 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Deze worden afgevoerd naar een daartoe erkende ontvangst locatie, verrekening op toepasselijke bestekspostnummer in sectie 74 ja 381020 WIJZIGING: TEKSTUEEL 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL ja 381030 Volledig verwijderen markering, vlakmarkering (WIJZ) m2 25 32 01 41 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-29 Volledig verwijderen van een markering. WIJZIGING: TEKSTUEEL Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Eventueel verwijzen naar het bestekspostnr. van de aangebrachte (tijdelijke) markering. 2 2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal 4 3 Verwijderen door middel van gritstralen stofvrij Eventuele bijzonderheden vermelden zoals stofarm/stofvrij/ vacuum, droog/nat. 1 5 Puntstuk en/of witte vlakken Hoeveelheid verdeeld over circa. 5 deelopdrachten. Verwijzen naar tek. nrs. 3 9 Op diverse soorten wegverharding. 6 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Deze worden afgevoerd naar een daartoe erkende ontvangst locatie, verrekening op toepasselijke bestekspostnummer in sectie 74 ja 381030 WIJZIGING: TEKSTUEEL 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL ja 382 Aanbrengen wegmarkering ..... 382010 Aanbrengen lengtemark. - thermoplastisch - ononderbroken. (WIJZ) m 50 32 01 06 2021-08-27 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2021-06-16 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. WIJZIGING: TEKSTUEEL Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Ononderbroken streep 6 1 Kleur markeringsmateriaal: wit 2 2 Breedte: 0,10 m 3 9 Op diverse soorten wegverharding. 4 9 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, applicatiemethode ter keuze aannemer, laagdikte 3 mm; gerekend met een hoeveelheid van 7,00 kg/m2 Hoeveelheid verdeeld over circa. 5 deelopdrachten. ja 382010 WIJZIGING: TEKSTUEEL 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL ja 382020 Aanbrengen lengtemark. - thermoplastisch - onderbroken. (WIJZ) m 25 32 01 06 2021-08-27 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2021-06-16 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. WIJZIGING: TEKSTUEEL Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 6 1 Kleur markeringsmateriaal: wit 1 2 Onderbroken streep 1-1 [3 - 9 en/of 1 - 3 vermelden]. 2 2 Breedte: 0,10 m 3 9 Op diverse soorten wegverharding. 4 9 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, applicatiemethode ter keuze aannemer, laagdikte 3 mm; gerekend met een hoeveelheid van 7,00 kg/m2 Hoeveelheid verdeeld over circa. 5 deelopdrachten. ja 382020 WIJZIGING: TEKSTUEEL 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL ja 382030 Aanbrengen overige mark. - thermoplastisch - vlakmarkering. (WIJZ) m2 25 32 01 12 2021-08-27 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2021-06-16 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. WIJZIGING: TEKSTUEEL Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 6 1 Kleur markeringsmateriaal: wit 1 7 Puntstuk en/of witte vlakken ..... Verwijzen naar tek.nrs. 3 9 Op diverse soorten wegverharding. 4 9 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, applicatiemethode ter keuze aannemer, laagdikte 3 mm; gerekend met een hoeveelheid van 7,00 kg/m2 Hoeveelheid verdeeld over circa. 5 deelopdrachten. ja 382030 WIJZIGING: TEKSTUEEL 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL ja 4 REPAREREN EN VERVANGEN LEUNINGEN ..... 41 Repareren leuningen, lengte A< 10 m 1.De werkzaamheden worden uitgevoerd in de staffel 'Kleiner dan 10 m' per locatie per deelopdracht. De staffel wordt gedefinieerd door "de aaneengesloten lengte van een willekeurig te bewerken leuning waarbij tevens als aaneengesloten wordt begrepen plaatselijke onderbreking vanwege kleine obstakels die een werkonderbreking met de maximale duur van 15 minuten per obstakel tot gevolg hebben"
2.Bevestigingsmaterialen worden geacht bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. 411 Ondersabelen ..... 411010 Ondersabelen grond/voetplaat. (WIJZ) st 20 42 64 99 Ondersabelen grond/voetplaat. (WIJZ) WIJZIGING: TEKSTUEEL Betreft het repareren van de ondersabeling van voetplaten van de leuning. Afmeting ca. 150 x 200 mm. Dikte: ca. 50mm Ondersabelen met cementgebonden krimparme mortel. Uitvoeren volgens CUR-aanbeveling 24. ja 411010 WIJZIGING: TEKSTUEEL 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL ja 7 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD ..... 73 Communicatie ..... 7301 Bewonersbrieven ..... 730110 Communicatie omwonenden. (WIJZ) keer 20 61 02 99 Communicatie omwonenden. (WIJZ) WIJZIGING: TEKSTUEEL Betreft: Omwonenden minimaal 7 dagen vooraf huis-aan-huis op de hoogte brengen van de werkzaamheden en de te nemen maatregelen om overlast in of bij het huis te voorkomen Zie eisen m.b.t. inhoud en format van de brief deel 3; 011401 Het format van de brief wordt door de gemeente aangeleverd. Maximaal 25 brieven per keer. ja 730110 WIJZIGING: TEKSTUEEL 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL ja 74 Vervoers- en acceptatiekosten •Bij de kosten voor afvoer behoren tevens alle kosten verbandhoudend met acceptatie door een erkende verwerkings- en/of ontvangstinrichting 740080 Afvoer- en acceptatiekosten niet geïmp. houten delen. (WIJZ) ton 10 22 03 99 Afvoer- en acceptatiekosten niet geïmp. houten delen. (WIJZ) WIJZIGING: TEKSTUEEL & HOEVEELHEID Betreft : afvoeren naar en storten bij erkende verwerkings- en/of ontvangstinrichting van alle, bij de uitvoering van de werkzaamheden volgens deze overeenkomst, af te voeren niet geïmpregneerde houten delen. ja 740080 WIJZIGING: TEKSTUEEL & HOEVEELHEID 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL & HOEVEELHEID ja 740090 Afvoer- en acceptatiekosten geïmp. houten delen. (WIJZ) ton 10 22 03 99 Afvoer- en acceptatiekosten geïmp. houten delen. (WIJZ) WIJZIGING: TOEGEVOEGD Betreft : afvoeren naar en storten bij erkende verwerkings- en/of ontvangstinrichting van alle, bij de uitvoering van de werkzaamheden volgens deze overeenkomst, af te voeren geïmpregneerde houten delen. ja 740090 WIJZIGING: TOEGEVOEGD 0 WIJZIGING: TOEGEVOEGD ja 75 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen ..... 751 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoer •Betreft: maatregelen overeenkomstig
CROW-publicatie 517 Maatregelen op niet-autosnelwegen 96b.
•Onder toepassen wordt verstaan:
plaatsen, tijdens gebruik eventueel verplaatsen en na gebruik wederom verwijderen. 751010 Aan- en afvoer afzetmaterialen. (WIJZ) st 10 62 02 99 Aan- en afvoer afzetmaterialen. (WIJZ) WIJZIGING: TEKSTUEEL Betreft: aan- en afvoer afzetmaterieel van aannemer. Inclusief plaatsen en verwijderen van verkeersmaatregelen. Verrekening per enkele rit met vracht. Betaling vindt slechts eenmaal plaats per deelopdracht waar deze post onderdeel van is. ja 751010 WIJZIGING: TEKSTUEEL 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL ja 76 Werkterrein ..... 7611 Toepassen stalen rijplaten (WIJZ) WIJZIGING: TEKSTUEEL 7611 WIJZIGING: TEKSTUEEL WIJZIGING: TEKSTUEEL 761110 Aanbrengen stalen rijplaten. (WIJZ) m 5 10 14 12 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-11-06 Aanbrengen rijplatenbaan. WIJZIGING: TEKSTUEEL & HOEVEELHEID Materiaal: staal. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken als de opdrachtgever specifiek het gebruik van een rijplatenbaan wil voorschrijven. Als de keuze van de maatregelen en middelen vrij wordt gelaten aan de aannemer, gebruik maken van de resultaatsbeschrijvingen van subwerkcategorie 10.13.
Voor kortdurende werkzaamheden kan ook gebruik gemaakt worden van de resultaatsbeschrijvingen voor ‘Toepassen…’
Vermelden als de opdrachtgever materialen beschikbaar stelt. Verwezen wordt naar de begripsbepalingen in paragraaf 10.01 van de Standaard RAW Bepalingenen paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012. 1 1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: werkplek. Percelen / locaties vermelden. Soort ondergrond vermelden. 2 9 .. T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer. Met materialen van de aannemer. 45 11 Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik ja 761110 WIJZIGING: TEKSTUEEL & HOEVEELHEID 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL & HOEVEELHEID ja 761120 In stand houden stalen rijplaten. (WIJZ) m*d 10 10 14 22 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-03-26 In stand houden rijplatenbaan. WIJZIGING: TEKSTUEEL & HOEVEELHEID Materiaal: staal. Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid met daadwerkelijk toegepaste meters en met daadwerkelijk toegepaste tijdsduur in dagen. Met materialen van de aannemer. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving gebruiken als de opdrachtgever de periode van in stand houden van de rijplatenbaan verrekenbaar wil stellen.
Zie voor verduidelijking van de eenheid resultaatsverplichting paragraaf 10.17 van de Standaard RAW Bepalingen. 1 1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 761110 Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. ja 761120 WIJZIGING: TEKSTUEEL & HOEVEELHEID 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL & HOEVEELHEID ja 761130 Verplaatsen stalen rijplaten. (WIJZ) keer 5 10 14 42 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2019-11-12 Verplaatsen rijplatenbaan. WIJZIGING: TEKSTUEEL & HOEVEELHEID Materiaal: staal. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving gebruiken als de opdrachtgever het verplaatsen verrekenbaar wil stellen of wil voorschrijven. Verplaatsen: Maximale afstand van verplaatsing over de weg gemeten is kleiner of gelijk aan 250m. Eisen aan het verplaatsen vermelden (tijdstippen of periodes, locaties, (minimale, maximale of exacte) verplaatsingsafstanden e.d.). 1 1 Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s). 761110 of eerder verplaatst. Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. ja 761130 WIJZIGING: TEKSTUEEL & HOEVEELHEID 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL & HOEVEELHEID ja 761140 Verwijderen stalen rijplaten. (WIJZ) m 5 10 14 32 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2019-11-12 Verwijderen rijplatenbaan. WIJZIGING: TEKSTUEEL & HOEVEELHEID Materiaal: staal. Afvoeren naar terrein aannemer. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. 1 1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 761110 of 761130. Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. ja 761140 WIJZIGING: TEKSTUEEL & HOEVEELHEID 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL & HOEVEELHEID ja 7615 WIJZIGING: TOEGEVOEGD WIJZIGING: TOEGEVOEGD 7615 Toepassen kunststof rijplaten (WIJZ) WIJZIGING: TOEGEVOEGD 761510 WIJZIGING: TOEGEVOEGD 0 WIJZIGING: TOEGEVOEGD ja 761510 Aanbrengen kunststof rijplaten. (WIJZ) m 5 10 14 12 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-11-06 Aanbrengen rijplatenbaan. WIJZIGING: TOEGEVOEGD Materiaal: kunststof. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken als de opdrachtgever specifiek het gebruik van een rijplatenbaan wil voorschrijven. Als de keuze van de maatregelen en middelen vrij wordt gelaten aan de aannemer, gebruik maken van de resultaatsbeschrijvingen van subwerkcategorie 10.13.
Voor kortdurende werkzaamheden kan ook gebruik gemaakt worden van de resultaatsbeschrijvingen voor ‘Toepassen…’
Vermelden als de opdrachtgever materialen beschikbaar stelt. Verwezen wordt naar de begripsbepalingen in paragraaf 10.01 van de Standaard RAW Bepalingenen paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012. 1 1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: werkplek. Percelen / locaties vermelden. Soort ondergrond vermelden. 2 9 .. T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer. Met materialen van de aannemer. 45 17 Rijplaat kunststof: ten minste 1000 mm breed x ten minste 15 mm dik ja 761520 WIJZIGING: TOEGEVOEGD 0 WIJZIGING: TOEGEVOEGD ja 761520 In stand houden kunststof rijplaten. (WIJZ) m*d 10 10 14 22 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-03-26 In stand houden rijplatenbaan. WIJZIGING: TOEGEVOEGD Materiaal: kunststof. Verrekening door vermenigvuldiging van de prijs per eenheid met daadwerkelijk toegepaste meters en met daadwerkelijk toegepaste tijdsduur in dagen. Met materialen van de aannemer. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving gebruiken als de opdrachtgever de periode van in stand houden van de rijplatenbaan verrekenbaar wil stellen.
Zie voor verduidelijking van de eenheid resultaatsverplichting paragraaf 10.17 van de Standaard RAW Bepalingen. 1 1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 761110 Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. ja 761530 WIJZIGING: TOEGEVOEGD 0 WIJZIGING: TOEGEVOEGD ja 761530 Verplaatsen kunststof rijplaten. (WIJZ) keer 5 10 14 42 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2019-11-12 Verplaatsen rijplatenbaan. WIJZIGING: TOEGEVOEGD Materiaal: kunststof. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving gebruiken als de opdrachtgever het verplaatsen verrekenbaar wil stellen of wil voorschrijven. Verplaatsen: Maximale afstand van verplaatsing over de weg gemeten is kleiner of gelijk aan 250m. Eisen aan het verplaatsen vermelden (tijdstippen of periodes, locaties, (minimale, maximale of exacte) verplaatsingsafstanden e.d.). 1 1 Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s). 761110 of eerder verplaatst. Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. ja 761540 WIJZIGING: TOEGEVOEGD 0 WIJZIGING: TOEGEVOEGD ja 761540 Verwijderen kunststof rijplaten. (WIJZ) m 5 10 14 32 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2019-11-12 Verwijderen rijplatenbaan. WIJZIGING: TOEGEVOEGD Materiaal: kunststof. Afvoeren naar terrein aannemer. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. 1 1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 761110 of 761130. Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. ja 77 Vergunningen en overleg ..... 770010 Aanvragen vergunningen (WIJZ) keer 10 10 23 99 Aanvragen vergunningen (WIJZ) WIJZIGING: TOEGEVOEGD Het betreft het aanvragen van benodigde vergunningen voor het uitvoeren van werkzaamheden genoemd in dit bestek. Zie ook deel 3 par. 01.10.02. ja 770010 WIJZIGING: TOEGEVOEGD 0 WIJZIGING: TOEGEVOEGD ja 79 Werkvoorbereiding deelopdracht ..... 791 Offreren deelopdrachten ..... 791010 Offreren deelopdracht =< € 10.000,--. (WIJZ) st 50 10 99 99 Offreren deelopdracht =< € 10.000,--. (WIJZ) WIJZIGING: TEKSTUEEL Betreft: door aannemer uit te voeren voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan verstrekking deelopdracht met een waarde kleiner of gelijk aan €10.000,--. Werkzaamheden: - opnemen werk deelopdracht volgens opgave cqtekening directie; - werk splitsen in posten volgens deze RAW raamovereenkomst; - per post hoeveelheden vaststellen; -per deelopdracht aangeven welke werkzaamheden niet in de RAW raamovereenkomst voorkomen; - opstellen gespecificeerde concept offerte voor deelopdracht; -vermelden omstandigheden die de uitvoering van de deelopdracht kunnen belemmeren, zoals particulier gebruik van de openbare ruimte, aanwezigheid straatmeubilair, voorzieningen van nutsbedrijven etc. etc; -gedetailleerd werkplan inclusief behandeling van VGM-aspecten; -opstellen algemeen tijdschema; - in overleg treden met directie omtrent de concept offerte; -met directie UAV tevens overeenkomen de uitvoeringsplanning; -na overleg uitbrengen definitieve offerte. ja 791010 WIJZIGING: TEKSTUEEL 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL ja 791020 Offreren deelopdracht €10.000,-->€=<€25.000,--. (WIJZ) st 15 10 99 99 Offreren deelopdracht €10.000,-->€=<€25.000,--. (WIJZ) WIJZIGING: TEKSTUEEL Betreft: door aannemer uit te voeren voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan verstrekking deelopdracht met een waarde groter dan € 10.000,-- en gelijk of kleiner als € 25.000,-- Werkzaamheden: - opnemen werk deelopdracht volgens opgave cqtekening directie; - werk splitsen in posten volgens deze RAW raamovereenkomst; - per post hoeveelheden vaststellen; -per deelopdracht aangeven welke werkzaamheden niet in de RAW raamovereenkomst voorkomen; - opstellen gespecificeerde concept offerte voor deelopdracht; - vermelden omstandigheden die de uitvoering van de deelopdracht kunnen belemmeren, zoals particulier gebruik van de openbare ruimte, aanwezigheid straatmeubilair, voorzieningen van nutsbedrijven etc. etc; -gedetailleerd werkplan inclusief behandeling van VGM-aspecten; -opstellen algemeen tijdschema; -in overleg treden met directie omtrent de concept offerte; -met directie UAV tevens overeenkomen de uitvoeringsplanning; -na overleg uitbrengen definitieve offerte. ja 791020 WIJZIGING: TEKSTUEEL 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL ja 791030 Offreren deelopdracht €25.000,-->€=<€100.000,--. (WIJZ) st 5 10 99 99 Offreren deelopdracht €25.000,-->€=<€100.000,--. (WIJZ) WIJZIGING: TEKSTUEEL Betreft: door aannemer uit te voeren voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan verstrekking deelopdracht met een waarde groter dan € 25.000,-- en gelijk of kleiner als € 100.000,-- Werkzaamheden: - opnemen werk deelopdracht volgens opgave cqtekening directie; - werk splitsen in posten volgens deze RAW raamovereenkomst; - per post hoeveelheden vaststellen; -per deelopdracht aangeven welke werkzaamheden niet in de RAW raamovereenkomst voorkomen; - opstellen gespecificeerde concept offerte voor deelopdracht ; - vermelden omstandigheden die de uitvoering van de deelopdracht kunnen belemmeren, zoals particulier gebruik van de openbare ruimte, aanwezigheid straatmeubilair, voorzieningen van nutsbedrijven etc. etc; -gedetailleerd werkplan inclusief behandeling van VGM-aspecten; -opstellen algemeen tijdschema; -in overleg treden met directie omtrent de concept offerte; -met directie UAV tevens overeenkomen de uitvoeringsplanning; -na overleg uitbrengen definitieve offerte. ja 791030 WIJZIGING: TEKSTUEEL 0 WIJZIGING: TEKSTUEEL ja 9 Staartposten ..... 96 Bijdragen ..... 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0.15 960010 WIJZIGING: TOEGEVOEGD % 0.15 WIJZIGING: TOEGEVOEGD 960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % 0.15 960020 WIJZIGING: TOEGEVOEGD % 0.15 WIJZIGING: TOEGEVOEGD Raamovereenkomst Klein onderhoud Kunstwerken
Gemeente Woerden & Oudewater
Besteknr. RB2023-03 NOTA VAN INLICHTINGEN 3. Bepalingen 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 03 WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP DE UAV 2012 01 WIJZIGINGEN OP DE UAV 2012 PAR 36 LID 4. (WIJZ) 01 WIJZIGING: TEKSTUEEL De tekst in UAV 2012 par 36 lid 4 te vervangen door onderstaande tekst. Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen. Hiertoe plegen de directie en aannemer onderling overleg. Voor het berekenen van eventuele kosten consequentie van de een bestekswijziging wordt onderstaande procedure gehanteerd: a. kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijziging afzonderlijk benoemen. b. hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid. c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een subtotaal. d. De totale kosten consequentie van een bestekswijziging te berekenen door het subtotaal, berekend volgens sub c, te verhogen met een aannemersvergoeding conform de percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten' en 'winst en risico' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijfsom. Indien prijzen per eenheid nader moeten worden overeengekomen, wordt daarvoor onderstaande procedure gehanteerd: e. de eventueel voor de uitvoering benodigde inzet van arbeid en (bediend) materieel wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de prijs per eenheid volgend uit de inschrijfstaat. f. de aard en hoeveelheid van het eventueel door de aannemer te leveren en te verwerken materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de feitelijke leverancier. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie desgewenst de oorspronkelijke factuur. g. de aard en hoeveelheid van het eventueel door een onderaannemer te leveren en te verwerken materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de onderaannemer. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de onderaannemer en toont de directie desgewenst de oorspronkelijke factuur. h. de prijs per eenheid wordt vervolgens berekend door de kosten uit de leden e t/m g te sommeren en vervolgens te delen door de hoeveelheid resultaatsverplichting behorend tot de kostencomponent. 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 01 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 TOEPASSELIJKHEID RISICOREGELING (WIJZ) 01 WIJZIGING: TEKSTUEEL De prijzen in de inschrijvingstaat zoals bij de inschrijving worden ingediend zijn geldig voor de periode 15 maart 2024 t/m 14 maart 2025. Indien de opdrachtgever ertoe overgaat de werking van deze RROK te verlengen, is ten aanzien van de risicoregeling voor de daarop volgend jaar van toepassing het prijsindexatiecijfer zoals door CBS wordt gepubliceerd (in de statlinerubriek "Prijsindexcijfers Grond- water er wegenbouw" in de tabel "waterbouwkundige werken"). De te volgen procedure is als volgt: - Als uitgangspunt geldt het prijsindexcijfer op moment van aanbesteding. - Per 15 maart 2025 wordt een toe te passen verrekeningsfactor bepaald door het geldende prijsindexcijfer (CBS) van 15 maart 2025 te delen door het prijsindexcijfer op het moment van aanbesteding. -Vervolgens worden per 15 mei 2024 de eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat gemuteerd door het te vermenigvuldigen met de berekende verrekeningsfactor. De aldus berekende nieuwe eenheidsprijzen de volgende 12 maanden van toepassing. De eenheidsprijzen na het subtotaal in de inschrijfstaat worden niet gemuteerd, de percentages die bij inschrijving zijn te herleiden voor de onderdelen éénmalige kosten, winst, risico, algemene kosten en uitvoering blijven ongewijzigd van toepassing. Raamovereenkomst Klein onderhoud Kunstwerken
Gemeente Woerden & Oudewater
Besteknr. RB2023-03 NOTA VAN INLICHTINGEN Vrij gedeelte na nota overeenkomst 01