Tahoma 9 9 2020-05 2022-09 1.10 01/09/2021 2024-001G Onkruidbeheersing op verhardingen gemeente Gouda 2023-10-29 2023-10-29 9992 143453 2023-10-29 1237 A8F6969D2EBE72D6CE8EFF3D3E54E725 Onkruidbeheersing op verhardingen gemeente Gouda

Opdrachtgever: Cyclus
Besteknummer: 2024-001G
Status: Versie 1.0 (27 soktober 2023)
Vrij gedeelte voor bestek 01 VRAGEN BIJ BESTEK DEEL 2.2 110010 Uit shapefile gehaald (asfalt-element aan de hand van streetview. Kan nog een klein verschil met werkelijkheid inzitten. Akkoord? 110020 Hoeveelheid '539' komt uit mail Jeroen d.d. 16 januari 2023. Akkoord? INKOOPLEIDRAAD Bijlagen: Er wordt verwezen naar bijlagen die niet zijn bijgevoegd in de sjabloon. is daar een vvorbeeld van? Bijlage 4 Concept-overeenkomst Bijlage 5 Formulier Nota van Inlichtingen Bijlage 7 Verklaring vorming Samenwerkingsverband Bijalge 8 Verklaring aansprakelijkheid concern Bijalge 9 Kerncompetenties Bijlage ??? verwerkingsovereenkomst 2.6 paragraaf 2.6 Meerwerk niet opgenomen; bestek vermeld al e.e.a. Akkoord? 2.7 Bijlage 7 Verwerkersovereenkomst wordt genoemd; deze zat niet in sjabloon. Graag aanleveren. Akkoord? Is deze nodig? 2.8 paragraaf 2.8 Opdrachtverlening binnen de Raamovereenkomst niet opgenomen; bestek vermeld al e.e.a. Akkoord? 2.10 paragraaf 2.10 Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de Raamovereenkomst niet opgenomen. Akkoord? 3.4 paragraaf 3.4 Inlichtingenbijeenkomst [deze paragraaf is optioneel] niet opgenomen. Akkoord? 3.15 Er wordt verwezen naar Samenwerkingsverband (Bijlage X); deze is niet in sjabloon aangeleverd. Graag aanleveren. geldt tevens voor Bijlage 1 Inschrijfformulier. Voorstel selectiecriteria: - inschrijving KvK - Gedragsverklaring aanbesteding - BRL Groenkeur Groenvoorziening - VCA** - kerncompetentie ter grootte van 40% van de waarde van de opdracht Onkruid verwijderen van verharding in een stedelijke openbare ruimte met een jaaromzet van minimaal € XXXXX 1. Algemeen 01 OPDRACHTGEVER Cyclus N.V. Postbus 228 2800 AE Gouda tel.: 0182-547500 mailadres: info@cyclusnv.nl Bezoekadres: Oostbaan 1090 2841 ML Moordrecht 02 DIRECTIE De directie zal worden gevoerd door of vanwege de opdrachtgever. In de opdrachtbrief zullen één of meer personen worden aangewezen om als directie op te treden. 03 LOCATIE Het werkgebied ligt in de gemeente Gouda en bestaat 2 onderdelen, te weten: Alle verhardingen in het Centrum, globaal begrenst door de stadsgrachten (Turfsingel, Kattensingel, Blekersingel en de Fluwelensingel) en de Hollandse IJssel. Alle halfverhardingen, verspreid over de gehele gemeente. Potentieel is het mogelijk de werkzaamheden uit te breiden over een groter areaal in de gemeente Gouda. Vooralsnog wordt daar geen gebruik van gemaakt. 04 ALGEMENE BESCHRIJVING Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Onkruidbeheersing op verhardingen - in het centrum van Gouda: alle verhardingen. - in heel Gouda: de halfverhardingen b. Bijkomende werkzaamheden. 05 TIJDSBEPALING Het werk vangt aan op 1 januari 2024 en heeft een looptijd van 2 jaar. Het gehele werk dient opgeleverd te worden op 31 december 2025. De opdrachtgever kan besluiten om het werk te verlengen met 8 keer een periode van 1 jaar. 06 ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing. 07 KWALITEITSBORGING Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard. 09 GEMEENTE GOUDA Cyclus N.V. besteedt dit werk aan. Het is een onderdeel van de DVO (Dienstverleningsovereenkomst) van Cyclus N.V. en de gemeente Gouda. 2. Beschrijving 2.1.Algemene gegevens 01 TEKENINGEN Bij dit bestek behoort een shape file met de beheergevens (areaal). Bij dit bestek behoort geen tekening. 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN Niet van toepassing, het betreft een bestaande situatie. 03 KWALITEITSBORGING Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten: Stoppunt: gedetailleerd werkplan volgens deel 3, artikel 01 13 06 van dit bestek, voorafgaand aan de start van het werk. 04 BIJLAGEN De volgende bijlagen behoren tot het bestek: - Bijlage A V&G-plan ontwerpfase - Bijlage B Poster Werken Rond Bomen - Bijlage Y Inschrijfbiljet - Bijlage Z Inschrijfstaat 05 Aanvullende gebiedsinformatie Weekmarkten: Betreft de volgende locaties: · Centrum/binnenstad: donderdag en zaterdag 06 Plaatselijke omstandigheden De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van het werkterrein, de bodemgesteldheid, de draagkracht, los- en laadmogelijkheden en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Er zijn locaties die niet altijd goed bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld waar de bomen alleen bereikbaar zijn via een versmalde toegang, achterpad of een dam of watergang. Inzet van kleiner materieel of handmatige uitvoering of varend materieel is dan nodig om het beheerareaal te kunnen onderhouden. Met de inzet van het materieel dient u rekening te houden met de aanwezige grondslag binnen de gemeente. - zie voor de gegevens over de grondslag, de bodemkaart op de openbare website PDOK, via de PDOK-viewer selecteren bij lagen -> Publieke PDOK Services op de laag -> BRO - Bodemkaart - zie voor de gegevens over de grondwaterstanden de openbare website maps.bodemdata.nl selecteren bij bodemkaarten op grondwatertrap -> via de link http://maps.bodemdata.nl/bodemdatanl/index.jsp - voor gegevens over de bodem zijn te vinden op de site van de ODMH: http://bkk.odmh.nl/ Bij de uitvoering dienen voldoende maatregelen getroffen te worden om insporing en schade aan het maaiveld te voorkomen. Bij het veroorzaken van sporen en schade dient u deze spoedig te herstellen na de uitvoering van de gedane werkzaamheden. Inzet van het materieel is volledig de verantwoordelijkheid van de aannemer. Inzet van verkeerd materieel of ontbreken van maatregelen ter voorkoming van insporing en schade in bepaalde gebieden kan nooit meerwerk tot gevolg hebben. Op voet- en fietspaden geldt een beperking van het voertuiggewicht van maximaal 3.500 kg. Hierop is specifiek de veegmachine uitgezonderd. 07 Werkterrein en precario Werkterrein Onder werkterrein zoals genoemd in lid 1 uit § 15 van de UAV 2012 wordt verstaan het deel van de gemeentelijke openbare ruimte waarin de aannemer de werkzaamheden uitvoert. Onder werkterrein valt ook de benodigde werkruimte voor het materieel en materiaal (dagvoorraad) dat de aannemer op dat moment daadwerkelijk nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden. Precario Voor het gebruik van de gemeentelijke openbare ruimte anders dan als werkterrein is de aannemer precario verschuldigd zoals bedoeld in lid 3c uit § 6 van de UAV 2012. Het gaat hierbij om het gebruik van de openbare ruimte als plaats voor keten, opslag en als opstelruimte voor vast en rollend materieel. Conform lid 2 uit § 15 van de UAV 2012 wijst de directie deze ruimte, na overleg met de aannemer, aan. In afwijking van lid 1 uit § 15 van de UAV 2012 wordt deze ruimte echter niet beschouwd als werkterrein waarover de aannemer de kosteloze beschikking heeft. De tarieven waarmee de aannemer rekening moet houden bij zijn inschrijving zijn vermeld in de tarieventabel behorende bij de vigerende Verordening precariobelasting van de gemeente Gouda. 08 Betaald parkeren In en rond de binnenstad geldt betaald parkeren; dat geldt ook voor (werknemers van) de aannemer. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zelf is geen parkeerkaart nodig, wel een eventuele RVV ontheffing. 09 RVV-ontheffing Indien de aannemer voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijkerwijs de wegenverkeerswetgeving moet overtreden, heeft hij hiervoor een ontheffing nodig. De aannemer dient deze ontheffing aan te vragen bij het Frontoffice Bouwen. Het aanvraagformulier RVV-ontheffing is te downloaden via de website www.gouda.nl. 10 Zelfbeheer Groen moet je doen; zelfbeheer door bewoners Verspreid over het gehele werkgebied kunnen delen van uw werkterrein in gebruik en onderhoud zijn bij de aanwonende bewoners. Middels Groen moet je doen (zelfbeheer groen en adoptie boomspiegel, e.d.) mogen bewoners binnen de daarvoor gestelde regels een eigen invulling en beheer geven aan hun stukje groen. De locaties zijn gemarkeerd met een speciale tegel en/of bordje. Deze locaties vallen buiten het regulier beheer en dit uitvoeringsbestek. Tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden dient u aandacht te hebben voor de aanwezige eigendommen van bewoners. Deel 2.2 Nadere beschrijving 2.2. Verklaring 01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 HOEVEELHEID TER INLICHTING De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 GRENZEN VAN DE SITUERING De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 1 ONKRUIDBEHEERSING VERHARDING GOUDA 11 KWALITEITSNIVEAU B 110010 Beheersen onkruid-elementenverharding week 104 51 88 01 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-04-19 Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: Binnen de stadsgrachten.
Uit te voeren 5 cm vanuit de erfgrens van betreffend perceel en door bewoners geplaatste objecten in de openbare ruimte. Uitzondering hierop is de eerste 5 cm langs gemeentelijke eigendommen, dit behoort wel tot deze bestekspost.
Situering: zie shapefile (deel 2.1 § 1) Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.: de goten en randstroken zijn onderdeel van deze post Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 110030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: wordt door derden uitgevoerd, freq. 1x per jaar) Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven. Verhardingstype: o.a. tegels, klinkers en andere verhardingen, 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 2 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 4 9 Gebiedstype: stadscentrum, winkel-, woon- of werkgebied, openbaar vervoergebied, buitengebied, recreatiegebied. 5 2 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken, kwaliteit B. 6 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een gecertificeerde verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtgever. 110020 Beheersen onkruid-ongebonden verharding. week 104 51 88 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2018-08-07 Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: verspreid door de gehele gemeente Gouda
Betreft: open verharding en ongebonden verharding zoals: grind, schelpen, menggranulaat, lava, hoogovenslakken, gravilyn of stabilizer
Grasbetontegels en houtsnippers vallen hier niet onder.
Uit te voeren 5 cm vanuit de erfgrens van betreffend perceel en door bewoners geplaatste objecten in de openbare ruimte. Uitzondering hierop is de eerste 5 cm langs gemeentelijke eigendommen, dit behoort wel tot deze bestekspost.
Inclusief valdempende ondergronden op speelterreinen. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 110030 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 2 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 4 9 Gebiedstype: stadscentrum, winkel-, woon- of werkgebied, openbaar vervoergebied, buitengebied, recreatiegebied. 5 9 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing: niet van toepassing. 6 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een gecertificeerde verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtgever. 110030 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. week 104 51 88 03 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-04-19 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: obstakels in de onkruidvrij te maken verhardingen volgens besteksposten 110010 en 110020.
Uitgegaan is van een gemiddelde van 5 obstakels per are
Situering: zie shapefile (deel 2.1 § 1) Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken blijven staan. 1 1 Te onderhouden aantal 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 2 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 4 9 Verhardingstype: elementenverharding en ongebonden verharding 5 2 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken, kwaliteit B. 6 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een gecertificeerde verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtgever. 8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD 81 VERKEERSMAATREGELEN 1) Elk werkvoertuig moet uitgevoerd zijn met eigen bebakening (geschikt voor binnen en buiten de bebouwde kom).
Indien het werkvoertuig niet over eigen bebakening beschikt, wordt het begeleid door een actiewagen van een rijdende afzetting.

2) Elke werknemer moet uitgerust zijn met een werkvoertuig met eigen bebakening en 10 verkeerskegels. Hierbij geldt dat er minimaal 1 werkvoertuig met eigen bebakening en 10 verkeerskegels per 3 medewerkers wordt ingezet.

Verrekening van kosten
Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen zoals hierboven beschreven, moeten deze kosten zijn inbegrepen in prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/ resultaatsverplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is. 810 VERKEERSMAATREGELEN, VERKEERSPLAN 810010 Opstellen verkeersplan. EUR 0 62 30 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-14 Opstellen verkeersplan. Betreft opstellen verkeersplan met omschrijving van maatregelen in belang van het verkeer inclusief tekeningen, conform artikel 62 12 01 in deel 3 van dit bestek. 1 9 Verkeersplan ter goedkeuring directie in te dienen.
Inclusief wijzigingen naar aanleiding van door directie opgedragen aanpassingen. 811 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN, 811010 Toepassen verkeersvoorzieningen EUR 0 62 01 99 Toepassen verkeersvoorzieningen Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en/of aanpassen en naderhand verwijderen van de vereiste afzettingen, verkeers-/waarschuwingsborden, aanduidingen, verlichting en andere veiligheidsmaatregelen in verband met de verkeersveiligheid op en in de directe omgeving van het werk, als bedoeld in paragraaf 30 van de UAV 2012.
Verkeersvoorzieningen uitvoeren in overeenstemming met de eisen van de wegbeheerder, politie en directie, en het bepaalde in hoofdstuk 62 van deel 3 in dit bestek.
Maatregelen niet eerder toepassen dan na goedkeuring van de directie.
Met materiaal van de aannemer.

Deze bestekspost betreft uitsluitend de kosten van de maatregelen die niet beschreven direct onder de tussenkop '81'.
82 INZETTEN MATERIEEL 820010 Inzetten onkruidborstelmachine (onkruid), reguliere werktijden uur 40 10 05 99 Inzetten onkruidborstelmachine (onkruid), reguliere werktijden Betreft: inzet van een onkruidborstelmachine voor het borstelen van verhardingen, op afroep door de directie.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) 820020 Inzetten hetelucht- of heetwater machine uur 20 10 05 99 Inzetten hetelucht- of heetwater machine Betreft: inzet van een hetelucht- of heetwatermachine voor het bestrijden van onkruid op (half-) verhardingen, op afroep door de directie.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) 820030 Inzetten werknemer (handmatig onkruid borstelen) uur 20 10 05 01 2021-08-27 verplicht 2020-05 2021-04-23 Inzetten van werknemer. Betreft: inzet van werknemers voor handmatig verwijderen van onkruid op achterpaden en andere voor reguliere borstelmachine onbereikbare plaatsen.
Verharding bestaande uit betontegels, klinkers en andere elementen.
Onkruidvrij maken d.m.v. borstelen (kleine borstelmachine). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2 2 Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): 3 1 Werknemers: bosmaaier met borstelkop en/of draadkop TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten 91 Eenmalige kosten 910010 ................................... EUR 0 910020 ................................... EUR 0 910030 ................................... EUR 0 910040 ................................... EUR 0 910050 ................................... EUR 0 919980 Overige eenmalige kosten EUR 0 919990 Korting EUR 0 92 Uitvoeringskosten 929990 Uitvoeringskosten EUR 0 93 Algemene kosten 939990 Algemene kosten EUR 0 94 Winst en risico 949990 Winst en risico EUR 0 96 Bijdragen 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 0.15 Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen 3.Bepalingen 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 01 ALGEMENE BEPALINGEN 01 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 03 Op dit RAW-bestek is de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 (KOR 2023) van toepassing. 05 Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde Gedragscode soortbescherming gemeenten voor Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en Bestendig Beheer of onderhoud, versie 4-12-2020 (ontwikkeld in opdracht van Vereniging Stadswerk Nederland na overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten). 13 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN 06 Tijdens de uitvoering dient personeel van de aannemer en personeel van door de aannemer ingeschakelde onderaannemer(s) uniform en als werkzaam bij de aannemer herkenbaar, gekleed zijn. 14 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN UAV 2012 01 Het bepaalde in paragraaf 49 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door: Alle geschillen, welke ook, daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Gravenhage. 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 dient de dagelijkse leiding op het werk de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. De voertaal, zowel in woord als in geschrift, tussen de Opdrachtgever en de Aannemer zal in alle gevallen de Nederlandse taal zijn. 03 Per werkploeg dien tenminste één persoon op het werk aanwezig te zijn, die de Nederlandse taal machtig is. 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 01 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 BETALING 01 In afwijking van de Standaard 0 02 01 lid 1 en lid 3 dient de aannemer maandelijks factuur in. 02 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de U.A.V 1989 wordt bepaald, dat de aannemer zijn gegevens ten behoeve van de eindafrekening binnen 14 dagen na de oplevering ter beschikking moet stellen. 03 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 RAW-BESTEK: GROOTTE VAN BETALINGSTERMIJN 01 In afwijking van de Standaard 0 02 03 lid 1 is de grootte van elke maandelijkse betalingstermijn 1/24e van de inschrijvingssom. De wijze van factureren van meer-, minderwerk, kortingen en dergelijke in betalingstermijnen wordt tijdens de uitvoering van het werk door de directie bepaald. 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 05 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 AFWIJKINGEN VAN HOEVEELHEID TER INLICHTING BIJ 'WEEK'-POSTEN 01 Indien bij besteksposten die als eenheid ‘week’ hebben een hoeveelheid ter inlichting afwijkt wordt de prijs per eenheid daarvoor aangepast. a. Indien een hoeveelheid ter inlichting tot en met 50% afwijkt, wordt de prijs per eenheid naar rato aangepast. b. Indien een hoeveelheid ter inlichting meer dan 50% afwijkt, wordt de prijs per eenheid door opdrachtgever en aannemer opnieuw bepaald. Het uitgangspunt daarbij blijft de originele prijs per eenheid naar rato wordt aangepast met uitsluitend een correctie voor aanwijsbare kostenverhogende of -verlagende omstandigheden. 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 01 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 ALGEMEEN 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. 02 Binnen deze overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde ‘Consumentenprijzen’ (reeks 2015 = 100). De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen. 03 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule: Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = .... % , waarin: B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel; B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd. De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule: Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = .... % , waarin: B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden; B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd. Het indexeringspercentage afronden op tienden. 03 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 Keten aansprakelijkheid 01 De inschrijver gaat akkoord een zogenaamde G-rekening te openen door het sluiten van een G-rekeningovereenkomst. Hiermee vrijwaart de inschrijver de opdrachtgever van naheffing van verschuldigde loonheffing, sociale premies en omzetbelasting. Opdrachtgever is gerechtigd minimaal 25% van het loonkostenbestanddeel, van de door Opdrachtnemer gefactureerde bedragen, dat betrekking heeft op ter zake van de verrichte werkzaamheden verschuldigde loonbelasting en sociale premies te storten op een geblokkeerde rekening. Indien op enig moment aanwijzingen bestaan dat de op G-rekening te storten bedragen niet aan de belastingdienst en/of uitvoeringsinstelling/bedrijfsvereniging (UWV) zullen worden afgedragen, kan Opdrachtgever het voor de afdracht van de verschuldigde loonbelasting bestemde gedeelte c.q. het restant daarvan ook rechtstreeks aan de belastingdienst en/of uitvoeringsinstelling /bedrijfsvereniging (UWV) overmaken. 05 Betalingsregelingen: declaraties 01 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 Indienen declaraties 01 Alle termijnstaten en weekstaten digitaal indienen bij de directie. 02 In paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt "de directie" vervangen door "de opdrachtgever". 03 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie. 04 Op maandagen voor 19.00 uur de weekstaat van de voorgaande week aanleveren bij de directie. 05 De directie stelt de aannemer binnen vier werkdagen na het verstrijken van de controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard op de hoogte van haar bevindingen. 06 Tot betaling zal worden overgegaan nadat: - De factuur en de weekrapporten zijn geaccordeerd door de directie - Eventuele tekortkomingen zijn hersteld 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 01 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 INDIENEN DECLARATIES 01 In aanvulling op 01.05.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat: - De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen. - Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. - Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als goedkeuring van een onderdeel van het werk. 02 De declaratie dient te worden gericht aan: Cyclus N.V. Afdeling Administratie Postbus 228 2800 AE Gouda e-mail: inkoopfacturen@cyclusnv.nl Onder vermelding van opdrachtnummer, besteknummer, omschrijving en declaratienummer. 07 ZEKERHEIDSTELLING 01 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij e aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe dor of vanwege de aanbesteder gedane verzoek. 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN 01 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 BETAALD PARKEREN 01 In en rond de binnenstad van Gouda geldt betaald parkeren; dat geldt ook voor (werknemers van) de aannemer. 02 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 RVV-ONTHEFFING 01 Indien de aannemer voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijkerwijs de wegenverkeerswetgeving moet overtreden, heeft hij hiervoor een ontheffing nodig. Een ontheffing is onder meer nodig voor het buiten de venstertijden rijden met een motorvoertuig in autovrije gebieden. De aannemer dient deze ontheffing aan te vragen bij de betreffende gemeente. 22 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 VERGUNNING WERKTIJDEN 01 De werkzaamheden zijn uitsluitend toegestaan op: - werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur van 1 oktober tot 1 april; - werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 21.00 uur van 1 april tot 1 oktober, mits niemand hiervan hinder ondervindt; - op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur. 02 Aanvullend geldt dat op doorgaande wegen (50 km wegen) werkzaamheden uitsluitend zijn toegestaan tussen 9.00 en 15.00 uur. In de binnenstad gelden tijden tussen 07.00 en 11.30 uur. Alleen na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken. 03 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (zoals gesteld in deel 3, artikel 01 13 06 lid 07 van dit bestek, na toestemming van de directie en arbeidsinspectie), zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen. 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - werkzaamheden door of namens de betreffende gemeenten; - werkzaamheden door Cyclus N.V; - activiteiten zoals marktdagen en evenementen, georganiseerd door de betreffende gemeenten of door derden. Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt tijdens de door de directie te organiseren bouwvergaderingen. De coördinatie en afstemming van bovengenoemde werkzaamheden berusten bij de aannemer. 02 Bovenstaande werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd worden. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen. Eventuele stagnatie t.g.v. afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening / vergoeding. 04 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een periode te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat de aannemer hiervoor aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding. 05 De door derden te verrichten werken mogen in geen enkel opzicht hinder ondervinden van de werkzaamheden volgens dit bestek. 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 06 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd. 02 In aanvulling op paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 dienen in het (gedetailleerd) werkplan, de volgende onderdelen te worden opgenomen: - Gedetailleerde planning waarin onder meer de inzet van onderaannemers, werken van derden, in te zetten materieel en hulpmiddelen zijn omschreven en waarin rekening gehouden wordt met het bepaalde in deel 1, paragraaf 05 van dit bestek; - Welke werkzaamheden overlast voor omwonenden bezorgen alsmede de maatregelen die de aannemer neemt om deze overlast te beperken (zie ook artikel 51 82 11 lid 02 in deel 3); - Vakanties en roostervrije dagen; - Lijst van in te zetten werknemers met hun opleidingsniveaus, conform paragraaf 01 25 in deel 3. De opleidingsniveaus moeten op verzoek kunnen worden aangetoond; - Veiligheids- en gezondheidsplan (volgens artikel 01 19 02 in deel 3 van dit bestek); - Plan van aanpak voor bescherming te handhaven bomen en vegetatie (in overeenstemming met artikel 01.18.02 van de Standaard); - Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (in overeenstemming met artikel 01.17.07 van de Standaard); - Plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen, als bedoeld in paragraaf 62 in deel 3 van dit bestek; - Wijze van behandelen van schades, door de aannemer veroorzaakt aan de inrichtingselementen in de openbare ruimte (verhardingen, straatmeubilair, lichtmasten etc.) en aan bezit van derden. 16 VERZEKERINGEN 03 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 VERZEKERING 01 In afwijking op paragraaf 43b van de UAV 2012 overlegt de aannemer uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden een verzekeringspolis als bewijs aan de directie. 02 Er zal geen betaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan. 03 Onverminderd de aansprakelijkheid van de betrokken partijen, sluit de aannemer een verzekering af, die ten minste de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico omvat: - schade aan het werk; - wettelijke aansprakelijkheid; - schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever; - schade aan eigendommen van de directie en personeel van verzekerden; - schade aan gereedschappen en hulpmaterieel. 04 De aansprakelijkheid voor de door derden geleden schade veroorzaakt, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in deze overeenkomst omschreven werk moet verzekerd zijn tot een bedrag van ten minste € 2.300.000,00 per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 1.250,00 per gebeurtenis bedragen. 05 In de polis moet met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering een bepaling zijn opgenomen waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 07 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen. De vrijgekomen materialen dienen dagelijks direct aansluitend aan de verrichte werkzaamheden te worden opgeruimd. 08 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 BEWIJS VAN ONTVANGST 01 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld. 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 02 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 01 De aannemer houdt zich bij de uitvoering van werkzaamheden bij bomen aan de randvoorwaarden en eisen voor "Werken rond bomen". Deze zijn opgenomen op de bomenposter van de Vereniging Stadswerk Nederland. De bomenposter is te bestellen via www.stadswerk.nl en dient op de bouwlocatie aanwezig te zijn. 05 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 SCHADEVERGOEDING BOMEN 04 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer. 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen aangebracht aan bomen minimaal € 500,- per boom per gebeurtenis. 06 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE GEWASSEN, NIET ZIJNDE BOMEN 02 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard bedraagt het schadebedrag aan houtachtige vegetatie: a. bij herstelbare schade € 20,- per m2 b. bij onherstelbare schade € 50,- per m2. In het geval van haagplantsoen bedraagt het schadebedrag: a. bij herstelbare schade € 50,- per m1 haag, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis b. bij onherstelbare schade € 100,- per m1 haag, met een minimum van € 400,- per gebeurtenis. Bij blokhagen dient "m1 haag" gelezen te worden als "m2 blokhaag". 07 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE 02 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard bedraagt het schadebedrag in geval van vaste planten en kruidachtigen: a. bij herstelbare schade € 20,- per m2, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis b. bij onherstelbare schade € 50,- per m2, met een minimum van € 400,- per gebeurtenis. 08 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. Opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats beschermde flora en fauna: - bij schade aan een vaste rust- of verblijfplaats van fauna: € 350,- per geval - bij schade aan groeiplaatsen van beschermde flora: € 250,- per m2 De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer. 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 02 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. 24 BEELDKWALITEIT 08 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 OPNEMING 01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte' (KOR) versie 2023. 25 VAKOPLEIDING 01 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 EISEN PERSONEEL ALGEMEEN 01 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben. 02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (B-VCA) te beschikken. 03 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken. 04 Indien een medewerker niet direct aantoonbaar gecertificeerd is, is de aannemer verplicht de betrokken medewerker direct van het werk te verwijderen. 05 Indien een medewerker niet direct aantoonbaar gecertificeerd is, zoals omschreven in lid 01, wordt een korting opgelegd van € 500,00 (VIJFHONDERD EURO) per dag en per medewerker. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN 01 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 BEGRIPPEN 01 Te verstaan is onder: 1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt; 2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven; 3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk. 02 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 DOELGROEP 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen. 03 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING 02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 5 % van zijn loonsom inzetten voor social return. 03 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom geacht 40% van de aannemingssom te bedragen. 04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting. 05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting. 06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden. 07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven. 08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting. 04 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 KORTING 01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting. 02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend. 05 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 CERTIFICERING PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN 01 De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO Nederland, ten minste prestatieniveau 3 of volgens een gelijkwaardige certificering. 02 De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het vereiste certificaat. 03 Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen. 04 Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en 01.26.07 niet van toepassing. 06 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return. 02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie. 03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien. 04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee. 05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven: - op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden; - welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen; - welke opleiding zij hebben of hebben gehad; - voor welke werkzaamheden zij worden ingezet; - ... 27 Bouwvergadering 01 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 Verplichting van de aannemer 01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. 03 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend. 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft. 05 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage. 30 ONDERAANNEMING 01 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 ALGEMEEN 01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake: - zijn inschrijving in het handelsregister; - zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging; - zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak; - zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen resp. bedrijfsvereniging. 02 Voor onderaanneming van werken is schriftelijk toestemming van de directie nodig. 32 Door de aannemer te verstrekken gegevens 01 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 Weekoverzichten 01 De aannemer verstrekt de directie op iedere maandag een overzicht van de in de voorafgaande week: - uitgevoerde werkzaamheden - het ingezette personeel en materieel 02 De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd overzicht van alle verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost. 03 De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden opgenomen die door de directie voorlopig als de juiste worden erkend. 51 GROENVOORZIENINGEN 8 ONKRUID OP VERHARDING 2 EISEN EN UITVOERING 11 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 IN TE ZETTEN MATERIEEL 01 Alle in te zetten motorvoertuigen moeten een zero-emissie-aandrijving hebben. 02 Alle in te zetten motorvoertuigen, welke ten behoeve van het werk op of langs de openbare weg in gebruik zijn, moeten zijn voorzien van een werkend geel zwaailicht. 03 Tijdens de uitvoering gelden de volgende eisen t.a.v. geluidshinder: De te gebruiken machines moeten op ruime afstand van de bestaande woonomgeving worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd dat de geluidssterkte: - van 07.00 uur tot 19.00 uur op 7,50 m afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80 dB(A); - van 19.00 uur tot 07.00 uur, aan de gevel op 1,50 m hoogte gemeten, niet meer is dan 40 dB(A). Tot de woonomgeving worden gerekend: - alle in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen binnen de bebouwde kom; - alle overige (door derden) in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen op minder dan 250 m van de werklocatie. 04 De insporingsdiepte van in te zetten materieel mag ten hoogste 10 mm bedragen. De aannemer is verplicht de diepere insporingen voor zijn rekening te herstellen. 62 Tijdelijke verkeersmaatregelen 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, algemeen 2 Eisen en uitvoering 01 2023-10-29 definitief vastgesteld 2015-01 2023-10-29 Algemeen 01 Voor het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen op wegen is toestemming nodig van de bereikbaarheidsmanager van de afdeling Beheer openbare ruimte (BOR). De directie dient hiertoe een "Aanvraag verkeersmaatregel" in. Onderdeel van deze aanvraag zijn het door de aannemer opgestelde verkeersplan en de door hem opgestelde verkeerstekening(en) volgens lid 01 van bepaling 01.13.06. 02 Indien een wegafsluiting tot gevolg heeft dat er een omleidingsroute voor het verkeer moet worden ingesteld, dan laat de directie de gemeentelijke raamovereenkomsthouder een omleidingsplan maken op basis van het door de aannemer opgestelde verkeerstekeningen 03 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van een onderdeel van het uit te voeren werk als: - de bereikbaarheidsmanager formeel toestemming heeft gegeven voor de wegafsluiting en, indien van toepassing, de omleidingsroute; - de directie de door de aannemer geplaatste wegafzettingen van het werkvak en de bijbehorende bebording heeft goedgekeurd; - de gemeentelijke raamovereenkomsthouder de omleidingsroute heeft ingesteld. Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 2024-001G Onkruidbeheersing op verhardingen gemeente Gouda I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-001G (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: 2024-001G Onkruidbeheersing op verhardingen gemeente Gouda I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)