Arial 11 9 2020-05 2023-09 1.10 01/09/2021 2024-013 Onkruidbestrijding in plantsoenen 2024-2025 2024-01-18 2024-02-05 0123 Gemeente Roerdalen
Onkruidbestrijding in plantsoenen 2024-2025
Besteknummer: 2024-013 Gemeente Roerdalen
Onkruidbestrijding in plantsoenen 2024-2025
Besteknummer: 2024-013 Vrij gedeelte voor bestek 01 GEMEENTE ROERDALEN Afdeling Leefomgeving, Team Onderhoud Bezoekadres : Schaapsweg 20 6077 CG SINT ODILIËNBERG Postadres: Postbus 6099 6077 ZH SINT ODILIËNBERG Telefoon: 0475 - 538 888 E-mail: info@roerdalen.nl Website: www.Roerdalen.nl RAW Bestek onkruidbestrijding in plantsoenen, gemeente Roerdalen Besteksnummer: 2024-013 Versie: DEFINITIEF Datum: 5 februari 2024 Het werk vangt aan 1 mei 2024 en loopt door tot 31 december 2025 De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: a. Onkruidvrij maken beplantingen; b. Verwijderen zwerfvuil beplantingen; c. Treffen van verkeersmaatregelen. Gemeente Roerdalen
Onkruidbestrijding in plantsoenen 2024-2025
Besteknummer: 2024-013 1. Algemeen 01 Opdrachtgever GEMEENTE ROERDALEN Afdeling Leefomgeving, Team Onderhoud Bezoekadres : Schaapsweg 20 6077 CG SINT ODILIËNBERG Postadres: Postbus 6099 6077 ZH SINT ODILIËNBERG Telefoon: 0475 - 538 888 E-mail: info@roerdalen.nl Website: www.Roerdalen.nl Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 02 Directie De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Roerdalen en/of een door de gemeente aangewezen persoon. Voorbeeld:De directie zal worden gevoerd door ......................Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 03 Locatie Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Roerdalen De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden. 04 Algemene beschrijving Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. Onkruidvrij maken beplantingen; b. Verwijderen zwerfvuil beplantingen; c. Treffen van verkeersmaatregelen. Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.Geen hoeveelheden opnemen.Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 05 Tijdsbepaling Het werk vangt aan 1 mei 2024 en loopt door tot 31 december 2025. Optie tot eenmalige verlenging van 1 jaar. Dit artikel opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.07 invulling te geven aan het bevorderen van de binnenjaarlijkse continuïteit.Datum van oplevering vermelden.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van met het werk in verband staande werken zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, de voorgaande tekst vervangen door de navolgende: Datum van oplevering of uitvoeringstermijn vermelden; zie ook par. 8 van de UAV 2012.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 06 Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing Indien geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'. 07 Kwaliteitsborging Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. Eventueel verlangd kwaliteitssysteem vermelden. 2. Beschrijving Gemeente Roerdalen
Onkruidbestrijding in plantsoenen 2024-2025
Besteknummer: 2024-013 2.1. Algemene gegevens 01 Tekeningen Er worden alleen shape-files en bijbehorende excellijsten verstrekt. Indien mogelijk kan er (na gunning) op aanvraag een ander format aangeleverd worden. IN DE SHAPEFILES WORDT HET GEHELE AREAAL VAN DE GEMEENTE WEERGEGEVEN, DE WERKZAAMHEDEN HEBBEN ALLEEN BETREKKING OP DE GENOEMDE DORPEN IN DE BESTEKSPOSTEN. 02 Peilen en hoofdafmetingen NVT 03 Kwaliteitsborging Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, is geen rekening gehouden met stoppunten Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. 04 Bijlagen De volgende bijlagen behoren tot het bestek: -Bijlage 1: Uniform Europees Aanbestedingsformulier; - Bijlage 2: V&G plan; -Bijlage 3: Gedragscode Bestendig Beheer -Bijlage 4: Modelformulier declaratie Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard). Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard. Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld: -grondmechanische gegevens-waterstanden-schouwvoerend lichaam-op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten-enzovoort 05 Adressen Gemeentewerf Kastanjelaan 12 6074 NC Melick Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.00 - 16.00 uur en op vrijdag van 08.00 - 11.30 uur. Het bestek moet ten minste de bij sub a. tot en met sub d. vermelde gegevens bevatten. Zonder deze gegevens is de aannemer in veel gevallen niet in staat om de wijze van bemalen en de daarmee samenhangende kosten en risico's en de hoeveelheid te onttrekken en te lozen grondwater in te schatten. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Handleiding RAW Systematiek. Gemeente Roerdalen
Onkruidbestrijding in plantsoenen 2024-2025
Besteknummer: 2024-013 2.2. Nadere beschrijving Gemeente Roerdalen
Onkruidbestrijding in plantsoenen 2024-2025
Besteknummer: 2024-013 2.2. Verklaring 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 1 MELICK Tijdens elke onderhoudsronde dient al het aanwezige zwerfvuil in de plantsoenen en boomspiegels te worden verwijderd en gescheiden van groenafval te worden afgevoerd. 1000 ONKRUIDVRIJ MAKEN SIERBEPLANTING In de periode maart-april 2024 wordt een onderhoudsbeurt uitgevoerd door derden zodat het areaal bij aanvang van dit bestek (redelijk) op beeld is. 100010 Beheersen onkruid-beplanting. week 87 51 48 07 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-17 Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Tijdens elke onderhoudsronde dient al het aanwezige zwerfvuil in de plantsoenen te worden verwijderd en gescheiden van groenafval te worden afgevoerd. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
Deze resultaatsbeschrijving niet toepassen voor bosplantsoen. 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 1 Grondsoort: zand 5 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar gemeentewerf. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever. 100020 Beheersen onkruid-boomspiegel. week 87 51 48 18 2021-08-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2021-05-31 Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Tijdens elke onderhoudsronde dient al het aanwezige zwerfvuil in de boomspiegels te worden verwijderd en gescheiden van groenafval te worden afgevoerd. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 1 Grondsoort: zand 5 2 Boom in verharding, zonder boomrooster 6 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar gemeentewerf. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever. 2 HERKENBOSCH Tijdens elke onderhoudsronde dient al het aanwezige zwerfvuil in de plantsoenen en boomspiegels te worden verwijderd en gescheiden van groenafval te worden afgevoerd. 2000 ONKRUIDVRIJ MAKEN SIERBEPLANTING In de periode maart-april 2024 wordt een onderhoudsbeurt uitgevoerd door derden zodat het areaal bij aanvang van dit bestek (redelijk) op beeld is. 200010 Beheersen onkruid-beplanting. week 87 51 48 07 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-17 Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Tijdens elke onderhoudsronde dient al het aanwezige zwerfvuil in de plantsoenen te worden verwijderd en gescheiden van groenafval te worden afgevoerd. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
Deze resultaatsbeschrijving niet toepassen voor bosplantsoen. 1 1 Te onderhouden oppervlakte 4 1 Grondsoort: zand 5 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 6 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar gemeentewerf. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever. 200020 Beheersen onkruid-boomspiegel. week 87 51 48 18 2021-08-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2021-05-31 Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Tijdens elke onderhoudsronde dient al het aanwezige zwerfvuil in de boomspiegels te worden verwijderd en gescheiden van groenafval te worden afgevoerd. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 4 1 Grondsoort: zand 5 2 Boom in verharding, zonder boomrooster 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 6 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar gemeentewerf. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever. 3 SINT ODILIËNBERG Tijdens elke onderhoudsronde dient al het aanwezige zwerfvuil in de plantsoenen en boomspiegels te worden verwijderd en gescheiden van groenafval te worden afgevoerd. 3000 ONKRUIDVRIJ MAKEN SIERBEPLANTING In de periode maart-april 2024 wordt een onderhoudsbeurt uitgevoerd door derden zodat het areaal bij aanvang van dit bestek (redelijk) op beeld is. 300010 Beheersen onkruid-beplanting. week 87 51 48 07 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-17 Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Tijdens elke onderhoudsronde dient al het aanwezige zwerfvuil in de plantsoenen te worden verwijderd en gescheiden van groenafval te worden afgevoerd. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
Deze resultaatsbeschrijving niet toepassen voor bosplantsoen. 1 1 Te onderhouden oppervlakte 4 1 Grondsoort: zand 5 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 6 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar gemeentewerf. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever. 300020 Beheersen onkruid-boomspiegel. week 87 51 48 18 2021-08-27 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2021-05-31 Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Tijdens elke onderhoudsronde dient al het aanwezige zwerfvuil in de boomspiegels te worden verwijderd en gescheiden van groenafval te worden afgevoerd. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 4 1 Grondsoort: zand 5 2 Boom in verharding, zonder boomrooster 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 6 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar gemeentewerf. Acceptatiekosten voor rekening opdrachtgever. 8 VERKEERSMAATREGELEN ..... 8000 TOEPASSEN AFZETTINGEN OP ENKELBAANSWEG ..... 800010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR 0 62 01 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-30 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan waarbij de enkelbaansweg wordt versmald. Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............
Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.
Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s). 1 9 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen – Werk in Uitvoering 96b - 2020’ 2 3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 6 2 Met materiaal van de aannemer 8010 TOEPASSING AFZETTINGEN NAAST ENKELBAANSWEG ..... 801010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR 0 62 01 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-30 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan waarbij de enkelbaansweg NIET wordt versmald. Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............
Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.
Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s). 6 2 Met materiaal van de aannemer 2 3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 1 9 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen – Werk in Uitvoering 96b - 2020’ 8020 TOEPASSING AFZETTINGEN OP FIETSPAD ..... 802010 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR 0 62 01 04 2015-01-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2014-12-11 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast en vanaf het fietspad. Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............
Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de werkzaamheden korter duren dan vier weken.
Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s). 1 9 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen – Werk in Uitvoering 96b - 2020’ 6 2 Met materiaal van de aannemer 802020 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR 0 62 01 04 2015-01-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2014-12-11 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in twee richtingen bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............
Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de werkzaamheden korter duren dan vier weken.
Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s). 6 2 Met materiaal van de aannemer 1 9 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen – Werk in Uitvoering 96b - 2020’ 8030 TOEPASSEN AFZETTINGEN OP VOETPAD ..... 803010 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR 0 62 01 04 2015-01-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2014-12-11 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden grenzend aan voetpaden, waarbij het voetpad al dan niet wordt versmald. Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............
Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de werkzaamheden korter duren dan vier weken.
Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s). 6 2 Met materiaal van de aannemer 1 9 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen – Werk in Uitvoering 96b - 2020’ 803020 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR 0 62 01 04 2015-01-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2014-12-11 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden grenzend aan voetpaden, waarbij het voetpad al dan niet wordt versmald. Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............
Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de werkzaamheden korter duren dan vier weken.
Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s). 6 2 Met materiaal van de aannemer 1 9 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen – Werk in Uitvoering 96b - 2020’ TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten ..... 91 Eenmalige kosten ..... 910010 ................................... EUR 910020 ................................... EUR 910030 ................................... EUR 910040 ................................... EUR 910050 ................................... EUR 919980 Overige eenmalige kosten EUR 919990 Korting EUR 92 Uitvoeringskosten ..... 929990 Uitvoeringskosten EUR 93 Algemene kosten ..... 939990 Algemene kosten EUR 94 Winst en risico ..... 949990 Winst en risico EUR 96 Bijdragen ..... 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR Gemeente Roerdalen
Onkruidbestrijding in plantsoenen 2024-2025
Besteknummer: 2024-013 3. Bepalingen 01 Algemeen en administratief 01 Algemene bepalingen 01 2020-05-31 definitief vastgesteld 2020-05 2020-05-31 Van toepassing zijnde bepalingen 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 06 Betalingsregelingen: declaraties 01 Termijnen 01 Betalingen vinden plaats in 4-wekelijkse termijnen. 08 Bijdragen 01 2020-05-31 definitief vastgesteld 2020-05 2020-05-31 Bijdrage RAW-systematiek 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald. Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost 960010 ‘Bijdrage RAW-systematiek' opnemen. 02 2020-05-31 definitief vastgesteld 2020-05 2020-05-31 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt NIET verlangd. Opnemen als de Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving wordt verlangd.Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost '960020 Bijdrage Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' opnemen. 11 Verband met andere werken 01 2016-03-01 verplicht 2020-05 2022-09 2015-04-01 Werken, die in elkander grijpen 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden aan bomen uitgevoerd kunnen worden. De desbetreffende in elkander grijpende werken vermelden. Voor de coördinatie van deze werken wordt verwezen naar par. 31 lid 2 van de UAV 2012 02 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - onderhoud plantsoenen; - onderhoud aan (weg)verhardingen; - onderhoud aan terreinmeubilair; - onderhoud watergangen; - onderhoud of aanleg aan (delen van) de openbare ruimte - bestrijding ziekten en plagen; - gladheidsbestrijding; - wegafsluitingen; - renovatiewerkzaamheden; - evenementen. 03 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding. 04 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding. 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 01 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 ALGEMEEN 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020 verlangd. 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke. 03 Voor het niet tijdig gereed hebben van de onderhoudswerkzaamheden, zoals aangegeven in de betreffende besteksposten, kan een korting van €250 per dag, dat de werkzaamheden te laat worden opgeleverd, worden verbeurd. 06 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2020-04-22 Algemeen tijdschema, werkplan 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: alle werkzaamheden beschreven in dit bestek. Lid 01 opnemen als de aannemer naast een algemeen tijdschema ook een gedetailleerd werkplan moet opstellen. 08 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 WERKTIJDEN 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00. 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen. 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 07 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt niet verlangd. 02 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn. 03 Vrijgekomen materialen dienen gescheiden op de gemeentewerf aangeleverd te worden. 04 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid02 en 03 van dit artikel, verbeurt hij een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012. 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 03 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 01 Een Plan van Aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt voor de uitvoeringsfase verlangd. 23 COMMUNICATIE 02 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 BOUWVERGADERING 01 Bouwvergaderingen worden hoofdzakelijk gehouden in de eerste week van de termijnperiode. In de bouwvergadering wordt de stand van zaken besproken. Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer een extra bouwvergadering. 02 De aannemer kan de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie. 03 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01 en/of 02. 04 Wekelijks vindt er een overleg plaats met de voorman met betrekking tot de werkzaamheden over de lopende zaken, planning, etc. 05 De aannemer dient de start van de werkzaamheden uiterlijk de dag voor aanvang en de beëindiging van de werkzaamheden op de laatste werkdag van de betreffende werkzaamheden/ onderhoudsronde aan de opdrachtgever te melden. 25 VAKOPLEIDING 02 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 EISEN PERSONEEL 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen. 02 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben. 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA-B) te beschikken. 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken. 05 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn: - Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig; - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig; - Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig. 02 De certificaten voor bestendig beheer zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig. 30 WETGEVING 01 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste: a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen; b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen. Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan. 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven. 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed. 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan. 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers. 51 GROENVOORZIENINGEN 4 Beplantingen 1 BEGRIPPEN 01 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 ALGEMEEN 01 Te verstaan onder: l. zaailingen dienen met wortel en al verwijderd te worden. Wortelopslag verwijderen tot op maaiveld. 62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen 2 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN 01 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 ALGEMEEN 01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse Ill of hoger. 07 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN LANGS ONTSLUITINGSWEGEN 01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN 01 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 ALGEMEEN 06 Melden van wegwerkzaamheden minimaal 1 week van te voren volgens door de directie goedgekeurd verkeersplan. Werkzaamheden aan ontsluitingswegen buiten spitstijden uitvoeren. 07 De spitstijden zijn: - 's morgens tussen 7:00 uur en 9:00 uur; - 's avonds tussen 16:30 uur en 18:00 uur. 08 De ontsluitingswegen in de gemeente zijn: St. Odiliënberg: -Schaapsweg; -Hagelkruisweg; -Bernardlaan; -N293. Melick: -Dorpstraat; -Groenstraat; -John F Kennedylaan; -Apollolaan; -Parklaan; -N293. Herkenbosch: -Aan de 4 Gebroeders; -Europalaan West; -Europalaan Centrum; -Stationsweg; -Molenbergweg; -Daelenbroekweg; -Veldweg. 03 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING 01 Uiterlijk 2 weken voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden waarbij een verkeersplan noodzakelijk is, dient het betreffende verkeersplan ter goedkeuring bij de directie te worden ingediend. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld: - De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen. - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten. - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is. - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties; - Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen; - Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling. - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 01 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 ALGEMEEN 01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen. 02 Waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen. 03 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 05 De aannemer dient direct geleidebakens te plaatsen bij stobben of gaten die niet dezelfde dag afgewerkt kunnen worden. 06 Onder het treffen van verkeersmaatregelen wordt tevens verstaan de voorzieningen welke getroffen dienen te worden die nodig zijn om werkruimte te creëren welke de aannemer nodig acht om te voldoen aan de resultaat verplichting zonder dat de aannemer aanspraak heeft op verrekening of bijbetaling. 7 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN 01 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 ALGEMEEN 03 'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01 lid 01 van de Standaard betreft de gehele gemeente. 64 WET NATUURBESCHERMING 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen 2 EISEN EN UITVOERING 01 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 ALGEMEEN 04 Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden schade aan te beschermen soorten en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen wordt geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Vervolgschade dient te worden voorkomen. 05 De opdrachtgever beschikt niet over actuele gegevens van vaste- of tijdelijke rust- en verblijfplaatsen in het kader van de Wet Natuurbescherming. 7 MEET- EN VERREKENMETHODEN 01 2010-10-01 verplicht 2020-01 2010-10-01 VERREKENING 01 De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode "Bestendig Beheer" dient in de prijs per eenheid inbegrepen te zijn. Gemeente Roerdalen
Onkruidbestrijding in plantsoenen 2024-2025
Besteknummer: 2024-013 Vrij gedeelte na bestek 01 BIJLAGE 1: UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT 02 BIJLAGE 2: V & G PLAN ONTWERPFASE 03 BIJLAGE 3: GEDRAGSCODE BESTENDIG BEHEER 04 BIJLAGE 4: MODELFORMULIER DECLARATIE Gemeente Roerdalen
Onkruidbestrijding in plantsoenen 2024-2025
Besteknummer: 2024-013 Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Gemeente Roerdalen
Onkruidbestrijding in plantsoenen 2024-2025
Besteknummer: 2024-013 Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 2024-013 ..... I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-013 ..... (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Gemeente Roerdalen
Onkruidbestrijding in plantsoenen 2024-2025
Besteknummer: 2024-013 Inschrijvingsstaat Behoort bij: 2024-013 ..... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)