Arial
11
9
2020-05
2020-05
1.10 01/09/2021
20230033
Vervanging OVL Smallingerland 2024-2027
2023-03-09
2023-12-04
0123
144085
1900-01-01
1479
81185A341B298C26E50CBDBEC880D595
Gemeente: Smallingerland
Bestek: CH 2023-01 1-12-2023
Vervanging OVL gemeente Smallingerland 2024-2027
Gemeente: Smallingerland
Bestek: CH 2023-01 1-12-2023
Vervanging OVL gemeente Smallingerland 2024-2027
Vrij gedeelte voor overeenkomst
01
BESTEK EN VOORWAARDEN
Namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente Smallingerland zal worden
aanbesteed:
'Vervanging OVL gemeente Smallingerland 2024-2027'
BESTEK: CH 2023-01
Gemeente Smallingerland, 1 december 2023.
Auteur:W. Hijlkema
Gecontroleerd:D. Jansen
Vrijgegeven:D. Jansen
Status:Definitief
Datum:1-12-2023
CLAFIS Ingenieus
Adres:Burgemeester Falkenaweg 54
Postcode/plaats:8442 LE Heerenveen
Telefoon:0513 640 798
E-mailadres:info@clafis.com
Website:www.clafis.com
Gemeente: Smallingerland
Bestek: CH 2023-01 1-12-2023
Vervanging OVL gemeente Smallingerland 2024-2027
1. Algemeen
01
Opdrachtgever
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Smallingerland.
Bezoekadres : Gauke Boelensstraat 2
Postadres :Postbus 10.000
9200 HA Drachten
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
02
Directie
In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal de opdrachtgever bij het verstrekken
van opdracht, één of meer personen aanwijzen om als directie UAV op te treden.
Voorbeeld:De directie zal worden gevoerd door ......................Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
03
Locatie
De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op verschillende locaties binnen de grenzen van de gemeente Smallingerland.
De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden.
04
Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het vervangen van lichtmasten;
b. het vervangen van armaturen;
c. het leveren van nieuwe lichtmasten;
d. het leveren van nieuwe armaturen;
e. het incidenteel verplaatsen, aanbrengen of verwijderen van verlichtingsobjecten;
f. het dagelijks verwerken van mutaties in het beheersysteem van de opdrachtgever;
g. het rapporteren over de verrichte werkzaamheden.
Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.Geen hoeveelheden opnemen.Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
05
Tijdsbepaling
1. De overeenkomst kent een duur van 2 jaar en eindigt 2 jaar na ingangsdatum van de overeenkomst die uit deze aanbesteding volgt. De overeenkomst kan met maximaal 2x een periode van 1 jaar verlengd worden.
2. De opdrachtgever verplicht zich, indien de overeenkomst niet wordt verlengd, uiterlijk 3
maanden voor het einde van het contract aan de aannemer kenbaar te maken dat
de overeenkomst niet wordt verlengd.
3. Indien de aannemer de overeenkomst niet wenst te verlengen, dient hij dit uiterlijk 6
maanden voor het einde van de overeenkomst schriftelijk kenbaar te maken aan de
opdrachtgever.
06
Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12
maanden per deelproject na oplevering van het betreffende deelproject.
Als geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'.
07
Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. Eventueel verlangd kwaliteitssysteem vermelden.
08
Ontbinding contract
Als de som van de opgelegde kortingen zoals bedoeld in artikel 01.13.09 per jaar hoger is dan 5% van de jaarlijkse contractsom, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden zonder dat de aannemer recht heeft op enige vergoeding van kosten.
De jaarlijkse contractsom wordt bepaald volgens de volgende formule:
JCS=FA / AJ
JCS=Jaarlijkse contractsom.
FA=Aanneemsom gebaseerd op fictieve hoeveelheden vermeld in dit bestek.
AJ=Het aantal jaren waarop de fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd.
Deze paragraaf opnemen als de opdrachtgever de aannemer wil stimuleren de te onttrekken en te lozen hoeveelheden grondwater te beperken.
In dat geval de hoeveelheden grondwater en de bonusbedragen vermelden.
09
Gelijkwaardige materialen - armaturen en masten
1. Volgens artikel 2.76 van de Aanbestedingswet 2012 maakt de aanbestedende dienst geen melding van een bepaald fabricaat, tenzij dit door het voorwerp van de opdracht
gerechtvaardigd is. De aanbestedende dienst is van mening dat het vermelden van
fabricaten voor armaturen en masten in dit geval gerechtvaardigd is en baseert dat op
onderstaande.
- Per locatie is bepaald, op basis van wegfunctie en -profiel, masthoogtes en beleidsuitgangspunten ten aanzien van de gewenste verlichtingskwaliteit, welk armatuurtype per locatie toegepast moet gaan worden. De lichtopbrengst van een armatuur en de fotometrische eigenschappen hebben daarbij grote invloed;
- De openbare verlichting is een bestaande installatie. In het kader van systematisch onderhoud gedurende langere tijd (langer dan de contractperiode) is het van belang dat de geldende praktijk gecontinueerd wordt binnen de bedrijfsvoering van de opdrachtgever;
- De bedrijfsvoering van de opdrachtgever is niet beperkt tot de duur van deze overeenkomst.
De opdrachtgever heeft belang bij het continueren van de reeds gangbare bedrijfsvoering, ook die na de einddatum van het contract;
- Opdrachtgever wil het toepassen van het aantal verschillende armatuurtypes beperken en voorkomen dat er verschillende armaturen in vergelijkbare situaties worden toegepast omdat dit kan leiden tot ongewenste discontinuïteiten.
2. De aanbestedende dienst heeft specifieke armaturen in deel 2.2 van dit bestek opgenomen. Hiervoor heeft de aanbestedende dienst de volgende redenen.
Armatuur Anne van fabrikant Sustainder heeft vier zijdes die onafhankelijk van elkaar zijn te besturen. In geval van lichthinder of lichtvervuiling is een zijde te dimmen of uit te schakelen.
Hierdoor kan de burger beter en sneller worden bediend en hoeft de aannemer de lichtmast niet te bezoeken, waardoor CO2-uitstoot wordt gereduceerd.
Ook kan dit verlichtingsarmatuur extreem ver dimmen (ver onder de 10%) waardoor het mogelijk is om sneller de doelstellingen ten aanzien van energiebesparing te behalen.
De modulaire opbouw van het armatuur zorgt voor reductie van kosten tijdens het uitvoeren van het onderhoud en het oplossen van een storing door één bezoek aan de mast waardoor over de gehele levensduur kosten worden bespaard.
Ook de armaturen Alexia en Aspira van fabrikant Sustainder kan extreem ver dimmen en kent een modulaire opbouw van het armatuur.
Wordt dit armatuur met twee kleurtemperaturen leds uitgevoerd, dan worden de twee kleuren vanuit één driver aangestuurd, hetgeen kosten reducerend is.
3. In aanvulling op paragraaf 17 lid 5 van de UAV 2012 geldt dat indien een aannemer
armaturen wenst toe te passen die hij gelijkwaardig acht aan de in deel 2.2
van dit bestek vermelde producten, hij de gelijkwaardigheid ervan dient aan te tonen.
In ieder geval dient hij daarbij in te gaan op de volgende punten:
- Constructie en bevestiging;
- Vormgeving;
- Afdichting;
- Levensduur;
- Energieverbruik;
- Connectie mogelijkheden;
- Aansluitmogelijkheden;
- Gebruik additionele apparatuur;
- Toegankelijkheid van het binnenwerk;
- Efficiency en veiligheid in onderhoud;
- Verlichtingskwaliteit;
- Lichtsterkte;
- Garantie.
4. Indien de aannemer masten wenst toe te passen die hij gelijkwaardig acht aan de in deel
2.2 van dit bestek vermelde producten, dient hij de gelijkwaardigheid ervan aan te tonen.
In ieder geval dient hij daarbij in te gaan op de volgende punten:
- Veiligheid;
- Sterkte;
- Garantie;
- Maaiveldbescherming;
- Conservering;
- Levensduur;
- Constructievorm;
- Eisen netbeheerder aan meterkastruimte;
- Vormgeving.
4. De aannemer dient, wanneer de directie daar om vraagt, een monster aan te leven van
zowel het in het bestek vernoemde product als het door hem als gelijkwaardig
aangemerkte product, een en ander ter beoordeling van gelijkwaardigheid.
5. De directie UAV oordeelt of zij het / de aangeboden product(en) wel of niet gelijkwaardig acht. Zij informeert de aannemer schriftelijk over haar oordeel.
6. Indien de directie UAV van mening is dat het aangeboden product niet als gelijkwaardig kan
worden aangemerkt op grond van één of meerdere punten, heeft de aannemer geen recht
op vergoeding van enige kosten.
7. Pas na goedkeuring door de directie UAV is het toepassen van betreffende armaturen en masten toegestaan.
10
Aan te leveren documentatie.
Per deelopdracht een digitaal opleverdossier aanleveren met daarin:
1 Offerte, deelopdracht, opdrachtbevestiging;
2 Mutatielijsten;
3 Revisie ondergronds;
4 Afwijkingen;
5 Pakbonnen;
6 Termijnstaten;
7 Restpunten;
8 Proces Verbaal van Oplevering;
9 Inspectierapporten.
2. Beschrijving
Gemeente: Smallingerland
Bestek: CH 2023-01 1-12-2023
Vervanging OVL gemeente Smallingerland 2024-2027
2.1. Algemene gegevens
01
Tekeningen
Bij dit bestek zijn o.a. masttekeningen bijgevoegd. Zie daarvoor bijlage 04 van dit bestek.
02
Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t.
03
Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan verlangd volgens artikel 01.13.02 van de Standaard. Het door de aannemer bij inschrijving in te dienen Plan van Aanpak dient hierbij als basis te worden gebruikt.
Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.
04
Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 1: Areaal OVL 2023;
Bijlage 2: Risico Inventarisatie en Evaluatie;
Bijlage 3: Handboek K&L Smallingerland versie 6 sept 2012;
Bijlage 4: Mastenboek;
Bijlage 5: Voorbeeld objectnummer;
Bijlage 6: Ecologisch Werkprotocol;
Bijlage 7: Beleidsplan openbare verlichting 2020.
Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard).
Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard.Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld: -grondmechanische gegevens-waterstanden-schouwvoerend lichaam-op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten-enzovoort
05
Overzicht instanties
Opdrachtgever:
Naam : Gemeente Smallingerland
Adres : Gauke Boelensstraat 2
Postcode :9203 RM
Plaats : Drachten
Telefoon : (0512) 581234
Contactpersoon : De heer R. Tienstra
Netbeheerder:
Naam : Liander
Adres :Melkemastate 2
Postcode : 8925 AP
Plaats : Leeuwarden
OV installatieverantwoordelijke:
Naam : Gemeente Smallingerland
Adres : Gauke Boelensstraat 2
Postcode : 9203 RM
Plaats : Drachten
Telefoon : (0512) 581234
Contactpersoon : De heer V. Armee
Adviseur:
Naam : CLAFIS Ingenieus
Adres : Burgemeester Falkenaweg 54
Postcode : 8442 LE
Plaats : Heerenveen
Telefoon : (0513) 640 798
Contactpersoon : De heer D. Jansen
Het bestek moet ten minste de bij sub a. tot en met sub d. vermelde gegevens bevatten. Zonder deze gegevens is de aannemer in veel gevallen niet in staat om de wijze van bemalen en de daarmee samenhangende kosten en risico's en de hoeveelheid te onttrekken en te lozen grondwater in te schatten. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Handleiding RAW Systematiek.
Gemeente: Smallingerland
Bestek: CH 2023-01 1-12-2023
Vervanging OVL gemeente Smallingerland 2024-2027
2.2. Nadere beschrijving
Gemeente: Smallingerland
Bestek: CH 2023-01 1-12-2023
Vervanging OVL gemeente Smallingerland 2024-2027
2.2. Verklaring
01
Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
02
Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.
03
Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.
04
Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
1
ALGEMEEN
12
VERWERKEN MUTATIES BEHEERSYSTEEM
120010
Instructie Beheersysteem Real M2M van i-Real.
st
1
34
50
99
Instructie Beheersysteem Real M2M van i-Real.
Opdrachtgever verzorgt na verlenen van opdracht een
bijeenkomst waarin een instructie wordt gegeven over
het gebruik van het beheersysteem van
opdrachtgever. Deelname aan deze bijeenkomst door
aannemer is verplicht. Aanwezig dienen te zijn de
projectverantwoordelijke en monteurs die namens
aannemer werkzaamheden zullen verrichten in
het kader van dit bestek. Duur bijeenkomst: maximaal
4 uur.
ja
16
MAGAZIJN
160010
Inrichten magazijn.
keer
1
10
11
99
Inrichten magazijn.
Betreft: het inrichten van een magazijn t.b.v. opslag
van bouwstoffen.
Aannemer is verantwoordelijk voor het verzorgen van een geschikte locatie.
De opgeslagen bouwstoffen dienen in een afsluitbaar
vertrek, wind- en waterdicht opgeslagen te worden.
Masten mogen buiten magazijn opgeslagen worden in rekken, vrij van de grond. Opgeslagen bouwstoffen dienen verzekerd te zijn tegen diefstal en schade.
ja
160020
Instandhouden magazijn.
week
104
10
11
99
Instandhouden magazijn.
Het instandhouden van het magazijn opgezet volgens bestekspost 160010.
ja
17
DIVERSEN
.....
170010
Bijwonen van bouwvergaderingen.
st
26
34
50
99
Bijwonen van bouwvergaderingen.
De aannemer is verplicht deel te nemen aan
bouwvergaderingen met de opdrachtgever.
Bouwvergaderingen vinden 1x in de 4 weken plaats
aan het eind van elke termijn. De aannemer dient notulen te maken van de bouwvergadering. Het verslag dient binnen 2 werkdagen na de vergadering ter goedkeuring te zijn aangeboden bij de opdrachtgever.
De aannemer stuurt tenminste een week voor
de bouwvergadering een agenda naar de
opdrachtgever.
Er dient rekening gehouden te worden met een duur van maximaal 2 uur per vergadering.
De vergadering is mogelijk online.
ja
3
VERPLAATSEN. VERWIJDEREN EN AANBRENGEN VAN MASTEN EN ARMATUREN
Uiterlijk binnen 5 werkdagen na plaatsing mast en/of armatuur dienen mutaties te zijn verwerkt in het beheersysteem.
31
LICHTMASTEN
De aannemer dient de aanvraag voor de heraansluitingen namens de opdrachtgever te verzorgen
Gemaakte kosten voor civieltechnische werkzaamheden worden door en via netbeheerder Liander vergoed.
310
BEBORDING
.....
310010
Verwijderen verkeersborden.
st
100
32
13
11
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-24
Verwijderen verkeersborden.
Betreft: het verwijderen van onverlichte verkeers- straatnaamborden en kroonringen en verwerken volgens bestekspostnr. 310020
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Modelnummers van de borden aangeven op staat of tekening.
4
9
Afmetingen: divers
ja
310020
Aanbrengen verkeersborden.
st
100
32
13
02
1998-11-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2009-10-30
Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.
Betreft: het aanbrengen van de bij bestekspostnr. 310010 vrijgekomen onverlichte verkeers-
straatnaamborden en kroonringen.
Borden dienen binnen 24 uur te zijn terug geplaatst.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
De borden bevestigen aan:
lichtmast.
Bijv. verkeersbordpalen volgens bestekspostnr(s).
4
9
Afmetingen: divers
Monteren met roestvaststalen klemtrekband
Inclusief: aanbrengen beschermingsrubber tussen band en mast, ter bescherming van mast.
ja
311
VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN
.....
311010
Vervangen verlichtingsobject t/m 4 m.
st
59
34
01
04
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-11-26
Vervangen verlichtingsobject.
Betreft: het vervangen van een verlichtingsobject met een
nominale masthoogte t/m 4 m.
Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden.
3
1
Grondstuk vullen met:
brekerzand tot 10 cm boven maaiveld.
Materiaal vermelden. Hoeveelheid materiaal vermelden. Bijzonderheden vermelden.
5
1
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer aansluiten op de aansluitvoorziening van de netbeheerder.
Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden.
1
9
Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een nominale hoogte t/m 4 m.
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
Verkeers- straatnaamborden en kroonringen verwijderen volgens bestekspostnr. 310010.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor hergebruik
geschikt te zijn. Deze afvoeren naar het magazijn van de aannemer volgens bestekspostnr. 160010
Masten die ervoor in aanmerking komen dienen te
worden gerefurbished.
Vrijgekomen materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
2
9
Aan te brengen verlichtingsobject:
Mast met een nominale hoogte t/m 4 m.
- verlichtingsarmatuur, nieuw of gebruikt;
- dimmer inregelen af fabriek;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- terugplaatsen van verkeers- en straatnaamborden volgens bestekspostnr. 310020;
- objectnummer.
Levering van noodzakelijke materialen via relevante besteksposten, zie hoofdstuk 7.
4
9
Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.:
- het reinigen van het armatuur indien een gebruikt armatuur wordt toegepast;
- het plaatsen van de mast;
- verdichten van het mastgat;
- invetten van de armatuur bevestigingsbouten;
- invetten van de mastbouten.
Bestekspost is pas afgerond als de mutaties in het beheersysteem zijn doorgevoerd.
Het af en aansluiten van de lichtmast op het OVL kabelnet geschiedt door de netbeheerder.
ja
311020
Vervangen verlichtingsobject t/m 4 m.
st
160
34
01
04
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-11-26
Vervangen verlichtingsobject.
Betreft: het vervangen van een verlichtingsobject met een
nominale masthoogte t/m 4 m.
Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden.
3
1
Grondstuk vullen met:
brekerzand tot 10 cm boven maaiveld.
Materiaal vermelden. Hoeveelheid materiaal vermelden. Bijzonderheden vermelden.
5
1
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer aansluiten op de aansluitvoorziening van de netbeheerder.
Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden.
1
9
Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een nominale hoogte t/m 4 m.
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
Verkeers- straatnaamborden en kroonringen verwijderen volgens bestekspostnr. 310010.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor hergebruik
geschikt te zijn. Deze afvoeren naar het magazijn van de aannemer volgens bestekspostnr. 160010
Masten die ervoor in aanmerking komen dienen te
worden gerefurbished.
Vrijgekomen materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
2
9
Aan te brengen verlichtingsobject:
Mast met een nominale hoogte t/m 4 m.
- verlichtingsarmatuur, nieuw of gebruikt;
- dimmer inregelen af fabriek;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- terugplaatsen van verkeers- en straatnaamborden volgens bestekspostnr. 310020;
- objectnummer.
Levering van noodzakelijke materialen via relevante besteksposten, zie hoofdstuk 7.
4
9
Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.:
- het reinigen van het armatuur indien een gebruikt armatuur wordt toegepast;
- het plaatsen van de mast;
- verdichten van het mastgat;
- invetten van de armatuur bevestigingsbouten;
- invetten van de mastbouten.
Bestekspost is pas afgerond als de mutaties in het beheersysteem zijn doorgevoerd.
Het af en aansluiten van de lichtmast op het OVL kabelnet geschiedt door de netbeheerder.
ja
311030
Vervangen verlichtingsobject groter dan 4 t/m 6 m.
st
194
34
01
04
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-11-26
Vervangen verlichtingsobject.
Betreft: het vervangen van een verlichtingsobject met een
nominale masthoogte groter dan 4 t/m 6 m.
Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden.
3
1
Grondstuk vullen met:
brekerzand tot 10 cm boven maaiveld.
Materiaal vermelden. Hoeveelheid materiaal vermelden. Bijzonderheden vermelden.
5
1
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer aansluiten op de aansluitvoorziening van de netbeheerder.
Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden.
1
9
Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een nominale hoogte groter dan 4 t/m 6 m.
De volgende onderdelen demonteren:
- uithouder;
- armatuur;
- aansluitsnoer.
Verkeers- straatnaamborden en kroonringen verwijderen volgens bestekspostnr. 310010.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor hergebruik
geschikt te zijn. Deze afvoeren naar het magazijn van de aannemer volgens bestekspostnr. 160010
Masten die ervoor in aanmerking komen dienen te
worden gerefurbished.
Vrijgekomen materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
2
9
Aan te brengen verlichtingsobject:
Mast met een nominale hoogte groter dan 4 t/m 6 m.
- verlichtingsarmatuur, nieuw of gebruikt;
- dimmer inregelen af fabriek;
- uithouder;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- terugplaatsen van verkeers- en straatnaamborden volgens bestekspostnr. 310020;
- objectnummer.
Levering van noodzakelijke materialen via relevante besteksposten, zie hoofdstuk 7.
4
9
Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.:
- het reinigen van het armatuur indien een gebruikt armatuur wordt toegepast;
- het plaatsen van de mast;
- verdichten van het mastgat;
- invetten van de armatuur bevestigingsbouten;
- invetten van de mastbouten.
Bestekspost is pas afgerond als de mutaties in het beheersysteem zijn doorgevoerd.
Het af en aansluiten van de lichtmast op het OVL kabelnet geschiedt door de netbeheerder.
ja
311040
Vervangen verlichtingsobject groter dan 4 t/m 6 m.
st
60
34
01
04
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-11-26
Vervangen verlichtingsobject.
Betreft: het vervangen van een verlichtingsobject met een
nominale masthoogte groter dan 4 t/m 6 m.
Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden.
3
1
Grondstuk vullen met:
brekerzand tot 10 cm boven maaiveld.
Materiaal vermelden. Hoeveelheid materiaal vermelden. Bijzonderheden vermelden.
5
1
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer aansluiten op de aansluitvoorziening van de netbeheerder.
Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden.
1
9
Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een nominale hoogte groter dan 4 t/m 6 m.
De volgende onderdelen demonteren:
- uithouder;
- armatuur;
- aansluitsnoer.
Verkeers- straatnaamborden en kroonringen verwijderen volgens bestekspostnr. 310010.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor hergebruik
geschikt te zijn. Deze afvoeren naar het magazijn van de aannemer volgens bestekspostnr. 160010
Masten die ervoor in aanmerking komen dienen te
worden gerefurbished.
Vrijgekomen materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
2
9
Aan te brengen verlichtingsobject:
Mast met een nominale hoogte groter dan 4 t/m 6 m.
- verlichtingsarmatuur, nieuw of gebruikt;
- dimmer inregelen af fabriek;
- uithouder;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- terugplaatsen van verkeers- en straatnaamborden volgens bestekspostnr. 310020;
- objectnummer.
Levering van noodzakelijke materialen via relevante besteksposten, zie hoofdstuk 7.
4
9
Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.:
- het reinigen van het armatuur indien een gebruikt armatuur wordt toegepast;
- het plaatsen van de mast;
- verdichten van het mastgat;
- invetten van de armatuur bevestigingsbouten;
- invetten van de mastbouten.
Bestekspost is pas afgerond als de mutaties in het beheersysteem zijn doorgevoerd.
Het af en aansluiten van de lichtmast op het OVL kabelnet geschiedt door de netbeheerder.
ja
311050
Vervangen verlichtingsobject groter dan 6 t/m 8 m.
st
20
34
01
04
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-11-26
Vervangen verlichtingsobject.
Betreft: het vervangen van een verlichtingsobject met een
nominale masthoogte groter dan 6 t/m 8 m.
Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden.
3
1
Grondstuk vullen met:
brekerzand tot 10 cm boven maaiveld.
Materiaal vermelden. Hoeveelheid materiaal vermelden. Bijzonderheden vermelden.
5
1
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer aansluiten op de aansluitvoorziening van de netbeheerder.
Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden.
1
9
Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een nominale hoogte groter dan 6 t/m 8 m.
De volgende onderdelen demonteren:
- uithouder;
- armatuur;
- aansluitsnoer.
Verkeers- straatnaamborden en kroonringen verwijderen volgens bestekspostnr. 310010.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor hergebruik
geschikt te zijn. Deze afvoeren naar het magazijn van de aannemer volgens bestekspostnr. 160010
Masten die ervoor in aanmerking komen dienen te
worden gerefurbished.
Vrijgekomen materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
2
9
Aan te brengen verlichtingsobject:
Mast met een nominale hoogte groter dan 6 t/m 8 m.
- verlichtingsarmatuur, nieuw of gebruikt;
- dimmer inregelen af fabriek;
- uithouder;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- terugplaatsen van verkeers- en straatnaamborden volgens bestekspostnr. 310020;
- objectnummer.
Levering van noodzakelijke materialen via relevante besteksposten, zie hoofdstuk 7.
4
9
Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.:
- het reinigen van het armatuur indien een gebruikt armatuur wordt toegepast;
- het plaatsen van de mast;
- verdichten van het mastgat;
- invetten van de armatuur bevestigingsbouten;
- invetten van de mastbouten.
Bestekspost is pas afgerond als de mutaties in het beheersysteem zijn doorgevoerd.
Het af en aansluiten van de lichtmast op het OVL kabelnet geschiedt door de netbeheerder.
ja
312
VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN
.....
312010
Verplaatsen verlichtingsobject t/m 4 m.
st
40
34
01
05
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-11-26
Verplaatsen verlichtingsobject.
Betreft: het verplaatsen van een verlichtingsobject met een nominale masthoogte t/m 4 m.
Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden.
3
1
Grondstuk na verplaatsen vullen met:
brekerzand tot 10 cm boven maaiveld.
Materiaal vermelden. Hoeveelheid materiaal vermelden. Bijzonderheden vermelden.
5
1
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten van de lichtmast op het OVL kabelnet geschiedt door de netbeheerder.
Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden.
1
9
Te verplaatsen verlichtingsobject, op aanwijzing van directie UAV.
Mast met een nominale hoogte t/m 4 m.
4
9
Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.:
- het plaatsen van de mast;
- verdichten van het mastgat;
- het reinigen van het armatuur;
- invetten van de mastbouten.
Bestekspost is pas afgerond als de mutaties in het beheersysteem zijn doorgevoerd.
ja
312020
Verplaatsen verlichtingsobject groter dan 4 t/m 6 m.
st
35
34
01
05
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-11-26
Verplaatsen verlichtingsobject.
Betreft: het verplaatsen van een verlichtingsobject met een nominale masthoogte groter dan 4 t/m 6 m.
Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden.
3
1
Grondstuk na verplaatsen vullen met:
brekerzand tot 10 cm boven maaiveld.
Materiaal vermelden. Hoeveelheid materiaal vermelden. Bijzonderheden vermelden.
5
1
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten van de lichtmast op het OVL kabelnet geschiedt door de netbeheerder.
Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden.
1
9
Te verplaatsen verlichtingsobject, op aanwijzing van directie UAV:
Mast met een nominale hoogte groter dan 4 t/m 6 m.
4
9
Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.:
- het plaatsen van de mast;
- verdichten van het mastgat;
- het reinigen van het armatuur;
- invetten van de mastbouten.
Bestekspost is pas afgerond als de mutaties in het beheersysteem zijn doorgevoerd.
ja
312030
Verplaatsen verlichtingsobject groter dan 6 t/m 8 m.
st
20
34
01
05
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-11-26
Verplaatsen verlichtingsobject.
Betreft: het verplaatsen van een verlichtingsobject met een nominale masthoogte groter dan 6 t/m 8 m.
Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden.
3
1
Grondstuk na verplaatsen vullen met:
brekerzand tot 10 cm boven maaiveld.
Materiaal vermelden. Hoeveelheid materiaal vermelden. Bijzonderheden vermelden.
5
1
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten van de lichtmast op het OVL kabelnet geschiedt door de netbeheerder.
Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden.
1
9
Te verplaatsen verlichtingsobject, op aanwijzing van directie UAV:
Mast met een nominale hoogte groter dan 6 t/m 8 m.
4
9
Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.:
- het plaatsen van de mast;
- verdichten van het mastgat;
- het reinigen van het armatuur;
- invetten van de mastbouten.
Bestekspost is pas afgerond als de mutaties in het beheersysteem zijn doorgevoerd.
ja
313
VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN
.....
313010
Verwijderen verlichtingsobject t/m 4 m.
st
20
34
01
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-11-26
Verwijderen verlichtingsobject.
Betreft: het volledig verwijderen van een verlichtingsobject met een nominale masthoogte t/m 4 m. inclusief armaturen.
Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden.
5
1
Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
aansluitsnoer losnemen en afkoppelen van de aansluiting via de netbeheerder.
Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden.
2
3
De volgende onderdelen demonteren:
armatuur en aansluitsnoer.
Onderdelen specificeren. Bijzonderheden vermelden.
1
9
Verlichtingsobject: staal
Nominale masthoogte t/m 4 m.
3
9
Vrijgekomen materialen worden geacht voor hergebruik
geschikt te zijn. Deze afvoeren naar het magazijn van de aannemer volgens bestekspostnr. 160010
Masten die ervoor in aanmerking komen dienen te
worden gerefurbished.
Vrijgekomen materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
4
9
Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.:
- het verwijderen van de mast;
- verdichten van het mastgat.
Bestekspost is pas afgerond als de mutaties in het beheersysteem zijn doorgevoerd.
ja
313020
Verwijderen verlichtingsobject groter dan 4 t/m 6 m.
st
20
34
01
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-11-26
Verwijderen verlichtingsobject.
Betreft: het volledig verwijderen van een verlichtingsobject met een nominale masthoogte groter dan 4 t/m 6 m. inclusief armaturen.
Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden.
5
1
Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
aansluitsnoer losnemen en afkoppelen van de aansluiting via de netbeheerder.
Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden.
2
3
De volgende onderdelen demonteren:
armatuur en aansluitsnoer.
Onderdelen specificeren. Bijzonderheden vermelden.
1
9
Verlichtingsobject: staal
Nominale masthoogte groter dan 4 t/m 6 m.
3
9
Vrijgekomen materialen worden geacht voor hergebruik
geschikt te zijn. Deze afvoeren naar het magazijn van de aannemer volgens bestekspostnr. 160010
Masten die ervoor in aanmerking komen dienen te
worden gerefurbished.
Vrijgekomen materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
4
9
Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.:
- het verwijderen van de mast;
- verdichten van het mastgat.
Bestekspost is pas afgerond als de mutaties in het beheersysteem zijn doorgevoerd.
ja
313030
Verwijderen verlichtingsobject groter dan 6 t/m 8 m.
st
30
34
01
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-11-26
Verwijderen verlichtingsobject.
Betreft: het volledig verwijderen van een verlichtingsobject met een nominale masthoogte groter dan 6 t/m 8 m. inclusief armaturen.
Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden.
5
1
Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
aansluitsnoer losnemen en afkoppelen van de aansluiting via de netbeheerder.
Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden.
2
3
De volgende onderdelen demonteren:
armatuur en aansluitsnoer.
Onderdelen specificeren. Bijzonderheden vermelden.
1
9
Verlichtingsobject: staal
Nominale masthoogte groter dan 6 t/m 8 m.
3
9
Vrijgekomen materialen worden geacht voor hergebruik
geschikt te zijn. Deze afvoeren naar het magazijn van de aannemer volgens bestekspostnr. 160010
Masten die ervoor in aanmerking komen dienen te
worden gerefurbished.
Vrijgekomen materialen die niet geschikt zijn voor hergebruik vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
4
9
Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.:
- het verwijderen van de mast;
- verdichten van het mastgat.
Bestekspost is pas afgerond als de mutaties in het beheersysteem zijn doorgevoerd.
ja
314
AANBRENGEN LICHTMASTEN
.....
314010
Aanbrengen verlichtingsobject t/m 4 m.
st
20
34
01
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-11-26
Aanbrengen verlichtingsobject.
Betreft: het aanbrengen van een verlichtingsobject met een nominale masthoogte t/m 4 m.
Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden.
1
9
Verlichtingsobject: staal
Nominale masthoogte t/m 4 m.
2
9
Aan te brengen verlichtingsobject:
Mast met een nominale masthoogte t/m 4 m.
- verlichtingsarmatuur, nieuw of gebruikt;
- dimmer inregelen af fabriek;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel terugplaatsen van verkeers- en straatnaamborden volgens bestekspostnr. 310020.
- objectnummer.
Levering van noodzakelijke materialen via relevante besteksposten, zie hoofdstuk 7.
3
1
Grondstuk vullen met:
brekerzand tot 10 cm boven maaiveld.
Materiaal vermelden. Hoeveelheid materiaal vermelden. Bijzonderheden vermelden.
4
9
Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.:
- het reinigen van het armatuur indien een gebruikt armatuur wordt toegepast;
- het plaatsen van de mast;
- verdichten van het mastgat;
- invetten van de mastbouten;
- invetten van de armatuur bevestigingsbouten.
Bestekspost is pas afgerond als de mutaties in het beheersysteem zijn doorgevoerd.
Het aansluiten van de lichtmast op het OVL kabelnet geschiedt door de netbeheerder.
5
1
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
aansluitsnoer aansluiten op de aansluitvoorziening van de netbeheerder.
Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden.
ja
314020
Aanbrengen verlichtingsobject groter dan 4 t/m 6 m.
st
20
34
01
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-11-26
Aanbrengen verlichtingsobject.
Betreft: het aanbrengen van een verlichtingsobject met een nominale masthoogte groter dan 4 t/m 6 m.
Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden.
3
1
Grondstuk vullen met:
brekerzand tot 10 cm boven maaiveld.
Materiaal vermelden. Hoeveelheid materiaal vermelden. Bijzonderheden vermelden.
5
1
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
aansluitsnoer aansluiten op de aansluitvoorziening van de netbeheerder.
Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden.
1
9
Verlichtingsobject: staal
Nominale masthoogte groter dan 4 t/m 6 m.
2
9
Aan te brengen verlichtingsobject:
Mast met een nominale masthoogte groter dan 4 t/m 6 m.
- verlichtingsarmatuur, nieuw of gebruikt;
- dimmer inregelen af fabriek;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel terugplaatsen van verkeers- en straatnaamborden volgens bestekspostnr. 310020.
- objectnummer.
Levering van noodzakelijke materialen via relevante besteksposten, zie hoofdstuk 7.
4
9
Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.:
- het reinigen van het armatuur indien een gebruikt armatuur wordt toegepast;
- het plaatsen van de mast;
- verdichten van het mastgat;
- invetten van de mastbouten;
- invetten van de armatuur bevestigingsbouten.
Bestekspost is pas afgerond als de mutaties in het beheersysteem zijn doorgevoerd.
Het aansluiten van de lichtmast op het OVL kabelnet geschiedt door de netbeheerder.
ja
314030
Aanbrengen verlichtingsobject groter dan 6 t/m 8 m.
st
20
34
01
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-11-26
Aanbrengen verlichtingsobject.
Betreft: het aanbrengen van een verlichtingsobject met een nominale masthoogte groter dan 6 t/m 8 m.
Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden.
3
1
Grondstuk vullen met:
brekerzand tot 10 cm boven maaiveld.
Materiaal vermelden. Hoeveelheid materiaal vermelden. Bijzonderheden vermelden.
5
1
Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
aansluitsnoer aansluiten op de aansluitvoorziening van de netbeheerder.
Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden.
1
9
Verlichtingsobject: staal
Nominale masthoogte groter dan 6 t/m 8 m.
2
9
Aan te brengen verlichtingsobject:
Mast met een nominale masthoogte groter dan 6 t/m 8 m.
- verlichtingsarmatuur, nieuw of gebruikt;
- dimmer inregelen af fabriek;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel terugplaatsen van verkeers- en straatnaamborden volgens bestekspostnr. 310020.
- objectnummer.
Levering van noodzakelijke materialen via relevante besteksposten, zie hoofdstuk 7.
4
9
Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.:
- het reinigen van het armatuur indien een gebruikt armatuur wordt toegepast;
- het plaatsen van de mast;
- verdichten van het mastgat;
- invetten van de mastbouten;
- invetten van de armatuur bevestigingsbouten.
Bestekspost is pas afgerond als de mutaties in het beheersysteem zijn doorgevoerd.
Het aansluiten van de lichtmast op het OVL kabelnet geschiedt door de netbeheerder.
ja
32
ARMATUREN
.....
321
VERVANGEN ARMATUUR
.....
321010
Vervangen verlichtingsarmatuur t/m 4 m.
st
1300
34
03
03
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-11-26
Vervangen verlichtingsarmatuur.
Betreft: het vervangen van een verlichtingsarmatuur bij een lichtpunthoogte t/m 4 m.
Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden.
4
1
Lichtpunthoogte:
t/m 4
m
[tot 5 m]
.....
Bijzonderheden vermelden.
5
1
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Invetten van de armatuur bevestigingsbouten;
- Aansluitsnoer aansluiten op de aansluitvoorziening van de netbeheerder in de lichtmast.
Aansluiten volgens 34.12.03 van deel 3 van dit bestek.
Werkzaamheden specificeren. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toegevoegde bijlage.
6
1
Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar
een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting of op aanwijs van directie UAV voor hergebruik naar magazijn.
Vrijgekomen LED armaturen ter beoordeling van directie en op aanwijs directie naar magazijn of erkende verwerkingsinrichting.
Bestekspost is pas afgerond als de mutaties in het beheersysteem zijn doorgevoerd.
Plaats van bestemming vermelden.
3
6
Montagewijze:
opzet en opschuif.
Montagewijze vermelden.
1
9
Verwijderen verlichtingsarmatuur en aansluitsnoer
2
9
Aanbrengen verlichtingsarmatuur.
Armatuur levering volgens bestekpostnr. 721.
Programmeerbare driver inregelen volgens
art. 34.12.06 van dit bestek.
ja
321020
Vervangen verlichtingsarmatuur groter dan 4 t/m 6 m.
st
1050
34
03
03
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-11-26
Vervangen verlichtingsarmatuur.
Betreft: het vervangen van een verlichtingsarmatuur bij een lichtpunthoogte groter dan 4 t/m 6 m.
Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden.
5
1
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Invetten van de armatuur bevestigingsbouten;
- Aansluitsnoer aansluiten op de aansluitvoorziening van de netbeheerder in de lichtmast.
Aansluiten volgens 34.12.03 van deel 3 van dit bestek.
- Het rechtzetten van de mast bij scheefstand > 2 graden.
Werkzaamheden specificeren. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toegevoegde bijlage.
6
1
Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar
een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting of op aanwijs van directie UAV voor hergebruik naar magazijn.
Vrijgekomen LED armaturen ter beoordeling van directie en op aanwijs directie naar magazijn of erkende verwerkingsinrichting.
Bestekspost is pas afgerond als de mutaties in het beheersysteem zijn doorgevoerd.
Plaats van bestemming vermelden.
4
2
Lichtpunthoogte:
groter dan 4 t/m 6
m
[van 5 tot 8 m]
.....
Bijzonderheden vermelden.
3
6
Montagewijze:
opzet en opschuif
Montagewijze vermelden.
1
9
Verwijderen verlichtingsarmatuur en aansluitsnoer
2
9
Aanbrengen verlichtingsarmatuur.
Armatuur levering volgens bestekpostnr. 721.
Programmeerbare driver inregelen volgens
art. 34.12.06 van dit bestek
ja
321030
Vervangen verlichtingsarmatuur groter dan 6 t/m 8 m.
st
90
34
03
03
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-11-26
Vervangen verlichtingsarmatuur.
Betreft: het vervangen van een verlichtingsarmatuur bij een lichtpunthoogte groter dan 6 t/m 8 m.
Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden.
5
1
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Invetten van de armatuur bevestigingsbouten;
- Aansluitsnoer aansluiten op de aansluitvoorziening van de netbeheerder in de lichtmast.
Aansluiten volgens 34.12.03 van deel 3 van dit bestek.
- Het rechtzetten van de mast bij scheefstand > 2 graden.
Werkzaamheden specificeren. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toegevoegde bijlage.
6
1
Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar
een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting of op aanwijs van directie UAV voor hergebruik naar magazijn.
Vrijgekomen LED armaturen ter beoordeling van directie en op aanwijs directie naar magazijn of erkende verwerkingsinrichting.
Bestekspost is pas afgerond als de mutaties in het beheersysteem zijn doorgevoerd.
Plaats van bestemming vermelden.
4
2
Lichtpunthoogte:
groter dan 6 t/m 8
m
[van 5 tot 8 m]
.....
Bijzonderheden vermelden.
3
6
Montagewijze:
opzet en opschuif
Montagewijze vermelden.
1
9
Verwijderen verlichtingsarmatuur en aansluitsnoer
2
9
Aanbrengen verlichtingsarmatuur.
Armatuur levering volgens bestekpostnr. 721.
Programmeerbare driver inregelen volgens
art. 34.12.06 van dit bestek
ja
321040
Vervangen verlichtingsarmatuur groter dan 8 m.
st
47
34
03
03
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-11-26
Vervangen verlichtingsarmatuur.
Betreft: het vervangen van een verlichtingsarmatuur bij een lichtpunthoogte groter dan 8 m.
Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden.
5
1
Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- Invetten van de armatuur bevestigingsbouten;
- Aansluitsnoer aansluiten op de aansluitvoorziening van de netbeheerder in de lichtmast.
Aansluiten volgens 34.12.03 van deel 3 van dit bestek.
- Het rechtzetten van de mast bij scheefstand > 2 graden.
Werkzaamheden specificeren. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toegevoegde bijlage.
6
1
Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar
een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting of op aanwijs van directie UAV voor hergebruik naar magazijn.
Vrijgekomen LED armaturen ter beoordeling van directie en op aanwijs directie naar magazijn of erkende verwerkingsinrichting.
Bestekspost is pas afgerond als de mutaties in het beheersysteem zijn doorgevoerd.
Plaats van bestemming vermelden.
4
3
Lichtpunthoogte:
groter dan 8
m
[van 8 tot 12 m]
.....
Bijzonderheden vermelden.
3
6
Montagewijze:
opzet en opschuif
Montagewijze vermelden.
1
9
Verwijderen verlichtingsarmatuur en aansluitsnoer
2
9
Aanbrengen verlichtingsarmatuur.
Armatuur levering volgens bestekpostnr. 721.
Programmeerbare driver inregelen volgens
art. 34.12.06 van dit bestek
ja
7
LEVEREN MATERIALEN
Voor alle leveringen geldt dat er op locatie van verwerking op het moment van verwerking moet worden geleverd.
711
MASTEN VAN STAAL
.....
711010
Leveren lichtmast 4,0 m paaltop CVL.
st
59
34
02
51
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-24
Leveren lichtmast.
Staal Paaltop 4,0 m RAL 7016
Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Leveren:
volgens bijlage 4 (tekening 1701733PJ)
Plaats van leveren vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, bij gebruik van deficode positie 1, inhoud 1 vermelden: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 19 van toepassing".
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie1 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.
1
1
Lichtmast van staal
.....
2
1
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
.....
3
1
Nominale masthoogte:
4,0
m
[tot 5 m]
.....
Bijzonderheden vermelden.
6
1
Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte:
0,8
m
Beschermingswijze:
GPP Maaiveld beschermer, conform artikel 34.16.02 van deel 3 van dit bestek.
Beschermingswijze specificeren.
5
6
Beschermingswijze:
thermisch verzinkt en gepoedercoat.
Kleur: RAL 7016
ja
711020
Leveren lichtmast 5,0 m paaltop CVL.
st
20
34
02
51
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-24
Leveren lichtmast.
Staal Paaltop 5,0 m RAL 7016
Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Leveren:
volgens bijlage 4 (tekening 6210423008 A)
Plaats van leveren vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, bij gebruik van deficode positie 1, inhoud 1 vermelden: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 19 van toepassing".
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie1 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.
1
1
Lichtmast van staal
.....
2
1
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
.....
3
1
Nominale masthoogte:
5,0
m
[tot 5 m]
.....
Bijzonderheden vermelden.
6
1
Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte:
1,25
m
Beschermingswijze:
GPP Maaiveld beschermer, conform artikel 34.16.02 van deel 3 van dit bestek.
Beschermingswijze specificeren.
5
6
Beschermingswijze:
thermisch verzinkt en gepoedercoat.
Kleur: RAL 7016
ja
711030
Leveren lichtmast 6,0m paaltop CVL.
st
194
34
02
51
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-24
Leveren lichtmast.
Staal Paaltop 6,0 m RAL 7016
Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Leveren:
volgens bijlage 4 (tekening 1701726PJ)
Plaats van leveren vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, bij gebruik van deficode positie 1, inhoud 1 vermelden: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 19 van toepassing".
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie1 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.
1
1
Lichtmast van staal
.....
2
1
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
.....
6
1
Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte:
1,0
m
Beschermingswijze:
GPP Maaiveld beschermer, conform artikel 34.16.02 van deel 3 van dit bestek.
Beschermingswijze specificeren.
3
2
Nominale masthoogte:
6,0
m
[van 5 tot 8 m]
.....
Bijzonderheden vermelden.
5
6
Beschermingswijze:
thermisch verzinkt en gepoedercoat.
Kleur: RAL 7016
ja
711040
Leveren lichtmast 8,0m paaltop CVL.
st
20
34
02
51
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-24
Leveren lichtmast.
Staal Paaltop 8.0 m RAL 7016
Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Leveren:
volgens bijlage 4 (tekening 1701734PJ)
Plaats van leveren vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, bij gebruik van deficode positie 1, inhoud 1 vermelden: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 19 van toepassing".
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie1 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.
1
1
Lichtmast van staal
.....
2
1
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
.....
6
1
Met grondstuk zonder grondplaat
Grondstuklengte:
1,5
m
Beschermingswijze:
GPP Maaiveld beschermer, conform artikel 34.16.02 van deel 3 van dit bestek.
Beschermingswijze specificeren.
3
2
Nominale masthoogte:
8,0
m
[van 5 tot 8 m]
.....
Bijzonderheden vermelden.
5
6
Beschermingswijze:
thermisch verzinkt en gepoedercoat.
Kleur: RAL 7016
ja
72
ARMATUREN
.....
721
LEVERING LED-ARMATUREN
De aannemer verzorgt de connectiviteit en correcte werking met het Sustainder systeem/backoffice.
7210
Armaturen - binnen bebouwde kom
.....
721010
Leveren verlichtingsarmatuur Prunus A1-A2-A3
st
213
34
03
51
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-02-06
Leveren verlichtingsarmatuur.
Betreft: het leveren van een compleet armatuur.
Leverancier Lightronics
Type armatuur: Prunus A1-A2-A3
Kleur: RAL nader te bepalen.
Lichtbron: 18W max 2.000 lm 3.000 K WW
Type Prunus nader te bepalen door de directie.
Armatuur dient D4i certified te zijn, voorzien van 1 aangesloten en werkende Zhaga connector boven op het armatuur en 5 m aansluitsnoer QWPK 3 x 1,5 mm2.
De Zhaga connector dient geschikt te zijn om te communiceren met de Sustainder Zhaga puck.
Aansluitsnoer dient gemonteerd te zijn.
Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.
1
9
Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven.
ja
721020
Leveren verlichtingsarmatuur ANNE.
st
830
34
03
51
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-02-06
Leveren verlichtingsarmatuur.
Betreft: het leveren van een compleet armatuur.
Leverancier Sustainder
Type armatuur: ANNE
Kleur: Noir 2100
Lichtbron: Power range 1 (23W) / max 2.900 lm 3.000 K
Inclusief 5 jaar connectiviteit abonnement en 5 m aansluitsnoer QWPK 3 x 1,5 mm2.
Aansluitsnoer dient gemonteerd te zijn.
Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.
1
9
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare
elektronische voorschakelapparatuur
Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven.
ja
721030
Leveren verlichtingsarmatuur ALEXIA.
st
966
34
03
51
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-02-06
Leveren verlichtingsarmatuur.
Betreft: het leveren van een compleet armatuur.
Leverancier Sustainder
Type armatuur: ALEXIA
Kleur: Noir 2100
Lichtbron: Power range 1 (23W) / max 2.900 lm 3.000 K
Inclusief 5 jaar connectiviteit abonnement en 5 m aansluitsnoer QWPK 3 x 1,5 mm2.
Aansluitsnoer dient gemonteerd te zijn.
Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.
1
9
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare
elektronische voorschakelapparatuur
Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven.
ja
721040
Leveren verlichtingsarmatuur ALEXIA.
st
44
34
03
51
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-02-06
Leveren verlichtingsarmatuur.
Betreft: het leveren van een compleet armatuur.
Leverancier Sustainder
Type armatuur: ALEXIA
Kleur: Noir 2100
Lichtbron: Power range 2 (37W) / max 4.700 lm 4.000 K
Inclusief 5 jaar connectiviteit abonnement en 10 m aansluitsnoer QWPK 3 x 1,5 mm2.
Aansluitsnoer dient gemonteerd te zijn.
Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.
1
9
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare
elektronische voorschakelapparatuur
Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven.
ja
721050
Leveren verlichtingsarmatuur Albany midi.
st
210
34
03
51
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-02-06
Leveren verlichtingsarmatuur.
Betreft: het leveren van een compleet armatuur.
Leverancier Schréder
Type armatuur: Albany midi
Kleur: RAL nader te bepalen
Lichtbron: 15.8W / max 2.100 lm 3.000 K
Armatuur dient D4i certified te zijn, voorzien van 1 aangesloten en werkende Zhaga connector boven op het armatuur en 5 m aansluitsnoer QWPK 3 x 1,5 mm2.
De Zhaga connector dient geschikt te zijn om te communiceren met de Sustainder Zhaga puck.
Aansluitsnoer dient gemonteerd te zijn.
Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.
1
9
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare
elektronische voorschakelapparatuur
Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven.
ja
721060
Leveren verlichtingsarmatuur Albany midi stirrup.
st
77
34
03
51
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-02-06
Leveren verlichtingsarmatuur.
Betreft: het leveren van een compleet armatuur.
Leverancier Schréder
Type armatuur: Albany midi stirrup
Kleur: RAL nader te bepalen
Lichtbron: 15.8W / max 2.100 lm 3.000 K
Armatuur dient D4i certified te zijn, voorzien van 1 aangesloten en werkende Zhaga connector boven op het armatuur en 5 m aansluitsnoer QWPK 3 x 1,5 mm2.
De Zhaga connector dient geschikt te zijn om te communiceren met de Sustainder Zhaga puck.
Aansluitsnoer dient gemonteerd te zijn.
Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.
1
9
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare
elektronische voorschakelapparatuur
Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven.
ja
721070
Leveren verlichtingsarmatuur Alura.
st
147
34
03
51
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-02-06
Leveren verlichtingsarmatuur.
Betreft: het leveren van een compleet armatuur.
Leverancier Schréder
Type armatuur: Alura
Kleur: RAL nader te bepalen
Lichtbron: 13 - 66W / max 2.000 lm 3.000 K
Armatuur dient D4i certified te zijn, voorzien van 1 aangesloten en werkende Zhaga connector boven op het armatuur en 5 m aansluitsnoer QWPK 3 x 1,5 mm2.
De Zhaga connector dient geschikt te zijn om te communiceren met de Sustainder Zhaga puck.
Aansluitsnoer dient gemonteerd te zijn.
Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.
1
9
Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare
elektronische voorschakelapparatuur
Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven.
ja
74
OVERIGE MATERIALEN
.....
740120
Leveren Sustainder Zhaga puck.
st
647
34
05
99
Leveren Sustainder Zhaga puck.
Leveren Sustainder Zhaga puck inclusief 5 jaar connectiviteit abonnement.
ja
740160
Leveren aansluitsnoer.
m
300
34
07
51
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-02-06
Leveren aansluitsnoer.
Bijzonderheden vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.
1
1
Aansluitsnoer
QWPK 3 x 1,5 mm2
Aansluitsnoer specificeren.
6
2
Leveren:
af fabriek of werkplaats.
Plaats van leveren vermelden.
ja
8
ALGEMEEN
.....
82
WERKNEMERS
.....
820
TIJDENS NORMALE UREN
.....
820010
Inzetten werknemer monteur.
uur
80
10
05
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-03-26
Inzetten van werknemer.
.....
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers.
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
2
9
Elektrotechnisch bedrijf.
Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 2
Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de betreffende uit te voeren werkzaamheden.
ja
820020
Inzetten werknemer 1e monteur.
uur
80
10
05
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-03-26
Inzetten van werknemer.
.....
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers.
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
2
9
Elektrotechnisch bedrijf.
Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 4 of gelijkwaardig.
Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de betreffende uit te voeren werkzaamheden.
ja
820030
Inzetten werknemer.
uur
80
10
05
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-03-26
Inzetten van werknemer.
Grondwerker
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers.
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
3
1
Werknemers:
Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker
inclusief (hand) gereedschap en vervoer.
Functie vermelden of verwijzen naar een functiegroep / functieniveau overeenkomstig de vigerende cao van de betreffende branche.
Eventueel bijzonderheden aan de functie vermelden.
ja
83
MATERIEEL
.....
831
TIJDENS NORMALE UREN
.....
831010
Inzetten hoogwerker.
uur
80
10
05
99
Inzetten hoogwerker.
Inclusief bediening, gereedschap en uitvoering van de betreffende werkzaamheden.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
Werkhoogte tot 11 m.
ja
831020
Inzetten vrachtauto.
uur
80
10
05
16
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-14
Inzetten van een vrachtauto.
Inclusief bediening, gereedschap en uitvoering van de betreffende werkzaamheden.
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel.
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
3
1
Met hydraulische laad- en losinrichting
4
9
T.b.v. plaatsen en verwijderen lichtmasten.
ja
TRANSPORT SUBTOTAAL
9
Staartposten
.....
91
Korting
919990
Korting
%
92
Uitvoeringskosten
.....
929990
Uitvoeringskosten
%
93
Algemene kosten
.....
939990
Algemene kosten
%
94
Winst en risico
.....
949990
Winst en risico
%
96
Bijdragen
.....
960010
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
%
0.15
960020
Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)
%
0.15
Gemeente: Smallingerland
Bestek: CH 2023-01 1-12-2023
Vervanging OVL gemeente Smallingerland 2024-2027
3. Bepalingen
01
Algemeen en administratief
01
Algemene bepalingen
01
2020-05-31
definitief vastgesteld
2020-05
2020-05-31
Van toepassing zijnde bepalingen
01
Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
02
De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
06
RAW-raamovereenkomst: inschrijvingsstaat
05
Opdrachtgever kan lopende de overeenkomst voorstellen een armatuur toe te passen geleverd door een leverancier anders dan Sustainder of Lightronics. In dat geval treden partijen in overleg over een door de aannemer door te berekenen korting op door deze leveranciers opgegeven bruto catalogusprijzen en daarmee over toe te passen eenheidsprijzen.
Wanneer partijen het met elkaar eens worden over toe te passen eenheidsprijzen, worden voor betreffende armatuurtypes nieuwe besteksposten aangemaakt.
14
Beslechting geschillen UAV 2012
01
De gehele tekst van paragraaf 49 lid 1 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen
door de volgende tekst:
"Indien aannemer en opdrachtgever geschillen niet door minnelijk overleg weten op te lossen, behouden de partijen voor de beslechting van deze geschillen hun recht de tussenkomst van de bevoegde rechter in te roepen.''
De voor beroepsprocedures bevoegde instantie is de rechtbank Noord-Nederland te
Groningen. Het postadres is postbus 781, 9700 AT Groningen.
02
Paragraaf 49 leden 2, 3, 4 en 5 van de UAV 2012 komen te vervallen.
03
De gehele tekst van paragraaf 50 lid 1 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen
door de volgende tekst:
"De aannemer is gehouden, in afwachting van de totstandkoming van een
uitspraak in het geschil, op vordering van de directie UAV de werkzaamheden volgens haar aanwijzingen voort te zetten, tenzij de bevoegde rechter in spoedgeschil anders beslist".
15
Nederlandse taal in woord en geschrift
01
Het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse
taal in woord en geschrift te beheersen en toe te passen.
02
Betalingsregelingen: aannemingssom
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2015-03-31
Betaling
01
Eenmaal per 4 weken dient de aannemer een termijnvoorstel in te dienen. Op te voeren zijn in dat geval enkel werkzaamheden die volledig zijn afgerond en gefiateerd door de directie UAV in het beheersysteem, tenzij anders met de directie UAV is overeengekomen.
Alleen opnemen indien de grootte van de betalingstermijnen bij een vierwekelijkse betaling daartoe aanleiding geeft; de betaling vindt dan elke twee weken plaats.
02
Een termijnvoorstel dient uiterlijk binnen 1 week na afloop van een termijn bij de directie UAV ter accordering te zijn ingediend.
03
De directie UAV zal tot accordering van het voorstel overgaan wanneer werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerond en mutaties volledig en juist in het beheersysteem zijn verwerkt. Facturen worden enkel in behandeling genomen met een door de directie UAV geaccordeerd termijnvoorstel.
04
Betalingsregelingen: risicoregeling
03
2015-01-01
verplicht
2020-05
2014-10-17
Verrekening van wijzigingen in loonkosten
01
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na aanvang van de overeenkomst, kan de aannemer een (onderbouwd) voorstel doen voor het toepassen van aangepaste eenheidsprijzen als gevolg van eventuele wijzigingen in loonkosten. Aannemer dient hiertoe, binnen 1 maand na het verloop van de betreffende datum, een voorstel in bij de directie UAV. Wijzigingen dienen gebaseerd te worden op de indexcijfers van de Risicoregeling GWW 1995 en de datum van inschrijving.
Deze bepaling alleen opnemen als de te verwachten verrekening lager is dan het drempelbedrag van € 500,-.
02
In verband met voorgaande dient aannemer binnen 1 week na de ingangsdatum van de overeenkomst een open begroting aan te leveren waaruit valt op te maken hoe eenheidsprijzen zijn opgebouwd (componenten en bedragen), opdat de directie UAV kan nagaan of door de aannemer voorgestelde wijzigingen redelijk en terecht zijn.
04
Verrekening van wijzigingen in brandstofgroepen
01
Verrekening van wijzigingen vinden enkel plaats voor de brandstofgroep ‘gasolie met hoog accijnstarief' en wel overeenkomstig het gestelde in artikel 01.04 van de Standaard. De aannemer dient hiertoe een voorstel in bij de directie UAV. Het voorstel dient gebaseerd te zijn op indexcijfers van de Risicoregeling GWW 1995 en de datum van inschrijving. Verrekening vindt plaats achteraf in termijnen van 12 weken.
02
In verband met voorgaande dient aannemer binnen 1 week na de ingangsdatum van de overeenkomst een open begroting aan te leveren waaruit valt op te maken hoe eenheidsprijzen zijn opgebouwd (componenten en bedragen), opdat de directie UAV kan nagaan of door de aannemer voorgestelde wijzigingen redelijk en terecht zijn.
05
Verrekening van wijzigingen in bouwstofgroepen
01
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na aanvang van overeenkomst, kunnen wijzigingen in bouwstofgroepen worden verrekend. De aannemer dient hiertoe binnen 4 maanden na verloop van de betreffende datum een voorstel in bij de directie UAV. Dit voorstel is met terugwerkende kracht en dient te zijn gebaseerd op de prijzen vermeld in catalogi van de betreffende leveranciers, waarbij de door de aannemer in de aanbestedingsfase afgegeven korting op bruto catalogus prijzen voor armaturen dient te zijn verwerkt.
02
In verband met voorgaande dient aannemer binnen 1 week na de ingangsdatum van de overeenkomst een open begroting aan te leveren waaruit valt op te maken hoe eenheidsprijzen zijn opgebouwd (componenten en bedragen), opdat de directie UAV kan nagaan of door de aannemer voorgestelde wijzigingen redelijk en terecht zijn.
03
De in de aanbestedingsfase afgegeven kortingen op bruto catalogusprijzen voor armaturen mogen gedurende de looptijd van de overeenkomst niet gewijzigd worden.
06
Betalingsregelingen: declaraties
01
Indienen declaraties
01
Elke ingezonden declaratie (c.q. factuur) moet worden voorzien van een door de opdrachtgever geaccordeerd termijnvoorstel.
02
De onder lid 01 genoemde declaratie (c.q. factuur) dient als PDF te worden aangeleverd.
04
De declaraties kunnen worden gemaild naar:
Contactpersoon:Dhr. R. Tienstra
Email adres:facturen@smallingerland.nl
Onder vermelding van bestek, termijn en route nummer.
Route nummer is: 20005.
08
Bijdragen
03
2020-05-31
definitief vastgesteld
2020-05
2020-05-31
Bijdrage RAW-systematiek
01
Een ´bijdrage RAW-systematiek´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald.Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost '960010 Bijdrage RAW-systematiek' opnemen.
02
2 weken na elk kalenderjaar dient aannemer aan de directie UAV een overzicht te verstrekken met daarop vermeld de in het jaar daaraan voorafgaand uitgevoerde werkzaamheden en daarmee gepaard gaande kosten, op grond waarvan de 'bijdrage RAW-systematiek' kan worden vastgesteld.
03
De in lid 01 bedoelde 'bijdrage RAW-systematiek' dient door de aannemer rechtstreeks te worden voldaan aan het CROW.
04
2020-05-01
verplicht
2020-05
2019-11-18
RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving
01
Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.
Opnemen als de bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT wordt verlangd. Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost 960020 ‘Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' opnemen.
02
2 weken na elk kalenderjaar dient aannemer aan de directie UAV een overzicht te verstrekken met daarop vermeld de in het jaar daaraan voorafgaand uitgevoerde werkzaamheden en daarmee gepaard gaande kosten, op grond waarvan de 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' kan worden vastgesteld.
11
De in lid 01 bedoelde 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' dient door de aannemer rechtstreeks te worden voldaan aan het CROW.
09
Kabels en leidingen
02
Informatie-overdracht
01
In afwijking van de Standaard wordt geen tekening bij het bestek gevoegd over de ligging van aanwezige kabels en leidingen.
04
Verplichtingen van de aannemer
01
De aannemer dient het tijdstip van aanvang van het werk zo tijdig mogelijk doch tenminste 3 dagen van te voren aan de relevante instanties te worden gemeld. Bovendien dient elke mechanische grondroering in de directe nabijheid van kabels, leidingen etc. aan het kadaster gemeld te worden.
02
De aannemer is verplicht zich in de hoedanigheid van 'grondroerder' te houden aan de Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten (WIBON).
03
De aannemer dient de communicatie met de netbeheerder op een proactieve wijze te verzorgen.
04
De organisatie en coördinatie met de netbeheerder is de verantwoordelijkheid van de aannemer.
05
Alle kosten die gepaard gaan met acties voortkomend uit dit artikel dienen in de desbetreffende besteksposten verdisconteerd te zijn.
06
De aannemer dient namens de opdrachtgever de aanvragen voor alle wijzigingen aan ondergrondse aansluitingen bij de netbeheerder te verzorgen.
05
Veiligheidsmaatregelen bovengrondse hoogspanningslijnen.
01
Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de aannemer overleg te plegen met de netbeheerder.
Dit overleg dient tenminste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen plaats te vinden en te worden gemeld aan de directie UAV. Eisen van de netbeheerder moeten worden opgevolgd en gaan boven de bepalingen van dit bestek.
06
Relatie met de netbeheerder
01
Het afkoppelen, verwijderen, verplaatsen en aansluiten van een aansluitpunt op het openbare verlichtingsnet van de netbeheerder geschiedt door de aannemer van de netbeheerder.
02
Het opnieuw aansluiten van een aansluitpunt dient op dezelfde dag te geschieden als de werkzaamheden binnen dit bestek waarop ze betrekking hebben.
De verantwoordelijkheid voor de coördinatie ligt bij de aannemer.
04
Eventuele communicatie en afstemming over bovenstaande leden dient verdisconteerd te zijn in de betreffende bestekposten.
05
Mogelijke kosten als gevolg van eventuele wachttijden die het gevolg zijn van werk
door de netbeheerder, komen niet voor vergoeding in aanmerking.
06
Aannemer dient minimaal 2 keer per jaar een overleg te organiseren met de netbeheerder en de opdrachtgever om zaken zoals samenwerking, procedures, komende werkzaamheden e.d. te bespreken.
11
Verband met andere werken
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2015-04-01
Werken, die in elkander grijpen
01
In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat onderhouds- of aanlegwerken van verschillende aard kunnen plaatsvinden gedurende de uitvoering van dit bestek.
Dit kunnen onder andere zijn:
-Leidingvervangingen door nutsbedrijven;
-Algemene civieltechnische werkzaamheden;
-Bouwwerkzaamheden.
De desbetreffende in elkander grijpende werken vermelden. Voor de coördinatie van deze werken wordt verwezen naar par. 31 lid 2 van de UAV 2012
02
Het werk moet zodanig uitgevoerd worden dat de werkzaamheden van derden onbelemmerd uitgevoerd kunnen worden.
03
In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie UAV bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van de werkzaamheden een bepaalde termijn te stellen of deze te doen stellen, zonder dat de aannemer aanspraak heeft op enige vergoeding van kosten.
04
Wijzigingen in de planning van nutsbedrijven alsmede stagnatiekosten als gevolg van niet aangegeven kabels en leidingen, geven geen recht op verrekening van kosten.
02
Coördinatieverplichting aannemer
01
De coördinatieverplichting betreffende de in 01.11.01 lid 01 vermelde in elkaar grijpende werken ligt bij de aannemer.
13
Algemeen tijdschema, kwaliteitsplan en werkplan
06
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-04-22
Algemeen tijdschema, werkplan
01
Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer eenmalig een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd. Deze dient een week voor start werkzaamheden te worden aangeleverd bij directie UAV.
Lid 01 opnemen als de aannemer naast een algemeen tijdschema ook een gedetailleerd werkplan moet opstellen.
09
Kortingen
01
Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden
de volgende bedragen gehanteerd:
a. Planning per deelopdracht:
€ 250,- per incident per werkdag overschrijding.
b. Mutaties in het beheersysteem van de opdrachtgever:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.
c. Reactie offerte-traject deelopdracht, zoals genoemd in artikel 01.21.07 lid 08:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.
03
Het opvoeren van bovengenoemde kortingen laat onverlet dat de opdrachtgever eventuele (vervolg)schade bij de aannemer in rekening kan brengen.
04
De onder lid 01 genoemde kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
05
De directie UAV kan besluiten, indien aannemer zichtbare verbetering toont als het gaat zaken waarvoor kortingen zijn gehanteerd, om opgelegde kortingen (of een deel ervan) alsnog te laten vervallen en een deel van de ingehouden bedragen op een later moment alsnog aan de aannemer uit te keren.
06
De kortingen worden verrekend op de eerstvolgende termijn.
11
Werktijden
01
Onderstaand volgt wat onder werktijden wordt verstaan:
-Normale uren:
De uren op werkdagen tussen 07.00 en 17.00.
02
Tenzij het bestek anders bepaalt mogen, zonder toestemming van de directie UAV, geen werkzaamheden verricht worden buiten de normale uren. Ook dient rekening te worden gehouden met het gestelde in hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek.
16
Verzekeringen
02
Verzekering door de aannemer
01
Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, zich te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 1.250.000,00 per gebeurtenis.
02
De aannemer zal bij de uitvoering van de werkzaamheden alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie UAV en de huurders te zijn meeverzekerd en mag de schade aan de ondergrondse kabels en leidingen niet zijn uitgesloten.
03
Schades, welke niet door in lid 01 genoemde verzekering(en) zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.
04
De aannemer dient bewijsstukken waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen 14 dagen na aanvang van de overeenkomst, aan de directie UAV te overleggen.
17
Vrijgekomen materialen
01
Vrijgekomen materialen
01
Alle vrijkomende materialen behoudens armaturen en masten (dit wordt per geval bekeken) vervallen aan de aannemer.
Masten die in aanmerking komen dienen te worden refurbished.
Vrijgekomen materialen dienen waar mogelijk weer ingezet te worden binnen dit bestek.
Led armaturen dienen in het magazijn opgeslagen te worden.
02
Uit het werk vrijgekomen chemisch afval, zoals lampen en PCB houdende VSA's, dienen verzameld te worden in aparte badges en minimaal halfjaarlijks te worden afgevoerd naar en ingeleverd te worden bij een door een bevoegd gezag erkende inrichting.
03
Vernietigingskosten, ook van chemisch afval, dienen verdisconteerd te zijn in de leveringskosten.
04
De aannemer verstrekt de directie UAV voorafgaand aan het periodieke overleg (elke 4 weken) het bewijs van ontvangst van vrijgekomen materialen. Het bewijs van ontvangst moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.
06
Kosten die voortkomen uit de bovenstaande leden, inclusief stort, acceptatie, transport, laad en los kosten dienen in de betreffende besteksposten te zijn inbegrepen.
06
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-02-24
Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting
03
In afwijking van, zie paragraaf 01.17.06 lid 03 van de Standaard behoren de kosten voor het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting in de betreffende besteksposten te zijn verdisconteerd.
11
Afvoeren afval en puin
01
Uit het werk vrijkomende materialen dienen te worden afgevoerd naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Hiermee gepaard gaande kosten dienen verdisconteerd te zijn in de betreffende besteksposten.
18
Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie
01
Uitvoering van werkzaamheden
01
Indien beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaats vinden.
02
Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer beschermende maatregelen t.b.v. de bomen te treffen in overeenstemming met de poster "boombescherming op bouwlocaties", uitgave van Vereniging Stadswerk Nederland.
03
In aanvulling op paragraaf 01.18.01 van de Standaard informeert de aannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten aanzien van de waarde van het bomenbestand en de
gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.
04
Aannemer moet de schade herstellen in overleg met de directie.
02
Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie
01
In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
a.Bij herstelbare schade € 25,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis;
b.Bij onherstelbare schade € 100,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 400,- per gebeurtenis.
02
De in lid 01 vermelde schadevergoeding is exclusief de kosten van afvoer van beschadigde vegetatie en herplanting.
03
In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard geldt voor alle in het bestek genoemde objecten de standplaatsfactor "stedelijk gebied".
05
Schadevergoeding bomen
01
In aanvulling op het bepaalde in lid 03 paragraaf 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen aangebracht aan bomen minimaal € 500,-- per boom per geval.
02
In afwijking op het bepaalde in lid 04 van paragraaf 01.18.05 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.
05
De ''Gedragscode soortbescherming - Stadswerk'' dient in acht te worden genomen.
19
Arbeidsomstandigheden
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-04-28
Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
04
Aannemer dient binnen 2 weken na de ingangsdatum van de overeenkomst, en bij aanpassing(en), een V&G-plan overeenkomstig artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, in tweevoud ter acceptatie in te dienen bij de directie UAV. Het V&G-plan dient gedateerd en ondertekend te zijn.
De leden 03, 04 en 05 opnemen als sprake is van een werk met een dusdanige omvang dat een melding als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht is, of wanneer er sprake is van een werk met bijzondere gevaren op grond waarvan volgens de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit een V&G-plan nodig is, waarbij tevens sprake is van het in elkaar grijpen van werken, waarbij de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase van dit bestek ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van een ander bestek of meerdere andere bestekken krijgt opgedragen.
05
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de ingangsdatum van de overeenkomst, dient aannemer een actueel Veiligheids- en gezondheidsdossier, als bedoeld in artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit, over te dragen aan de directie UAV.
Lid 04 altijd samen opnemen met de leden 03 en 05.
05
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140 en BEI BLS
01
Vanaf de ingangsdatum tot en met einddatum van de overeenkomst is de aannemer verantwoordelijk voor alle elektrotechnische handelingen als werkverantwoordelijke (WV-er) volgens de BEI.
02
Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden wijst de aannemer schriftelijk de werkverantwoordelijke (WV-er) aan en overhandigt een afschrift van de aanwijzing aan de directie UAV. Uit deze afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen persoon de schriftelijke aanwijzing heeft geaccepteerd.
03
De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor elektrische installaties ligt bij de installatieverantwoordelijk persoon.
04
De aannemer is ervoor verantwoordelijk dat werkzaamheden worden uitgevoerd, volgens NEN 1010, NEN 3140 en BEI BLS. De aannemer is aansprakelijk voor alle schades voortvloeiend uit de uitvoering van dit werk.
05
De in lid 04 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
- Wanneer de gehele installatie delen hiervan volledig zijn opgeleverd door de
opdrachtnemer;
- Alle op de werkzaamheden en / of delen hiervan, betrekking hebbende
revisiegegevens compleet zijn overgedragen en zijn goedgekeurd door de IV-er
van de opdrachtgever;
- Alle werkzaamheden en / of delen hiervan compleet zijn overgedragen volgens de
eisen vermeld in dit bestek en zijn goedgekeurd door de IV-er van
de opdrachtgever;
- Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de WV-er van
de aannemer naar de IV-er van de opdrachtgever.
06
De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van uitgevoerde werkzaamheden die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties, revisietekeningen en handleidingen die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 02 van de UAV 2012 aangemerkt kunnen worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-er van de opdrachtgever zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten c.q. dragen.
07
De werkverantwoordelijke dient met regelmaat af te stemmen met de installatieverantwoordelijke. Er dient rekening gehouden te worden met bijwonenen van een afstemmingsoverleg binnen 2 weken na ingangsdatum van de overeenkomst en periodiek overleg van de gemeente naar behoefte van de opdrachtgever (gemiddeld elke 3 maanden).
06
Milieu
01
Reinigingswerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden met milieuvriendelijke producten voorzien van het Europese Ecolabel.
02
Op verzoek van de directie UAV dient de aannemer aan te geven met welke middelen zij werkt.
21
RAW-raamovereenkomst
05
2020-05-01
verplicht
2020-05
2019-11-22
Verstrekken van een deelopdracht
06
De aannemer offreert op verzoek van de directie UAV de gevraagde werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen zoals vermeld op de inschrijvingsstaat.
Opdracht wordt door de directie UAV verstrekt in de vorm van een schriftelijke bevestiging van de deelopdracht.
Dit lid alleen opnemen indien de afroep voor het uitvoeren van werkzaamheden voortvloeit uit een RAW-raamovereenkomst (service-contract).
07
De aannemer dient de onder lid 06 bedoelde werkzaamheden binnen dit bestek binnen de in de deelopdracht aangegeven termijn aan te vangen. Mocht de levertijd van materialen dit niet mogelijk maken dan dient de aannemer dit uiterlijk 2 weken na het verstrekken van de opdracht met redenen omkleed kenbaar te maken aan de directie UAV. Met de aannemer wordt dan een nieuwe datum afgesproken.
Dit lid alleen opnemen als de opdrachtgever een zekerheidsstelling verlangd na het opdragen van een deelopdracht.Eventuele voorwaarden vermelden wanneer de zekerheidsstelling wordt verlangd, zoals de minimale som van een verstrekte deelopdracht of de minimale duur van de uitvoeringstermijn van een verstrekte deelopdracht.
23
Communicatie
02
2017-08-03
verplicht
2020-05
2020-05
2015-04-01
Bouwvergaderingen
01
Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
Dit artikel opnemen als de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk bouwvergaderingen wil houden. Eventueel de frequentie van de te houden bouwvergaderingen vermelden.
03
Contactpersoon
01
De communicatie met de opdrachtgever verloopt via de directie UAV of een in de
opdrachtbrief aangewezen 2e persoon.
Deze verzorgen alle administratie en communicatie namens de opdrachtgever.
02
Vanuit de aannemer dient één contactpersoon voor de contacten met de directie
UAV aangesteld te worden.
06
Verslaglegging
01
Eenmaal per 4 weken vindt overleg plaats tussen de directie en de contactpersoon
van de aannemer. De aannemer verzorgt de verslaglegging van de overleggen
tussen de directie UAV en de aannemer.
Tijdens deze overleggen worden tenminste besproken:
- Contractuele en operationele zaken;
- Voortgang van werkzaamheden;
- Eventuele V&G issues;
- Mogelijke verbeterpunten.
25
Vakopleiding
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2015-04-02
Vakopleiding / certificaten
01
Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van dit bestek, dienen te zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er) en/of vakbekwaam persoon (VP-er) of werken onder diens begeleiding. Op verzoek van de directie UAV dient bewijs hiervan terstond te worden getoond.
Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren dienen te beschikken over een VCA certificaat (basis), een leiding gevende medewerker dient te beschikken over een VCA-VOL.
24
Sleuf- en sleufloze technieken
0
Technische bepalingen, algemeen
1
Begrippen
04
Definities
01
Te verstaan is onder:
-Kabelsleuf:
Het graven en dichten en verdichten van een kabelsleuf voor het aanbrengen van grondkabels en/of mantelbuizen voor openbare verlichting.
-Lichtmastgaten:
Het graven en dichten en verdichten van een lichtmastgat voor het plaatsen / verwijderen / verplaatsen van een lichtmast.
-Straatwerk:
Het opnemen en herstraten van elementenverharding.
-Graafschade:
Het ontstaan van schade aan een kabel door mechanische of handmatige werkzaamheden in de grond.
2
Eisen en uitvoering
08
Grondwerk
01
Alle grond- en straatwerkzaamheden dienen te geschieden volgens de voorschriften van de opdrachtgever, zie Handboek K&L Smallingerland versie 6 sept 2012 (bijlage 4).
02
Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.
03
Lichtmastgaten dienen te worden gegraven en gedicht als ware het sleuven.
04
Sleuven zowel als las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag van ontgraving, tenzij de plaats voorzien is van een goede afzetting, zulks ter beoordeling van de directie UAV.
05
Voordat met de uitvoering van een onderdeel van de werkzaamheden wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens, instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
06
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de aannemer zodanige maatregelen te nemen dat brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde bereikbaar zijn.
07
Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan de directie UAV en aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders.
08
De aannemer dient geconstateerde afwijkingen aan kabels en leidingen tevens te melden aan de betrokken netbeheerder(s).
09
In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 5 lid 1 houdt, indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, de aannemer een bouwbespreking met de leidingbeheerders. De aannemer laat zich door de leidingbeheerders inlichten omtrent de juiste ligging van de zich in of nabij de werkzaamheden en het werkterrein bevindende kabel en leidingen en stelt vast wat daarmee moet geschieden.
09
Straatwerk
01
Na uitvoering van graafwerkzaamheden dient het straatwerk door de aannemer te worden hersteld, zie Handboek K&L Smallingerland versie 6 sept 2012 (bijlage 3).
02
De aannemer dient de directie UAV melding te doen ten behoeve van het verrichten van definitieve herstelwerkzaamheden aan straatwerk.
34
Openbare verlichting
1
Bepalingen algemeen
1
Begrippen
06
Definities
01
Algemeen
Te verstaan is onder:
- Beheersysteem:
Het beheersysteem van de opdrachtgever waar de aannemer mee moet werken.
- Functioneren:
De werking van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en
de specificaties van de (onderdelen van de) installatie zoals dat in het
oorspronkelijk ontwerp of de aanpassing hierop is vastgelegd.
- Lichtpunt:
Een onderdeel van de openbare verlichtingsinstallatie. Deze kan onder andere
bestaan uit een mast met armatuur en lamp (lichtbron).
- Installatie:
Samenstelling van componenten.
- Aansluitsnoer:
Buigzame snoer tussen aansluitvoorziening netbeheerder en het armatuur.
- Standaard materiaal:
Het materiaal vermeld in deel 2.2.
- Productgroep:
Een verzameling producten die tot één categorie behoren zoals bijvoorbeeld
kofferarmaturen en masten.
- Klein materiaal:
Benodigd materiaal waarvan de financiële waarde per stuk beperkt is.
Onder klein materiaal wordt onder andere verstaan:
- (Smelt) zekeringen;
- Schroeven;
- Bouten;
- Ringen;
- Aderhulzen;
- Klemmetjes;
- Keramisch vet.
- Randapparatuur:
Apparatuur dat benodigd is om de openbare lichting correct te laten werken.
Hier wordt onder verstaan:
- (E)VSA's;
- Drivers;
- Dimmers;
- OLC's;
- Zhaga puck.
2
Eisen en uitvoering
01
Transport, opslag en montage
01
De aannemer dient bij het handelen met de openbare verlichtingscomponenten zijn werk dusdanig uit te voeren dat er geen beschadigingen of deuken aan het materiaal kunnen ontstaan.
02
Indien er bij handelingen beschadigingen ontstaat, dient de aannemer deze schade te herstellen en/of contact op te nemen met de directie UAV.
Deze zal dan bepalen hoe de schade te behandelen.
03
Bij grote beschadigingen aan een mast (beschadigingen die de integriteit van de mast op lange termijn in gevaar kunnen brengen) of armatuur kan / mag de directie UAV de fabrikant van het component om advies vragen hoe de beschadiging hersteld moet worden.
04
Alle kosten voor het herstellen van de door de aannemer veroorzaakte beschadigingen zijn voor rekening van de aannemer.
02
Aanbrengen van lichtmasten
01
De afstand van de lichtmast ten opzichte van de rijbaan / verharding dient minimaal
60 cm en waar mogelijk 90 cm achter voorkant band te zijn. Dit geldt ook bij groenvakken.
02
Indien in de nabijheid een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk ter hoogte van de vakscheidingen te worden geplaatst.
03
Lichtmasten dienen zo geplaatst te worden dat het mastluikje zich van de rijrichting af bevindt, tenzij er geen sprake is van verkeer of de directie anders bepaalt. Het deurtje dient goed toegankelijk te zijn.
04
Van alle lichtmasten geplaatst in de aardebaan dient het grondstuk van de lichtmasten bij het plaatsen gevuld te worden met brekerzand tot 0,10 meter boven het maaiveld.
05
Waar mogelijk masten plaatsen in een rechte c.q. vloeiende lijn langs de weg.
06
Lichtmasten welke op de verkeerde locatie zijn geplaatst, dienen zonder verrekening van kosten verplaatst te worden naar de correcte locatie.
07
Bij gebruik van maaiveldbeschermers dient de helft van de maaiveldbeschermer boven het maaiveld te zitten.
08
Bij het plaatsen van een verlichtingsobject dienen de voorschriften van de fabrikant te worden opgevolgd.
09
Waar mogelijk dienen refurbishede masten toegepast te worden.
03
Aanbrengen verlichtingsarmaturen
02
Voor bedrading en bekabeling gelden de volgende eisen:
- In de mast mag geen bedrading in een bos, lus of knoop boven het aansluitpunt
van de netbeheerder aanwezig zijn;
- Bedrading mag niet dusdanig lang zijn dat het contact heeft met het brekerzand;
- Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen dat het op de bedrading eventueel aanwezige druipwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen. Lus aanmaken onder het aansluitpunt en boven het brekerzand.
03
De onderkant van armaturen dient horizontaal geplaatst te worden.
04
Armaturen dienen aangebracht te worden volgens instructies van de leveranciers.
05
Functioneren openbare verlichting
01
Bij werkzaamheden aan de openbare verlichting moeten aan het einde van de werkdag de werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichting op normale wijze functioneert.
06
Regelapparatuur
01
De aannemer dient de schakel- / dimstanden in te stellen van de dimmodules, in de lichtpunten en de schakel- en verdeelinrichting.
De volgende instellingen voor het schakelen / dimmen van de dimmodules worden voornamelijk gehanteerd:
Nachtdim:
ontsteken-22:30 uur:100%
22:30 uur-06:00 uur: 50%
06:00 uur-doven:100%
Deze instellingen kunnen nog gewijzigd worden. Dit zal tijdig met de aannemer gecommuniceerd worden.
02
De aannemer dient te garanderen dat de door hem ingestelde schakel- / dimstanden van de dimmodules correct zijn uitgevoerd volgens lid 01.
De garantie gaat in nadat het volledige systeem werkend is opgeleverd.
03
Hierbij dienen alle documentatie en handleidingen, op aanvraag van de directie UAV, binnen 1 maand na oplevering of gereedmelding verwerkt te zijn in het beheersysteem.
04
Kosten die voortkomen uit de leden 01 t/m 03 dienen in de desbetreffende besteksposten te zijn verdisconteerd.
07
Nummeren van verlichtingsobject
01
Bij alle voorkomende werkzaamheden aan of bij een lichtpunt moet, indien niet aanwezig, een objectnummer worden aangebracht op de lichtmast, of het armatuur als op de lichtmast niet mogelijk is.
02
De nummering van de lichtmasten zodanig plaatsen dat ze vanuit de rijrichting kunnen worden gelezen.
03
Hoogte aanbrengen nummering:
-Bij cilindrisch verjongde masten:
bovenzijde sticker op 0,1 meter onder de 1e verjonging.
-Bij conische masten:
bovenzijde sticker op 1,5 meter boven maaiveld.
04
Met het oog op aanbrengen van objectnummers dient het oppervlak van masten, voor zover nodig vetvrij gemaakt te worden.
05
Nummers dienen horizontaal te worden geplakt.
06
De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft lager dan 5 graden Celsius.
07
De nummers mogen niet worden aangebracht als het lichtpunt vochtig is.
08
Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd, dan wel onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient daarna direct te zijn aangebracht.
09
Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie UAV.
10
Stickers worden geleverd door de directie UAV.
08
Verkeersnaam, straatnaam en aanwijsborden
01
Als eigenaar van de installatie, heeft de opdrachtgever het recht om diverse soorten aanhangsels aan de lichtmasten te (laten) bevestigen.
02
De hoogte van de onderkant van een bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal:
-Binnen de bebouwde kom: 2,20 m.
De hoogte mag minder zijn indien het bord is geplaatst op een verkeerseiland of buiten een pad of trottoir, doch bedraagt dan tenminste 1,20 m.
-Buiten de bebouwde kom: 1,20 m.
De afstand van de zijkant van het bord tot de zijkant van de verharding moet minstens 1,8 m bedragen. Met verharde bermen of stroken bedraagt de minimum afstand 0,6 m.
04
Ter voorkoming van galvanische corrosie van de mast dient tussen het bevestigingsmateriaal van het bord een isolatieplaat of ring te worden aan gebracht met de volgende kwaliteiten:
-Zware belasting (Reclamebakken).
Rubber type FPR (flooring rubbers).
-Lichte belasting (verkeers- en straatnaamborden).
Neopreenrubber type HPC 2 mm.
-Overige borden:
In overleg met de directie UAV.
05
Schade aan aanhangsels die door de aannemer is veroorzaakt dient door de aannemer te worden vergoed. Betreffende bedragen worden ingehouden op de eerstvolgende termijn.
09
Deskundigheid aannemer
01
De aannemer wordt geacht met kennis van zaken te handelen, zodat lichtmasten niet op onhandige locaties komen te staan of uitnodigen tot criminaliteit. De aannemer dient de directie UAV onverwijld mee te delen wanneer dit wel dreigt te gebeuren.
10
Toegankelijkheid
01
Om een goede en gemakkelijke toegankelijkheid van de masten en armaturen te behouden dient de aannemer de volgende handelingen te verrichten:
- De bouten van de mastdeuren invetten met keramisch vet;
- De rubbers van de armaturen behandelen met talkpoeder.
11
Bodemgesteldheid
01
Indien de bodemgesteldheid sterk afwijkt van de lokale bodemgesteldheid, kan de aannemer in goed overleg met de directie UAV het meerwerk van graafwerkzaamheden verrekenen op stelposten in de deelopdrachten.
12
Opzetstuk bij vervangen armatuur
01
Indien bij het vervangen van het armatuur de uithouder te lang is voor het nieuwe armatuur, dient de aannemer de uithouder bij te schilderen in de kleur van de lichtmast of het overtollig deel van de uithouder in te korten verrekenen op stelposten in de deelopdrachten.
Zulks in overleg met de directie UAV.
3
Informatie-overdracht
01
Werkzaamheden
01
De opdrachtgever heeft beschikking over een actiewagen.
De aannemer mag na overleg kosteloos gebruik maken van deze actiewagen, mits het werkzaamheden betreffen op grond van dit bestek en de actiewagen beschikbaar is.
4
Risicoverdeling en garanties
01
Garantie van stand van lichtmasten
01
De aannemer garandeert de rechtstand van de geplaatste, verplaatste en rechtgezette lichtmasten gedurende 12 maanden.
03
Garantie armaturen
01
De aannemer zorgt voor alle administratieve handelingen om de fabrieksgaranties van de door hem geleverde armaturen. Deze gegevens dient aannemer in het beheersysteem vast te leggen.
5
Bijbehorende verplichtingen
04
Werkvoorbereiding
02
De aannemer dient, na het ontvangen van een deelopdracht, voor de start van de uitvoering een controle uit te voeren op correctheid van de deelopdracht, een zogenaamde ingangscontrole. De aannemer dient haar bevindingen te rapporteren aan de directie UAV.
07
Refurbishen lichtmasten
01
Op gerefurbishede masten dienen 10 jaar garantie te worden afgegeven
02
De werkzaamheden die door de aannemer dienen te worden uitgevoerd:
- De aannemer voert buiten op locatie de 1e beoordeling uit op de te refurbishen lichtmasten om te bepalen of ze in aanmerking komen om te refurbishen;
- De aannemer start met het vervangen van de te refurbishen masten voor masten die al refurbished zijn. Als dit niet mogelijk is worden nieuwe masten toegepast;
- De verwijderde lichtmasten worden door de aannemer volledig gedemonteerd, schoongemaakt en van stickers verwijderd;
- De aannemer slaat de masten op in het magazijn.
- De partij die de masten refurbished doet hier de 2e beoordeling van de masten.
- De te refurbishen lichtmasten worden als één partij (minimaal 25 stuks) door de aanemer getransporteerd naar het poedercoat bedrijf te Heerenveen;
- Het poedercoat bedrijf doet vervolgens de 3e beoordeling;
- De masten worden refurbished door het poedercoat bedrijf;
- De refurbished masten worden voorzien van GPP maaiveldbescherming
en worden in 1 partij terug geleverd aan de aannemer; (doorlooptijd ca. 8 weken)
- De aannemer slaat deze masten op in het magazijn en worden weer toegepast waar nodig.
03
Manier van beoordeling afstemmen met de partij die de masten refurbished.
04
De kosten voor kwaliteitsbeoordeling(en), transporten en coördinatie dienen te worden verwerkt in de bestekspost.
6
Bouwstoffen
02
Lichtmasten
01
Tenzij anders vermeld of aangegeven op de tekening, gelden de punten in de
onderstaande leden voor het leveren van nieuwe lichtmasten.
02
Tussentijdse wijzigen in keuze leverancier door de aannemer zijn zonder
toestemming van de directie UAV niet toegestaan.
03
Algemeen:
Normen:
- Masten dienen te zijn voorzien van een CE-keurmerk.
- Masten dienen te voldoen aan NEN-EN 40.
- En eventuele uithouders moeten voldoen aan:
Klasse 2 maximaal 6% horizontale uitwijking.
Uitvoering:
- Deursectie met sluiting driekant 10 mm.
- Afmeting mastdeur dusdanig dat er een aansluitkastje in gemonteerd kan
worden, minimaal 500 x 85 mm.
- Aan de aardbout moet een label "aardingsteken" zijn bevestigd.
- Het ondergrondse deel (indien niet specifiek aangegeven op de tekeningen)
moet zijn voorzien van een kabel invoergat waarvan de onderkant 500 mm
onder het maaiveldniveau bevindt met de afmeting 150x50 mm inclusief
manchet vastgelegd in de norm NEN-EN 40.
04
Staal:
Uitvoering:
- Het grondstuk dient voorzien te zijn van een corrosiewerende coating of
bandage en dient een kabelinvoermanchet te bevatten.
- Maaiveldbescherming: GPP Maaiveldbeschermer (glasvezel versterkt kunststof).
Vormgeving:
- Masten dienen een goede cirkelvormige doorsnede te bezitten met een
maximale afwijking van 1,5%. De overgangen mogen geen insnoeringen noch
uitstulpingen vertonen, terwijl het gebruik maken van verschillende coniciteiten
per mast niet toegestaan is.
06
Product controle
01
De aannemer dient het materiaal, wanneer de opdrachtgever dit wenst, te laten controleren door directie UAV of een door de directie UAV aangewezen persoon.
02
De onder lid 01 genoemde controle is ter bevestiging of alle geleverde materialen voldoen aan de opgegeven specificaties.
Hierbij kan onder andere het volgende worden gecontroleerd:
-Mast;
-Armatuur;
-Gewicht mast / armatuur;
-Lichtbron;
-Lens, aantal led, lichtkleur, enz;
-Driver;
-Alle aders aangesloten;
-Aansluitkast.
03
Indien de directie UAV heeft aangegeven dat een dergelijke controle gaat plaats vinden op het project, mogen de toe te passen materialen alleen worden geplaatst nadat de directie UAV zijn goedkeuring heeft gegeven voor toepassen van het materiaal.
07
Klein materiaal
01
Het leveren van klein materiaal dient in de betreffende posten inbegrepen te zijn.
7
Meet- en verrekenmethoden
01
Levering randapparatuur & voorschakelapparatuur
02
Niet in het bestek opgenomen materialen waarvoor de leverancier nettoprijzen hanteert, zoals bijvoorbeeld armatuuronderdelen, worden verrekend tegen deze nettoprijs, vermeerderd met 10%. Ter onderbouwing van de prijs dient deze netto prijs door de aannemer aangeleverd te worden. De nettoprijs kan ook opgevraagd worden door de directie UAV. In principe prevaleert deze boven de door de aannemer aangeleverde nettoprijs indien daarin verschil zit.
03
De aannemer overhandigt de directie UAV op verzoek de volgende gegevens in lid 02 bedoelde materialen:
-Fabrikaat;
-Artikelnummer;
-Artikelnaam;
-Catalogusprijs;
-Verrekenprijs.
02
Overlengte snoer
01
Wanneer armaturen worden hergebruikt, dient per armatuur een lengte van 1x lichtpunt hoogte plus 1x uithouderlengte aansluitsnoer toegepast te worden.
Indien paaltop armaturen worden hergebruikt geldt een lengte per armatuur van de lichtpunthoogte.
4
Correctief onderhoud
2
Eisen en uitvoering
05
Corrigeren stand lichtmast
01
Bij een afwijking van 2 graden of meer ten opzichte van het lood dient de aannemer, na melding bij de directie UAV, de mast weer in het lood brengen de armaturen haaks op de weg zetten.
62
Tijdelijke verkeersmaatregelen
1
Tijdelijke verkeersmaatregelen
2
Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen
01
Algemeen
01
Bij het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden, zoals omschreven in dit bestek, kan bij het treffen van verkeersmaatregelen volstaan worden met het aanbrengen van adequate verlichting en signalering volgens CROW-publicatie 96b uitgave 2020, op hoogwerkers en overig in te zetten materieel.
02
Benodigde voertuigmarkering zoals beschreven in hoofdstuk 5 van de CROW 96b figuur 1221, worden geacht in de prijs per eenheid te zijn opgenomen en zijn derhalve niet verrekenbaar.
04
Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen niet worden verricht op de volgende momenten:
-Een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;
-Bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter;
-Bij dreigende gladheid;
-Op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod;
-Bij vorst;
-Bij een breekverbod opgelegd door de gemeente en gecommuniceerd door de directie UAV.
05
De directie UAV mag de aannemer verkeersmaatregelen voorschrijven.
06
Op de momenten genoemd in lid 04 mogen zich, zonder toestemming van de directie UAV, op de rijbanen geen afzettingen bevinden.
07
Het toepassen van een verkeersmaatregel geschiedt in overleg met de directie UAV.
08
Werkzaamheden waarbij verkeersmaatregelen nodig zijn dienen, indien mogelijk, geclusterd te worden binnen de zelfde verkeersmaatregel.
09
Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen gehanteerd:
- Werken buiten de normale werktijden zonder toestemming van directie UAV.
€ 1.000,- per incident per dag.
- Niet nakomen van voorschriften en aanwijzingen t.a.v. verkeersmaatregelen:
€ 250,- per incident per dag.
Deze kortingen worden verbeurd zonder dat deswege en ingebrekestelling nodig is.
4
Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen
01
Verkeerswegen
01
De directie UAV of de politie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding worden ontleend.
02
Onveilige situaties en / of ontoelaatbare verkeersstremmingen worden bepaald door de directie UAV en / of politie.
03
Voor de Noorder en Zuiderhogeweg, Ureterpvallaat en de Splitting geldt dat tijdvakken ingesteld zijn waarbinnen geen rijstroken aan het verkeer mogen worden onttrokken.
Deze tijdvakken zijn:
7.00 - 9.30 uur
15.00 -18.30 uur.
Gemeente: Smallingerland
Bestek: CH 2023-01 1-12-2023
Vervanging OVL gemeente Smallingerland 2024-2027
Vrij gedeelte na overeenkomst
01
.....
.....
Gemeente: Smallingerland
Bestek: CH 2023-01 1-12-2023
Vervanging OVL gemeente Smallingerland 2024-2027
Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten
01
.....
.....
Gemeente: Smallingerland
Bestek: CH 2023-01 1-12-2023
Vervanging OVL gemeente Smallingerland 2024-2027
Inschrijvingsbiljet
Behoort bij:
20230033
.....
I N S C H R I J V I N G S B I L J E T
De hierna te noemen inschrijver(s):
A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)
gevestigd te:
KVK-nummer:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
20230033
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)
te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.
Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016
(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
Gedaan op
(datum), te
(plaats).
De inschrijver(s)
A) (handtekening)
(naam)
(functie)
B) (handtekening)
(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)
(functie)
Gemeente: Smallingerland
Bestek: CH 2023-01 1-12-2023
Vervanging OVL gemeente Smallingerland 2024-2027
Inschrijvingsstaat
Behoort bij:
20230033
.....
I N S C H R I J V I N G S S T A A T
Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):
A)
gevestigd te:
B)
gevestigd te:
C)
gevestigd te:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)