2020-051.9 15/04/20202020-06RAW Raamovereenkomst bomen en beplanting Aa en Hunze 2020-20242020-07-142020-07-1499921242522020-07-1416302AB5F524D68B7CB819919A785427B055RAW Raamovereenkomst bomen 2020-2024, gemeente Aa en Hunze
Besteksnummer 2020-06 Versie Definitief
Heldergroen advies Datum 16 juli 2020
Vrij gedeelte voor bestek01GEMEENTE AA EN HUNZEAfdeling RuimteBezoekadres : Spiekersteeg 1 9461 BH GIETEN Postadres: Postbus 93 9460 AB GIETENTelefoon : 14 0592Telefax : 0592 - 267 799 E-mail : gemeente@aaenhunze.nl Website : www.aaenhunze.nlRAW raamovereenkomst Onderhoud bomen en beplanting 2020-2024, gemeente Aa en HunzeBesteksnummer: 2020-06Versie : DefinitiefDatum : 16 juli 2020Het werk loopt door tot en met 31 maart 20221. Algemeen01OPDRACHTGEVEROpdrachtgever : College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aa en HunzeBezoekadres : Spiekersteeg 1, 9461 BH GIETEN 02DIRECTIEDe directie wordt gevoerd door de gemeente Aa en Hunze. De toezichthouder wordt tijdens de startbespreking bekend gemaakt. 03LOCATIEHet uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Aa en Hunze. 04ALGEMENE BESCHRIJVINGDe werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: a. Het snoeien van bomen.b.Het uitvoeren van onderhoudmaatregelen zoals dunnen en snoeien aan beplantingsvakken. c.Het verwijderen van bomen (bovengronds).d.Het verwerken van afkomend hout. e. Het controleren van bomen. f. Het muteren van gegevens. g. Het treffen van verkeersmaatregelen.h. Het verrichten van activiteiten in het kader van de Wet Natuurbescherming. 05TIJDSBEPALINGHet werk loopt door tot en met 31 maart 2022, met een mogelijke verlenging van 2 keer 1 jaar. De opgenomen hoeveelheden in dit bestek betreffen de fictieve hoeveelheden voor 1 jaar (tot en met 31 maart 2021). De arealen worden daarna aan het begin van ieder onderhoudsjaar (voor 1 oktober) vastgesteld. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de inzet na het 1e onderhoudsjaar afhankelijk is van het beschikbaar stellen van voldoende gemeentelijk budget. Mocht dit niet of onvoldoende lukken dan wordt het contract na 1 jaar ontbonden of met minder arealen voortgezet. Dit geeft de aannemer geen enkel recht op verrekening van eventuele extra kosten.06ONDERHOUDSTERMIJNDe onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing. 07KWALITEITSBORGINGVan de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020. 2.1. Algemene gegevens2.1. Algemene gegevens01TEKENINGENBij dit bestek behoord de volgende tekening: - Overzichtstekening ontsluitingswegen Aa en Hunze (bijlage F). Overige relevant kaartmateriaal wordt versterkt bij uitgifte van de deelopdracht. Na gunning van de deelopdracht krijgt de aannemer inloggegevens van het geautomatiseerde beheersysteem van de gemeente Aa en hunze (digitree©). Er worden door de opdrachtgever geen tekeningen gemaakt. De aannemer dient (als hij dit nog niet heeft) zelf een supportovereenkomst met digitree© te sluiten. Deze kosten dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen.Via onderstaande link kan de inschrijver alvast een beeld krijgen van de deelgebieden:https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Wonen_en_ver_bouwen/Bomenonderhoud02PEILEN EN HOOFDAFMETINGENNiet van toepassing.03KWALITEITSBORGINGBij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, is geen rekening gehouden met stoppunten. 05ADRESGEGEVENSLeverancier digitree©Contact: B3 partnersAdres: Zonnebaan 12 c 3542 EC UtrechtTelefoon: 030-2142080E-mail algemeen: info@digitree.nlE-mail support: support@digitree.nlWebsite: www.digitree.nlGemeentewerf Aa en HunzeAdres : Oelenboom 1, 9461 VA GIETENTelefoonnr. : 0592 - 266 573 (bij geen gehoor 0592 - 266 557)Openingstijden: Winter 7:45 - 16:15 uur Zomer 7:15 - 15:45 uur2.2. Nadere Beschrijving2.2. Verklaring01VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAATIn de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.02KENMERK RESULTAATSVERPLICHTINGIn de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.03HOEVEELHEID TER INLICHTINGDe in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.04GRENZEN VAN DE SITUERINGDe in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.1SNOEIWERKZAAMHEDEN BOMEN10BEGELEIDINGSSNOEI1010Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld101010Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (0-6m)st10.005155132020-05-01verplicht2020-052020-04-16Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.Niet vrij uitgroeiende bomen.11Boomhoogteklasse: tot 6 m .....21Gewenst eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja101020Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9m)st10.005155132020-05-01verplicht2020-052020-04-16Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.Niet vrij uitgroeiende bomen.12Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .....21Gewenst eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja101030Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m)st10.005155132020-05-01verplicht2020-052020-04-16Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.Niet vrij uitgroeiende bomen.13Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .....21Gewenst eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja101040Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (12-15m)st30.005155132020-05-01verplicht2020-052020-04-16Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.Niet vrij uitgroeiende bomen.14Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .....21Gewenst eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja101050Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (15-18m)st20.005155132020-05-01verplicht2020-052020-04-16Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.Niet vrij uitgroeiende bomen.15Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .....21Gewenst eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja101060Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (18-24m)st10.005155132020-05-01verplicht2020-052020-04-16Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.Niet vrij uitgroeiende bomen.16Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .....21Gewenst eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja1020Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld102010Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (0-6m)st200.005155122020-05-01verplicht2020-052020-04-15Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.Niet vrij uitgroeiende bomen.11Boomhoogteklasse: tot 6 m .....21Gewenst eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja102020Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m)st250.005155122020-05-01verplicht2020-052020-04-15Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.Niet vrij uitgroeiende bomen.12Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .....21Gewenst eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja102030Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m)st450.005155122020-05-01verplicht2020-052020-04-15Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.Niet vrij uitgroeiende bomen.13Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .....21Gewenst eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja102040Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m)st1200.005155122020-05-01verplicht2020-052020-04-15Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.Niet vrij uitgroeiende bomen.14Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .....21Gewenst eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja102050Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m)st950.005155122020-05-01verplicht2020-052020-04-15Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.Niet vrij uitgroeiende bomen.15Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .....21Gewenst eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja102060Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (18-24m)st400.005155122020-05-01verplicht2020-052020-04-15Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.Niet vrij uitgroeiende bomen.16Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .....21Gewenst eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja102070Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (>24m)st20.005155122020-05-01verplicht2020-052020-04-15Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.Niet vrij uitgroeiende bomen.17Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .....21Gewenst eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja1030Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld103010Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (0-6m)st15.005155112020-05-01verplicht2020-052020-04-30Begeleidingssnoei.Aanvaard boombeeld. Niet vrijuitgroeiende bomen.11Boomhoogteklasse: tot 6 m .....21Eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja103020Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (6-9m)st20.005155112020-05-01verplicht2020-052020-04-30Begeleidingssnoei.Aanvaard boombeeld. Niet vrijuitgroeiende bomen.12Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .....21Eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja103030Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (9-12m)st80.005155112020-05-01verplicht2020-052020-04-30Begeleidingssnoei.Aanvaard boombeeld. Niet vrijuitgroeiende bomen.13Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .....21Eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja103040Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (12-15m).st150.005155112020-05-01verplicht2020-052020-04-30Begeleidingssnoei.Aanvaard boombeeld. Niet vrijuitgroeiende bomen.14Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .....21Eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja103050Begeleidingssnoei aanvaard boombeeld (15-18m)st120.005155112020-05-01verplicht2020-052020-04-30Begeleidingssnoei.Aanvaard boombeeld. Niet vrijuitgroeiende bomen.15Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .....21Eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja11ONDERHOUDSSNOEI1110Onderhoudsnoei achterstallig boombeeld111010Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (0-6m)st150.005155212020-05-01verplicht2020-052020-04-16Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld......11Boomhoogteklasse: tot 6 m .....21Gewenst eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja111020Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m)st80.005155212020-05-01verplicht2020-052020-04-16Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld......12Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m .....21Gewenst eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja111030Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m)st40.005155212020-05-01verplicht2020-052020-04-16Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld......13Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m .....21Gewenst eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja111040Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m)st400.005155212020-05-01verplicht2020-052020-04-16Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld......14Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m .....21Gewenst eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja111050Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m)st1500.005155212020-05-01verplicht2020-052020-04-16Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld......15Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m .....21Gewenst eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja111060Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m)st2200.005155212020-05-01verplicht2020-052020-04-16Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld......16Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .....21Gewenst eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja111070Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (>24m)st200.005155212020-05-01verplicht2020-052020-04-16Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld......17Boomhoogteklasse: 24 m of hoger .....21Gewenst eindbeeld: vermeld in beheersysteem66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja1120Verwijderen stam- en wortelopslag112010Verwijderen stam- en wortelopslag.st400.005155512020-05-01verplicht2020-052020-04-16Verwijderen waterlot.Betreft verwijderen van stam- en wortelopslag bij bomen die voor de rest niet gesnoeid worden (onderhoudssnoei beeld). Diverse boomsoorten. Leeftijd afkomend hout: maximaal 3 jaar.29Wegnemen van waterlot tot onderste gesteltak en wortelopslag van stamvoet66De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaalja2VERWIJDEREN EN HERSTELLEN2010Verwijderen bomen, exclusief stobbe201010Verwijderen bomen (0 - 0,25m)st15.005151012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Verwijderen bomen......Boomsoort(en): divers11Diameter borsthoogte: tot 0,25 m25Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)46De aannemer wordt eigenaar van het stamhout59De aannemer wordt eigenaar van het takhout en alle overige vrijkomende materialenja201020Verwijderen bomen (0,25 - 0,50m)st15.005151012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Verwijderen bomen......Boomsoort(en): divers12Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m25Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)46De aannemer wordt eigenaar van het stamhout59De aannemer wordt eigenaar van het takhout en alle overige vrijkomende materialenja201030Verwijderen bomen (0,50 - 0,75m)st15.005151012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Verwijderen bomen......Boomsoort(en): divers13Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m25Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)46De aannemer wordt eigenaar van het stamhout59De aannemer wordt eigenaar van het takhout en alle overige vrijkomende materialenja201040Verwijderen bomen (0,75 - 1,00m)st15.005151012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Verwijderen bomen......Boomsoort(en): divers14Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m25Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)46De aannemer wordt eigenaar van het stamhout59De aannemer wordt eigenaar van het takhout en alle overige vrijkomende materialenja201050Verwijderen bomen (1,00 - 1,25m)st5.005151012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Verwijderen bomen......Boomsoort(en): divers15Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m25Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)46De aannemer wordt eigenaar van het stamhout59De aannemer wordt eigenaar van het takhout en alle overige vrijkomende materialenja201060Verwijderen bomen (1,25 - 1,50m)st5.005151012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Verwijderen bomen......Boomsoort(en): divers16Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m25Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)46De aannemer wordt eigenaar van het stamhout59De aannemer wordt eigenaar van het takhout en alle overige vrijkomende materialenja201070Verwijderen bomen (>1,50m)st5.005151012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Verwijderen bomen......Boomsoort(en): divers17Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer25Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)46De aannemer wordt eigenaar van het stamhout59De aannemer wordt eigenaar van het takhout en alle overige vrijkomende materialen.ja3REGISTRATIE30OPNAME BOOMKENMERKEN3010Boomkenmerken actualiseren na snoei301010Controleren bomen door visuele inspectie na snoei.st8915.005155012015-01-01verplicht2015-012014-08-26Controleren bomen door visuele inspectie.Actualiseren gegevensbestand na snoei.12Controle onderhoudstoestand en bijwerken van boomkenmerken31Rapportage digitaal aanleveren in Digitreeja3020Boomkenmerken actualiseren na rooien 302010Controleren bomen door visuele inspectie na rooien.st75.005155012020-05-01verplicht2020-052020-04-15Controleren bomen door visuele inspectie.Actualiseren gegevensbestand na rooien.31Rapportage digitaal aanleveren in Digitreeja4WERK ALGEMENE AARD41INVENTARISEREN FLORA EN FAUNA4110Inventariseren flora en fauna verkennend411010Inventariseren flora (bomen)keer1.006450012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Inventariseren flora.Inventariseren flora verkennend
situering door heel werkgebied
Betreft opname bij circa 8.990 stuks bomen
Zie tevens artikel 64.17.01 in deel 3 van dit bestekja411020Inventariseren fauna, verkennend (bomen)keer1.006401012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Inventariseren fauna, verkennend.Situering door heel werkgebied.
Betreft opname bij circa 8.990 stuks bomen.
Zie tevens artikel 64.17.01 in deel 3 van dit bestekja4120Inventariseren flora en fauna soortspecifiek412010Inventariseren flora, soortspecifiekst20.00645199Inventariseren flora, soortspecifiekSituering volgt uit verkennende flora inventarisatie van bomenja412020Inventariseren fauna, soortspecifiekst20.00640199Inventariseren fauna, soortspecifiekSituering volgt uit verkennende fauna inventarisatie van bomen ja4130Markeren flora- en faunaplaatsen413010Markeren fauna rust- en verblijfplaats.st10.006405012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Markeren fauna rust- en verblijfplaats.Situering volgt uit verkennende en soortspecifieke fauna inventarisatie van bomen.Ten behoeve van: divers14Middel ter keuze van de aannemer52Met materiaal van de aannemerja413020Markeren groeiplaats of zaadbank.st10.006452012020-05-01verplicht2020-052019-09-30Markeren groeiplaats of zaadbank.Situering volgt uit verkennende en soortspecifieke fauna inventarisatie van bomen.14Middel ter keuze van de aannemer52Met materiaal van de aannemerja5VERKEERSMAATREGELEN50OPSTELLEN VERKEERSPLAN500010Opstellen verkeersplanst2.00623099Opstellen verkeersplan Betreft het opstellen van een verkeersplan (per deelopdracht) met de benodigde verkeersmaatregelen tbv alle genoemde werkzaamheden in dit bestek.
Zie ook bepallingen in hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek.
Hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal deelopdrachten.ja51VERKEERSMAATREGELEN BIJ (SEMI) 5110Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg511010Toepassen rijdende afzetting(en) ETW (figuur 1221)keer100.006202032015-01-01verplicht2020-052014-12-11Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook.
Betreft: erftoegangswegen (ETW).19Rijdende afzetting volgens CROW publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 122122Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h62Met materiaal van de aannemerja511020Toepassen rijdende afzetting(en) ETW (figuur 1222a)keer100.006202032015-01-01verplicht2020-052014-12-11Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook.
Betreft: erftoegangswegen (ETW).19Rijdende afzetting volgens CROW publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222a22Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h62Met materiaal van de aannemerja511030Toepassen rijdende afzetting(en) GOWkeer10.006202032015-01-01verplicht2020-052014-12-11Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook.
Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW).19Rijdende afzetting volgens CROW publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b22Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h62Met materiaal van de aannemerja5120Toepassen rijdende afzetting op voetpad512010Toepassen rijdende afzetting(en) op voetpaden.keer10.006202042015-01-01verplicht2020-052014-12-11Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het voetpad, waarbij het voetpad wordt versmald.19Rijdende afzetting volgens CROW publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 110562Met materiaal van de aannemerja5130Toepassen rijdende afzetting op fietspad513010Toepassen rijdende afzetting(en) op fietspaden (figuur 1125)keer10.006202042015-01-01verplicht2020-052014-12-11Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald.19Rijdende afzetting volgens CROW publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 112562Met materiaal van de aannemerja513020Toepassen rijdende afzetting(en) op fietspaden (figuur 1126)keer10.006202042015-01-01verplicht2020-052014-12-11Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in twee richtingen bereden), waarbij het fietspad wordt versmald.19Rijdende afzetting volgens CROW publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 112662Met materiaal van de aannemerja52VERKEERSREGELAAR5210Bevoegde verkeersregelaars521010Inzetten verkeersregelaarsuur40.00100599Inzetten verkeersregelaarsHet bereft de inzet van bevoegde verkeersregelaars voor het begeleiden van het verkeer tijdens de uitvoering van werkzaamheden. De verkeersregelaars gelden alleen als aanvulling op vaste maatregelen en niet als vervanging van vaste maatregelen.ja6PRAKTIJKDAG60PRAKTIJKDAG BOOMVERZORGERS6010Afstemming ETW's en ETT's601010Praktijkdag boomverzorgersdag1.00515599Praktijkdag boomverzorgersAfstemming European Tree Workers en European Tree Technicians ten behoeve van het verkrijgen van het certificaat 'Boomverzorger gemeente Aa en Hunze 2020-2024'.
Betreft een praktijkdag (8 uur per persoon) voor
alle in te zetten European Tree Workers en
European Tree Technicians met als doel afstemming
over:
- de opname van onderhoudskenmerken;
- de uitvoering van de boomveiligheidscontrole;
- de uitvoering en het resultaat van de
snoeiwerkzaamheden;
- het toepassen van verkeersmaatregelen.
Ieder tweetal dient te beschikken over een werkende PDA of tablet met Digitree ten behoeve van registratie boomkenmerken en een
zelfrijdende telescoophoogwerker (werkhoogte van ca. 20 meter), tractor met versnipperaar en een motorkettingzaag voor het uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden.
De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.
In de prijs per eenheid dienen voor alle koppels
de kosten voor het toepassen van een rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 inbegrepen te zijn.
Zie tevens artikel 51.53.05 in deel 3 van dit bestek.ja8INZETTEN80INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL8010Inzetten personeel801010Inzetten werknemer (ETW)uur24.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer......Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden31Werknemers: European Tree Worker inclusief (gemotoriseerd) handgereedschap.ja801020Inzetten werknemer (zelfstandig beroepsbeoefenaar)uur24.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer......Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden31Werknemers: groenvoorziening algemeen, niveau 3
zelfstandig beroepsbeoefenaar inclusief (gemotoriseerd) handgereedschap.ja8020Inzetten snoeiploeg802010Inzetten snoeiploeguur120.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer.Ten behoeve van snoeien van beplantingsvakkenHet betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden39Betreft: snoeiploeg bestaande uit:
- 1 medewerkers (snoeier) niveau 3
zelfstandig beroepsbeoefenaar (en bediening hoogwerker);
- 1 medewerker (grondman) niveau 2 groenvoorziening algemeen (beginnend beroepsbeoefenaar);
- trax telescoophoogwerker, werkhoogte tot ca. 20 m (exclusief bediening);
- handgereedschap en klein gemotoriseerd
handgereedschap zoals motorkettingzagen,
bladblazer, etc.ja802020Inzetten velploeguur40.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer.Ten behoeve van dunnen van beplantingsvakkenHet betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden39Betreft: snoeiploeg bestaande uit:
- 1 medewerkers (snoeier) niveau 3
zelfstandig beroepsbeoefenaar
- 1 medewerker (grondman) niveau 2 Groenvoorziening Algemeen (beginnend beroepsbeoefenaar);
- mobiele kraan met boomklem inclusief bediening;
- handgereedschap en klein gemotoriseerd
handgereedschap zoals motorkettingzagen,
bladblazer, etc.ja8030Inzetten materieel803010Inzetten tractor (met versnipperaar).uur64.001005182020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inzetten van een tractor......Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden11Vermogen: ten minste 75kW21Hulpvoorzieningen: versnipperaar met opvangbak van ca. 4 m3. Met hydraulische losinrichting.
Capaciteit ten minste diameter 220 mm.31Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ja803020Inzetten tractor (met stobbenfrees).uur16.001005182020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inzetten van een tractor......Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden11Vermogen: ten minste 75kW21Hulpvoorzieningen: stobbenfrees.31Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ja803030Inzetten hydraulische graafmachine.uur16.001005132020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inzetten van een hydraulische graafmachine......Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden13Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 21Wielgraafmachine.....31Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ja803040Inzetten hydraulische graafmachine (met boomklem).uur16.001005132020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inzetten van een hydraulische graafmachine.Met hulpvoorziening: boomklemHet betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden21Wielgraafmachine.....31Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ja803050Inzetten hydraulische graafmachine (met sorteergijper).uur16.001005132020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inzetten van een hydraulische graafmachine.Met hulpvoorziening: sorteergrijperHet betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden13Bakinhoud: ten minste 0,5 m321Wielgraafmachine.....31Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) jaTRANSPORT SUBTOTAAL9Staartposten91Korting919990Korting%0.0092Uitvoeringskosten929990Uitvoeringskosten%0.0093Algemene kosten939990Algemene kosten%0.0094Winst en risico949990Winst en risico%0.00Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

de ..................................................................................... 20.....

De inschrijver(s),3. Bepalingen01ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF01ALGEMENE BEPALINGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN01Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.02Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.03De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.02BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM012010-10-01verplicht2020-012010-10-01BETALINGSREGELINGEN05Gesnoeide en verwijderde bomen worden niet eerder opgenomen in de termijnstaat dan nadat de gegevens geactualiseerd zijn conform bestekspostnummer 101010 tot en met 112010 en/of 201010 tot en met 201070 in digitree©.06Facturering dient na aflevering en goedkeuring van de opdrachtnemer digitaal te geschieden naar: facturen@aaenhunze.nl t.a.v.de heer E.A. Verdoes, onder vermelding van het referentienummer. Op de factuur dient minimaal vermeld te worden:- Referentienummer: 2020-06- Datum van aflevering - Factuurbedrag 042010-10-01verplicht2020-012010-10-01BOETEREGELING01Op dit werk is een boeteregeling in het kader van niet presteren op het snoeien en muteren van toepassing.02De aannemer kan per termijnstaat de onder lid 01 genoemde boete ontvangen. Hiervoor gelden de navolgende bepalingen volgens lid 03 t/m 11.03De aannemer kan deze boete ontvangen over afgekeurd werk, vallend onder de bestekspostnummers beginnend met 1 en 3. De hoogte van deze boete bedraagt 30% van de op de inschrijvingsstaat ingevulde prijs per eenheid in euro, vermenigvuldigd met de in die termijnen uitgevoerde hoeveelheden.04De beoordeling van de werkzaamheden van de ingediende termijnstaat vindt allereerst plaats door het uitvoeren van een globale opneming die een algemene indruk oplevert van het werk.05Indien de algemene indruk (zie lid 04) van het uitgevoerde werk niet goed is, wordt een uitgebreide opneming uitgevoerd. De aannemer heeft de mogelijkheid om de uitgebreide opneming bij te wonen. Tijdens de opneming worden de volgende aspecten beoordeeld:- Juiste keuze verwijderde takken conform bestek en Standaard.- Vaktechnisch correcte uitvoering conform bestek en Standaard.- Werk uitgevoerd door personeel met juiste opleiding: -European Tree Worker (in het bezit van het certificaat 'Boomverzorgergemeente Aa en Hunze 2020-2024) voor snoeiwerk. - European Tree Worker of European Tree Technician (in het bezit van het certificaat 'Boomverzorger gemeente Aa en Hunze 2020-2024')voor actualisatie gegevensbestand; - European Tree Technician (in het bezit van het certificaat 'Boomverzorger gemeente Aa en Hunze 2020-2024') voor nadereinspectie.- Afvoeren vrijgekomen materialen: - Vrijgekomen materialen zijn afgevoerd aan het einde van iedere werkweek.- Werkplanning: - Werken volgens de door de directie goedgekeurde planning. - Communicatie: Gegevensbeheer: - Aanlevering conform handleiding opname boomkenmerken; -Tjdig, compleet en integer; - Vaktechnische invulling op correcte wijze.06Van de ingediende termijnstaat wordt tenminste 10% van de het opgevoerde werk gecontroleerd. De directie bepaalt de te controleren bomen voor de uitgebreide opneming.07De uitgebreide opneming wordt per boom gedaan. Indien 5% of meer van de uitgebreide opneming van het gereedkomen werk niet goedgekeurd is dan wordt de boete opgelegd.08Indien ingevolge de beoordeling van lid 04 t/m 07 tekortkomingen worden geconstateerd dient de aannemer er voor te zorgen dat de resultaatsverplichting alsnog behaald wordt.09Nadat de termijnstaat voor de tweede keer ingediend is, wordt wederom een opneming gedaan volgens lid 04 t/m 07. Alle opgevoerde bomen van de termijnstaat kunnen worden gecontroleerd. Indien het werk goedgekeurd wordt, vindt verrekening van de in de termijn uitgevoerde hoeveelheden plaats tegen de op de inschrijvingsstaat ingevulde prijs per eenheid in euro (waarbij de eerder opgelegde boete vanzelfsprekend wel blijft ingehouden).10Indien uit de opneming volgens lid 09 blijkt dat het werk wederom niet goedgekeurd is, dan krijgt de aannemer de termijn pas uitbetaald totdat de overeengekomen resultaatsverplichting is afgewerkt en tot het werk uiteindelijk goedgekeurd is.11Opnames worden gedaan door of namens de directie en besproken met de aannemer. Daar waar geen overeenstemming wordt bereikt, worden de vermeende boomtechnische tekortkomingen beoordeeld door een European Tree Technician. De European Tree Technician wordt aangesteld door de directie in overleg met de aannemer. De kosten van deze beoordeling worden gedragen door de partij die in het ongelijk wordt gesteld.04BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01RAW RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID01Het bepaalde omtrent de risicoregeling (artikelen 01.04.01 tot en met 01.04.06 van de Standaard) is niet van toepassing. In afwijking hiervan worden binnen de RAW-raamovereenkomst jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)'. (reeks 2010=100).02De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule: Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01·100% = .... % , waarin:B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin deRAW-raamovereenkomst is gesloten;B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin deprijzen per eenheid worden geïndexeerd.De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n·100% = .... % , waarin:B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin devoorgaande indexering heeft plaatsgevonden;B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin deprijzen per eenheid worden geïndexeerd.Indexeringspercentage afronden op tienden.08BIJDRAGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK01Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet verlangd, deze wordt afgedragen door de opdrachtgever.022010-10-01verplicht2020-012010-10-01BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT01Een ´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.11VERBAND MET ANDERE WERKEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN01In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.02Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd.Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.03In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.022010-10-01verplicht2020-012010-10-01WERK DOOR DERDEN01De aannemer dient er rekening mee te houden dat werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden door derden op het gebied van. - Reguliere snoei- rooi- en onderhoudswerkzaamheden door de gemeentelijke eigen dienst en/of door derden.-Bomen in beplanting. - Begraafplaatsen.- Monumentale bomen. - Calamiteiten. 13KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN082010-10-01verplicht2020-012010-10-01WERKTIJDEN01Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00 uur.02Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen. 03In het kader van dit bestek is de directie bevoegd om de aannemer werkzaamheden uit te laten voeren buiten de genoemde werktijden (bijv. in verband met calamiteiten) zoals vermeld in lid 01 van dit artikel. 17VRIJGEKOMEN MATERIALEN072010-10-01verplicht2020-012010-10-01PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN01Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer.02Vrijgekomen materiaal bij snoei betreft snoeihout. Gerekend is met een gemiddelde van ca. 3 m³ onbewerkt takhout per boom.03Vrijgekomen materiaal bij het verwijderen van het bovengrondse deel van bomen betreft stamhout en takken.07Vrijgekomen materialen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden vanuit de individueel beheerde bomen kunnen van maandag t/m vrijdag tijdelijk worden opgeslagen mits het geen hinder veroorzaakt. De aannemer blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de tijdelijk opgeslagen materialen.08Vrijkomende materialen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden vanuit de beplantingen kunnen tijdelijk worden opgeslagen. De locaties voor tijdelijke opslag worden aangedragen in het plan van omgang met vrijkomende materialen of de locaties worden ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever.Takhout mag na goedkeuring van de opdrachtgever in de bospercelen blijven liggen mits deze geen hinder veroorzaken. Alle tijdelijk opgeslagen materialen vanuit beplantingen dienen uiterlijk 31 maart van dat jaar te zijn afgevoerd.09Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 07 van dit artikel, verbeurt hij een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.18BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING052010-10-01verplicht2020-012010-10-01SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN04In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.19ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN022010-10-01verplicht2020-012010-10-01VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)01Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfasegeschiedt door de aannemer.02Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. 21RAW-RAAMOVEREENKOMST042010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERLENGEN VAN EEN RAW RAAMOVEREENKOMST01In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het niet toegestaan een korting in de inschrijfstaat op te nemen.22TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN032010-10-01verplicht2020-012010-10-01PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN01Een Plan van Aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt voor de uitvoeringsfase verlangd. 23COMMUNICATIE022010-10-01verplicht2020-012010-10-01BOUWVERGADERING01Bouwvergaderingen worden gehouden telkens in de eerste week van de termijnperiode. In de bouwvergadering wordt de stand van zaken besproken.Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer een extra bouwvergadering.02De aannemer kan de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.03De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01 en/of 02. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012.25VAKOPLEIDING022010-10-01verplicht2020-012010-10-01EISEN PERSONEEL01Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.02Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.03Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.04Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.032010-10-01verplicht2020-012010-10-01EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING01De snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat of door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker deelnemen. Deze personen dienen tijdens het uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden onder directe begeleiding van een boomverzorger te staan die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.04De persoon die de opname van de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uitvoert dient in het bezit te zijn van het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat. Onder directe begeleiding van een European Tree Worker of European Tree Technician is het toegestaan om de opname van de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uit te laten voeren door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker of European Tree Technician deelnemen.05Bomen die tijdens de visuele controle afgekeurd worden omwille van een mechanisch gebrek of een aantasting, dienen visueel geïnspecteerd te worden door een European Tree Technician of gelijkwaardig. De kosten voor deze inspectie dienen opgenomen te zijn in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.06De in te zetten European Tree Workers voor de snoeiwerkzaamheden aan bomen en de in te zetten European Tree Workers/European Tree Technicians voor de actualisaties van de boomkenmerken dienen aantoonbaar in het bezit te zijn van het certificaat 'Boomverzorger gemeente Aa en Hunze 2020-2024 (afgegeven door de gemeente Aa en Hunze). Zie tevens bestekspostnummer 601010 en artikel 51.53.05 in deel 3 van dit bestek.07De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician zoals genoemd in lid 01 t/m lid 06 van dit artikel, dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.052010-10-01verplicht2020-012010-10-01EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING01Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn: - Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig; - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig; - Niveau 1, Voorman /zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.02De certificaten voor bestendig beheer Flora- en faunawet zoals genoemd in lid 01van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.30WETGEVING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT01De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste: a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen; b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.02De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.03De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.04Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.05De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.51TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN41BEGRIPPEN BEPLANTINGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN01Te verstaan is onder:l. probleemtakken: takken van houtige gewassen die onder normale omstandigheden overlast of een onveilige situatie op kunnen leveren voor aangrenzende percelen, wegen, watergangen, fiets- en voetpaden, verkeersborden, lichtmasten, VRI's, weggebruikers en dergelijke;m. randsnoei: tot randsnoei behoort het tot de stam of stobbe verwijderen van (probleem) takken in de randen van beplantingsvakken tot een breedte waarop deze rand van invloed kan zijn op wegen, watergangen, fiets-/voetpaden en percelen van derden, grenzend aan het beplantingsvak. 2EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN302010-10-01verplicht2020-012010-10-01DUNNEN OF VRIJSTELLEN BEPLANTING01Dunning van beplanting zo uitvoeren dat na uitvoering van de werkzaamheden een stabiele en veilige beplanting overblijft. De beplanting mag, onder normale omstandigheden, tot drie jaar na uitvoering van de dunning geen schades of risico's in het kader van de zorgplicht veroorzaken.312010-10-01verplicht2020-012010-10-01RANDSNOEI BEPLANTINGEN01Het begrip 'randsnoei' geldt voor de volledige hoogte van de beplanting.02Randsnoei van beplantingen zo uitvoeren dat na uitvoering van de werkzaamheden een stabiele en veilige beplanting overblijft. De beplanting mag, onder normale omstandigheden, tot drie jaar na uitvoering van de dunning geen schades in het kader van de zorgplicht veroorzaken.03De randsnoei zo uitvoeren dat de takvrije zones, zoals benoemd in bijlage 3: 'Richtlijnen takvrije zones' vrij blijven van takken gedurende een periode van drie jaar.04Alle verkeersborden, VRI's, lichtmasten en andere, ten behoeve van het verkeer in de berm geplaatste objecten, dienen na oplevering goed zichtbaar te zijn. Lichtmasten en armaturen dienen volledige functioneel te zijn.322010-10-01verplicht2020-012010-10-01WEGEN EN PADEN01Openbare wegen, paden en dergelijke dienen aan het einde van iedere werkdag vrij te zijn van materieel en vrijgekomen materiaal. 51BEGRIPPEN ONDERHOUD BOMEN032010-10-01verplicht2020-012010-10-01SNOEIEN01In aanvulling op artikel 51.51.04 van de Standaard lid 01 punt h, wordt onder probleemtak tevens verstaan, een afgestorven tak dikker dan ca.4 cm en/of langer dan 1 meter.2EISEN EN UITVOERING ONDERHOUD BOMEN092010-10-01verplicht2020-012010-10-01SNOEIEN ALGEMEEN06In de takvrije zone mag geen waterlot of wortelopslag voorkomen.112010-10-01verplicht2020-012010-10-01ONDERHOUDSSNOEI01In afwijking van het bepaalde in artikel 51.52.12 van de Standaard geldt het wegnemen van probleemtakken voor de gehele boom. 302010-10-01verplicht2020-012010-10-01WERKZAAMHEDEN BOMEN MET EIKENPROCESSIERUPS01Wanneer tijdens snoeiwerkzaamheden eikenprocessierupsen worden aangetroffen, dient dit direct gemeld te worden aan de directie.02Indien de aanwezigheid van eikenprocessierupsen leidt tot hogere kosten, maakt de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.3INFORMATIE-OVERDRACHT ONDERHOUD BOMEN042010-10-01verplicht2020-012010-10-01EINDBEELDEN01Het bepaalde in artikel 51.53.04 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing. 02Het gewenst eindbeeld van een boom staat geregistereerd in het geautomatiseerde beheersysteem digitree. Voor de te hanteren takvrije zones wordt verwezen naar bijlage 3 'Richtlijnen takvrije zones' van de aanbestedingsleidraad.052010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN ETW'S EN ETT'S01De door de aannemer in te zetten European Tree Workers voor snoeiwerkzaamheden aan bomen en de in te zetten European Tree Worker(s) en/of European Tree Technician(s) voor de uitvoering van de actualisaties dienen te beschikken over het certificaat 'Boomverzorger gemeente Aa en Hunze 2020-2024'. Voor het behalen van dit certificaat wordt een praktijkdag georganiseerd.02Een praktijkdag (8 uur) zoals genoemd in lid 01 van dit artikel vindt plaats volgens bestekspostnummer 601010 voor aanvang van de actualisaties van de boomgegevens en de snoeiwerkzaamheden aan bomen.03De locaties van de te snoeien bomen tijdens de praktijkdag (en eventuele vervolg praktijkdagen) worden bepaald door de directie.04Personen die deelnemen aan de praktijkdag en deze naar tevredenheid van de opdrachtgever afronden, ontvangen het certificaat 'Boomverzorger gemeente Aa en Hunze 2020-2024' . Dit certificaat dient tijdens de werkzaamheden volgens dit bestek te allen tijde getoond te kunnen worden. 05Indien tijdens controle door de opdrachtgever blijkt dat snoei- of actualisatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers die niet beschikken over het certificaat 'Boomverzorger gemeente Aa en Hunze 2020-2024', worden de werkzaamheden stil gelegd en de betreffende medewerker van het werk gestuurd. 06Indien de aannemer snoeiwerkzaamheden aan bomen uit wil laten voeren door een European Tree Worker of actualisaties door een European Tree Worker en/of European Tree Technician die de praktijkdag niet heeft bijgewoond, dient deze persoon vóór de werkzaamheden opgeleid te worden volgens bestekspostnummer 601010 en artikel 51.53.05 in deel 3 van dit bestek.07De kosten voor een eventuele tweede praktijkdag en/of eventuele vervolg praktijkdagen komen, inclusief de kosten voor de inzet van de opdrachtgever (welke € 1.400,- per praktijkdag bedraagt), geheel voor rekening van de aannemer.08Bomen die tijdens de praktijkdag(en) worden gesnoeid en/of geactualiseerd, komen niet in aanmerking voor verrekening op een andere bestekspost.5BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN052010-10-01verplicht2020-012010-10-01GEBREKEN OP HOOGTE.01Verhoogd risico in de kroon dat niet door snoei weg te nemen is dient door de aannemer gemeld te worden bij de directie onder vermelding van het boomnummer en de aard van het gebrek.62VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING12EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN01Specificaties voor materiaal en materieel dienen te voldoen aan de gestelde eisen zoals opgenomen in de publicatiereeks 96b van CROW.072010-10-01verplicht2020-012010-10-01TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN LANGS ONTSLUITINGSWEGEN01Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Aa en Hunze, waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.3INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN06De spitstijden zijn: - 's morgens tussen 7:00 uur en 9:00 uur; - 's avonds tussen 16:30 uur en 18:00 uur.07De ontsluitingswegen in de gemeente Aa en Hunze zijn weergegeven in de bestekstekening 'Overzichtstekening ontsluitingswegen Aa en Hunze'.032010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING01Uiterlijk 2 weken na verschijnen van de deelopdracht, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. De directie geeft binnen 5 werkdagen reactie op dit verkeersplan.Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.02In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld: - De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen. - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten. - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is. - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties; - Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen; - Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling. - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.03In het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van de UAV 2012, dient een einddatum voor oplevering van de deelopdracht te zijn vermeld. Deze einddatum is bindend.4RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN01De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.02Waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.03Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.7MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN02'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01 lid 01 van de Standaard betreft de gemeente Aa en Hunze. Verplaatsing binnen de gemeente op dezelfde dag worden niet beschouwd als extra 'keer' toepassen van de maatregel.64FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN17MEET- EN VERREKENMETHODEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERREKENING01De verrekening van de verkennende inventarisatie in het kader van de Wet Natuurbescherming vindt plaats naar rato van het aantal bomen en oppervlakte beplanting dat in de deelopdracht onderhouden en/of verwijderd wordt.Vrij gedeelte na bestek01..........Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten01.......... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 2020-06 RAW Raamovereenkomst bomen en beplanting Aa en Hunze 2020-2024 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2020-06 (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen. Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen. In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: 2020-06 RAW Raamovereenkomst bomen en beplanting Aa en Hunze 2020-2024 I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)