2020-052020-051.10 01/09/202128831Reconstructie overruns 06L + 24R vliegbasis Volkel2023-10-032023-10-0399921417212023-10-030083C84B1C9CEEC21A00C8B78CBF42F945C5RAW 28831-11
Reconstructie overruns hoofdbaan van de vliegbasis Volkel
RAW-bestek + NVI1Vrij gedeelte voor bestek01BESTEK EN VOORWAARDEN VOORRECONSTRUCTIE OVERRUN BAAN 06L EN 24RVliegbasis VolkelBestek + NVI1BESTEKNUMMER: 28831-11Oraclenr.: 28831Complexcode: 45H03Algemene omschrijving van het werk:Het vervangen van Vliegtuigafreminstallaties en reconstructie overruns van de hoofdbaan van vliegbasis Volkel, in totaal bestaande uit drie onderdelen:Het vervangen van Vliegtuigafreminstallaties van de vliegbasis Volkel (P-1004645-51 + P-1004645-52) bestaande uit:1. P-1004645-51 ''Het vervangen van Vliegtuigafreminstallaties van de hoofdbaan Vliegbasis Volkel” (Civieltechnische werkzaamheden)Contract in RAW systematiek bestaande uit civieltechnische werkzaamheden.2. P-1004645-52 “Het vervangen van Vliegtuigafreminstallaties van de hoofdbaan Vliegbasis Volkel” (Bouwkundige, Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige werkzaamheden)Contract in STABU bestaande uit het realiseren van kelders en overige bouwkundige, elektrotechnische, infrastructurele en werktuigbouwkundige voorzieningen.Reconstructie overruns hoofdbaan van de vliegbasis Volkel (28831-11) bestaande uit:(dit deel) 3. 28831-11 “Reconstructie overruns hoofdbaan van de vliegbasis Volkel” (Civieltechnische werkzaamheden)Contract in RAW systematiek bestaande uit civieltechnische werkzaamheden.RIJKSVASTGOEDBEDRIJFMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DIRECTIE VASTGOEDBEHEERAFDELING REALISATIE LANDELIJK Bezoekadres:St Jacobsstraat 16, 3511 BS Utrecht Correspondentieadres:Postbus 16169, 2500 BD Den Haag1. Algemeen01OPDRACHTGEVERNamens DE STAAT DER NEDERLANDEN, te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie, namens deze, ing. E. Kerkhoven, projectleider.02DIRECTIEVoor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededeling doen van wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012, zal optreden. 03LOCATIEDe werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op:- Vliegbasis Volkelin de gemeente(n):- MaashorstDe toegang van het werkterrein is gelegen aan de Zeelandsedijk 10 5408 SM Volkel 04ALGEMENE BESCHRIJVINGHet werk bestaat in hoofdzaak uit:·Voorbereidende werkzaamheden;·Inrichting bouwterrein (tevens voor project 1004645-51 en 52);·Opbreken bestaande verhardingsconstructie overrun bestaande uit beton- en asfalverhardingt;·Uitvoeren grondwerk t.b.v. funderingsconstructie overrun;·Aanbrengen funderingsconstructie overrun;·Aanbrengen betonverharding overrun;·Aanbrengen voegvullingen;·Aanbrengen markeringen;·Werkzaamheden aan vliegveldverlichtingsinstallatie overruns. 05TIJDSBEPALINGDatum van aanvang werkzaamheden: conform het gestelde in par. 7 van de UAVHet werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 02-08-2024De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: € 10.000,00.Deze korting geldt voor de gehele aanbesteding en wordt derhalve niet opgeteld bij de korting genoemd in de andere contractstukken (RAW en STABU) van dit werk.De werkzaamheden bestaan uit 2 fasen:Fase 0: Voorbereiding/inrichting ketenpark. (start op 08-01-2024)Fase 1 Hoofdbaan buiten gebruik (start op 04-03-2024)Fase 0:Inrichting ketenpark dient op 19-01-2024 gereed te zijn, ketenpark dient op 19-01-2024 volledig ingericht te zijn en gebruik gereed voor opdrachtgever, dit dient als stoppunt opgenomen te worden in de planning.Volledig ingericht ketenpark conform bestekpostnr: 850020 en 910010 van het RAW-bestek 28831-11Fase 1 (zie tekening C00):Start 04-03-2024Plaatsen operationele afzetting vanaf 04-03-2024. Overige werkzaamheden mogen pas aanvangen na goedkeuring directie. Plaatsing operationele afzetting dient als stoppunt opgenomen te worden in de planning.Plaatsen operationele afzetting conform bestekpostnr: 141010,141020 en 150010 van het RAW-bestek 28831-11. Het werkterrein t.b.v. alle werkzaamheden binnen de operationele afzetting is vrij toegankelijk voor de aannemer.Alle werkzaamheden conform fase 1 dienen gereed te zijn op 02-08-2024In de planning dient rekening gehouden te worden met het opnemen van een tijdsduur van 25 werkdagen per AAS (per baankop), voor de installatie van de BAK12 systemen door derden.Betreft 25 werkdagen per systeem waarbij uitgegaan moet worden dat deze tijdsperiodes niet gelijktijdig van elkaar uitgevoerd kunnen worden.Deze tijdsperiode in te plannen na het gereed zijn van de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden in de kelder. Gedurende deze tijd is het niet toegestaan werkzaamheden in de kelder uit te voeren zonder instemming van de leverancier (Patria) van de BAK12 installatie. Detailafstemming hierover zal plaatsvinden gedurende het opstellen van het gedetailleerde werkplan in overleg met Patria.06ONDERHOUDSTERMIJNDe onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 (zes) kalendermaanden.07WERKTIJDENDe commandant van de vliegbasis heeft de bevoegdheid, wanneer militaire oefeningen het noodzakelijk maken, scherpere bepalingen te stellen dan die normaal van kracht zijn c.q. de werkzaamheden gedurende een bepaalde tijd op de gehele kazerne/vliegbasis of een gedeelte ervan te verbieden. Hieromtrent zal de wederpartij vooraf worden ingelicht.De toegestane werktijden zijn:Maandag t/m vrijdag 08:00 t/m 17:00 uur.08KWALITEITSBORGINGVan de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 09BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID ONDERAANNEMERSVoor de uitvoering van alle werkzaamheden door eventueel in te schakelen onderaannemers is toestemming van de directie vereist.2.1. Algemene gegevens2.1. Algemene gegevens01TEKENINGENVerwezen wordt naar de tekeningenlijst zoals bijgevoegd bij de aanbestedingsstukken als bijlage 01.01.02PEILEN EN HOOFDAFMETINGENDe hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn waar van toepassing op de bestekstekeningen aangegeven. Alle hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.03KWALITEITSBORGINGBij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,rekening houden met stoppunten na het realiseren van de navolgende werkzaamheden voordat met eenvervolgwerkzaamheid wordt aangevangen:·Inrichten ketenpark; ·Aanleveren algemeen tijdsschema inclusief werkzaamheden stelpost 950050;·Na het aanbrengen van de operationele afzettingen conform bestekspost 141010, 141020, 150010;·Na het afwerken van de fundering van steenmengsel t.b.v. aanbrengen betonverhardingen;·Na het aanbrengen van de stalen bekistingsmallen;·Na het aanbrengen van wapening, deuvels en koppelstaven;·Het aanbrengen van de betonverharding;·Na het opzagen van de voegen;·Na het aanbrengen van de rugvullingen in de opgezaagde voegen;·Uitvoeren kwaliteitscontrole betonverhardingen;·Uitzetten markeringen;·Controle uitvoeringstekeningen vliegveldverlichting.04BIJLAGENVerwezen wordt naar de bijlagenlijst zoals bijgevoegd bij de aanbestedingsstukken als bijlage 01.02.05TOEGANGSREGELINGVoor het complex of de complexen waarop het werkterrein is gelegen geldt een toegangsregeling.De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand gesteld.06ONTPLOFBARE OORLOGSRESTENHet werkterrein van de overruns is vrijgegeven op ontplofbare oorlogsresten, zie bijlage document::·Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek 'Hoofdbaan Vliegbasis Volkel, te Zeeland, gemeenten Uden en Landerd, Explosive Clearance Group B.V., 147-014-ER-01.v02, d.d. 06-11-2014;· Detectierapportage Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten projectlocatie VLB Volkel, overrun 06L, Heijmans Bodem, Wvb220092 versie 1.0, d.d. 23-06-202207GRONDWATERSTANDENHet peil van het grondwater overrun 06L ligt op ca. 1,20 m onder het maaiveld. Het peil van het grondwater overrun 24R ligt op ca. 1,20 m onder het maaiveld. (bron: Verkennend bodemonderzoek overruns hoofdbaan Volkel, Geofoxx, 20220577_a1RAP, d.d. 22-07-2022)08BODEMKUNDIGE EN GRONDMECHANISCHE GEGEVENSDe grondslag bestaat vanaf het maaiveld uit:Het maaiveld is plaatselijk verhard en plaatselijk grasland (zie tekeningen)De toplaag tot max. 0,5m is zwak tot matig humeus, plaatselijk dieper.De bodem tot minimaal 3,2m -mv bestaat uit zand, ( zeer fijn tot uiterst grof en zwak tot sterk grindig).Zie voor meer informatie het Verkennend bodemonderzoek overruns hoofdbaan Volkel, Geofoxx, 20220577_a1RAP dat als bijlage bij dit bestek is gevoegd.09MILIEUHYGIENISCHE GEGEVENSIn aanvulling op paragraaf 5 lid 8 van de UAV 2012:Zie voor meer informatie het onderzoeksrapport " Verkennend bodemonderzoek overruns hoofdbaan Volkel, Geofoxx, 20220577_a1RAP" wat als bijlage bij dit bestek is gevoegd.2.2. Nadere Beschrijving2.2. Verklaring01VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAATIn de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.02KENMERK RESULTAATSVERPLICHTINGDoor een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.03HOEVEELHEID TER INLICHTINGDe in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.04GRENZEN VAN DE SITUERINGDe in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.1VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN11BEWEGWIJZERING110010Aanbrengen tijdelijke bewegwijzering WIUEUR0321399Aanbrengen tijdelijke bewegwijzering WIU.Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bewegwijzering op de vliegbasis voor het bouwverkeer.
Routes conform voorstel aannemer, gebaseerd op tekening C00. De aannemer dient voorafgaand aan uitvoering een uitvoeringstekening op te stellen ter goedkeuring van de directie. Rekening houden met in totaal 60 verkeersborden.
Tijdsduur: voor het begin van de werkzaamheden tot de oplevering van het werk.
Met materialen van de aannemer. 12BEREIKBAARHEID WERKTERREIN / BOUWWEGEN121VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN BOUWWEGEN122RIJPLATENBANENBetreft rijplatenbanen tussen de bestaande verhardingen. Beschermen bestaande verhardingen (vliegveldverharding) conform bestekspost 130010.122010Aanbrengen rijplatenbaan.m570.001014122020-11-30verplicht2020-052020-11-06Aanbrengen rijplatenbaan.Situering: zie tekening C00.
Betreft het aanbrengen van rijplatenbanen op de volgende locaties (ook aangegeven op tekening C00):
- Tussen rondweg westelijke zijde en werkgebied overrun 06L, exclusief rijplaten post 122040.
- Tussen weg en X-line t.b.v. toegang werkgebied VAI 06.
- Tussen run-up en intersectie B
- Tussen intersectie B en werkgebied VAI 24R
- Tussen rondweg oostelijke zijde en werkgebied overrun 24R11Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: werkzaamheden conform dit bestek en conform bestek P-10046455-51 (aanbrengen VAI-installaties)33Enkele rij haaks op de rijrichting4599Afmeting en dikte rijplaten ter keuze van de aannemer.122020In stand houden rijplatenbaan.EUR01014212020-05-01verplicht2020-052020-04-22In stand houden rijplatenbaan.in stand houden rijplatenbaan tijdens uitvoering werkzaamheden conform dit bestek en conform bestek P-1004645-51 en 52.11Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 122010. 122030Verwijderen rijplatenbaan.EUR01014312020-05-01verplicht2020-052019-11-12Verwijderen rijplatenbaan.Verwijderen rijplatenbaan na afronding werkzaamheden conform dit bestek en conform bestek P-1004645-51 en 5211Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 122010. 122040Aanbrengen rijplatenbaan.m50.001014122020-11-30verplicht2020-052020-11-06Aanbrengen rijplatenbaan.Situering: zie tekening C01 en C02.
Betreft het aanbrengen van rijplaten tussen de rondweg en de westelijke zijde van overrun 06L.
Betreft het volledige vlak tussen de rondweg en de overrun.Totale oppervlakte circa 10 x 50 = 500 m2.11Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: werkzaamheden conform dit bestek overrun 06L.39Lay-out ter keuze van de aannemer.4599Afmeting en dikte rijplaten ter keuze van de aannemer.122050In stand houden rijplatenbaan.EUR01014212020-05-01verplicht2020-052020-04-22In stand houden rijplatenbaan.in stand houden rijplatenbaan tijdens uitvoering werkzaamheden conform dit bestek tijdens de werkzaamheden aan overrun 06L. Rekening houden met verplaatsen rijplatenbaan tijdens aanleg skeg.11Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 122040. 122060Verwijderen rijplatenbaan.EUR01014312020-05-01verplicht2020-052019-11-12Verwijderen rijplatenbaan.Verwijderen rijplatenbaan na afronding werkzaamheden conform dit bestek.11Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 122040. 122070Aanbrengen rijplatenbaan.m50.001014122020-11-30verplicht2020-052020-11-06Aanbrengen rijplatenbaan.Situering: zie tekening C01 en C02.
Betreft het aanbrengen van rijplaten tussen de rondweg en de westelijke zijde van overrun 24R.
Betreft het volledige vlak tussen de rondweg en de overrun.Totale oppervlakte circa 10 x 50 = 500 m2.11Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: werkzaamheden conform dit bestek overrun 24R.39Lay-out ter keuze van de aannemer.4599Afmeting en dikte rijplaten ter keuze van de aannemer.122080In stand houden rijplatenbaan.EUR01014212020-05-01verplicht2020-052020-04-22In stand houden rijplatenbaan.in stand houden rijplatenbaan tijdens uitvoering werkzaamheden conform dit bestek tijdens de werkzaamheden aan overrun 24R. Rekening houden met verplaatsen rijplatenbaan tijdens aanleg skeg.11Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 122070. 122090Verwijderen rijplatenbaan.EUR01014312020-05-01verplicht2020-052019-11-12Verwijderen rijplatenbaan.Verwijderen rijplatenbaan na afronding werkzaamheden conform dit bestek.11Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 122070. 123AFWERKEN LOCATIES BOUWWEGEN123010Zaaien.are37.005111012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Zaaien.Situering: ter plaatse van aangebrachte rijplaten conform bestekspost 122.12Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m221Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 331Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm42Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden zaadmengsel B3 volgens de geldende rassenlijst landbouwgewassen.Hoeveelheid: 0,50kg/100 m251Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken61De grond na opkomst van het zaad aandrukken123020Erosiewerend middel toepassen.are37.00511299Erosiewerend middel toepassen.Situering: ingezaaide oppervlak bestekspost 123010.
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft: een middel om stuiven te voorkomen.Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2 (Grasfix, o.g.)
Water ten behoeve van verdunning door aannemer.13BESCHERMEN VERHARDINGEN130010Beschermen verhardingen aanvoerroutes - betonverhardingweek30.00103199Beschermen verhardingen aanvoerroutesSituering: zie tekening C00, de locaties waar de betonverhardingen worden gebruikt voor transport.
Betreft het treffen van voorzieningen t.b.v. het beschermen
van alle benodigde aan- en afvoerroutesWijze van beschermen: folie en/of wegenbouwdoek,
rubberen matten en stalen rijplaten.
Afmetingen ter keuze van de aannemer.
Dusdanig positioneren dat tijdens de werkzaamheden alle
te gebruiken (beton)verhardingen vervoersstrook niet direct belast worden.
Met materialen van de aannemer.
Bescherming dient geschikt te zijn voor zwaar verkeer.
Het toepassen van een beschermingslaag van zand is niet
toegestaan.130020Schoonmaken verhardingsoppervlak.m23400.008101022015-01-01verplicht2020-052014-08-10Schoonmaken verhardingsoppervlak.Situering: ter plaatse van beschermde verhardingen. 19Oppervlakte: zie bestekspost 130010. 22Ondergrond: betonverharding35Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met hogedruk water, daarna vegen en zuigen.49Direct na het verwijderen van de beschermingen aangebracht conform bestekspost 130010. 61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting inclusief acceptatiekosten. 14AFZETTINGEN141AFZETTINGEN VLIEGGEBIED141010Aanbrengen geleidebarrier - verlichtm325.006220012020-05-01verplicht2020-052019-09-06Aanbrengen geleidebarrier.Situering: zie tekening C00.
Betreft het aanbrengen van afzettingen tussen werkterrein en actief vlieggebied. Locatie toe te passen verlichte barrier:
- Intersectie A (zuidzijde)
- Intersectie B (zuidzijde)
- Intersectie G
- Intersectie H (beide zijden)
- Afsluiting middletrack
- Afzetting op hoofdbaan, beide zijden werkgebied11Geleidebarrier van van kunststof, rood/wit geblokt en afgevuld
met water. Voorzien van mogelijkheid tot creeeren doorgang
(circa 5 meter) voor calamiteiten en eventueel bouwverkeer.Barrier voorzien aan de airside van rode signaal verlichting, per 25 m1 barrier voorzien van verlichting.Barriers aan beide zijden voorzien van bord C01.39Diverse locaties, zie tekening C00.62Met materiaal van de aannemer141020Aanbrengen geleidebarrier - onverlichtm95.006220012020-05-01verplicht2020-052019-09-06Aanbrengen geleidebarrier.Situering: zie tekening C00.
Betreft het aanbrengen van afzettingen tussen werkterrein en actief vlieggebied.11Geleidebarrier van van kunststof, rood/wit geblokt en afgevuld
met water. Voorzien van mogelijkheid tot creeeren doorgang
(circa 5 meter) voor calamiteiten en eventueel bouwverkeer.39Diverse locaties, zie tekening C00.62Met materiaal van de aannemer141030Instandhouden geleidebarrier - verlichtweek20.006220022015-01-01verplicht2020-052015-01-01Instandhouden geleidebarrier.Betreft het instandhouden van de geleidebarriers, inclusief instandhouden verlichting.11Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 141010 (verlichte barriers) 62Met materialen van de aannemer141040Instandhouden geleidebarrier - onverlichtweek20.006220022015-01-01verplicht2020-052015-01-01Instandhouden geleidebarrier.Betreft het instandhouden van de geleidebarriers.11Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 141020 (onverlichte barriers)62Met materialen van de aannemer141050Verwijderen geleidebarrier.m420.006220052020-05-01verplicht2020-052019-11-08Verwijderen geleidebarrier.Betreft het verwijderen van de geleidebarrier.11Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 141010 (verlichte barriers) en 141020 (onverlichte barriers)141060Toepassen tijdelijke afrastering.m3000.001015022020-11-30verplicht2020-052020-11-06Toepassen tijdelijke afrastering.Situering: rondom het werkterrein overruns 06L + 24R, alsmede rondom het werkterrein VAI 06L + 24R.
Exacte locaties skigaas in overleg met de directie.11Afrastering(en) ten behoeve van: afzetten werkterrein.25Type afrastering(en): skigaas (oranje) inclusief bijbehorende grondpennen, h.o.h. 3,00 meter.Inclusief extra versteviging middels perkoenpalen
Met materialen van de aannemer.
Afrastering dient na oplevering van de werkzaamheden verwijderd en afgevoerd te worden, inclusief acceptatiekosten.141070Aanbrengen schrikhekken.st8.00321399Aanbrengen schrikhekken.Situering: bij alle toegangen tot het werkgebied, conform tekening C00.
Betreft het aanbrengen van schrikhekken voorzien van bord C01 ter plaatse van alle toegangen tot het werkgebied.
schrikhek voorzien van verzwaring (voorkomen omwaaien) en te allen tijde schade aan rolbaan voorkomen.
Tijdsduur: voor het begin van de werkzaamheden tot de oplevering van het werk.
Met materialen van de aannemer.
142AFZETTINGEN RONDWEG142010Opstellen verkeerstekening(en).EUR06230022020-11-30verplicht2020-052020-11-06Opstellen verkeerstekening(en).Betreft het opstellen van verkeerstekeningen t.b.v. afzettingen conform post 142020 t/m 142040 en 142050 t/m 142070. 12Betreft het uitwerken van afzettingen t.b.v. het aanbrengen van de overrun baankop 06L en 24R22Aantal uit te werken fases: 231Tekening uiterlijk twee weken voor start uitvoering ter goedkeuring bij de directie. 142020Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.keer1.006210102015-01-01verplicht2020-052014-12-11Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.Ten behoeve van: aanbrengen overrun baankop 06L.19Voorstel voor afzetting conform CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b te maken door de aannemer conform bestekspost 142010. 23Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h62Met materiaal van de aannemer142030Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.week15.006210112020-05-01verplicht2020-052019-11-07Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.11Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 142020. 142040Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.keer1.006210132020-05-01verplicht2020-052019-11-07Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.Verwijderen na gereedkomen werkzaamheden baankop 06L.11Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 142020. 142050Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.keer1.006210102015-01-01verplicht2020-052014-12-11Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.Ten behoeve van: aanbrengen overrun baankop 24R.19Voorstel voor afzetting conform CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b te maken door de aannemer conform bestekspost 142010. 23Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h62Met materiaal van de aannemer142060Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.week15.006210112020-05-01verplicht2020-052019-11-07Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.11Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 142050. 142070Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.keer1.006210132020-05-01verplicht2020-052019-11-07Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.Verwijderen na gereedkomen werkzaamheden baankop 06L.11Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 1420250.15BAANKRUISEN GESLOTEN BAAN150010Aanbrengen rijplaten baankruis.m152.001014122020-11-30verplicht2020-052020-11-06Aanbrengen rijplatenbaan.Situering: baankop 06L en baankop 24R
Betreft het toepassen van rijplaten t.b.v. de aanduiding van gesloten start- en landingsbaan voor vliegverkeer.
Aanbrengen voordat de werkzaamheden aan de hoofdbaan beginnen. Plaats nader te bepalen in overleg met de directie en verkeersleiding.
Aantal kruisen: 2 stuks12T.b.v. afkruisen hoofdbaanStalen rijplaten, aan de bovenzijde voorzien van een witte coating. Rijplaten voorzien van rubberen mat t.b.v. bescherming verharding, aanbrengen onder volledige oppervlakte van de stalen rijplaten.
Met materialen van de aannemer.33Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm150020Instandhouden rijplaten baankruiswk30.001014222020-05-01verplicht2020-052020-03-26In stand houden rijplatenbaan.Betreft de rijplaten aangebracht volgens post 150010.
Tijdsduur: tijdens uitvoering van de werkzaamheden, gedurende de periode dat het vliegveld is gesloten voor alle vastvleugelige vliegverkeer.62Met materialen van de aannemer150030Verwijderen rijplaten baankruism152.001014322020-05-01verplicht2020-052019-11-12Verwijderen rijplatenbaan.11Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 150010.150040Schoonmaken verhardingsoppervlak.m21000.008101022015-01-01verplicht2020-052014-08-10Schoonmaken verhardingsoppervlak.Situering: ter plaatse van verwijderde baankruisen.19Oppervlakte circa 500 m2 per verwijderd baankruis.22Ondergrond: betonverharding35Het verhardingsoppervlak schoonspuiten met hogedruk water, daarna vegen en zuigen.49Direct na het verwijderen van de baankruisen.61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting inclusief acceptatiekosten. 16RUBBER VERWIJDEREN BAANKOPPEN 06L/24R160010Schoonmaken verhardingsoppervlak.m225760.008101022015-01-01verplicht2020-052014-08-10Schoonmaken verhardingsoppervlak.Situering: de beide baankoppen van de hoofdbaan.
Betreft het verwijderen van rubbersporen op bestaande
markeringen en betonverharding banakop 06L/24R.19Totale baankop, breedte 46,00 meter.26Ondergrond: betonverharding voorzien van kunststof oppervlaktebehandeling.39De verhardingsoppervlakken reinigen d.m.v. hogedruk waterstralen. Waterdruk dusdanig instellen dat het verhardingsoppervlak niet wordt beschadigd.
instellen waterdruk is afhankelijk van de ondergrond en zal derhalve in overleg met de Directie bepaald moeten worden.49Oppervlak dusdanig reinigen dat een schone ondergrond
wordt verkregen.69Inclusief leveren water op locatie t.b.v. hogedrukstralen.
Vrijgekomen materialen incl. het toegepaste water opslaan in
waterdichte afwateringscontainers en afvoeren volgens
bestekpost 160020.
Werkzaamheden uitvoeren voor oplevering, echter na het verwijderen van de baankruisen conform bestekspost 15.160020Aan- en afvoer van materieel.keer1.00810199Aan- en afvoer van materieel.Betreft de aan- en afvoer van het benodigd equipment incl. de
waterdichte afwateringscontainers.
Ten behoeve voor de werkzaamheden die beschreven zijn in
de bestekpost 160010. 160030Afvoeren vrijgekomen materialen.ton40.00514199Afvoeren vrijgekomen materialen.Betreft: Vervoeren van vrijgekomen materialen en toegepaste
water naar een vergunde verwerker, incl. acceptatiekosten.
Vrijgekomen volgens bestekpost 160010. 2SLOOP- EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN21VERWIJDEREN MARKERINGENMarkeringen voorafgaand aan verwijderen inmeten conform bestekspost 810010.210010Volledig verwijderen markering.m2165.603201412020-05-01verplicht2020-052020-04-29Volledig verwijderen van een markering.Situering: zie tekening C01
Betreft het verwijderen van de markering transverse stripe.11Dwarsmarkering: streep over de volledige breedte van de overrun, totale breedte streep 1,80 meter.21Van wegenverf of reflecterende wegenverf33Op een dichte bitumineuze ondergrond62Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerker inclusief acceptatiekosten.210020Volledig verwijderen markering.m2102.703201412020-05-01verplicht2020-052020-04-29Volledig verwijderen van een markering.Situering: zie tekening C01
Betreft het verwijderen van de pijlmarkering.13Pijlmarkering Pijlen 20 - 10 meter. Breedte lijn 0,225 meter.
Afmetingen pijlkop 10,00 meter lang, 0,85 meter breed.21Van wegenverf of reflecterende wegenverf33Op een dichte bitumineuze ondergrond62Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerker inclusief acceptatiekosten.22OPBREEKWERKZAAMHEDEN VOEGENConform rapportage Geofoxx "R20220577_Asbest-V1" zijn alle voegen in de overrun 06L/24R niet asbesthoudend.220010Verwijderen bitumineuze voegvulling.m1184.00827199Verwijderen bitumineuze voegvulling.Situering: zie tekening C01
Betreft het verwijderen van de uitzetvoegen tussen de strook asfaltverharding en de baankop 06L/24R en overrun 06L/24R.
Voegvulling bestaande uit bitumineuze voegvullingsmassa en rugvulling, Uitgaan van een teerhoudende voegvulling.
Afmetingen voeg: circa 30 x 40 mm (b x d).
Voegvullingen verwijderen voor het opzagen van de voegen
en zodaning dat geen voegvullingsresten op achterblijven.
Voegen verwijderen voor uitvoeren van de freeswerkzaamheden conform bestekspost 23.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.220020Verwijderen bitumineuze voegvulling.m192.00827199Verwijderen bitumineuze voegvulling.Situering: zie tekening C01
Betreft het verwijderen van de uitzetvoegen tussen deoverrun 06L/24R en de asfaltverharding skeg.
Voegvulling bestaande uit bitumineuze voegvullingsmassa en rugvulling, Uitgaan van een teerhoudende voegvulling.
Afmetingen voeg: circa 30 x 40 mm (b x d).
Voegvullingen verwijderen voor het opzagen van de voegen
en zodaning dat geen voegvullingsresten op achterblijven.
Voegen verwijderen voor uitvoeren van de freeswerkzaamheden conform bestekspost 23.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.220030Verwijderen voegvulling 2-componenten.m1536.00827199Verwijderen voegvulling 2-componenten.Situering: zie tekening C01
Betreft het verwijderen van de uitzetvoegen tussen de betonverharding overrun 06L/24R en de aanwezige goot.
Voegvulling bestaande uit 2-componenten voegvullingsmassa en rugvulling.
Afmetingen voeg: circa 15-20 x 35 mm (b x d).
Voegvullingen verwijderen voor het opzagen van de voegen
en zodaning dat geen voegvullingsresten op achterblijven.
Voegen verwijderen na uitvoeren van de freeswerkzaamheden conform bestekspost 23.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.220040Verwijderen voegvulling 2-componenten.m192.00827199Verwijderen voegvulling 2-componenten.Situering: zie tekening C01
Betreft het verwijderen van de uitzetvoegen tussen de twee delen van de betonverharding overrun 06L/24R
Voegvulling bestaande uit 2-componenten voegvullingsmassa en rugvulling.
Afmetingen voeg: circa 15-20 x 35 mm (b x d).
Voegvullingen verwijderen voor het opzagen van de voegen
en zodaning dat geen voegvullingsresten op achterblijven.
Voegen verwijderen na uitvoeren van de freeswerkzaamheden conform bestekspost 23.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.220050Verwijderen voegvulling 2-componenten.m14520.00827199Verwijderen voegvulling 2-componenten.Situering: zie tekening C01
Betreft het verwijderen van de dwars- en langsvoegen in de betonverharding van overrun 06L/24R.
Voegvulling bestaande uit 2-componenten voegvullingsmassa en rugvulling.
Afmetingen voeg: circa 15-20 x 35 mm (b x d).
Voegvullingen verwijderen voor het opzagen van de voegen
en zodaning dat geen voegvullingsresten op achterblijven.
Voegen verwijderen na uitvoeren van de freeswerkzaamheden conform bestekspost 23.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.220060Verwijderen voegvulling 2-componenten.m1820.00827199Verwijderen voegvulling 2-componenten.Situering: zie tekening C01
Betreft het verwijderen van de dwars- en langsvoegenin de betonverharding van overrun 06L/24R.
Rekening houden met een grotere hoogte van de voegen i.v.m. aangebrachte voegverzwaringen in de betonverharding.
Voegvulling bestaande uit 2-componenten voegvullingsmassa en rugvulling.
Afmetingen voeg: circa 15-20 x 35 mm (b x d).
Voegvullingen verwijderen voor het opzagen van de voegen
en zodaning dat geen voegvullingsresten op achterblijven.
Voegen verwijderen na uitvoeren van de freeswerkzaamheden conform bestekspost 23.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.23OPBREEKWERKZAAMHEDEN BITUMINEUZE VERHARDINGENVoorafgaand aan de werkzaamheden m.b.t. opbreken verhardingen overruns dient de aannemer rekening te houden met alvorens uitvoeren werkzaamheden conform bestekspost
950050.230010Opstellen freesplanEUR0810299Opstellen freesplanBetreft het maken van een freesplan voor het frezen van te beschouwen teerhoudende asfaltlagen en niet teerhoudende asfaltlagenop basis van het asfaltonderzoek zoals opgenomen als bijlage bij dit bestek.
Freesplan voorafgaand aan freeswerkzaamheden ter goedkeuring indienen bij de directie. 230020Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.m2184.008103022020-05-01verplicht2020-052020-04-29Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.Situering: zie tekening C01
Betreft het opbreken van de asfaltverharding aanwezig tussen de baankop 06L en 24R en de overrun 06L en 24R.Teerhoudend asfalt: rekening houden met teerhoudend asfalt.
Gerekend met een soortelijk gewicht van 2,5 ton/m319Breedte strook 2,00 x 46,00 meter.24Dikte gemiddeld 0,20m32Op een niet gebonden funderingslaag61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt230030Frezen teervrij asfalt.m212144.008102012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Frezen van teervrij asfalt.Situering: zie tekening C01
Betreft het opbreken van de asfaltverharding aanwezig op de overrun 06L en 24R.Teervrij asfalt: SMA 0-8, conform rapportage Geofox.17Totale breedte 46,00m21Dikte van de af te frezen laag: 35mm62Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker inclusief acceptatiekosten.230040Frezen teervrij asfalt.m212144.008102012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Frezen van teervrij asfalt.Situering: zie tekening C01
Betreft het opbreken van de asfaltverharding aanwezig op de overrun 06L en 24R.Teervrij asfalt: STAB 0-22, conform rapportage Geofox.
Betreffende asfaltlaag aanwezig onder laag gefreesd conform bestekspost 230030. 17Totale breedte 46,00m21Dikte van de af te frezen laag: 65mm62Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerker inclusief acceptatiekosten.230050Verwijderen wapeningsvlies.m212144.00810399Verwijderen wapeningsvlies.Situering: zie tekening C01
Betreft het verwijderen van het wapeningsvlies tussen de asfalt- en betonverharding op overrun 06L en 24R.
Inlage: Tensar glastex P100.Inclusief het verwijderen van de laag emulsieasfaltbeton waarin de asfaltwapening is aangebracht.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gedag verleende omgevingsvergunning. Inclusief acceptatiekosten. 230060Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.m2552.008103022020-05-01verplicht2020-052020-04-29Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.Situering: zie tekening C01 Detail tekening C03.
Betreft het opbreken van de asfaltverharding op de skeg aanwezig bij overrun 06L en 24R.
Benodigd grondwerk uitgevoerd conform hoofdpost 32.Teerhoudend asfalt: rekening houden met teerhoudend asfalt.
Gerekend met een soortelijk gewicht van 2,5 ton/m3.19Breedte strook 6,00 x 46,00 meter22Dikte gemiddeld 0,08m32Op een niet gebonden funderingslaag61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt24OPBREEKWERKZAAMHEDEN CEMENTGEBONDEN Voorafgaand aan de werkzaamheden m.b.t. opbreken verhardingen overruns dient de aannemer rekening te houden met alvorens uitvoeren werkzaamheden conform bestekspost
950050.240010Opbreken ongewapende betonverharding.m212144.008271012015-01-01verplicht2020-052014-06-30Opbreken ongewapende betonverharding.Situering: zie tekening C01 Detail tekening C03.
Betreft het opbreken van de ongewapende betonverharding van overrun 06L en 24R.
Aanwezige asfaltdeklaag verwijderd conform besteksposten 230030 en 230040.
Asfaltwapening verwijderd conform bestekspost 230050.
Voegen verwijderd conform bestekspost 21.19Totale breedte 46,00 meter.29Dikte gemiddeld 0,12 tot 0,15 meter, waarbij rekening gehouden dient te worden met voegverzwaringen van gemiddeld 0,10 meter dikker conform tekening C0131Op zandbed41Met deuvels en koppelstaven67De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialenAfvoeren naar een erkend verwerker.240030Zagen betonverharding.m92.008203012016-03-01verplicht2020-052016-02-09Zagen van betonverharding.Situering: zie tekening C01
Betreft het afzagen van de bestaande betonverharding baankop 06L en 24R t.b.v. het verkrijgen van een rechte rand.Inclusief het boren van cylinders t.b.v. aanzet zaagsnede. Gerekend met 4 kernen per zaagsnede.11Betonverharding baankop 06L en 24R.2325Zaagdiepte gemiddeld 280mmtot ten hoogste 300mm49Exacte locatie zaagsnede bepalen in overleg met de toezichthouder.240040Opbreken ongewapende betonverharding.m29.208271012015-01-01verplicht2020-052014-06-30Opbreken ongewapende betonverharding.Situering: zie tekening C01
Betreft het opbreken van de ongewapende betonverharding van baankop 06L en 24R t.b.v. het creeeren van een rechte zaagsnede t.b.v. het aanbrengen van de nieuwe uitzetvoegen conform bestekspost 43.
Zaagwerkzaamheden conform bestekspost 240030. 19Totale breedte 46,00 meter.
Uitgaan van verwijderen circa 0,10 meter betonverharding.29Dikte gemiddeld 0,25 tot 0,35 meter.31Op zandbed41Met deuvels en koppelstaven67De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialenAfvoeren naar een erkend verwerker.25BREKEN BETONVERHARDING T.B.V. HERGEBRUIK3GRONDWERK31GRONDWERK OVERRUNVoorafgaand aan de werkzaamheden m.b.t. aanbrengen fundering overruns dient de aannemer rekening te houden met alvorens uitvoeren werkzaamheden conform bestekspost
950050.310010Grond ontgraven uit cunet overrun.m34068.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit cunet overrun.Situering: zie tekening C02 Detail tekening C03.
Betreft het ontgraven van het cunet voor de nieuwe betonverharding overrun.Grondsoort: zand, matig fijn, conform rapportage Geofox.21Ontgravingshoogte gemiddeld 0,33m31Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 46,00m51Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving310020Profileren van oppervlakken.m212328.002204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.Situering: zie tekening C02Grondsoort: zand (voor zandbed), bestaandGerekend is met een waterstand N.A.P. m 1,20 meter - MV31Breedte oppervlak gemiddeld 46,00m51Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m310030Afwerken zandbed.m212328.008001012020-05-01verplicht2020-052020-01-09Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.Situering: zie tekening C02Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken conform detail tekening C03.12Afwerken tussen de bestaande lijnafwatering.22Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0.25m31Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de StandaardDe verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef310040Aanbrengen ongebonden wegfundering.m212328.008002012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.Situering: zie tekening C02
Betreft het aanbrengen van de fundering t.b.v. het aanbrengen van de nieuwe betonverharding overrun.19Tussen de bestaande lijnafwatering. 28Betongranulaat , dikte aan te brengen laag 0,25 meter.32Sortering 0/31,5 52Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 310020 en 310030. 62De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch verdichten en vervolgens statisch naverdichten310050Afwerken funderingslaag.m212382.00800399Afwerken funderingslaag.Betreft het afwerken van funderingslaag aangebracht conform bestekspost 310040 voor het aanbrengen van de betonverharding
Nauwkeurigheid van 0,02m
Breedte van 3,00m en meer.32GRONDWERK SKEG320010Verontr.aspecten en veiligheidsklassenEUR01701012020-05-01verplicht2020-052019-07-02Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.Te nemen veiligheidsmaatregelen gedurende grondwerk skeg.11Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie notitie "Bodemkwaliteit overruns hoofdbaan Vliegbasis Volkel" zoals bijgevoegd bij dit bestek.29Veiligheidsklasse "Basishygiëne" 320020Grond ontgraven uit cunet.m3349.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit cunet skeg.Situering: zie tekening C01 Detail tekening C03.
Betreft het ontgraven van grond op de asfaltverharding skeg.Grondsoort: zandige klei, niet verontreinigd, basishygiene.
Overtollige grond vervoeren conform bestekspost 320030 en verwerken in depot conform bestekspost 320040. 11Grondsoorten niet gescheiden ontgraven 29Profiel ontgraving conform detail op tekening C03, bestaande en nieuwe situatie skeg.41Taluds 1: 151Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving320030Grond vervoeren.m3349.002202012020-11-30verplicht2020-052020-10-30Grond vervoeren.Betreft het vervoeren van overtollige grond, vrijgekomen bij ontgraving cunet skeg.Grondsoort: zandige klei, niet verontreinigd, basishygiene.11Grond vrijgekomen bij bestekspost 320020. 22Vervoeren naar: gronddepot op vliegbasis Volkel, enkele reisafstand maximaal 2,50 kilometer.31Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 320020. 320040Grond verwerken in depot.m3349.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in depot.Situering: gronddepot vliegbasis Volkel.Grondsoort: zandige klei, niet verontreinigd, basishygiene.63Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost 320020. 320050Verwijderen teervrije funderingslaag.m2522.008004012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Verwijderen teervrije funderingslaag.Situering: zie tekening C01 Detail tekening C03.
Betreft het verwijderen van de funderingslaag onder de asfaltverharding skeg.13Breedte van 3,00 m en meer23Gemiddelde dikte 250,00mm31Ongebonden funderingsmateriaalbetongranulaat 0/31.563Vrijgekomen materialen vervoeren naar breeklocatie. Locatie breken in overleg met de directie. Breken is niet mogelijk op de vliegbasis. Rekening houden met een enkele reisafstand naar breeklocatie van 5,00 kilometer.320060Grond vervoeren.m3326.002202012020-11-30verplicht2020-052020-10-30Grond vervoeren.Betreft het vervoeren van grond benodigd voor het aanvullen van de skeg na gereedkomen werkzaamheden conform bestekspost 510010 t/m 530020. Prijs dient inclusief opladen in het depot te zijn.Grondsoort: zandige klei, niet verontreinigd.11Grond vrijgekomen bij bestekspost 320020, in depot gezet conform bestekspost 320030 en 320040. 21Vervoeren naar de plaats van verwerking31Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 320020. 320070Grond verwerken in aanvulling skeg.m3326.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in aanvulling skeg.Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail tekening C03.
Betreft het aanvullen van de skeg conform het huidige profiel na gereedkomen werkzaamheden conform bestekspost 510010 t/m 530020. Grondsoort: zandige klei, niet verontreinigd.19Conform huidige profiel, weergegeven op tekening C03.39Afwerken afwaterend 10% van de overrun af.
Aansluitend terrein afwerken conform deel 3, 22.02.71.41Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking320080Profileren van oppervlakken.m26120.002204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.Situering: zie tekening C02
Betreft het profileren van het oppervlakte rondom de aanvulling skeg om het profiel van 5% afwaterend te herstellen.Grondsoort: zandige kleiGerekend is met een waterstand N.A.P. m 1,20 meter - MV21Oppervlakken: afwaterend 5% vanaf verharding51Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m320090Eggen.are72.002221112020-05-01verplicht2020-052020-04-24Eggen.Situering: zie tekening C02
Betreft het cultivateren van het oppervlakte aanvulling skeg conform bestekspost 320070 en 320080. 11Grootte per perceel: tot ca. 1000 m221Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 359Betreft eggen door middel van rotorkop.62Bewerkingsdiepte: 0,10 m320100Zaaien.are72.005111012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Zaaien.Situering: zie tekening C02
Betreft het inzaaien van het oppervlakte bewerkt t.b.v. het aanbrengen van de skeg conform bestekspost 370020 en 510010 t/m 530020. 11Grootte per perceel: tot ca. 1000 m221Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 331Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm42Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden zaadmengsel B3 volgens de geldende rassenlijst landbouwgewassen.Hoeveelheid: 0,50kg/100 m252Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken61De grond na opkomst van het zaad aandrukken320110Erosiewerend middel toepassen.are72.00511299Erosiewerend middel toepassen.Situering: ingezaaide oppervlak bestekspost 320100.
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft: een middel om stuiven te voorkomen.Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2 (Grasfix, o.g.)
Water ten behoeve van verdunning door aannemer.33AFVOEREN OVERTOLLIGE MATERIALEN De aannemer dient in zijn planning rekening te houden met de doorlooptijd van de diverse AP04 onderzoeken.330010Opstellen keuringsplan vrijkomende grondEUR0220299Opstellen keuringsplan vrijkomende grondBetreft het opstellen van een keuringsplan voor het AP04 keuren van de vrijkomende herbruikbare grondklasses.
Keuringsplan uiterlijk 3 weken voorafgaand aan werkzaamheden ter goedkeuring indienen bij de directie. 330020Uitvoeren AP04 keuringenEUR0220299Uitvoeren AP04 keuringenBetreft het in depot uitvoeren van AP04 keuringen t.b.v. het afvoeren van overtollige herbruikbare grondstromen.
E.e.a. conform het keuringsplan ingedient conform bestekspost 330010.
De aannemer dient rekening te houden met alle benodigde werkzaamheden voor het uitvoeren van (in-situ) AP04 keuringen.330030Grond vervoeren.m33960.002202012020-11-30verplicht2020-052020-10-30Grond vervoeren.Betreft het afvoeren van overtollig zand.Grondsoort: zand, matig fijn, niet verontreinigd.
Conform het bodemonderzoek (bijlage bij dit bestek) is de indicatieve kwaliteitsklasse AW2000.
Uiteindelijke afrekening vindt plaats op basis van de defintief bepaalde kwaliteitsklasses conform de AP04 onderzoeken.11Grond vrijgekomen bij bestekspost 310010. 23De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond 34Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer per transportbon wordt een maximum van 18 m3 afgerekend.330040Grond vervoeren.m3108.002202012020-11-30verplicht2020-052020-10-30Grond vervoeren.Betreft het afvoeren van overtollig zand.Grondsoort: zand, matig fijn, niet verontreinigd.
Conform het bodemonderzoek (bijlage bij dit bestek) is de indicatieve kwaliteitsklasse industrie (boring 32)
Uiteindelijke afrekening vindt plaats op basis van de defintief bepaalde kwaliteitsklasses conform de AP04 onderzoeken.11Grond vrijgekomen bij bestekspost 310010. 23De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond 34Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer per transportbon wordt een maximum van 18 m3 afgerekend.330050Grond vervoeren.m322.002202012020-11-30verplicht2020-052020-10-30Grond vervoeren.Betreft het afvoeren van overtollige grond.Grondsoort: zandige grond, niet verontreinigd.
Conform het bodemonderzoek (bijlage bij dit bestek) is de indicatieve kwaliteitsklasse AW2000.
Uiteindelijke afrekening vindt plaats op basis van de defintief bepaalde kwaliteitsklasses conform de AP04 onderzoeken.11Grond vrijgekomen bij bestekspost 320020, minus hergebruik bestekspost 320070. 23De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond 34Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer per transportbon wordt een maximum van 18 m3 afgerekend.4CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN41VOORBEREIDING BETONVERHARDINGEN OVERRUNS410010Aanbrengen stalen bekistingsmallenEUR0820599Aanbrengen stalen bekistingsmallen.Situering: nieuwe betonverharding overruns baankop 06L en 24L, conform tekening C02
Betreft het stellen en verankeren van stalen bekistingsmallen waartussen de betonverharding gestort dient te worden.
Voegenpatroon conform huidige lay-out doorzetten.
Rekening houden met handwerk.
Dikte betonverharding 0,28 meter.
Inclusief het opnemen en verwijderen van de mallen.
Met materialen van de aannemer.410020Maken (dag)stortplan betonverhardingEUR0820599Maken (dag)stortplan betonverhardingBetreft het maken van een stortplan voor het aanbrengen van de betonverharding.
Stortplan dient vooraf aanbrengen betonwerkzaamheden door directie te worden goedgekeurd.
Voegenpatroon conform huidige lay-out doorzetten.
Eventuele uitzetvoegen dienen na storten betonverharding aangebracht te worden.
Uitzetvoegen meestorten in dagstort van betonverharding is niet toegestaan zie ook deel 3. art. 82.12.01.7542BETONVERHARDING OVERRUNS 06L EN 24R420010Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.m212420.008205022020-05-01verplicht2020-052020-01-13Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.Situering: nieuwe betonverharding overruns baankop 06L en 24L, conform tekening C0211Ongewapende betonverharding29Totale breedte 46,00 meter, afmeting betonplaten 3,83 x 4,96 meter. Op een aantal locaties kunnen de afmetingen afwijken t.o.v. de standaard afmeting.36Op een funderingslaag van betongranulaat, aangebracht conform bestekspost 31004049Laagdikte 0,28 meter.Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus)
- splijttreksterkte: SC5.0
- milieuklasse XF4
- vorst-dooi bestendigheid FT2
- steenslag: basalt.
Cement: CEM I 52,5N
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm
Beton dient geleverd te worden door een mobiele betoncentrale op maximaal 20,00 kilometer afstand van de werklocatie. 51Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannnemer.420020Aanbrengen textuur betonoppervlak.m212420.008204022015-01-01verplicht2020-052014-11-26Aanbrengen textuur betonoppervlak.Betreft het aanbrengen van een bezemstreek op de aangebrachte betonverharding volgens bestekpost 420010.
Bezem tijdig vervangen.
Haaks op de rijrichting, parallel aan de dwarsvoegen.11Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de Standaard wordt verkregen van ten minste 0,50mm en ten hoogste 1,00mm21Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, dwars op de rijrichtingUitvoeren met een "Franse bezem" 420030Aanbrengen curing compound.m212420.00820499Aanbrengen curing compound.Situering: nieuwe betonverharding overruns 06L en 24R.
Betreft het nabehandelen van de gestorte betonverharding conform bestekspost 420010. Toe te passen hoeveelheid: circa 0,10 kg/m2.
De Curingcompound aanbrengen direct na het aanbrengen van textuur betonoppervlak volgens bestekspostnummer 420020. 420040Schoonmaken verhardingsoppervlak tone down.m212420.008101022015-01-01verplicht2020-052014-08-10Schoonmaken verhardingsoppervlak.Betreft het verwijderen van losse delen op het nieuw aangebracht betonverharding conform bestekspost 420010. 13Totale breedte 3,00 m en groter22Ondergrond: betonverharding39Betonoppervlak reinigen d.m.v. een wegdekreiniger voorzien van een hoge druk waterstraalbak met vacuum systeem.49Direct voor het aanbrengen van Tone Down (420050)69Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.420050Aanbrengen Tone Downm212420.00313299Aanbrengen Tone DownBetreft het aanbrengen van Tone Down op de nieuw aangebrachte betonverharding conform bestekspost 420010.
Totale breedte 3,00m en groter.
Betonoppervlak vooraf gereinigd volgens bestekpost 420040.
Betreft het aanbrengen van ''Seal exterior schilderwerk'' leverancier Possehl te Oosterhout.
Syteem: 2 lagen Possehl tone down beits.Aan te brengen in twee lagen van 0,3 kg/m2 per laag, volgens de richtlijnen van leverancier.
Aanbrengen voordat markeringen op betonverharding worden aangebracht.43VOEGEN BETONVERHARDING430010Aanbrengen dwarsvoegen - uitzetvoegenm276.008207012020-05-01verplicht2020-052019-10-17Aanbrengen dwarsvoegen.Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail tekening C03.
Betreft het aanbrengen van uitzetvoegen tussen:
- Bestaande betonverharding baankop 06L en 24R en de nieuw aan te brengen betonverharding overrun 06L en 24R;
- nieuw aan te brengen betonverharding overrun 06L en 24R en de skeg voor de betreffende baankop
- Uitzetvoeg in de betonverharding overrun 06L en 24R.11Niet verdeuvelde dwarsvoeg39Voeg over de volledige hoogte voorzien van Ethafoam en/of Flexcell afstandhouder, dikte 15 mm.
Aanbrengen doormiddel van opzagen volgens voorschrift
fabrikant voegvulling; (op)zaagbreedte van 20 mm en de
voeg inzagen over een hoogte van 35 mm vanaf de
bovenkant verharding.
Voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron, gelijk bij/na
opzagen.49Opgezaagde voegen vullen met:- diepte van de voeg reguleren door het aanbrengen van niet rottende en hittebestendige rugvulling, dik 25 mm;- Hechtprimer aanbrengen- 2-componenten voegvullingsmassa op basis van polysulfide-polymeer, SABA-MB, kleur zwart (0,15 liter/m1)
Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.430020Aanbrengen dwarsvoegen - uitzetvoegen langs gotenm536.008207012020-05-01verplicht2020-052019-10-17Aanbrengen dwarsvoegen.Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail tekening C03.
Betreft het aanbrengen van uitzetvoegen tussen de nieuwe betonverharding overrun 06L/24R en de bestaande afwateringsgoot., 11Niet verdeuvelde dwarsvoeg39Voeg over de volledige hoogte voorzien van Ethafoam en/of Flexcell afstandhouder, dikte 15 mm.
Aanbrengen doormiddel van opzagen volgens voorschrift
fabrikant voegvulling; (op)zaagbreedte van 20 mm en de
voeg inzagen over een hoogte van 35 mm vanaf de
bovenkant verharding.Voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron, gelijk bij/na
opzagen.49Opgezaagde voegen vullen met:- diepte van de voeg reguleren door het aanbrengen van niet rottende en hittebestendige rugvulling, dik 25 mm;- Hechtprimer aanbrengen- 2-componenten voegvullingsmassa op basis van polysulfide-polymeer, SABA-MB, kleur zwart. (0,15 liter/m1)
Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.430030Aanbrengen dwarsvoegen - schijnvoegenm2484.008207012020-05-01verplicht2020-052019-10-17Aanbrengen dwarsvoegen.Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail tekening C03.
Betreft het aanbrengen van dwarsschijnvoegen conform het voegenplan. Aanbrengen voegen in overrun 06L en 24R.12Verdeuvelde dwarsvoeg;Deuvels: lengte 0,50 m, kenmiddellijn 25 mm, treksterkte: FeB HWL200Deuvels over de gehele lengte voorzien van een kunststof
coating met een dikte van 0,3 mm.21Afstand deuvels 0,50m h.o.h.39Door middel van zagen en opzagen; voegafstand volgens voegenplan, zaagbreedte 3 mm over een hoogte van 95 mm vanaf de bovenkant verharding, opzagen ter breedte van 15 mm over een hoogte van 35 mm vanaf de bovenkant verharding.
Voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron, gelijk bij/na
opzagen.49Opgezaagde voegen vullen met:- diepte van de voeg reguleren door het aanbrengen van niet rottende en hittebestendige rugvulling, dik 25 mm;- Hechtprimer aanbrengen- 2-componenten voegvullingsmassa op basis van polysulfide-polymeer, SABA-MB, kleur zwart. (0,15 liter/m1)
Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.430040Aanbrengen langsvoeg - constructievoegenm1340.008207022020-05-01verplicht2020-052019-10-17Aanbrengen langsvoeg.Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail tekening C03.
Betreft het aanbrengen van langsconstructievoegen conform het voegenplan.Aanbrengen voegen in overrun 06L en 24R.11Gekoppelde langsvoeg, koppelstaven: lengte 0,60 m, kenmiddellijn 16 mm, staalkwaliteit B500BBoren gat ø18 mm, diep 300 mm waarin de koppelstaaf middels epoxy-gietmortel moeten worden vastgezet.
Deuvels aan één eind (zijde aan te brengen beton) voorzien
van een kunststof dop van samendrukbaar materiaal.21Afstand koppelstaven 1,25m h.o.h.39Door middel van zagen en opzagen; voegafstand volgens voegenplan, zaagbreedte 3 mm over een hoogte van 95 mm vanaf de bovenkant verharding, opzagen ter breedte van 15 mm over een hoogte van 35 mm vanaf de bovenkant verharding.
Voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron, gelijk bij/na
opzagen.49Opgezaagde voegen vullen met:- diepte van de voeg reguleren door het aanbrengen van niet rottende en hittebestendige rugvulling, dik 25 mm;- Hechtprimer aanbrengen- 2-componenten voegvullingsmassa op basis van polysulfide-polymeer, SABA-MB, kleur zwart. (0,15 liter/m1)
Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.430050Aanbrengen langsvoeg - schijnvoegenm1608.008207022020-05-01verplicht2020-052019-10-17Aanbrengen langsvoeg.Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail tekening C03.
Betreft het aanbrengen van langsschijnvoegen conform het voegenplan. Aanbrengen voegen in overrun 06L en 24R.11Gekoppelde langsvoeg, koppelstaven: lengte 0,60 m, kenmiddellijn 16 mm, staalkwaliteit B500BKoppelstaven over de middelste 200 mm voorzien van een
coating van Low Density Polyethylene met een dikte van 0,3
mm.21Afstand koppelstaven 1,25m h.o.h.39Door middel van zagen en opzagen; voegafstand volgens voegenplan, zaagbreedte 3 mm over een hoogte van 95 mm vanaf de bovenkant verharding, opzagen ter breedte van 15 mm over een hoogte van 35 mm vanaf de bovenkant verharding.
Voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron, gelijk bij/na
opzagen.49Opgezaagde voegen vullen met:- diepte van de voeg reguleren door het aanbrengen van niet rottende en hittebestendige rugvulling, dik 25 mm;- Hechtprimer aanbrengen- 2-componenten voegvullingsmassa op basis van polysulfide-polymeer, SABA-MB, kleur zwart. (0,15 liter/m1)
Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.5PREFAB BETONNEN VERHARDINGEN51FUNDERING SKEG510010Profileren van oppervlakken.m2644.002204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.Situering: zie tekening C02Grondsoort: zand (voor zandbed), bestaandGerekend is met een waterstand N.A.P. m 1,20 meter - MV31Breedte oppervlak gemiddeld 46,00m51Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m510020Aanbrengen ongebonden wegfundering.m2644.008002012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail tekening C03.
Betreft het aanbrengen van een ongebonden wegfundering ter plaatse van de aan te brengen skeg overrun 06L/24R. 13Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25m28Betongranulaat 32Sortering 0/31,5 52Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 510010 62De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch verdichten en vervolgens statisch naverdichten510030Aanbrengen straatlaag.m2644.008311012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Aanbrengen straatlaag.Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail tekening C03.
Betreft het aanbrengen van de straatlaag t.b.v. aanbrengen prefab betonplaten skeg overrun 06L/24R. Laagdikte gemiddeld 50mm; ten minste 60mm en ten hoogste 70mm11Dikte straatlaag: 50 mm.26Op een funderingslaag zie bestekspost 510020. 33Brekerzand 52AANBRENGEN PREFAB BETONPLATEN520010Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.st138.008210012015-01-01verplicht2020-052014-12-15Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail tekening C03.
Betreft het aanbrengen van de betonnen platen skeg overrun 06L/24R. 13Breedte van 3,00 m en meer31Op straatlaag43Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 mgebezemde afwerking, zonder stalen hoekranden.Voorzien van kunststof afstandhouders, 2 per zijde.
Betonklasse betonplaten XC4, XD3, XF4, XA3.
Leverancier: Stelcon o.g.52Dikte platen 0,14 m520020Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten - pasplaten.st46.008210012015-01-01verplicht2020-052014-12-15Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.Situering: zie tekening C02.1 en C02.2, detail tekening C03.
Betreft het aanbrengen van de betonnen platen skeg overrun 06L/24R. Betreft de platen tussen de overrun en de skeg waarin de trafoputten t.b.v. eindebaanlampen geplaatst zijn conform de E-tekeningen.11Breedte tot 1,50 m31Op straatlaag41Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 mgebezemde afwerking, zonder stalen hoekranden.Voorzien van kunststof afstandhouders, 2 per zijde.
Betonklasse betonplaten XC4, XD3, XF4, XA3.
Leverancier: Stelcon o.g.
Betonplaten rond de trafoputten vliegveldverlichting op maat zagen conform bestekspost 520030.
Tekening E-bestek is m.b.t. plaatsing trafoputten vliegveldverlichting leidend. 52Dikte platen 0,14 m520030Zagen pasplaten.m128.00821099Zagen pasplaten.Situering: pasplaten in strook betonplaten aangebracht conform bestekpost 520020. Platen pas zagen i.v.m. aanwezigheid trafoputten vliegveldverlichting.
Prefab betonnen platen, zie ook post 520020.
Dikte betonnen platen 140 mm. 53VOEGEN TUSSEN PREFAB BETONPLATEN530010Aanbrengen dwarsvoegen - skeg.m276.008207012020-05-01verplicht2020-052019-10-17Aanbrengen dwarsvoegen.Situering: zie tekenng C02.1 en C02.2, detail tekening C03.
Betreft het aanbrengen van voegen tussen de aangebrachte prefab betonplaten skeg, aangebracht conform bestekspost 520010 en 520020. 19Niet verdeuvelde dwarsvoeg.Voeg over de gehele hoogte van de verharding voorzien van ethafoam of flexcell afstandhouder dik 15 mm.49Voeg vullen met niet rottende en hittebestendige rugvulling dik 20 mm, primer en 2-componentenvoegvullingsmassa op basis van polysulfidepolymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:
Flexcell of Ethafoam voor het afwerken van de voeg over de
bovenste 35mm verwijderen.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende bewerkings- of eindverwerkingsinrichting incl.
acceptatiekosten.530020Aanbrengen langsvoeg - skeg.m264.008207022020-05-01verplicht2020-052019-10-17Aanbrengen langsvoeg.Situering: zie tekenng C02.1 en C02.2, detail tekening C03.
Betreft het aanbrengen van voegen tussen de aangebrachte prefab betonplaten skeg, aangebracht conform bestekspost 520010 en 520020. 19Niet gekoppelde langsvoeg.Voeg over de gehele hoogte van de verharding voorzien van ethafoam of flexcell afstandhouder dik 15 mm.49Voeg vullen met niet rottende en hittebestendige rugvulling dik 20 mm, primer en 2-componentenvoegvullingsmassa op basis van polysulfidepolymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:
Flexcell of Ethafoam voor het afwerken van de voeg over de
bovenste 35mm verwijderen.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende bewerkings- of eindverwerkingsinrichting incl.
acceptatiekosten.54AANPASSINGEN KANTSTROOK540010Zagen pasplaten.m120.00821099Zagen pasplaten.Situering: kantstrook overrun 06L + 24R.
Betreft het op maat zagen van de aanwezige prefab betonnen platen in de kantstrook t.b.v. het plaatsen van de trafoputten vliegveldverlichting.
Exacte locatie te zagen betonnen platen in overleg met de elektrotechnisch toezichthouder / directie.
Dikte betonnen platen 140 mm. 6MARKERINGENMarkeringen voor aanbrengen uitzetten conform bestekspost 810010.
Alle markeringen dienen te worden aangebracht volgens
de voorschriften van de leverancier.
Behandelingen (bv. stralen of primeren) van het
verhardingsoppervlak waarop de markeringen moeten
worden aangebracht om een goede hechting te verkrijgen
dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.61MARKERINGEN OP OVERRUN 06L/24R610010Aanbrengen overige markering -wegenverf- pijlmarkering.m2110.703201112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen overige markering van wegenverf.Situering: zie tekening C02 Detail tekening C04.
Betreft het aanbrengen van pijlmarkering op de overruns.15Pijlmarkering conform detail op tekening C04.
Afmeting pijlmarkering 20 - 10 meter. Breedte lijn 0,225 meter.
Afmetingen pijlkop 10,00 meter lang, 0,85 meter breed.34Op een cementgebonden ondergrond49Type Sprayplast
Stroefheidsklasse S3
Markeren met verspuitbare reflecterende thermoplastisch
Laagdikte: 1,5 mm
Hoeveelheid: 4,50 kg/m2
Inclusief een daarvoor geschikte primer.61Kleur markeringsmateriaal: wit610020Aanbrengen overige markering -wegenverf- transverse stripe.m296.603201112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen overige markering van wegenverf.Situering: zie tekening C02 Detail tekening C04.
Betreft het aanbrengen van een markering transverse stripe.19Dwarsmarkering: ononderbroken streep, over de volledige breedte van de baan, bestaande uit losse strepen van 0,15 meter breed met een tussenruimte van 0,125 meter. Totale breedte 1,80 meter. Conform detail op tekening C04.34Op een cementgebonden ondergrond49Type Sprayplast
Stroefheidsklasse S3
Markeren met verspuitbare reflecterende thermoplastisch
Laagdikte: 1,5 mm
Hoeveelheid: 4,50 kg/m2
Inclusief een daarvoor geschikte primer.61Kleur markeringsmateriaal: wit62MARKERINGEN BAANKOPPEN 06L/24RBetreft het opfrissen van de huidige markeringen.

Alle markeringen dienen te worden aangebracht volgens
de voorschriften van de leverancier.
Behandelingen (bv. stralen of primeren) van het
verhardingsoppervlak waarop de markeringen moeten
worden aangebracht om een goede hechting te verkrijgen
dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.620010Aanbrengen overige markering -wegenverf- threshold.m2756.003201112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen overige markering van wegenverf.Situering: baankoppen 06L en 24R
Betreft het opfrissen van de threshold markering.19Lengtemarkering bestaande uit 12 blokken van 7 strepen. Lengte strepen 30,00 meter, breedte strepen 0,15 meter.
Aanbrengen conform de huidige situatie.
Het betreft hermarkeren van de bestaande markeringen.34Op een cementgebonden ondergrond49Type Sprayplast
Stroefheidsklasse S3
Markeren met verspuitbare reflecterende thermoplastisch
Laagdikte: 1,5 mmHoeveelheid: 4,50 kg/m2Inclusief een daarvoor geschikte primer.61Kleur markeringsmateriaal: wit620020Aanbrengen overige markering -wegenverf- touchdown zone.m2134.003201112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen overige markering van wegenverf.Situering: baankoppen 06L en 24R
Betreft het opfrissen van de touch down zone markering.19Markering touch-down zone 3 blokken.
Blokken: lengte 22,50 m, breedte 1,50 m bestaande uit 7
strepen met een lengte van 22,50 m elk, breedte 0,15 m met
een tussenruimte van 0,125 m
Touchdown zone markering met 3 blokken: 2 stuks
Aanbrengen conform de huidige situatie.
Het betreft hermarkeren van de bestaande markeringen.34Op een cementgebonden ondergrond49Type Sprayplast
Stroefheidsklasse S3
Markeren met verspuitbare reflecterende thermoplastisch
Laagdikte: 1,5 mmHoeveelheid: 4,50 kg/m2Inclusief een daarvoor geschikte primer.61Kleur markeringsmateriaal: wit620030Aanbrengen overige markering -wegenverf- centerline.m278.003201112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen overige markering van wegenverf.Situering: baankoppen 06L en 24R
Betreft het opfrissen van de centerline markering.19Centerline markering bestaande uit een dubbele lijn B = 0,20 meter over de gehele lengte van de hoofdbaan.
Verdeling streep: 30 - 20 meter.
Aanbrengen conform de huidige situatie.
Het betreft hermarkeren van de bestaande markeringen.34Op een cementgebonden ondergrond49Type Sprayplast
Stroefheidsklasse S3
Markeren met verspuitbare reflecterende thermoplastisch
Laagdikte: 1,5 mmHoeveelheid: 4,50 kg/m2Inclusief een daarvoor geschikte primer.61Kleur markeringsmateriaal: wit620040Aanbrengen overige markering -wegenverf- baannummerm298.203201112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen overige markering van wegenverf.Situering: baankoppen 06L en 24R
Betreft het opfrissen van baannummer "06L" en " 24R" 18Letters, cijfers en/of symbolen
Aanbrengen conform de huidige situatie.
Het betreft hermarkeren van de bestaande markeringen.34Op een cementgebonden ondergrond49Verspuitbare componenten markering, type II markering
acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol type II;
soortelijk gewicht: ca. 1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micron
Verbruik: 850-925 gram/m2.Nastrooien voor type II markeringen met Flamuco SB 1000 TX 65:35 (1400-850); of Veluvine reactive Plusbeads 600-1500.
Verbruik: 900-980 gram/m2.61Kleur markeringsmateriaal: wit63MARKERINGEN OP HOOFDBAANBetreft het opfrissen van de huidige markeringen.

Alle markeringen dienen te worden aangebracht volgens
de voorschriften van de leverancier.
Behandelingen (bv. stralen of primeren) van het
verhardingsoppervlak waarop de markeringen moeten
worden aangebracht om een goede hechting te verkrijgen
dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.630010Aanbrengen overige markering -wegenverf- centerline.m2512.003201112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen overige markering van wegenverf.Situering: op de anti-skid slijtlaag hoofdbaan.
Betreft het opfrissen van de centerline markering.19Centerline markering bestaande uit een dubbele lijn B = 0,20 meter over de gehele lengte van de hoofdbaan.
Verdeling streep: 30 - 20 meter.
Aanbrengen conform de huidige situatie.33Op een dichte bitumineuze ondergrond49Type Sprayplast
Stroefheidsklasse S3
Markeren met verspuitbare reflecterende thermoplastisch
Laagdikte: 1,5 mmHoeveelheid: 4,50 kg/m2Inclusief een daarvoor geschikte primer.61Kleur markeringsmateriaal: wit7OPLEVERING EN KWALITEITCONTROLE71KWALITEITBORGING BETONVERHARDINGAlle bouwstofonderzoeken, keuringen en metingen, behalve stroefheidsmetingen en draagkrachtmetingen, dienen door een extern geaccrediteerd laboratorium te worden uitgevoerd
b.v. Kiwa-Koac. Verrichtingen op locatie moeten in het bijzijn van de directie worden uitgevoerd.710010Boren cilinders diam. 100 mm uit betonverharding.EUR0820599Boren cilinders diam. 100 mm uit betonverharding.Betreft het boren van cilinders uit betonverharding tbv bepaling druksterkte individuele cilinders, bepaling karakteristieke druksterkte van het aangebrachte beton, laagdikte bepaling en bepaling vorstdooibestendigheid aangebrachte betonverharding.
Inclusief het vullen en afwerken van de boorgaten op de onderstaande wijze:
- vullen van boorkern met een krimparme kunstharsmortel en mortel verdichten;
- het oppervlak van de mortel voorzien van een vergelijkbare textuur zoals is aangebracht op de betonverharding;
- boorafval verwijderen d.m.v. wegdekreiniger voorzien van hogedruk waterstraalbalk met vacuümsysteem.
Inclusief het vervoeren van de cilinders.710020Opleveringscontrole betonverhardingEUR0820599Opleveringscontrole betonverhardingBetreft het uitvoeren van alle noodzakelijke onderzoeken t.b.v. opleveringscontrole aangebrachte betonverhardingen, e.e.a. conform de RAW Standaard en de bepalingen in dit bestek.710021Bepalen druksterkte betonverharding.0.00820599Bepalen individuele druksterkte betonverharding......710022Bepalen karakteristieke druksterkte betonverharding.0.00820599Bepalen karakteristieke druksterkte (CC45 waarde) betonverharding.710023Bepalen laagdikte betonverharding0.00820599Bepalen laagdikte beton.verharding......710024Aanleveren kubus druklijsten, splijttreksterkte en volumieke massa bepaling0.00820599Aanleveren kubus druklijsten, splijttreksterkte en volumieke massa bepaling.....710025Opleveringscontrole vorst-dooibestendigheid beton0.00820599Opleveringscontrole vorst-dooibestendigheid beton710026Vlakheidsmetingen tpv voegenEUR0820599Vlakheidsmetingen ter plaatse van voegenSituering: betreft het meten van de vlakheid van alle langsconstructie voegen, dwarsconstructie voegen en uitzetvoegen.
Vlakheid meten met een rei van 3 m, haaks op de voegen.
Metingen uitvoeren parallel en haaks op de stortrichting met een onderlinge afstand van de metingen / meetraaien van 2,50 m en op een afstand van tenminste1,0 m van de voeg in de richting van de meting.
Alle overige voegen meten conform de RAW Standaard.
Metingen dienen door een externe partij te worden uitgevoerd b.v. Kiwa-Koac.710027Vlakheidsmetingen bestaand- nieuwe verhardingenEUR0820599Vlakheidsmetingen aansluiting bestaand- nieuwe verhardingen en constructievoegen.Situering: betreft het meten van de vlakheid van voeg ter plaatse van de aansluitingen met bestaande en nieuwe verhardingen/goten alsmede de constructievoegen.
Vlakheid meten met een 3m1-rei en/of rolrei, haaks op de voegen.
Metingen uitvoeren parallel en haaks op de stortrichting met een onderlinge afstand van de metingen / meetraaien van 2,50 m en op een afstand van tenminste1,0 m van de voeg in de richting van de meting.
Metingen dienen door een externe partij te worden uitgevoerd b.v. Kiwa-Koac.710028TextuurdieptemetingenEUR0820599TextuurdieptemetingenSituering: betreft het bepalen van de textuurdiepte van de aangebrachte betonverharding.
Textuurdieptemetingen uitvoeren dmv zandvlekproef.
3 x 2 metingen conform SFT metingen banen A, B en C.710040Aanleveren rapportage, conclusies en kortingsberekeningenEUR0820599Aanleveren rapportage, conclusies en kortingsberekeningen Betreft het aanleveren van de rapportage, conclusies en kortingsberekeningen op basis van het uitgevoerde onderzoeken op de aangebrachte betonverhardingen.
De rapportage dient door een externe partij rechtstreeks aan de opdrachtgever verstrekt te worden binnen 5 dagen na gereedkomen rapportage.72KWALITEITSBORGING VOEGVULLINGEN720010Bepalen laagdikte voegvulmassast65.00820799Bepalen laagdikte voegvulmassaBetreft het bepalen van de laagdikte van de nieuw aangebrachte voegvulmassa in de opgezaagde voegen.
Stuk van 50 mm lengte uit de voeg snijden. Hierbij de rug-vulling niet beschadigen.
Locaties op aanwijzing van de directie.
Locatie vastleggen op een schets.
Laagdikte bepalen in het bijzijn van de directie. Resultaten en schets in digitaal PDF-bestand overhandigen aan de directie.Na bepaling laagdikte voegvulmassa, de voeg herstellen met voegvulmassa.720020Aanleveren rapportage, conclusies en kortingsberekeningenEUR0820599Aanleveren rapportage, conclusies en kortingsberekeningen Betreft het aanleveren van de rapportage, conclusies en kortingsberekeningen op basis van het uitgevoerde onderzoeken op de aangebrachte voegvullingen.73OPLEVERDOCUMENTATIE730010Aanleveren garantiestaatEUR0610199Aanleveren garantiestaatBetreft het aanleveren van een garantiestaat van alle
werkzaamheden genoemd in deel 2.2. en genoemd in de
bepalingen in deel 3 van dit bestek.730020Revisie infraEUR0610199Revisie boven- en ondergrondse infraBetreft het aanleveren van revisie volgens de bepalingen in deel 3 van dit bestek.8WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD81MEET- EN UITZETWERK810010Inmeting bestaande markeringen.EUR0810199Inmeting bestaande markeringen.Betreft het inmeten van de huidige markeringen aanwezig op overrun 06L en 24R en de direct aanliggende verhardingen.
Voorafgaand aan verwijderen van markeringen aanleveren van revisie in PDF en DWG ter goedkeuring van de directie. 810020Uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken.EUR0320199Uitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken.Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoeve van aan te
brengen hoofdkenmerken voor markeringen aangebracht conform hoofdpost 61 als bedoeld
in artikel 32.13.02 van de Standaard aan de hand van de inmetingen conform bestekspost 810010. 82VASTLEGGEN BESTAANDE SITUATIE820010Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.EUR01022012020-05-01verplicht2020-052020-04-22Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.Betreft het opnemen van de toestand van alle te gebruiken verhardingen voor de werkzaamheden (inclusief aan- en afvoerroutes tot aan de openbare weg) voorafgaand aan de werkzaamheden.
Opname uitvoeren in aanwezigheid van de directie.11Op te nemen terreinen en objecten: alle verhardingen binnen de barriers en alle te gebruiken overige verhardingen inclusief aan- en afvoerroutes tot aan de openbare weg.39Tijdens de opname foto's maken van alle relevante onderdelen, terreinen en details. Inclusief het maken van overzichtsfoto's iedere 50 meter.53Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat. Foto's digitaal aanleveren in hoge resolutie. Aanleveren op USB-stick bij de directie binnen 5 dagen na uitvoeren inspectie.820020Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.EUR01022012020-05-01verplicht2020-052020-04-22Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.Betreft het opnemen van de toestand van alle te gebruiken verhardingen voor de werkzaamheden (inclusief aan- en afvoerroutes tot aan de openbare weg) na afronding van de werkzaamheden.Inclusief het vergelijken van de opnames met de opnames gemaakt conform bestekspost 830010.
Opname uitvoeren in aanwezigheid van de directie.11Op te nemen terreinen en objecten: alle verhardingen binnen de barriers en alle te gebruiken overige verhardingen inclusief aan- en afvoerroutes tot aan de openbare weg.39Tijdens de opname foto's maken van alle relevante onderdelen, terreinen en details. Inclusief het maken van overzichtsfoto's iedere 50 meter.53Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat. Foto's digitaal aanleveren in hoge resolutie. Aanleveren op USB-stick bij de directie binnen 5 dagen na uitvoeren inspectie.83SCHOONMAKEN WERKTERREIN830010Inzet veegzuigwagen.uur200.00610199Inzet veegzuigwagen.Inzetbaar voor het schoonmaken oppervlak werkterrein in overleg met de directie.
Uitgangspunt is inzet gedurende 4 uur per oproep.
Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn in het uurtarief.
Stortkosten veegvuil dienen inbegrepen te zijn in het uurtarief.830020Inzet wegdekreiniger.uur80.00610199Inzet wegdekreiniger.Inzetbaar voor het schoonmaken oppervlak werkterrein in overleg met de directie.
Uitgangspunt is inzet gedurende 4 uur per oproep.
Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn in het uurtarief.
Stortkosten veegvuil dienen inbegrepen te zijn in het uurtarief.830030Inzet trekker / rolbezemuur120.00610199Inzet trekker met rolbezem.Inzetbaar voor het schoonmaken oppervlak werkterrein in overleg met de directie.
Uitgangspunt is inzet gedurende 2 uur per oproep.
Aan- en afvoerkosten dienen inbegrepen te zijn in het uurtarief.
Stortkosten veegvuil dienen inbegrepen te zijn in het uurtarief.84TER BESCHIKKING STELLEN840010T.b.s. werknemer.uur100.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer......11Werknemers: vakman GWW840020T.b.s. werknemer.uur200.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer......11Werknemers: vakman GWW t.b.v. schoonhouden kruisingen rolbanen t.b.v. vliegverkeer.
In combinatie met posten 830010 t/m 830030. 840030T.b.s. hydraulische graafmachine.uur40.001005132020-11-30verplicht2020-052020-10-30Inzetten van een hydraulische graafmachine......15Bakinhoud: ten minste 1 m321Mobiele kraan840040T.b.s. vrachtauto.uur40.001005162020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inzetten van een vrachtauto......14Laadvermogen: ten minste 12 ton21Zelflossend31Met hydraulische laad- en losinrichting840050T.b.s. tractor.uur20.001005182020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inzetten van een tractor......11Vermogen: ten minste 50kW21Hulpvoorzieningen: waterton, kipper of rolbezem840060T.b.s. werknemer / begeleideruur680.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer......11Werknemers: begeleider
Ten behoeve van begeleiding van personeel en leveranciers vanaf toegangspoort naar werklocatie.
De uurprijs dient incl. auto met chauffeur, mobiele telefoon en kilometervergoeding te zijn.
Rekening houden met :
60 dagen a 8 uur, 1 begeleider;
20 dagen a 10 uur, 1 begeleider extra.
Voor de begeleiders dient een begeleidingscertificaat aangevraagd te worden confrom bestekspost 860010. 85DIRECTIEBEHOEFTEN850010ReproductiekostenEUR0101299ReproductiekostenBetreft het aanleveren van alle besteksdocumenten en tekeningen in het originele formaat in kleur.
Stukken aanleveren in drievoud.850020Gebruik directieverblijf.week46.001012012020-05-01verplicht2020-052019-11-14Gebruik van directieverblijf.Betreft keet t.b.v gebruik door de directie.
Uitvoeringsduur: per 08-01-2024.
Locatie voor keet zie tekening: C00.
Aan het einde van het werk de keet verwijderen en alle
voorzieningen herstellen in de oorspronkelijke staatVoor het aanbrengen en verwijderen van het directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s). 910010 en 910020. 19De keet aansluiten op de aanwezige stroom, riolering en
waterleiding. Maximale lengte tot aansluitingen : 25,00 meter.29De keet moet bevatten:
- een vergaderruimte voor min. 20 personen
In de vergaderruimte dient volgende aanwezig te zijn;
Meubilair voor 20 personen, beamer incl. bijhorend
scherm en white board (2,0m x 1,0m);
- 4 kantoorruimtes.
Per kantoorruimte dient volgende aanwezig te zijn:
2 st. bureau (1,60m x 0,8m), 2 st. bureaustoel en 1 kast
met legplanken;
- per kantoorruimte 1 ladenblok;
- wanden kantoorruimtes en vergaderzaal voorzien van
zachtboard voor ophangen tekeningen
- een toilet incl. fonteintje;
- een keukenblok met warm en koud water
- koelkast, koffiezetapparaat en waterkoker.
- (mobiele) Airco in alle kantoor- en vergaderruimtes.
- Printer HP officeJet Pro 7740 o.g. (incl. USB aansluiting)
aanwezig te zijn, afdrukken in zwart/wit en kleur, op A4 en
A3 formaat, dubbelzijdig.31Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting: WIFI router via 4G met minimale snelheid van 1000 Mbit/s.61De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van warme en koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone handdoeken
Schoonhouden van het directieverblijf dient wekelijks uitgevoerd te worden.850030Ter beschikking stellen van een terreinvoertuig.week24.00101299Ter beschikking stellen van een terreinvoertuig.Het voertuig dient een hybride voertuig te zijn.
In de prijs per eenheid zijn mede begrepen de kosten van
elektraverbruik, brandstof, wegenbelasting en verzekering.
Specificatie terreinvoertuig: 1 terreinvoertuig, 5 deurs.
Voertuig dient half elektrisch aangedreven te zijn.
Laadvoorziening in de directe nabijheid van de directiekeet
dient inbegrepen te zijn.
Uitgaan van 250 kilometer per dag. 86TOEGANGSREGELING860010Kosten voorzieningen toegangsregeleing defensieterreinen.keer60.00100599Kosten voorzieningen toegangsregeleing defensieterreinen.Betreft alle kosten voor het verkrijgen van (individuele) toegang tot de vliegbasis Volkel. de volgende kosten dienen in ieder geval inbegrepen te zijn in de eenheidsprijs:- Kosten aanvragen VOG - Verzorgen aanmeldingen werknemers danwel alle kosten voor het verkrijgen van een projectpas;.....860020Kosten voorzieningen toegangsregeleing defensieterreinen.keer10.00100599Kosten voorzieningen toegangsregeleing defensieterreinen.Betreft alle kosten voor het verkrijgen van (individuele) toegang tot de vliegbasis Volkel. de volgende kosten dienen in ieder geval inbegrepen te zijn in de eenheidsprijs:- Kosten voor het krijgen van een defensiepas type 4 voor leidingsgevend personeel...........TRANSPORT SUBTOTAAL9Staartposten91Eenmalige kosten910010Inrichten werkterrein.01011012020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inrichten van werkterrein......In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingenGebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 850010 - 850030. 11Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en is aangegeven op tek.nr. C00
De aannemer dient minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden een tekening aan te leveren met daarop de voorgenomen inrichting van het werkterrein.
Terreininrichting ter goedkeuring van de directie.910020Opruimen werkterrein.01011022020-05-01verplicht2020-052020-04-14Opruimen van werkterrein.Na de periode zoals genoemd in bestekspost 850020. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein11Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd21Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen31Alle kabels en leidingen verwijderen910030Aan- en afvoer materieel0101199Aan- en afvoer materieelIn deze post is inbegrepen het aan- en afvoeren van alle benodigde materieel (graafmachines, transportmiddelen, verdichtingswerktuigen, asfaltafwerkmachines, slipformpavers, etc.) naar en van het werkgebied.919980Overige eenmalige kostenEUR919990KortingEUR92Uitvoeringskosten929990UitvoeringskostenEUR93Algemene kosten939990Algemene kostenEUR94Winst en risico949990Winst en risicoEUR95Stelposten950010Stelpost kleine leveringen / werkenEUR10000.001003012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Stelpost kleine leveranties en werken.....Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:11Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden 950020Stelpost maatregelen ecologisch rapportEUR150000.001003012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Stelpost Ecologie.....Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:19Maatregelen conform ecologisch rapport (zie bijlage)950030Stelpost stroefheidsmetingenEUR15000.001003012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Stelpost stroefheidsmetingen.....Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:19Uitvoeren stroefheidsmeting overrun 06L/24R950040Stelpost deflectiemeting inclusief PCN/PCR bepalingEUR10000.001003012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Stelpost deflectiemeting inclusief PCN/PCR bepaling.....Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:19Uitvoeren deflectiemeting inclusief PCN/PCR bepaling nieuwe betonverharding overrun 06L/24R.950050Stelpost vliegveldverlichting.EUR170000.001003012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Stelpost ET werkzaamheden vliegveldverlichting overruns.....Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:19Aanpassen vliegveldverlichtingsinstallatie overrun 06L/24R conform na de aanbesteding te verstrekken werkomschrijving en tekeningen.

De aannemer voor stelpost 950050 moet aantoonbaar ervaring hebben in het aanbrengen van seriestroom-gestuurde vliegveldverlichtingsinstallaties. Aantonen door middels van een positieve opdrachtgeversverklaring met omschrijving van het werk, waarbij het aandeel seriestroomgestuurde vliegveldverlichtingsinstallaties minimaal 15.000,- ex btw dient te bedragen.950060Stelpost stroomvoorziening ketenpark.EUR20000.001003012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Stelpost NUTS-voorziening ketenpark.....Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:19NUTS-voorzieningen ketenpark.950070Stelpost mantelbuizen onder overruns.EUR30000.001003012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Stelpost mantelbuizen onder overruns......Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:19Leveren en aanbrengen mantelbuizen t.b.v. diverse kabels en leidingen onder de overrun.96Bijdragen960010Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)EUR0.15960020Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)EUR0.15Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

de ..................................................................................... 20.....

De inschrijver(s),3. Bepalingen01ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF01ALGEMENE BEPALINGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN01Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.02De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging September 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 71In aanvulling op paragraaf 2 lid 2 van de UAV 2012:Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief de correctie, aanvulling of wijziging van toepassing. 72In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012:Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.73In aanvulling op paragraaf 2 van de UAV 2012:Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door keuringsinstituten, erkend door de Raad voor Accreditatie, zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van certificaten, attesten of attesten-met-certificaat.74In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen, berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.75In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht, wordt dit op het orgineel in het wijzigingsblok aangegeven door middel van een versie- en datumwijziging.De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede.76NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGENOnder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is bepaald omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomst. Alle aan de (niet) naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de nalevering door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan oo, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever te zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.77WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)a.Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is.b.De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.c.De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.d.De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk.e.De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.78In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:De aannemer dient alle documenten, welke volgens dit bestek dienen te worden aangeleverd, digitaal in PDF-formaat aan te leveren aan de directie.Tekeningen dienen zowel analoog alsmede digitaal in PDF- en DWG- (AutoCAD) of GDB- (GIS)-formaat te worden aangeleverd.79Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals opgenomen in paragraaf 1.07 van dit bestek, dient hij hiertoe uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan het geplande moment van uitvoering daartoe een verzoek in bij de directie. Daarnaast maakt de aannemer het uitvoeren van werkzaamheden op het werkterrein buiten de gestelde werktijden bespreekbaar onder het agendapunt "planning" tijdens de bouwvergaderingen.80In afwijking van het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012:Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering, dient in lid 2 de tekst "ondanks nauwlettend toezicht" te worden geschrapt.§12. Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering, lid 2 luidt dan als volgt:2.Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:(a) dat toe te rekenen is aan de aannemer en(b) dat bovendien tijdens de uitvoering dan wel de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9, tweede lid, redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan(c) de aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan.81Invulling op paragraaf 14 lid 2 van de UAV 2012:De directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de terreingesteldheid, oefeningen van militairen en/of andere omstandigheden dit naar haar oordeel noodzakelijk maken. De aannemer mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming van de directie.82Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.83In aanvulling op paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012:Het scheidrecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters behoort tot de leden-jurist van het Collega van Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het gescheidsrecht.84Gedurende de uitvoering van het werk dient de regelgeving welke voor het terrein en de gebouwen geldt strikt te worden nageleeft en te worden opgevolgd.Deze regelgeving kan ondermeer blijken uit op het terrein dan wel in of aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of gebodsborden dan wel uit nadere voorschriften welk op verzoek bekend gesteld worden.De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van in deze bepaling bedoelde regelgeving zijn voor rekening van de aannemer.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN71In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012:De voertaal en alle overige correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van het werk dient in de Nederlandse taal te geschieden.03BETALINGSREGELING: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01BETALING71In aanvulling op het gestelde in artikel 01.03.01 lid 01 van de Standaard geschiedt de betaling van de overschrijdingen van verrekenbare hoeveelheden, indien het meerwerk het minderwerk overschrijdt, op afzonderlijke declaratie.032010-10-01verplicht2020-012010-10-01AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV 201201In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico met een maximum van 12 %. Wanneer werkzaamheden uit het contract, als gevolg van in dit lid genoemd meerwerk, niet worden uitgevoerd, zal voor die niet uitgevoerde werkzaamheden een verrekening plaatsvinden van de bijbehorende algemene kosten en kosten winst & risico van dat deel welke de in dit lid genoemde 12 % overschrijdt. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.04BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN01De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.06BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES012010-10-01verplicht2020-012010-10-01INDIENEN DECLARATIES71In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken vervangen door 30 dagen.72In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede " ... wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van veertien dagen met 2 verhoogd, en ..." niet van toepassing.73Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoed-bedrijf aan te leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de opdrachtbrief.74Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter.07ZEKERHEIDSTELLING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING71Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen dient de aannemer de bankgarantie of verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de opdrachtgever in te dienen.De bankgarantie of verzekerde borg dient te worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen en dient te zijn gesteld door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die:1.Is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht, of 2.Onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende instantie van:a.een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht, of b.het Verenigd Koninkrijk.De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de aannemingssom in (%): 5%Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of verzekerde borg worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie wordt verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig) van de borg die de zekerheid heeft afgegeven.Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel niet voldoet aan de eisen, kan een bedrag worden ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of verzekerde borg is ontvangen en voldoet aan de eisen.De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar: Rijksvastgoedbedrijft.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomstPostbus 16169 / 2500 BD / Den HaagBinnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van kracht is, worden de ten behoeve van de bankgarantie of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER71Paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.08BIJDRAGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK01Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.022010-10-01verplicht2020-012010-10-01RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT01Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN TWEEDE REGISTRATIE71Ten behoeve van de tweede registratie (i.e. het invullen van de opdrachtgegevens in de registratiemodule van de Stichting CROW) van het bestek door het Rijksvastgoedbedrijf, dient de aannemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbrief de onderstaande gegevens aan te leveren bij de opdrachtgever:·Datum van de opdracht;·Aanneemsom (excl. BTW);·Naam van het aannemingsbedrijf;·Plaats waar het aannemingsbedrijf gevestigd is;·Naam van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf;·E-mailadres van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf;·Telefoonnummer van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf.De gegevens per mail aanbieden bij: michiel.hezeman@rijksoverheid.nl.09KABELS EN LEIDINGEN032010-10-01verplicht2020-012010-10-01RISICOVERDELING71In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door de aannemer dan dient het herstel van schade aan beveiligingskabels en beveiligingscomponenten te worden uitgevoerd door de leverancier van het beveiligingssysteem. 72In aanvulling op artikel 01.09.03 van de Standaard wordt bepaald dat schade aan beveiligingskabels enbeveiligingscomponenten terstond gemeld dient te worden aan de directie. Het herstel van schade aanbeveiligingskabels en beveiligingscomponenten moet uitgevoerd worden door de leverancier van hetbeveiligingssysteem. De kosten van dit herstel zijn, voor zover de aannemer op grond van paragraaf 6 lid 8 en lid 9 van de UAV 2012 voor voornoemde schade aansprakelijk is, voor rekening van de aannemer. De door het niet tijdig melden van schade aan beveiligingskabels en beveiligingscomponenten veroorzaakte kosten zijn eveneens voor rekening van de aannemer.12MAATREGELEN IN HET BELANG VAN VERKEER032010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERWIJDEREN VAN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN71Het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard is mede van toepassing op terreinen van Defensie.042010-10-01verplicht2020-012010-10-01SIGNAALKLEDING71In afwijking van het gestelde in artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard, dient de tekst "die niet is gesloten voor openbaar verkeer" te worden geschrapt.732010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFZETTINGEN71Afzettingen, bouwhekken e.d. mogen dagelijks niet eerder dan aan het begin van de onder paragraaf 1.05 van dit bestek genoemde werktijden verwijderd of verplaatst worden ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden en dienen dagelijks voor het einde van deze werktijden op de oorspronkelijke plaats en ingoede staat te worden aangebracht met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 6 lid 8 van de U.A.V. 2012.13KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN052010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT71Bij het opstellen van een tijdschema en/of gedetailleerd werkplan rekening houden met de volgende stoppunten:Zoals genoemd in deel 2.1, paragraaf 03:·Inrichten ketenpark; ·Aanleveren algemeen tijdsschema inclusief werkzaamheden stelpost 950050;·Na het aanbrengen van de operationele afzettingen conform bestekspost 141010, 141020, 150010;·Na het afwerken van de fundering van steenmengsel t.b.v. aanbrengen betonverhardingen;·Na het aanbrengen van de stalen bekistingsmallen;·Na het aanbrengen van wapening, deuvels en koppelstaven;·Het aanbrengen van de betonverharding;·Na het opzagen van de voegen;·Na het aanbrengen van de rugvullingen in de opgezaagde voegen;·Uitvoeren kwaliteitscontrole betonverhardingen;·Uitzetten markeringen;·Controle uitvoeringstekeningen vliegveldverlichting.062010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN01Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden inclusief de stelpost ET (950050)71De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dient te worden aangegeven in werkbare kalenderdagen.72In het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dienen de door derden uit te voeren werkzaamheden te worden opgenomen en ingepast. Hierbij dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de tijdsduur van voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden van elk onderdeel.Deze derden zullen het tijdschema en/of werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen.072010-10-01verplicht2020-012010-10-01DOCUMENTENPLANNING01De aannemer stelt een documentenplanning op die tenminste voor start uitvoering van de werkzaamheden ter goedkeuring is aangeboden bij de directie. 02In de documentenplanning staan alle aan de directie aan te leveren documenten, met aanleverdatum zoals:oBouwstofcertificatenoPlanningenoPlannenoKwaliteitsdocumentenoZaken die moeten worden aangeleverd in het opleverdossier.oOverige volgens bestek of UAV aan te leveren documenten14BOUWSTOFFEN022010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN71In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek genoemde fabricaten en/of merknamen achter deze fabricaten en/of merknamen te worden gelezen ‘of gelijkwaardig’.Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer tijdig een uitgebreide vergelijkende technische documentatie te overleggen, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid aan de opgegeven technische / functionele specificaties aantoont.72Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, dienen de te verwerken bouwstoffen nieuw te zijn en van de eerste soort c.q. kwaliteit.032010-10-01verplicht2020-012010-10-01KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)01Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:·KOMO-(attest-met-)productcertificaat;·KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;·KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;·GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.02Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:·Voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;·Voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;·Voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;·Voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl.03Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.04Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.07De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.71De aannemer dient kwaliteitsverklaringen door hem geparafeerd en gedateerd digitaal in PDF- formaat aan de directie te hebben verstrekt voordat de betreffende bouwstoffen worden verwerkt.052010-10-01verplicht2020-012010-10-01PROCESCERTIFICATIE02Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.03Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. voegen en markeringen is een geldig KOMO-procescertificaat vereist.04Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.062010-10-01verplicht2020-012010-10-01BESLUIT BODEMKWALITEIT 71De aannemer verstrekt de in artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard bedoelde milieuhygiënische verklaring minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof.72De aannemer dient de aan de directie te overleggen gegevens, als bedoeld in artikel 01.14.06 van de Standaard, digitaal in PDF-formaat in een overzicht als groeidocument te verstrekken.De kwaliteits- en milieuhygiënische verklaringen en afleveringsbonnen dienen in PDF-formaat aan een bestandsnaam herkenbaar bijgevoegd te worden.Het overzicht dient minimaal de volgende kolomen te bevatten:Bestekspostnummer;Bouwstof;Nummer kwaliteitscertificaat / bestandsnaam;Numer afleveringsbon / bestandsnaam;Nummer milieuhygiënische verklaring / bestandsnaam73Bij oplevering van het werk dient het complete rapport, inclusief bijlagen, digitaal in PDf-formaat aan de directie te worden verstrekt.732010-10-01verplicht2020-012010-10-01OPSLAG VAN MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN01De opslag van milieu gevaarlijke stoffen moet geschieden conform de "Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid, Opslag van verpakkte gevaarlijke stoffen PGS 15".15GARANTIE712010-10-01verplicht2020-012010-10-01GARANTIE VOOR ONDERDELEN71In afwijking van het bepaalde in paragraaf 22 lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende "Indien in het bestek is vermeld dat een of meer onderdelen van het werk dienen te worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger(s) zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen". 72Met verwijzing naar paragraaf 01.15 van de Standaard wordt er garantie verlangd voor het werk vanaf het gereedkomen of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en aansluitend daarop gedurende 1 jaar.Indien in het bestek ten aanzien van een onderdeel een langere garantietermijn dan één jaar wordt verlangd, dan geldt de garantie voor dat onderdeel vanaf het gereed komen of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en aansluitend daarop gedurende de ten aanzien van dat onderdeel verlangde garantietermijn.73Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 3 jaar:Voegen met bitumineuze voegvullingsmassa74Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 5 jaar:Wegmarkeringen uitgevoerd in tweecomponenten-wegenverf75Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 7 jaar:Voegen met 2 componenten voegvullingsmassa 76Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 10 jaar:Betonverhardingen17VRIJGEKOMEN MATERIALEN072010-10-01verplicht2020-012010-10-01PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN01Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:··Alle in het bestek vrijkomende materialen. 112010-10-01verplicht2020-012010-10-01OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN01Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."02De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.03De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.122010-10-01verplicht2020-012010-10-01TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN71De tijdelijke opslag van kleine hoeveelheden vrijkomende afvalstoffen dient te geschieden in afsluitbare containers, om zodoende het over het terrein waaien van afvalstoffen te voorkomen. 72Op het terrein is geen opslagmogelijkheid voor grotere hoeveelheden vrijkomende materialen. Deze materialen dienen direct van het rijksterrein afgevoerd te worden.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer worden eigendom van de aannemer en moeten worden afgevoerd, tenzij in dit bestek anders is bepaald.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFVOEREN AFVALSTOFFEN71Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer dienen door de aannemer van het werkterrein te worden afgevoerd. Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer dient te worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden overgedragen aan, een inrichting. 732010-10-01verplicht2020-012010-10-01BEWIJS VAN ONTVANGST71Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de VIHB-lijst. 72De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van overdracht een bewijs van ontvangst van de ingevolge artikel 01.17.72 van dit bestek aan een inrichting overgedragen afvalstoffen. Op dit bewijs van ontvangst zijn de gegevens vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet Milieubeheer, alsmede de locatie van herkomst. 742010-10-01verplicht2020-012010-10-01MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT VRIJGEKOMEN MATERIALEN71De uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen voor het afvoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting dienen te zijn gebaseerd op de in het bestek aangegeven onderzoeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van de materialen.Er zal voor rekening van de opdrachtgever geen aanvullend onderzoek plaatsvinden naar de milieuhygiënische kwaliteit. 72Wanneer in een bestekspost is aangegeven dat er indicatief onderzoek is uitgevoerd betekent dit dat er milieuhygiënisch onderzoek van het materiaal is uitgevoerd. Hierbij is op enkele punten (m.n. analyse-pakket) afgeweken van de vigerende normen en protocollen. 73Slechts nadat twee verschillende inrichtingen schriftelijk aangeven dat aangeboden vrijgekomen materialen niet worden geaccepteerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte onderzoeken, is het de aannemer toegestaan voor de betreffende materialen een herkeuring te laten uitvoeren door een erkend onderzoeksbureau voor milieuhygiënisch onderzoek.Het erkende onderzoeksbureau dient de goedkeuring te hebben van de directie. 19ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN022010-10-01verplicht2020-012010-10-01VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE01Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.02Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, dienen bij de oplevering te worden overgedragen aan de directie.03Dit artikel komt te vervallen.04Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01RI&E IN DE DEFINITIE- EN ONTWERPFASE (MODEL A)71De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E) maakt deel uit van dit bestek. Deze RI&E omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. De aannemer dient de restrisico's en de hierop te treffen maatregelen mee te nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase, alsmede indien van toepassing in het V&G-plan (Model B), en voor zover deze betrekking hebben op de omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01V&G-PLAN (MODEL B)71Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit maakt, indien dit is opgesteld in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwstoffenbesluit 2012. Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan Ontwerp en Uitvoering (Model B) in bij de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.732010-10-01verplicht2020-012010-10-01V&G-DOSSIER (MODEL C)71Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, maakt deel uit van dit bestek. De aannemer dient dit V&G-dossier aan te vullen en te actualiseren en, bij de oplevering van het werk, aan de directie aan te leveren samen met de revisiegegevens.742010-10-01verplicht2020-012010-10-01BOUWVEILIGHEIDSPLAN71Indien volgens de RI&E (Model A) sprake is van restrisico's voor de omgeving, of indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012. De aannemer dient dit plan, indien dit door het bevoegd gezag wordt verlangd, in bij het bevoegd gezag en verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de directie.In het geval volgens RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt, dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.Het Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.752010-10-01verplicht2020-012010-10-01MELDEN VAN ONGEVALLEN71De aannemer dient alle (bijna) ongevallen terstond mondeling te melden aan de directie en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling.762010-10-01verplicht2020-012010-10-01V&G-COMMUNICATIE71Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "veiligheid en gezondheid op het werk en veiligheid in de omgeving" wordt geagendeerd.772010-10-01verplicht2020-012010-10-01ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN71Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte welke functionaris namens hem als werkverantwoordelijke voor het werk is aangewezen.782010-10-01verplicht2020-012010-10-01(ELEKTRONISCHE) KENNISGEVING71Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het werk bij de inspectie SZW. Een afdruk van de melding dient zichtbaar opgehangen te worden op de bouwplaats.792010-10-01verplicht2020-012010-10-01VEILIGHEIDSGEDRAG EN -BEWUSTZIJN71De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema Veiligheidsladder.72De aannemer verstrekt, uiterlijk 30 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig [...SCL Certificaat / SCL Light Statement / Approved Self Assessment...] op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de aannemer of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project.73In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door onderaannemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het volgende:·De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers beschikken over een bewijsmiddel conform de risicomatrix.·Dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede.·De aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op: www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/ 23COMMUNICATIE022010-10-01verplicht2020-012010-10-01BOUWVERGADERINGEN01Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.71De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden: één per 4 weken.72Verslaglegging tijdens de bouwvergaderingen dient door de aannemer gedaan te worden.26INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01BEGRIPPEN01Te verstaan is onder:- social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;- opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;- voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.022010-10-01verplicht2020-012010-10-01DOELGROEP01Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.042010-10-01verplicht2020-012010-10-01KORTING01De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.052010-10-01verplicht2020-012010-10-01CERTIFICERING PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN01De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO Nederland, ten minste prestatieniveau 1 of volgens een gelijkwaardige certificering.02De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het vereiste certificaat.03Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem dient de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk aan te tonen.04Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en 01.26.07 niet van toepassing.062010-10-01verplicht2020-012010-10-01INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER01Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.02De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.03Het plan dient te voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.04De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.05In het plan dient duidelijk te worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:·op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;·welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;·welke opleiding zij hebben of hebben gehad;·voor welke werkzaamheden zij worden ingezet.072010-10-01verplicht2020-012010-10-01INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER01Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.02De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.03Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.04De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.05De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.06De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.07Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.08Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma’s en/of een voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01SOCIAL RETURN71De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van het werk 2,5% van de waarde van de loonsom binnen de aannemingssom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de doelgroep:1.Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen;2.Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en /of 50 jaar of ouder zijn, in aansluiting op de premiekorting oudere werknemers;3.Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;4.Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden;5.Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;6.Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden;7.Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden;8.Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden;9.Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden;10.Leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers);11.Leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties;12.Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen Als gedurende de uitvoeringsduur van het werk de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten. 72De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elk jaar, uiterlijk 14 dagen na ommekomst van deze periode, geheel ingevuld en ondertekend het Verantwoordingsformulier Social Return toe. Dit verantwoordings-formulier Social Return dient te worden opgesteld volgens het model dat is opgenomen als bijlage bij dit bestek.73De directie controleert op basis van het verantwoordingsformulier Social Return op de aannemer voldoet aan de verlichting genoemd in lid 71.74Constateert de opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier Social Return dat de aannemer gedurende de looptijd van de overeenkomst twee maal achtereen niet het percentage haalt genoemd als verplichting in lid 71, dan treedt zij met de aannemer in overleg. Op basis van dit overleg:1)stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast voor het niet behalen van het genoemde percentage door de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld in lid 71 voor zover hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn. 2)stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast voor het verbeterd nakomen van de verplichting tot "Social Return" door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op in de documenten als bedoeld in paragraaf 27 van de UAV 2012.75Het overleg beschreven in lid 74 laat de mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het opleggen van de sanctie genoemd in lid 76 en 77 onverlet.76Als de aannemer de verplichting genoemd in lid 71 niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de bijdrage social return die de aannemer moest doen, betalingen inhouden of stomeren of inhouden op de aannemingssom en wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zonodig de daarop volgende termijnen.77De inhouding of stomering genoemd in lid 76 vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in lid 71 buiten de schuld van de aanmemer om niet lukt(e). De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de aannemer.71BEDRIJFSLEVEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN71De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.Het is daarnaast verboden op enigerlei gebruik te maken van de diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddelijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.72HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER712010-10-01verplicht2020-012010-10-01WATER, GAS EN ELEKTRISCHE ENERGIE71De kosten voor levering van voor het werk benodigd elektrische energie zijn voor rekening van opdrachtgever. Benodigd water voor de werkzaamheden en gas zijn niet beschikbaar.Een keetaansluiting water is beschikbaar.72De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade, ontstaan ten gevolgen van storingen in de levering van water, van gas of van elektrische energie.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01AANSLUITPUNTEN77Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan elektrische energie mag niet meer bedragen dan 16 kVA gelijktijdig.78De elektrische energie als bedoeld onder artikel 01.72.71 lid 71 mag niet worden aangewend voor het elektrisch verwarmen c.q. droogstoken van het werk.79De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie, zijn voor rekening van de aannemer. Deze kosten zijn inclusief het plaatsen van een tussenmeter in de betreffende leiding of kabel.80De kosten voor het, vóór de oplevering van het werk, demonteren van voorgenoemde aansluitingen zijn voor rekening van de aannemer. Bij deze kosten dient het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat te zijn inbegrepen.742010-10-01verplicht2020-012010-10-01AANSLUITING OP BRANDKRAAN71Aansluitingen op brandkraan t.b.v. verkrijgen water is niet toegestaan.73VEILIGHEID712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard dienen bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen tot een afstand van tenminste 3,00 m uit de afrastering te worden geplaatst en opgeslagen.72In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 14 lid 3 van de UAV 2012 neemt de aannemer, in overleg met de directie, tevens gepaste maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid op en om de bouwplaats te garanderen.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01VEILIGHEID OP VLIEGVELDEN71De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk geen hinder wordt veroorzaakt aan het verkeer van vliegtuigen en overig verkeer in de ruimste zin des woords.Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende het gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede de aanwijzingen betreffende de omleggingen van het verkeer, in verband met het gebruik van start- en rolbanen, stipt worden opgevolgd door het onder hem ressorterend personeel.In het kader van vorenstaande dient de aannemer:·Zich elke morgen c.q. avond met de directie in verbinding te stellen voor het nemen van veiligheidsmaatregelen voor die dag c.q. nacht;·Zoveel mogelijk het gebruik van rij- en rolbanen te vermijden;·Taxiënde vliegtuigen te allen tijde voorrang te verlenen, waarbij een passeerruimte van tenminste 30 m in acht dient te worden genomen;·Naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en van een verlichting te voorzien;·Op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te wijzen wegen, waarvan bij het transport ten behoeve van het werk gebruik wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag te plaatsen;·Gebruik te maken voor transport, nodig voor de werkzaamheden op het vliegveld en overige terreinen, van nader door de directie aan te wijzen wegen; en·Start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis, welke bij de uitvoering van het werk worden gebruikt, door vegen, enzovoort, zorgvuldig vrij te houden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin, etc. 72Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rolbanencomplex, c.q. landingsterrein bevindt, zowel in als buiten gebruik, zien te zijn voorzien van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te geven model.73Op de start- en rolbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijde van de startbanen mogen zich geen personen of materieel bevinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie danwel de luchtverkeersleiding. Na afloop van de werktijd dienen alle personen en al het materieel uit dit gebied te worden verwijderd.De vorenstaande verplichtingen dienen door de aannemer ter kennis te worden gebracht aan het onder hem ressorterend personeel, ongeacht de duur van hun aanwezigheid. In alle keten, loodsen en ander onderkomens alsmede in de voertuigen, welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn, dienen voor de duur van het werk afschriften van deze verplichtingen op een in het oog vallende plaats zichtbaar aanwezig te zijn.74Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen:·Binnen 50 m van de operationele startbaan en operationele rolbanen dienen tijdelijke ontgravingen c.q. ophogingen dagelijks voor het einde van de werktijd te zijn aangevuld c.q. verwijderd tot aan de oorspronkelijke maaiveldhoogte;·Afzettingen, bouwhekken en dergelijke mogen dagelijks niet eerder dan aan het begin van de werktijd worden verwijderd of verplaatst, en dienen dagelijks voor het einde van de werktijd op de oorspronkelijke plaats en in goede staat te worden aangebracht. 74BESTEKSADMINISTRATIE712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71In afwijking van paragraag 27 lid 01 van de UAV 2012 levert de aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het weekrapport. Deze aantekeningen dienen digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie te worden overlegd.72De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 dienen door de aannemer te worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten dienen alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat te bevatten. De productie-opgave-staten dienen weer te geven:·De tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;·De in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;·De in totaal verwerkte hoeveelheid; en·De financiële consequenties van de verwerkingen.73De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 71 en 72 worden geacht te zijn inbegrepen in de post "Uitvoeringskosten".75REVISIETEKENINGEN TERREINBIJZONDERHEDEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01REVISIEMETINGEN BOVEN- EN ONDERGRONDSE NETTEN71WIBON:De aannemer/grondroerder (hierna te noemen aannemer) wordt geacht de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten (WIBON) te kennen en hiernaar te handelen. De aannemer dient (deel)revisies tijdig aan te leveren richting de directie. De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen na het afdekken van de kabels en/of leidingen, de liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde kabels en/of leidingen via (deel)revisies aan te leveren aan de directie.De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het niet volledig, niet tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies.72EISEN:De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare elementen van de kabels en/of leidingen (appendages, inspectieputten, kolken, etc.) en bijbehorende gegevens, te verwerken in de door de directie voorgeschreven structuur en nauwkeurigheid conform de "Specificatie Projectrevisie K&L" wat als bijlage bij dit bestek ter beschikking is gesteld. Hiertoe levert de directie een bestand aan in dwg-formaat.In het dwg-bestand dienen geometrische informatie alsmede administratieve gegevens betreffende de kabels, leidingen en leidingelementen vastgelegd te worden conform het gestelde in de "Specificatie Projectrevisie K&L".De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en/of leidingen digitaal in het terrein in te meten in een open sleuf, voordat de kabels en/of leidingen en ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt.73LEVERING:Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie zich om binnen 5 werkdagen het CAD-bestand van de bestaande situatie in dwg-formaat aan te leveren.De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van het werk:·Pdf-bestanden per thema, of een gelaagde pdf per thema van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood) en bestaande informatie (zwart) en de verwijderde situatie (blauw), geprojecteerd op de door de directie aangeleverde topografische ondergrond (grijs);·CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg-formaat, per thema van de nieuwe, gewijzigde, bestaande en verwijderde informatie;·Ter controle van de revisie vóór de eindlevering een set analoge afdrukken, in drievoud, van de revisie per thema, en digitaal in pdf- en dwg-formaat. De revisietekeningen dienen uiterlijk drie weken vóór de oplevering van het werk ter controle aan de directie te worden aangeboden. De aannemer dient rekening te houden met een controletermijn door de directie van één week;·Bij de eindlevering een set analoge afdrukken, in enkelvoud, en digitaal in pdf-formaat van de totaalrevisie van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood), bestaande situatie (zwart) geprojecteerd op de door de directie aangeleverde topografische ondergrond (grijs), alsmede digitaal in dwg-formaat.74KORTING:Indien de aannemer in verzuim is voor het tijdig en correct aanleveren van zijn (deel)revisies zal een korting worden opgelegd van €250,= per werkdag. Deze korting komt niet in de plaats van een schadevergoeding als genoemd in artikel 6:92 van het Burgerlijk Wetboek.75CONTROLE IN HET TERREINBij twijfel over de juistheid van de revisie tijdens de controle door het RVB van de aangeleverde bestanden kan de directie tot aan het einde van de onderhoudsperiode van dit bestek de aannemer verzoeken om de exacte ligging van de kabels en leidingen aan te tonen door middel van proefsleuven. De locatie van de proefsleuven wordt door de directie in het werk aangegeven. Bij het graven van de proefsleuven is het aanvullen van de sleuf en het herstellen van het terrein in de oorspronkelijke staat inbegrepen.76MILIEUZORG712010-10-01verplicht2020-012010-10-01MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU71In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012 dient verontreiniging van bodem, grond en grondwater met gevaarlijke stoffen zoals verf, brandstof etc. te worden voorkomen. Dit dient te geschieden door te werken met lekbakken, folie, en werken boven vloeistofdichte vloeren.72In geval van milieu-incidenten of milieu-calamiteiten dient zowel de directie alsmede de verantwoordelijke op het complex op de hoogte te worden gesteld, te bereiken via een bij de eerste bouwvergadering door de directie bekend te stellen telefoonnummer.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFTANKEN71Bij het aftanken mogen alleen volgens de KIWA-beoordelingsrichtlijn (BRL-K744/03) goedgekeurde installaties worden gebruikt.72Het met brandstof of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaatsvinden op een vloeistofdichte ondergrond.22GRONDWERKEN02EISEN EN UITVOERING712010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFWERKEN BERMEN72Indien niet anders aangegeven, bermen van vliegveldverhardingen onder een profiel van 5% afwerken, over een breedte van (indien mogelijk) 3,0 m vanaf kant verharding. Het maaiveld aansluitend aan de verharding dient 0,02 m lager te liggen dan de kant verharding. 722010-10-01verplicht2020-012010-10-01TRANSPORT OVER AFGEWERKTE TERREINEN71Over afgewerkte terreinen en bermen die reeds zijn aangevuld met bovengrond en onder profiel zijn gebracht mag geen transport meer plaatsvinden.32WEGBEBAKENING13INFORMATIE-OVERDRACHT, MARKERINGEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK71In afwijking van het gestelde in art. 32.13.02 van de Standaard worden door de directie géén lijnenuitgezet.4RISICOVERDELING EN GARANTIES MARKERINGEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01GARANTIE71De aannemer garandeert de markeringen, voorzover door hem aangebracht, gedurende een periode volgens paragraaf 01.15, na de oplevering ten aanzien van de volgende punten:- loslaten van de markering;- verkleuring van de markering.72De in lid 71 genoemde garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt:- in geval van loslaten van de markering voor zijn rekening de markering plaatselijk te vernieuwen;- in geval van verkleuring voor zijn rekening de markering overspuiten;- op de nieuw aangebrachte markering een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van de punten genoemd in lid 71. 5BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01STRALEN71Er mag geen gebruik worden gemaakt van een stalen straalmedium.62VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING04RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.12EISEN EN UITVOERING712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71Gebouwen op het terrein dienen te allen tijde voor voetgangers bereikbaar te zijn.72Nooduitgangen van gebouwen dienen ten allen tijde bereikbaar te blijven.80FUNDERINGSLAGEN0ALGEMEEN2EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFWERKEN AARDEBAAN71De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste funderingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm in negatieve zin ten opzichte van het gewenste niveau. In positieve zin mogen geen afwijkingen ten opzichte van het gewenste niveau voorkomen.1VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL2EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01HOOGTELIGGING01De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen. 3INFORMATIE-OVERDRACHT712010-10-01verplicht2020-012010-10-01MELDINGSVERPLICHTING NIET-VORMGEGEVEN BOUWSTOFFEN71De aannemer moet alle toepassingen van her te gebruiken niet-vormgegeven bouwstoffen minimaal 10 dagen voorafgaand aan de toepassing melden bij de directie.6BOUWSTOFFEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01CERTIFICAAT BETON, - MENG- EN METSELWERKGRANULAAT71Het certificaat van het te leveren granulaat dient opgesteld te zijn door een volgens BRL 2506 gecertificeerd bedrijf.72Granulaten voor (ongebonden) verhardingslagen van steenmengsels moeten volgens artikel 01.14.02 van dit bestek geleverd worden met KOMO-productcertificaat of KOMO-attest-met- productcertificaat.Artikel 01.01.01. lid 73 van dit bestek is tevens van toepassing.73De aannemer dient tevens voorafgaand aan de levering van granulaten een partijkeuring te overleggen conform de ontwerpnorm NEN 5897 "Ontwikkeling van een methode voor de bepaling van asbest in afval en puingranulaat" TNO-rapport R98/410, waaruit blijkt dat het granulaat minder dan 100 mg per kilogram droge stof aan asbest bevat. De directie behoudt zich het recht voor om een contra-expertise uit te voeren op het geleverde granulaat.Eventuele stagnatie als gevolg van deze contra-expertise, geeft de aannemer geen recht op een enigerlei vorm van verrekening.82BETONVERHARDINGEN1BETONVERHARDINGEN1BEGRIPPEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71Te verstaan is onder:a.Strook: gedeelte van de betonverharding begrensd door de zijkanten van de in een werkgang aangebrachte verharding;b.Scheur: elke scheur in een betonplaat, uitgezonderd een scheur onder gezaagde voegen (= gereguleerde scheur);c.Schoon wegoppervlak: een wegoppervlak, dat vrij is van zichtbare verontreinigingen;d.Nat wegoppervlak: een wegoppervlak, waarop op enigerlei plaats vrij water waarneembaar is;e.Betonverharding: het verhardingsgedeelte van beton aangebracht op de fundering;f.Langsschijnvoeg: voeg welke wordt aangebracht door de betonverharding in langsrichting evenwijdig aan de stortrichting tot een bepaalde diepte in te zagen;g.Dwarsschijnvoeg: voeg welke wordt aangebracht door de betonverharding in dwarsrichting loodrecht op de stortrichting tot een bepaalde diepte in te zagen;h.Dagvoeg: voeg welke wordt aangebracht t.p.v. een dwarsschijnvoeg indien het werk stagneert, of aan het einde van een dagproductie;i.Langsconstructievoeg: voeg welke ontstaat wanneer de verhardingsbreedte in meerdere arbeidsgangen wordt aangebracht;j.Dwarsconstructievoeg: voeg welke wordt aangebracht aan het begin en/of eind van een aan te brengen verhardingsstrook aan een reeds eerder aangebracht gedeelte of een reeds bestaande betonverharding;k.Uitzetvoeg: voeg tussen twee betonplaten of tussen een betonplaat en een andere verharding, welke over die gehele hoogte van de betonverharding is voorzien van een niet rottend, plastisch materiaal.2EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: STROEFHEID EN TEXTUUR71In afwijking van het bepaalde in de artikelen 82.12.01 lid 01dient de stroefheid voor nieuwe betonverhardingen minimaal 0,74 mu (gemeten met de SFT bij 95 km/h) danwel SRT 75 zijn.72In afwijking van het bepaalde in de artikelen 82.12.01 lid 02 dient de textuurdiepte voor de nieuwe betonverhardingen minimaal 0,5 mm en maximaal 1,0 mm te zijn.73Indien na het ontkisten onvolkomenheden zoals b.v. oppervlakbeschadigingen en grindnesten wordengeconstateerd, deze repareren of op nadere aanwijzing van de directie zonder verrekening de betreffendeplaten opbreken en vervangen.022010-10-01verplicht2020-012010-10-01EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID71Bij de overgang van asfalt naar betonverhardingen c.q. tussen betonverhardingen onderling mag géénhoogteverschil aanwezig zijn. 72De afwijking van de vlakheid in langs- en dwarsrichting mag, in afwijking van het gestelde in artikel82.12.02 lid 01 tabel T 82.1.2 van de Standaard, ten hoogste 3 mm bedragen.73In afwijking van het bepaalde in de artikelen 82.12.02 lid 01 en 82.14.10 lid 01 van de Standaard moet i.p.v.C5 -> C3 en i.p.v. f5 -> f3 worden gelezen.74Bij de overgang tussen nieuwe betonverharding en aanwezige goot-/kantstrookconstructie mag géénhoogteverschil aanwezig zijn. 032010-10-01verplicht2020-012010-10-01EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE EN PLAATBREEDTE71In afwijking van het gestelde in artikel 82.12.03 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat het tekort aanlaagdikte van een individuele boorkern niet meer dan 5 mm mag afwijken van de voorgeschrevenlaagdikte. Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak groter dan of gelijk zijn aan devoorgeschreven laagdikte.72De categorie voor de laagdikte tolerantie als genoemd in tabel 4 van NEN-EN 13877-2:2013 bedraagt: T5.052010-10-01verplicht2020-012010-10-01EIGENSCHAPPEN VAN HET BETON: BETONDRUKSTERKTE71De sterkteklasse van de betonverharding moet zijn C35/45 conform NEN-EN 206 + NEN 8005 (productiecontrole op de betoncentrale).Kubusdruklijsten incl. volumieke massa van de productiecontrole dienen te worden aangeleverd aan de directie.72De aangebrachte betonverharding moet voldoen aan druksterkteklasse CC45.062010-10-01verplicht2020-012010-10-01EISEN AAN DE UITVOERING: BEREIDING BETONSPECIE71Betonspecie moet worden bereid in een mobiele betoncentrale in de nabijheid van het werk geplaatst, welke uitsluitend en alleen voor dit werk betonspecie produceert. Maximale afstand 20 km.092010-10-01verplicht2020-012010-10-01EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING BETONSPECIE71Het storten van betonspecie in twee lagen is niet toegestaan.72Het beton dient, indien machinaal (met slipformpaver) aangebracht, te worden aangebracht tussen terplaatse te stellen en te verankeren stalen mallen. Glijbekisting is niet toegestaan.73Het gebruik van een Rolling Finisher is niet toegestaan.102010-10-01verplicht2020-012010-10-01EISEN AAN DE UITVOERING: VERDICHTEN BETONSPECIE71De maximale afwijking Volumieke massa individueel alsmede gemiddelde uit geboorde cilinders mag maximaal 60 kg / m3 afwijken t.o.v. gemiddelde massa uit kubusdruklijst van betoncentrale.122010-10-01verplicht2020-012010-10-01EISEN AAN DE UITVOERING: VOEGEN06In afwijking van het gestelde in artikel 82.12.12 lid 06 van de Standaard moet een dwarsvoeg loodrecht op de rijstrookrichting worden aangebracht. Er is geen tolerantie in afwijking toegestaan.07In afwijking van het gestelde in artikel 82.12.12 lid 07 van de Standaard is de afwijking van de lijn van een dwarsvoeg in een rijstrookplaatbreedte ten opzichte van een rechte lijn 0 mm.71De twee componenten voegvullingsmassa moet aangebracht worden conform de BRL SIKB 7700met protocol 7711 "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting".72Voegvullingen moeten door een BRL SIKB 7700 met protocol 7711 "Aanleg of herstel van eenvloeistofdichte voegafdichting" procesgecertificeerd bedrijf worden aangebracht.73De applicatie van de twee componenten voegvullingsmassa moet geschieden met een daartoe geëigendetwee componenten pomp/persmachine.74De uitvoering moet geschieden volgens de systeembeschrijvingen van de leverancier van devoegvullingsmassa.75Nieuwe voegen, aansluitende op bestaande voegen, moeten in 1 rechte lijn worden aangebracht in lijn met de bestaande voegen.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01FUNCTIONELE EISEN BETONVERHARDING72Beton voor cementbetonnen verhardingen moet voldoen aan de volgende functionele eisen:- Betonsterkteklasse C35/45 cf. NEN-EN 206 + NEN 8005;- Druksterkteklasse CC45;- Splijtsterkte klasse SC5.0 cf. NEN-EN 13877-1:2013 en NEN-EN 13877-2:2013;- Vorst-dooi bestendigheid klasse FT2 cf. NEN-EN 13877-2:2013;- Laagdikte individuele boorcilinder, klasse T5 cf. NEN-EN 13877-2:2013.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01TONE-DOWN71De te behandelen oppervlakken dienen vrij te zijn van materialen die de penetratie van Tone-Down beits inde te behandelen ondergrond blokkeren.72Tone-down beits mag niet in aanraking komen met markeringen.3INFORMATIE OVERDRACHT012010-10-01verplicht2020-012010-10-01VOEGENPLAN71Afwijken van het voegenplan is alleen toegestaan als er vooraf toestemming van de directie is verkregen.032010-10-01verplicht2020-012010-10-01GEDETAILLEERD WERKPLAN71In afwijking van artikel 82.13.03 lid 01 van de Standaard dient het gedetailleerde werkplan ten minste 4 weken voordat met de werkzaamheden voor het aanbrengen van een betonverharding wordt begonnen, worden aangeleverd bij de directie.042010-10-01verplicht2020-012010-10-01GESCHIKTHEIDSONDERZOEK71In afwijking op artikel 82.13.04 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer ten minste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden de gegevens, vastgesteld bij het geschiktheidsonderzoek dan wel vastgesteld bij reeds eerder uitgevoerde werken, van de te verwerken betonspecie met de functionele geschiktheidseisen van het verharde beton volgens 82.12.71 lid 72 van dit bestek aan de directie.072010-10-01verplicht2020-012010-10-01BEWIJS VAN OORSPRONG71Van alle te verwerken bouwstoffen dienen bij levering op het werk de certificaten te worden aangeleverd.Op de certificaten dient de herkomst en samenstelling van de bouwstof te staan alsmede de milieuhygienische samenstelling.4RISICOVERDELING EN GARANTIES042010-10-01verplicht2020-012010-10-01KWALITEITSBORGING71In aanvulling op artikel 82.14.04 lid 01 dient het kwaliteitsplan incl. keuringsplan van alle in dit bestek te toetsen contractverplichtingen incl. keuringsfrequentie, verwijzing RAW2020 en bestek incl. afkeurwaarden, ten minste 4 weken voor aanvang werkzaamheden te worden aangeleverd bij de directie.De aannemer mag pas met deze werkzaamheden beginnen nadat er goedkeuring is gegeven door de directie op het kwaliteits- en keuringsplan.112010-10-01verplicht2020-012010-10-01ONDERZOEKSRESULTATEN: KARAKTERISTIEKE KUBUSDRUKSTERKTE01Artikel 82.14.11 van de Standaard is niet van toepassing.122010-10-01verplicht2020-012010-10-01ONDERZOEKSRESULTATEN: DRUKSTERKTE GEMETEN AAN GEBOORDE CILINDERS04De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 82.14.12 lid 04 van de Standaard, geschiedt overeenkomstig artikel 82.14.14 van de Standaard. 132010-10-01verplicht2020-012010-10-01ONDERZOEKSRESULTATEN: VERIFICATIE VAN DE DRUKSTERKTE M.B.V. KUBUSDRUKSTERKTE01Artikel 82.14.13 van de Standaard is niet van toepassing.162010-10-01verplicht2020-012010-10-01GARANTIE71In afwijking van artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer, voorzover door hemaangebrachte betonverharding, gedurende een periode conform het gestelde in paragraaf 01.15 van dit bestek.72In afwijking van artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer de aangebrachte2-componenten voegvullingsmassa gedurende een periode conform het gestelde in paragraaf 01.15 nade oplevering ten aanzien van de volgende punten:·Tegen het uitzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;·Tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg;·Tegen het uitsmeren over aanliggende gedeelten van betonplaten;·Tegen scheurvorming;·Tegen onthechting over de gehele voeglengte tot een diepte van meer dan 5 mm;* Tegen plaatselijke onthechting over de gehele diepte.73De in lid 72 genoemde garanties houden in dat de aannemer zich verbindt:·In geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden voor zijn rekening de voegvulling plaatselijk te vernieuwen;Op de vernieuwde voegvulling een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van de punten genoemd in lid 72.74Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 is voor de voegvullingsmassa niet van toepassing.5BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN022010-10-01verplicht2020-012010-10-01GESCHIKTHEIDSONDERZOEK01In aanvulling op het gestelde in lid 01 dient het geschiktheidsonderzoek uiterlijk 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie te worden overhandigd.042010-10-01verplicht2020-012010-10-01BEDRIJFSCONTROLE01Artikel 82.15.04 lid 01 van de Standaard wordt vervangen door:Tijdens de uitvoering van een betonverharding verricht de aannemer een bedrijfscontroleaangaande de vlakheid, de textuurdiepte, de dikte van de lagen, de samenstelling en deeigenschappen van de betonspecie en de ligging van de deuvels en koppelstaven.Hiertoe tijdens de uitvoering regelmatig bepalen:a. de laagdikte, ten minste elke dag;b. de vlakheid ten minste eenmaal elke werkdag volgend op de dag van storten; - de vlakheid in langsrichting en dwarsrichting, met een zelfregistrerende rolrei van 3 m lengte; - de vlakheid in dwarsrichting, met een rei met een lengte van minimaal de breedte van een strook van de aangebrachte verharding op een onderlinge afstand van maximaal 25 mc. de textuurdiepte, ten minste eenmaal elke werkdag volgend op de dag van stortend. van de betonspecie, uit verschillende charges: - de consistentie; - de volumieke massa; - het luchtgehalte; - de water-cementfactore. de ligging van deuvels en koppelstaven ter plaatse van 20 % van de lengtes van elk type voegconstructie, "elke werkdag volgend op de dag van storten.062010-10-01verplicht2020-012010-10-01AANBRENGEN VOEGEN71Zaagslem dient direct na het verszagen en opzagen te worden verwijderd middels een wegdekreiniger zodat er geen resten achterblijven.092010-10-01verplicht2020-012010-10-01SCHOONMAKEN BETONVERHARDING71Op de nieuw aangelegde betonverhardingen dienen dagelijks de betonresten en andere vervuilingen te worden verwijderd.142010-10-01verplicht2020-012010-10-01VULLEN VAN BOORGATEN VAN GEBOORDE CILINDERS71In afwijking van het gestelde in artikel 82.15.14 lid 01 van de Standaard, moeten de gaten van de geboordecilinders als bedoeld in artikel 82.15.12 of artikel 82.15.13 van de Standaard en artikelen 82.17.06,82.17.10 en 82.17.71 van dit bestek, duurzaam worden gevuld met een krimparme kunstharsmortel.De mortel verdichten en voorzien van een vergelijkbare textuur zoals is aangebracht op de betonverharding.Hoogteverschillen tussen vulling en betonverharding zijn niet toegestaan.6BOUWSTOFFEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01STEENSLAG71Grof toeslag materiaal voor cementbetonverhardingen moet voldoen aan de volgende eisen:·Vlakheidsindex D> 8 mm, FI 20 en D<= 8 mm, FI=25·Vorstbestendigheidscategorie F1·Polijsgetal categorie PSV 50·Verbrijzelingscategorie LA20Voor het overige moet de grof toeslag materiaal voldoen aan het gestelde in Tabel 82.1.4 van deStandaard.72Steenslag moet zijn Basalt.022010-10-01verplicht2020-012010-10-01GRIND01In aanvulling op artikel 82.16.02 lid 01 van de Standaard, mag grof toeslag materiaal zijn gebroken grind enafkomstig zijn uit winplaatsen, waarvan (uit het verleden) bekend is dat het géén vuursteen bevat.71Gebroken grind voor cementbetonverhardingen moet voldoen aan de volgende eisen:·Vlakheidsindex D> 8 mm, FI 20 en D<= 8 mm, FI=25·Vorstbestendigheidscategorie F1·Polijsgetal categorie PSV 50·Verbrijzelingscategorie LA20Voor het overige moet het gebroken grind voldoen aan het gestelde in Tabel 82.1.4 van de Standaard.042010-10-01verplicht2020-012010-10-01DEUVELS EN KOPPELSTAVEN71Daar waar uitzetvoegen worden gemaakt dienen de deuvels aan beide einden te worden voorzien van eenkunststof dop van samendrukbaar materiaal.062010-10-01verplicht2020-012010-10-01BITUMINEUZE VOEGVULLINGSMASSA71De voegvullingsmassa voor het afdichten van voegen tussen asfalt- en betonverharding moet zijn eenwarme bitumineuze voegvullingsmassa conform NEN-EN 14188-1:2004.72Rugvulling voor voegafdichtingen met bitumineuze voegvullingsmassa moet zijn een niet rottendehittebestendige rugvulling van PE-rondsnoer.072010-10-01verplicht2020-012010-10-01BETONSPECIE: BOUWSTOFFEN BETONVERHARDING ALGEMEEN71In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 12620+A1 mogen de toeslagmaterialen géén zachtebestanddelen bevatten welke kunnen leiden tot wateropname met als gevolg pop-out effecten dooropvriezing.72In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 12620+A1 mogen géén toeslagmaterialen door de leverancierworden gewonnen en/of geleverd waarvan (uit het verleden) bekend is dat de gewonnen korrelgroepenkunnen leiden tot enigerlei schade van de door de aannemer of mortelcentrale geproduceerde beton. Ditgeldt ongeacht het wel of niet van invloed zijn van meteorologische omstandigheden.73Ten aanzien van de weerstand tegen Alkali-silicareactie, hiervoor is CUR aanbeveling 89:2017 van toepassing.74Het gebruik van gerecycled toeslagmateriaal in de nieuwe betonspecie is niet toegestaan.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01CEMENT71Het toe te passen cement moet zijn Portlandcement CEM I 52,5N722010-10-01verplicht2020-012010-10-01TWEE COMPONENTEN VOEGVULLINGSMASSA71Rugvulling voor voegafdichtingen met 2-componenten voegvullingsmassa moet zijn een niet rottenderugvulling van PE-rondsnoer.72De voegvullingsmassa voor het afdichten van schijn-, constructie- en uitzetvoegen in beton alsmede voorhet afdichten van voegen tussen gezaagde asfaltverhardingen moet zijn een 2-componentige,zelfnivellerende, elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van polysulfide -polymeer, kleur zwart.Minimale hoeveelheid polysulfide moet zijn 50%.De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2 en KOMO / KIWAproductcertificaat op basis van BRL 2825 "Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties van koudaangebrachte voegafdichtingsmaterialen".73De voegvullingsmassa voor het afdichten van verticale voegen moet zijn een 2-componentige, thixotrope(= standvermogen), elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van polysulfide-polymeer, kleur zwart.Minimale hoeveelheid polysulfide moet zijn 50%.De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2 en KOMO / KIWAproductcertificaat op basis van BRL 2825 "Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties van koudaangebrachte voegafdichtingsmaterialen".74De primer voor het behandelen van poreuze betonnen ondergronden moet zijn een geëigende2-componentige primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvulmassa.75De primer voor het behandelen van bitumineuze hechtvlakken moet zijn een geëigende 2-componentigeepoxy primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvulmassa.76De primer voor het behandelen van niet-poreuze ondergronden zoals metaal, thermisch verzinkt ofgegalvaniseerd staal, polyester alsmede keramische tegels en kunststoffen moet zijn een geëigende2-componentige primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvulmassa.732010-10-01verplicht2020-012010-10-01TONE-DOWN71Tone-Down beits dient bestand te zijn tegen minerale oliën.7MEET- EN VERREKENMETHODEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01STROEFHEID71In afwijking van het gestelde in artikel 82.17.01 lid 01 van de Standaard wordt de stroefheid van nieuw aangebrachte cementbetonverhardingen gemeten met een Surface Friction Tester (SFT) met een snelheid van 95 en 65 km/uur, danwel met SRT meetapparatuur.72Indien een stroefheid kleiner dan de benodigde stroefheid volgens artikel 82.12.01 van dit bestek wordt gemeten, wordt het betreffende vak ten aanzien van de stroefheid onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.022010-10-01verplicht2020-012010-10-01TEXTUURDIEPTE71Indien de textuurdiepte de onder- cq bovengrens zoals gesteld in artikel 82.12.01 lid 02 van dit bestek met 0,05 mm onder- cq. overschrijdt wordt het oppervlak van de betonverharding van het betreffende subvak onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.032010-10-01verplicht2020-012010-10-01VLAKHEID IN DWARSRICHTING01De vlakheid van alle langsvoegen meten met een rei van 3 m, haaks op de voegen.Metingen uitvoeren parallel en haaks op de stortrichting met een onderlinge afstand van de metingen / meetraaien van 2,50 m en op een afstand van tenminste1,0 m van de voeg in de richting van de meting.Metingen dienen door een externe partij te worden uitgevoerd b.v. Kiwa-Koac.71Korting t.a.v. afwijking in vlakheid.Afwijkingen in vlakheid >3 mm en < 5 mm worden of gekort of moeten worden hersteld;dit ter beoordeling van de directie. De korting zal worden berekend als volgt: ( X - 3 )² x € 20,-/m².Hierbij is X de gemiddelde afwijking per langsvoeg per plaat, afgerond op halve mm en gemeten met een rei, lang 3 meter.Afwijkingen in vlakheid groter of gelijk aan 5 mm moeten worden hersteld middels het vervangen van de desbetreffende betonverharding over de volledige dikte van deze verharding en volledige betonplaat..Op het herstel gelden onverkort de garantiebepalingen als gesteld in artikel 82.12.01 lid 71 van dit bestek.042010-10-01verplicht2020-012010-10-01VLAKHEID IN LANGSRICHTING01De vlakheid van alle dwarsvoegen en uitzetvoegen meten met een rol rei van 3 m, haaks op de voegen.Metingen uitvoeren parallel en haaks op de stortrichting met een onderlinge afstand van de metingen / meetraaien van 2,50 m en op een afstand van tenminste1,0 m van de voeg in de richting van de meting.Metingen dienen door een externe partij te worden uitgevoerd b.v. Kiwa-Koac.71Korting t.a.v. afwijking in vlakheid.Afwijkingen in vlakheid >3 mm en < 5 mm worden of gekort of moeten worden hersteld;dit ter beoordeling van de directie. De korting zal worden berekend als volgt: ( X - 3 )² x € 20,-/m².Hierbij is X de gemiddelde afwijking per dwarsvoeg per plaat , afgerond op halve mm en gemeten met een rei, lang 3 meter.Afwijkingen in vlakheid groter of gelijk aan 5 mm moeten worden hersteld middels het vervangen van de desbetreffende betonverharding over de volledige dikte van deze verharding en volledige betonplaat..Op het herstel gelden onverkort de garantiebepalingen als gesteld in artikel 82.12.01 lid 71 van dit bestek.052010-10-01verplicht2020-012010-10-01LAAGDIKTE, ALGEMEEN01De bepalingen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel82.17.05 lid 01 van de Standaard geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeenkomstigartikel 82.17.06 van de Standaard.062010-10-01verplicht2020-012010-10-01LAAGDIKTE, GEBOORDE CILINDERS71Indien de voorgeschreven laagdikte met 5 mm of meer wordt onderschreden (op individueel geboorde cilinders) worden door de aannemer op zijn kosten en op aanwijzing van de directie 2 nieuwe cilinders Ø50 mm geboord uit het betreffende sub vak en aan de directie overgedragen, zoals vermeld in artikel 82.14.12 van de Standaard.De cilinders worden genomen op 1 m afstand van de in artikel 81.17.06 lid 01 van de Standaardgeboorde cilinders, waarvan een cilinder in de stortrichting en de andere daar loodrecht op.De cilinders dienen geboord te worden in het bijzijn van de directie.72Indien het gemiddelde van de twee nieuwe cilinders niet de vereiste laagdikte heeft, wordt de diktevan het sub vak bepaald op het gemiddelde van de drie betreffende cilinders en wordt een kortingopgelegd zoals in lid 73 is aangegeven.73Korting t.a.v. afwijking in laagdikte per m² per sub vak:Afwijking in mm t.o.v.|Korting per m² beton laagdikte op | per sub vakgeboorde cilinder| ______________________________________________0 tot -5 mm|€ 20,- / m2-5 tot -10 mm| € 40,- /m2>of = -10 mm | sub vak afgekeurdTevens geldt dat indien de gemiddelde waarde van de laagdiktes van alle geboorde cilinders lager is dan de voorgeschreven laagdikte dan volgt onthouding van goedkeuring en dient het gehele vak te worden opgebroken en vervangen te worden.102010-10-01verplicht2020-012010-10-01DRUKSTERKTE VAN HET BETON, GEMETEN AAN GEBOORDE CILINDERS71De karakteristieke druksterkte dient bepaald te worden op basis van geboorde cilinders. Aantal te boren cylinders conform standaard RAW.72De cilinders boren op door de directie aangegeven, aselect gekozen plaatsen na het aanbrengen van de betonspecie, in het bijzijn van de directie en het geaccrediteerd laboratorium.73In artikel 82.17.10 lid 02 van de Standaard "dagen" wijzigen in "stortdagen"74In elk van de in artikel 82.17.02 lid 02 van de Standaard bedoelde vakken een cilinder boren met een boor met een inwendige middellijn van 102 + of -1 mm, door de gehele dikte van de volgens het bestek aangebrachtebetonverharding, loodrecht op het wegoppervlak.75Indien na verificatie van de druksterkte volgens artikel 82.14.14 van de Standaard dedruksterkte niet blijkt te voldoen, wordt de verharding ten aanzien van de druksterkte onvoldoendeverklaard en wordt goedkeuring onthouden.76Afwijking in druksterkte op individueel geboorde cilinders per m² per vak, CC45:Vastgestelde grenzen | Korting per m²laagste druksterkte |op individueel geboorde | cilinder | betonverharding__________________________________________<45 tot 35 N/mm² | € 25,-< of = 35 N/mm² | afgekeurdIndien de individuele waarde van de druksterkte lager is dan 35 N/mm2 dan volgt onthouding van goedkeuring en dient het gehele vak te worden opgebroken en vervangen te worden.Indien de individuele waarde van de druksterkte lager is dan 37 N/mm2 dan volgt onthouding van goedkeuring en dient het gehele vak te worden opgebroken en vervangen te worden.77Indien de karakteristieke druksterkte, gemeten aan uit het werk geboorde cilinders, lager is dan de verlangde CC45 waarde zoals genoemd in dit bestek, volgt onthouding van goedkeuring en dient het gehele vak te worden opgebroken en vervangen door een nieuwe betonverharding. 78De geboorde kernen op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen afzonderlijkmerken. De kernen onmiddellijk na het boren doelmatig verpakken en daarna de kernen ter plaatseoverhandigen aan het geaccrediteerde laboratorium.De aannemer voegt daarbij:·Lijst met boorkernnummers;·Tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen zijn geboord (locaties geboorde cilinders digitaal inmeten);·Data van storten cementbetonverharding op tekening aangegeven;Volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) cementbetonverhardingen die nodig zijn om de bij het laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de desbetreffende besteksbepalingen.79Waar de directie zichtbare gebreken vaststeldt of onvoldoende kwaliteit van de betonverharding vermoedt,dient per 100 m² één extra kern te worden geboord.Daartoe geeft de directie op tekening aan het weggedeelte waarin deze controle moet plaatsvinden.it boren moet geschieden op door de directie aselect aan te wijzen plaatsen binnen de 21e en 25e dagna het aanbrengen van de betonspecie.80De rapporten, vermeldende de resultaten van de onderzoekingen, kwaliteitsbeoordeling, foto's vangedrukte kernen en conclusies, moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in afschrift aan deaannemer worden gezonden.81Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken, zoals onderzoek naar cilinders geboord t.p.v. vermoedegebreken enz. is het gestelde in par. 18-2 t/m -13 van de UAV 2012 van toepassing.82Alle uit te voeren werkzaamheden voor het uitvoeren van druksterkteonderzoek alsmede de rapportage enconclusies, moeten worden uitgevoerd door een daartoe onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium,werkzaam in de GWW sector. 712010-10-01verplicht2020-012010-10-01VORST-DOOI BESTENDIGHEID, GEMETEN AAN GEBOORDE CILINDERS71Volgens NEN-EN 13877-2 tabel 7 moet er 1 kern per 1000 m2 worden geboord bij FT2. Minimaal 1 kern boren per dagstort.72De geboorde kernen moeten opbaar worden gemerkt.Losse onderdelen afzonderlijk merken.De kernen onmiddellijk na het boren doelmatig verpakken en daarna de kernen ter plaatse overhandigenaan het geaccrediteerde laboratorium.De aannemer voegt daarbij:- lijst met boorkernnummers;- tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen zijn geboord (locatiesgeboorde cilinders digitaal inmeten);- data van storten cementbetonverharding op tekening aangegeven;- volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) cementbetonverhardingen.die nodig zijn om de bij het laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan dedesbetreffende besteksbepalingen.73In afwijking van het gestelde in NPR-CEN/TS 12390-9 wordt bepaald dat de vorst-dooi bestendigheid vanhet betonoppervlak van de aangebrachte beton moet worden bepaald aan de hand van uit het werkgeboorde cilinders met een diam. van 100 mm.De cilinders boren op door de directie aangegeven, aselect gekozen plaatsen, tussen de 21e en 25e dagna het aanbrengen van de betonspecie in het bijzijn van het geaccrediteerde laboratorium en de directie.Het vorst-dooi bestendigheidsonderzoek van het betonoppervlak moet worden uitgevoerd met een 3%(m/m) oplossing van Natriumchloride op de geboorde cilinders.Afzagen van de bovenzijde van de cilinders is niet toegestaan. De proef dient te worden uitgevoerd op hetgestorte betonoppervlak.74De rapporten, vermeldende de resultaten van de onderzoekingen, kwaliteitsbeoordeling, foto's vanbeproefde kernen, tekening met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen genomen zijnen conclusies, moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in afschrift aan de aannemer wordengezonden.75Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken, zoals onderzoek naar cilinders geboord t.p.v. vermoedegebreken enz. is het gestelde in par. 18-2 t/m -13 van de UAV 2012 van toepassing.76Het uit te voeren vorst-dooionderzoek alsmede de rapportage en conclusies, moeten worden uitgevoerd door een daartoe onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium, werkzaam in de GWW sector.79Afwijking in vorst-dooi bestendigheid FT2:Eis 1: gemiddelde massaverlies m28< 0,5 kg/m2.Indien het gemiddelde massaverlies (m28) van het totaal aantal genomen geboorde cilinders > of = 0,5 kg/m², dan worden er opnieuw eenzelfde aantal geboorde cilinders genomen uit de betonverharding. Indien het gemiddelde massaverlies (m28) van de som van het totale aantal genomen geboorde cilinders wederom > 0,5 kg/m², dan wordt niet voldaan aan deze eis.is 2: gemiddelde massaverlies m56 <1,0 kg/m2 EN géén individuele waarde >1,5 kg/m2.Indien het gemiddelde massaverlies (m56) van het totaal aantal genomen geboorde cilinders > of = 1,0 kg/m², dan worden er opnieuw eenzelfde aantal geboorde cilinders genomen uit de betonverharding. Indien het gemiddelde massaverlies (m56) van de som van het totale aantal genomen geboorde cilinders wederom > of = 1,0 kg/m², dan wordt niet voldaan aan deze eis.Eis3: gemiddelde van alle verhoudingen massaverlies m56/m28 <= 2.Indien het gemiddelde van m56/m28 niet voldoet aan de eis dan wordt er gekeken naar de resultaten van de individuele boorkernen. Bij de loaties van de boorkernen met een verhouding m56/m28 > 2 worden aanvullend twee boorkernen genomen.Het gemiddelde van alle verhoudingen m56/m28 van het totaal aantal genomen boorkernen dient <= 2 te zijn. Bij het niet voldoen aan alle drie de eisen die aan een FT2 worden gesteld volgt er onthouding van goedkeuring en dient de gehele verharding te worden opgebroken en vervangen te worden.742010-10-01verplicht2020-012010-10-01LAAGDIKTE VOEGVULMASSA71Per 100 m voeglengte dient de laagdikte te worden bepaald d.m.v. het wegsnijden van 50 mm voegvulmassa.Na het verwijderen en opmeten van de laagdikte van de voegvulmassa dient de voegvulling te worden hersteld.72Korting t.a.v. afwijkiing van de laagdikte van de voegvulmassa per vak.Afwijking in mm | Korting per vak voeglengtet.o.v. laagdikte | per m'volgens CUR 65 paragraaf 4.6.4. |==================================================-0 tot -2 mm | € 5,=-2 mm tot -4 mm | € 8,=> -4 mm | afgekeurd8BETONVERHARDINGEN, BEHEER EN ONDERHOUD6BOUWSTOFFEN BEHEER EN ONDERHOUD BETONVERHARDINGEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01REPARATIEMORTEL71Reparatiemortel voor het herstellen van beschadigingen in cementbetonverhardingen moet zijn eengebruiksklare, krimpvrij hardende mortel, bestand tegen oplosmiddelen en chemicaliën, waarin tot hetuitharden een geëigende harder moet worden toegevoegd.De epoxyharsmortel moet aan de volgende eisen voldoen:·Hechttreksterkte na 24 uur uitharding tenminste 2 N/mm²;·Buigtreksterkte na 24 uur uitharding tenminste 8 N/mm²;·Buigtreksterkte na 7 dagen uitharding tenminste 15 N/mm²;·Drukvastheid na 24 uur uitharding tenminste 25 N/mm²;·Drukvastheid na 7 dagen uitharding tenminste 45 N/mm²72De aannemer moet aantonen, dat het epoxyharsmortel aan de eisen voldoet.73Het bindmiddel in de mortel moet zijn een koudhardende gemodificeerde epoxyhars, vrij vanoplosmiddelen.Voor grotere uitvullingen mag mineraal aggregaat in de fractie 2/4 en/of 5/8 worden toegevoegd.De mengverhouding mortel-mineraal aggregaat moet 1:1 bedragen. Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 28831 Reconstructie overruns 06L + 24R vliegbasis Volkel I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 28831 (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: 28831 Reconstructie overruns 06L + 24R vliegbasis Volkel I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)