Arial 11 9 2020-05 2023-09 1.10 01/09/2021 2023-027 Onderhoud gazons 2024-2025 2019-08-08 2023-11-10 0123 Gemeente Roerdalen, Team Omderhoud
Onderhoud gazons 2024-2025
Besteknummer 2023-027 d.d. 9 november 2023 Gemeente Roerdalen, Team Omderhoud
Onderhoud gazons 2024-2025
Besteknummer 2023-027 d.d. 9 november 2023 Vrij gedeelte voor bestek 01 GEMEENTE ROERDALEN ________________________________________________________________ Besteknummer:2023-027 RDL Project:ONDERHOUD GAZONS 2024-2025 Status:DEFINITIEF Datum:9 november 2023 ________________________________________________________________ Gemeente Roerdalen, Team Omderhoud
Onderhoud gazons 2024-2025
Besteknummer 2023-027 d.d. 9 november 2023 1. Algemeen 01 Opdrachtgever Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen: Afdeling Openbare Ruimte Bezoekadres: Schaapsweg 20 6077 CG Sint Odiliënberg Postadres: Postbus 6099 6077 ZH St. Odiliënberg Contactpersoon: de heer H. Engelen Telefoon: 0475 - 53 44 23 Fax: 0475 - 53 63 09 E-mail: hans.engelen@roerdalen.nl Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 02 Directie Door de opdrachtgever worden een of meer personen aangewezen om als directie op te treden. Voorbeeld:De directie zal worden gevoerd door ......................Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 03 Locatie Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Roerdalen. De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden. 04 Algemene beschrijving Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - onderhoud van gazons Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.Geen hoeveelheden opnemen.Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 05 Tijdsbepaling 1. Het bestek heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. De opdrachtgever behoud zich het recht voor om de overeenkomst een (1) maal met een periode van twee (2) jaar te verlengen. De aannemer kan in geen geval aanspraak maken op een eventuele verlenging. 2. De directie is gerechtigd om na overleg met de aannemer voor onderdelen van het werk data van aanvang en voltooiing vast te stellen. 3. Voor elke dag waarmee de in sub 1 en 2 bedoelde oplevering en/of voltooiing worden overschreden zal per onderdeel een korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, worden toegepast ter grootte van € 250,00 per dag. 4. In verband met het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, staan de in sub 1 en 2 van deze paragraaf genoemde data niet met elkaar in verband. Dit artikel opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.07 invulling te geven aan het bevorderen van de binnenjaarlijkse continuïteit.Datum van oplevering vermelden.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van met het werk in verband staande werken zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, de voorgaande tekst vervangen door de navolgende: Datum van oplevering of uitvoeringstermijn vermelden; zie ook par. 8 van de UAV 2012.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 06 Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing. Indien geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'. 07 Gedragscode Flora en Fauna Bestendig beheer Op het werk is de "Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen" van toepassing. Een kopie van deze gedragscode is als bijlage bijgevoegd (bijlage 3). De gedragscode is inzetbaar indien tijdens de uitvoering van de in dit bestek opgenomen onderhoudswerkzaamheden groeiplaatsen en/of (in gebruik zijnde) rust -en verblijfplaatsen worden aangetroffen. 2. Beschrijving Gemeente Roerdalen, Team Omderhoud
Onderhoud gazons 2024-2025
Besteknummer 2023-027 d.d. 9 november 2023 2.1. Algemene gegevens 01 Tekeningen De groeninventarisatie van de Gemeente Roerdalen is verwerkt in GBI-online. De aannemer krijgt de beschikking over de shapefiles en excelbestanden van het te onderhouden grasareaal in de gemeente Roerdalen. Deze zijn toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten. Mocht de aannemer afwijkingen constateren, dan dient hij deze mede te delen. De afwijkingen worden door de gemeente in de inventarisatie verwerkt. 02 Peilen en hoofdafmetingen Niet van toepassing. 03 Adressen depot Gemeentelijke depot: Kastanjelaan 12 te Melick. 04 Bijlagen De volgende bijlagen behoren tot het bestek: bijlage 1:Uniform Europees Aanbestedingsdocument; bijlage 2:Veiligheid- en Gezondheidsplan Ontwerpfase; bijlage 3:Gedragscode bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen; bijlage 4:Modelformulier declaraties; bijlage 5:Tijdschema onderhoudswerkzaamheden. Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard). Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard.Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld: -grondmechanische gegevens-waterstanden-schouwvoerend lichaam-op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten-enzovoort Gemeente Roerdalen, Team Omderhoud
Onderhoud gazons 2024-2025
Besteknummer 2023-027 d.d. 9 november 2023 2.2. Nadere beschrijving Gemeente Roerdalen, Team Omderhoud
Onderhoud gazons 2024-2025
Besteknummer 2023-027 d.d. 9 november 2023 2.2. Verklaring 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 1 OPENBAAR GROEN 11 GAZON < 500 M2 Zwerfafval ruimen voorafgaand of tijdens de maaibeurten. Indien niet gemaaid hoeft te worden, hoeft er geen zwerfvuil geruimd te worden. 111010 Beheersen grashoogte-gazon, < 500 m2 - KWAL. A week 52 51 28 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-30 Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: maaien van GAZONS (percelen < 500 m2) KWALITEITSNIVEAU A Betreft: Begraafplaatsen en zwembad Vlodrop en zwembad Montfort Aantal locaties: ca. 33 stuks Te onderhouden oppervlakte: 6.034 m2 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
Gegevens betreffende aantal en aard van aanwezige obstakels vermelden. 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 2 Kwaliteitsniveau A 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 1 Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 5 9 Maaien tot 0,50 m rondom bomen en obstakels. Bijmaaien rondom bomen en obstakels, inclusief bijmaaien rondom alle grafmonumenten, volgens bestekspost 130010, 131010 en 131020 111020 Beheersen grashoogte-gazon, < 500 m2 KWAL. B week 52 51 28 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-30 Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: maaien van GAZONS (percelen < 500 m2) Aantal locaties: ca. 1.015 stuks Te onderhouden oppervlakte: ca. 97.744 m2 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
Gegevens betreffende aantal en aard van aanwezige obstakels vermelden. 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 5 9 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer 130020, 131030 en 131040 111030 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. KWAL. A week 52 50 15 04 2020-11-30 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-11-09 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor ‘gazon’ of ‘grasveld’. Voor overige grastypen is beheersen van fijn zwerfafval niet mogelijk op beeldkwaliteit Betreft: verwijderen fijn zwerfafval van GAZONS (percelen < 500 m2) tpv begraafplaatsen en zwembaden. Aantal locaties: ca. 33 stuks Te onderhouden oppervlakte: ca. 6.034 m2 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Grastype: gazon Aangeven of het ‘gazon’ of ‘grasveld’ betreft (volgens de begripsbepaling in de Standaard). 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 2 Kwaliteitsniveau A 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 6 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot 111040 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. KWAL. A week 52 50 15 15 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-29 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: verwijderen fijn zwerfafval van GAZONS (percelen < 500 m2) tpv begraafplaatsen en zwembaden. Aantal locaties: ca. 33 stuks Te onderhouden oppervlakte: ca. 6.034 m2 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 2 Kwaliteitsniveau A 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 6 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot 111050 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. KWAL. B week 52 50 15 04 2020-11-30 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-11-09 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor ‘gazon’ of ‘grasveld’. Voor overige grastypen is beheersen van fijn zwerfafval niet mogelijk op beeldkwaliteit Betreft: verwijderen fijn zwerfafval van GAZONS (percelen < 500 m2) Aantal locaties: ca. 1.015 stuks Te onderhouden oppervlakte: ca. 97.744 m2 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Grastype: gazon Aangeven of het ‘gazon’ of ‘grasveld’ betreft (volgens de begripsbepaling in de Standaard). 1 1 Te onderhouden oppervlakte 4 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 6 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot 111060 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. KWAL. B week 52 50 15 15 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-29 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: verwijderen fijn zwerfafval van GAZONS (percelen < 500 m2) Aantal locaties: ca. 1.015 stuks Te onderhouden oppervlakte: ca. 97.744 m2 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. 1 1 Te onderhouden oppervlakte 4 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 6 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot 12 GAZON > 500 M2 Zwerfafval ruimen voorafgaand of tijdens de maaibeurten. Indien niet gemaaid hoeft te worden, hoeft er geen zwerfvuil geruimd te worden. 121010 Beheersen grashoogte-gazon, > 500 m2 - KWAL. A week 52 51 28 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-30 Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: maaien van GAZONS (percelen > 500 m2) KWALITEITSNIVEAU A Betreft: Begraafplaatsen en zwembad Vlodrop en zwembad Montfort Aantal locaties: ca. 20 stuks Te onderhouden oppervlakte: 27.676 m2 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
Gegevens betreffende aantal en aard van aanwezige obstakels vermelden. 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 2 Kwaliteitsniveau A 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 1 Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 5 9 Maaien tot 0,50 m rondom bomen en obstakels. Bijmaaien rondom bomen en obstakels, inclusief bijmaaien rondom alle grafmonumenten, volgens bestekspost 130010, 131010 en 131020 121020 Beheersen grashoogte-gazon, > 500 m2 KWAL. B week 52 51 28 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-30 Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: maaien van GAZONS (percelen > 500 m2) Aantal locaties: ca. 146 stuks Te onderhouden oppervlakte: ca. 149.147 m2 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
Gegevens betreffende aantal en aard van aanwezige obstakels vermelden. 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 1 Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 5 9 Maaien tot 0,50 m rondom bomen en obstakels. Bijmaaien rondom bomen en obstakels volgens bestekspost 130020, 131030 en 131040 121030 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. KWAL. A week 52 50 15 04 2020-11-30 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-11-09 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor ‘gazon’ of ‘grasveld’. Voor overige grastypen is beheersen van fijn zwerfafval niet mogelijk op beeldkwaliteit Betreft: verwijderen fijn zwerfafval van GAZONS (percelen > 500 m2) Begraafplaatsen en zwembad Vlodrop en zwembad Montfort Aantal locaties: ca. 20 stuks Te onderhouden oppervlakte: 27.676 m2 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Grastype: gazon Aangeven of het ‘gazon’ of ‘grasveld’ betreft (volgens de begripsbepaling in de Standaard). 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 2 Kwaliteitsniveau A 4 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 6 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot 121040 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. KWAL. A week 52 50 15 15 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-29 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: verwijderen fijn zwerfafval van GAZONS (percelen > 500 m2) Begraafplaatsen en zwembad Vlodrop en zwembad Montfort Aantal locaties: ca.20 stuks Te onderhouden oppervlakte: 27.676 m2 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. 1 1 Te onderhouden oppervlakte 2 2 Kwaliteitsniveau A 4 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 6 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot 121050 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. KWAL. B week 52 50 15 04 2020-11-30 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-11-09 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor ‘gazon’ of ‘grasveld’. Voor overige grastypen is beheersen van fijn zwerfafval niet mogelijk op beeldkwaliteit Betreft: verwijderen fijn zwerfafval van GAZONS (percelen > 500 m2) Aantal locaties: ca. 146 stuks Te onderhouden oppervlakte: 149.147 m2 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Grastype: gazon Aangeven of het ‘gazon’ of ‘grasveld’ betreft (volgens de begripsbepaling in de Standaard). 1 1 Te onderhouden oppervlakte 4 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 6 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot 121060 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. KWAL. B week 52 50 15 15 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-29 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof etreft: verwijderen fijn zwerfafval van GAZONS (percelen > 500 m2) Aantal locaties: ca. 146 stuks Te onderhouden oppervlakte: 149.147 m2 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. 1 1 Te onderhouden oppervlakte 4 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 2 3 Kwaliteitsniveau B 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 6 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot 13 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GAZON 130 BIJMAAIEN RONDOM OBSTAKELS ..... 130010 Bijmaaien rondom obstakels st 931 51 25 99 Bijmaaien rondom obstakels Betreft: bijmaaien gazon rondom alle obstakels in gazons gemaaid volgens bestekspost 111010 en 121010 Begraafplaatsen en zwembad Vlodrop en zwembad Montfort Bijmaaien tot aan het obstakel. Te onderhouden aantal: ca 133 stuks Obstakels in grasveld Gerekend is met 7 beurten per jaar 130020 Bijmaaien rondom obstakels st 12408 51 25 99 Bijmaaien rondom obstakels Betreft: bijmaaien gazon rondom alle obstakels in gazons gemaaid volgens bestekspost 111020 en 121020 Bijmaaien tot aan het obstakel. Te onderhouden aantal: ca 2068 stuks, inclusief 127 st speeltoestellen zonder valdempende ondergrond Obstakels in grasveld Gerekend is met 6 beurten per jaar 131 BIJMAAIEN RONDOM BOMEN 131010 Bijmaaien rondom bomen tot 10 cm van de stam st 1015 51 25 05 2015-01-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2014-08-26 Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien gazon RONDOM BOMEN zonder boomspiegel, gemaaid volgens bestekspost 111010 en 121010 Begraafplaatsen en zwembad Vlodrop en zwembad Montfort Bijmaaien tot 10 cm van de stam Te onderhouden aantal: ca. 203 stuks Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Bomen in grasveld 4 2 Gerekend is met 5 beurten per jaar Resultaatsverplichting: 203 st x 5 beurten 131020 Bijmaaien rondom bomen tot de stam st 406 51 25 05 2015-01-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2014-08-26 Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien gazon RONDOM BOMEN zonder boomspiegel, gemaaid volgens bestekspost 111010 en 121010 Begraafplaatsen en zwembad Vlodrop en zwembad Montfort Bijmaaien tot aan de stam. Zorgvuldig maaien zodat bastbeschadiging wordt voorkomen (zie ook deel 3, paragraaf 01.18.04 lid 01). Te onderhouden aantal: ca. 203 stuks Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Bomen in grasveld 4 2 Gerekend is met 2 beurten per jaar Resultaatsverplichting: 203 x 2 st 131030 Bijmaaien rondom bomen tot 10 cm van de stam st 8200 51 25 05 2015-01-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2014-08-26 Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien gazon RONDOM BOMEN zonder boomspiegel, gemaaid volgens bestekspost 111020 en 121020 Bijmaaien tot 10 cm van de stam Te onderhouden aantal: ca. 2.050 stuks Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Bomen in grasveld 4 2 Gerekend is met 4 beurten per jaar Resultaatsverplichting: 2.050 st x 4 beurten 131040 Bijmaaien rondom bomen tot de stam st 4100 51 25 05 2015-01-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2014-08-26 Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien gazon RONDOM BOMEN zonder boomspiegel, gemaaid volgens bestekspost 111020 en 121020 Bijmaaien tot aan de stam. Zorgvuldig maaien zodat bastbeschadiging wordt voorkomen (zie ook deel 3, paragraaf 01.18.04 lid 01). Te onderhouden aantal: ca. 2.050 stuks Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Bomen in grasveld 4 2 Gerekend is met 2 beurten per jaar Resultaatsverplichting: 2.050 x 2 st 132 AFSTEKEN GRASKANTEN 132010 Afsteken graskanten m 91303 51 25 11 2015-01-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2014-08-29 Afsteken/afsnijden van graskanten. Totaal te onderhouden lengte: ca. 91.303 m1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Deze beschrijving gebruiken voor het zgn. kantsteken/-snijden (ten hoogste 0,15 m graskant verwijderen); voor het onkruidvrij maken van beplantingsvakken en boomspiegels zie hoofdcode 51.44.01 t/m 51.44.11, 51.54.01 en 51.54.02; voor het afsteken van overgroeide kanten langs een verharding, zie hoofdcode 51.04.02. 1 9 Langs verharding en beplanting 2 3 Afsteken of afsnijden 4 2 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Resultaatsverplichting: 91.303 x 1 m 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 2 FLORA EN FAUNA 21 WET NATUURBESCHERMING 2110 Inventariseren flora en fauna verkennend 211010 Inventariseren flora. keer 1 64 50 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-29 Inventariseren flora. Het werkgebied bestaat uit de te beheren arealen binnen de locatie zoals beschreven in deel 1.03 Gerekend is met 1 keer per jaar. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Oppervlakte vermelden.
Eventueel eisen uit de Standaard nader specificeren. 211020 Inventariseren fauna, verkennend. keer 1 64 01 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-29 Inventariseren fauna, verkennend. Het werkgebied bestaat uit de te beheren arealen binnen de locatie zoals beschreven in deel 1.03 Gerekend is met 1 keer per jaar. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal bomen, objecten en/of oppervlakte vermelden.
Eventueel eisen uit de Standaard nader specificeren. 2120 Inventariseren flora en fauna soortspecifiek 212010 Inventariseren flora. keer 1 64 50 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-29 Inventariseren flora. Situering volgt uit verkennende flora inventarisatie Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Oppervlakte vermelden.
Eventueel eisen uit de Standaard nader specificeren. 212020 Inventariseren fauna, soortspecifiek. keer 1 64 01 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-29 Inventariseren fauna, soortspecifiek. Situering volgt uit verkennende flora inventarisatie Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal bomen, objecten en/of oppervlakte vermelden.
Eventueel eisen uit de Standaard nader specificeren. Volgens eisen uit de Standaard worden alleen families uit Bijlage IV en Bijlage 1 AMvB, volgens de Habitatrichtlijn en zeldzame en schaarse broedvogels volgens de Vogelrichtlijn geïnventariseerd. 2130 Markeren flora en fauna 213010 Markeren fauna rust- en verblijfplaats. st 5 64 05 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2020-04-29 Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor specifieke maatregelen eventueel gebruik maken van resultaatsbeschrijving met hoofdcode 64.05.50. Ten behoeve van: beschermende fauna voortkomend uit de soortspecifieke inventarisatie Soort vermelden en rust- en verblijfplaats omschrijven. 1 4 Middel ter keuze van de aannemer 5 2 Met materiaal van de aannemer 213020 Markeren groeiplaats of zaadbank. st 5 64 52 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2023-09 2022-09 2019-09-30 Markeren groeiplaats of zaadbank. Ten behoeve van: beschermende flora voortkomend uit de soortspecifieke inventarisatie Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 4 Middel ter keuze van de aannemer 5 2 Met materiaal van de aannemer TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten ..... 91 Eenmalige kosten ..... 910010 ................................... EUR 910020 ................................... EUR 910030 ................................... EUR 910040 ................................... EUR 910050 ................................... EUR 919980 Overige eenmalige kosten EUR 919990 Korting EUR 92 Uitvoeringskosten ..... 929990 Uitvoeringskosten EUR 93 Algemene kosten ..... 939990 Algemene kosten EUR 94 Winst en risico ..... 949990 Winst en risico EUR 96 Bijdragen ..... 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR Gemeente Roerdalen, Team Omderhoud
Onderhoud gazons 2024-2025
Besteknummer 2023-027 d.d. 9 november 2023 3. Bepalingen 01 Algemeen en administratief 01 Algemene bepalingen 01 2020-05-31 definitief vastgesteld 2020-05 2020-05-31 Van toepassing zijnde bepalingen 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 03 Op dit werk is de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van het CROW (Landelijke standaard voor onderhoudsniveaus) van toepassing op besteksposten met eenheid 'week', hierna te noemen KOR-CROW, uitgegeven door de stichting C.R.O.W. 04 De KOR-CROW is als publicatie 323 tegen betaling verkrijgbaar bij de stichting C.R.O.W. te Ede. Bestellingen per fax (0318-621112), per e-mail (crow@crow.nl), via de website www.crow.nl of schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede. 02 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM 01 TERMIJNSTAAT 01 Overeenkomstig artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard maakt de opdrachtnemer de termijnstaten. 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEID 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEID 03 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in de U.A.V. 2012 par. 39 lid 2, slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd. Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht. 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING 07 VERREKENING VOLGENS CBS PRIJSINDEXCIJFER 01 De artikelen in paragraaf 01.04 van de Standaard zijn niet van toepassing. Wijziging in loonkosten en kosten voor brandstofgroepen worden verrekend op basis van het CBS prijsindexcijfer grond-, weg- en waterbouw (GWW) van het onderwerp Totaal GWW, zoals gepubliceerd op http://statline.cbs.nl (zoekterm "GWW"). 02 Wijziging in loonkosten, kosten voor brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen binnen 12 maanden na datum van aanbesteding worden niet verrekend. 03 Verrekening op basis van het CBS prijsindexcijfer vindt eenmaal per jaar plaats. Hierbij wordt als indexcijfer voor de aanbesteding het cijfer gehanteerd van de beginmaand van het kwartaal waarin de aanbesteding heeft plaatsgevonden. (dus: een aanbesteding in januari, februari of maart krijgt het prijsindexcijfer van januari) Het gemiddelde jaarindexcijfer voor de uitvoering wordt bepaald door optelling van de 4 prijsindexcijfers per kwartaal van het betreffende jaar gedeeld door 4. Hierbij wordt als indexcijfer per kwartaal het cijfer gehanteerd van de beginmaand van het kwartaal. (dus: indien het uitvoeringsjaar van april tot april loopt, wordt verrekend op basis van het gemiddelde van de prijsindexcijfers van april, juli, oktober en januari). 04 Verrekening van wijzigingen geschiedt volgens de formule: ((Index Ugem - Index A) / Index A) x het termijnbedrag Hierin is: Index A = CBS prijsindexcijfer op datum van aanbesteding Index Ugem = gemiddeld CBS prijsindexcijfer in het jaar van uitvoering - = minus / = gedeeld door x = maal het termijnbedrag = het totaalbedrag van de termijnen van de bestekswerkzaamheden die in het betreffende jaar zijn uitgevoerd. 05 Verrekening van de wijziging in loonkosten en kosten voor brandstofgroepen dient als separate declaratie te worden ingediend. 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 01 INDIENEN DECLARATIES 01 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever en opstellen volgens een bij dit bestek gevoegd model. De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in 2-voud indienen bij de directievoerende instantie. 07 ZEKERHEIDSTELLING 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-03-31 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING 01 Een zekerheidsstelling wordt niet verlangt. Artikel 01.07.01 van de Standaard is niet van toepassing. Lid 01 alleen opnemen als geen zekerheidstelling van de aannemer wordt verlangd. 08 BIJDRAGEN 01 2020-05-31 definitief vastgesteld 2020-05 2020-05-31 Bijdrage RAW-systematiek 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald. Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost 960010 ‘Bijdrage RAW-systematiek' opnemen. 02 2020-05-31 definitief vastgesteld 2020-05 2020-05-31 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd. Opnemen als de Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving wordt verlangd.Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost '960020 Bijdrage Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' opnemen. 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-04-01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat door derden gelijktijdig werken kunnen worden uitgevoerd op of de nabijheid van het werkterrein. Hij dient in overleg met de directie en de uitvoerders van deze werken het nodige overleg te plegen teneinde een vlotte doorgang van alle werken mogelijk te maken. De desbetreffende in elkander grijpende werken vermelden. Voor de coördinatie van deze werken wordt verwezen naar par. 31 lid 2 van de UAV 2012 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 01 ALGEMEEN 01 Bij wegen e.d. waarlangs werkzaamheden moeten worden verricht moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te allen tijden bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen. 06 VERKEERSMAATREGELEN 02 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (7.00 - 18.00 uur) en op zaterdag, zondag en feestdagen dient vooraf schriftelijk toestemming te worden verleend door de directie. 03 De directie verstrekt een sleutel voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt. 04 Moeilijk bereikbare locatie's, b.v. door geparkeerde auto's, moeten (o.v.v. exacte locatie, tijdstip en datum) door de aannemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. 13 KWALITEITSPLAN, ALGEM. TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEX. UITVOERING 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. Dit schema in 2-voud indienen bij de directie. Lid 01 opnemen als de aannemer naast het algemeen tijdschema ook een gedetailleerd werkplan moet opstellen. 02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden: -beperkingen die er gelden qua uitvoer in dagen en tijd; -werkdagen of gedeelten daarvan waarop het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.; - Flora- en Faunawet. Lid 02 opnemen als de aannemer in plaats van het algemeen tijdschema een gedetailleerd werkplan moet opstellen. 05 Werkzaamheden m.u.v. welke waarvan dit anders vermeld wordt in het bestek mogen alleen op gewone werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur uitgevoerd worden. Dus niet op zater-, zon- en feestdagen. 16 VERZEKERINGEN 03 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 01 De aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten. 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 02 Vrijgekomen materialen dienen dezelfde dag te worden verzameld en te worden afgevoerd. 03 Vrijgekomen materialen dienen gescheiden te worden afgevoerd. 04 Diverse afvalsoorten zoals: lood accu's, autobanden, batterijen, toners, lampen (TL), rubber, asbest, bestrijdingsmiddelen (inclusief lege emballage), schoonmaakmiddelen (inclusief lege emballage), brandblussers, diverse vloeistoffen, olieproducten, met olie vervuilde spullen, spuitbus, afgewerkte olie, verfblikken, verfresten, kadavers, geïmpregneerd hout, wit en bruingoed, asfalt, met olie/verf vervuilde tegels, vervuilde grond (teelaarde, cunetzand) KCA (klein chemisch afval) en grofvuil melden bij: beheerder van de gemeenteloods: de heer C. Wolfhagen. 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 04 SCHADEVERGOEDING TE HANDHAVEN VOORZIENINGEN 01 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven groenvoorzieningen kan een korting worden toegepast van: - 100,-- per geval, bij bastbeschadigingen van stam en takken, gebroken of afgerukte takken en wortelbeschadigingen; - 250,-- per m2 beplanting; bij beschadiging van opgaande bos-(singel)beplanting, zodanig dat afzetten of herplant noodzakelijk is voor instandhouding van de beplanting; - 500,--, respectievelijk 2500,-- 5000,--, bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon\grotendeels afgerukt, scheuring van de stam e.d. bij een boom met een stamdiameter tot 0,15 m, respectievelijk een stamdiameter van 0,15 - 0,30 m en een stamdiameter groter dan 0,30 m. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 02 Voor beschadigingen toegebracht aan te handhaven voorzieningen (zoals wegmeubilair e.d.) kan een korting worden toegepast gelijk aan de nieuwwaarde plus plaatsingskosten van de betrokken voorzieningen verhoogd met een toeslag van 20 %. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 04 2016-03-01 verplicht 2015-01 2016-01-21 VEILIGHEIDS -EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. Besteknummer(s) en omschrijving van het werk invullen. 02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Artikel 01.19.04 opnemen als sprake is van een werk met een omvang zoals die is aangegeven in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en/of wanneer sprake is van een werk met bijzondere gevaren op grond waarvan volgens artikel 2.28 van hoofdstuk 2 afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit een V&G-plan nodig is en tevens sprake is van het in elkaar grijpen van werken, waarbij de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van dit bestek aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase van een ander bestek of meerdere andere bestekken is opgedragen. 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. 07 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 01 Veiligheidskleding van uitvoerend personeel moet voldoen aan: NEN-EN-ISO 20471 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 03 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-04-02 PLAN VAN AANPAK voor het omgaan met beschermde plant- en diersoorten 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd. Dit artikel alleen opnemen indien het werk en de aard van de werkzaamheden dit verlangd. 24 BEELDKWALITEIT 07 BESTEKSMELDINGEN 03 In afwijking van artikel 01.24.07 lid 03 van de Standaard beoordeelt de directie binnen één werkdag na ontvangst van de gereedmelding en deelt binnen één werkdag na de beoordeling aan de aannemer mee of zij al dan niet akkoord gaat. 04 In afwijking van artikel 01.24.07 lid 04 van de Standaard geldt dat indien de aannemer binnen twee werkdagen na gereedmelding geen bericht van de directie heeft ontvangen, de besteksmelding wordt geacht te zijn verholpen. 06 Besteksmeldingen worden op kosten van de aannemer verholpen. 07 Besteksmeldingen vallen buiten de opneming volgens artikel 01.24.08 van de Standaard en zijn derhalve niet van invloed hierop noch op de eventuele hieruit voortvloeiende financiële gevolgen. 25 VAKOPLEIDING 05 EISEN PERSONEEL INZAKE WET NATUURBESCHERMING 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient te voldoen aan de definitie ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zie voor meer info: http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en -natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige 26 PERSONEEL 01 PLOEGENBEZETTING 01 De aannemer draagt er zorg voor dat ten alle tijden per ploeg minimaal 1 medewerker aanwezig is die Nederlands spreekt en een diploma heeft van een relevante groenopleiding op minimaal MBO niveau 3 of gelijkwaardig, aantoonbaar werkniveau. 02 Onder de in lid 01 beschreven ploeg wordt eveneens inbegrepen een ploeg bestaande uit 1 persoon. 27 BOUWVERGADERINGEN 01 BOUWVERGADERINGEN 01 In de eerste bouwvergadering(= het startoverleg) wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert.Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer is aangewezen als uitvoerder en wie namens de aannemer beslissingsbevoegheid heeft. 02 De bouwvergadering heeft tot doel om gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken.Tevens zullen de resultaten van de kwaliteitsregistraties en de daaruit voortvloeiende consequenties en de vorderingen van het werk worden besproken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk, de daaropvolgende data, als regel eens per 2 maanden, worden per vergadering vastgesteld. 03 De vergadering wordt voorgezeten door de directievoerder. 30 WETGEVING 01 WET ARBEIDVREEMDELINGEN & WET OP IDENTIFICATIEPLICHT 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste: a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen; b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen. Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan. 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven. 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.. 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan. 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers. 51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN 0 GROENVOORZIENING, ALGEMEEN 2 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL 09 Op verharding mag geen verzakking optreden als gevolg van werkzaamheden, daarbuiten mag de insporingsdiepte van materieel ten hoogste 20 mm bedragen. Zie hoofdstuk 51 van de handleiding. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN 02 FLORA & FAUNA WET 03 Aannemer vrijwaart de gemeente voor vorderingen van schade van welke aard ook (inclusief boetes e.d.) als gevolg van het in strijd handelen met het bepaalde in de Flora- en Faunawet en/of de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving. Gemeente Roerdalen, Team Omderhoud
Onderhoud gazons 2024-2025
Besteknummer 2023-027 d.d. 9 november 2023 Vrij gedeelte na bestek 01 BIJLAGE 1: UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT 02 BIJLAGE 2: V & G PLAN ONTWERPFASE 03 BIJLAGE 3: GEDRAGSCODE BESTENDIG BEHEER 04 BIJLAGE 4: MODELFORMULIER DECLARATIE 05 BIJLAGE 5: ONDERHOUDSSCHEMA ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN ..... Gemeente Roerdalen, Team Omderhoud
Onderhoud gazons 2024-2025
Besteknummer 2023-027 d.d. 9 november 2023 Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Gemeente Roerdalen, Team Omderhoud
Onderhoud gazons 2024-2025
Besteknummer 2023-027 d.d. 9 november 2023 Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 2023-027 ..... I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-027 Onderhoud gazons 2020 (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het het Aanbestedingsreglement Werken 2005. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Gemeente Roerdalen, Team Omderhoud
Onderhoud gazons 2024-2025
Besteknummer 2023-027 d.d. 9 november 2023 Inschrijvingsstaat Behoort bij: 2023-027 ..... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)