Arial
11
9
2020-05
2022-09
1.10 01/09/2021
BS2022-074-B
P000057-02 Bedrijventerrein Oosthorn-Zuid Fase 2
2023-01-11
2023-06-16
0123
140620
1900-01-01
1455
D53F3A3FAE2A3A9EFC9E67D75CFDA76A
Projectnr.: P0000057-02 Ophogen bedrijventerrein Oosterhorn-Zuid - Fase 2 te Delfzijl
Opdrachtgever: Groningen Seaports
Besteknr.: 20230331B0002618922 BESTEK d.d. 15-06-2023 Definitief2
Projectnr.: P0000057-02 Ophogen bedrijventerrein Oosterhorn-Zuid - Fase 2 te Delfzijl
Opdrachtgever: Groningen Seaports
Besteknr.: 20230331B0002618922 BESTEK d.d. 20-04-2023 Definitief
Vrij gedeelte voor bestek
01
Besteknummer 20230331B0002618922
Bouwrijp maken bedrijventerrein Oosterhorn-Zuid Fase 2
Bedrijventerrein Oosterhorn-Zuid westelijk deel te Delfzijl
Met;
- 8 tekeningen
- inschrijvingsbijlagen :
A - UEA
B - Formulier referentiegegevens
C - Bewijsstukken ondernemingen behorende tot hetzelfde concern
(deze stukken dienen indien van toepassing door de gegadigde zelf te worden samengesteld.)
D - Model K
E - Inschrijvingsbiljet (conform bestek)
F - Inschrijvingsstaat (conform bestek)
Opdrachtgever:Groningen Seaports N.V.
Projectnr.: P0000057-02 Ophogen bedrijventerrein Oosterhorn-Zuid - Fase 2 te Delfzijl
Opdrachtgever: Groningen Seaports
Besteknr.: 20230331B0002618922 BESTEK d.d. 20-04-2023 Definitief
1. Algemeen
01
Opdrachtgever
Groningen Seaports NV
Postadres:
Postbus 20004
9930 PA Delfzijl
Bezoekadres:
Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl
02
Directie
In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.
03
Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Kloosterlaan en Oostwierum te Farmsum.
Alle gebieden maken deel uit van het beheersgebied van Groningen Seaports N.V. waarop de havenverordening van toepassing is https://www.groningen-seaports.com/scheepvaart/regelgeving-en-formulieren/havenverordening/
04
Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het uitvoeren van opruimwerkzaamheden;
b. het verwerken van zand;
c. het plaatsen van zakbakens;
d. het registreren en rapporteren van zetting;
e. het uitvoeren van werkzaamheden onder milieuhygiënische condities;
f. overige bijkomende werkzaamheden.
05
Tijdsbepaling
1.Exacte opleverdatum nader te bepalen door directie.
2.De korting wegens te late oplevering, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt 10.000 EURO per dag, onverminderd het recht van de opdrachtgever om daarnaast ook nog een schadevergoeding van de aannemer te vorderen.
06
Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt zes (6) maanden.
07
Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
08
Better Performance
De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en de kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.
09
Vrijwaring
De aannemer is verplicht de toepasselijke wettelijke bepalingen, de aan beschikkingen verbonden voorschriften, aanwijzingen van de (plaatselijke) autoriteiten, etc. in acht te nemen. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever van alle gevolgen voortvloeiend uit bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties en/of civielrechtelijke aanspraken die zijn ontstaan als gevolg van de aannemer toe te rekenen overtredingen van deze wettelijke bepalingen, voorschriften, aanwijzingen, etc.
10
Beslechting van geschillen
Het bepaalde in paragraaf 49 leden 1, 4 en 5 van de UAV 2012 vervalt.
In de paragrafen 49 leden 2 en 3, 43a lid 4, 48 lid 2 en 50 lid 1 van de UAV 2012 worden de woorden / zinsneden "arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor de dag van de aanbesteding luidt", “Raad”, “Raad van Arbitrage voor de Bouw”, “het scheidsgerecht van genoemde Raad” en “Raad van Arbitrage” vervangen door “de bevoegde rechter te Groningen".
11
Communicatie
Het uitwisselen en vastleggen van informatie tussen opdrachtgever en aannemer geschiedt middels VISI-systematiek.
12
Alternatief grond
Voor de volgende post is het toegestaan om een variant in te dienen, mits deze niet
kostenverhogend is. Ook dient vooraf aangetoond te worden dat de variant geen negatieve invloed heeft op de reeds berekende zetting en zettingsperiode.
- 232010
- 234020
2. Beschrijving
Projectnr.: P0000057-02 Ophogen bedrijventerrein Oosterhorn-Zuid - Fase 2 te Delfzijl
Opdrachtgever: Groningen Seaports
Besteknr.: 20230331B0002618922 BESTEK d.d. 20-04-2023 Definitief
2.1. Algemene gegevens
01
Tekeningen
Bij dit bestek behoren de tekeningen:
________________________________________________________________
GSP teknr.datumomschrijving
________________________________________________________________
P000057-02-B-120120-04-2023Situatie blad 1 van 3
P000057-02-B-120220-04-2023Situatie blad 2 van 3
P000057-02-B-120320-04-2023Situatie blad 3 van 3
P000057-02-B-430120-04-2023Kabels en leidingen blad 1 van 3
P000057-02-B-430220-04-2023Kabels en leidingen blad 2 van 3
P000057-02-B-430320-04-2023Kabels en leidingen blad 3 van 3
P000057-02-B-820120-04-2023Dwarsprofielen blad 1 van 2
P000057-02-B-820220-04-2023Dwarsprofielen blad 2 van 2
________________________________________________________________
02
Peilen en hoofdafmetingen
-De hoogtematen en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven.De hoogten zijn en worden aangegeven in m t.o.v. N.A.P.
-Door of namens de directie worden geen uitzettingen verricht. De aannemer dient het werk uit te zetten a.d.h.v. de digitaal aan te leveren tekeningen.
-Alle hoogtes in het werk controleren.
03
Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten:
Stoppunten;
1. Indienen AERIUS-berekening en verantwoording materieel;
2. Indienen gedetailleerd werkplan;
3. Na aanbrenging overkluizing, controle door HDM Pipelines en North Water B.V.;
4. Indienen gedetailleerd werkplan - faseringsplan;
5. Dempen bestaande watergangen.
Bijwoonpunten;
1. Aanvoer van zand;
2. Verwijderen duikers;
3. Aanbrengen zinker;
4. Aanbrengen zakbakens;
5. Afwerken terreinophoging.
Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.
04
Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
01. Inschrijfbiljet
02. Inschrijfstaat
03. Factsheet CAR verzekering (806)
04. Risico-inventarisatie V&G plan ontwerpfase (238)
05. Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase (239)
06. Better Performance
07. Modelformulier bankgarantie/borgtocht
08. Werkprotocol Flora en Fauna
09. Ontplofbare Oorlogsresten bodemonderzoek
10. Archeologie
11a. Verhardings- en puinonderzoek
11b. Indicatief fundatieonderzoek
12. Geotechnisch advies
13. Waterbodemonderzoek
14. Grondbalans
15. Bouwinritconstructie
De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Geotechnisch onderzoek
- Quickscan Wet natuurbescherming
- Aanvraag ontgrondingsvergunning
- Handboek grondverzet binnen de beheersgebieden van Groningen Seaports
Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard).
Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard. Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld: -grondmechanische gegevens-waterstanden-schouwvoerend lichaam-op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten-enzovoort
05
Gebiedsomstandigheden
De aannemer dient rekening te houden met de volgende gebiedsomstandigheden (niet uitputtend):
-Binnen het werkgebied is de havenverordening van toepassing en geldt de internationale code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (International Ship and Port facility Security Code - ISPS-code).
https://www.groningen-seaports.com/scheepvaart/regelgeving-en-formulieren/isps-port-security/
-Bij werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen kunnen aanvullende voorwaarden gelden conform de eisen van betreffende netbeheerders.
- De ligplaatsen blijven tijdens de werkzaamheden in gebruik, waardoor de uitvoering van het werk kan worden gehinderd en afstemming met de bedrijven en de havendienst van Groningen Seaports over de kadeplanning noodzakelijk is. Deze afstemming behoort tot de verplichtingen van de aannemer.
06
Bereikbaarheid terrein
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang zijn voor een goede uitvoering van het werk.
De aannemer dient rekening te houden met vaarrichtlijnen. Hiervoor dient de aannemer uitvoeringszaken te bespreken met het Nautisch Service Centrum (NSC) van Groningen Seaports N.V.
Zie https://www.groningen-seaports.com/scheepvaart/regelgeving-en-formulieren/
vergunningaanvragen-nautisch-service-centrum/
07
Waterstanden
In het werkgebied treden de volgende indicatieve streefpeilen op:
- Zomerpeil:-2,70 m N.A.P.
- Winterpeil:-2,90 m N.A.P.
Aan afwijkingen op deze streefpeilen kunnen geen rechten worden ontleend. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op bijbetaling of schadevergoeding.
08
Flora en Fauna
Op dit werk is de gedragscode "Gedragscode soortenbescherming Wet Natuurbescherming" van Groningen Seaports N.V. van toepassing. Indien noodzakelijkheid blijkt uit de gedragscode dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd volgens het "Werkprotocol Flora en Fauna d.d. 11-11-2022" die als bijlage 08 aan dit bestek is toegevoegd.
09
Kabels en leidingen
De informatie op de individuele tekeningen van de Kabel en Leidingbeheerders en/of op de samengestelde overzichtstekening(en) moet als leidraad worden gehanteerd. De ligging van kabels en leidingen is slechts indicatief. De aannemer is als grondroerder verantwoordelijk voor het opstellen van een Werkinstructie (overeenkomstig CROW richtlijn 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen").
10
Gegevens ten behoeve van bemaling
De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:
a.geologische gegevens: Bijlage 12 - Geotechnisch advies
b.hydrologische gegevens: Bijlage 13 - Waterbodemonderzoek
c.gegevens betreffende de energievoorziening:
.................................................
11
Communicatie
De opdrachtgever ziet een risico op bezwaren, mochten de omliggende bedrijven niet voldoende op de hoogte gebracht zijn van de ophanden zijnde werkzaamheden. De aannemer dient daartoe gezamenlijk met de directie een communicatieplan op te stellen hoe hij dit risico wil beperken. De kosten voor de ten uitvoering brengen van dit communicatieplan dient onderdeel te zijn van deze inschrijving (post 830010 en 830020).
13
Voertaal
De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal. De dagelijkse leidinggevende personen van de aannemer op het werk dienen het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
14
Archeologie
Aan de hand van het “Archeologische beleidskaart gemeente Delfzijl” is geconstateerd dat binnen het projectgebied zones liggen met archeologische waarden en verwachtingen.
De aannemer dient er rekening mee te houden dat tijdens de uitvoering binnen deze zones door derden onderzoek zal plaats vinden. Dit onderzoek zal plaats vinden door middel van archeologische begeleiding tijdens graafwerkzaamheden, waarbij de kans aanwezig is dat ter plaatse van archeologische vindplaatsen de werkzaamheden tijdelijk geen doorgang kunnen vinden.
Voor aanvang van de werkzaamheden zal er een zogenaamde toolboxmeeting gehouden worden, waarbij alle betrokken partijen (Groningen Seaports, kraanmachinisten aannemer, de werkgroepen archeologie en het archeologisch bureau dat belast wordt met de uitvoering) aanwezig dienen te zijn.
Tijdens deze toolboxmeeting zullen er ook afspraken worden gemaakt over de werkwijze, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de partijen.
Indien de aannemer voor de graafwerkzaamheden t.b.v. archeologie, materieel ter beschikking dient te stellen, zullen deze uren worden verrekend via bestekspost (Ter beschikking stellen materieel).
15
OO (Ontplofbare Oorlogsresten)
Het onderzoek t.b.v. het OO (Ontplofbare Oorlogsresten) is uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage 09 bij dit bestek toegevoegd.
16
Uitvoeren AERIUS berekening
Aannemer dient middels het uitvoeren van een AERIUS-berekening (2020) aan te tonen dat de stikstofdepositie op habitattypen gedurende de realisatiefase van het project niet leidt tot een (naderende) overschrijding van de KDW ter plaatse van het habitattype. Deze
berekening (uitgevoerd conform bestekpostnr: 810020) dient in de aanbiedingsfase uitgevoerd te zijn om bij de aanbieding desgevraagd aan te kunnen tonen dat aan deze eis voldaan wordt.
Bij het uitbrengen van een aanbieding verklaard de inschrijver hierdoor onverkort aan deze eis te kunnen voldoen. De berekening hoeft niet bij aanbesteding ingediend te worden maar dient binnen 10 kalenderdagen na voorlopige gunning met opdrachtgever gedeeld te worden.
Ook dient het document op aanvraag beschikbaar te zijn ter controle.
In het werk in te zetten materieel dient overeen te komen met het in de berekening
aangehouden materieel, waarbij het beschikbaar zijn van het benodigd materieel geheel
voor risico en rekening van de aannemer is. Alle directe en indirecte kosten voor de inzet
van het benodigde materieel dienen bij de inschrijfprijs inbegrepen te zijn.
17
Hoeveelheidsbepaling terreinophoging
Voor de aan te brengen terreinophogingen dient de aannemer zelf de aangebrachte
hoeveelheden te berekenen. De aannemer dient een digitale inmeting uit te voeren met een puntdichtheid t.b.v. triangulatie van ten minste 1 punt, XYZ-gemeten, per 100 m2. De
aannemer dient het terrein voorafgaand aan het ophogen van het terrein en na afronding van de ophoogwerkzaamheden per perceel in te meten. Voorafgaand aan de inmeting dient de opgebrachte terreinophoging verdicht te zijn volgens het bestek en geaccordeerd door de directie. Voor het corrigeren van het bestaande maaiveld na ophoging dient de aannemer gebruik maken van de zakbaken-gegevens. De hoeveelheidsbepaling uitvoeren conform bestekpostnrs.: 850050.
Projectnr.: P0000057-02 Ophogen bedrijventerrein Oosterhorn-Zuid - Fase 2 te Delfzijl
Opdrachtgever: Groningen Seaports
Besteknr.: 20230331B0002618922 BESTEK d.d. 20-04-2023 Definitief
2.2. Nadere beschrijving
Projectnr.: P0000057-02 Ophogen bedrijventerrein Oosterhorn-Zuid - Fase 2 te Delfzijl
Opdrachtgever: Groningen Seaports
Besteknr.: 20230331B0002618922 BESTEK d.d. 20-04-2023 Definitief
2.2. Verklaring
01
Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
02
Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.
03
Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.
04
Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
1
Opruimwerkzaamheden
.....
11
Verwijderen groenvoorzieningen
.....
110010
Verwijderen zwerfafval.
are
2700
50
11
71
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-04-29
Verwijderen zwerfafval.
Situering: verspreid over het werk.
Betreft: het verwijderen van zwerfafval op het terrein en in sloten alvorens maaien volgens bestekspostnrs. 110020 en 110040.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en eventuele bijzonderheden vermelden.
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
4
1
Gerekend is met
1
onderhoudsbeurt(en)
.....
6
1
Vrijgekomen materialen vervoeren naar
een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Uitgaande van totale hoeveelheid 1 m3 zwerfafval
Naam en adres van een inrichting. vermelden.
Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnr.
950050
Bestekspostnr. vermelden.
1
2
Betreft: onverhard terrein
2
3
Verwijderen grof en fijn zwerfafval
3
9
Braakliggend terrein
110020
Maaien gewas, onkruid.
are
2700
51
01
03
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-04-29
Maaien gewas.
Situering: verspreid over het werk.
Betreft: het maaien van gewas, onkruid
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Omschrijving van het gewas vermelden.
Deze hoofdcode gebruiken als voorbewerking voor bijv. de grondbewerking.
3
1
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
4
1
Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
6
1
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren
naar een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
1
4
Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
110030
Frezen terrein, maaiveld en taluds.
are
2700
22
21
07
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-04-24
Frezen.
Situering: verspreid over het werk.
Betreft: het frezen van maaiveld en taluds, gemaaid volgens bestekspostnr. 110020.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort en hoedanigheid oppervlak vermelden, eventueel in tussenhoofd; voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding
2
1
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
6
2
Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
1
4
Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
5
4
Bewerkingsdiepte: 0,25 m
110040
Uitmaaien watergang.
m
3250
51
11
04
2015-01-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2014-08-26
Uitmaaien watergang.
Situering: watergangen verspreid over het werk.
Betreft: het uitmaaien van watergangen alvorens opschonen watergang.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal maaibeurten:
eenmalig voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden
Aantal en periode(n) vermelden; bij meerjarige contracten vermelden: x keer per jaar in .......
2
1
Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m
3
1
Lengte droog talud: tot ca. 2 m
4
3
Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen
5
3
Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
6
9
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
12
Verwijderen waterhuishouding
.....
120010
Verwijderen duiker, staal, Ø600-700 mm.
m
30
47
21
04
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-04-28
Verwijderen plaatstalen duiker.
Situering: DKR01, DKR02 en DKR07.
Betreft: het verwijderen en afvoeren van stalen duiker, diameter variërend tussen Ø600 en Ø700 mm.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Het totaal aantal duikers en hun gemiddelde lengte aangeven, eventueel met vermelding van grootste en kleinste lengte. Ook lengte per buis-segment aangeven.
Grondsoort vermelden, eventueel in tussenhoofd voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
1
1
In dam, inclusief grondwerk
Grondsoort: klei (aanname)
Bodemkwaliteitsklasse: achtergrondwaarde (aanname)
Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein, binnen de werkgrenzen
Grondsoort aangeven volgens handleiding; indien dam niet uit grond bestaat, materiaal aangeven.
2
1
Verlagen waterstand niet toegestaan
3
1
Spiraalgegolfde buis: nominale middellijn tot 700 mm
6
7
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
.....
Materialen, indicatie van hoeveelheden en hoedanigheid van de materialen vermelden.
120020
Verwijderen duiker, beton, h=1850 b=2000 mm.
m
7
47
21
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-04-30
Verwijderen betonnen duiker - elementen
Situering: DKR06.
Betreft: het verwijderen en afvoeren van betonnen duiker, rechthoekig, h=1850 b=2000 mm.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Het totaal aantal duikers en hun gemiddelde lengte aangeven, eventueel met vermelding van grootste en kleinste lengte. Ook lengte per buis-segment aangeven.
Grondsoort vermelden, eventueel in tussenhoofd. Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
1
1
In dam, inclusief grondwerk
Grondsoort: klei (aanname)
Bodemkwaliteitsklasse: achtergrondwaarde (aanname)
Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein, binnen de werkgrenzen
Grondsoort aangeven volgens handleiding; indien dam niet uit grond bestaat, materiaal aangeven.
2
1
Verlagen waterstand niet toegestaan
3
1
Duikerelementen van ongewapend beton
4
8
Rechthoekig profiel:
h=1850 mm, b=2000
mm
5
9
Fundering: onbekend, indien aanwezig dient de fundering te worden verwijderd en afgevoerd
6
7
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
.....
Materialen, indicatie van hoeveelheden en hoedanigheid van de materialen vermelden.
120030
Verwijderen duiker, beton, h=1300 b=2100 mm.
m
10
47
21
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-04-30
Verwijderen betonnen duiker - elementen
Situering: DKR12.
Betreft: het verwijderen en afvoeren van betonnen duiker, rechthoekig, h=1300 b=2100 mm.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Het totaal aantal duikers en hun gemiddelde lengte aangeven, eventueel met vermelding van grootste en kleinste lengte. Ook lengte per buis-segment aangeven.
Grondsoort vermelden, eventueel in tussenhoofd. Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
1
1
In dam, inclusief grondwerk
Grondsoort: klei (aanname)
Bodemkwaliteitsklasse: achtergrondwaarde (aanname)
Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein, binnen de werkgrenzen
Grondsoort aangeven volgens handleiding; indien dam niet uit grond bestaat, materiaal aangeven.
2
1
Verlagen waterstand niet toegestaan
3
1
Duikerelementen van ongewapend beton
6
7
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
.....
Materialen, indicatie van hoeveelheden en hoedanigheid van de materialen vermelden.
4
8
Rechthoekig profiel:
h=1300 mm, b=2100
mm
5
9
Fundering: onbekend, indien aanwezig dient de fundering te worden verwijderd en afgevoerd
120040
Verwijderen duiker, beton, Ø200-300 mm.
m
25
47
21
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-04-30
Verwijderen betonnen duiker - elementen
Situering: DKR04, DKR05 en DKR11.
Betreft: het verwijderen en afvoeren van betonnen duiker, diameter variërend tussen Ø200 en Ø300 mm.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Het totaal aantal duikers en hun gemiddelde lengte aangeven, eventueel met vermelding van grootste en kleinste lengte. Ook lengte per buis-segment aangeven.
Grondsoort vermelden, eventueel in tussenhoofd. Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
1
1
In dam, inclusief grondwerk
Grondsoort: klei (aanname)
Bodemkwaliteitsklasse: achtergrondwaarde (aanname)
Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein, binnen de werkgrenzen
Grondsoort aangeven volgens handleiding; indien dam niet uit grond bestaat, materiaal aangeven.
2
1
Verlagen waterstand niet toegestaan
3
1
Duikerelementen van ongewapend beton
4
1
Ronde buis: nominale middellijn tot 600 mm
6
7
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
.....
Materialen, indicatie van hoeveelheden en hoedanigheid van de materialen vermelden.
5
9
Fundering: onbekend, indien aanwezig dient de fundering te worden verwijderd en afgevoerd
120050
Verwijderen duiker, PVC, tot Ø250 mm.
m
15
47
21
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-04-28
Verwijderen duiker - PVC-buis.
Situering: DKR10 en DKR14.
Betreft: het verwijderen en afvoeren van PVC-duiker, diameter variërend tussen Ø120 en Ø200 mm.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Het totaal aantal duikers en hun gemiddelde lengte aangeven, eventueel met vermelding van grootste en kleinste lengte.
Grondsoort vermelden, eventueel in tussenhoofd. Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
1
1
In dam, inclusief grondwerk
Grondsoort: klei (aanname)
Bodemkwaliteitsklasse: achtergrondwaarde (aanname)
Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein, binnen de werkgrenzen
Grondsoort aangeven volgens handleiding; indien dam niet uit grond bestaat, materiaal aangeven.
2
1
Verlagen waterstand niet toegestaan
4
1
Nominale middellijn kleiner dan 250 mm
6
7
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
.....
Materialen, indicatie van hoeveelheden en hoedanigheid van de materialen vermelden.
120060
Verwijderen duiker, PVC, Ø300 mm.
m
85
47
21
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-04-28
Verwijderen duiker - PVC-buis.
Situering: DKR03, DKR08, DKR09 en DKR13.
Betreft: het verwijderen en afvoeren van PVC-duiker, Ø300 mm.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Het totaal aantal duikers en hun gemiddelde lengte aangeven, eventueel met vermelding van grootste en kleinste lengte.
Grondsoort vermelden, eventueel in tussenhoofd. Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
1
1
In dam, inclusief grondwerk
Grondsoort: klei (aanname)
Bodemkwaliteitsklasse: achtergrondwaarde (aanname)
Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein, binnen de werkgrenzen
Grondsoort aangeven volgens handleiding; indien dam niet uit grond bestaat, materiaal aangeven.
2
1
Verlagen waterstand niet toegestaan
4
2
Nominale middellijn van 250 mm of meer
6
7
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
.....
Materialen, indicatie van hoeveelheden en hoedanigheid van de materialen vermelden.
13
Verwijderen verhardingen
.....
131
Verwijderen asfaltverharding
.....
131010
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
m2
1950
81
03
02
2021-08-27
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2022-05-31
Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: aan de zuid-/westzijde van het werk.
Betreft: het opbreken en afvoeren van teerhoudend asfalt.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Teerhoudend asfalt:
zie bijlage 11a Verhardings- en puinonderzoek
Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.
1
3
Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
2
4
Dikte gemiddeld
0,20
m
[van 0,16 tot 0,22 m]
3
2
Op een niet gebonden funderingslaag
6
1
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
132
Verwijderen fundering
.....
132010
Verwijderen teervrije funderingslaag, niet toepasbaar.
m2
1950
80
04
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-04-29
Verwijderen teervrije funderingslaag.
Situering: aan de zuid-/westzijde van het werk.
Betreft: het opbreken en afvoeren van vervuilde funderingslaag.
Funderingslaag bevat (aannemelijk) vervuilde minerale olie: zie bijlage 11b Indicatief fundatieonderzoek
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Van de vrijkomende materialen de civieltechnische en milieuhygiënische hoedanigheid vermelden.
1
3
Breedte van 3,00 m en meer
2
5
Gemiddelde dikte
300
mm
[van 300 tot 350 mm]
3
1
Ongebonden funderingsmateriaal
Menggranulaat/metselpuin
Materiaal omschrijven.
6
3
Vrijgekomen materialen vervoeren
een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Milieuhygiënische kwaliteit van de materialen vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.
132020
Verwijderen teervrije funderingslaag, toepasbaar.
m2
1300
80
04
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-04-29
Verwijderen teervrije funderingslaag.
Situering: aan de zuid-/westzijde van het werk.
Betreft: het opbreken en afvoeren van vervuilde funderingslaag.
Funderingslaag bevat geen vervuilde minerale olie: zie bijlage 11b Indicatief fundatieonderzoek
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Van de vrijkomende materialen de civieltechnische en milieuhygiënische hoedanigheid vermelden.
3
1
Ongebonden funderingsmateriaal
Menggranulaat/metselpuin
Materiaal omschrijven.
1
3
Breedte van 3,00 m en meer
2
5
Gemiddelde dikte
300
mm
[van 300 tot 350 mm]
6
7
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
.....
Hoedanigheid van de materialen vermelden. Milieuhygiënische kwaliteit van de materialen vermelden. Deze optie niet toepassen in het geval de vrijgekomen materialen afvalstoffen zijn.
2
Grondwerk
Locatie A = noordelijk gebied van het middelpunt van de toekomstige leidingstrook
Locatie B = zuidelijk gebied van het middelpunt van de toekomstige leidingstrook
21
Grond ontgraven
.....
211
Opschonen watergang
.....
211010
Opschonen watergang.
m
3250
22
11
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-11-09
Opschonen watergang.
Situering: verspreid over het werk
Betreft: het opschonen van de watergang t.b.v. dempen en aansluitende watergangen
Watergangen voorafgaand aan werkzaamheden uitmaaien volgens bestekspostnr. 110040.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het vooraf verwijderen van begroeiing zie subwerkcategorie 51.14.
Obstakels, oeververdediging e.d. vermelden.
1
1
Hoeveelheid tot 1 m3/m
2
1
Verlagen waterstand niet toegestaan
3
1
Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
4
1
Taluds steiler dan 1 : 1
5
1
Taludlengte tot 4 m
6
3
Vrijgekomen materiaal na indroging spreiden over naastliggend terrein
.....
212
Ontgraven wadi/watergang
.....
212010
Grond ontgraven uit wadi.
m3
1960
22
01
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-01-20
Grond ontgraven uit
wadi.
Situering: aan de westzijde van het werk.
Betreft: het ontgraven van een wadi.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor watergangen met een bodembreedte tot 8 m kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 22.11.
Voor baggerwerk de hoofdcodes van werkcategorie 18 toepassen.
Voor het graven van sleuven kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 23.01 of 24.01.
Grondsoort:
klei (aanname)
Bodemkwaliteitsklasse: achtergrondwaarde (aanname)
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 220030
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.
1
1
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.....
Eventueel grondsoorten, laagdiktes en bijzonderheden vermelden
2
1
Ontgravingshoogte gemiddeld
1,20
m
Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingshoogte deficode 2-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen
3
1
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld
0,40
m
Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingsbreedte deficode 3-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen
4
2
Ongelijke taluds:
1 : 2 en 2 : 1
Nader omschrijven.
5
8
Profileren volgens bestekspostnr.
242030 en 242040
6
2
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving
212020
Grond ontgraven uit watergang.
m3
1000
22
01
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-01-20
Grond ontgraven uit
watergang.
Situering: aan de oost-/zuidzijde van het werk.
Betreft: het ontgraven van watergang t.b.v. verleggen.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor watergangen met een bodembreedte tot 8 m kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 22.11.
Voor baggerwerk de hoofdcodes van werkcategorie 18 toepassen.
Voor het graven van sleuven kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 23.01 of 24.01.
Grondsoort:
klei (aanname)
Bodemkwaliteitsklasse: achtergrondwaarde (aanname)
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 220030
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.
1
1
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.....
Eventueel grondsoorten, laagdiktes en bijzonderheden vermelden
2
1
Ontgravingshoogte gemiddeld
2,0
m
Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingshoogte deficode 2-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen
3
1
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld
2,0
m
Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingsbreedte deficode 3-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen
4
1
Taluds
1
:
2
6
2
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving
5
8
Profileren volgens bestekspostnr.
242050
213
Ontgraven voorbelasting
.....
213010
Zand ontgr uit ophoging, voorbelasting, 0,30 m, locatie A.
m3
37500
22
01
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-01-20
Grond ontgraven uit ophoging.
Situering: locatie A.
Betreft: het ontgraven van de aangebrachte voorbelasting, volgens bestekspostnr. 235010, na consolidatieperiode (minimaal 300 dagen) terreinophoging.
Voordat de voorbelasting mag worden verwijderd moet middels een fitberekening (volgens bestekspostnr. 810030) worden aangetoond dat wordt voldaan aan de restzettingseis
Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr. 220040
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.
1
1
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.....
Grondsoorten en laagdiktes en eventuele bijzonderheden vermelden
4
1
Taluds
1
:
2
5
8
Profileren volgens bestekspostnr.
242020
2
9
Ontgravingshoogte gemiddeld: 0,30 m
Perceel afwerken op definitieve terreinhoogte van +0,50 t.o.v. NAP
6
9
Hoeveelheidsbepaling door digitale 3D-inmeting volgens bestekspostnr. 850070
213020
Zand ontgr uit ophoging, voorbelasting, 0,45 m, locatie B.
m3
60500
22
01
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-01-20
Grond ontgraven uit ophoging.
Situering: locatie B.
Betreft: het ontgraven van de aangebrachte voorbelasting, volgens bestekspostnr. 235020, na consolidatieperiode (minimaal 300 dagen) terreinophoging.
Voordat de voorbelasting mag worden verwijderd moet middels een fitberekening (volgens bestekspostnr. 810030) worden aangetoond dat wordt voldaan aan de restzettingseis
Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr. 220040
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.
1
1
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.....
Grondsoorten en laagdiktes en eventuele bijzonderheden vermelden
4
1
Taluds
1
:
2
5
8
Profileren volgens bestekspostnr.
242020
2
9
Ontgravingshoogte gemiddeld: 0,45 m
Perceel afwerken op definitieve terreinhoogte van +0,50 t.o.v. NAP
6
9
Hoeveelheidsbepaling door digitale 3D-inmeting volgens bestekspostnr. 850070
213030
Zand ontgr uit ophoging, extra voorbelasting, watergang.
m3
11000
22
01
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-01-20
Grond ontgraven uit ophoging.
Situering: voorbelasting locatie A en B.
Betreft: het ontgraven van de aangebrachte voorbelasting, volgens bestekspostnr. 235030, na consolidatieperiode (minimaal 300 dagen) terreinophoging.
Voordat de voorbelasting mag worden verwijderd moet middels een fitberekening (volgens bestekspostnr. 810030) worden aangetoond dat wordt voldaan aan de restzettingseis
Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr. 220040
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.
1
1
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.....
Grondsoorten en laagdiktes en eventuele bijzonderheden vermelden
4
1
Taluds
1
:
2
5
8
Profileren volgens bestekspostnr.
242020
2
9
Ontgravingshoogte gemiddeld: 0,50 m
Perceel afwerken op definitieve terreinhoogte van +0,50 t.o.v. NAP
6
9
Hoeveelheidsbepaling door digitale 3D-inmeting volgens bestekspostnr. 850070
22
Grond vervoeren
.....
220010
Klei vervoeren, klei ter beschikking gesteld (3km).
m3
4000
22
02
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-10-30
Grond vervoeren.
Betreft: het vervoeren van ter beschikking gesteld zand, van KWS-locatie, naar plaats van verwerking.
Incl. laden en lossen in transportmiddel
Maximale enkele reisafstand: 3 km
Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten.
2
1
Vervoeren naar de plaats van verwerking
1
9
Klei ter beschikking gesteld
3
9
Hoeveelheidsbepaling door middel van ter beschikking gestelde hoeveelheid
220030
Klei vervoeren, klei uit wadi/watergang, binnen werk.
m3
2960
22
02
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-10-30
Grond vervoeren.
Betreft: het vervoeren van klei uit wadi binnen het werk.
Grond verwerken volgens bestekspostnr. 234010
Incl. laden en lossen in transportmiddel
Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding.
Grondsoort:
klei (aanname)
Bodemkwaliteitsklasse: achtergrondwaarde (aanname)
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten.
1
1
Grond vrijgekomen bij
bestekspostnrs. 212010 en 212020
Bestekspostnummer of activiteit vermelden
2
1
Vervoeren naar de plaats van verwerking
3
2
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.
212010 en 212020
220040
Zand vervoeren, zand uit voorbelasting, depot (5km).
m3
109000
22
02
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-10-30
Grond vervoeren.
Betreft: het vervoeren van zand voor voorbelasting van het werk naar depot.
Incl. laden en lossen in transportmiddel
Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten.
1
2
Zand vrijgekomen bij
bestekspostnrs. 213010, 213020 en 213030
Bestekspostnummer of activiteit vermelden
2
2
Vervoeren naar:
depot
Maximale enkele reisafstand: 5 km
De plaats van verwerking nader omschrijven.
3
9
Hoeveelheidsbepaling door middel van gelijkstelling aan hoeveelheid ontgraven bij bestekspostnrs. 213010, 213020 en 213030
23
Grond verwerken
.....
231
Grond verwerken in depot
.....
231020
Zand verwerken in depot.
m3
109000
22
03
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-11-06
Grond verwerken in
depot.
Situering: in tijdelijk depot.
Betreft: het verwerken van zand in tijdelijk depot.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Zand vervoerd volgens bestekspostnr. 220040
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage.
1
9
Hoogte e.d. ter keuze aannemer
6
9
Hoeveelheidsbepaling door middel van gelijkstelling aan hoeveelheid ontgraven bij bestekspostnrs. 213010, 213020 en 213030
232
Grond verwerken in watergang
.....
232010
Zand verwerken in te dempen watergang.
m3
6200
22
03
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-11-06
Grond verwerken in
te dempen watergang.
Situering: t.p.v. te dempen watergangen.
Betreft: verwerken van zand t.b.v. dempen watergang.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Leverantie volgens bestekspostnr. 250010
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage.
5
1
Verdichten volgens bestekspostnr.
241010
3
2
Ongelijke taluds:
taluds variërend
Nader omschrijven.
2
3
Breedte bovenzijde van
2,0
tot
13,0
m
Bij grote variatie in breedte extra besteksposten toevoegen.
4
3
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
1
6
Hoogte van
0,5
m tot
4,0
m, zonder overhoogte
Bij grote variatie in hoogte extra besteksposten toevoegen.
6
9
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerken, volgens bestekspostnr. 850070
233
Grond verwerken in bekleding
.....
233010
Klei verwerken in bekleding.
m3
4000
22
03
02
2020-11-30
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-10-30
Grond verwerken in bekleding.
Situering: rondom het opgehoogte werk.
Betreft: het aanbrengen van een afwerklaag om het opgehoogde terrein.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
klei
Klei vervoerd volgens bestekspostnr. 220010
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage.
1
1
Dikte
1,0
m
2
4
Taludlengte gemiddeld
4,0
m
Deze deficode toepassen bij taluds steiler dan 1:4. Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in taludlengte deficode 3-5 toepassen of extra besteksposten toevoegen
3
1
Talud:
1
:
2
Taludhelling aangeven en eventueel bijzonderheden vermelden
4
1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
5
9
Verdichten middels vastrijden
6
1
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking
234
Grond verwerken in terrein
.....
234010
Klei verwerken in terrein.
m3
2960
22
03
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-11-06
Grond verwerken in
terrein.
Situering: locatie A en B.
Betreft: het verwerken van grond t.b.v. ophogen terrein.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
klei (aanname)
Klei vervoerd volgens bestekspostnr. 220030
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage.
6
3
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost
212010 en 212020
Hier het bestekspostnummer vermelden als dezelfde hoeveelheid grond bij een andere bestekspost al wordt genoemd en daar de hoeveelheid wordt bepaald. Dit om dubbel meten van hoeveelheden te voorkomen.
1
9
Aanleghoogte: -0,30 m N.A.P.
Gemiddelde hoogte 0,90 m
234020
Zand verwerken in terrein, zandophoging, tot -0,30 m N.A.P., locatie A.
m3
0
22
03
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-11-06
Grond verwerken in
terrein.
Situering: locatie A.
Betreft: het verwerken van grond t.b.v. ophogen terrein.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Leverantie volgens bestekspostnr. 250010
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage.
5
1
Verdichten volgens bestekspostnr.
241020
2
3
Breedte bovenzijde van
110
tot
315
m
Bij grote variatie in breedte extra besteksposten toevoegen.
1
9
Aanleghoogte: -0,30 m N.A.P.
Gemiddelde hoogte 0,90 m
6
9
Hoeveelheidsbepaling door digitale 3D-inmeting volgens bestekspostnr. 850070
234030
Zand verwerken in terrein, zandophoging, tot -0,25 m N.A.P., locatie B.
m3
0
22
03
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-11-06
Grond verwerken in
terrein.
Situering: locatie B.
Betreft: het verwerken van grond t.b.v. ophogen terrein.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Leverantie volgens bestekspostnr. 250010
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage.
5
1
Verdichten volgens bestekspostnr.
241020
2
3
Breedte bovenzijde van
110
tot
315
m
Bij grote variatie in breedte extra besteksposten toevoegen.
1
9
Aanleghoogte: -0,25 m N.A.P.
Gemiddelde hoogte 0,95 m
6
9
Hoeveelheidsbepaling door digitale 3D-inmeting volgens bestekspostnr. 850070
234040
Zand verwerken in terrein, zandophoging, vanaf -0,30 m N.A.P., locatie A.
m3
142000
22
03
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-11-06
Grond verwerken in
terrein.
Situering: locatie A.
Betreft: het verwerken van grond t.b.v. ophogen terrein.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 622010
De zandophoging (zandaanvulling tot ontwerppeil met zettingscompensatie en voorbelasting (234020+234040+235010)) moet voldoen aan de zettingseis conform bijlage 12 Geotechnisch advies
Boven op de grondlaag aangebracht volgens bestekspostnr. 234020
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage.
5
1
Verdichten volgens bestekspostnr.
241020
2
3
Breedte bovenzijde van
110
tot
270
m
Bij grote variatie in breedte extra besteksposten toevoegen.
1
9
Aanleghoogte inclusief zettingscompensatie: +0,70 m N.A.P.
Gemiddelde hoogte 1,00 m
6
9
Hoeveelheidsbepaling door digitale 3D-inmeting volgens bestekspostnr. 850070
234050
Zand verwerken in terrein, zandophoging, vanaf -0,25 m N.A.P., locatie B.
m3
153000
22
03
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-11-06
Grond verwerken in
terrein.
Situering: locatie B.
Betreft: het verwerken van grond t.b.v. ophogen terrein.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 622010
Te kort komend: leverantie volgens bestekspostnr. 250020
De zandophoging (zandaanvulling tot ontwerppeil met zettingscompensatie en voorbelasting (234020+234050+235020)) moet voldoen aan de zettingseis conform bijlage 12 Geotechnisch advies
Boven op de grondlaag aangebracht volgens bestekspostnr. 234020
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage.
5
1
Verdichten volgens bestekspostnr.
241020
2
3
Breedte bovenzijde van
200
tot
315
m
Bij grote variatie in breedte extra besteksposten toevoegen.
1
9
Aanleghoogte inclusief zettingscompensatie: +0,75 m N.A.P.
Gemiddelde hoogte 1,00 m
6
9
Hoeveelheidsbepaling door digitale 3D-inmeting volgens bestekspostnr. 850070
235
Grond verwerken t.b.v. voorbelasting
.....
235010
Zand verwerken in terrein, voorbelasting, locatie A.
m3
37000
22
03
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-11-06
Grond verwerken in
terrein, voorbelasting.
Situering: locatie A.
Betreft: het verwerken van grond t.b.v. voorbelasting.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Leverantie volgens bestekspostnr. 250020
De zandophoging (zandaanvulling tot ontwerppeil met zettingscompensatie en voorbelasting (234020+234040+235010)) moet voldoen aan de zettingseis conform bijlage 12 Geotechnisch advies
Boven op de grondlaag aangebracht volgens bestekspostnr. 234040
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage.
1
1
Gemiddelde hoogte
0,30
m
Bij grote variatie in hoogte deficodes 5 t/m 8 toepassen of extra besteksposten toevoegen.
3
1
Taluds
1
:
2
2
3
Breedte bovenzijde van
110
tot
270
m
Bij grote variatie in breedte extra besteksposten toevoegen.
4
6
Profileren volgens bestekspostnr.
242010
6
9
Hoeveelheidsbepaling door digitale 3D-inmeting volgens bestekspostnr. 850070
235020
Zand verwerken in terrein, voorbelasting, locatie B.
m3
60500
22
03
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-11-06
Grond verwerken in
terrein, voorbelasting.
Situering: locatie B.
Betreft: het verwerken van grond t.b.v. voorbelasting.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Leverantie volgens bestekspostnr. 250020
De zandophoging (zandaanvulling tot ontwerppeil met zettingscompensatie en voorbelasting (234020+234050+235020)) moet voldoen aan de zettingseis conform bijlage 12 Geotechnisch advies
Boven op de grondlaag aangebracht volgens bestekspostnr. 234050
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage.
1
1
Gemiddelde hoogte
0,45
m
Bij grote variatie in hoogte deficodes 5 t/m 8 toepassen of extra besteksposten toevoegen.
3
1
Taluds
1
:
2
2
3
Breedte bovenzijde van
200
tot
315
m
Bij grote variatie in breedte extra besteksposten toevoegen.
4
6
Profileren volgens bestekspostnr.
242010
6
9
Hoeveelheidsbepaling door digitale 3D-inmeting volgens bestekspostnr. 850070
235030
Zand verwerken in terrein, extra voorbelasting watergang.
m3
11000
22
03
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-11-06
Grond verwerken in
terrein, extra voorbelasting.
Situering: locatie A en B, t.p.v. watergangen.
Betreft: het verwerken van grond t.b.v. extra voorbelasting.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Leverantie volgens bestekspostnr. 250020
De zandophoging (zandaanvulling tot ontwerppeil met zettingscompensatie en voorbelasting (234020+234050+235010/235020+235030)) moet voldoen aan de zettingseis conform bijlage 12 Geotechnisch advies
Boven op de grondlaag aangebracht volgens bestekspostnr. 235010 of 235020
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage.
1
1
Gemiddelde hoogte
0,50
m
Bij grote variatie in hoogte deficodes 5 t/m 8 toepassen of extra besteksposten toevoegen.
3
1
Taluds
1
:
10
2
3
Breedte bovenzijde van
10
tot
35
m
Bij grote variatie in breedte extra besteksposten toevoegen.
4
6
Profileren volgens bestekspostnr.
242010
6
9
Hoeveelheidsbepaling door digitale 3D-inmeting volgens bestekspostnr. 850070
236
Grond verwerken in wadi
.....
236010
Grond verwerken in drainagekoffer, wadi.
m3
300
22
03
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-11-06
Grond verwerken in
drainagekoffer.
Situering: aan de westzijde van het werk.
Betreft: het verwerken van drainagezand in drainagekoffer in wadi.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
drainagezand
Leverantie volgens bestekspostnr. 250040
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage.
1
1
Gemiddelde hoogte
0,60
m
Bij grote variatie in hoogte deficodes 5 t/m 8 toepassen of extra besteksposten toevoegen.
2
1
Breedte bovenzijde
1,0
m
3
1
Taluds
0
:
1
4
1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
6
1
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking
236020
Grond verwerken in wadi.
m3
950
22
03
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-11-06
Grond verwerken in
wadi.
Situering: aan de westzijde van het werk.
Betreft: het verwerken van bomenzand in wadi.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
bomenzand
Leverantie volgens bestekspostnr. 250050
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage.
1
1
Gemiddelde hoogte
0,50
m
Bij grote variatie in hoogte deficodes 5 t/m 8 toepassen of extra besteksposten toevoegen.
2
1
Breedte bovenzijde
4,5
m
4
1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
6
1
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking
3
2
Ongelijke taluds:
ca. 1 : 10 tot 1 : 4
Nader omschrijven.
24
Grond bewerken
.....
241
Grond verdichten
.....
241010
Verdichten zand, watergangen.
m3
6200
22
04
12
2016-03-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2016-02-02
Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Situering: t.p.v. te dempen watergangen.
Betreft: het verdichten van zand t.p.v. te dempen watergangen.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het verdichten van een aanvulling met een totale laagdikte van minder dan 0,60 m, hoofdcode 22.04.11 gebruiken.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
Hoeveelheidsbepaling:
door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking volgens bestekpostnr. 232010
Bijvoorbeeld: de hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid (hoeveelheden) van (de) bestekspostnr(s)..........
3
4
Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt van ten minste
5,0
MPa op een diepte van
0,30
m en meer onder het bovenvlak van het grondlichaam, gemeten met een continu registrerend sondeerapparaat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een tophoek van 60 graden.
241020
Verdichten zand, ophoging.
m3
505500
22
04
12
2016-03-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2016-02-02
Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Situering: locatie A en B.
Betreft: het verdichten van zand aangebracht volgens bestekspostnrs. 234.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het verdichten van een aanvulling met een totale laagdikte van minder dan 0,60 m, hoofdcode 22.04.11 gebruiken.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
Hoeveelheidsbepaling:
door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking volgens bestekpostnrs. 234
Bijvoorbeeld: de hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid (hoeveelheden) van (de) bestekspostnr(s)..........
3
9
Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt van ten minste 5,0 MPa in de opgebrachte lagen van de terreinophoging.
Na ontgraving van de extra overhoogte na consolidatie zal een controlemeting worden uitgevoerd op het definitieve maaiveld ter controle van de gevraagde indringingsweerstand.
Gemeten op een diepte van 0,30 m en meer onder het bovenvlak van het grondlichaam.
Gemeten middels sonderingen (geen handsondering). Gemeten in vakken van maximaal 2.500 m2
242
Grond profileren
.....
242010
Profileren oppervlakken, aangebrachte voorbelasting.
m2
260000
22
04
21
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-01-20
Profileren van oppervlakken.
Situering: locatie A en B.
Betreft: het profileren van grond na aanbrengen voorbelasting volgens bestekspostnrs. 235010, 235020 en 235030.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
Gerekend is met een waterstand N.A.P.
n.v.t.
m
.....
T.b.v. de op te geven waterdiepten zo mogelijk de gemiddelde (laag)waterstand aanhouden. Indien nodig hierbij tevens de plaats vermelden.
1
1
Oppervlakken boven water
2
1
Oppervlakken:
horizontaal
Oppervlakken horizontaal en flauwer dan 1 : 5.
3
2
Breedte oppervlak van
110
tot
315
m
Bij grote variatie in breedte extra besteksposten maken
5
9
Terrein dusdanig uitvlakken dat er geen ingesloten laagten ontstaan
242020
Profileren oppervlakken, verwijderde voorbelasting.
m2
265000
22
04
21
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-01-20
Profileren van oppervlakken.
Situering: locatie A en B.
Betreft: het profileren van grond na verwijderen voorbelasting volgens bestekspostnr. 213010, 213020 en 213030.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
Gerekend is met een waterstand N.A.P.
n.v.t.
m
.....
T.b.v. de op te geven waterdiepten zo mogelijk de gemiddelde (laag)waterstand aanhouden. Indien nodig hierbij tevens de plaats vermelden.
1
1
Oppervlakken boven water
2
1
Oppervlakken:
horizontaal
Oppervlakken horizontaal en flauwer dan 1 : 5.
3
2
Breedte oppervlak van
110
tot
315
m
Bij grote variatie in breedte extra besteksposten maken
5
9
Terrein dusdanig uitvlakken dat er geen ingesloten laagten ontstaan
242030
Profileren oppervlakken, wadi, 2:1.
m2
500
22
04
21
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-01-20
Profileren van oppervlakken.
Situering: aan de westzijde van het werk.
Betreft: het profileren van grond na ontgraven volgens bestekspostnr. 212010.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
klei (aanname)
Bodemkwaliteitsklasse: achtergrondwaarde (aanname)
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
Gerekend is met een waterstand N.A.P.
n.v.t.
m
.....
T.b.v. de op te geven waterdiepten zo mogelijk de gemiddelde (laag)waterstand aanhouden. Indien nodig hierbij tevens de plaats vermelden.
1
1
Oppervlakken boven water
3
1
Breedte oppervlak gemiddeld
1,0
m
Bij grote variatie in breedte deficode 3-2 toepassen of extra besteksposten maken
5
1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2
2
Talud
2
:
1
Hellingen taluds en eventuele bijzonderheden aangeven.
242040
Profileren oppervlakken, wadi, 1:2.
m2
1370
22
04
21
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-01-20
Profileren van oppervlakken.
Situering: aan de westzijde van het werk.
Betreft: het profileren van grond na ontgraven volgens bestekspostnr. 212010.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
klei (aanname)
Bodemkwaliteitsklasse: achtergrondwaarde (aanname)
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
Gerekend is met een waterstand N.A.P.
n.v.t.
m
.....
T.b.v. de op te geven waterdiepten zo mogelijk de gemiddelde (laag)waterstand aanhouden. Indien nodig hierbij tevens de plaats vermelden.
1
1
Oppervlakken boven water
3
1
Breedte oppervlak gemiddeld
4,5
m
Bij grote variatie in breedte deficode 3-2 toepassen of extra besteksposten maken
5
1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2
2
Talud
1
:
2
Hellingen taluds en eventuele bijzonderheden aangeven.
242050
Profileren oppervlakken, watergang, 1:2.
m2
175
22
04
21
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-01-20
Profileren van oppervlakken.
Situering: aan de oost-/zuidzijde van het werk.
Betreft: het profileren van grond na ontgraven volgens bestekspostnr. 212020.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
klei (aanname)
Bodemkwaliteitsklasse: achtergrondwaarde (aanname)
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
Gerekend is met een waterstand N.A.P.
n.v.t.
m
.....
T.b.v. de op te geven waterdiepten zo mogelijk de gemiddelde (laag)waterstand aanhouden. Indien nodig hierbij tevens de plaats vermelden.
1
1
Oppervlakken boven water
3
1
Breedte oppervlak gemiddeld
5,0
m
Bij grote variatie in breedte deficode 3-2 toepassen of extra besteksposten maken
5
1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2
2
Talud
1
:
2
Hellingen taluds en eventuele bijzonderheden aangeven.
25
Grond leveren
.....
250010
Leveren grond, zand voor aanvulling, tot -0,50 m N.A.P.
m3
187240
22
03
21
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-23
Leveren grond.
Betreft: het leveren van zand voor aanvulling t.b.v. bestekspostnrs. 232010 en 234020.
Zo mogelijk aangeven waarvoor de te leveren grond moet worden gebruikt.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, vermelden:
-
bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 1 en 2: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 11 van toepassing"
-
bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 3: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 12 van toepassing"
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie 2 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.
1
1
Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit:
AW altijd toepasbaar
Van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage.
2
1
Grondsoort: zand
voor aanvulling
3
1
Leveren op de plaats van verwerking
.....
Zo mogelijk bestekspostnr(s). aangeven.
4
9
Hoeveelheidsbepaling wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid verwerkt volgens bestekspostnrs. 232010 en 234020
Bij aanvoeren zand over water havengelden verrekenen op stelpost 950020
250020
Leveren grond, zand voor aanvulling, vanaf -0,50 m N.A.P. en voorbelasting.
m3
235020
22
03
21
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-23
Leveren grond.
Betreft: het leveren van zand voor aanvulling t.b.v. bestekspostnrs. 234050, 235010, 235020 en 235030.
Zo mogelijk aangeven waarvoor de te leveren grond moet worden gebruikt.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, vermelden:
-
bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 1 en 2: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 11 van toepassing"
-
bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 3: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 12 van toepassing"
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie 2 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.
1
1
Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit:
AW altijd toepasbaar
Van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage.
2
1
Grondsoort: zand
voor aanvulling
3
1
Leveren op de plaats van verwerking
.....
Zo mogelijk bestekspostnr(s). aangeven.
4
9
Hoeveelheidsbepaling wordt gelijk gesteld aan de hoeveelheid verwerkt bestekspostnrs. 235010, 235020 en 235030 en deels 234050
Bij aanvoeren zand over water havengelden verrekenen op stelpost 950020
250040
Leveren grond, drainagezand, wadi.
m3
300
22
03
21
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-23
Leveren grond.
Betreft: het leveren van drainagezand t.b.v. bestekspostnr. 236010.
Zo mogelijk aangeven waarvoor de te leveren grond moet worden gebruikt.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, vermelden:
-
bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 1 en 2: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 11 van toepassing"
-
bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 3: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 12 van toepassing"
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie 2 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.
1
1
Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit:
AW altijd toepasbaar
Van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage.
3
1
Leveren op de plaats van verwerking
.....
Zo mogelijk bestekspostnr(s). aangeven.
4
2
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking
volgens bestekspostnr. 236010
Bij aanvoeren zand over water havengelden verrekenen op stelpost 950020
Eventueel verwijzen naar bestekspostnummer als de hoeveelheid bij een andere bestekspost al wordt genoemd. Dit om dubbel meten van hoeveelheden te voorkomen
2
7
Grondsoort:
drainagezand
250050
Leveren grond, bomenzand, wadi.
m3
950
22
03
21
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-23
Leveren grond.
Betreft: het leveren van bomenzand t.b.v. bestekspostnr. 236020.
Zo mogelijk aangeven waarvoor de te leveren grond moet worden gebruikt.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, vermelden:
-
bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 1 en 2: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 11 van toepassing"
-
bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 3: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 12 van toepassing"
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie 2 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.
1
1
Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit:
AW altijd toepasbaar
Van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage.
3
1
Leveren op de plaats van verwerking
.....
Zo mogelijk bestekspostnr(s). aangeven.
4
2
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking
volgens bestekspostnr. 236020
Bij aanvoeren zand over water havengelden verrekenen op stelpost 950020
Eventueel verwijzen naar bestekspostnummer als de hoeveelheid bij een andere bestekspost al wordt genoemd. Dit om dubbel meten van hoeveelheden te voorkomen
2
7
Grondsoort:
bomenzand
26
Overige werkzaamheden
.....
260010
Plaatsen zakbaken, standaard.
st
81
22
08
01
2000-09-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2009-10-30
Plaatsen zakbaken.
Situering: ter plaatse van aan te brengen terreinophogingen.
Betreft: het plaatsen en instandhouden van zakbaken in de uitvoeringsvakken gedurende de doorloop van de werkzaamheden.
Zakbaken plaatsen minimaal 1 week voor aanvang ophogingswerkzaamheden
Instandhouden tot 4 weken na ontgraving voorbelasting volgens bestekspostnrs. 213010 en 213020
Zakbaken (260010+260020) aanbrengen per 2.500 m2 aangebrachte terreinophoging, gerekend vanaf voet oppervlak van de aangebrachte terreinophoging
Zakbaken maximaal 50 m uit elkaar plaatsen
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
3
1
Aanbrengen op maaiveld
1
2
Voetplaat 500 x 500 x 10 mm voorzien van een aangelaste 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waarvan 0,5 m onder de voetplaat
260020
Plaatsen zakbaken, automatisch.
st
27
22
08
01
2000-09-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2009-10-30
Plaatsen zakbaken.
Situering: ter plaatse van aan te brengen terreinophogingen.
Betreft: het plaatsen en instandhouden van automatische zakbaken met telemetrie in de uitvoeringsvakken gedurende de doorloop van de werkzaamheden.
Zakbaken plaatsen minimaal 1 week voor aanvang ophogingswerkzaamheden
Instandhouden tot 4 weken na ontgraving voorbelasting volgens bestekspostnr. 213010 en 213020
Zakbaken (260010+260020) aanbrengen per 2.500 m2 aangebrachte terreinophoging, gerekend vanaf voet oppervlak van de aangebrachte terreinophoging
Zakbaken maximaal 50 m uit elkaar plaatsen
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
3
1
Aanbrengen op maaiveld
1
2
Voetplaat 500 x 500 x 10 mm voorzien van een aangelaste 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waarvan 0,5 m onder de voetplaat
260030
Verlengen zakbaken.
m
216
22
08
02
1995-10-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2009-10-30
Verlengen zakbaken.
Situering: ter plaatse van aan te brengen terreinophogingen.
Betreft: het verlengen van zakbaken.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
1
Tot ten minste 0,50 m boven aanvulling
2
2
Met 2" gasbuizen, lang 2 m, voorzien van sok en draadeind
260040
Verwijderen zakbaken.
st
108
22
08
03
2015-01-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2014-10-13
Verwijderen zakbaken.
Situering: ter plaatse van aan te brengen terreinophogingen.
Betreft: het verwijderen van zakbaken in de uitvoeringsvakken gedurende de doorloop van de werkzaamheden.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
1
Verwijderen, na verkregen toestemming van de directie, tot ten minste 0,50 m onder de bovenzijde van de aanvulling
2
1
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
.....
Hoedanigheid van de materialen vermelden.
260050
Toepassen waterspanningsmeter.
st
54
22
99
99
Toepassen waterspanningsmeter.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van waterspanningsmeters voorzien van telemetrie voor ten allen tijde kunnen uitlezen van de meetgegevens.
Aantal locaties: 27 stuks
Aantal meters per locatie: 2 stuks
Per locatie:
1 meter in de veenlaag (met veengas protectie)
1 meter in de kleilaag
Meters positioneren bij minimaal alle automatische zakbakens
Aanbrengen minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden
Instandhouden over een periode van 300 dagen (zie bestekspostnrs. 213010 en 213020)
260060
Inmeten en aflezen waterspanningsmeter.
EUR
0
22
99
99
Inmeten en aflezen waterspanningsmeter.
Betreft: het inmeten en aflezen van waterspanningsmeters aangebracht volgens bestekspostnr. 260050.
Er dient een 0 meting uitgevoerd te worden
Waterspanningen dienen maximaal 1 dag voor en na iedere ontgraving/ophoging uitgelezen te worden
Opdrachtgever dient te kunnen inloggen voor het volgen van de metingen
260070
Toepassen peilbuis.
st
54
21
07
01
2010-12-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2010-12-01
Aanbrengen waarnemingsput.
Betreft: toepassen van een peilbuis.
Peilbuizen positioneren bij een automatische zakbaak
Aanbrengen minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden
1 peilbuis voor de freatische grondwaterstand
1 peilbuis voor de stijghoogte van de grondwaterstand
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Indien peilinstrumenten door de aannemer ter beschikking gesteld moeten worden dit in een bestekspost vermelden.
2
1
Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie
1
mm, inwendige middellijn stijgbuis
50
mm
.....
Eventueel materiaal nader omschrijven.
3
1
Zonder filteromstorting
6
1
Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:
met een gietijzeren straatpotje met opschrift "peilbuis"
Bijv. merkpaaltjes, nummering, beschermmantel, gietijzerenputje, schroefdop of plug voorzien van ontluchtingsgat, enz.
1
2
Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter aanbrengen op N.A.P.
-1,00
m
260080
Inmeten en aflezen peilbuis.
EUR
0
21
07
99
Inmeten en aflezen peilbuis.
Betreft: het inmeten en aflezen van peilbuizen aangebracht volgens bestekspostnr. 260070.
Er dient een 0 meting uitgevoerd te worden
Peilbuizen dienen maximaal 1 dag voor en na iedere ontgraving/ophoging uitgelezen te worden
260090
Rapporteren zettingen zakbaken.
EUR
0
22
08
99
Rapporteren zettingen zakbaken.
Betreft: het inmeten en rapporteren van de zettingen van de zakbaken geplaatst volgens bestekpostnrs. 260010 en 260020.
Inmetingen van lopende uitvoeringsvakken combineren in één wekelijkse rapportage
Inmetingen dienen digitaal uitgevoerd te worden
Inmetingen uitvoeren vanaf 1 week voor aanvang ophoging tot het einde van de werkzaamheden aan het betreffende uitvoeringsvak, zo vaak nodig is
3
Leidingwerk
.....
32
Wadi
.....
320010
Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
m
350
23
01
11
2010-12-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2009-10-30
Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering: in de wadi aan de westzijde van het werk.
Betreft: het aanbrengen van horizontale drainage, inclusief benodigde hulpstukken.
Aanbrengen onder in drainagekoffer ontgraven volgens bestekspostnr. 212010
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Niet alle deficodes kunnen met elkaar worden gecombineerd.
1
5
PP-buizen geribbeld en geperforeerd
3
7
Uitwendige diameter 160 mm
56
11
Omhuld met kokosvezel type 750 g (O90 1000 μm)
320020
Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie.
st
5
25
26
13
2020-11-30
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-10-30
Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: vijf locaties in de wadi aan de westzijde van het werk.
Betreft: het aanbrengen van een straatkolk als slokop.
Incl. benodigd grondwerk
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
1
2
T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
.....
Nadere omschrijving van het materiaal.
2
2
Straatkolk, klasse B125
....
Type: M-Line GS-4530/85 GB1 met aansluiting Ø160 mm o.g.
Leverancier: SVA o.g.
5
1
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
6
1
Constructie: eendelig
320030
Aanbrengen grasbetontegels.
m2
15
83
11
99
Aanbrengen grasbetontegels.
Situering: om straatkolk, drie locaties in de wadi aan de westzijde van het werk.
Betreft: het aanbrengen van grasbeton in 1 streklaag om de aan te brengen straatkolken volgens bestekspostnr. 320020.
Op bestaande ondergrond
Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
Leverancier: Struyk Verwo Infra, o.g.
Type: Grasbetontegels 400 x 600 met profiel o.g.
Standaard betonnen uiterlijk
Kleur: Lichtgrijs Standaard
320040
Maken pneumatische boring: staal.
m
110
24
21
41
2015-01-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2015-01-01
Maken pneumatische boring: staal.
Situering: vijf locaties onder de Kloosterlaan door.
Betreft: het maken van een horizontale persing t.b.v. PVC-buis Ø160 mm.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
Voor het afwerken van de buizen zie hoofdcode 24.21.62.
Voor het afwerken van de buiseinden zie hoofdcode 24.21.63.
Voor het beproeven van de buis zie hoofdcode 24.21.64.
Grondsoort:
klei (aanname)
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding van hoofdstuk 22. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden.
1
1
Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St
....................
.....
2
5
Niet beklede buis
.....
Wijze van conservering vermelden.
3
4
Buitendiameter: 168,3 mm
45
13
Wanddikte: 4,0 mm
6
1
Standaardlengte buis: 3,00 m
320050
Aanbrengen PVC-buis, Ø160 mm.
m
110
25
22
01
2010-12-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2009-10-30
Aanbrengen PVC-buis
Situering: t.p.v. aansluiting straatkolk.
Betreft: het aanbrengen van een PVC-buis Ø160 mm.
Aanbrengen in stalen buis aangebracht d.m.v. pneumatische boring volgens bestekspostnr. 320040
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
1
2
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
.....
34
23
Nominale middellijn 160 mm
6
1
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
.....
Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet, speciale renovatiemof.
320060
Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm.
st
10
25
22
02
2010-12-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2009-10-30
Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering: t.p.v. aansluiting straatkolk.
Betreft: het aanbrengen van een bochtstuk 45º Ø160 mm.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
1
2
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
...
Bocht 45º m-s
34
23
Nominale middellijn 160 mm
6
1
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
.....
Nadere omschrijving van de soort verbinding.
33
Duiker
.....
330010
Maken pneumatische boring: staal.
m
22
24
21
41
2015-01-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2015-01-01
Maken pneumatische boring: staal.
Situering: onder de Kloosterlaan door t.h.v. de archeologische zone.
Betreft: het maken van een horizontale persing t.b.v. PVC-buis Ø315 mm.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
Voor het afwerken van de buizen zie hoofdcode 24.21.62.
Voor het afwerken van de buiseinden zie hoofdcode 24.21.63.
Voor het beproeven van de buis zie hoofdcode 24.21.64.
Grondsoort:
klei (aanname)
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding van hoofdstuk 22. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden.
1
1
Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St
....................
.....
6
1
Standaardlengte buis: 3,00 m
2
5
Niet beklede buis
.....
Wijze van conservering vermelden.
3
7
Buitendiameter: 323,9 mm
45
13
Wanddikte: 4,0 mm
330020
Aanbrengen PVC-buis, Ø315 mm.
m
22
25
22
01
2010-12-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2009-10-30
Aanbrengen PVC-buis
Situering: t.p.v. aansluiting straatkolk.
Betreft: het aanbrengen van een PVC-buis Ø315 mm.
Aanbrengen in stalen buis aangebracht d.m.v. pneumatische boring volgens bestekspostnr. 330010
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
6
1
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
.....
Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet, speciale renovatiemof.
1
2
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
.....
34
31
Nominale middellijn 315 mm
4
Groenvoorzieningen
.....
41
Tijdelijke groenvoorzieningen
.....
410020
Zaaien, na verwijderen voorbelasting.
are
2650
51
21
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-04-29
Zaaien.
Situering: ter plaatse van de nieuw aangebrachte terreinophogingen.
Betreft: het inzaaien van ophogingen ter voorkoming van verstuiving na het verwijderen van de voorbelasting.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort en hoedanigheid oppervlak vermelden, eventueel in tussenhoofd.
5
2
Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
1
4
Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
2
9
Horizontaal en taluds tot 1 : 2
4
9
Zaaien met Europoortmengsel o.g.
Leverancier: Van Iperen
Hoeveelheid: 1,50 kg / 100 m2
410030
Maaien gewassen gedurende uitvoering.
EUR
0
51
01
99
Maaien gewassen gedurende uitvoering.
Betreft: het onderhouden / maaien van het gewas
binnen het projectgebied gedurende de
uitvoeringsperiode van de werkzaamheden
omschreven in dit bestek.
Perceelgrootte: ca. 265.000 m2
Maaien zodra de gewassen een gemiddelde hoogte van 100 mm hebben bereikt
Aantal maaibeurten afhankelijk van de door aannemer gekozen uitvoeringsmethode
Dient o.a. ter voorkoming van broedende vogels
binnen het gebied, aanvullende maatregelen ter
keuze van aannemer, aangebracht volgens
bestekpostnr. 830030
Vrijgekomen materialen laten liggen
442
Beschermen bomen
Bomen mogen tijdens de werkzaamheden niet beschadigd worden.
442010
Opname en vastlegging bestaande bomen.
EUR
0
10
16
99
Opname en vastlegging bestaande bomen.
Betreft: het opnemen en vastleggen van de staat van de te handhaven bomen door ETT'er.
Afschrift van de opname verstrekken aan de directie.
Opname dient minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden plaats te vinden.
442020
Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.
st
7
10
16
13
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-04-22
Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.
Situering: nabij het archeologisch gebied.
Betreft: het aanbrengen van stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.
Situering in het werk (met vermelding van tek. nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving gebruiken in situaties dat de werkzaamheden langer duren dan vier weken.
Voor kortdurende werkzaamheden kan ook gebruik gemaakt worden van de resultaatsbeschrijvingen voor ‘Toepassen…’.
Vermelden als de opdrachtgever materialen beschikbaar stelt. Verwezen wordt naar de begripsbepalingen in paragraaf 10.01 van de Standaard RAW Bepalingenen paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012.
4
1
Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen
.....
Eventueel toe te passen materiaal (bijv. vooromhulde drainbuis, katoenstroken, autoband) vermelden.
2
2
Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
3
2
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.100 mm
.....
1
9
Stamdiameter boom: varierend 0,1-0,8 m
442030
In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.
EUR
0
10
16
23
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2019-10-22
In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.
Betreft: het instandhouden van stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving gebruiken als de periode voor het instandhouden van de stamommanteling afhankelijk is van de werkwijze van de aannemer.
1
1
Stamommanteling, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
442020
Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.
442040
Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.
st
7
10
16
33
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2019-10-22
Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.
Betreft: het verwijderen van stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
1
1
Stamommanteling, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
442020
Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.
5
Terreininrichting
.....
51
Bouwinrit
.....
510010
Toepassen drie inritconstructies.
EUR
0
10
14
99
Toepassen inritconstructies.
Situering: t.p.v. de bouwinrit en -uitrit
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van drie inritconstructies t.b.v. overkluizing t.b.v. bouwinrit
Bouwinrit conform eisen bijlage 15 Bouwinritconstructie
Met materiaal van de aannemer
52
Overig
.....
520010
Aanbrengen perkoenpaal.
st
12
47
22
99
Aanbrengen perkoenpaal.
Situering: aan weerszijden van buizen aangelegd volgens bestekspostnrs. 320050 en 330020.
Betreft: het aanbrengen van perkoenpalen.
Incl. benodigd grondwerk
Houten palen met punt
Perkoenpalen rond 100 mm
Lengte 2000 mm
Hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m
6
Grondverzet locatie Heveskes
.....
61
Voorbereidende werkzaamheden
.....
610010
Toepassen rijplatenbaan zandtransport.
EUR
0
10
11
99
Toepassen rijplatenbaan zandtransport.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden, wijzigen en verwijderen van een tijdelijke rijplatenbaan t.b.v. de zandtransporten van locatie Heveskes naar Oosterhorn Zuid, incl. benodigde herstelwerkzaamheden aan aanwezige puinverhardingen gedurende en na afronding van de activiteiten op locatie Heveskes.
Tijdelijke rijplatenbaan vanaf puinverharding tot plaats van ontgraving.
610030
Uitmaaien watergang.
m
2020
51
11
04
2015-01-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2014-08-26
Uitmaaien watergang.
Situering: ter plaatse van watergangen aangrenzend aan percelen Hev-A, Hev-B en Hev-C, volgens tekening P000057-02-B-1001.
Betreft: uitmaaien van watergangen voorafgaand aan herstellen taluds van watergangen volgens bestekpostnr(s).: 610040
Gerekend met de totale tweezijdige taludlengte van de aangegeven watergangen.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Aantal maaibeurten:
1
Aantal en periode(n) vermelden; bij meerjarige contracten vermelden: x keer per jaar in .......
3
2
Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
4
3
Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen
5
3
Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
2
4
Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer
6
9
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer
610040
Herstellen talud van watergang.
m
675
22
11
08
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-04-23
Herstellen talud van watergang.
Situering: ter plaatse van watergangen aangrenzend aan percelen Hev- A, Hev-B en Hev-C, volgens tekening P000057-02-B-1001.
Betreft: herstellen van verzakte / uitgespoelde taluds met aanwezige grond.
Gerekend met herstellen van 1/3 van de totale tweezijdige taludlengte van de aangegeven watergangen.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het vooraf verwijderen van begroeiing zie subwerkcategorie 51.14.
Obstakels, oeververdediging e.d. vermelden.
1
1
Herstellen met in het profiel aanwezige grond
2
1
Hoeveelheid tot 1 m3 per m talud
4
2
Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
5
2
Taludlengte 4 tot 8 m
62
Grondwerk
.....
621
Grond ontgraven
.....
621010
Grond ontgraven uit ophoging, 1,58 m, Vak Hev-A.
m3
62530
22
01
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-01-20
Grond ontgraven uit ophoging.
Situering: ter plaatse van perceel Hev-A
Betreft: ontgraven van zand uit ophoging
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.
1
2
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Eventueel grondsoorten, laagdiktes en bijzonderheden vermelden
5
8
Profileren volgens bestekspostnr.
623010
2
9
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,58 m
Definitieve terreinhoogte na verdichten en profileren betreft +2,15m NAP.
Terrein na ontgraving verdichten volgens bestekspostnr. 950010
3
9
Vrijkomend grond vervoeren volgens bestekspostnr. 622010
6
9
Hoeveelheidsbepaling door middel van digitale 3D-inmeting, volgens bestekspostnr: 850080
621020
Grond ontgraven uit ophoging, 1,83 m, Vak Hev-B.
m3
76830
22
01
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-01-20
Grond ontgraven uit ophoging.
Situering: ter plaatse van perceel Hev-B
Betreft: ontgraven van zand uit ophoging
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.
1
2
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Eventueel grondsoorten, laagdiktes en bijzonderheden vermelden
5
8
Profileren volgens bestekspostnr.
623010
2
9
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,83 m
Definitieve terreinhoogte na verdichten en profileren betreft +1,75m NAP.
Terrein na ontgraving verdichten volgens bestekspostnr. 950010
3
9
Vrijkomend grond vervoeren volgens bestekspostnr. 622010
6
9
Hoeveelheidsbepaling door middel van digitale 3D-inmeting, volgens bestekspostnr. 850080
621030
Grond ontgraven uit ophoging, 1,87 m, Vak Hev-C.
m3
56120
22
01
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-01-20
Grond ontgraven uit ophoging.
Situering: ter plaatse van perceel Hev-C
Betreft: ontgraven van zand uit ophoging
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.
1
2
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Eventueel grondsoorten, laagdiktes en bijzonderheden vermelden
5
8
Profileren volgens bestekspostnr.
623010
2
9
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,87 m
Definitieve terreinhoogte na verdichten en profileren betreft +1,75m NAP.
Terrein na ontgraving verdichten volgens bestekspostnr. 950010
3
9
Vrijkomend grond vervoeren volgens bestekspostnr. 622010
6
9
Hoeveelheidsbepaling door middel van digitale 3D-inmeting, volgens bestekspostnr. 850080
622
Grond vervoeren
.....
622010
Grond vervoeren Heveskes naar Oosterhorn zuid.
m3
195480
22
02
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-10-30
Grond vervoeren.
Betreft: grond vervoeren, ontgraven volgens bestekspostnrs. 621010, 621020 en 621030
Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten.
2
9
Vervoeren naar plaats van verwerking, enkele vervoersafstand ca. 2.5 km. Grond verwerken volgens bestekspostnrs. 234040 en 234050
3
9
Hoeveelheidsbepaling door som van de hoeveelheden vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 621010, 621020 en 621030
623
Grondwerk overig
.....
623010
Profileren van oppervlakken na ontgraving
m2
111260
22
04
21
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-01-20
Profileren van oppervlakken.
Situering: ter plaatse van oppervlakken ontgraven volgens bestekspostnrs. 621010, 621020 en 621030
Betreft: het profileren van het bovenoppervlak en taluds van de terreinophoging na ontgraving van de overhoogte en verdichten van het terrein.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
zand voor aanvulling
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
Gerekend is met een waterstand N.A.P.
n.v.t.
m
.....
T.b.v. de op te geven waterdiepten zo mogelijk de gemiddelde (laag)waterstand aanhouden. Indien nodig hierbij tevens de plaats vermelden.
1
1
Oppervlakken boven water
2
1
Oppervlakken:
groter dan 10.000 m2
Oppervlakken horizontaal en flauwer dan 1 : 5.
5
1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
3
9
Terrein dusdanig uitvlakken dat er geen ingesloten laagten ontstaan.
623020
Verwijderen zakbaken.
st
48
22
08
03
2015-01-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2014-10-13
Verwijderen zakbaken.
Situering: verspreid over het terrein
Betreft: het opnemen van de aanwezige zakbakens gedurende het ontgraven van de overhoogtes.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
9
Verwijderen van zakbakens, inclusief voetplaat.
2
9
Vrijgekomen materialen dienen aan directie overgedragen te worden.
65
Terreininrichting
.....
650010
Zaaien, horizontale vlakken.
are
1112.6
51
21
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-04-29
Zaaien.
Situering: ter plaatse van percelen ontgraven volgens bestekspostnrs. 621010, 621020 en 621030
Betreft: inzaaien van percelen na verwijderen voorbelasting.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort en hoedanigheid oppervlak vermelden, eventueel in tussenhoofd.
2
1
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
3
1
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
5
2
Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
1
4
Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
4
9
Zaaien met Europoortmengsel o.g.
Leverancier: Van Iperen
Hoeveelheid: 1.50 kg / 100 m2
650020
Zaaien, taluds.
are
90
51
21
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-04-29
Zaaien.
Situering: ter plaatse van watergangen aangrenzend aan percelen Hev- A, Hev-B en Hev-C, volgens tekening P000057-02-B-1001
Betreft: inzaaien van sloottaluds na verwijderen voorbelasting, voorbewerking volgens bestekspostnrs. 610030 en 610040.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort en hoedanigheid oppervlak vermelden, eventueel in tussenhoofd.
1
2
Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
2
2
Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
5
2
Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
4
9
Zaaien met bermmengsel
Hoeveelheid: 1.50 kg / 100 m2
68
WERKEN VAN ALGEMENE AARD
.....
8
Werken van algemene aard
.....
81
Werkplannen/berekeningen
.....
810010
Maken gedetailleerd werkplan - faseringsplan.
EUR
0
17
99
99
Maken gedetailleerd werkplan - faseringsplan.
Betreft: het maken van een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, het faseringsplan betreft het bepalen van de werkvolgorde voor het gehele bestek.
Het verkeersplan ter acceptatie indienen bij directie 2 weken voor aanvang werkzaamheden
810020
Uitvoeren AERIUS-berekening.
EUR
0
10
12
99
Uitvoeren AERIUS-berekening.
Betreft: uitvoeren van AERIUS berekening voor het door de aannemer in te zetten materieel.
Aannemer dient middels het uitvoeren van een AERIUS-berekening (2020) aan te tonen dat de stikstofdepositie op habitattypen gedurende de realisatiefase van het project niet leidt tot een (naderende) overschrijding van de KDW ter plaatse van het habitattype.
De berekening dient voorafgaand aan de inschrijving uitgevoerd te zijn e.e.a. in navolging op hetgeen gesteld in paragraaf 16 van deel 2.1 van dit bestek.
De AERIUS-berekeningen ter acceptatie indienen.
810030
Uitvoeren fitberekening.
EUR
0
10
12
99
Uitvoeren fitberekening.
Betreft: uitvoeren zakbaakfit om aan te tonen dat de restzetting niet groter zal zijn dan 10 cm over de komende 30 jaar.
Berekening dient ter acceptatie ingediend te worden bij de directie. De berekening wordt getoetst door de opdrachtgever, uitgaande van 4 weken tot de uitkomst.
Berekening moet goedgekeurd zijn alvorens de voorbelasting (aangebracht volgens bestekspostnr. 235010, 223410, 323410 en 423410) verwijderd mag worden.
82
Verkeersmaatregelen
Alle genoemde verkeersmaatregelen hebben betrekking op alle genoemde werkzaamheden in dit bestek.
820010
Opstellen verkeersplan.
EUR
0
62
30
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-01-14
Opstellen verkeersplan.
Betreft: het opstellen van een plan voor de toe te passen verkeersmaatregelen die benodigd zijn voor het veilig en gefaseerd uitvoeren van het werk.
De aannemer dient rekening te houden met de volgende onderdelen:
-toegankelijkheid ten alle tijden Oosterwierum en Kloosterlaan
-bereikbaarheid alle percelen gedurende de uitvoering
- aanmelden grote langdurige transportbewegingen bij de gemeente Eemsdelta
Het verkeersplan ter acceptatie indienen bij directie 2 weken voor aanvang werkzaamheden
Bijzonderheden vermelden. Bijv. vermelden waar relevante basisinformatie is opgenomen in het bestek of verwijzen naar eventuele bijlagen.
Voor het verrekenen van het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen stelposten of specifieke besteksposten opnemen.
820020
Toepassen verkeersplan.
EUR
0
62
04
99
Toepassen verkeersplan.
Betreft: het toepassen van het verkeersplan opgesteld volgens bestekspostnr. 820010
Verkeersmaatregelen toepassen volgens CROW 96b 'Werk in uitvoering'
Met materiaal van de aannemer
83
Communicatie
.....
830010
Opstellen communicatieplan.
EUR
0
10
23
99
Opstellen communicatieplan.
Betreft: het opstellen van een communicatieplan.
Het communicatieplan ter acceptatie indienen bij directie 2 weken voor aanvang werkzaamheden
830020
Toepassen communicatieplan.
EUR
0
10
23
99
Toepassen communicatieplan.
Betreft: het toepassen van het communicatieplan opgesteld volgens bestekspostnr. 830010.
Met materiaal van de aannemer
84
Flora en Fauna
.....
840010
Toepassen maatregelen broedvrij houden percelen.
EUR
0
10
99
99
Toepassen maatregelen broedvrij houden percelen.
Betreft: het toepassen van maatregelen binnen het
plangebied ter voorkoming van broedende vogels,
broedvrij houden van de percelen.
Maaien als maatregel volgens bestekpostnr. 410030
Onder aanvullende maatregelen valt te denken aan
o.a. inhuur gespecialiseerde begeleiding,
plaatsen van geluid- en/of lichteffecten, etc.
e.e.a. omschreven in deel 2.1 paragraaf 08 van
dit bestek.
Met materiaal van de aannemer.
Instandhouden zo lang als voor de werkzaamheden
benodigd.
840020
Toepassen maatregelen Wet natuurbescherming.
EUR
0
10
99
99
Toepassen maatregelen Wet natuurbescherming.
Betreft: het toepassen van alle benodigde maatregelen i.r.t. Wet natuurbescherming, binnen het plangebied.
Onder aanvullende maatregelen valt te denken aan
o.a. inhuur gespecialiseerde begeleiding,
plaatsen van geluid- en/of lichteffecten, etc.
e.e.a. omschreven in deel 2.1 paragraaf 08 van
dit bestek.
Met materiaal van de aannemer.
Instandhouden zo lang als voor de werkzaamheden
benodigd.
85
Overig
.....
850010
Schoonhouden wegen, zuig/veegauto.
EUR
0
22
02
99
Schoonhouden wegen.
Betreft: het schoonhouden van wegen binnen en
buiten het werkterrein tijdens de uitvoeringsperiode d.m.v. veeg/zuigauto en indien nodig onder toevoeging van water.
Ten behoeve van dit bestek.
Het is niet toegestaan van de weg in de berm te vegen.
De aannemer wordt eigenaar van vrijkomende
materialen
Verzamelen en vervoeren naar een legale
stortplaats. Stortkosten voor rekening van de
aannemer.
850020
Schoonhouden wegen, Heveskes.
EUR
0
10
99
99
Schoonhouden wegen.
Betreft: het schoonhouden van wegen binnen en
buiten het werkterrein Heveskes tijdens de
uitvoeringsperiode d.m.v. vegen en indien nodig
onder toevoeging van water.
De aannemer wordt eigenaar van vrijkomende materialen.
Verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. Inclusief afvoerkosten van vrijkomende materialen.
850030
Toepassen informatiebord.
EUR
0
62
01
99
Toepassen informatiebord.
Situering: inrit Oosterwierum
Projectinformatiebord, hoog 4.00 m, breed 4.00 m
met de onderkant minimaal 1,00 m boven maaiveld.
Inclusief ondersteuningsconstructie en fundering.
Materiaal en uitvoering volgens voorstel van de
aannemer en ter goedkeuring van de directie.
Aannemer dient toestemming aan te vragen bij de gemeente Eemsdelta voor het plaatsen van het bord.
De aannemer dient hiertoe binnen uiterlijk twee
weken na de gunning van het werk een principe-
schets met berekening ter goedkeuring bij de
directie in te dienen.
Na afloop van het werk het terrein in de
oorspronkelijke staat danwel de in het bestek
voorgeschreven toestand brengen.
N.B. Het informatiebord dient minimaal van de
volgende gegevens te worden voorzien:
- omschrijving project;
- namen van de bij het project betrokken
instanties c.q. bedrijven (opdrachtgever,
voorbereiding, directie, uitvoering).
Het aanbrengen van deze teksten en eventuele
logo's zal afzonderlijk worden verrekend op de
stelpost "kleine leveringen en werkzaamheden"
(bestekspost 950010). De hiertoe benodigde
gegevens (lettertypes, kleuren e.d.) zullen nader
aan de aannemer worden opgegeven.
850040
Revisie.
EUR
0
10
99
99
Revisie.
Situering: gehele werk
Betreft: het inmeten na gereedkomen van de
werkzaamheden
Verlangd wordt een digitale inmeting van het
gebied en de omliggende topografie; in het
RD-stelsel (X,Y en Z meting) met daarin opgenomen
- topografische kenmerken;
- verschillende soorten verhardingsoppervlakken;
- riolering.
Naast het bovenaanzicht dienen tevens een viertal
dwarsprofielen te worden genomen en uitgewerkt
Dit alles verwerken en digitaal aanleveren
De revisie digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal aanleveren als dxf-bestand (universeel)
en als PDF.
Tekeningen dienen conform NLCS te zijn opgebouwd.
850050
Revisie, Heveskes.
EUR
0
10
99
99
Revisie.
Situering: gehele werk, Heveskes.
Betreft: het inmeten na gereedkomen van de
werkzaamheden.
Verlangd wordt een digitale inmeting van het
gebied en de omliggende topografie; in het
RD-stelsel (X,Y en Z meting) met daarin opgenomen
- topografische kenmerken;
- verschillende soorten verhardingsoppervlakken;
- riolering;
- drainage.
Dit alles verwerken en digitaal aanleveren,
De revisie digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal aanleveren als dwg-bestand (universeel) en als PDF.
Tekeningen dienen conform NLCS te zijn opgebouwd.
850060
VISI-systematiek.
EUR
0
10
99
99
VISI-systematiek.
Onder deze post vallen de kosten welke samengaan
met het aanschaffen, gebruiken en instandhouden
van de software aangaande VISI voor de
communicatie tijdens het werk. Voorwaarden staan
beschreven in artikel 01.23.01 van deel 3 van dit
bestek.
850070
In- en uitmeten percelen t.b.v. hoeveelheden.
EUR
0
10
99
99
In- en uitmeten percelen t.b.v. hoeveelheden.
Betreft: de kosten voor het uitvoeren van een
digitale 3D in- en uitmeting van het bestaande
maaiveld en de aangebrachte terreinophoging ter
verantwoording van de aangebrachte hoeveelheden.
Minimaal 1 punt (XYZ-gemeten) per 100 m2
Aannemer dient ter verantwoording van zijn
hoeveelheden de DTM over te dragen aan directie
direct na inmeting.
850080
In- en uitmeten percelen t.b.v. hoeveelheden, Heveskes.
EUR
0
10
99
99
In- en uitmeten percelen t.b.v. hoeveelheden.
Betreft: de kosten voor het uitvoeren van een digitale 3D in- en uitmeting van het bestaande maaiveld, de aangebrachte terreinophoging en terreinen na afgraving ter verantwoording van de ontgraven en verwerkte hoeveelheden van het Heveskes terrein.
Minimaal 1 punt (XYZ-gemeten) per 100 m2
Aannemer dient ter verantwoording van zijn hoeveelheden het DTM over te dragen aan Directie direct na inmeting.
850090
Plan vrijgekomen materialen.
EUR
0
10
99
99
Plan vrijgekomen materialen.
Betreft: opstellen plan vrijgekomen materialen
De aannemer dient een plan voor de omgang met
vrijgekomen materialen ter goedkeuring in bij de
directie e.e.a. conform artikel 01.17.07 van deel 3 van dit bestek.
86
Inzet werknemers en materieel
.....
860010
Inzetten werknemer, grondwerker.
uur
120
10
05
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-03-26
Inzetten van werknemer.
Betreft: het inzetten van een grondwerker
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers.
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
1
2
Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):
Grondwerker
860020
Inzetten van verkeersregelaars.
uur
120
61
11
99
Inzetten van verkeersregelaars.
Betreft het beschikbaar stellen van gediplomeerde verkeersregelaars voor het begeleiden van het verkeer tijdens de uitvoering van werkzaamheden.
860030
Inzetten bulldozer.
uur
120
10
05
11
2020-11-30
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-11-03
Inzetten van een bulldozer.
Betreft: het inzetten van een bulldozer
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel.
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
2
1
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
.....
1
5
Motorvermogen: ten minste 130 kW
860040
Inzetten hydraulische graafmachine, min. 25 ton.
uur
120
10
05
13
2020-11-30
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-10-30
Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Betreft: het inzetten van een hydraulische graafmachine
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel.
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
3
1
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
.....
2
2
Rupsgraafmachine
minimaal 25 ton
Eventuele bijzonderheden vermelden.
1
7
Bakinhoud: ten minste 2 m3
860050
Inzetten vrachtauto, min. 20 ton.
uur
120
10
05
16
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-04-14
Inzetten van een vrachtauto.
Betreft: het inzetten van een vrachtauto
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel.
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
3
1
Met hydraulische laad- en losinrichting
4
1
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
.....
1
9
Laadvermogen: ten minste 20 ton
860060
Inzetten wiellader.
uur
120
10
05
17
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-04-14
Inzetten van een wiellader.
Betreft: het inzetten van een wiellader
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel.
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
2
1
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
.....
1
3
Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
TRANSPORT SUBTOTAAL
9
Staartposten
.....
91
Eenmalige kosten
.....
910010
Inrichten werkterrein.
EUR
10
11
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-04-14
Inrichten van werkterrein.
Betreft: het inrichten van het werkterrein
Eventuele bijzonderheden vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor besteksposten, in het bestek op te nemen onder 'Eenmalige kosten' (bestekspostnr. 91). Voor besteksposten, op te nemen boven het subtotaal in de RAW-raamovereenkomst (of het bestek), wordt verwezen naar de resultaatsbeschrijving met hoofdcode 10.11.21.
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen
Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).
n.v.t.
Voor de beschrijving de hulpmiddelen en het gebruik daarvan, wordt verwezen naar subwerkcategorie 10.12. Zie ook paragraaf 23 van de UAV 2012.
1
1
Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en is aangegeven op tek.nr.
n.v.t.
910020
Opruimen werkterrein.
EUR
10
11
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-04-14
Opruimen van werkterrein.
Betreft: het opruimen van het werkterrein
Eventuele bijzonderheden vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor besteksposten, in het bestek op te nemen onder 'Eenmalige kosten' (bestekspostnr. 91). Voor besteksposten, op te nemen boven het subtotaal in de RAW-raamovereenkomst (of het bestek), wordt verwezen naar de resultaatsbeschrijving met hoofdcode 10.11.22.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
1
1
Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd
3
1
Alle kabels en leidingen verwijderen
2
9
Na afloop van het werk het terrein in de
oorspronkelijke staat danwel de in het bestek
voorgeschreven toestand brengen
910030
Aanvoeren van materieel.
EUR
10
01
21
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2019-10-22
Aanvoeren van materieel.
Betreft: het aanvoeren van materieel t.b.v. alle werkzaamheden
Eventueel bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
1
1
Ten behoeve van de volgende werkzaamheden:
alle
Werkzaamheden vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.
910040
Afvoeren van materieel.
EUR
10
01
23
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-04-14
Afvoeren van materieel.
Betreft: het afvoeren van materieel
Eventueel bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
1
1
Na afloop van de volgende werkzaamheden:
alle
Werkzaamheden vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.
910050
Inrichten depot aannemer.
EUR
10
11
99
Inrichten depot aannemer.
Betreft: het inrichten van een tijdelijk depot voor aannemer. Na afloop van werkzaamheden terugbrengen in originele staat.
910060
Voorbereiding en gebruik VISI.
EUR
61
02
99
Voorbereiding en gebruik VISI.
919980
Overige eenmalige kosten
EUR
919990
Korting
EUR
92
Uitvoeringskosten
.....
929990
Uitvoeringskosten
EUR
93
Algemene kosten
.....
939990
Algemene kosten
EUR
94
Winst en risico
.....
949990
Winst en risico
EUR
95
Stelposten
.....
950010
Stelpost, kleine werkzaamheden en leveranties.
EUR
25000
10
03
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-04-30
Stelpost
, kleine werkzaamheden en leveranties.
Betreft: kleine werkzaamheden en leveranties
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken.
Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1
9
Door de directie op te dragen kleine leveringen
en werkzaamheden, waaronder:
- aanbrengen teksten en logo's op het
publicatiebord;
- door de directie op te dragen kleine leveringen
en werkzaamheden.
950020
Stelpost, havengelden.
EUR
338470
10
03
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-11
2020-04-30
Stelpost
havengelden.
Betreft: alle kosten met betrekking tot de geldende 'Havenverordening Groningen Seaports' voor o.a. bestekspostnrs. 250010, 250020, 250040 en 250050
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken.
Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1
9
'Havenverordening Groningen Seaports'.
950030
Stelpost, duiker constructie.
EUR
60000
10
03
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-04-30
Stelpost
duiker constructie.
Betreft: alle kosten met betrekking tot de te realiseren van een duiker constructie t.p.v. toekomstige nutsstrook.
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken.
Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1
9
Spriosol duiker, werkende lengte van ca. 70 m
Typenummer: SPM-06
Incl. benodigde hulpstukken
Incl. benodigd grondwerk
Incl. het maken van tekeningen en berekeningen
De duiker constructie dient te voldoen aan alle van toepasselijke eisen
Tekeningen en berekeningen dienen ter acceptatie ingediend te worden bij de directie. De berekening wordt getoetst door de opdrachtgever, uitgaande van 4 weken tot de uitkomst
Tekeningen en berekening moet goedgekeurd zijn alvorens de duiker mag worden aangebracht
950040
Stelpost, drainage.
EUR
67500
10
03
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-04-30
Stelpost
drainage.
Betreft: alle kosten met betrekking tot de te realiseren van horizontale drainage, op aanwijzing van de directie.
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken.
Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1
9
Horizontale drainage, hart op hart 10 m, inclusief benodigde hulpstukken en taludgoten
Aanbrengen na het aanbrengen van de ophoging, op diverse hoogte, op aanwijzing van de directie
PP-buizen geribbeld en geperforeerd
Uitwendige diameter 60 mm
Omhuld met kokosvezel type 750 g (O90 1000 µm)
Incl. het aanbrengen van eindbuis met taludgoot
Materiaalsoort: PVC
Eindbuis met taludgoot: 60 mm
Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen
950050
Stelpost, acceptatiekosten.
EUR
5000
10
03
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-04-30
Stelpost
acceptatiekosten.
Betreft: acceptatiekosten zwerfafval
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken.
Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1
6
Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012)
.....
Betreft acceptatiekosten van een inrichting. in verband met afleveren van vrijgekomen materialen.
De titel van de bestekspost wijzigen in: Stelpost acceptatiekosten.
950060
Verdichten terrein Heveskes na ontgraving.
EUR
25000
10
03
99
Verdichten terrein Heveskes na ontgraving.
Betreft: het op aanwijs verdichten van het terrein na verwijderen van voorbelastingen volgens bestekspostnrs. 621010, 621020 en 621030
Grondsoort: zand voor aanvulling
Oppervlakken: Groter dan 10.000 m2
Verdichten van het terrein door middel van zelfrijdende trilwals, uitvoering in overleg met directie.
Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt van ten minste 5.0 MPa gemeten tot een diepte van 1.00m gemeten vanaf maaiveld.
Gemeten met een continu registrerend sondeerapparaat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een tophoek van 60 graden. Gemeten in vakken van maximaal 2.500 m2
950070
Terrein vrijmaken van vegetatie.
EUR
3000
10
03
99
Terrein vrijmaken van vegetatie.
Situering: ter plaatse van de te ontgraven terreinen.
Betreft: het verwijderen van vegetatie van de terreinophoging voorafgaand aan het ontgraven van de voorbelasting volgens bestekspostnrs. 621010, 621020 en 621030
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer
96
Bijdragen
.....
960010
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
EUR
Projectnr.: P0000057-02 Ophogen bedrijventerrein Oosterhorn-Zuid - Fase 2 te Delfzijl
Opdrachtgever: Groningen Seaports
Besteknr.: 20230331B0002618922 BESTEK d.d. 20-04-2023 Definitief
3. Bepalingen
01
ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01
ALGEMENE BEPALINGEN
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
01
Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
02
De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
07
Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
08
De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
09
Indien van het bestek of een gedeelte daarvan, een gedrukte versie wordt verstrekt en het bestek ook in een automatisch leesbare versie wordt verstrekt, dient de door hem verstrekte gedrukte versie beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012 en van het in het bestek dan wel aankondiging genoemde aanbestedingsreglement.
De versie in automatisch leesbare vorm dient slechts als een hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.
10
Indien van het bestek of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm, dient de door hem verstrekte versie in pdf-formaat beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012 en van het in het bestek dan wel aankondiging genoemde
aanbestedingsreglement.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.
11
Op dit werk is van toepassing de geldende "Havenverordening Groningen Seaports" https://www.groningen-seaports.com/scheepvaart/regelgeving-en-formulieren/havenverordening/,, de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Eemsdelta.
13
Van toepassing zijn de bepalingen zoals genoemd in CROW publicatie 132 'Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water'.
03
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
INSCHRIJVINGSSTAAT
06
In aanvulling op artikel 01.01.03 dient inschrijver een realistisch beeld van de kosten te geven, dat wil zeggen dat de inschrijver voor iedere afzonderlijke post op de inschrijvingsstaat aannemelijk moet kunnen maken dat de onder die desbetreffende post vallende werkzaamheden voor de bij die betreffende post in de inschrijvingsstaat opgevoerde kostprijs kunnen worden uitgevoerd, met dien verstande dat daarin geen staartkosten dan wel kosten die tot andere besteksposten behoren, mogen zijn verwerkt.
Het voorgaande geldt ook voor de Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten onder het subtotaal. Ook van deze niet-productiegebonden posten dient een realistisch beeld van de kosten te worden gegeven. De (realistische) Uitvoeringskosten dienen in dit verband bijvoorbeeld te zijn gerelateerd aan de uitvoeringstermijn van het werk.
07
Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen, binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek, de ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is aangenomen) als ZSX-bestand in bij de directie.
13
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
06
In dit bestek wordt verstaan onder ''Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.
07
De voertaal op het werk is te allen tijde Nederlands. Alle correspondentie dient in het Nederlands te geschieden.
08
In aanvulling op paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 moet de aannemer of zijn gevolmachtigde bij de opneming tegenwoordig zijn.
09
De tekst vermeld in lid 2 sub b van paragraaf 12 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door: "dat bovendien bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had kunnen worden en waarvan".
10
Het bepaalde in paragraaf 14 lid 8 en lid 10 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
11
Werkterrein:
De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.
De transportwegen behoeven schriftelijke goedkeuring van de directie.
12
In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.
13
De aannemer is verplicht van het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.
14
De aannemer dient tijdens de gehele looptijd van de onderhavige opdracht te blijven voldoen aan de eisen die in de aankondiging en in de voor inschrijving relevante stukken zijn vermeld.
Het niet geheel blijven voldoen aan één of meerdere van de bij de aanbesteding gestelde eisen kan grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst.
14
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
ONDERBOUWING PRIJZEN PER EENHEID
01
De aannemer verstrekt binnen één week na de datum van opdracht een onderbouwing van de prijzen per eenheid uit de inschrijvingsstaat (=open begroting). Hierin dienen per bestekspost de navolgende zaken te worden aangegeven:
·Uitsplitsing naar uren arbeid, uren materieel, leveranties (hierbij aangeven met welk personeel en welk type materieel is gerekend, incl. de daarbij behorende 'kale' eenheidsprijzen).
·Uitsplitsing van onderaannemingsprijzen die in de begroting zijn verwerkt, waarbij dezelfde uitsplitsing wordt gevraagd als hierboven vermeld.
·Een gespecificeerde opgave van de eenmalige kosten.
·Een gespecificeerde opgave van de uitvoeringskosten.
02
De aannemer verstrekt binnen vijftien werkdagen na de datum van opdracht een termijnprognose, waarin de verwachte bedragen per termijn zijn uitgewerkt. Deze termijnprognose dient bij iedere betalingstermijn te worden geactualiseerd.
15
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
KORTINGSREGELING EMVI
01
De aannemer dient zijn werkzaamheden in te richten als in het plan van aanpak geformuleerd, tenzij met de directie andere afspraken worden gemaakt. Dergelijke afspraken worden in een bouwvergadering vastgelegd en genotuleerd.
02
De aannemer is verplicht het werk uit te voeren conform de overeenkomst. Daar waar de kwaliteit van hetgeen door de aannemer aangeboden is, uitgaat boven de minimaal geëiste kwaliteit, prevaleert die kwaliteit en is die daarmee onderdeel van de overeenkomst.
03
Indien het bij de inschrijving aangebodene in het kader van de EMVI-beoordeling op enig moment tijdens de uitvoeringsfase niet wordt behaald of niet dusdanig wordt uitgevoerd, kan de opdrachtgever de aannemer een korting opleggen.
04
De hoogte van de korting, genoemd in lid 03, bedraagt het verschil in meerwaarde (gehanteerd bij de EMVI-beoordeling tijdens de aanbesteding) van het bij inschrijving aangeboden niveau en het in de contractfase behaalde niveau, vermenigvuldigd met een factor 1,5.
05
Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.
16
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
WET ARBEID VREEMDELINGEN
01
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat ‘de naleving van de Wav’ wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaanneming)overeenkomsten.
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen.
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete.
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.
17
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE WATERBOUWWERK
01
Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.
02
In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012 behoort de betaling van haven- en kadegeld en dergelijke i.v.m. gebruik van op, in of aan het water gelegen voorzieningen tot de verplichtingen van de aannemer.
03
Alle onderwaterwerkzaamheden moeten gedurende het gehele werk bovenwater continu kunnen worden gevolgd middels beeld en geluid.
04
De aannemer is verplicht van het zinken van vaartuigen in de (Eemshaven of haven van Delfzijl), alsmede van het verloren gaan van ankers of andere voorwerpen, onmiddellijk kennis te geven aan de directie. Deze vaartuigen, ankers of voorwerpen moeten direct door de aannemer en op zijn kosten binnen een door de directie te stellen termijn worden opgeruimd.
05
Voor het varen met sleepboten en bakken moeten de daarop betrekking hebbende aanwijzingen van de Havendienst worden aangehouden.
06
Voor het positioneren/ankeren van de vaar- en werktuigen gelden de navolgende randvoorwaarden:
·voor het ankeren van vaar- en werktuigen mogen geen stokankers en neuringdraden worden gebruikt;
·boven zinkstukken en open en/of gesloten steenbestorting is het niet toegestaan gebruik te maken van spudpalen.
18
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
BOUWTIJDVERLENGING
01
De aannemer heeft slechts recht op termijnverlenging in geval van door of namens de opdrachtgever aangebrachte bestekswijzigingen dan wel wijzigingen in de uitvoering, doch dit uitsluitend voor zover de opdrachtgever nadat hij de aannemer van dit voornemen op de hoogte heeft gebracht voorafgaand aan het vaststellen van de betreffende wijziging(en) schriftelijk door de aannemer op de hoogte is gesteld van deze consequentie van de wijziging(en) én de opdrachtgever daarop uitdrukkelijk met de termijnverlenging heeft ingestemd. In alle andere gevallen kan de aannemer geen aanspraak maken op termijnverlenging.
Bij een conform de vorige volzin gehonoreerde termijnverlenging heeft de aannemer de eerste 4 werkweken geen recht op vergoeding van bouwplaatskosten, uitvoeringskosten en/of overige kosten verbonden aan de verlengde uitvoeringsduur. Bij een conform de eerste volzin gehonoreerde termijnverlenging die langer duurt dan 4 werkweken heeft de aannemer
slechts recht op vergoeding van bouwplaatskosten, uitvoeringskosten of overige kosten verbonden aan de verlengde uitvoeringsduur, mits deze minimaal 2 werkweken voorafgaand aan die periode (deugdelijk gespecificeerd) schriftelijk ter kennis van de opdrachtgever zijn gebracht en de opdrachtgever daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
In alle andere gevallen, waaronder begrepen het geval dat de aannemer op grond van de 1e volzin geen recht had op termijnverlenging maar deze termijnverlenging desondanks (vrijwillig) door de opdrachtgever is toegestaan, kan de aannemer geen aanspraak maken op enige bijbetaling.
02
BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
02
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
OPNEMING
04
In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 19 lid 1 en paragraaf 40 lid 3 van de UAV 2012 moet de aannemer ter verkrijging van de betaling van bouwstoffen, aangevoerd en goedgekeurd buiten het bouw- en werkterrein, aantonen dat hij deze bouwstoffen heeft geïndividualiseerd en voor zijn rekening ten name en ten gunste van de opdrachtgever tegen alle risico's heeft verzekerd.
05
De aannemer meet en berekent de verwerkte hoeveelheden en stemt tijdig met de directie af wanneer de benodigde metingen plaatsvinden. De directie kan eisen dat alleen gemeten mag worden in bijzijn van de directie.
06
De aannemer houdt een besteksadministratie bij waarin de verwerkte hoeveelheden per bestekspost per week worden vastgelegd.
07
De besteksadministratie moet de volgende onderdelen bevatten:
·het besteknummer;
·de naam van het werk / de locatie(s);
·het weeknummer;
·de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers.
·een onderbouwing van de in die week verwerkte hoeveelheden in de vorm van tekeningen, schetsen en/of berekeningen;
·keuringsresultaten en andere bewijsstukken;
·overzicht aan extra declaraties in de betreffende week.
08
De aannemer levert een kopie (of pdf) van deze besteksadministratie bij de directie ter acceptatie in, uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur. Deze informatie dient als basis voor het door de directie op te stellen weekrapport.
03
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
RAW-BESTEK: GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN
01
In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 01 van de Standaard zal de directie binnen zeven dagen na het verstrijken van een betalingstermijn een ondertekende termijnstaat via visi ter acceptatie indienen. De directie ontvangt vervolgens een goedkeuring retour. De geaccordeerde termijnstaat dient als basis voor de declaratie.
03
BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
03
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
RAW-BESTEK VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
04
Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in de U.A.V. 2012 par.39 lid 2, slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd. Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.
04
BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
02
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN: KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN
01
De risicoregeling is niet van toepassing. Het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard komt te vervallen.
08
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
VERREKENING VOLGENS CBS PRIJSINDEXCIJFER
01
De artikelen in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 zijn niet van toepassing.
Wijziging in loonkosten, kosten voor brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden verrekend op basis van CBS 'Grond-, weg- en waterbouw (GWW), inputprijsindex 2015=100' van het deelgebied:
> 42/43Grond-,weg- en waterbouw (GWW totaal)
> 4211aWegen met open verharding
> 4211bWegen met gesloten verharding
> 4212Boven- en ondergrondse spoorwegen
> 4213Bruggen en tunnels
> 4221Civieltechnische werken en bouw
> 4291Waterbouwkundige werken
> 4312Bouwrijp maken van terreinen
> 4321Elektrische installaties
02
Wijziging in loonkosten, kosten voor brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen binnen 12 maanden na datum van aanbesteding worden niet verrekend.
03
Na het eerste contractjaar geldt:
Verrekening op basis van het CBS prijsindexcijfer vindt eenmaal per kwartaal plaats, conform lid 01. Hierbij wordt als indexcijfer (voor zowel de aanbesteding als de uitvoering) gehanteerd het cijfer van de beginmaand van het kwartaal. (dus: voor een aanbesteding in januari, februari of maart geldt het prijsindexcijfer van januari en werkzaamheden uitgevoerd in januari, februari en maart worden verrekend op basis van het indexcijfer van januari).
Verrekening met betrekking tot de risicoregeling als separate declaratie indienen.
04
Verrekening van wijzigingen geschiedt volgens de formule:
((Index U - Index A) / Index A) x het termijnbedrag
Hierin is:
Index A= CBS prijsindexcijfer op datum van aanbesteding
Index U= CBS prijsindexcijfer in kwartaal van uitvoering
-= minus
/ = gedeeld door
x = maal
het termijnbedrag = het totaalbedrag van de termijnen van de bestekswerkzaamheden die in het betreffende kwartaal zijn uitgevoerd.
05
BETALINGSREGELINGEN: UITVOERINGSKOSTEN
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
VERREKENING UITVOERINGSKOSTEN
01
De vergoeding voor de aannemer naar aanleiding van bestekswijzigingen zoals bedoeld in paragraaf 36 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt vastgesteld op 10%.
De meerwerkopgaaf dient te bestaan uit een overzicht van de te verrichten werkzaamheden, uren en/of hoeveelheden en de eenheidsprijs. Hetgeen resulteert in een totaalprijs welke wordt vermeerderd met een vergoeding van 10%.
Nevenwerkzaamheden (zoals calculatie, kantoorwerkzaamheden, uitvoeringskosten e.d.) worden geacht te zijn inbegrepen in bovenvermelde vergoeding en/of de staartkosten van het bestek.
06
BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
INDIENEN DECLARATIES
01
In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard wordt gesteld dat declaraties die worden ingediend na de datum van oplevering respectievelijk na het einde van de onderhoudstermijn, uitsluitend voor betaling in aanmerking komen indien deze declaraties binnen drie maanden na de datum van oplevering respectievelijk na het einde van de onderhoudstermijn zijn ingediend.
02
In afwijking van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard en van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012, dienen de declaraties in visi verzonden te worden.
04
De declaraties dienen te voldoen aan de eisen die de belastingdienst hieraan stelt.
Op alle declaraties dient te worden vermeld:
· het besteknummer met korte omschrijving;
· het nummer van de termijn met bijbehorend opdrachtnummer en het te declareren bedrag volgens de betreffende termijnstaat.
De aannemer voegt de uit artikel 01.02.03 voor akkoord ondertekende termijnstaat aan de declaratie toe.
Declaraties die bovengenoemde informatie niet bevatten, worden geacht niet in goede orde, conform artikel 40 lid 06 van de UAV 2012, bij de directie te zijn ingekomen.
05
Daar waar in paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt gemeld 'de directie' dient gelezen te worden 'de opdrachtgever'.
06
In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 zal de uitbetaling van een termijn plaatsvinden binnen 30 dagen nadat de declaratie in goede orde door de opdrachtgever is ontvangen.
07
ZEKERHEIDSTELLING
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 leden 01 en 02 van de Standaard moet de bedoelde zekerheid bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of namens de aanbesteder gedane verzoek.
De kosten van de zekerheidstelling worden geacht te zijn inbegrepen in de aannemingssom.
04
In afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard worden de ten behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden, na een verzoek van de aannemer, geretourneerd.
05
In afwijking van paragraaf 43a lid 4 van de UAV 2012 is de opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de bankgarantie direct in te roepen.
06
Het model bankgarantie zoals opgenomen in de Standaard, vervalt en wordt vervangen door een bij dit bestek gevoegd model.
07
De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie/ borgtocht en dient te worden verstrekt door een in één der lidstaten van de EG gevestigde en een te goeder naam en faam bekend staande bank of verzekeringsmaatschappij. Indien een bankgarantie/borgtocht door een verzekeringsmaatschappij wordt verstrekt, dient deze maatschappij te beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 10 van de Wet toezicht schade- verzekeringsbedrijf in de branche 15 "Borgtocht".
08
BIJDRAGEN
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01
Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
02
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
RAW-BESTEK BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS CIVIELE TECHNIEK
01
Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.
09
KABELS EN LEIDINGEN
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
ALGEMEEN
03
Binnen een werkstrook van twee (2) meter voor kabels resp. één (1) meter voor leidingen, mag aan weerszijden van deze kabels resp. leidingen, waarvan tevens de ligging door de aannemer is vastgesteld, alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van de kabel- resp.leidingbeheerder.
04
Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds te voet bereikbaar en bedienbaar blijven.
02
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
INFORMATIE-OVERDRACHT
04
Van iedere schade aan kabels en/of leidingen wordt een aantekening in het weekrapport opgenomen.
10
PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
02
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN
01
De volgende vergunningen zijn door of namens de opdrachtgever aangevraagd:
- Ontgrondingsvergunning
Kopieën van de vergunningen en/of de aanvragen hiervoor zijn als bijlage bij het bestek gevoegd.
12
MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
ALGEMEEN
03
Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
04
De aannemer draagt zorg, dat de betrokken percelen te allen tijde te voet, te paarde en met de auto bereikbaar zijn.
05
Indien de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 worden toegepast.
02
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN
01
Het bepaalde in artikel 01.12.01 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
Bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen die niet in gebruik zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden, buiten de zichtlijnen van kruispunten en inritten plaatsen of opslaan, ten minste tot de volgende afstand buiten de verharding van een voor het openbaar verkeer opengestelde rijbaan:
- Op gebiedsontsluitingsweg (80 km/u)
4,5 m vanaf binnenkant kantstreep;
- Op industrieweg (kleiner of gelijk aan 60 km/u)
1,5 m vanaf rand verharding;
- Achter geleiderail
1,5 m vanaf buitenkant geleiderail.
Met dien verstande dat een eventueel aanwezige geleiderail hierdoor niet in aan haar functie mag worden onttrokken en het zicht op verkeersborden en andere voor de weggebruiker bedoelde signaalgevers en/of aanduidingen niet mag worden belemmerd.
03
Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige bedrijven moeten alle materialen worden opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering dan wel worden afgevoerd. In de overige gevallen dienen de materialen, hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn opgestapeld, dat het geen gevaar oplevert voor personen. De kosten met betrekking tot deze werkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.
06
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
VERKEER TE WATER
01
Bij de uitvoering van het werk het verkeer te water zo min mogelijk hinderen of stremmen.
02
De aannemer moet de door of namens de directie gegeven aanwijzingen ten aanzien van de (zee)scheepvaart terstond opvolgen.
Op verzoek van daartoe bevoegde medewerkers van Groningen Seaports, zal de vaarroute voor de scheepvaart steeds tijdig door de werktuigen moeten worden vrijgemaakt en zullen de ankerdraden moeten worden gevierd. Van deze aanwijzingen wordt een aantekening in het weekrapport opgenomen.
De havenmeesterbehoud het recht voor om; extra regels voor te schrijven en schepen of werkschepen, objecten etc te weren uit de haven.
03
Indien de aannemer de, door of namens de directie of Groningen Seaports, te zake van het verkeer te water gegeven opdrachten niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, zal per geval een korting worden toegepast van EUR 500,- .
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en staat los van de aansprakelijkheid.
04
De werkvaartuigen dienen te zijn voorzien van een marifooninstallatie conform het gestelde in het Binnenvaart Politiereglement (BPR) met marifoonkanaal 11, alsmede een uitluisterset voor de relevante sectorkanalen.
05
Alle schepen dienen te allen tijde te zijn voorzien van voldoende communicatie middelen om direct met de Verkeerspost in contact te treden zoals VHF , telefoon. VHF moet voorzien zijn ( los van de gelden wetgeving) VHF1, VHF3, VHF10 VHF66. Schepen moeten een AIS zender aan boord hebben en deze moet ten alle tijden aanstaan.
06
De aannemer dient ten minste 4 weken voor daadwerkelijke start van het werk met Groningen Seaports in overleg te treden over het werkplan, bij voorkeur gecombineerd met de eerste bouwvergadering. In dit overleg komen minimaal de volgende onderwerpen ter sprake:
·toelichting op de aanpak van het werk door de aannemer op basis van het Algemeen Tijdschema (UAV 2012 paragraaf 26);
·benodigde vaarwegmarkeringen in het werkgebied;
·procedures bij het aanvragen van toestemmingen spudpalen en ankers;
·communicatie algemeen;
·communicatie bij duikwerkzaamheden.
07
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
AANWIJZINGEN DOOR HET BEVOEGD GEZAG
01
Aanwijzingen door het bevoegd gezag en de opvolging daarvan geven de aannemer geen recht op vergoeding van kosten.
08
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
BEREIKBAARHEID VAN OBJECTEN T.B.V. HULPDIENSTEN
01
Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te worden verwijderd, moet ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten in overleg met de directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN.
02
Een object moet ten minste vanuit twee richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide richtingen een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20 m gewaarborgd moet zijn.
Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste 5,50 m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld object alleen vanuit die richting te benaderen is.
03
Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 5,00 m te zijn.
Indien het hier bedoelde object
·of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 m boven het aansluitende terrein is gelegen;
·of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;
dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.
De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste te 10,00 m te zijn.
Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.
04
De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer dan 15,00 m bedragen.
Indien het hier bedoelde object
·of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen vloer van een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 m boven het aansluitende terrein is gelegen;
·of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;
·of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid van veilige ontvluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;
dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelvlak ten minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN.
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter mag maximaal 90,00 m bedragen.
05
Het onmiddelijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer worden belemmerd.
·brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers;
·de horizontale afstand tussen een opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag maximaal 5,00 m bedragen;
·de afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansluiting van een droge blusleiding dient maximaal 15,00 m te bedragen.
09
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
AANSPRAKELIJKHEID
01
De goedkeuring van de bevoegde instantie(s) of van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen door de aannemer in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkeheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.
13
KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA EN WERKPLAN
06
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.06 lid 01 van de Standaard wordt een algemeen tijdschema, zoals aangegeven in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd.
02
Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
· Plan van aanpak, als bedoeld in art. 17.03.01 van de Standaard;
· een Uitvoeringsplan als bedoeld in art. 56.23.05 van de Standaard.
03
In het tijdschema en gedetailleerd werkplan dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
04
Bij het opstellen van het tijdschema, het werkplan en in de uitvoering rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
·de in artikel 01.11.01 vermelde werkzaamheden;
·controle materiaal en controle na verwerking van iedere laag van de verhardingsconstructie bestaande uit rioolsleuf, zandbed, fundering, afzonderlijke asfaltlagen, betonlaag als onderdeel van specialistisch toezicht door of namens de directie, zie artikel 01.13.08.
08
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
SPECIALISTISCH TOEZICHT
01
Door of namens de directie wordt specialistisch toezicht gehouden op de uitvoering van grondwerken, funderingslagen en wegverhardingen en vindt laagsgewijze kwaliteitscontrole van de aan te brengen zand-, funderings- en verhardingslagen plaats.
02
Conform paragraaf 3 lid 7 van de UAV 2012 binden de personen die zijn aangewezen om de directie bij te staan, de directie.
Dit met uitzondering van de personen belast met het specialistisch toezicht zoals aangegeven in bovenstaand lid 01; deze personen binden de directie niet.
Het in dit lid vermelde geldt tenzij schriftelijk anders medegedeeld aan de aannemer.
03
De aannemer dient in zijn planning ruimte te houden voor de laagsgewijze controle van de aan te brengen verhardingsconstructie en voor de in paragraaf 3 van deel 2.1 van dit bestek opgenomen stop- en bijwoonpunten.
Hiervoor dient rekening te worden gehouden met 24 uur per laag voor het onderzoek na het nemen van de monsters. Binnen deze periode worden de onderzoeksresultaten bekend gemaakt. Indien de resultaten van het onderzoek aanleiding zijn om aanvullend onderzoek te verrichten dan wordt de periode verlengd van 24 uur naar 48 uur. De aannemer heeft geen recht op verrekening van het oponthoud als gevolg van de keuringen en herkeuringen door of namens de directie.
04
Bij gefaseerde uitvoering kan per fase laagsgewijs worden gecontroleerd.
05
Bij deklagen en bij faseringen dient rekening te worden gehouden met controles per weg(vak) en per fasering, en wordt het betreffende wegvak en de betreffende fasering beschouwd als laag.
06
Indien het resultaat van de kwaliteitscontrole aanleiding geeft om de goedkeuring van de aangebrachte laag te onthouden, dient de aannemer zonder verrekening van kosten de betreffende laag te verbeteren of te vervangen. De verbeterde of vervangen laag wordt vervolgens op dezelfde wijze gekeurd als de oorspronkelijke laag. De kosten voor herkeuring komen
voor rekening van de aannemer.
De aannemer heeft ook geen recht op verrekening van:
·het oponthoud als gevolg van de keuringen en herkeuringen door of namens de directie.
·extra benodigde tijd voor verbetering of vervanging van een laag en de extra benodigde tijd voor de uitvoering van de door de directie voorgeschreven correctieve maatregelen.
07
De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop de kwaliteitscontrole van de aangevoerde bouwstoffen en van de aangebrachte grondwerk-, funderings- en verhardingslagen laag kan starten. Zie ook paragraaf 3 van deel 2.1 van dit bestek.
09
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
WERKTIJDEN
01
De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op werkdagen tussen 7:00 en 18:00 uur. Overwerk is alleen geoorloofd indien hiervoor door de directie schriftelijk toestemming is verleend met in acht neming van de arbeidstijdenwet.
14
BOUWSTOFFEN
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
DOOR DE OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN
03
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te halen bij de aangegeven producent/leverancier ervan
bouwstofproducent/leverancier/opslagterrein
- Zand voor aanvulling Heveskes terrein
04
De aannemer overlegt met de directie en de producent/leverancier het tijdstip van afhalen of afroepen.
05
De af te halen bouwstoffen moeten op aanwijzing van de terreinbeheerder worden geladen door de aannemer.
06
Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:
·de datum van aflevering;
·het besteknummer;
·het nummer van de geleidebon;
·de soort bouwstof en het aantal;
·de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in.
07
De aannemer zorgt voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie - in overleg met de directie en de producent/leverancier - ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.
De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn aangevoerd, maar wel tijdig zijn afgeroepen.
08
De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan in het bestek worden vermeld tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd middels een door de directie ondertekende verklaring.
Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.
06
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
BESLUIT BODEMKWALITIEIT
04
In afwijking op 01.14.06 lid 04 verstrekt de aannemer de milieuhygiënische verklaring zoals vermeld in artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof. Anders is het niet toegestaan de betreffende grond, baggerspecie of bouwstof te verwerken.
06
In aanvulling op artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard 2015 geldt dat bewijsmiddelen volgens het besluit Bodemkwaliteit, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de betreffende bouwstof maximaal 3 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt voor het betreffende bewijsmiddel.
07
Bij toepassing van grond of bagger met een door de opdrachtgever (of aannemer?##) voorgeschreven kwaliteit / toepassing zal de directie deze toepassing uiterlijk 5 dagen van te voren melden bij Bodem+ via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.
08
De aannemer informeert de directie tijdig omtrent de geplande toepassing(en).
08
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
KEURING VAN GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN
01
Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
·KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
·KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
·KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
·GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
02
Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
·voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
·voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
·voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
·voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.
03
Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
04
Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of namens de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat alle hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
05
Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
·metselstenen;
·geprefabriceerde materialen i.v.m. straatwerk, zoals betonstraatstenen, tegels, opsluitbanden en dergelijke;
·GVC (GlasVezelCement-)schoeidelen;
·perkoenpalen.
06
Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
08
In aanvulling op paragraaf 17 en 18 van de UAV 2012 en in afwijking van artikel 01.14.02 van de Standaard is de directie bevoegd alle geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer te keuren. Bij herkeuring en nader onderzoek is de directie tevens bevoegd de controle te doen plaats vinden na verwerking en verdichting van de bouwstof. Dit geldt ook voor bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring en/of CE-markering worden geleverd.
09
Bouwstoffen welke door of namens de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen. De bedoelde keuringen vinden steeksproefsgewijs plaats.
10
In aanvulling op paragraaf 18 lid 06 van de UAV 2012 geldt:
Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:
·meerdere plaatsen van herkomst;
·herkeuring;
·afkeuring;
·aanvullend onderzoek;
·nader onderzoek;
·selecte keuringen (op basis van ongelijk);
·bijboringen in verband met afwijking eerste keuring.
09
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
INFORMATIE-OVERDRACHT BOUWSTOFFEN
01
Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.
02
Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten in x, y ,z coördinaten ten opzichte van RD-stelsel en indien mogelijk aanvullend aan onroerend goed; de gegevens doorgeven aan de directie.
10
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
VERWERKEN BOUWSTOFFEN
01
Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst".
02
De te leveren materialen zijn zo veel mogelijk hernieuwbaar en gemaakt van algemeen beschikbare grondstoffen, tenzij anders vermeld in dit bestek.
03
In nieuw materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC en PE buis, wordt gerecycled materiaal toegepast, tenzij daarmee niet aan alle in het bestek aan de desbetreffende bouwstoffen gestelde eisen kan worden voldaan.
04
De toeslag van gerecycled materiaal mag ten opzichte van gebruikelijke percentages, zoals bijvoorbeeld door de betonketen worden aangegeven, door de aannemer worden verhoogd, mits wordt voldaan aan alle in het bestek aan de betreffende bouwstoffen gestelde eisen wordt voldaan.
11
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN
01
Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".
02
De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:
1.Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan of
2.een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.
03
Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:
a.De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid of
b.De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer.
Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.
04
Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
·Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
·TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
- Annex I: User Manual TPAC;
- Assessment matrix for system managers;
- Application form for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.
05
Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
·Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
·Documents for Category B evidence;
- Annex II: Category b evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.
15
GARANTIE
03
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
BEMIDDELING NOCH ARBITRAGE
01
Artikel 01.15.03 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
Indien partijen bij de vaststelling als bedoeld in artikel 01.15.02 geen overeenstemming bereiken, is ieder der partijen gerechtigd de bevoegde rechter te Noord Nederland dienaangaande te adiëren.
04
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
ARBITRAGE
01
Artikel 01.15.04 van de Standaard vervalt.
16
VERZEKERINGEN
02
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
01
Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer, de opdrachtgever en de directie, voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste EUR 2.500.000,- per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- bedragen.
02
In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
03
De aannemer dient ervoor zorg te dragen dat de door haar gecontracteerde verzekeraars afstand doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
04
Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.
05
De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te leggen.
06
Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.
07
Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.
08
De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan EUR 10.000,- direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de aannemer.
09
De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder zijn meeverzekerd. Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.
10
De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.
11
Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.
03
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
CONSTRUCTIE ALL-RISKS VERZEKERING
01
Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de opdrachtgever een constructie all-risks (CAR) verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.
02
Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
a.beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
b.het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
c.materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schadedoor brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing.
03
In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen van de aannemer niet opgenomen.
04
Als verzekerde som voor de dekking onder punt a als bedoeld in lid 02 zal gelden het bedrag van de aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.
De eigen risico's die van toepassing zijn bedragen tenminste EUR 10.000,00 per gebeurtenis.
05
De verzekerde som voor de dekking onder punt b als bedoeld in lid 02 bedraagt EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt tenminste EUR 10.000,00 per gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 02 bedraagt EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt tenminste EUR 10.000,00 per gebeurtenis.
06
Schaden, welke niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
07
De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
a.tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b. welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.
08
De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen bij de directie ter inzage. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.
09
De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten worden ontleend.
10
De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.
11
De terzake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk cq de reparatie.
12
Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van de Wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Schade aan kabels en leidingen mag niet van de dekking zijn uitgesloten.
Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.
Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, voor een bedrag van minimaal EUR 2.500.000,00, is verzekerd krachtens een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), welke onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7.658 van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan EUR 10.000,00 bedragen.
17
VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01
Onder 'vrijgekomen materialen' als bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard wordt ook verstaan:
- het bij bemalingen vrijkomende (bemalings)water.
02
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
HOEDANIGHEID VAN TE VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01
Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is aangegeven de milieuhygiënische kwaliteit van vrijkomende materialen, ook die welke geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, worden deze materialen geacht te voldoen aan de classificatie:
·bij grond: voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit;
·bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBC-maatregel mag worden toegepast;
·bij hout: gewolmaniseerd hout (CC of CCA-hout) dat vervoerd moet worden naar een op basis van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
07
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01
Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
·vrijgekomen steen en steenachtige materialen (zie tevens artikel 01.17.10 lid 01 van dit bestek);
·Grond en slib (gesloten grondbalans en nuttig toepassen slib)
·Kabels en leidingen (recycling)
· Hout (recycling, dan wel inzet in Bio Golden Raand)
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard dient het plan tevens te bevatten:
e. de naar verwachting vrijkomende verschillende materialen met hoeveelheden;
f. een overzicht van de bestemmingen per deelstroom;
g. bewijsstukken waaruit blijkt dat de betreffende deelstroom conform de Wet Milieubeheer legaal kan worden afgevoerd naar een vergunde inrichting;
h. de te gebruiken transportroutes.
08
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
BEWIJS VAN ONTVANGST
02
Op het bewijs van ontvangst, behorend bij vrijgekomen materialen waarvan de acceptatietarieven dienen te worden verrekend, moeten de acceptatietarieven zijn vermeld.
03
Zonder overlegging van een bewijs zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid en indien van toepassing de acceptatietarieven plaatsvinden.
11
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN
01
Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."
02
De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.
03
De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17 07 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.
12
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01
Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.
13
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
VRIJGEKOMEN TEERHOUDEND ASFALT
01
Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting, moet hiervoor worden gelezen 'een op basis van de Wet Algemene bepaling omgevingsrecht vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging'.
18
BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
06
Het machinaal werken tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de directie.
07
Het machinaal verwijderen van verharding tot de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van te handhaven bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan.
Indien de directie bepaalt, dat het machinaal verwijderen van verharding zoals hiervoor bedoeld, is toegestaan, dan wordt het machinaal verwijderen van deze verharding, voor zover niet in het bestek vermeld, als meer werk en minder werk verrekend.
08
Voor het geval een boom en/of beplanting ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid, is het aan de directie voorbehouden derden daartoe opdracht te geven.
09
Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de wortels, met de schop een sleuf worden gegraven, lang 10,00 m, onderbreedte 0,30 m en diep 0,70 m, waarbij de wortels intact dienen te blijven.
In overleg met de directie worden de wortels, indien mogelijk, ingenomen en wordt een wondbehandeling toegepast.
Het grondwerk ten behoeve van de sleuf, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meer werk verrekend.
10
Zand voor afdekken van wortels, of voor ophoging bij te handhaven bomen tot buiten de kroonprojectie, moet zijn afdekzand waarvan de zoutbelasting, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen (122), ten hoogste 1,5 mS/cm mag bedragen ("zoet" zand).
11
Wortels, die als gevolg van werkzaamheden rond te handhaven beplanting aan de buitenlucht worden blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m uit het werk komend, of, op aangeven van de directie, ter beschikking gesteld of te leveren afdekzand ("zoet" zand).
12
Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met afdekzand ("zoet" zand).
13
Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of beplanting kleiner is dan 0,20 m, in het bestaande maaiveld, voor het ophogen, de grond losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m, waarbij boomwortels zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of bomengrond.
14
Verlaging van maaiveld binnen de grens van 1,00 m buiten kroonprojecties van bomen is, tenzij het bestek anders vermeldt, zonder toestemming van de directie niet toegestaan.
15
Behalve t.p.v. rijwegverharding, mag onder de kroon van bomen geen transport plaatsvinden. Evenmin mogen er materialen worden opgeslagen en keten worden geplaatst.
16
Voordat met de uitvoering van enig onderdeel van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies te geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen, inzake de waarde van het bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.
02
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
02
De afwatering rondom bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan.
03
Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze bemaling, tussen 15 maart en 15 november, in overleg met de directie te worden bevloeid of beregend.
Bemalingswater van bronbemaling mag niet worden gebruikt. Deze werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.
04
In en om de stam van een boom geen draadnagels, schroeven, stroppen en dergelijke aanbrengen.
05
Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken en geen vaste of vloeibare afvalstoffen deponeren.
06
Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke plaatsen.
07
Het ten behoeve van werkzaamheden rijden ter plaatse van in de ondergrond aanwezige wortels is alleen toegestaan na overleg met en met goedkeuring van de directie, met toepassing van rijplaten.
Indien naar het oordeel van de directie niet voldoende gronddekking aanwezig is, de wortels afdekken met 0,25 m zoet zand (bij voorkeur uit het werk afkomstig) of met ter beschikking te stellen afdekzand (zoet zand).
Dit grondwerk, voor zover niet in het bestek vermeld, wordt als meerwerk verrekend.
08
Bij werkzaamheden binnen de grens van 1,00 m buiten de kroonprojectie van bomen of bij andere omstandigheden waar de directie dit noodzakelijk acht, de bomen beschermen tegen schade door het plaatsen van bouwhekken, hoog 2,00m, in minimaal vierhoeksverband. De boom dient gecentreerd in het midden van het te plaatsen hekwerk te staan.
Indien het plaatsen van hekwerken niet mogelijk is dient dit gemeld te worden bij de directie. In overleg en naar het oordeel van de directie, de stam beschermen met een vrijstaande pallisade van latten. Deze werkzaamheden, voorzover niet in het bestek vermeld, worden verrekend als meerwerk.
03
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
MELDEN VAN SCHADE
02
Ingeval van schade aan bomen is het aan de directie voorbehouden een boomverzorgingsspecialist opdracht te geven de schade te herstellen.
19
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)
03
De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluitvermelde melding
wordt digitaal door de opdrachtgever gedaan via de website van de Inspectie SZW. De aannemer dient een afschrift van de melding op de bouwplaats te hebben.
De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt een afschrift van bovenstaande melding, zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
04
De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-Plan voor de uitvoeringsfase voor. Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij dit bestek behorende veiligheids- en gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in artikel 01.19.02 van de Standaard bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, coördinator(en) uitvoeringsfase.
05
Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:
·de handelwijze bij alarmsituaties;
·de namen van BHV-ers en EHBO-ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
·de plaats van EHBO-trommels op het werk;
·de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbij zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
·contactgegevens van de Inspectie SZW;
·de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.
06
Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen zijn begrepen in de aannemingssom.
07
De aannemer draagt bij oplevering het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het veiligheidsbeheerplan (zijnde het dossier als bedoeld in artikel 2.30 van het Arbeidsomstandighedenbesluit) over aan de directie.
02
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)
02
De coördinatietaken als bedoeld in artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard wordt opgedragen aan de aannemer.
05
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
ARBO-EISEN DIRECTIEVERBLIJF
01
De wanden en het dak van het directieverblijf dienen altijd geïsoleerd, water- en tochtdicht te zijn.
02
Al de ramen van het directieverblijf dienen voorzien te zijn van helderheidswering / zonwering.
03
De temperatuur van het directieverblijf moet op ieder moment regelbaar zijn
·de temperatuur moet in de winter kunnen worden ingeregeld tussen 20 - 24°C;
·de normtemperatuur dient in de winter te liggen op 21°C;
·de temperatuur moet in de zomer kunnen worden ingeregeld tussen 23 - 26°C;
·de normtemperatuur dient in de zomer te liggen op 24°C;
·ook moet er de mogelijkheid zijn van beïnvloeding van de kamertemperatuur;
·dit met een instelmogelijkheid de kamertemperatuur met 2 - 3 °C. te verhogen of te verlagen ten opzichte van de geldende norm temperatuur;
·het verschil in temperatuur op hoofd- en enkelhoogte mag niet meer bedragen dan 3°C.
04
In het directieverblijf dient voldoende luchtverversing mogelijk te zijn van minimaal 30 m3 per uur per persoon. Dit kan worden bereikt door het openen van b.v. ramen. Is deze mogelijkheid er niet dan dient de luchtverversing met geforceerde (mechanische)ventilatie te gebeuren.
05
De vloeren van het directieverblijf dienen te allen tijde horizontaal te zijn.
Het directieverblijf constructief zodanig uitvoeren zodat een eventuele latere scheefstand gecorrigeerd kan worden.
06
De werkplek dient voldoende verlicht te zijn met als norm een minimale licht-intensiteit van 500 LUX.
07
Het meubilair behorende bij de aanwezige beeldschermwerkplekken dienen aan de NPR 1813 te voldoen.
20
KWALITEITSBORGING
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
ALGEMEEN
02
In verband met het borgen van de kwaliteit is de aannemer altijd gehouden alle relevante documenten waarnaar volgens het bestek wordt verwezen te overleggen binnen de volgens het bestek gestelde termijn. Indien een kwaliteitsplan wordt verlangd geldt deze bepaling ook voor het kwaliteitsplan en de documenten waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen.
Indien volgens het bestek geen termijn is gesteld, dient een document nadat het samengesteld had moeten of kunnen zijn uiterlijk binnen 2 dagen na een eerste aanvraag van de directie te worden overgelegd. Indien de aannemer een hier bedoeld document niet tijdig overlegd, kan per geval uitbetaling van een termijn worden aangehouden.
Tevens kan per geval een korting van EUR 100,- per dag worden toegepast, die kan worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
02
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
INHOUD KWALITEITSPLAN
02
In de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 sub b van de Standaard, rekening houden met:
- Aanvang werkzaamheden uitvoeringsvak;
- Afronding aanvoer grond uitvoeringsvak;
- Opleverdatum uitvoeringsvak.
In de processchema's en relatie met procedures en werkinstructies minimaal rekening houden met de volgende kritieke punten:
·de beoordeling van de kwaliteit van werkzaamheden en leveranties door onderaannemers en leveranciers;
·integratie van verschillende kwaliteitssystemen van combinanten;
·tijdige en volledige aanlevering van de besteksadministratie volgens artikel 01.02.02 lid 08 van dit bestek;
·toepassing van geldende wet- en regelgeving, waaronder de havenreglementen.
Verder wordt aan artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard toegevoegd:
f. gedetailleerde werkplannen zoals elders in de Standaard of in dit bestek vermeld.
22
TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
03
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
01
Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
23
COMMUNICATIE
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
VISI-SYSTEMATIEK
01
Het toepassen van de VISI-systematiek is verplicht.
Het uitwisselen van informatie dient plaats te vinden op de volgens het bestek aangegeven wijze. De aannemer is verplicht, vanwege het bestek uit te wisselen informatie, vast te leggen en waar nodig uit te wisselen met behulp van VISI-systematiek.
04
Onder documenten (berichten) bedoeld in 01.23.01 lid 4 worden minimaal de volgende documenten (indien van toepassing in bestek) verstaan;
·Weekstaten
·Termijnstaten en termijnfactuur
·Eindafrekening
·Meldingsformulier bestekswijziging (VTW)
·Meer- en minderwerk staten c.q. offertes
·Afwijkingsrapporten
·Besteding van stelposten
·Tijdschema, werkplannen
·Procesverbaal van (tussen)oplevering
·Veiligheids- en gezondheidsplan
·Kwaliteitsplan / deelkwaliteitsplan
·Stop- en bijwoonpunten
·Rapportage uitvoering kwaliteitsplan
·Verslagen (bouw)vergaderingen
·Voortgangsrapportages
·Engineering; berekeningen en tekeningen
·Productcertificaten
·Revisie tekeningen en documenten
·Melding tekortkoming resultaatsverplichting
07
De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren via VISI. De aannemer dient deel te nemen aan een door de opdrachtgever te organiseren gebruikersinstructie. De gebruikersinstructie neemt maximaal een halve dag in beslag en is kostenloos.
De aannemer laat zich minimaal vertegenwoordigen door 3 personen, te weten; (hoofd)uitvoerder, werkvoorbereider en gevolmachtigde van de aannemer.
08
Contractbeheersing met VISI zal een vast agendapunt zijn voor de (bouw)vergadering / periodiek overleg.
09
Kosten voortvloeiende uit de hiervoor genoemde leden worden geacht bij de 'eenmalige kosten' in de inschrijvingssom te zijn opgenomen onder de kosten post 'Voorbereiding en gebruik VISI'
02
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
VERGADERINGEN
01
Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden. Hierbij aanwezig zijn de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
02
Voor de aanvang van het werk wordt een eerste bouwvergadering, als bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012, gehouden onder voorzitterschap van de directie, waarin ten minste de volgende onderwerpen worden besproken (niet uitputtend):
·opzet kwaliteits- en werkplannen;
·werkafspraken (procedures havenmeester, wegbeheerder, opslagterreinen, e.d.);
·bijzondere (arbo)risico's van het werk.
03
De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.
03
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
INFORMATIEVERSTREKKING AAN DERDEN
01
Alle contacten met vertegenwoordigers van media lopen via de persvoorlichters van de opdrachtgever.
04
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
INFORMATIEBORDEN
01
De opdrachtgever plaatst indien mogelijk en gewenst een informatiebord op een nader te bepalen locatie.
De kosten voor het maken en plaatsen van het bord zijn voor rekening van de opdrachtgever.
02
Informatie- c.q. reclameborden van de aannemer zijn niet gewenst.
26
ONDERAANNEMING
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
KETENAANSPRAKELIJKHEID; ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN; VREEMDELINGENARBEID
01
Op de opdracht wordt de Wet Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de Invorderingswet) geacht van toepassing te zijn. Indien de aannemer van mening is dat dit voor de door hem uit te voeren opdracht niet geldt, dan kan hij schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtgever verzoeken om ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid.
Opdrachtgever blijft in geval van gerede twijfel gerechtigd om toepassing van de Wet Ketenaansprakelijkheid te verlangen. Eventuele ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid laat de overige bepalingen van dit artikel met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en/of vreemdelingenarbeid onverlet.
02
De aannemer of onderaannemer dient gedurende de looptijd van het aangenomen werk, zo spoedig mogelijk na opdracht en vervolgens na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaringen van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.
03
De aannemer dient er voortdurend op toe te zien dat er op het werk geen arbeid wordt verricht die in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Arbeidsomstandighedenwet.
In dit kader dient de aannemer onder andere maar niet uitsluitend:
·zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de Wet op de identificatieplicht op het werk bij zich hebben. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan de opdrachtgever over alvorensbetrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze opdracht aanvangt;
·de opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te voeren ter zake, waar en op welk tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de aannemer de identiteit vast te stellen, de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van betrokkenen vast te stellen en zonodig melding te maken bij de Inspectie SZW en/of politie van (mogelijke) overtreding van de Wav. De aannemer zal de betrokken werknemers verplichten aan deze controles mee te werken;
·elke week de opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de namen en gewerkte uren van alle werknemers die aan het project gewerkt hebben;
·voor zover van toepassing, tewerkstellingsvergunningen voor vreemdelingen, werkzaam ter uitvoering van deze opdracht, aan te vragen;
·op verzoek van de opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te verstrekken die is opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het personeel alle rechten ontvangt die voortvloeien uit de CAO en dat de loonbelasting en sociale premies volgens de wettelijke richtlijnen worden afgedragen.
04
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van de betreffende bevoegde instanties, indien de aannemer, en/of de door de aannemer ingeschakelde onderaannemers, het bepaalde bij of krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid vreemdelingen of de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, alsmede tegen eventuele verhaalaanspraken van onderaannemers, alsmede tegen alle uit de overtreding voortvloeiende schade (als inkomensderving of aanspraken van derden).
De opdrachtgever is gerechtigd de betreffende aanspraken en schade te verrekenen met de nog openstaande betalingen aan de aannemer. Indien dat bedrag niet toereikend is, zal de aannemer het (resterende) bedrag uiterlijk binnen 14 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de opdrachtgever om betaling heeft verzocht, betalen aan de opdrachtgever.
Ingeval van onderaanneming legt de Opdrachtnemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel volledig en onverkort naar de onderaannemer door, inclusief de verplichting deze op zijn beurt weer op te leggen aan eventuele subonderaannemers, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende regelgeving.
29
REVISIE
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
REVISIETEKENINGEN
01
Tekeningen digitaal aanleveren in DWG-formaat (InfracadMAP versie 2018), PDF formaat, DXF-formaat en in Rijksdriehoekscoördinaten (RD-stelsel), indien van toepassing op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde bestanden van de bestaande situatie, waarbij de diverse te onderscheiden onderdelen (bijvoorbeeld putten, strengen, opzetters, uitleggers) ieder in een aparte laag zijn getekend e.e.a. conform NLCS.
05
Indien in deel 2.2 aangegeven vervaardigd de aannemer revisietekeningen van de door hem aangelegde bovengrondse infrastructuur.
Op de tekeningen minimaal aangeven:
·projectnummer/besteknummer en GSP tekeningnummer;
·naam opdrachtgever;
·straat- en wijknaam;
·plaats verhardingsvlakken (in RD-stelsel), voor zover deze afwijkend zijn van de bestekstekeningen, met vermelding van materiaal (afmeting, kleur en verhardingstype):
·hoogteligging verhardingsvlakken t.o.v. N.A.P., voor zover deze afwijkend zijn van de bestekstekeningen;
·plaats inrichtingselementen (in RD-stelsel), voor zover deze afwijkend zijn van de bestekstekeningen, met vermelding van type en materiaal (bijvoorbeeld stalen lichtmast, betonnen afzetpaal);
06
De digitale inmeting van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van 0,02 m in het horizontale vlak en 0,01 m in het verticale vlak.
07
Minimaal 3 weken voor opneming van het werk de digitale revisietekeningen ter goedkeuring bij de directie indienen. De directie beoordeeld binnen 3 weken of de ingediende digitale revisietekeningen voldoen aan het gestelde in het bestek.
08
Indien de revisietekeningen niet op tijd worden ingediend of niet voldoen aan het gestelde in het bestek kan een korting worden toegepast van € 1.000,00 per week onverminderd het recht van de opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
09
Niet eerder dan na goedkeuring door de directie van de door de aannemer aangeleverde revisiegegevens komt het werk in aanmerking voor oplevering, dit onverminderd het recht van de opdrachtgever om de in het bestek vermelde kortingen te verbeuren.
10
Het indienen van revisietekeningen en een eventuele beoordeling hiervan, ontheft de aannemer niet van zijn aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingediende revisietekeningen. De aannemer blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor de door hem vervaardigde revisietekeningen.
30
BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
ALGEMEEN
01
De aannemer dient de bereikbaarheid van bedrijven zo weinig en zo kort mogelijk verstoren.
02
De aannemer treft de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld vlonders of tijdelijke verharding, teneinde de toegang tot bedrijven zoveel mogelijk te waarborgen.
03
De aannemer dient tijdens droge weersperiode de stofvorming bestrijden.
02
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
VERONTREINIGING DOOR MATERIEEL
01
De aannemer moet voldoende maatregelen treffen om te voorkomen dat er benzine, oliën of vetten wordt (worden) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel.
Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten direct op eigen kosten afgraven, vervuilde grond afvoeren en aanvullen met niet verontreinigde grond. Bij een voorval als genoemd dient opdrachtgever hiervan in kennis gesteld te worden, tevens dient een aantekening in het dagrapport gemaakt te worden.
03
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
GELUIDSHINDER MATERIEEL
01
Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) technische en/of organisatorische maatregelen treffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, ter plaatse van de gevels van de woningen niet meer bedraagd dan;
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).
Desgevraagd dient de aannemer aan de directie aan te tonen dat het materieel hieraan voldoet.
02
Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van het geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.
03
Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nacht periode.
04
De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, uitgave 2004.
10
WERK ALGEMENE AARD
1
Tijdelijke maatregelen en voorzieningen
1
BEGRIPPEN
02
TOEPASSEN VOORZIENINGEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN KABELS EN LEIDINGEN
01
Onder het toepassen van voorzieningen in verband met de bescherming van te handhaven kabels en leidingen wordt verstaan het aanbrengen van die voorzieningen voordat met de uitvoering van overige werkzaamheden wordt begonnen, het instandhouden van de aangebrachte voorzieningen en het verwijderen ervan nadat die werkzaamheden zijn beëindigd.
2
EISEN EN UITVOERING
06
TE GEBRUIKEN HULPMIDDELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN KABELS EN LEIDINGEN
01
Tenzij het bestek elders vermeld, draagt de aannemer zorg voor het beschikbaar stellen van de benodigde hulpmiddelen ten behoeve van de voorzieningen als bedoeld in artikel 61.11.02 lid 01.
5
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
03
TOEPASSEN VOORZIENINGEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN KABELS EN LEIDINGEN
01
Tot het toepassen van voorzieningen in verband met de bescherming van te handhaven kabels en leidingen wordt tevens gerekend het controleren en zonodig herstellen van deze voorzieningen.
7
MEET- EN VERREKENMETHODEN
01
DOOR DE AANNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
03
De directie kan verlangen dat werkzaamheden buiten normale werktijden dienen te worden uitgevoerd en treedt hiertoe tijdig in overleg met de aannemer. De aannemer heeft in dat geval recht op toeslagen op de desbetreffende prijs per eenheid. Deze toeslagen worden als volgt bepaald:
·eerste 2 uur aansluitend op normale werktijden 18:00-20:00 20%
·overige uren van maandag t/m vrijdag 20:00-06:00 40%
·op zaterdag 00:00-24:00 40%
·op zon- en feestdagen 00:00-24:00 60%
Op de inzet van materieel en de leverantie van materialen buiten normale werktijden vindt geen verrekening plaats.
22
GRONDWERKEN
0
Grondwerken, algemeen
1
BEGRIPPEN
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
ALGEMEEN
01
In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.01.01 lid 01 wordt verstaan onder:
h.bomengrond: teelgrond van bijzondere aard t.b.v. bomen in bermen;
i.zavelgrond: grond van bijzondere aard, een soort van 'lichte' klei t.b.v. toepassingen in bepaalde situaties;
j.bomenzand: zand van bijzondere aard t.b.v. bomen;
k. afdekzand: zand van bijzondere aard met een gegarandeerd laag zoutgehalte, voor afdekken van een locatie met (ondergrondse) te handhaven wortelgroei;
l. bermenzand: zand van bijzondere aard voor enigerlei vegetatie in de berm;
m.draineerzand: zand van bijzondere aard t.b.v. toepassingen m.b.t. tijdelijk of permanent draineren;
n. brekerzand: een fijn materiaal met specifieke kenmerken, dat afkomstig is van gesteente van natuurlijke oorsprong;
o. verschralingszand: zand van bijzondere aard ten behoeve van het verschralen van gazons en bermen;
p. gezeefde grond: verzamelbenaming vanwege de opdrachtgever, die grond betreft, welke een bepaald bewerkingsproces heeft doorlopen als gevolg waarvan deze grond in beginsel vrij is van puin en dergelijke;
q. onbewerkte grond: verzamelbenaming vanwege de opdrachtgever, die grond betreft, welke een bepaald bewerkingsproces ('zeefproces') niet heeft doorlopen als gevolg waarvan deze grond in beginsel niet vrij is van puin en dergelijke.
02
In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02 lid 01 van de Standaard.
2
EISEN EN UITVOERING
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
ALGEMEEN
04
Tot de ontgraving wordt mede geacht te behoren het verwijderen van de in de grond voorkomende, ongewenste voorwerpen.
05
Grond of zand, dat gebruikt wordt voor aanvullingen en ophogingen moet vrij zijn van stenen, wortelresten, leem, plastic, e.d.
06
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
OPHOGING EN AANVULLING
07
Het aanvullen en ophogen t.b.v. een glooiingsconstructie moet geschieden in lagen van maximaal 0,50 m. Iedere laag moet aangebracht, geëgaliseerd en verdicht worden, vanaf de laagste waterstand.
07
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD
01
Lid 01 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.
02
Lid 02 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.
03
Lid 03 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.
04
Lid 04 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.
05
In afwijking van lid 05 van artikel 22.02.07 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 96 % bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad ..... bedragen" in lid 05 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.
06
In afwijking van lid 06 van artikel 22.02.07 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in het zandbed of aanvulling is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 98% bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad ..... bedragen" in lid 06 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.
07
In afwijking van proef 3 van de Standaard wordt de verdichtingsgraad bepaald per meetvak van circa 1.000 m2. De oppervlakte van het meetvak wordt bepaald aan de hand van het oppervlak van de bovenste verhardingslaag. Per meetvak wordt van één aselect, door of namens de directie, gekozen locatie de verdichtingsgraad bepaald. Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, worden minimaal twee monsters genomen. De verdichtingsgraad wordt bepaald door middel van de steekringmethode (proef 6) of de nucleaire methode (proef 8). Van ieder meetpunt wordt voldoende materiaal voor de bepaling van een maximale proctordichtheid (proef 9) en eventueel voor de bepaling van het vochtgehalte
in situ verzameld. Visueel wordt beoordeeld of het zand van dezelfde soort c.q. oorsprong is. Indien het zand van eenzelfde soort c.q. oorsprong is wordt de maximale proctordichtheid bepaald van de locatie waar de laagste droge dichtheid in situ is gemeten.
Indien het verschil in droge dichtheid in situ meer dan 50 kg/m3 bedraagt, wordt ook de MPD van de locatie met de hoogste droge dichtheid in situ bepaald. De verdichtingsgraad van de overige meetpunten wordt bepaald ten opzichte van het gemiddelde van de twee uitgewerkte MPD's.
Indien de verdichtingsgraad van een meetpunt groter is dan 105% wordt een extra MPD van dit meetpunt bepaald. Als bij de visuele beoordeling wordt geconcludeerd dat er zand van verschillende oorsprong c.q. soort zand is verwerkt, dient de bovenstaande procedure voor het bepalen van het aantal MPD's per zandsoort (oorsprong) toegepast te worden.
16
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
KLEI, VERWERKING EN VERDICHTING
05
In afwijking van artikel 22.02.16 lid 05 van de Standaard wordt de dichtheid (proef 6) bepaald door middel van 2 steekringen per meetpunt. Hierbij is de hoogste dichtheid maatgevend. De proctordichtheid wordt bepaald overeenkomstig proef 9 van de Standaard. De verdichtingsgraad dient te worden bepaald per 3.000 m2.
3
INFORMATIE-OVERDRACHT
02
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
BEWIJS VAN HERKOMST ONTZILT ZAND
01
Artikel 22.03.02 lid 01 wordt aangevuld met:
g. De aannemer zal voor levering op het werk, onderzoeken en aantonen dat het chloridegehalte in het zand lager is dan 200mg per kg droog zand.
e. Indien ontzilting aan boord van het schip plaats vindt dient elke scheepslading separaat gecontroleerd te worden.
10
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
GROND, BEWIJS VAN OORSPRONG
01
De aannemer verstrekt de directie een geldig bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond (zand), afgegeven en ondertekend door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent / leverancier;
b. de aard en de herkomst van de grond (zand);
c. de resultaten van onderzoeken door of namens de producent / leverancier uitgevoerde onderzoeken;
d. de milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit.
11
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
UITVOERINGSPLAN GRONDWERK BOUWPUTTEN
01
Van de aannemer wordt een uitvoeringsplan grondwerk bouwputten verlangd. Dit uitvoeringsplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
02
In het uitvoeringsplan grondwerk bouwputten dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a. specificaties, capaciteiten en typen van het in te zetten materieel;
b. methode van ontgraven, aanvullen en verdichten;
c. eventuele fasering grondwerk;
d. ingeschatte producties.
12
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
TRANSPORTGELEIDEBILJET
01
Het ingevulde transportgeleidebiljet ondertekend door de directie en de ontvanger in samenhang met een mogelijke weegbon dient als enig bewijsmateriaal voor de hoeveelheid afgevoerde en/of aangevoerde en verwerkte grond. Zonder transportgeleidebiljet(ten) vindt geen verrekening van hoeveelheden plaats.
Ingeval van vervoer van afvalstoffen dient de aannemer respectievelijk elke door hem in te schakelen onderaannemer voor werkzaamheden van vervoer van afvalstoffen te allen tijde te kunnen aantonen vermeld te staan op de VIHB-lijst van het NIWO/VROM.
4
RISICOVERDELING EN GARANTIES
03
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
ZAND VAN VERSCHILLENDE HERKOMST
01
Indien zand van verschillende herkomst wordt geleverd, de zanden op duidelijk onderscheiden plaatsen verwerken en de herkomst, de plaats van verwerking en de hoeveelheid van de afzonderlijke zanden vastleggen. De scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.
5
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
06
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
ONTZILT ZAND, BEDRIJFSCONTROLE
01
De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen.
7
MEET- EN VERREKENMETHODEN
05
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN
04
Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te verwerken bouwstoffen uitgaan van verhoudingen volgens onderstaande tabel.
___________________________________________________________
| Bepaling verhoudingen van gewichts-|
| hoeveelheden van bouwstoffen grond|
| bij een aardvochtigheid van ca. 10%,|
| in relatie tot de volumieke massa|
|__________________________________________________________ |
|| verdichte: onverdichte: volumieke |
| bouwstof| m3: m3: massa |
|__________________________________________________________ |
| zand(oph./aanv.)1 m3 vast= 1,25 m3 los= 1750 kg |
| afdekzand (zoet)1 m3 vast= 1,25 m3 los= 1750 kg|
| draineerzand1 m3 vast= 1,25 m3 los= 1750 kg|
| teelgrond1 m3 vast= 1,35 m3 los= 1600 kg|
| bomengrond1 m3 vast= 1,25 m3 los= 1700 kg|
| bermenzand1 m3 vast= 1,25 m3 los= 1750 kg|
| bomenzand1 m3 vast= 1,25 m3 los= 1700 kg|
| steenmengsel1 m3 vast= 1,30 m3 los= 2000 kg|
| steenslag 0/8 mm1 m3 vast= 1,20 m3 los= 1800 kg|
| brekerzand1 m3 vast= 1,25 m3 los= 1800 kg|
| Verstaan wordt onder:|
| - vast : volume bouwstof na verdichting|
| - los : volume bouwstof tijdens transport|
|__________________________________________________________ |
13
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
MONSTERNAME ONTZILT ZAND EN BEPALING VAN HET CHLORIDEGEHALTE
04
In afwijking van lid 04 van artikel 22.07.13 van de Standaard kan de directie indien zij daartoe aanleiding ziet, besluiten het chloridegehalte van ontzilt zand in het werk te laten bepalen. In dat geval zullen monsters uit het werk worden genomen en worden onderzocht op het chloridegehalte (proef 41). Het chloridegehalte mag niet meer bedragen dan 200 mg/kg droge stof met een maximale meettolerantie van + 50 mg/kg droge stof.
16
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
KLEI, KEURING NA AANVOER
01
In afwijking van artikel 22.07.16 lid 01 van de Standaard, bepaalt de directie tijdens de uitvoering welke en hoeveel keuringen zij wil laten uitvoeren.
03
Na verwerking en verdichting van de klei, wordt door of namens de directie controle aangaande de in artikel 22.02.16 lid 05 van de Standaard genoemde eisen verricht.
4
Licht ophoogmateriaal
7
MEET- EN VERREKENMETHODEN - LICHTE OPHOOGMATERIALEN
04
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
BEPALING VAN DE VERDICHTINGSGRAAD VAN LICHT OPHOOGMATERIAAL
01
Lid 01 van artikel 22.47.04 vervalt.
02
Lid 02 van artikel 22.47.04 vervalt.
03
Lid 03 van artikel 22.47.04 vervalt.
04
Lid 04 van artikel 22.47.04 vervalt.
05
Voor de verdichtingsgraad (proef 3) geldt:
In afwijking van proef 3 van de Standaard wordt de verdichtingsgraad bepaald per meetvak van circa 1.000 m2. De oppervlakte van het meetvak wordt bepaald aan de hand van het oppervlak van de bovenste verhardingslaag. Per meetvak wordt van één aselect, door of namens de directie, gekozen locatie de verdichtingsgraad bepaald. Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, worden twee monsters genomen. De verdichtingsgraad wordt bepaald door middel van de zandmethode (BS1377) of de nucleaire methode volgens proef 8 van de Standaard. Het resultaat van de nucleaire methode kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van metaal. De laborant bepaald visueel of er metaal aanwezig is.
Indien voorwerpen van metaal aanwezig zijn wordt de nucleaire methode niet toegepast.
Van iedere meetpunt wordt de éénpuntsproctordichtheid bepaald waarmee de verdichtingsgraad van het betreffende meetpunt wordt bepaald. De éénpuntsproctorproef (EPD) wordt uitgevoerd volgens proef 10 van de Standaard met in acht name van het hieronder genoemde.
Bij bemonstering in situ volgens de zandmethode (BS1377) wordt de éénpuntsproctorproef (EPD) uitgevoerd volgen proef 10 van de Standaard. Bij de uitvoering van de EPD zijn de onderstaande afwijkingen van toepassing.
·Minimale volume monster bedraagt 1.500 cm3.
·Het vochtgehalte wordt bepaald door drogen in stoof, pan of magnetron.
·Van het natte monster wordt het gehalte op zeef C31,5 bepaald. Indien het percentage op zeef C31,5 > 10 % wordt de proef uitgevoerd conform proef 10 van de Standaard. Indien het gehalte op zeef C31,5 < 10 % wordt de éénpuntsproctorproef uitgevoerd zoals hieronder beschreven.
·De proefuitvoering wordt gestart met het natte monster dat op het juiste vochtgehalte gebracht wordt. Het monster wordt niet gedroogd voordat de EPD wordt uitgevoerd.
·Het volledige in situ monster (materiaal dat bij de beproeving is vrij gekomen) wordt beproefd ten behoeve van de EPD.
·De verdichtingsenergie wordt bepaald aan de hand van het volume van het in situ gegraven gat. Hierbij wordt per 1 cm3 0,079 slag geven met de proctorhamer. De laatste 20 slagen van de bovenste laag worden op de metalen schijf gegeven.
Bij bemonstering in situ volgens de nucleaire methode (proef 8) wordt de éénpuntsproctorproef (EPD) uitgevoerd volgens proef 10 van de Standaard. Bij de uitvoering van de EPD zijn de onderstaande afwijkingen van toepassing.
·Het vochtgehalte wordt bepaald door drogen in stoof, pan of magnetron.
·Van het natte monster wordt het gehalte op zeef C31,5 bepaald. Indien het percentage op zeef C31,5 > 10 % wordt de proef uitgevoerd conform proef 10 van de Standaard. Indien het gehalte op zeef C31,5 < 10 % wordt bij de uitvoering van de éénpuntsproctorproef het monster niet gedroogd voordat de EPD wordt uitgevoerd; de proefuitvoering wordt gestart met het natte monster dat op het juiste vochtgehalte gebracht wordt.
51
GROENVOORZIENINGEN
0
Groenvoorzieningen, algemeen
2
EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
10
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
01
In afwijking van artikel 51.02.10 van de Standaard maakt het tijdsschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden geen deel uit van het bestek. Dit tijdsschema dient door de aannemer te worden uitgewerkt in het algemeen tijdsschema als bedoeld in par. 26 van de UAV 2012.
02
In aanvulling op artikel 51.02.10 lid 01 van de Standaard wordt voor de perioden, waarin de verschillende onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, verwezen naar de betreffende besteksposten. De exacte tijdstippen van uitvoering zijn weersafhankelijk en dienen in nader overleg met -en op nadere aanwijzing van de directie te worden bepaald.
11
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
WONDBEHANDELING
01
Bij tak- en wortelslnoei of schade aan schors, stam, takken of wortels, zodanig snoeien en de randen van de wonden dusdanig afwerken dat geen ruwe of afgescheurde delen van schors of hout meer aanwezig zijn en een optimale wondovergroeiing kan plaatsvinden.
3
INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
05
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
ECOLOGISCH BEHEER
01
Een gedetailleerd werkplan ecologisch beheer als bedoeld in art. 51.03.15 van de Standaard wordt NIET verlangd.
4
RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
04
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
ECOLOGISCH BEHEER
01
De aannemer wordt geacht het meer werk als bedoeld in lid 02 van art. 51.04.04 van de Standaard tot een minimum te beperken.
05
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
STANDAARD BEHEER
01
Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke omstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht deze werkzaamheden aldaar te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.
02
Spoorvormig in het werk, ontstaan door materieel van de aannemer, dient naar de nulsituatie hersteld te worden.
5
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
06
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
ECOLOGISCH BEHEER
01
Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.
1
Water en watergangen
2
EISEN EN UITVOERING WATER EN WATERGANGEN
03
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
ONDERHOUD WATERGANGEN
02
Alle eventuele meerkosten t.g.v. het te laat geschoond hebben (niet voldoen aan eisen waterschap) van watergangen en sloten zijn voor rekening van aannemer.
04
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
VERWERKEN VRIJGEKOMEN MAAISEL
03
In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.04 lid 03 van de Standaard, het verwerken van vrijgekomen maaisel op de navolgende percelen:
- Maaisel binnen spoorzones van Prorail direct na het maaien verzamelen en afvoeren.
5
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
02
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL
01
De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan water en watergangen mag ten hoogste 50 mm bedragen.
2
Gras en kruidachtigen
2
EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN
05
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
VERWERKEN VRIJGEKOMEN MAAISEL
06
In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard, het verwerken van vrijgekomen maaisel op de navolgende percelen:
- Maaisel binnen spoorzones van Prorail direct na het maaien verzamelen en afvoeren.
3
INFORMATIE-OVERDRACHT GRAS EN KRUIDACHTIGEN
02
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
VOLGORDE TE MAAIEN PERCELEN
01
De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.
5
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
02
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL
01
De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan gras en kruidachtigen mag ten hoogste 50 mm bedragen.
6
BOUWSTOFFEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
GRASZAADMENGSELS
02
In aanvulling op bepaalde in artikel 51.26.01 van de Standaard dienen graszaadmegsels te zijn voorzien van een NAK-certificaat.
5
Bomen
1
BEGRIPPEN BOMEN
04
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
SNOEIEN
01
In aanvulling op artikel 51.51.04 lid 01 sub h van de Standaard wordt onder een probleemtak het volgende verstaan:
- schurende takken;
- dubbele toppen;
- de dunste zijtak bij plakoksels in bomen;
- waterlot;
- afgestorven takken dikker dan circa 4 cm.
02
Onder opkronen wordt verstaan: "het takvrij maken van de stam tot de aangegeven hoogte".
2
EISEN EN UITVOERING BOMEN
09
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
SNOEIEN ALGEMEEN
03
In aanvulling op artikel 51.52.09, lid 03 van de Standaard zware zijtakken eerst inkorten ("stomp zagen") om uitscheuren te voorkomen.
06
In aanvulling op artikel 51.52.09 van de Standaard moet de aannemer na het snoeien van de eerste boom met een achterstallig boombeeld het resultaat van de snoeibeurt voorleggen aan de directie. Na goedkeuring van de werkwijze mag de aannemer zijn snoeiwerkzaamheden aan andere bomen voortzetten.
17
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE
01
In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de gegevens verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie ‘Richtlijn Boomveiligheidsregistratie’, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
19
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
VOORKOMEN VAN BESMETTING
04
Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een wondafdekmiddel.
25
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
OPLEIDING BOOMVERZORGER
01
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.
26
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
OPLEIDING BOOMVEILIGHEIDSCONTROLEUR
01
De boomveiligheidscontroles moeten worden uitgevoerd door controleurs die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur.
62
VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
1
Tijdelijke verkeersmaatregelen
3
INFORMATIE-OVERDRACHT
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
ALGEMEEN
02
In afwijking van het bepaalde in artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard zal de aannemer de betrokkenen tijdig informeren.
02
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
INSTANDHOUDEN VERKEERSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN
02
De aannemer controleert de verkeersmaatregelen minimaal één keer per dag en zorgt er voor dat onvolkomenheden en gebreken per ommegaande worden hersteld.
03
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
VERKEERSMAATREGELENPLAN
01
Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de bespreking als bedoeld in artikel 62.13.01 lid 03 van de Standaard, dient de aannemer een verkeersmaatregelenplan in bij de directie. Het verkeersmaatregelenplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
02
Het in lid 01 bedoelde verkeersmaatregelenplan dient ten minste de volgende gegevens te vermelden:
a.tekeningen van de te treffen verkeersmaatregelen met verwijzing(en) naar de figuurnummers uit de CROW- publicatiereeks WiU 96a/96b;
b.tekeningen van de in te stellen omleidingsroutes;
c.aanpassingen bestaande bebording en bestaande verkeersregelinstallaties;
d.data en tijdstippen waarop iedere verkeersmaatregel ingaat, gewijzigd of opgeheven wordt, ook tussentijds;
e.hoe de lees- en/of zichtbaarheid en stand van de bebording en bebakening is gegarandeerd;
f.de frequentie en registratie van de door de aannemer uitgevoerde controles van de verkeersmaatregelen;
g.bij wie onvolkomenheden en/of gebreken aan de verkeersmaatregelen (ook door derden) kunnen worden gemeld;
h.hoe in de stroomvoorziening is voorzien die nodig is voor de verschillende maatregelen;
i.de wijze waarop de aannemer betrokkenen informeert over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden als gevolg van werkzaamheden waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.
03
Het verkeersmaatregelenplan dient als basis voor de bespreking als bedoeld in artikel 62.13.01 lid 03 van de Standaard.
4
RISICOVERDELING EN GARANTIES
01
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
ALGEMEEN
01
Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (EUR 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
02
2010-10-01
verplicht
2020-01
2010-10-01
AANWIJZINGEN DOOR WEGBEHEERDER(S)
01
De wegbeheerder kan verlangen dat het exacte tijdstip voor het op- en/of afdraaien van de voorziening(en) enigszins wordt gewijzigd door verkeersaanbod, weersomstandigheden of hulpdiensten. De afwijkingen op de in het verkeersmaatregelenplan overeengekomen start- en eindtijden zijn voor rekening van de aannemer, mits deze niet meer zijn dan 15 minuten per geval.
Projectnr.: P0000057-02 Ophogen bedrijventerrein Oosterhorn-Zuid - Fase 2 te Delfzijl
Opdrachtgever: Groningen Seaports
Besteknr.: 20230331B0002618922 BESTEK d.d. 20-04-2023 Definitief
Vrij gedeelte na bestek
01
.....
.....
Projectnr.: P0000057-02 Ophogen bedrijventerrein Oosterhorn-Zuid - Fase 2 te Delfzijl
Opdrachtgever: Groningen Seaports
Besteknr.: 20230331B0002618922 BESTEK d.d. 20-04-2023 Definitief
Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten
01
.....
.....
Projectnr.: P0000057-02 Ophogen bedrijventerrein Oosterhorn-Zuid - Fase 2 te Delfzijl
Opdrachtgever: Groningen Seaports
Besteknr.: 20230331B0002618922 BESTEK d.d. 20-04-2023 Definitief
Inschrijvingsbiljet
Behoort bij:
BS2022-074-B
.....
I N S C H R I J V I N G S B I L J E T
De hierna te noemen inschrijver(s):
A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)
gevestigd te:
KVK-nummer:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
BS2022-074-B
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)
uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016
(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
Gedaan op
(datum), te
(plaats).
De inschrijver(s)
A) (handtekening)
(naam)
(functie)
B) (handtekening)
(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)
(functie)
Projectnr.: P0000057-02 Ophogen bedrijventerrein Oosterhorn-Zuid - Fase 2 te Delfzijl
Opdrachtgever: Groningen Seaports
Besteknr.: 20230331B0002618922 BESTEK d.d. 20-04-2023 Definitief
Inschrijvingsstaat
Behoort bij:
BS2022-074-B
.....
I N S C H R I J V I N G S S T A A T
Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):
A)
gevestigd te:
B)
gevestigd te:
C)
gevestigd te:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)