2020-052020-051.10 01/09/2021P-1004645-51Het vervangen van vliegtuigafreminstallaties op de vlb Volkel2023-10-022023-10-0299921424502023-10-020083DF7F0994F5D50F097523D2B03576F57FP-1004645-51 Het vervangen van vliegtuigafreminstallaties op de vliegbasis Volkel. Na 1e Nota van inlichtingen.Vrij gedeelte voor bestek01BESTEK EN VOORWAARDEN VOORHET VERVANGEN VAN VLIEGTUIGAFREMINSTALLATIES OP DE VLIEGBASIS VOLKELHOOFDBAAN 06L - 24RBESTEKNUMMER: P-1004645-51Oraclenr.: P-1004645Complexcode: 45H03Algemene omschrijving van het werk:Het vervangen van Vliegtuigafreminstallaties en reconstructie overruns van de hoofdbaan van vliegbasis Volkel, in totaal bestaande uit drie onderdelen:Het vervangen van Vliegtuigafreminstallaties van de vliegbasis Volkel (P-1004645-51 + P-1004645-52) bestaande uit:1. Dit deel. P-1004645-51 ''Het vervangen van Vliegtuigafreminstallaties van de hoofdbaan Vliegbasis Volkel” (Civieltechnische werkzaamheden)Contract in RAW systematiek bestaande uit civieltechnische werkzaamheden.2. P-1004645-52 “Het vervangen van Vliegtuigafreminstallaties van de hoofdbaan Vliegbasis Volkel” (Bouwkundige, Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige werkzaamheden)Contract in STABU bestaande uit het realiseren van kelders en overige bouwkundige, elektrotechnische, infrastructurele en werktuigbouwkundige voorzieningen.Reconstructie overruns hoofdbaan van de vliegbasis Volkel (28831-11) bestaande uit: 3. 28831-11 “Reconstructie overruns hoofdbaan van de vliegbasis Volkel” (Civieltechnische werkzaamheden)Contract in RAW systematiek bestaande uit civieltechnische werkzaamheden. RIJKSVASTGOEDBEDRIJFMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DIRECTIE VASTGOEDBEHEERREALISATIE LANDELIJK Bezoekadres:St Jacobsstraat 16, 3511 BS Utrecht Correspondentieadres:Postbus 16169, 2500 BD Den Haag1. Algemeen01OPDRACHTGEVERNamens DE STAAT DER NEDERLANDEN, te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie, namens deze, Ing. E. Kerkhoven, projectleider. 02DIRECTIEVoor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededeling doen van wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012, zal optreden. 03LOCATIEDe werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op:- De vliegbasis Volkelin de gemeente(n):- Maashorst.De toegang van het werkterrein is gelegen aan de Zeelandsedijk 10, 5408 SM Volkel . 04ALGEMENE BESCHRIJVINGHet werk bestaat in hoofdzaak uit:·Het opbreken van bestaande gewapende fundatieblokken;·Het opbreken van cementgebonden verhardingen;·Het opnemen en herleggen van prefab betonplaten;·Het opbreken van rioleringen;·Het ontgraven en aanvullen van bouwput t.b.v. kelder;·Het ontgraven en aanvullen van bouwput t.b.v. fundatieblokken en sheaves;·Het ontgraven van cunet t.b.v. verhardingen;·Het aanbrengen van riolering incl. inspectieputten;·Het aanbrengen van betonpuinfunderingen;·Het aanbrengen van asfaltverhardingen;·Het aanbrengen van cementbetonverhardingen;·Het aanbrengen van voegen;·Het aanbrengen van mantelbuizen;·Het aanbrengen van markeringen;·Het aanvullen en afwerken van de bermen;·Overige werkzaamheden. 05TIJDSBEPALINGDatum van aanvang werkzaamheden: conform het gestelde in par. 7 van de UAVHet werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 02-08-2024De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: € 10.000,00.Deze korting geldt voor de gehele aanbesteding en wordt derhalve niet opgeteld bij de korting genoemd in de andere contractstukken (RAW en STABU) van dit werk.De werkzaamheden bestaan uit 2 fasen:Fase 0: Voorbereiding/inrichting ketenpark. (start op 08-01-2024)Fase 1 Hoofdbaan buiten gebruik (start op 04-03-2024)Fase 0:Inrichting ketenpark dient op 19-01-2024 gereed te zijn, ketenpark dient op 19-01-2024 volledig ingericht te zijn en gebruik gereed voor opdrachtgever, dit dient als stoppunt opgenomen te worden in de planning.Volledig ingericht ketenpark conform bestekpostnr: 850020 en 910010 van het RAW-bestek 28831-11Fase 1 (zie tekening C00):Start 04-03-2024Plaatsen operationele afzetting vanaf 04-03-2024. Overige werkzaamheden mogen pas aanvangen na goedkeuring directie. Plaatsing operationele afzetting dient als stoppunt opgenomen te worden in de planning.Plaatsen operationele afzetting conform bestekpostnr: 141010,141020 en 150010 van het RAW-bestek 28831-11. Het werkterrein t.b.v. alle werkzaamheden binnen de operationele afzetting is vrij toegankelijk voor de aannemer.Alle werkzaamheden conform fase 1 dienen gereed te zijn op 02-08-2024In de planning dient rekening gehouden te worden met het opnemen van een tijdsduur van 25 werkdagen per AAS (per baankop), voor de installatie van de BAK12 systemen door derden.Betreft 25 werkdagen per systeem waarbij uitgegaan moet worden dat deze tijdsperiodes niet gelijktijdig van elkaar uitgevoerd kunnen worden.Deze tijdsperiode in te plannen na het gereed zijn van de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden in de kelder. Gedurende deze tijd is het niet toegestaan werkzaamheden in de kelder uit te voeren zonder instemming van de leverancier (Patria) van de BAK12 installatie. Detailafstemming hierover zal plaatsvinden gedurende het opstellen van het gedetailleerde werkplan in overleg met Patria.06ONDERHOUDSTERMIJNDe onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt zes kalendermaanden.07WERKTIJDENDe commandant van de vliegbasis heeft de bevoegdheid, wanneer militaire oefeningen het noodzakelijk maken, scherpere bepalingen te stellen dan die normaal van kracht zijn c.q. de werkzaamheden gedurende een bepaalde tijd op de gehele vliegbasis of een gedeelte ervan te verbieden. Hieromtrent zal de wederpartij vooraf worden ingelicht.De toegestane werktijden zijn:Maandag t/m vrijdag 08:00 t/m 17:00 uur.08KWALITEITSBORGINGVan de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 09BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID ONDERAANNEMERSVoor de uitvoering van alle werkzaamheden door eventueel in te schakelen onderaannemers is toestemming van de directie vereist. 2.1. Algemene gegevens2.1. Algemene gegevens01TEKENINGENDe volgende tekeningen behoren tot het bestek:Zie ook tekeningenlijst van overige tekeningen (bijlage 01.01)Bladnr.OmschrijvingDatumFormaat________________________________________________________________________________________C111VKL VAI Uit en afbraak 06L28-8-2023A0C112VKL VAI Uit en afbraak 24R28-8-2023A0C113VKL VAI Uit en afbraak details28-8-2023A0C121VKL VAI nieuwbouw 06L28-8-2023A0C122VKL VAI nieuwbouw 24R28-8-2023A0C131VKL VAI Ontwerp 06L28-8-2023A0C132VKL VAI Ontwerp 24R28-8-2023A0C133VKL VAI Details FS 06L28-8-2023A2C134VKL VAI Details NS 06L28-8-2023A2C135VKL VAI Details NS 24R28-8-2023A2C136VKL VAI Details FS 24R28-8-2023A2C141VKL VAI HWA 06L28-8-2023A0C142VKL VAI HWA 24R28-8-2023A0C151VKL VAI markering28-8-2023A202PEILEN EN HOOFDAFMETINGENDe hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven. Alle hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.03KWALITEITSBORGINGBij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met stoppunten na het realiseren van de navolgende werkzaamheden voordat met een vervolgwerkzaamheid wordt aangevangen:1. Uitzetten as vliegtuigafreminstallatie;2. Uitzetten afstanden fundatieblok en kelders;3. Uitzetten hoogtes fundatieblok en kelders;04BIJLAGENDe volgende bijlagen behoren tot het bestek:·Zie bijlagelijst (bijlage 01.02)05TOEGANGSREGELINGVoor het complex of de complexen waarop het werkterrein is gelegen geldt een toegangsregeling.De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand gesteld.06LOCATIEBESCHRIJVINGIn de bodem ter plaatse van te maken ontgravingen of te verrichten werkzaamheden liggen mogelijk resten van oude infrastructuur. Het verwijderen van deze materialen wordt verrekend op de stelpost.07BODEMKUNDIGE EN GRONDMECHANISCHE GEGEVENSZie voor meer informatie het verkennend bodemonderzoek (bijlage 30.12).08MILIEUHYGIËNISCHE GEGEVENSZie voor meer informatie het verkennend bodemonderzoek (bijlage 30.12).09ONTPLOFBARE OORLOGSRESTENHet werkterrein is (deels) verdacht van de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO). Voor soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoede Ontplofbare Oorlogsresten en de omvang van het verdacht gebied wordt verwezen naar het bij dit bestek gevoegde vooronderzoek. (zie bijlagen 30.09 en 30.11).Werkzaamheden die onder CS-OOO condities uitgevoerd dienen te worden uitgevoerd zijn bij de desbetreffende werkzaamheden van dit bestek benoemd.Voornamelijk betreft dit de niet vooraf vrij te kunnen geven locaties bij de op te breken infrastructuur van de huidige vliegtuigafreminstallaties.10GRONDWATERSTANDENHet peil van het grondwater ligt op ca. 1,50m onder het maaiveld.Het peil van het grondwater is opgenomen in de periode 6 april t/m 15 mei 2020.Zie voor meer informatie de bemalingsrapportage (zie bijlage 30.10). 11GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEMALINGENDe volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:Zie voor meer informatie het bijgevoegde bemalingsadvies. (zie bijlage (30.10) 2.2. Nadere Beschrijving2.2. Verklaring01VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAATIn de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.02KENMERK RESULTAATSVERPLICHTINGDoor een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.03HOEVEELHEID TER INLICHTINGDe in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.04GRENZEN VAN DE SITUERINGDe in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.1UIT-EN AFBRAAKVoorafgaand aan de werkzaamheden m.b.t. opbreken dient de aannemer rekening te houden met uitvoeren werkzaamheden conform besteknummer 28831-11 bestekspost xxxxxx .
10VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN1000Beschermen verhardingen100010Beschermen verhardingen binnen werkterreinEUR0103199Beschermen verhardingen.Betreft het treffen van voorzieningen t.b.v. het beschermen van alle benodigde werkruimte + aan- en afvoerroutes voor al het transport gedurende het gehele werk.
Betreft twee locaties. Het gebied van de hoofdbaan gelegen tussen de nearside en de farside.
Wijze van beschermen: te allen tijde wegenbouwdoek met daar op rubberen matten en stalen rijplaten.
Afmetingen ter keuze van de aannemer.
Dusdanig positioneren dat tijdens de werkzaamheden alle te gebruiken verhardingen beschermd worden tegen directe belasting.
Bescherming instand houden gedurende de bovengenoemde transportbewegingen.
Met materialen van de aannemer.
Bescherming dient geschikt te zijn om de betreffende verharding te beschermen tegen schade door het gebruik van het benodigde materiaal en materieel voor de uitvoering van alle werkzaamheden.
Het toepassen van een beschermingslaag van zand is niet toegestaan.
inclusief het verwijderen en afvoeren van de materialen na de werkzaamheden. inclusief eventuele acceptatiekosten / stortkosten.11BAANKOP 06L1110BetonverhardingBij het verrichten van grondroerende werkzaamheden, dan
wel werkzaamheden waarbij trillingen in de bodem
ontstaan,moet men rekening houden met de mogelijke
aanwezigheid van munitie(resten) en/of explosieven in de
bodem.
Zie deel 2.1.
Veiligheidsaspecten:
-werkzaamheden verrichten in overeenstemming met
het CS-OOO.111010Verwijderen voegvulling 2-componentenm200.00827199Verwijderen voegvulling 2-componentenSituering zie tekening c111.
Betreft de voegvulling in dwars- en langsvoegen van de betonverharding t.p.v. bestaande VAI, te verwijderen volgens bestekpostnr: 111030.
Betreft 2 locaties.
Voegvulling bestaande uit 2 componenten voegvullingsmassa
op basis van polysulfide-polymeer en
rugvulling.
Afmetingen voeg ca. 15 x 35 mm (b x d).
Zodaning verwijderen dat geen voegvullingsresten
achterblijven.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
inrichting incl. acceptatiekosten111020Zagen betonverharding.m20.008203012016-03-01verplicht2020-052016-02-09Zagen van betonverharding.Betreft het maken van een zaagsnede.
Zaagsnede t.b.v. het verwijderen van de betonverharding
bestaande VAI t.p.v. bestaande kantstrook van de hoofdbaan.
Betreft 2 locaties11Betonverharding zie specificaties in onderzoeksrapportage2399Zaagdiepte 200mm111030Opbreken ongewapende betonverharding.m2465.008271012015-01-01verplicht2020-052014-06-30Opbreken ongewapende betonverharding.Situering zie tekening c111.
Betreft het verwijderen van betonverharding rondom fundatieblok type A en B.
Betreft twee locaties.12Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m24Dikte gemiddeld van 0,18 tot 0,20 m33Op een gebonden funderingslaag41Met deuvels en koppelstaven59Wijze van opbreken: werkzaamheden verrichten in
overeenstemming met het CS-OOO.
Betonverharding trillingsvrij verwijderen d.m.v.
betonverharding in stroken te zagen conform
bestekpostnr.111040.
Stroken betonverharding verwijderen en indien nodig op
locatie op te breken t.b.v. afvoeren.63Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.111040Zagen betonverharding.m210.008203012016-03-01verplicht2020-052016-02-09Zagen van betonverharding.Betreft het maken van zaagsnede t.b.v. opnemen
betonverharding bestaande VAI.
Betreft twee locaties.
Zaagsnede t.b.v. zagen van stroken van beton met afmeting
1,0m x 1,0m (L x B)
I.v.m. opbreken/verwijderen onder OOO condities.11Betonverharding zie specificaties in onderzoeksrapportage2399Zaagdiepte 200mm1120Prefab betonplaten verharding112010BK 06L Verwijderen voegvulling 2-comp. langsvoegm150.00827199Verwijderen voegvulling 2-componentenBetreft de voegvulling in langsvoegen tussen kantstrook (prefab betonplaten) , trafoputten en bestaande betonverharding.
Betreft meerdere locaties
Voegvulling bestaande uit 2 componenten voegvullingsmassa op basis van polysulfide-polymeer en rugvulling.
Afmetingen voeg: ca. 25 x 45 mm (b x d)
Zodanig verwijderen dat geen voegvullingsresten achterblijven.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.112020BK 06L Verwijderen voegvulling 2-comp. dwarsvoegm152.00827199Verwijderen voegvulling 2-componentenBetreft de voegvulling in dwarsvoegen tussen kantstrook (prefab betonplaten) en trafoputten.
Betreft meerdere locaties.
Voegvulling bestaande uit 2 componenten voegvullingsmassa op basis van polysulfide-polymeer en rugvulling.
Afmetingen voeg: ca. 25 x 45 mm (b x d)
Zodanig verwijderen dat geen voegvullingsresten achterblijven.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.112030BK 06L Opn. verharding van pref. beton TRAFO.m2120.008271032015-01-01verplicht2020-052014-12-15Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.Situering zie tekening C111
Betreft het tijdelijk opnemen van prefab betonplaten uit de kanststrook t.p.v. de op te nemen trafoputten volgens STABU-bestek.Inclusief verwijderen straatlaag, zand dikte 5cm
Betreft meerdere locaties.
Type betonplaten:
Randafwerking: vellingkant.
Oppervlakte: glad.
Zonder hijsvoorziening (gaten)
Incl. pasplaten11Breedte tot 1,50 m22Dikte platen 0,14 m39Afmetingen oppervlak breedte 1,00 m en lengte minimaal 1,00 m en maximaal 2,00m69Vrijgekomen prefab betonplaten hergebruiken volgens bestekpostnr: 513020, Overige materialen afvoeren naar een erkende inrichting incl. accepatatiekosten.112040BK 06L Opn. verharding van prefab. beton betonvh.m260.008271032015-01-01verplicht2020-052014-12-15Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.Situering zie tekening C111.
Betreft het opnemen van de prefab betonplaten uit de kantstrook t.p.v. de betonverharding bij nieuwe locatie VAIInclusief verwijderen straatlaag, zand dikte 5cm
Betreft 2 locaties.
Type betonplaten
Randafwerking: vellingkant.
Oppervlakte: glad.
Zonder hijsvoorziening (gaten)
Incl. pasplaten.11Breedte tot 1,50 m22Dikte platen 0,14 m39Afmetingen oppervlak breedte 1,00 m en lengte minimaal 1,00 m en maximaal 2,00m69Vrijgekomen prefab betonplaten hergebruiken volgens bestekpostnr:513030. Overige materialen afvoeren naar een erkende inrichting incl. accepatatiekosten.112050BK 06L Opn. verharding van prefab. beton PAPIm248.008271032015-01-01verplicht2020-052014-12-15Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.Situering zie tekening C111.
Betreft het opnemen van de prefab betonplaten haaks op de hoofdbaan t.p.v. PAPIIncl. verwijderen straatlaag, zand dikte 5 cm
Betreft 1 locatieType betonplaten:
Randafwerking: vellingkant.
Oppervlakte: glad.
Zonder hijsvoorziening (gaten)
Incl. pasplaten11Breedte tot 1,50 m22Dikte platen 0,14 m39Afmetingen oppervlak breedte 1,00 m en lengte minimaal 1,00 m en maximaal 2,00m69Vrijgekomen materialen hergebruiken volgens bestekpostnr: 513040, Overige materialen afvoeren naar een erkende inrichting incl. accepatatiekosten.1130FunderingenBij het verwijderen van funderingen dient de aannemer rekening te houden met de aanwezigheid van OOO zoals beschreven in de bijlagen genoemd in hoofdstuk 2.1.113010BK 06L Verwijderen teervrije funderingslaag betonm2500.008004012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Verwijderen teervrije funderingslaag.Betreft de fundering onder de betonverharding verwijderd volgens bestekpostnr: 111030. Betreft 2 locaties (nearside en farside)19Breedte 4,00 m tot 8,50 m23Gemiddelde dikte 200mm32Gebonden funderingsmateriaalBetongranulaat, gerekend met 2,1 ton/m363Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.113020BK 06L Verwijderen teervrije fun.laag tijd.prefabm2132.008004012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Verwijderen teervrije funderingslaag.Situering zie tekening C111.Betreft de fundering onder de prefab betonplaten tijdelijk verwijderd volgens bestekpostnr: 112030
Betreft meerdere locaties
Milieuhygienische hoedanigheid onbekend.
Over een lengte 0,50 m aan weerszijden van trafoputten verwijderen t.b.v. het opnemen van trafoputten volgens STABU-bestek23Gemiddelde dikte 250mm32Gebonden funderingsmateriaalBetongranulaat, gerekend met 2,1 ton/m363Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.113030BK 06L Verwijderen teervrije fun. laag def prefabm266.008004012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Verwijderen teervrije funderingslaag.Situering zie tekening C111.Betreft de fundering onder de prefab betonplaten die definitief verwijderd worden volgens bestekpostnr :112040.
Betreft 2 locaties
Milieuhygienische hoedanigheid onbekend
t.b.v. nieuwe betonverharding, verwijderen tot aan bestaande betonverharding en 0,25 m buiten de op te nemen betonplaten11Breedte tot 1,50 m23Gemiddelde dikte 250mm32Gebonden funderingsmateriaalBetongranulaat, gerekend met 2,1 ton/m363Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.1140Fundatieblokken114010BK 06L Grond ontgraven uit cunet fundatieblok type A en Bm3350.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit uit cunet rondom fundatieblok type A en Bt.b.v. opbreken.
Betreft 4 locaties.
Gerekend met breedte 1,0m rondom fundatieblok.
Fundatieblok type A: ca. 80 m3
Fundatieblok type B: ca. 95 m3Grondsoort: Bovengrond en zand, zie onderzoeksrapportage voor specificatiesBovengrond gerekend 0,3mZand gerekend 1,6m
Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van ontgraving12Grondsoorten gescheiden ontgraven , bouwput droog ontgraven21Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90m31Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00m41Taluds 1: 161Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving114020BK 06L Slopen gewapend beton fundatie A.m354.101122012015-01-01verplicht2020-052013-11-26Slopen gewapend beton.Situering zie tekening C111 en C113
Opbreken fundatieblok type A.
Betreft 2 locaties.
Wijze van opbreken keuze aannemer22In het werk gestort31Wapening .....41Wijze van oplegging op een cementgebonden werkvloer.63Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.114030BK 06L Slopen gewapend beton fundatie B.m395.101122012015-01-01verplicht2020-052013-11-26Slopen gewapend beton.Situering zie tekening C111 en C113
Opbreken fundatieblok type B.
Betreft 2 locaties.
Wijze van opbreken keuze aannemer22In het werk gestort31Wapening .....41Wijze van oplegging op een cementgebonden werkvloer63Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend inrichting incl. acceptatiekosten.114040BK 06L Opbreken werkvloer fundatieblok A en Bm2170.00827199Opbreken cementgebonden werkvloer fundatieblokBetreft de werkvloer onder de fundatieblokken type A en B.
Betreft 4 locaties
Fundatieblokken opgebroken volgens bestekpostnr: 114020 en 114030.
Gemiddelde dikte 100 mm
In het werk gestort
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.114050Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.m3150.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in bouwput fundatieblok type A en BBetreft het aanvullen tot 0,3m-mv. van de bouwput van
fundatieblok type A en B ( 114020 en 114030).
Betreft 4 locatiesGrondsoort: Zand, vrijkomend en vervoerd volgens bestekpostnr: 219010 en 219020. 11Gemiddelde hoogte 1,60m41Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m59De aanvulling verdichten in lagen van max.0,3m61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking114060Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.m3350.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in cunet rondom bouwput fundatieblokken type A en BBetreft 4 locaties
Aanvullen van de grondsoorten in omgekeerde volgorde als
bij het ontgraven volgens bestekpostnr: 114010Grondsoort: Zand en bovengrond, vrijkomend bij bestekpostnr: 114010. 11Gemiddelde hoogte 1,60m41Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m59De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,3m.61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking1150HWA afvoer huidige VAI115010Grond ontgraven t.b.v. sleuf.m30.002401012020-05-01verplicht2020-052020-04-24Grond ontgraven t.b.v. sleuf.Situering zie tekening C111.
Farside en nearside.
Betreft het ontgraven van grond t.b.v. verwijderen kunststof PVC 160mm/200mm volgens bestekpostnr: 115020 en 115030. Bovengrond 0,3m gerekend met 0,63 m3/mZand 0,7m gerekend met 0,84 m3/m 12Grondsoorten gescheiden ontgraven21Tot onderkant buizen, funderingen en putten31Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m41Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50m61Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren115020Verwijderen kunststofbuis.m12.002511032020-05-01verplicht2020-052020-04-24Verwijderen kunststofbuis.Situering zie tekening C111
Betreft het verwijderen van kunststofbuis t.b.v. HWA huidige VAI fundatieblok type A11Materiaal: PVC21Nominale middellijn(en) 160mm41Verbinding door middel van mof51Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib63Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting inclusief acceptatiekosten.115030Verwijderen kunststofbuis.m25.002511032020-05-01verplicht2020-052020-04-24Verwijderen kunststofbuis.Situering zie tekening C111
Betreft het verwijderen van kunststofbuis t.b.v. HWA huidige VAI fundatieblok type A11Materiaal: PVC21Nominale middellijn(en) 200mm41Verbinding door middel van mof51Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib63Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting inclusief acceptatiekosten.115040Afdoppen inlaat.st2.00250099Afdoppen inlaat.Betreft de inlaat van kolkleiding verwijderd volgens bestekpostnr: 115020 en 115030.
Inlaat op bestaande HWA inspectieput.
Afdoppen inlaat:PVC 160mmPVC 200mm
Met inbegrip van benodigd grondwerk.115050Aanvullen sleuf.m30.002401212020-05-01verplicht2020-052019-04-23Aanvullen sleuf.Situering zie tekening C111
Betreft het aanvullen van sleuf van verwijderde kolkleiding PVC 160mm en 200mm
Bovengrond 0,3m gerekend met 0,66m3/mZand 0,7m gerekend met 0,84m3/m11Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00m23Aanvullen tot maaiveld met met grond vrijgekomen bij het ontgraven conform bestekpostnr: 11501051De aanvulling verdichten in lagen van max, 0,3m1160HWA afvoerleidingen rond 800 mm116010Grond ontgraven t.b.v. sleuf.m70.002401012020-05-01verplicht2020-052020-04-24Grond ontgraven t.b.v. sleuf.Situering zie tekening C111.
Betreft het ontgraven van grond t.b.v. verwijderen betonriool rond 800mm volgens bestekpostnr: 116020. . Bovengrond 0,3m gerekend met 0,63 m3/mZand 0,7m gerekend met 0,84 m3/m 12Grondsoorten gescheiden ontgraven21Tot onderkant buizen, funderingen en putten31Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m41Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50m61Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren116020Verwijderen betonbuis.m68.002511012020-05-01verplicht2020-052020-04-24Verwijderen betonbuis.Betreft het verwijderen van betonbuis, 06L nearside.11Materiaal: ongewapend beton23Rond profiel: nominale middellijn 800mm33Standaardlengte buis 2,40 m41Type buisverbinding: rubberringverbinding .....51Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib67De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen .....116030Verwijderen put.st2.002511212015-01-01verplicht2020-052014-10-13Verwijderen put.Betreft het verwijderen van twee putten, locatie 06L nearside. betreft putten. Putten uit streng verwijderd volgens bestekspost 116020. 12Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde betonelementen .....21Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond36Uitwendig oppervlak putbodem: tot 4,0m241Totale hoogte tot 1,5 m59Put volledig verwijderen.67De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen .....116040Dichtzetten geprefabriceerde sparing.st2.002528332000-09-01verplicht2020-052009-10-30Dichtzetten geprefabriceerde sparing......Metselwerk; metselstenen inclusief alle benodigde materialen zoals specie etc.13Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2 23Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen31Inclusief aanpassen stroomprofiel 116050Aanvullen sleuf.m70.002401212020-05-01verplicht2020-052019-04-23Aanvullen sleuf.Situering zie tekening C111
Betreft het aanvullen van sleuf van verwijderd betonriool rond 800mm.Bovengrond 0,3m gerekend met 0,66m3/mZand 0,7m gerekend met 0,84m3/m11Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00m23Aanvullen tot maaiveld met met grond vrijgekomen bij het ontgraven conform bestekpostnr: 11601051De aanvulling verdichten in lagen van max, 0,3m12BAANKOP 24R1210BetonverhardingBij het verrichten van grondroerende werkzaamheden, dan
wel werkzaamheden waarbij trillingen in de bodem
ontstaan,moet men rekening houden met de mogelijke
aanwezigheid van munitie(resten) en/of explosieven in de
bodem.
Zie deel 2.1.
Veiligheidsaspecten:
-werkzaamheden verrichten in overeenstemming met
het CS-OOO.121010Verwijderen voegvulling 2-componentenm200.00827199Verwijderen voegvulling 2-componentenSituering zie tekening C112.
Betreft de voegvulling in dwars- en langsvoegen van de betonverharding t.p.v. bestaande VAI, te verwijderen volgens bestekpostnr: 121030.
Betreft 2 locaties.
Voegvulling bestaande uit 2 componenten voegvullingsmassa
op basis van polysulfide-polymeer en
rugvulling.
Afmetingen voeg ca. 15 x 35 mm (b x d).
Zodaning verwijderen dat geen voegvullingsresten
achterblijven.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
inrichting incl. acceptatiekosten121020Zagen betonverharding.m20.008203012016-03-01verplicht2020-052016-02-09Zagen van betonverharding.Betreft het maken van een zaagsnede.
Zaagsnede t.b.v. het verwijderen van de betonverharding
bestaande VAI t.p.v. bestaande kantstrook van de hoofdbaan.
Betreft 2 locaties11Betonverharding zie specificaties in onderzoeksrapportage2399Zaagdiepte 200mm121030Opbreken ongewapende betonverharding.m2465.008271012015-01-01verplicht2020-052014-06-30Opbreken ongewapende betonverharding.Situering zie tekening C112.
Betreft het verwijderen van betonverharding rondom fundatieblok type A en B.
Betreft twee locaties.12Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m24Dikte gemiddeld van 0,18 tot 0,20 m33Op een gebonden funderingslaag41Met deuvels en koppelstaven59Wijze van opbreken: werkzaamheden verrichten in
overeenstemming met het CS-OOO.
Betonverharding trillingsvrij verwijderen d.m.v.
betonverharding in stroken te zagen conform
bestekpostnr.121040.
Stroken betonverharding verwijderen en indien nodig op
locatie op te breken t.b.v. afvoeren.63Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.121040Zagen betonverharding.m210.008203012016-03-01verplicht2020-052016-02-09Zagen van betonverharding.Betreft het maken van zaagsnede t.b.v. opnemen
betonverharding bestaande VAI.
Betreft twee locaties.
Zaagsnede t.b.v. zagen van stroken van beton met afmeting
1,0m x 1,0m (L x B)
I.v.m. opbreken/verwijderen onder OOO condities.11Betonverharding zie specificaties in onderzoeksrapportage2399Zaagdiepte 200mm1220Prefab betonplaten verharding122010BK 24R Verwijderen voegvulling 2-comp. langsvoegm150.00827199Verwijderen voegvulling 2-componentenBetreft de voegvulling in langsvoegen tussen kantstrook (prefab betonplaten) , trafoputten en bestaande betonverharding.
Betreft meerdere locaties
Voegvulling bestaande uit 2 componenten voegvullingsmassa op basis van polysulfide-polymeer en rugvulling.
Afmetingen voeg: ca. 25 x 45 mm (b x d)
Zodanig verwijderen dat geen voegvullingsresten achterblijven.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.122020BK 24R Verwijderen voegvulling 2-comp. dwarsvoegm152.00827199Verwijderen voegvulling 2-componentenBetreft de voegvulling in dwarsvoegen tussen kantstrook (prefab betonplaten) en trafoputten.
Betreft meerdere locaties.
Voegvulling bestaande uit 2 componenten voegvullingsmassa op basis van polysulfide-polymeer en rugvulling.
Afmetingen voeg: ca. 25 x 45 mm (b x d)
Zodanig verwijderen dat geen voegvullingsresten achterblijven.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.122030BK 24R Opn. verharding van pref. beton TRAFO.m2120.008271032015-01-01verplicht2020-052014-12-15Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.Situering zie tekening C112
Betreft het tijdelijk opnemen van prefab betonplaten uit de kanststrook t.p.v. de op te nemen trafoputten volgens STABU-bestek.Inclusief verwijderen straatlaag, zand dikte 5cm
Betreft meerdere locaties.
Type betonplaten:
Randafwerking: vellingkant.
Oppervlakte: glad.
Zonder hijsvoorziening (gaten)
Incl. pasplaten11Breedte tot 1,50 m22Dikte platen 0,14 m39Afmetingen oppervlak breedte 1,00 m en lengte minimaal 1,00 m en maximaal 2,00m69Vrijgekomen prefab betonplaten hergebruiken volgens bestekpostnr: 513020, Overige materialen afvoeren naar een erkende inrichting incl. accepatatiekosten.122040BK 24R Opn. verharding van prefab. beton betonvh.m260.008271032015-01-01verplicht2020-052014-12-15Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.Situering zie tekening C112.
Betreft het opnemen van de prefab betonplaten uit de kantstrook t.p.v. de betonverharding bij nieuwe locatie VAIInclusief verwijderen straatlaag, zand dikte 5cm
Betreft 2 locaties.
Type betonplaten
Randafwerking: vellingkant.
Oppervlakte: glad.
Zonder hijsvoorziening (gaten)
Incl. pasplaten.11Breedte tot 1,50 m22Dikte platen 0,14 m39Afmetingen oppervlak breedte 1,00 m en lengte minimaal 1,00 m en maximaal 2,00m69Vrijgekomen prefab betonplaten hergebruiken volgens bestekpostnr:513030. Overige materialen afvoeren naar een erkende inrichting incl. accepatatiekosten.122050BK 24R Opn. verharding van prefab. beton PAPIm248.008271032015-01-01verplicht2020-052014-12-15Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.Situering zie C112.
Betreft het opnemen van de prefab betonplaten haaks op de hoofdbaan t.p.v. PAPIIncl. verwijderen straatlaag, zand dikte 5 cm
Betreft 1 locatieType betonplaten:
Randafwerking: vellingkant.
Oppervlakte: glad.
Zonder hijsvoorziening (gaten)
Incl. pasplaten11Breedte tot 1,50 m22Dikte platen 0,14 m39Afmetingen oppervlak breedte 1,00 m en lengte minimaal 1,00 m en maximaal 2,00m69Vrijgekomen materialen hergebruiken volgens bestekpostnr: 513040, Overige materialen afvoeren naar een erkende inrichting incl. accepatatiekosten.1230FunderingenBij het verwijderen van funderingen dient de aannemer rekening te houden met de aanwezigheid van OOO zoals beschreven in de bijlagen genoemd in hoofdstuk 2.1.123010BK 24R Verwijderen teervrije funderingslaag betonm2500.008004012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Verwijderen teervrije funderingslaag.Betreft de fundering onder de betonverharding verwijderd volgens bestekpostnr: 111030. Betreft 2 locaties (nearside en farside)19Breedte 4,00 m tot 8,50 m23Gemiddelde dikte 200mm32Gebonden funderingsmateriaalBetongranulaat, gerekend met 2,1 ton/m363Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.123020BK 24R Verwijderen teervrije fun.laag tijd.prefabm2132.008004012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Verwijderen teervrije funderingslaag.Situering zie tekening C112.Betreft de fundering onder de prefab betonplaten tijdelijk verwijderd volgens bestekpostnr: 112030
Betreft meerdere locaties
Milieuhygienische hoedanigheid onbekend.
Over een lengte 0,50 m aan weerszijden van trafoputten verwijderen t.b.v. het opnemen van trafoputten volgens STABU-bestek23Gemiddelde dikte 250mm32Gebonden funderingsmateriaalBetongranulaat, gerekend met 2,1 ton/m363Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.123030BK 24R Verwijderen teervrije fun. laag def prefabm266.008004012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Verwijderen teervrije funderingslaag.Situering zie tekening C112.Betreft de fundering onder de prefab betonplaten die definitief verwijderd worden volgens bestekpostnr :112040.
Betreft 2 locaties
Milieuhygienische hoedanigheid onbekend
t.b.v. nieuwe betonverharding, verwijderen tot aan bestaande betonverharding en 0,25 m buiten de op te nemen betonplaten11Breedte tot 1,50 m23Gemiddelde dikte 250mm32Gebonden funderingsmateriaalBetongranulaat, gerekend met 2,1 ton/m363Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.1240Fundatieblokken124010BK 24R Grond ontgraven uit cunet fundatieblok type A en Bm3350.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit uit cunet rondom fundatieblok type A en Bt.b.v. opbreken.
Betreft 4 locaties.
Gerekend met breedte 1,0m rondom fundatieblok.
Fundatieblok type A: ca. 80 m3
Fundatieblok type B: ca. 95 m3Grondsoort: Bovengrond en zand, zie onderzoeksrapportage voor specificatiesBovengrond gerekend 0,3mZand gerekend 1,6m
Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van ontgraving12Grondsoorten gescheiden ontgraven , bouwput droog ontgraven21Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90m31Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00m41Taluds 1: 161Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving124020BK 24R Slopen gewapend beton fundatie A.m354.101122012015-01-01verplicht2020-052013-11-26Slopen gewapend beton.Situering zie tekening C112 en C113
Opbreken fundatieblok type A.
Betreft 2 locaties.
Wijze van opbreken keuze aannemer22In het werk gestort31Wapening .....41Wijze van oplegging op een cementgebonden werkvloer.63Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.124030BK 24R Slopen gewapend beton fundatie B.m395.101122012015-01-01verplicht2020-052013-11-26Slopen gewapend beton.Situering zie tekening C112 en C113
Opbreken fundatieblok type B.
Betreft 2 locaties.
Wijze van opbreken keuze aannemer22In het werk gestort31Wapening .....41Wijze van oplegging op een cementgebonden werkvloer63Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend inrichting incl. acceptatiekosten.124040BK 24R Opbreken werkvloer fundatieblok A en Bm2170.00827199Opbreken cementgebonden werkvloer fundatieblokBetreft de werkvloer onder de fundatieblokken type A en B.
Betreft 4 locaties
Fundatieblokken opgebroken volgens bestekpostnr: 124020 en 124030.
Gemiddelde dikte 100 mm
In het werk gestort
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.124050Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.m3150.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in bouwput fundatieblok type A en BBetreft het aanvullen tot 0,3m-mv. van de bouwput van
fundatieblok type A en B ( 124020 en 124030).
Betreft 4 locatiesGrondsoort: Zand, vrijkomend en vervoerd volgens bestekpostnr 229010 en 229020 . 11Gemiddelde hoogte 1,60m41Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m59De aanvulling verdichten in lagen van max.0,3m61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking124060Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.m3350.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in cunet rondom bouwput fundatieblokken type A en BBetreft 4 locaties
Aanvullen van de grondsoorten in omgekeerde volgorde als
bij het ontgraven volgens bestekpostnr: 124010Grondsoort: Zand en bovengrond, vrijkomend bij bestekpostnr: 124010. 11Gemiddelde hoogte 1,60m41Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m59De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,3m.61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking1250HWA afvoer huidige VAI125010Grond ontgraven t.b.v. sleuf.m125.002401012020-05-01verplicht2020-052020-04-24Grond ontgraven t.b.v. sleuf.Situering zie tekening C112.
Farside en nearside.
Betreft het ontgraven van grond t.b.v. verwijderen kunststof PVC 160mm/200mm volgens bestekpostnr: 125020 en 125030. Bovengrond 0,3m gerekend met 0,66m3/mZand 0,7m gerekend met 0,84 m3/m 12Grondsoorten gescheiden ontgraven21Tot onderkant buizen, funderingen en putten31Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m41Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50m61Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren125020Verwijderen kunststofbuis.m55.002511032020-05-01verplicht2020-052020-04-24Verwijderen kunststofbuis.Situering zie tekening C112.
Betreft het verwijderen van kunststofbuis t.b.v. HWA huidige VAI fundatieblok type A11Materiaal: PVC21Nominale middellijn(en) 160mm41Verbinding door middel van mof51Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib63Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting inclusief acceptatiekosten.125030Verwijderen kunststofbuis.m65.002511032020-05-01verplicht2020-052020-04-24Verwijderen kunststofbuis.Situering zie tekening C112.
Betreft het verwijderen van kunststofbuis t.b.v. HWA huidige VAI fundatieblok type A11Materiaal: PVC21Nominale middellijn(en) 160mm en of 200mm41Verbinding door middel van mof51Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib63Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting inclusief acceptatiekosten.125040Afdoppen inlaat.st3.00250099Afdoppen inlaat.Betreft de inlaat van kolkleiding verwijderd volgens bestekpostnr: 125020 en 125030.
Inlaat op bestaande HWA inspectieput.
Afdoppen inlaat:PVC 160mmPVC 200mm
Met inbegrip van benodigd grondwerk.125050Aanvullen sleuf.m125.002401212020-05-01verplicht2020-052019-04-23Aanvullen sleuf.Situering zie tekening C112.
Betreft het aanvullen van sleuf van verwijderde kolkleiding PVC 160mm en 200mmBovengrond 0,3m gerekend met 0,66m3/mZand 0,7m gerekend met 0,84m3/m11Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00m23Aanvullen tot maaiveld met met grond vrijgekomen bij het ontgraven conform bestekpostnr: 12501051De aanvulling verdichten in lagen van max, 0,3m1260HWA afvoerleidingen rond 300 mm126010Grond ontgraven t.b.v. sleuf.m95.002401012020-05-01verplicht2020-052020-04-24Grond ontgraven t.b.v. sleuf.Situering zie tekening C112.
Betreft het ontgraven van grond t.b.v. verwijderen betonriool rond 300mm volgens bestekpostnr: 126020. Bovengrond 0,3m gerekend met 0,63 m3/mZand 0,7m gerekend met 0,84 m3/m 12Grondsoorten gescheiden ontgraven21Tot onderkant buizen, funderingen en putten31Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00m41Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50m61Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren126020Verwijderen betonbuis.m90.002511012020-05-01verplicht2020-052020-04-24Verwijderen betonbuis.Betreft het verwijderen van ca. 25m1 betonbuis aan nearside, en ca. 65m1 aan farside.11Materiaal: ongewapend beton23Rond profiel: nominale middellijn 300mm33Standaardlengte buis 2,40 m41Type buisverbinding: rubberringverbinding .....51Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib67De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen .....126030Verwijderen put.st5.002511212015-01-01verplicht2020-052014-10-13Verwijderen put.Betreft het verwijderen van twee putten, locatie 24R nearrside en drie putten aan 24R farside. Putten uit streng verwijderd volgens bestekspost 126020. 12Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde betonelementen .....21Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond36Uitwendig oppervlak putbodem: tot 4,0m241Totale hoogte tot 1,5 m59Put volledig verwijderen.67De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen .....126040Dichtzetten geprefabriceerde sparing.st3.002528332000-09-01verplicht2020-052009-10-30Dichtzetten geprefabriceerde sparing......Metselwerk; metselstenen inclusief alle benodigde materialen zoals specie etc.13Afmeting: 0,50 tot 1,00 m223Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen31Inclusief aanpassen stroomprofiel 126050Aanvullen sleuf.m95.002401212020-05-01verplicht2020-052019-04-23Aanvullen sleuf.Situering zie tekening C112.
Betreft het aanvullen van sleuf van verwijderd betonriool rond 300mm.Bovengrond 0,3m gerekend met 0,66m3/mZand 0,7m gerekend met 0,84m3/m11Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00m23Aanvullen tot maaiveld met met grond vrijgekomen bij het ontgraven conform bestekpostnr: 12601051De aanvulling verdichten in lagen van max, 0,3m2GRONDWERK21BAANKOP 06L2110Grondbewerkingen211010Frezen.are175.002221072020-05-01verplicht2020-052020-04-24Frezen.Betreft het frezen van graszoden t.p.v. aan te brengen nieuwe
VAI.
Gerekend met ca. 10 meter rondom nieuwe verharding.
Grondsoort: bovengrond met zoden.
Betreft 2 locaties.13Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 21Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 352Bewerkingsdiepte: 0,15 m61Frezen met de rijrichting mee2120Grondwerk t.b.v. kelder (BAK-12 PIT)212010BK 06L Grond ontgraven uit bouwput kelderm3950.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit kelderSituering zie tekening: C121
Betreft het ontgraven van bouwput kelder (BAK-12 PIT)
aanwezigheid van fundatiepalen volgens STABU-bestek
Betreft 2 locaties.Grondsoort: Bovengrond en zand, zie onderzoeksrapportage voor specificaties.Gerekend met bovengrond 0,3 m Gerekend met zand 3,85m Hoeveelheidsbepaling: Theoretisch profiel van ontgraving19Grond gescheiden ontgraven, bouwput droog ontgraven. Bemaling t.b.v. droog ontgraven volgens bestekpostnr: 82101023Ontgravingshoogte gemiddeld 3,55 tot 4,15m39Ontgravingsbreedte op bodem afmeting 9,6 m x 6,8 m41Taluds 1: 169Vrijkomende grond waar mogelijk naast de bouwput deponeren, hergebruiken volgens bestekpostnr: 212020 217010 en 217020. .
overtollige grond verwerken in aanliggende bermen.212020BK 06L Grond verwerken in bouwput kelderm3650.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in bouwput kelderBetreft het aanvullen van bouwput na ontkisten kelderwanden volgens STABU bestek.
Aanvullen van de grondsoorten in omgekeerde volgorde als
bij het ontgraven.
De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,3m
Betreft 2 locaties.Grondsoort: Bovengrond en zand, zie onderzoeksrapportage voor specificaties
Vrijkomend volgens bestekpostnr: 212010Gerekend met bovengrond, 0,3mGerekend met zand, 3,85m16Hoogte van 3,55m tot 4,15m, zonder overhoogte31Taluds 1: 146Profileren volgens bestekspostnr. .....61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking212030BK 06L Profileren van oppervlakken.m2475.002204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.Betreft het profileren van aangevulde grond in bouwput volgens bestekpostnr: 212020
Betreft 2 locaties.Grondsoort: BovengrondGerekend is met een waterstand N.A.P. 1.50m -mv.11Oppervlakken boven water32Breedte oppervlak van 4,55tot 5,15m53Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m2130Grondwerk t.b.v. fundatieblok213010Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/havenm3170.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit bouwput fundatieblokSituering zie tekening C121
Betreft het ontgraven van bouwput fundatieblok,
aanwezigheid van fundatiepalen volgens STABU-bestek.
Gerekend met 1,0 meter ontgraven rondom fundatieblok.
Betreft 2 locaties.Grondsoort: Bovengrond en zand, zie onderzoeksrapportage voor specificaties.Bovengrond gerekend 0,3mZand gerekend 1,012Grondsoorten gescheiden ontgraven .....21Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30m31Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,30 x 7,50m41Taluds 1: 153Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m 69Vrijkomende grond waar mogelijk naast de bouwput
deponeren, hergebruiken volgens bestekpostnr: 213020,
overtollige grond verwerken in aanliggende bermen.213020Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.m3105.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in bouwput fundatieblokSituering zie tekening C121.
Betreft het aanvullen van bouwput na ontkisten fundatieblok
volgens STABU-bestek.
Aanvullen van de grondsoorten in omgekeerde volgorde als
bij het ontgraven.
Betreft 2 locaties.
De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,3mGrondsoort: Bovengrond en zand, zie onderzoeksrapport voor specificaties.
Vrijkomend conform bestekpostnr: 213010Bovengrond gerekend met 0,3mZand gerekend met 1,012Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 1,30m46Profileren volgens bestekspostnr. 21303061Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking213030Profileren van oppervlakken.m250.002204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.betreft het profileren van aangevulde grond in bouwput
fundatieblok volgens bestekpostnr: 213020.
Bovengrond 2 locatiesGrondsoort: bovengrond en zandGerekend is met een waterstand N.A.P. 1,50m -m.v.11Oppervlakken boven water31Breedte oppervlak gemiddeld 2.30m53Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m2140Grondwerk t.b.v. sheaves214010Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/havenm3120.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit cunet sheavesZie tekening C121.
Betreft het ontgraven cunet t.b.v. aanbrengen sheaves volgens STABU-bestek.
Breedte gerekend met 0,5m rondom werkvloer t.b.v. sheaves.
Betreft 4 locaties.Grondsoort: Bovengrond en zand, zie onderzoeksrapport voor specificaties.Bovengrond gerekend met 0,3mZand gerekend met 0,15m12Grondsoorten gescheiden ontgraven cunet droog ontgraven.21Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45m31Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,50 x 10,1m41Taluds 1: 151Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m69Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Vrijkomende grond waar mogelijk naast cunet deponeren. hergebruik conform bestekpostnr 214020. Overtollige grond verwerken in aanliggende bermen.214020Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.m325.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in cunet sheaves.Situering zie tekening C121.
Betreft het aanvullen van cunet na ontkisten sheaves volgens STABU-Bestek.
Aanvullen van de grondsoorten in omgekeerde volgorde als bij ontgraven.
Betreft 4 locaties.
De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,3m.Grondsoort: Bovengrond en zand, zie onderzoeksrapport voor specificaties.
Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnr: 214010. Bovengrond gerekend met 0,3mZand gerekend met 0,15m11Gemiddelde hoogte 0,45m31Taluds 1: 146Profileren volgens bestekspostnr. 21403061Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking214030Profileren van oppervlakken.m2200.002204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.Betreft het profileren van aangevuld cunet sheaves volgens bestekpostnr: 214020Grondsoort: Bovengrond en zandGerekend is met een waterstand N.A.P. 1.50m -m.v.11Oppervlakken boven water21Oppervlakken: .....31Breedte oppervlak gemiddeld 1,45m53Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m2150Grondwerk t.b.v. afrembandkanaal215010Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/havenm3384.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit cunet afrembandkanaalSituering zie tekening C121.
Betreft het ontgraven van cunet t.b.v. afrembandkanaal.
Breedte gerekend met 0,5 m rondom werkvloer.
Betreft 2 locaties, 32m per locatie
Gerekend met 6,0m3 per mGrondsoort: Bovengrond en zand, zie onderzoeksrapportage voor specificaties.Bovengrond gerekend met 0,3mZand gerekend met 1,2m12Grondsoorten gescheiden ontgraven cunet droog ontgraven.22Ontgravingshoogte van 1,10tot 1,50m31Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,40m41Taluds 1: 1.58Profileren volgens bestekspostnr. 21503069Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving.Vrijkomende grond waar mogelijk naast cunet deponeren,
hergebruiken volgens bestekpostnr: 215020, overtollige
grond verwerken in aanliggende bermen215020Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.m3272.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in cunet afrembandkanaalSituering zie tekening: C121.
Betreft het aanvullen van cunet na ontkisten
afrembandkanaal volgens STABU-bestek.
Aanvullen van de grondsoorten in omgekeerde volgorde als
bij het ontgraven.
Aanvullen tot 0,25m -mv
Betreft 4 locaties.
Gerekend met 4,25m3 per m.
De aanvulling verdichting in lagen van max. 0,3mGrondsoort: Zand, zie onderzoeksrapport voor specificaties vrijkomend volgens bestekpostnr: 21501016Hoogte van 1,10m tot 1,40m, zonder overhoogte31Taluds 1: 146Profileren volgens bestekspostnr. 21503061Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking215030Profileren van oppervlakken.m2308.002204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.Betreft het profileren van aangevuld cunet afrembandkanaal volgens bestekpostnr: 215020.
Betreft 2 locaties.Grondsoort: zandGerekend is met een waterstand N.A.P. 1,50m -m.v.11Oppervlakken boven water31Breedte oppervlak gemiddeld 4,80m51Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m2160Grondwerk t.b.v. asfaltverharding216010Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/havenm31230.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit cunet asfaltverhardingSituering zie tekening C121
Betreft het ontgraven van cunet t.b.v. asfaltverharding.
Breedte ontgraven gerekend met 0,5m rondom
asfaltverharding, en aansluitend op fundering kantstrook
hoofdbaan.
Betreft 2 locaties
NS : 1030 m2 en FS 1020 m2Grondsoort: Bovengrond en zand, zie onderzoeksrapport voor
specificaties.Bovengrond gerekend met 0,3mZand gerekend met 0,3m12Grondsoorten gescheiden ontgraven , cunet droog ontgraven21Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60m31Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,00m41Taluds 1: 158Profileren volgens bestekspostnr. 21603069Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretische profiel van ontgraving. Vrijkomende grond waar mogelijk naast cunet deponeren in
tijdelijk depot, hergebruiken volgens bestekpostnr: 219010.
en 219030. , overtollige grond verwerken in aanliggende
bermen.216020Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.m3410.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in cunet asfaltverhardingBetreft het aanvullen van cunet asfaltverharding ontgraven
volgens bestekpostnr: 216010.
De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,3m
Betreft 2 locaties, totaal 2050 m2Grondsoort: Zand voor zandbed, leverantie volgens bestekpostnr: 21604012Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,20m31Taluds 1: 146Profileren volgens bestekspostnr. 21603061Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking216030Profileren van oppervlakken.m22050.002204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.Betreft het profileren van aanvullen grond cunet
asfaltverharding volgens bestekpostnr: 216020.
Betreft 2 locaties.Grondsoort: Zand voor ZandbedGerekend is met een waterstand N.A.P. 1,50m -m.v.11Oppervlakken boven water51Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m216040Leveren grond.m3410.002203212020-05-01verplicht2020-052020-04-23Leveren grond.Leveren zand t.b.v. cunet asfaltverharding11Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen21Grondsoort: zandZand voor zandbed31Leveren op de plaats van verwerking t.b.v. cunet asfaltverharding volgens bestekpostnr: 21602041Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking .....2170Grondwerk huidige VAI217010Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.m3100.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in cunet opgebroken verharding huidige VAIBetreft het aanvullen van cunet met zand t.p.v. fundering opgebroken
volgens bestekpostnr :113010. 113020 en 113030.
De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,3mGrondsoort: Zand voor ophoogzand, zie onderzoeksrapport voor specificaties, vrijkomend bij bestekspost: 212010. .11Gemiddelde hoogte 0,15m24Bovenoppervlakte ca. 670m239.....46Profileren volgens bestekspostnr. 217030. 61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking217020Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.m3200.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in cunet opgebroken verharding huidige VAIBetreft het aanvullen van cunet met bovengrond na aanvullen volgens bestekpostnr: 217010. Grondsoort: Bovengrond, vrijkomend bij bestekpostnr: 212010. 11Gemiddelde hoogte 0,30m24Bovenoppervlakte ca.670m246Profileren volgens bestekspostnr. 217040. 59.....61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking217030Profileren van oppervlakken.m2670.002204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.Betreft het profileren van oppervlakte van aanvullen cunet volgens bestekpostnr: 217010Grondsoort: ZandGerekend is met een waterstand N.A.P. 1,50m -m.v.11Oppervlakken boven water51Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m217040Profileren van oppervlakken.m2670.002204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.Betreft het profileren van oppervlakte van aanvullen cunet volgens bestekpostnr: 217020Grondsoort: BovengrondGerekend is met een waterstand N.A.P. 1,50m -m.v.11Oppervlakken boven water51Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m2180Grondwerk t.b.v. kantstrook218010Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/havenm340.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit t.p.v. betonverharding in kantstrookSituering t.p.v. de verwijderde prefab betonplaten incl.
fundering volgens bestekpostnr: 112040. en 113030.
Ontgraven tot 0,5m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag van beton of aansluitend aan verharding.
Betreft 2 locaties, totaal 200 m2
Vrijkomende grond verwerken in omliggende bermen.Grondsoort: Zand, zie onderzoeksrapportage voor specificaties12Grondsoorten gescheiden ontgraven .....21Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20m31Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50m41Taluds 1: 158Profileren volgens bestekspostnr. 21802061Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving218020Profileren van oppervlakken.m2200.002204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.Betreft cunet volgens bestekpostnr: 218010.
Profileren zandbed t.b.v. fundering van betonverharding.Grondsoort: ZandGerekend is met een waterstand N.A.P. 1,50m -m.v.11Oppervlakken boven water31Breedte oppervlak gemiddeld 1,50m51Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m2190Grond vervoeren219010Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/havenm31250.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit gronddepotOntgraven grond uit depot nabij kelder BAK 12-PIT.
Betreft overtollige grond vrijgekomen bij bestekspost 216010. Grondsoort: zand61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving219020Grond vervoeren.m31250.002202012020-11-30verplicht2020-052020-10-30Grond vervoeren.Betreft het vervoeren van vrijkomende grond uit depot.Grondsoort: Zand11Grond vrijgekomen bij ontgraving uit gronddepot volgens bestekpostnr :21901022Vervoeren naar: de plaats van verwerking.219030Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/havenm3950.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit gronddepotOntgraven grond uit depot nabij kelder BAK 12-PIT.
Betreft overtollige grond vrijgekomen bij bestekspost 212010. Grondsoort: Bovengrond61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving219040Grond vervoeren.m3950.002202012020-11-30verplicht2020-052020-10-30Grond vervoeren.Betreft het vervoeren van vrijkomende grond uit depot.Grondsoort: Bovengrond11Grond vrijgekomen bij ontgraving uit gronddepot volgens bestekpostnr :21903022Vervoeren naar: de plaats van verwerking.22BAANKOP 24R2210Grondbewerkingen221010Frezen.are175.002221072020-05-01verplicht2020-052020-04-24Frezen.Betreft het frezen van graszoden t.p.v. aan te brengen nieuwe
VAI.
Gerekend met ca. 10 meter rondom nieuwe verharding.
Grondsoort: bovengrond met zoden.
Betreft 2 locaties.13Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m221Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 352Bewerkingsdiepte: 0,15 m61Frezen met de rijrichting mee2220Grondwerk t.b.v. kelder (BAK-12 PIT)222010BK 24R Grond ontgraven uit bouwput kelderm3950.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit kelderSituering zie tekening: C122
Betreft het ontgraven van bouwput kelder (BAK-12 PIT)
aanwezigheid van fundatiepalen volgens STABU-bestek
Betreft 2 locaties.Grondsoort: Bovengrond en zand, zie onderzoeksrapportage voor specificaties.Gerekend met bovengrond 0,3 m Gerekend met zand 3,85m Hoeveelheidsbepaling: Theoretisch profiel van ontgraving19Grond gescheiden ontgraven, bouwput droog ontgraven. Bemaling t.b.v. droog ontgraven volgens bestekpostnr: 82101023Ontgravingshoogte gemiddeld 3,55 tot 4,15m39Ontgravingsbreedte op bodem afmeting 9,6 m x 6,8 m41Taluds 1: 169Vrijkomende grond waar mogelijk naast de bouwput deponeren, hergebruiken volgens bestekpostnr: 222020 227010 en 227020. .
overtollige grond verwerken in aanliggende bermen.222020BK 24R Grond verwerken in bouwput kelderm3650.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in bouwput kelderBetreft het aanvullen van bouwput na ontkisten kelderwanden volgens STABU bestek.
Aanvullen van de grondsoorten in omgekeerde volgorde als
bij het ontgraven.
De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,3m
Betreft 2 locaties.Grondsoort: Bovengrond en zand, zie onderzoeksrapportage voor specificaties
Vrijkomend volgens bestekpostnr: 222010Gerekend met bovengrond, 0,3mGerekend met zand, 3,85m16Hoogte van 3,55m tot 4,15m, zonder overhoogte31Taluds 1: 146Profileren volgens bestekspostnr. .....61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking222030BK 24R Profileren van oppervlakken.m2475.002204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.Betreft het profileren van aangevulde grond in bouwput volgens bestekpostnr: 222020
Betreft 2 locaties.Grondsoort: BovengrondGerekend is met een waterstand N.A.P. 1.50m -mv.11Oppervlakken boven water32Breedte oppervlak van 4,55tot 5,15m53Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m2230Grondwerk t.b.v. fundatieblok223010Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/havenm3170.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit bouwput fundatieblokSituering zie tekening C122
Betreft het ontgraven van bouwput fundatieblok,
aanwezigheid van fundatiepalen volgens STABU-bestek.
Gerekend met 1,0 meter ontgraven rondom fundatieblok.
Betreft 2 locaties.Grondsoort: Bovengrond en zand, zie onderzoeksrapportage voor specificaties.Bovengrond gerekend 0,3mZand gerekend 1,012Grondsoorten gescheiden ontgraven .....21Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30m31Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,30 x 7,50m41Taluds 1: 153Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m69Vrijkomende grond waar mogelijk naast de bouwput
deponeren, hergebruiken volgens bestekpostnr: 223020,
overtollige grond verwerken in aanliggende bermen.223020Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.m3105.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in bouwput fundatieblokSituering zie tekening C122.
Betreft het aanvullen van bouwput na ontkisten fundatieblok
volgens STABU-bestek.
Aanvullen van de grondsoorten in omgekeerde volgorde als
bij het ontgraven.
Betreft 2 locaties.
De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,3mGrondsoort: Bovengrond en zand, zie onderzoeksrapport voor specificaties.
Vrijkomend conform bestekpostnr: 223010Bovengrond gerekend met 0,3mZand gerekend met 1,012Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 1,30m46Profileren volgens bestekspostnr. 22303061Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking223030Profileren van oppervlakken.m250.002204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.betreft het profileren van aangevulde grond in bouwput
fundatieblok volgens bestekpostnr: 223020.
Bovengrond 2 locatiesGrondsoort: bovengrond en zandGerekend is met een waterstand N.A.P. 1,50m -m.v.11Oppervlakken boven water31Breedte oppervlak gemiddeld 2.30m53Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m2240Grondwerk t.b.v. sheaves224010Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/havenm3120.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit cunet sheavesZie tekening C122.
Betreft het ontgraven cunet t.b.v. aanbrengen sheaves volgens STABU-bestek.
Breedte gerekend met 0,5m rondom werkvloer t.b.v. sheaves.
Betreft 4 locaties.Grondsoort: Bovengrond en zand, zie onderzoeksrapport voor specificaties.Bovengrond gerekend met 0,3mZand gerekend met 0,15m12Grondsoorten gescheiden ontgraven cunet droog ontgraven.21Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45m31Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,50 x 10,1m41Taluds 1: 151Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m69Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Vrijkomende grond waar mogelijk naast cunet deponeren. hergebruik conform bestekpostnr 224020. Overtollige grond verwerken in aanliggende bermen.224020Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.m325.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in cunet sheaves.Situering zie tekening C122.
Betreft het aanvullen van cunet na ontkisten sheaves volgens STABU-Bestek.
Aanvullen van de grondsoorten in omgekeerde volgorde als bij ontgraven.
Betreft 4 locaties.
De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,3m.Grondsoort: Bovengrond en zand, zie onderzoeksrapport voor specificaties.
Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnr: 224010. Bovengrond gerekend met 0,3mZand gerekend met 0,15m11Gemiddelde hoogte 0,45m31Taluds 1: 146Profileren volgens bestekspostnr. 22403061Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking224030Profileren van oppervlakken.m2200.002204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.Betreft het profileren van aangevuld cunet sheaves volgens bestekpostnr: 224020Grondsoort: Bovengrond en zandGerekend is met een waterstand N.A.P. 1.50m -m.v.11Oppervlakken boven water21Oppervlakken: .....31Breedte oppervlak gemiddeld 1,45m53Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m2250Grondwerk t.b.v. afrembandkanaal225010Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/havenm3384.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit cunet afrembandkanaalSituering zie tekening C122.
Betreft het ontgraven van cunet t.b.v. afrembandkanaal.
Breedte gerekend met 0,5 m rondom werkvloer.
Betreft 2 locaties, 32m per locatie
Gerekend met 6,0m3 per mGrondsoort: Bovengrond en zand, zie onderzoeksrapportage voor specificaties.Bovengrond gerekend met 0,3mZand gerekend met 1,2m12Grondsoorten gescheiden ontgraven cunet droog ontgraven.22Ontgravingshoogte van 1,10tot 1,50m31Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,40m41Taluds 1: 1.58Profileren volgens bestekspostnr. 22503069Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving.Vrijkomende grond waar mogelijk naast cunet deponeren,
hergebruiken volgens bestekpostnr: 225020, overtollige
grond verwerken in aanliggende bermen225020Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.m3272.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in cunet afrembandkanaalSituering zie tekening: C122.
Betreft het aanvullen van cunet na ontkisten
afrembandkanaal volgens STABU-bestek.
Aanvullen van de grondsoorten in omgekeerde volgorde als
bij het ontgraven.
Aanvullen tot 0,25m -mv
Betreft 4 locaties.
Gerekend met 4,25m3 per m.
De aanvulling verdichting in lagen van max. 0,3mGrondsoort: Zand, zie onderzoeksrapport voor specificaties vrijkomend volgens bestekpostnr: 22501016Hoogte van 1,10m tot 1,40m, zonder overhoogte31Taluds 1: 146Profileren volgens bestekspostnr. 22503061Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking225030Profileren van oppervlakken.m2308.002204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.Betreft het profileren van aangevuld cunet afrembandkanaal volgens bestekpostnr: 225020.
Betreft 2 locaties.Grondsoort: zandGerekend is met een waterstand N.A.P. 1,50m -m.v.11Oppervlakken boven water31Breedte oppervlak gemiddeld 4,80m51Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m2260Grondwerk t.b.v. asfaltverharding226010Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/havenm31230.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit cunet asfaltverhardingSituering zie tekening C122.
Betreft het ontgraven van cunet t.b.v. asfaltverharding.
Breedte ontgraven gerekend met 0,5m rondom
asfaltverharding, en aansluitend op fundering kantstrook
hoofdbaan.
Betreft 2 locaties
NS : 1030 m2 en FS 1020 m2Grondsoort: Bovengrond en zand, zie onderzoeksrapport voor
specificaties.Bovengrond gerekend met 0,3mZand gerekend met 0,3m12Grondsoorten gescheiden ontgraven , cunet droog ontgraven21Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60m31Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,00m41Taluds 1: 158Profileren volgens bestekspostnr. 22603069Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretische profiel van ontgraving. Vrijkomende grond waar mogelijk naast cunet deponeren in
tijdelijk depot, hergebruiken volgens bestekpostnr: 229010.
en 229030. , overtollige grond verwerken in aanliggende
bermen.226020Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.m3410.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in cunet asfaltverhardingBetreft het aanvullen van cunet asfaltverharding ontgraven
volgens bestekpostnr: 226010.
De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,3m
Betreft 2 locaties, totaal 2050 m2Grondsoort: Zand voor zandbed, leverantie volgens bestekpostnr: 22604012Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,20m31Taluds 1: 146Profileren volgens bestekspostnr. 22603061Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking226030Profileren van oppervlakken.m22050.002204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.Betreft het profileren van aanvullen grond cunet
asfaltverharding volgens bestekpostnr: 226020.
Betreft 2 locaties.Grondsoort: Zand voor ZandbedGerekend is met een waterstand N.A.P. 1,50m -m.v.11Oppervlakken boven water51Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m226040Leveren grond.m3410.002203212020-05-01verplicht2020-052020-04-23Leveren grond.Leveren zand t.b.v. cunet asfaltverharding11Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen21Grondsoort: zandZand voor zandbed31Leveren op de plaats van verwerking t.b.v. cunet asfaltverharding volgens bestekpostnr: 22602041Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking .....2270Grondwerk huidige VAI227010Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.m3100.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in cunet opgebroken verharding huidige VAIBetreft het aanvullen van cunet met zand t.p.v. fundering opgebroken
volgens bestekpostnr :113010. 113020 en 113030.
De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,3mGrondsoort: Zand voor ophoogzand, zie onderzoeksrapport voor specificaties, vrijkomend bij bestekspost: 222010. .11Gemiddelde hoogte 0,15m24Bovenoppervlakte ca. 670m239.....46Profileren volgens bestekspostnr. 227030. 61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking227020Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.m3200.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in cunet opgebroken verharding huidige VAIBetreft het aanvullen van cunet met bovengrond na aanvullen volgens bestekpostnr: 227010Grondsoort: Bovengrond, vrijkomend bij bestekpostnr: 222010. 11Gemiddelde hoogte 0,30m24Bovenoppervlakte ca.670m246Profileren volgens bestekspostnr. 227040. 59.....61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking227030Profileren van oppervlakken.m2670.002204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.Betreft het profileren van oppervlakte van aanvullen cunet volgens bestekpostnr: 227010Grondsoort: ZandGerekend is met een waterstand N.A.P. 1,50m -m.v.11Oppervlakken boven water51Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m227040Profileren van oppervlakken.m2670.002204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.Betreft het profileren van oppervlakte van aanvullen cunet volgens bestekpostnr: 227020Grondsoort: BovengrondGerekend is met een waterstand N.A.P. 1,50m -m.v.11Oppervlakken boven water51Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m2280Grondwerk t.b.v. kantstrook228010Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/havenm340.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit t.p.v. betonverharding in kantstrookSituering t.p.v. de verwijderde prefab betonplaten incl.
fundering volgens bestekpostnr: 112040. en 113030.
Ontgraven tot 0,5m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag van beton of aansluitend aan verharding.
Betreft 2 locaties, totaal 200 m2
Vrijkomende grond verwerken in omliggende bermen.Grondsoort: Zand, zie onderzoeksrapportage voor specificaties12Grondsoorten gescheiden ontgraven .....21Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20m31Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50m41Taluds 1: 158Profileren volgens bestekspostnr. 22802061Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving228020Profileren van oppervlakken.m2200.002204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.Betreft cunet volgens bestekpostnr: 228010.
Profileren zandbed t.b.v. fundering van betonverharding.Grondsoort: ZandGerekend is met een waterstand N.A.P. 1,50m -m.v.11Oppervlakken boven water31Breedte oppervlak gemiddeld 1,50m51Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m2290Grond vervoeren229010Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/havenm31250.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit gronddepotOntgraven grond uit depot nabij kelder BAK 12-PIT.
Betreft overtollige grond vrijgekomen bij bestekspost 226010. Grondsoort: zand61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving229020Grond vervoeren.m31250.002202012020-11-30verplicht2020-052020-10-30Grond vervoeren.Betreft het vervoeren van vrijkomende grond uit depot.Grondsoort: Zand11Grond vrijgekomen bij ontgraving uit gronddepot volgens bestekpostnr :22901022Vervoeren naar: de plaats van verwerking.229030Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/havenm3950.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit gronddepotOntgraven grond uit depot nabij kelder BAK 12-PIT.
Betreft overtollige grond vrijgekomen bij bestekspost 222010. Grondsoort: Bovengrond61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving229040Grond vervoeren.m3950.002202012020-11-30verplicht2020-052020-10-30Grond vervoeren.Betreft het vervoeren van vrijkomende grond uit depot.Grondsoort: Bovengrond11Grond vrijgekomen bij ontgraving uit gronddepot volgens bestekpostnr :22903022Vervoeren naar: de plaats van verwerking.3RIOLERINGEN31BAANKOP 06L3110HWA roostergoot VAI311010BK06L Aanbrengen goot van betonelementen.m43.008313072020-05-01verplicht2020-052019-09-26Aanbrengen goot van betonelementen.Situering zie tekening C121.
Betreft lijnafwateringssysteem langs sheaves en
fundatieblok toekomstige VAI
Belastingklasse D400(NEN-EN 1433-02)
Betreft 2 locaties, 21,5m per locatie.23In cementspecie aanbrengen op fundering31Voorzien van steunrug van betongranulaat49Gootelementen type roostergoot:Fabrikaat: ACO B.V. o.g.
Type: SK100
Inwendige gootbreedte: 100 mm
Goothoogte: 265 mm
Materiaal: polymeerbeton
Randversterkingsprofiel: gietijzer
Elementvariaties in werkende lengte, hoogte- uitvoering,
ingebouwd verval/trapsgewijsverval
Gootafdekking: sleufrooster-SK gietijzer
Roosterbevestiging: schroefloos, type type Powerlock®59Leveranties gootelementen met KOMO-productcertificaat69Verbindingswijze elementen: voeg waterdicht afkitten volgens
voorschriften fabrikant.Voeg tussen beton en roostergoot vullen 2-componenten voegvullingsmassa op basis van polysulfide-polymeer,SABA-MB, kleur zwart311020BK06L Aanbrengen zandvangelement in goot.st4.002526112015-01-01verplicht2020-052015-01-01Aanbrengen zandvangelement in goot van geprefabri ceerde betonelementen.Situering zie tekening C121.
Betreft het aanbrengen van zandvangelement in
lijnafwateringssysteem aangebracht volgens bestekpostnr:
311010
Belastingklasse D400(NEN-EN 1433-02)
Betreft 4 locaties.
Met inbegrip van bijhorend grondwerk11Zandvangelement Fabrikaat ACO B.V. o.g.
Type: zandvanger S100K
Inwendige gootbreedte: 100mm
Materiaal: Polymeerbeton
Hoogte: 880 mm
Lengte: 500 mm
Aansluiting Ø 125 mm
Bezinkinhoud: 50 ltr.
Met gietijzeren stankslotgarnituur
Randversterking: gietijzer
Afdekking: sleufrooster-SK gietijzer, roosterbevestiging:
schroefloos, type Powerlock®
Leveranties gootelementen met KOMO-productcertificaat22T.b.v. fundering: 0,1 m zand aanbrengen.....69Verbindingswijze elementen: voeg waterdicht afkitten volgens voorschriften fabrikant.311030BK06L bovengrond ontgraven t.b.v. sleuf HWA roostergoot.m20.002401012020-05-01verplicht2020-052020-04-24Grond ontgraven t.b.v. sleuf.Situering zie tekening C121.
Betreft het ontgraven t.b.v. nieuw trace HWA Kolkleiding van roostergoot aangebracht volgens bestekpostnr: 311010 en 311020.
Betreft 4 locaties:
- zandvangelement naar bestaand HWA BT 400mm
Grondsoort: bovengrond
zie onderzoeksrapport voor specificaties.Bovengrond 0,30 m gerekend met 0.66 m3/m12Grondsoorten gescheiden ontgraven21Tot onderkant buizen, funderingen en putten31Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50m41Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50m61Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren311040BK06L grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA roostergoot.m20.002401012020-05-01verplicht2020-052020-04-24Grond ontgraven t.b.v. sleuf.Situering zie tekening C121.
Betreft het ontgraven t.b.v. nieuw trace HWA Kolkleiding van roostergoot aangebracht volgens bestekpostnr: 311010 en 311020.
Betreft 4 locaties:
- zandvangelement naar bestaand HWA BT 400mm
Grondsoort: zand
zie onderzoeksrapport voor specificaties.Zand 0,50 m gerekend met 0,84 m3/m12Grondsoorten gescheiden ontgraven21Tot onderkant buizen, funderingen en putten31Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50m41Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50m69Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving, vrijkomende klei afvoeren volgens bestekpostnr: 219020311050BK06L Aanbrengen PVC 125 buis.m20.002522012005-10-01verplicht2020-052009-10-30Aanbrengen PVC-buisSituering zie tekening C121.
Betreft het aanbrengen van kolkleiding van zandvangelement
naar bestaand HWA Beton 400mm incl. alle benodigde hulpstukken.
Betreft 4 locatie, desbetreffende cunet gegraven volgens
bestekpostnr: 311030 en 31104012Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 .....3421Nominale middellijn 125 mm61Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet .....311060BK06L Maken inlaat 125 BT 400/500.st4.002528322015-01-01verplicht2020-052015-01-01Maken inlaat.Betreft het aanbrengen van inlaat voor PVC 125mm in beton 400mm.
Incl. bijhorend grondwerk t.b.v. vrijmaken beton rioolBeton 400mm.....11In ongewapende betonbuis21Door middel van boren32Wanddikte 50 tot 70 mm41Inlaat voor aansluiting van PVC-buisDiameter inlaat 125mm.....51As-inlaat loodrecht op as-buis61Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet inschuifsteekmof.
Afzuigen vrijkomend boorslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar erkende inrichting
incl. acceptatiekosten.311070BK06L Aanvullen sleuf HWA roostergoot.m20.002401212020-05-01verplicht2020-052019-04-23Aanvullen sleuf.Betreft aanvullen sleuf met zand en bovengrond in sleuf ontgraven volgens bestekpostnr: 311030 en 311040. 12Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00m28Aanvullen tot 0,70m boven de bovenkant van de leiding met Zand voor zandbed en verder tot onderkant verharding met bovengrond vrijgekomen bij bestekpostnr: 31101051De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,30m3120HWA afvoer Kelder (BAK-12 PIT) en fundatieblok VAI312010BK06L bovengrond ontgraven t.b.v. sleuf HWA riool.m80.002401012020-05-01verplicht2020-052020-04-24Grond ontgraven t.b.v. sleuf.Situering zie tekening C121.
Betreft het ontgraven t.b.v. nieuw trace HWA afvoer kelder en fundatieblok, aangebracht volgens bestekpostnr: 312020 en 312050.
Betreft de locaties:
- 06L nearside en 06L farside
Grondsoort: bovengrond en zand.
zie onderzoeksrapport voor specificaties.Bovengrond 0,30 m gerekend met 1 m3/m12Grondsoorten gescheiden ontgraven21Tot onderkant buizen, funderingen en putten33Ontgravingshoogte gemiddeld 1.0m41Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50m61Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren312020Aanbrengen put van kunststof.st4.002526042020-05-01verplicht2020-052020-04-30Aanbrengen put van kunststof.Situering: zie tekening C121.
Betreft het leveren en aanbrengen van kunststof put t.b.v. HWA kelder en sheaves.
Betreft de locaties 06L nearside en 06L farside.Uitvoering putaansluitingen o.b.v. tekening CXX.
incl. benodigd grondwerk.
19Kunststof put van het type " Tegra 425". 39.....49Voorzien van bijpassende afdekplaat.51Mangat afdekken met plaat .....312030BK06L Aanbrengen PVC 125 buis HWA kelder en sheaves.m80.002522012005-10-01verplicht2020-052009-10-30Aanbrengen PVC-buisSituering zie tekening C121.
Betreft het aanbrengen van hwa leiding van nieuwe kelder en sheaves naar nieuw en bestaand HWA Beton 800mm incl. alle benodigde hulpstukken.
Betreft meerdere locaties, cunet gegraven volgens
bestekpostnr: 312010. 12Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 .....3421Nominale middellijn 125 mm61Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet .....312040BK06L Maken inlaat 125 BT 800.st3.002528322015-01-01verplicht2020-052015-01-01Maken inlaat.Betreft het aanbrengen van inlaat voor PVC 125mm in beton 800mm.
Incl. bijhorend grondwerk t.b.v. vrijmaken beton rioolBeton 800mm.....11In ongewapende betonbuis21Door middel van boren33Wanddikte 70 tot 100 mm41Inlaat voor aansluiting van PVC-buisDiameter inlaat 125mm.....51As-inlaat loodrecht op as-buis61Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet inschuifsteekmof.
Afzuigen vrijkomend boorslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar erkende inrichting
incl. acceptatiekosten.312050BK06L Aanvullen sleuf HWA kelder en sheaves.m20.002401212020-05-01verplicht2020-052019-04-23Aanvullen sleuf.Betreft aanvullen sleuf met zand en bovengrond in sleuf ontgraven volgens bestekpostnr: 311030 en 311040. 12Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00m28Aanvullen tot 0,70m boven de bovenkant van de leiding met Zand voor zandbed en verder tot onderkant verharding met bovengrond vrijgekomen bij bestekpostnr: 31101051De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,30m3130HWA inspectieputten op hoogte brengenVervangen van bestaande putranden volgens methode GBS systeem©.
Put stel techniek van den Broek Heteren B.V.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.313010BK06L Verwijderen putrand met deksel.st8.002511232015-01-01verplicht2020-052014-10-13Verwijderen putrand met deksel.Situering zie tekening: C141
Betreft de HWA putten in toekomstige asfalt verharding.
Betreft meerdere locaties.
T.b.v. aanbrengen putrand volgens bestekpostnr: 313020.
Met inbegrip van bijkomend grondwerk11Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel diepte tot waarop gesloopt moet worden is tot de benodigde hoogte t.b.v. het aanbrengen van de putafdekking incl. betonnen stelrand.21Putrand ontdoen van grond- en specieresten63Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende inrichting incl.acceptatiekosten.313020BK06L Aanbrengen betonnen overgangsringst8.00252799Aanbrengen betonnen overgangsring op putschachtBetreft het aanbrengen van betonnen overgangsring.
Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton stelringen i.v.m.verwijderde stellagen bij post 313010Aanbrengen prefab gewapend beton stelringen
Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden bepaald door aannemer.
Gerekend met 2 st. /put.Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)Aanbrengen prefab gewapend beton overgangsring
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald door aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe putafdekking.
Gerekend met 1 st. /put.Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).
De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30mm stelmortel313030BK06L Aanbrengen metalen afdekking mangatst8.00252899Aanbrengen metalen afdekking mangat incl. verklikker.Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen van asfaltverharding.Aanbrengen metalen afdekplaat
Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60mm.
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken ter
voorkoming van verschuiving bij aanbrengen asfaltconstructie.
Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch element.Aanbrengen gepolariseerd magnetisch element
Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde metaalplaat.Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.
Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met het maximaal toegestaande afwijking van 4cm.Aanbrengen zand op metalen afdekplaat en betonplaat alvorens asfaltwerkzaamheden. dikte ten minste 30mm (gerekend met 0,03m3 per put)313040BK06L Aanbrengen ronde putafdekking in asfaltst8.00252799Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt Betreft het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in nieuw
aangebrachte asfaltconstructie, ter plaatse van verwijderde
putafdekkingen.
Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en
plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.313041BK06L Uitzet exacte locatie metalen afdekplaatst8.00252799Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in de
metalen afdekplaat.Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart afdekplaat.313042BK06L Boren centrische boorgaten in teervrij asf.st8.00300399Boren centrische boorgaten in teervrij asfaltBetreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven
hart magnetisch gepolariseerd element.
Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het
asfalt.Boren asfaltkern teervrij asfalt.
vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor
de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te maken
boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen
draaiende as van de boorfrees.
Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30 mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.313043BK06L Boren sparing asfalt t.b.v. ronde putrandst8.00300299Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrandBetreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te brengen ronde putrand. Incl. het verwijderen en afvoeren van het asfalt uit de sparing.Boren sparing d.m.v. boorfrees.
Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de
sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact
rondom het hart van de metalen afdekplaat geboord.
Diameter boorfrees:er mag maximaal 20 mm ruimte rondom
de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 150 mmOpnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende inrichting incl. acceptatiekosten.313044BK06L Aanbrengen putrand met deksel.st8.002527012020-05-01verplicht2020-052019-07-11Aanbrengen putrand met deksel.Betreft het aanbrengen van een nieuwe ronde
putrand met deksel. deksel voorzien van het opschrift "RW"19Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte ronde
betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel.
Verkeersklasse F900.
Leverancier Struyk Verwo Aqua o.g., formaat keuze aannemer.
Deksel dient vergrendeld te kunnen worden.Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 25 kg / putafdekking.Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.29Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton
stelringen met een dikte van 5 cm.
Gerekend met 2 st./ putrand
Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700.
Gerekend met 12,5 kg / stelring
Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken313045BK 06L Naadfixatie putrand met Poltecst8.00300799Naadfixatie putrand met PoltecBetreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige naadvuling met krimparme snelhardende gietmortel.Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703
Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de bovenkant asfaltdeklaag.313046BK 06L Opvullen naad tussen asfalt en putafdekkingst8.00300799Opvullen naad tussen asfalt en putafdekkingBetreft het opvullen van de naad tussen de nieuw geplaatste putafdekking en de asfaltverharding.Naad vullen met bitumineuze voegvullingsmassa.
Opvullen aanbrengen volgens voorschriften fabrikant/leverancier.3140BETON 800mm (ongewapend)314010Grond ontgraven t.b.v. sleuf B800 (ongewap) 06L NSm85.002401012020-05-01verplicht2020-052020-04-24Grond ontgraven t.b.v. sleuf.Situering zie tekening C141
Betreft ontgraven sleuf t.b.v. aan te brengen betonbuis Ø800 volgens bestekpostnr: 314020.
Nieuw trace
locatie BK 06L nearside, totale lengte nieuwe strengen 81,0m
Grondsoorten, zand, zie onderzoeksrapportage voor specificaties.Gerekend met 4,48m3/m
Taluds: 1:112Grondsoorten gescheiden ontgraven21Tot onderkant buizen, funderingen en putten33Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60m42Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40m62Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de sleuf deponeren314020Aanbrengen betonbuis rond B800 (ongewap) 06L NSm81.002521022020-05-01verplicht2020-052019-11-22Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EINDSituering zie tekening C141
Betreft aanbrengen betonbuis Ø800, drie strengen; tussen nieuw aan te brengen HWA prefab putten (BK.06L.03NS, BK.06L.04NS, BK.06L.05NS en BK.06L.06NS) aan te brengen volgens bestekspostnummer: 315010.
16Rond profiel, ongewapendBetonbuisPasstuk, rond profiel ongewapend- Betonnen beginstuk mof/recht stuk, lengte 1,00m- Betonnen sluitstuk spie/recht stuk, lengte 1,00m22Rond profiel met inlaat, ongewapendDiameter inlaat 125mmFabrieksmatig ingestorte PP-steekmof met rubbermanchet en deksel, ringstijfheidklasse SN8.3421Nominale middellijn 800 mm52Standaardlengte buis 2,40 m62Type buisverbinding: rolverbindingd.m.v. bijhorende rubberring.314030Maken passtuk uit B800 (ongewap) 06L NSst6.002521052015-01-01verplicht2020-052014-10-13Maken passtuk uit betonbuis.Maken passtuk t.b.v. aan te brengen betonbuis Ø800 volgens bestekpostnr: 314020. d.m.v. zagen12Passtuk rond profiel, ongewapend .....3413Nominale middellijn van 700 tot 900 mm63Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.314040Aanvullen sleuf B800 (ongewap) 06L NSm85.002401212020-05-01verplicht2020-052019-04-23Aanvullen sleuf.Situering zie tekening C121.
Aanvullen van de grondsoorten in omgekeerde volgorde als bij het ontgraven van sleuf volgens bestekpostnr: 314010. Gerekend met 3,48m3/m13Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60m21Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven51De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,3m61Overtollige grond, ca. 85m3 vervoerennaar depot conform bestekpostnr: 219010 en 219020. 3150HWA putten315010Maken put van BK.06L.NSst4.002526022020-05-01verplicht2020-052020-04-30Maken put van geprefabriceerde betonelementen.Situering zie tekening C141.
Betreft HWA betonnen inspectieputten (BK.06L.03NS, BK.06L.04NS, BK.06L.05NS en BK.06L.06NS)
Puttenstaat te maken door aannemer.
Incl. bijhorend grondwerk.19Put t.b.v. vrijverval systeem.Inwendige afmeting: min. 1200 x 1200 mm
evt. tussenstukken.
Onderbak met 300mm zandvang
Aansluitingen: aantal, richting, diameter en hoogte volgens bestekstekening C4152Afdekplaat dikte 100mm met mangat 600 x 600 mm65Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring315020Aanbrengen putrand met deksel BK.06L.NSst4.002527012020-05-01verplicht2020-052019-07-11Aanbrengen putrand met deksel.Situering zie tekening C141
Betreft putrand t.b.v. putten (BK.06L.03NS, BK.06L.04NS, BK.06L.05NS en BK.06L.06NS)26Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse F900 volgens NEN-EN 124
Afmeting 1200 x 1200mm, hoogte 240mm, met haalkommen, ontluchtingsgaten en schuin oplopende rand,
Leverancier Struyk Verwo Aqua fabr. Weegels type P5352 BERM.39Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton dik 80,110 of 150 mm in stelspecie.
Opvulhoogte afhankelijk van hoogte aansluitend maaiveld.
Samenstelling metselspecie: 3 delen metselzand en 1 deel portlandcement CEM I 42,5N49Putrand moet voorzien zijn van opschrift RW
Putranden stellen 0,10m boven aansluitend maaiveld.32BAANKOP 24R3210HWA roostergoot VAI321010BK24R Aanbrengen goot van betonelementen.m43.008313072020-05-01verplicht2020-052019-09-26Aanbrengen goot van betonelementen.Situering zie tekening C142.
Betreft lijnafwateringssysteem langs sheaves en
fundatieblok toekomstige VAI
Belastingklasse D400(NEN-EN 1433-02)
Betreft 2 locaties, 21,5m per locatie.23In cementspecie aanbrengen op fundering31Voorzien van steunrug van betongranulaat49Gootelementen type roostergoot:Fabrikaat: ACO B.V. o.g.
Type: SK100
Inwendige gootbreedte: 100 mm
Goothoogte: 265 mm
Materiaal: polymeerbeton
Randversterkingsprofiel: gietijzer
Elementvariaties in werkende lengte, hoogte- uitvoering,
ingebouwd verval/trapsgewijsverval
Gootafdekking: sleufrooster-SK gietijzer
Roosterbevestiging: schroefloos, type type Powerlock®59Leveranties gootelementen met KOMO-productcertificaat69Verbindingswijze elementen: voeg waterdicht afkitten volgens
voorschriften fabrikant.Voeg tussen beton en roostergoot vullen 2-componenten voegvullingsmassa op basis van polysulfide-polymeer,SABA-MB, kleur zwart321020BK24R Aanbrengen zandvangelement in goot.st4.002526112015-01-01verplicht2020-052015-01-01Aanbrengen zandvangelement in goot van geprefabri ceerde betonelementen.Situering zie tekening C142.
Betreft het aanbrengen van zandvangelement in
lijnafwateringssysteem aangebracht volgens bestekpostnr:
321010.
Belastingklasse D400(NEN-EN 1433-02)
Betreft 4 locaties.
Met inbegrip van bijhorend grondwerk11Zandvangelement Fabrikaat ACO B.V. o.g.
Type: zandvanger S100K
Inwendige gootbreedte: 100mm
Materiaal: Polymeerbeton
Hoogte: 880 mm
Lengte: 500 mm
Aansluiting Ø 125 mm
Bezinkinhoud: 50 ltr.
Met gietijzeren stankslotgarnituur
Randversterking: gietijzer
Afdekking: sleufrooster-SK gietijzer, roosterbevestiging:
schroefloos, type Powerlock®
Leveranties gootelementen met KOMO-productcertificaat22T.b.v. fundering: 0,1 m zand aanbrengen.....69Verbindingswijze elementen: voeg waterdicht afkitten volgens voorschriften fabrikant.321030BK24R bovengrond ontgraven t.b.v. sleuf HWA roostergoot.m20.002401012020-05-01verplicht2020-052020-04-24Grond ontgraven t.b.v. sleuf.Situering zie tekening C142.
Betreft het ontgraven t.b.v. nieuw trace HWA Kolkleiding van roostergoot aangebracht volgens bestekpostnr: 321010 en 321020.
Betreft 4 locaties:
- zandvangelement naar bestaand HWA BT 400mm
Grondsoort: bovengrond
zie onderzoeksrapport voor specificaties.Bovengrond 0,30 m gerekend met 0.66 m3/m12Grondsoorten gescheiden ontgraven21Tot onderkant buizen, funderingen en putten31Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50m41Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50m61Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren321040BK24R grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA roostergoot.m20.002401012020-05-01verplicht2020-052020-04-24Grond ontgraven t.b.v. sleuf.Situering zie tekening C142.
Betreft het ontgraven t.b.v. nieuw trace HWA Kolkleiding van roostergoot aangebracht volgens bestekpostnr: 321010 en 321020.
Betreft 4 locaties:
- zandvangelement naar bestaand HWA BT 400mm
Grondsoort: zand
zie onderzoeksrapport voor specificaties.Zand 0,50 m gerekend met 0,84 m3/m12Grondsoorten gescheiden ontgraven21Tot onderkant buizen, funderingen en putten31Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50m41Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50m69Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving, vrijkomende klei afvoeren volgens bestekpostnr: 219020321050BK24R Aanbrengen PVC 125 buis.m20.002522012005-10-01verplicht2020-052009-10-30Aanbrengen PVC-buisSituering zie tekening C142.
Betreft het aanbrengen van kolkleiding van zandvangelement
naar bestaand HWA Beton 400mm incl. alle benodigde hulpstukken.
Betreft 4 locatie, desbetreffende cunet gegraven volgens
bestekpostnr: 321030 en 32104012Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 .....3421Nominale middellijn 125 mm61Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet .....321060BK24R Maken inlaat 125 BT 400/500.st4.002528322015-01-01verplicht2020-052015-01-01Maken inlaat.Betreft het aanbrengen van inlaat voor PVC 125mm in beton 400mm.
Incl. bijhorend grondwerk t.b.v. vrijmaken beton rioolBeton 400mm.....11In ongewapende betonbuis21Door middel van boren32Wanddikte 50 tot 70 mm41Inlaat voor aansluiting van PVC-buisDiameter inlaat 125mm.....51As-inlaat loodrecht op as-buis61Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet inschuifsteekmof.
Afzuigen vrijkomend boorslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar erkende inrichting
incl. acceptatiekosten.321070BK24R Aanvullen sleuf HWA roostergoot.m20.002401212020-05-01verplicht2020-052019-04-23Aanvullen sleuf.Betreft aanvullen sleuf met zand en bovengrond in sleuf ontgraven volgens bestekpostnr: 321030 en 321040. 12Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00m28Aanvullen tot 0,70m boven de bovenkant van de leiding met Zand voor zandbed en verder tot onderkant verharding met bovengrond vrijgekomen bij bestekpostnr: 32101051De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,30m3220HWA afvoer Kelder (BAK-12 PIT) en fundatieblok VAI322010BK24R bovengrond ontgraven t.b.v. sleuf HWA riool.m80.002401012020-05-01verplicht2020-052020-04-24Grond ontgraven t.b.v. sleuf.Situering zie tekening C142.
Betreft het ontgraven t.b.v. nieuw trace HWA afvoer kelder en fundatieblok, aangebracht volgens bestekpostnr: 322020 en 322050.
Betreft de locaties:
- 24R nearside en 24R farside
Grondsoort: bovengrond en zand.
zie onderzoeksrapport voor specificaties.Bovengrond 0,30 m gerekend met 1 m3/m12Grondsoorten gescheiden ontgraven21Tot onderkant buizen, funderingen en putten33Ontgravingshoogte gemiddeld 1.0m41Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50m61Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren322020Aanbrengen put van kunststof.st4.002526042020-05-01verplicht2020-052020-04-30Aanbrengen put van kunststof.Situering: zie tekening C142.
Betreft het leveren en aanbrengen van kunststof put t.b.v. HWA kelder en sheaves.
Betreft de locaties 24R nearside en 24R farside.Uitvoering putaansluitingen o.b.v. tekening CXX.
incl. benodigd grondwerk.
19Kunststof put van het type " Tegra 425". 39.....49Voorzien van bijpassende afdekplaat.51Mangat afdekken met plaat .....322030BK24R Aanbrengen PVC 125 buis HWA kelder en sheaves.m80.002522012005-10-01verplicht2020-052009-10-30Aanbrengen PVC-buisSituering zie tekening C142.
Betreft het aanbrengen van hwa leiding van nieuwe kelder en sheaves naar nieuw en bestaand HWA Beton 800mm incl. alle benodigde hulpstukken.
Betreft meerdere locaties, cunet gegraven volgens
bestekpostnr: 322010. 12Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 .....3421Nominale middellijn 125 mm61Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet .....322040BK24R Maken inlaat 125 BT 800.st3.002528322015-01-01verplicht2020-052015-01-01Maken inlaat.Betreft het aanbrengen van inlaat voor PVC 125mm in beton 800mm.
Incl. bijhorend grondwerk t.b.v. vrijmaken beton rioolBeton 800mm.....11In ongewapende betonbuis21Door middel van boren33Wanddikte 70 tot 100 mm41Inlaat voor aansluiting van PVC-buisDiameter inlaat 125mm.....51As-inlaat loodrecht op as-buis61Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet inschuifsteekmof.
Afzuigen vrijkomend boorslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar erkende inrichting
incl. acceptatiekosten.322050BK24R Aanvullen sleuf HWA kelder en sheaves.m20.002401212020-05-01verplicht2020-052019-04-23Aanvullen sleuf.Betreft aanvullen sleuf met zand en bovengrond in sleuf ontgraven volgens bestekpostnr: 311030 en 311040. 12Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00m28Aanvullen tot 0,70m boven de bovenkant van de leiding met Zand voor zandbed en verder tot onderkant verharding met bovengrond vrijgekomen bij bestekpostnr: 31101051De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,30m3230HWA inspectieputten op hoogte brengenVervangen van bestaande putranden volgens methode GBS systeem©.
Put stel techniek van den Broek Heteren B.V.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.323010BK24R Verwijderen putrand met deksel.st10.002511232015-01-01verplicht2020-052014-10-13Verwijderen putrand met deksel.Situering zie tekening: C142.
Betreft de HWA putten in toekomstige asfalt verharding.
Betreft meerdere locaties.
T.b.v. aanbrengen putrand volgens bestekpostnr: 323020.
Met inbegrip van bijkomend grondwerk11Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel diepte tot waarop gesloopt moet worden is tot de benodigde hoogte t.b.v. het aanbrengen van de putafdekking incl. betonnen stelrand.21Putrand ontdoen van grond- en specieresten63Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende inrichting incl.acceptatiekosten.323020BK24R Aanbrengen betonnen overgangsringst10.00252799Aanbrengen betonnen overgangsring op putschachtBetreft het aanbrengen van betonnen overgangsring.
Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton stelringen i.v.m.verwijderde stellagen bij post 323010Aanbrengen prefab gewapend beton stelringen
Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden bepaald door aannemer.
Gerekend met 2 st. /put.Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)Aanbrengen prefab gewapend beton overgangsring
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald door aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe putafdekking.
Gerekend met 1 st. /put.Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).
De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30mm stelmortel323030BK24R Aanbrengen metalen afdekking mangatst10.00252899Aanbrengen metalen afdekking mangat incl. verklikker.Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen van asfaltverharding.Aanbrengen metalen afdekplaat
Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60mm.
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken ter
voorkoming van verschuiving bij aanbrengen asfaltconstructie.
Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch element.Aanbrengen gepolariseerd magnetisch element
Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde metaalplaat.Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.
Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met het maximaal toegestaande afwijking van 4cm.Aanbrengen zand op metalen afdekplaat en betonplaat alvorens asfaltwerkzaamheden. dikte ten minste 30mm (gerekend met 0,03m3 per put)323040BK24R Aanbrengen ronde putafdekking in asfaltst10.00252799Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt Betreft het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in nieuw
aangebrachte asfaltconstructie, ter plaatse van verwijderde
putafdekkingen.
Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en
plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.323041BK24R Uitzet exacte locatie metalen afdekplaatst10.00252799Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in de
metalen afdekplaat.Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart afdekplaat.323042BK24R Boren centrische boorgaten in teervrij asf.st10.00300399Boren centrische boorgaten in teervrij asfaltBetreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven
hart magnetisch gepolariseerd element.
Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het
asfalt.Boren asfaltkern teervrij asfalt.
vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor
de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te maken
boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen
draaiende as van de boorfrees.
Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30 mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.323043BK24R Boren sparing asfalt t.b.v. ronde putrandst10.00300299Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrandBetreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te brengen ronde putrand. Incl. het verwijderen en afvoeren van het asfalt uit de sparing.Boren sparing d.m.v. boorfrees.
Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de
sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact
rondom het hart van de metalen afdekplaat geboord.
Diameter boorfrees:er mag maximaal 20 mm ruimte rondom
de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 150 mmOpnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende inrichting incl. acceptatiekosten.323044BK24R Aanbrengen putrand met deksel.st10.002527012020-05-01verplicht2020-052019-07-11Aanbrengen putrand met deksel.Betreft het aanbrengen van een nieuwe ronde
putrand met deksel. deksel voorzien van het opschrift "RW"19Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte ronde
betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel.
Verkeersklasse F900.
Leverancier Struyk Verwo Aqua o.g., formaat keuze aannemer.
Deksel dient vergrendeld te kunnen worden.Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 25 kg / putafdekking.Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.29Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton
stelringen met een dikte van 5 cm.
Gerekend met 2 st./ putrand
Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700.
Gerekend met 12,5 kg / stelring
Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken323045BK 24R Naadfixatie putrand met Poltecst10.00300799Naadfixatie putrand met PoltecBetreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige naadvuling met krimparme snelhardende gietmortel.Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703
Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de bovenkant asfaltdeklaag.323046BK 24R Opvullen naad tussen asfalt en putafdekkingst10.00300799Opvullen naad tussen asfalt en putafdekkingBetreft het opvullen van de naad tussen de nieuw geplaatste putafdekking en de asfaltverharding.Naad vullen met bitumineuze voegvullingsmassa.
Opvullen aanbrengen volgens voorschriften fabrikant/leverancier.4FUNDERINGEN41BAANKOP 06L4110Funderingen t.b.v. asfaltverhardingen411010BK06L Aanbrengen ongebonden wegfundering.m22260.008002012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.Situering zie tekening C121.
Betreft funderingslaag t.b.v. nieuwe asfaltverharding.
2 locaties: BK06 NS 1135,00 m2 en BK06 FS 1125,00 m2
Aanbrengen 0,25m breder dan toekomstige asfaltverharding
en aansluitend tegen kantstrook en beton VAI.13Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25m28Betongranulaat 2.100 kg/m332Sortering 0/31,5 .....52Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 216030. 62De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch verdichten en vervolgens statisch naverdichten411020BK06L Afwerken funderingslaag asfaltverhardingm22260.00800399Afwerken funderingslaagBetreft het afwerken van funderingslaag voor het aanbrengen
van de asfaltverharding volgens bestekpostnr: 511010
Nauwkeurigheid van 0,02m
Breedte van 3,00m en meer4120Funderingen t.b.v. betonverharding412010BK06L Aanbrengen ongebonden wegfundering sheaves.m2200.008002012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.Situering zie tekening C121.
Betreft funderingslaag t.b.v. nieuwe betonverharding in de kantstrook en funderingslaag van de sheaves.
2 locaties: BK06 NS 100m2 en BK06 FS 100 m2
Aanbrengen 0,25m breder dan toekomstige verharding
en aansluitend tegen kantstrook en beton VAI.13Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25m28Betongranulaat 2.100 kg/m332Sortering 0/31,5 .....52Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 214030. 62De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch verdichten en vervolgens statisch naverdichten412020BK06L Afwerken funderingslaag asfaltverhardingm2200.00800399Afwerken funderingslaagBetreft het afwerken van funderingslaag voor het aanbrengen
van de betonverharding volgens bestekpostnr:
Nauwkeurigheid van 0,02m
Breedte van 3,00m en meer4130Fundering t.b.v. prefab betonplaten413010BK06L Aanbrengen ongebonden wegfundering.m2140.008002012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.Situering zie tekening C121.
Betreft funderingslaag t.b.v. prefab betonplaten betonverharding in kantstrook en nabij PAPI.
2 locaties: BK06 NS 80m2 en BK06 FS 60m2
Aanbrengen 0,25m breder dan toekomstige verharding
en aansluitend tegen kantstrook en beton VAI.13Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25m28Betongranulaat 2.100 kg/m332Sortering 0/31,5 .....52Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 218020. 62De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch verdichten en vervolgens statisch naverdichten413020BK06L Afwerken funderingslaag asfaltverhardingm2140.00800399Afwerken funderingslaagBetreft het afwerken van funderingslaag voor het aanbrengen
van de betonverharding volgens bestekpostnr:
Nauwkeurigheid van 0,02m
Breedte van 3,00m en meer4140Fundering t.b.v. afrembandkanaal414010BK06L Aanbrengen ongeb. wegfundering afrembandkanaalm2672.008002012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.Situering zie tekening C121.
Betreft de funderingslaag boven de afrembandkanaal
aangebracht volgens STABU-bestek inclusief cunet kunststof grastegels.
Totale breedte van 14,00m
Betreft 2 locaties, 336,00 m2 per locatie13Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15m28Betongranulaat 2.100kg/m332Sortering 0/31,5 .....52Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 215030. 62De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch verdichten en vervolgens statisch naverdichten414020BK06L Afwerken funderingslaag afrembandkanaalm2672.00800399Afwerken funderingslaagBetreft het afwerken van funderingslaag aangebracht conform bestekpostnr: 412010
Nauwkeurigheid van 0,02m
Breedte van 3,00m en meer42BAANKOP 24R4210Funderingen t.b.v. asfaltverhardingen421010BK24R Aanbrengen ongebonden wegfundering.m22260.008002012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.Situering zie tekening C122.
Betreft funderingslaag t.b.v. nieuwe asfaltverharding.
2 locaties: BK24R NS 1135,00 m2 en BK24R FS 1125,00 m2
Aanbrengen 0,25m breder dan toekomstige asfaltverharding
en aansluitend tegen kantstrook en beton VAI.13Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25m28Betongranulaat 2.100 kg/m332Sortering 0/31,5 .....52Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 216030. 62De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch verdichten en vervolgens statisch naverdichten421020BK24R Afwerken funderingslaag asfaltverhardingm22260.00800399Afwerken funderingslaagBetreft het afwerken van funderingslaag voor het aanbrengen
van de asfaltverharding volgens bestekpostnr: 511010
Nauwkeurigheid van 0,02m
Breedte van 3,00m en meer4220Funderingen t.b.v. betonverharding422010BK24R Aanbrengen ongebonden wegfundering sheaves.m2200.008002012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.Situering zie tekening C122.
Betreft funderingslaag t.b.v. nieuwe betonverharding in de kantstrook en funderingslaag van de sheaves.
2 locaties: BK24R NS 100m2 en BK24R FS 100 m2
Aanbrengen 0,25m breder dan toekomstige verharding
en aansluitend tegen kantstrook en beton VAI.13Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25m28Betongranulaat 2.100 kg/m332Sortering 0/31,5 .....52Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 214030. 62De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch verdichten en vervolgens statisch naverdichten422020BK24R Afwerken funderingslaag asfaltverhardingm2200.00800399Afwerken funderingslaagBetreft het afwerken van funderingslaag voor het aanbrengen
van de betonverharding volgens bestekpostnr:
Nauwkeurigheid van 0,02m
Breedte van 3,00m en meer4230Fundering t.b.v. prefab betonplaten423010BK24R Aanbrengen ongebonden wegfundering.m2140.008002012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.Situering zie tekening C122.
Betreft funderingslaag t.b.v. prefab betonplaten betonverharding in kantstrook en nabij PAPI.
2 locaties: BK24R NS 80m2 en BK24R FS 60m2
Aanbrengen 0,25m breder dan toekomstige verharding
en aansluitend tegen kantstrook en beton VAI.13Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25m28Betongranulaat 2.100 kg/m332Sortering 0/31,5 .....52Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 218020. 62De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch verdichten en vervolgens statisch naverdichten423020BK24R Afwerken funderingslaag asfaltverhardingm2140.00800399Afwerken funderingslaagBetreft het afwerken van funderingslaag voor het aanbrengen
van de betonverharding volgens bestekpostnr:
Nauwkeurigheid van 0,02m
Breedte van 3,00m en meer4240Fundering t.b.v. afrembandkanaal424010BK24R Aanbrengen ongeb. wegfundering afrembandkanaalm2672.008002012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.Situering zie tekening C122.
Betreft de funderingslaag boven de afrembandkanaal
aangebracht volgens STABU-bestek inclusief cunet kunststof grastegels.
Totale breedte van 14,00m
Betreft 2 locaties, 336,00 m2 per locatie13Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15m28Betongranulaat 2.100kg/m332Sortering 0/31,5 .....52Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 215030. 62De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna dynamisch verdichten en vervolgens statisch naverdichten424020BK24R Afwerken funderingslaag afrembandkanaalm2672.00800399Afwerken funderingslaagBetreft het afwerken van funderingslaag aangebracht conform bestekpostnr: 422010
Nauwkeurigheid van 0,02m
Breedte van 3,00m en meer5WEGVERHARDINGEN51BAANKOP 06L5110Asfaltverhardingen511010BK06L Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.ton508.758121322020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.Situering zie tekening C121 .
Betreft het aanbrengen van de onderlagen asfaltverharding
aansluitend aan kantstrook hoofdbaan, sheaves, roostergoot
en straatwerk.
Betreft 2 locaties NS 930,00 m2 en FS 920,00 m2Totaal 1850m212Asfalt: AC 22 base23Mengseleigenschappen: OL-B39Totale breedte varierend van 0,50m tot 5,50m49Totale laagdikte 110m
Dikte van elk der lagen ten minste 50 mm en ten hoogste 70
mm66Eerste laag op een funderingslaag betongranulaat wat voorbewerkt is volgens bestekpostnr: 411020. 511020BK06L Aanbrengen kleeflaagm23700.008121012015-01-01verplicht2020-052014-11-26Aanbrengen kleeflaag.Betreft het aanbrengen van kleeflaag op onderlagen,
aangebracht volgens bestekpostnr: 511010
Betreft 2 locaties.
1e kleef laag op 1e onderlaag asfalt.
2e kleeflaag voor aanbrengen deklaag11Bitumenemulsie: type O
Voorverwarmd aanbrengen
Voorverwarmen tot 40-50°C23Hoeveelheid 0,4 kg/m2511030BK06L Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.ton185.008121112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.Situering zie tekening C121
Betreft het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton op
kleeflaag (2e laag) volgens bestekpostnr: 511020.
Betreft 2 locaties: NS 930,00 m2 en FS 920,00 m2Totaal 1850m212Asfalt: AC 11 surf23Mengseleigenschappen: DL-B39Totale breedte varierend van 0,5m tot 5,50 m breed41Laagdikte 40mm65Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens bestekpostnr: 511020. 511040BK06L Zagen van bitumineuze verharding.m480.008105012016-03-01verplicht2020-052016-02-09Zagen van bitumineuze verharding.Betreft het schuin zagen van de (zij) kanten van de
asfaltverharding, betreft de (zij) kanten die grenzen aan
bermen.
Betreft meerdere locaties11Asfaltverharding aangebracht volgens bestekpostnr: 511030 2399Zagen ter dikte van 40 mm , onder een hoek van 45°49Inclusief het zorgvuldig verwijderen van de deklaag aan de
buitenzijde van de zaagsnede.
Vrijkomende materialen opladen en afvoeren naar een
erkende inrichting inclusief acceptatiekosten.511050BK06L Aanbrengen kleeflaag schuine kant.m224.008121012015-01-01verplicht2020-052014-11-26Aanbrengen kleeflaag.Betreft het aanbrengen van kleeflaag op de schuin gezaagde kant volgens bestekpostnr: 511040.
Meerdere locaties, totale lengte 480,0m x 0,05m11Bitumenemulsie: Type O of OM
Voorverwarmd tot 40-50°C22Hoeveelheid 0,3 kg/m2511060BK06L Aanbrengen langsvoeg asfalt-betonm260.008207022020-05-01verplicht2020-052019-10-17Aanbrengen langsvoeg.Betreft het aanbrengen van constructievoeg tussen asfalt en beton.
Voeg tussen de asfaltverharding en prefab betonplaten en betonverharding (sheaves).
Betreft 4 locaties.
Prefab betonplaten aangebracht conform bestek.
lengte varierend van 5,0m en 125,0m19Niet gekoppelde langsvoeg.39Door middel van zagen; zaagbreedte 15mm, de voeg inzagen over een hoogte van ten minste 35mm
Asfalt voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°, afgeschuind vlak dient ca. 5mm te zijn.
Voegen borstellen en schoonblazen d.m.v. hogedruk. Vrijkomend zaagslem afzuigen aan de bron
Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.41Gezaagde voegen vullen met: niet rottende hittebestendige rugvulling dik 20 mm en bitumineuze voegvullingsmassa. Voegen zagen en materialen aanbrengen volgens voorschriften fabrikant.511070BK06L Aanbrengen langsvoeg asfalt-gootm45.008207022020-05-01verplicht2020-052019-10-17Aanbrengen langsvoeg.Betreft het aanbrengen van constructievoeg tussen de asfaltverharding (511030) en roostergoot (311010).
Betreft 2 locaties, gerekend met 22,5m per locatie19Niet gekoppelde langsvoeg39Door middel van zagen; zaagbreedte 15mm, de voeg inzagen over een hoogte van ten minste 35mm.
Asfalt voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°, afgeschuind vlak dient ca. 5mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk. Vrijkomend zaagslem afzuigen aan de bron, vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.41Gezaagde voegen vullen met: niet rottende hittenbestendige rugvulling dik 20 mm en bitumineuze voegvullingsmassa. Voegen zagen en materialen aanbrengen volgens voorschriften fabrikant.5120Betonverhardingen512010Aanbrengen stalen bekistingsmallenEUR0820599Aanbrengen stalen bekistingsmallen.Situering: betonverharding kantstrook ter plaatse van de VAI.
Betreft het stellen en verankeren van stalen bekistingsmallen waartussen de betonverharding gestort dient te worden.
Het betreft in totaal 2 locaties:
- Hoofdbaan VAI baankop 06L FS en NS;
Rekening houden met handwerk.
Dikte betonverharding 0,23 meter.
Inclusief het opnemen en verwijderen van de mallen.
Met materialen van de aannemer.512020Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.kg225.004222012015-01-01verplicht2020-052015-01-01Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.Situering: betonverharding kantstrook ter plaatse van de VAI
Betreft het aanbrengen van de wapening in de kantstrook betonverharding.
Het betreft in totaal 2 locaties:
- Hoofdbaan VAI baankop 06L FS en NS;19Betonstaalkwaliteit B500B24Type wapeningsnet: enkel wapeningsnet.
Langswapening kenmiddellijn 10 mm, 100 mm h.o.h.
Dwarswapening kenmiddellijn 10 mm, 100 mm h.o.h.512030Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.m232.008205022020-05-01verplicht2020-052020-01-13Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.Situering: betonverharding kantstrook ter plaatse van de VAI
Betreft het aanbrengen van een strook betonverharding tussen de betongoot en de asfaltverharding VAI.
Het betreft in totaal 2 locaties:
- Hoofdbaan VAI baankop 06L FS en NS;

Op diverse locaties is in de aan te brengen betonverharding een trafoput van de vliegveldverlichting aanwezig. 12Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapendVoor wapening zie bestekspost 512020. 29Afmeting betonplaat 16,00 x 1,00 meter.36Op een funderingslaag van betongranulaat aangebracht conform bestekspost 412010. 49Laagdikte 0,20 meter.Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus)
- karakteristieke druksterkte CC 35 met proefstukafmetingen H:D van 2:1 en diameter 100 mm
- splijttreksterkte: SC5.0
- milieuklasse XF4
- vorst-dooi bestendigheid FT2
- steenslag: basalt.
Cement: CEM I 52,5N
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm51Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannnemer.512040Aanbrengen textuur betonoppervlak.m232.008204022015-01-01verplicht2020-052014-11-26Aanbrengen textuur betonoppervlak.Betreft het aanbrengen van een bezemstreek op de aangebrachte betonverharding volgens bestekpost 512030.
Bezem tijdig vervangen.
Haaks op de rijrichting van de startbaan.
Het betreft in totaal 8 locaties:
- Hoofdbaan VAI baankop 06L FS en NS;11Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de Standaard wordt verkregen van ten minste 0,50mm en ten hoogste 1,00mm21Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, dwars op de rijrichtingUitvoeren met een "Franse bezem" 512050Aanbrengen dwarsvoegen - uitzetvoegenm32.008207012020-05-01verplicht2020-052019-10-17Aanbrengen dwarsvoegen.Situering: in de betonverharding toegangsweg VAI.
Betreft het aanbrengen van een uitzetvoeg tussen de nieuwe betonverhardingen toegangsweg VAI en de aanliggende verharding bestaande uit afwateringsgoot, asfaltweg (VAI) en aangrenzende betonplaten kantstrook.
Het betreft in totaal 8 locaties:
- Hoofdbaan VAI baankop 06L FS en NS;19Niet verdeuvelde dwarsvoeg.Voeg over de gehele hoogte van de verharding voorzien van ethafoam of flexcell afstandhouder dik 15 mm, verlijmd tegen de aangebrachte betonverharding conform post 512030. 49Voeg vullen met niet rottende en hittebestendige rugvulling dik 20 mm, primer en 2-componentenvoegvullingsmassa op basis van polysulfidepolymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:
Flexcell of Ethafoam voor het afwerken van de voeg over de
bovenste 35mm verwijderen.
Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45º,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende bewerkings- of eindverwerkingsinrichting incl.
acceptatiekosten.5130Prefab betonplaten513010Aanbrengen straatlaag kantstrook prefab platen 06Lm2160.008311012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Aanbrengen straatlaag.Situering: zie tekening C121, langs de asfaltverharding van de hoofdbaan. Betreft prefab platen verwijderd volgens bestekspostnummers: 112030 en 112050.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag onder de aan te brengen pefab betonplaten van de kantstrook en nabij PAPILaagdikte gemiddeld 50mm; ten minste 40mm en ten hoogste 60mm11Dikte straatlaag: 50mm21Op het zandbed33Brekerzand 513020Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.st72.008210012015-01-01verplicht2020-052014-12-15Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.Situering: zie tekening C121.
Betreft het aanbrengen van een prefab betonnen kantstrook.
Betreft prefab platen verwijderd volgens bestekspostnummers: 112030 en 112050.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag onder de aan te brengen pefab betonplaten van de kantstrook en nabij PAPI11Breedte tot 1,50 m31Op straatlaag49Betonplaten zoals vrijgekomen bij bestekspost 112030 en 112050. .
Inclusief transport vanuit depot naar verwerkingslocatie.59Dikte betonplaten 0,15 meter.513030Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.st20.008210012015-01-01verplicht2020-052014-12-15Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.Situering: zie tekening C121.
Betreft prefab platen t.b.v. inboet.
Betreft het aanbrengen van een prefab betonnen kantstrook.
Betreft locatie prefab platen verwijderd volgens bestekspostnummers: 112030 en 112050.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag onder de aan te brengen pefab betonplaten van de kantstrook en nabij PAPI11Breedte tot 1,50 m31Op straatlaag41Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 mGlad afgewerkt, zonder stalen rand.59Dikte betonplaten 0,15 meter.513040Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten - pasplaten.st30.008210012015-01-01verplicht2020-052014-12-15Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.Betreft het aanbrengen van een prefab betonnen kantstrook.
Betreft locatie prefab platen verwijderd volgens bestekspostnummers: 112030 en 112050.
Betreft het aanbrengen van pasplaten. Zaagkosten conform bestekspost 513050.
Pasplaten aanbrengen op circa 30 locaties.11Breedte tot 1,50 m31Op straatlaag41Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 mGlad afgewerkt, zonder stalen rand.59Dikte betonplaten 0,15 meter.513050Zagen betonverharding - kantstrokenm60.008203012016-03-01verplicht2020-052016-02-09Zagen van betonverharding.Situering: passtukken prefab betonplaten kantstroken
Betreft het zagen van de prefab betonplaten zodat deze aansluit in hoeken bij bijvoobeeld kruisingen en intersecties.19Prefab betonnen platen, zie ook post 513040. 2399Dikte betonnen platen 150 mm.49Vrijkomende materialen na zaagwerkzaamheden vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende bewerkings- of eindverwerkingsinrichting incl.
acceptatiekosten.513060Aanbrengen dwarsvoegen - kantplankm100.008207012020-05-01verplicht2020-052019-10-17Aanbrengen dwarsvoegen.Situering: voegen tussen de prefab betonplaten kantstrook en prefab betonplaten nabij PAPI.
Betreft het aanbrengen van voegen tussen de aangebrachte prefab betonplaten kanstrook, aangebracht conform bestekspost 513020 513030 en 513040. 19Niet verdeuvelde dwarsvoeg.
Voeg over de gehele hoogte van de verharding voorzien van ethafoam of flexcell afstandhouder dik 15 mm.49Voeg vullen met niet rottende en hittebestendige rugvulling dik 20 mm, primer en 2-componentenvoegvullingsmassa op basis van polysulfidepolymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:
Flexcell of Ethafoam voor het afwerken van de voeg over de
bovenste 35mm verwijderen.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende bewerkings- of eindverwerkingsinrichting incl.
acceptatiekosten.513070Aanbrengen langsvoeg.m120.008207022020-05-01verplicht2020-052019-10-17Aanbrengen langsvoeg.Situering: voegen tussen de prefab betonplaten en de betongoot.
Betreft het aanbrengen van langsvoeg tussen aangebrachte prefab betonplaten aangebracht volgens bestekspost 513020, 513030 en 513040, en de beton goot langs de hoofdbaan.19Niet verdeuvelde langsvoeg.
Voeg over de gehele hoogte vaannemer de verharding voorzien van ethafoam of flexcell afstandhouder dik 15mm.29.....39.....49Voeg vullen met niet rottende en hittebestendige rugvulling dik 20mm, primer en 2-componentenvoegvullingsmassa op basis van polysulfidepolymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:
Flexcell of ethafoam voor het afwerken van de voeg over de bovenste 35mm verwijderen.
voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.5140Straatwerk514010BK06L Aanbrengen straatlaag kelder.m221.608311012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Aanbrengen straatlaag.Situering zie tekening C121.
Betreft de straatlaag t.b.v. straatwerk rondom kelderLaagdikte gemiddeld 50mm; ten minste 47mm en ten hoogste 53mm11Dikte straatlaag: 50 mm21Op het zandbed31Straatzand .....514020BK06L Aanbrengen opsluitbanden van beton kelderm54.008313052016-03-01verplicht2020-052016-02-15Aanbrengen opsluitbanden van beton.Situering zie tekening C121.
Betreft het aanbrengen van opsluitband rondom straatwerk van kelder.
Incl. hoekstukken geleverd volgens bestekpostnr: 514060
Betreft 2 locaties19Ter plaatse van de aansluiting met asfaltverharding de opsluitband aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton.35Profiel 100 x 200 mm .....514030BK06L Aanbrengen betontegels kelder.m216.008311132020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen betontegels.Situering zie tekening C121.
Betreft het straatwerk van betontegels rondom de kelder.
Betreft 2 locaties, gerekend met 8,00 m2 per locatie.11Totale breedte tot 1,50 m21In halfsteensverband31Op straatlaag43Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) .....Kleur: Grijs53Betontegels 150 x 300 x 60 mm .....514040BK06L Pasmaken van betonbanden kelderst16.008315022015-01-01verplicht2020-052014-12-11Pasmaken van betonbanden.Betreft het pasmaken van opsluitbanden12D.m.v. zagen2326Opsluitband 120 x 250 mm61Onbruikbare materialen vervoeren vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten514050BK06L Pasmaken van bestratingsmateriaal kelderm3.008315012016-03-01verplicht2020-052016-01-20Pasmaken van bestratingsmateriaal.Betreft het pasmaken van betontegels11Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 51403021Pasmaken door middel van zagen32Dikte 50 tot 80 mm61Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten514060BK06L Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.st8.008316112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Leveren hulpstuk - opsluitband van betonBetreft een 90° hoekstuk t.b.v. aanbrengen opsluitbanden volgens bestekpostnr: 51302021Hulpstuk, 90° hoekstuk35Behorend bij profiel 100 x 200 mm51Werkende lengte 1,00m61Leveren op plaats van verwerking5150Kunststof grastegels afrembandkanaal515010BK06L Aanbrengen straatlaag grastegelsm2672.008311012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Aanbrengen straatlaag.Situering zie tekening: C121.
Betreft het aanbrengen van straatlaag t.b.v. kunststof grastegels.Laagdikte gemiddeld 50mm; ten minste 47mm en ten hoogste 52mm13Dikte straatlaag: 50mm26Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekpostnr: 41201031Straatzand .....515020BK06L Aanbrengen kunststof grastegelsm2672.00831199Aanbrengen kunststof grastegelsBetreft het aanbrengen van kunststof grastegels t.p.v. afrembandkanaal.
Betreft 2 locaties
Totale breedte 3,00 m en meer
Op straatlaagKunststof gras-grindtegels 585 x 390,
HDPE kleur Zwart
Open oppervlakte per raster 90%
Leverancier Wildkamp o.g.Aanvullen met bovengrond en aanbrengen volgens voorschriften leverancier52BAANKOP 24R5210Asfaltverhardingen521010BK24R Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.ton508.758121322020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.Situering zie tekening C122.
Betreft het aanbrengen van de onderlagen asfaltverharding
aansluitend aan kantstrook hoofdbaan, sheaves, roostergoot
en straatwerk.
Betreft 2 locaties NS 930,00 m2 en FS 920,00 m2Totaal 1850m212Asfalt: AC 22 base23Mengseleigenschappen: OL-B39Totale breedte varierend van 0,50m tot 5,50m49Totale laagdikte 110m
Dikte van elk der lagen ten minste 50 mm en ten hoogste 70
mm66Eerste laag op een funderingslaag betongranulaat wat voorbewerkt is volgens bestekpostnr: 411020. 521020BK24R Aanbrengen kleeflaagm23700.008121012015-01-01verplicht2020-052014-11-26Aanbrengen kleeflaag.Betreft het aanbrengen van kleeflaag op onderlagen,
aangebracht volgens bestekpostnr: 521010
Betreft 2 locaties.
1e kleef laag op 1e onderlaag asfalt.
2e kleeflaag voor aanbrengen deklaag11Bitumenemulsie: type O
Voorverwarmd aanbrengen
Voorverwarmen tot 40-50°C23Hoeveelheid 0,4 kg/m2521030BK24R Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.ton185.008121112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.Situering zie tekening C122
Betreft het aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton op
kleeflaag (2e laag) volgens bestekpostnr: 521020.
Betreft 2 locaties: NS 930,00 m2 en FS 920,00 m2Totaal 1850m212Asfalt: AC 11 surf23Mengseleigenschappen: DL-B39Totale breedte varierend van 0,5m tot 5,50 m breed41Laagdikte 40mm65Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens bestekpostnr: 521020. 521040BK24R Zagen van bitumineuze verharding.m480.008105012016-03-01verplicht2020-052016-02-09Zagen van bitumineuze verharding.Betreft het schuin zagen van de (zij) kanten van de
asfaltverharding, betreft de (zij) kanten die grenzen aan
bermen.
Betreft meerdere locaties11Asfaltverharding aangebracht volgens bestekpostnr: 521030 2399Zagen ter dikte van 40 mm , onder een hoek van 45°49Inclusief het zorgvuldig verwijderen van de deklaag aan de
buitenzijde van de zaagsnede.
Vrijkomende materialen opladen en afvoeren naar een
erkende inrichting inclusief acceptatiekosten.521050BK24R Aanbrengen kleeflaag schuine kant.m224.008121012015-01-01verplicht2020-052014-11-26Aanbrengen kleeflaag.Betreft het aanbrengen van kleeflaag op de schuin gezaagde kant volgens bestekpostnr: 521040.
Meerdere locaties, totale lengte 480,0m x 0,05m11Bitumenemulsie: Type O of OM
Voorverwarmd tot 40-50°C22Hoeveelheid 0,3 kg/m2521060BK24R Aanbrengen langsvoeg asfalt-betonm260.008207022020-05-01verplicht2020-052019-10-17Aanbrengen langsvoeg.Betreft het aanbrengen van constructievoeg tussen asfalt en beton.
Voeg tussen de asfaltverharding en prefab betonplaten en betonverharding (sheaves).
Betreft 4 locaties.
Prefab betonplaten aangebracht conform bestek.
lengte varierend van 5,0m en 125,0m19Niet gekoppelde langsvoeg.39Door middel van zagen; zaagbreedte 15mm, de voeg inzagen over een hoogte van ten minste 35mm
Asfalt voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°, afgeschuind vlak dient ca. 5mm te zijn.
Voegen borstellen en schoonblazen d.m.v. hogedruk. Vrijkomend zaagslem afzuigen aan de bron
Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.41Gezaagde voegen vullen met: niet rottende hittebestendige rugvulling dik 20 mm en bitumineuze voegvullingsmassa. Voegen zagen en materialen aanbrengen volgens voorschriften fabrikant.521070BK24R Aanbrengen langsvoeg asfalt-gootm45.008207022020-05-01verplicht2020-052019-10-17Aanbrengen langsvoeg.Betreft het aanbrengen van constructievoeg tussen de asfaltverharding (521030) en roostergoot (311010).
Betreft 2 locaties, gerekend met 22,5m per locatie19Niet gekoppelde langsvoeg39Door middel van zagen; zaagbreedte 15mm, de voeg inzagen over een hoogte van ten minste 35mm.
Asfalt voegkanten afschuinen onder een hoek van 45°, afgeschuind vlak dient ca. 5mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk. Vrijkomend zaagslem afzuigen aan de bron, vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten.41Gezaagde voegen vullen met: niet rottende hittenbestendige rugvulling dik 20 mm en bitumineuze voegvullingsmassa. Voegen zagen en materialen aanbrengen volgens voorschriften fabrikant.5220Betonverhardingen522010Aanbrengen stalen bekistingsmallenEUR0820599Aanbrengen stalen bekistingsmallen.Situering: betonverharding kantstrook ter plaatse van de VAI.
Betreft het stellen en verankeren van stalen bekistingsmallen waartussen de betonverharding gestort dient te worden.
Het betreft in totaal 2 locaties:
- Hoofdbaan VAI baankop 24R FS en NS;
Rekening houden met handwerk.
Dikte betonverharding 0,23 meter.
Inclusief het opnemen en verwijderen van de mallen.
Met materialen van de aannemer.522020Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.kg225.004222012015-01-01verplicht2020-052015-01-01Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.Situering: betonverharding kantstrook ter plaatse van de VAI
Betreft het aanbrengen van de wapening in de kantstrook betonverharding.
Het betreft in totaal 2 locaties:
- Hoofdbaan VAI baankop 24R FS en NS;19Betonstaalkwaliteit B500B24Type wapeningsnet: enkel wapeningsnet.
Langswapening kenmiddellijn 10 mm, 100 mm h.o.h.
Dwarswapening kenmiddellijn 10 mm, 100 mm h.o.h.522030Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.m232.008205022020-05-01verplicht2020-052020-01-13Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.Situering: betonverharding kantstrook ter plaatse van de VAI
Betreft het aanbrengen van een strook betonverharding tussen de betongoot en de asfaltverharding VAI.
Het betreft in totaal 2 locaties:
- Hoofdbaan VAI baankop 24R FS en NS;

Op diverse locaties is in de aan te brengen betonverharding een trafoput van de vliegveldverlichting aanwezig. 12Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapendVoor wapening zie bestekspost 522020. 29Afmeting betonplaat 16,00 x 1,00 meter.36Op een funderingslaag van betongranulaat aangebracht conform bestekspost 412010. 49Laagdikte 0,20 meter.Betonspecie voor steenslagbeton:
- druksterkte: C35/45 (cilinder/ kubus)
- karakteristieke druksterkte CC 35 met proefstukafmetingen H:D van 2:1 en diameter 100 mm
- splijttreksterkte: SC5.0
- milieuklasse XF4
- vorst-dooi bestendigheid FT2
- steenslag: basalt.
Cement: CEM I 52,5N
Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D (max): 31,5mm51Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannnemer.522040Aanbrengen textuur betonoppervlak.m232.008204022015-01-01verplicht2020-052014-11-26Aanbrengen textuur betonoppervlak.Betreft het aanbrengen van een bezemstreek op de aangebrachte betonverharding volgens bestekpost 522030.
Bezem tijdig vervangen.
Haaks op de rijrichting van de startbaan.
Het betreft in totaal 8 locaties:
- Hoofdbaan VAI baankop 24R FS en NS;11Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de Standaard wordt verkregen van ten minste 0,50mm en ten hoogste 1,00mm21Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, dwars op de rijrichtingUitvoeren met een "Franse bezem" 522050Aanbrengen dwarsvoegen - uitzetvoegenm32.008207012020-05-01verplicht2020-052019-10-17Aanbrengen dwarsvoegen.Situering: in de betonverharding toegangsweg VAI.
Betreft het aanbrengen van een uitzetvoeg tussen de nieuwe betonverhardingen toegangsweg VAI en de aanliggende verharding bestaande uit afwateringsgoot, asfaltweg (VAI) en aangrenzende betonplaten kantstrook.
Het betreft in totaal 8 locaties:
- Hoofdbaan VAI baankop 24R FS en NS;19Niet verdeuvelde dwarsvoeg.Voeg over de gehele hoogte van de verharding voorzien van ethafoam of flexcell afstandhouder dik 15 mm, verlijmd tegen de aangebrachte betonverharding conform post 522030. 49Voeg vullen met niet rottende en hittebestendige rugvulling dik 20 mm, primer en 2-componentenvoegvullingsmassa op basis van polysulfidepolymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:
Flexcell of Ethafoam voor het afwerken van de voeg over de
bovenste 35mm verwijderen.
Betonnen voegkanten afschuinen onder een hoek van 45º,
afgeschuind vlak dient ca. 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende bewerkings- of eindverwerkingsinrichting incl.
acceptatiekosten.5230Prefab betonplaten523010Aanbrengen straatlaag kantstrook prefab platen BK 24Rm2160.008311012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Aanbrengen straatlaag.Situering: zie tekening C122, langs de asfaltverharding van de hoofdbaan. Betreft prefab platen verwijderd volgens bestekspostnummers: 112030 en 112050.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag onder de aan te brengen pefab betonplaten van de kantstrook en nabij PAPILaagdikte gemiddeld 50mm; ten minste 40mm en ten hoogste 60mm11Dikte straatlaag: 50mm21Op het zandbed33Brekerzand 523020Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten BK 24R.st72.008210012015-01-01verplicht2020-052014-12-15Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.Situering: zie tekening C122.
Betreft het aanbrengen van een prefab betonnen kantstrook.
Betreft prefab platen verwijderd volgens bestekspostnummers: 112030 en 112050.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag onder de aan te brengen pefab betonplaten van de kantstrook en nabij PAPI11Breedte tot 1,50 m31Op straatlaag49Betonplaten zoals vrijgekomen bij bestekspost 112030 en 112050. .
Inclusief transport vanuit depot naar verwerkingslocatie.59Dikte betonplaten 0,15 meter.523030Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten BK 24R.st20.008210012015-01-01verplicht2020-052014-12-15Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.Situering: zie tekening C122.
Betreft prefab platen t.b.v. inboet.
Betreft het aanbrengen van een prefab betonnen kantstrook.
Betreft locatie prefab platen verwijderd volgens bestekspostnummers: 112030 en 112050.
Betreft het aanbrengen van een straatlaag onder de aan te brengen pefab betonplaten van de kantstrook en nabij PAPI11Breedte tot 1,50 m31Op straatlaag41Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 mGlad afgewerkt, zonder stalen rand.59Dikte betonplaten 0,15 meter.523040Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten - pasplaten BK24R.st30.008210012015-01-01verplicht2020-052014-12-15Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.Betreft het aanbrengen van een prefab betonnen kantstrook.
Betreft locatie prefab platen verwijderd volgens bestekspostnummers: 112030 en 112050.
Betreft het aanbrengen van pasplaten. Zaagkosten conform bestekspost 523050.
Pasplaten aanbrengen op circa 30 locaties.11Breedte tot 1,50 m31Op straatlaag41Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 mGlad afgewerkt, zonder stalen rand.59Dikte betonplaten 0,15 meter.523050Zagen betonverharding - kantstroken BK 24R.m60.008203012016-03-01verplicht2020-052016-02-09Zagen van betonverharding.Situering: passtukken prefab betonplaten kantstroken
Betreft het zagen van de prefab betonplaten zodat deze aansluit in hoeken bij bijvoobeeld kruisingen en intersecties.19Prefab betonnen platen, zie ook post 523040. 2399Dikte betonnen platen 150 mm.49Vrijkomende materialen na zaagwerkzaamheden vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende bewerkings- of eindverwerkingsinrichting incl.
acceptatiekosten.523060Aanbrengen dwarsvoegen - kantplank BK 24R.m100.008207012020-05-01verplicht2020-052019-10-17Aanbrengen dwarsvoegen.Situering: voegen tussen de prefab betonplaten kantstrook en prefab betonplaten nabij PAPI.
Betreft het aanbrengen van voegen tussen de aangebrachte prefab betonplaten kanstrook, aangebracht conform bestekspost 523020 523030 en 523040. 19Niet verdeuvelde dwarsvoeg.
Voeg over de gehele hoogte van de verharding voorzien van ethafoam of flexcell afstandhouder dik 15 mm.49Voeg vullen met niet rottende en hittebestendige rugvulling dik 20 mm, primer en 2-componentenvoegvullingsmassa op basis van polysulfidepolymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:
Flexcell of Ethafoam voor het afwerken van de voeg over de
bovenste 35mm verwijderen.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende bewerkings- of eindverwerkingsinrichting incl.
acceptatiekosten.523070Aanbrengen langsvoeg BK 24R.m120.008207022020-05-01verplicht2020-052019-10-17Aanbrengen langsvoeg.Situering: voegen tussen de prefab betonplaten en de betongoot.
Betreft het aanbrengen van langsvoeg tussen aangebrachte prefab betonplaten aangebracht volgens bestekspost 523020, 523030 en 523040, en de beton goot langs de hoofdbaan.19Niet verdeuvelde langsvoeg.
Voeg over de gehele hoogte vaannemer de verharding voorzien van ethafoam of flexcell afstandhouder dik 15mm.29.....39.....49Voeg vullen met niet rottende en hittebestendige rugvulling dik 20mm, primer en 2-componentenvoegvullingsmassa op basis van polysulfidepolymeer, SABA-MB, kleur zwart.
Voor het vullen:
Flexcell of ethafoam voor het afwerken van de voeg over de bovenste 35mm verwijderen.
voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijkomend zaagslem aan de bron.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten.5240Straatwerk524010BK24R Aanbrengen straatlaag kelder.m221.608311012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Aanbrengen straatlaag.Situering zie tekening C122.
Betreft de straatlaag t.b.v. straatwerk rondom kelderLaagdikte gemiddeld 50mm; ten minste 47mm en ten hoogste 53mm11Dikte straatlaag: 50 mm21Op het zandbed31Straatzand .....524020BK24R Aanbrengen opsluitbanden van beton kelderm54.008313052016-03-01verplicht2020-052016-02-15Aanbrengen opsluitbanden van beton.Situering zie tekening C122.
Betreft het aanbrengen van opsluitband rondom straatwerk van kelder.
Incl. hoekstukken geleverd volgens bestekpostnr: 524060
Betreft 2 locaties19Ter plaatse van de aansluiting met asfaltverharding de opsluitband aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton.35Profiel 100 x 200 mm .....524030BK24R Aanbrengen betontegels kelder.m216.008311132020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen betontegels.Situering zie tekening C122.
Betreft het straatwerk van betontegels rondom de kelder.
Betreft 2 locaties, gerekend met 8,00 m2 per locatie.11Totale breedte tot 1,50 m21In halfsteensverband31Op straatlaag43Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) .....Kleur: Grijs53Betontegels 150 x 300 x 60 mm .....524040BK24R Pasmaken van betonbanden kelderst16.008315022015-01-01verplicht2020-052014-12-11Pasmaken van betonbanden.Betreft het pasmaken van opsluitbanden12D.m.v. zagen2326Opsluitband 120 x 250 mm61Onbruikbare materialen vervoeren vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten524050BK24R Pasmaken van bestratingsmateriaal kelderm3.008315012016-03-01verplicht2020-052016-01-20Pasmaken van bestratingsmateriaal.Betreft het pasmaken van betontegels11Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 52403021Pasmaken door middel van zagen32Dikte 50 tot 80 mm61Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende inrichting incl. acceptatiekosten524060BK24R Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.st8.008316112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Leveren hulpstuk - opsluitband van betonBetreft een 90° hoekstuk t.b.v. aanbrengen opsluitbanden volgens bestekpostnr: 52302021Hulpstuk, 90° hoekstuk35Behorend bij profiel 100 x 200 mm51Werkende lengte 1,00m61Leveren op plaats van verwerking5250Kunststof grastegels afrembandkanaal525010BK24R Aanbrengen straatlaag grastegelsm2672.008311012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Aanbrengen straatlaag.Situering zie tekening: C122.
Betreft het aanbrengen van straatlaag t.b.v. kunststof grastegels.Laagdikte gemiddeld 50mm; ten minste 47mm en ten hoogste 52mm13Dikte straatlaag: 50mm26Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekpostnr: 41201031Straatzand .....525020BK24R Aanbrengen kunststof grastegelsm2672.00831199Aanbrengen kunststof grastegelsBetreft het aanbrengen van kunststof grastegels t.p.v. afrembandkanaal.
Betreft 2 locaties
Totale breedte 3,00 m en meer
Op straatlaagKunststof gras-grindtegels 585 x 390,
HDPE kleur Zwart
Open oppervlakte per raster 90%
Leverancier Wildkamp o.g.Aanvullen met bovengrond en aanbrengen volgens voorschriften leverancier6AFWERKEN BERMEN61BAANKOP 06L6110Ter beschikking stellen611010BK06L t.b.s. wiellader.uur40.001005172020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inzetten van een wiellader.Betreft het beschikking stellen van wiellader/shovel
t.b.v. profileren van de bermen rondom alle aangebrachte verhardingen.
Oppervlakken profileren met overtollige grond.
Betreft 2 locaties14Bakinhoud: ten minste 2 m3 21.....611020BK06L t.b.s. hydraulische graafmachine.uur40.001005132020-11-30verplicht2020-052020-10-30Inzetten van een hydraulische graafmachine.Betreft het beschikking stellen van hydraulische graafmachine t.b.v. profileren van de bermen rondom alle aangebrachte verhardingen.
Oppervlakken profileren met overtollige grond.
Betreft 2 locaties16Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 21.....611030BK06L t.b.s. tractor.uur40.001005182020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inzetten van een tractor.Betreft het beschikking stellen van tractor t.b.v. profileren van de bermen rondom alle aangebrachte verhardingen.
Oppervlakken profileren met overtollige grond.
Betreft 2 locaties11Vermogen: ten minste 50kW21Hulpvoorzieningen: bijvoorbeeld ploeg, rotorkopeg, sleepraam of eg611040BK06L t.b.s. werknemer.uur40.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer.Bouwbedrijf groep C11Werknemers: .....6120Zaaiwerkzaamheden612010BK06L Zaaien.are200.005111012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Zaaien.Situering zie tekening: CC121.
Betreft de bermen rondom alle aangebrachte verhardingen binnen het werkterrein en verwijderde verhardingen (oude VAI).
Grondsoort: bovengrond
Profileren volgens bestekpostnr: 611010 en 611020.
Betreft 2 locaties13Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m221Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 331Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm42Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Zaadmengsel B3, volgens de laatst geldende rassenlijst landbouwgewassenHoeveelheid: 1,0kg/100 m251Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken69Na inzaaien handmatig verwijderen van puin volgens bestekpostnr: 612020
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het rijksterrein afgevoerd te worden.612020BK06L Verwijderen puin (handmatig)keer2.00510199Verwijderen puin (handmatig)Situering: in de afgewerkte bermen.
Betreft het verwijderen van stenen en andere materialen uit het werkterrein.
Oppervlakte m2: 17.500 m2Totale hoeveelheid: ca 10kg/ 100m2
Verwijderen van alle materialen groter dan korrelgrootte 15mm
Uitkomende materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten..612030BK06L Erosiewerend middel toepassen.are200.00511299Erosiewerend middel toepassen.Situering in de afgewerkte bermen.
Betreft de bermen rondom alle aangelegde verhardingen.
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft: een middel om stuiven te voorkomen.Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2 (Grasfix, o.g.)
Water ten behoeve van verdunning door aannemer.62BAANKOP 24R6210Ter beschikking stellen621010BK24R t.b.s. wiellader.uur40.001005172020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inzetten van een wiellader.Betreft het beschikking stellen van wiellader/shovel
t.b.v. profileren van de bermen rondom alle aangebrachte verhardingen.
Oppervlakken profileren met overtollige grond.
Betreft 2 locaties14Bakinhoud: ten minste 2 m3 21.....621020BK24R t.b.s. hydraulische graafmachine.uur40.001005132020-11-30verplicht2020-052020-10-30Inzetten van een hydraulische graafmachine.Betreft het beschikking stellen van hydraulische graafmachine t.b.v. profileren van de bermen rondom alle aangebrachte verhardingen.
Oppervlakken profileren met overtollige grond.
Betreft 2 locaties16Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 21.....621030BK24R t.b.s. tractor.uur40.001005182020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inzetten van een tractor.Betreft het beschikking stellen van tractor t.b.v. profileren van de bermen rondom alle aangebrachte verhardingen.
Oppervlakken profileren met overtollige grond.
Betreft 2 locaties11Vermogen: ten minste 50kW21Hulpvoorzieningen: bijvoorbeeld ploeg, rotorkopeg, sleepraam of eg621040BK24R t.b.s. werknemer.uur40.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer.Bouwbedrijf groep C11Werknemers: .....6220Zaaiwerkzaamheden622010BK24R Zaaien.are200.005111012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Zaaien.Situering zie tekening: C122.
Betreft de bermen rondom alle aangebrachte verhardingen binnen het werkterrein en verwijderde verhardingen (oude VAI).
Grondsoort: bovengrond
Profileren volgens bestekpostnr: 621010 en 621020.
Betreft 2 locaties13Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m221Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 331Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm42Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Zaadmengsel B3, volgens de laatst geldende rassenlijst landbouwgewassenHoeveelheid: 1,0kg/100 m251Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken69Na inzaaien handmatig verwijderen van puin volgens bestekpostnr: 622020
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het rijksterrein afgevoerd te worden.622020BK24R Verwijderen puin (handmatig)keer2.00510199Verwijderen puin (handmatig)Situering: in de afgewerkte bermen.
Betreft het verwijderen van stenen en andere materialen uit het werkterrein.
Oppervlakte m2: 17.500 m2Totale hoeveelheid: ca 10kg/ 100m2
Verwijderen van alle materialen groter dan korrelgrootte 15mm
Uitkomende materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting incl. acceptatiekosten..622030BK24R Erosiewerend middel toepassen.are200.00511299Erosiewerend middel toepassen.Situering in de afgewerkte bermen.
Betreft de bermen rondom alle aangelegde verhardingen.
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Betreft: een middel om stuiven te voorkomen.Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2 (Grasfix, o.g.)
Water ten behoeve van verdunning door aannemer.8DIVERSEN81BEMALINGVoor de bemaling t.b.v. de kelders/fundatieblokken is het bemalingsadvies VAI vliegbasis Volkel (zie bijlage 30.10) maatgevend. Op basis van dit bemalingsplan is een
waterontrekkingsvergunning verleend.
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling.811BAANKOP 06L8111Bemaling kelder811110BK06L Opstellen werkplan bemaling kelderst1.00210899Opstellen werkplan bemaling kelderTen behoeve uitvoering van bemaling ter plaatse van graafwerkzaamheden toekomstige kelder beneden grondwaterspiegel.
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling.811120BK06L Aanbrengen bronbemaling kelder.EUR02102012020-05-01verplicht2020-052020-04-23Aanbrengen bronbemaling.Situering ter plaatse van de graafwerkzaamheden beneden grondwaterspiegel t.b.v. ontgraven kelder conform bestekpostnr: 212010.
Betreft 2 kelders/bouwputten.
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling.12Verlaging van het freatisch vlak tot 4.70 -m.v.21Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer52Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te dekken is vereistDe overname van de energievoorziening door de reserve-installatie dient automatisch te geschieden62Reservepomp(en) opnemen in de installatie .....811130BK06L Instandhouden bronbemaling kelder.dag56.002102032020-05-01verplicht2020-052020-04-23Instandhouden bronbemaling.Het instandhouden van de bronbemaling geplaatst conform bestekpostnr: 811120
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. Rekening houden met alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. het instandhouden van de retourbemaling.11Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 811120vermelde niveau41Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden51De reserve-energievoorziening 1maal per week beproeven op goede werking61De in de installatie opgenomen reservepompen 1maal per week beproeven op goede werking811140BK06L Verwijderen bronbemaling kelder.EUR02102042020-05-01verplicht2020-052020-04-23Verwijderen bronbemaling.De bronbemaling verwijderen, geplaatst volgens
bestekpostnr: 811120.
Zodra is vastgesteld dat de bemaling niet meer noodzakelijk
is voor de werkzaamheden.14Het in de bodem achterlaten en vullen, dan wel het verwijderen van filters en stijgbuizen en het vullen van de daardoor ontstane gaten is ter keuze van de aannemer8112Bemaling fundatieblok811210BK06L Opstellen werkplan bemaling fundatieblokst1.00210899Opstellen werkplan bemaling fundatieblokTen behoeve uitvoering van bemaling ter plaatse van graafwerkzaamheden toekomstig fundatieblok beneden grondwaterspiegel.
Bemalingsplan conform bijlage is maatgevend t.b.v. werkplan.
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling.811220BK06L Aanbrengen bronbemaling fundatieblokEUR02102012020-05-01verplicht2020-052020-04-23Aanbrengen bronbemaling.Situering ter plaatse van de graafwerkzaamheden beneden grondwaterspiegel t.b.v. ontgraven fundatieblok conform bestekpostnr: 213010.
Betreft 2 fundatieblokken/bouwputten.
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling.12Verlaging van het freatisch vlak tot 1.84 -m.v.21Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer52Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te dekken is vereistDe overname van de energievoorziening door de reserve-installatie dient automatisch te geschieden62Reservepomp(en) opnemen in de installatie .....811230BK06L Instandhouden bronbemaling fundatieblokdag28.002102032020-05-01verplicht2020-052020-04-23Instandhouden bronbemaling.Het instandhouden van de bronbemaling geplaatst conform bestekpostnr: 811220
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. Rekening houden met alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. het instandhouden van de retourbemaling.11Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 811220vermelde niveau41Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden51De reserve-energievoorziening 1maal per week beproeven op goede werking61De in de installatie opgenomen reservepompen 1maal per week beproeven op goede werking811240BK 06L Verwijderen bronbemaling.EUR02102042020-05-01verplicht2020-052020-04-23Verwijderen bronbemaling.De bronbemaling verwijderen, geplaatst volgens
bestekpostnr: 811220.
Zodra is vastgesteld dat de bemaling niet meer noodzakelijk
is voor de werkzaamheden.14Het in de bodem achterlaten en vullen, dan wel het verwijderen van filters en stijgbuizen en het vullen van de daardoor ontstane gaten is ter keuze van de aannemer8113Bemaling op te breken fundatieblokken811310BK06L Opstellen werkplan bemaling op te breken fundatieblokst1.00210899Opstellen werkplan bemaling op te breken fundatieblokkenTen behoeve uitvoering van bemaling ter plaatse van graafwerkzaamheden huidig fundatieblok beneden grondwaterspiegel.
Bemalingsplan conform bijlage is maatgevend t.b.v. werkplan.
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. 811320BK06L Aanbrengen bronbemaling op te breken fundatieblokEUR02102012020-05-01verplicht2020-052020-04-23Aanbrengen bronbemaling.Situering ter plaatse van de graafwerkzaamheden beneden grondwaterspiegel t.b.v. ontgraven op te breken fundatieblok conform bestekpostnr: 213010.
Betreft 4 fundatieblokken/bouwputten.
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. 12Verlaging van het freatisch vlak tot 1.20 -m.v.21Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer52Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te dekken is vereistDe overname van de energievoorziening door de reserve-installatie dient automatisch te geschieden62Reservepomp(en) opnemen in de installatie .....811330BK06L Instandhouden bronbemaling op te breken fundatieblokdag14.002102032020-05-01verplicht2020-052020-04-23Instandhouden bronbemaling.Het instandhouden van de bronbemaling geplaatst conform bestekpostnr: 811320
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. Rekening houden met alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. het instandhouden van de retourbemaling.11Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 811320vermelde niveau41Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden51De reserve-energievoorziening 1maal per week beproeven op goede werking61De in de installatie opgenomen reservepompen 1maal per week beproeven op goede werking811340BK06L Verwijderen bronbemaling op te breken fundatieblokEUR02102042020-05-01verplicht2020-052020-04-23Verwijderen bronbemaling.De bronbemaling verwijderen, geplaatst volgens
bestekpostnr: 811320.
Zodra is vastgesteld dat de bemaling niet meer noodzakelijk
is voor de werkzaamheden.14Het in de bodem achterlaten en vullen, dan wel het verwijderen van filters en stijgbuizen en het vullen van de daardoor ontstane gaten is ter keuze van de aannemer8114Bemaling cunet afrembandkanaal811410BK06L Aanbrengen open bemaling afrembandkanaalEUR02101012020-05-01verplicht2020-052020-04-23Aanbrengen open bemaling.Situering ter plaatse van de graafwerkzaamheden beneden grondwaterspiegel t.b.v. ontgraven cunet afrembandkanaal conform bestekpostnr: 215010 en 215020.
Incl. instandhouden en eventueel verwijderen van de open bemaling.
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. 11Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving21Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer31Gemiddelde sleufdiepte max. 1,50m61Pompinstallatie ter keuze van de aannemer8115Bemaling cunet asfaltverharding811510BK06L Aanbrengen open bemaling asfaltverharding.EUR02101012020-05-01verplicht2020-052020-04-23Aanbrengen open bemaling.Situering ter plaatse van de graafwerkzaamheden beneden grondwaterspiegel t.b.v. ontgraven cunet asfaltverharding conform bestekpostnr: 216010 en 216020.
Incl. instandhouden en eventueel verwijderen van de open bemaling.
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. 11Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving21Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer31Gemiddelde sleufdiepte max. 1,50m61Pompinstallatie ter keuze van de aannemer8116Bemaling t.b.v. verwijderen betonriolering rond 800mm811610BK06L Opstellen werkplan bemaling aanpassen betonrioolst1.00210899Opstellen werkplan bemaling op te breken betonriool rond 800mm.Ten behoeve uitvoering van bemaling ter plaatse van graafwerkzaamheden huidig betonriool beneden grondwaterspiegel.
Bemalingsplan conform bijlage is maatgevend t.b.v. werkplan.
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. 811620BK06L Aanbrengen bronbemaling aanpassen betonrioolEUR02102012020-05-01verplicht2020-052020-04-23Aanbrengen bronbemaling.Situering ter plaatse van de graafwerkzaamheden beneden grondwaterspiegel t.b.v. ontgraven op te breken betonriool rond 800mm volgens bestekspostnummers 116010 116020 116030 116040 en 116050.
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. 12Verlaging van het freatisch vlak tot 4.0m -m.v.21Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer52Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te dekken is vereistDe overname van de energievoorziening door de reserve-installatie dient automatisch te geschieden62Reservepomp(en) opnemen in de installatie .....811630BK06L Instandhouden bronbemaling aanpassen betonriooldag10.002102032020-05-01verplicht2020-052020-04-23Instandhouden bronbemaling.Het instandhouden van de bronbemaling geplaatst conform bestekpostnr: 811620
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. Rekening houden met alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. het instandhouden van de retourbemaling.11Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 811620vermelde niveau41Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden51De reserve-energievoorziening 1maal per week beproeven op goede werking61De in de installatie opgenomen reservepompen 1maal per week beproeven op goede werking811640BK06L Verwijderen bronbemaling aanpassen betonrioolEUR02102042020-05-01verplicht2020-052020-04-23Verwijderen bronbemaling.De bronbemaling verwijderen, geplaatst volgens
bestekpostnr: 811620.
Zodra is vastgesteld dat de bemaling niet meer noodzakelijk
is voor de werkzaamheden.14Het in de bodem achterlaten en vullen, dan wel het verwijderen van filters en stijgbuizen en het vullen van de daardoor ontstane gaten is ter keuze van de aannemer8117Bemaling t.b.v. aanbrengen betonriolering rond 800mm811710BK06L Opstellen werkplan bemaling aanbrengen betonrioolst1.00210899Opstellen werkplan bemaling aan te brengen betonriool rond 800mm.Ten behoeve uitvoering van bemaling ter plaatse van graafwerkzaamheden nieuw betonriool beneden grondwaterspiegel.
Bemalingsplan conform bijlage is maatgevend t.b.v. werkplan.
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. 811720BK06L Aanbrengen bronbemaling aanbrengen betonrioolEUR02102012020-05-01verplicht2020-052020-04-23Aanbrengen bronbemaling.Situering ter plaatse van de graafwerkzaamheden beneden grondwaterspiegel t.b.v. ontgraven aan te brengen betonriool rond 800mm volgens bestekspostnummers 314010 314020 314030 314040 315010 en 315020.
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. 12Verlaging van het freatisch vlak tot 4.0m -m.v.21Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer52Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te dekken is vereistDe overname van de energievoorziening door de reserve-installatie dient automatisch te geschieden62Reservepomp(en) opnemen in de installatie .....811730BK06L Instandhouden bronbemaling aanbrengen betonriooldag10.002102032020-05-01verplicht2020-052020-04-23Instandhouden bronbemaling.Het instandhouden van de bronbemaling geplaatst conform bestekpostnr: 811720
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. Rekening houden met alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. het instandhouden van de retourbemaling.11Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 811720vermelde niveau41Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden51De reserve-energievoorziening 1maal per week beproeven op goede werking61De in de installatie opgenomen reservepompen 1maal per week beproeven op goede werking811740BK06L Verwijderen bronbemaling aanbrengen betonrioolEUR02102042020-05-01verplicht2020-052020-04-23Verwijderen bronbemaling.De bronbemaling verwijderen, geplaatst volgens
bestekpostnr: 811720.
Zodra is vastgesteld dat de bemaling niet meer noodzakelijk
is voor de werkzaamheden.14Het in de bodem achterlaten en vullen, dan wel het verwijderen van filters en stijgbuizen en het vullen van de daardoor ontstane gaten is ter keuze van de aannemer812BAANKOP 24R8121Bemaling kelder812110BK24R Opstellen werkplan bemaling kelderst1.00210899Opstellen werkplan bemaling kelderTen behoeve uitvoering van bemaling ter plaatse van graafwerkzaamheden toekomstige kelder beneden grondwaterspiegel.
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. 812120BK024R Aanbrengen bronbemaling kelder.EUR02102012020-05-01verplicht2020-052020-04-23Aanbrengen bronbemaling.Situering ter plaatse van de graafwerkzaamheden beneden grondwaterspiegel t.b.v. ontgraven kelder conform bestekpostnr: 212010.
Betreft 2 kelders/bouwputten.
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. 12Verlaging van het freatisch vlak tot 4.70 -m.v.21Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer52Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te dekken is vereistDe overname van de energievoorziening door de reserve-installatie dient automatisch te geschieden62Reservepomp(en) opnemen in de installatie .....812130BK24R Instandhouden bronbemaling kelder.dag56.002102032020-05-01verplicht2020-052020-04-23Instandhouden bronbemaling.Het instandhouden van de bronbemaling geplaatst conform bestekpostnr: 812120
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. Rekening houden met alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. het instandhouden van de retourbemaling.11Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 812120vermelde niveau41Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden51De reserve-energievoorziening 1maal per week beproeven op goede werking61De in de installatie opgenomen reservepompen 1maal per week beproeven op goede werking812140BK24R Verwijderen bronbemaling kelder.EUR02102042020-05-01verplicht2020-052020-04-23Verwijderen bronbemaling.De bronbemaling verwijderen, geplaatst volgens
bestekpostnr: 812120.
Zodra is vastgesteld dat de bemaling niet meer noodzakelijk
is voor de werkzaamheden.14Het in de bodem achterlaten en vullen, dan wel het verwijderen van filters en stijgbuizen en het vullen van de daardoor ontstane gaten is ter keuze van de aannemer8122Bemaling fundatieblok812210BK24R Opstellen werkplan bemaling fundatieblokst1.00210899Opstellen werkplan bemaling fundatieblokTen behoeve uitvoering van bemaling ter plaatse van graafwerkzaamheden toekomstig fundatieblok beneden grondwaterspiegel.
Bemalingsplan conform bijlage is maatgevend t.b.v. werkplan.
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. 812220BK24R Aanbrengen bronbemaling fundatieblokEUR02102012020-05-01verplicht2020-052020-04-23Aanbrengen bronbemaling.Situering ter plaatse van de graafwerkzaamheden beneden grondwaterspiegel t.b.v. ontgraven fundatieblok conform bestekpostnr: 213010.
Betreft 2 fundatieblokken/bouwputten
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. 12Verlaging van het freatisch vlak tot 1.84 -m.v.21Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer52Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te dekken is vereistDe overname van de energievoorziening door de reserve-installatie dient automatisch te geschieden62Reservepomp(en) opnemen in de installatie .....812230BK24R Instandhouden bronbemaling fundatieblokdag28.002102032020-05-01verplicht2020-052020-04-23Instandhouden bronbemaling.Het instandhouden van de bronbemaling geplaatst conform bestekpostnr: 812220
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. Rekening houden met alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. het instandhouden van de retourbemaling.11Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 812220vermelde niveau41Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden51De reserve-energievoorziening 1maal per week beproeven op goede werking61De in de installatie opgenomen reservepompen 1maal per week beproeven op goede werking812240BK24R Verwijderen bronbemaling.EUR02102042020-05-01verplicht2020-052020-04-23Verwijderen bronbemaling.De bronbemaling verwijderen, geplaatst volgens
bestekpostnr: 812220.
Zodra is vastgesteld dat de bemaling niet meer noodzakelijk
is voor de werkzaamheden.14Het in de bodem achterlaten en vullen, dan wel het verwijderen van filters en stijgbuizen en het vullen van de daardoor ontstane gaten is ter keuze van de aannemer8123Bemaling op te breken fundatieblokken812310BK24R Opstellen werkplan bemaling op te breken fundatieblokst1.00210899Opstellen werkplan bemaling op te breken fundatieblokkenTen behoeve uitvoering van bemaling ter plaatse van graafwerkzaamheden huidig fundatieblok beneden grondwaterspiegel.
Bemalingsplan conform bijlage is maatgevend t.b.v. werkplan.
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. 812320BK24R Aanbrengen bronbemaling op te breken fundatieblokEUR02102012020-05-01verplicht2020-052020-04-23Aanbrengen bronbemaling.Situering ter plaatse van de graafwerkzaamheden beneden grondwaterspiegel t.b.v. ontgraven op te breken fundatieblok conform bestekpostnr: 213010.
Betreft 4 fundatieblokken/bouwputten.
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. 12Verlaging van het freatisch vlak tot 1.20 -m.v.21Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer52Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te dekken is vereistDe overname van de energievoorziening door de reserve-installatie dient automatisch te geschieden62Reservepomp(en) opnemen in de installatie .....812330BK24R Instandhouden bronbemaling op te breken fundatieblokdag14.002102032020-05-01verplicht2020-052020-04-23Instandhouden bronbemaling.Het instandhouden van de bronbemaling geplaatst conform bestekpostnr: 812320
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. Rekening houden met alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. het instandhouden van de retourbemaling.11Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 812320vermelde niveau41Een wachtsman, die voldoende ter zake van de bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden51De reserve-energievoorziening 1maal per week beproeven op goede werking61De in de installatie opgenomen reservepompen 1maal per week beproeven op goede werking812340BK24R Verwijderen bronbemaling op te breken fundatieblokEUR02102042020-05-01verplicht2020-052020-04-23Verwijderen bronbemaling.De bronbemaling verwijderen, geplaatst volgens
bestekpostnr: 812320.
Zodra is vastgesteld dat de bemaling niet meer noodzakelijk
is voor de werkzaamheden.14Het in de bodem achterlaten en vullen, dan wel het verwijderen van filters en stijgbuizen en het vullen van de daardoor ontstane gaten is ter keuze van de aannemer8124Bemaling cunet afrembandkanaal812410BK24R Aanbrengen open bemaling afrembandkanaalEUR02101012020-05-01verplicht2020-052020-04-23Aanbrengen open bemaling.Situering ter plaatse van de graafwerkzaamheden beneden grondwaterspiegel t.b.v. ontgraven cunet afrembandkanaal conform bestekpostnr: 215010 en 215020.
Incl. instandhouden en eventueel verwijderen van de open bemaling.
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. 11Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving21Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer31Gemiddelde sleufdiepte max. 1,50m61Pompinstallatie ter keuze van de aannemer8125Bemaling cunet asfaltverharding812510BK24R Aanbrengen open bemaling asfaltverharding.EUR02101012020-05-01verplicht2020-052020-04-23Aanbrengen open bemaling.Situering ter plaatse van de graafwerkzaamheden beneden grondwaterspiegel t.b.v. ontgraven cunet asfaltverharding conform bestekpostnr: 216010 en 216020.
Incl. instandhouden en eventueel verwijderen van de open bemaling.
Rekening houden met het toepassen van retourbemaling. 11Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving21Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer31Gemiddelde sleufdiepte max. 1,50m61Pompinstallatie ter keuze van de aannemer815ALGEMEEN815010Opstellen monitoringsplan bemalingsinstallatie.EUR0218899Opstellen monitoringsplan bemalingsinstallatie.Opstellen monitoringsplan bemalinginstallatie
Opstellen van monitoringsplan t.b.v. van de bemalingsinstallatie aangebracht conform 811 t/m 812.
Monitoringsplan conform bemalingsadvies (bijlage 30.10)
- Monitoring watermeters.
- Monitoring grondwaterstanden.
- Monitoring waterkwaliteit.815020Instandhouden monitoring bemalinginstallatiesdag150.00218899Instandhouden en monitoren bemalinginstallatiesInstandhouden en monitoren van de maatregelen bemalingsinstallaties conform bestekpostnr: 815010
Gerekend met periode van maart 2024 t/m augustus 2024.
815030Opstellen onderhoudsplan bemalinginstallatieEUR0218899Opstellen onderhoudsplan bemalinginstallatieOpstellen van onderhoudsplan t.b.v. van de bemalingsinstallatie aangebracht conform 811 t/m 812.
Ondershoudsplan conform bemalingsplan (bijlage 30.03.)

- Beschrijving en frequentie van het reguliere onderhoud
- Alarmprocedure (wijze van alarmering en alarmopvolging)
- Wijzigingen bemalingsinstallatie
- Onderhoud van boveninstallaties
- Defecte watermeters en dataloggers dienen binnen 3 werkdagen vervangen of hersteld te worden. 815040Instandhouden onderhoudsplan bemalinginstallatiesdag150.00218899Instandhouden onderhoudsplan bemalinginstallatiesInstandhouden van de maatregelen conform onderhoudsplan bemalingsinstallaties conform bestekpostnr: 815030.
Gerekend met periode van maart 2024 t/m augustus 2024.
82OOO821BAANKOP 06L EN 24R8211Ter Beschikking stellen van personeel821110T.b.s. senior OOO deskundigeuur20.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer.T.b.v. OOO werkzaamheden11Werknemers: senior OOO - deskundige821120T.b.s. OOO deskundigeuur20.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer.T.b.v. OOO werkzaamheden11Werknemers: OOO - deskundige821130T.b.s. Assistent OOO deskundigeuur40.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer.T.b.v. OOO werkzaamheden11Werknemers: assistent OOO - deskundige821140Inzetten hydraulische graafmachine.uur40.001005132020-11-30verplicht2020-052020-10-30Inzetten van een hydraulische graafmachine.Machine voor gecontroleerd ontgraven t.b.v. OOO conform
certificaatschema voor het opsporen van ontplofbare
oorlogsrestenHet betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden14Bakinhoud: ten minste 0,75 m322Rupsgraafmachine .....31Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) .....8212Overig OO gerelateerd821210Projectplan opsporen OOEUR0610199Projectplan opsporen OO Betreft de kosten voor het opstellen van het projectplan t.b.v. opsporen OO.
Projectplan dient te voldoen aan de eisen voor een proces-verbaal van oplevering volgens het Certificaatschema voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten821220Detecteren, lokaliseren en interpreteren OOare20.00010899Detecteren, lokaliseren en interpreteren OOTer plaatse van niet vrijgegeven locaties t.p.v. op te breken VAI.
Opsporingsgebied digitaal te detecteren, tot een diepte van
4.00m minus maaiveld.
Detecteren, lokaliseren en interpreteren van verdachteobjecten (OO met een objectgrootte vanaf 20mm.Vervoeren schroot volgens bestekpostnr: 821250821230Diepte detectie OOst60.00010899Diepte detectie OO.Betreft het uitvoeren van diepte detectie t.b.v. vrijgrave OO rondom bestaande fundatieblok A en B.
Detecteren, lokaliseren en intrepeteren van verdachte objecten met een objectgrootte vanaf 20mm
821240Benaderen, identificeren en veiligstellen OOst10.00010899Benaderen, identificeren en veiligstellen OOHet benaderen, identificeren en veiligstellen van bij het
detectieonderzoek volgens bestekspostnr: 821220 en 821230
Betreft objecten tot een diepte van maximaal 4.00m minus
maaiveld.
Benaderen , indentificeren veiligstellen conform CS-OOO.
Te maken kosten t.b.v. overdracht OO aan EOD voor OG.
Opstellen proces verbaal van vrijgave volgens bestekpostnr: 821260821250Overdracht ontplofbare oorlogsrestenkeer2.001603022020-05-01verplicht2020-052020-04-09Overdracht ontplofbare oorlogsrestenBetreft de bij het benaderen aangetroffen ontplofbare oorlogsresten.
Voorzieningen t.b.v. ontmantelen OO zijn op kosten OG.Betreft: Overdracht van ontplofbare oorlogsresten en strategisch schroot aan de Explosievenopruimingsdienst Defensie (EODD)821260Opstellen proces verbaal van deeloplevering OOOst1.001603042020-11-30verplicht2020-052020-10-15Opstellen proces verbaal van deelopleveringBetreft proces verbaal van deeloplevering van uitgevoerde detectie volgens bestekspostnummer 821240. 12Grootte per perceel: van 1000 tot 5000 m221Het proces-verbaal van deeloplevering dient te voldoen aan de eisen voor een proces-verbaal van oplevering volgens het Certificaatschema voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten31Rapportage digitaal aanleveren. Formaat: A4821270Vervoeren schroot OOOkg150.001603032020-05-01verplicht2020-052020-04-09Vervoeren schrootBetreft het bij het benaderen aangetroffen niet-strategisch
schroot.11Afvoer van niet strategisch schroot, aangetroffen bij bestekspostnummer(s) 821240. 21Vrijgekomen materialen vervoeren naareen erkende inrichting incl. acceptatiekosten83TER BESCHIKKING STELLEN831TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS831010T.b.s. werknemer A.uur80.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer......11Werknemers: Bouwbedrijf groep A831020T.b.s. werknemer B.uur80.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer......11Werknemers: Bouwbedrijf groep B831030T.b.s. werknemer C.uur80.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer......11Werknemers: Bouwbedrijf groep C832TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL832010T.b.s. hydraulische graafmachine.uur80.001005132020-11-30verplicht2020-052020-10-30Inzetten van een hydraulische graafmachine......14Bakinhoud: ten minste 0,75 m321Mobiele kraan832020T.b.s. vrachtauto.uur80.001005162020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inzetten van een vrachtauto......14Laadvermogen: ten minste 12 ton21Zelflossend31Met hydraulische laad- en losinrichting41.....832030T.b.s. tractor.uur80.001005182020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inzetten van een tractor......11Vermogen: ten minste 50kW21Hulpvoorzieningen: Waterton, kipper of rolbezemHulpvoorzieningen: Waterton, kipper of rolbezemHulpvoorzieningen: Waterton, kipper of rolbezem21Hulpvoorzieningen: Waterton, kipper of rolbezemHulpvoorzieningen: Waterton, kipper of rolbezem21Hulpvoorzieningen: Waterton, kipper of rolbezem84MARKERINGEN841BAANKOP 06L8411Fundatieblok/sheaves841110BK06L Aanbrengen markering sheaves rood.m2114.003201142020-05-01verplicht2020-052020-04-24Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal.Situerin zie tekening C151
Betreft de rode markering van de rood/witte strepen op betonverharding (fundatieblok/sheaves) aangebracht volgens STABU bestek P-1004645-52.
In totaal 2 locaties fundatieblokken.
Per locatie 57m2, bestaande uit 8 vlakken van 7,125m2 (4,674 x 1,52)39Op een betonverharding; ter plaatse van de aan te brengen
markering de cementhuid van het oppervlak behandelen
volgens voorschriften fabrikant/leverancier.
Let op i.v.m. beschermen voegen moeten benodigde
maatregelen worden genomen.49Verspuitbare componenten markering, type II markering
acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol Rood type II;
soortelijk gewicht: ca.1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.
Kleur: Veluroute Rossignol Verkeersrood RAL 3020
Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micronVerbruik: Type 850-925 gram/m2Nastrooien voor type II met 900 gram/m2
Flamuco SB 1000 TX 65:35 (1400-850) of nastrooien voor type II markeringen met 980 gram/m2Veluvine reactive plusbeads 600-150069Kleur markeringsmateriaal: rood841120BK06L Aanbrengen markering sheaves witm286.003201142020-05-01verplicht2020-052020-04-24Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal.Situering zie tekening C151.
Betreft de witte markering van de rood/witte strepen op betonverharding (fundatieblok/sheaves) aangebracht volgens STABU bestek P-1004645-52.
In totaal 2 locaties fundatieblokken.
Per locatie 43m2, bestaande uit 6 vlakken van 7,125m2 (4,674 x 1,52)39Op een betonverharding; ter plaatse van de aan te brengen
markering de cementhuid van het oppervlak behandelen
volgens voorschriften fabrikant/leverancier.
Let op i.v.m. beschermen voegen moeten benodigde
maatregelen worden genomen.49Verspuitbare componenten markering, type II markering
acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol WIT type II;
soortelijk gewicht: ca.1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.
Kleur: Veluroute Rossignol Verkeerswit RAL 9016
Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micronVerbruik: Type 850-925 gram/m2Nastrooien voor type II met 900 gram/m2
Flamuco SB 1000 TX 65:35 (1400-850) of nastrooien voor type II markeringen met 980 gram/m2Veluvine reactive plusbeads 600-150061Kleur markeringsmateriaal: wit8412Anti-skid start-landingsbaan841210BK06L Aanbrengen markering -koudplastisch materiaal A-skidm242.423201142020-05-01verplicht2020-052020-04-24Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal.Situering zie tekening C151.
Betreft gele stippen markering op start-en landingsbaan.
7,07m2 per stip19Vlakken van cirkels met een diameter van 3,0m39Op een anti-skid slijtlaag.
ter plaatse van de aan te brengen markering het oppervlak
behandelen volgens voorschriften fabrikant/leverancier.49Verspuitbare componenten markering, type II markering
acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol Geel type II;
soortelijk gewicht: ca.1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.
Kleur: Veluroute Rossignol Verkeersgeel RAL 1023
Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micronVerbruik type 850-925 gram/m2Nastrooien voor type II met 900 gram/m2
Flamuco SB 1000 TX 65:35 (1400-850) of;Nastrooien voortype II markeringen met 980 gram/m2
Veluvine reactive Plusbeads 600-150062Kleur markeringsmateriaal: geel842BAANKOP 24R8421Fundatieblok/sheaves842110BK24R Aanbrengen markering sheaves rood.m2114.003201142020-05-01verplicht2020-052020-04-24Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal.Situerin zie tekening C151
Betreft de rode markering van de rood/witte strepen op betonverharding (fundatieblok/sheaves) aangebracht volgens STABU bestek P-1004645-52.
In totaal 2 locaties fundatieblokken.
Per locatie 57m2, bestaande uit 8 vlakken van 7,125m2 (4,674 x 1,52)39Op een betonverharding; ter plaatse van de aan te brengen
markering de cementhuid van het oppervlak behandelen
volgens voorschriften fabrikant/leverancier.
Let op i.v.m. beschermen voegen moeten benodigde
maatregelen worden genomen.49Verspuitbare componenten markering, type II markering
acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol Rood type II;
soortelijk gewicht: ca.1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.
Kleur: Veluroute Rossignol Verkeersrood RAL 3020
Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micronVerbruik: Type 850-925 gram/m2Nastrooien voor type II met 900 gram/m2
Flamuco SB 1000 TX 65:35 (1400-850) of nastrooien voor type II markeringen met 980 gram/m2Veluvine reactive plusbeads 600-150069Kleur markeringsmateriaal: rood842120BK24R Aanbrengen markering sheaves witm286.003201142020-05-01verplicht2020-052020-04-24Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal.Situering zie tekening C151.
Betreft de witte markering van de rood/witte strepen op betonverharding (fundatieblok/sheaves) aangebracht volgens STABU bestek P-1004645-52.
In totaal 2 locaties fundatieblokken.
Per locatie 43m2, bestaande uit 6 vlakken van 7,125m2 (4,674 x 1,52)39Op een betonverharding; ter plaatse van de aan te brengen
markering de cementhuid van het oppervlak behandelen
volgens voorschriften fabrikant/leverancier.
Let op i.v.m. beschermen voegen moeten benodigde
maatregelen worden genomen.49Verspuitbare componenten markering, type II markering
acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol WIT type II;
soortelijk gewicht: ca.1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.
Kleur: Veluroute Rossignol Verkeerswit RAL 9016
Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micronVerbruik: Type 850-925 gram/m2Nastrooien voor type II met 900 gram/m2
Flamuco SB 1000 TX 65:35 (1400-850) of nastrooien voor type II markeringen met 980 gram/m2Veluvine reactive plusbeads 600-150061Kleur markeringsmateriaal: wit8422Anti-skid start-landingsbaan842210BK24R Aanbrengen markering -koudplastisch materiaal A-skidm242.423201142020-05-01verplicht2020-052020-04-24Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal.Situering zie tekening C151.
Betreft gele stippen markering op start-en landingsbaan.
7,07m2 per stip19Vlakken van cirkels met een diameter van 3,0m39Op een anti-skid slijtlaag.
ter plaatse van de aan te brengen markering het oppervlak
behandelen volgens voorschriften fabrikant/leverancier.49Verspuitbare componenten markering, type II markering
acrylaatmassa op PMMA basis.
Soort: Veluvine B.V. Veluroute Rossignol Geel type II;
soortelijk gewicht: ca.1,59 gram/cm3.
Aan te brengen in een 98:2 systeem met daarvoor ingerichte
spuitapparatuur.
Kleur: Veluroute Rossignol Verkeersgeel RAL 1023
Type II aan te brengen in een laagdikte van 600 micronVerbruik type 850-925 gram/m2Nastrooien voor type II met 900 gram/m2
Flamuco SB 1000 TX 65:35 (1400-850) of;Nastrooien voortype II markeringen met 980 gram/m2
Veluvine reactive Plusbeads 600-150062Kleur markeringsmateriaal: geel85KWALITEITSBORGING8510OPLEVERCONTROLES851010Oplevercontrole asfaltEUR0610199Oplevercontrole asfalt851011Boren cilinders in asfaltverhardingst16.00610199Boren cilinders in asfaltverhardingBetreft het boren van cilinders in asfaltverharding
t.b.v. de opleveringscontrole, incl. het vervoeren van de
cilinders.
4 locaties, 4 per locatie851012Onderzoeken cilinders van asfaltst16.00610199Onderzoeken cilinders van asfaltBetreft het onderzoeken van de geboorde cilinders van asfalt door een geaccrediteerd laboratorium.851013Vullen boorgaten in asfaltverhardingst16.00300199Vullen boorgaten in asfaltverhardingSituering: betreft het vullen van de boorgaten t.b.v.
opleveringscontrole asfaltverhardingen.
Vullen van boorgaten met twee componenten epoxy
materiaal op onderstaande wijze:
- reinigen van boorgaten met staaldraad borstels;
- wanden in smeren met een twee componenten epoxy
type cds hechtlaag;
- vullen van boorkern tot 1 cm onder oppervlak met een twee
componenten epoxy mortel type cds 03;
- vullen van laatste centimeter met een twee componenten
epoxy type cds kabelvoegvulmassa en afstrooien met basalt
1.5-3.5 mm.
- boorafval verwijderen d.m.v. wegdekreiniger voorzien van
hogedruk waterstraalbalk met vacuümsysteem.851014Aanleveren conclusies asfaltonderzoek0.00610199Aanleveren conclusies asfaltonderzoekBetreft het aanleveren van de conclusies en eventuele
kortingsberekeningen op basis van het uitgevoerde
onderzoek t.a.v. "Eigenschappen van het asfaltbeton".851020Bepalen laagdikte voegvulmassast8.00820799Bepalen laagdikte voegvulmassaBetreft het bepalen van de laagdikte van de nieuw
aangebrachte voegvulmassa in de opgezaagde voegen.
Stuk van 50 mm lengte uit de voeg snijden. Hierbij de
rugvulling niet beschadigen.
Locaties op aanwijzing van de directie.
Locatie vastleggen op een schets.
Laagdikte bepalen in het bijzijn van de directie.
Conform bepaling deel 3, artikel 82.16.72 en 82.16.77
Resultaten en schets in digitaal PDF bestand overhandigen aan directie.
Na bepaling de laagdikte voegvulmassa de voeg herstellen met voegvulmassa.851030Aanleveren documentenEUR0610199Aanleveren documentenBetreft het digitaal aanleveren van alle documenten,
certificaten genoemd in deel 3 en het analoog aanleveren
van alle (werk) tekeningen voor alle bestekposten van dit
bestek.851040Aanleveren garantiestaatEUR0610199Aanleveren garantiestaatBetreft het aanleveren van een garantiestaat van alle
werkzaamheden genoemd in deel 2.2. en genoemd in de
bepalingen in deel 3 van dit bestek851050Maken revisietekeningen K+LEUR0610199Maken revisietekeningen K+LBetreft het maken van revisietekeningen van alle aan te
brengen kabels en leidingen conform art. 01.75.71 in deel 3
van dit bestek.851060Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.m85.002571032020-11-30verplicht2020-052020-11-06Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.Betreft inspectie van nieuw aangebracht beton riool incl. putten volgens bestekspostnummers 314020 en 315010.
voorafgaand aan de inspectie het riool reinigen.
incl. afsluiters indien benodigd.Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. .....Grootste putafstand: 50m .....12Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool21Materiaal riool: beton31Rond riool, profielafmetingen: 800mm41Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren59.....62Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren .....TRANSPORT SUBTOTAAL9Staartposten91Eenmalige kosten910010Inrichten werkterrein.01011012020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inrichten van werkterrein......In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingenGebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). .....11Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking en is aangegeven op tek.nr. C00910020Opruimen werkterrein.01011022020-05-01verplicht2020-052020-04-14Opruimen van werkterrein......In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein11Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd21Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen31Alle kabels en leidingen verwijderen910030Aan- en afvoer materieel0101199Aan- en afvoer materieelIn deze post is inbegrepen het aan- en afvoeren van alle benodigde materieel (graafmachines, transportmiddelen, verdichtingswerktuigen, asfaltafwerkmachines, slipformpavers, etc.) naar en van het werkgebied.910040Reprokosten.0610199Reprokosten.Het analoog aanleveren van alle tekeningen conform 00.01 tekeningenlijst.
Alle tekeningen dienen in drievoud en in juiste formaat aangeleverd te worden aan directie.910060...................................0910070...................................0919980Overige eenmalige kostenEUR919990KortingEUR92Uitvoeringskosten929990UitvoeringskostenEUR93Algemene kosten939990Algemene kostenEUR94Winst en risico949990Winst en risicoEUR95Stelposten950010Stelpost kleine leveringen en werkzaamhedenEUR10000.001003012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Stelpost ..........Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:11Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden61.....950020Stelpost. ruimen door EODDEUR10000.001003012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Stelpost .....Ruimen door EODDOp de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:19Kosten gepaard gaande met het ruimen van ongesprongen explosieven door de EODD, welke tijdens graafwerkzaamheden zijn aangetroffen.950030Stelpost aanvullende detectiewerkzaamheden OOOEUR5000.001003012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Stelpost .....Detectiewerkzaamheden OOOOp de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:39Aanvullende detectiewerkzaamheden in niet vrijgegeven gebieden m.b.t. OOO.61.....950040Stelpost de- en montage PAPI.EUR5000.001003012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Stelpost .....de- en montage van PAPI in verband met werkzaamheden volgens besteksposten 112050 122050 513020 en 523020. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:19aanvullende werkzaamheden t.b.v. de- en montagewerk aan PAPI.950050Stelpost leveren en aanbr. mantelbuizen toegansweg VAIEUR5000.001003012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Stelpost ..........Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:11Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden61t.b.v. mantelbuizen t.p.v. toegagwegen VAI.96Bijdragen960010Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)EUR0.15960020Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)EUR0.15Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

de ..................................................................................... 20.....

De inschrijver(s),3. Bepalingen01ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF01ALGEMENE BEPALINGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN01Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.02De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging September 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 71In aanvulling op paragraaf 2 lid 2 van de UAV 2012:Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief de correctie, aanvulling of wijziging van toepassing. 72In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012:Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.73In aanvulling op paragraaf 2 van de UAV 2012:Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door keuringsinstituten, erkend door de Raad voor Accreditatie, zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van certificaten, attesten of attesten-met-certificaat.74In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen, berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.75In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht, wordt dit op het orgineel in het wijzigingsblok aangegeven door middel van een versie- en datumwijziging.De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede.76NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGENOnder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is bepaald omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomst. Alle aan de (niet) naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de nalevering door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever te zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.77WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)a.Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is.b.De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.c.De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.d.De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk.e.De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.78In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:De aannemer dient alle documenten, welke volgens dit bestek dienen te worden aangeleverd, digitaal in PDF-formaat aan te leveren aan de directie.Tekeningen dienen zowel analoog alsmede digitaal in PDF- en DWG- (AutoCAD) of GDB- (GIS)-formaat te worden aangeleverd.79Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals opgenomen in paragraaf 1.07 van dit bestek, dient hij hiertoe uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan het geplande moment van uitvoering daartoe een verzoek in bij de directie. Daarnaast maakt de aannemer het uitvoeren van werkzaamheden op het werkterrein buiten de gestelde werktijden bespreekbaar onder het agendapunt "planning" tijdens de bouwvergaderingen.80In afwijking van het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012:Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering, dient in lid 2 de tekst "ondanks nauwlettend toezicht" te worden geschrapt.§12. Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering, lid 2 luidt dan als volgt:2.Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:(a) dat toe te rekenen is aan de aannemer en(b) dat bovendien tijdens de uitvoering dan wel de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9, tweede lid, redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan(c) de aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan.81Invulling op paragraaf 14 lid 2 van de UAV 2012:De directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de terreingesteldheid, oefeningen van militairen en/of andere omstandigheden dit naar haar oordeel noodzakelijk maken. De aannemer mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming van de directie.82Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.83In aanvulling op paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012:Het scheidrecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters behoort tot de leden-jurist van het Collega van Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het gescheidsrecht.84Gedurende de uitvoering van het werk dient de regelgeving welke voor het terrein en de gebouwen geldt strikt te worden nageleeft en te worden opgevolgd.Deze regelgeving kan ondermeer blijken uit op het terrein dan wel in of aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of gebodsborden dan wel uit nadere voorschriften welk op verzoek bekend gesteld worden.De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van in deze bepaling bedoelde regelgeving zijn voor rekening van de aannemer.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN71In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012:De voertaal en alle overige correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van het werk dient in de Nederlandse en Engelse taal te geschieden.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN71De aannemer zorgt voor het tijdig verkrijgen van goedkeuring van het bevoegd gezag op het vanuit het Besluit lozen buiten inrichtingen benodigde melding. 02BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM012010-10-01verplicht2020-012010-10-01BETALING01In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.03BETALINGSREGELING: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01BETALING71In aanvulling op het gestelde in artikel 01.03.01 lid 01 van de Standaard geschiedt de betaling van de overschrijdingen van verrekenbare hoeveelheden, indien het meerwerk het minderwerk overschrijdt, op afzonderlijke declaratie.032010-10-01verplicht2020-012010-10-01AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV 201201In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico met een maximum van 12 %. Wanneer werkzaamheden uit het contract, als gevolg van in dit lid genoemd meerwerk, niet worden uitgevoerd, zal voor die niet uitgevoerde werkzaamheden een verrekening plaatsvinden van de bijbehorende algemene kosten en kosten winst & risico van dat deel welke de in dit lid genoemde 12 % overschrijdt. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.04BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN01De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.71In afwijking van het gestelde in paragraaf 01.04.02 van de Standaard geschiedt géén verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen.06BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES012010-10-01verplicht2020-012010-10-01INDIENEN DECLARATIES71In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken vervangen door 30 dagen.72In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede " ... wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van veertien dagen met 2 verhoogd, en ..." niet van toepassing.73Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoed-bedrijf aan te leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de opdrachtbrief.74Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter.07ZEKERHEIDSTELLING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING71Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen dient de aannemer de bankgarantie of verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de opdrachtgever in te dienen.De bankgarantie of verzekerde borg dient te worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen en dient te zijn gesteld door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die:1.Is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht, of 2.Onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende instantie van:a.een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht, of b.het Verenigd Koninkrijk.De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de aannemingssom in (%): 5%Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of verzekerde borg worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie wordt verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig) van de borg die de zekerheid heeft afgegeven.Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel niet voldoet aan de eisen, kan een bedrag worden ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of verzekerde borg is ontvangen en voldoet aan de eisen.De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar: Rijksvastgoedbedrijft.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomstPostbus 16169 / 2500 BD / Den HaagBinnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van kracht is, worden de ten behoeve van de bankgarantie of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER71Paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.08BIJDRAGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK01Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.022010-10-01verplicht2020-012010-10-01BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING01Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN TWEEDE REGISTRATIE71Ten behoeve van de tweede registratie (i.e. het invullen van de opdrachtgegevens in de registratiemodule van de Stichting CROW) van het bestek door het Rijksvastgoedbedrijf, dient de aannemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbrief de onderstaande gegevens aan te leveren bij de opdrachtgever:·Datum van de opdracht;·Aanneemsom (excl. BTW);·Naam van het aannemingsbedrijf;·Plaats waar het aannemingsbedrijf gevestigd is;·Naam van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf;·E-mailadres van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf;·Telefoonnummer van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf.De gegevens per mail aanbieden bij:rik.verhoeven@rijksoverheid.nl09KABELS EN LEIDINGEN032010-10-01verplicht2020-012010-10-01RISICOVERDELING71In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door de aannemer dan dient het herstel van schade aan beveiligingskabels en beveiligingscomponenten te worden uitgevoerd door de leverancier van het beveiligingssysteem. 11VERBAND MET ANDERE WERKEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN01In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - Installatiewerkzaamheden door fa. Patria in kelders en op fundatieblokken. 12MAATREGELEN IN HET BELANG VAN VERKEER032010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERWIJDEREN VAN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN71Het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard is mede van toepassing op terreinen van Defensie.042010-10-01verplicht2020-012010-10-01SIGNAALKLEDING71In afwijking van het gestelde in artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard, dient de tekst "die niet is gesloten voor openbaar verkeer" te worden geschrapt.13KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01KWALITEITSBORGING71Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer een afspraak in te plannen voor een overleg met de leverancier van de waterbergende funderingslaag en de opdrachtgever, om de werkwijze en de instructies van de leverancier met betrekking tot het waterbergende pakket te bespreken.052010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT71Bij het opstellen van een tijdschema en/of gedetailleerd werkplan rekening houden met de volgende stoppunten:1. Uitzetten as vliegtuigafreminstallatie;2. Uitzetten afstanden fundatieblok en kelders;3. Uitzetten hoogtes fundatieblok en kelders;4. Uitzetten trace gestuurde boring.1.062010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN01Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: - Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen (zie art. 01.17.07 van de standaard).- Een plan voor omgaan van vrijkomend asfalt (zie art. 81.13.02 van de standaard).- Een projectplan detectie-onderzoek opsporen Ontplofbare Oorlogresten (zie certificatieschema art. 6.6.2.1- - -- Een projectplan Opsporen Ontplofbare Oorlogresten ( zie certificatieschema 6.6.2.1)71De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dient te worden aangegeven in werkbare kalenderdagen.72In het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dienen de door derden uit te voeren werkzaamheden te worden opgenomen en ingepast. Hierbij dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de tijdsduur van voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden van elk onderdeel.Deze derden zullen het tijdschema en/of werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen.14BOUWSTOFFEN022010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN71In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek genoemde fabricaten en/of merknamen achter deze fabricaten en/of merknamen te worden gelezen ‘of gelijkwaardig’.Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer tijdig een uitgebreide vergelijkende technische documentatie te overleggen, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid aan de opgegeven technische / functionele specificaties aantoont.72Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, dienen de te verwerken bouwstoffen nieuw te zijn en van de eerste soort c.q. kwaliteit.032010-10-01verplicht2020-012010-10-01KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)01Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:·KOMO-(attest-met-)productcertificaat;·KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;·KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;·GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.02Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:·Voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;·Voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;·Voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;·Voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl.03Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.04Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.052010-10-01verplicht2020-012010-10-01PROCESCERTIFICATIE02Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.03Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. het aanbrengen van alle voegen is een geldig KOMO-procescertificaat vereist.04Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.- Appliceren van wegenverf (BRL 2359) en reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal (volgens BRL 9142)- Tijdelijke grondwaterbemaling (volgens BRL SIKB 12000)- Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (volgens Certificatieschema OOO). 062010-10-01verplicht2020-012010-10-01BESLUIT BODEMKWALITEIT71De aannemer verstrekt de in artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard bedoelde milieuhygiënische verklaring minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof.72De aannemer dient de aan de directie te overleggen gegevens, als bedoeld in artikel 01.14.06 van de Standaard, digitaal in PDF-formaat in een overzicht als groeidocument te verstrekken.De kwaliteits- en milieuhygiënische verklaringen en afleveringsbonnen dienen in PDF-formaat aan een bestandsnaam herkenbaar bijgevoegd te worden.Het overzicht dient minimaal de volgende kolomen te bevatten:·Bestekspostnummer;·Bouwstof;·Nummer kwaliteitscertificaat / bestandsnaam;·Numer afleveringsbon / bestandsnaam;·Nummer milieuhygiënische verklaring / bestandsnaam73Bij oplevering van het werk dient het complete rapport, inclusief bijlagen, digitaal in PDf-formaat aan de directie te worden verstrekt.15GARANTIE712010-10-01verplicht2020-012010-10-01GARANTIE VOOR ONDERDELEN71In afwijking van het bepaalde in paragraaf 22 lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende "Indien in het bestek is vermeld dat een of meer onderdelen van het werk dienen te worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger(s) zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen". 72Met verwijzing naar paragraaf 01.15 van de Standaard wordt er garantie verlangd voor het werk vanaf het gereedkomen of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en aansluitend daarop gedurende 1 jaar.Indien in het bestek ten aanzien van een onderdeel een langere garantietermijn dan één jaar wordt verlangd, dan geldt de garantie voor dat onderdeel vanaf het gereed komen of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en aansluitend daarop gedurende de ten aanzien van dat onderdeel verlangde garantietermijn.74Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 3 jaar:·Bitumineuze voegvullingsmassa;·Riolering;·Betonstraatstenen;·Drainagesystemen; 75Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 5 jaar:·Asfaltverhardingen;·Wegmarkeringen uitgevoerd in 2-componenten wegenverf;·Wegmarkeringen uitgevoerd in 3-componenten wegenverf (Agglomeraat);·Wegmarkeringen uitgevoerd in sprayplast;·Lijnafwateringsgoten; 76Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 7 jaar:·Betonverharding;·Vloeistofdichte vloer / verharding, inclusief rioleringsstelsel t/m oliewaterafscheidingsinstallatie;·Voegen met 2-componenten voegvullingsmassa;·Kunststof oppervlaktebehandeling; 17VRIJGEKOMEN MATERIALEN072010-10-01verplicht2020-012010-10-01PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN01Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:·Alle vrijkomende materialen uit dit bestek.112010-10-01verplicht2020-012010-10-01OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN01Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."02De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.03De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.122010-10-01verplicht2020-012010-10-01TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN01Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.132010-10-01verplicht2020-012010-10-01VRIJGEKOMEN TEERHOUDENDE MATERIALEN01Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden vervoeren naar een inrichting voor het verwerken van teerhoudend asfalt.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer worden eigendom van de aannemer. Omgang van de vrijgekomen bouwstoffen is omschreven in de betreffende bestekspost waar de bouwstoffen bij vrijkomen.72De uit het werk komende oude bouwstoffen welke vallen onder de definitief van afvalstoffen als bedoeld in de Wet Milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever. Omgang van de vrijgekomen bouwstoffen is omschreven in de betreffende bestekspost waar de bouwstoffen bij vrijkomen.73De tijdelijke opslag van de vrijkomende afvalstoffen dient te geschieden in afsluitbare containers, om zodoende het over het terrein waaien van afvalstoffen te voorkomen. 722010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFVOEREN AFVALSTOFFEN71Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer dienen door de aannemer van het werkterrein te worden afgevoerd. Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer dient te worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden overgedragen aan, een inrichting. 72Uitkomende en vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangende verontreinigingen en chemische verontreinigingen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door het BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling (tel.: 070-4440650 of E-mail: info@bureauleiding.nl). 732010-10-01verplicht2020-012010-10-01BEWIJS VAN ONTVANGST71Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de VIHB-lijst. 72De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van overdracht een bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.08 van de Standaard, van de involgen artikel 01.17.72 aan een inrichting overgedragen afvalstoffen. 742010-10-01verplicht2020-012010-10-01MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT VRIJGEKOMEN MATERIALEN71De uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen voor het afvoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting dienen te zijn gebaseerd op de in het bestek aangegeven onderzoeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van de materialen.Er zal voor rekening van de opdrachtgever geen aanvullend onderzoek plaatsvinden naar de milieuhygiënische kwaliteit. 72Wanneer in een bestekspost is aangegeven dat er indicatief onderzoek is uitgevoerd betekent dit dat er milieuhygiënisch onderzoek van het materiaal is uitgevoerd. Hierbij is op enkele punten (m.n. analyse-pakket) afgeweken van de vigerende normen en protocollen. 73Slechts nadat twee verschillende inrichtingen schriftelijk aangeven dat aangeboden vrijgekomen materialen niet worden geaccepteerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte onderzoeken, is het de aannemer toegestaan voor de betreffende materialen een herkeuring te laten uitvoeren door een erkend onderzoeksbureau voor milieuhygiënisch onderzoek.Het erkende onderzoeksbureau dient de goedkeuring te hebben van de directie. 19ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN022010-10-01verplicht2020-012010-10-01VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE01Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.02Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, dienen bij de oplevering te worden overgedragen aan de directie.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01RI&E IN DE DEFINITIE- EN ONTWERPFASE (MODEL A)71De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E) maakt deel uit van dit bestek. Deze RI&E omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. De aannemer dient de restrisico's en de hierop te treffen maatregelen mee te nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase, alsmede indien van toepassing in het V&G-plan (Model B), en voor zover deze betrekking hebben op de omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01V&G-PLAN (MODEL B)71Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit maakt, indien dit is opgesteld in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwstoffenbesluit 2012. Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan Ontwerp en Uitvoering (Model B) in bij de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.732010-10-01verplicht2020-012010-10-01V&G-DOSSIER (MODEL C)71Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, maakt deel uit van dit bestek. De aannemer dient dit V&G-dossier aan te vullen en te actualiseren en, bij de oplevering van het werk, aan de directie aan te leveren samen met de revisiegegevens.742010-10-01verplicht2020-012010-10-01BOUWVEILIGHEIDSPLAN71Indien volgens de RI&E (Model A) sprake is van restrisico's voor de omgeving, of indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012. De aannemer dient dit plan, indien dit door het bevoegd gezag wordt verlangd, in bij het bevoegd gezag en verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de directie.In het geval volgens RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt, dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.Het Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.752010-10-01verplicht2020-012010-10-01MELDEN VAN ONGEVALLEN71De aannemer dient alle (bijna) ongevallen terstond mondeling te melden aan de directie en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling.762010-10-01verplicht2020-012010-10-01V&G-COMMUNICATIE71Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "veiligheid en gezondheid op het werk en veiligheid in de omgeving" wordt geagendeerd.772010-10-01verplicht2020-012010-10-01ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN71Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte welke functionaris namens hem als werkverantwoordelijke voor het werk is aangewezen.782010-10-01verplicht2020-012010-10-01(ELEKTRONISCHE) KENNISGEVING71Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het werk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een afdruk van de melding dient zichtbaar opgehangen te worden op de bouwplaats.792010-10-01verplicht2020-012010-10-01VEILIGHEIDSGEDRAG EN -BEWUSTZIJN71De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema Veiligheidsladder.72De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig [...SCL Certificaat / SCL Light Statement / Approved Self Assessment...] op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de aannemer of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project.73In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door onderaannemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het volgende:·De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers beschikken over een bewijsmiddel conform de risicomatrix.·Dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede.·De aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op: www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/ 23COMMUNICATIE022010-10-01verplicht2020-012010-10-01BOUWVERGADERINGEN01Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.71De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden:één per vier weken.72Verslaglegging tijdens de bouwvergaderingen dient door de aannemer gedaan te worden.26INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01BEGRIPPEN01Te verstaan is onder:- social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;- opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;- voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.022010-10-01verplicht2020-012010-10-01DOELGROEP01Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.032010-10-01verplicht2020-012010-10-01SOCIAL-RETURNVERPLICHTING02De aannemer dient bij de uitvoering van het project 2,5 % van zijn loonsom in te zetten voor social return.03Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom geacht …% van de aannemingssom te bedragen.04Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.05De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.06Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.07Verloning van in te zetten personen dient plaats te vinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.08Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.042010-10-01verplicht2020-012010-10-01KORTING01De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.02Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.052010-10-01verplicht2020-012010-10-01CERTIFICERING PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN01De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO Nederland, ten minste prestatieniveau 1 of volgens een gelijkwaardige certificering.02De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het vereiste certificaat.03Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem dient de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk aan te tonen.04Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en 01.26.07 niet van toepassing.062010-10-01verplicht2020-012010-10-01INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER01Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.02De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.03Het plan dient te voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.04De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.05In het plan dient duidelijk te worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:·op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;·welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;·welke opleiding zij hebben of hebben gehad;·voor welke werkzaamheden zij worden ingezet.072010-10-01verplicht2020-012010-10-01INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER01Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.02De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.03Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.04De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.05De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.06De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.07Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.08Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma’s en/of een voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01SOCIAL RETURN71De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van het werk 2,5% van de waarde van de loonsom binnen de aannemingssom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de doelgroep:1.Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen;2.Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en /of 50 jaar of ouder zijn, in aansluiting op de premiekorting oudere werknemers;3.Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;4.Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden;5.Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;6.Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden;7.Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden;8.Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden;9.Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden;10.Leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers);11.Leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties;12.Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen Als gedurende de uitvoeringsduur van het werk de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten. 72De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elk jaar, uiterlijk 14 dagen na ommekomst van deze periode, geheel ingevuld en ondertekend het Verantwoordingsformulier Social Return toe. Dit verantwoordings-formulier Social Return dient te worden opgesteld volgens het model dat is opgenomen als bijlage bij dit bestek.73De directie controleert op basis van het verantwoordingsformulier Social Return op de aannemer voldoet aan de verlichting genoemd in lid 71.74Constateert de opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier Social Return dat de aannemer gedurende de looptijd van de overeenkomst twee maal achtereen niet het percentage haalt genoemd als verplichting in lid 71, dan treedt zij met de aannemer in overleg. Op basis van dit overleg:1)stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast voor het niet behalen van het genoemde percentage door de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld in lid 71 voor zover hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn. 2)stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast voor het verbeterd nakomen van de verplichting tot "Social Return" door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op in de documenten als bedoeld in paragraaf 27 van de UAV 2012.75Het overleg beschreven in lid 74 laat de mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het opleggen van de sanctie genoemd in lid 76 en 77 onverlet.76Als de aannemer de verplichting genoemd in lid 71 niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de bijdrage social return die de aannemer moest doen, betalingen inhouden of stomeren of inhouden op de aannemingssom en wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zonodig de daarop volgende termijnen.77De inhouding of stomering genoemd in lid 76 vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in lid 71 buiten de schuld van de aanmemer om niet lukt(e). De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de aannemer.71BEDRIJFSLEVEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN71De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.Het is daarnaast verboden op enigerlei gebruik te maken van de diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddelijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.72HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER712010-10-01verplicht2020-012010-10-01WATER, GAS EN ELEKTRISCHE ENERGIE71De kosten voor levering van voor het werk benodigd elektrische energie zijn voor rekening van opdrachtgever. Benodigd water voor de werkzaamheden en gas zijn niet beschikbaar.Een keetaansluiting water is beschikbaar.72De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade, ontstaan ten gevolgen van storingen in de levering van water, van gas of van elektrische energie.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01AANSLUITPUNTEN77Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan elektrische energie mag niet meer bedragen dan 16 kVA gelijktijdig.78De elektrische energie als bedoeld onder artikel 01.72.71 lid 71 mag niet worden aangewend voor het elektrisch verwarmen c.q. droogstoken van het werk.79De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie, zijn voor rekening van de aannemer. Deze kosten zijn inclusief het plaatsen van een tussenmeter in de betreffende leiding of kabel.80De kosten voor het, vóór de oplevering van het werk, demonteren van voorgenoemde aansluitingen zijn voor rekening van de aannemer. Bij deze kosten dient het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat te zijn inbegrepen.742010-10-01verplicht2020-012010-10-01AANSLUITING OP BRANDKRAAN71Aansluitingen op brandkraan t.b.v. verkrijgen water is niet toegestaan.73VEILIGHEID712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard dienen bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen tot een afstand van tenminste 3,00 m uit de afrastering te worden geplaatst en opgeslagen.72In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 14 lid 3 van de UAV 2012 neemt de aannemer, in overleg met de directie, tevens gepaste maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid op en om de bouwplaats te garanderen.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01VEILIGHEID OP VLIEGVELDEN71De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk geen hinder wordt veroorzaakt aan het verkeer van vliegtuigen en overig verkeer in de ruimste zin des woords.Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende het gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede de aanwijzingen betreffende de omleggingen van het verkeer, in verband met het gebruik van start- en rolbanen, stipt worden opgevolgd door het onder hem ressorterend personeel.In het kader van vorenstaande dient de aannemer:·Zich elke morgen c.q. avond met de directie in verbinding te stellen voor het nemen van veiligheidsmaatregelen voor die dag c.q. nacht;·Zoveel mogelijk het gebruik van rij- en rolbanen te vermijden;·Taxiënde vliegtuigen te allen tijde voorrang te verlenen, waarbij een passeerruimte van tenminste 30 m in acht dient te worden genomen;·Naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en van een verlichting te voorzien;·Op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te wijzen wegen, waarvan bij het transport ten behoeve van het werk gebruik wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag te plaatsen;·Gebruik te maken voor transport, nodig voor de werkzaamheden op het vliegveld en overige terreinen, van nader door de directie aan te wijzen wegen; en·Start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis, welke bij de uitvoering van het werk worden gebruikt, door vegen, enzovoort, zorgvuldig vrij te houden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin, etc. 72Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rolbanencomplex, c.q. landingsterrein bevindt, zowel in als buiten gebruik, zien te zijn voorzien van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te geven model.73Op de start- en rolbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijde van de startbanen mogen zich geen personen of materieel bevinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie danwel de luchtverkeersleiding. Na afloop van de werktijd dienen alle personen en al het materieel uit dit gebied te worden verwijderd.De vorenstaande verplichtingen dienen door de aannemer ter kennis te worden gebracht aan het onder hem ressorterend personeel, ongeacht de duur van hun aanwezigheid. In alle keten, loodsen en ander onderkomens alsmede in de voertuigen, welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn, dienen voor de duur van het werk afschriften van deze verplichtingen op een in het oog vallende plaats zichtbaar aanwezig te zijn.74Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen:·Binnen 50 m van de operationele startbaan en operationele rolbanen dienen tijdelijke ontgravingen c.q. ophogingen dagelijks voor het einde van de werktijd te zijn aangevuld c.q. verwijderd tot aan de oorspronkelijke maaiveldhoogte;·Afzettingen, bouwhekken en dergelijke mogen dagelijks niet eerder dan aan het begin van de werktijd worden verwijderd of verplaatst, en dienen dagelijks voor het einde van de werktijd op de oorspronkelijke plaats en in goede staat te worden aangebracht. 74BESTEKSADMINISTRATIE712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71In afwijking van paragraag 27 lid 01 van de UAV 2012 levert de aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het weekrapport. Deze aantekeningen dienen digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie te worden overlegd.72De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 dienen door de aannemer te worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten dienen alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat te bevatten. De productie-opgave-staten dienen weer te geven:·De tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;·De in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;·De in totaal verwerkte hoeveelheid; en·De financiële consequenties van de verwerkingen. 73De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 71 en 72 worden geacht te zijn inbegrepen in de post "Uitvoeringskosten".75REVISIETEKENINGEN TERREINBIJZONDERHEDEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01REVISIEMETINGEN BOVEN- EN ONDERGRONDSE NETTEN71WIBON:De aannemer/grondroerder (hierna te noemen aannemer) wordt geacht de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten (WIBON) te kennen en hiernaar te handelen. De aannemer dient (deel)revisies tijdig aan te leveren richting de directie. De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen na het afdekken van de kabels en/of leidingen, de liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde kabels en/of leidingen via (deel)revisies aan te leveren aan de directie.De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het niet volledig, niet tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies.72EISEN:De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare elementen van de kabels en/of leidingen (appendages, inspectieputten, kolken, etc.) en bijbehorende gegevens, te verwerken in de door de directie voorgeschreven structuur en nauwkeurigheid conform de "Specificatie Projectrevisie K&L" wat als bijlage bij dit bestek ter beschikking is gesteld. Hiertoe levert de directie een bestand aan in dwg-formaat.In het dwg-bestand dienen geometrische informatie alsmede administratieve gegevens betreffende de kabels, leidingen en leidingelementen vastgelegd te worden conform het gestelde in de "Specificatie Projectrevisie K&L".De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en/of leidingen digitaal in het terrein in te meten in een open sleuf, voordat de kabels en/of leidingen en ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt.73LEVERING:Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie zich om binnen 5 werkdagen het CAD-bestand van de bestaande situatie in dwg-formaat aan te leveren.De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van het werk:·Pdf-bestanden per thema, of een gelaagde pdf per thema van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood) en bestaande informatie (zwart) en de verwijderde situatie (blauw), geprojecteerd op de door de directie aangeleverde topografische ondergrond (grijs);·CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg-formaat, per thema van de nieuwe, gewijzigde, bestaande en verwijderde informatie;·Ter controle van de revisie vóór de eindlevering een set analoge afdrukken, in drievoud, van de revisie per thema, en digitaal in pdf- en dwg-formaat. De revisietekeningen dienen uiterlijk drie weken vóór de oplevering van het werk ter controle aan de directie te worden aangeboden. De aannemer dient rekening te houden met een controletermijn door de directie van één week;·Bij de eindlevering een set analoge afdrukken, in enkelvoud, en digitaal in pdf-formaat van de totaalrevisie van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood), bestaande situatie (zwart) geprojecteerd op de door de directie aangeleverde topografische ondergrond (grijs), alsmede digitaal in dwg-formaat.74KORTING:Indien de aannemer in verzuim is voor het tijdig en correct aanleveren van zijn (deel)revisies zal een korting worden opgelegd van €250,= per werkdag. Deze korting komt niet in de plaats van een schadevergoeding als genoemd in artikel 6:92 van het Burgerlijk Wetboek.75CONTROLE IN HET TERREINBij twijfel over de juistheid van de revisie tijdens de controle door het RVB van de aangeleverde bestanden kan de directie tot aan het einde van de onderhoudsperiode van dit bestek de aannemer verzoeken om de exacte ligging van de kabels en leidingen aan te tonen door middel van proefsleuven. De locatie van de proefsleuven wordt door de directie in het werk aangegeven. Bij het graven van de proefsleuven is het aanvullen van de sleuf en het herstellen van het terrein in de oorspronkelijke staat inbegrepen.76MILIEUZORG712010-10-01verplicht2020-012010-10-01MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU71In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012 dient verontreiniging van bodem, grond en grondwater met gevaarlijke stoffen zoals verf, brandstof etc. te worden voorkomen. Dit dient te geschieden door te werken met lekbakken, folie, en werken boven vloeistofdichte vloeren.72In geval van milieu-incidenten of milieu-calamiteiten dient zowel de directie alsmede de verantwoordelijke op het complex op de hoogte te worden gesteld, te bereiken via een bij de eerste bouwvergadering door de directie bekend te stellen telefoonnummer.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFTANKEN71Bij het aftanken mogen alleen volgens de KIWA-beoordelingsrichtlijn (BRL-K744/03) goedgekeurde installaties worden gebruikt.72Het met brandstof of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaatsvinden op een vloeistofdichte ondergrond.16ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN1ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN2EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71Het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is van toepassing. De aannemer moet het projectplan onderzoek door de gemeente(n) waarbinnen het opsporingsgebied is gelegen aantoonbaar laten beoordelen op de voor de openbare orde en veiligheid relevante aspecten.72Het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is gepubliseerd op www.explosievenopsporing.nl.21BEMALINGEN1BEMALINGEN3INFORMATIE-OVERDRACHT712010-10-01verplicht2020-012010-10-01BEMALINGSPLAN VOOR BRON- OF SPANNINGSBEMALING71In aanvulling op artikel 21.13.01, lid 02 van de Standaard: m. de wijze waarop de watervoorziening wordt geregeld van bomen in de naaste omgeving van debemaling.5BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01TIJDELIJKE GRONDWATERBEMALINGEN02De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.03De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in SIKB-protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.04De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in SIKB-protocol 12040 'Aansturen bemaling'.022010-10-01verplicht2020-012010-10-01METEN EN REGISTREREN VAN ONTTROKKEN EN GELOOSDE HOEVEELHEDEN GRONDWATER02De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater.03Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de hoeveelheden.22GRONDWERKEN0GRONDWERKEN, ALGEMEEN2EISEN EN UITVOERING712010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFWERKEN BERMEN EN TERREINEN72Tenzij anders vermeld dient de berm onder profiel met 5% afschot over een breedte van 3,00 m vanaf de kant van de verharding afwaterend te worden afgewerkt. Indien de breedte van 3,00 m niet realiseerbaar is wordt de breedte van de afwerking in overleg met de directie vastgesteld.73Het afgewerkte maaiveld dient ter plaatse van de aansluiting op de verharding 0,02 m lager dan de bovenkant van de kant(opsluiting) van de verharding te liggen.74Over afgewerkte bermen en terreinen die reeds zijn aangevuld met boven-/teelgrond en onder profiel zijn gebracht mag geen transport plaatsvinden.25RIOLERING0RIOLERING, ALGEMEEN1BEGRIPPEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71Te verstaan is onder:a.Bereikbaar: De putrand met deksel van de inspectieput is zichtbaar in verharding, berm of plantsoen en kan zonder extra handelingen benaderd worden;b.Toegankelijk: De putrand met deksel is bereikbaar en te openen om toegang tot de inspectieput en het rioolstelsel te verlenen. 2EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71Buitenriolering onder vrij verval dient te worden aangelegd overeenkomstig NPR 3218-2 "Buitenriolering onder vrij verval". De NPR is tegen betaling verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft.72Buitenriolering onder over- en onderdruk dient te worden aangelegd overeenkomstig NPR 3221 "Buitenriolering onder over- en onderdruk". De NPR is tegen betaling verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN71Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.732010-10-01verplicht2020-012010-10-01NIET TOEGANKELIJKE INSPECTIEPUTTEN71Indien een inspectieput niet toegangkelijk is dient de aannemer direct contact op te nemen met de directie. Via een andere put dienen de werkzaamheden aan de bijbehorende streng uitgevoerd te worden. Indien dit niet mogelijk is, dan de situering (straat en streng tussen de putnummers) en de reden ervan in het dagboek vermelden. De werkzaamheden dienen elders binnen de werkgrenzen verder te gaan. Stagnatiekosten worden verrekend. Op een nader te bepalen datum dient de aannemer in overleg met de directie de werkzaamheden op de onderhavige leidingen alsnog uit te voeren.742010-10-01verplicht2020-012010-10-01BUITEN GEBRUIK STELLEN RIOOLPERSLEIDING71Persleidingen kunnen niet buiten bedrijf worden gesteld. 752010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFDALEN IN INSPECTIEPUTTEN71Bij afdalingen in inspectieputten dienen de geldende veiligheidsnormen en -regels toegepast te worden. 762010-10-01verplicht2020-012010-10-01BESTAANDE AFVOEREN71De afvoer van zowel gemengd-, vuil-water-afvoer als hemelwater-afvoer, moet bij het doen van voorzieningen aan bestaande afvoeren te allen tijde zijn gewaarborgd.72Tijdens werkzaamheden, indien noodzakelijk, middels pompen de afvoer van water verpompen.Na een werkdag (of tijdens of na hevige regenval) moet de aannemer een noodverbinding realiseren tussen bestaand en nieuw aangelegd riool waarbij uitspoeling wordt uitgesloten en de afvoercapaciteit van het riool wordt gewaarborgd. De materialen voor een noodverbinding moeten te allen tijde in de directe nabijheid van de werkzaamheden aanwezig zijn.772010-10-01verplicht2020-012010-10-01STAGNATIE72De aannemer dient bij het niet toegankelijk zijn van een streng, door te gaan met de werkzaamheden in een andere streng van de deelopdracht.73De aannemer dient bij niet te reinigen riolen met 90 bar ter hoogte van de spuitkop, door te gaan met de werkzaamheden in een andere streng van de deelopdracht.3INFORMATIE-OVERDRACHT022010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFSLUITEN RIOOLSTRENG71De aannemer dient de afsluitertypen af te stemmen op de maximale drukhoogte in het stelsel. In alle gevallen, zo ook bij het aanbrengen van de afsluiters, dient rekening gehouden te worden met geldende regelgeving en van toepassing verklaarde voorschriften.042010-10-01verplicht2020-012010-10-01DIGITALE UITWISSELING GEGEVENS71In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 02 van de Standaard moeten foto’s, die gemaakt worden in het kader van rioolinspectie, worden uitgewisseld in jpeg -formaat en videomateriaal worden uitgewisseld in mpeg-formaat.72In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 03 van de Standaard moeten foto’s een resolutie hebben van ten minste 1024 x 768 pixels en videomateriaal een resolutie van ten minste 1.280 x 720 pixels.5BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01BIJWERKEN (REVISIE)GEGEVENS71Wanneer tijdens de werkzaamheden blijkt dat de situering van riolering op complexen anders is dan op de digitaal verstrekte tekening(en) staat aangegeven, dient de aannemer dit te melden bij de directie en na de inspectie op tekeningen (analoog en digitaal) aan te geven.Op deze tekeningen dient tevens de riool- en put-identificatie en gegevens van deze rioolstreng(en) en inspectieput(ten) vermeld te worden, zoals diameter, materiaal, B.O.B, etc.De tekeningen maken deel uit van de rapportage als bedoeld in deel 2.2 en artikel 25.43.71 van dit bestek.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01AANTREFFEN GEVAARLIJKE SITUATIES71Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels) dient de aannemer onmiddellijk maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar. De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte te stellen.72Indien de aannemer constateert dat zich in het riool gevaarlijke vloeistoffen (bijvoorbeeld olie of benzine) bevinden, dan dient de aannemer dit onmiddellijk aan de directie te melden.732010-10-01verplicht2020-012010-10-01WEERSVERWACHTING71Alvorens werkzaamheden uit te voeren waarvoor een rioolstreng moet worden afgesloten, gereinigd of geinspecteerd, vraagt de aannemer ten minste 24 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden, een gedetaillleerde regionale weersverwachting op voor de geplande uitvoeringsperiode.72De in lid 71 genoemde weersverwachting moet worden opgevraagd bij het Meteo Consult: http://www.meteoconsult.nl 73De weersverwachting dient te zijn opgedeeld in periodes van zes uur waarbij voor iedere periode de neerslagkans en de te verwachten neerslaghoeveelheid dient te worden opgegeven.74De weersverwachting als bedoeld in lid 71 dient minimaal 12 uur voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie per email ter kennis worden gebracht.75Onderhoudsmaatregelen waarbij een rioolstreng afgesloten moet worden mogen niet uitgevoerd worden wanneer de neerslagverwachting groter is dan 2,0 mm.76Tijdens regenval kan de directie bepalen de werkzaamheden te staken en dienen eventuele afsluiters uit de riolering te worden verwijderd, zodat de afvoer van het rioolwater weer gewaarborgd is. De stagnatie wordt dan gerekend als onwerkbare werktijd.6BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01PVC-ONDERDELEN71Alle aan te brengen PVC-buizen en PVC-hulpstukken dienen van gerecycled PVC te zijn.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01PUTRANDEN EN DEKSELS71Tijdens het reinigen en inspecteren van riolen, dient de aannemer te controleren of de te handhavenrioolputten onderdeel uitmaken van een gescheiden rioleringssysteem, de toe te passen putranden metbijbehorende deksels dienen de volgende tekstopschrift te bevatten, te weten:- voor hemelwaterriool de tekst "RW" op de putrand;- voor vuilwaterriool de tekst "VW" op de putrand.Putranden met deksel van putten in een gemengd rioleringssysteem dienen géén tekst van vergelijkbarestrekking te bevatten.72Voordat de putdeksels worden teruggelegd, de sponningen in de putrand schoonspuiten.1AANLEG RIOLERING2EISEN EN UITVOERING 042010-10-01verplicht2020-012010-10-01GEBOUW- EN KOLKAANSLUITINGEN71Bij de opneming van het werk voorafgaande aan de oplevering , als bedoeld in de UAV 2012, moeten kolken, kolkaansluitleidingen en gebouwaansluitingen inwendig schoon zijn. Reinigingskosten zijn voor rekening aannemer.72Voor het beëindigen van de werkdag dienen alle gebouw- en kolkaansluitingen te zijn aangesloten c.q. open geboord op de hoofdriolering.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01MANTELBUIZEN71De aslijn van de aan te brengen mantelbuizen voor rioolleidingen en rioolpersleidingen moet in X-, Y- en Z-richting gelijk zijn aan de in te voeren mediumvoerende buis.72Mantelbuizen voor rioolleidingen en rioolpersleidingen moeten aan weerszijde 1,00 m uitsteken buiten de verharding, de kantopsluiting hierbij inbegrepen.73Verbindingen van mantelbuizen, die niet in één lengte gelegd kunnen worden, dienen waterdicht uitgevoerd te worden.7MEET- EN VERREKENMETHODEN062010-10-01verplicht2020-012010-10-01MEETMETHODE TBV DE HOEVEELHEIDSBEPALING71De lengte van rioolstrengen als vermeld in het bestek is gemeten van hart rioolput tot hart rioolput.72Inlaten moeten worden ingemeten ten opzichte van het hart van de rioolputten die aansluiten op de betreffende rioolstreng.73De binnen onderkant buis (B.O.B.) van de te leggen rioolbuizen en de putdekselhoogten zijn aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.4RIOOLINSPECTIE1BEGRIPPEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71Onderzoeksinspectie: Inspectie uit te voeren om vast te stellen hoe de kwaliteit van de riolering is en welke mogelijke toestandsaspecten, schades en/of eventuele obstakels er in het riool aanwezig zijn.72Verificatieinspectie: Inspectie uit te voeren om te bepalen welke schades er in het riool aanwezig zijn en waar obstakels moeten worden verwijderd, alsmede de bepaling van de locaties van de inlaten en te repareren/vervangen strengdelen. De gehele rioolstreng waarin de onderhoudsmaatregel(-en) wordt/worden uitgevoerd reinigen en inspecteren.73Zekerheidsinspectie: Inspectie uit te voeren om vast te stellen dat de te herstellen deel/delen van een riool gereed is/zijn om te uit te voeren en de locaties van de te herstellen deel/delen exact vastgelegd wordt/worden. De zekerheids-reiniging en -inspectie uitvoeren direct voorafgaand aan de deelreparatie en/of renovatie van het riool. De gehele rioolstreng waarin de onderhoudsmaatregel(-en) gaat/gaan wordt/worden uitgevoerd reinigen en inspecteren.74Opleveringsinspectie:Inspectie uit te voeren nadat de onderhoudsmaatregel(-en) is/zijn uitgevoerd ter controle van het resultaat van de onderhoudsmaatregel(-en). De gehele rioolstreng waarin de onderhoudsmaatregel(-en) is/zijn uitgevoerd reinigen en inspecteren.2EISEN EN UITVOERING022010-10-01verplicht2020-012010-10-01RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN01In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 02 van de Standaard is reiniging voorafgaand aan de rioolinspectie niet vereist.02In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 04 van de Standaard moet de rioolinspectie plaatsvinden binnen 24 uur nadat de reiniging heeft plaatsgevonden.03In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard moeten begin- en eindputten volledig in beeld worden gebracht tijdens de leidinginspectie.71Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst mag de snelheid niet groter zijn dan 0,20 m/s.Tevens dient de lens voorwaarts gericht te zijn bij de verplaatsing.72De waarnemingen tijdens de inspectie dienen te worden geregistreerd volgens NEN-EN 13508-2. Minimaal moeten de normatieve beeldcodes volgens NEN-EN 13508-2 worden geregistreerd. In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect dient dit altijd op de commentaarregel te worden gemeld en beargumenteerd.73De rapportage dient naast het (digitale) beeldmateriaal tevens de tekening(en) als bedoeld in artikel 25.43.71 lid 77 van dit bestek en het RIBX-bestand als bedoeld in artikel 25.43.71 lid 73 van dit bestek, te omvatten.74Een rioolstreng-inspectie gebaseerd op het maken van 360º panorama-opnames m.b.v. een camera metrondom een registrerende lens waarbij de beelden digitaal worden vastgelegd ter verwerking opeen later tijdstip, is NIET toegestaan.Een putinspectie dient wel uitgevoerd te worden met 360º panorama-opnames m.b.v. een camera metrondom een registrerende lens waarbij de beelden digitaal worden vastgelegd.75Axiale voegverplaatsingen dienen door middel van geijkte meetapparatuur te worden gemeten. Schatten is niet toegestaan. Voor alle buisverbindingen geldt dat iedere klasse > 1 moet worden geregistreerd. 76De in artikel 23.42.72 lid 72 van dit bestek bedoelde opnamen worden als niet gemaakt beschouwd indien het volgende erop zichtbaar is:- niet gereinigde rioolleiding,- in afwijking van artikel 25.42.03 lid 1 van de Standaard mag de waterdiepte max BDD niet meer dan 3 cm bedragen volgens NEN-EN 13508-2.De aannemer dient uit te gaan van veel van de te reinigen en inspecteren rioolleidingen, een buisvulling heeft van 3 cm volgens NEN-EN 13508-2.De aannemer dient in dat geval de rioolleiding opnieuw te reinigen en een nieuwe inspectie te maken. De hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de aannemer.De nieuwe opname van de desbetreffende rioolleidingen dient op hetzelfde medium te staan als de rest van de opnames.77De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opnamemoet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed waarneembaar zijn (scherpebeeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien de kwaliteit van de weergave niet voldoendeis, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moeten, indien mogelijk, maatregelenworden getroffen om de omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of hetverhogen van de lichtintensiteit of verhogen van de inspectiecamera). Indien desondanks debeeldkwaliteit niet verbetert, moet de rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt.Dit moet onverwijld aan de directie worden gemeld.78De controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 10% van dedagproductie. Indien in minimaal 50% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan éénvan de inspectiecriteria, dan leidt dat tot afkeuring van de gehele dagproductie.79Bij de inspectie van de rioolleiding dient:·Foto van algemene indruk van de toestand van de rioolleiding volgens NEN-EN 13508-2:- BAB vanaf klasse 4;- BAC vanaf klasse 2;- BAF vanaf klasse 4;- BAG vanaf klasse 3; - BAL vanaf klasse 2;- BAN klasse 5;- BAO klasse 5;- BAP klasse 5;- BBA vanaf klasse 4;- BBD vanaf klasse 2;- BBE vanaf klasse 3;Fotograferen en in afwijking van de NEN-EN 13508-2 ook noteren:- BAG instekende inlaat >15 mm;- BAH 4 defecte aansluiting bij wortels uit een inlaat; - BAI instekenende afdichting > 15 mm;- BBB hoogte aangehechte afzetting >15 mm;- BBC hoogte bezonken afzetting >15 mm;- BCB plaatselijke renovatie, begin en eind noteren en niet tussentijds afsluiten;en per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt;·Tv-camera met opname mogelijkheid haaks op de buiswand;·Inspectierichting volgens deelopdracht.80Het door de aannemer aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de volgendekwaliteitseisen te voldoen:- Medium: Next Cloud via internet,- Bestandformaat: minimaal MPEG4;- Resolutie: minimaal 720 x 576;- Afspeelbaar met minimaal Microsoft Media Speler 12;- Bitrate video: minimaal 4 Mbps (4.000 kbps);- Beeldopbouw: minimaal 25 fps (frames/beelden per seconde);- Opname zonder geluidsspoor.Met behulp van een op de externe harde schijven bijgeleverde viewer dient het beeldmateriaal bijafspelen gekoppeld te zijn aan de RibX Informatie.De externe harde schijven worden eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. 81De rioolstrengen dienen inclusief putten te worden geïnspecteerd in van tevoren aangegeven richting.De rapportage dient per sectie van rioolstrengen te worden aangeleverd, inclusief het beeldmateriaal. De rapportage moet zodanig zijn samengesteld, dat alle riolen die direct boven- of benedenstrooms van elkaar gelegen zijn, ook aansluitend in de rapportage zijn terug te vinden. Daarom dient op deze wijze gereinigd en geinspecteerd te worden. 82Indien bij de uitvoering van de inspectie blijkt, dat de inspectie van de leiding moet worden afgebroken omdat er nog riooleigen vervuiling aanwezig is dient het riool opnieuw te worden gereinigd.Bij een niet te passeren obstakel dient het riool van 2 kanten te worden geinspecteerd. Het als gevolg hiervan opnieuw opstellen van de inspectiewagen is niet verrekenbaar. 84Incomplete of incorrecte schaderegistraties en foutieve fotonummeringen worden door deaannemer in het bronbestand (RibX) gecorrigeerd.85Naamgeving RibX 's bij Reiniging en Inspectie:R+I - "jaar" - "nummer deelopdracht" - "volgletter" - "Eigen codering".86Rioolleidingen (en inspectieputten) inspecteren met behulp van een inspectierobot bestaande uit een TV-kleurencamera, gemonteerd op een zelfrijdende tractor. De camera moet beschikken over een zelfregistrerend oog en verlichting, die tot een hoek van minimaal 270º naar alle richtingen bewogen kunnen worden, zodat opnamen loodrecht op de buiswand en omhoog in de aanwezige aansluitingen gemaakt kunnen worden. Tevens moet de inspectierobot een hellingshoekmeting kunnen uitvoeren. De gemaakte opnamen worden met behulp van digitale techniek vastgelegd. De beelden moeten bovengronds kunnen worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd op een digitale informatiedrager (een verwisselbare harddisk) die compatible is met Windows Windows 7, 8 en 10.87De riolering dient op het moment van inspectie gereinigd te zijn. Watertoevoer vanuit aanliggende rioolstrengen dient te worden afgestopt. Aanbod van rioolwater via gebouw- kolk- en drainaansluitingen op de rioolstreng zelf wordt geaccepteerd.88De uitvoerend inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma voor de opleiding "Inspecteur Visuele Inspecties Riolering " van Stichting RIONED. Deze opleiding dient gebaseerd te zijn op de normen NEN-EN-13508-2.89Alle buisverbindingen en gebouwaansluitingen, ter plaatse van/op het hoofdriool, moeten worden bekeken en op Hard Disk vastgelegd. Dit geldt voor alle voegen.032010-10-01verplicht2020-012010-10-01REGULIERE INSPECTIE 01In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de inspectiewerkzaamheden ook een hellingshoekmeting worden uitgevoerd.042010-10-01verplicht2020-012010-10-01EISEN AAN HET TE LEVEREN BEELDMATERIAAL01In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.05 lid 05 van de Standaard moet de resolutie van de beelden tenminste 720 x 576 bedragen.02In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.05 lid 05 van de Standaard moet het aantal frames per seconde voor te leveren videobeelden tenminste 25 frames per seconde bedragen. 052010-10-01verplicht2020-012010-10-01EISEN AAN MEETAPPARATUUR01In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de aannemer de kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd. 712010-10-01verplicht2020-012010-10-01EISEN AAN UITVOERING 71Communicatie tijdens de uitvoering.Tijdens de uitvoering van het werk zal namens de sectie Civiele Infra van de afdeling Buitenruimte een directie worden aangewezen. Deze is op werkdagen tussen 07.30 u. en 16.00 uur telefonisch bereikbaar. Het inspectiebedrijf zal tijdens de uitvoering van het werk door een contactpersoon worden vertegenwoordigd. Deze dient permanent telefonisch bereikbaar te zijn. De directie wordt van iedere werkdag of bij aanvang van de volgende werkdag geïnformeerd over de voortgang van de tv-camera inspectie- werkzaamheden. Daarnaast dient een schriftelijke weekrapportage te worden opgemaakt, met daarin een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden. De volgende situaties dienen terstond te worden gemeld:- afwijkende zaken die ernstige risico's voor het goed functioneren van het riool systeem tot gevolg hebben (bijvoorbeeld omvangrijke lekkage, zandinloop, uitkomend grind) danwel gevaar op kunnen leveren;- externe omstandigheden die stagnatie van inspectiewerkzaamheden tot gevolg hebben;- kapotte of ontbrekende putkoppen/-deksels en/of andere delen, etcetera;- mogelijk grote (>50m3/uur) lozers.Het werk moet uitgevoerd worden in overeenstemming met de planning, die na gunning door partijen zalworden vastgesteld. De planning is bindend en de werkzaamheden dienen binnen de planning te wordenafgerond.Stagnatie van het werk wordt zo spoedig mogelijk gemeld aan de directie.De aannemer zal in overleg met de directie maatregelen voorstellen om de stagnatie te verhelpen.In geval de stagnatie niet aan de aannemer te wijten is, zal eventueel meerwerk dat uit deze maatregelen voortvloeit, in overleg tussen de aannemer en de directie per dag bepaald worden.Onwerkbaar weer (onder andere stilstand als gevolg van hoogwater) geeft geen recht op termijnverlenging en zal geen aanleiding geven tot enige bijbetaling c.q. vergoeding van stagnatiekosten.Verrekening van extra uren bij stagnatie van het inspectieteam ten gevolge van te verrekenen stagnatie van de reinigingscombinatie vindt niet plaats. Verrekening van extra uren in verband met stagnatie als gevolg van de openingstijden van de stortlocatie vindt niet plaats.Verrekening van extra uren door stagnatie die is veroorzaakt door externe factoren is alleen mogelijk, indiendeze op het moment van eerste optreden zijn gemeld aan de directie.72Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van de aannemer zich tevoren op de hoogte gesteld van de bereikbaarheid van de werklocatie en de inspectieputten.Voorafgaande aan het werk ontvangt de directie zo spoedig mogelijk ter goedkeuring een uitvoeringsplan.73Het tijdelijk stilzetten en/of laagzetten van een rioolgemaal dient tijdig, minimaal 48 uur van te voren, te worden gemeld bij de directie.74Uiterlijk één week voor de overeengekomen startdatum van de werkzaamheden wordt door de aannemer de volgende informatie ter goedkeuring aan de directie voorgelegd:- een uitvoeringsplan;- specifieke informatie uit het kwaliteitssysteem van het inspectiebedrijf.75Het uitvoeringsplan omvat in ieder geval de volgende aspecten:- welke riolen worden gereinigd;- de volgorde waarin de rioolleidingen worden gereinigd;- de wijze waarop de rioolleidingen worden gereinigd;- de werkvolgorde met tijdschema;- specificatie van het in te zetten materieel;- de feitelijke startdatum van de werkzaamheden;- de bijzondere omstandigheden;- de datum van rapportage.De volgorde van uitvoering van de werkzaamheden aan rioolleidingen dient ook op een pdf-tekening te worden verwerkt en te worden aangeleverd bij de directie.76Bij niet indienen of geen goedkeuring van het uitvoeringsplan, vindt geen aanvang van de werkzaamhedenplaats. In afwijking van het gestelde binnen NEN-EN 13508-2 staat het de aannemer vrij om zelf de inspectierichting van te inspecteren rioolleidingen te bepalen.De volgende specifieke informatie die betrekking heeft op het kwaliteitssysteem van de aannemer wordt aan de directie (ter inzage) beschikbaar gesteld:- het binnen het bedrijf toegepaste schema van interne kwaliteitsbewaking (IKB-schema);- de procedure voor de beheersing en het onderhoud van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's);- de procedure ten aanzien van de behandeling van klachten over geleverde producten.77Alle analoge veldwerktekening(en) die de aannemer heeft gebruikt in zowel de reinigings-unit alsinspectie-unit na afloop van werkzaamheden laten scannen en als pdf-file aanleveren.78De waarnemingen van de rioolinspectie dienen te worden geregistreerd volgens NEN-EN 13508-2.In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect dient dit te allen tijde op de commentaarregel te worden gemeld en beargumenteerd.79Tegelijk met het uitvoeringsplan overhandigt het inspectiebedrijf de lay-out van het inspectierapport vaneen gelijkwaardige visuele inspectie. Deze laatste dient vergezeld te gaan van een DVD/USB-stick met vijf foto-opnamen en tenminste tien minuten beeldopname op de beelddrager die voor het werk is gekozen. Zowel de lay-out van de digitale rapportage als de kwaliteit van het beeld behoeven de goedkeuring van de directie.Bij geen goedkeuring, geen aanvang van de werkzaamheden. Indien deze zijn goedgekeurd, dan dienen zij als norm voor de kwaliteit waaraan het product minimaal moet voldoen.80De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten volgens EN-EN 13508-2 door de directie scherp op een beeldmonitor kunnen worden waargenomen in de pauzestand.Indien de camera vooruit wordt verplaatst, dient de zichtrichting in de as richting van de rioolleiding te zijn.81De inspectiewerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens BRL K10014 en BRL K10015.De alleenwerkregeling is niet van toepassing. Dit impliceert dat het inspectieteam minimaal uit 2personen moet bestaan.Controle van de kwaliteit van het geleverde product geschiedt volgens artikel 25.44.71 van deel 3 van ditbestek.82De inspectie dient plaats te vinden met een kleurencamera voorzien van een in- respectievelijk uitwendigdraaibare lens, die opnamen loodrecht in voegen en inlaten in alle richtingen mogelijk maakt, dan wel metbehulp van een kogelbeeldcamera. Gebruik van een camera, die een beperkt aantal digitale beelden pertijdseenheid registreert (bijvoorbeeld Panoramo-camera), is NIET toegestaan.83De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dattoestandsaspecten vanuit de Hard Disk eenvoudig en duidelijk zijn te herkennen en te classificeren.De beelden dienen te worden vastgelegd met tellerstanden in de tijdsaanduiding: hh:mm:ss.84De camera dient zoveel mogelijk in het midden van de doorsnede van de buis opgesteld te worden. Perdiameter dient de juiste type camera te worden gekozen.85Indien mogelijk (als stroomprofiel aanwezig is) dient de camera achteruit te rijden in de doorspuit-, controle-, inspectie put/beginput, zodat de putbuisaansluiting goed in beeld gebracht kan worden.86Zowel de doorspuit-, controle-, inspectie put/beginput als de eindbuis/taludbak/eindput dienen zoveel mogelijk in beeld te worden gebracht, opdat de toestand van de putten geclassificeerd en beoordeeld kunnen worden.87Bij elke leiding dient elke voeg rondom te worden geïnspecteerd, zodanig dat een goede beoordeling van de axiale respectievelijk radiale verplaatsing mogelijk is. Als tijdens inspectie blijkt dat er afwijkende voegwijdtes zijn dan dient deze voeg volledig geinspecteerd te worden. Blijkt uit de rondgang dat er inderdaad op de klokstand 9.00, 12.00 en 15.00 uur afwijkingen zijn, dan software matig meten.Schatten is NIET toegestaan.88Het inspectierapport dient, binnen 14 dagen na gereedkomen van de inspectie van een deelopdracht teworden overlegd aan de directie. Het gevraagde Riool Inspectie Bestand (.RibX bestand en .RMB) aanleveren op HD. Als de aannemer het inspectierapport niet binnen de genoemde 14 dagen overlegt aan de directie, kan per dag een korting van € ... worden opgelegd.89De hellinghoekmeting, welke tijdens de camera-inspectie gelijktijdig wordt uitgevoerd, dient in de rapportage grafisch te worden weergegeven. Hierbij worden per streng één grafiek afgedruk zonder NAP waarden.Indien afwijking van de stroomrichting in een van de (beide) putten van de leiding wordt geconstateerd, de B.O.B. opnieuw inmeten van beide putten tot bovenkant putrand en deze afwijking direct melden aan de directie.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01PROGRAMMA VAN EISEN 71Eisen gesteld aan de aannemer:- minimaal één lid van het inspectieteam dient in het bezit te zijn van het diploma 'visuele inspectie voor inspecteurs volgens NEN-EN 13508-2 van de Stichting RIONED;- Uitvoeren volgens BRL K10015 inclusief wijziging. 72Veiligheidsmaatregelen:Het veiligheidsvoorschrift 'Veilig werken in riolen' van de Vereniging Afvalbedrijven (Postbus 2184, 5202 CD 's Hertogenbosch) van toepassing.- Afhankelijk van de wijze van inspecteren en de verkeerssituatie ter plaatse van het werkterrein, moetendoor de aannemer werkplannen worden opgesteld die veiligheid tijdens de werkzaamheden garanderen.- De verkeersmaatregelen die getroffen moeten worden tijdens de werkzaamheden moeten tevensovereengekomen worden met de directie en voldoen aan paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard. 3INFORMATIE-OVERDRACHT032010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS01In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 01 van de Standaard moeten de inspectiegegevens na beëindiging van de inspectie van een complex binnen 3 weken worden aangeboden worden aangeboden aan de directie in de standaardformaten en in pdf-formaat.Indien ernstige toestandsaspecten tijdens een inspectie worden geconstateerd, dienen deze direct, in rapportage inclussief filmpjes, te worden aangeleverd bij zowel de directie. Hierdoor kunnen snel herstelmaatregelen worden opgesteld en uitgevoerd.02In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 02 van de Standaard moeten de werktekeningen ook analoog worden verstrekt aan de directie.03In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 05 van de Standaard hoeft de benodigde codec voor het bekijken van het beeldmateriaal niet te worden meegeleverd met de inspectiegegevens.04In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 06 van de Standaard is het aanbrengen van wijzigingen in de basisinformatie van de stamgegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt niet toegestaan.05In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard moeten de classificaties van de waargenomen toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in ‘RIONED rapport 2019-02’ door de aannemer worden toegevoegd aan de rapportage van de inspectie (pdf-rapport), indien geinspecteerd wordt volgens NEN-EN 13508-2.042010-10-01verplicht2020-012010-10-01REFERENTIEPUNTEN VOOR AFSTANDEN BIJ PUTINSPECTIES01In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.04 lid 01 van de Standaard, is het verticale referentiepunt, code CBC volgens NEN-EN 13508-2 voor de afstand welke wordt vastgelegd ...... 052010-10-01verplicht2020-012010-10-01REFERENTIEPUNTEN VOOR KLOKSTANDEN PUTINSPECTIES01In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.05 lid 01 van de Standaard, is het omtrekreferentiepunt (code CBD volgens NEN-EN 13508-2) de laagste uitgaande buis is 6 uur (B bij code CBD) volgens figuur 4 uit NEN-EN 13508-2.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01RAPPORTAGE71De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van derapportage, dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN-EN 13508-2 "Onderzoek en beoordelen buitenriolering, Coderingssyteem voor visuele inspectie".72In de rapportage dient ten minste de volgende gegevens vermeld te worden:a. naam inspecteur, datum en plaats inspectie;b. gemeten profielafmetingen van de buis, buislengte en buismateriaal;c. gemeten putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;d. gebreken aan riool en vervuiling van riool;e. strenglengten;f. profielafmetingen en eventuele gebreken van aansluitingen;g. conditie van verbindingen tussen de buizen.De rapportagegegevens voorzien van een plaatsaanduiding met putnummering volgens de verstrekte tekening(en) bij een deelopdracht.73De rapportage dient per deelopdracht aangeleverd te worden op minimaal een externe harde schijf met een USB 2.0 aansluiting.De rapportages dienen te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselings Formaat voorrioolinspectiebestanden RibX en tevens in pdf-formaat.Foto's digitaal aanleveren in JPG-formaat met een resolutie van minimaal 100 dpi.Video digitaal aanleveren in minimaaL MPEG4-formaat met bijbehorende mediaspeler.74De rapportage dient een duidelijke inhoudsopgave te bevatten waarmee de terreinen snel eneenvoudig in de rapportage en op de inspectiebeelden zijn terug te vinden. In deze inhoudsopgavedienen minimaal per terrein de paginanummers, straatnaam, beginpunt, eindpunt, tellerstandenen riool-ID's vermeld te worden.75De rapportage dienen per terrein cq cluster van ojecten te worden gemaakt.Indien terreinen niet of niet in zijn geheel zijn geïnspecteerd dient dit duidelijk en met opgaaf vanredenen in de rapportage en in het RibX-bestand te worden vermeld. In geval dat een inspectie van 1 rioolstreng vanuit de beginput en de eindput is uitgevoerd, mogen de afstanden niet omgerekend worden als zijnde een inspectie vanuit één put. De tegeninspectie opvoeren als een nieuweinspectie.76Van de inspectie dient een rapportage te worden aangeleverd welke bestaat uit de volgende onderdelen:a.Digitaal beeldmateriaal:-inspectievideo's;-3D-kogelbeeldopnamen;-foto's.b.Zelfstartende viewers, geschikt voor Windows 7, 8, 9 en 10 waarmee door het aanklikken van de geconstateerde schadeclassificatie de bijbehorende videobeelden, hellinghoekmeting en, indien uitgevoerd tijdens de inspectie, de bijbehorende radarinspectie in beeld worden gebracht.c.Riool Inspectiebestanden in Standaard Uitwissel Formaat voor riool inspectiebestanden (RibX of GWSW Ribx).d.Riool Meetbestand met hellinghoekmeting in RibX en/ofof GWSW Ribx.e.Tekening(en) met daarop aangegeven op welke data de afzonderlijke rioolstrengen zijn geïnspecteerd, de ID-nummering van de strengen en welke ernstige gebreken geconstateerd zijn. De tekening(en) digitaal in PDF-formaat aanleveren.f.Tekening(en) met daarop aangegeven de ingemeten bob-hoogtes van de geïnspecteerde rioolstrengen. De tekeningen digitaal in pdf-formaat aanleveren.g.Werktekening(en) van de rioolinspecteur, waarop aangegeven de identificatie-nummers van de videobeelden gekoppeld aan de rioolstrengen, de inspectierichting en alle handmatig bijgeschreven opmerkingen, aantekeningen en metingen. De tekening(en) digitaal in pdf-formaat aanleveren.h.Radargegevens, zowel de onbewerkte data als de uitgewerkte data en de rapportage.i.Inspectierapport, digitaal in pdf-formaat. Het rapport dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:-een voorblad met daarop de straten waarin de geïnspecteerde leidingen liggen;-een informatief overzicht met daarin minimaal het rapportnummer, naam van de aannemer, de datum, de soort inspectie, de naam van het reinigingsbedrijf, en de naam van het inspectiebedrijf;-een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer: straatnaam, ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, inspectiedatum, strenglengte en inspectielengte, met per straat een totaal van de streng- en inspectielengte;-een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer: straatnaam, ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, bovengelegen type verharding, gemeten b.o.b. t.o.v. putrand en NAP-hoogte in beginput, gemeten b.o.b. t.o.v. putrand en NAP-hoogte in eindput, vorm, afmetingen breedte en hoogte,type verbinding en materiaal;-een inlatentabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID nummer: streng ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, een overzicht van het aantal en type inlaten per streng;-een samengestelde foutentabel met daarin de hoogst waargenomen schade per hoofdcode per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer;-per streng een overzicht van de algemene gegevens van de geïnspecteerde leiding;-per streng een opsomming van de waargenomen schadeclassificaties en inlaten;-per streng een afdruk van de gemaakte foto's;-per streng een grafiek van de resultaten van de hellingmeting. 77Rapportages die niet aan alle leden van dit artikel voldoen worden als niet gemaakt beschouwd. 722010-10-01verplicht2020-012010-10-01OVERIGE EISEN71Het uitvoeren van een rioolleiding inspectie door middel van de zogenaamde "fish-eye" lenstechniek (Panoramo-camera) is NIET toegestaan.72Het uitvoeren van een putinspectie dient te geschieden door middel van de zogenaamde "fish-eye" lenstechniek (Panoramo-camera).732010-10-01verplicht2020-012010-10-01REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLERING NA RENOVATIE/REPARATIE71Met behulp van een externe harde schijf, zonder voeding, dient een zo volledig mogelijke technische rapportage van de bevindingen te worden gedaan.De rapporten dienen te worden voorzien van foto's van voorkomende gebreken van de rioolbuizen en putten.De schade aan strengen dient geclassificeerd te worden volgens de rioolschadecatalogus NEN-EN 13508-2.72Inspectiegegevens dienen uitsluitend per streng, geheel en aansluitend geregistreerd en op video vastgelegd te worden.De inspectiegegevens moeten op een externe harde schijf, zonder voeding, worden opgeslagen, onder DOS, volgens het Rioolinspectie Bestand (RibX) en/of GWSW.RibX bestand van de stichting Rioned.Afwijkingen van het RibX dienen door de aannemer te worden hersteld, op zijn kosten.Het RibX wordt op verzoek door de aannemer ter beschikking gesteld.De inspectierapporten en externe harde schijf gaan over in eigendom naar de opdrachtgever en dienen één (1) maand na oplevering in het bezit te zijn van de directie.73De definitieve goedkeuring van de gerenoveerde riolen vindt plaats na de bestudering van het inspectierapport.74Indien uit de inspectie blijkt, dat er schades aan het riool als gevolg van het aanbrengen van de relining voorkomen van groffe schades volgens NEN-EN 13508-2 dan dienen deze op kosten van de aannemer te worden hersteld.Alle direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen voor te leggen aan de directie alvorens hij aan de herstelwerkzaamheden begint.Na de herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie te laten uitvoeren.4RISICOVERDELING EN GARANTIES032010-10-01verplicht2020-012010-10-01BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLINSPECTIE01In afwijking van het bepaalde in artikel 25.44.03 lid 02 zijn worden de kosten voor maatregelen die de aannemer moet treffen ten behoeve van inspectie van riolen op of nabij in gebruik zijnde parkeerplaatsen als volgt verrekend ...712010-10-01verplicht2020-012010-10-01BEOORDELING RIOOLINSPECTIE71Beoordelingscriteria voor de opleveringDe beoordeling van (onderdelen van) het product vindt plaats op basis van:- reinigingscriteria;- inspectiecriteria;- waarnemingscriteria.De consequenties van de afkeuring van (onderdelen) van het product, zijn in artikel 25.44.72 van deel 3 van dit bestek opgenomen.ReinigingscriteriaDe riolen dienen op het moment van inspectie droog en schoon te zijn. Dit betekent dat:- de riolen en putten moeten zijn ontdaan van alle materialen, die geen deel uitmaken van de constructie van het riool en de put en met hoge-druk reinigingmaterieel zijn te verwijderen.- bovenstrooms aanbod van rioolwater moet worden afgestopt. Aanbod van rioolwater via gebouw- aansluitingen en drains in te inspecteren riool zelf wordt geaccepteerd;- in het riool geen watervulling aanwezig mag zijn anders dan afkomstig uit aansluitingen in het riool in kwestie. In de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig;- waterdiepte ten gevolge van zonken wordt alleen geaccepteerd indien de begin- en eindput droog staan;- tijdens neerslagsituaties de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van regenwater dat in het te inspecteren riool vrijkomt via kolken, niet groter mag zijn dan 10% van de buishoogte.Het niet voldoen aan één van deze criteria in een geïnspecteerd riool leidt tot afkeuring van de uitgevoerdeinspectie in het betreffende riool.In overleg kan anders besloten worden door de directie.InspectiecriteriaInspectiecriteria moeten voldoen volgens artikel 25.42.72 van deel 3 van dit bestek. Het niet voldoen aan één van deze criteria in een geïnspecteerd riool leidt tot afkeuring van de uitgevoerde inspectie dan wel tot afkeuring van de rapportage.Waarnemingscriteria- De uitgevoerde inspectie per leiding wordt afgekeurd indien de beeldopnamen in meer dan 10 % van de gevallen niet voldoet aan de relevante criteria.- Het niet voldoen aan een van de onderstaande criteria 1, 2 of 3 leidt tot afkeuring van het inspectierapport dat betrekking heeft op het betreffende riool.- De navolgende criteria zijn van toepassing voor ieder geïnspecteerd riool:1. in meer dan 20% van de geregistreerde toestandaspecten volgens tabel 1, mag geen afwijking in klassering worden aangetroffen. Het afwijken van één klassering geldt hierbij voor 1 afwijking, het afwijken van twee klasseringen geldt voor 2 afwijkingen, etc;2. alle feitelijk aanwezige toestandsaspecten, met een klasse volgens tabel 1, dienen ook daadwerkelijk geregistreerd te zijn;3. alle geregistreerde toestandsaspecten met een klasse volgens tabel 1, dienen ook daadwerkelijk aanwezig te zijn.Voorbeeld 1: geregistreerd wordt BAB-2, er is echter geen scheur aanwezig: dit leidt niet tot afkeuring.Voorbeeld 2: er is aanwezig BBF-3, deze wordt echter niet geconstateerd: de inspectie in het betreffende riool wordt afgekeurd.Voorbeeld 3: geregistreerd wordt BAB-3, er is echter geen scheur aanwezig: het inspectierapport wordt afgekeurd.Tabel 1:Waarnemingscriteria tv-camera-inspectie vanuit rioolToestandsaspectklasseBAB Scheur > 2BAC Breuk/instorting > 1BAF Oppervlakteschade> 2BAG Instekende inlaat> 1BAI-A Indringende afdichtingsring > 1BAJ-A/B/C Verplaatste verbinding axiaal en radiaal hoekverdraaiing> 2BBA Wortels > 2BBD Binnendringen van grond> 1BBF Infiltratie > 272Van de inspectie dient de aannemer een rapportage te maken overeenkomstig met de classificatiemethode volgens NEN-EN 13508-2 "Onderzoek en beoordelen buitenriolering, Coderingssyteem voor visuele inspectie" met als aanvulling hierop:- straatnaam (waar van toepassing);- identificatienummer van de streng;- inspectienummer, begin- en eindput;- strenglengte van hart put tot hart put;- materiaal inspectieput en rioolbuis;- soort wegdek;- gegevens van aangetroffen inlaten, zo als maatvoering, al of niet voorzien van standpijp en/of deksel;- vermelding van het betreffende tekeningnummer;- per deelgebied dienen de rapporten (per streng) doorgenummerd te worden;- het aantal stellagen van metselwerk bij betonputten;- het aantal stellagen bij pvc -putten;- hellinghoekmeting;- waterhoogtes in de inspectieputten in het gemengd-riool welke geïnspecteerd worden.74De directie zal de rapportage binnen 1 maand na aanlevering de rapportage goed of afkeuren en dit onmiddellijk daarna meededelen aan de aannemer.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFKEUR BIJ OPLEVERINGSINSPECTIE71Indien bij de rioolinspectie tekortkomingen worden geconstateerd van klasse 3 en hoger volgens declassificatie van toestandsaspecten voor beton- en kunststofbuizen conform NEN-EN 13508-2 moeten deze tekortkomingen door de aannemer (onmiddellijk) worden hersteld.72De maatstaf bij opleverings/na-inspectie moet voor elk normatief toestandaspect uit de tabellen 4 t/m 6 van NEN-EN 13508-2 vastgelegd zijn, tenzij anders in het bestek is omschreven.Indien het normatief toestandaspect een zwaar toestandsaspect is, is de streng waarin het toestandaspect is geconstateerd afgekeurd.Uitzondering op het bovenstaande gelden voor de afkeur het volgende (alleen bij beton en kunststof):BAA Deformatie (geld alleen voor flexibele buismaterialen): afkeur > ...... afhankelijk van cosmetische schade;BABScheur: afkeur > ......;BAF AOppervlakteschade (mechanisch): afkeur > .....;BAI AIndringing afdichtingsmateriaal of afdichtingsring: afkeur > ....... afhankelijk van verbinding; BAJ AVerplaatste verbinding, axiaal, beton/PVC: afkeur > ..... afhankelijk van beoordeling. Bij beoordeling van de voegbreedte moet rekening gehouden worden met: door de fabrikant opgegeven voegspleet en aspecten gekoppeld aan het productieproces. BAJ CVerplaatste verbinding, hoekverdraaiing: afkeur > ...... Hoekverdraaiing moet gemeten zijn! Als aannemer een garantiestelling afgeeft wordt afkeur omgezet naar goedkeur met garantiestelling. BBFInfiltratie: afkeur > ........., bij locatie verbinding ............ Zweetplekken op de buiswand, mits niet in combinatie met andere toestandaspecten, acceptabel.BBF.......... is niet toegestaan!732010-10-01verplicht2020-012010-10-01KEURING RESULTAAT RIOOLINSPECTIE71Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van het product.Afkeuring op basis van een van de reinigingscriteria: - het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd.Afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria:- het betreffende riool opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd, zie artikel 25.32.71 van deel 3 van dit bestek;- het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld.Afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria:- het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld;- per afgekeurd riool wordt een bedrag van honder euro (€ 100,=) in mindering gebracht op de aanneemsom.5BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01TOEPASSEN VAN TIJDELIJKE AFSLUITERS01In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat het toepassen van afsluiters bovenstrooms, ook benedenstrooms tot de verplichting van de aannemer behoort.022010-10-01verplicht2020-012010-10-01IN BEELD BRENGEN PUTTEN01In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard behoort tot het uitvoeren van een leidinginspectie tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en eindputten van het te inspecteren leidingdeel. Toestandsaspecten behoeven te worden geregistreerd. Aan het beeld moet de staat van de rioolput met aansluitingen en eventuele schuiven, kleppen en dergelijke beoordeeld kunnen worden.De volgende gegevens van de putten moeten worden vastgelegd:.......... 712010-10-01verplicht2020-012010-10-01AANVULLENDE EISEN71Indien de aard en omvang van de bij de inspectie aangetroffen toestandsaspecten aan het riool afwijken van hetgeen vermeld staat in het bestek, meldt de aannemer dit direct bij de directie. In overleg zullen eventuele maatregelen worden getroffen.7MEET- EN VERREKENMETHODEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01VISUELE INSPECTIE, OMVANG STEEKPROEF01De omvang van de steekproef als bedoeld in artikel 25.47.01 lid 03 van de Standaard is 5 % van de rioolstrengen van een Defensiecomplex. 022010-10-01verplicht2020-012010-10-01VISUELE INSPECTIE, CONTROLE GEGEVENS INSPECTIE01In afwijking van het bepaalde in artikel 25.47.01 lid 03 van de Standaard controleert de directie een aangeleverde inspectie binnen 15 werkdagen nadat zij de rapportage van de inspectie heeft ontvangen.32WEGBEBAKENING1MARKERINGEN4RISICOVERDELING EN GARANTIES032010-10-01verplicht2020-012010-10-01Garantie markering van markeringsmaterialen behoudens wegenverf71De in paragraaf 32.14.03 lid 01 van de Standaard genoemde garantie houdt in dat de aannemer de zich verbindt:·De markering voor zijn rekening plaatselijk te vernieuwen;·Op de nieuw aangebrachte markering een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur.5BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01STRALEN71Er mag geen gebruik worden gemaakt van een stalen straalmedium.62TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN0TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN4RISICOVERDELING EN GARANTIES712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.1TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN2EISEN EN UITVOERING712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71Gebouwen op het terrein dienen te allen tijde voor voetgangers bereikbaar te zijn.64FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN1FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN2EISEN EN UITVOERING712010-10-01verplicht2020-012010-10-01LANDSCHAPS- EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN71Voorafgaand en tijdens alle werkzaamheden dient de aannemer alert te zijn op aanwezigheid van elementen die bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen te worden ontzien of beschermd.De bij de opdrachtgever bekende elementen zullen ter beschikking worden gesteld aan de aannemer.72Indien bij de uitvoering van het werk mogelijke nog niet bekende elementen en/of beschermde dier-/ plantsoorten worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie voor zover redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze plaatsen worden verstoord, verontrust of vernield als gevolg van de uitvoering van het werk. De aannemer treft, na goedkeuring door de directie, de door de omstandigheden vereiste beschermingsmaatregelen. De aan het treffen van deze beschermingsmaatregelen verbonden kosten, alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden de aannemer als meer werk vergoed indien deze beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het afschermen van de te beschermen locatie met behulp van afschermingslint.73Ten bewijze van het uitvoeren van de controles dient wekelijks aan de directie te worden gerapporteerd. In de rapportage dient een opgave van aangetroffen elementen en/of soorten en de getroffen maatregelenopgenomen te zijn.80FUNDERINGSLAGEN0ALGEMEEN2EISEN EN UITVOERING712010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFWERKEN AARDEBAAN71De afwijking in vlakheid in langs- en dwarsrichting van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste funderingslaag, gemeten met een rei van 3 m lengte ten hoogste bedragen:·Negatief:20 mm;·Positief:0 mm. 1VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL2EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01HOOGTELIGGING01De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen. 3INFORMATIE-OVERDRACHT022010-10-01verplicht2020-012010-10-01GEGEVENS VAN BOUWSTOFFEN71De aannemer dient alle toepassingen van her te gebruiken niet-vormgegeven bouwstoffen minimaal 10 dagen voorafgaand aan de toepassing te melden bij de directie.6BOUWSTOFFEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01KORRELVERDELING01In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat voldoen aan: sortering 0/80 20/80 door zeefmassapercentage (mm)min.max.min.max. 9090100 90100 45--50 8031,56090-- 16---10 83060-- 21545--0,0630808 02De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt. 03In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 02 van de Standaard moet de korrelverdeling van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan: sortering 0/60door zeef massapercentage (mm) min.max. 90100-639010022,460904256522050 022010-10-01verplicht2020-012010-10-01KORRELVERDELING VAN MENGGRANULAAT01In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan: sortering 4/31,5categorietabelnorm UF32NEN-EN-13285 LFn3NEN-EN-13285 OC804NEN-EN-13285 Gn6NEN-EN-13285 sortering4/31,5door zeefmassapercentage (mm)min.max. 63100-31,5901001650708205040100,0630302Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01 bedoelde sortering van het menggranulaat. 03Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01 bedoelde sortering van het menggranulaat. 712010-10-01verplicht2020-012010-10-01CERTIFICERING BETON-, MENG- EN METSELWERKGRANULAAT71Het, niet uit het werk vrijkomend en her te gebruiken, volgens dit bestek aan te brengen granulaat dient onder certificering van een volgens de BRL 2506 gecertificeerd bedrijf te worden geleverd.72Granulaten voor (ongebonden) verhardingslagen van steenmengsels dienen geleverd te worden met KOMO-certificaat of KOMO-atterst-met-productcertificaat. 73De aannemer dient tevens voorafgaand aan de levering van granulaten een partijkeuring te overleggen conform NEN 5897+C2:2017, waaruit blijkt dat het granulaat minder dan 100 mg per kilogram droge stof aan asbest bevat.De directie behoudt zich het recht voor om een contra-expertise uit te voeren op het geleverde granulaat. Eventuele stagnatie als gevolg van deze contra-epertise, geeft de aannemer geen recht op een enigerlei vorm van verrekening.81BITUMINEUZE VERHARDINGEN1VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN1BEGRIPPEN2EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFWERKEN AARDEBAAN01De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm. 7MEET- EN VERREKENMETHODEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01MEETMETHODE FREZEN VAN VERHARDINGEN71De bij frezen ten behoeve van een getrapte aansluiting gebruikte eenheid m3 betreft het product van de in het bestek vermelde freesdiepte en freesbreedte van de lagen en de in het bestek vermelde lengte, dan wel breedte van de aan te brengen lagen.2ASFALTVERHARDINGEN2EISEN EN UITVOERING042010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERVOER VAN ASFALT71De transportafstand van het asfalt mag niet groter zijn dan100km enkele reis.062010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERWERKEN VAN ASFALT71Over de volledige breedte en lengte van de rolbaan dient de verwerking van asfaltbeton van de tussenlaag en deklaag te geschieden met minimaal 3 asfaltspreidmachines (warm in warm).Dwarsnaden zijn hierin niet toegestaan. Er dient minimaal één asfaltspreidmachine als reserve aanwezig te zijn op het werk.Al het asfalt voor de deklaag van de rolbaan dient via een shuttlebuggy / asfaltfeeder in de asfaltspreidmachine te worden aangebracht. Het asfalt mag niet rechtstreeks vanuit een vrachtwagen in de asfaltspreidmachine te worden aangebracht.73Voorts dient de aannemer materieel achter de hand te hebben om in extreme gevallen van hoge buitentemperaturen en weinig wind, het oppervlak zodanig af te koelen dat voldoende uitharding te allen tijde is gewaarborgd. In dit verband dient niet alleen rekening te worden gehouden met de dynamische en statische belastingen die door het vliegverkeer worden veroorzaakt, maar ook met stuw- en reversekrachten die worden veroorzaakt door vliegtuigen met straalmotoren.74Bij de overgang van asfalt naar betonverhardingen c.q. molgoten/roostergoten/verholen goten danwel tussen asfaltverhardingen onderling, mag géén hoogteverschil aanwezig zijn.102010-10-01verplicht2020-012010-10-01EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING71In afwijking van het gestelde in artuikel 81.22.10 lid 01 van de Standaard moet de bovenkant van de verharding, gemeten volgens NEN-EN 13108-8, gelijk met de bovenkant van putafdekkingen en andere in de verharding opgenomen elementen liggen. 72In afwijking van het gestelde in artuikel 81.22.10 lid 02 dient langs de zijkant van de verharding de bovenkant van de verharding, gemeten volgens NEN-EN 13108-8, gelijk met of ten hoogste 5 mm boven de op de verharding aansluitende kantlagen, kolkinlaten of andere langs de zijkant van de verharding opgenomen elementen liggen. Asfaltverhardingen en betonverhardingen zijn hiervan uitgesloten. Hier mag geen hoogteverschil aanwezig zijn.4RISICOVERDELING EN GARANTIES042010-10-01verplicht2020-012010-10-01EIGENSCHAPPEN VAN HET ASFALTBETON71De directie verlangt dat de samenstelling en eigenschappen van het asfalt worden gecontroleerd conform artikel 81.24.04 van de Standaard.72De cilinders moeten worden geboord in het bijzijn van de directie en het geaccrediteerd laboratorium.73De boorgaten dienen te worden gevuld conform de resultaatsverplichting in dit bestek.74De geboorde kernen op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen afzonderlijk merken. De kernen onmiddellijk na het boren doelmatig verpakken en daarna de kernen ter plaatse overhandigen aan het geaccrediteerde laboratorium.De aannemer voegt daarbij:- lijst met boorkernnummers;- tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen zijn geboord (locaties boorkernen digitaal inmeten);- data van aanbrengen asfaltbetonverharding op tekening aangegeven;- volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) asfaltbetonverhardingen;die nodig zijn om de bij het laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de desbetreffende besteksbepalingen.75De rapporten, vermeldende de resultaten van de onderzoekingen, kwaliteitsbeoordeling, foto's van onderzochte kernen en conclusies, moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in afschrift aan de aannemer worden gezonden.76Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken, zoals onderzoek naar cilinders geboord t.p.v. vermoede gebreken enz. is het gestelde in par. 18-2 t/m -13 van de UAV 2012 van toepassing.77Alle uit te voeren werkzaamheden zoals het uitvoeren van onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt, alsmede de rapportage en conclusies, moeten worden uitgevoerd door een daartoe onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium, werkzaam in de GWW sector. 712010-10-01verplicht2020-012010-10-01GARANTIE: VOEGVULLINGEN71In afwijking op artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer de aangebrachte 2-componenten voegvullingsmassa gedurende een periode conform het gestelde in paragraaf 01.15 na de oplevering ten aanzien van de volgende punten:·Tegen het uitzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;·Tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg;·Tegen het uitsmeren over aanliggende gedeelten van betonplaten;·Tegen scheurvorming;·Tegen onthechting over de gehele voeglengte tot een diepte van meer dan 5 mm;·Tegen plaatselijke onthechting over de gehele diepte.72De in lid 71 genoemde garanties houden in dat de aannemer zich verbindt:·In geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden voor zijn rekening de voegvulling plaatselijk te vernieuwen;·Op de vernieuwde voegvulling een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van de punten genoemd in lid 71.73Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 is voor de voegvullingsmassa niet van toepassing.5BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01STRALEN71Er mag geen gebruik worden gemaakt van een stalen straalmedium.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERWERKING VAN ASFALT71Indien asfaltspreidmachines verbreed of uitgebouwd worden, dienen tevens de verdeelwormen verbreed of uitgebouwd te worden.72De uitbouw van asfaltspreidmachines, inclusief de wormen, moet "vast" zijn.732010-10-01verplicht2020-012010-10-01SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK71Alle zaag- en boorafval dient terstond te worden verwijderd door middel van een wegdekreiniger voorzien van een hoge druk waterstraalbalk met vacuümsysteem.6BOUWSTOFFEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ASFALTBETON VOOR DEKLAGEN71In aanvulling op art. 81.26.07 van de Standaard moet grof toeslag materiaal voor asfaltbeton voor deklagen bij rolbanen zijn steenslag type C met een minimum PSV 57.72In aanvulling op art. 81.26.07 van de Standaard moet grof toeslag materiaal voor asfaltbeton voor deklagen bij startbanen zijn Porfier van Quenast.73In aanvulling op art. 81.26.02 lid 05 van de standaard mag bij asfaltbeton voor deklagen bij startbanen en rolbanen géén asfaltgranulaat worden toegepast.732010-10-01verplicht2020-012010-10-01BITUMINEUZE VOEGVULLINGSMASSA71Rugvulling voor voegafdichtingen met bitumineuze voegvullingsmassa moet zijn een niet rottende hittebestendige rugvulling van PE-rondsnoer.72De voegvullingsmassa voor het afdichten van voegen tussen asfaltverharding en bestaande betonverharding c.q. bestaande betonnen molgoten moet zijn een warme bitumineuze voegvullingsmassa conform NEN-EN 14188-1:2004.742010-10-01verplicht2020-012010-10-01TWEE COMPONENTEN VOEGVULLINGSMASSA71Rugvulling voor voegafdichtingen met 2-componenten voegvullingsmassa moet zijn een niet rottende rugvulling van PE-rondsnoer.72De voegvullingsmassa voor het afdichten van voegen tussen gezaagde asfaltverhardingen moet zijn een 2-componentige, zelfnivellerende, elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van polysulfide-polymeer, kleur zwart. De minimale hoeveelheid polysulfide moet 50% zijn. De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2 en KOMO / KIWA productcertificaat op basis van BRL 2825 "Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties van koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen".73De voegvullingsmassa voor het afdichten van verticale voegen moet zijn een tweecomponentige, thixotrope (= standvermogen), elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van polysulfide-polymeer, kleur zwart. De minimale hoeveelheid polysulfide moet 50% zijn.De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2 en KOMO / KIWA productcertificaat op basis van BRL 2825 "Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties van koud aangebrachte voegafdichtingsmaterialen".74De primer voor het behandelen van poreuze betonnen ondergronden moet zijn een geëigende 2-componentige primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvullingsmassa.75De primer voor het behandelen van bitumineuze hechtvlakken moet zijn een geëigende 2-componentige epoxy primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvullingsmassa.76De primer voor het behandelen van poreuze ondergronden zoals metaal, thermisch verzinkt of gegalvaniseerd staal, polyester alsmede keramische tegels en kunststoffen moet zijn een geëigende 2-componentige primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvullingsmassa.7MEET- EN VERREKENMETHODEN022010-10-01verplicht2020-012010-10-01LENGTE- EN DWARSPROFIEL01De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte. 032010-10-01verplicht2020-012010-10-01METEN VAN DE STROEFHEID71Indien de stroefheid niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 81. van dit bestek wordt het betreffende vak afgekeurd en volgt er onthouding van goedkeuring.042010-10-01verplicht2020-012010-10-01VLAKHEID IN LANGSRICHTING71Korting t.a.v. afwijking in vlakheid.Afwijkingen in vlakheid >3 mm en < 5 mm worden gekort..De korting zal worden berekend als volgt: ( X - 3 )² x € 20,-/m².Hierbij is X de afwijking, afgerond op halve mm en gemeten met een rei, lang 3 meter.Afwijkingen in vlakheid groter of gelijk aan 5 mm moeten worden hersteld middels het herstellen van de desbetreffende asfaltverharding over de dikte van deze laag ten genoegen van de directie.Op het herstel gelden onverkort de garantiebepalingen als gesteld in artikel 82.12.01 lid 71 van dit bestek.052010-10-01verplicht2020-012010-10-01LAAGDIKTE71Korting per asfaltlaag (tot en met 30 mm laagdikte) t.a.v. afwijking in laagdikte per m² per vak:Afwijking in mm t.o.v.|Korting per m² asfalt laagdikte op individuele |geboorde cilinder| c.q. afgekeurd______________________________________________0 tot en met -3 mm | € 15,-> -3 mm | afgekeurdTevens geldt dat indien de gemiddelde waarde van de laagdikte lager is dan de voorgeschreven laagdikte dan volgt onthouding van goedkeuring en dient de gehele asfaltlaag te worden opgebroken en vervangen te worden. Hierbij vervalt de betreffende korting per vak.72Korting per asfaltlaag (vanaf 30 mm tot en met 50 mm laagdikte) t.a.v. afwijking in laagdikte per m² per vak:Afwijking in mm t.o.v.|Korting per m² asfalt laagdikte op individuele |geboorde cilinder| c.q. afgekeurd______________________________________________0 tot en met -5 mm | € 10,-> -5 mm | afgekeurdTevens geldt dat indien de gemiddelde waarde van de laagdikte lager is dan de voorgeschreven laagdikte dan volgt onthouding van goedkeuring en dient de gehele asfaltlaag te worden opgebroken en vervangen te worden. Hierbij vervalt de betreffende korting per vak.73Korting per asfaltlaag (vanaf 50 mm en dikkere laagdikte) t.a.v. afwijking in laagdikte per m² per vak:Afwijking in mm t.o.v.|Korting per m² asfalt laagdikte op individuele |geboorde cilinder| c.q. afgekeurd______________________________________________0 tot en met -5 mm | € 7,50> -5 mm | afgekeurdTevens geldt dat indien de gemiddelde waarde van de laagdikte lager is dan de voorgeschreven laagdikte dan volgt onthouding van goedkeuring en dient de gehele asfaltlaag te worden opgebroken en vervangen te worden. Hierbij vervalt de betreffende korting per vak.82BETONVERHARDINGEN1BETONVERHARDINGEN1BEGRIPPEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71Te verstaan is onder:a.Strook: gedeelte van de betonverharding begrensd door de zijkanten van de in een werkgang aangebrachte verharding;b.Scheur: elke scheur in een betonplaat, uitgezonderd een scheur onder gezaagde voegen (= gereguleerde scheur);c.Schoon wegoppervlak: een wegoppervlak, dat vrij is van zichtbare verontreinigingen;d.Nat wegoppervlak: een wegoppervlak, waarop op enigerlei plaats vrij water waarneembaar is;e.Betonverharding: het verhardingsgedeelte van beton aangebracht op de fundering;f.Langsschijnvoeg: voeg welke wordt aangebracht door de betonverharding in langsrichting evenwijdig aan de stortrichting tot een bepaalde diepte in te zagen;g.Dwarsschijnvoeg: voeg welke wordt aangebracht door de betonverharding in dwarsrichting loodrecht op de stortrichting tot een bepaalde diepte in te zagen;h.Dagvoeg: voeg welke wordt aangebracht t.p.v. een dwarsschijnvoeg indien het werk stagneert, of aan het einde van een dagproductie;i.Langsconstructievoeg: voeg welke ontstaat wanneer de verhardingsbreedte in meerdere arbeidsgangen wordt aangebracht;j.Dwarsconstructievoeg: voeg welke wordt aangebracht aan het begin en/of eind van een aan te brengen verhardingsstrook aan een reeds eerder aangebracht gedeelte of een reeds bestaande betonverharding;k.Uitzetvoeg: voeg tussen twee betonplaten of tussen een betonplaat en een andere verharding, welke over die gehele hoogte van de betonverharding is voorzien van een niet rottend, plastisch materiaal.2EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: STROEFHEID EN TEXTUUR71In afwijking van het bepaalde in de artikelen 82.12.01 lid 01 dient de stroefheid voor nieuwe betonverhardingen minimaal 0,74 mu (gemeten met de SFT bij 95 km/h) danwel SRT 75 zijn.72In afwijking van het bepaalde in de artikelen 82.12.01 lid 02 dient de textuurdiepte voor de nieuwe betonverhardingen minimaal 0,5 mm en maximaal 1,0 mm te zijn.73Indien na het ontkisten onvolkomenheden zoals b.v. oppervlakbeschadigingen en grindnesten wordengeconstateerd, deze repareren of op nadere aanwijzing van de directie zonder verrekening de betreffendeplaten opbreken en vervangen.022010-10-01verplicht2020-012010-10-01EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID71Bij de overgang van asfalt naar betonverhardingen c.q. tussen betonverhardingen onderling mag géénhoogteverschil aanwezig zijn.72De afwijking van de vlakheid in langs- en dwarsrichting mag, in afwijking van het gestelde in artikel82.12.02 lid 01 tabel T 82.1.2 van de Standaard, ten hoogste 3 mm bedragen.73In afwijking van het bepaalde in de artikelen 82.12.02 lid 01 en 82.14.10 lid 01 van de Standaard moet i.p.v.C5 -> C3 en i.p.v. f5 -> f3 worden gelezen.032010-10-01verplicht2020-012010-10-01EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE EN PLAATBREEDTE71In afwijking van het gestelde in artikel 82.12.03 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat het tekort aanlaagdikte van een individuele boorkern niet meer dan 5 mm mag afwijken van de voorgeschrevenlaagdikte. Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak groter dan of gelijk zijn aan devoorgeschreven laagdikte.72De categorie voor de laagdikte tolerantie als genoemd in tabel 4 van NEN-EN 13877-2:2013 bedraagt: T5.052010-10-01verplicht2020-012010-10-01EIGENSCHAPPEN VAN HET BETON: BETONDRUKSTERKTE71De sterkteklasse van de betonverharding moet zijn C35/45 conform NEN-EN 206 +s NEN 8005 (productiecontrole op de betoncentrale).Kubusdruklijsten incl. volumieke massa van de productiecontrole dienen te worden aangeleverd aan de directie.72De aangebrachte betonverharding moet voldoen aan druksterkteklasse CC45 plaat.092010-10-01verplicht2020-012010-10-01EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING BETONSPECIE71Het storten van betonspecie in twee lagen is niet toegestaan.72Het beton dient, indien machinaal (met slipformpaver) aangebracht, te worden aangebracht tussen terplaatse te stellen en te verankeren stalen mallen. Glijbekisting is niet toegestaan.73Het gebruik van een Rolling Finisher is niet toegestaan. 102010-10-01verplicht2020-012010-10-01EISEN AAN DE UITVOERING: VERDICHTEN BETONSPECIE71De maximale afwijking Volumieke massa individueel alsmede gemiddelde uit geboorde cilinders mag maximaal 60 kg / m3 afwijken t.o.v. gemiddelde massa uit kubusdruklijst van betoncentrale.122010-10-01verplicht2020-012010-10-01EISEN AAN DE UITVOERING: VOEGEN06In afwijking van het gestelde in artikel 82.12.12 lid 06 van de Standaard moet een dwarsvoeg loodrecht op de rijstrookrichting worden aangebracht. Er is geen tolerantie in afwijking toegestaan.07In afwijking van het gestelde in artikel 82.12.12 lid 07 van de Standaard is de afwijking van de lijn van een dwarsvoeg in een rijstrookplaatbreedte ten opzichte van een rechte lijn 0 mm.71De twee componenten voegvullingsmassa moet aangebracht worden conform de BRL SIKB 7700met protocol 7711 "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting".72Voegvullingen moeten door een BRL SIKB 7700 met protocol 7711 "Aanleg of herstel van eenvloeistofdichte voegafdichting" procesgecertificeerd bedrijf worden aangebracht.73De applicatie van de twee componenten voegvullingsmassa moet geschieden met een daartoe geëigendetwee componenten pomp/persmachine.74De uitvoering moet geschieden volgens de systeembeschrijvingen van de leverancier van devoegvullingsmassa.75Nieuwe voegen, aansluitende op bestaande voegen, moeten in 1 rechte lijn worden aangebracht in lijn met de bestaande voegen.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01FUNCTIONELE EISEN BETONVERHARDING72Beton voor cementbetonnen verhardingen moet voldoen aan de volgende functionele eisen:- Betonsterkteklasse C35/45 cf. NEN-EN 206 + NEN 8005;- Druksterkteklasse CC45;- Splijtsterkte klasse SC5.0 cf. NEN-EN 13877-1:2013 en NEN-EN 13877-2:2013;- Vorst-dooi bestendigheid klasse FT2 cf. NEN-EN 13877-2:2013;- Laagdikte individuele boorcilinder, klasse T5 cf. NEN-EN 13877-2:2013.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01TONE-DOWN71De te behandelen oppervlakken dienen vrij te zijn van materialen die de penetratie van Tone-Down beits inde te behandelen ondergrond blokkeren.72Tone-down beits mag niet in aanraking komen met markeringen.3INFORMATIE OVERDRACHT012010-10-01verplicht2020-012010-10-01VOEGENPLAN71Afwijken van het voegenplan is alleen toegestaan als er vooraf toestemming van de directie is verkregen.032010-10-01verplicht2020-012010-10-01GEDETAILLEERD WERKPLAN71In afwijking van artikel 82.13.03 lid 01 van de Standaard dient het gedetailleerde werkplan ten minste 4 weken voordat met de werkzaamheden voor het aanbrengen van een betonverharding wordt begonnen, worden aangeleverd bij de directie.042010-10-01verplicht2020-012010-10-01GESCHIKTHEIDSONDERZOEK71In afwijking op artikel 82.13.04 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer ten minste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden de gegevens, vastgesteld bij het geschiktheidsonderzoek dan wel vastgesteld bij reeds eerder uitgevoerde werken, van de te verwerken betonspecie met de functionele geschiktheidseisen van het verharde beton volgens 82.12.71 lid 72 van dit bestek aan de directie.072010-10-01verplicht2020-012010-10-01BEWIJS VAN OORSPRONG71Van alle te verwerken bouwstoffen dienen bij levering op het werk de certificaten te worden aangeleverd.Op de certificaten dient de herkomst en samenstelling van de bouwstof te staan alsmede de milieuhygienische samenstelling.4RISICOVERDELING EN GARANTIES042010-10-01verplicht2020-012010-10-01KWALITEITSBORGING71In aanvulling op artikel 82.14.04 lid 01 dient het kwaliteitsplan incl. keuringsplan van alle in dit bestek te toetsen contractverplichtingen incl. keuringsfrequentie, verwijzing RAW2020 en bestek incl. afkeurwaarden, ten minste 4 weken voor aanvang werkzaamheden te worden aangeleverd bij de directie.De aannemer mag pas met deze werkzaamheden beginnen nadat er goedkeuring is gegeven door de directie op het kwaliteits- en keuringsplan.112010-10-01verplicht2020-012010-10-01ONDERZOEKSRESULTATEN: KARAKTERISTIEKE KUBUSDRUKSTERKTE01Artikel 82.14.11 van de Standaard is niet van toepassing.122010-10-01verplicht2020-012010-10-01ONDERZOEKSRESULTATEN: DRUKSTERKTE GEMETEN AAN GEBOORDE CILINDERS04De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 82.14.12 lid 04 van de Standaard, geschiedt overeenkomstig artikel 82.14.14 van de Standaard. 132010-10-01verplicht2020-012010-10-01ONDERZOEKSRESULTATEN: VERIFICATIE VAN DE DRUKSTERKTE M.B.V. KUBUSDRUKSTERKTE01Artikel 82.14.13 van de Standaard is niet van toepassing.162010-10-01verplicht2020-012010-10-01GARANTIE71In afwijking van artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer, voorzover door hemaangebrachte betonverharding, gedurende een periode conform het gestelde in paragraaf 01.15 van dit bestek.72In afwijking van artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer de aangebrachte2-componenten voegvullingsmassa gedurende een periode conform het gestelde in paragraaf 01.15 nade oplevering ten aanzien van de volgende punten:·Tegen het uitzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;·Tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg;·Tegen het uitsmeren over aanliggende gedeelten van betonplaten;·Tegen scheurvorming;·Tegen onthechting over de gehele voeglengte tot een diepte van meer dan 5 mm;·Tegen plaatselijke onthechting over de gehele diepte.73De in lid 72 genoemde garanties houden in dat de aannemer zich verbindt:·In geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden voor zijn rekening de voegvulling plaatselijk te vernieuwen;Op de vernieuwde voegvulling een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van de punten genoemd in lid 72.74Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 is voor de voegvullingsmassa niet van toepassing.5BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN022010-10-01verplicht2020-012010-10-01GESCHIKTHEIDSONDERZOEK01In aanvulling op het gestelde in lid 01 dient het geschiktheidsonderzoek uiterlijk 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie te worden overhandigd.042010-10-01verplicht2020-012010-10-01BEDRIJFSCONTROLE01Artikel 82.15.04 lid 01 van de Standaard wordt vervangen door:Tijdens de uitvoering van een betonverharding verricht de aannemer een bedrijfscontroleaangaande de vlakheid, de textuurdiepte, de dikte van de lagen, de samenstelling en deeigenschappen van de betonspecie en de ligging van de deuvels en koppelstaven.Hiertoe tijdens de uitvoering regelmatig bepalen:a. de laagdikte, ten minste elke dag;b. de vlakheid ten minste eenmaal elke werkdag volgend op de dag van storten; - de vlakheid in langsrichting en dwarsrichting, met een zelfregistrerende rolrei van 3 m lengte; - de vlakheid in dwarsrichting, met een rei met een lengte van minimaal de breedte van een strook van de aangebrachte verharding op een onderlinge afstand van maximaal 25 mc. de textuurdiepte, ten minste eenmaal elke werkdag volgend op de dag van stortend. van de betonspecie, uit verschillende charges: - de consistentie; - de volumieke massa; - het luchtgehalte; - de water-cementfactore. de ligging van deuvels en koppelstaven ter plaatse van 20 % van de lengtes van elk type voegconstructie, "elke werkdag volgend op de dag van storten.062010-10-01verplicht2020-012010-10-01AANBRENGEN VOEGEN71Zaagslem dient direct na het verszagen en opzagen te worden verwijderd zodat er geen resten achterblijven.092010-10-01verplicht2020-012010-10-01SCHOONMAKEN BETONVERHARDING71Op de nieuw aangelegde betonverhardingen dienen dagelijks de betonresten en andere vervuilingen te worden verwijderd.142010-10-01verplicht2020-012010-10-01VULLEN VAN BOORGATEN VAN GEBOORDE CILINDERS71In afwijking van het gestelde in artikel 82.15.14 lid 01 van de Standaard, moeten de gaten van de geboordecilinders als bedoeld in artikel 82.15.12 of artikel 82.15.13 van de Standaard en artikelen 82.17.06,82.17.10 en 82.17.71 van dit bestek, duurzaam worden gevuld met een krimparme kunstharsmortel.De mortel verdichten en voorzien van een vergelijkbare textuur zoals is aangebracht op de betonverharding.Hoogteverschillen tussen vulling en betonverharding zijn niet toegestaan.6BOUWSTOFFEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01STEENSLAG71Grof toeslag materiaal voor cementbetonverhardingen moet voldoen aan de volgende eisen:·Vlakheidsindex D> 8 mm, FI 20 en D<= 8 mm, FI=25·Vorstbestendigheidscategorie F1·Polijsgetal categorie PSV 50·Verbrijzelingscategorie LA20Voor het overige moet de grof toeslag materiaal voldoen aan het gestelde in Tabel 82.1.4 van deStandaard.72Steenslag moet zijn Basalt. 022010-10-01verplicht2020-012010-10-01GRIND01In aanvulling op artikel 82.16.02 lid 01 van de Standaard, mag grof toeslag materiaal zijn gebroken grind enafkomstig zijn uit winplaatsen, waarvan (uit het verleden) bekend is dat het géén vuursteen bevat.71Gebroken grind voor cementbetonverhardingen moet voldoen aan de volgende eisen:·Vlakheidsindex D> 8 mm, FI 20 en D<= 8 mm, FI=25·Vorstbestendigheidscategorie F1·Polijsgetal categorie PSV 50·Verbrijzelingscategorie LA20Voor het overige moet het gebroken grind voldoen aan het gestelde in Tabel 82.1.4 van de Standaard.042010-10-01verplicht2020-012010-10-01DEUVELS EN KOPPELSTAVEN71Daar waar uitzetvoegen worden gemaakt dienen de deuvels aan beide einden te worden voorzien van eenkunststof dop van samendrukbaar materiaal.062010-10-01verplicht2020-012010-10-01BITUMINEUZE VOEGVULLINGSMASSA71De voegvullingsmassa voor het afdichten van voegen tussen asfalt- en betonverharding moet zijn eenwarme bitumineuze voegvullingsmassa conform NEN-EN 14188-1:2004.72Rugvulling voor voegafdichtingen met bitumineuze voegvullingsmassa moet zijn een niet rottendehittebestendige rugvulling van PE-rondsnoer.072010-10-01verplicht2020-012010-10-01BETONSPECIE: BOUWSTOFFEN BETONVERHARDING ALGEMEEN71In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 12620+A1 mogen de toeslagmaterialen géén zachtebestanddelen bevatten welke kunnen leiden tot wateropname met als gevolg pop-out effecten dooropvriezing.72In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 12620+A1 mogen géén toeslagmaterialen door de leverancierworden gewonnen en/of geleverd waarvan (uit het verleden) bekend is dat de gewonnen korrelgroepenkunnen leiden tot enigerlei schade van de door de aannemer of mortelcentrale geproduceerde beton. Ditgeldt ongeacht het wel of niet van invloed zijn van meteorologische omstandigheden.73Ten aanzien van de weerstand tegen Alkali-silicareactie, hiervoor is CUR aanbeveling 89:2017 van toepassing.74Het gebruik van gerecycled toeslagmateriaal in de nieuwe betonspecie is niet toegestaan.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01CEMENT71Het toe te passen cement moet zijn Portlandcement CEM I 52,5N.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01TWEE COMPONENTEN VOEGVULLINGSMASSA71Rugvulling voor voegafdichtingen met 2-componenten voegvullingsmassa moet zijn een niet rottenderugvulling van PE-rondsnoer.72De voegvullingsmassa voor het afdichten van schijn-, constructie- en uitzetvoegen in beton alsmede voorhet afdichten van voegen tussen gezaagde asfaltverhardingen moet zijn een 2-componentige,zelfnivellerende, elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van polysulfide -polymeer, kleur zwart.Minimale hoeveelheid polysulfide moet zijn 50%.De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2 en KOMO / KIWAproductcertificaat op basis van BRL 2825 "Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties van koudaangebrachte voegafdichtingsmaterialen".73De voegvullingsmassa voor het afdichten van verticale voegen moet zijn een 2-componentige, thixotrope(= standvermogen), elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van polysulfide-polymeer, kleur zwart.Minimale hoeveelheid polysulfide moet zijn 50%.De voegvullingsmassa moet zijn voorzien van CE-markering op basis van EN 14188-2 en KOMO / KIWAproductcertificaat op basis van BRL 2825 "Voegafdichtingsmaterialen - Deel 2: Specificaties van koudaangebrachte voegafdichtingsmaterialen".74De primer voor het behandelen van poreuze betonnen ondergronden moet zijn een geëigende2-componentige primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvulmassa.75De primer voor het behandelen van bitumineuze hechtvlakken moet zijn een geëigende 2-componentigeepoxy primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvulmassa.76De primer voor het behandelen van niet-poreuze ondergronden zoals metaal, thermisch verzinkt ofgegalvaniseerd staal, polyester alsmede keramische tegels en kunststoffen moet zijn een geëigende2-componentige primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvulmassa.732010-10-01verplicht2020-012010-10-01TONE-DOWN71Tone-Down beits dient bestand te zijn tegen minerale oliën.7MEET- EN VERREKENMETHODEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01STROEFHEID71In afwijking van het gestelde in artikel 82.17.01 lid 01 van de Standaard wordt de stroefheid van nieuw aangebrachte cementbetonverhardingen gemeten met een Surface Friction Tester (SFT) met een snelheid van 95 en 65 km/uur, danwel met SRT meetapparatuur.72Indien een stroefheid kleiner dan de benodigde stroefheid volgens artikel 82.12.01 van dit bestek wordt gemeten, wordt het betreffende vak ten aanzien van de stroefheid onvoldoende verklaard en wordtgoedkeuring onthouden.022010-10-01verplicht2020-012010-10-01TEXTUURDIEPTE71Indien de textuurdiepte de onder- cq bovengrens zoals gesteld in artikel 82.12.01 lid 02 van dit bestek met 0,05 mm onder- cq. overschrijdt wordt het oppervlak van de betonverharding van het betreffende subvak onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.032010-10-01verplicht2020-012010-10-01VLAKHEID IN DWARSRICHTING01De vlakheid van alle langsconstructievoegen meten met een rei van 3 m, haaks op de voegen.Metingen uitvoeren parallel en haaks op de stortrichting met een onderlinge afstand van de metingen / meetraaien van 2,50 m en op een afstand van tenminste1,0 m van de voeg in de richting van de meting.Alle overige voegen dienen gemeten te worden conform de RAW Standaard.Metingen dienen door een externe partij te worden uitgevoerd b.v. Kiwa-Koac.71Korting t.a.v. afwijking in vlakheid.Afwijkingen in vlakheid >3 mm en < 5 mm worden of gekort of moeten worden hersteld;dit ter beoordeling van de directie. De korting zal worden berekend als volgt: ( X - 3 )² x € 20,-/m².Hierbij is X de gemiddelde afwijking per langsvoeg per plaat, afgerond op halve mm en gemeten met een rei, lang 3 meter.Afwijkingen in vlakheid groter of gelijk aan 5 mm moeten worden hersteld middels het vervangen van de desbetreffende betonverharding over de volledige dikte van deze verharding en volledige betonplaat..Op het herstel gelden onverkort de garantiebepalingen als gesteld in artikel 82.12.01 lid 71 van dit bestek.042010-10-01verplicht2020-012010-10-01VLAKHEID IN LANGSRICHTING01De vlakheid van alle dwarsconstructievoegen en uitzetvoegen meten met een rol rei van 3 m, haaks op de voegen.Metingen uitvoeren parallel en haaks op de stortrichting met een onderlinge afstand van de metingen / meetraaien van 2,50 m en op een afstand van tenminste1,0 m van de voeg in de richting van de meting.Alle overige voegen dienen gemeten te worden conform de RAW Standaard.Metingen dienen door een externe partij te worden uitgevoerd b.v. Kiwa-Koac.71Korting t.a.v. afwijking in vlakheid.Afwijkingen in vlakheid >3 mm en < 5 mm worden of gekort of moeten worden hersteld;dit ter beoordeling van de directie. De korting zal worden berekend als volgt: ( X - 3 )² x € 20,-/m².Hierbij is X de gemiddelde afwijking per dwarsvoeg per plaat , afgerond op halve mm en gemeten met een rei, lang 3 meter.Afwijkingen in vlakheid groter of gelijk aan 5 mm moeten worden hersteld middels het vervangen van de desbetreffende betonverharding over de volledige dikte van deze verharding en volledige betonplaat..Op het herstel gelden onverkort de garantiebepalingen als gesteld in artikel 82.12.01 lid 71 van dit bestek.052010-10-01verplicht2020-012010-10-01LAAGDIKTE, ALGEMEEN01De bepalingen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel82.17.05 lid 01 van de Standaard geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeenkomstigartikel 82.17.06 van de Standaard.062010-10-01verplicht2020-012010-10-01LAAGDIKTE, GEBOORDE CILINDERS71Indien de voorgeschreven laagdikte met 5 mm of meer wordt onderschreden (op individueel geboorde cilinders) worden door de aannemer op zijn kosten en op aanwijzing van de directie 2 nieuwe cilinders Ø50 mm geboord uit het betreffende sub vak en aan de directie overgedragen, zoals vermeld in artikel 82.14.12 van de Standaard.De cilinders worden genomen op 1 m afstand van de in artikel 81.17.06 lid 01 van de Standaardgeboorde cilinders, waarvan een cilinder in de stortrichting en de andere daar loodrecht op.De cilinders dienen geboord te worden in het bijzijn van de directie.72Indien het gemiddelde van de twee nieuwe cilinders niet de vereiste laagdikte heeft, wordt de diktevan het sub vak bepaald op het gemiddelde van de drie betreffende cilinders en wordt een kortingopgelegd zoals in lid 73 is aangegeven.73Korting t.a.v. afwijking in laagdikte per m² per sub vak:Afwijking in mm t.o.v.|Korting per m² beton laagdikte op | per sub vakgeboorde cilinder| ______________________________________________0 tot -5 mm|€ 20,- / m2-5 tot -10 mm| € 40,- /m2>of = -10 mm | sub vak afgekeurdTevens geldt dat indien de gemiddelde waarde van de laagdiktes van alle geboorde cilinders lager is dan de voorgeschreven laagdikte dan volgt onthouding van goedkeuring en dient het gehele vak te worden opgebroken en vervangen te worden.102010-10-01verplicht2020-012010-10-01DRUKSTERKTE VAN HET BETON, GEMETEN AAN GEBOORDE CILINDERS71De karakteristieke druksterkte dient bepaald te worden op basis van geboorde cilinders.In de RAW standaard staat dat het totale opp. gedeelt wordt door 10.000 m2 en dat de uitkomst afgerond wordt naar boven. Dit zijn dan het aantal vakke. Elk vak wordt onderverdeeld in 12 subvakken. Per subvak wordt 1 boorkern genomen. Dus altijd minimaal 12 boorkernen.72De cilinders boren op door de directie aangegeven, aselect gekozen plaatsen na het aanbrengen van de betonspecie, in het bijzijn van de directie en het geaccrediteerd laboratorium.73In artikel 82.17.10 lid 02 van de Standaard "dagen" wijzigen in "stortdagen"74In elk van de in artikel 82.17.02 lid 02 van de Standaard bedoelde vakken een cilinder boren met een boor met een inwendige middellijn van 102 + of -1 mm, door de gehele dikte van de volgens het bestek aangebrachtebetonverharding, loodrecht op het wegoppervlak.75Indien na verificatie van de druksterkte volgens artikel 82.14.14 van de Standaard dedruksterkte niet blijkt te voldoen, wordt de verharding ten aanzien van de druksterkte onvoldoendeverklaard en wordt goedkeuring onthouden.76Afwijking in druksterkte op individueel geboorde cilinders per m² per vak, CC45:Vastgestelde grenzen | Korting per m²laagste druksterkte |op individueel geboorde| cilinder| betonverharding__________________________________________<45 tot 35 N/mm² | € 25,-< of = 35 N/mm² | afgekeurdIndien de individuele waarde van de druksterkte lager is dan 35 N/mm2 dan volgt onthouding van goedkeuring en dient het gehele vak te worden opgebroken en vervangen te worden.77Indien de karakteristieke druksterkte, gemeten aan uit het werk geboorde cilinders, lager is dan de verlangde CC45 waarde zoals genoemd in dit bestek, volgt onthouding van goedkeuring en dient het gehele vak te worden opgebroken en vervangen door een nieuwe betonverharding. 78De geboorde kernen op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen afzonderlijkmerken. De kernen onmiddellijk na het boren doelmatig verpakken en daarna de kernen ter plaatseoverhandigen aan het geaccrediteerde laboratorium.De aannemer voegt daarbij:·Lijst met boorkernnummers;·Tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen zijn geboord (locaties geboorde cilinders digitaal inmeten);·Data van storten cementbetonverharding op tekening aangegeven;Volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) cementbetonverhardingen die nodig zijn om de bij het laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de desbetreffende besteksbepalingen.79Waar de directie zichtbare gebreken vaststeldt of onvoldoende kwaliteit van de betonverharding vermoedt,dient per 100 m² één extra kern te worden geboord.Daartoe geeft de directie op tekening aan het weggedeelte waarin deze controle moet plaatsvinden.it boren moet geschieden op door de directie aselect aan te wijzen plaatsen binnen de 21e en 25e dagna het aanbrengen van de betonspecie.80De rapporten, vermeldende de resultaten van de onderzoekingen, kwaliteitsbeoordeling, foto's vangedrukte kernen en conclusies, moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in afschrift aan deaannemer worden gezonden.81Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken, zoals onderzoek naar cilinders geboord t.p.v. vermoedegebreken enz. is het gestelde in par. 18-2 t/m -13 van de UAV 2012 van toepassing.82Alle uit te voeren werkzaamheden voor het uitvoeren van druksterkteonderzoek alsmede de rapportage enconclusies, moeten worden uitgevoerd door een daartoe onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium,werkzaam in de GWW sector. 712010-10-01verplicht2020-012010-10-01VORST-DOOI BESTENDIGHEID, GEMETEN AAN GEBOORDE CILINDERS71Volgens NEN-EN 13877-2 tabel 7 moet er 1 kern per 1000 m2 worden geboord bij FT2 en 3 kernen per 10000 m2 bij FT1.In aanvulling op NEN-EN-13877-2 tabel 7 dienen er minimaal 6 kernen geboord te worden uit de totale betonoppervlakte.72De geboorde kernen moeten opbaar worden gemerkt.Losse onderdelen afzonderlijk merken.De kernen onmiddellijk na het boren doelmatig verpakken en daarna de kernen ter plaatse overhandigenaan het geaccrediteerde laboratorium.De aannemer voegt daarbij:- lijst met boorkernnummers;- tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen zijn geboord (locatiesgeboorde cilinders digitaal inmeten);- data van storten cementbetonverharding op tekening aangegeven;- volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) cementbetonverhardingen.die nodig zijn om de bij het laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan dedesbetreffende besteksbepalingen.73In afwijking van het gestelde in NPR-CEN/TS 12390-9 wordt bepaald dat de vorst-dooi bestendigheid vanhet betonoppervlak van de aangebrachte beton moet worden bepaald aan de hand van uit het werkgeboorde cilinders met een diam. van 100 mm.De cilinders boren op door de directie aangegeven, aselect gekozen plaatsen, tussen de 21e en 25e dagna het aanbrengen van de betonspecie in het bijzijn van het geaccrediteerde laboratorium en de directie.Het vorst-dooi bestendigheidsonderzoek van het betonoppervlak moet worden uitgevoerd met een 3%(m/m) oplossing van Natriumchloride op de geboorde cilinders.Afzagen van de bovenzijde van de cilinders is niet toegestaan. De proef dient te worden uitgevoerd op hetgestorte betonoppervlak.74De rapporten, vermeldende de resultaten van de onderzoekingen, kwaliteitsbeoordeling, foto's vanbeproefde kernen, tekening met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen genomen zijnen conclusies, moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in afschrift aan de aannemer wordengezonden.75Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken, zoals onderzoek naar cilinders geboord t.p.v. vermoedegebreken enz. is het gestelde in par. 18-2 t/m -13 van de UAV 2012 van toepassing.76Het uit te voeren vorst-dooionderzoek alsmede de rapportage en conclusies, moeten worden uitgevoerd door een daartoe onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium, werkzaam in de GWW sector.77Afwijking in vorst-dooi bestendigheid FT1:Eis: gemiddelde massaverlies m28< 1,0 kg/m2 EN géén individuele waarde >1,5 kg/m2.Bij het niet voldoen aan de eis die aan een FT1 wordt gesteld volgt er onthouding van goedkeuring en dient de gehele verharding te worden opgebroken en vervangen te worden.78Afwijking in vorst-dooi bestendigheid FT2:Eis 1: gemiddelde massaverlies m28< 0,5 kg/m2.Indien het gemiddelde massaverlies (m28) van het totaal aantal genomen geboorde cilinders > of = 0,5 kg/m², dan worden er opnieuw eenzelfde aantal geboorde cilinders genomen uit de betonverharding. Indien het gemiddelde massaverlies (m28) van de som van het totale aantal genomen geboorde cilinders wederom > 0,5 kg/m², dan wordt niet voldaan aan deze eis.Eis 2: gemiddelde massaverlies m56 <1,0 kg/m2 EN géén individuele waarde >1,5 kg/m2.Indien het gemiddelde massaverlies (m56) van het totaal aantal genomen geboorde cilinders > of = 1,0 kg/m², dan worden er opnieuw eenzelfde aantal geboorde cilinders genomen uit de betonverharding. Indien het gemiddelde massaverlies (m56) van de som van het totale aantal genomen geboorde cilinders wederom > of = 1,0 kg/m², dan wordt niet voldaan aan deze eis.Bij het niet voldoen aan beide eisen die aan een FT2 worden gesteld volgt er onthouding van goedkeuring en dient de gehele verharding te worden opgebroken en vervangen te worden.79Afwijking in vorst-dooi bestendigheid FT2:Eis 1: gemiddelde massaverlies m28< 0,5 kg/m2.Indien het gemiddelde massaverlies (m28) van het totaal aantal genomen geboorde cilinders > of = 0,5 kg/m², dan worden er opnieuw eenzelfde aantal geboorde cilinders genomen uit de betonverharding. Indien het gemiddelde massaverlies (m28) van de som van het totale aantal genomen geboorde cilinders wederom > 0,5 kg/m², dan wordt niet voldaan aan deze eis.is 2: gemiddelde massaverlies m56 <1,0 kg/m2 EN géén individuele waarde >1,5 kg/m2.Indien het gemiddelde massaverlies (m56) van het totaal aantal genomen geboorde cilinders > of = 1,0 kg/m², dan worden er opnieuw eenzelfde aantal geboorde cilinders genomen uit de betonverharding. Indien het gemiddelde massaverlies (m56) van de som van het totale aantal genomen geboorde cilinders wederom > of = 1,0 kg/m², dan wordt niet voldaan aan deze eis.Eis3: gemiddelde van alle verhoudingen massaverlies m56/m28 <= 2.Indien het gemiddelde van m56/m28 niet voldoet aan de eis dan wordt er gekeken naar de resultaten van de individuele boorkernen. Bij de loaties van de boorkernen met een verhouding m56/m28 > 2 worden aanvullend twee boorkernen genomen.Het gemiddelde van alle verhoudingen m56/m28 van het totaal aantal genomen boorkernen dient <= 2 te zijn. Bij het niet voldoen aan alle drie de eisen die aan een FT2 worden gesteld volgt er onthouding van goedkeuring en dient de gehele verharding te worden opgebroken en vervangen te worden.80Afwijking in vorst-dooi bestendigheid FT2:Eis 1: gemiddelde massaverlies m28< 0,5 kg/m2.Eis 2: gemiddelde massaverlies m56 <1,0 kg/m2 EN géén individuele waarde >1,5 kg/m2.Eis3: gemiddelde van alle verhoudingen massaverlies m56/m28 <= 2.Bij het niet voldoen aan alle drie de eisen die aan een FT2 worden gesteld volgt er onthouding van goedkeuring en dient de gehele verharding te worden opgebroken en vervangen te worden.742010-10-01verplicht2020-012010-10-01LAAGDIKTE VOEGVULMASSA71Per 100 m voeglengte dient de laagdikte te worden bepaald d.m.v. het wegsnijden van 50 mm voegvulmassa.Na het verwijderen en opmeten van de laagdikte van de voegvulmassa dient de voegvulling te worden hersteld.72Korting t.a.v. afwijkiing van de laagdikte van de voegvulmassa per vak.Afwijking in mm | Korting per vak voeglengtet.o.v. laagdikte | per m'volgens CUR 65 paragraaf 4.6.4. |==================================================-0 tot -2 mm | € 5,=-2 mm tot -4 mm | € 8,=> -4 mm | afgekeurd8BETONVERHARDINGEN, BEHEER EN ONDERHOUD6BOUWSTOFFEN BEHEER EN ONDERHOUD BETONVERHARDINGEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01REPARATIEMORTEL71Reparatiemortel voor het herstellen van beschadigingen in cementbetonverhardingen moet zijn eengebruiksklare, krimpvrij hardende mortel, bestand tegen oplosmiddelen en chemicaliën, waarin tot hetuitharden een geëigende harder moet worden toegevoegd.De epoxyharsmortel moet aan de volgende eisen voldoen:·Hechttreksterkte na 24 uur uitharding tenminste 2 N/mm²;·Buigtreksterkte na 24 uur uitharding tenminste 8 N/mm²;·Buigtreksterkte na 7 dagen uitharding tenminste 15 N/mm²;·Drukvastheid na 24 uur uitharding tenminste 25 N/mm²;·Drukvastheid na 7 dagen uitharding tenminste 45 N/mm²72De aannemer moet aantonen, dat het epoxyharsmortel aan de eisen voldoet.73Het bindmiddel in de mortel moet zijn een koudhardende gemodificeerde epoxyhars, vrij vanoplosmiddelen.Voor grotere uitvullingen mag mineraal aggregaat in de fractie 2/4 en/of 5/8 worden toegevoegd.De mengverhouding mortel-mineraal aggregaat moet 1:1 bedragen.83ELEMENTENVERHARDINGEN02EISEN EN UITVOERING5BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01OPLEVERING71Aan het eind van de onderhoudstermijn dient overtollig afstrooizand te zijn verwijderd en afgevoerd van Rijksterrein.12EISEN EN UITVOERING STRAATWERK032010-10-01verplicht2020-012010-10-01UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN71In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de molgoot ten hoogste 40 mm, welke met behulp van de voorgeschreven streklagen hol c.q. rond aangelegd moet worden.72Bocht-, hoek-, pas- en puntstukken alsmede inrit-, verloop- en overgangsbanden moeten van gelijke structuur, profiel, hoogte en kleur zijn als de rechte banden.73Ter plaatse van haakse hoeken en hoeken van 45 en 135 graden e.d. moeten fabrieksmatig vervaardigde hoekstukken worden toegepast.74In situaties waar twee hoekstukken tegen elkaar worden geplaatst, maar waar de totale beschikbare lengte minder is als de twee lengtes van de benen van de hoekstukken samen, het lengteverschil opvangen door beide hoekstukken te zagen.75De onderlinge aansluiting van de kantopsluiting moet bestaan uit een over de volle hoogte doorlopende in elkaar passende verbinding.042010-10-01verplicht2020-012010-10-01MACHINAAL STRATEN71Het aanbrengen van elementenverharding, dient conform de in het Arbobesluit artikel 2.29 genoemde algemene uitgangspunten, machinaal danwel met mechanische tilhulpmiddelen uitgevoerd te worden.3INFORMATIE-OVERDRACHT712010-10-01verplicht2020-012010-10-01MONSTERS71Voordat door de aannemer de te leveren betonstraatstenen worden besteld moet hiervan een monster ter beoordeling en goedkeuring aan de directie worden overlegd.5BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71Onder schrapen wordt verstaan het verwijderen van aangehecht vuil en grond, zodanig dat de stenen hierbij niet beschadigen.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01PASSTUKKEN BETONSTRAATSTENEN EN- BANDEN EN -TEGELS71In aanvulling op het gestelde in artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard, is hakwerk aan betonstraatstenen, - banden en -tegels niet toegestaan.6BOUWSTOFFEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01BETONSTRAATSTENEN01In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen: afmetingenstandaardformaat in mmkeidikwaal formaatformaatformaattoleranties------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lengte211211200 breedte1056950Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4diktehhh De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld. 71Halve betonstraatstenen moeten fabrieksmatig vervaardigde halve stenen zijn.72Betonstraatstenen moeten voldoen aan NEN-EN 1338:201073De betonstraatstenen moeten zijn voorzien van een deklaag (8 tot 10 mm) met een kleurbepalende toeslag materiaal dat voor 100% bestaat uit kleurechte natuursteen.092010-10-01verplicht2020-012010-10-01CEMENT VOOR CEMENTSPECIE71In afwijking van het bepaalde in artikel 83.16.09 lid 01 van de Standaard moet cement voor cementspecie of stelspecie zijn portlandcement CEM I 42,5 N, portlandvliegascement CEM II/B-V 42,5 N of hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS.102010-10-01verplicht2020-012010-10-01CEMENTSPECIE71In afwijking van het bepaalde in artikel 83.16.10 lid 01 van de Standaard moet cementspecie zijn een mengsel van cement en metselzand in de volumeverhouding van 1 : 3, en water.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71Alle te leveren bestratingsmaterialen met een bepaalde voorgeschreven kleur en structuur moeten van één en dezelfde leverancier afkomstig zijn en van één en dezelfde kleur en structuur zijn.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01MILIEUCRITERIA BETONPRODUCTEN71Betonstraatstenen, betontegels en betonbanden moeten voldoen aan de criteria van het Milieukeur Ongewapende Betonproducten van de Stichting Milieukeur. De criteria zijn te downloaden van de website www.smk.nl. Inschrijvingsbiljet Behoort bij: P-1004645-51 Het vervangen van vliegtuigafreminstallaties op de vlb Volkel I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: P-1004645-51 (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: P-1004645-51 Het vervangen van vliegtuigafreminstallaties op de vlb Volkel I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)