2020-052021-091.10 01/09/20210774989Houten, schoffelbestek2022-09-142022-09-1499921369282022-09-141203FE6F08BF894422CB17B45FCCE2EA1D68Gemeente Houten, Afdeling Uitvoering en Beheer
Beeldbestek Onkruidbeheersing in de gemeente Houten 2023 - 2026
Zaaknr.: 0774989 versie: 5 definitief
Alles over Groenbeheer 14 september 2022 Vrij gedeelte voor bestek01GEMEENTE HOUTEN, AFDELING UITVOERING EN BEHEERGEMEENTE HOUTENAFDELING UITVOERING EN BEHEERBeeldbestek Onkruidbeheersing in de gemeente Houten in periode 2023-2026 Zaak nummer:0774989Opdrachtgever:Gemeente Houten, afdeling Beheer Openbare RuimteBezoekadres:Onderdoor 25, 3995 DW HoutenPostadres:Postbus 30, 3990 DA HoutenProjectleider:Peter van WieringenAuteur(s):Alles over GroenbeheerVersie:5; definitief Datum:14 september 2022 1. Algemeen01OPDRACHTGEVERHet college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente HoutenAfdeling Uitvoering en BeheerPostbus 303990 DA HoutenBezoekadres: Onderdoor 25, Houten.Contactpersoon: Peter van WieringenTel. nr.: 030 - 63 92 611 Website: www.houten.nl02DIRECTIEDe directie zal worden gevoerd door het hoofd van de afdeling Uitvoering en Beheer of door hem te machtigen personen. De naam van de directievoerder wordt in de opdrachtbrief aan de aannemer bekend gemaakt. 03LOCATIEHet uit te voeren werk is gelegen op het grondgebied van de gemeente Houten.Werkzaamheden vinden verspreid door de gehele gemeente plaats.04ALGEMENE BESCHRIJVINGHet werk bestaat in hoofdzaak uit:a.Onkruidbeheersing in beplantingen;b.Onkruidbeheersing in beplantingen op begraafplaatsen;c.Zwerfvuilbeheersing; 05TIJDSBEPALINGDe startdatum van de overeenkomst is 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 met een eventueel eenverlenging van 1 keer 2 jaar.06ONDERHOUDSTERMIJNDe onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing. 07KWALITEITSBORGINGVan de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 2.1. Algemene gegevens2.1. Algemene gegevens01TEKENINGENDe volgende tekeningen behoren bij het bestek:-Houten Noord-Oost def;-Houten Noord-West def;-Houten Zuid-Oost def;-HoutenZuid-West def;-Schalkwijk Oost def;-Schalkwijk West def;-t Goy def;-Tull en 't Waal def;02PEILEN EN HOOFDAFMETINGENNiet van toepassing.03BIJLAGENDe volgende bijlagen behoren tot het bestek:1V&G plan;2.2. Nadere Beschrijving2.2. Verklaring01VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAATIn de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.02KENMERK RESULTAATSVERPLICHTINGDoor een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.03HOEVEELHEID TER INLICHTINGDe in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.04GRENZEN VAN DE SITUERINGDe in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.1ONKRUIDBEHEERSING 10ONKRUIDBEHEERSING1010Onkruidbeheersing beplantingenInclusief verwijderen van zaailingen, klimplanten, etc.101010Beheersen onkruid-beplanting B niveauweek104.005148072020-05-01verplicht2020-052020-04-17Beheersen onkruid-beplanting.Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruidBetreft groentype:
Hagen 59.955 m2
Blokhagen 2.697 m2
Heesters/botanische rozen 25.426 m2
Bodembedekkende heesters 14.014 m2
Perkrozen 666 m2
Totaal 102.758 m2




11Te onderhouden oppervlakte23Kwaliteitsniveau B34Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen42Grondsoort: klei62Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichtingAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer101020Beheersen onkruid-beplanting vaste planten A niveauweek104.005148072020-05-01verplicht2020-052020-04-17Beheersen onkruid-beplanting.Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruidBetreft groentype:
Vaste planten 12.906 m2



Onkruidbeheersing door middel van plukken
11Te onderhouden oppervlakte22Kwaliteitsniveau A34Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen49Grondsoort: met zand verbeterde kleigrond62Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichtingAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer1011Onkruidbeheersing boomspiegels101110Beheersen onkruid-boomspiegel.week104.005148182021-08-27verplicht2020-052021-05-31Beheersen onkruid-boomspiegel.Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid.....11Te onderhouden aantalGrootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m223Kwaliteitsniveau B34Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen42Grondsoort: klei 52Boom in verharding, zonder boomrooster 62Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichtingAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer 101120Beheersen onkruid-boomspiegel met boomrooster.week104.005148182021-08-27verplicht2020-052021-05-31Beheersen onkruid-boomspiegel.Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid.....11Te onderhouden aantalGrootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m223Kwaliteitsniveau B34Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen42Grondsoort: klei51Boom in verharding, met boomrooster62Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichtingAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer11ZWERFAFVALBEHEERSING1110Zwerfafvalbeheersing111010Beheersen grof zwerfafval-beplanting.week104.005015112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Beheersen grof zwerfafval-beplanting.Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof.....11Te onderhouden oppervlakte23Kwaliteitsniveau B33Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen62Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 111020Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.week104.005015132021-08-27verplicht2020-052021-05-31Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof.....11Te onderhouden aantalGrootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m223Kwaliteitsniveau B33Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen62Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichtingAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer 2ONKRUIDBEHEERSING BEGRAAFPLAATSEN20ONKRUIDBEHEERSING2010Onkruidbeheersing beplantingen201010Beheersen onkruid-beplanting.week104.005148072020-05-01verplicht2020-052020-04-17Beheersen onkruid-beplanting.Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruidBetreft groentype:
Begraafplaats Oud Wulven
hagen 625 m2
blokhagen 64 m2
heesters/botanische rozen 1.082 m2
bodembedekkende heesters 13 m2

Begraafplaats Ireneweg
hagen 391 m2
blokhagen 51 m2
heester/botanische rozen 4 m2
totaal 2.230 m2


11Te onderhouden oppervlakte22Kwaliteitsniveau A34Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen42Grondsoort: klei62Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichtingAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer201020Beheersen onkruid-beplanting vaste planten A niveauweek104.005148072020-05-01verplicht2020-052020-04-17Beheersen onkruid-beplanting.Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruidBetreft groentype:
Begraafplaats Oud Wulven
vaste planten 17 m2

Begraafplaats Ireneweg
vaste planten 16 m2
totaal 33 m2


Onkruidbeheersing door middel van plukken
11Te onderhouden oppervlakte22Kwaliteitsniveau A34Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen49Grondsoort: met zand verbeterde kleigrond62Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichtingAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer2011Onkruidbeheersing boomspiegels201110Beheersen onkruid-boomspiegel.week104.005148182021-08-27verplicht2020-052021-05-31Beheersen onkruid-boomspiegel.Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid.....11Te onderhouden aantalGrootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m222Kwaliteitsniveau A34Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen42Grondsoort: klei62Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichtingAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer2012Onkruidbeheersing open grondBetreft: strook open grond tussen de graven201210Beheersen onkruid-open grondweek104.005148072020-05-01verplicht2020-052020-04-17Beheersen onkruid-beplanting.Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruidBetreft groentype:

Begraafplaats Oud Wulven
open grond 409 m2

Begraafplaats Ireneweg
open grond 45 m2
totaal 454 m2

11Te onderhouden oppervlakte22Kwaliteitsniveau A34Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen42Grondsoort: klei62Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichtingAcceptatiekosten voor rekening van de aannemer3INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL30INZETTEN PERSONEEL301010Inzetten vaste werkploeg 3 werknemersuur320.00100599Inzetten vaste werkploeg 3 werknemersBetreft: Vaste werkploeg samenstelling die zelfstandig diverse reguliere groenvoorzienings / hovenierswerkzaamheden kan uitvoeren (bestaande uit 3 werknemers);
-1 Voorman niveau 3 zelfstandig beroeps beoefenaar
groenvoorziening algemeen
- 2 medewerkers groenvoorzieningen
- incl.bestelbus(of aanhanger) met mogelijkheid tot laden en
kiepen van groenafval;
- Inclusief handgereedschap en klein gemotoriseerd
handgereedschap zoals een bosmaaier, bladblazer,
motorkettingzaag, heggeschaar, etc.
- Inclusief vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting.
Acceptatiekosten dienen in prijs per eenheid opgenomen te
zijn.4VERKEERSMAATREGELEN41VERKEERSMAATREGELEN BIJ DYNAMISCH WERK

4110Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg411010Toep. rijdende afzetting op dubbelbaansweg 1221EUR06201052015-01-01verplicht2020-052014-12-11Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook.
Betreft: erftoegangswegen (ETW).11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221
62Met materiaal van de aannemer4111Toepassen rijdende afzetting op fietspad411110Toep. rijdende afzetting op fietspad 1125EUR06201052015-01-01verplicht2020-052014-12-11Toepassen rijdende afzetting.Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden
op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald.11Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1125b
62Met materiaal van de aannemerTRANSPORT SUBTOTAAL9Staartposten91Eenmalige kosten910010...................................EUR0910020...................................EUR0910030...................................EUR0910040...................................EUR0910050...................................EUR0919980Overige eenmalige kostenEUR919990KortingEUR92Uitvoeringskosten929990UitvoeringskostenEUR93Algemene kosten939990Algemene kostenEUR94Winst en risico949990Winst en risicoEUR96Bijdragen960010Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)EUR0.15Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

de ..................................................................................... 20.....

De inschrijver(s),3. Bepalingen01ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF01ALGEMENE BEPALINGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN01Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.02De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.03Op de werkzaamheden is in het kader van de Wet Natuurbescherming de gedragscode " Gedragscode soortbescherming 2020-2024" (Stadswerk en VHG, 2020) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.032010-10-01verplicht2020-012010-10-01RAW-bestek: inschrijvingsstaat06In afwijking op het bepaalde in artikel 01.01.03 lid 3 van de Standaard 2020 mogen er geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotaal. Eventuele opbrengsten, kortingen, et cetera dienen opgenomen te worden in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.02BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM012010-10-01verplicht2020-012010-10-01BETALING06Per declaratie moet eventueel meer- en/of minderwerk apart worden vermeld.04BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN04Voor het jaar 2022 gelden de prijs per eenheid uit de inschrijvingsstaat bij deze overeenkomst.Jaarlijks wordt de prijs per eenheid geïndexeerd op basis van HICP (Geharmoniseerde consumentenprijsindex). HICP is een Europese prijsindex die is ontwikkeld om de inflatiecijfers van de lidstaten van de Europese Unie met elkaar te vergelijken.https://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/nederland/actuele-hicp-inflatie-nederland.aspx06BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES012010-10-01verplicht2020-012010-10-01INDIENEN DECLARATIES04De declaraties dienen te worden ingediend volgens onderstaande specificatie:- alle facturen dienen voorzien te zijn van een verplichtingennummer;- alle facturen dienen voorzien te zijn van een geaccordeerde termijnstaat;- alle facturen dienen voorzien te zijn van het besteksnummer;- alle facturen dienen voorzien te zijn van een uniek volgnummer;08BIJDRAGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK01Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. 10PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN022010-10-01verplicht2020-012010-10-01ONTHEFFING RVV02Voor het gebruikmaken van de Rondweg, autovrije gebied en fietspaden in Houten door landbouwvoertuigen of mobiele kraan dient de aannemer of de door hem in te zetten onderaannemer te beschikken over een geldige ontheffing.Deze ontheffing dient te worden aangevraagd bij de gemeente. De aannemer dient er rekening mee te houdendat de vergunningsprocedure circa zes weken in beslag neemt.11VERBAND MET ANDERE WERKEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN01In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden aan groenvoorzieningen uitgevoerd kunnen worden.02In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat denavolgende werken in elkander grijpen:- onderhoud plantsoenen;- onderhoud aan (weg)verhardingen;- onderhoud aan terreinmeubilair;- onderhoud watergangen;- onderhoud of aanleg aan (delen van) de openbare ruimte- bestrijding ziekten en plagen;- gladheidsbestrijding;- wegafsluitingen;- renovatiewerkzaamheden;- evenementen;- begraafplaatsen (het uitvoeren van werkzaamheden tijdens een begrafenis is niet toegestaan).03Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd.Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.04In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.12MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER032010-10-01verplicht2020-012010-10-01Verwijderen verontreiniging op wegen01Voor zover door of vanwege de aannemer transport van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen over de openbare weg plaatsvindt, moet ingeval van verontreiniging van de weg als gevolg daarvan de aannemer zo spoedig mogelijk zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging. Indien de aannemer de door of vanwege de directie gegeven opdrachten ten aanzien van het schoonmaken niet nakomt, kan de directie deze werkzaamheden door derden laten uitvoeren, zonder dat een ingebrekestelling nodig is; de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer.062010-10-01verplicht2020-012010-10-01BRUGGEN01Aannemer dient rekenig te houden met beperkte draagkracht van bruggen op fietsnetroute.Informatie draagkracht bruggen is op te vragen bij civieltechnisch medewerker van de gemeente Houten.13KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN01Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020 verlangd.02Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.082010-10-01verplicht2020-012010-10-01WERKTIJDEN01Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 17:00 uur.02Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen. 17VRIJGEKOMEN MATERIALEN072010-10-01verplicht2020-012010-10-01PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN01Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer.02De gemeente Houten heeft geen mogelijkheden tot het inrichten van een depot voor vrijgekomen materialen.03Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn.04Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 03 van dit artikel, verbeurt hij een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.18BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING052010-10-01verplicht2020-012010-10-01SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN04In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.19ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN022010-10-01verplicht2020-012010-10-01VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)01Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.02Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.22TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN032010-10-01verplicht2020-012010-10-01PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN01Een Plan van Aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt voor de uitvoeringsfase verlangd.23COMMUNICATIE022010-10-01verplicht2020-012010-10-01BOUWVERGADERING01Bouwvergaderingen worden gehouden telkens in de eerste week van de termijnperiode. In de bouwvergadering wordt de stand van zaken besproken.Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer een extra bouwvergadering.02De aannemer kan de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.03De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01 en/of 02. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012.04Wekelijks vindt er een overleg plaats met de voorman met betrekking tot de snoeiwerkzaamheden over de lopende zaken, planning, etc.042010-10-01verplicht2020-012010-10-01INFORMEREN BELANGHEBBENDE01Voor aanvang van de werkzaamheden informeert de aannemer inwoners, bedrijven, etc. over uitvoering van de werkzaamheden zoals tijdstip, etc. .25VAKOPLEIDING022010-10-01verplicht2020-012010-10-01EISEN PERSONEEL01Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.02Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.03Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA-B) te beschikken.04Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.052010-10-01verplicht2020-012010-10-01EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING01Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn: - Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig; - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig; - Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.02De certificaten voor bestendig beheer Flora- en faunawet zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.30WETGEVING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT01De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste: a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen; b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.02De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.03De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever deboeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.04Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.05De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.10WERK ALGEMENE AARD02EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL02Werknemers dienen;- altijd een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen;- de Nederlandse taal goed te kunnen spreken en lezen.03Het materieel en de in te zetten machines moeten in goede staat van onderhoud zijn en mogen geen (olie)lekkages vertonen.04Het materieel en de in te zetten machines moeten veilig en volgens de geldende voorschriften inzetbaar zijn.50AFVAL EN REINIGINGSDIENSTEN11BEGRIPPEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN01In afwijking van het bepaalde in artikel 50.11.01 lid 01 van de Standaard 2020, dient te worden verstaan:punt 6. de genoemde maatvoering van 0,10 m gelezen te worden als 0,07 m.51GROENVOORZIENINGEN22EISEN AAN DE UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ZAAILINGEN01 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.21.03 lid 01; d, van de Standaard dienen zaailingen, wortelopslag, etc. met wortel en al verwijderd te worden.44RISICOVERDELING EN GARANTIES032010-10-01verplicht2020-012010-10-01BEHEERSING ONKRUID BEPLANTING01In verband met onkruidbeheersing in beplantingen dient de aannemer er rekening mee te houden dat bij beplantingen als bloemheester zoals Hypericum, Spirea, etc. snoei 1 keer per 3 jaar plaats vindt.02In verband met onkruidbeheersing in beplantingen dient de aannemer er rekening mee te houden dat onder andere door omvormingen en renovaties ca. 10% van de beplanting jonger is dan 3 jaar.62VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING12EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN01De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse Ill of hoger.072010-10-01verplicht2020-012010-10-01TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN LANGS ONTSLUITINGSWEGEN01Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Houten, waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.3INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN06Melden van wegwerkzaamheden minimaal 2 weken van te voren volgens door de directie goedgekeurd verkeersplan. Werkzaamheden aan ontsluitingswegen bij spitstijden uitvoeren.07De spitstijden zijn: - 's morgens tussen 7:00 uur en 9:00 uur; - 's avonds tussen 16:00 uur en 19:00 uur.08Ontsluitingswegen zijn:- Rondweg;- De Staart;- De Rede.032010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING01Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.02In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld: - De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen. - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten. - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is. - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties; - Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen; - Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling. - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.4RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN01De aannemer zorgt er voor altijd voor de bereikbaarheid van hulpdiensten.02De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.03Waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen. Markeren van plaatsen waar bomen gerooid zijn, plantplaats veilig achterlaten.04Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dateen ingebrekestelling nodig is.05Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.06Onder het treffen van verkeersmaatregelen wordt tevens verstaan de voorzieningen welke getroffen dienen te worden die nodig zijn om werkruimte te creeren welke de aannemer nodig acht om te voldoen aan de resultaatverplichting zonder da de aannemer aanspraak heeft op errekening of bijbetaling. 7MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN03'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01 lid 01 van de Standaard betreft de gehele gemeente.64WET NATUURBESCHERMING12EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN04Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden schade aan te beschermen soorten en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen wordt geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Vervolgschade dient te worden voorkomen.05De opdrachtgever beschikt niet over actuele gegevens van vaste- of tijdelijke rust- en verblijfplaatsen in het kader van de Wet Natuurbescherming.7MEET- EN VERREKENMETHODEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERREKENING01De kosten voortkomend uit het gebruik van de gedragscode "Bestendig Beheer" dient in de prijs per eenheid inbegrepen te zijn.Vrij gedeelte na bestek01..........Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten01.......... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 0774989 Houten, schoffelbestek I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 0774989 (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: 0774989 Houten, schoffelbestek I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)