Arial 11 9 2020-05 2021-09 1.10 01/09/2021 CH 2022-10 Onderhoudsbestek OVL 2023-20226 2022-07-12 2022-11-22 0123 137892 1900-01-01 1479 DA2D6F82EBFDAEDDCE36D8332F3D30C6 Gemeente: Westerwolde
Bestek inclusief 1e NvI: CH 2022-10, 23-11-2022
Beheer en onderhoud openbare verlichting gemeente Westerwolde Gemeente: Westerwolde
Bestek inclusief 1e NvI: CH 2022-10, 23-11-2022
Beheer en onderhoud openbare verlichting gemeente Westerwolde Vrij gedeelte voor overeenkomst 01 BESTEK EN VOORWAARDEN Namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerwolde zal worden aanbesteed: 'Beheer en onderhoud openbare verlichting gemeente Westerwolde' BESTEK:CH 2022-10 Gemeente: Westerwolde Datum: 23-11-2022 Auteur:W. Hijlkema Gecontroleerd:S. Akgun Vrijgegeven:D. Jansen Status:Concept Datum:23-11-2022 CLAFIS Ingenieus Adres:Burgemeester Falkenaweg 54 Postcode/plaats:8442 LE Heerenveen Telefoon:0513 640 798 E-mailadres:info@clafis.com Website:www.clafis.com Gemeente: Westerwolde
Bestek inclusief 1e NvI: CH 2022-10, 23-11-2022
Beheer en onderhoud openbare verlichting gemeente Westerwolde 1. Algemeen 01 Opdrachtgever Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerwolde Dorpsstraat 1 9551 AB Sellingen Postbus 14, 9550 AA, Sellingen Telefoon: 0599 32 02 20 Namens hen: Dhr. H. Arendshorst Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 02 Directie In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht één of meer personen aan om als directie UAV op te treden. Voorbeeld:De directie zal worden gevoerd door ......................Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 03 Locatie De werkzaamheden vinden plaats binnen de grenzen van de gemeente Westerwolde, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden. 04 Algemene beschrijving De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: a. het opzetten en inrichten van een beheersysteem; b. het dagelijks bijgewerkt houden van het beheersysteem; c. het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst; d. het schouwen van de openbare verlichting; e. het uitvoeren groepsgewijze lampremplace; f. het opheffen van storingen en defecten; g. het herstellen van schades door aanrijdingen en vernielingen; h. het leveren, plaatsen, vervangen en verwijderen van lichtmasten; i. het leveren, plaatsen, vervangen en verwijderen van armaturen; j. het leveren en vervangen van lampen; k. het verhalen van aanrijdschades bij dader en/of Waarborgfonds; l.bijkomende werkzaamheden. Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.Geen hoeveelheden opnemen.Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 05 Tijdsbepaling 1.De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar, ingaande op 1 februari 2023 en eindigend op 31 januari 2025. De opdrachtgever kan besluiten de overeenkomst daarna maximaal 2 maal met één jaar te verlengen tot uiterlijk 31 januari 2027. 2.De opdrachtgever verplicht zich, indien de overeenkomst niet wordt verlengd, uiterlijk 3 maanden voor het einde van de overeenkomst aan de aannemer kenbaar te maken dat de overeenkomst niet wordt verlengd. 3.Indien de aannemer de overeenkomst niet wenst te verlengen, dient hij dit uiterlijk 6 maanden voor het einde van de overeenkomst schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtgever. 06 Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is: - 12 maanden per deelopdracht (na oplevering); - 12 maanden per storingsmelding (na gereedmelding). Als geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'. 07 Inschrijvingsstaat 1. De aangegeven fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op voorgaande jaarproductie(s), maar bieden geen garantie dat dit de werkelijke hoeveelheden zijn. Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5, 36, 38 en 39 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 2. De fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op een termijn van 2 jaar. Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. Eventueel verlangd kwaliteitssysteem vermelden. 08 Ontbinding contract Als de som van de opgelegde kortingen zoals bedoeld in artikel 01.13.09 per jaar hoger is dan 10% van de jaarlijkse contractsom, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden zonder dat de aannemer recht heeft op enige vergoeding van kosten. De jaarlijkse contractsom wordt bepaald volgens de volgende formule: JCS=FA / AJ JCS=Jaarlijkse contractsom. FA=Aanneemsom gebaseerd op fictieve hoeveelheden. AJ=Het aantal jaren waarop de fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd. 09 Gelijkwaardige materialen - armaturen en masten 1. Volgens artikel 2.76 van de Aanbestedingswet 2012 maakt de aanbestedende dienst geen melding van een bepaald fabricaat, tenzij dit door het voorwerp van de opdracht gerechtvaardigd is. De aanbestedende dienst is van mening dat het vermelden van fabricaten voor armaturen en masten in dit geval gerechtvaardigd is en baseert dat op onderstaande. - Per locatie is bepaald, op basis van wegfunctie en -profiel, masthoogtes en beleidsuitgangspunten ten aanzien van de gewenste verlichtingskwaliteit, welk armatuurtype per locatie toegepast moet gaan worden. De lichtopbrengst van een armatuur en de fotometrische eigenschappen hebben daarbij grote invloed; - De openbare verlichting is een bestaande installatie. In het kader van systematisch onderhoud gedurende langere tijd (langer dan de contractperiode) is het van belang dat de geldende praktijk gecontinueerd wordt binnen de bedrijfsvoering van de opdrachtgever; -De bedrijfsvoering van de opdrachtgever is niet beperkt tot de duur van deze overeenkomst. De opdrachtgever heeft belang bij het continueren van de reeds gangbare bedrijfsvoering, ook die na de einddatum van het contract; - Opdrachtgever wil het toepassen van het aantal verschillende armatuurtypes beperken en voorkomen dat er verschillende armaturen in vergelijkbare situaties worden toegepast omdat dit kan leiden tot ongewenste discontinuïteiten. 2. In aanvulling op paragraaf 17 lid 5 van de UAV 2012 geldt dat indien een aannemer armaturen wenst toe te passen die hij gelijkwaardig acht aan de in deel 2.2 van dit bestek vermelde producten, hij de gelijkwaardigheid ervan dient aan te tonen. In ieder geval dient hij daarbij in te gaan op de volgende punten: - Constructie en bevestiging; - Vormgeving; - Afdichting; - Levensduur; - Energieverbruik; - Toegankelijkheid van het binnenwerk; - Efficiency in onderhoud; - Verlichtingskwaliteit; - Lichtsterkte; - Garantie. 3. Indien de aannemer masten wenst toe te passen die hij gelijkwaardig acht aan de in deel 2.2 van dit bestek vermelde producten, dient hij de gelijkwaardigheid ervan aan te tonen. In ieder geval dient hij daarbij in te gaan op de volgende punten: - Veiligheid; - Sterkte; - Garantie; - Maaiveldbescherming; - Conservering; - Levensduur; - Vormgeving. 4. De aannemer dient, wanneer de directie daar om vraagt, een monster aan te leven van zowel het in het bestek vernoemde product als het door hem als gelijkwaardig aangemerkte product, een en ander ter beoordeling van gelijkwaardigheid. 5. De directie UAV oordeelt of zij het / de aangeboden product(en) wel of niet gelijkwaardig acht. Zij informeert de aannemer schriftelijk over haar oordeel. 6. Indien de directie UAV van mening is dat het aangeboden product niet als gelijkwaardig kan worden aangemerkt op grond van één of meerdere punten, heeft de aannemer geen recht op vergoeding van enige kosten. 7. Pas na goedkeuring door de directie UAV is het toepassen van betreffende armaturen toegestaan. 2. Beschrijving Gemeente: Westerwolde
Bestek inclusief 1e NvI: CH 2022-10, 23-11-2022
Beheer en onderhoud openbare verlichting gemeente Westerwolde 2.1. Algemene gegevens 01 Tekeningen Bij dit bestek zijn o.a. masttekeningen bijgevoegd, zie daarvoor bijlage 3 van dit bestek. 02 Peilen en hoofdafmetingen N.v.t. 03 Kwaliteitsborging Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan verlangd volgens artikel 01.13.02 van de Standaard. Het door de aannemer bij inschrijving in te dienen Plan van Aanpak dient hierbij als basis te worden gebruikt. Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. 04 Bijlagen De volgende bijlagen behoren tot het bestek: 1. Areaal Westerwolde d.d. 18-10-2022, 2. Handboek kabels en leidingen gemeente Westerwolde; 3. Armaturen (specificaties 27 juli 2022); 4. Mastenboek; 5. EAN rapportage; 6. Risico Inventarisatie & Evaluatie; 7. Voorbeeld objectnummers. Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard). Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard.Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld: -grondmechanische gegevens-waterstanden-schouwvoerend lichaam-op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten-enzovoort 05 Overzicht instanties Opdrachtgever: Naam : Gemeente Westerwolde Adres : Dorpsstraat 1 Postcode :9551 AB Plaats: Sellingen Telefoon :0599 32 02 20 Contactpersoon : De heer H. Arendshorst Netbeheerder: Naam : Enexis Adres : Reitscheweg 31 Postcode : 5232 BX Plaats : 's-Hertogenbosch Adviseur: Naam : CLAFIS Ingenieus Adres : Burgemeester Falkenaweg 54 Postcode : 8442 LE Plaats : Heerenveen Telefoon:(06) 43 44 18 33 Contactpersoon : De heer W.J. ter Velde Gemeente: Westerwolde
Bestek inclusief 1e NvI: CH 2022-10, 23-11-2022
Beheer en onderhoud openbare verlichting gemeente Westerwolde 2.2. Nadere beschrijving Gemeente: Westerwolde
Bestek inclusief 1e NvI: CH 2022-10, 23-11-2022
Beheer en onderhoud openbare verlichting gemeente Westerwolde 2.2. Verklaring 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is. Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing. Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 1 ORGANISATIE EN ONDERHOUD Uitgangspunt van dit bestek is dat de
aannemer een zelfsturende deskundige is, waarbij hij zelf verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. De aannemer dient zelf een beheersysteem te hebben en het beheer van de database zelf op zich te nemen. 10 OPZETTEN EN INRICHTEN BEHEERSYSTEEM ..... 100010 Opzetten en inrichten beheersysteem. keer 1 34 50 99 Opzetten en inrichten beheersysteem. Betreft: het opzetten en inrichten van een beheersysteem. Eisen beheersysteem: - Webbased beheersysteem; - Het inlezen van aangeleverde areaalgegevens; - De opdrachtgever dient ongelimiteerd toegang te krijgen tot het systeem; - De opdrachtgever dient zelf mutaties te kunnen doorvoeren in het beheersysyteem; - Het beheersysteem dient te beschikken over rapportage functies; - Aan het eind van de overeenkomst dienen gegevens inclusief alle wijzigingen die gedurende de overeenkomst zijn doorgevoerd aan de opdrachtgever te worden teruggeleverd in een zelfde format als waarin ze bij aanvang van de overeenkomst zijn aangeleverd; - Er dient een rechtstreekse export mogelijk te zijn in de vorm van een shape- file; - Opdrachtgever dient te allen tijde (up-to-date) gegevens uit het beheersysteem te kunnen halen; - Het beheersysteem dient op zo'n manier ingericht te zijn, dat er kan worden geselecteerd en gepresenteerd in een viewer; - Actuele en afgehandelde meldingen moeten zichtbaar zijn en blijven; - Informatie over elke actie die buiten uitgevoerd wordt, dient in het beheersysteem te worden verwerkt. Totaal areaal: - 6309 lichtmasten en 6318 armaturen. De aannemer is eigenaar van het beheersysteem gedurende de loop van de overeenkomst, de opdrachtgever blijft eigenaar van de database. ja 100020 In stand houden beheersysteem. week 104 34 50 99 In stand houden beheersysteem. Betreft het in stand houden van het beheersysteem opgezet in bestekspostnr. 100010 gedurende de duur van de overeenkomst. Inbegrepen dient te zijn een helpdesk waar de opdrachtgever terecht kan met vragen over het werken met/ functioneren van het beheersysteem. ja 100030 Instructie beheersysteem. st 1 34 50 99 Instructie beheersysteem. Aannemer dient na gunning een bijeenkomst te organiseren waarin aan de opdrachtgever een instructie wordt gegeven over het gebruik van het beheersysteem. ja 11 MUTATIES BEHEERSYSTEEM ..... 110010 Verwerken van mutaties in het beheersysteem. week 104 34 50 99 Verwerken van mutaties in het beheersysteem. Betreft: het verwerken van alle mutaties in het beheersysteem. Wijzigingen die het gevolg zijn van onder andere: - Oplossen van storingen; - Verhelpen van schades; - Geconstateerde onjuiste gegevens; - Gesignaleerde onvolkomenheden; - Vervangen van (onderdelen van) verlichtingsobjecten; - Aanpassingen aan verlichtingsobjecten; - Uitbreidingen en aanpassingen aan het verlichtingsnetwerk. De aannemer is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het beheersysteem. De aannemer dient 3 accounts voor het beheersysteem aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen gedurende de duur van de overeenkomst. De aannemer dient alle informatie m.b.t. mutaties in het beheersysteem te hebben verwerkt binnen 24 uur na uitvoeren van werkzaamheden. ja 12 MAGAZIJN 120010 Inrichten magazijn. keer 1 10 11 99 Inrichten magazijn. Betreft: het inrichten van een magazijn t.b.v. opslag van bouwstoffen. Aannemer is verantwoordelijk voor het verzorgen van een geschikte locatie. De opgeslagen bouwstoffen dienen in een afsluitbaar vertrek, wind- en waterdicht opgeslagen te worden. Masten mogen buiten magazijn opgeslagen worden in rekken. Opgeslagen bouwstoffen dienen verzekerd te zijn tegen diefstal en schade. ja 120020 Instand houden magazijn. week 104 10 11 99 Instand houden magazijn. Betreft: het instand houden van het magazijn, zoals opgezet in bestekspost 120010. Tot deze bestekpost behoort tevens het up-to-date houden van de armatuur- en lichtmastvoorraad ten behoeve van het voldoen aan de responstijden zoals vermeld in dit bestek. ja 13 RAPPORTAGES ..... 130010 Opstellen weekrapporten. week 104 34 50 99 Opstellen weekrapporten. Betreft: het opstellen en leveren van weekrapportages aan de hand van daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden, storingen en mutaties. De opdrachtgever dient op de hoogte te worden gesteld van het aantal storingen, type storing, schade gevallen-oorzaak, status werkzaamheden, etc. Wekelijks op de 2e werkdag van de week voor 12:00 uur weekrapporten aanleveren bij de opdrachtgever. De weekrapportages moeten uit het beheersysteem komen. Te leveren informatie volgens artikel 34.13.08 van dit bestek. ja 130020 Opstellen EAN-rapportage. keer 8 34 50 99 Opstellen EAN-rapportage. Het opstellen van een EAN-rapportage. Inclusief: - Indienen bij netbeheerder en directie. Rapportage aanleveren per kwartaal gedurende de gehele looptijd van dit bestek. ja 14 ORGANISATIE ..... 141 STORINGSWACHTDIENST 141010 Opzetten storingswachtdienst. keer 1 34 50 99 Opzetten storingswachtdienst. Betreft: het eenmalig opzetten van een permanente 24 uurs storingsdienst. Het opzetten van een storingswachtdienst als bedoeld in artikel 34.41.02 van deel 3 van dit bestek. ja 141020 Instand houden storingswachtdienst. week 104 34 50 99 Instand houden storingswachtdienst. Het instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst zoals opgezet volgens bestekspostnr. 141010. Uitgangspunten storingen: Het aantal storingen van het afgelopen jaar: - Lichtmaststoringen: 243 x - Netwerkstoringen: 61 x Netwerkstoringen dienen gemeld te worden bij netbeheerder waarna aannemer contact met de netbeheerder dient te onderhouden over de voortgang van het verhelpen ervan. ja 15 QUICKSCAN BODEMKWALITEIT ..... 150010 Uitvoeren QuickScan bodemkwaliteit st 100 34 50 99 Uitvoeren QuickScan bodemkwaliteit Betreft: het uitvoeren van een QuickScan bodemkwaliteit t.b.v. het uitvoeren van werkzaamheden in de bodem. Projectspecifieke informatie over de kwaliteit van de bodem op locaties waar werkzaamheden in de bodem gaan plaatsvinden dient voor aanvang van de werkzaamheden beschikbaar te zijn en geüpload te worden via het Enexisportaal. Van toepassing zijn: - CROW-publicatie 400; - Voorwaarden netbeheerder Uitgangspunten: - Per deelopdracht 1 of zo nodig meerdere QuickScans uitvoeren, een en ander afhankelijk van onder meer de omvang van de opdracht; - Aanvragen van de QuickScan via een databank naar keuze; - Elke rapportage omvat onder meer een omschrijving van de werkzaamheden, locatiegegevens, de bepaalde veiligheidsklasse en een advies; - De rapportage van de QuickScan dient tevens toe te worden gevoegd in het beheersysteem; - Indien de resultaten van de QuickScan aanleiding geven tot aanvullend onderzoek, dient de aannemer de directie UAV hiervan z.s.m. op de hoogte te brengen. ja 16 DIVERSEN 160010 Bijwonen van bouwvergaderingen. st 24 34 50 99 Bijwonen van bouwvergaderingen. De aannemer is verplicht deel te nemen aan bouwvergaderingen met de opdrachtgever, e.e.a. volgens artikel 34.13.16 van deel 3 van dit bestek. Bouwvergaderingen vinden 1x in de 4 weken plaats aan het eind van elke termijn. De aannemer dient notulen te maken van de bouwvergadering. Het verslag dient binnen 2 werkdagen na de vergadering ter goedkeuring te zijn aangeboden bij de opdrachtgever. De aannemer stuurt tenminste een week voor de bouwvergadering een agenda naar de opdrachtgever. Er dient rekening gehouden te worden met een duur van ca. 2 uur per vergadering. ja 160020 Verhalen van schades bij dader of bij het Waarborgfonds. week 104 34 50 99 Verhalen van schades bij dader of bij het Waarborgfonds. Betreft: het onderzoeken van het ontstaan van schades en het verhalen van schades bij de dader of het Waarborgfonds volgens 34.42.04. ja 2 ONDERHOUD OVL ..... 21 CORRECTIEF ONDERHOUD ..... 211 AFHANDELING STORINGEN EN SCHADES 211010 Afhandelen storingen en schades - spoed. week 104 34 50 99 Afhandelen storingen en schades - spoed. Betreft: het volledig afhandelen van calamiteiten en storingen a.d.h.v. meldingen die met grote spoed (binnen 24 uur na melding) opgelost dienen te worden. Hieronder vallen: - Overleggen met de netbeheerder indien de storing aan het netwerk valt te wijten; - Het veiligstellen van schades veroorzaakt door aanrijdingen, vandalisme en weersinvloeden (storm e.d.) aan de openbare verlichting, zowel binnen als buiten reguliere werktijden; - Bij elke aanrijdschade dient de aannemer waar mogelijk de schade te verhalen bij de dader of het Waarborgfonds. - Bij elke storing dient de aannemer te controleren of de juiste gegevens in het beheersysteem staan en deze zo nodig aanvullen en/of wijzigen; - Bij een storing moet de aannemer ter plaatse de relevante informatie ophalen van de lichtmast en/of armatuur, voordat hij materialen gaat bestellen; - Het uitvoeren van storingsbeheer alleen digitaal. De storingen en schades komen uit het beheersysteem of worden gemeld door opdrachtgever of hulpdiensten. De storing dan wel schade dient vastgesteld te worden, het herstel zo nodig inplannen en terugmelden van het herstel via het beheersysteem. Levering materialen via de relevante besteksposten. ja 211020 Afhandelen storingen en schades - spoedeisend. week 104 34 50 99 Afhandelen storingen en schades - spoedeisend. Betreft: het volledig afhandelen van calamiteiten en storingen a.d.h.v. meldingen die met spoed (binnen 2 werkdagen) opgelost dienen te worden. Hieronder vallen: - Overleggen met de netbeheerder indien de storing aan het netwerk valt te wijten; - Het veiligstellen van schades veroorzaakt door aanrijdingen, vandalisme en weersinvloeden (storm e.d.) aan de openbare verlichting, zowel binnen als buiten reguliere werktijden; - Bij elke aanrijdschade dient de aannemer waar mogelijk de schade te verhalen bij de dader of het Waarborgfonds. - Bij elke storing dient de aannemer te controleren of de juiste gegevens in het beheersysteem staan en deze zo nodig aanvullen en/of wijzigen; - Bij een storing moet de aannemer ter plaatse de relevante informatie ophalen van de lichtmast en/of armatuur, voordat hij materialen gaat bestellen; - Het uitvoeren van storingsbeheer alleen digitaal. De storingen en schades komen uit het beheersysteem of worden gemeld door opdrachtgever of hulpdiensten. De storing dan wel schade dient vastgesteld te worden, het herstel zo nodig inplannen en terugmelden van het herstel via het beheersysteem. Levering materialen via de relevante besteksposten. ja 211030 Afhandelen storingen en schades - niet urgent. week 104 34 50 99 Afhandelen storingen en schades - niet urgent. Betreft: storingen en schades die tijdens de reguliere rondes (minimaal 2 dagdelen per week) ingepland en opgelost dienen te worden en het volledig afhandelen van calamiteiten en storingen a.d.h.v. meldingen uit het beheersysteem (binnen 7 kalenderdagen). Hieronder vallen: - Storingen aan lampen en andere objecten die op het verlichtingsnet zijn aangesloten en in beheer zijn van de gemeente; - Overleggen met de netbeheerder indien de storing aan het netwerk valt te wijten; - Het veiligstellen van schades veroorzaakt door aanrijdingen, vandalisme en weersinvloeden (storm e.d.) aan de openbare verlichting, zowel binnen als buiten reguliere werktijden; - Bij elke aanrijdschade dient de aannemer waar mogelijk de schade te verhalen bij de dader of het Waarborgfonds. - Bij elke storing dient de aannemer te controleren of de juiste gegevens in het beheersysteem staan en deze zo nodig aanvullen en/of wijzigen; - Bij een storing moet de aannemer ter plaatse de informatie ophalen van de lichtmast en/of armatuur, voordat hij materialen gaat bestellen; - Het uitvoeren van storingsbeheer alleen digitaal. De storingen en schades komen uit het beheersysteem. De storing dan wel schade dient vastgesteld te worden, het herstel zo nodig inplannen en terugmelden van het herstel via het beheersysteem. ja 212 CORRIGEREN STAND VERLICHTINGSOBJECT Betreft incidenteel in deelopdracht corrigeren
van de stand van lichtmasten en/of uithouders. 2120 Lichtmasten ..... 212010 Corrigeren stand lichtmast, t/m 4 m. st 25 34 20 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2014-05-29 Corrigeren stand lichtmast. Betreft: corrigeren stand lichtmast. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 1 Lichtmast Materiaal: Staal of aluminium Gegevens vermelden. Tek.nr(s). vermelden. 2 1 Nominale masthoogte: t/m 4 m [tot 5 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 3 9 Lichtmast loodrecht zetten en mast draaien 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vrijgraven mast (zo ver als nodig); - Opbreken en herstellen straatwerk; - Aanvullen mastgat; - Verdichten van de grond; - Grondstuk na rechtzetten aanvullen met brekerzand, te leveren volgens bestekspostnr. 750030. Werkzaamheden beschrijven. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toegevoegde bijlage. ja 212020 Corrigeren stand lichtmast, groter dan 4 t/m 6 m. st 15 34 20 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2014-05-29 Corrigeren stand lichtmast. Betreft: corrigeren stand lichtmast. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 1 Lichtmast Materiaal: Staal of aluminium Gegevens vermelden. Tek.nr(s). vermelden. 2 2 Nominale masthoogte: groter dan 4 t/m 6 m [van 5 tot 8 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 3 9 Lichtmast loodrecht zetten en mast draaien 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vrijgraven mast (zo ver als nodig); - Opbreken en herstellen straatwerk; - Aanvullen mastgat; - Verdichten van de grond; - Grondstuk na rechtzetten aanvullen met brekerzand, te leveren volgens bestekspostnr. 750030. Werkzaamheden beschrijven. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toegevoegde bijlage. ja 212030 Corrigeren stand lichtmast, groter dan 6 t/m 8 m. st 15 34 20 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2014-05-29 Corrigeren stand lichtmast. Betreft: corrigeren stand lichtmast. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 1 Lichtmast Materiaal: Staal of aluminium Gegevens vermelden. Tek.nr(s). vermelden. 2 2 Nominale masthoogte: groter dan 6 t/m 8 m [van 5 tot 8 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 3 9 Lichtmast loodrecht zetten en mast draaien 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vrijgraven mast (zo ver als nodig); - Opbreken en herstellen straatwerk; - Aanvullen mastgat; - Verdichten van de grond; - Grondstuk na rechtzetten aanvullen met brekerzand, te leveren volgens bestekspostnr. 750030. Werkzaamheden beschrijven. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toegevoegde bijlage. ja 212040 Corrigeren stand lichtmast, groter dan 8 m. st 10 34 20 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2014-05-29 Corrigeren stand lichtmast. Betreft: corrigeren stand lichtmast. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 1 Lichtmast Materiaal: Staal of aluminium Gegevens vermelden. Tek.nr(s). vermelden. 2 3 Nominale masthoogte: groter dan 8 m [van 8 tot 12 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 3 9 Lichtmast loodrecht zetten en mast draaien 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Vrijgraven mast (zo ver als nodig); - Opbreken en herstellen straatwerk; - Aanvullen mastgat; - Verdichten van de grond; - Grondstuk na rechtzetten aanvullen met brekerzand, te leveren volgens bestekspostnr. 750030. Werkzaamheden beschrijven. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toegevoegde bijlage. ja 2121 Armaturen ..... 212110 Corrigeren stand armatuur bij een lichtpunthoogte t/m 4 m. st 30 34 20 99 Corrigeren stand armatuur bij een lichtpunthoogte t/m 4 m. Betreft het richten van een armatuur. Lichtpunthoogte: t/m 4 m. Armatuur rechtzetten en/of richten. ja 212120 Corrigeren stand armatuur bij een lichtpunthoogte >4 m. st 15 34 20 99 Corrigeren stand armatuur bij een lichtpunthoogte >4 m. Betreft het richten van een armatuur. Lichtpunthoogte: >4 m. Armatuur rechtzetten en/of richten. ja 213 VERVANGEN VAN LAMPEN ..... 213010 Vervangen lamp, t/m 4 m. n <=5. st 30 34 04 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2014-05-29 Vervangen lamp. Betreft: het vervangen van lampen bij een lichtpunthoogte t/m 4 m. n <=5. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 1 Verlichtingsarmatuur: divers Armatuur specificeren. Aantal lampen per verlichtingsarmatuur: 1 2 1 Te verwijderen lamp: divers Lamp specificeren. 3 1 Lichtpunthoogte: t/m 4 m [tot 5 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Reinigen kap van het armatuur; - Vervangingsdatum met een stift op de lampvoet aanbrengen. Werkzaamheden specificeren. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toegevoegde bijlage. 6 2 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Plaats van bestemming vermelden. 4 9 Aanbrengen lamp geleverd volgens post 72. ja 213020 Vervangen lamp, groter dan 4 t/m 6 m. n <=5. st 20 34 04 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2014-05-29 Vervangen lamp. Betreft: het vervangen van lampen bij een lichtpunthoogte groter dan 4 t/m 6 m. n <=5. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 1 Verlichtingsarmatuur: divers Armatuur specificeren. Aantal lampen per verlichtingsarmatuur: 1 2 1 Te verwijderen lamp: divers Lamp specificeren. 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Reinigen kap van het armatuur; - Vervangingsdatum met een stift op de lampvoet aanbrengen. Werkzaamheden specificeren. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toegevoegde bijlage. 6 2 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Plaats van bestemming vermelden. 3 9 Lichtpunthoogte: groter dan 4 t/m 6 m 4 9 Aanbrengen lamp geleverd volgens post 72. ja 213030 Vervangen lamp, groter dan 6 t/m 8 m. n <=5. st 10 34 04 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2014-05-29 Vervangen lamp. Betreft: het vervangen van lampen bij een lichtpunthoogte groter dan 6 t/m 8 m. n <=5. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 1 Verlichtingsarmatuur: divers Armatuur specificeren. Aantal lampen per verlichtingsarmatuur: 1 2 1 Te verwijderen lamp: divers Lamp specificeren. 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Reinigen kap van het armatuur; - Vervangingsdatum met een stift op de lampvoet aanbrengen. Werkzaamheden specificeren. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toegevoegde bijlage. 3 2 Lichtpunthoogte: groter dan 6 t/m 8 m [van 5 tot 8 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 6 2 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Plaats van bestemming vermelden. 4 9 Aanbrengen lamp geleverd volgens post 72. ja 213040 Vervangen lamp, groter dan 8 m. n <=5. st 10 34 04 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2014-05-29 Vervangen lamp. Betreft: het vervangen van lampen bij een lichtpunthoogte groter dan 8 m. n <=5. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 1 Verlichtingsarmatuur: divers Armatuur specificeren. Aantal lampen per verlichtingsarmatuur: 1 2 1 Te verwijderen lamp: divers Lamp specificeren. 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Reinigen kap van het armatuur; - Vervangingsdatum met een stift op de lampvoet aanbrengen. Werkzaamheden specificeren. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toegevoegde bijlage. 6 2 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Plaats van bestemming vermelden. 3 3 Lichtpunthoogte: groter dan 8 m [van 8 tot 12 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 4 9 Aanbrengen lamp geleverd volgens post 72. ja 22 PREVENTIEF ONDERHOUD ..... 221 SCHOUW ..... 221010 Het schouwen van alle openbare verlichting. keer 2 34 30 99 Het schouwen van alle openbare verlichting. Betreft het schouwen van alle openbare verlichting binnen de grenzen van de gemeente. Het schouwen dient in de donkere uren tijdens ingeschakelde verlichting te gebeuren. Het schouwen dient jaarlijks in oktober te gebeuren, tenzij anders is overeengekomen. Betreft: visueel controleren op werking van de armaturen, op de aan/uit functie, scheefstand van masten, leesbaarheid van lichtmastnummers, optreden van lichthinder door verdraaide armaturen. Bijzonderheden dienen bij de opdrachtgever gemeld te worden. De gegevens van de jaarlijkse schouw dienen binnen 1 werkdag in het beheersysteem verwerkt te worden. ja 222 GROEPSRAMPLACE ..... 222010 Vervangen lamp, t/m 4 m. n >5. st 840 34 04 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2014-05-29 Vervangen lamp. Betreft: het vervangen van lampen bij een lichtpunthoogte t/m 4 m. n >5. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 1 Verlichtingsarmatuur: divers Armatuur specificeren. Aantal lampen per verlichtingsarmatuur: 1 2 1 Te verwijderen lamp: divers Lamp specificeren. 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Reinigen kap van het armatuur; - Vervangingsdatum met een stift op de lampvoet aanbrengen. Werkzaamheden specificeren. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toegevoegde bijlage. 6 2 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Plaats van bestemming vermelden. 4 9 Aanbrengen lamp geleverd volgens post 72. 3 1 Lichtpunthoogte: t/m 4 m [tot 5 m] ..... Bijzonderheden vermelden. ja 222020 Vervangen lamp, groter dan 4 t/m 6 m. n >5. st 420 34 04 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2014-05-29 Vervangen lamp. Betreft: het vervangen van lampen bij een lichtpunthoogte groter dan 4 t/m 6 m. n >5. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 1 Verlichtingsarmatuur: divers Armatuur specificeren. Aantal lampen per verlichtingsarmatuur: 1 2 1 Te verwijderen lamp: divers Lamp specificeren. 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Reinigen kap van het armatuur; - Vervangingsdatum met een stift op de lampvoet aanbrengen. Werkzaamheden specificeren. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toegevoegde bijlage. 6 2 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Plaats van bestemming vermelden. 3 9 Lichtpunthoogte: groter dan 4 t/m 6 m 4 9 Aanbrengen lamp geleverd volgens post 72. ja 222030 Vervangen lamp, groter dan 6 t/m 8 m. n >5. st 210 34 04 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2014-05-29 Vervangen lamp. Betreft: het vervangen van lampen bij een lichtpunthoogte groter dan 6 t/m 8 m. n >5. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 1 Verlichtingsarmatuur: divers Armatuur specificeren. Aantal lampen per verlichtingsarmatuur: 1 2 1 Te verwijderen lamp: divers Lamp specificeren. 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Reinigen kap van het armatuur; - Vervangingsdatum met een stift op de lampvoet aanbrengen. Werkzaamheden specificeren. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toegevoegde bijlage. 3 2 Lichtpunthoogte: groter dan 6 t/m 8 m [van 5 tot 8 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 6 2 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Plaats van bestemming vermelden. 4 9 Aanbrengen lamp geleverd volgens post 72. ja 222040 Vervangen lamp, groter dan 8 m. n >5. st 210 34 04 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2014-05-29 Vervangen lamp. Betreft: het vervangen van lampen bij een lichtpunthoogte groter dan 8 m. n >5. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 1 Verlichtingsarmatuur: divers Armatuur specificeren. Aantal lampen per verlichtingsarmatuur: 1 2 1 Te verwijderen lamp: divers Lamp specificeren. 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - Reinigen kap van het armatuur; - Vervangingsdatum met een stift op de lampvoet aanbrengen. Werkzaamheden specificeren. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toegevoegde bijlage. 6 2 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Plaats van bestemming vermelden. 3 3 Lichtpunthoogte: groter dan 8 m [van 8 tot 12 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 4 9 Aanbrengen lamp geleverd volgens post 72. ja 222050 Meerprijs steken extra lamp. st 25 34 04 99 Meerprijs steken extra lamp. Nominale lichtpunthoogte: variabel. Aanbrengen lamp: divers, levering volgens post 72. Bij het vervangen van lampen dient met een stift de vervangingsdatum op de lampvoet aangebracht te worden. ja 224 OVERIGE WERKZAAMHEDEN ..... 2241 Mast afvullen met zand ..... 224110 Vullen grondstuk mast. st 20 34 50 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2015-01-01 Vullen grondstuk mast. Situatie: bij lichtmasten waarbij geconstateerd is dat een mast onvoldoende is afgevuld. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 1 Materiaal: brekerzand leveren volgens bestekspostnr. 750030 Materiaal specificeren. 2 1 Grondstuk vullen tot: 0,10 m. boven maaiveld. Niveau vermelden. ja 3 UITVOERINGSWERKZAAMHEDEN OVL (INCIDENTEEL) Uiterlijk binnen 24 uur na het gereedkomen van de werkzaamheden dienen mutaties te zijn verwerkt in het beheersysteem. 31 LICHTMASTEN 311 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN ..... 311010 Aanbrengen verlichtingsobject, t/m 4 m. st 10 34 01 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2019-11-26 Aanbrengen verlichtingsobject. Betreft: het aanbrengen van een verlichtingsobject met een nominale masthoogte t/m 4 m. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 1 Lichtmast: Het aanbrengen van een lichtmast. Specificaties vermelden. Nominale masthoogte: t/m 4 m [tot 5 m] Aan te brengen onderdelen: - Lichtmast met of zonder grondplaat; - Verlichtingsarmatuur nieuw of gebruikt; - Aansluitvoorziening; - Dimmer inregelen af fabriek; - Afscherming; - Aansluitsnoer; - Met of zonder verkeers- / straatnaamborden; - Objectnummer. De aansluitvoorziening wordt geleverd door de netbeheerder. Om verzakking van de lichtmast te voorkomen, dient er onderin het mastgat, wanneer geen grondplaat wordt toegepast, een betontegel 30 x 30 cm of vergelijkbaar te worden aangebracht. Levering op relevante besteksposten, zie hoofdstuk 7 Bijzonderheden vermelden. 3 1 Grondstuk vullen met: brekerzand, te leveren volgens bestekspostnr. 750030. Materiaal vermelden. Hoeveelheid materiaal vermelden. Bijzonderheden vermelden. 4 1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.: - Opnemen en herstellen van verharding en bestrating; - Opnemen en herstellen van graszoden; - Het graven van het mastgat, plaatsen en aansluiten van de mast; - Aanvullen en verdichten van het mastgat; - Het reinigen van het armatuur, wanneer een gebruikt armatuur wordt toegepast; - Invetten van de mastbout. Civieltechnische werkzaamheden worden verrekend op post 33. Uit te voeren grondwerk vermelden. Hoeveelheid grond vermelden. Bijzonderheden vermelden. 5 1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: - Het invoeren en aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt in opdracht van de netbeheerder; - Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van de lichtmast en het armatuur. Lengte aansluitsnoer is lichtpunthoogte. Aansluitsnoer leveren volgens bestekspostnr. 750010. Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden. ja 311020 Aanbrengen verlichtingsobject, groter dan 4 t/m 6 m. st 10 34 01 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2019-11-26 Aanbrengen verlichtingsobject. Betreft: het aanbrengen van een verlichtingsobject met een nominale masthoogte groter dan 4 t/m 6 m. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 1 Lichtmast: Het aanbrengen van een lichtmast. Specificaties vermelden. Nominale masthoogte: groter dan 4 t/m 6 m [tot 5 m] Aan te brengen onderdelen: - Lichtmast met of zonder grondvleugel / met of zonder grondplaat; - Verlichtingsarmatuur nieuw of gebruikt; - Aansluitvoorziening; - Dimmer inregelen af fabriek; - Afscherming; - Aansluitsnoer; - Met of zonder verkeers- / straatnaamborden; - Objectnummer. De aansluitvoorziening wordt geleverd door de netbeheerder. Om verzakking van de lichtmast te voorkomen, dient er onderin het mastgat, wanneer geen grondplaat wordt toegepast, een betontegel 30 x 30 cm of vergelijkbaar te worden aangebracht. Levering op relevante besteksposten, zie hoofdstuk 7 Bijzonderheden vermelden. 3 1 Grondstuk vullen met: brekerzand, te leveren volgens bestekspostnr. 750030. Materiaal vermelden. Hoeveelheid materiaal vermelden. Bijzonderheden vermelden. 4 1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.: - Opnemen en herstellen van verharding en bestrating; - Opnemen en herstellen van graszoden; - Het graven van het mastgat, plaatsen en aansluiten van de mast; - Aanvullen en verdichten van het mastgat; - Het reinigen van het armatuur, wanneer een gebruikt armatuur wordt toegepast; - Invetten van de mastbout. Civieltechnische werkzaamheden worden verrekend op post 33. Uit te voeren grondwerk vermelden. Hoeveelheid grond vermelden. Bijzonderheden vermelden. 5 1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: - Het invoeren en aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt in opdracht van de netbeheerder; - Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van de lichtmast en het armatuur. Lengte aansluitsnoer is lichtpunthoogte + uithouder lengte. Aansluitsnoer leveren volgens bestekspostnr. 750010. Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden. ja 311030 Aanbrengen verlichtingsobject, groter dan 6 t/m 8 m. st 10 34 01 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2019-11-26 Aanbrengen verlichtingsobject. Betreft: het aanbrengen van een verlichtingsobject met een nominale masthoogte groter dan 6 t/m 8 m. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 1 Lichtmast: Het aanbrengen van een lichtmast. Specificaties vermelden. Nominale masthoogte: groter dan 6 t/m 8 m [tot 5 m] Aan te brengen onderdelen: - Lichtmast met of zonder grondvleugel / met of zonder grondplaat; - Verlichtingsarmatuur nieuw of gebruikt; - Aansluitvoorziening; - Dimmer inregelen af fabriek; - Afscherming; - Aansluitsnoer; - Met of zonder verkeers- / straatnaamborden; - Objectnummer. De aansluitvoorziening wordt geleverd door de netbeheerder. Levering op relevante besteksposten, zie hoofdstuk 7 Om verzakking van de lichtmast te voorkomen, dient er onderin het mastgat, wanneer geen grondplaat wordt toegepast, een betontegel 30 x 30 cm of vergelijkbaar te worden aangebracht. Bijzonderheden vermelden. 3 1 Grondstuk vullen met: brekerzand, te leveren volgens bestekspostnr. 750030. Materiaal vermelden. Hoeveelheid materiaal vermelden. Bijzonderheden vermelden. 4 1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.: - Opnemen en herstellen van verharding en bestrating; - Opnemen en herstellen van graszoden; - Het graven van het mastgat, plaatsen en aansluiten van de mast; - Aanvullen en verdichten van het mastgat; - Het reinigen van het armatuur, wanneer een gebruikt armatuur wordt toegepast; - Invetten van de mastbout. Civieltechnische werkzaamheden worden verrekend op post 33. Uit te voeren grondwerk vermelden. Hoeveelheid grond vermelden. Bijzonderheden vermelden. 5 1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: - Het invoeren en aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt in opdracht van de netbeheerder; - Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van de lichtmast en het armatuur. Lengte aansluitsnoer is lichtpunthoogte + uithouder lengte. Aansluitsnoer leveren volgens bestekspostnr. 750010. Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden. ja 312 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN ..... 312110 Vervangen verlichtingsobject, t/m 4 m. st 100 34 01 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2019-11-26 Vervangen verlichtingsobject. Betreft: het vervangen van een verlichtingsobject met een nominale masthoogte t/m 4 m. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 3 1 Grondstuk vullen met: brekerzand, te leveren volgens bestekspostnr. 750030. Materiaal vermelden. Hoeveelheid materiaal vermelden. Bijzonderheden vermelden. 5 1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van de lichtmast en het armatuur. Lengte aansluitsnoer is lichtpunthoogte. Aansluitsnoer leveren volgens bestekspostnr. 750010. Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt in opdracht van de netbeheerder. Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 9 Te verwijderen verlichtingsobject: Mast met een nominale hoogte t/m 4 m. De volgende onderdelen demonteren: - Armatuur; - Aansluitsnoer. Verkeers- en straatnaamborden verwijderen volgens bestekspostnr. 314010. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort-, acceptatie-, transport-, laad- en loskosten dienen te zijn inbegrepen. De directie UAV dient direct ingelicht te worden wanneer verkeers- en straatnaamborden niet geschikt zijn voor hergebruik. 2 9 Aan te brengen verlichtingsobject: Mast met een nominale hoogte t/m 4 m. - Lichtmast met of zonder grondplaat; - Verlichtingsarmatuur, nieuw of gebruikt; - Aansluitvoorziening; - Lamp; - Aansluitsnoer; - Bevestigen bebording volgens bestekspostnr. 314020; - Objectnummer. De aansluitvoorziening wordt geleverd door de netbeheerder. Om verzakking van de lichtmast te voorkomen, dient er onderin het mastgat, wanneer geen grondplaat wordt toegepast, een betontegel 30 x 30 cm of vergelijkbaar te worden aangebracht. Levering op relevante besteksposten, zie hoofdstuk 7 4 9 Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.: - Opnemen en herstellen van verharding en bestrating; - Opnemen en herstellen van graszoden; - Het vrijgraven van de mast, aansluiten en plaatsen van de mast; - Aanvullen en verdichten van het mastgat; - Het reinigen van het armatuur, wanneer een gebruikt armatuur wordt toegepast; - Invetten van de mastbout. Civieltechnische werkzaamheden worden verrekend op post 33. ja 312120 Vervangen verlichtingsobject, groter dan 4 t/m 6 m. st 75 34 01 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2019-11-26 Vervangen verlichtingsobject. Betreft: het vervangen van een verlichtingsobject met een nominale masthoogte groter dan 4 t/m 6 m. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 3 1 Grondstuk vullen met: brekerzand, te leveren volgens bestekspostnr. 750030. Materiaal vermelden. Hoeveelheid materiaal vermelden. Bijzonderheden vermelden. 5 1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer aansluiten op de aansluitvoorziening van de lichtmast en het armatuur. Lengte aansluitsnoer is lichtpunthoogte + uithouder lengte. Aansluitsnoer leveren volgens bestekspostnr. 750010. Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt in opdracht van de netbeheerder. Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 9 Te verwijderen verlichtingsobject: Mast met een nominale hoogte groter dan 4 t/m 6 m. De volgende onderdelen demonteren: - Uithouder; - Armatuur; - Aansluitsnoer. Verkeers- en straatnaamborden verwijderen volgens bestekspostnr. 314010. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort-, acceptatie-, transport-, laad- en loskosten dienen te zijn inbegrepen. De directie UAV dient direct ingelicht te worden wanneer verkeers- en straatnaamborden niet geschikt zijn voor hergebruik. 2 9 Aan te brengen verlichtingsobject: Mast met een nominale hoogte groter dan 4 t/m 6 m. - Lichtmast met of zonder grondvleugel / met of zonder grondplaat; - Verlichtingsarmatuur, nieuw of gebruikt; - Aansluitvoorziening; - Uithouder; - Lamp; - Aansluitsnoer; - Bevestigen bebording volgens bestekspostnr. 314020; - Objectnummer. De aansluitvoorziening wordt geleverd door de netbeheerder. Om verzakking van de lichtmast te voorkomen, dient er onderin het mastgat, wanneer geen grondplaat wordt toegepast, een betontegel 30 x 30 cm of vergelijkbaar te worden aangebracht. Levering op relevante besteksposten, zie hoofdstuk 7 4 9 Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.: - Opnemen en herstellen van verharding en bestrating; - Opnemen en herstellen van graszoden; - Het vrijgraven van de mast, aansluiten en plaatsen van de mast; - Aanvullen en verdichten van het mastgat; - Het reinigen van het armatuur, wanneer een gebruikt armatuur wordt toegepast; - Invetten van de mastbout. Civieltechnische werkzaamheden worden verrekend op post 33. ja 312130 Vervangen verlichtingsobject, groter dan 6 t/m 8 m. st 10 34 01 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2019-11-26 Vervangen verlichtingsobject. Betreft: het vervangen van een verlichtingsobject met een nominale masthoogte groter dan 6 t/m 8 m. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 3 1 Grondstuk vullen met: brekerzand, te leveren volgens bestekspostnr. 750030. Materiaal vermelden. Hoeveelheid materiaal vermelden. Bijzonderheden vermelden. 5 1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer aansluiten op de aansluitvoorziening van de lichtmast en het armatuur. Lengte aansluitsnoer is lichtpunthoogte + uithouder lengte. Aansluitsnoer leveren volgens bestekspostnr. 750010. Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt in opdracht van de netbeheerder. Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 9 Te verwijderen verlichtingsobject: Mast met een nominale hoogte groter dan 6 t/m 8 m. De volgende onderdelen demonteren: - Uithouder; - Armatuur; - Aansluitsnoer. Verkeers- en straatnaamborden verwijderen volgens bestekspostnr. 314010. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort-, acceptatie-, transport-, laad- en loskosten dienen te zijn inbegrepen. De directie UAV dient direct ingelicht te worden wanneer verkeers- en straatnaamborden niet geschikt zijn voor hergebruik. 2 9 Aan te brengen verlichtingsobject: Mast met een nominale hoogte groter dan 6 t/m 8 m. - Lichtmast met of zonder grondvleugel / met of zonder grondplaat; - Verlichtingsarmatuur, nieuw of gebruikt; - Aansluitvoorziening; - Uithouder; - Lamp; - Aansluitsnoer; - Bevestigen bebording volgens bestekspostnr. 314020; - Objectnummer. De aansluitvoorziening wordt geleverd door de netbeheerder. Om verzakking van de lichtmast te voorkomen, dient er onderin het mastgat, wanneer geen grondplaat wordt toegepast, een betontegel 30 x 30 cm of vergelijkbaar te worden aangebracht. Levering op relevante besteksposten, zie hoofdstuk 7 4 9 Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.: - Opnemen en herstellen van verharding en bestrating; - Opnemen en herstellen van graszoden; - Het vrijgraven van de mast, aansluiten en plaatsen van de mast; - Aanvullen en verdichten van het mastgat; - Het reinigen van het armatuur, wanneer een gebruikt armatuur wordt toegepast; - Invetten van de mastbout. Civieltechnische werkzaamheden worden verrekend op post 33. ja 312140 Vervangen verlichtingsobject, groter dan 8 m. st 10 34 01 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2019-11-26 Vervangen verlichtingsobject. Betreft: het vervangen van een verlichtingsobject met een nominale masthoogte groter dan 8 m. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 3 1 Grondstuk vullen met: brekerzand, te leveren volgens bestekspostnr. 750030. Materiaal vermelden. Hoeveelheid materiaal vermelden. Bijzonderheden vermelden. 5 1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: aansluitsnoer aansluiten op de aansluitvoorziening van de lichtmast en het armatuur. Lengte aansluitsnoer is lichtpunthoogte + uithouder lengte. Aansluitsnoer leveren volgens bestekspostnr. 750010 Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt in opdracht van de netbeheerder. Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 9 Te verwijderen verlichtingsobject: Mast met een nominale hoogte groter dan 8 m. De volgende onderdelen demonteren: - Uithouder; - Armatuur; - Aansluitsnoer. Verkeers- en straatnaamborden verwijderen volgens bestekspostnr. 314010. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort-, acceptatie-, transport-, laad- en loskosten dienen te zijn inbegrepen. De directie UAV dient direct ingelicht te worden wanneer verkeers- en straatnaamborden niet geschikt zijn voor hergebruik.. 2 9 Aan te brengen verlichtingsobject: Mast met een nominale hoogte groter dan 8 m. - Lichtmast met of zonder grondvleugel / met of zonder grondplaat; - Verlichtingsarmatuur, nieuw of gebruikt; - Aansluitvoorziening; - Uithouder; - Lamp; - Aansluitsnoer; - Bevestigen bebording volgens bestekspostnr. 314020; - Objectnummer. De aansluitvoorziening wordt geleverd door de netbeheerder. Om verzakking van de lichtmast te voorkomen, dient er onderin het mastgat, wanneer geen grondplaat wordt toegepast, een betontegel 30 x 30 cm of vergelijkbaar te worden aangebracht. Levering op relevante besteksposten, zie hoofdstuk 7 4 9 Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.: - Opnemen en herstellen van verharding en bestrating; - Opnemen en herstellen van graszoden; - Het vrijgraven van de mast, aansluiten en plaatsen van de mast; - Aanvullen en verdichten van het mastgat; - Het reinigen van het armatuur, wanneer een gebruikt armatuur wordt toegepast; - Invetten van de mastbout. Civieltechnische werkzaamheden worden verrekend op post 33. ja 313 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN ..... 313010 Verwijderen verlichtingsobject, t/m 4 m. st 10 34 01 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2019-11-26 Verwijderen verlichtingsobject. Betreft: het volledig verwijderen van een verlichtingsobject met een nominale masthoogte t/m 4 m. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 2 1 Verlichtingsobject niet demonteren ..... Bijzonderheden vermelden. 3 1 Verlichtingsobject vervoeren naar: een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort-, acceptatie-, transport-, laad- en loskosten dienen te zijn inbegrepen. Plaats van bestemming vermelden. 5 1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: aansluitkabel losnemen en verwijderen van het OVL kabelnet geschiedt in opdracht van de netbeheerder. Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 9 Verlichtingsobject: staal en/of aluminium Nominale masthoogte t/m 4 m. 4 9 Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.: - Opnemen en herstellen van verharding en bestrating; - Opnemen en herstellen van graszoden; - Het vrijgraven van de mast, loskoppelen en verwijderen van de mast; - Aanvullen en verdichten van het mastgat; Civieltechnische werkzaamheden worden verrekend op post 33. ja 313020 Verwijderen verlichtingsobject, groter dan 4 t/m 6 m. st 10 34 01 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2019-11-26 Verwijderen verlichtingsobject. Betreft: het volledig verwijderen een verlichtingsobject met een nominale masthoogte groter dan 4 t/m 6 m. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 2 1 Verlichtingsobject niet demonteren ..... Bijzonderheden vermelden. 3 1 Verlichtingsobject vervoeren naar: een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort-, acceptatie-, transport-, laad- en loskosten dienen te zijn inbegrepen. Plaats van bestemming vermelden. 5 1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: aansluitkabel losnemen en verwijderen van het OVL kabelnet geschiedt in opdracht van de netbeheerder. Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 9 Verlichtingsobject: staal en/of aluminium Nominale masthoogte groter dan 4 t/m 6 m. 4 9 Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.: - Opnemen en herstellen van verharding en bestrating; - Opnemen en herstellen van graszoden; - Het vrijgraven van de mast, loskoppelen en verwijderen van de mast; - Aanvullen en verdichten van het mastgat; Civieltechnische werkzaamheden worden verrekend op post 33. ja 313030 Verwijderen verlichtingsobject, groter 6 t/m 8 m. st 10 34 01 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2019-11-26 Verwijderen verlichtingsobject. Betreft: het volledig verwijderen een verlichtingsobject met een nominale masthoogte groter dan 6 t/m 8 m. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 2 1 Verlichtingsobject niet demonteren ..... Bijzonderheden vermelden. 3 1 Verlichtingsobject vervoeren naar: een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort-, acceptatie-, transport-, laad- en loskosten dienen te zijn inbegrepen. Plaats van bestemming vermelden. 5 1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: aansluitkabel losnemen en verwijderen van het OVL kabelnet geschiedt in opdracht van de netbeheerder. Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 9 Verlichtingsobject: staal en/of aluminium Nominale masthoogte groter dan 6 t/m 8 m. 4 9 Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.: - Opnemen en herstellen van verharding en bestrating; - Opnemen en herstellen van graszoden; - Het vrijgraven van de mast, loskoppelen en verwijderen van de mast; - Aanvullen en verdichten van het mastgat; Civieltechnische werkzaamheden worden verrekend op post 33. ja 313040 Verwijderen verlichtingsobject, groter dan 8 m. st 10 34 01 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2019-11-26 Verwijderen verlichtingsobject. Betreft: het volledig verwijderen een verlichtingsobject met een nominale masthoogte groter dan 8 m. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 2 1 Verlichtingsobject niet demonteren ..... Bijzonderheden vermelden. 3 1 Verlichtingsobject vervoeren naar: een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort-, acceptatie-, transport-, laad- en loskosten dienen te zijn inbegrepen. Plaats van bestemming vermelden. 5 1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: aansluitkabel losnemen en verwijderen van het OVL kabelnet geschiedt in opdracht van de netbeheerder. Uit te voeren kabelwerk vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 9 Verlichtingsobject: staal en/of aluminium Nominale masthoogte groter dan 8 m. 4 9 Uit te voeren werkzaamheden omvatten o.a.: - Opnemen en herstellen van verharding en bestrating; - Opnemen en herstellen van graszoden; - Het vrijgraven van de mast, loskoppelen en verwijderen van de mast; - Aanvullen en verdichten van het mastgat; Civieltechnische werkzaamheden worden verrekend op post 33. ja 314 BEBORDING ..... 314010 Verwijderen verkeersborden. st 80 32 13 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-04-24 Verwijderen verkeersborden. Betreft: het verwijderen van onverlichte verkeers- en straatnaamborden en verwerken volgens bestekspostnr. 314020 Borden voorzien van originele locatie na verwijderen. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Modelnummers van de borden aangeven op staat of tekening. 4 9 Afmetingen: divers ja 314020 Aanbrengen verkeersborden. st 80 32 13 02 1998-11-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: het aanbrengen van bij bestekspostnr. 314010 vrijgekomen borden. Borden dienen binnen 24 uur na de werkzaamheden te zijn terug geplaatst of op tijdelijk aan te brengen flespaal volgens bestekspostnr. 314030 wanneer terugplaatsing niet binnen 24 uur mogelijk is. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. De borden bevestigen aan: mast of paal Bijv. verkeersbordpalen volgens bestekspostnr(s). 4 9 Afmetingen: divers Monteren met roestvaststalen klemtrekband Inclusief aanbrengen beschermingsrubber tussen band en mast. ja 314030 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 5 32 13 01 2010-12-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2009-10-30 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Betref: aanbrengen flespaal wanneer bebording gelijk terug geplaatst moet worden i.v.m. verkeersituatie. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 2 1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis ..... De aannemer dient voor beschikbaarheid van flespalen te zorgen. 3 7 Lengte 4,5 m 1 9 In diverse ondergronden ja 314040 Verwijderen verkeersbordpalen. st 5 32 13 12 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2014-06-06 Verwijderen verkeersbordpalen. Betreft: het verwijderen van een flespaal aangebracht volgens bestekspostnr. 314030 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 9 Uit diverse ondergronden. ja 32 ARMATUREN ..... 321 VERVANGEN ARMATUREN ..... 321010 Vervangen verlichtingsarmatuur, t/m 4 m. st 400 34 03 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2019-11-26 Vervangen verlichtingsarmatuur. Betreft het vervangen van een verlichtingsarmatuur bij lichtpunthoogte t/m 4 m. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen en aansluitsnoer. Specificaties vermelden. Aantal lampen per armatuur vermelden. 4 1 Lichtpunthoogte: t/m 4 m [tot 5 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van de lichtmast en het armatuur. Lengte aansluitsnoer is lichtpunthoogte + uithouder lengte. Aansluitsnoer leveren volgens bestekspostnr. 750010 Werkzaamheden specificeren. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toegevoegde bijlage. 6 1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort-, acceptatie-, transport-, laad- en loskosten dienen te zijn inbegrepen. Plaats van bestemming vermelden. 3 6 Montagewijze: opzet en opschuif. Montagewijze vermelden. 2 9 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare elektronische voorschakelapparatuur. Armatuur leveren volgens bestekspost 73. ja 321020 Vervangen verlichtingsarmatuur, groter dan 4 t/m 6 m. st 150 34 03 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2019-11-26 Vervangen verlichtingsarmatuur. Betreft het vervangen van een verlichtingsarmatuur bij lichtpunthoogte groter dan 4 t/m 6 m. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen en aansluitsnoer. Specificaties vermelden. Aantal lampen per armatuur vermelden. 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van de lichtmast en het armatuur. Lengte aansluitsnoer is lichtpunthoogte + uithouder lengte. Aansluitsnoer leveren volgens bestekspostnr. 750010 Werkzaamheden specificeren. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toegevoegde bijlage. 6 1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort-, acceptatie-, transport-, laad- en loskosten dienen te zijn inbegrepen. Plaats van bestemming vermelden. 4 2 Lichtpunthoogte: groter dan 4 t/m 6 m [van 5 tot 8 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 3 6 Montagewijze: opzet en opschuif Montagewijze vermelden. 2 9 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare elektronische voorschakelapparatuur. Armatuur leveren volgens bestekspost 73. ja 321030 Vervangen verlichtingsarmatuur, groter dan 6 t/m 8 m. st 10 34 03 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2019-11-26 Vervangen verlichtingsarmatuur. Betreft het vervangen van een verlichtingsarmatuur bij lichtpunthoogte: groter dan 6 t/m 8 m. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen en aansluitsnoer. Specificaties vermelden. Aantal lampen per armatuur vermelden. 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van de lichtmast en het armatuur. Lengte aansluitsnoer is lichtpunthoogte + uithouder lengte. Aansluitsnoer leveren volgens bestekspostnr. 750010 Werkzaamheden specificeren. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toegevoegde bijlage. 6 1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort-, acceptatie-, transport-, laad- en loskosten dienen te zijn inbegrepen. Plaats van bestemming vermelden. 4 3 Lichtpunthoogte: groter dan 6 t/m 8 m [van 8 tot 12 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 3 6 Montagewijze: opzet en opschuif Montagewijze vermelden. 2 9 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare elektronische voorschakelapparatuur. Armatuur leveren volgens bestekspost 73. ja 321040 Vervangen verlichtingsarmatuur, groter dan 8 m. st 10 34 03 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2019-11-26 Vervangen verlichtingsarmatuur. Betreft het vervangen van een verlichtingsarmatuur bij lichtpunthoogte: groter dan 8 m. Situering in het werk vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Bijzonderheden vermelden. 1 1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur, inclusief lampen en aansluitsnoer. Specificaties vermelden. Aantal lampen per armatuur vermelden. 5 1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van de lichtmast en het armatuur. Lengte aansluitsnoer is lichtpunthoogte + uithouder lengte. Aansluitsnoer leveren volgens bestekspostnr. 750010 Werkzaamheden specificeren. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toegevoegde bijlage. 6 1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort-, acceptatie-, transport-, laad- en loskosten dienen te zijn inbegrepen. Plaats van bestemming vermelden. 4 3 Lichtpunthoogte: groter dan 8 m [van 8 tot 12 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 3 6 Montagewijze: opzet en opschuif Montagewijze vermelden. 2 9 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare elektronische voorschakelapparatuur. Armatuur leveren volgens bestekspost 73. ja 33 BIJKOMENDE CIVIELE WERKZAAMHEDEN ..... 330010 Opnemen sleufbedekking, tegels. m2 150 24 11 01 2010-12-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2009-10-30 Opnemen sleufbedekking - tegels Betreft: vak van 1,0 bij 1,0 m bij mastgat. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm 2 6 Breedte gemiddeld: 1,05 m ja 330020 Herstellen sleufbedekking, tegels. m2 150 24 11 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2018-05-08 Herstellen sleufbedekking -tegels Betreft: vak van 1,0 bij 1,0 m bij mastgat. Leveren tegels t.b.v. breuk. (25 % van totaal te herstellen tegels) Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor herstellen eventuele fundering, zie werkcategorie 80 Funderingslagen. 5 3 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare tegels ..... Indicatie van hoeveelheden vermelden. Hoedanigheid van de tegels vermelden. 6 9 Afstrooien met brekerzand. 1 1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm ..... 2 6 Breedte gemiddeld: 1,05 m ja 330030 Opnemen sleufbedekking, straatstenen. m2 150 24 11 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-03-18 Opnemen sleufbedekking -straatstenen Betreft: vak van 1,0 bij 1,0 m bij mastgat. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Betonstraatstenen keiformaat 2 1 Breedte gemiddeld: 0,30 m ja 330040 Herstellen sleufbedekking, straatstenen. m2 150 24 11 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-03-18 Herstellen sleufbedekking -straatstenen Betreft: vak van 1 bij 1 m bij mastgat. Leveren straatstenen t.b.v. breuk. (25% van totaal te herstellen straatstenen) Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor herstellen eventuele fundering, zie werkcategorie 80 Funderingslagen. 1 1 Betonstraatstenen keiformaat 2 1 Breedte gemiddeld: 0,30 m 5 3 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare straatstenen ..... Indicatie van hoeveelheden vermelden. Hoedanigheid van de straatstenen vermelden. 6 9 Afstrooien met brekerzand ja 330050 Opnemen sleufbedekking, graszoden. m2 100 24 11 08 1995-10-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2009-10-30 Opnemen sleufbedekking -graszoden Betreft: vak van 1,0 bij 1,0 m bij mastgat. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 2 1 Breedte gemiddeld: 0,30 m ja 330060 Herstellen sleufbedekking, graszoden. m2 100 24 11 18 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2019-11-26 Herstellen sleufbedekking -graszoden Betreft: vak van 1,0 bij 1,0 m bij mastgat. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het bijleveren van tekortkomende graszoden afzonderlijke besteksposten opnemen. 2 1 Breedte gemiddeld: 0,30 m 6 1 De zoden na het leggen aandrukken ja 330070 Verwijderen begroeiing. are 2 51 41 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2014-09-16 Verwijderen begroeiing. Betreft vak van 1,0 bij 1,0 m bij mastgat. Snoeien begroeiing mag alleen na toestemming van opdrachtgever. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Karakter van de begroeiing: lage beplanting, heesters Bijv.: hakhout, houtwal, struikgewas, bosschage of onderbegroeiing; tevens indicatie van de leeftijd vermelden. 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 5 1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m 6 1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Stort-, acceptatie-, transport-, laad- en loskosten dienen te zijn inbegrepen. Plaats van bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 4 2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag) 1 9 Grootte per locatie ca.1 t/m 1,5 m2 ja 6 VERKEERSMAATREGELEN Afgerekend wordt per dagdeel van 4 uur. 600030 Toepassen rijdende afzetting, 60 km/h. keer 20 62 01 99 Toepassen rijdende afzetting, 60 km/h. Ten behoeve van: werkzaamheden aan de openbare verlichting. Toepassen van rijdende afzetting zonder werkvoertuig. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering 96b' Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 60 km/h Met materiaal van de aannemer. ja 600040 Toepassen rijdende afzetting, 80 km/h. keer 20 62 01 99 Toepassen rijdende afzetting, 80 km/h. Ten behoeve van: werkzaamheden aan de openbare verlichting. Toepassen van rijdende afzetting zonder werkvoertuig. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering 96b' Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 80 km/h Met materiaal van de aannemer. ja 600050 T.b.s. Verkeersregelaar (tussen 7.00 en 19.00 uur) keer 15 61 11 99 T.b.s. Verkeersregelaar (tussen 7.00 en 19.00 uur) T.b.v. werkzaamheden aan elektrische installaties - landelijk bevoegde verkeerregelaars. Incl. reisuren Uitgaande van een set van 3 verkeersregelaars. ja 7 LEVEREN MATERIALEN 71 LICHTMASTEN ..... 711 MASTEN VAN ALUMINIUM ..... 711010 Leveren lichtmast 3,5 m paaltop + laddersteun st 10 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-04-24 Leveren lichtmast. Paaltop + laddersteun Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Leveren: LM AL 3,5 PT CO T60 Plaats van leveren vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, bij gebruik van deficode positie 1, inhoud 1 vermelden: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 19 van toepassing".
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie1 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 3 1 Nominale masthoogte: 3,5 m [tot 5 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 6 1 Met grondstuk zonder grondplaat Grondstuklengte: 0,8 m Beschermingswijze: GPP Maaiveldbeschermer. Beschermingswijze specificeren. 1 2 Lichtmast van aluminium ..... 2 4 Uitvoeringsvorm: conisch ..... 5 6 Beschermingswijze: molycoat in kleur: RAL9005 ja 711020 Leveren lichtmast 4,0 m paaltop st 10 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-04-24 Leveren lichtmast. Paaltop Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Leveren: LM AL 4,0 PT CO T60 D114 Volgens bijlage 3 (tekening nummer 1204011417) Plaats van leveren vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, bij gebruik van deficode positie 1, inhoud 1 vermelden: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 19 van toepassing".
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie1 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 3 1 Nominale masthoogte: 4,0 m [tot 5 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 6 1 Met grondstuk zonder grondplaat Grondstuklengte: 0,8 m Beschermingswijze: GPP Maaiveldbeschermer. Beschermingswijze specificeren. 1 2 Lichtmast van aluminium ..... 2 4 Uitvoeringsvorm: conisch ..... 5 6 Beschermingswijze: standaard geschuurd. ja 711030 Leveren lichtmast 6,0 m enkele uithouder st 10 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-04-24 Leveren lichtmast. Enkele uithouder Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Leveren: LM AL 6,0 EU CO T90 D145 Volgens bijlage 3 (tekening nummer 29.005.060.67) Plaats van leveren vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, bij gebruik van deficode positie 1, inhoud 1 vermelden: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 19 van toepassing".
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie1 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 4 1 Met afneembare uithouder met 1 arm Uithouderlengte: 750 mm ..... 6 1 Met grondstuk zonder grondplaat Grondstuklengte: 0,8 m Beschermingswijze: GPP Maaiveldbeschermer. Beschermingswijze specificeren. 1 2 Lichtmast van aluminium ..... 3 2 Nominale masthoogte: 6,0 m [van 5 tot 8 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 2 4 Uitvoeringsvorm: conisch ..... 5 6 Beschermingswijze: standaard geschuurd. ja 712 MASTEN VAN STAAL ..... 712010 Leveren lichtmast 3,5 m paaltop. st 10 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-04-24 Leveren lichtmast. Paaltop Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Leveren: LM ST 3,5 PT CO T60 D108 Volgens bijlage 3 (tekening nummer A4-1086V) Plaats van leveren vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, bij gebruik van deficode positie 1, inhoud 1 vermelden: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 19 van toepassing".
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie1 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 1 Lichtmast van staal ..... 2 4 Uitvoeringsvorm: conisch 3 1 Nominale masthoogte: 3,5 m [tot 5 m] Bijzonderheden vermelden. 6 1 Met grondstuk zonder grondplaat Grondstuklengte: 0,8 m Beschermingswijze: GPP Maaiveldbeschermer. Beschermingswijze specificeren. 5 6 Beschermingswijze: standaard geschuurd. ja 712020 Leveren lichtmast 4,0 m paaltop. st 100 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-04-24 Leveren lichtmast. Paaltop Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Leveren: LM ST 4,0 PT CO T60 D108 Volgens bijlage 3 (tekening nummer A4-0148V) Plaats van leveren vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, bij gebruik van deficode positie 1, inhoud 1 vermelden: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 19 van toepassing".
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie1 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 1 Lichtmast van staal ..... 2 4 Uitvoeringsvorm: conisch ..... 3 1 Nominale masthoogte: 4,0 m [tot 5 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 6 2 Met grondstuk voorzien van een grondplaat Grondstuklengte: 0,8 m Grondplaat: 250 x 250 mm Grondplaat specificeren. Beschermingswijze: GPP Maaiveldbeschermer. Beschermingswijze specificeren. 5 6 Beschermingswijze: standaard geschuurd. ja 712030 Leveren lichtmast 4,0 m paaltop. st 10 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-04-24 Leveren lichtmast. Paaltop Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Leveren: LM ST 4,0 PT CO T60 D108 Volgens bijlage 3 (tekening nummer A4-0148V) Plaats van leveren vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, bij gebruik van deficode positie 1, inhoud 1 vermelden: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 19 van toepassing".
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie1 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 1 Lichtmast van staal ..... 2 4 Uitvoeringsvorm: conisch ..... 3 1 Nominale masthoogte: 4,0 m [tot 5 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 5 4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in kleur: RAL6009 6 2 Met grondstuk voorzien van een grondplaat Grondstuklengte: 0,8 m Grondplaat: 250 x 250 mm Grondplaat specificeren. Beschermingswijze: GPP Maaiveldbeschermer. Beschermingswijze specificeren. ja 712040 Leveren lichtmast 5,0 m paaltop. st 10 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-04-24 Leveren lichtmast. Paaltop Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Leveren: LM ST 5,0 PT CO T60 D108 Volgens bijlage 3 (tekening nummer A4-1722V) Plaats van leveren vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, bij gebruik van deficode positie 1, inhoud 1 vermelden: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 19 van toepassing".
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie1 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 1 Lichtmast van staal ..... 3 2 Nominale masthoogte: 5,0 m [van 5 tot 8 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 6 2 Met grondstuk voorzien van een grondplaat Grondstuklengte: 0,8 m Grondplaat: 250 x 250 mm Grondplaat specificeren. Beschermingswijze: GPP Maaiveldbeschermer. Beschermingswijze specificeren. 2 4 Uitvoeringsvorm: conisch ..... 5 6 Beschermingswijze: standaard geschuurd. ja 712050 Leveren lichtmast 6,0 m paaltop. st 10 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-04-24 Leveren lichtmast. Paaltop Volgens bijlage 3 (tekening nummer A4-0779V) Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Leveren: LM ST 6,0 PT CO T60 D108 Plaats van leveren vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, bij gebruik van deficode positie 1, inhoud 1 vermelden: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 19 van toepassing".
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie1 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 1 Lichtmast van staal ..... 3 2 Nominale masthoogte: 6,0 m [van 5 tot 8 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 6 2 Met grondstuk voorzien van een grondplaat Grondstuklengte: 1 m Grondplaat: 250 x 250 mm Grondplaat specificeren. Beschermingswijze: GPP Maaiveldbeschermer. Beschermingswijze specificeren. 2 4 Uitvoeringsvorm: conisch ..... 5 6 Beschermingswijze: standaard geschuurd. ja 712060 Leveren lichtmast 6,0 m enkele uithouder. st 50 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-04-24 Leveren lichtmast. Enkele uithouder Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Leveren: LM ST 6,0 EU CIL T60 D114 Volgens bijlage 3 (tekening nummer A4-1700443V) Plaats van leveren vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, bij gebruik van deficode positie 1, inhoud 1 vermelden: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 19 van toepassing".
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie1 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 1 Lichtmast van staal ..... 2 1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd ..... 3 2 Nominale masthoogte: 6,0 m [van 5 tot 8 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 4 2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm Uithouderlengte: 1.200 mm ..... 6 2 Met grondstuk voorzien van een grondplaat Grondstuklengte: 1 m Grondplaat: 250 x 250 mm Grondplaat specificeren. Beschermingswijze: GPP Maaiveldbeschermer. Beschermingswijze specificeren. 5 6 Beschermingswijze: standaard geschuurd. ja 712070 Leveren lichtmast 8,0 m enkele uithouder. st 10 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-04-24 Leveren lichtmast. Enkele uithouder Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Leveren: LM ST 8,0 EU CIL T60 D114 Volgens bijlage 3 (tekening nummer A4-1700030V) Plaats van leveren vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, bij gebruik van deficode positie 1, inhoud 1 vermelden: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 19 van toepassing".
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie1 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 1 Lichtmast van staal ..... 2 1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd ..... 4 2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm Uithouderlengte: 1.500 mm ..... 6 2 Met grondstuk voorzien van een grondplaat Grondstuklengte: 1 m Grondplaat: 300 x 300 mm Grondplaat specificeren. Beschermingswijze: GPP Maaiveldbeschermer. Beschermingswijze specificeren. 3 3 Nominale masthoogte: 8,0 m [van 8 tot 12 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 5 6 Beschermingswijze: standaard geschuurd. ja 712080 Leveren lichtmast 3,5 m paaltop st 10 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-04-24 Leveren lichtmast. Paaltop Volgens bijlage 3 (tekening nummer 1701219V0) Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Leveren: LM ST 3,5 PT CIL T60 D114,3 Plaats van leveren vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, bij gebruik van deficode positie 1, inhoud 1 vermelden: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 19 van toepassing".
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie1 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 1 Lichtmast van staal ..... 2 1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd ..... 3 1 Nominale masthoogte: 3,5 m [tot 5 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 5 4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in kleur: RAL9005 6 1 Met grondstuk zonder grondplaat Grondstuklengte: 0,8 m Beschermingswijze: GPP Maaiveldbeschermer. Beschermingswijze specificeren. ja 712090 Leveren lichtmast 6,0 m enkele uithouder. st 10 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-04-24 Leveren lichtmast. Enkele uithouder Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Leveren: LM ST 6,0 EU CO T60 D133 Volgens bijlage 3 (tekening nummer A4-3152V) Plaats van leveren vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, bij gebruik van deficode positie 1, inhoud 1 vermelden: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 19 van toepassing".
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie1 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 1 Lichtmast van staal ..... 3 2 Nominale masthoogte: 6,0 m [van 5 tot 8 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 4 2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm Uithouderlengte: 1.710 mm ..... 6 3 Met grondstuk en grondvleugels Grondstuklengte: 1,2 m Grondvleugels: 250 x 100 x 4 mm Grondvleugels specificeren. Beschermingswijze: GPP Maaiveldbeschermer. Beschermingswijze specificeren. 2 4 Uitvoeringsvorm: conisch ..... 5 4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in kleur: RAL9005 ja 712100 Leveren lichtmast 5,0 m kromstaf enkele uithouder. st 10 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-04-24 Leveren lichtmast. Kromstaf met enkele uithouder Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Leveren: LM ST 5,0 KS EU CO T60 D133 Volgens bijlage 3 (tekening nummer A4-4423V) Plaats van leveren vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, bij gebruik van deficode positie 1, inhoud 1 vermelden: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 19 van toepassing".
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie1 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 1 Lichtmast van staal ..... 3 2 Nominale masthoogte: 5,0 m [van 5 tot 8 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 4 2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm Uithouderlengte: 690 mm ..... 6 3 Met grondstuk en grondvleugels Grondstuklengte: 1,0 m Grondvleugels: 250 x 100 x 4 mm Grondvleugels specificeren. Beschermingswijze: GPP Maaiveldbeschermer. Beschermingswijze specificeren. 2 4 Uitvoeringsvorm: conisch ..... 5 4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in kleur: RAL9005 ja 712110 Leveren lichtmast 6,0 m kromstaf enkele uithouder. st 10 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-04-24 Leveren lichtmast. Kromstaf met enkele uithouder Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Leveren: LM ST 6,0 KS EU CO T60 D133 Volgens bijlage 3 (tekening nummer A4-3885V) Plaats van leveren vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, bij gebruik van deficode positie 1, inhoud 1 vermelden: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 19 van toepassing".
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie1 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 1 Lichtmast van staal ..... 3 2 Nominale masthoogte: 6,0 m [van 5 tot 8 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 4 2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm Uithouderlengte: 1.300 mm ..... 6 3 Met grondstuk en grondvleugels Grondstuklengte: 1,2 m Grondvleugels: 250 x 100 x 4 mm Grondvleugels specificeren. Beschermingswijze: GPP Maaiveldbeschermer. Beschermingswijze specificeren. 2 4 Uitvoeringsvorm: conisch ..... 5 4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in kleur: RAL9005 ja 712120 Leveren lichtmast 5,0 en 6,0 m kromstaf dubbele uithouder. st 10 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-04-24 Leveren lichtmast. Kromstaf met dubbele uithouder Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Leveren: LM ST 5,0/6,0 KS DU CO T60 D133 Volgens bijlage 3 (tekening nummer A4-4524V) Plaats van leveren vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, bij gebruik van deficode positie 1, inhoud 1 vermelden: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 19 van toepassing".
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie1 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 1 Lichtmast van staal ..... 3 2 Nominale masthoogte: 6,0 m [van 5 tot 8 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 6 3 Met grondstuk en grondvleugels Grondstuklengte: 1,2 m Grondvleugels: 250 x 100 x 4 mm Grondvleugels specificeren. Beschermingswijze: GPP Maaiveldbeschermer. Beschermingswijze specificeren. 2 4 Uitvoeringsvorm: conisch ..... 4 4 Met niet afneembare uithouder met 2 armen Uithouderlengte: 690/1.300 mm ..... 5 4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in kleur: RAL9005 ja 712130 Leveren siermast 6,0 m. st 10 34 02 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-04-24 Leveren lichtmast. Siermast Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden. Leveren: SM ST 6,0 EU CIL T70 D323 Volgens bijlage 3 (tekening nummer 1400012P5) Plaats van leveren vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, bij gebruik van deficode positie 1, inhoud 1 vermelden: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 19 van toepassing".
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie1 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 1 Lichtmast van staal ..... 2 2 Uitvoeringsvorm: cilindrisch ..... 3 2 Nominale masthoogte: 6,0 m [van 5 tot 8 m] ..... Bijzonderheden vermelden. 5 4 Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat in kleur: RAL9005 6 1 Met grondstuk zonder grondplaat Grondstuklengte: 1,2 m Beschermingswijze: GPP Maaiveldbeschermer. Beschermingswijze specificeren. ja 713 MASTDEUR ..... 713010 Leveren mastdeur 400 x 85 mm. st 25 34 02 99 Leveren mastdeur 400 x 85 mm. Betreft: leveren en aanbrengen van mastdeur Mastdeur (noodluikje) 400 x 85 m Diameter mast 96 t/m 200 Materiaal: aluminium Eisen: - geen scherpe randen; - geen uitstekende delen; - zelfde mastsleutel gat; - mastdeur moet passend zijn voor elke mast. ja 72 LAMPEN Alle lampen 3000K tenzij anders aangeven door de directie UAV. 721 FLUORESCENTIE LAMPEN ..... 721010 Leveren lamp TL-D 18W 830 G13 Super 80. st 45 34 04 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren lamp. ZVEI-code: T26. Bijzonderheden vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 1 Lamp TL-D 18W 830 G13 Super 80 Specificaties vermelden. ja 722 COMPACT FLUORESCENTIELAMP ..... 722010 Leveren lamp PLL 18W 830 2G11 4P. st 40 34 04 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren lamp. ZVEI-code: TC-LEL. Bijzonderheden vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 1 Lamp PLL 18W 830 2G11 4P. Specificaties vermelden. ja 722030 Leveren lamp PLL 24W 830 2G11 4P. st 1250 34 04 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren lamp. ZVEI-code: TC-LEL. Bijzonderheden vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 1 Lamp PLL 24W 830 2G11 4P. Specificaties vermelden. ja 722040 Leveren lamp PLL 36W 830 2G11 4P. st 440 34 04 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren lamp. ZVEI-code: TC-LEL. Bijzonderheden vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 1 Lamp PLL 36W 830 2G11 4P. Specificaties vermelden. ja 73 LED ARMATUREN 731 ORANGE LIGHTING ..... 731010 Leveren verlichtingsarmatuur Ekra LED. st 200 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: het leveren van een compleet armatuur Leverancier: Orange lighting Type: Ekra 20 Clear 900 lm 8W 3.000 K 300 mA lens 61 Asym 48 leds Kleur: RAL9007 Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 9 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare driver. Programeerbare driver inregelen volgens artikel 34.12.06 van deel 3 van dit bestek. ja 732 LIGHTRONICS ..... 732010 Leveren verlichtingsarmatuur GAM LED (Hoefijzer). st 10 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: het leveren van een compleet armatuur Leverancier: Lightronics Type: GAM 1.593 lm 17W 4.000 K Kleur: RAL9005 Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 9 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare driver. Programeerbare driver inregelen volgens artikel 34.12.06 van deel 3 van dit bestek. ja 732020 Leveren verlichtingsarmatuur GAM LED (Hoefijzer). st 10 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: het leveren van een compleet armatuur Leverancier: Lightronics Type: GAM 2.000 lm 17W 3.000 K Kleur: RAL9005 Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 9 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare driver. Programeerbare driver inregelen volgens artikel 34.12.06 van deel 3 van dit bestek. ja 732030 Leveren verlichtingsarmatuur Brisa Bolglas LED. st 50 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: het leveren van een compleet armatuur Leverancier: Lightronics Type: Brisa Bolglas 1.600 lm 12,8W 3.000 K Kleur: RAL9007 Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 9 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare driver. Programeerbare driver inregelen volgens artikel 34.12.06 van deel 3 van dit bestek. ja 733 SCHRÉDER ..... 733010 Leveren verlichtingsarmatuur Teceo-S LED. st 100 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: het leveren van een compleet armatuur Leverancier: Schréder Type: Teceo-S 5068 1.900 lm 18W 3.000 K 350 mA 16 leds Kleur: RAL7014 Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 9 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare driver. Programeerbare driver inregelen volgens artikel 34.12.06 van deel 3 van dit bestek. ja 733020 Leveren verlichtingsarmatuur Valentino LED. st 10 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: het leveren van een compleet armatuur Leverancier: Schréder Type: Valentino 1.712 lm 19W 3.000 K Kleur: RAL9005 Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 9 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare driver. Programeerbare driver inregelen volgens artikel 34.12.06 van deel 3 van dit bestek. ja 733030 Leveren verlichtingsarmatuur Piano Mini LED. st 10 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: het leveren van een compleet armatuur Leverancier: Schréder Type: Piano Mini 2.500 lm 17W 4.000 K Kleur: AKZO150 Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 9 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare driver. Programeerbare driver inregelen volgens artikel 34.12.06 van deel 3 van dit bestek. ja 734 SIGNIFY / PHILIPS ..... 734010 Leveren verlichtingsarmatuur City Charm Cordoba LED. st 150 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: het leveren van een compleet armatuur Leverancier: Philips Type: City Charm Cordoba (BDS490) T35 GRN20/830 DV DF 1.500-2.000 lm 17W 3.000 K Kleur: RAL10714. Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 9 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare driver. Programeerbare driver inregelen volgens artikel 34.12.06 van deel 3 van dit bestek. ja 734020 Leveren verlichtingsarmatuur City Charm Cone LED. st 10 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: het leveren van een compleet armatuur Leverancier: Philips Type: City Charm Cone (BDS491) T35 GRN20/830 DV DF-S 1.500-2.000 lm 17W 3.000 K Kleur: RAL10714 Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 9 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare driver. Programeerbare driver inregelen volgens artikel 34.12.06 van deel 3 van dit bestek. ja 735 INNOLUMIS ..... 735010 Leveren verlichtingsarmatuur Ariane LED. st 150 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: het leveren van een compleet armatuur Leverancier: Innolumis Type: Ariane medium frosted 1.300 lm 10W 3.000 K Kleur: RAL9005 Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 9 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare driver. Programeerbare driver inregelen volgens artikel 34.12.06 van deel 3 van dit bestek. ja 735020 Leveren verlichtingsarmatuur Nicole LED. st 10 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: het leveren van een compleet armatuur Leverancier: Innolumis Type: Nicole 926 lm 10W Moonlight Kleur: RAL7035 Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 9 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare driver. Programeerbare driver inregelen volgens artikel 34.12.06 van deel 3 van dit bestek. ja 735030 Leveren verlichtingsarmatuur Nicole LED. st 10 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: het leveren van een compleet armatuur Leverancier: Innolumis Type: Nicole 2.280 lm 16W 3.000 K Kleur: RAL7035 Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 9 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare driver. Programeerbare driver inregelen volgens artikel 34.12.06 van deel 3 van dit bestek. ja 735040 Leveren verlichtingsarmatuur Nicole LED (Hoefijzer). st 10 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: het leveren van een compleet armatuur Leverancier: Innolumis Type: Nicole 1.350 lm 16W White Moonlight Kleur: RAL9005 Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 9 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare driver. Programeerbare driver inregelen volgens artikel 34.12.06 van deel 3 van dit bestek. ja 735050 Leveren verlichtingsarmatuur Mini Nicole LED. st 10 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: het leveren van een compleet armatuur Leverancier: Innolumis Type: Mini Nicole 550 lm 10W White Moonlight Kleur: RAL7035 Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 9 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare driver. Programeerbare driver inregelen volgens artikel 34.12.06 van deel 3 van dit bestek. ja 735060 Leveren verlichtingsarmatuur Mini Nicole LED. st 10 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: het leveren van een compleet armatuur Leverancier: Innolumis Type: Mini Nicole 1.144 lm 10W 3.000 K Kleur: RAL7035 Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 9 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare driver. Programeerbare driver inregelen volgens artikel 34.12.06 van deel 3 van dit bestek. ja 736 THORN LIGHTING ..... 736010 Leveren verlichtingsarmatuur Victor1 LED (Hoefijzer) st 10 34 03 51 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: het leveren van een compleet armatuur Leverancier: Thorn Lighting Type: Victor1 1.800 lm 21W 4.000 K Kleur: RAL9005 Lenscode wordt door de directie UAV aangegeven Bijzonderheden vermelden. Tek.nr(s). vermelden.
Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 9 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde dimbare driver. Programeerbare driver inregelen volgens artikel 34.12.06 van deel 3 van dit bestek. ja 75 DIVERSEN ..... 750010 Leveren aansluitsnoer H07 BQ-F 3 x 1,5 mm2. m 3000 34 07 51 2020-05-01 verplicht 2015-01 2021-09 2020-11 2020-02-06 Leveren aansluitsnoer. 1 1 Aansluitsnoer H07 BQ-F 3 x 1,5 mm2 6 2 Leveren: af fabriek of werkplaats. ja 750020 Leveren objectnummer. st 220 34 50 99 Leveren objectnummer. - Merk: Scotchlite; - Afmeting: hoogte 10,0 cm, breedte 7,0 cm; - Cijferhoogte: 3,2 cm; - Cijferkleur: zwart; - Kleur sticker: wit/zilvergrijs retro-reflecterend; - Lettertype: Arial (westers) Bold; - Watervast- en UV-bestendige zelfklevende sticker. Volgens bijlage 7. ja 750030 Leveren brekerzand t.b.v. aanvullen grondstuk mast. m3 12 22 03 21 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-23 Leveren grond. Betreft: het leveren van brekerzand t.b.v. aanvullen grondstuk mast. 3 1 Leveren op de plaats van verwerking 2 7 Grondsoort: brekerzand 1 9 Brekerzand dient te voldoen aan de eisen genoemd onder Bouwstoffen in hoofdstuk 83.16.03 van de Standaard 2020 ja 750040 Leveren betontegel 30 x 30 cm. st 60 34 02 99 Leveren betontegel 30 x 30 cm. Betreft het leveren van een betontegel 30 x 30 t.b.v. tegengaan van het verzakken van masten. ja 8 ALGEMEEN ..... 81 WERKNEMERS ..... 811 TIJDENS NORMALE UREN ..... 811010 Inzetten werknemer monteur. uur 40 10 05 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-03-26 Inzetten van werknemer. ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2 9 Elektrotechnisch bedrijf. Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 2 Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de betreffende uit te voeren werkzaamheden. ja 811020 Inzetten werknemer 1e monteur. uur 40 10 05 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-03-26 Inzetten van werknemer. ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2 9 Elektrotechnisch bedrijf. Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 4 of gelijkwaardig. Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de betreffende uit te voeren werkzaamheden. ja 812 TIJDENS AVOND UREN ..... 812010 Inzetten werknemer monteur. uur 20 10 05 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-03-26 Inzetten van werknemer. ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2 9 Elektrotechnisch bedrijf. Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 2 Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de betreffende uit te voeren werkzaamheden. ja 812020 Inzetten werknemer 1e monteur. uur 20 10 05 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-03-26 Inzetten van werknemer. ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2 9 Elektrotechnisch bedrijf. Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 4 of gelijkwaardig. Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de betreffende uit te voeren werkzaamheden. ja 813 TIJDENS NACHT UREN ..... 813010 Inzetten werknemer monteur. uur 10 10 05 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-03-26 Inzetten van werknemer. ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2 9 Elektrotechnisch bedrijf. Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 2 Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de betreffende uit te voeren werkzaamheden. ja 813020 Inzetten werknemer 1e monteur. uur 10 10 05 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-03-26 Inzetten van werknemer. ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2 9 Elektrotechnisch bedrijf. Opleidingsniveau of ervaring: Elektrotechnisch niveau 4 of gelijkwaardig. Inclusief werkvoertuig en gereedschap geschikt voor de betreffende uit te voeren werkzaamheden. ja 83 MATERIEEL ..... 831 TIJDENS NORMALE UREN ..... 831010 Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter. uur 40 10 05 99 Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter. Inclusief bediening, gereedschap en uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Werkhoogte tot 15 m. ja 831020 Inzetten vrachtauto. uur 40 10 05 16 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-04-14 Inzetten van een vrachtauto. Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte van de gemeente. Inclusief chauffeur en bediening. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Met hydraulische laad- en losinrichting ja 832 TIJDENS AVOND UREN ..... 832010 Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter. uur 20 10 05 99 Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter. Inclusief bediening, gereedschap en uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Werkhoogte tot 15 m. ja 832020 Inzetten vrachtauto. uur 20 10 05 16 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-04-14 Inzetten van een vrachtauto. Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte van de gemeente. Inclusief chauffeur en bediening. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Met hydraulische laad- en losinrichting ja 833 TIJDENS NACHT UREN ..... 833010 Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter. uur 10 10 05 99 Inzetten van een hoogwerker tot 15 meter. Inclusief bediening, gereedschap en uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Werkhoogte tot 15 m. ja 833020 Inzetten vrachtauto. uur 10 10 05 16 2020-05-01 verplicht 2020-05 2021-09 2020-11 2020-04-14 Inzetten van een vrachtauto. Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte van de gemeente. Inclusief chauffeur en bediening. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Met hydraulische laad- en losinrichting ja 899 STELPOSTEN ..... TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten ..... 91 Korting 919990 Korting % 92 Uitvoeringskosten ..... 929990 Uitvoeringskosten % 93 Algemene kosten ..... 939990 Algemene kosten % 94 Winst en risico ..... 949990 Winst en risico % 96 Bijdragen ..... 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0.15 960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) % 0.15 Gemeente: Westerwolde
Bestek inclusief 1e NvI: CH 2022-10, 23-11-2022
Beheer en onderhoud openbare verlichting gemeente Westerwolde 3. Bepalingen 01 Algemeen en administratieve bepalingen. 01 Algemene bepalingen 01 2020-05-31 definitief vastgesteld 2020-05 2020-05-31 Van toepassing zijnde bepalingen 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende nadere deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 04 Op deze werkzaamheden van toepassing zijn verder: - De actuele veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door TenneT; - CROW uitgave Handboek Lichtmasten, publicatie nr. 215, augustus 2005; - CROW publicaties "Veilig werken aan wegen"; - CROW publicatie 500 "Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen" - CROW publicatie 400 "Werken in en met verontreinigde bodem" - NEN 1010-2015 'De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties'; - NEN 3140+A1:2015 'Bedrijfsvoering van elektrische Installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties'; - NEN-EN 50110-1 'Bedrijfsvoering van electrische installaties. 06 RAW-raamovereenkomst: inschrijvingsstaat 05 Opdrachtgever kan lopende de overeenkomst voorstellen een armatuur toe te passen geleverd door een leverancier anders dan Orange Lighting, Lightronics, Schréder, Signify / Philips, Innolumis of Thorn lighting. In dat geval treden partijen in overleg over een door de aannemer door te berekenen korting op door deze leveranciers opgegeven bruto catalogusprijzen en daarmee over toe te passen eenheidsprijzen. Wanneer partijen het met elkaar eens worden over toe te passen eenheidsprijzen, worden voor betreffende armatuurtypes nieuwe besteksposten aangemaakt. 14 Beslechting geschillen UAV 2012 01 De gehele tekst van paragraaf 49 lid 1 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst: "Indien aannemer en opdrachtgever geschillen niet door minnelijk overleg weten op te lossen, behouden de partijen voor de beslechting van deze geschillen hun recht de tussenkomst van de bevoegde rechter in te roepen.'' De voor beroepsprocedures bevoegde instantie is de rechtbank Noord-Nederland te Groningen. Het postadres is postbus 781, 9700 AT Groningen. 02 Paragraaf 49 leden 2, 3, 4 en 5 van de UAV 2012 komen te vervallen. 03 De gehele tekst van paragraaf 50 lid 1 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst: "De aannemer is gehouden, in afwachting van de totstandkoming van een uitspraak in het geschil, op vordering van de directie UAV de werkzaamheden volgens haar aanwijzingen voort te zetten, tenzij de bevoegde rechter in spoedgeschil anders beslist". 15 Nederlandse taal in woord en geschrift 01 Het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen en toe te passen. 02 Betalingsregelingen: aannemingssom 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2015-03-31 Betaling 01 Eenmaal per 4 weken dient de aannemer een termijnvoorstel in te dienen. Op te voeren zijn in dat geval enkel werkzaamheden die volledig zijn afgerond en gefiateerd door de directie UAV, tenzij anders met de directie UAV is overeengekomen. Alleen opnemen indien de grootte van de betalingstermijnen bij een vierwekelijkse betaling daartoe aanleiding geeft; de betaling vindt dan elke twee weken plaats. 02 Een termijnvoorstel dient uiterlijk binnen 1 week na afloop van een termijn bij de directie UAV ter accordering te zijn ingediend. 03 De directie UAV zal tot accordering van het voorstel overgaan wanneer werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerond en mutaties volledig en juist in het beheersysteem zijn verwerkt. Facturen worden enkel in behandeling genomen met een door de directie UAV geaccordeerd termijnvoorstel. 04 De kosten van het herstel van schades dienen apart inzichtelijk te worden gemaakt (totale kosten en specificaties van de kosten per schadegeval). 04 Betalingsregelingen: risicoregeling 03 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2014-10-17 Verrekening van wijzigingen in loonkosten 01 Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na aanvang van de overeenkomst, kan de aannemer een (onderbouwd) voorstel doen voor het toepassen van aangepaste eenheidsprijzen als gevolg van eventuele wijzigingen in loonkosten. Aannemer dient hiertoe, binnen 1 maand na het verloop van de betreffende datum, een voorstel in bij de directie UAV. Wijzigingen dienen gebaseerd te worden op de indexcijfers van de Risicoregeling GWW 1995 en de datum van inschrijving. Deze bepaling alleen opnemen als de te verwachten verrekening lager is dan het drempelbedrag van € 500,-. 04 Verrekening van wijzigingen in brandstofgroepen 01 Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na aanvang van overeenkomst, kunnen wijzigingen in brandstofgroepen worden verrekend. Verrekening vindt enkel plaats voor de brandstofgroep ‘gasolie met hoog accijnstarief' en wel overeenkomstig het gestelde in artikel 01.04 van de Standaard. De aannemer dient hiertoe een voorstel in bij de directie UAV. Het voorstel dient gebaseerd te zijn op indexcijfers van de Risicoregeling GWW 1995 en de datum van inschrijving. 05 Verrekening van wijzigingen in bouwstofgroepen 01 Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na aanvang van overeenkomst, kunnen wijzigingen in bouwstofgroepen worden verrekend. De aannemer dient hiertoe binnen 1 maand na verloop van de betreffende datum een voorstel in bij de directie UAV. Dit voorstel dient te zijn gebaseerd op de prijzen vermeld in catalogi van de betreffende leveranciers, waarbij de door de aannemer in de aanbestedingsfase afgegeven korting op bruto catalogus prijzen voor armaturen dient te zijn verwerkt. 02 De in de aanbestedingsfase afgegeven kortingen mogen gedurende de looptijd van de overeenkomst niet gewijzigd worden op bruto catalogusprijzen voor armaturen. 06 Betalingsregelingen: declaraties 01 Indienen declaraties 01 Elke ingezonden declaratie (c.q. factuur) moet worden voorzien van een door de opdrachtgever geaccordeerd termijnvoorstel. Schades dienen apart gefactureerd te worden. 02 De onder lid 01 genoemde declaratie (c.q. factuur) dient als PDF te worden aangeleverd. 04 De declaraties kunnen worden gemaild naar: Contactpersoon:Dhr. H. Arendshorst Email adres:crediteuren@westerwolde.nl De gemeente Westerwolde betaalt de door haar verschuldigde bedragen gebruikelijk binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende factuur. 08 Bijdragen 03 2020-05-31 definitief vastgesteld 2020-05 2020-05-31 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek 01 Een ´bijdrage RAW-systematiek´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd. Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald.Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost '960010 Bijdrage RAW-systematiek' opnemen. 02 Aan het begin van elk kalenderjaar dient aannemer aan de directie UAV een overzicht te verstrekken met daarop vermeld de in het jaar daaraan voorafgaand uitgevoerde werkzaamheden en daarmee gepaard gaande kosten, op grond waarvan de 'bijdrage RAW-systematiek' kan worden vastgesteld. 03 De in lid 01 bedoelde 'bijdrage RAW-systematiek' dient door de aannemer rechtstreeks te worden voldaan aan het CROW. 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2019-11-18 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd. Opnemen als de bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT wordt verlangd. Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost 960020 ‘Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' opnemen. 02 Aan het begin van elk kalenderjaar dient aannemer aan de directie UAV een overzicht te verstrekken met daarop vermeld de in het jaar daaraan voorafgaand uitgevoerde werkzaamheden en daarmee gepaard gaande kosten, op grond waarvan de 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' kan worden vastgesteld. 11 De in lid 01 bedoelde 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' dient door de aannemer rechtstreeks te worden voldaan aan het CROW. 09 Kabels en leidingen 02 Informatie-overdracht 01 In afwijking van de Standaard worden geen tekeningen bij het bestek gevoegd over de ligging van aanwezige kabels en leidingen. 04 Verplichtingen van de aannemer 01 De aannemer is verplicht zich in de hoedanigheid van 'grondroerder' te houden aan de Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten (WIBON). 02 De aannemer dient de communicatie met de netbeheerder op een proactieve wijze te verzorgen. 03 De organisatie en coördinatie met de netbeheerder is de verantwoordelijkheid van de aannemer. 04 Alle kosten die gepaard gaan met organisatie, communicatie en coordinatie dienen in de desbetreffende besteksposten verdisconteerd te zijn. 05 De aannemer dient namens de opdrachtgever de aanvragen voor (her)aansluitingen bij de netbeheerder te verzorgen. 05 Veiligheidsmaatregelen bovengrondse hoogspanningslijnen. 01 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de aannemer overleg te plegen met de netbeheerder. Dit overleg dient tenminste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen plaats te vinden en te worden gemeld aan de directie UAV. Eisen van de netbeheerder moeten worden opgevolgd en gaan boven de bepalingen van dit bestek. 06 Relatie met de netbeheerder 03 De aannemer is er zelf verantwoordelijk voor dat hij geautoriseerd is om aan het combinet van de netbeheerder te mogen werken. 06 Aannemer dient 2 keer per jaar een overleg te organiseren met de netbeheerder en de opdrachtgever om zaken zoals samenwerking, procedures, komende werkzaamheden e.d. te bespreken. 07 Schade aan kabels en leidingen die als gevolg van de uitvoering ontstaat, moet direct bij de betreffende beheerder worden gemeld. Ook de opdrachtgever dient hierover direct op de hoogte te worden gesteld 11 Verband met andere werken 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2015-04-01 Werken, die in elkander grijpen 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - Werkzaamheden aan kabels en leidingen door of in opdracht van nutsbedrijven; - Onderhoudswerkzaamheden t.b.v. openbare ruimten; - Onderhoudswerkzaamheden aan groenvoorzieningen; - Reconstructies; - Rioolvervangingswerken. De desbetreffende in elkander grijpende werken vermelden. Voor de coördinatie van deze werken wordt verwezen naar par. 31 lid 2 van de UAV 2012 02 Werkzaamheden moeten zodanig uitgevoerd worden dat de werkzaamheden van derden onbelemmerd uitgevoerd kunnen worden. 03 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie UAV bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van de werkzaamheden een bepaalde termijn te stellen of deze te doen stellen, zonder dat de aannemer aanspraak heeft op vergoeding van kosten. 04 Wijzigingen in de planning van nutsbedrijven alsmede stagnatiekosten als gevolg van niet aangegeven kabels en leidingen, geven geen recht op enige vergoeding van kosten. 02 Coördinatieverplichting aannemer 01 De coördinatieverplichting betreffende de in 01.11.01 lid 01 vermelde in elkaar grijpende werken ligt bij de aannemer. 13 Algemeen tijdschema, kwaliteitsplan en werkplan 08 Responstijden en maatregelen 01 De volgende responstijden zijn van toepassing: a. Storingen en schades - spoed binnen 24 uur na melding De aannemer dient uiterlijk binnen 24 uur na melding de storing of schade hersteld te hebben, zo nodig middels een tijdelijke maatregel. Ook voor het veilig stellen van objecten geldt vermelde termijn. b. Storingen en schades - spoedeisend De aannemer dient uiterlijk binnen 2 werkdagen na melding de storing of schade hersteld te hebben, zo nodig middels een tijdelijke maatregel. Ook voor het veilig stellen van objecten geldt vermelde termijn. c. Storing of schade - niet urgent De aannemer dient uiterlijk binnen 7 werkdagen na melding de storing of schade hersteld te hebben, zo nodig middel een tijdelijke maatregel. d. Definitieve reparaties Definitieve reparaties dienen binnen tien (10) werkdagen in de zomermaanden en vijf (5) werkdagen in de wintermaanden, na beschikbaar zijn van alle benodigde materialen en, indien van toepassing, werkzaamheden door de netbeheerder te zijn uitgevoerd. e. Mutaties Mutaties dienen binnen 24 uur na uitvoering ervan in het beheersysteem te zijn verwerkt. f. Deelopdrachten Deelopdrachten dienen opgeleverd te worden op of vóór de met de directie UAV overeengekomen en in de deelopdracht vastgelegde opleverdatum. g. Noodreparaties Deze dienen zowel binnen als buiten reguliere werktijden te worden uitgevoerd, binnen een met de directie UAV overeen te komen termijn. 02 Status en voortgang van de storingen, schades en werkopdrachten dienen actueel (binnen 24 uur) in het beheersysteem te staan 09 Flexibele uitvoeringstermijn - kortingen 01 Kortingen gekoppeld aan responstijden volgens 01.13.08. Voor kortingen als bedoeld in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende kortingen gehanteerd. a. Storingen en schades - spoed (24 uur) € 250,- per incident per uur overschrijding. b. Storingen en schades - spoedeisend (2 werkdagen) € 500,- per incident per dag overschrijding. c. Storing en schade - niet urgent € 250,- per incident per werkdag overschrijding. d. Definitieve reparaties: € 250,- per incident per werkdag overschrijding. e. Mutaties in het beheersysteem: € 50,- per geconstateerd geval per werkdag overschrijding. f. Deelopdracht: € 250,- per incident per werkdag overschrijding. g. Noodreparatie: € 250,- per incident per werkdag overschrijding. 02 Het opvoeren van bovengenoemde kortingen laat onverlet dat de opdrachtgever eventuele (vervolg)schade bij de aannemer in rekening kan brengen. 03 De onder lid 01 genoemde kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 04 De directie UAV kan besluiten, indien aannemer zichtbare verbetering toont als het gaat om naleven van responstijden, opgelegde kortingen (of een deel ervan) alsnog te laten vervallen en een deel van de ingehouden bedragen op een later moment alsnog aan de aannemer uit te keren. 11 Werktijden 01 Onderstaand volgt wat onder werktijden wordt verstaan: - Normale uren: De uren op werkdagen tussen 07.00 en 17.00. - Avond/ochtend uren De uren op werkdagen van 17.00 t/m 20.00 uur en van 6.00 t/m 7.00 uur - Nacht uren De uren op werkdagen van 20.00 t/m 6.00 uur 02 Tenzij het bestek anders bepaalt mogen, zonder toestemming van de directie UAV, geen werkzaamheden verricht worden buiten de normale uren, met uitzondering van werkzaamheden t.b.v. het verhelpen van spoedeisende storingen en schades en noodreparaties. Ook dient rekening te worden gehouden met het gestelde in hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek. 16 Verzekeringen 02 Verzekering door de aannemer 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, zich te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 1.250.000,00 per gebeurtenis. 02 De aannemer zal bij de uitvoering van de werkzaamheden alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie UAV en de huurders te zijn meeverzekerd en mag de schade aan de ondergrondse kabels en leidingen niet zijn uitgesloten. 03 Schades, welke niet door in lid 01 genoemde verzekering(en) zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn. 04 De aannemer dient bewijsstukken waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen 14 dagen na aanvang van de overeenkomst, aan de directie UAV te overleggen. 17 Vrijgekomen materialen 01 Vrijgekomen materialen 01 Alle vrijkomende materialen behoudens masten en armaturen (dit wordt per geval bekeken) vervallen aan de aannemer. 02 Uit het werk vrijgekomen chemisch afval, zoals lampen en PCB houdende VSA's, dienen verzameld te worden in aparte badges en minimaal halfjaarlijks te worden afgevoerd naar en ingeleverd te worden bij een door een bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 04 De aannemer verstrekt de directie UAV voorafgaand aan het periodieke overleg (elke 4 weken) het bewijs van ontvangst van vrijgekomen materialen. Het bewijs van ontvangst moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen. 05 Kosten die voortkomen uit de bovenstaande leden, inclusief stort, acceptatie, transport, laad en los kosten dienen in de betreffende besteksposten te zijn inbegrepen. 06 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-02-24 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting 03 In afwijking van paragraaf 01.17.06 lid 03 van de Standaard behoren de kosten voor het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een verwerkingsinrichting in de betreffende besteksposten te zijn verdisconteerd. 11 Afvoeren afval en puin 01 Uit het werk vrijkomende materialen dienen te worden afgevoerd naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Hiermee gepaard gaande kosten dienen verdisconteerd te zijn in de betreffende besteksposten. 18 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie 01 Uitvoering van werkzaamheden 06 Op dit werk zijn de boombeschermende voorschriften van toepassing, zoals aangegeven in de publicatie 'Boombescherming op bouwlocaties', uitgegeven door vereniging Stadswerk Nederland. 07 Indien het kabeltracé zich ter plaatse van bomen bevindt, dient het kabeltracé te worden gerealiseerd door middel van persen of boren. Dit dient echter vooraf met de directie UAV besproken te worden. Het inkorten van de boomwortels is niet toegestaan. 08 Graafwerkzaamheden tot 2,00 m uit het hart van de bomen dient tot een minimum te worden beperkt. Er mag in deze zone niet dieper worden gegraven dan 30 cm onder het huidige maaiveld. Graafwerkzaamheden die dieper gaan dan 30 cm alleen uitvoeren in overleg met de directie UAV. 09 Tijdens het graven mogen geen wortels met een grotere diameter dan 5 cm worden verwijderd. 10 Het is de aannemer niet toegestaan aanwezige bomen te snoeien. 11 Het is niet toegestaan door middel van spijkers, schroeven, stroppen, klemmen of iets dergelijks enige bevestiging aan de bomen aan te brengen. 19 Arbeidsomstandigheden 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-04-28 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie 03 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen. Besteknummer(s) en omschrijving van het werk invullen.Lid 03 altijd samen opnemen met de leden 04 en 05. 04 Aannemer dient binnen 2 weken na de ingangsdatum van de overeenkomst, en bij aanpassing(en) een V&G-plan overeenkomstig artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, in tweevoud ter acceptatie in te dienen bij de directie UAV. Het V&G-plan dient gedateerd en ondertekend te zijn. De leden 03, 04 en 05 opnemen als sprake is van een werk met een dusdanige omvang dat een melding als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht is, of wanneer er sprake is van een werk met bijzondere gevaren op grond waarvan volgens de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit een V&G-plan nodig is, waarbij tevens sprake is van het in elkaar grijpen van werken, waarbij de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase van dit bestek ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van een ander bestek of meerdere andere bestekken krijgt opgedragen. 05 Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de ingangsdatum van de overeenkomst, dient aannemer een actueel Veiligheids- en gezondheidsdossier, als bedoeld in artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit, over te dragen aan de directie UAV. Lid 04 altijd samen opnemen met de leden 03 en 05. 06 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. Besteknummer(s) en omschrijving van het werk invullen.Lid 06 altijd samen opnemen met lid 07. 05 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140 en BEI BLS 01 Vanaf de ingangsdatum tot en met einddatum van de overeenkomst is de aannemer verantwoordelijk voor alle elektrotechnische handelingen als werkverantwoordelijke (WV-er) volgens de BEI. 02 Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden wijst de aannemer schriftelijk de werkverantwoordelijke (WV-er) aan en overhandigt een afschrift van de aanwijzing aan de directie UAV. Uit deze afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen persoon de schriftelijke aanwijzing heeft geaccepteerd. 03 De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor elektrische installaties ligt bij de installatieverantwoordelijk persoon. 04 De aannemer is ervoor verantwoordelijk dat werkzaamheden worden uitgevoerd, volgens NEN 1010, NEN 3140 en BEI BLS. De aannemer is aansprakelijk voor alle schades voortvloeiend uit de uitvoering van dit werk. 05 De in lid 04 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan: - Wanneer de gehele installatie delen hiervan volledig zijn opgeleverd door de aannemer; - Alle op de werkzaamheden en / of delen hiervan, betrekking hebbende revisiegegevens compleet zijn overgedragen en zijn goedgekeurd door de IV-er van de opdrachtgever; - Alle werkzaamheden en / of delen hiervan compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek en zijn goedgekeurd door de IV-er van de opdrachtgever; - Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de WV-er van de aannemer naar de IV-er van de opdrachtgever. 06 De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van uitgevoerde werkzaamheden die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties, revisietekeningen en handleidingen die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 02 van de UAV 2012 aangemerkt kunnen worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-er van de opdrachtgever zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten c.q. dragen. 06 Milieu 01 Reinigingswerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden met milieuvriendelijke producten voorzien van het Europese Ecolabel. 02 Op verzoek van de directie UAV dient de aannemer aan te geven met welke middelen zij werkt. 21 RAW-raamovereenkomst 05 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-11 2019-11-22 Verstrekken van een deelopdracht 06 De aannemer offreert op verzoek van de directie UAV de gevraagde werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen zoals vermeld op de inschrijvingsstaat. Opdracht wordt door de directie UAV verstrekt in de vorm van een schriftelijke bevestiging van de deelopdracht. 07 De aannemer dient de onder lid 06 bedoelde werkzaamheden binnen dit bestek, anders dan onderhoudswerkzaamheden, binnen de in de deelopdracht aangegeven termijn aan te vangen. Mocht de levertijd van materialen dit niet mogelijk maken dan dient de aannemer dit uiterlijk 2 weken na het verstrekken van de opdracht met redenen omkleed kenbaar te maken aan de directie UAV. Met de aannemer wordt dan een nieuwe datum afgesproken. 23 Communicatie 03 Contactpersoon 02 Vanuit de aannemer dient één contactpersoon voor de contacten met de directie UAV aangesteld te worden. 04 Storingsinformatie 01 Niet urgente storingen kunnen onder andere gemeld door: - Directie UAV; -Opdrachtgever; -Piketdienst; -Hulpdiensten; -Aannemer. 02 Telefonische meldingen van storingen en schades die met spoed (binnen 24 uur dan wel 2 werkdagen) moeten worden hersteld, kunnen worden gedaan door: -Hulpdiensten; -Directie UAV; -Opdrachtgever; -Piketdienst. 06 Verslaglegging 01 Eenmaal per 4 weken vindt overleg plaats tussen de directie UAV en de contactpersoon van de aannemer. De aannemer verzorgt de verslaglegging van de overleggen tussen de directie UAV en de aannemer. Tijdens deze overleggen worden tenminste besproken: -Contractuele en operationele zaken; -Voortgang van werkzaamheden; -Eventuele V&G issues; -Mogelijke verbeterpunten. 25 Vakopleiding 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2015-04-02 Vakopleiding / certificaten 01 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van dit bestek, dienen te zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er) en/of vakbekwaam persoon (VP-er) of werken onder diens begeleiding. Op verzoek van de directie UAV dient bewijs hiervan te worden getoond. 02 Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren dienen te beschikken over een VCA certificaat (basis), een leiding gevende medewerker dient te beschikken over VCA-VOL. 26 Informatieborden 01 Informatie- en reclameborden van de aannemer 01 Het plaatsen van informatie- c.q. reclameborden van de aannemer is niet toegestaan. 24 Sleuf- en sleufloze technieken 0 Technische bepalingen, algemeen 1 Begrippen 04 Definities 01 Te verstaan is onder: - Kabelsleuf: Het graven en dichten en verdichten van een kabelsleuf voor het aanbrengen van grondkabels en/of mantelbuizen voor openbare verlichting. - Lichtmastgaten: Het graven en dichten en verdichten van een lichtmastgat voor het plaatsen / verwijderen / verplaatsen van een lichtmast. - Straatwerk: Het opnemen en herstraten van elementenverharding. - Graafschade: Het ontstaan van schade aan een kabel door mechanische of handmatige werkzaamheden in de grond. - Las- en lichtmastgaten: Het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het maken van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast. 2 Eisen en uitvoering 07 Las- en lichtmastgaten 01 Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter uit de bomen worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van de rioolleidingen (kant sleuf - hart riool). 03 Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag van ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden voorzien van een deugdelijke afzetting. 04 Sleuven moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag van ontgraving, tenzij de plaats voorzien is van een goede afzetting, zulks ter beoordeling van de directie UAV. 05 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden neemt de aannemer zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters en dergelijke altijd bereikbaar zijn. 06 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan de directie UAV en aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders. 07 De aannemer dient geconstateerde afwijkingen aan kabels en leidingen tevens te melden aan de betrokken netbeheerder(s). 08 In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 5 lid 1 houdt, indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, de aannemer een bouwbespreking met de leidingbeheerders. De aannemer laat zich door de leidingbeheerders inlichten omtrent de juiste ligging van de zich in of nabij de werkzaamheden en het werkterrein bevindende kabel en leidingen en stelt vast wat daarmee moet geschieden. 09 Grond- en straatwerk dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de eisen van de gemeente Westerwolde. 08 Straatwerk 01 Na uitvoering van graafwerkzaamheden dient straatwerk door de aannemer te worden hersteld. 02 De aannemer dient de directie UAV melding te doen ten behoeve van het verrichten van definitieve herstelwerkzaamheden aan straatwerk. 03 Voor de eisen aan het straatwerk word verwezen naar bijlage 01: ''Handboek kabels en leidingen gemeente Westerwolde.'' 7 Meet- en verrekenmethoden 06 Uitvoering van werkzaamheden 01 Alle kosten als gevolg van werkzaamheden volgend uit dit hoofdstuk worden geacht te zijn inbegrepen in de besteksposten, tenzij anders is aangegeven. 02 Alle aangetroffen onregelmatigheden (puin e.d.) in de grond dienen te worden verwijderd en afgevoerd door de aannemer. 26 Kabelwerk 0 Kabelwerk bepalingen, algemeen 3 Informatie-overdracht 01 Procedure kabelstoring netbeheerder 01 De aannemer verifieert de storing en bepaalt of deze storing een storing is aan het openbare net. 02 Bij een storing aan het openbare net wordt de storing doorgegeven aan de netbeheerder en gemeld in het beheersysteem. 03 De aannemer bewaakt de voortgang van het herstel en informeert de directie UAV over voortgang en duur van het herstel. 04 Bij gereedkomen van de werkzaamheden wordt de directie UAV door de aannemer geïnformeerd. De aannemer werkt het beheersysteem bij. 34 Openbare verlichting 1 Bepalingen algemeen 1 Begrippen 06 Definities 01 Algemeen Te verstaan is onder: - Beheersysteem: Het beheersysteem van de opdrachtgever waar de aannemer mee moet werken. - Responstijd: De tijd waarbinnen (een) handeling(en) daadwerkelijk uitgevoerd dient / dienen te zijn. - Herhaalstoring: Storing die zich binnen een tijdsbestek van 12 maanden na herstel opnieuw voordoet op hetzelfde object. - Correctief onderhoud: Het herstellen van storingen (niet urgent, spoedeisend of spoed) en schades aan de openbare verlichtingsinstallaties als gevolg van onder andere ouderdom, aanrijdingen en/of vandalisme. - Preventief onderhoud: Het onderhouden van de installatie met als doel om storingen en defecten te voorkomen bijvoorbeeld d.m.v. schoonmaken van armaturen en reinigen van armatuurkap en masten. - Functioneren: De werking van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de (onderdelen van de) installatie zoals dat in het oorspronkelijk ontwerp of de aanpassing hierop is vastgelegd. - Lichtpunt: Een onderdeel van de openbare verlichtingsinstallatie. Deze kan onder andere bestaan uit een mast met armatuur en lamp (lichtbron). - Bijzondere verlichting: Kleinschalig toegepaste speciale verlichting zoals klassieke verlichting, aanstraalverlichting. - Installatie: Samenstel van componenten die samen de verlichting bewerkstelligen. - Aansluitsnoer: Buigzame snoer tussen aansluitvoorziening netbeheerder en het armatuur. - Standaard materiaal: Het materiaal vermeld in deel 2.2. Dit materiaal dient binnen de gestelde responstijden geleverd (en gemonteerd) te worden. - Productgroep: Een verzameling producten die tot één categorie behoren zoals bijvoorbeeld kofferarmaturen en masten. - Klein materiaal: Benodigd materiaal waarvan de financiële waarde per stuk beperkt is. Onder klein materiaal wordt onder andere verstaan: - (Smelt) zekeringen; - Schroeven; - Bouten; - Ringen; - Aderhulzen; - Klemmetjes; - Kopervet. - Randapparatuur: Apparatuur dat benodigd is om de openbare lichting correct te laten werken. Hier wordt onder verstaan: - (E)VSA's; - Drivers; - Dimmers; - OLC's. 02 Correctief onderhoud. Te verstaan is onder: - Schade: Schade (is onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak, niet zijnde aanrijdingen door voertuigen. Voorbeelden hiervan zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien, ontploffing, werkzaamheden, etc. - Aanrijdschade: Schade teweeg gebracht door een gemotoriseerd voertuig. - Vandalisme: Het moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten. - Veiligstellen: Het elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten van een installatie dat er geen gevaar voor omgeving of gebruiker daarvan bestaat en er verkeerstechnisch geen hinder / gevaar is. - Tijdelijk herstel: Het direct provisorisch herstellen van een storing (middels een tijdelijke maatregel). - Corrigeren stand lichtmast: Het weer correct neerzetten van een lichtmast zodat het verlichtingsobject weer het bedoelde gebied verlicht. Dit kan onder andere door het rechtzetten en/of draaien van een lichtmast. - Storing: Het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een verstoord aanzicht van het object. - Storingsronde: Ronde waarin storingen worden hersteld en verholpen. Dit word gedaan op 2 vaste dagdelen per week. - Niet urgente storingen en schades: Een storing of schade waarbij een wachttijd normaliter niet zal leiden tot (levens)gevaarlijke situaties. - Spoedeisende storingen en schades : Storingen en schades die kunnen leiden tot gevaarlijke situaties voor de omgeving en/of gebruiker daarvan en die zonder handelend optreden tot gevolgschade kan leiden. 2 Eisen en uitvoering 01 Transport, opslag en montage 01 De aannemer dient bij het handelen met de openbare verlichtingscomponenten zijn werk dusdanig uit te voeren dat er geen beschadigingen of deuken aan het materiaal kunnen ontstaan. 02 Indien er bij handelingen beschadigingen ontstaat, dient de aannemer deze schade te herstellen en/of contact op te nemen met de directie UAV. Deze zal dan bepalen hoe de schade te behandelen. 03 Bij grote beschadigingen aan een mast (beschadigingen die de integriteit van de mast op lange termijn in gevaar kunnen brengen) of armatuur kan / mag de directie UAV de fabrikant van het component om advies vragen hoe de beschadiging hersteld moet worden. 04 Alle kosten voor het herstellen van de door de aannemer veroorzaakte beschadigingen zijn voor rekening van de aannemer. 02 Aanbrengen van lichtmasten 01 De afstand van de lichtmast ten opzichte van de rijbaan / verharding dient 60 cm achter voorkant band te zijn. Dit geldt ook bij groenvakken. 02 Indien in de nabijheid een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk ter hoogte van de vakscheidingen te worden geplaatst. 03 Lichtmasten dienen zo geplaatst te worden dat het mastluikje zich van de rijrichting af bevindt, tenzij er geen sprake is van verkeer of de directie UAV anders bepaalt. Het deurtje dient goed toegankelijk te zijn. 04 Van alle lichtmasten geplaatst in de aardebaan dient het grondstuk van de lichtmasten bij het plaatsen gevuld te worden met brekerzand tot 0,10 meter boven het maaiveld. 05 Waar mogelijk masten plaatsen in een rechte c.q. vloeiende lijn langs de weg. 06 Lichtmasten welke op de verkeerde locatie zijn geplaatst, dienen zonder verrekening van kosten verplaatst te worden naar de correcte locatie. 07 Bij gebruik van maaiveldbeschermers dient de helft van de maaiveldbeschermer boven het maaiveld te zitten. 08 Bij het plaatsen van een verlichtingsobject dienen de voorschriften van de fabrikant te worden opgevolgd. 03 Aanbrengen verlichtingsarmaturen 01 Bij dubbele geïsoleerde armaturen dient 3 aderig snoer toegepast te worden. 02 Voor bedrading en bekabeling gelden de volgende eisen: - In de mast mag geen bedrading in een bos, lus of knoop boven het aansluitpunt van de netbeheerder aanwezig zijn; - Bedrading mag niet dusdanig lang zijn dat het contact heeft met het brekerzand; - Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen dat het op de bedrading eventueel aanwezige druipwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen. Lus aanmaken onder het aansluitpunt en boven het brekerzand. 03 De onderkant van armaturen dient horizontaal geplaatst te worden. 04 Armaturen dienen aangebracht te worden volgens instructies leveranciers. 05 Functioneren openbare verlichting 01 Bij werkzaamheden aan de openbare verlichting moeten aan het einde van de werkdag de werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichting op normale wijze functioneert. 06 Regelapparatuur 01 De aannemer dient de schakel- / dimstanden in te stellen van de dimmodules, in de lichtpunten en de schakel- en verdeelinrichting. De volgende instellingen voor het schakelen / dimmen van de dimmodules worden voornamelijk gehanteerd: Dimprotocol 3A: ontsteken-22:00 uur:100% 22:00 uur-00:00 uur: 70% 00:00 uur-05:00 uur: 50% 05:00 uur-06:00 uur 70% 06:00 uur-doven:100% Deze instellingen kunnen nog gewijzigd worden. Dit zal tijdig met de aannemer gecommuniceerd worden. 02 De aannemer dient te garanderen dat de door hem ingestelde schakel- / dimstanden van de dimmodules correct zijn uitgevoerd volgens lid 01. De garantie gaat in nadat het volledige systeem werkend is opgeleverd. 04 Kosten die voortkomen uit de leden 01 en 02 dienen in de desbetreffende besteksposten te zijn verdisconteerd. 07 Nummeren van verlichtingsobject 01 Bij alle voorkomende werkzaamheden aan een lichtpunt moet, indien niet aanwezig, een lichtpuntnummer worden aangebracht op de lichtmast, of het armatuur als op de lichtmast niet mogelijk is. 02 De nummering van de lichtmasten zodanig plaatsen dat de voorzijde van de stickers haaks op de rijbaan staan. Bij masten op de Oudeschans dient de nummering van de lichtmast op achterkant van de mast aangebracht te worden. 03 Hoogte aanbrengen nummering: -Bij cilindrisch verjongde masten: bovenzijde sticker op 2,0 meter boven maaiveld. -Bij conische masten: bovenzijde sticker op 2,0 meter boven maaiveld. -Bij masten op de Oudeschans: bovenzijde sticker ca. 0,8 - 1 meter boven maaiveld. 04 Oppervlakte voor het plakken nummers droog, schoon, en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren. 05 Nummers dienen horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt. 06 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft lager dan 5 graden Celsius. 07 De nummers mogen niet worden aangebracht als het lichtpunt vochtig is. 08 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd, dan wel onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient daarna direct te zijn aangebracht. 09 Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie UAV. 10 Alle objectnummers uitvoeren volgens de volgende omschrijving: - Wit/zilvergrijskleurige retro-reflecterende weer-, watervast- en UV-bestendige zelfklevende sticker, met afmetingen 100 x 70 mm (breedte x hoogte), materiaal 3M ScotchliteTM. Tekst opmaak sticker: - Objectnummers volgens beheersysteem: Zwarte cijfers: lettertype Arial (westers) Bold, cijferhoogte 32 mm. Opdruk: - Unieke codering op basis van nummering met 3 letters en 5 cijfers. 08 Verkeersnaam, straatnaam en aanwijsborden 01 Als eigenaar van de installatie, heeft de opdrachtgever het recht om diverse soorten aanhangsels aan de lichtmasten te (laten) bevestigen. 02 Montage eisen borden: - Hoogte van de onderkant van het bord t.o.v. het wegdek bedraagt binnen de bebouwde kom tenminste 2,20 m en buiten de bebouwde kom tenminste 1,20 m. De hoogte van 1,20 m geld ook voor verkeerseilanden of voetpaden; - Monteren van reclameborden met een een isolatieplaat van zware kwaliteit tussen bevestigingsmateriaal bord en lichtmast; - Monteren van verkeers- en straatnaamborden met een rubberring type FPR tussen bevestigingsmateriaal bord en lichtmast. 04 Ter voorkoming van galvanische corrosie van de mast dient tussen het bevestigingsmateriaal van het bord een isolatieplaat of ring te worden aan gebracht met de volgende kwaliteiten: -Zware belasting (Reclamebakken). Rubber type FPR (flooring rubbers). -Lichte belasting (verkeers- en straatnaamborden). Neopreenrubber type HPC 2 mm. -Overige borden: In overleg met de directie UAV. 05 Schade aan aanhangsels die door de aannemer is veroorzaakt dient door de aannemer te worden vergoed. Betreffende bedragen worden ingehouden op de eerstvolgende termijn. 09 Deskundigheid aannemer 01 De aannemer wordt geacht met kennis van zaken te handelen, zodat lichtmasten niet op onhandige locaties komen te staan of uitnodigen tot criminaliteit. De aannemer dient de directie UAV onverwijld mee te delen wanneer dit wel dreigt te gebeuren. 10 Toegankelijkheid 01 Om een goede en gemakkelijke toegankelijkheid van de masten en armaturen te behouden dient de aannemer de volgende handelingen te verrichten: - De bouten van de mastdeuren invetten met Kopervet; - De rubbers van de armaturen behandelen met talkpoeder. 11 Bodemgesteldheid 01 Indien de bodemgesteldheid sterk afwijkt van de lokale bodemgesteldheid, kan de aannemer in goed overleg met de directie UAV het meerwerk van graafwerkzaamheden verrekenen op stelposten in de deelopdrachten. 12 Opzetstuk bij vervangen armatuur 01 Indien bij het vervangen van het armatuur de uithouder te lang is voor het nieuwe armatuur, dient de aannemer de uithouder bij te schilderen in de kleur van de lichtmast of het overtollig deel van de uithouder in te korten verrekenen op stelposten in de deelopdrachten. Zulks in overleg met de directie UAV. 3 Informatie-overdracht 08 Uitdraaien maken en weekrapportages 01 De aannemer is verantwoordelijk voor het op verzoek leveren van rapportages ten behoeve van de opdrachtgever. Deze rapportages dienen opgesteld te worden met het beheerspakket. De onderwerpen waar weekrapportages van gemaakt moeten worden, zijn: - Het aantal storingen, uitgesplitst per type storing; - Vandalisme per deelgemeente; - De status van de remplace; - Vordering van het groot onderhoud; - Status van de projecten; - Algemene schades en aanrijdschades; - Beheerder moet inzichtelijk maken welke overschrijdingen er in de afgelopen termijn hebben plaatsgevonden; - Overzicht gebruikte materialen. 4 Risicoverdeling en garanties 01 Garantie van stand van lichtmasten 01 In afwijking van artikel 34.14.01 lid 01 van de Standaard geldt: De aannemer garandeert gedurende zes maanden na oplevering van de werkzaamheden een afwijking van ten hoogste 1,0% van de in het bestek voorgeschreven stand van de lichtmasten. Wanneer de scheefstand 1,0% of meer is dient de stand van de lichtmast te worden hersteld binnen 2 weken na schriftelijke melding van de directie UAV. 02 Vervangen van defecte lampen 01 In tegenstelling tot het gestelde in 34.14.02 lid 01 van de Standaard is de garantieperiode voor alle lampen gelijk gesteld op 12 maanden. 02 De aannemer vervangt, zonder verrekening van kosten, de volgens dit bestek aangebrachte lampen, welke voor het einde van de garantieperiode van de lampen defect raken. Deze lampen worden geacht lampen met een fabricagefout te zijn. Bijkomende kosten voor het vervangen van bovengenoemde lampen zijn voor rekening van de aannemer. 03 Garantie armaturen 01 De aannemer zorgt voor alle administratieve handelingen om de fabrieksgaranties van de door hem geleverde armaturen. Deze gegevens dient aannemer in het beheersysteem vast te leggen. 5 Bijbehorende verplichtingen 04 Werkvoorbereiding 02 De aannemer dient, na het ontvangen van een deelopdracht, voor de start van de uitvoering een controle uit te voeren op correctheid van de deelopdracht, een zogenaamde ingangscontrole. De aannemer dient haar bevindingen te rapporteren aan de directie UAV. 6 Bouwstoffen 02 Lichtmasten 03 Tenzij anders vermeld of aangegeven op de tekening, gelden de punten in de onderstaande leden voor het leveren van nieuwe lichtmasten. 04 Algemeen: Normen: - Masten dienen te zijn voorzien van een CE-keurmerk; - Masten dienen te voldoen aan NEN-EN 40. - Eventuele uithouders moeten voldoen aan: Klasse 2 maximaal 6% horizontale uitwijking. Uitvoering: - Deursectie met sluiting driekant 10 mm; - Afmeting mastdeur dient zodanig te zijn dat er een aansluitkastje in gemonteerd kan worden, minimaal 400 x 85 mm; - Aan de aardbout moet een label "aardingsteken" zijn bevestigd; - Het ondergrondse deel (indien niet specifiek aangegeven op de tekeningen) moet zijn voorzien van een kabel invoergat waarvan de onderkant 500 mm onder het maaiveldniveau bevindt met de afmeting 150x50 mm inclusief manchet vastgelegd in de norm NEN-EN 40. 05 Staal: Uitvoering: - Het grondstuk dient voorzien te zijn van een corrosiewerende coating of bandage en dient een kabelinvoermanchet te bevatten; - Maaiveldbescherming: GPP Maaiveldbeschermer (glasvezel versterkt kunststof); Eisen: - De mast voorzien van een aangelaste grondplaat waar aangegeven; - Lichtmasten dienen thermisch verzinkt te zijn volgens de EN ISO 1461; - De deur voorzien van een gelaste sluitingsdop ø 26 x 14 mm met RVS driekantsluiting M10. Mast en bijbehorende deur beide voorzien van een gelaste plaat met hetzelfde unieke nummer; - Masten die voorzien dienen te worden van grondvleugels: Het grondstuk voorzien van 2 aangelaste grondvleugels 250x120x4 mm (2 x 180°) met de bovenkant op 170 mm beneden maaiveld; - Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NEN 5254; - Eventuele poedercoating volgens kwaliteit TGIC, EP of EPE in een minimale laagdikte van 80 micrometer voor een één-laag-systeem; 06 Aluminium: - Behandeling: Geannodiseerd in VOM1; - Deurversteviging: gelast profiel 5+; - Grondstuk: volgens EN 40-2; - Maaiveldbescherming: GPP Maaiveldbeschermer (glasvezel versterkt kunststof); - Botsklasse 70 en 100NE2; 03 Eisen lamp 01 De productiedatum van de lamp mag niet langer dan een jaar gepasseerd zijn. 02 De servicelevensduur van de lampen dienen enkel in Long Life uitgevoerd te zijn. 04 Aanvullende eisen: - Bij remplacerondes dienen lampen van een gelijk fabrikaat en batch te worden toegepast; - Alle fluorescentielampen kleur 830; - Alle led verlichting een Ra van minimaal 70; - Bij vervanging van fluorescentielampen op C-VSA dient tevens de starter vervangen te worden, de prijs dient verdisconteerd te zijn in lampprijs. 04 Dimsysteem 01 Het toe te passen dimsysteem dient het in artikel 34.12.06 dimregime te kunnen voldoen. 02 Het dimregime dient geheel op zichzelf te staan, zonder extra modules e.d. in voedingskasten aan te brengen. 03 De dimmodule dient herprogrammeerbaar te zijn. 04 De dimmodule dient 5 stappen programmeerbaar te zijn. 05 De dimmodule dient in het armatuur te worden aangebracht. 06 Product controle 01 De aannemer dient het materiaal, wanneer de opdrachtgever dit wenst, te laten controleren door directie UAV of een door de directie UAV aangewezen persoon. 02 De onder lid 01 genoemde controle is ter bevestiging of alle geleverde materialen voldoen aan de opgegeven specificaties. Hierbij kan onder andere het volgende worden gecontroleerd: - Mast; - Armatuur; - Gewicht mast / armatuur; - Lichtbron; - Lens, aantal led, lichtkleur, enz; - Driver; - Alle aders aangesloten; - Aansluitkast. 03 Indien de opdrachtgever heeft aangegeven dat een dergelijke controle gaat plaats vinden op het project, mogen de toe te passen materialen alleen worden geplaatst nadat de directie UAV zijn goedkeuring heeft gegeven voor toepassen van het materiaal. 07 Klein materiaal 01 Het leveren van klein materiaal dient in de betreffende besteksposten inbegrepen te zijn. 7 Meet- en verrekenmethoden 01 Levering randapparatuur & voorschakelapparatuur 02 Niet in het bestek opgenomen materialen waarvoor de leverancier nettoprijzen hanteert, zoals bijvoorbeeld armatuuronderdelen, worden verrekend tegen deze nettoprijs, vermeerderd met 10%. Ter onderbouwing van de prijs dient deze netto prijs door de aannemer aangeleverd te worden. De nettoprijs kan ook opgevraagd worden door de directie UAV. In principe prevaleert deze boven de door de aannemer aangeleverde nettoprijs indien daarin verschil zit. 03 De aannemer overhandigt de directie UAV op verzoek de volgende gegevens in lid 02 bedoelde materialen: -Fabrikaat; -Artikelnummer; -Artikelnaam; -Catalogusprijs; -Verrekenprijs. 02 Overlengte snoer 01 Per lichtmast met uithouder dient per armatuur een lengte van 1x lichtpunt hoogte plus 1x uithouderlengte aansluitsnoer te worden gerekend. Bij paaltop masten dient per armatuur een lengte van 1x lichtpunt hoogte aansluitsnoer te worden gerekend. 2 Onderhoud algemeen 1 Algemeen 01 Te onderhouden onderdelen 01 Tot de te onderhouden gedeelten van de openbare verlichtingsinstallaties behoren: - Lichtmasten; - Armaturen (inclusief wandarmaturen); - Snoeren in lichtmasten en armaturen; - Bijzondere verlichting; - Grondspots, tunnelarmaturen, inbouwarmaturen; - Alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de verlichtingsinstallaties. 02 Huidige staat installatie 01 Tijdens de werkzaamheden controleert de aannemer de juistheid van de verifieerbare databasegegevens met betrekking tot het betreffende lichtpunt. 02 Minimaal dient gecontroleerd te worden op de volgende punten: - Straatnaam (locatie lichtmast); - Hoogte mast; - Lengte uithouder; - Elevatie hoek uithouder; - Straal / boog uithouder; - Kleur; - Materiaal mast; - Type mast (vormgeving); - Type armatuur; - Type en vermogen lamp; - Type VSA (E of C); - Lichtpuntnummer; - Dimapparatuur; - Avond- en nachtbrander; - Bij ontbreken van of foutieve plaatsingsdatum de geschatte leeftijd van de mast; - Bij ontbreken van of foutieve plaatsingsdatum de geschatte leeftijd van het armatuur. 04 Indien de aannemer constateert dat informatie over in lid 02 vermelde punten niet juist in het beheersysteem staat vermeld, dient aannemer binnen 24 uur na constatering de juiste informatie in het beheersysteem op te nemen. 4 Correctief onderhoud 1 Organisatie 02 Storingswachtdienst 01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schades aan de openbare verlichtingsinstallaties, dient de aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (7 x 24 uur) beschikbaar moet zijn vanaf de datum van aanvang van de overeenkomst tot de datum van het einde van de overeenkomst (inclusief verlenging) 02 In geval van calamiteit of storing zal de opdrachtgever of hulpdiensten deze onverwijld melden aan de aannemer. Deze melding moet kunnen plaatsvinden bij een voortdurend toegankelijk en aanspreekbaar meldadres. Hiertoe dient de aannemer permanent een telefoonnummer en e-mailadres beschikbaar te stellen. 05 Uitgangspunten storingen: Het gemiddelde aantal storingen van de afgelopen 2 jaar, per jaar voor de gemeente Westerwolde: - Lichtmaststoringen: 243 x - Lichtmastschade: 34 x - Netwerkstoringen: 61 x - Urgente storingen 10% van de lichtmaststoringen. 2 Eisen en uitvoering 01 Herstellen reguliere storing 01 Een niet urgente storing dient binnen de onder 01.13.08 van deel 3 van dit bestek gestelde termijn te zijn hersteld. Indien dit niet realiseerbaar is, vanwege bijvoorbeeld materiaal dat niet op voorraad is, dient de aannemer een tijdelijke maatregel te treffen en hierover contact op te nemen met de directie UAV. De aannemer dient de directie UAV over een datum voor het definitief herstel van de storing/defect/schade te informeren. 02 Noodmaatregel bij het herstellen van storingen, defecten en schades 01 Zowel binnen als buiten de normale werkuren mag door middel van noodmaatregelen de storing en/of defect zodanig opgeheven en/of hersteld worden dat de installatie elektrisch veilig is en er technisch gezien geen gevaar voor het verkeerdeelnemers bestaat. Onder noodmaatregelen moet onder andere worden verstaan: - Isoleren van kabeleinden na schaderijding; - Provisorisch verbinden van kabels; - Afschakelen van één van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in bedrijf te houden; - Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf te houden. Bij elektrische storingen dient de aannemer de netbeheerder in te schakelen ten behoeve van het veilig stellen. 04 Aanrijdschade 02 Bij een schade aan de openbare verlichting als gevolg van een aanrijding dient de aannemer het volgende te doen, volgens de voorschriften van het Waarborgfonds: - Het nemen van minimaal 4 foto's (digitaal) elk met een verschillende invalshoek. Hierop dient minimaal te zien zijn: • Aard van de schade; • Omvang van de schade; • Omgeving van de schade; • Eventueel aanwezige stille getuigen (zoals: remsporen, glas en verf). - Deze foto's dienen gemaakt te worden met ingeprinte datum en tijd. De aannemer dient de schade te verhalen bij de dader of Waarborgfonds. Vanwege het verhalen van schade dienen kosten die met herstel gepaard gaan per incident afzonderlijk inzichtelijk te worden gemaakt en te worden gefactureerd. 03 De aannemer maakt een omschrijving/schade rapport van het schadeobject volgens de voorschriften van het Waarborgfonds. 04 De aannemer dient buurtonderzoek uit te voeren. Hiertoe bezorgt hij bij alle woningen met zicht op locatie een formulier. Aannemer dient de directie UAV een foto te verstrekken waarop de in het kader van het buurtonderzoek verspreidde brieven zichtbaar zijn (adressen). 05 Stickers aanbrengen schade in behandeling. 07 Binnen 48 uur na bezoek van de schade, moeten de foto's, het verslag van het buurtonderzoek (of een bewijs dat dit is opgestart) ingediend te zijn in het beheersysteem. 8 Verlichting, beheer en onderhoud 4 Risicoverdeling en garanties 01 Herhaalstoringen 01 De aannemer garandeert de door hem herstelde storingen gedurende in paragraaf 34.14 van dit bestek genoemde periode. 02 Indien er sprake is van een storing die binnen deze termijn vaker voorkomt, gaat het om een herhaal storing tenzij de aannemer kan aantonen dat de nieuwe storing een andere oorzaak heeft. 62 Tijdelijke verkeersmaatregelen 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen 2 Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen 01 Algemeen 01 Bij het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden, zoals omschreven in dit bestek, kan bij het treffen van verkeersmaatregelen volstaan worden met het aanbrengen van adequate verlichting en signalering (volgens CROW-publicatie 96b,) op hoogwerkers en overig in te zetten materieel. 02 Benodigde voertuigmarkering zoals beschreven in hoofdstuk 5 van de CROW 96b figuur 1221, worden geacht in de prijs per eenheid te zijn opgenomen en zijn derhalve niet verrekenbaar. 04 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen niet worden verricht op de volgende momenten: -Een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang; -Bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter; -Bij dreigende gladheid; -Op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod; -Bij vorst; -Bij een breekverbod opgelegd door de gemeente en gecommuniceerd door de directie UAV. 05 De directie UAV mag de aannemer verkeersmaatregelen voorschrijven. 06 Op de momenten genoemd in lid 04 mogen, zich zonder toestemming van de directie UAV, op de rijbanen geen afzettingen bevinden. 07 Het toepassen van een verkeersmaatregel geschiedt in overleg met de directie UAV. 08 Werkzaamheden waarbij verkeersmaatregelen nodig zijn dienen, indien mogelijk, geclusterd te worden binnen de zelfde verkeersmaatregel. 09 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen gehanteerd: - Werken buiten de normale werktijden zonder toestemming van directie UAV. € 1.000,- per incident per dag. - Niet nakomen van voorschriften en aanwijzingen t.a.v. verkeersmaatregelen: € 250,- per incident per dag. Deze kortingen worden verbeurd zonder dat deswege en ingebrekestelling nodig is. 4 Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen 01 Verkeerswegen 01 De directie UAV of de politie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding worden ontleend. 02 Onveilige situaties en / of ontoelaatbare verkeersstremmingen worden bepaald door de directie UAV en / of politie. Gemeente: Westerwolde
Bestek inclusief 1e NvI: CH 2022-10, 23-11-2022
Beheer en onderhoud openbare verlichting gemeente Westerwolde Vrij gedeelte na overeenkomst 01 ..... ..... Gemeente: Westerwolde
Bestek inclusief 1e NvI: CH 2022-10, 23-11-2022
Beheer en onderhoud openbare verlichting gemeente Westerwolde Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Gemeente: Westerwolde
Bestek inclusief 1e NvI: CH 2022-10, 23-11-2022
Beheer en onderhoud openbare verlichting gemeente Westerwolde Inschrijvingsbiljet Behoort bij: CH 2022-10 ..... I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: CH 2022-10 ..... (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen. Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Gemeente: Westerwolde
Bestek inclusief 1e NvI: CH 2022-10, 23-11-2022
Beheer en onderhoud openbare verlichting gemeente Westerwolde Inschrijvingsstaat Behoort bij: CH 2022-10 ..... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)