Arial
11
9
2020-05
2022-09
1.10 01/09/2021
22-262-WXV Perceel A
Renovatie kunstgrasvelden 3 en 4 van C.V.V. Be Fair
2022-11-22
2023-02-23
0123
139157
1900-01-01
1282
0F1C03157421F3BCA42B5F7B6637CEC6
Gemeente Waddinxveen
WERK Bestek 22-262-WXV Perceel A, Renovatie kunstgrasvelden 3 en 4 van C.V.V. Be Fair
Status: Definitief --- versie: 1.0 --- datum: 23 februari 2023
Gemeente Waddinxveen
WERK Bestek 22-262-WXV Perceel A, Renovatie kunstgrasvelden 3 en 4 van C.V.V. Be Fair
Status: Definitief --- versie: 1.0 --- datum: 23 februari 2023
Vrij gedeelte voor bestek
01
Renovatie kunstgrasvelden 3 en 4 van C.V.V. Be Fair
Bestek 22-262-WXV Perceel A
De nota van inlichtingen dd. 24-02-2023 is hierin verwerkt.
Dit document is geen formeel contractstuk, dat zijn het originele bestek en de antwoorden in de nota van inlichtingen met als bijlage het bestand 'nota van inlichtingen Perceel A'.
De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het juist in het bestek verwerken van de nota van inlichtingen.
Aan dit werkbestek kan geen enkel recht worden ontleent.
B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen
Delftsestraatweg 51
2645 CA Delfgauw
T: 015-285 22 11
E: info@bas-sport.nl
W:www.bas-sport.nl
Gemeente Waddinxveen
WERK Bestek 22-262-WXV Perceel A, Renovatie kunstgrasvelden 3 en 4 van C.V.V. Be Fair
Status: Definitief --- versie: 1.0 --- datum: 23 februari 2023
1. Algemeen
01
Opdrachtgever
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen
Beukenhof 1
2741 HS Waddinxveen
Telefoon: 14-0182
e-mail: gemeente@waddinxveen.nl
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
02
Directie
De directie volgens de UAV 2012 wordt gevoerd door een nader aan te wijzen projectleider namens de gemeente Waddinxveen.
Voorbeeld:De directie zal worden gevoerd door ......................Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
03
Locatie
De werkzaamheden vinden plaats op sportpark 't Suyt, bij:
C.V.V. Be Fair
Toernooiweg 101
2742 LE Waddinxveen
De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden.
04
Algemene beschrijving
Het werk voor perceel A bestaat in hoofdzaak uit:
a. Ontgraven grond vervuild met SBR infill uit aangrenzende groenstroken en aanvullen;
b.Vervangen bestaande kunstgrasmat voor een nieuwe kunstgrasmat met natuurlijke infill;
c.Aanbrengen jeugdbelijning veld 4;
d.Herstellen en plaatselijk aanpassen van omliggende hekwerken en verhardingen;
e.Aanbrengen hoofddrain;
f. Vervangen en leveren inrichtingselementen.
Het werk voor perceel B bestaat in hoofdzaak uit:
a.Ombouw natuurgrasveld naar een nieuwe kunstgrasmat met natuurlijke infill;
b.Aanbrengen nieuwe hekwerken;
c.Aanbrengen nieuwe drainage;
d.Aanbrengen betonplaten verharding rond veld;
e. Vervangen en leveren inrichtingselementen.
Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.Geen hoeveelheden opnemen.Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
05
Tijdsbepaling
De werkzaamheden voor perceel A starten op maandag 12 juni 2023.
De uitvoeringstermijn is vastgesteld op maximaal 6 weken.
De velden dienen uiterlijk op vrijdag 21 juli 2023 speelklaar te zijn.
De eindoplevering uiterlijk vrijdag 4 augustus 2023 opleveren incl. volledig afgeronde eindkeuring van de velden.
De werkzaamheden voor perceel B starten op maandag 12 juni 2023.
De uitvoeringstermijn is vastgesteld op maximaal 10 weken.
Het veld dient uiterlijk op vrijdag 18 augustus 2023 speelklaar te zijn.
De eindoplevering uiterlijk vrijdag 25 augustus 2023 opleveren incl. volledig afgeronde eindkeuring van het veld.
Bij overschrijding van de bovengenoemde opleverdatum voor de eindkeuring en eindoplevering zal een boete aan de aannemer worden opgelegd van € 500,- per kalenderdag per veld, met een maximum van € 25.000,-
Dit artikel opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.07 invulling te geven aan het bevorderen van de binnenjaarlijkse continuïteit.Datum van oplevering vermelden.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van met het werk in verband staande werken zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, de voorgaande tekst vervangen door de navolgende:
Datum van oplevering of uitvoeringstermijn vermelden; zie ook par. 8 van de UAV 2012.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
06
Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.
Indien geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'.
07
Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. Eventueel verlangd kwaliteitssysteem vermelden.
2. Beschrijving
Gemeente Waddinxveen
WERK Bestek 22-262-WXV Perceel A, Renovatie kunstgrasvelden 3 en 4 van C.V.V. Be Fair
Status: Definitief --- versie: 1.0 --- datum: 23 februari 2023
2.1. Algemene gegevens
01
Tekeningen
De volgende tekeningen behoren bij perceel A:
Nummer:Omschrijving:Datum:
22-262-WXV-DO-BSBestaande situatie21-02-2023
22-262-WXV-DO-NSNieuwe situatie21-02-2023
De volgende tekeningen behoren bij perceel B:
Nummer:Omschrijving:Datum:
22-280-WXV-DO-BSBestaande situatie21-02-2023
22-280-WXV-DO-NSNieuwe situatie31-01-2023
De tekeningen zijn met de grootste zorg opgesteld en gecontroleerd. De aannemer dient altijd echter zelf de maatvoering/uitzetwerk te controleren zodat het zeker is dat de nieuwe situatie volgens plan kan worden aangebracht en dat het veld / de velden voldoen aan de daaraan gestelde normen.
02
Peilen en hoofdafmetingen
-De hoofdafmetingen en de hoogte ligging ten opzichte van N.A.P. zijn op de bestekstekeningen aangegeven.
-Het geldende grondwaterpeil ligt ca 0,50 - 0,60 onder het maaiveld.
-Weergegeven aanleg hoogtes op tekening zijn ter indicatie en kunnen in de praktijk door de aannemer, in overleg met directie, gewijzigd worden als dit uitvoeringstechnisch een beter resultaat geeft.
03
Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
Perceel A
1:Stoppunten t.b.v. verwijdering SBR infill rondom veld 3 en 4, conform bijlage 2022305846 ODMH beoordeling PvA verwijdering SBR infill veld 3 en 4;
2:Gereedkomen sporttechnische laag;
3:Nadenkeuring kunstgras en keuren afmetingen belijning;
4:Zandinfill keuring kunstgras;
5:Eindkeuring kunstgras;
6.Na goedkeuring gezamenlijk infillhoogte meten op 21 locaties.
Perceel B
1:Start grondwerk;
2:Gereedkomen drainage;
3:Gereedkomen zandonderbouw;
4:Aanbrengen borsteltegel of betonplaat;
5:Gereedkomen sporttechnische laag;
6:Nadenkeuring kunstgras en keuren afmetingen belijning;
7:Zandinfill keuring kunstgras;
8:Eindkeuring kunstgras;
9.Na goedkeuring gezamenlijk infillhoogte meten op 21 locaties.
Goedkeuring door het keuringsinstituut betekend niet automatisch dat het stoppunt is afgehandeld, afhandeling van het stoppunt dient te allen tijde door de opdrachtgever te geschieden daar niet alleen de normen vanuit het NOC*NSF gelden maar ook de bestekseisen.
Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.
04
Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot perceel A:
-VenG plan ontwerpfase;
-20220290-001 Stantec Maatwerk bodemonderzoek CVV Be Fair veld 3 en 4;
-327100551 Stantec Plan van Aanpak verwijdering SBR infill veld 3 en 4;
-2022305846 ODMH beoordeling PvA verwijdering SBR infill veld 3 en 4;
-Foto overzicht bestaande hekwerken veld 3 en 4;
-KIWA Analyse lava veld 3;
-KIWA Analyse lava veld 4;
De volgende bijlagen behoren tot perceel B:
-VenG plan ontwerpfase;
-220156 ASC Ontwerpadvies veld 1;
-A8365 Rapportage veld 1 onderlaag;
-A8365 Rapportage veld 1 toplaag;
-Instructie voegen betonplaten;
-Verwerking esthetische vloerplaten;
Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard).
Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard. Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld: -grondmechanische gegevens-waterstanden-schouwvoerend lichaam-op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten-enzovoort
10
Gegevens betreffende bereikbaarheid / verkeer
De velden van C.V.V. Be Fair zijn gelegen in sportpark 't Suyt. De velden zijn vanaf de parkeerplaats via een toegangsweg bereikbaar. Hier zijn ook de werkpoorten aanwezig.
In de week van 13 tot en met 17 juni mag er gewerkt worden van 7:00u tot maximaal 16:00u i.v.m. de avondvierdaagse die in deze periode start vanaf sportpark 't Suyt.
11
Vermelding van bouwstoffen en materialen in deel 2.2 - nadere omschrijving
De in deel 2.2 van dit bestek vermelde bouwstof(fen) of materialen met of zonder de toevoeging "of gelijkwaardig" mag (mogen) conform het gestelde in paragraaf 17 lid 5 van de UAV worden vervangen.
Voor de toevoeging "of gelijkwaardig" dient te worden gelezen dat de bouwstof(fen) of materialen mag (mogen) worden vervangen voor (een) identieke bouwstof(fen) of materialen van een andere producent, e.e.a. uitsluitend ter beoordeling van de directie.
Indien u identieke bouwstof(fen) of materialen wil toepassen dient u dit zeker 7 kalenderdagen voordat de bouwstof(fen) of materialen besteld worden ter beoordeling van de gelijkwaardigheid voorleggen aan de directie.
Identieke bouwstoffen of materialen die niet, of te laat, ter beoordeling zijn voorgelegd aan de directie mogen niet worden toegepast. Het risico (financieel, planning e.d.) hiervan ligt volledig bij de aannemer. De eventuele gelijkwaardigheid wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend getoetst aan de bestekseisen van de bouwstof(fen) of materialen.
Gemeente Waddinxveen
WERK Bestek 22-262-WXV Perceel A, Renovatie kunstgrasvelden 3 en 4 van C.V.V. Be Fair
Status: Definitief --- versie: 1.0 --- datum: 23 februari 2023
2.2. Nadere beschrijving
Gemeente Waddinxveen
WERK Bestek 22-262-WXV Perceel A, Renovatie kunstgrasvelden 3 en 4 van C.V.V. Be Fair
Status: Definitief --- versie: 1.0 --- datum: 23 februari 2023
2.2. Verklaring
01
Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
02
Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.
03
Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.
04
Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
0
ALGEMEEN
-Waar in dit bestek geschreven is dat de aannemer eigenaar wordt van de vrijgekomen materialen of de materialen voor de opdrachtgever niet van waarde worden geacht, wordt geacht dat de bestekspost inclusief transport en acceptatie kosten is. De aannemer is verantwoordelijk voor het afvoeren, storten en verwerken van de vrijgekomen materialen. Vrijgekomen materialen of de materialen die voor de opdrachtgever niet van waarde zijn moet aannemer vervoeren naar een vergunde be-, ver- of eindverwerkingsinrichting. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van het afvalstroomnummer en de begeleidingsbrieven.
-In de regel dient deze afvoer binnen twee werkdagen na het vrijkomen van het materiaal plaats te vinden, echter dient de aannemer er altijd voor te zorgen dat de vrijgekomen materialen of de materialen die voor de opdrachtgever niet van waarde zijn voor vrijdagmiddag 17:00 uur afgevoerd zijn.
000010
Uitzetten werkterrein
EUR
0
10
11
99
Uitzetten werkterrein
Het door middel van GPS en/of Totalstation, binnen de verschillende fases van het werk uitzetten van de verschillende onderdelen van het werk.
Hoeveelheid uit te zetten punten ter keuze van de aannemer.
Controle frequentie van de maatvoering ter keuze van de aannemer.
000020
Coördinatie onderaannemers
EUR
0
10
08
99
Coördinatie onderaannemers
Betreft in het kader van UAV 2012 Paragraaf 31 lid 02, het coördineren van de werkzaamheden van de volgende onderaannemers:
---
Coördinatie keuringen door keuringsinstantie
Kiwa ISA Sport te Arnhem
Betreft het aanmelden van de velden in Franky, het afroepen van de verschillende keuringen, het indienen van de verschillende monsters e.d. bij Kiwa ISA Sport te Arnhem.
---
Coördinatie milieukundige begeleiding door Stantec B.V.
Betreft het coördineren van de milieukundige begeleiding van de besteksposten uit hoofdstuk 8 door Stantec B.V. te Delft.
Onder coördinatie wordt verstaan het afstemmen en afroepen van de werkzaamheden van deze aannemers onderling en met de eigen werkzaamheden, zodanig zodat er een logische werkvolgorde wordt gehandhaafd en er geen werkzaamheden dubbel hoeven worden uitgevoerd. Feitelijk betreft de coördinatie alle werkzaamheden, gelijk aan als het uw eigen onderaannemer betreft.
000030
Revisietekening
EUR
0
10
11
99
Revisietekening
Betreft het met een totalstation geheel opnieuw inmeten van de nieuwe situatie in R.D. coördinaten en NAP hoogtes.
Inmeting verwerken op de situatie uit de BGT.
(BGT dient u zelf te downloaden).
Op de revisietekening dienen alle in het werk aangetroffen en aangebrachte kabels en leidingen te worden ingetekend. Ongeacht of deze door u, door een door u ingezette onderaannemer of door de opdrachtgever ingezette aannemer zijn aangebracht.
De tekening dient minimaal (indien aangetroffen of gewijzigd) de volgende gegevens te bevatten en deze onderdelen dienen ook dus allemaal te zijn ingemeten:
- belijning van het veld;
- kabels en leidingen t.b.v. de verlichting (ver- of geplaatst door derden);
- kabels en leidingen t.b.v. de beregening (ver- of geplaatst door derden);
- ligging gas, water en electra;
- ligging en aard van inrichtingsmaterialen en
verhardingen (ingekleurd en/of gearceerd gelijk aan de tekening nieuwe situatie als bij het bestek gevoegd).
- inspectie- cq. doorspuitputten;
- drainstrengen (incl. diameters en b.o.b.-maten);
- kolken;
- kolkleidingen en verzamelleidingen drainage (incl. diameters en b.o.b.-maten);
- hekwerken (incl. omschrijving);
- poorten;
- lichtmasten (ver- of geplaatst door derden);
- Sportmeubilair (ver- of geplaatst door derden).
.
Kabels en leidingen voorkomend uit KLIC meldingen, proefsleuven en/of nieuwe aanleg.
Legenda met alle gebruikte lijntypes en symbolen (conform NLCS).
Digitaal bestand met gescheiden laagindeling voor ieder item in dwg en pdf-formaat, inclusief twee afdrukken (schaal 1:200), uiterlijk een week voor de oplevering ter beschikking stellen aan de
directie.
000040
Opstellen werk- en kwaliteitsplan
EUR
0
10
08
99
Opstellen werk- en kwaliteitsplan
Betreft het opstellen van een werk- en kwaliteitplan conform de bepalingen in deel 3 01.13.06 en artikelen 01.13.02 en 01.20.02 uit de standaard.
Dit werkplan moet binnen 1 week na opdracht worden ingediend bij de directie UAV.
In dit werkplan moet ook een paragraaf worden opgenomen over de hekwerken.
In deze paragraaf moet de planning worden opgenomen met daarbij vermeld de inzet van medewerkers en materieel. Tevens moet hieruit de inspanning blijken die de aannemer verricht om de hekwerken binnen de planning gereed te krijgen.
000050
Opstellen plan vrijkomende materialen
EUR
0
10
08
99
Opstellen plan vrijkomende materialen
Betreft het opstellen van een plan voor de vrijkomende materialen conform de bepalingen in deel 3 01.17.07
Dit plan moet moet binnen 1 week na opdracht worden ingediend bij de directie UAV.
000060
Opnemen bestaande situatie terreinen en objecten
EUR
0
10
22
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-22
Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Betreft het voor de werkzaamheden opnemen van de bestaande situatie van het terrein en de inrichting daarvan.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Specifieke eisen aan het opnemen, het rapporteren, e.d. in deel 3 van het bestek vermelden.
1
1
Op te nemen terreinen en objecten:
wegen, paden, hekwerken, straatmeubilair, verlichting, groenvoorzieningen e.d.
Vermelden van welke terreinen, objecten en situaties de bestaande situatie moet worden vastgelegd, bijvoorbeeld van oeverbeschermingen, kunstwerken, specifieke begroeiing, wegverhardingen en drijvende objecten.
2
1
Opnemen in het bijzijn van de directie
Eventueel bijzonderheden vermelden.
3
1
Tijdens opname elke
10
m overzichtsfoto’s maken
Eventueel bijzonderheden vermelden.
4
1
Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde onderdelen
Eventueel bijzonderheden vermelden.
5
3
Rapportage digitaal aanleveren
in PDF-formaat
Eventueel formaat vermelden.
000070
Graven proefsleuf.
st
9
10
21
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-10-18
Graven proefsleuf.
Betreft het aan iedere veldzijde graven van een proefsleuf t.b.v. vaststelling ligging kabels en leidingen. Exacte locatie proefsleuven in overleg met directie.
Te verwachten kabels en leidingen zijn:
Kabels en leidingen die niet op tekening staan omdat ze privaat eigendom zijn (staan dus niet op KLIC) en de ligging niet exact bekend is:
- Elektra kabels veldverlichting
- Voeding leidingen beregening
- Stuurstroom kabels beregening
- Elektra kabels van de vereniging
- Data kabels van de vereniging
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en eventuele bijzonderheden vermelden.
Opbouw van de ondergrond:
zanderige klei
Van eventueel aanwezige funderingslagen de samenstelling en de gemiddelde dikte vermelden. Voorts de grondsoort(en) vermelden met gemiddelde laagdikte(n). Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding bij hoofdstuk 22.
Gemiddelde sleufdiepte:
1 m
2
1
Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
3
2
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen
1
9
Afmetingen proefsleuf:
lengte ca. 4 meter
breedte ca. 0,5 m
Proefsleuf handmatig graven.
Mechanische ondersteuning is toegestaan, mits wordt gewerkt met handmatig voorsteken.
000080
VGM-plan uitvoeringsfase
EUR
0
10
08
99
VGM-plan uitvoeringsfase
Betreft het verder invullen en actueel houden van het VGM-plan, conform artikel 01.19 van de standaard 2020 en de Arbo-wetgeving.
Plan ter goedkeuring aan de directie aanbieden.
000090
Planning uitvoeringsfase
EUR
0
10
08
99
Planning uitvoeringsfase
Betreft het opstellen en actueel houden van een werkplanning voor de uit te voeren werkzaamheden, conform artikel 01.13.06 van de standaard 2020 en van dit bestek.
1
TOEGANG
.....
11
Rijplaten
In onderstaande posten is rekening gehouden met het aantal meters te beschermen verharding of ondergrond t.b.v. de toegang tot het veld. Er is geen rekening gehouden met strekkende meters rijplatenbaan t.b.v. de werkzaamheden (op het veld of daaromheen).. De aannemer wordt geacht deze kosten onder -post 91, Eenmalige kosten-, op te nemen.
110010
Toepassen rijplatenbaan t.b.v. de toegang tot de velden.
EUR
0
10
14
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-11-06
Toepassen rijplatenbaan.
Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen van een rijplatenbaan. De werkzaamheden betreffen zowel perceel A als perceel B.
Lengte rijplatenbaan: ca 150 m.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving gebruiken:
-
als de opdrachtgever specifiek het gebruik van een rijplatenbaan wil voorschrijven. Als de keuze van de maatregelen en middelen vrij wordt gelaten aan de aannemer, gebruik maken van de resultaatsbeschrijvingen van subwerkcategorie 10.13.
-
als het aantal rijplatenbanen en/of de mate van toepassing (binnen de doelstelling) ter keuze aan de aannemer wordt gelaten. De uitvoeringsvrijheid wordt hiermee zo min mogelijk beperkt. In andere gevallen gebruik maken van de resultaatsbeschrijving met de eenheid ‘m’.
-
in het geval dat de werkzaamheden korter dan circa vier weken duren. In andere gevallen gebruik maken van resultaatsbeschrijvingen voor ‘Aanbrengen, ‘In stand houden’ en ‘Verwijderen’ van de voorzieningen.
Verplaatsen:
afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer.
Bijvoorbeeld “afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer.”
Vermelden als de opdrachtgever materialen beschikbaar stelt. Verwezen wordt naar de begripsbepalingen in paragraaf 10.01 van de Standaard RAW Bepalingen en paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012.
1
1
Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
veld 1, 3 en 4.
Percelen / locaties vermelden. Soort ondergrond vermelden.
6
1
Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik
Enkel in combinatie met dubbele rij in lengterichting van de rijrichting positie 3, deficode 2.
3
2
Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
45
16
Rijplaat staal:
dikte en afmetingen ter keuze van de aannemer.
Afmetingen vermelden.
110020
Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten.
EUR
0
10
14
03
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-22
Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten.
Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen van een plateau van rijplaten ten behoeve van het depot.
Oppervlakte plateau: ca. 700 m2.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken in situaties dat de opdrachtgever voor een specifiek situatie een terreinverharding (plateau) van rijplaten wil toepassen. Rijplaten benodigd voor de uitvoering van het werk (hulpwerken) zijn in beginsel ter keuze van en voor rekening van de aannemer.
Deze resultaatbeschrijving gebruiken:
-
als de opdrachtgever specifiek het gebruik van een terreinverharding (plateau) van rijplaten wil voorschrijven. Als de keuze van de maatregelen en middelen vrij wordt gelaten aan de aannemer, gebruik maken van de resultaatsbeschrijvingen van subwerkcategorie 10.13;
-
als het aantal terreinverhardingen en/of de mate van toepassing (binnen de doelstelling) ter keuze aan de aannemer wordt gelaten. De uitvoeringsvrijheid wordt hiermee zo min mogelijk beperkt. In andere gevallen gebruik maken van de resultaatsbeschrijving met de eenheid ‘m2’.
-
in het geval dat de werkzaamheden korter dan circa vier weken duren. In andere gevallen gebruik maken van resultaatsbeschrijvingen voor ‘Aanbrengen, ‘In stand houden’ en ‘Verwijderen’ van de voorzieningen.
Verplaatsen:
afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer.
Bijvoorbeeld “afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer.”.
Vermelden als de opdrachtgever materialen beschikbaar stelt. Verwezen wordt naar de begripsbepalingen in paragraaf 10.01 van de Standaard RAW Bepalingen en paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012.
1
1
Terreinverharding (plateau) van rijplaten ten behoeve van:
depot
Soort ondergrond vermelden.
3
5
Rijplaat staal:
dikte ter keuze van de aannemer
Dikte vermelden.
110030
Schoonmaken aan- en afvoerroute
keer
10
62
14
99
Schoonmaken aan- en afvoerroute
Betreft het schoonhouden van de aan- en afvoerroute zodat de overige gebruikers van het sportpark veilig gebruik kunnen maken van de route.
Losliggend vuil afvegen, voorkomend
vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen.
Gerekend is met 1,5 maal per week dat de rijplaten baan er ligt en een extra keer nadat de riiplaten zijn verwijderd.
Vrijgekomen materialen opnemen en vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.
12
Waarschuwingsborden / Verkeersmaatregelen
.....
120010
Toepassen waarschuwingsborden
EUR
0
10
11
99
Toepassen waarschuwingsborden
Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen van waarschuwingsborden i.v.m. toepassen rijplatenbaan.
Aantal borden: 2
Verplaatsen: afhankelijk van uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer
Met tekst:
.
WERK IN UITVOERING
LET OP! RIJPLATENBAAN
FIETSERS AFSTAPPEN
.
afmetingen ca. 80 x 50 cm
Retro-reflectieklasse II, kleur: geel.
Kleur letters: zwart, letterhoogte ca. 10 cm.
Met materiaal van de aannemer
Type bord: Aluminium met dubbel omgezette rand.
Montage op buispalen 2800 mm boven de grond.
120020
Toepassen waarschuwingsborden
EUR
0
10
11
99
Toepassen waarschuwingsborden
Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen van waarschuwingsborden i.v.m. toepassen rijplatenbaan.
Aantal borden: 2
Verplaatsen: afhankelijk van uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer
Met tekst:
.
WERK IN UITVOERING
IN- EN UITVOEGEND WERKVERKEER
.
afmetingen ca. 80 x 50 cm
Retro-reflectieklasse II, kleur: geel.
Kleur letters: zwart, letterhoogte ca. 10 cm.
Met materiaal van de aannemer
Type bord: Aluminium met dubbel omgezette rand.
Montage op buispalen 2800 mm boven de grond.
120030
Toepassen gebodsborden PBM's / bouwplaatsbord
EUR
0
10
11
99
Toepassen gebodsborden PBM's / bouwplaatsbord
Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen van gebodsborden ten behoeve van het verplichten van het dragen van PBM's, ook wel een bouwplaatsbord of veiligheidsbord genoemd.
Aantal borden: 1
Verplaatsen: afhankelijk van uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer
In ieder geval de volgende geboden:
- verplicht dragen van veiligheids schoeisel
- verplicht dragen van signaalkleding (jas of hesje)
- verplicht dragen van een helm (indien er een graafmachine op het werk aanwezig is).
- verplicht dragen van gehoorbescherming (indien de werkzaamheden daar om vragen).
- verplicht dragen van oogbescherming (indien de werkzaamheden daar om vragen).
- Corona maatregelen
Incl. tekst:
Verboden toegang voor onbevoegden
artikel 461 wetboek van strafrecht.
Bord voldoende groot (minimaal 1 x 0,75 m) ophangen bij de werkingang.
Ophangen aan bouwhekwerk of montage op palen ter keuze van de aannemer.
13
Bouwhekwerk
.....
130010
Toepassen tijdelijke afrastering.
EUR
0
10
15
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-30
Toepassen tijdelijke afrastering.
Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen van tijdelijke bouwhekken.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving gebruiken:
-
als de lengte en het aantal voorzieningen en de mate van toepassing (binnen de doelstelling) ter keuze aan de aannemer wordt gelaten. De uitvoeringsvrijheid wordt hiermee zo min mogelijk beperkt. In andere gevallen gebruik maken van de resultaatsbeschrijving met de eenheid ‘m’.
-
in het geval dat de werkzaamheden korter dan circa vier weken duren. In andere gevallen gebruik maken van resultaatsbeschrijvingen voor ‘Inrichten’, ‘Instandhouden’ en ‘Verwijderen’ van de voorzieningen.
Voor permanente afrasteringen zie subwerkcategorie 10.31. Voor tijdelijke afrasteringen t.b.v. bescherming beplanting, zie subwerkcategorie 10.16.
Tijdstippen van aanbrengen en van verwijderen vermelden, dan wel de tijdsduur van in stand houden.
2
1
Afrastering(en) ten behoeve van:
afscherming van het bouwterrein en afscherming van het depot.
Doel van de afrastering(en) vermelden. Vermelden welke terreinen afgerasterd moeten worden en/of verwijzen naar bestekspostnr(s). met werkzaamheden waarvoor afrastering toegepast moet worden.
1
2
Totale lengte afrastering(en) ca.
150
m
3
2
Bouwhek met voet
Hekwerk van metaal. gelaste staalmatten, lichte uitvoering in metalen frame. Paneelbreedte ca. 3.5 m, hoogte 2 m. Stalen staanders ø 41 mm.
Panelen verbinden met minimaal 2 beugels per verbinding.
Type afrastering(en) en eventuele eisen aan toegang, afsluitbaarheid, hoogte, materiaal van hekwerk en voet en dergelijke vermelden.Vermelden als de opdrachtgever materialen beschikbaar stelt. Verwezen wordt naar de begripsbepalingen in paragraaf 10.01 van de Standaard RAW Bepalingen en paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012.
130020
Maken werkingang leunhekwerk
m
15
10
31
99
Maken werkingang leunhekwerk
Betreft het maken van een tijdelijke werkingang in het leunhekwerk t.b.v. toegang tot de velden 3 en 4.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-BS
Hekwerk bestaande uit:
staanders ø63 mm, hoogte 1,0 m
met bovenbuis en dubbelstaafmat 0,80 m
Hekwerk netjes verwijderen en opslaan in depot.
Herplaatsen volgens bestekspost 130030.
Incl. benodigd grondwerk.
130030
Terugplaatsen leunhekwerk
m
15
10
31
99
Terugplaatsen leunhekwerk
Betreft het na afronding van de werkzaamheden het terugplaatsen van het leunhekwerk welke is verwijderd volgens bestekspost 130020.
Incl. opnemen uit depot
Incl. benodigd grondwerk
14
Algemeen
.....
140010
Opruimen werkterrein en depot
EUR
0
10
11
99
Opruimen werkterrein en depot
Betreft het na de werkzaamheden het werkterrein en depot, schoon en netjes opleveren.
Gedacht kan worden aan de volgende zaken:
- resten bouwstoffen zoals, zand, lava, grond e.d.
- resten verhardingsmateriaal, tegels, banden, puin e.d.
- resten verpakkingsmateriaal e.d.
- zwerfafval e.d.
2
OPRUIMWERKZAAMHEDEN
.....
21
Verwijderen sportmeubilair
.....
210010
Verwijderen seniorendoelen
st
4
71
23
99
Verwijderen seniorendoelen
Betreft het opnemen en afvoeren van 4 st aluminium seniorendoelen. Incl grondpotten met fundering van ca. 0.3 m3 beton per staander.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
210020
Verwijderen uitklapbare jeugddoelen
st
8
71
23
99
Verwijderen uitklapbare jeugddoelen
Betreft het opnemen en afvoeren van 8 st jeugddoelen. Incl grondpotten met fundering van ca. 0.3 m3 beton per staander
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
210030
Verwijderen grondpotten t.b.v. hoekvlaggen
st
8
71
23
99
Verwijderen grondpotten t.b.v. hoekvlaggen
Betreft het opnemen en afvoeren van de grondpotten t.b.v. hoekvlaggen.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
22
Verwijderen hekwerken
220010
Verwijderen leunhekwerk
m
12
10
31
11
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-11-08
Verwijderen afrastering.
Betreft het opnemen en verwijderen van het leunhekwerk t.p.v. de uitbreiding van de jeugdballenvangers bij veld 4 en de nieuw te plaatsen werkpoorten bij veld 3 en 4.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-BS
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
2
1
Stijlen met 1 horizontale buis
Hekwerk incl. dsm 0,80m.
4
1
Afstand palen h.o.h. tot 3 m
5
1
Hoogte tot 1,25 m
6
7
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
.....
Materialen vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Eventueel verwijzen naar een milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. Eventueel bijzonderheden vermelden.
1
8
Stalen palen met horizontale buis
Staanders Ø 63mm
23
Opnemen verhardingen
231010
Palletteren betontegels.
m2
445
83
17
03
2016-03-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2016-02-15
Opbreken betontegels.
Betreft het palletteren van de betontegels rondom de velden 3 en 4, aan de buitenzijde van de hekwerken.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-BS
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Indien het bestratingsmateriaal moet worden ontdaan van grond, een bestekspost opnemen m.b.v. hoofdcode 83.15.03.
1
1
Totale breedte tot 1,5 m
2
1
Betontegels 300 x 300 x 45 mm
5
9
Hele betontegels palletteren
Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer.
Gerekend is met een breukpercentage van 5%
Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost 640030.
De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken betontegels.
231020
Palletteren betonbanden.
m
370
83
17
11
2016-03-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2016-01-20
Opbreken betonbanden.
Betreft het palletteren van de betonbanden rondom de velden 3 en 4, aan de buitenzijde van de hekwerken.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-BS
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
4
4
Opsluitbanden 80 x 200 mm
6
9
Hele betonbanden palletteren
Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer.
Gerekend is met een breukpercentage van 10%
Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost 640020.
De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken betonbanden.
231030
Palletteren betonbanden.
m
136
83
17
11
2016-03-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2016-01-20
Opbreken betonbanden.
Betreft het palletteren van de betonbanden aan de noordoost zijde van veld 3, aan de buitenzijde van de hekwerken, van de bestaande bakken van de schoonlooproosters en aan de binnenzijde van de hekwerken op de hoeken van de velden.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-BS
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
4
5
Opsluitbanden 100 x 200 mm
6
9
Hele betonbanden palletteren
Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer.
Gerekend is met een breukpercentage van 5%
Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost 610010, 620010, 630010 en 640010.
De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken betonbanden.
24
Verwijderen schoonloopmatten
240010
Verwijderen schoonloopmatten
st
2
83
15
99
Verwijderen schoonloopmatten
Betreft het verwijderen van de schoonloopmatten, welke aanwezig zijn voor de werkpoorten van veld 3 en 4.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-BS
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
25
Verwijderen kunstgras
.....
250010
Ongescheiden verwijderen kunstgrasmat (SBR)
m2
15200
51
01
99
Ongescheiden verwijderen kunstgrasmat (SBR)
Betreft het ongescheiden verwijderen van de kunstgrasmat van veld 3 en 4.
Incl. rubberinfill en zandinfill.
Afmetingen ca. 107 x 71 m per veld
Poolhoogte: 55 mm
Gemiddelde infilldikte: 40 mm
Betreft een kunstgrasmat uit 2008 met een infill van SBR rubber en zand.
Infillmateriaal is indicatief geanalyseerd.
Rapportage: 20220290-001 Stantec Maatwerk bodemonderzoek CVV Be Fair veld 3 en 4
Euralcode 17.09.04c.
Kunstgrasmat op het veld inpakken/sealen in folie
Na verwijderen en afvoeren kunstgrasmat, bestaande sporttechnische laag en de omgeving grondig reinigen van achterblijvend rubber.
De vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.
250020
Verwijderen geovlies
m2
15200
51
01
99
Verwijderen geovlies
Betreft het verwijderen van het stabilisatiedoek onder de kunstgrasmatten van veld 3 en 4.
De vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.
3
GRONDWERK
.....
31
Zandbed verlagen bij bakken t.b.v. schoonlooproosters
.....
310010
Zand ontgraven uit cunet
m3
0.7
22
01
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-01-20
Grond ontgraven uit
cunet t.b.v. bakken schoonlooproosters.
Betreft het ontgraven van het zand t.b.v. de bakken van de schoonlooproosters.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-BS
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor watergangen met een bodembreedte tot 8 m kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 22.11.
Voor baggerwerk de hoofdcodes van werkcategorie 18 toepassen.
Voor het graven van sleuven kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 23.01 of 24.01.
Grondsoort:
zand voor zandbed
Vrijgekomen zand hergebruiken bij het herstraten van de verhardingen rond het veld.
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.
2
1
Ontgravingshoogte gemiddeld
0,10
m
Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingshoogte deficode 2-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen
6
1
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving
4
DRAINAGE
.....
400010
Doorspuiten drains van horizontale drainage.
m
4600
23
01
31
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-24
Doorspuiten drains van horizontale drainage.
Betreft de velddrainage van de velden 3 en 4 en de hoofddrainage.
Doorspuiten (en evt. herstellen) voordat de sporttechnische laag wordt afgewerkt.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Plaats waar geschikt water kan worden afgenomen vermelden evenals eventuele randvoorwaarden zoals kosten en capaciteit.
1
1
Met pompdruk van 10 tot 15 bar
6
1
Plaats doorspuitvoorziening:
zie tekening 22-262-WXV-DO-NS.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.
Verwijzen naar tekening of bijv. vermelden: is zichtbaar gemarkeerd, wordt aangegeven door directie, moet aannemer opzoeken en aangeven e.d.
4
2
Betreft samengestelde drainage
5
2
Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m
2
3
Uitwendige diameter drains 65 mm
3
9
Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening.
400020
Grond ontgraven t.b.v. sleuf verzamelleiding
m
170
24
01
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-24
Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. de verzamelleiding van de drainage en de drainputten.
Grond met wortels.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Sleuf pas graven nadat de toplaag conform bestekspost 810010 is verwijderd
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Tevens bestaand dan wel nieuw tracé, samengesteld profiel e.d. aangeven.
Voor ontgravingshoogten van 1,5 m en meer hoofdcode 24.01.02 gebruiken; zie handleiding.
Grondsoort vermelden. Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.
1
1
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
3
1
Ontgravingshoogte gemiddeld
0.6
m
[tot 0,5 m]
4
1
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste
0.50
m
[tot 1,00 m]
6
1
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren
400030
Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.
st
37
23
01
12
2005-10-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2009-10-30
Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage.
Betreft het zorgvuldig aanbrengen van een eindkap op de achterblijvende velddrainage.richting de watergang.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-BS
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Niet alle deficodes kunnen met elkaar worden gecombineerd.
1
1
Materiaalsoort: PVC
5
3
Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen
2
9
Eindkap ø 65 mm
400040
Aanvullen sleuf.
m
170
24
01
21
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-04-23
Aanvullen sleuf.
Betreft het t.b.v. het stellen van de verzamelputten aanvullen van de sleuf van de verzamelleiding, gegraven volgens bestekspost 400020
Levering zand volgens bestekspost 400080
Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor aanvullingshoogten van 1,5 m en meer hoofdcode 24.01.22 gebruiken; zie handleiding.
1
1
Aanvullingshoogte gemiddeld
0.1
m
[tot 0,5 m]
5
1
De aanvulling verdichten
400050
Aanbrengen verzamelputten drainage
st
37
23
01
12
2005-10-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2009-10-30
Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage.
Betreft het leveren en aanbrengen van de nieuwe verzamelputten ten behoeve van de nieuwe drainage.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Putdeksels bij oplevering minimaal 20 cm -mv en maximaal 25 cm -mv.
Putten stellen in zandbed aangebracht volgens bestekspost 400040.
Incl grondwerk (verlagen zandbed, zodat de verzamelleiding rust op het zandbed)
Incl. doorzagen bestaande drainstrengen en aansluiten op deze putten,
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Niet alle deficodes kunnen met elkaar worden gecombineerd.
1
1
Materiaalsoort: PVC
5
1
Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
2
9
Diameter put 315 mm
Verzamelput met 1 inlaat voor ø 65 mm drain en 2 st aansluitingen voor ø 125 mm PVC leiding.
Verzamelput met 1 inlaat voor ø 65 mm drain en 3 st aansluiting voor ø 125 mm PVC leiding.
Incl. doorspuitvoorziening t.b.v. ø 65 mm drains.
Incl. afsluitende deksels
Incl. Stalen plaat van 150 x 150 x 10 mm op de deksels
400060
Aanbrengen verzamelleiding
m
170
25
22
01
2005-10-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2009-10-30
Aanbrengen PVC-buis
Betreft het aanbrengen van de verzamel / afvoerleiding van de drainage
Leiding leggen op zandbed aangebracht volgens bestekspost 400040
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
6
1
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
Nadere omschrijving van de soort verbinding, bijv. steekmof, overschuifmof, aangevormde mof met rubbermanchet, speciale renovatiemof.
1
2
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
kleur: grijs
34
21
Nominale middellijn 125 mm
400070
Aanvullen sleuf.
m
170
24
01
21
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-04-23
Aanvullen sleuf.
Betreft het aanvullen van de sleuf van de verzamelleiding, gegraven volgens bestekspost 400020
Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor aanvullingshoogten van 1,5 m en meer hoofdcode 24.01.22 gebruiken; zie handleiding.
1
1
Aanvullingshoogte gemiddeld
0.50
m
[tot 0,5 m]
5
1
De aanvulling verdichten
2
9
Sleuven vullen tot -15 cm maaiveld
Levering zand volgens bestekspost 400080
400080
Leveren M3C zand.
m3
52
22
03
21
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-23
Leveren grond.
Leveren M3C zand.
Zo mogelijk aangeven waarvoor de te leveren grond moet worden gebruikt.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, vermelden:
bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 1 en 2: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 11 van toepassing"bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 3: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 12 van toepassing"
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie 2 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.
1
1
Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit:
achtergrondwaarden
Van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage.
3
1
Leveren op de plaats van verwerking
niet eerder dan 2 dagen voor verwerking.
Zo mogelijk bestekspostnr(s). aangeven.
4
1
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking
Eventueel verwijzen naar bestekspostnummer als de hoeveelheid bij een andere bestekspost al wordt genoemd. Dit om dubbel meten van hoeveelheden te voorkomen
2
7
Grondsoort:
M3C zand minimaal M50 cijfer: 220 mu
400090
Aanbrengen betonnen uitstroombak
st
3
25
21
99
Aanbrengen betonnen uitstroombak
Betreft aanbrengen van een betonnen uitstroombak.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS. Exacte locatie aanpassen aan de aanwezige beschoeiing en begroeiing.
Incl benodigd grondwerk
Lengte 400 mm
Breedte 420 mm
Hoogte 360 mm
Wanddikte 100 mm
Vloerdikte 60 mm
Aansluiting ø 125 mm
Gewicht 73 Kg.
Uitstroombak Type D
Leverancier Fassaert Beton BV o.g.
t.b.v. fundering uitstroombak 0,1m zand
t.b.v. fundering uitstroombak perkoenpalen ø 5 cm, lengte 1 m
t.b.v. bescherming aan beide zijden een perkoenpaal ø 8 cm, lengte 180 cm, ca 0.8 m in de grond gedrukt.
5
SPORTCONSTRUCTIE
.....
51
Sporttechnische laag
.....
510010
Frezen sporttechnische laag
are
152
22
21
07
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-24
Frezen.
Betreft het, na het verwijderen van het kunstgras en het geovlies, frezen (losmaken) van de sporttechnische laag.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Materiaal: Lava 0/16
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort en hoedanigheid oppervlak vermelden, eventueel in tussenhoofd; voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding
2
1
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
5
1
Bewerkingsdiepte: 0,10 m
6
1
Frezen met de rijrichting mee
1
3
Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
510020
Egaliseren sporttechnische laag
are
152
22
11
31
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-23
Egaliseren.
Betreft het egaliseren van de sporttechnische laag
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort vermelden, eventueel in tussenhoofd. Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
Als deze bewerking uitgevoerd moet worden in combinatie met andere werkzaamheden (bijv. spitten of ploegen), dit hier aangeven.
3
1
Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
1
3
Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
5
9
Toegestane positieve en negatieve afwijking conform NOC*NSF-normen
510030
Verdichten sporttechnische laag
m2
152
22
04
13
2000-09-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2009-10-30
Verdichten grond.
Betreft het verdichten van de sporttechnische laag
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor verdichten van zand hoofdcode 22.04.11 of 22.04.12 gebruiken.
Grondsoort:
Lava 0/16
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
1
1
Oppervlakken:
horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Hellingen oppervlakken aangeven van 1 : 3 en flauwer.
4
9
Verdichten conform NOC-NSF-normen.
510040
Afstrooien sporttechnische laag
m2
15180
80
02
99
Afstrooien sporttechnische laag
Betreft het uniform / egaal afstrooien van de sporttechnische laag met fijne lava.
Materiaal: Lava 0/4
Toevoegingen zijn niet toegestaan
Milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: altijd toepasbaar
Materiaal van natuurlijke oorsprong
Hergebruikt materiaal is niet toegestaan.
Leveren conform bestekspost 510050.
510050
Leveren lava 0/8
ton
20
80
02
99
Leveren lava 0/8
Materiaal: Lava 0/8
Het materiaal moet aantoonbaar met certificaten voldoen aan de norm: NOC*NSF-M2.a
Volumegewicht losgestort minimaal: 1425 kg/m3
Toevoegingen zijn niet toegestaan
Milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: altijd toepasbaar
Materiaal van natuurlijke oorsprong
Hergebruikt materiaal is niet toegestaan.
Leveren op plaats van verwerking
52
Kunstgras
520010
Aanbrengen elastische laag
m2
15180
71
22
04
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-30
Aanbrengen sporttechnische laag.
Betreft het aanbrengen van een elastische laag zijnde een foam.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
PE-foam met gesloten celstructuur en insnijdingen t.b.v. waterdoorlatendheid en minimaliseren van rek en krimp.
Dikte 10 mm, density >= 50 kg/m3
Foam dient op rol te worden geleverd.
Rollen over de gehele lengte van de naden onderling verbinden d.m.v. lijmband of tape
Bovengenoemde gewicht p/m3 geldt voor virgin materiaal voordat insnijdingen zijn aangebracht.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Afmetingen veld, constructie en afmetingen binnen afrastering vermelden. Bestaande situatie, grondsoort enz. beschrijven.
520020
Aanbrengen toplaag.
m2
15180
71
22
05
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-30
Aanbrengen toplaag.
Betreft het aanbrengen van de kunstgrasmat incl. belijning.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Netto oppervlakte: 107 x 71 m
Zie eisen deel 3. hoofdstuk 71.
Belijning: ingetuft en/of gelijmd, wedstrijd veld,
conform meest recente voorschriften KNVB.
Penaltystippen moeten zijn ingetuft in een stuk kunstgras van 1 x 1 m.
incl. coachvakken
Instrooimateriaal:
Zand: meervoudig gewassen zand, vuur gedroogd en afgezeefd volgens norm NOC*NSF-M4.a
Hergebruikt zand is toegestaan (in verband met duurzaamheid, heeft hergebruikt zand de voorkeur).
(Hergebruikt) zand moet geleverd worden met een certificaat of bewijsmiddel dat het voldoet aan klasse achtergrondwaarden volgens Bbk.
Organische infill: van 100% natuurlijke oorsprong.
Zie eisen deel 3.
De opdrachtgever is ook opdrachtgever aan het keuringsinstituut,
Het veld wordt door een door de NOCNSF geaccrediteerde keuringsinstantie volgens de norm
NOCNSF-KNVB2-15 versie 2019 gekeurd.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Afmetingen veld, constructie en afmetingen binnen afrastering vermelden. Bestaande situatie, grondsoort enz. beschrijven.
520030
Aanbrengen 8 tegen 8 belijning
m
240
71
22
99
Aanbrengen 8 tegen 8 belijning
Betreft het op beide veld helften van veld 4 aanbrengen van 8 tegen 8 belijning conform de meest recente publicaties van de KNVB hierover.
Lengte belijning per veld 180 m
Kleur belijning: blauw
Breedte belijning: 10 cm
520040
Aanbrengen 6 tegen 6 belijning
m
170
71
22
99
Aanbrengen 6 tegen 6 belijning
Betreft het op beide veld helften van veld 4 aanbrengen van 4 maal 6 tegen 6 belijning conform de meest recente publicaties van de KNVB hierover (in totaal dus 4 veldjes)
Kleur belijning: donkergroen
Breedte belijning: 10 cm
520050
Doorboren kunstgrasmat
m2
15180
71
22
99
Doorboren kunstgrasmat
Betreft het, ten behoeve van de waterhuishouding, na installatie doorboren (niet prikrollen of vertidrainen) van de velden, in een vierkant verband van 0,25 x 0,25 m, tot de sporttechnische laag, met een boor van minimaal ø 8 mm.
53
Overigen
.....
530010
Opstellen werkomschrijving veldonderhoud
EUR
0
71
22
99
Opstellen werkomschrijving veldonderhoud
Betreft: Het opstellen van een werkomschrijving
voor het reguliere en groot onderhoud, gedurende de garantieperiode van 10 jaar.
De werkomschrijving voor het onderhoud dient
inzicht te geven in de werkzaamheden die nodig
zijn om de garantietermijn van 10 jaar te
waarborgen.
De uitvoering van het onderhoud is ter keuze van de opdrachtgever.
530020
Uitvoeren inspecties
keer
10
71
22
99
Uitvoeren inspecties
Het uitvoeren van inspecties, 1 maal per jaar in september/oktober, gedurende 10 jaar, in het bijzijn van de opdrachtgever. De eerste inspectie vind plaats in het eerstvolgende kalenderjaar na eindkeuring met positief resultaat.
Dit om de werkzaamheden uit de werkomschrijving zoals opgesteld bij bestekspost 530010 en die nodig zijn om de garantietermijn van 10 jaar te kunnen waarborgen, te controleren.
Infillhoogte meting (op minimaal 21 punten verdeeld over het veld) moet deel uitmaken van de inspectie.
Overige eisen in deel 3 artikel 01.15.07
530030
Dagelijks en wekelijks onderhoud tot en met eindoplevering
EUR
0
71
22
99
Dagelijks en wekelijks onderhoud tot en met eindoplevering
Betreft het uitvoeren van het dagelijks en wekelijks onderhoud tot en met de eindoplevering.
Onderhoud volgens de werkomschrijving die u moet opstellen volgens bestekspost 530010
Betreft o.a. de volgende werkzaamheden.
- borstelen
- wiedeggen / kriebeleggen
- blad vegen, ruimen en afvoeren
- zwerfafval ruimen en afvoeren
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
530040
Aanvullen kurk/olijfpit infill
ton
5
71
22
99
Aanvullen kurk/olijfpit infill
Betreft het na 1 jaar gebruik, het op de velden in aanwezigheid van de directie UAV opmeten van de infill-hoogte (op minimaal 21 punten per veld verdeeld over het veld) en het aanbrengen van het door de aannemer te leveren nieuwe kurk/olijfpit, zodat er weer een gelijkmatig verdeelde infill is. Incl. leveren en aanbrengen infillmateriaal gelijk aan het infill materiaal in het veld.
Al het te leveren materiaal moet worden verwerkt op het veld.
530050
Leveren borstel
st
1
71
24
99
Leveren borstel
Betreft het leveren van een borstel, welke voldoet aan de eisen die de aannemer stelt aan de onderhoudsmaterialen in het onderhoudsplan welke is opgesteld conform bestekspost 530010.
Borstel dient voorzien te zijn van een driepuntsophanging i.v.m. het koppelen van de borstel van een tractor.
530060
Leveren sleepnet
st
1
71
24
99
Leveren sleepnet
Betreft het leveren van een sleepnet, welke voldoet aan de eisen die de aannemer stelt aan de onderhoudsmaterialen in het onderhoudsplan welke is opgesteld conform bestekspost 530010
530070
Leveren wiedeg / kriebeleg
st
1
71
24
99
Leveren wiedeg / kriebeleg
Betreft het leveren van een wiedeg / kriebeleg, welke voldoet aan de eisen die de aannemer stelt aan de onderhoudsmaterialen in het onderhoudsplan welke is opgesteld conform bestekspost 530010.
Wiedag / kriebeleg dient voorzien te zijn van een driepuntsophanging i.v.m. het koppelen van de borstel van een tractor.
54
INRICHTING
.....
540010
Aanbrengen seniorendoelen
st
4
71
23
05
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-30
Aanbrengen sportmeubilair.
Betreft het aanbrengen van de seniorendoelen op veld 3 en 4.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Betreft aluminium doelen (SKOR o.g.)
Model: "Kooidoelen", met ingefreesde netbevestiging.
Hoekverbindingen volledig gelast en voorzien van inwendige versterkingen.
Ovaalprofiel 120 x 100 mm, gelaste hoek.
Met TüV-certificaat en 8 jaar garantie.
Afmetingen: 7.32 x 2.44 m
Grondpotten: lengte 1.00 m
Bracket en volledig gelaste netbeugel
Gaten t.b.v. staanders, boren in 40x60 tegel, kieren afsmeren met krimpvrije mortel
Spanpalen ø60 mm, geplaatst in 40x60 tegel
Rubberen netborging
Kabels, aan beide zijde voorzien van draadterminal om kabel te spannen.
Staalkabel t.b.v. bevestiging net aan de netbeugel en voorzien van netbussen.
Doelnet: WK-doelnet 4 mm - maas 12, wit
Plaatsing doelen volgens voorschriften van de fabrikant.
Situering op het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
540020
Leveren verplaatsbare jeugddoelen
st
4
71
23
05
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-30
Aanbrengen sportmeubilair.
Betreft het leveren van verplaatsbare jeugddoelen op veld 3.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Betreft aluminium jeugddoelen (SKOR o.g.)
Model "ComFix Kruiwagen" met haakloze geïntegreerde netbevestiging.
Transportwielen aan één korte zijde, andere korte zijde voorzien van draagbeugel.
Schoren tussen lat en netbeugel en grondligger en netbeugel.
Afwerking: bruut alu
Met TüV-Certificaat en 8 jaar garantie
Afmetingen: 5.00 x 2.00 m
Rubber netborging.
Doelnet: Type 4 mm maas 12, wit
Plaatsing doelen volgens voorschriften van de fabrikant.
Situering op het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
540030
Aanbrengen klapbare jeugddoelen
st
4
71
23
05
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-30
Aanbrengen sportmeubilair.
Betreft het aanbrengen van klapbare jeugddoelen op veld 4.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Betreft aluminium klapbare jeugddoelen (SKOR o.g.)
Model "Arsenal" met ingefreesde netbevestiging.
Hoekverbindingen volledig gelast en voorzien van inwendige versterkingen.
Aantal draaipunten op doelprofiel; 6 st, aantal draaipunten op staanders; 4 st.
Ovaalprofiel 120 x 100 mm
Met TüV-Certificaat en 8 jaar garantie
Afmetingen: 5.00 x 2.00 m
Aluminium - Bruut
Armen instelbaar 3,5/4,5 meter
Gelaste opklapbare netbeugel fungeert als rem en ligt achter het doel op de grond.
Uiteinde boven- en onderbalk dichtgelast.
Bovenbalk met schoor.
Geprofileerde wielen.
Gaten t.b.v. staanders, boren in 40x60 tegel, kieren afsmeren met krimpvrije mortel
Grondpotten: lengte 1.00 m
Grondraam: Aluminium opklapbaar 150 cm
Rubberen netborging
Staalkabel netbevestiging
Doelnet: Type 4 mm - maas 12, wit
Plaatsing doelen volgens voorschriften van de fabrikant.
Situering op het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
540040
Aanbrengen hoekvlaggen
st
8
71
23
05
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-30
Aanbrengen sportmeubilair.
Betreft het aanbrengen van hoekvlaggen op de velden 3 en 4.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Type: Hoekvlag met veer
Hoogte: 180 cm
Doorsnede: 30 mm
Onderzijde hoekvlag voorzien van een veer.
Aluminium grondpotten met kunststof binnenpot die geleegd kan worden.
Met vlag: kleur oranje en vlagklem.
Plaatsing hoekvlaggen volgens voorschriften van de fabrikant.
Situering op het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
6
VERHARDINGEN
.....
61
Afronden hoeken
.....
610010
Aanbrengen opsluitbanden van beton.
m
48
83
13
05
2016-03-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2016-02-15
Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft het aanbrengen van R=3,5 opsluitbanden in de hoeken van veld 3 en 4.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
2
Op zandbed
3
5
Profiel 100 x 200 mm
R=4
Kleur:: grijs
R-3,5 is niet verkrijgbaar, maar de R-4 bochtbanden moeten wel in R=3,5 worden geplaatst, daarom moet iedere band volgens bestekspost 610020 gezaagd worden.
610020
Pasmaken van betonbanden.
st
64
83
15
02
2015-01-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2014-12-11
Pasmaken van betonbanden.
Betreft het paszagen van de banden geplaatst volgens bestekspost 610010
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
2
D.m.v. zagen
6
2
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
Hoedanigheid van de materialen vermelden.
23
25
Opsluitband 100 x 200 mm
610030
Aanbrengen betonstraatstenen.
m2
21
83
11
12
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-29
Aanbrengen betonstraatstenen.
Betreft het dichtstraten van de hoeken van de velden 3 en 4.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Indien oude stenen ter beschikking worden gesteld, dit vermelden.
Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening).
4
1
Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
1
2
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
3
2
Op zandbed
5
4
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur:
grijs
Afmeting (lxb): 211 x 105 x 80 mm
Vellingkant: Klein facet 1x1 mm
Afstandhouder: Verjongde kop 1,5 mm (voeg 3 mm).
Kleur: Standaard, Grijs 1000
Deklaag: Glad o.b.v. fijne toeslagmaterialen
Kleur en eventueel bijzonderheden vermelden
2
6
In elleboogverband
6
9
Incl aanbrengen voegmiddel City Pro A
Type: polymeerzand ca. 2,5 kg/m2
Kleur: Voegmortel grijs V010
Voegmiddel voor droge verwerking
62
Herstraten verharding binnen / onder hekwerk
.....
620010
Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.
m
705
83
14
06
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2019-08-16
Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Betreft het opnieuw stellen van de opsluitbanden rond de velden 3 en 4.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Eventueel gebroken opsluitbanden vervangen met opsluitbanden, in depot geplaatst conform bestekspost 231030.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor bijlevering van betonbanden ter vervanging van onbruikbare aparte posten opnemen.
3
2
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden
Hoedanigheid en geschatte hoeveelheid van de materialen vermelden.
1
5
Profiel 100 x 200 mm
620020
Herstraten betontegels.
m2
290
83
14
03
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-29
Herstraten betontegels.
Betreft het herstraten van de betontegels rond de velden 3 en 4.
Gerekend is met een breukpercentage van 5%
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor het bijleveren van betontegels ter vervanging van onbruikbare en voor het aanbrengen van te leveren c.q. ter beschikking te stellen tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2) aparte posten opnemen.
Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening).
1
1
Totale breedte tot 1,50 m
6
4
Afstrooien en invegen met
zand
2
9
Tegels liggen met de lange kant (60 cm) naar het veld.
5
9
Betontegels 600 x 400 x 80 mm.
620030
Herstraten betonstraatstenen.
m2
73
83
14
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-04-29
Herstraten betonstraatstenen.
Betreft het herstraten van de klinkers rond de velden 3 en 4.
Gerekend is met een breukpercentage van 5%
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor het bijleveren van betonstraatstenen ter vervanging van onbruikbare en voor het aanbrengen van te leveren c.q. ter beschikking te stellen tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), aparte posten opnemen.
Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening).
1
1
Totale breedte tot 1,50 m
2
9
Als streklaag
5
3
Betonstraatstenen: standaard keiformaat
6
4
Afstrooien en invegen met
brekerzand
63
Schoonlooproosters.
.....
630010
Aanbrengen opsluitbanden tb.v. schoonlooproosters.
m
70
83
13
05
2016-03-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2016-02-15
Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft het op verschillende locaties in de verharding aanbrengen van een 'bak' waarin een schoonlooprooster geplaatst kan worden.
Situering: 22-262-WXV-DO-NS
Betreft het plaatsen van 2 rijen opsluitbanden. Waarbij de buitenste rij qua hoogte gelijk is aan de omliggende verharding, en de binnenste rij zodanig lager wordt geplaatst dat bij het aanbrengen van de loop roosters deze vlak uitkomen met de omliggende verharding.
In het midden van het rooster moet er ook op dezelfde hoogte als de binnenste rij betonbanden een extra betonband worden geplaatst ter extra ondersteuning.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
2
Op zandbed
3
5
Profiel 100 x 200 mm
.
Banden hergebruiken welke zijn vrijgekomen bij bestekpost 231030
Overige bijleveren conform bestekspost 610010.
630020
Pasmaken van betonbanden.
st
30
83
15
02
2015-01-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2014-12-11
Pasmaken van betonbanden.
Betreft het pasmaken van de betonbanden aangebracht volgens bestekspost 630010
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
2
D.m.v. zagen
6
2
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
Hoedanigheid van de materialen vermelden.
23
25
Opsluitband 100 x 200 mm
630030
Aanbrengen betontegels.
m2
7
83
11
13
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-29
Aanbrengen betontegels.
Betreft het aanbrengen van betontegels onderin de
'bakken' t.b.v. de schoonlooproosters.
Diepte bij looppoorten ca. 10 cm t.o.v. omliggende verharding.
Incl. grondwerk.
Incl. pasmaken door zagen.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Als gebruikte tegels ter beschikking worden gesteld, dit vermelden.
Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening).
1
1
Totale breedte tot 1,50 m
3
2
Op zandbed
4
3
Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
boomtegels
[ten minste 70]
Kleur:
grijs
Kleur en eventueel bijzonderheden vermelden
2
5
In blokverband
630040
Leveren en aanbrengen persrooster.
st
9
83
11
99
Leveren en aanbrengen persrooster.
Betreft het leveren en aanbrengen van persroosters bij de werk- en looppoorten.
afmetingen ca. 1.0 x 1,0 m
Materiaal: Ijzer, Verzinkt volgens NEN-en-ISO 1464:2009
Hoogte 25 mm
Maaswijdte 33 x 33 mm
Draag- en vulstaafdikte 3 mm.
64
Herstraten paden rond het veld
.....
640010
Aanbrengen opsluitbanden van beton.
m
68
83
13
05
2016-03-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2016-02-15
Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft het aanbrengen van de betonbanden aan de noordoost zijde van veld 3, aan de buitenzijde van de hekwerken.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
2
Op zandbed
3
5
Profiel 100 x 200 mm
kleur: grijs
Banden hergebruiken welke in depot zijn geplaatst bij bestekpost 231030.
640020
Aanbrengen opsluitbanden van beton.
m
370
83
13
05
2016-03-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2016-02-15
Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft het aanbrengen van de betonbanden rondom de velden 3 en 4, aan de buitenzijde van de hekwerken.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
1
2
Op zandbed
3
4
Profiel 80 x 200 mm
kleur: grijs
Banden hergebruiken welke in depot zijn geplaatst bij bestekpost 231020
Overige bijleveren.
640030
Herstraten betontegels.
m2
445
83
14
03
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-29
Herstraten betontegels.
Betreft het herstraten van de tegels van de paden rond de velden.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor het bijleveren van betontegels ter vervanging van onbruikbare en voor het aanbrengen van te leveren c.q. ter beschikking te stellen tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2) aparte posten opnemen.
Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening).
2
1
In halfsteensverband
5
1
Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
Kleur: grijs.
Tegels hergebruiken welke in depot zijn geplaatst bij bestekpost 231010
Overige bijleveren.
1
2
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
6
4
Afstrooien en invegen met
zand
640040
Pasmaken van bestratingsmateriaal.
m
20
83
15
01
2016-03-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2016-01-20
Pasmaken van bestratingsmateriaal.
Betreft het ter plaatse van: de her te straten paden, door middel van zagen, pasmaken van de betontegels.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor pasmaken betonbanden hoofdcode 83.15.02 gebruiken.
1
1
Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
640030
2
1
Pasmaken door middel van zagen
6
2
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen
Hoedanigheid van de materialen vermelden.
7
HEKWERKEN
Alle te leveren hekwerken dienen aan de volgende eisen te voldoen:
- Thermisch verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461 (2009) en NEN-en-ISO 14713 (2010), corrosieklasse 5.
- Iedere langlipbeugel aan de staander monteren met een popnagel.
- Alle bevestigingsmaterialen (bouten, moeren, parkers, beugels, popnagels e.d.) van
verzinkt RVS.
Zelftappers zijn niet toegestaan.
-Moeren mogen alleen nylocmoeren zijn.
- Dubbelstaafmatten stekloos, met twee horizontale draden van 8 mm en een verticale draad van 6 mm. Maaswijdte 50 x 200 mm.
- Onderzijde dubbelstaafmatten zo dicht mogelijk op de verharding.
- Dubbelstaafmatten om de maas monteren met langlipbeugels.
Bij een 2.0 m hoge dubbelstaafmat aan iedere zijde 6 st langlipbeugels (totaal 12 per mat)
700010
Voorloverleg hekwerken
EUR
0
10
31
99
Voorloverleg hekwerken
In de week Voorafgaand aan het plaatsen van de hekwerken moet er verplicht een overleg worden gehouden met de uitvoerder van het werk, de uitvoerder of voorman van de hekwerkploeg en de toezichthouder van de opdrachtgever.
Doel van het overleg, expliciet doornemen van de hekwerken, zodat alle eisen en wensen helder zijn voor de hekwerkmonteurs.
700020
Uitbreiden ballenvanger achter jeugddoelen
m
12
10
31
99
Uitbreiden ballenvanger achter jeugddoelen
Betreft het uitbreiden van ballenvangers
Ter plaatse van: de jeugddoelen op veld 4
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Lengte per ballenvanger: ca. 3,5 m t.p.v. de dug-outs en ca. 2,5 m aan de andere zijde van het veld.
Hoogte: 5 m
Staanders ø 89 x 2.5 x 6000 mm
Bovenbuis: ø 60,3 x 2 mm
H.o.h. maat staanders ca. 3.55 m t.p.v. de dug-outs en ca. 2.61 m aan de andere zijde van het veld.
Staanders plaatsen in klinker streklaag.
Staanders voorzien van ronde afdekplaat ø 15 cm
Staanders voorzien van stelring.
Staanders die niet zijn voorzien van een doorvoerkop, voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden vastgezet met een popnagel.
Dubbelstaafmat: hoogte ca. 200 cm x 250 cm
Ballenvangernet:
- hoogte 300 cm
- PE, kleur: zwart, maaswijdte 10 x 10 cm
- draaddikte ø 5 mm met ø6 mm zoomdraad
- Monteren met ø 4,5 mm voorgekrompen nylon wat om de ca. 1 meter afgeknoopt moet worden.
- Strak tussen bovenbuis, zijpalen en dubbelstaafmat monteren.
700030
Aanbrengen werkpoort
st
2
10
31
99
Aanbrengen werkpoort
Betreft het aanbrengen van een werkpoort ter plaatse van: het middenpad, in de bestaande hekwerken van veld 3 en 4.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Breedte doorgang ca. 3.0 m
Hoogte 1.0 m
Poortpalen ø108 x 2 mm, lengte ca. 180 cm, waarvan 80 cm geheid in ongeroerde grond, aangevuld met
beton.
Poortpalen voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden vastgezet met een popnagel.
Staanders plaatsen in klinker streklaag, kieren afsmeren met krimpvrije mortel.
Poortvleugel met omranding van kokerprofiel 40 x 40 x 3 mm voorzien van dubbelstaafmatvulling.
Bovenzijde werkpoort en palen, gelijk aan leunhekwerk.
Onderzijde werkpoort, zodanig dat deze niet over de middenaanslag kan draaien.
Scharnierconstructie d.m.v. spindelscharnier met RVS bussen. Het scharniergedeeldte wordt middels RVS bouten gemonteerd op een speciaal bevestigingsstuk.
Poort moet zodanig geplaatst worden zodat de poortvleugel in het midden van de spindel, afgesteld wordt.
Incl. leveren en aanbrengen stalen middenaanslag.
Betreft een stootblok waarbij er geen opstaande rand is ten behoeve van het vastzetten van de grondgrendel.
Werkpoort voorzien van slagplank, conform bestekspostnummer 700040.
700040
Aanbrengen slagplanken (aluminium)
m
710
10
31
99
Aanbrengen slagplanken (aluminium)
Betreft het aanbrengen van slagplanken op de hekwerken rondom de velden 3 en 4.
Aluminium extrusieprofiel 180 x 30 mm, met rubberstrip.
Leverancier: SKOR infill Guard o.g.
Incl. montage aan de staanders of dubbelstaafmatten met beugels, ter keuze van de aannemer. Zie bijlage fotoblad als bijlage.
Beugels aan de staander vastmaken met een RVS popnagel.
100% recyclebaar. Aluminium vervaardigd van 80-97% gerecycled materiaal.
Systeem aan bovenzijde voorzien van reclamebord opening te combineren met diverse boven profielen van bestaande systemen.
20 jaar garantie.
Bij montage gebruik maken van RVS bouten met afgeronde bolkop.
700050
Aanbrengen hoekstukken slagplanken (aluminium)
st
6
10
31
99
Aanbrengen hoekstukken slagplanken (aluminium)
Betreft het aanbrengen van hoekstukken slagplanken op de hoeken van de hekwerken van veld 3 en 4, behalve de hoeken bij de werkpoorten.
Binnenhoeken
Aluminium extrusieprofiel 180 x 30 mm, met rubberstrip.
Leverancier: SKOR infill Guard o.g.
Incl. montage aan de staanders of dubbelstaafmatten met beugels.
Beugels aan de staander vastmaken met een RVS popnagel.
100% recyclebaar. Aluminium vervaardigd van 80-97% gerecycled materiaal.
Systeem aan bovenzijde voorzien van reclamebord opening te combineren met diverse boven profielen van bestaande systemen.
20 jaar garantie.
Bij montage gebruik maken van RVS bouten met afgeronde bolkop.
700060
T.b.s. werknemer - koppel hekwerkmonteurs.
uur
40
10
05
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-03-26
Inzetten van werknemer.
Betreft het beschikbaar stellen van een koppel hekwerkmonteurs, t.b.v. het nalopen van de bestaande hekwerken.
Leverantie klein materiaal op stelpost 950020
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.
Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
700070
Aanbrengen kettingpoort
st
1
10
31
99
Aanbrengen kettingpoort
Betreft het aanbrengen van een kettingpoort aan de zuidwestelijke kant van veld 4.
Lengte ketting: 1,0 m
Inclusief bevestigingsmaterialen.
8
ONTGRAVEN SBR-INFILL VERONTREINIGDE GROND
- Werkzaamheden uitvoeren na verwijderen en afvoeren kunstgras.
- Werkzaamheden uitvoeren onder protocol BRLSIKB 7001.
- Werkzaamheden uitvoeren volgens de veiligheidsklasse 'basishygiëne'.
- Een en ander conform bijlage 327100551 Stantec Plan van Aanpak verwijdering SBR infill veld 3 en 4.
- Werkzaamheden onder milieukunidge begeleiding door of namens Directie UAV.
- De aannemer dient er rekening mee te houden dat de werkzaamheden onder milieukundige begeleiding moet worden uitgevoerd. Aanvullen van de stroken kan pas worden uitgevoerd na uitkeuring en kan dus niet in eenzelfde werkgang worden meegenomen.
- Twee weken voor de start van de werkzaamheden moet de aannemer de startdatum melden bij ODMH.
81
Grond ontgraven
.....
810010
Grond ontgraven uit cunet t.b.v. verontreinigde grond
m3
240
22
01
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-01-20
Grond ontgraven uit
cunet t.b.v. verontreinigde grond
Betreft het ontgraven van het cunet t.b.v. het opruimen van de met SBR vervuilde grond.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-BS
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor watergangen met een bodembreedte tot 8 m kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 22.11.
Voor baggerwerk de hoofdcodes van werkcategorie 18 toepassen.
Voor het graven van sleuven kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 23.01 of 24.01.
Grondsoort:
klei
Milieuhygienische kwaliteit grond volgens rapport: 20220290-001
is bepaald op kwaliteit: niet reinigbare verontreinigde grond.
Zover graven totdat er visueel geen SBR infill meer zichtbaar is.
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.
1
1
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Eventueel grondsoorten, laagdiktes en bijzonderheden vermelden
2
1
Ontgravingshoogte gemiddeld
0,2
m
Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingshoogte deficode 2-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen
5
1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
6
1
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving
3
2
Ontgravingsbreedte op bodem van
1,5
tot
4,0
m
Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingsbreedte extra besteksposten toevoegen
810020
Grond vervoeren.
m3
240
22
02
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-10-30
Grond vervoeren.
Betreft het afvoeren van de grond welke is vrijgekomen bij bestekspost 810010
Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding.
Grondsoort:
conform bijlage 20220290-001 Stantec Maatwerk bodemonderzoek CVV Be Fair veld 3 en 4
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten.
2
2
Vervoeren naar:
erkend verwerkingsbedrijf
De plaats van verwerking nader omschrijven.
3
1
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.
810010
82
Grond aanvullen
820010
Grond ontgraven uit depot
m3
190
22
01
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-01-20
Grond ontgraven uit
depot
Grond ontgraven uit depot, welke bij veld 1 (Perceel B van dit bestek) is vrijgekomen en in depot gezet.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor watergangen met een bodembreedte tot 8 m kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 22.11.
Voor baggerwerk de hoofdcodes van werkcategorie 18 toepassen.
Voor het graven van sleuven kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 23.01 of 24.01.
Grondsoort:
Zand, humeus en met klei geaggregeerd
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven.
1
1
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Eventueel grondsoorten, laagdiktes en bijzonderheden vermelden
6
1
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving
820020
Grond vervoeren.
m3
190
22
02
01
2020-11-30
verplicht
2020-05
2022-09
2021-09
2020-10-30
Grond vervoeren.
Betreft het vervoeren van de grond welke is ontgraven bij bestekspost 820010.
Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding.
Grondsoort:
Zand, humeus en met klei geaggregeerd
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten.
2
1
Vervoeren naar de plaats van verwerking
3
1
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.
820030
820030
Grond verwerken in terrein
m3
240
22
03
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-04-30
Grond verwerken in
terrein
Betreft het verwerken van grond in het terrein.
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Grond vervoerd conform bestekspost 820020 en vrijgekomen bij bestekspost 400020.
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
Zand, humeus en met klei geaggregeerd
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage.
4
6
Profileren volgens bestekspostnr.
820050
820040
Spitten of ploegen.
are
11
22
21
05
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-24
Spitten of ploegen.
Betreft het door de ontvangende grond spitten van de volgens bestekspost 820030 aangebrachte grond
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze hoofdcode alleen gebruiken voor het spitten of ploegen met een diepte t/m 0,40 m; voor grotere diepten zie hoofdcode 22.21.03 of 22.21.04.
Grondsoort en hoedanigheid oppervlak vermelden, eventueel in tussenhoofd; voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
2
1
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1
2
Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
6
3
Bewerkingsdiepte: 0,30 m
820050
Profileren van oppervlakken.
m2
1100
22
04
21
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-01-20
Profileren van oppervlakken.
Betreft het profileren van de grond aangebracht volgens bestekspost 820030
Inzaaien geprofileerde grond volgens bestekspost 820060
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort:
Zand, humeus en met klei geaggregeerd
Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
Gerekend is met een waterstand N.A.P.
nvt
m
nvt
T.b.v. de op te geven waterdiepten zo mogelijk de gemiddelde (laag)waterstand aanhouden. Indien nodig hierbij tevens de plaats vermelden.
1
1
Oppervlakken boven water
5
1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
3
2
Breedte oppervlak van
1,5
tot
4
m
Bij grote variatie in breedte extra besteksposten maken
820060
Zaaien.
are
11
51
21
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-29
Zaaien.
Betreft het inzaaien van de (volgens bestekspost 820030) aangebrachte en (volgens bestekspost 820050) geprofileerde grond
Situering: zie tekening 22-262-WXV-DO-NS
Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort en hoedanigheid oppervlak vermelden, eventueel in tussenhoofd.
2
1
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1
2
Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
5
3
De grond direct na het zaaien aandrukken
4
9
Zaadmengsel SV7 t.b.v. sportveld.
Hoeveelheid 2 kg/100m2
820070
Nemen maatregelen t.b.v. verontreinigde grond
EUR
0
17
01
99
Nemen maatregelen t.b.v. verontreinigde grond
Betreft het nemen van alle maatregelen, welke staan beschreven in de bijlage "Plan van aanpak verwijdering SBR-infill in grond Sportpark 't Suyt Toernooiweg 101 te Waddinxveen".
Uitgaande van veiligheidsklasse 'basishygiëne'
TRANSPORT SUBTOTAAL
9
Staartposten
.....
91
Eenmalige kosten
.....
910010
Inrichten werkterrein
EUR
10
11
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-14
Inrichten van werkterrein.
Betreft in ieder geval het plaatsen van een schaftkeet en een toiletmogelijkheid.
Eventuele bijzonderheden vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor besteksposten, in het bestek op te nemen onder 'Eenmalige kosten' (bestekspostnr. 91). Voor besteksposten, op te nemen boven het subtotaal in de RAW-raamovereenkomst (of het bestek), wordt verwezen naar de resultaatsbeschrijving met hoofdcode 10.11.21.
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen
Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).
Geen
Voor de beschrijving de hulpmiddelen en het gebruik daarvan, wordt verwezen naar subwerkcategorie 10.12. Zie ook paragraaf 23 van de UAV 2012.
910020
Opruimen werkterrein
EUR
10
11
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-14
Opruimen van werkterrein.
.....
Eventuele bijzonderheden vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor besteksposten, in het bestek op te nemen onder 'Eenmalige kosten' (bestekspostnr. 91). Voor besteksposten, op te nemen boven het subtotaal in de RAW-raamovereenkomst (of het bestek), wordt verwezen naar de resultaatsbeschrijving met hoofdcode 10.11.22.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
2
1
Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen
910030
...................................
EUR
910040
...................................
EUR
910050
...................................
EUR
919980
Overige eenmalige kosten
EUR
919990
Korting
EUR
92
Uitvoeringskosten
.....
929990
Uitvoeringskosten
EUR
93
Algemene kosten
.....
939990
Algemene kosten
EUR
94
Winst en risico
.....
949990
Winst en risico
EUR
95
Stelposten
.....
950010
Stelpost - algemeen
EUR
20000
10
03
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-30
Stelpost
- algemeen
.....
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken.
Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1
1
Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden
De titel van de bestekspost wijzigen in: Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.
950020
Stelpost - materiaal hekwerken
EUR
2000
10
03
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2020-05
2020-04-30
Stelpost
- materiaal hekwerken
.....
Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken.
Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:
1
9
Klein materiaal hekwerken
96
Bijdragen
.....
960010
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
EUR
960020
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)
EUR
Gemeente Waddinxveen
WERK Bestek 22-262-WXV Perceel A, Renovatie kunstgrasvelden 3 en 4 van C.V.V. Be Fair
Status: Definitief --- versie: 1.0 --- datum: 23 februari 2023
3. Bepalingen
01
Algemeen en administratief
01
Algemene bepalingen
01
2020-05-31
definitief vastgesteld
2020-05
2020-05-31
Van toepassing zijnde bepalingen
01
Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
02
De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
05
Op dit werk zijn mede van toepassing de bepalingen en eisen volgens de normen van de NOC*NSF.
Wanneer de eisen uit de standaard 2020 en de NOC*NSF normen conflicteren, prevaleren de normen van NOC*NSF.
03
Inschrijvingstaat
01
Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSU-bestand (laatste versie) in bij de directie.
14
Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst en Risico
01
Het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst/risico bedraagt totaal 10% bij afwijking rapporten / meer- en minderwerk.
15
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
Aansprakelijkheid aannemer na oplevering
20
De aannemer is na oplevering aansprakelijk voor a) verborgen gebreken en b) uit hoofde van een door hem verstrekte garantie.
21
Onder een verborgen gebrek als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan ieder gebrek dat toe te rekenen is aan de aannemer en door de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering niet is ontdekt.
22
De rechtsvordering wegens een verborgen gebrek verjaart 10 jaren na de dag waarop het in de opdracht overeengekomen werk als opgeleverd wordt beschouwd.
23
Het bepaalde in paragraaf 9 lid 7 en paragraaf 12 U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
16
Gelijkwaardigheid leveranties.
01
Indien in in dit bestek bij leveranties de term "of gelijkwaardig" of een ander term met vergelijkbare strekking wordt gebezigd, heeft de aannemer het recht een andere, functioneel gelijkwaardig, product te leveren. Onder gelijkwaardigheid van functies wordt in dit kader verstaan een volstrekte gelijkwaardigheid aan alle specificaties volgens in het bestek genoemde leverantie.
Voor leveranties waarvan het visuele aspect een kenmerkend onderscheid vormt, wordt ook dat visuele aspect aangemerkt als een functionaliteit waarvan gelijkwaardigheid moet worden aangetoond.
Voorafgaand aan de leverantie van een gelijkwaardig product dient de aannemer de directie UAV de volstrekte gelijkwaardigheid aan te tonen middels een vergelijking van attesten tussen het in het bestek benoemde leverantie en het vermeend gelijkwaardige product. Indien de leverantie een product betreft die na verwerking zichtbaar blijft, dient de aannemer tevens monsters aan te leveren zowel van het oorspronkelijke in het bestek bedoelde product als van zijn gelijkwaardig product.
Pas na goedkeuring door de directie UAV is toepassing van het gelijkwaardig product toegestaan. Indien de directie UAV niet akkoord gaat met toepassing van het gelijkwaardige product vestigt dit geen recht op enige vergoeding.
18
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
Retentierecht
20
De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW, alsmede van zijn opschortingsrecht tegenover de opdrachtgever.
21
De aannemer is gehouden bij zijn onderaannemers en leveranciers die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, overeen te komen dat zij eveneens bij voorbaat afstand doen van hun retentie- en opschortingsrecht tegenover de aannemer en de opdrachtgever, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van 2% van de aanneemsom per geval met een minimum van € 10.000,-.
19
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid
20
Het is de aannemer bekend dat hij in relatie tot de door hem ingeschakelde onderaannemers en leveranciers als hoofdaannemer in de zin van de Invorderingswet 1990, alsmede de daarop gebaseerde Uitvoeringsregeling inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 kan worden aangemerkt. De aannemer garandeert dat hij
aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze wet jegens bedoelde onderaannemers en leveranciers zal voldoen.
21
De aannemer is gehouden op verzoek van de opdrachtgever telkens een recente verklaring betalingsgedrag ter zake van de afdracht van de verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting van de Belastingdienst over te leggen. Indien de aannemer een gecertificeerde onderneming is in de zin van NEN 4400, kan hij in plaats daarvan
volstaan met overlegging van een geldig NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat, of daarmee vergelijkbare certificaten.
22
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de Belastingdienst in het kader van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake inleners-aansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid in verband met de betaling (afdracht) door de aannemer en/of zijn onderaannemers worden gemaakt, alsmede
tegen eventuele op die wet gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) de uitvoering van de opdracht zullen worden belast.
23
De opdrachtgever kan van de aannemer verlangen dat hij een zogenaamde G-rekening (geblokkeerde rekening) in de zin van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid aanhoudt, dan wel een andersoortige voorziening treft, waardoor het aansprakelijkheidsrisico voor de
opdrachtgever wordt weggenomen. In dat geval is de aannemer gehouden op zijn facturen ten behoeve van de opdrachtgever inzichtelijk te maken welk deel van het gefactureerde bedrag door hem zal worden gestort op de G-rekening of een andersoortige voorziening.
02
Betalingsregelingen: aannemingssom
01
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-01-01
Betaling
02
In aanvulling op paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer iedere maandag, of de eerstvolgende werkdag, een staat van de in de vorige werkweek verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden met onderbouwing (indien van toepassing weegbonnen) aan de directie.
Na goedkeuring door de directie kunnen deze gegevens worden opgenomen in de bestekadministratie.
02
Korting
01
In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 en paragraaf 42 van de UAV 2012 wordt een korting op de aanneemsom gelegd als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen en/of de gegeven voorschriften van de directie niet naleeft. De directie zal wanneer niet voldaan wordt aan de verplichtingen dit aan de aannemer melden
02
Na de constatering van onvoldoende werk is de aannemer in gebreke en heeft de aannemer 3 werkdagen om te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer meldt zowel schriftelijk als mondeling aan de directie UAV wanneer naar zijn mening aan de besteksverplichting wordt voldaan.
03
Wanneer na 3 werkdagen de aannemer de werkzaamheden niet gereed heeft gemeld of als na deze periode blijkt dat de aannemer nog steeds niet voldoet aan de besteksverplichting zal de korting worden opgelegd. Als ingangsdatum geldt de datum van eerste melding van de directie UAV aan de aannemer.
04
Voor bestekposten met een eenheid in de grootheid tijd (frequentie posten zoals dag, week en maand) geldt dat de korting ingaat op het moment van constatering tot aan het moment waarop de aannemer schriftelijk meldt dat de tekortkoming zich niet meer voordoet én dit controleerbaar is voor de directie.
05
De korting bedraagt € 200 per (kalender-)dag dat de tekortkoming zich voordoet en gaat in op de eerste dag van de melding door de directie en eindigt op de dag dat de aannemer de tekortkoming gereed heeft gemeld.
De korting kan gelijktijdig voor verschillende tekortkomingen worden opgelegd.
De korting zal worden verrekend in de eerstvolgende termijn.
De korting geldt onverminderd het recht van opdrachtgever om schadevergoeding te vorderen.
05
Onrealistische inschrijvingen
02
Er mag niet met symbolische prijzen worden ingeschreven. Voor vaste periodiek
(wekelijkse, maandelijkse, jaarlijkse enz) terugkerende kosten gedurende
de looptijd van een overeenkomst mag geen heel laag bedrag
worden opgenomen dat niet past binnen/in lijn is met de systematiek van
het bestek /Programma van eisen;
03
Inschrijver mag geen gebruik maken van “price dumping”(abnormaal lage
prijsaanbieding) en “predatory pricing”(het misbruik maken van een economische
machtspositie in de zin van artikel 102 Verdrag over de werking
van de Europese unie (oud-artikel 82- EG-Verdrag);
Artikel 2.116 Aw 2012 inzake abnormaal lage inschrijvingen is overeenkomstig van toepassing.
04
Inschrijver mag geen misbruik maken van de gunningsystematiek (manipulatief
inschrijven).
06
Indien inschrijver geen rekening houdt met de hierboven genoemde punten, zal
haar inschrijving ongeldig worden verklaard zonder dat enig recht op vergoeding
van gemaakte kosten ontstaat. De inschrijver wordt dan uitgesloten van verdere
deelname aan deze aanbestedingsprocedure.’
04
Betalingsregelingen: Risicoregeling
01
2015-01-01
verplicht
2015-01
2014-10-17
Algemeen
01
De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
Deze bepaling alleen opnemen als de te verwachten verrekening lager is dan het drempelbedrag van € 500,-.
02
De Risicoregeling Bouwend Nederland wordt niet toegestaan, deze geldt alleen als crisis-bepaling Oost-Europa. Gezien de ontwikkelingen in de wereld is de opdrachtgever bereid om, buiten de normale indexering, extra prijsstijgingen te bespreken waarbij het prijspeil op de inschrijfdatum leidend is en mits de materialen op tijd besteld zijn.”
06
Betalingsregelingen: declaraties
01
Declaraties
01
Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen zal alleen dan plaatsvinden indien deze schriftelijk zijn opgedragen door middel van een opdrachtbon c.q. aantekeningen in het dagboek, welke door de directie zijn ondertekend. .
02
De aannemer richt de declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2020 aan opdrachtgever en de aannemer dient deze declaraties in bij de directie UAV 2012. De directie UAV zorgt voor verzending van de goedgekeurde facturen en bijlagen aan de opdrachtgever.
07
Zekerheidstelling
01
Waarde en vorm zekerheidstelling
01
De zekerheid als bedoelt in artikel 01.07.01 lid 01 van de standaard dient te zijn opgesteld conform de bij dit bestek gevoegde model bankgarantie.
LEDEN 01 EN 02 UITSLUITEND OPNEMEN INDIEN EEN ZEKERHEIDSTELLING VOORAFGAAND AAN HET VERLENEN VAN DE OPDRACHT WORDT VERLANGD (ZIE OOK DEEL 0 PAR. 04 SUB 5).
02
De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
08
Bijdragen
01
2020-05-31
definitief vastgesteld
2020-05
2020-05-31
Bijdrage RAW-systematiek
01
Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald.Op de inschrijvingsstaat tevens een bestenspost '960010 Bijdrage RAW-systematiek' opnemen.
02
2020-05-31
definitief vastgesteld
2020-05
2020-05-31
Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT
01
Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.
Opnemen als de bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT wordt verlangd.Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost '960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' opnemen.
09
Kabels en leidingen
02
Informatie overdracht
04
De aannemer dient bij zijn werkzaamheden rekening te houden met de aanwezigheid van particuliere kabels en leidingen. De ligging dient in overleg met de eigenaar vastgesteld te worden.
Indien deze bijdrage wordt verlangd, dit lid opnemen.Op de inschrijvingsstaat moet dan een post '960020 bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' zijn opgenomen.
10
Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
02
Vergunningen en meldingen door de aannemer.
02
De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen:
-melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.
11
Verband met andere werken
01
Werken, die in elkander grijpen
01
In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud op de overige sportvelden;
- het uitvoeren van onderhoud aan de overige inrichtingen (clubgebouwen, hekwerken, verlichtingsinstallaties e.d.) op het sportpark;
- het uitvoeren van onderhoud aan verhardingen, watergangen, overhoeken en groenvoorzieningen op het sportpark;
- het bevoorraden van het clubgebouw.
Tevens dient de aannemer er rekening mee te houden dat de overige velden gebruikt worden door verenigingen, scholen en BSO's (buitenschoolse opvang van kinderen).
In de periode 13 tot en met 17 juni 2023 rekening houden met "Waddinxveen wandelt". In die periode dient de parkeerplaats en het terrein voor veld 5 en de kantine na 16.00 uur obstakel vrij te zijn.
DE DESBETREFFENDE IN ELKANDER GRIJPENDE WERKEN VERMELDEN.
12
Maatregelen in het belang van het verkeer
01
Algemeen
01
Het clubgebouw moet altijd bereikbaar en toegankelijk te zijn voor hulpverleningsdiensten, voetgangers en leveranciers. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige voorzieningen verschaffen om de bereikbaarheid te waarborgen.
INDIEN IN DEEL 0 VAN HET BESTEK, ONDER PARAGRAAF 04 SUB 4 WORDT VERLANGD DAT DE AANNEMER IN HET BEZIT IS VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT, IS HET OPNEMEN VAN BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET ALGEMEEN TIJDSCHEMA OF GEDETAILLEERD WERKPLAN NIET NOODZAKELIJK.
13
Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
06
Algemeen tijdschema, werkplan
01
In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolgd van vakantie, roostervrije dagen e.d.
INDIEN IN DEEL 0 VAN HET BESTEK, ONDER PARAGRAAF 04 SUB 4 WORDT VERLANGD DAT DE AANNEMER IN HET BEZIT IS VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT, IS HET OPNEMEN VAN BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET ALGEMEEN TIJDSCHEMA OF GEDETAILLEERD WERKPLAN NIET NOODZAKELIJK.
02
Bij het opstellen van het algemeen tijdschema/gedetailleerd werkplan dient de
aannemer rekening te houden met de volgende randvoorwaarden:
- Maatregelen in belang van het verkeer volgens 01 12 01
- De werken die volgens 01 11 01 in elkander grijpen
- De (onderhouds)werkzaamheden dienen ook te worden uitgevoerd tijdens de schoolvakanties en de 'bouwvak" perioden;
-De aannemer zal geen werkzaamheden uitvoeren op velden die binnen de toegestane werktijden worden gebruikt voor schoolsport en evenementen.
03
Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder ook valt het (op)starten van materieel) voor 7:00 uur en na 18:00 uur.
INDIEN EEN GEDETAILLEERD WERKPLAN WORDT VERLANGD LID 02 OF 03 OPNEMEN.
05
De aannemer geeft de gebruikers minimaal tien (10) werkdagen voordat er werkzaamheden zijn waardoor het clubgebouw kortstondig niet meer bereikbaar is, bericht van de aanvang, de duur en de aard van de werkzaamheden (inclusief contactpersonen).
06
Als toevoeging dient de aannemer 4 wekelijks (1 week voor de bouwvergadering) een geactualiseerde planning bij de directie aan te leveren. Hierbij aangegeven wat de wijzigingen zijn ten opzichte van vigerende geaccordeerde algemeen tijdschema.
14
Bouwstoffen
02
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-01-01
Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)
01
Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
-KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
-KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
-KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
-GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
Deze bepaling is facultatief en moet getoetst worden aan de in het bestek vermelde, te leveren bouwstoffen.
02
Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
-voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
-voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
-voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
-voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.
03
Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
04
Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
Dit lid opnemen als de opdrachtgever alle bouwstoffen die leverbaar zijn met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01, die door de aannemer worden betrokken bij een producent die deze bouwstoffen levert zonder deze kwaliteitsverklaring, wenst te keuren.
04
Leverantie bouwstoffen
01
Alle te leveren bouwstoffen en materialen die in dit bestek worden genoemd, moeten nieuwe (virgin) bouwstoffen en materialen zijn. De bouwstoffen en materialen mogen niet in dezelfde of een andere hoedanigheid eerder zijn toegepast. Tenzij expliciet in de betreffende bestekspost wordt benoemd dat hergebruikte materialen zijn toegestaan..
05
Besluit bodemkwaliteit.
01
In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.14.05 van de Standaard hanteert de aannemer de Kwalibo-regeling zoals die geldt op het moment van aanbesteding.
07
De aannemer verstrekt de verklaring zoals genoemd in artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof.
06
Informatieoverdracht bouwstoffen.
01
Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met
verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het
bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.
02
Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de
scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de
directie UAV.
15
Garanties
01
Algemeen
01
In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.
02
De garanties dienen ten alle tijden door de aannemer van het werk te worden verstrekt. Ook indien onderdelen van het werk door een onderaannemer van de aannemer worden uitgevoerd.
02
Kunstgrasveld algemeen
01
De garantie wordt afgegeven voor een periode van 10 jaar en gaat in vanaf de eerste kalenderdag na de dag van de eindoplevering van het veld.
02
De aannemer verbindt zich jegens de opdrachtgever alle tijdens de in lid 01 genoemde garantieperiode opgetreden gebreken, die redelijkerwijs kunnen worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging van de opdrachtgever voor eigen rekening zo spoedig mogelijk te herstellen, behoudens de gevallen als in lid 8.
03
Bij de oplevering is de aannemer verplicht een onderhoudshandleiding aan de opdrachtgever te verstrekken. Het initiatief ligt hiervoor bij de aannemer. Het opstellen van deze onderhoudshandleiding wordt vergoed volgens de daarvoor opgenomen bestekspost.
De opdrachtgever is verplicht om het onderhoud uit te voeren die tot zijn verantwoordelijkheid behoort conform de onderhoudshandleiding.
04
Bij de aannemer en de opdrachtgever rust de verplichting om minimaal één keer per jaar een gezamenlijke inspectie conform bepaling 01.15.07 aan het veld uit te voeren. De aannemer neemt hiertoe nadrukkelijk het initiatief.
Op de opdrachtgever rust de verplichting om de aannemer inzicht te kunnen geven in het onderhoud van het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld op basis van (afrekeningen van) een onderhoudsbestek en/of -contract.
Tijdens deze jaarlijkse inspectie bestaat de mogelijkheid om het onderhoud bij te sturen. De opdrachtgever is indien van toepassing verplicht hier navolging aan te geven.
05
De verplichtingen van de aannemer inzake de garantie zullen nimmer verder gaan dan herstel van het gebrek.
06
Indien de opdachtgever het kunstgrasveld gebruikt in afwijking van het beoogde gebruik dan wel het kunstgrasveld niet overeenkomstig de door de aannemer bij oplevering ter hand gestelde onderhoudsvoorschriften heeft onderhouden, kan worden vermoed dat geconstateerde gebreken niet worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid dan wel gebrekkige uitvoering. Onder het beoogde gebruik wordt in deze garantie verstaan het hoofdgebruik van de betreffende sport. (korfbal, hockey, voetbal, tennis e.d. voor training, competitie en medegebruik zoals schoolsport, buitenschoolse opvang e.d.).
Bij een significante wijziging van het gebruik is deze garantie niet meer van toepassing. De aannemer en opdrachtgever treden voorafgaande aan de wijziging in het gebruik in overleg over een eventuele aanpassing van de garantievoorwaarden.
07
Indien op basis van de garantie door de aannemer wordt overgegaan tot gehele of gedeeltelijke vervanging van het kunstgrasveld zal door de opdrachtgever aan aannemer een redelijke vergoeding worden betaald voor het gebruik sedert het eerste gereedkomen van het kunstgrasveld tot het moment van eerste melding van het gebrek aan de aannemer. De vergoeding zal plaatsvinden volgens onderstaand schema:
Jaar 1 t/m 4: 0%
Jaar 5: 25%
Jaar 6: 37,5 %
Jaar 7: 50%
Jaar 8: 62.5 %
Jaar 9: 75%
Jaar 10: 87,5 %
In geval van gedeeltelijke vervanging zal de opdrachtgever slechts een vergoeding betalen indien er door het herstel sprake is van een aantoonbare verlengde levensduur van het gehele veld.
08
Uitgesloten zijn gebreken die het gevolg zijn van, van buiten komend onheil, onjuist gebruik en/of onjuist onderhoud zoals:
- vandalisme, brand, gebruik van chemische middelen welke niet door de aannemer zijn aanbevolen en rampen;
- gebruik van onjuiste of ondeugdelijke (sport)attributen.
- gebruik van het veld in afwijking van de ontwerpnormen;
- verkeerd of onvoldoende onderhoud, dan wel onderhoud dat niet aan de instructies en voorschriften van garant voldoet.
03
Voetbal
01
De aannemer garandeert dat de sporttechnische eigenschappen vanaf de eindoplevering t/m het 2e jaar aan de norm NOCNSF-KNVB2-15 blijven voldoen.
02
De aannemer garandeert dat de sporttechnische eigenschappen gedurende
jaar 3 t/m 10 aan de norm NOCNSF-KNVB2.18 blijven voldoen.
03
De aannemer garandeert dat de producttechnische eigenschappen vanaf de eindoplevering t/m het 10e jaar aan de norm NOCNSF-KNVB2-15 blijven voldoen.
Onder producttechnische eigenschappen wordt o.a. verstaan:
- Bestand tegen weersinvloeden als o.a. UV, temperatuur, rot en schimmel
- Bestand tegen verkleving van infill materiaal
- Tuftlock
04
De garantie op de penaltystippen en de doelgebieden geldt t/m 5 jaar na de eindoplevering.
07
Bemiddeling
01
In afwijking van het bepaalde in paragraaf 49 lid 2 van de U.A.V. 2012 en artikel 01.15.03 van de Standaard 2020 zullen alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, slechts door een van de partijen als zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegd burgerlijk rechter van de Rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van de opdrachtgever.
08
Inspectie t.b.v. garantie
01
Tijdens de garantietermijn zal om de kwaliteit van het onderhoud te monitoren, jaarlijks in september/oktober een inspectie plaatsvinden waarbij de directie UAV en de aannemer aanwezig dienen te zijn. Op dat moment wordt het veld visueel geïnspecteerd op basis van de RAW 2020 methodiek van het CROW zoals omschreven in artikel 71.22.05 lid 01 en 02 van de standaard..
02
De aannemer is conform artikel 71.22.05 lid 01 van de standaard, verantwoordelijk voor het opstellen van de rapportage van de in lid 01 genoemde inspectie. In dit verslag dienen alle meetresultaten en bevindingen bij de visuele beoordelingen worden gerapporteerd. Tevens moeten in het verslag de eventuele aanbevelingen t.o.v. het gebruik en het onderhoud worden opgenomen.
03
Het in lid 02 genoemde verslag moet binnen 2 weken na de inspectie bij de opdrachtgever ter goedkeuring worden ingediend.
04
De aannemer geeft minimaal 10 werkdagen voor iedere inspectie aan de opdrachtgever het volgende door:
-datum en tijdstip van inspectie.
05
De kosten gemoeid met deze jaarlijkse schouw worden verrekend op de bestekspost t.b.v. inspecties van de kunstgrasmat.
06
Indien de aannemer niet aan het gestelde in lid 01 t/m lid 04 voldoet, of de inspecties verzaakt uit te voeren, vervalt niet het recht van de opdrachtgever op garantie.
16
Verzekeringen
02
CAR-Verzekering
01
Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All
Risks-verzekering worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project
betrokkenen.
02
Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het
werk voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp,
ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid, een en ander met
terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951 BW.
Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden
aansprakelijkheid voor schade aan derden voortvloeiend uit de
projectwerkzaamheden en voorzover van toepassing schade aan bestaande
eigendommen van de opdrachtgever.
De verzekeringspolis geldt als een primaire dekking.
03
Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen, machines etc. is van de verzekering uitgesloten en
opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
04
Eventuele schade uitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan
opdrachtgever plaatsvinden.
05
De terzake van schade aan het werk van C.A.R. verzekeraars ontvangen
uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de
schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, worden
betaald naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van het werk.
06
Het eigen risico ter hoogte van € 2.500,00 per gebeurtenis (sectie I, II en III) en ter
hoogte van € 250,00 (sectie IV), dat op de constructieverzekering van toepassing
is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering
gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit
bestek aansprakelijk is. Zie hiervoor verder artikel 01.16.04
07
De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter
inzage. De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.
08
De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing
verklaarde bepalingen of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door
enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen
risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden
en/of vorderingen voor rekening van de desbetreffende partij blijven indien deze
daarvoor uit hoofde van de aannemingsovereenkomst aansprakelijk is.
Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet
betaalde betalingstermijnen.
09
De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid op ten minste
door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M) gestelde
condities, voortvloeiend uit het gebruik van rij- of voertuigen of materieel, waarvoor
volgens de W.A.-M. verzekeringsplicht bestaat. Zie hiervoor artikel 01.16.01
10
De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren
werk voldoende verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband
met de uitvoering van het werk.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden
opgenomen.
11
De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen onder, 8 en 9
vermeld, op diens verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.
04
Verzekeringen door de aannemer
01
In geval van een schadeclaim welke ten laste van de in art. 01.16.03 genoemde
C.A.R. verzekering zou moeten komen, is de aannemer het eerste aanspreekpunt
voor het in behandeling nemen van deze schadeclaim, vanwege het genoemde
eigen risico in art. 01.16.03 lid 06.
02
In geval van een schadeclaim welke ten gevolge van de uitvoering van de
werkzaamheden zoals vermeldt in dit bestek veroorzaakt zou zijn, is de aannemer
verplicht als volgt te werk te gaan:
- Melding van de schadeclaim bij de directievoerder en de contactpersoon voor de
C.A.R.-verzekering bij de gemeente.
- Het laten uitvoeren van een (na)inspectie van de gemelde schade door een
erkend expertise-bedrijf.
- Communicatie naar indiener van de schadeclaim m.b.t. de afhandeling, in
afstemming met de gemeente
- Indien het schadebedrag boven het bedrag van het eigen risico lijkt uit te komen -
€ 2.500,00 per gebeurtenis - wordt ook de gemeentelijke C.A.R-verzekeraar
ingeschakeld. Indien dit niet het geval is, is de aannemer volledig aansprakelijk voor
de juiste afhandeling van de schadeclaim.
03
Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
04
De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
17
Vrijgekomen materialen
06
Vervoeren van vrijgekomen kunstgrasmat naar een inrichting
01
In aanvulling op 01.17.06 lid 02 van de Standaard 2020 geldt: De aannemer blijft verantwoordelijk voor juiste en correcte afhandeling van de kunstgrasmat namens de opdrachtgever.
02
De uit het werk vrijkomende kunstgrasmat inclusief infill materialen dienen te worden beschouwd als afvalstoffen in de zin van Wet Milieubeheer. De materialen moeten, door een vervoerder welke is vermeld op de VIHB-lijst, worden vervoert naar een inrichting welke is vermeld op de VIHB-lijst van het NIWO.
03
Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer de afvoer van vrijgekomen materialen bij de ontvangende inrichting
04
Voor aanvang van een transport van vrijgekomen materialen legt de aannemer een ingevulde begeleidingsbrief ter ondertekening voor aan de directie. De directie ondertekent de begeleidingsbrief namens de Opdrachtgever als ontdoener.
05
Een doorslag van de door de ontvangende inrichting getekende begeleidingsbrief wordt samen met (een kopie van) de bijbehorende factuur per weekrapport aan de directie verstrekt.
06
Daar waar Opdrachtgever of Derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren. Betreffende doorslagen in kopie bij het weekrapport verstrekken aan de directie UAV.
07
Ten behoeve van het afvoeren van vrijkomende materialen reikt de aannemer op verzoek van de directie UAV het VIHB-nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.
08
Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer tenzij anders vermeld.
09
De kunstgrasmat met infill moet binnen 12 maanden na het verwijderen in Nederland worden gerecycled. Hiervan dient de aannemer een bewijs van de erkend verwerker te overhandigen.
07
2010-12-01
verplicht
2010-12
2010-12-01
Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
01
Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle niet van waarde voor de opdrachtgever verklaarde materialen.
DIT ARTIKEL ALLEEN OPNEMEN INDIEN VOOR BEPAALDE MATERIALEN EEN PLAN WORDT VERLANGD.
02
Indien vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde meer hebben of waarvan is gesteld dat de aannemer er eigenaar van wordt, in dezelfde of een andere hoedanigheid worden hergebruikt in een ander project/werk, dan moet dit duidelijk worden vermeld in het in lid 01 genoemde plan.
Vanzelfsprekend is dit opnieuw toepassen van het materiaal / bouwstof een keuze van de aannemer en voor volledige risico, verantwoordelijkheid van de aannemer.
03
Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van het afvalstroomnummer.
04
Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de Opdrachtgever geen waarde te hebben of vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, worden stortkosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer een doorslag van het originele PMV-geleidebiljet met inweging van het gestorte materiaal, van het door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie UAV heeft overhandigd. Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.
Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:
-Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
-Naam en besteksnummer van het werk.
-Kenteken van het transportmiddel.
-Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
-Gewicht transportmiddel bij aankomst.
-Gewicht transportmiddel bij vertrek.
-Soort stortmateriaal.
-Het netto gestorte gewicht.
De weegbon wordt door de aannemer ondertekend. De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie UAV.
05
PMV-geleidebiljetten die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 03 en 04 worden door de directie UAV niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk
06
De aannemer dient de Opdrachtgever te vrijwaren van retour zendingen van teerhoudende asfaltverhardingen.
07
Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.
18
Beschermen te handhaven vegetatie
01
Uitvoering van werkzaamheden
01
Vegetatie die volgens het bestek niet verwijderd behoefd te worden, wordt
aangemerkt als te handhaven vegetatie conform Standaard 2020 artikel 01.18.01 lid
02.
02
Het is niet toegestaan opslag van enige zin binnen de kroonprojectie van te
handhaven bomen te hebben. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de directie
UAV en na het nemen van maatregelen t.b.v. wortel- en boomschade kan opslag
toegestaan worden.
03
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.02. lid 01 wordt bepaald dat
ontgravingen binnen de wortelzone van te handhaven bomen zo snel als mogelijk,
maar uiterlijk binnen 24 uur, te zijn aangevuld.
07
Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaats vinden.
08
Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer beschermende maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in overeenstemming met de poster "boombescherming op bouwlocaties", uitgave van Vereniging Stadswerk Nederland.
09
In aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard 2020 informeert de aannemer voor de uitvoering van het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten aanzien van de waarde van het bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.
03
Melden van schade.
02
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 van de Standaard 2020 dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.
05
Schadevergoeding bomen.
03
In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging van bomen, vastgesteld volgens de methode
van de NVTB, minimaal € 500,00 per geval.
04
In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.
07
Schadevergoeding kruidachtige vegetatie.
02
In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
a.bij herstelbare schade € 25,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,= per gebeurtenis.
b.bij onherstelbare schade € 100,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 400,= per gebeurtenis.
Deze schadevergoeding is exclusief de kosten van afvoer beschadigde vegetatie en herplanting voortvloeiend uit deze nalatigheid.
03
In aanvulling op lid 03 in artikel 01.18.07 van de Standaard 2020 geldt
voor alle in het bestek genoemde objecten de standplaatsfactor "stedelijk gebied".
19
Arbeidsomstandigheden
01
Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan).
01
Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp, model) in artikel 5 van het Besluit maakt deel uit van dit bestek.
Binnen 2 weken na de Opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen.
02
Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 5 van "het Besluit" genoemde informatie de volgende gegevens bevatten:
-namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met vermelding van de contactpersonen;
-de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);
-de dagindeling met arbeids- en rustdagen;
-de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de verontreiniging, de arbeids-hygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de aannemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht;
-het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a. merk, type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding van de instantie die de keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;
-de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt;
-de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;
-de handelswijze bij alarmsituaties;
-het type van het alarmsysteem;
-de handelswijze bij E.H.B.O gevallen;
-namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;
-namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar wordt gewerkt.
03
Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk direct voor aanvang van de werkzaamheden houdt de aannemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en, zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids- en Gezondheidsplan met deze betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de "Dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid" uit. De aannemer draagt tevens zorg voor een schriftelijke verslag van deze bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.
04
De Opdrachtgever meldt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden namens de aannemer het werk aan bij de Inspectie ISZW indien:
a. de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
b.met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.
02
2010-12-01
verplicht
2010-12
2010-12-01
Veiligheids- en gezondheidscoördinatie.
01
In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard moet de aannemer een coördinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze coördinator de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent.
Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
03
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie UAV.
ARTIKEL 01.19.02 OPNEMEN INDIEN SPRAKE IS VAN EEN WERK MET EEN OMVANG ZOALS DIE IS AANGEGEVEN IN ARTIKEL 2.27 LID 1 VAN HOOFDSTUK 2, AFDELING 5 VAN HET ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBESLUIT, EN/OF WANNEER ER SPRAKE IS VAN EEN WERK MET BIJZONDERE GEVAREN OP GROND WAARVAN VOLGENS ARTIKEL 2.28 LID VAN HOOFDSTUK 2, AFDELING 5 VAN HET ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBESLUIT EEN V en G-PLAN NODIG IS.
04
De aannemer dient van elke gehouden toolboxmeeting een verslag aan te leveren bij de directie, binnen 5 dagen.
06
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
Veiligheids- en gezondheidsdossier.
01
De aannemer vult het Veiligheids- en Gezondheidsdossier als bedoeld in artikel 8 van het Besluit aan conform een bij het bestek gevoegd model. Het aanvullen van het Veiligheids- en Gezondheidsdossier is een onderwerp van de bouwvergaderingen.
07
Persoonlijke veiligheid
01
Het dragen van veiligheidsschoenen en veiligheidshesjes is binnen het werk- en/of bouwterrein / op het project altijd verplicht.
02
Het dragen van overige PBM's zoals o.a. helmen en gehoorbescherming is afhankelijk van de werkzaamheden verplicht, waarbij de vigerende arbo wetgeving leidend is.
03
Indien lid 01 en/of 02 niet worden nageleefd zal per constatering per medewerker een korting worden opgelegd conform bepaling 01.02.02.
08
Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav)
01
De aannemer dan wel onderaannemer(s) wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Wet op de identificatieplicht. De aannemer dan wel onderaannemer(s) is gehouden aan alle uit de Wav en de Wet op de identificatieplicht voortvloeiende verplichtingen te voldoen en de daartoe nodige controles uit te voeren.
02
De aannemer legt de verplichting uit lid 01 op aan de onderaannemer(s) waarmee zij ten behoeve van het werk overeenkomsten aangaat.
03
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes naar aanleiding van de Wav.
09
Wet aanpak schijnconstructies
01
De opdrachtgever kan op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van achterstallig loon van werknemers. De aannemer dan wel onderaannemer(s) houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden die voor haar werknemers van toepassing is.
02
De aannemer legt de verplichting uit lid 01 op aan de onderaannemer(s) waarmee zij ten behoeve van het werk overeenkomsten aangaat.
03
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor loonaanspraken van werknemers van de aannemer en die van haar onderaannemers
21
Uitvoeringsaspecten
01
Weers- en terreinomstandigheden
01
Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van het werk of onderdelen ervan ten gevolge van weers- of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of onderdelen ervan te onderbreken voor zolang deze omstandigheden naar het oordeel van de directie voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.
02
De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden zich te vergewissen van een werkbaar terrein. Bij niet werkbaar terrein dient hij de directie hiervan op de hoogte te stellen.
02
Onwerkbaar weer
01
Indien er sprake is van onwerkbaar weer zoals omschreven in de UAV 2012 paragraaf 8. Moet de aannemer terstond dit schriftelijk (email) melden bij de toezichthouder / directie.
02
Schriftelijk gemelde (halve) onwerkbare dagen, moeten voordat ze worden opgenomen in de werkadministratie worden goedgekeurd door de directie of toezichthouder UAV.
03
Goedgekeurde (halve) onwerkbare dagen worden bijgeteld bij de opleverdatum.
04
Onwerkbaar weer wat later dan 2 kalenderdagen na het voordoen hiervan wordt gemeld bij de directie / toezichthouder UAV komt niet meer in aanmerking voor goedkeuring. Tenzij de directie / toezichthouder UAV anders beslist.
23
Communicatie
02
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-01-01
Bouwvergaderingen
01
Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden (globaal 1x per 2 weken) bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
02
De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
03
Verslaglegging van de bouwvergadering gebeurd door of namens de opdrachtgever.
04
Opdrachtgever
01
In afwijking op paragraaf 4 lid 3 van de UAV 2012 moet daar waar in de UAV 2012 'opdrachtgever' staat geschreven, de directie UAV worden gelezen.
30
Schadevergoeding harde materialen
01
Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels
01
Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
02
Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de reparatie- / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.
02
Schadevergoeding verhardingen
01
Ingeval van beschadiging aan verhardingen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
02
Bij beschadiging toegebracht aan verhardingen, bedraagt de schadevergoeding de reparatie / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.
31
Werkterrein.
01
Werkterrein, algemeen.
01
Dagelijks moet, bij beëindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd. Alle materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee gegooid kan worden opslaan binnen een afgesloten hek.
02
Werkterrein, opslag- of ketenterrein.
01
Indien in het bestek of op tekening een terrein is aangewezen cq gekozen voor de opslag van materialen of keten dient terrein te worden afgesloten met bouwhekken..
02
Het opslagterrein mag gebruikt worden voor de opslag van vrijkomende materialen die voor hergebruik in het werk in aanmerking komen of voor aan te leveren materialen.
03
Te leveren materialen die niet op het opslagterrein opgeslagen kunnen worden mogen op de plaats van verwerking worden opgeslagen. Echter niet meer dan in een weekproductie verwerkt kan worden.
90
Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.
39
Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.
06
§ 39 van de UAV 2012 wordt aangevuld met lid 6:
Verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens, worden slechts herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de
normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen
prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.
22
Grondwerken
0
Grondwerken, algemeen
7
Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen
05
Hoeveelheidsbepaling, algemeen
01
Tenzij in de bestekspost anders vermeld, bij ontgraven, vervoeren en verwerken van grond rekenen volgens theoretisch profiel.
03
Alle in het bestek genoemde te leveren kuub's, zijn vaste kuub's.
23
Drainage
1
Horizontale drainage
2
Eisen en uitvoering Horizontale drainage
03
Dichtheid aanvullingen
01
Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.
04
Doorsteken drainreeksen van PVC, Polyetheen en Polypropeen
01
De bij het doorsteken toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale buitenmiddellijn van 50 tot en met 80 mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.
Maximaal toelaatbare drukkrachten (rechtlijnig oplopend).
---------------------------------------------------------------------------------
afstand vanaf bij zichtbaregeen drain-
de eindbuisdrainafvoerafvoer
---------------------------------------------------------------------------------
van 0 tot 100 mvan 20 tot 30 Nvan 20 tot 40 N
van 100 tot 200 mvan 30 tot 60 Nvan 40 tot 80 N
van 200 tot 300 mvan 60 tot 90 Nvan 80 tot 130 N
van 300 tot 400 mvan 90 tot 120 Nvan 130 tot 200 N
--------------------------------------------------------------------------------
7
Meet- en verrekenmethoden Horizontale drainage
01
Meting lengte drainreeks
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.
02
Doorsteken drainreeksen van PVC, Polyetheen en Polypropeen
03
Voor de bepaling van de drukkrachten gebruik maken van de doorsteekkrachtmeter van de TFDL (Technisch Fysische Dienst voor de Landbouw) te Wageningen. De doorsteekkrachtmeter dient te zijn voorzien van een door de TFDL afgegeven ijkcertificaat dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar.
05
Drainreeksen, welke geheel of gedeeltelijk worden verbeterd of vernieuwd, opnieuw doorsteken.
06
De kosten van het doorsteken als bedoeld in de lid 05 worden de aannemer als meer werk vergoed, tenzij het opnieuw moeten doorsteken het gevolg is van onjuiste uitvoering van werkzaamheden door de aannemer.
51
Groenvoorzieningen
0
Groenvoorzieningen, algemeen
2
Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen
47
Onderhoud kunstgrasvelden
01
Bij onderhoud van kunstgrasvelden verontreiniging door olie of brandstof te allen tijde voorkomen. Verontreiniging terstond melden bij de directie.
02
Indien bij het verwijderen van verontreiniging infill wordt verwijderd, moet dit worden aangevuld met vergelijkbaar materiaal.
03
Koekvorming door microslijpsel moet tijdens het borstelen worden verwijderd.
04
Uitvoeren van de werkzaamheden met droog weer en op een droge grasmat.
05
Rijsnelheid aanpassen zodat geen opdrukking en verschuiving van de kunstgrasmat ontstaat. Plooivorming door onderhoud moet worden voorkomen.
06
Mochten er onder lid 05 benoemde plooien ontstaan dienen deze dezelfde dag nog, zonder verrekening van kosten, door de aannemer hersteld te worden.
07
Mocht de onder lid 05 genoemde speelveld belijning toch verschoven of verplaatst worden dan dient dit dezelfde dag nog, zonder verrekening van kosten, door de aannemer hersteld te worden.
08
Mocht door de werkzaamheden de backing beschadigd worden dan dient dit dezelfde dag nog, zonder verrekening van kosten, door de aannemer hersteld te worden.
48
Borstelen
01
De te gebruiken borstels moet worden afgestemd op de eigenschappen van het veld. Borstels mogen niet slepend werken. Borstels mogen niet vollopen.
02
Borstelen op een zodanige wijze uitvoeren dat de bovenste laag infill zoveel mogelijk in beweging wordt gebracht.
03
Borstelen uitvoeren in twee werkgangen en in twee verschillende richtingen.
50
Reinigen kunstgrasvelden, diepreinigen
01
Opnemen van het infill materiaal, reinigen van ongerechtigheden door middel van zeven, reinigen van stof (slijpsel van vezels, fijnstof, fijn organisch materiaal) door middel van luchtverplaatsing en/of vacuüm, afvoeren van het vrijkomend vuil en terugbrengen van het infill materiaal in de kunstgrasmat.
02
Zo nodig egaliseren-inslepen in direct opvolgende of gelijke werkgang zijn onderdeel van de werkgang reinigen kunstgrasveld, diepreinigen.
51
Natuurlijk afval op kunstgrasvelden
01
In verband met de verspreiding van microplastics is het verboden om natuurlijk afval op kunstgrasvelden naar de zijkanten te blazen en op die manier van het veld te verwijderen.
02
Natuurlijk afval moet naar het midden van het veld worden geblazen, daar worden verzameld en worden afgevoerd als afvalstof, niet als GFT. De afvoerkosten worden geacht in de bestekspost te zijn meegenomen.
52
Rijsnelheden
04
De maximale rijsnelheid bij het onderhoud op kunstgrasvelden bedraagt 12 Km/h
8
Onkruid en natuurlijk afval op verharding
2
Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding
01
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-01-01
Onkruidbeheersing op verhardingen
02
Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.
03
Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan
61
Werk algemene aard
0
Deelhoofdstuk 61.0
2
Eisen en uitvoering Werk algemene aard
01
Werkterrein
01
De plaatsing en stalling van keten, schaftwagens, materiaal, materieel en
parkeerplaatsen dient in overleg met de directie te geschieden, zodanig dat er zo min
mogelijk hinder voor de omgeving ontstaat.
PLAATS VAN TER BESCHIKKING STELLEN VERMELDEN, BIJV. DEPOT NABIJ .......BESTEMMING HULPMIDDELEN VERMELDEN, BIJV. VERVOEREN NAAR DEPOT .......
02
De aannemer dient na iedere werkdag losliggend materiaal op te bergen in een
afgesloten ruimte (b.v. container), in verband met vandalisme.
71
Kunstgras
0
Algemeen
1
Keuringen sportvelden
01
Keuringen
01
Door de opdrachtgever zal aan keuringsinstituut
Kiwa ISA Sport
Papendallaan 7
Postbus 721
6800 AS Arnhem
opdracht worden verleend voor het begeleiden van het onder keur aanleggen van de
kunstgrasconstructie en het uitvoer en van alle benodigde keuringen, voor zover deze werkzaamheden staan in het teken van het verkrijgen van een door het NOC*NSF goedgekeurde constructie.
02
Keuringen worden uitgevoerd op basis van de NOC*NSF normen, besteksverplichtingen en algemeen geldende wet -en regelgeving.
03
De opdrachtgever is met het keuringsinstituut een 100% keuring overeengekomen.
Dit betekent dat het resultaat van een keuring alleen goedgekeurd (te lezen als voldoet aan de eisen/normen) of afgekeurd (te lezen als voldoet niet aan de eisen/normen)kan zijn, in geval van een afkeur dient een herkeuring door het keuringsinstituut plaats te vinden.
04
De kosten voor een herkeuring zijn voor rekening van de aannemer.
05
De door het keuringsinstituut op te stellen keuringsrapporten dienen door de opdrachtgever voor akkoord te worden ondertekend. De directie UAV kan per geval (keuring) anders beslissen.
06
Tijdens de keuringen geldt dat het aantal voorgeschreven meetpunten in de norm een minimaal aantal meetpunten is, indien dit aantal meetpunten in de ogen van de opdrachtgever onvoldoende is om een goed beeld van de totale laag te vormen, dan zal er gemeten worden op extra door de opdrachtgever aan te wijzen meetpunten.
07
De aannemer is verantwoordelijk voor het aanmelden van het project / het veld / de velden / de baan / de banen in het kwaliteitssysteem van het keuringsinstituut (bij KIWA ISA Sport: Franky).
08
Bij een eventuele afkeuring dient, na herstel van de gebreken, een herkeuring te worden aangevraagd, waarbij toetsing in het bijzijn van de directie UAV en de aannemer zal plaatsvinden. Hierbij worden er per herkeuring de volgende bedragen in mindering gebracht op de eerstvolgende termijn (en indien de termijn niet voldoende is, op de daarop volgende termijnen).
- Voor een tussentijdse keuring zoals zandonderbouw, sporttechnische laag, nadenkeuring, infillkeuring e.d. een bedrag van € 850,-
- Voor een (gehele of een gedeeltelijke) eindkeuring wordt er € 350,- in rekening gebracht bovenop de daadwerkelijke kosten van KIWA ISA Sport.
09
Goedkeuring door het keuringsinstituut betekend niet automatisch dat het stoppunt is afgehandeld, afhandeling van het stoppunt dient te allen tijde door de opdrachtgever te geschieden daar niet alleen de normen van uit het NOC*NSF gelden maar ook de bestekseisen.
10
De aannemer is verplicht volledige medewerking te verlenen aan de keuringen.
11
Tijdens de uitvoering zullen door de directie UAV en/of keurmeester van het keuringsinstituut monsters van de diverse materialen genomen worden e.e.a. zoals omschreven bij de diverse subfasen. Wanneer de monsters niet voldoen aan
de normen en/of niet voldoen aan de bestekseisen leidt dit tot afkeur, alle hieruit voortvloeiende schade en gevolgschade zal verhaald worden op de aannemer. Het is niet toegestaan dat de aannemer zelf monsters neemt en ter goedkeuring opstuurt naar het keuringsinstituut.
2
Eisen en uitvoering
01
Legplan
01
De achter- zij- en middenlijn moeten ingetuft zijn in het kunstgras. Hier moet rekening mee worden gehouden met het legplan.
02
In verband met lid 01 is het daarom niet toegestaan kunstgrasrollen aan te brengen die dusdanig lang zijn dat deze over de gehele breedte van het veld van opsluiting naar opsluiting liggen.
02
Naden
01
De breedte van de naden moet minimaal 1 mm en mag maximaal 5 mm bedragen. Het tegen elkaar aan 'stuitend' lijmen van rollen of belijning is niet toegestaan.
02
Conform de norm NOCNSF-KNVB2.15 is er een maximale positieve of negatieve tolerantie toegestaan van de rijafstanden tussen de vezelrijen van 3 mm. Dit geldt ook voor de aangrenzende rijen bij de naden.
03
Naden waarbij de backing (deels) over de aansluitende rol is geplakt, zijn absoluut niet toegestaan.
04
Kopse naden zijn niet toegestaan, de mat binnen de belijning dient ononderbroken een lengte te hebben van zijlijn naar zijlijn.
05
Lid 01 t/m 04 zijn van toepassing op alle naden in het kunstgrasveld, zowel van de rollen onderling als bij belijning.
04
Verlijming
01
De verlijming dient zodanig plaats te vinden dat ter plaatse van de lijm op de lijmband de gehele backing hecht met de aangebrachte lijm.
3
Bouwstoffen Sportvelden
01
Instrooizand
01
Instrooizand moet voldoen aan de norm NOC*NSF-M4.a
02
Instrooizand moet voldoen aan de klasse achtergrondwaarden volgens het Bbk
03
Instrooizand mag hergebruikt zand zijn (heeft in verband met circulariteit de voorkeur) maar moet voldoen aan de overige leden van deze bepaling.
04
Instrooizand mag geen glauconiet bevatten.
05
Om de eisen uit deze bepaling te waarborgen, behoudt de opdrachtgever het recht om een monster van het instrooizand indicatief te laten analyseren op de eisen volgens het Bbk voor grond.
De uitslag van deze indicatieve analyse zal als bindend worden gezien.
Mocht het instrooizand niet voldoen aan de klasse achtergrondwaarden, dan moet het zand op kosten van de aannemer worden vervangen door zand wat wel aan de klasse achtergrondwaarden voldoet. Inclusief alle bijkomende kosten van zowel de aannemer als de opdrachtgever.
03
Organische infill
01
Minimaal 45% van de organische infill moet uit kurk bestaan.
Maximaal 55% van de organische infill moet uit olijvenpit schillen bestaan. Toevoegingen als TPE, EPDM, SBR of andere rubbers zijn niet toegestaan. Ook verder 3e of 4e organische toevoegingen zijn niet toegestaan.
02
Bovengenoemde percentages zijn volumeprocenten.
03
Het is verplicht om een toevoeging te doen aan de kurk en deze moet aantoonbaar een sporttechnische meerwaarde hebben.
04
De kurk in de organische infill dient afkomstig te zijn van de kurkeik.
Deze kurk dient een 100% natuurlijke oorsprong te hebben, waarbij geen gebruik van additieven gemaakt is. De behandeling van de kurk mag alleen uit wassing bestaan, andere (na)behandelingen zijn niet toegestaan.
05
De kurk in de organische infill dient te voldoen aan de norm NOC*NSF-M37-g, waarbij wordt opgemerkt dat het maximale volumegewicht (gedroogd, losgestort) 150 kg/m3 mag zijn.
06
Het kurkhout percentage van de kurk in de organische infill moet kleiner zijn dan 5%
07
De kurk in de organische infill moet geleverd worden met een PEFC of FSC certificaat.
08
De stoffractie 0 - 0,25 mm moet uit het materiaal zijn gezeefd / gewassen.
06
Sporttechnische laag kunstgrasvelden
01
De sporttechnische laag dient te worden verwerkt, zodanig dat geen spoorvorming in de zandondergrond optreedt.
02
Ten aanzien van het dempend vermogen van het materiaal, de stabiliteit en waterdoorlatendheid dient minimaal te worden voldaan aan de specificaties zoals gemeld in de laboratorium rapportage die ten grondslag ligt aan uw bedrijfsgebonden normen zoals deze zijn aangemeld bij NOC*NSF.
Het aanbrengen van een dunnere foam/shockpad dan gemeld in de laboratorium rapportage is niet toegestaan.
03
De sporttechnische laag moet zo homogeen mogelijk worden aangebracht en door walsen gelijkmatig verdicht. De verdichtingsgraad dient over het gehele veld op eenzelfde peil te liggen.
04
De vlakheid van de sporttechnische laag moet bij voetbal voldoen aan de volgende eisen conform NOCNSF-KNVB2-15
07
Kunstgrasmat voetbalveld
01
De mat dient plooivrij gelegd te worden. Het verwijderen van plooien middels het insnijden van de mat wordt niet toegestaan..
02
De kunstgrasmat dient te voldoen aan de volgende eisen:
-De kunstgrasmat dient van zijlijn naar zijlijn te lopen, waarbij kopse naden niet zijn toegestaan tenzij deze nodig zijn voor speelveldbelijning.
-De kunstgrasmat dient op de dag van inschrijving volgens de vigerende sportvloerenlijst van NOCNSF, de status 'Labgoedgekeurd-eindkeuring' of 'Erkend en gecertificeerd' te hebben.
-Het betreft een kunstgrasconstructie die de eerste twee jaar aan de NOCNSF-KNVB2-15, KNVB versie 2019 norm moet voldoen..
-Poolmateriaal: UV gestabiliseerd, Polyethyleen (PE) monofilament vezel of een combinatie van monofilament en gefibrilleerde vezels.
-Poolmateriaal: milieuverdraagzaam, lood- en cadmiumvrij.
-Kleur van de mat: tweekleurig natuurlijke groentinten.
-Belijning volgens normen KNVB 2008 in wit met coachvakken.
-Vrije vezellengte 15 - 18 mm, waarbij er minimaal 10 mm sporttechnische infill (kurk/olijfpitten) moet worden aangebracht.
-Backingdoek minimaal 200 gr/m2
-Dtex minimaal 15.000 per steek, minimaal 1875 Dtex per vezel
-Garendimensies: minimaal 380 µm en maximaal 450 µm .
-Poolgewicht: groter of gelijk aan 33 gr/mm/m².
-Poolhoogte: 45 mm
Indien blijkt dat de geleverde kunstgrasmat niet voldoet aan alle bovengenoemde eisen moet de gehele mat kosteloos (incl. bijkomende werkzaamheden) in de zomerstop 2024 vervangen worden door een kunstgrasmat die wel voldoet aan de bovengenoemde eisen. In de tussentijd zal het veld wel gebruikt worden.
03
De velden worden namens de opdrachtgever door een door de bond geaccrediteerde keuringsinstantie volgens de norm NOCNSF-KNVB2-15 KNVB versie 2019 gekeurd
04
De gehele kunstgrasmat dient aantoonbaar afkomstig te zijn uit hetzelfde productieproces en in dezelfde productiegang te zijn geproduceerd. Kleur verschillen zijn niet toegestaan.
05
De kunstgrasmat dient NOCNSF-KNVB2-15 KNVB versie 2019 gekeurd te zijn..
83
Elementenverhardingen
1
Straatwerk
2
Eisen en uitvoering
01
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-03-31
Eisen aan het resultaat
08
De passingsvoeg bij bebouwingen, putten, kolken en dergelijke mag ten hoogste 5 mm bedragen.
10
Indien in het straatwerk de laagrichting verandert, dan moet ter plaatse van de verandering een inblokking of invlechting worden toegepast.
02
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-03-31
Eisen aan de uitvoering
08
Het tegelwerk "langs de lijn" aanbrengen.
11
Langs trottoirbanden ter plaatse van een bocht, in het tegelwerk een lintlaag van een halve tegel in de langsrichting toepassen en daartegen aanknippen.
03
Uitvoering kantopsluitingen en goten
07
Indien straatwerk wordt begrensd door bebouwing, de passtukken verwerken aan de zijde van de bebouwing met dien verstande dat de dat de hakkant niet tegen de bebouwing mag worden geplaatst.
De teksten aanvullen. Het opnemen van dit artikel in het bestek is ter keuze van de bestekschrijver. Indien lid 01 niet wordt opgenomen, dan bedraagt de diepte van de molgoot volgens de Standaard 40 mm. Indien lid 02 niet wordt opgenomen dan wordt de bestrating van kantopsluitingen en goten in lengterichting uitgevoerd in halfsteensverband.
09
De achterzijde van de banden moet te lood staan. De overgang van een rechtstand in een bocht mag geen knik vertonen.
10
De banden dienen gesteld te worden met behulp van een houten bandenstamper .
11
Banden tegen een kolk en/of een passtuk altijd zagen of recht hakken. Men dient geen "hol" aan de band te laten.
5
Bijbehorende verplichtingen
01
Algemeen
03
Drie weken nadat de bestrating is aangebracht dient, indien de directie dit nodig acht, het afstrooien, inwassen of invegen zoals beschreven bij artikel 83.15.01 van de Standaard 2020 opnieuw te worden uitgevoerd.
04
De betontegels pakketteren met behulp van roestvrij bandstaal, breed 16,5 mm.
06
Per dagproductie dient het straat- en tegelwerk te worden aangeknipt, afgestrooid c.q. ingewassen, of ingeveegd en ingewalst c.q. afgetrild.
07
Aan het einde van elke werkdag alle hak- en knipresten opruimen en het werk schoon achterlaten.
08
Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op
hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.
09
In afwijking en aanvulling van het bepaalde in lid 01 van artikel 83.17.04 van de Standaard 2020 dient de Aannemer bij werkonderbreking groter dan 3 kalenderdagen (vakantie/adv) alle opbrekingen dicht te blokken zonder meerkosten. E.e.a. in overleg met directie UAV.
Gemeente Waddinxveen
WERK Bestek 22-262-WXV Perceel A, Renovatie kunstgrasvelden 3 en 4 van C.V.V. Be Fair
Status: Definitief --- versie: 1.0 --- datum: 23 februari 2023
Vrij gedeelte na bestek
01
.....
.....
Gemeente Waddinxveen
WERK Bestek 22-262-WXV Perceel A, Renovatie kunstgrasvelden 3 en 4 van C.V.V. Be Fair
Status: Definitief --- versie: 1.0 --- datum: 23 februari 2023
Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten
01
.....
.....
Gemeente Waddinxveen
WERK Bestek 22-262-WXV Perceel A, Renovatie kunstgrasvelden 3 en 4 van C.V.V. Be Fair
Status: Definitief --- versie: 1.0 --- datum: 23 februari 2023
Inschrijvingsbiljet
Behoort bij:
22-262-WXV Perceel A
Renovatie kunstgrasvelden 3 en 4 van C.V.V. Be Fair
I N S C H R I J V I N G S B I L J E T
De hierna te noemen inschrijver(s):
A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)
gevestigd te:
KVK-nummer:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
22-262-WXV Perceel A
Renovatie kunstgrasvelden 3 en 4 van C.V.V. Be Fair
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)
uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016
(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
Gedaan op
(datum), te
(plaats).
De inschrijver(s)
A) (handtekening)
(naam)
(functie)
B) (handtekening)
(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)
(functie)
Gemeente Waddinxveen
WERK Bestek 22-262-WXV Perceel A, Renovatie kunstgrasvelden 3 en 4 van C.V.V. Be Fair
Status: Definitief --- versie: 1.0 --- datum: 23 februari 2023
Inschrijvingsstaat
Behoort bij:
22-262-WXV Perceel A
Renovatie kunstgrasvelden 3 en 4 van C.V.V. Be Fair
I N S C H R I J V I N G S S T A A T
Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):
A)
gevestigd te:
B)
gevestigd te:
C)
gevestigd te:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)