Arial 9 9 2020-05 2022-09 1.10 01/09/2021 2023-03 Knippen hagen 2023 2019-04-10 2023-03-01 0123 138965 1900-01-01 1157 C338264B0289F7BD7A41C953A8C38E7E Knippen hagen 2023
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2023-03 WERKBESTEK 01-03-2023 Knippen hagen 2023
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2023-03 WERKBESTEK 01-03-2023 Vrij gedeelte voor bestek 01 BESTEK KNIPPEN HAGEN 2023 OPDRACHTGEVER: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Diemen DIRECTIE: Het hoofd van het Team Infra van de gemeente Diemen PROJECT: Knippen hagen 2023 in de gemeente Diemen Besteknummer: 2023-03 Knippen hagen 2023
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2023-03 WERKBESTEK 01-03-2023 1. Algemeen 01 Opdrachtgever Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Diemen D.J. den Hartoglaan 1 Postbus 191 1110 AD Diemen Telefoon: 020 - 3144644 02 Directie De directie zal door het hoofd van het Team Infra van de Gemeente Diemen worden gevoerd. Voor zover van toepassing wordt in een opdrachtbrief één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden. 03 Locatie Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Diemen. 04 Algemene beschrijving Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a.Knippen van hagen. b.Treffen verkeersmaatregelen. 05 Tijdsbepaling De start van het werk zal zijn op 24 april 2023 en de oplevering op 31 december 2026. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt EURO 500,-- per dag. De korting is van toepassing op de genoemde tijdstippen in de betreffende frequentiebesteksposten t.b.v. onderhoudswerkzaamheden. 06 Onderhoudstermijn Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 07 Kwaliteitsborging Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. Eventueel verlangd kwaliteitssysteem vermelden. 2. Beschrijving Knippen hagen 2023
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2023-03 WERKBESTEK 01-03-2023 2.1. Algemene gegevens 01 Tekeningen Tekeningnummer Omschrijving Datum laatst gewijzigd 211 - 901 - 043Hagenoverzicht Diemen Centrum01-04-2022 211 - 908 - 04Hagenoverzicht Diemen Noord01-04-2022 211 - 911 - 020Hagenoverzicht Diemen Zuid01-04-2022 211 - 915 - 001Hagenoverzicht Diemen Holland Park01-04-2022 211 - 917 - 004Hagenoverzicht Diemen Stammerdijk01-04-2022 211 - 918 - 002Hagenoverzicht Diemen Overdiemerpolder01-04-2022 02 Peilen en hoofdafmetingen Peilen en hoogteafmetingen zijn n.v.t. 03 Bijlagen De volgende bijlagen behoren tot het bestek: - Inschrijvingsbiljet; - Inschrijvingsstaat; - V&G plan als bedoeld in artikel 01.19.01 van de Standaard. 07 Adressen Het vrijgekomen materiaal kan in overleg met de directie worden gestort bij: De gemeentewerf, Landlust 2 1111 HP Diemen. Knippen hagen 2023
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2023-03 WERKBESTEK 01-03-2023 2.2. Nadere beschrijving Knippen hagen 2023
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2023-03 WERKBESTEK 01-03-2023 2.2. Verklaring 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 1 KNIPPEN HAGEN Situering: zie tekening 10 1X PER JAAR KNIPPEN 100010 Knippen van hagen. m2 68800 51 44 27 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-30 Knippen van (blok)hagen. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Plantsoort van de haag: diverse soorten. Oppervlakte haagca. 12.725 m2 Te onderhouden knipoppervlak:ca. 17.200 m2 Indien niet duidelijk is welke de gemiddelde knipmaat moet zijn, de knipmaat hier vermelden.
Gegevens betreffende het aantal en de lengte van de hagen vermelden of verwijzen naar inventarisatie-overzichten. 1 4 De zijkanten en de bovenkant van de haag 2 9 Betreft: diverse hagen. 3 2 Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 4 9 Hoogte van de haag: tot ca. 0,6 m 5 1 Aantal beurten: 1 per jaar. Periode van uitvoering: oplevering in week 38. 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf, Landlust 1 te Diemen. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 11 2X PER JAAR KNIPPEN 110010 Knippen van hagen. m2 616320 51 44 27 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-30 Knippen van (blok)hagen. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Plantsoort van de haag: diverse soorten. Oppervlakte haagca. 37.150 m2 Te onderhouden knipoppervlak:ca. 77.040 m2 Indien niet duidelijk is welke de gemiddelde knipmaat moet zijn, de knipmaat hier vermelden.
Gegevens betreffende het aantal en de lengte van de hagen vermelden of verwijzen naar inventarisatie-overzichten. 1 4 De zijkanten en de bovenkant van de haag 2 9 Betreft: diverse hagen. 3 9 Breedte van de haag: variabel van 0,5 m. - 1,5 m. 4 9 Hoogte van de haag: tot ca. 0,8 m. 5 2 Aantal beurten: 2 per jaar. Periode van uitvoering: eind mei en begin september, in overleg met de directie. 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf, Landlust 1 te Diemen. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 12 3X PER JAAR KNIPPEN 120010 Knippen van hagen. m2 48840 51 44 27 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-30 Knippen van (blok)hagen. ..... Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Plantsoort van de haag: diverse soorten. Oppervlakte haagca. 2.540 m2 Te onderhouden knipoppervlak:ca. 4.070 m2 Indien niet duidelijk is welke de gemiddelde knipmaat moet zijn, de knipmaat hier vermelden.
Gegevens betreffende het aantal en de lengte van de hagen vermelden of verwijzen naar inventarisatie-overzichten. 1 4 De zijkanten en de bovenkant van de haag 2 9 Betreft: diverse hagen. 3 9 Breedte van de haag: variabel van 0,5 m. - 1,5 m. 4 9 Hoogte van de haag: tot ca. 0,8 m. 5 3 Aantal beurten: 3 per jaar. Periode van uitvoering: april/mei, begin juli en begin september, in overleg met de directie. 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf, Landlust 1 te Diemen. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 8 WERK ALGEMENE AARD 81 VERKEERSMAATREGELEN 811 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN 811040 Opstellen verkeersplan. EUR 0 62 30 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-01-14 Opstellen verkeersplan. Basisinformatie: -een actuele digitale ondergrond met straatnamen wordt na gunning aan de aannemer verstrekt; -indien de aannemer het nodig acht om te beschikken over huisnummers, wegnummers en hectometrering, dan dient de aannemer daar zelf voor te zorgen. Bijzonderheden vermelden. Bijv. vermelden waar relevante basisinformatie is opgenomen in het bestek of verwijzen naar eventuele bijlagen.
Voor het verrekenen van het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen stelposten of specifieke besteksposten opnemen. 1 2 Opzet verkeersplan(nen) ter keuze van de aannemer met inachtneming van art. 62.13.02 van de Standaard Inclusief eenmalig aanpassen na bespreking met de opdrachtgever Bijzonderheden vermelden. TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten ..... 91 Eenmalige kosten ..... 910010 ................................... EUR 910020 ................................... EUR 910030 ................................... EUR 910040 ................................... EUR 910050 ................................... EUR 919980 Overige eenmalige kosten EUR 919990 Korting EUR 92 Uitvoeringskosten ..... 929990 Uitvoeringskosten EUR 93 Algemene kosten ..... 939990 Algemene kosten EUR 94 Winst en risico ..... 949990 Winst en risico EUR 95 Stelposten ..... 950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 2000 10 03 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-30 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken.
Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden De titel van de bestekspost wijzigen in: Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden. 950020 Stelpost verkeersmaatregelen. EUR 14000 10 03 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2022-09 2021-09 2020-04-30 Stelpost verkeersmaatregelen. ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken.
Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 4 Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen , conform het door de aannemer op te stellen verkeersplan. Eventueel verwijzen naar een bestekspost voor het opstellen van een verkeerstekening (zie de Standaard RAW Bepalingen, artikel 62.17.02 lid 02).
De titel van de bestekspost wijzigen in: Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen. 96 Bijdragen ..... 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR Knippen hagen 2023
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2023-03 WERKBESTEK 01-03-2023 3. Bepalingen 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 01 ALGEMENE BEPALINGEN 01 2020-05-31 definitief vastgesteld 2020-05 2020-05-31 Van toepassing zijnde bepalingen 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 10 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN 08 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie. 09 Het voor het werk in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en schrift te beheersen. De voertaal op het werk dient Nederlands te zijn. 10 Er wordt in principe vierwekelijks een bouwvergadering gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over termijnstaten en voortgang werkzaamheden. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De verslagen van deze vergaderingen worden door de directie opgesteld en dienen zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend. 13 Het in te zetten personeel dient deugdelijke bedrijfskleding te dragen, zie ook het Veiligheid- & Gezondheidsplan. 13 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN OP DE U.A.V 2012 02 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van het bestek, de bestekstekeningen of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. De verstrekte versie in pdf-formaat dient beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012. De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd, waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend. 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 01 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 BETALING 04 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 04 van de Standaard verschijnt de laatste betalingstermijn binnen 3 weken na oplevering van het werk. 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING 02 2016-03-01 verplicht 2020-05 2021-09 2015-03-31 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 40% van de aannemingssom. Percentage invullen. 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom: BrandstofgroepPercentage (%) 01Gasolie met hoog accijnstarief15% Uitsluitend voor de op het werk betrekking hebbende brandstofgroepen het bijbehorende bestanddeel als percentage invullen. 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 01 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 INDIENEN DECLARATIES 04 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 12:00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later. 07 ZEKERHEIDSTELLING 01 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing. 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing. Er wordt geen zekerheid (bankgarantie) verlangd. 08 BIJDRAGEN 01 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt wel verlangd. 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN 02 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 RVV-ONTHEFFING 01 De Opdrachtgever verleent in principe geen ontheffing op grond van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en artikel 149 van de Wegenverkeerswet, tenzij de werkzaamheden noodzakelijk voor de bedrijfsvoering hierom vragen. Er wordt alleen een ontheffing verleend, wanneer het voor de uitvoering van werkzaamheden of activiteiten noodzakelijk is dat met het voertuig verkeersregels en -tekens van het RVV moeten worden overtreden. Er wordt een ontheffing verleend binnen artikel 87 RVV. Het aanvraagformulier RVV-ontheffing is te downloaden via de website www.diemen.nl. Het aanvraagformulier moet volledig en tijdig ingediend worden. Uit de aanvraag moet het nut en de noodzaak blijken (zie uitgangspunten). Is het nut en de noodzaak niet duidelijk of niet aanwezig voor de bedrijfsvoering, dan wordt de ontheffing geweigerd en is wel leges verschuldigd. Het aanvraagformulier wordt ingediend via info@diemen.nl. De kosten voor 1 aanvraag bedragen 85,30 euro (prijs 2019). 1 Aanvraag is geldig voor 1 kenteken. 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - plantsoenonderhoud; - overig onderhoud groenvoorzieningen, zoals maaien gazons, onkruidbestrijding in beplanting en snoeien van beplanting; - onkruidbeheersing / vegen op verhardingen. 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 06 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 ALGEMEEN 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. 02 Werkzaamheden dienen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 7.00 tot 17.00 uur uitgevoerd te worden. 03 In verband met geluidsoverlast e.d. dienen werkzaamheden bij scholen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden uitgevoerd. De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.30 uur. Bij gebruik van machines in de buurt van scholen, dienen deze te zijn uitgerust met een oranje zwaailamp en achteruitrij camera. 04 Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 01 en lid 02 zijn alleen toegestaan na overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie. 05 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende: een plan van aanpak i.v.m. de op dit werk van toepassing zijnde voorwaarden uit de Wet natuurbescherming. 17 Vrijgekomen materialen 01 Kosten i.r.t. afvoer vrijgekomen materialen 01 De acceptatiekosten van de vrijgekomen materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald. 02 De kosten voor het vervoer van de vrijgekomen materialen naar het depot zijn voor rekening van de aannemer. 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 05 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 SCHADEVERGOEDING BOMEN 01 In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.18.05 van de Standaard geldt: De schadevergoeding aan bomen bedraagt minimaal zevenhonderdvijftig euro (EUR 750,00) per boom of het door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) vastgestelde schadebedrag. Het bedrag wordt verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn. 06 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN 01 In afwijking op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.18.06 en lid 02 van artikel 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: - honderd euro ( EUR 100,00) per struik of vaste plant; - vijfendertig euro (EUR 35,00) per m2 gras of kruidenvegetatie. Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze beschadigingen worden verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn. 08 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats beschermde flora en fauna. Het betreft: - driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval, indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat; - tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2, indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat. De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer. 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 02 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. 20 KWALITEITSBORGING 07 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 INSPECTIES 01 De opdrachtgever of een daartoe bevoegde onafhankelijke derde kan te allen tijde een controle uitvoeren. Van de bevindingen op het gebied van de kwaliteit van de door de aannemer geleverde prestaties, wordt een rapportage opgemaakt, die zowel aan de opdrachtgever als aan de aannemer wordt toegezonden. 02 Kwaliteitscontroles worden verricht op basis van de criteria: - Kwaliteit: zoals omschreven in dit bestek en de Standaard; - Tijdigheid: een door de aannemer opgesteld algemeen tijdschema conform artikel 01.13.01 van de Standaard. 51 GROENVOORZIENINGEN 0 Groenvoorzieningen, algemeen 2 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN 01 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het knippen van de hagen mag ten hoogste 10 mm. bedragen. 02 Het gebruik van voertuigen met ribbelbanden (tractorbanden) op gazons en in beplantingen is niet toegestaan. 03 Spoorvorming in en/of beschadiging van de grasmat als gevolg van werkzaamheden door de aannemer dient op kosten van de aannemer te worden hersteld. 4 Beplantingen 2 EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN 07 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 KNIPPEN VAN (BLOK)HAGEN EN (RAND)SNOEIEN VAN BEPLANTINGEN 07 In aanvulling op het bepaalde in 51.42.07 lid 5 van de Standaard geldt dat het materieel ten behoeve van het knippen van hagen te zijn voorzien van scherpe messen. 62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 1 Deelhoofdstuk 62.1 2 EISEN EN UITVOERING 01 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 ALGEMEEN 03 De kosten die verbonden zijn aan het plaatsen, het onderhouden en het verwijderen van verkeersmaatregelen die nodig zijn voor het veilig werken komen geheel voor rekening van de aannemer. Knippen hagen 2023
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2023-03 WERKBESTEK 01-03-2023 Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Knippen hagen 2023
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2023-03 WERKBESTEK 01-03-2023 Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Knippen hagen 2023
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2023-03 WERKBESTEK 01-03-2023 Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 2023-03 Knippen hagen 2023 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-03 ..... (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) ..... (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Knippen hagen 2023
Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer
Bestek 2023-03 GEWIJZIGDE INSCHRIJVINGSSTAAT 01-03-2023 Inschrijvingsstaat Behoort bij: 2023-03 Knippen hagen 2023 I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)