2020-052020-051.10 01/09/20211004639.29Aanpassen periferie EvN-kazerne te Roosendaal2022-11-292022-11-2999921343872022-11-290083F951912CF34D45B5070F9B95C281DB601004639.29 Aanpassen periferiebeveiliging op de Engelbrecht van Nassaukazerne te RoosendaalVrij gedeelte voor bestek01BESTEK EN VOORWAARDEN VOORAANPASSEN PERIFERIEBEVEILIGING OP DEENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE TE ROOSENDAALBESTEKNUMMER: 1004639.29Oraclenr.: 1004639Complexcode: 49F02 RIJKSVASTGOEDBEDRIJFMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DIRECTIE VASTGOEDBEHEERAFDELING REALISATIE & ADVIES BUITENRUIMTE Bezoekadres:St Jacobsstraat 16, 3511 BS Utrecht Correspondentieadres:Postbus 16169, 2500 BD Den Haag1. Algemeen01OPDRACHTGEVERDe Staat der Nederlanden, de staatssecretaris van Defensie, namens deze, dhr. R. van Gompel, projectleider. 02DIRECTIEVoor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededeling doen van wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012, zal optreden. 03LOCATIEDe werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op:- De Engelbrecht van Nassaukazernein de gemeente(n):- Roosendaal ;De toegang van het werkterrein is gelegen aan de Parabaan 4 . 04ALGEMENE BESCHRIJVINGDe opdracht bestaat uit twee bestekken, zijnde:Bestek 1: RAW-bestek met civieltechnische werkzaamheden, met besteknummer 1004639.29Bestek 2: STABU-bestek met elektrotechnische en bouwkundige werkzaamheden, met besteknummer P-1004639-001Het werk bestaat in hoofdzaak uit:·Opsporen ongesprongen oorlogsresten·Opruimingswerkzaamheden beplanting·Opruimingswerkzaamheden civiel·Verwijderen hekwerk·Plaatsen hekwerk·Herstraten verharding·Aanbrengen halfverharding·Maken grasterrein·Aanbrengen beplanting05TIJDSBEPALINGDe termijn waarbinnen het werk, gerekend vanaf de datum van aanvang, dient te worden opgeleverd bedraagt: 8 maanden.De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per kalenderdag: € 500,= Deze korting geldt voor de gehele opdracht, en wordt derhalve niet opgeteld bij de korting als vernoemd in perceel 2 (STABU-bestek).06ONDERHOUDSTERMIJNDe onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 kalendermaanden.07WERKTIJDENDe commandant van de kazerne heeft de bevoegdheid, wanneer militaire oefeningen het noodzakelijk maken, scherpere bepalingen te stellen dan die normaal van kracht zijn c.q. de werkzaamheden gedurende een bepaalde tijd op de gehele kazerne of een gedeelte ervan te verbieden. Hieromtrent zal de wederpartij vooraf worden ingelicht.De toegestane werktijden zijn:Maandag t/m vrijdag 07:00 t/m 17:00 uur.08KWALITEITSBORGINGVan de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.10BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID ONDERAANNEMERSVoor de uitvoering van werkzaamheden door eventueel in te schakelen onderaannemers t.b.v. alle werkzaamheden in dit bestek is toestemming van de directie vereist. Hiervoor dient de aannemer een bewijs van vakkundige en regelmatige uitvoering van werken van vergelijkbare aard en omvang te overleggen.Hiertoe dient een opgave te worden verstrekt van in de laatste vijf jaren uitgevoerde werken van gelijke aard enomvang. Deze opgave dient te worden gestaafd door verklaringen van opdrachtgevers inzake de goede uitvoering.In deze verklaringen dient het bedrag van de werken alsmede tijd en plaats van uitvoering te worden vermeld envoorts dient te blijken dat de werken op vakkundige en regelmatige wijze zijn uitgevoerd.2.1. Algemene gegevens2.1. Algemene gegevens01TEKENINGENDe volgende tekeningen behoren tot het bestek:Bladnr.OmschrijvingDatumFormaat________________________________________________________________________________________C01 Uit- en afbraak22-03-2022A0+1 (1399x841 mm)C02 Nieuwe situatie22-03-2022A0+1 (1399x841 mm)C03 Maatvoering nieuwe situatie22-03-2022A0+1 (1399x841 mm)C04 Detail entreepartij22-03-2022A2 (594x420 mm)C05Fasering werkzaamheden22-03-2022A0+1 (1399x841 mm)02PEILEN EN HOOFDAFMETINGENDe hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven. In gebouw F1 (portiersloge) (zuidwestzijde) bevindt zich een hoogtebout met een peil van +6.114 m t.o.v. N.A.P.Alle hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.03KWALITEITSBORGINGBij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met stoppunten na het realiseren van de navolgende werkzaamheden voordat met een vervolgwerkzaamheid wordt aangevangen:1.Afsluiten kazerne terrein voorafgaand aan verwijderen gaasafrastering bij elke fase;2.Vrijgave terrein van ontplofbare oorlogsresten bij elke fase;3.Afwerken zandbed;4.Aanbrengen wegfundering;5.Uitzetten markeringen; 6.Goedkeuring op plan van aanpak incl. werkplan voor het werken in, rond en met bomen.04BIJLAGENDe volgende bijlagen behoren tot het bestek:·Model A: Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E);·Model B: Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan);·Model D: Overdrachtsformulier VGCO naar VGCU;·Model: Zekerheidstelling Opdrachtnemer;·Motivering afwijking op de UAV 2012;·Handboek bomen 2018;·Grondbalans RVB;·Codering topografische ondergronden RVB;·Specificatie Projectrevisie Kabels & Leidingen;·Toegangsregeling werkterrein Defensie;·Procedure bij spontaan aantreffen van Ontplofbare Oorlogsresten (OO);·Geofysisch onderzoek Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal (20200072_rap01);·B3_20210072_objectenlijst;·CE-bodembelastingkaart Engelbrecht van Nassaukazerne (49F02) te Roosendaal (20S047-01-BB-01);·Proces-verbaal van oplevering OCE Engelbrecht van Nassaukazerne (NL202004248-R20-370);·Verkennend bodemonderzoek hekwerk Engelbrecht van Nassaukazerne te Roosendaal (20210071/rap01).05TOEGANGSREGELINGVoor het complex of de complexen waarop het werkterrein is gelegen geldt een toegangsregeling.De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand gesteld.09BODEMKUNDIGE EN GRONDMECHANISCHE GEGEVENSDe grondslag bestaat vanaf het maaiveld uit zand. Zie ook verkennend bodemonderzoek in bijlagen.10MILIEUHYGIËNISCHE GEGEVENSZie verkennend bodemonderzoek in bijlagen.11MILIEUKUNDIGE BEGELEIDINGNiet van toepassing.12ONTPLOFBARE OORLOGSRESTENHet werkterrein is (deels) verdacht van de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO). Voor soort, hoeveelheid en verschijningsvorm van de vermoede Ontplofbare Oorlogsresten en de omvang van het verdacht gebied wordt verwezen naar het bij dit bestek gevoegde vooronderzoek.13GRONDWATERSTANDENHet peil van het grondwater bevindt zich beneden de te ontgraven diepte.2.2. Nadere Beschrijving2.2. Verklaring01VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAATIn de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.02KENMERK RESULTAATSVERPLICHTINGDoor een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.03HOEVEELHEID TER INLICHTINGDe in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.04GRENZEN VAN DE SITUERINGDe in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.1SLOOP- EN OPRUIMINGSWERK11BEGROEIING110VERWIJDEREN BEGROEIING BOVENGRONDS110010Verwijderen begroeiing - bosplantsoenare15.755141012015-01-01verplicht2020-052014-09-16Verwijderen begroeiing.Situering: zie tekening blad C01
Betreft: verwijderen bovengrondse deel van de begroeiing.
Bosplantsoen op het terrein van de EVN kazerne:
- aan de noordoostzijde van het terrein langs het parkeerterrein (470m2)
- aan de zuidkant van het terrein, langs het parkeerterrein (530m2)
- aan de commandobaan (bosplantsoen en heesters) (575m2)Karakter van de begroeiing: bosplantsoen, leeftijd ca. 6 jaar, heesters12Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m221Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 332Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m244Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m53Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,20m61Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.110030Verwijderen begroeiing - opslag in het terreinare16.755141012015-01-01verplicht2020-052014-09-16Verwijderen begroeiing.Situering volgens tekening blad C01
Betreft: vrijmaken van het terrein, verwijderen bovengronds deel van de begroeiing. Karakter van de begroeiing: opslag, o.a. hazelaar, braam, e.d.12Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m221Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 331Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m243Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m53Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,20m61Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.110040Verwijderen begroeiing - sierplantsoenare2.805141012015-01-01verplicht2020-052014-09-16Verwijderen begroeiing.Situering zie tekening C01
Betreft: vakken sierplantsoen nabij de hoofdentree, verwijderen bovengronds deel van de begroeiing.Karakter van de begroeiing: sierplantsoen (vnl lonicera) en hagen11Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 21Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 333Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 43Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m53Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,20m61Vrijgekomen hout vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.110050Verwijderen bomen - stamdiameter < 0,25 mst4.005151012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Verwijderen bomen.Situering volgens tekening blad C01
Betreft: bovengrondse deel verwijderen
- 3 bomen (beuk) langs gebouw E1.
- 1 berk nabij de hoofdpoortBoomsoort(en):
3 st. beuk, 1 berk11Diameter borsthoogte: tot 0,25 m25Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)43Stamhout vervoeren naarnaar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.51Takhout vervoeren naarnaar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.110060Verwijderen bomen - stamdiameter 0,25 m tot 0,50 mst2.005151012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Verwijderen bomen.Situering volgens tekening blad C01
Betreft: bovengrondse deel verwijderen
- 2 bomen binnen 3m van het bestaande hekwerk Boomsoort(en): moeraseik, beuk11Diameter borsthoogte: tot 0,25 m25Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)43Stamhout vervoeren naarnaar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.51Takhout vervoeren naarnaar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.110070Verwijderen bomen - stamdiameter 0,50 m tot 0,75 mst5.005151012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Verwijderen bomen.Situering volgens tekening blad C01
Betreft: bovengrondse deel verwijderen
5 bomen binnen 3m van het bestaande hekwerk:
bomen aan de zijde van de CommandobaanBoomsoort(en):
3 moeraseiken,
1 amerikaanse eik,
1 beuk13Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m25Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)43Stamhout vervoeren naarnaar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.51Takhout vervoeren naarnaar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.110080Verwijderen bomen - stamdiameter 1,0 m tot 1,25 mst1.005151012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Verwijderen bomen.Situering volgens tekening blad C01
Betreft: bovengrondse deel verwijderen.
- 1 vergunningsplichtige boom aan de buitenzijde van het hekwerk aan de Commandobaan.
Uitvoering voor 11 oktober 2022 i.v.m. geldigheidsduur van de kapvergunning.Boomsoort(en):
Valse acacia15Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m25Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)43Stamhout vervoeren naarnaar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.51Takhout vervoeren naarnaar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.110090Frezen grasland.are65.002221072020-05-01verplicht2015-012020-04-24Frezen.Situering volgens tekening blad C01
Betreft: frezen gazon t.p.v. de aan te leggen verharding en te plaatsen hekwerk......11Grootte per perceel: tot ca. 1000 m221Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 351Bewerkingsdiepte: 0,10 m62Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)111VERWIJDEREN BEGROEIING ONDERGRONDSNa het detecteren en verwijderen van ontplofbare oorlogsresten volgens bestekspostnummer 21, waar geen detectie mogelijk was onder begeleiding van een OOO- deskundige
volgens bestekspostnummer 881020 , 881030 en 881040111010Verwijderen stobben - bosplantsoenst1575.005141062015-01-01verplicht2020-052014-08-29Verwijderen stobben.Situering: zie tekening blad C01
Betreft: verwijderen stobben van het volgens bestekspostnummer 110010 verwijderde bosplantsoen.
Bosplantsoen op het terrein van de EVN kazerne:
- aan de noordoostzijde van het terrein langs het parkeerterrein (470m2)
- aan de zuidkant van het terrein, langs het parkeerterrein (530m2)
- aan de commandobaan (bosplantsoen en heesters) (575m2)11Diameter stobben: tot ca. 0,2 m22Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50m en ontstane gaten vullen met bovengrond volgens bestekspostnummer 26401063Vrijgekomen materiaal vervoeren naareen inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.111020Verwijderen stobben - gekapte houtwal/bosplantsoenst1000.005141062015-01-01verplicht2020-052014-08-29Verwijderen stobben.Situering: zie tekening blad C01
Betreft: verwijderen stobben van het gekapte bosplantsoen op de grens van de EVN kazerne terrein langs de Burgemeester Schneiderlaan.
Deels op de grond van gemeente Roosendaal.
De beplanting is vooraf gekapt
De grote bomen in deze strook blijven staan, overhangende takken snoeien volgens bestekspostnummer 761010 12Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m22Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50m en ontstane gaten vullen met bovengrond volgens bestekspostnummer 26401063Vrijgekomen materiaal vervoeren naareen inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.111030Verwijderen stobben - opslag in het terreinst1675.005141062015-01-01verplicht2020-052014-08-29Verwijderen stobben.Situering volgens tekening blad C01
Betreft: verwijderen stobben van de volgens bestekspostnummer 110030 verwijderde begroeiing11Diameter stobben: tot ca. 0,2 m22Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50m en ontstane gaten vullen met bovengrond volgens bestekspostnummer 264010 63Vrijgekomen materiaal vervoeren naareen inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.111040Verwijderen stobben - sierplantsoenst80.005141062015-01-01verplicht2020-052014-08-29Verwijderen stobben.Situering zie tekening C01
Betreft: verwijderen stobben van de volgens bestekspostnummer 110040 verwijderde vakken sierplantsoen nabij de hoofdentree 11Diameter stobben: tot ca. 0,2 m22Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50m en ontstane gaten vullen met bovengrond volgens bestekspostnummer 264010 63Vrijgekomen materiaal vervoeren naareen inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.111050Verwijderen stobben - bomen - stamdiameter < 0,25 mst4.005151022020-05-01verplicht2020-052020-04-15Verwijderen stobben.Situering volgens tekening blad C01
Betreft: verwijderen stobben van de volgens bestekspostnummer 110050 verwijderde bomen.
- 3 bomen (beuk) langs gebouw E1.
- 1 berk nabij de hoofdpoort11Diameter stobben: tot 0,25 m22Inclusief wortelgestel tot een afstand van 2m uit de stam31Ontstane gaten vullen met bovengrond volgens bestekspostnummer 264010 64Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.111060Verwijderen stobben - stamdiameter 0,25 m tot 0,50st2.005151022020-05-01verplicht2020-052020-04-15Verwijderen stobben.Situering volgens tekening blad C01
Betreft: verwijderen stobben van de volgens bestekspostnummer 110060 verwijderde bomen.
- 2 bomen binnen 3m van het bestaande hekwerk 12Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m22Inclusief wortelgestel tot een afstand van 3m uit de stam31Ontstane gaten vullen met bovengrond volgens bestekspostnummer 264010 64Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.111070Verwijderen stobben - stamdiameter 0,50 m tot 0,75 mst4.005151022020-05-01verplicht2020-052020-04-15Verwijderen stobben.Situering volgens tekening blad C01
Betreft: verwijderen stobben van de volgens bestekspostnummer 110070 verwijderde bomen.
- 4 bomen aan de zijde van de Commandobaan13Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m22Inclusief wortelgestel tot een afstand van 3m uit de stam31Ontstane gaten vullen met bovengrond volgens bestekspostnummer 264010 64Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.111080Verwijderen stobben - stamdiameter 1,0 m tot 1,25 mst1.005151022020-05-01verplicht2020-052020-04-15Verwijderen stobben.Situering volgens tekening blad C01
Betreft: verwijderen stobben van de volgens bestekspostnummer 110080 verwijderde bomen.
- 1 boom aan de buitenzijde van het hekwerk aan de Commandobaan.15Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m23Inclusief wortelgestel - tot een in overleg met de directie te bepalen afstand.31Ontstane gaten vullen met bovengrond volgens bestekspostnummer 264010 64Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.12AFRASTERINGEN120010Verwijderen gaasafrastering.m1577.501031112020-05-01verplicht2020-052019-11-08Verwijderen afrastering.Situering volgens tekening blad C01.
Betreft: gaasafrastering buitenperiferie rondom de kazerne.17Stalen palen met gaas
- IPE-profielen, voorzien van uithouders 45° met 3 rijen puntdraad;
- harmonicagaas 40x40 mm;
- voorzien van zichtwerend nylon doek (in dubbele laag).21Stijlen met 1 horizontale buis (bovenbuis) en midden- en onderdraad.42Afstand palen h.o.h. 3 tot 4,5 m52Hoogte van 1,25 tot 2,5 m65De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 821110. Betreft: gaasafrastering (compleet) langs oostzijde van het complex, aan noordoostzijde van het complex (230 m).De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.....120020Verwijderen spijlenafrastering (hoog).m17.401031112020-05-01verplicht2020-052019-11-08Verwijderen afrastering.Situering volgens tekening blad C01.
Betreft: spijlenhekwerk ter plaatse van hoofdingang (Parabaan).19Stalen palen met metalen spijlenelementen41Afstand palen h.o.h. tot 3 m53Hoogte 2,5 m of meer67De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen .....120030Verwijderen spijlenafrastering (laag).m7.401031112020-05-01verplicht2020-052019-11-08Verwijderen afrastering.Situering volgens tekening blad C01.
Betreft: lage spijlenhekwerken ter plaatse van de slagbomen hoofdpoort (Parabaan).19Stalen palen met metalen spijlenelementen41Afstand palen h.o.h. tot 3 m51Hoogte tot 1,25 m67De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen .....120040Verwijderen schuifpoortst3.001031122020-05-01verplicht2020-052019-11-08Verwijderen hek.Situering volgens tekening blad C01.
Betreft: schuifpoorten ter plaatse van hoofdingang (Dubbel, Parabaan) en neveningang (enkel, Commandobaan).14Beweegbaar hek in afrastering21Lengte tot 7,5 m32Palen van metaal .42Hekwerk van metaal
Incl grondwerk.67De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen 120050Verwijderen dubbele draaipoortst2.001031122020-05-01verplicht2020-052019-11-08Verwijderen hek.Situering volgens tekening blad C01.
Betreft: dubbele draaipoort ter plaatse van de calamiteitenpoort (Kortendijksestraat) en vervallen noodpoort (Burgemeester Schneiderlaan)14Beweegbaar hek in afrastering21Lengte tot 7,5 m32Palen van metaal 42Hekwerk van metaal spijlenhek
Inc.l grondwerk.67De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen 120060Verwijderen looppoortst3.001031122020-05-01verplicht2020-052019-11-08Verwijderen hek.Situering volgens tekening blad C01.
Betreft: enkele draaipoort ter plaatse van inkoopstation (Commandobaan), vervallen noodpoort (Kortendijksestraat) en gebouw F1 (Parabaan).14Beweegbaar hek in afrastering21Lengte tot 7,5 m32Palen van metaal .42Hekwerk van metaal
Incl grondwerk67De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen 120070Verwijderen concertinasm471.701031112020-05-01verplicht2020-052019-11-08Verwijderen afrastering.Situering volgens tekening blad C01.
Betreft: concertinas op maaiveld aan binnenzijde van hekwerk16Stalen palen met draad
- Stalen pinnen;
- Prikkeldraad.41Afstand palen h.o.h. tot 3 m51Hoogte tot 1,25 m69De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een locatie op de kazerne, op aanwijzing van de directie. Betreft stalen pinnen.
De overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.13BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN132MARKERINGEN OP ASFALT132010Volledig verwijderen markering.m21.803201412020-05-01verplicht2020-052020-04-29Volledig verwijderen van een markering.Betreft: stopstrepen ter plaatse van de op te breken schuifpoorten van de hoofdingang (Parabaan)11Dwarsmarkering: stopstreep21Van wegenverf of reflecterende wegenverf33Op een dichte bitumineuze ondergrond43Verwijderen door middel van gritstralen (stofvrij).61Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting......133ASFALTVERHARDINGEN1332Teerhoudend asfalt133210Zagen van bitumineuze verharding.m53.008105012016-03-01verplicht2020-052016-02-09Zagen van bitumineuze verharding.Situering volgens tekening blad C01.
Betreft: asfaltverharding ter plaatse van de door derden aan te brengen nachtpoort en speedgates (Parabaan).11Asfaltverharding op te breken volgens bestekspostnr(s). 133220. 2323Zaagdiepte gemiddeld 170mmtot ten hoogste 200mm133220Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.m2162.708103022020-05-01verplicht2020-052020-04-29Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.Situering volgens tekening blad C01.
Betreft: asfaltverharding ter plaatse van de door derden aan te brengen nachtpoort en speedgates (Parabaan).Teerhoudend asfalt: Hoedanigheid onbekend13Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m23Dikte gemiddeld 0,15m32Op een niet gebonden funderingslaag41Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50x 0,50m61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt133230Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.m33.308102132020-05-01verplicht2020-052020-04-29Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.Situering volgens tekening blad C01.
Betreft: getrapte aansluiting ten behoeve van asfaltverharding ter plaatse van de door derden aan te brengen nachtpoort (Parabaan). Frezen na vrijgave van het terrein voor OO.Teerhoudend asfalt: Hoedanigheid onbekend.11Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens bestekspostnrs. 432020 en 432030. 22Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 40mm en breedte 2,00mAfmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 50mm en breedte 1,00m31Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mmGroefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt15BESTRATINGEN152BETONSTRAATSTEENVERHARDINGEN152010Opbreken betonstraatstenen tbv hergebruik rijbaan p-plaatsm293.458317022016-03-01verplicht2020-052016-02-15Opbreken betonstraatstenen.Situering volgens tekening blad C01.
Betreft: betonstraatstenen uit rijbaan parkeerplaats voor militaire voertuigen ter plaatse van de calamiteitenpoort (Kortendijksestraat), en rijbaan parkeerplaats voor burgervoertuigen ten westen van gebouw F1.13Totale breedte van 3,0 m en meer23Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mmInclusief bisschopsmutsen (60 stuks).65De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 452120:
- Betonstraatstenen (915 stuks);
- Bisschopsmutsen (21 stuks).De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn voor hergebruik op basis van visuele waarneming.152020Opbreken betonstraatstenen tbv hergebruik parkeervakm220.008317022016-03-01verplicht2020-052016-02-15Opbreken betonstraatstenen.Situering volgens tekening blad C01.
Betreft: betonstraatstenen uit parkeervak voor burgervoertuigen ten westen van gebouw F1 (Parabaan).13Totale breedte van 3,0 m en meer23Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm.....65De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 452130 (335 stuks).De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn voor hergebruik op basis van visuele waarneming.152030Opbreken betonstraatstenen uit middengeleiderm26.408317022016-03-01verplicht2020-052016-02-15Opbreken betonstraatstenen.Situering volgens tekening blad C01.
Betreft: betonstraatstenen uit middengeleider ter plaatse van bestaande schuifpoort hoofdentree (Parabaan).11Totale breedte tot 1,5 m23Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm.....67De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn voor hergebruik op basis van visuele waarneming.154BETONTEGELVERHARDINGEN154020Opbreken betontegels.m26.108317032016-03-01verplicht2020-052016-02-15Opbreken betontegels.Situering volgens tekening blad C01.
Betreft: betontegels uit looppaden ter plaatse van slagbomen hoofdingang (Parabaan).11Totale breedte tot 1,5 m22Betontegels 300 x 300 x 50 mm .....67De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn voor hergebruik op basis van visuele waarneming.16KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN161KANTOPSLUITINGEN1611Trottoirbanden161110Opbreken trottoirbanden.m94.308317112016-03-01verplicht2020-052016-01-20Opbreken betonbanden.Situering volgens tekening blad C01
Betreft: betonbanden ter plaatse van de parkeerplaats militaire voertuigen nabij de calamiteitenpoort (Kortendijksestraat), de parkeerplaats burgervoertuigen ten westen van gebouw F1, de op te breken schuifpoorten van de hoofdingang, en de vervallen toegangsweg naar het voetgangerstourniquet (Parabaan).14Inclusief mortellaag en steunrugAfmetingen en materiaal steunrug: stampbeton, ca. 0,04 m3/m36Trottoirbanden 180/200 x 250 mm63Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.1612Opsluitbanden161210Opbreken opsluitbanden.m56.508317112016-03-01verplicht2020-052016-01-20Opbreken betonbanden.Situering volgens tekening blad C01
Betreft: opsluitbanden op te breken tegelverhardingen.44Opsluitbanden 80 x 200 mm63Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.162GOTEN1621Molgoten van betonstraatstenen162110Opbreken molgoot.m79.008317062015-01-01verplicht2020-052014-09-26Opbreken molgoot.Situering volgens tekening blad C01
Betreft: molgoot ter plaatse van de rijbaan van de parkeerplaats militaire voertuigen ter hoogte van de calamiteitenpoort (Kortendijksestraat), en ter plaatse van de parkeerplaats burgervoertuigen ten westen van gebouw F1.12Breedte 5 streklagen21In cementmortel inclusief fundering van stampbeton, ca. 0,06 m3/m.56Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm.....62De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 425110. Betreft bruikbare betonstraatstenen (ca. 852 stuks).Overige vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.19OPSTALLEN190010Slopen buitenopslag brandstoftank.st1.001111012020-05-01verplicht2020-052019-11-15Slopen buitenopslagSituering volgens tekening blad C01.
Betreft: buitenopslag voor oude brandstoftank te verwijderen volgens bestekspostnr. 190020 en kunststof watertank te verwijderen volgens bestekspostnr. 190030. Het verwijderen van de overige materialen/afvalstoffen dient te worden verrekend op stelpost 950020. 21Bouwaard en materiaalHouten constructie met kunststof golfplaten.
Afmeting ca. 3,50 x 1,80 x 2,00 m (L x B x H).63Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein afgevoerd te worden. 190020Slopen stalen brandstoftank.st1.001142012020-05-01verplicht2020-052019-11-15Slopen opslagtanks.Situering volgens tekening blad C01.
Betreft: stalen brandstoftank in buitenopslag.11Gelegen boven maaiveld21Van staal
Diameter: ca 0,80 m
Lengte: ca. 3,00 m32Lege benzinetank63Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.190030Slopen kunststof watertank.st1.001142012020-05-01verplicht2020-052019-11-15Slopen opslagtanks.Situering volgens tekening blad C01.
Betreft: kunststof watertank bij buitenopslag.11Gelegen boven maaiveld23Van kunststof
Afmeting: ca. ø0,80 x 1,00 m31Lege olietank67De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen .....2GRONDWERKEN21ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN211DETECTEREN211010Uitvoeren realtime oppervlaktedetectieare56.001601012020-05-01verplicht2020-052020-04-08Uitvoeren realtime oppervlaktedetectieSituering volgens tekening blad C01 en C02.
Betreft: tracé voor tijdelijke en permanente periferiebeveiliging.
Werkzaamheden uitvoeren in 10 fasen, voorafgaand aan het aanbrengen van de tijdelijke afrastering volgens besteks-posten onder hoofdstuk 82.
Gerekend is met een lengte van 2800 m, en een breedte van 2,00 m.11Grootte per perceel: tot 1000 m221Gebiedstype: bebouwd .....31Terreinverharding: geen41Positiebepaling van de vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens bestekspostnr(s) 211020. 51Benaderen van vermoede ontplofbare oorlogsresten volgens bestekspostnr(s) 212010. 211020Vastleggen detectiepunten realtime detectieare56.001601022020-11-30verplicht2020-052020-10-14Vastleggen detectiepunten realtime detectie.....11Grootte per perceel: tot 1000 m221Inmeten en vastleggen van de vermoede ontplofbare oorlogsresten van detectie volgens bestekspostnr(s) 211010. Inclusief het inmeten en vastleggen van hoekpunten van detectie-verstorende gebieden.31Positiebepaling van de vermoede ontplofbare oorlogsresten met een afwijking van maximaal 0,05 m211030Uitvoeren realtime boorgatdetectiest50.00160199Uitvoeren realtime boorgatdetectieSituering volgens tekening C02 en C05.
Betreft: locaties waarbij door verstoring van de bovengrondse metalen objecten (bijvoorbeeld het bestaande hekwerk) geen oppervlaktedetectie kan worden uitgevoerd ten behoeve van de tijdelijke en permanente periferiebeveiliging.
Maken boorgat door middel van edelmanboor tot tenminste 0,5 m onder de onderzijde van de aan te brengen paal. Detectie uitvoeren met detector ter keuze van de Senior Deskundige OOO.212BENADEREN, IDENTIFICEREN EN VEILIGSTELLEN212010Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsrestenst50.001602012020-11-30verplicht2020-052020-10-20Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsrestenSituering volgens tekening C02 en C05.
Betreft: het benaderen, identificeren en tijdelijk veiligstellen van vermoede ontplofbare oorlogsresten, vastgelegd volgens bestekspostnr(s) 211020. 11Grondsoorten niet gescheiden ontgraven27In vaste grond met veel hinder van aanwezige kabels leidingen of boomwortels31Gebiedstype: bebouwd .....43Maximaal te benaderen diepte t.o.v. maaiveld 2,0 m212020Aanbrengen voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsrestenst1.001602032020-11-30verplicht2020-052020-11-16Aanbrengen voorziening veiligstellenSituering volgens tekening blad C02 en C05.
Gerekend is met 1 keer aanbrengen van een VTVS, op afroep.Beterft: Voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van de situatie11Aanvoeren na het aantreffen van in een VTVS veilig te stellen ontplofbare oorlogsresten22Met materiaal van de aannemer31Geschikt voor 10kg NEM212030Instandhouden voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsrestendag2.001602042020-11-30verplicht2020-052020-11-16Instandhouden voorziening veiligstellenSituering volgens tekening blad C02 en C05.Betreft: het instandhouden van een voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van de situatie (VTVS)11Voorziening(en) aangebracht volgens bestekspostnr(s) 212020212050Verwijderen voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsrestenst1.001602052020-11-30verplicht2020-052020-11-16Verwijderen voorziening veiligstellenSituering volgens tekening C02 en C05.Betreft: het verwijderen van een voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van de situatie (VTVS)11Voorziening(en) aangebracht volgens bestekspostnr(s) 212020213BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN213010Overdracht ontplofbare oorlogsrestenkeer1.001603022020-05-01verplicht2020-052020-04-09Overdracht ontplofbare oorlogsresten.....Betreft: Overdracht van ontplofbare oorlogsresten en strategisch schroot aan de Explosievenopruimingsdienst Defensie (EODD)213020Vervoeren schrootkg20.001603032020-05-01verplicht2020-052020-04-09Vervoeren schroot.....11Afvoer van niet strategisch schroot, aangetroffen bij bestekspostnummer(s) 21201021Vrijgekomen materialen vervoeren naareen inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 213030Opstellen proces verbaal van deelopleveringst10.001603042020-11-30verplicht2020-052020-10-15Opstellen proces verbaal van deelopleveringBetreft: per fase opstellen van een procesverbaal van oplevering voor het voor betreffende deel van het werk.11Grootte per perceel: tot 1000 m221Het proces-verbaal van deeloplevering dient te voldoen aan de eisen voor een proces-verbaal van oplevering volgens het Certificaatschema voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten31Rapportage digitaal aanleveren. Formaat: PDF22GRONDDEPOTS222TIJDELIJK GRONDDEPOT VERONTREINIGDE GROND222010Inrichten tijdelijk gronddepot.m2147.00229999Inrichten tijdelijk gronddepot.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: tijdelijk gronddepot voor verontreinigde grond vervoerd volgens bestekspostnr(s). 241010.
Het gronddepot inrichten met materiaal van de aannemer.
Het gronddepot (14,00 x 10,50 m) rondom afsluiten met bouwhekken.
Bouwhekwerk: Vlak model staalmat, met stalen boven- en onderligger en stalen staanders ø41,5 mm.Afmeting per element: 3,50 x 2,00 m ( L x H).
Bouwhekelementen onderling koppelen met bijbehorende bouwhekklem (2 stuks per koppeling).Bouwhekelementen plaatsen in bijbehorende bouwhekvoet.
Onderste bouwhekklem voorzien van uittilbeveiliging bevestigd in/aan bouwhekvoet (1 stuk per bouwhekvoet).
Bouwhekwerk voorzien van een beweegbaar deel met een breedte van 2 keer 3,50 m, in gelijke uitvoering als de bouwhekelementen. Beweegbaar deel dient afsluitbaar te zijn uitgevoerd.Bodembescherming door middel van rijplaten (4,00 x 2,00 m), afgedekt met HDPE-folie dik 1 mm.
Na iedere werkdag en tijdens neerslag of gevaar voor verstuiving op de depots een bovenafdekking aanbrengen van HDPE-folie dik 0,5 mm.
Aan of binnen de de bouwhekken van het depot dient een leesbaar bord geplaatst te worden waarop de depotcode en de herkomst van de grond vermeld staat.222020Opruimen tijdelijk gronddepot.m2147.00229999Ruimen tijdelijk gronddepot.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: tijdelijk gronddepot ingericht volgens bestekspostnr(s). 222010, inclusief het verwijderen van alle aangebrachte materialen met inbegrip van eventuele verwerkings- en stortkosten.
Het tijdelijk gronddepot opruimen na het afvoeren van de grond volgens bestekspostnr(s). 241020.
De locatie van het gronddepot dient in de oorspronkelijke toestand worden hersteld.
Na het ruimen van het depot dient de directie te worden geïnformeerd.23ONTGRAVEN231BOVENGROND231010Grond ontgraven uit cunet tbv voetpadm32.502201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit cunetSituering: volgens tekening blad C02
Betreft: cunet voor voetpad naar looppoort in standaard spijlenhekwerk ten noorden van gebouw F1.Grondsoort: bovengrond11Grondsoorten niet gescheiden ontgraven ..21Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60m31Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50m51Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving231020Grond ontgraven uit cunet tbv dolomietverhardingm3146.502201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit cunetSituering volgens tekening blad C02
Betreft: cunet ten behoeve van aan te brengen halfverharding van dolomiet en opsluitbanden 100x300 mm ter plaatse van het nieuw aan te brengen hekwerk.Grondsoort: bovengrond11Grondsoorten niet gescheiden ontgraven 21Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10m31Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,70m51Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving231030Grond ontgraven uit depot.m3149.002201012020-05-01verplicht2020-052020-01-20Grond ontgraven uit depot.Betreft: grond in tijdelijk depot, af te voeren na AP04-keuring volgens bestekspostnr(s). 892090. Grondsoort: bovengrond.11Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .....24VERVOEREN241BOVENGROND241010Grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot..m3149.002202012020-11-30verplicht2020-052020-10-30Grond vervoeren.Betreft: grond ontgraven volgens bestekspostnr(s). 231010 en 231020. Grondsoort: bovengrond11Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 231010 (2,50 m3) en 231020 (140,60 m3).22Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot in te richten volgens bestekspostnr(s). 222010 t.b.v. AP04-keuring.31Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 231010 en 231020. 241020Grond vervoeren naar inrichting.m3149.002202012020-11-30verplicht2020-052020-10-30Grond vervoeren.Betreft: grond ontgraven volgens bestekspostnr(s). Grondsoort: bovengrond11Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 231030. 22Vervoeren naar: naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.31Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 231010 en 231020. 26VERWERKEN263ZAND VOOR ZANDBED263010Grond verwerken in cunet.m32.302203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in cunetBetreft: cunet voor voetpad ter plaatse van looppoort in standaard spijlenhekwerk ten noorden van gebouw F1.Grondsoort: zand voor zandbed11Gemiddelde hoogte 0,55m46Profileren volgens bestekspostnr. 27101051Verdichten volgens bestekspostnr. 451110. 61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking264BOVENGROND264010Grond verwerken in tijdelijk gronddepot.m3149.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in tijdelijk gronddepotSituering volgens tekening blad C02.
Betreft: grond verwerken in tijdelijk gronddepot t.b.v. AP04-keuring. Grondsoort: bovengrond, vervoerd volgens bestekspostnr(s). 241010 (143,10 m3)15Hoogte max. 4,00m63Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost 231010 en 231020. 264020Grond verwerken in terrein c.a.m330.002203012020-11-30verplicht2020-052020-11-06Grond verwerken in terrein c.a.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: grond verwerken in terrein ter plaatse van gerooide en verplante bomen, t.p.v. verwijderde verharding t.b.v. te maken gazons en plantvakken.en op aanwijzing van de directie. Grondsoort: Teelgrond voor gazons, C1 met maximaal 30% leem.41Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m61Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking27PROFILEREN OPPERVLAKKEN271ZANDBED271010Profileren van oppervlakken.m2126.802204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.Situering volgens tekening blad C01.
Betreft: zandbed af te werken volgens bestekspostnr(s). 451110. Grondsoort: cunetzand/zand voor zandbedGerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t.m .....11Oppervlakken boven water21Oppervlakken: onder 2% afwaterend naar de naast gelegen berm, plantvak of molgoot.272BOVENGROND272010Profileren van oppervlakken.m210610.002204212020-05-01verplicht2020-052020-01-20Profileren van oppervlakken.Situering volgens tekening blad C01.
Betreft: profileren in te zaaien terrein.Grondsoort: bovengrondGerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t.m .....11Oppervlakken boven water21Oppervlakken: over een breedte van 2,00 m onder 3% afwaterend van de aansluitende verharding, en verder aansluitend op de bestaande situatie.31Breedte oppervlak gemiddeld 3,00m51Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m3LEIDINGWERKEN33HEMELWATERAFVOER-RIOLERING335PUTTEN HWA3354Putranden en deksels335410Verwijderen putrand met deksel.st1.002511232015-01-01verplicht2020-052014-10-13Verwijderen putrand met deksel.Situering volgens tekening blad C01.
Betreft: te vervangen putrand met deksel ten oosten van de calamiteitenpoort (Kortendijksestraat).11Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Mangatsparing: ø520 mm;
Hoogte: 240 mm;
Geschikt voor zwaar verkeer (D400).21Putrand ontdoen van grond- en specieresten67De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen .....335420Aanbrengen putrand met deksel.st1.002527012020-05-01verplicht2020-052019-07-11Aanbrengen putrand met deksel.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: te vervangen putrand met deksel ten oosten van de calamiteitenpoort (Kortendijksestraat).24Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124
Hoogte: 240 mm
Mangatsparing: ø520 mm;
Putrand voorzien van opschrift " RW";
Deksel gekneveld en voorzien van haalkommen met ontluchtingsgaten.Inclusief bijbehorende sleutel om geknevelde deksel te kunnen openen/sluiten. 337KOLKEN3372Trottoirkolken337210Verplaatsen kolk van beton/gietijzer combinatiest1.00252699Verplaatsen kolk van beton/gietijzer combinatie.Betreft: kolk in aan te passen bandenlijn op de parkeerplaats voor militaire voertuigen nabij de calamiteitenpoort (Kortendijksestraat).
Trottoirkolk, klasse D400.
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m.
Constructie: eendelig.
Bestaande kolk loskoppelen van afvoerleiding en verplaatsen naar positie in nieuwe bandenlijn, op aanwijzing van de directie.
Na verplaatsing de kolk aansluiten op bestaande afvoerleiding.
Inclusief bijbehorend grondwerk.4WEGVERHARDINGEN41FUNDERINGEN411VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN4111Egaliseren en verdichten zandbed411110Afwerken zandbed tbv dolomietverhardingm2748.058001012020-05-01verplicht2020-052020-01-09Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: zandbed ten behoeve van halfverharding van dolomiet ter plaatse van aan te brengen hekwerken.Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken .....22Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50m32Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de StandaardDe verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de verzwaarde proctorproef414FUNDERING OPEN VERHARDINGEN4142Hydraulisch gebonden funderingslagen van steenm.414210Aanbrengen hydr. geb. wegfundering (dolomiet (0/5)m2683.258002022020-05-01verplicht2015-012020-01-09Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel.Situering volgens tekening C02.
Betreft: halfverharding ter plaatse van aan te brengen hekwerken.11Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,10m29Dolomiet.
Kleur: geel
Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1,80 ton/m3.33Sortering 0/551Op het zandbed61Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer42KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN421TROTTOIRBANDEN4212Trottoirbanden 180/200421210Aanbrengen trot.banden van beton (recht).m106.408313042016-03-01verplicht2020-052016-02-15Aanbrengen trottoirbanden van beton.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: trottoirband ter plaatse van de parkeerplaats voor militaire voertuigen ter hoogte van calamiteitenpoort (Kortendijksestraat), ter plaatse van de parkeerplaats voor burgervoertuigen ten westen van gebouw F1, ter plaatse van de vervallen fietsoversteek ter hoogte van het tourniquet (Parabaan), ter plaatse van de middengeleiders ter plaatse van de nachtpoort en speedgates (Parabaan), en aanpassing uitgaande rijstrook aan de Parabaan.13Stellen met schraal betonop een funderingslaag van menggranulaat en voorzien van een steunrug van stampbeton (ca. 0,04 m3/m)36Profiel 180/200 x 250 mm
Rechte band.
Kleur: lichtgrijs.421220Aanbrengen trot.banden van beton (inritverloop).m8.708313042016-03-01verplicht2020-052016-02-15Aanbrengen trottoirbanden van beton.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: verlaging aan weerszijde van de in- en uitgaande rijstrook ter plaatse van speedgates (door derden te plaatsen)13Stellen met schraal betonop een funderingslaag van menggranulaat en voorzien van een steunrug van stampbeton (ca. 0,04 m3/m)36Profiel 180/200 x 250 mm- Inritverloopband rechts- Inritverloopband midden- Inritverloopband links
Kleur: lichtgrijs421230Aanbrengen trot.banden van beton (inritverloop).m4.008313042016-03-01verplicht2020-052016-02-15Aanbrengen trottoirbanden van beton.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: verlaging in middengeleider ter plaatse van speedgates (door derden te plaatsen)13Stellen met schraal beton op een funderingslaag van menggranulaat en voorzien van een steunrug van stampbeton (ca. 0,04 m3/m)36Profiel 180/200 x 250 mm - Eindverloopband links- Eindverloopband rechts
Kleur: lichtgrijs421240Aanbrengen gebogen trot.banden van beton (R=8,0 m).m12.608313042016-03-01verplicht2020-052016-02-15Aanbrengen trottoirbanden van beton.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: gebogen band ter plaatse van de parkeerplaats voor militaire voertuigen ter hoogte van calamiteitenpoort (Kortendijksestraat).13Stellen met schraal beton op een funderingslaag van menggranulaat en voorzien van een steunrug van stampbeton (ca. 0,04 m3/m).36Profiel 180/200 x 250 mm
Gebogen band, R=8,00 m (inw.), lengte=0,785 m
Kleur: lichtgrijs421250Aanbrengen trottoirbanden van beton (hoekblok 180°)st4.00831399Aanbrengen trottoirbanden van beton (hoekblok 180°)Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: hoekblokken ten behoeve van middengeleiders ter plaatse van de nachtpoort en speeedgates (Parabaan).
Stellen met schraal beton op een funderingslaag van menggranulaat en voorzien van een steunrug van stampbeton (ca. 0,04 m3/st).
Profiel 180/200 x 250 mmHoekblok 180°
R=0,50 m.
Kleur: lichtgrijs421260Aanbrengen trottoirbanden van beton (hoekstuk 90°)st3.00831399Aanbrengen trottoirbanden van beton (hoekstuk 90°)Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: hoekstuk 90° ter plaatse van de parkeerplaats voor burgervoertuigen ten westen van gebouw F1.Stellen met schraal beton op een funderingslaag van menggranulaat en voorzien van een steunrug van stampbeton (ca. 0,03 m3/st).
Profiel 180/200 x 250 mm- Hoekstuk 90° (uitw.);- Hoekstuk 90° (inw.)
Kleur: lichtgrijs421280Pasmaken van betonbanden.st10.008315022015-01-01verplicht2020-052014-12-11Pasmaken van betonbanden.Betreft: trottoirbanden aan te brengen volgens bestekspostnr(s). 421210 t/m 421240. 12D.m.v. zagen2316Trottoirband 180/200 x 250 mm61Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.422OPSLUITBANDEN4221Opsluitbanden 80422110Aanbrengen opsluitbanden (80x200) van beton.m550.908313052016-03-01verplicht2020-052016-02-15Aanbrengen opsluitbanden van beton.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: opsluitband ten behoeve van aan te brengen tegelverhardingen (uitgezonderd middengeleider speedgates (Parabaan)) en ter plaatse van de perceelgrens waar deze niet wordt aangeduid middels de opsluitband 100x300 mm (Kortendijksestraat en Parabaan/Burgemeester Schneiderlaan)12Op zandbed34Profiel 80 x 200 mm
Kleur: lichtgrijs422120Pasmaken van betonbanden.st48.008315022015-01-01verplicht2020-052014-12-11Pasmaken van betonbanden.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: opsluitbanden aan te brengen volgens bestekspostnr(s). 422110. 12D.m.v. zagen2324Opsluitband 80 x 200 mm61Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.4222Opsluitbanden 100422210Aanbrengen opsluitbanden (100x300) van beton.m2593.158313052016-03-01verplicht2020-052016-02-15Aanbrengen opsluitbanden van beton.Situering volgens tekening C01.
Betreft opsluitband op perceelsgrens en als opsluiting dolomiet binnen het hekwerk, en tussen eindverloopbanden in middengeleider speegates (Parabaan).11Op straatlaag39Profiel 100 x 300 mm.
Kleur: lichtgrijs422220Pasmaken van betonbanden.st55.008315022015-01-01verplicht2020-052014-12-11Pasmaken van betonbanden.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: opsluitbanden aan te brengen volgens bestekspostnr(s). 422110. 12D.m.v. zagen2399Opsluitband 100 x 300 mm61Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.425GOTEN4251Molgoten van betonstraatstenen425110Aanbrengen molgoot (hergebruik).m35.508313032015-01-01verplicht2020-052014-06-05Aanbrengen molgoot.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: molgoot ter plaatse van de rijbaan van de parkeerplaats voor militaire voertuigen ter hoogte van de calamiteitenpoort (Kortendijksestraat), en ter plaatse van de parkeerplaats voor burgervoertuigen ten westen van gebouw F1.12Bestaand uit 5 streklagen39In schraal beton aanbrengen op een fundering van menggranulaat (ca. 0,03 m3/m)56Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mmVrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 162110 (ca. 852 stuks)63Afstrooien en invegen met zand .....425120Aanbrengen molgoot.m50.708313032015-01-01verplicht2020-052014-06-05Aanbrengen molgoot.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: molgoot ter plaatse nieuwe bocht uitgaande rijbaan ten noorden van de nachtpoort (Parabaan)12Bestaand uit 5 streklagen39In schraal beton aanbrengen op een fundering van menggranulaat (ca. 0,03 m3/m)56Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mmKleur: lichtgrijs63Afstrooien en invegen met zand .....43BITUMINEUZE VERHARDINGEN432ASFALTLAGEN432010Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.ton16.658121312020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: asfaltverharding ter plaatse van de door derden aan te brengen nachtpoort (Parabaan).Totaal 111m212Asfalt: AC 22 base23Mengseleigenschappen: OL-B33Totale breedte 2,50 m en groter41Totale laagdikte 60mm66Op een funderingslaag van menggranulaat432020Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.ton17.008121212020-11-30verplicht2020-052020-10-30Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: asfaltverharding ter plaatse van de door derden aan te brengen nachtpoort (Parabaan).Totaal 136m212Asfalt: AC 16 bin 23Mengseleigenschappen: TL-B33Totale breedte 2,50 m en groter44Totale laagdikte 50mm65Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 432010 en bestaande asfaltverharding na frezen getrapte aansluiting volgens bestekspostnr(s). 133230. 432030Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.ton16.108121112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: asfaltverharding ter plaatse van de door derden aan te brengen nachtpoort (Parabaan).Totaal 161m213Asfalt: AC 16 surf23Mengseleigenschappen: DL-B33Totale breedte 2,50 m en groter43Laagdikte 40mm65Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens bestekspostnr(s). 432020 en bestaande asfaltverharding na frezen getrapte aansluiting volgens bestekspostnr(s). 133230. 432040Aanbrengen kleeflaag.m2297.008121012015-01-01verplicht2020-052014-11-26Aanbrengen kleeflaag.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: kleeflaag ten behoeve van verhardingslagen aan te brengen volgens bestekspostnr(s). 432020 en 432030. 11Bitumenemulsie: kationische emulsie type O of OM23Hoeveelheid 0,4 kg/m2 45ELEMENTENVERHARDINGEN451VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN4511Egaliseren en verdichten zandbed451110Afwerken zandbed.m2126.808301012016-03-01verplicht2020-052016-01-20Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: zandbed ten behoeve van aan te brengen tegelverharding volgens bestekspostnr(s). 453110 t/m 453130. Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. .....11Afwerken tot 0,50m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag22Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50m31Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef4512Straatlaag451210Aanbrengen straatlaag.m2612.508311012020-05-01verplicht2015-012020-04-30Aanbrengen straatlaag.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: straatlaag t.b.v. betonstraatstenen aan te brengen volgens bestekspostnr(s). 452120 t/m 452130. Laagdikte gemiddeld 50mm; ten minste 45mm en ten hoogste 55mm13Dikte straatlaag: 50 mm26Op een funderingslaag van menggranulaat.33Brekerzand .....452STRAATSTEENVERHARDING4521Betonstraatstenen452110Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.m228.288315032015-01-01verplicht2020-052014-09-26Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.Betreft: betonstraatstenen aan te brengen in rijbaan van de parkeerplaatsen voor militaire voertuigen nabij de calamiteitenpoort (Kortendijksestraat) en de rijbaan en parkeervakkenvan de parkeerplaats voor burgervoertuigen ten westen van gebouw F1.13Straatbakstenen: standaard keiformaat23D.m.v. schrapen51Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekspostnr(s). 452110 en 452130. 62De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen .....452120Aanbrengen betonstraatstenen (rijbaan).m220.858311122020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen betonstraatstenen.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: betonstraatstenen in rijbaan van de parkeerplaats voor militaire voertuigen nabij de calamiteitenpoort (Kortendijksestraat), en de parkeerplaats voor burgervoertuigen ten westen van gebouw F1.13Totale breedte van 3,00 m en meer25In keperverband met bisschopsmutsen
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 152010 (ca. 21 stuks). 31Op straatlaag41Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen54Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mmKleur: grijs.
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 152010 (ca. 915 stuks).65Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.452130Aanbrengen betonstraatstenen (parkeervak).m27.438311122020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen betonstraatstenen.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: betonstraatstenen in parkeervakken voor burgervoertuigen ten westen van gebouw F1.13Totale breedte van 3,00 m en meer26In elleboogverband31Op straatlaag41Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen54Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mmKleur: grijs.
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 152020 (ca. 335 stuks).65Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.4523Herstraten452310Herstraten betonstraatstenen (rijbaan).m235.558314022020-05-01verplicht2015-012020-04-29Herstraten betonstraatstenen.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: betonstraatstenen in rijbaan parkeerplaats militaire voertuigen nabij de calamiteitenpoort (Kortendijksestraat), en parkeerplaats burgervoertuigen ten westen van gebouw F1......11Totale breedte tot 1,50 m25In keperverband met bisschopsmutsen .....31Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.41Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten53Betonstraatstenen: standaard keiformaat65Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.452320Herstraten betonstraatstenen (parkeervak).m25.008314022020-05-01verplicht2020-052020-04-29Herstraten betonstraatstenen.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: betonstraatstenen in parkeervakken parkeervak burgervoertuigen ten westen van gebouw F1.11Totale breedte tot 1,50 m26In elleboogverband31Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.41Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten53Betonstraatstenen: standaard keiformaat65Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.453BETONTEGELVERHARDING4531Betontegels453110Aanbrengen betontegels (B<1,50 m).m229.058311132020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen betontegels.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: betontegels in middengeleider ten noorden van nachtpoort, in middengeleider ter plaatse van de speedgates, ter plaatse van schuifpoorten (in openstand), ter plaatse van looppoort in standaard spijlenhek ten noorden van gebouw F1, ten behoeve van "uitstapstrook" tussen parkeervak burger voertuigen en haag ten westen van gebouw F1, en ter plaatse van het tourniquet.11Totale breedte tot 1,50 m21In halfsteensverband31Op straatlaag43Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70.Kleur: lichtgrijs53Betontegels 150 x 300 x 60 mm
Kleur: lichtgrijs65Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.453120Aanbrengen betontegels (b=1,50 - 3,00 m).m211.258311132020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen betontegels.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: betontegels in voetpad ter plaatse van door derden te plaatsen speedgates, en ter plaatse van de nachtpoort aan de uitgaande rijbaan12Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m21In halfsteensverband31Op straatlaag43Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70.Kleur: lichtgrijs.53Betontegels 150 x 300 x 60 mm
Kleur: lichtgrijs.65Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.453130Aanbrengen betontegels (b>3,00 m).m234.708311132020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen betontegels.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: betontegels in voetpad ter plaatse sturingskast nachtpoort (Parabaan), en ter plaatse van het tourniquet ten westen van gebouw F1.13Totale breedte van 3,00 m en meer21In halfsteensverband31Op straatlaag43Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70.Kleur: lichtgrijs.53Betontegels 150 x 300 x 60 mm
Kleur: lichtgrijs.65Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.4532Herstraten453210Herstraten betontegels.m210.008314032020-05-01verplicht2020-052020-04-29Herstraten betontegels.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: herstraten betontegels ter plaatse van aansluiting nieuwe betontegels op bestaande tegelverharding.11Totale breedte tot 1,50 m21In halfsteensverband53Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels .....65Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.49WEGBEBAKENING491MARKERINGEN4912Wegenverf op asfaltverhardingen491210Aanbr overige markering -wegenverf- stopstreep.m20.753201112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen overige markering van wegenverf.Situering volgens tekening blad C04.
Betreft: driehoekmarkering ter plaatse van aansluiting uitgaande rijbaan op Parabaan.11Dwarsmarkering: Onderbroken 33Op een dichte bitumineuze ondergrond492 componenten acrylaat wegenverf
Specificatie:
- Luminance ß>0,80
- Soortelijk gewicht ca. 1,59 gram/cm²
- Viscositeit ca. 85 KU (20°C)
- Geltijd 4 - 5 minuten na menging met de verharder bij 20°C
- Uitharding 9 - 10 minuten (ASTM D711-67) bij 20°C
- Stroefheid > 50 SRT (nagestrooid)
- Vlampunt ca. 10°C
Laagdikte: ten minste 600 micron.
Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.Type II, hoeveelheid (droog) 0,90 kg/m²Nastrooien met glasparels 0,90 kg/m²
Stroefheidsklasse 361Kleur markeringsmateriaal: wit491220Aanbr overige markering -wegenverf- puntstuk.m22.703201112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen overige markering van wegenverf.Situering volgens tekening blad C04.
Betreft: Puntstuk ter plaatse van nieuwe middengeleider bij nachtpoort (Parabaan).17Puntstuk en/of witte vlakken .....33Op een dichte bitumineuze ondergrond492 componenten acrylaat wegenverf
Specificatie:
- Luminance ß>0,80
- Soortelijk gewicht ca. 1,59 gram/cm²
- Viscositeit ca. 85 KU (20°C)
- Geltijd 4 - 5 minuten na menging met de verharder bij 20°C
- Uitharding 9 - 10 minuten (ASTM D711-67) bij 20°C
- Stroefheid > 50 SRT (nagestrooid)
- Vlampunt ca. 10°C
Laagdikte: ten minste 600 micron.
Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.Type II, hoeveelheid (droog) 0,90 kg/m²Nastrooien met glasparels 0,90 kg/m²
Stroefheidsklasse 361Kleur markeringsmateriaal: wit491230Aanbr overige markering -wegenverf- haaientand.m21.903201112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen overige markering van wegenverf.Situering volgens tekening blad C04.
Betreft: stopstrepen ter plaatse van de door derden aan te brengen speedgates.12Dwarsmarkering: Stopstreep 33Op een dichte bitumineuze ondergrond492 componenten acrylaat wegenverf
Specificatie:
- Luminance ß>0,80
- Soortelijk gewicht ca. 1,59 gram/cm²
- Viscositeit ca. 85 KU (20°C)
- Geltijd 4 - 5 minuten na menging met de verharder bij 20°C
- Uitharding 9 - 10 minuten (ASTM D711-67) bij 20°C
- Stroefheid > 50 SRT (nagestrooid)
- Vlampunt ca. 10°C
Laagdikte: ten minste 600 micron.
Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.Type II, hoeveelheid (droog) 0,90 kg/m²Nastrooien met glasparels 0,90 kg/m²
Stroefheidsklasse 361Kleur markeringsmateriaal: wit7GROENVOORZIENINGEN71GRONDBEWERKINGEN EN BEMESTEN711SPITTEN EN EGALISEREN711010Spittenare106.102221052020-05-01verplicht2020-052020-04-24Spitten of ploegen.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: in te zaaien percelen.12Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 21Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 363Bewerkingsdiepte: 0,30 m711020Egaliseren.are106.102211312020-05-01verplicht2020-052020-04-23Egaliseren.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: in te zaaien percelen.12Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 31Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha42Egaliseren volgens natuurlijk verhang51Toegestane positieve afwijking 0,02 m61Toegestane negatieve afwijking 0,02 m712BEMESTEN712010Bemesten terrein - t.b.v. inzaaienare106.105102012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Bemesten terrein.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: de in te zaaien stroken langs het nieuw te plaatsen hekwerk.12Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 21Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 344Aardachtige meststof edelcompost56Hoeveelheid: gemiddeld 1m3 per 100 m2.....62Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10m712020Bemesten terrein - t.b.v. sierplantsoenare2.305102012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Bemesten terrein.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: bemesten in te planten vakken heesters en vaste planten.12Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m221Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 344Aardachtige meststof edelcompost56Hoeveelheid: gemiddeld 2m3 per 100 m2.....62Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10m72VERPLANTEN BOMEN720010Maken plantplaats.st5.005103012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Maken plantplaats.Situering volgens tekening blad C02
Betreft: plantplaats voorbereiden t.b.v. te verplanten bomen,
precieze locatie in overleg met de directie.21Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 335Afmetingen plantplaats: 2 x 2 m42Strooisellaag verwijderen en naast de plantplaats deponeren51Plantplaats verticaal woelen61Bewerkingsdiepte: 0,10 m720020Bemesten plantplaats.st5.005102022016-03-01verplicht2020-052016-02-09Bemesten plantplaats.Situering volgens tekening blad C0221Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 335Afmetingen plantplaats: 2 x 2 m44Aardachtige meststof eldelcompost56Hoeveelheid: gemiddeld 0,15m3 /m2 plantplaats.....61Meststof inwerken gelijktijdig met maken van plantplaats720030Maken plantgat.st5.005103032020-05-01verplicht2020-052020-04-29Maken plantgat.Situering volgens tekening C0221Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 337Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,25 m45Diepte: 0,80 m5614Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein .....720040Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m (RAW-bestek).st5.005153012020-05-01verplicht2020-052020-04-15Verplanten van bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m.Situering volgens tekening C01 en C02
Boomsoort: Fagus sylvaticaPeriode van verplanten: najaar/winter, tussen oktober (na de bladval) en maart.31Verplantmethode: verplantmachine51Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamhedenInclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamhedenvolgens bestekspostnummers 772010 en 77202061Afwerking van ontstane plantgat op oorspronkelijke locatie: aanvullen met bovengrond volgens bestekspostnummer 264020720050Aanbrengen bovengrondse boomverankering.st15.005154022020-05-01verplicht2020-052020-04-29Aanbrengen bovengrondse boomverankering.Situering volgens tekening C0213Verankering door middel van 3 boompalen per boom21Boompaal:Lengte: 0,90mDiameter: 0,10m.....32Boomband: materiaal ter keuze van de aannemer41Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60m54Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom61Boompalen verticaal aanbrengen720060Aanbrengen gietrand.st5.005154042020-05-01verplicht2020-052020-04-15Aanbrengen gietrand.Situering volgens tekening C0211Gietrand:
kleur: bruin
materiaal: biobased gietrand
dikte materiaal: 2mm21Lengte per gietrand: 2,5m31Diameter gietrand: ca. 0,95m41Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20m51Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein73AANBRENGEN BEPLANTINGEN731SIERPLANTSOEN731010Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).EUR05142032020-05-01verplicht2020-052020-02-06Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).Situering volgens tekening blad C04
Betreft: vaste planten en heesters12Te leveren plantmateriaal: Echinacea Purpurea P9Carex morrowii P9Carex morrowii Variegata P9Salvia nemorosa 'Caradonna' P9Stipa tenuissima P9Choisya ternata 'white Dazzler' 40-50 C2Hypericum 'Hidcote' 30-40 pot.....731020Maken plantplaats.st92.005103012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Maken plantplaats.Situering volgens tekening blad C04
Betreft: plantplaats tbv heesters geleverd volgens bestekspost 73101021Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 331Plantplaats met een doorsnede van ten minste 0,30 m41Zode verwijderen en naast de plantplaats deponeren51Plantplaats verticaal woelen63Bewerkingsdiepte: 0,30 m731030Planten van kruidachtigen.st1357.005124012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Planten van kruidachtigen.Situering volgens tekening blad C04
Betreft: vaste planten geleverd volgens bestekspost 73101011Kruidachtigen - kluitgoed ..31In beplantingsvak52Plantverband: wildverband
Echinacea 8 st/m2
Carex 7st/m2
Salvia 9st/m2
Stipa 8st/m261Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnummers 773010 t/m 773030731040Planten van sierplantsoen.st92.005142062020-05-01verplicht2020-052020-04-29Planten van sierplantsoen.Situering volgens tekening blad C04
Betreft heesters (Hypericum en Choisya) geleverd volgens bestekspost 73101013Sierplantsoen/heesters met kluit in container .21Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 331In voorbewerkte grond .52Plantverband: wildverband
Hypericum 5st/m2
Choisya : solitair (volgens tekening blad C04)61Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnummers 773010 t/m 77303074INZAAIEN741Zaaien741010Zaaien.are114.605121012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Zaaien.Situering volgens tekening C02
Betreft: inzaaien strook langs geplaatst hekwerk.12Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m221Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 332Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm42Zaadmengsel ten behoeve van gazon R1 mengselHoeveelheid: 1,2kg/100 m251Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken61De grond na opkomst van het zaad aandrukken741020Zaaien ten behoeve van herstel grasmat.m2814.005121032020-05-01verplicht2020-052020-04-29Zaaien ten behoeve van herstel grasmat.Situering: t.p.v. de te behouden beukenrij.31Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm41Zaadmengsel ten behoeve van gazon, schaduwmengselHoeveelheid 1,2kg/100 m275Bijkomende werkzaamheden750010Opname 0-situatie te handhaven bomenEUR0101699Opname 0-situatie te handhaven bomenSituering volgens tekening blad C02
Betreft: inventarisatie van bestaande situatie van de te
handhaven bomen binnen de projectgrenzen van het werk en eventuele in te richten depots en opslagterreinen.
Nulsituatie opnemen zoals omschreven in artikel 2.2 van
de Algemene aanvullende bepalingen van het Handboek
bomen 2018 (pagina 14).Rapportage van de 0-meting aanleveren in pdf-format aan de directie.750020Opstellen plan van aanpak incl. werkplan werken bij bomenEUR0101699Opstellen plan van aanpak incl. werkplan voor het werken in, rond en met bomen; (ZIE HANDBOEK BOMEN 2018)In dit plan van aanpak moet o.a. uitgewerkt zijn:
- Hoe wordt voorkomen dat er binnen de kwetsbare
boomzone boomwortels worden beschadigd en welke
beheersmaatregelen hiervoor worden genomen.
- Borging van de te nemen maatregelen in het werkplan.
- Inzet European tree technician (ETT-er)
- Inzet European tree worker (ETW-er)
Plan van aanpak uiterlijk 3 weken na gunning digitaal aan
de directie aanbieden ter goedkeuring.750030Opstellen rapportage voor het werken in, rond en met bomen;EUR0101699Opstellen rapportage voor het werken in, rond en met bomen; (ZIE HANDBOEK BOMEN 2018)Betreft: aanleveren bewijs van het zorgvuldig werken
rondom bestaande bomen.750040Toepassen maatregelen uit PVA - werken bij bomenEUR0101699Toepassen maatregelen uit plan van aanpak - werken bij bomen.Betreft: toepassen maatregelen voorgeschreven in het werkplan volgens bestekspostnummer 750020
Bijvoorbeeld:
- toepassen stamommanteling;
- toepassen tijdelijk raster rond de kroonprojectie;
etc.750050Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.m200.001016022020-05-01verplicht2020-052020-04-22Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.Betreft: raster t.b.v. de beschermen bomen
Toepassen volgens te maken werkplan, zie bestekspostnummer 75002013Type afrastering: gaashekwerk, volgens de eisen gesteld in het handboek bomen.24Hoogte: ten minste 2 m750060In stand houden tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.EUR01016212020-05-01verplicht2020-052019-10-22In stand houden tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.Betreft: raster t.b.v. de beschermen bomen
Toepassen volgens te maken werkplan, zie bestekspostnummer 75002011Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 750050750070Verwijderen tijdelijk afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.m200.001016322020-05-01verplicht2020-052019-10-22Verwijderen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.Betreft: raster t.b.v. de beschermen bomen
Toepassen volgens te maken werkplan, zie bestekspostnummer 75002011Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).750050750080Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.st50.001016032020-05-01verplicht2020-052020-04-22Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.Betreft: stamommanteling t.b.v. de te beschermen bomen.
Toepassen volgens te maken werkplan, zie bestekspostnummer 75002019Stamdiameter bomen van 0,25 m tot 1,0 m22Stam beschermen tot een hoogte van 3 m31Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer41Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen .....750090In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.EUR01016232020-05-01verplicht2020-052019-10-22In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.Betreft: stamommanteling t.b.v. de te beschermen bomen.
Toepassen volgens te maken werkplan, zie bestekspostnummer 75002011Stamommanteling, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 750080750100Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.st50.001016332020-05-01verplicht2020-052019-10-22Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen......11Stamommanteling, aangebracht volgens bestekspostnr(s).750080 76SNOEIWERKZAAMHEDEN BOMEN761010Specifieke snoei bomen.st8.005155312020-05-01verplicht2020-052020-01-09Specifieke snoei bomen.Situering volgens tekening blad C01 en C02
Betreft: uitvoering na plaatsing van het nieuwe hekwerk rondom de kazerne. Overhangende takken van de aangegeven bomen verwijderen. Het hekwerk moet rondom (voorkant, achterkant en bovenkant) 3m vrij zijn van takken.
Bomen langs de Burgemeester Schneiderlaan staan op grond van de Gemeente Roosendaal. Uitvoering kan pas plaatsvinden na afstemming met de gemeente Roosendaal. De directie geeft aan wanneer met deze werkzaamheden gestart mag worden.16Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m .....29Betreft: verwijderen overhangende takken31Bereikbaar met hoogwerker .....42Geen vrije takval mogelijk62Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.77NAZORG771GRAS771010Maaien grasveld.are732.005125032020-05-01verplicht2020-052019-08-02Maaien grasveld.Situering volgens tekening blad C02
Betreft: ingezaaide stroken langs het geplaatste hekwerk.
Per maaibeurt: 122 areAantal percelen: 1012Standaard beheer22Grasveldtype: gazon .....41Horizontaal of met een talud tot 1 : 351Gerekend is met 6maaibeurt(en)772BOMEN772010Water geven bomen.st20.005155022020-05-01verplicht2020-052020-01-09Water geven bomen.Situering volgens tekening C0221Water uit waterleidingnet locatie op aanwijs van de directie41Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom.Gerekend is met een frequentie van 4x in de periode voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden.51Water toedienen met behulp van aanwezig infiltratiesysteem gietrand772020Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).EUR05156032020-05-01verplicht2020-052020-01-10Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden.Situering volgens tekening C0211Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 72101021Water geven met water uit waterleidingnet locatie op aanwijs van de directie31Bemesten toegestaan .....42Inclusief onkruidvrij maken boomspiegelBetreft ten minste 6onderhoudsbeurten per jaar773HEESTERS773010Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.m21380.005144022020-05-01verplicht2020-052020-04-29Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.Situering volgens tekening blad C04
Betreft: sierplantsoen bij de hoofdingang19Betreft: heesters en vaste planten (230 m2 per onderhoudsbeurt.)41Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) gedurende de nazorg periode773020Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).m21380.005144072015-01-01verplicht2020-052014-08-26Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.Betreft materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnummer 77301019Betreft: heesters en vaste planten (230 m2 per onderhoudsbeurt.)41Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) .....61Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.773030Inboeten beplanting (nazorg).EUR05142102020-05-01verplicht2020-052014-08-29Inboeten beplanting (nazorg)Situering volgens tekening blad C0419Heesters en vaste planten sortiment volgens bestekspostnummer 7310108WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD81MANTELBUIZEN810010Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).m16.502402012020-05-01verplicht2020-052020-04-24Graven en aanvullen sleuf.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: sleuven ten behoeve van mantelbuizen aan te brengen volgens bestekspostnr(s). 810020 en 810030. 13In vaste grond28Sleufdiepte 0,90 m35Sleufbreedte 0,70 m41Betreft nieuw kabel- of leidingtracé810020Aanbrengen kabelbuis in sleuf.st3.002621012020-05-01verplicht2020-052020-04-24Aanbrengen kabelbuis.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: mantelbuis onder gehele breedte van de toegangspartij ter plaatse van de door derden aan te brengen nachtpoort (Parabaan).19Ten behoeve van toekomstige kabels.Per mantelbuis 2 stuks nylon trekdraden aanbrengen, met een overlengte van 2 meter per trekdraad.31PVC-buis met stijfheidsklasse SN8, kleur rood.4512Nominale middellijn kabelbuis: 80 mm61Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap .....810030Aanbrengen kabelbuis in sleuf.st1.002621012020-05-01verplicht2020-052020-04-24Aanbrengen kabelbuis.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: mantelbuis naar nieuwe middengeleider ter plaatse van de door derden aan te brengen nachtpoort (Parabaan).19Ten behoeve van toekomstige kabels.Per mantelbuis 2 stuks nylon trekdraad aanbrengen, met een overlengte van 2 meter per trekdraad.31PVC-buis met stijfheidsklasse SN8, kleur rood.4512Nominale middellijn kabelbuis: 80 mm61Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap .....82FYSIEKE BEVEILIGING821AFRASTERINGEN8211Gaasafrastering821110Toepassen tijdelijke afrastering.m1200.001015022020-11-30verplicht2020-052020-11-06Toepassen tijdelijke afrastering.Situering volgens tekening blad C02 en C05.
Betreft: tijdelijke afrastering aan binnenzijde van bestaande buitenperiferie.
De tijdelijke afrastering moet ten alle tijden voldoen aan dezelfde eisen die worden gesteld aan de bestaande permanente buitenperiferie.
Gerekend is met 10 fasen waarbij de tijdelijke afrastering moet worden aangebracht, in stand worden gehouden, verwijderd en vervoerd. Exacte locatie in overleg met de directie in het werk bepalen. 821111Aanbrengen tijdelijke afrastering.m1200.001015122020-05-01verplicht2020-052020-04-30Aanbrengen tijdelijke afrastering......11Afrastering(en) ten behoeve van: waarborgen fysieke beveiliging en zichtontrekkende functie gedurende de gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van het vervangen van de bestaande buitenperiferie ter hoogte van de Parabaan, Commandobaan en Kortendijksestraat.29Gaasafrastering vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 120010 (230 m), bestaande uit:
- staanders van IPE-profielen, voorzien van uithouders 45° t.b.v 3 rijen puntdraad;
- bovenbuis, middendraad en onderdraad;
- harmonicagaas 40x40 mm;
- zichtwerend nylon doek (in dubbele laag);821112In stand houden tijdelijke afrastering.dag120.001015222020-05-01verplicht2020-052019-11-12In stand houden tijdelijke afrastering......11Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 821111821113Verwijderen tijdelijke afrastering.m1200.001015322020-05-01verplicht2020-052019-10-22Verwijderen tijdelijke afrastering...........11Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 821111.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen na het afronden van de laatste fase van het vervangen van de bestaande buitenperiferie.8212Spijlenafrastering821210Aanbrengen verzwaard spijlenhekwerkm57.40103199Aanbrengen verzwaard spijlenhekwerkSituering volgens tekening C02.
Betreft: spijlenafrastering aan noordzijde van de hoofdingang ten behoeve van de nachtpoort en ter plaatse van het gasinkoopstation aan de zijde van de Commandobaan.
Leverancier: Hexta Terreinbeveiliging & HekwerkType: SVDC
Staanders:
- Kokerprofiel 70x70 mm, ca. 800 mm in ongeroerde grond geheid;
Panelen:
- Onderligger 60x40 mm, onderzijde ligger op 50 mm boven maaiveld;
- Bovenligger 60x40 mm, bovenzijde ligger op 2375 mm boven maaiveld;
- Spijlen kokerprofiel 35x35 mm, h.o.h. 150 mm. De spijlen in de onderligger geïntegreerd. De spijlen 150 mm door de bovenligger gestoken, waarbij de uiterste punt van de spijlen op 2,50 m boven maaiveld komt. De spijlen aan de bovenzijde onder 45° afgeschuind;
- Spijlen voorzien van interne anti-zaagbuis;
Boven de panelen een roterende puntenkam aanbrengen, waarbij de uiterste punt van de roterende puntenkam op 3,00 m boven maaiveld komt.
Paal/paneelaansluiting door middel van blinde verbinding
Ter plaatse van de aansluiting op het gesloten hekwerk (aan te brengen volgens bestekspostnr(s). 821610) en de portalen van de schuifpoort (aan te brengen door derden), een eindpaal type SCDC aanbrengen.
Palen te lood aanbrengen.
Conservering:
- Thermisch verzinkt;
- Polyester poedercoating, kleur RAL 6009.821220Aanbrengen spijlenhekwerkm10.25103199Aanbrengen spijlenhekwerkSituering volgens tekening C02.
Betreft: spijlenafrastering langs voetpad ten noorden van gebouw F1.
Leverancier: Hexta Terreinbeveiliging & HekwerkType: SR Plus
Staanders:
- Kokerprofiel 60x60 mm, 700 mm in ongeroerde grond geheid;
Panelen:
- Onderligger 50x30 mm, onderzijde ligger op 50 mm boven maaiveld;
- Bovenligger 50x30 mm, bovenzijde ligger op 2000 mm boven maaiveld;
- Spijlen ø25 mm, h.o.h. 150 mm, geïntegreerd in zowel onder- als bovenligger;
- Paneel voorzien van puntenkam op bovenligger, waarbij de uiterste punt van de vaste puntenkam op 2,50 m boven maaiveld komt;
Paal/vakaansluiting door middel van blinde verbinding.
Conservering:
- Thermisch verzinkt;
- Polyester poedercoating, kleur RAL 6009.8216Gesloten hekwerk821610Aanbrengen gesloten hekwerk met roterende kamm1505.60103199Aanbrengen gesloten hekwerk met roterende kamSituering volgens tekening blad C02.
Betreft: buitenperiferie rondom de kazerne.
Leverancier: Hexta Terreinbeveiliging & HekwerkType: Privacy hekwerk.
Staanders:
- Kokerprofiel 80x60x3 mm, h.o.h. 1500 mm, ingeheid in ongeroerde grond;
Panelen:
- Speciale gezette privacy panelen;
- Voorzien van vaste/geïntegreerde puntenkam, waarbij de uiterste punt van de vaste/geïntegreerde puntenkam op 2,50 m boven maaiveld komt;
- Panelen bevestigen tegen/tussen de staanders tot een hoogte van 2500 mm. Onderzijde panelen 50 mm boven maaiveld;
Boven de panelen een roterende puntenkam aanbrengen, waarbij de uiterste punt van de roterende puntenkam op 3,00 m boven maaiveld komt.
Conservering:
- Thermisch verzinkt;
- Polyester poedercoating, kleur RAL 6009.821620Aanbrengen gesloten hekwerkm6.00103199Aanbrengen gesloten hekwerkSituering volgens tekening blad C02.
Betreft: zichtscherm aan binnenzijde kazerne ter plaatse van het bestaande tourniquet ten westen van gebouw F1.
Leverancier: Hexta Terreinbeveiliging & HekwerkType: Privacy hekwerk.
Staanders:
- Kokerprofiel 80x60x3 mm, h.o.h. 1500 mm, ingeheid in ongeroerde grond;
Panelen:
- Speciale gezette privacy panelen;
- Voorzien van vaste/geïntegreerde puntenkam, waarbij de uiterste punt van de vaste/geïntegreerde puntenkam op 2,50 m boven maaiveld komt;
- Panelen bevestigen tegen/tussen de staanders tot een hoogte van ca. 2500 mm. Onderzijde panelen 50 mm boven maaiveld;
Conservering:
- Thermisch verzinkt;
- Polyester poedercoating, kleur RAL 6009.821630Maken hoekconstructie gesloten hekwerkst24.00103199Maken hoekconstructie gesloten hekwerkSituering volgens tekening blad C02.
Betreft: maken hoekstukken in gesloten hekwerk aan te brengen volgens bestekspostnr(s). 821610 t/m 821620. 821640Maken eindconstructie gesloten hekwerkst16.00103199Maken eindconstructie gesloten hekwerkSituering volgens tekening blad C02.
Betreft: maken eindconstructie in gesloten hekwerk aan te brengen volgens bestekspostnr(s). 821610 t/m 821620. 822POORTEN8221Looppoorten822110Aanbrengen looppoort (spijlen)st1.00103199Aanbrengen looppoort (spijlen)Situering volgens tekening C02.
Betreft: looppoort in spijlenhekwerk aan te brengen volgens bestekspostnr(s). 821220 ten noorden van gebouw F1.
Leverancier: Hexta Terreinbeveiliging & HekwerkType: Enkele poort EPRC 150x250
Staanders:
- 80x80 mm, gefundeerd door middel van frameconstructie;
Poort:
- Kaderconstructie middels kokerprofiel 50x50 mm;
- Spijlen ø25 mm, h.o.h. 150 mm, geïntegreerd in zowel onder- als bovenligger;
- Poortvleugel voorzien van vaste puntenkam, waarbij de uiterste punt van de vaste puntenkam op 2,50 m boven maaiveld komt.
Sluiting door middel van dag- en nachtslot met krukstel en europrofielcilinder volgens sleutelplan van de kazerne.
Conservering:
- Thermisch verzinkt;
- Polyester poedercoating, kleur RAL 6009.822120Aanbrengen looppoort (gesloten)st2.00103199Aanbrengen looppoort (gesloten)Situering volgens tekening C02.
Betreft: looppoort in gesloten hekwerk aan te brengen volgens bestekspostnr(s). 821610 ten zuiden van gebouw F1 en ter plaatse van inkoopstation aan Commandobaan..
Leverancier: Hexta Terreinbeveiliging & HekwerkType: Enkele poort " Privacy" 150x250;
Staanders:
- 80x80 mm, gefundeerd door middel van frameconstructie;
Poort:
- Kaderconstructie middels kokerprofiel 50x50 mm;
- Speciale gezette panelen;
- Voorzien van vaste/geïntegreerde puntenkam, waarbij de uiterste punt van de vaste/geïntegreerde puntenkam op 2,50 m boven maaiveld komt;
- Panelen bevestigen tegen/tussen de staanders tot een hoogte van 2500 mm. Onderzijde panelen 50 mm boven maaiveld.
Boven de panelen een roterende puntenkam aanbrengen, waarbij de uiterste punt van de roterende puntenkam op 3,00 m boven maaiveld komt.
Sluiting door middel van dag- en nachtslot met krukstel en europrofielcilinder volgens sleutelplan van de kazerne.
Conservering:
- Thermisch verzinkt;
- Polyester poedercoating, kleur RAL 6009.8222Draaipoorten822210Aanbrengen dubbele draaipoort (gesloten)st1.00103199Aanbrengen dubbele draaipoort (gesloten)Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: dubbele draaipoort in gesloten hekwerk ter plaatse van calamiteitentoegang aan de Kortendijksestraat.
Leverancier: Hexta Terreinbeveiliging & Hekwerk.Type: Dubbele poort " Privacy" 400x250
Staanders:
- Poortpaal van kokerprofiel, gefundeerd door middel van voetplaat op gestorte fundering;
Poort:
- Onderligger kaderconstructie: kokerprofiel 80x60 mm;
- Bovenligger, scharnier- en kopstijl: kokerprofiel 60x60 mm
- Speciale gezette panelen met puntenkam;
- Voorzien van vaste/geïntegreerde puntenkam, waarbij de uiterste punt van de vaste/geïntegreerde puntenkam op 2,50 m boven maaiveld komt;
- Panelen bevestigen tegen/tussen de kaderconstructie tot een hoogte van 2500 mm. Onderzijde panelen 50 mm boven maaiveld;
- Poortvleugel voorzien van een roterende puntenkam, waarbij de uiterste punt van de roterende puntenkam op 3,00 m boven maaiveld komt.
Sluiting door middel van dag- en nachtslot met krukstel en europrofielcilinder volgens sleutelplan van de kazerne.
Conservering:
- Thermisch verzinkt;
- Polyester poedercoating, kleur RAL 6009.
Fundering:
- In het werk gestorte betonnen fundatie t.b.v. handbediende draaipoort. Berekening van de fundatie is onderdeel van de engineeringswerkzaamheden volgens bestekspostnr(s). 892010.
Inclusief bijbehorend grondwerk.8223Schuifpoorten822310Aanbrengen schuifpoort (spijlen)st1.00103199Aanbrengen schuifpoort (spijlen)Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: dubbele schuifpoort ter plaatse van de nachtpoort aan de Parabaan.
Leverancier: Hexta Terreinbeveiliging & HekwerkType: Secu Nova Vrije doorgang (ingaand/west): 8,50 m (poortlengte: 9,00 m)Vrije doorgang (uitgaand/oost): 5,50 m (poortlengte: 6,00 m)
Poort:
- Hoogte onderbalk: 160 mm. Onderzijde geleidebalk 50 mm boven fundatie/rijbaan;
- Onderbalk voorzien van geïntegreerde INOVA aandrijving;
- Bovenligger 60x40 mm, bovenzijde ligger op 2350 mm boven maaiveld;
- Spijlen kokerprofiel 35x35 mm, h.o.h. 150 mm. De spijlen in de onderligger geïntegreerd. De spijlen 150 mm door de bovenligger gestoken, waarbij de uiterste punt van de spijlen op 2,50 m boven maaiveld komt. De spijlen aan de bovenzijde onder 45° afgeschuind;
- Spijlen voorzien van interne anti-zaagbuis;
- Poortvleugels voorzien van roterende puntenkam, waarbij de uiterste punt van de roterende puntenkam op 3,00 m boven maaiveld komt;
Portalen:
- Geleidezuil, met geïntegreerde besturing, geschikt voor geleiding van poort met roterende puntenkam;
- Aanslagportaal geschikt voor ontvangst van poort met roterende puntenkam;
- Ruimte tussen portalen en hekwerk, ontstaan door benodigde afstand t.b.v. langs elkaar schuivende puntenkammen, als gesloten uitvoeren.
- Aansturing van de poort middels MIPSS, door Bosch.Vermogen:
- 0,18kW/380V
Conservering:
- Thermisch verzinkt;
- Dubbellaags polyester poedercoating, kleur RAL 6009.
Fundatie:
- In het werk gestorte betonnen fundatie t.b.v. elektrisch bediende stalen schuifpoort. Berekening van de fundatie is onderdeel van de engineeringswerkzaamheden volgens bestekspostnr(s). 892010.
Inclusief bijbehorend grondwerk.
Inclusief aansluiten en in bedrijf stellen van de schuifpoort.822320Aanbrengen schuifpoort (gesloten)st1.00103199Aanbrengen schuifpoort (gesloten)Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: schuifpoort ter plaatse van de neveningang aan de Commandobaan.
Leverancier: Hexta Terreinbeveiliging & HekwerkType: Secu Nova "Privacy"
Vrije doorgang: 4,00 m.
Poort:
- Hoogte onderbalk: 160 mm. Onderzijde geleidebalk 50 mm boven fundatie/rijbaan;
- Onderbalk voorzien van geïntegreerde INOVA aandrijving;
- Speciale gezette panelen met puntenkam;
- Voorzien van vaste/geïntegreerde puntenkam, waarbij de uiterste punt van de vaste/geïntegreerde puntenkam op 2,50 m boven maaiveld komt;
- Panelen bevestigen tegen/tussen kaderconstructie tot een hoogte van ca. 2500 mm;
- Poortvleugel voorzien van roterende puntenkam, waarbij de uiterste punt van de roterende puntenkam op 3,00 m boven maaiveld komt;
Portalen:
- Geleidezuil, met geïntegreerde besturing, geschikt voor geleiding van poort met roterende puntenkam;
- Aanslagportaal geschikt voor ontvangst van poort met roterende puntenkam;
- Ruimte tussen portalen en hekwerk, ontstaan door benodigde afstand t.b.v. langs elkaar schuivende puntenkammen, als gesloten uitvoeren.
- Aansturing van de poort door middel van een sleutelschakelaar aan de kazernezijde van het hekwerk, op een afstand van tenminste twee meter van de schuifpoort. Exacte locatie in overleg met de directie. Sleutelschakelaar bevestigen aan een stalen paal van kokerprofiel 100x100 mm, lang 1500 mm (waarvan 1200 mm boven maaiveld), en voorzien van een aangestorte betonpoer 300x300x300 mm. Sturingskabel in de stalen paal verwerkt.
Vermogen:
- 0,18kW/380V
Conservering:
- Thermisch verzinkt;
- Dubbellaags polyester poedercoating, kleur RAL 6009.
Fundatie:
- In het werk gestorte betonnen fundatie t.b.v. elektrisch bediende stalen schuifpoort. Berekening van de fundatie is onderdeel van de engineeringswerkzaamheden volgens bestekspostnr(s). 892010.
Inclusief bijbehorend grondwerk.
Inclusief aansluiten en in bedrijf stellen van de schuifpoort.8224Speedgates822410Aanbrengen speedgate (gesloten).st2.00103199Aanbrengen speedgate (gesloten).Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: speedgates ter plaatse van de in- en uitgaande rijbanen van de hoofdingang aan de Parabaan.
Vouwpoort met ondergeleiding conform NEN-EN 13241:2020.
Windbelastingklasse: 3
Leverancier: Hexta Terreinbeveiliging & Hekwerk.Type: Hexta STS " Privacy"
Materiaal: staal S235JRH conform EN 10219
Oppervlaktebehandeling: volbad thermisch verzinkt conform EN ISO 1461
Uitvoering: poedercoating dennengroen, RAL 6009 (dikte 80 µm, buchholz hardheid 80 conform EN 5254)
Afmeting:
- Hoogte: 3000 mm
- Vrije doorgang: 4000 mm
Kolom:
- Kokerprofiel afm.: 220x220 mm
- Met serviceluik voorzien van slot
- Geïntegreerde electromotor
- Geïntegreerde fotocellen klasse 3 EN 12978
Onderbak:
- Ondergeleider geïntegreerd in betonnen fundatieplaat;
- Fundatieplaat voorzien van onder 45° afgeschuinde randen.
Deurvleugel:
- Kokerprofiel afm.: 60x60 mm
Paneelvulling:
- Speciale gezette panelen;
- Voorzien van vaste/geïntegreerde puntenkam, waarbij de uiterste punt van de vaste/geïntegreerde puntenkam op 2,50 m boven maaiveld komt;
- Panelen bevestigen tegen/tussen de kaderconstructie tot een hoogte van 2500 mm. Onderzijde panelen 50 mm boven maaiveld;
- Poortvleugel voorzien van een roterende puntenkam, waarbij de uiterste punt van de roterende puntenkam op 3,00 m boven maaiveld komt;
- Panelen aan de buitenzijde van de poort aanbrengen.
Aandrijving:
- Electromechanisch, in beide kolommen:
- Voedingsspanning: 230 Vac
- Stroom: 16 A
- Openingssnelheid: 1 m/s
Bediening:
- Elektrisch;
- Aansturing van de poort middels MIPSS, door Bosch.
Met noodontgrendeling.
Poorten dienen te worden geleverd met DoP verklaring.
Toebehoren:
- Verkeerslicht met rode en groene LED-lamp in portaal aan bestuurderszijde;
- Extra beveiliging vrachtwagens met infraroodcellen;
- Zichtdichte voorziening t.p.v. onderlingen aansluiting vleugels;
Plaatsing:
Kolommen bevestigd op prefab betonnen fundatie-element/ondergeleider, te plaatsen in gegraven gat822420Aanbrengen uitzetvoeg.m16.00820799Aanbrengen uitzetvoeg.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: uitzetvoeg tussen geprefabriceerde fundatieplaat van de speedgates en bestaande asfaltverharding. Uitzetvoeg aan zowel de binnen- als buitenzijde van de speedgate aanbrengen.
Niet gekoppelde dwarsvoeg.
Voeg over de gehele hoogte van de geprefabriceerde fundatieplaat voorzien van "ethafoam/flexcell" dik 25 mm.
Ethafoam/flexcell wegsnijden t.b.v. aanbrengen rugvulling.
Voegkant asfaltverharding afschuinen onder een hoek van 45°. Afgeschuind vlak dient 5 mm te zijn.
Voegen borstelen en schoonblazen d.m.v. hogedruk.
Afzuigen vrijgekomen zaagslem aan de bron.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.Opgezaagde voegen vullen met een niet rottende rugvulling, primer en 2-componenten voegvullingsmassa op basis van polysulfidepolymeer (kleur zwart).
824AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN8241Aanrijdpalen824110Aanbrengen aanrijdpalenst20.00109999Aanbrengen aanrijdpalenSituering volgens tekening blad C02.
Betreft: anti-rampalen tussen nachtpoort (door derden te plaatsen) en entree van gebouw F1, en in middengeleiders van de nachtpoort en speedgates (Parabaan) ten behoeve van bescherming van de kaartlezerzuilen (door derden te plaatsen).
Leverancier: Velopa, of gelijkwaardig.Type: Inox anti-rampaal ø102 mm
Uitvoering:
- Anti-ram vast, met betonvulling;
Materiaal:
- RVS 316;
Afwerking:
- Mantel: geborsteld;
- Bovenzijde: gepolijst;
Fundatie:
- Aangestorte betonvoet, onder maaiveld/verharding.
Plaatsing:
- 600 mm achter voorzijde bestaande band parkeervak. Vanaf noordzijde parkeervak in noordwestelijke richting afbuigen naar nachtpoort (door derden te plaatsen);
- 1200 mm h.o.h.
Inclusief bijbehorend grondwerk en aanpassen bestaande elementenverharding.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein verwijderd te worden.829BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN829010Aanbrengen coating.m23820.00109999Aanbrengen coating.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: anti-graffiti coating op:
- gesloten hekwerk, volgens bestekspostnr(s). 821610, 821630 en 821640;
- looppoort (gesloten), volgens bestekspostnr(s). 822120;
- draaipoort (gesloten), volgens bestekspostnr(s). 822210;
- schuifpoort (gesloten), volgens bestekspostnr(s). 822320;
- speedgate (gesloten), volgens bestekspostnr(s). 822410.
Coating aanbrengen na plaatsing van het hekwerk en de poorten.
Coating aanbrengen aan de buitenzijde van de periferie.Coating: NITOCOAT, of gelijkwaardig.
Leverancier: MAVRO International
Permanente keramische coating op basis van polysilazaan technologie.
Technische gegevens:
- Kleur: Transparant
- Bevat: Polysylazane
Verbruik: 50 m²/L
Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier. Inclusief door de leverancier voorgeschreven reiniging van de ondergrond middels bijbehorende reinigingsmiddelen. 83TERREININRICHTING833BEWEGWIJZERING T.B.V. COMPLEX833010Verplaatsen entreezuil.st1.00321399Verplaatsen entreezuil.Situering volgens tekening blad C02.
Betreft: bestaande entreezuil groot aan oostzijde van entreepartij verplaatsen tot buiten hekwerk nachtpoort.
Materiaal:
- Zuil: aluminium;
- Fundering: gewapend beton;
Afmeting:
- Zuil: 3000x1000 mm
- Fundering: 1250x600x300 mm (2 stuks per zuil)
Inclusief bijbehorend grondwerk.833020Aanbrengen belbord.st2.00321399Aanbrengen belbord.Situering volgens tekening C02.
Betreft: belbord ter plaatse van nachtpoort (Parabaan) en nevenpoort (Commandobaan).Belbord met logo en teksten conform Rijkshuisstijl.
Afmeting:
- 400x800 mm
Kleur:
- Afzendervlak: RAL9006 (mat aluminium)
- Informatievlak: PMS 3302, 100C 0M 65Y 70K (Landmachtgroen);
- Logo: Oranje
Bevestiging aan hekwerken, te plaatsen volgens bestekspostnr(s). 821210 en 821610, met passend materiaal. Plaatsing in overeenstemming met de eisen gesteld aan de Rijkshuisstijl (zie ook: https://www.rijkshuisstijl.nl), en op aanwijzing van de directie.
Teksten op belborden op aanwijzing van de directie.86PROEFSLEUVEN860010Graven proefsleuf.st10.001021012020-05-01verplicht2020-052019-10-18Graven proefsleuf.Situering in overleg met de directie.Opbouw van de ondergrond: zand (zie ook verkennend bodemonderzoek in bijlage)Gemiddelde sleufdiepte: 0,90 m11Grondsoorten gescheiden ontgraven21Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond31Sleufbedekking opnemen .....88INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL881INZETTEN WERKNEMERS881010Inzetten werknemer: Allround medewerker Wegenbouw.uur80.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer......Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden11Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): Allround medewerker wegenbouw.881020Inzetten werknemer: Senior OOO-deskundige.uur40.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer.Gerekend is met 4 uur per fase.Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden31Werknemers: Senior OOO-deskundige, conform CS-OOO.
Inclusief detectieapparatuur voor het opsporen van OO.881030Inzetten werknemer: OOO-deskundige.uur40.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer.Gerekend is met 4 uur per fase.Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden31Werknemers: OOO-deskundige, conform CS-OOO.
Inclusief detectieapparatuur voor het opsporen van OO.881040Inzetten werknemer: Assistent OOO-deskundige.uur40.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer.Gerekend is met 4 uur per fase.Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden31Werknemers: Assistent OOO-deskundige, conform CS-OOO.
Inclusief detectieapperatuur voor het opsporen van OO.881050Inzetten werknemer - ETT'eruur24.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer......Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden31Werknemers: European tree technician (ETT)881060Inzetten werknemer - ETW'eruur16.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer......Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden31Werknemers: European tree worker (ETW)882INZETTEN MATERIEEL882010Inzetten hydraulische graafmachine.uur80.001005132020-11-30verplicht2020-052020-10-30Inzetten van een hydraulische graafmachine......Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden11Bakinhoud: ten minste 0,2 m3 22Rupsgraafmachine.....31Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) .....882020Inzetten hydraulische graafmachine - OOO.uur40.001005132020-11-30verplicht2020-052020-10-30Inzetten van een hydraulische graafmachine.Gerekend is met 4 uur per fase.Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden12Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 22RupsgraafmachineVoor inzet bij gecontroleerd grondwerk in verdacht gebied. Voorzien van de materieeltechnische veiligheidsvoorzieningen conform CS-OOO.31Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) .....89DIRECTIEBEHOEFTEN892BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN892010Engineering hekwerken en poorten, incl. projectbegeleiding.EUR0109999Engineering hekwerken en poorten, incl.projectbegeleiding.Betreft: engineeringswerkzaamheden voor de hekwerken en poorten, en projectbegeleiding tijdens plaatsing van de elementen.
Engineeringswerkzaamheden omvatten:
- Detailtekeningen van poorten;
- Maatvoeringstekeningen van de hekwerken;
- Constructieberekeningen en -tekeningen van de fundaties van de poorten.
Alle tekeningen en berekeningen digitaal in pdf-formaat aanleveren aan de directie voorafgaand aan in productie nemen van de hekwerken en poorten.892020Maatregelen t.b.v. veiligheid i.v.m. faseringEUR0109999Maatregelen t.b.v. veiligheid i.v.m. faseringBetreft: te treffen maatregelen voor het afgesloten houden van het complex gedurende de werkzaamheden ten behoeve van het vervangen van de bestaande afrastering door het nieuwe hekwerk. Uitvoering van de werkzaamheden conform het gestelde in het plan van aanpak uit de EMVI.892030Werkzaamheden tbv V&GEUR0109999Werkzaamheden tbv V&GBetreft:
- het aanvullen van het Veiligheids- & Gezondheidsplan en het Veiligheids- & Gezondheidsdossier volgens de modellen die als bijlage bij dit bestek zijn gevoegd;
- het maken van een eigen V&G-plan Uitvoering;
- het opstellen van een Bouwveiligheidsplan; en
- het verzorgen van de melding van een bouwwerk op de website van I-SZW (Inspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor aanvang werk.892040Aanleveren documentenEUR0109999Aanleveren documentenBetreft: het digitaal aanleveren van alle documenten en certificaten genoemd in deel 3 van dit bestek en het analoog aanleveren van alle (werk)tekeningen voor alle besteksposten van dit bestek.892050Inmeten en verwerken revisiegegevensEUR0109999Inmeten en verwerken revisiegegevensBetreft: revisie conform het gestelde in paragraaf 01.75 van Deel 3 van dit bestek.
Het inmeten en verwerken van de meetgegevens van de ondergrondse infrastructuur, inclusief de bijbehorende bovengrondse elementen.
Geometrische informatie alsmede administratieve gegevens betreffende de ondergrondse netten vastleggen conform "Specificatie Projectrevisie K&L" van het Rijksvastgoedbedrijf.892060Opleveringscontrole asfaltverhardingEUR0109999Opleveringscontrole asfaltverharding892061Boren cilinders in asfaltverharding0.00109999Boren cilinders in asfaltverhardingBetreft: het boren van cilinders in asfaltverharding t.b.v. de opleveringscontrole conform artikel 81.24.04 van dit bestek, inclusief het vervoeren van de cilinders.892062Onderzoeken cilinders van asfalt0.00109999Onderzoeken cilinders van asfaltBetreft: het onderzoeken van cilinders van asfalt conform artikel 81.24.04 van dit bestek.
Rapport uiterlijk 1 week voor de oplevering van het werk aanleveren.892063Vullen boorgaten in asfaltverharding0.00109999Vullen boorgaten in asfaltverhardingBetreft: vullen van de boorgaten t.b.v. de opleveringscontrole van asfaltverhardingen.
Vullen van de boorgaten met twee componenten epoxy materiaal op de onderstaande wijze:
- reiniging van voorgaten met staaldraadborstels;
- wanden insmeren met een twee componenten epoxy type CDS hechtlaag;
- vullen van boorkern tot 1 cm onder het oppervlak met een twee componenten epoxy mortel type CDS 03;
vullen van laatste centimeter met een twee componenten epoxy type CADS kabelvoegvulmassa, en afstrooien met basalt 1,5 = 3,5 mm;
- boorafval verwijderen d.m.v. wegdekreiniger voorzien van hogedruk waterstraalbalk met vacuümsysteem.892070Aanleveren garantiestaatEUR0109999Aanleveren garantiestaatBetreft: het aanleveren van een garantiestaat van alle werkzaamheden genoemd in deel 2.2 en genoemd in de bepalingen in Deel 3 van dit bestek.892080Werkzaamheden ihkv Flora- en FaunawetEUR0109999Werkzaamheden i.h.k.v. Flora- en FaunawetVoorafgaand en tijdens alle werkzaamheden moet de aannemer alert zijn en controles uitvoeren op de aanwezigheid van elementen en soorten genoemd in de Flora- en Faunawet. E.e.a. volgens artikel 64.12.71 in Deel 3 van dit bestek.
Rapportages digitaal in PDF-formaat aanleveren.892090Keuren grond.EUR0229999Keuren grond.Betreft: uitvoeren van AP04-keuring van bovengrond (143,1 m³) in tijdelijk gronddepot t.b.v. vervoeren naar inrichting. Rapportage van de keuringsresutlaten digitaal in PDF aanleveren aan de directie. TRANSPORT SUBTOTAAL9Staartposten91Eenmalige kosten910010Inrichten werkterrein.01011012020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inrichten van werkterrein......In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingenGebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.
Het werkterrein dient te zijn omheind middels een afrastering van bouwhekken, met materiaal van de aannemer. Aan het einde van de werkdag dient het werkterrein te zijn afgesloten.19Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking. Locatie en afmeting in overleg met de directie.910020Opruimen werkterrein.01011022020-05-01verplicht2020-052020-04-14Opruimen van werkterrein......In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein11Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd21Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen31Alle kabels en leidingen verwijderen910030Aan- en afvoer materieel0101199Aan- en afvoer materieelIn deze post is inbegrepen het aan- en afvoeren van alle benodigde materieel (graafmachines, transportmiddelen, verdichtingswerktuigen, etc.) naar en van het werkgebied.910040Werkzaamheden OOO0910050...................................0910060...................................0919980Overige eenmalige kostenEUR919990KortingEUR92Uitvoeringskosten929990UitvoeringskostenEUR93Algemene kosten939990Algemene kostenEUR94Winst en risico949990Winst en risicoEUR95Stelposten950010Stelpost - aanplant bomenEUR6000.001003012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Stelpost - aanplant bomenBetreft: herplantplicht
In overleg met de gemeente worden bomen in de omgeving teruggeplant.
Locatie en aantal nader te bepalen i.o.m. de gemeente Roosendaal.Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:11Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden i.v.m. herplantplicht bomen950020Stelpost.EUR1500.001003012020-05-01verplicht2020-052020-04-30Stelpost t.b.v. verwijderen materialen uit buitenopslag.....Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:19Verwijderen en afvoeren van alle overige materialen en/of afvalstoffen uit de buitenopslag te verwijderen volgens bestekspostnr. 190010, inclusief acceptatiekosten. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.96Bijdragen960010Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)EUR0.15960020Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)EUR0.15Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

de ..................................................................................... 20.....

De inschrijver(s),3. Bepalingen01ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF01ALGEMENE BEPALINGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN01Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.02De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.71In aanvulling op paragraaf 2 lid 2 van de UAV 2012:Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief de correctie, aanvulling of wijziging van toepassing. 72In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012:Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.73In aanvulling op paragraaf 2 van de UAV 2012:Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door keuringsinstituten, erkend door de Raad voor Certificatie, zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van certificaten, attesten of attesten-met-certificaat.74In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen, berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.75In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht, wordt dit op het origineel in het wijzigingsblok aangegeven door middel van een versie- en datumwijziging.De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede.76NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGENOnder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is bepaald omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomst. Alle aan de (niet) naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de nalevering door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan oo, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever te zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.77In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:De aannemer dient alle documenten, welke volgens dit bestek dienen te worden aangeleverd, digitaal in PDF-formaat aan te leveren aan de directie.Tekeningen dienen zowel analoog alsmede digitaal in PDF- en DWG- (AutoCAD) of GDB- (GIS)-formaat te worden aangeleverd.78Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals opgenomen in paragraaf 1.07 van dit bestek, dient hij hiertoe tijdig een verzoek in bij de directie.79In afwijking van het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012:Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering, dient in lid 2 de tekst "ondanks nauwlettend toezicht" te worden geschrapt.§12. Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering, lid 2 luidt dan als volgt:2.Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:(a) dat toe te rekening is aan de aannemer en(b) dat bovendien tijdens de uitvoering dan wel de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9, tweede lid, redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan(c) de aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan.80Invulling op paragraaf 14 lid 2 van de UAV 2012:De directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de terreingesteldheid, oefeningen van militairen en/of andere omstandigheden dit naar haar oordeel noodzakelijk maken. De aannemer mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming van de directie.81Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.82In aanvulling op paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012:Het scheidrecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters behoort tot de leden-jurist van het Collega van Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het gescheidsrecht.83Gedurende de uitvoering van het werk dient de regelgeving welke voor het terrein en de gebouwen geldt strikt te worden nageleefd en te worden opgevolgd.Deze regelgeving kan ondermeer blijken uit op het terrein dan wel in of aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of gebodsborden dan wel uit nadere voorschriften welk op verzoek bekend gesteld worden.De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van in deze bepaling bedoelde regelgeving zijn voor rekening van de aannemer.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN71In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012:De voertaal en alle overige correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van het werk dient in de Nederlandse taal te geschieden.742010-10-01verplicht2020-012010-10-01COÖRDINEREND EN ONTWERPEND CONSTRUCTEUR 71Onder coördinerend constructeur wordt, zoals beschreven op het "Kennisportaal Constructieve Veiligheid", verstaan:"De adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (detailengineering) de detailuitwerkingen van deelconstructeurs inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt." 72Onder ontwerpend constructeur wordt, zoals beschreven op het "Kennisportaal Constructieve Veiligheid", wordt verstaan:"De adviseur die het constructief ontwerp maakt, als lid van het ontwerpteam." 74De aannemer wordt aangewezen als zijnde de coördinerend constructeur.Deze coördinerend constructeur dient hetzelfde te zijn als de ontwerpend constructeur.02BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM012010-10-01verplicht2020-012010-10-01BETALING01In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds twee weken later.71Het termijnbedrag zal worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting, te weten:·9% over de leverantieposten volgens bestekspostnummer 731010;·21% over alle overige besteksposten. 04BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN01De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.06BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES012010-10-01verplicht2020-012010-10-01INDIENEN DECLARATIES71In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken vervangen door 30 dagen.72In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede " ... wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van veertien dagen met 2 verhoogd, en ..." niet van toepassing.73Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoed-bedrijf aan te leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer (vereist). Zie voor de mogelijkheden tot e-facturatie: https://www.logius.nl/diensten/e-facturen/74Voor al uw vragen over E-facturen aan de Rijksoverheid kunt u terecht bij de helpdesk Elektronisch Factureren voor leveranciers: https://helpdesk-efactureren.nl en helpdeske-factureren@rvo.nl.07ZEKERHEIDSTELLING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING71Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen dient de aannemer de bankgarantie of verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de opdrachtgever in te dienen.De bankgarantie of verzekerde borg dient te worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen en dient te zijn gesteld door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die:1.Is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht, of 2.Onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende instantie van:a.een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht, of b.het Verenigd Koninkrijk.De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de aannemingssom in (%): 5%Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel niet voldoet aan de eisen, kan een bedrag worden ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of verzekerde borg is ontvangen en voldoet aan de eisen.De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar: Rijksvastgoedbedrijft.a.v. accounting Directie Financiën, en Bestuursadvisering RijksvastgoedbedrijfMinisterie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesKorte Voorhout 7 / 2511 CW / Den HaagPostbus 16169 / 2500 BD / Den HaagBinnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van kracht is, worden de ten behoeve van de bankgarantie of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd.De zekerheidstelling geldt voor de gehele opdracht (perceel 1 + perceel 2). 712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER71Paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.08BIJDRAGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK01Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.022010-10-01verplicht2020-012010-10-01RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT01Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN TWEEDE REGISTRATIE71Ten behoeve van de tweede registratie van het bestek door het Rijksvastgoedbedrijf, dient de aannemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbrief de onderstaande gegevens aan te leveren bij de opdrachtgever:·Datum van de opdracht;·Aanneemsom (excl. BTW);·Naam van het aannemingsbedrijf;·Plaats waar het aannemingsbedrijf gevestigd is;·Naam van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf;·E-mailadres van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf;·Telefoonnummer van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf.De gegevens per mail aanbieden bij:peter.brekel@rijksoverheid.nl09KABELS EN LEIDINGEN032010-10-01verplicht2020-012010-10-01RISICOVERDELING71In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door de aannemer dan dient het herstel van schade aan beveiligingskabels en beveiligingscomponenten te worden uitgevoerd door de leverancier van het beveiligingssysteem. 11VERBAND MET ANDERE WERKEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN01In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - Plaatsing poorten met elektronisch beveiligingssysteem (nachtpoort Parabaan, Speedgates, en looppoort ten zuiden van gebouw F1) door de firma Bosch. 712010-10-01verplicht2020-012010-10-01COÖRDINATIE71Als coördinator voor wat betreft (doorloop)tijd en planning wordt aangewezen de aannemer van dit bestek (besteknummer: 1004639.29).De coördinator voor de (doorloop)tijd en planning coördineert de in elkaar grijpende werkzaamheden van de volgende partijen:·Besteknummer: 648625 voor 'Werkzaamheden aan MIPSS-toegangsvoorzieningen (speedgates, nachtpoort, looppoort, c.a. (Bosch Energy and Building Solutions)).De namen van partijen worden zo snel mogelijk nadat deze bekend zijn door de directie aan aannemer bekendgemaakt.73De coördinator is belast met:a.Het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar afstemmen van de werkzaamheden, diensten en leveranties van partijen genoemd onder 71 van dit artikel (de zgn. “tijdscoördinatie”), alsmede met het toezicht op de naleving van het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan;b.De coördinatie van het gebruik door partijen van de op het werk aanwezige hulpmiddelen;c.Het bij bouwvergaderingen agenderen van "coördinatie" indien naar zijn inzicht nodig;d.Invulling geven aan de overige verplichtingen volgend uit deze bestekbepaling.De coördinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst, bij de uitvoering van zijn coördinatietaken, naar beste kunnen in te spannen.De door de coördinator voor het verrichten van deze taken te ontvangen vergoeding, is integraal onderdeel van de overeengekomen aanneemsom.74Aannemer zal zich verbinden zich jegens elk der partijen genoemd onder lid 71 van dit artikel volledige medewerking te verlenen aan het samenstellen van het in de bestekken genoemde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, daartoe alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan.Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt door alle partijen genoemd onder 71 van deze bestekbepaling ondertekend en wordt onderdeel van het bestek van aannemer. Dit laat onverlet de overige verplichtingen uit dit bestek (en/of de bijlagen daarbij).75Indien aannemer vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht, welke kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor haar of andere partijen genoemd onder lid 71 van dit artikel, bijvoorbeeld doordat zijzelf of een andere partij, als benoemd in lid 71 van dit artikel, achterblijft of dreigt achter te blijven op het aan te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dan wel op storende wijze daarop voorloopt of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen, welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of enigerlei andere oorzaak hebben, is gehouden hiervan onverwijld mededeling te doen aan de coördinator. De coördinator stelt hiervan de directie op de hoogte.76Indien aannemer vertraging ondervindt doordat een andere partij, als benoemd in lid 71 van dit artikel, achterblijft op het aan te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is aannemer gehouden van het feit en van de oorzaak van de vertraging schriftelijk mededeling te doen:·Aan de coördinator,·Aan de directie, ·Aan alle andere partijen, en·Een afschrift daarvan tevens aan de opdrachtgever.77In geval van een melding als bedoeld in lid 75 of lid 76 van dit artikel is de coördinator gehouden onverwijld met alle partijen als benoemd in lid 71 van dit artikel evenals de directie in geval van een ontstane vertraging, een vergadering te houden.Indien de coördinator in gebreke blijft om tijdig deze vergadering te houden, is de meest gerede partij bevoegd om de andere partijen als benoemd in lid 71 van dit artikel op korte termijn voor deze vergadering bijeen te roepen.Op deze vergadering zullen de partijen als bedoeld in lid 71 van dit artikel onder leiding van de coördinator een zodanige regeling treffen, dat, onverminderd ieders bestekverplichtingen, het project op de meest efficiënte wijze, dat wil zeggen met zo min mogelijk vertraging en zo min mogelijk extra kosten, kan worden voortgezet en voltooid.Indien de getroffen regeling een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan noodzakelijk maakt, legt de coördinator aan de directie en de opdrachtgever een gewijzigd algemeen tijdschema en/of gedetailleerd werkplan voor, zulks met inachtneming van het gestelde in dit bestek hiervoor. De andere partijen als bedoeld in lid 71 van dit artikel verplichten zich aan deze wijzigingen hun medewerking te verlenen. De coördinator maakt van de vergadering een verslag dat aan ieder der partijen en de directie zal worden toegezonden. Bij afwezigheid van de coördinator zal deze worden vervangen door de directie.79Het bepaalde in deze bestekbepaling laat de rechten van opdrachtgever voortvloeiende uit paragraaf 46 evenals paragraaf 42 van de UAV 2012 onverlet. Tevens laat het de rechten van opdrachtnemer voortvloeiende uit paragraaf 8 van de UAV 2012 onverlet.12MAATREGELEN IN HET BELANG VAN VERKEER032010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERWIJDEREN VAN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN71Het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard is mede van toepassing op terreinen van Defensie.042010-10-01verplicht2020-012010-10-01SIGNAALKLEDING71In afwijking van het gestelde in artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard, dient de tekst "die niet is gesloten voor openbaar verkeer" te worden geschrapt.13KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN062010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN02Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende alle in dit bestek omschreven werkzaamheden.71De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dient te worden aangegeven in werkdagen.72In het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dienen de door derden uit te voeren werkzaamheden te worden opgenomen en ingepast. Hierbij dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de tijdsduur van voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden van elk onderdeel.Deze derden zullen het tijdschema en/of werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen.Indien deze derden nog niet bekend zijn, zal de directie het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, nadat zij het aanvaard heeft, voor akkoord tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden aan het tijdschema en/of werkplan binden. 14BOUWSTOFFEN022010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN71Tenzij in het bestek anders is bepaald is het de aannemer toegestaan, in plaats van met een fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen, andere bouwstoffen te leveren mits deze andere bouwstoffen minimaal het kwaliteitsniveau hebben van de bouwstoffen voorgeschreven met een fabrieksnaam. De aannemer dient hiertoe tijdig een verzoek in, onder gelijktijdige overlegging van een uitgebreide vergelijkende technische documentatie, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid dient aan te tonen.72Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, dienen de te verwerken bouwstoffen nieuw te zijn en van de eerste soort c.q. kwaliteit.73In aansluiting op het gestelde in paragraaf 17 lid 5 van de UAV 2012 komen de hieronder genoemde bouwstoffen niet in aanmerking voor vervanging door bouwstoffen met een andere fabrieksnaam en/of typeaanduiding:·Hekwerken;·Poorten. 74De aannemer dient kwaliteitsverklaringen door hem geparafeerd en gedateerd digitaal in PDF-formaat aan de directie te verstrekken voordat de betreffende bouwstoffen worden verwerkt.032010-10-01verplicht2020-012010-10-01KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)01Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:·KOMO-(attest-met-)productcertificaat;·KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;·KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;·GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.02Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:·Voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;·Voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;·Voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;·Voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.03Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.04Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.052010-10-01verplicht2020-012010-10-01PROCESCERTIFICATIE01Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. het appliceren van wegenverf (volgens BRL 9142) is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.Hiertoe dient de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.02Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.062010-10-01verplicht2020-012010-10-01BESLUIT BODEMKWALITEIT71Voor te leveren grond, baggerspecie of bouwstof bedraagt de termijn waarbinnen de milieuhygiënische kwaliteitsverklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit aan de directie wordt verstrekt:minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof.72De aannemer dient de aan de directie te overleggen gegevens als bedoeld in paragraaf 01.14 van de Standaard digitaal in PDF-formaat in een overzicht als groeidocument te verstrekken.De kwaliteits- en milieuhygiënische verklaringen en afleveringsbonnen dienen in PDF-formaat aan een bestandsnaam herkenbaar bijgevoegd te worden.Het overzicht dient minimaal de volgende kolommen te bevatten:·Bestekspostnummer;·Bouwstof;·Nummer kwaliteitscertificaat / bestandsnaam;·Nummer afleveringsbon / bestandsnaam;·Nummer milieuhygiënische verklaring / bestandsnaam73Bij oplevering van het werk dient het complete rapport, inclusief bijlagen, digitaal aan de directie te worden verstrekt.082010-10-01verplicht2020-012010-10-01TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN01Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan alle negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder “Documents”.02De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd: 1.Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan; of2.Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.03Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:a.De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid; ofb.De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer.Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.04Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:·Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements; ·TPAC-documents for assessing certification systems (Category A) - Annex I: User Manual TPAC;- Assessment matrix for system managers;- Application form for system managers.Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.05Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:·Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;·Documents for Category B evidence; - Annex II: Category b evidence;- Appendix 1: Checklist Supply Chain;- Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01HERGEBRUIKT HOUT71Indien hout of houtproducten worden geleverd welke worden hergebruikt, worden deze door de opdrachtgever als substituut voor duurzaam geproduceerd hout geaccepteerd.72Alvorens dit hout of deze houtproducten in het werk worden verwerkt dient de aannemer aan te tonen dat:·In het geval van hout dat wordt hergebruikt als pre-consumer materiaal, ofwel hout dat vrijkomt als restmateriaal uit het productieproces: deze voldoet aan de eisen als gesteld in artikel 01.14.01 "Te leveren houtproducten" van dit bestek;·In het geval van post-consumer materiaal, ofwel hout dat afkomstig is uit producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun oorspronkelijk doel: de voormalige toepassing is verifieerbaar op grond van informatie over de hoeveelheid en herkomst, die door de aannemer aan de directie wordt aangeleverd. Deze gegevens dienen eveneens te worden opgenomen op het Registratieformulier als aangegeven in artikel 01.14.01 lid 04 van dit bestek. De legaliteit van de oorsprong wordt in dit geval niet in beschouwing genomen; en·In het geval van verduurzaamd hout of houtproducten: de toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van de vigerende Wet- en Regelgeving. 15GARANTIE712010-10-01verplicht2020-012010-10-01GARANTIE VOOR ONDERDELEN71In afwijking van het bepaalde in paragraaf 22 lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende "Indien in het bestek is vermeld dat een of meer onderdelen van het werk dienen te worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger(s) zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen". 72Met verwijzing naar paragraaf 01.15 van de Standaard wordt er garantie verlangd voor het werk vanaf het gereedkomen of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en aansluitend daarop gedurende 1 jaar.Indien in het bestek ten aanzien van een onderdeel een langere garantietermijn dan één jaar wordt verlangd, dan geldt de garantie voor dat onderdeel vanaf het gereed komen of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en aansluitend daarop gedurende de ten aanzien van dat onderdeel verlangde garantietermijn.75Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 5 jaar:·Wegmarkeringen uitgevoerd in 2-componenten wegenverf;·Hekwerken;·Poorten. 17VRIJGEKOMEN MATERIALEN072010-10-01verplicht2020-012010-10-01PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN01·Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.112010-10-01verplicht2020-012010-10-01OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN01Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."02De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.03De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.122010-10-01verplicht2020-012010-10-01TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN01Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.132010-10-01verplicht2020-012010-10-01VRIJGEKOMEN TEERHOUDENDE MATERIALEN01Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden vervoeren naar een inrichting voor het verwerken van teerhoudend asfalt.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer worden eigendom van de aannemer. Omgang van de vrijgekomen bouwstoffen is omschreven in de betreffende bestekspost waar de bouwstoffen bij vrijkomen.72De uit het werk komende oude bouwstoffen welke vallen onder de definitief van afvalstoffen als bedoeld in de Wet Milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever. Omgang van de vrijgekomen bouwstoffen is omschreven in de betreffende bestekspost waar de bouwstoffen bij vrijkomen.73De tijdelijke opslag van de vrijkomende afvalstoffen dient te geschieden in afsluitbare containers, om zodoende het over het terrein waaien van afvalstoffen te voorkomen. 722010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFVOEREN AFVALSTOFFEN71Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer dienen door de aannemer van het werkterrein te worden afgevoerd. Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer dient te worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden overgedragen aan, een inrichting. 72Uitkomende en vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangende verontreinigingen en chemische verontreinigingen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door het BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling (tel.: 070-4440650 of E-mail: info@bureauleiding.nl). 732010-10-01verplicht2020-012010-10-01BEWIJS VAN ONTVANGST71Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de VIHB-lijst. 72De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van overdracht een bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.08 van de Standaard, van de involgen artikel 01.17.72 aan een inrichting overgedragen afvalstoffen. 742010-10-01verplicht2020-012010-10-01MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT VRIJGEKOMEN MATERIALEN71De uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen voor het afvoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting dienen te zijn gebaseerd op de in het bestek aangegeven onderzoeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van de materialen.Er zal voor rekening van de opdrachtgever geen aanvullend onderzoek plaatsvinden naar de milieuhygiënische kwaliteit. 72Wanneer in een bestekspost is aangegeven dat er indicatief onderzoek is uitgevoerd betekent dit dat er milieuhygiënisch onderzoek van het materiaal is uitgevoerd. Hierbij is op enkele punten (m.n. analyse-pakket) afgeweken van de vigerende normen en protocollen. 73Slechts nadat twee verschillende inrichtingen schriftelijk aangeven dat aangeboden vrijgekomen materialen niet worden geaccepteerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte onderzoeken, is het de aannemer toegestaan voor de betreffende materialen een herkeuring te laten uitvoeren door een erkend onderzoeksbureau voor milieuhygiënisch onderzoek.Het erkende onderzoeksbureau dient de goedkeuring te hebben van de directie. 19ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN022010-10-01verplicht2020-012010-10-01VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE01Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.02Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, dienen bij de oplevering te worden overgedragen aan de directie.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01RI&E IN DE DEFINITIE- EN ONTWERPFASE (MODEL A)71De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E) maakt deel uit van dit bestek. Deze RI&E omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. De aannemer dient de restrisico's en de hierop te treffen maatregelen mee te nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase, alsmede indien van toepassing in het V&G-plan (Model B), en voor zover deze betrekking hebben op de omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01V&G-PLAN (MODEL B)71Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit maakt, indien dit is opgesteld in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwstoffenbesluit 2012. Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan Ontwerp en Uitvoering (Model B) in bij de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.742010-10-01verplicht2020-012010-10-01BOUWVEILIGHEIDSPLAN71Indien volgens de RI&E (Model A) sprake is van restrisico's voor de omgeving, of indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012. De aannemer dient dit plan, indien dit door het bevoegd gezag wordt verlangd, in bij het bevoegd gezag en verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de directie.In het geval volgens RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt, dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.Het Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.752010-10-01verplicht2020-012010-10-01MELDEN VAN ONGEVALLEN71De aannemer dient alle (bijna) ongevallen terstond mondeling te melden aan de directie en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling.762010-10-01verplicht2020-012010-10-01V&G-COMMUNICATIE71Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "veiligheid en gezondheid op het werk en veiligheid in de omgeving" wordt geagendeerd.772010-10-01verplicht2020-012010-10-01ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN71Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte welke functionaris namens hem als installatieverantwoordelijke en/of werkverantwoordelijke voor het werk is aangewezen.Deze installatieverantwoordelijke is de functionaris die verantwoordelijk is voor de veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie en/of de veiligheid van de elektrische arbeidsmiddelen, e.e.a. zoals is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de bepalingen van NEN 3140 en/of NEN 3840.782010-10-01verplicht2020-012010-10-01(ELEKTRONISCHE) KENNISGEVING71Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het werk bij de inspectie SZW. Een afdruk van de melding dient zichtbaar opgehangen te worden op de bouwplaats.22TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN032010-10-01verplicht2020-012010-10-01PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN01Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01HANDBOEK BOMEN71Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond of met bomen dienen, voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven, te worden uitgevoerd conform de eisen gesteld in het Handboek Bomen 2018, inclusief de Addenda Handboek Bomen 2018.72Het Handboek Bomen is tegen betaling verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen.De addenda van het Handboek Bomen zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl73In geval van tegenstrijdigheden tussen het gestelde in de Standaard en het Handboek Bomen prevaleert, voor zover niet specifiek in dit bestek is voorgeschreven, het gestelde in het Handboek Bomen conform het gestelde in lid 71.23COMMUNICATIE022010-10-01verplicht2020-012010-10-01BOUWVERGADERINGEN01Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.71De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden:één per vier weken.26INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01BEGRIPPEN01Te verstaan is onder:- social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;- opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;- voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.042010-10-01verplicht2020-012010-10-01KORTING01De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.02Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.062010-10-01verplicht2020-012010-10-01INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER01Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.02De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.03Het plan dient te voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.04De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.05In het plan dient duidelijk te worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:·op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;·welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;·welke opleiding zij hebben of hebben gehad;·voor welke werkzaamheden zij worden ingezet.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01SOCIAL RETURN71De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van het werk 5% van de waarde van de loonsom binnen de aannemingssom van de gehele opdracht (perceel 1 + perceel 2) te besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de doelgroep:1.Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen;2.Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en /of 50 jaar of ouder zijn, in aansluiting op de premiekorting oudere werknemers;3.Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;4.Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden;5.Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;6.Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden;7.Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden;8.Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden;9.Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden;10.Leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers);11.Leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties;12.Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen Als gedurende de uitvoeringsduur van het werk de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten. 72De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elk jaar, uiterlijk 14 dagen na ommekomst van deze periode, geheel ingevuld en ondertekend het Verantwoordingsformulier Social Return toe. Dit verantwoordings-formulier Social Return dient te worden opgesteld volgens het model dat is opgenomen als bijlage bij dit bestek.73De directie controleert op basis van het verantwoordingsformulier Social Return op de aannemer voldoet aan de verlichting genoemd in lid 71.74Constateert de opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier Social Return dat de aannemer gedurende de looptijd van de overeenkomst twee maal achtereen niet het percentage haalt genoemd als verplichting in lid 71, dan treedt zij met de aannemer in overleg. Op basis van dit overleg:1)stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast voor het niet behalen van het genoemde percentage door de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld in lid 71 voor zover hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn. 2)stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast voor het verbeterd nakomen van de verplichting tot "Social Return" door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op in de documenten als bedoeld in paragraaf 27 van de UAV 2012.75Het overleg beschreven in lid 74 laat de mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het opleggen van de sanctie genoemd in lid 76 en 77 onverlet.76Als de aannemer deverplichting genoemd in lid 71 niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de bijdrage social return die de aannemer moest doen, betalingen inhouden of stomeren of inhouden op de aannemingssom en wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zonodig de daarop volgende termijnen.77De inhouding of stomering genoemd in lid 76 vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in lid 71 buiten de schuld van de aanmemer om niet lukt(e). De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de aannemer.71BEDRIJFSLEVEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN71De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.Het is daarnaast verboden op enigerlei gebruik te maken van de diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddelijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.72HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER712010-10-01verplicht2020-012010-10-01WATER, GAS EN ELEKTRISCHE ENERGIE71De kosten voor levering van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.72De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade, ontstaan ten gevolgen van storingen in de levering van water, van gas of van elektrische energie, van welke aard dan ook.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01AANSLUITPUNTEN74De aansluitpunten voor water, gas en elektrische energie worden nader aangegeven.76Het door de aannemer af te nemen waterverbruik mag niet meer bedragen dan 10 m³/uur.77Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan elektrische energie mag niet meer bedragen dan 10 kVA gelijktijdig.78De elektrische energie als bedoeld onder artikel 01.72.71 lid 71 mag niet worden aangewend voor het elektrisch verwarmen c.q. droogstoken van het werk.79De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie, zijn voor rekening van de aannemer. Deze kosten zijn inclusief het plaatsen van een tussenmeter in de betreffende leiding of kabel.80De kosten voor het, vóór de oplevering van het werk, demonteren van voorgenoemde aansluitingen zijn voor rekening van de aannemer. Bij deze kosten dient het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat te zijn inbegrepen.73VEILIGHEID712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard dienen bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen tot een afstand van tenminste 3,00 m uit de afrastering te worden geplaatst en opgeslagen.72In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 14 lid 3 van de UAV 2012 neemt de aannemer, in overleg met de directie, tevens gepaste maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid op en om de bouwplaats te garanderen.74BESTEKSADMINISTRATIE712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71In afwijking van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 levert de aannemer de gegevens voor het opmaken van het weekrapport. Deze gegevens dienen digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie te worden overgelegd.72De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 dienen door de aannemer te worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten dienen alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat te bevatten. De productie-opgave-staten dienen weer te geven:·De tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;·De in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;·De in totaal verwerkte hoeveelheid; en·De financiële consequenties van de verwerkingen. 73De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 71 en 72 worden geacht te zijn inbegrepen in de post "Uitvoeringskosten".75REVISIETEKENINGEN TERREINBIJZONDERHEDEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01REVISIEMETINGEN BOVEN- EN ONDERGRONDSE NETTEN71WIBON:De aannemer/grondroerder (hierna te noemen aannemer) wordt geacht de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten (WIBON) te kennen en hiernaar te handelen. De aannemer dient (deel)revisies tijdig aan te leveren richting de directie. De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen na het afdekken van de kabels en/of leidingen, de liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde kabels en/of leidingen via (deel)revisies aan te leveren aan de directie.De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het niet volledig, niet tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies.72EISEN:De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare elementen van de kabels en/of leidingen (appendages, inspectieputten, kolken, etc.) en bijbehorende gegevens, te verwerken in de door de directie voorgeschreven structuur en nauwkeurigheid conform het "Handboek projectrevisie K&L" wat als bijlage bij dit bestek ter beschikking is gesteld. Hiertoe levert de directie een bestand aan in dwg-formaat.In het dwg-bestand dienen geometrische informatie alsmede administratieve gegevens betreffende de kabels, leidingen en leidingelementen vastgelegd te worden conform het gestelde in het "Handboek projectrevisie K&L".De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en/of leidingen digitaal in het terrein in te meten in een open sleuf, voordat de kabels en/of leidingen en ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt.73LEVERING:Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie zich om binnen 5 werkdagen het CAD-bestand van de bestaande situatie in dwg-formaat aan te leveren.De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van het werk:·Pdf-bestanden per thema, of een gelaagde pdf per thema van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood) en bestaande informatie (zwart) en de verwijderde situatie (blauw), geprojecteerd op de door de directie aangeleverde topografische ondergrond (grijs);·CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg-formaat, per thema van de nieuwe, gewijzigde, bestaande en verwijderde informatie;·Ter controle van de revisie vóór de eindlevering een set analoge afdrukken, in drievoud, van de revisie per thema, en digitaal in pdf- en dwg-formaat. De revisietekeningen dienen uiterlijk drie weken vóór de oplevering van het werk ter controle aan de directie te worden aangeboden. De aannemer dient rekening te houden met een controletermijn door de directie van één week;·Bij de eindlevering een set analoge afdrukken, in enkelvoud, en digitaal in pdf-formaat van de totaalrevisie van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood), bestaande situatie (zwart) geprojecteerd op de door de directie aangeleverde topografische ondergrond (grijs), alsmede digitaal in dwg-formaat.74KORTING:Indien de aannemer in verzuim is voor het tijdig en correct aanleveren van zijn (deel)revisies zal een korting worden opgelegd van €250,= per werkdag. Deze korting komt niet in de plaats van een schadevergoeding als genoemd in artikel 6:92 van het Burgerlijk Wetboek.75CONTROLE IN HET TERREINBij twijfel over de juistheid van de revisie tijdens de controle door het RVB van de aangeleverde bestanden kan de directie tot aan het einde van de onderhoudsperiode van dit bestek de aannemer verzoeken om de exacte ligging van de kabels en leidingen aan te tonen door middel van proefsleuven. De locatie van de proefsleuven wordt door de directie in het werk aangegeven. Bij het graven van de proefsleuven is het aanvullen van de sleuf en het herstellen van het terrein in de oorspronkelijke staat inbegrepen.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01REVISIE ELEKTROTECHNIEK71In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dient op de revisietekeningen van elektrotechnische werkzaamheden onderstaande te worden aangegeven:·Aanduiding overeenkomstig de NEN 5152 en NEN-EN-IEC 81346;·Coördinaten van de kabel(s) op cruciale punten in/van de kabel(s), en ter plaatse van doorvoeringen (in gebouwen en mantelbuizen);·De diepteligging ten opzichte van N.A.P. en ten opzichte van maaiveld;·Locatie van kabelmoffen 76MILIEUZORG712010-10-01verplicht2020-012010-10-01MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU71In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012 dient verontreiniging van bodem, grond en grondwater met gevaarlijke stoffen zoals verf, brandstof etc. te worden voorkomen. Dit dient te geschieden door te werken met lekbakken, folie, en werken boven vloeistofdichte vloeren.72In geval van milieu-incidenten of milieu-calamiteiten dient zowel de directie alsmede de verantwoordelijke op het complex op de hoogte te worden gesteld, te bereiken via een bij de eerste bouwvergadering door de directie bekend te stellen telefoonnummer.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFTANKEN71Bij het aftanken mogen alleen volgens de KIWA-beoordelingsrichtlijn (BRL-K744/03) goedgekeurde installaties worden gebruikt.72Het met brandstof of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaatsvinden op een vloeistofdichte ondergrond.10WERK ALGEMENE AARD7AFRASTERINGEN, POORTEN, SLAGBOMEN EN PALEN1BEGRIPPEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71Te verstaan onder:a.Paalkop: het hoogste punt van een paal, inclusief eventuele uitstaander;b.Gladdraad: een enkele gladde metalen draad ten behoeve van bevestiging aan houten palen voor afscherming van gedeelten van het terrein;c.Puntdraad: een dubbele, in elkaar gedraaide metalen draad voorzien van twee korte in elkaar gedraaide spiralen metaaldraad met elk twee scherpe punten, die elke 0,10 m om de dubbele draad zijn gedraaid;d.Spandraad: een geplastificeerde metalen draad ten behoeve van het bevestigen van gaas van de gaasafrastering;2EISEN EN UITVOERING712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71De aannemer draagt er zorg voor dat bij onderbreking van de werkzaamheden, de buitenafrastering van het complex een gesloten geheel vormt.72Voor zover niet anders is bepaald, dienen verbindingen van staal elektrisch te worden gelast.Lasnaden dienen rondom te worden volgelast en daarna te worden geslepen. Scherpe randen dienen te worden afgeslepen. De lassen mogen niet poreus zijn.73Thermisch te verzinken voorwerpen dienen voorafgaand aan een chemische reiniging eerst door middel van het mechanische voorbehandelen te worden gereinigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 56.22.01 van de Standaard.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFRASTERINGEN78Tussenpalen dienen in de grond geheid te worden.79Tenzij anders aangegeven de palen zodanig plaatsen dat de afrastering de glooiing van het terrein volgt.732010-10-01verplicht2020-012010-10-01POORTEN71Het poortblad dient 0,10 m vrij te hangen t.o.v. het hoogste punt van de kruisende verharding.6BOUWSTOFFEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71Tenzij anders is vermeld dient de kwaliteit van staal c.q. ijzer te zijn voor:a.Gewalst constructiestaal:Fe 360, volgens EURO Norm 25b.Stalen pijpen:St 35, volgens DIN 1629c.Betonstaal:B500B, volgens NEN 6008Het onder a. en b. genoemde staal mag niet meer gecorrodeerd zijn dan corrosietoestand C, als bedoeld in " Svensk Standard SIS 05 59 00 - 1967" van de Standardiseringskommissionen i Sverige.72Het verzinken van stalen onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN-ISO 1461.73Bevestigingsmiddelen dienen door middel van sherardiseren te zijn voorzien van een zinklaag dik 35 micrometer.74Het coaten van stalen onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN 1090-2.De dikte van de coating dient te zijn 50 micrometer. 75Het coaten van aluminium onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN 1090-3.De dikte van de coating dient te zijn 50 micrometer. 76Na het gereedkomen van het coaten mogen geen bewerkingen aan de diverse onderdelen worden uitgevoerd.16ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN12EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71Het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is van toepassing. De aannemer moet het projectplan onderzoek door de gemeente(n) waarbinnen het opsporingsgebied is gelegen aantoonbaar laten beoordelen op de voor de openbare orde en veiligheid relevante aspecten.72Het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is gepubliceerd op www.explosievenopsporing.nl.22GRONDWERKEN0GRONDWERKEN, ALGEMEEN2EISEN EN UITVOERING712010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFWERKEN BERMEN EN TERREINEN71Tenzij anders vermeld dient de berm onder profiel met 3% afschot over een breedte van 2,00 m vanaf de kant van de verharding afwaterend te worden afgewerkt. Indien de breedte van 2,00 m niet realiseerbaar is wordt de breedte van de afwerking in overleg met de directie vastgesteld.73Het afgewerkte maaiveld dient ter plaatse van de aansluiting op de verharding 0,02 m lager dan de bovenkant van de kant(opsluiting) van de verharding te liggen.74Over afgewerkte bermen en terreinen die reeds zijn aangevuld met boven-/teelgrond en onder profiel zijn gebracht mag geen transport plaatsvinden.3INFORMATIE-OVERDRACHT722010-10-01verplicht2020-012010-10-01MELDINGSPLICHT TOEPASSING GROND EN BAGGERSPECIE71De aannemer dient alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van toepassing van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3, minimaal 10 dagen voorafgaand aan de toepassing te melden bij de directie.1CULTUURTECHNISCH GRONDWERK2EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71Verdichten van terreinen dient te geschieden middels spoor aan spoor aanrijden door een trekker voorzien van dubbellucht banden.72Het gebruik van een wiellaadschop is bij aanvulling en egalisatie etc. niet toegestaan.24SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN0SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN2EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01GRONDWERK, ONTGRAVING71De sleufbodem vrijmaken van voorwerpen die een beschadiging van de kabels, kabelbuizen, leidingen, etc. kunnen veroorzaken.72Ter plaatse van moffen, flenzen, afsluiters e.d. de sleuven zodanig verdiept uitvoeren dat de leidingen over de volledige lengte op de ondergrond komen te rusten.32WEGBEBAKENING1MARKERINGEN5BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01STRALEN71Er mag geen gebruik worden gemaakt van een stalen straalmedium.51GROENVOORZIENINGEN0GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN2EISEN EN UITVOERING712010-10-01verplicht2020-012010-10-01GRONDWERK71Ontgravingen binnen het wortelgestel mogen pas worden aangeaard na toestemming van de directie.72Het herstellen van terreinschade, veroorzaakt door de uitvoering van het werk, is geheel voor rekening van de aannemer en dient op eerste aanzegging van de directie te geschieden overeenkomstig het deel grondbewerking van dit bestek. Verdichting van de ondergrond wordt eveneens als terreinschade aangemerkt.73Insporingen in het terrein dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden. De aannemer dient het materieel aan te passen aan de (bodem)omstandigheden.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01SPITTEN71Het spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d. wordt ondergewerkt, zodanig dat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.72Na afloop van het spitten het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.752010-10-01verplicht2020-012010-10-01KETTINGOLIE71De te gebruiken kettingolie voor (motor-)kettingzagen dient biologisch afbreekbaar te zijn; het gebruik van minerale kettingolie is derhalve niet toegestaan.4RISICOVERDELING EN GARANTIES012010-10-01verplicht2020-012010-10-01STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN01Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.6BOUWSTOFFEN022010-10-01verplicht2020-012010-10-01BODEMVERBETERAAR71Van de meststoffen dienen aanvullende gegeven overlegd te worden met betrekking tot de samenstelling.4BEPLANTINGEN1BEGRIPPEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71In aanvulling op artikel 51.41.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan is onderl.rooien: het verwijderen van beplanting inclusief de wortelkluit.2EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01INBOETEN BEPLANTING01Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.4RISICOVERDELING EN GARANTIES012010-10-01verplicht2020-012010-10-01KEUREN PLANTMATERIAAL01Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing voor:De te leveren heesters en vaste planten.6BOUWSTOFFEN5BOMEN2EISEN EN UITVOERING712010-10-01verplicht2020-012010-10-01SNOEIEN71Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk te snoeien; na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.72Snoeien (laan)bomen: zware zijtakken eerst inkorten ("stomp zagen"), takken ca 0,01 m van de stam afzagen; maximaal 20% uit de kroon verwijderen en de verhouding kroon : stam = 2/3 : 1/3; geen wondafdekmiddel gebruiken; het snoeien van (laan)bomen in het groeiseizoen is niet toegestaan.73Indien het vrijgekomen materiaal versnipperd en verspreid mag worden, dient het te versnipperen snoeisel in een gelijkmatige laag van maximaal 0,10 m in heesterbeplanting te worden opgebracht. De grootte van de snippers mag maximaal 0,04 m bedragen.74Snoeisel afkomstig van ziektegevoelige of met ziekte besmette bomen dient te worden afgevoerd naar een inrichting.4RISICOVERDELING EN GARANTIES012010-10-01verplicht2020-012010-10-01PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN01De aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.01 van de Standaard moeten worden opgeleverd - Verplanten bomen tussen15 november tot 1 april.62TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN0TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN4RISICOVERDELING EN GARANTIES712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.1TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN2EISEN EN UITVOERING712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71Gebouwen op het terrein dienen te allen tijde voor voetgangers bereikbaar te zijn.64FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN1FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN2EISEN EN UITVOERING712010-10-01verplicht2020-012010-10-01LANDSCHAPS- EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN71Voorafgaand en tijdens alle werkzaamheden dient de aannemer alert te zijn op aanwezigheid van elementen die bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen te worden ontzien of beschermd.De bij de opdrachtgever bekende elementen zullen ter beschikking worden gesteld aan de aannemer.72Indien bij de uitvoering van het werk mogelijke nog niet bekende elementen en/of beschermde dier-/ plantsoorten worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie voor zover redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze plaatsen worden verstoord, verontrust of vernield als gevolg van de uitvoering van het werk. De aannemer treft, na goedkeuring door de directie, de door de omstandigheden vereiste beschermingsmaatregelen. De aan het treffen van deze beschermingsmaatregelen verbonden kosten, alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden de aannemer als meer werk vergoed indien deze beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het afschermen van de te beschermen locatie met behulp van afschermingslint.73Ten bewijze van het uitvoeren van de controles dient wekelijks aan de directie te worden gerapporteerd. In de rapportage dient een opgave van aangetroffen elementen en/of soorten en de getroffen maatregelenopgenomen te zijn.732010-10-01verplicht2020-012010-10-01GEDRAGSCODE NATUURBEHEER71Bij het uitvoeren van reguliere natuurwerkzaamheden dient te worden gehandeld conform de "Gedragscode Natuurbeheer". De "Gedragscode Natuurbeheer" is te downloaden van de website van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) "www.vbne.nl".72De bij de opdrachtgever bekende soorten en/of elementen zullen ter beschikking worden gesteld aan de aannemer. In aanvulling op de Gedragscode is de aannemer verplicht om ook niet-gemarkeerde soorten en/of elementen die worden aangetroffen en die bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen te worden ontzien of beschermd direct te markeren en te melden bij de directie conform 01.01.13 lid 05 van de Standaard.73Ten bewijze van het uitvoeren van controles dient wekelijks aan de directie te worden gerapporteerd. In de rapportage dient een opgave van aangetroffen soorten en/of elementen en getroffen maatregelen opgenomen te zijn. Aan het einde van de werkzaamheden dienen alle locatie(s) van de aangetroffen elementen digitaal als pdf en GIS-file (shape/.gdb) te worden aangeleverd.80FUNDERINGSLAGEN0ALGEMEEN2EISEN EN UITVOERING712010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFWERKEN AARDEBAAN71De afwijking in vlakheid in langs- en dwarsrichting van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste funderingslaag, gemeten met een rei van 3 m lengte ten hoogste bedragen:·Negatief:20 mm;·Positief:0 mm. 1VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL2EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01HOOGTELIGGING01De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen. 3INFORMATIE-OVERDRACHT022010-10-01verplicht2020-012010-10-01GEGEVENS VAN BOUWSTOFFEN71De aannemer dient alle toepassingen van her te gebruiken niet-vormgegeven bouwstoffen minimaal 10 dagen voorafgaand aan de toepassing te melden bij de directie.81BITUMINEUZE VERHARDINGEN1VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN1BEGRIPPEN2EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFWERKEN AARDEBAAN01De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm. 7MEET- EN VERREKENMETHODEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01MEETMETHODE FREZEN VAN VERHARDINGEN71De bij frezen ten behoeve van een getrapte aansluiting gebruikte eenheid m3 betreft het product van de in het bestek vermelde freesdiepte en freesbreedte van de lagen en de in het bestek vermelde lengte, dan wel breedte van de aan te brengen lagen.2ASFALTVERHARDINGEN2EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01HOOGTELIGGING01De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen. 022010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFWERKEN AARDEBAAN01De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm. 722010-10-01verplicht2020-012010-10-01HOOGTELIGGING ONDERLAAG EN/OF TUSSENLAAG71De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de onderlaag en/of tussenlaag van asfaltbeton mag niet groter zijn dan 10 mm. Zijn deze afwijkingen groter dan 10 mm dan moet de aannemer corrigerende maatregelen treffen: frezen of uitvullen met dezelfde asfaltbeton voor onderlagen en/of tussenlagen.732010-10-01verplicht2020-012010-10-01EIGENSCHAPPEN VAN HET OPPERVLAK: VLAKHEID71De afwijking van de vlakheid in langs- en dwarsrichting mag, in afwijking van het gestelde in artikel 81.22.12 lid 01 van de Standaard, ten hoogste 3 mm bedragen.72In afwijking van het bepaalde in de artikelen 81.22.12 lid 02 en 81.24.07 lid 03 van de Standaard moet i.p.v. C5 -> C3 en i.p.v. f5 -> f3 worden gelezen742010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERWERKING VAN ASFALT VOOR DEKLAGEN71Indien het niet mogelijk is het asfalt van deklagen zonder langsnaden aan te brengen, moeten de aansluitende lagen warm tegen warm worden aangebracht.72Indien de lengte/ breedte verhouding van de aan te brengen deklaag zodanig dicht op elkaar ligt, kan in afwijking van het gestelde in lid 71, in overleg met de directie, van het warm tegen warm aanbrengen van het asfalt worden afgeweken. In dat geval moet de zijkant van de reeds aangebrachte baan, aan de zijde van de daaropvolgende baan, direct na het aanbrengen hiervan verticaal en recht worden afgesneden en moet de tweede baan warm tegen deze afgesneden kant worden aangebracht en ingewalst om op deze wijze een goed verdichte warme naad te verkrijgen.3INFORMATIE-OVERDRACHT4RISICOVERDELING EN GARANTIES042010-10-01verplicht2020-012010-10-01EIGENSCHAPPEN VAN HET ASFALTBETON71De directie verlangt dat de samenstelling en eigenschappen van het asfalt worden gecontroleerd conform artikel 81.24.04 van de Standaard.72De cilinders moeten worden geboord in het bijzijn van de directie en het geaccrediteerd laboratorium.73De boorgaten dienen te worden gevuld conform de resultaatsverplichting in dit bestek.74De geboorde kernen op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. Losse onderdelen afzonderlijk merken. De kernen onmiddellijk na het boren doelmatig verpakken en daarna de kernen ter plaatse overhandigen aan het geaccrediteerde laboratorium.De aannemer voegt daarbij:- lijst met boorkernnummers;- tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen zijn geboord (locaties boorkernen digitaal inmeten);- data van aanbrengen asfaltbetonverharding op tekening aangegeven;- volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) asfaltbetonverhardingen;die nodig zijn om de bij het laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de desbetreffende besteksbepalingen.75De rapporten, vermeldende de resultaten van de onderzoekingen, kwaliteitsbeoordeling, foto's van onderzochte kernen en conclusies, moeten rechtstreeks in tweevoud aan de directie en in afschrift aan de aannemer worden gezonden.76Voor de kosten van eventuele overige onderzoeken, zoals onderzoek naar cilinders geboord t.p.v. vermoede gebreken enz. is het gestelde in par. 18-2 t/m -13 van de UAV 2012 van toepassing.77Alle uit te voeren werkzaamheden zoals het uitvoeren van onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt, alsmede de rapportage en conclusies, moeten worden uitgevoerd door een daartoe onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium, werkzaam in de GWW sector. 5BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN722010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERWERKING VAN ASFALT71Indien asfaltafwerkmachines verbreed of uitgebouwd worden, dienen tevens de verdeelwormen verbreed of uitgebouwd te worden.72De uitbouw van asfaltafwerkmachines, inclusief de wormen, moet "vast" zijn.732010-10-01verplicht2020-012010-10-01SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK71Alle zaag- en boorafval dient terstond te worden verwijderd door middel van een wegdekreiniger voorzien van een hoge druk waterstraalbalk met vacuümsysteem.7MEET- EN VERREKENMETHODEN022010-10-01verplicht2020-012010-10-01LENGTE- EN DWARSPROFIEL01De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte. 032010-10-01verplicht2020-012010-10-01METEN VAN DE STROEFHEID01In aanvulling op artikel 81.27.01 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten met een snelheid van 50 km/uur.83ELEMENTENVERHARDINGEN02EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01AFWERKEN AARDEBAAN01De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.5BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN712010-10-01verplicht2020-012010-10-01OPLEVERING71Aan het eind van de onderhoudstermijn dient overtollig afstrooizand te zijn verwijderd en afgevoerd van Rijksterrein.12EISEN EN UITVOERING STRAATWERK032010-10-01verplicht2020-012010-10-01UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN72Bocht-, hoek-, pas- en puntstukken alsmede inrit-, verloop- en overgangsbanden moeten van gelijke structuur, profiel, hoogte en kleur zijn als de rechte banden.75De onderlinge aansluiting van de kantopsluiting moet bestaan uit een over de volle hoogte doorlopende in elkaar passende verbinding.5BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71Onder schrapen wordt verstaan het verwijderen van aangehecht vuil en grond, zodanig dat de stenen hierbij niet beschadigen.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01PASSTUKKEN BETONSTRAATSTENEN EN- BANDEN EN -TEGELS71In aanvulling op het gestelde in artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard, is hakwerk aan betonstraatstenen, - banden en -tegels niet toegestaan.6BOUWSTOFFEN092010-10-01verplicht2020-012010-10-01CEMENT VOOR CEMENTSPECIE71In afwijking van het bepaalde in artikel 83.16.09 lid 01 van de Standaard moet cement voor cementspecie of stelspecie zijn portlandcement CEM I 42,5 N, portlandvliegascement CEM II/B-V 42,5 N of hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS.102010-10-01verplicht2020-012010-10-01CEMENTSPECIE71In afwijking van het bepaalde in artikel 83.16.10 lid 01 van de Standaard moet cementspecie zijn een mengsel van cement en metselzand in de volumeverhouding van 1 : 3, en water.712010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN71Alle te leveren bestratingsmaterialen met een bepaalde voorgeschreven kleur en structuur moeten van één en dezelfde leverancier afkomstig zijn en van één en dezelfde kleur en structuur zijn.722010-10-01verplicht2020-012010-10-01MILIEUCRITERIA BETONPRODUCTEN71Betonstraatstenen, betontegels en betonbanden moeten voldoen aan de criteria van het Milieukeur Ongewapende Betonproducten van de Stichting Milieukeur. De criteria zijn te downloaden van de website www.smk.nl. Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 1004639.29 Aanpassen periferie EvN-kazerne te Roosendaal I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 1004639.29 (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: 1004639.29 Aanpassen periferie EvN-kazerne te Roosendaal I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)