Tahoma 9 9 2020-05 2021-09 1.10 01/09/2021 19609 Aanleg parkeervoorzieningen op Camp New Amsterdam 2022-09-21 2022-09-21 9992 135968 2022-09-21 0083 07AAD423029780C2070E66A0877C56BF Aanleg parkeervoorziening op Camp New Amsterdam te Soesterberg
Besteknr.: 19609, 2de Nota van Inlichtingen
Vrij gedeelte voor bestek 01 NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:VOORBLAD Bestek: Aanleg Parkeervoorzieningen op Camp New Amsterdam te Soesterberg met kenmerk : 19609 Oraclenr. : 19609 Complexcode : 32C35 RIJKSVASTGOEDBEDRIJF Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DIRECTIE VASTGOEDBEHEER AFDELING REALISATIE & ADVIES BUITENRUIMTE Bezoekadres: St. Jacobsstraat 16, 3511 BS Utrecht Correspondentieadres: Postbus 16169, 2500 BD Den Haag 1. Algemeen 01 OPDRACHTGEVER De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de als zodanig door (de Directeur Generaal van) het Rijksvastgoedbedrijf aangewezen projectbevoegde. 02 DIRECTIE Voor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededeling doen van wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012, zal optreden. 03 LOCATIE De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op: - Camp New Amsterdam in de gemeente(n): - Zeist De toegang van het werkterrein is gelegen aan de Dolderseweg 34 te Huis ter Heide. 04 ALGEMENE BESCHRIJVING Het werk bestaat in hoofdzaak uit: •verwijderen asfaltverharding; •opbreken elementenverhardingen; •uitvoeren van grondwerk; •het verwijderen van verontreinigde funderingslaag; •aanbrengen IT-riolering; •aanbrengen funderingslagen (betongranulaat en substraat); •aanbrengen kantopsluitingen en elementenverhardingen; •aanbrengen grasbetontegels; •aanbrengen kunststof grasplaten; -aanbrengen groenvoorzieningen •het verrichten van bijkomende werkzaamheden. 05 TIJDSBEPALING De termijn waarbinnen het werk, gerekend vanaf de datum van aanvang, dient te worden opgeleverd bedraagt: 6 maanden. De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: € 1000,- Om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de gebouwen A89; A4A en A44B te waarborgen, dient de bestaande parkeerplaats pas opgebroken te worden nadat de nieuwe parkeerplaats in gebruik genomen is. Het aanbrengen van de beplanting dient uitgevoerd te worden in het plantseizoen 2023-2024, met een uiterlijke oplevering op 15 december 2023.. 06 ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden. 07 WERKTIJDEN De commandant van de vliegbasis heeft de bevoegdheid, wanneer militaire oefeningen het noodzakelijk maken, scherpere bepalingen te stellen dan die normaal van kracht zijn c.q. de werkzaamheden gedurende een bepaalde tijd op de gehele defensielocatie of een gedeelte ervan te verbieden. Hieromtrent zal de wederpartij vooraf worden ingelicht. Kosten voor het stilleggen c.q beperken van de werkzaamheden aangeven in bestekpostnr. 892120. De toegestane werktijden zijn: Maandag t/m vrijdag 07:00 t/m 17:00 uur 08 KWALITEITSBORGING Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 09 BONUS VOOR HET BEPERKEN VAN HET ONTTREKKEN EN LOZEN VAN GRONDWATER Niet van toepassing. 10 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID ONDERAANNEMERS Voor de uitvoering van werkzaamheden door eventueel in te schakelen onderaannemers t.b.v. alle werkzaamheden is toestemming van de directie vereist. 2. Beschrijving 2.1.Algemene gegevens 01 TEKENINGEN De volgende tekeningen behoren tot het bestek: Omschrijving: Datum: Versie Formaat: ____________________________________________________________________________ Blad C01 Overzicht en situering 23-09-2022 C A1 Blad C02 Uit- en afbraak bovengrondse inrichting 23-09-2022 C A1+1 Blad C03 Grondwerk en funderingen 23-09-2022 C A1+1 Blad C04 Nieuwe situatie riolering 23-09-2022 C A1+1 Blad C05 Nieuwe situatie bovengrondse inrichting (1/2) 23-09-2022 C A0+2 Blad C06 Nieuwe situatie bovengrondse inrichting (2/2) 23-09-2022 C A0+2 Blad G01 Nieuwe situatie groenvoorzieningen (1/2) 23-09-2022 C A0 Blad G02 Nieuwe situatie groenvoorzieningen (1/2) 23-09-2022 C A0 Blad G03 Beplanting vakken in voorplein 23-09-2022 C A2 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven. Alle hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P. De directie zal voorafgaand aan het werk de gegevens van de NAP-hoogtebouten in de nabijheid van het werk ter beschikking stellen. 03 KWALITEITSBORGING •Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met stoppunten na het realiseren van de navolgende werkzaamheden voordat met een vervolg werkzaamheid wordt aangevangen: •Nulmeting terrein en hoogte bepaling nieuw werk; •Maken aansluiting op bestaande rioolput; •Inmeten en controleren van de kabels, leidingen, mantelbuizen en horizontale drainage; •Afwerken en verdichten zandbed; •Aanbrengen fundering van steenmengsel; •Frezen teerhoudend asfalt; •Leveren van plantmateriaal op het werk. 04 BIJLAGEN De volgende bijlagen behoren tot het bestek: •Grondbalans RVB d.d. 30-06-2022; •Motivering afwijking op de UAV 2012; •Orienterend onderzoek Ontplofbare Oorlogsresten •Asfalt- en funderingsonderzoek; •Model: Zekerheidstelling Opdrachtnemer; •Handboek bomen 2022; -Bomenposter Werken rond bomen; •Codering topografische ondergronden RVB; •Specificatie Projectrevisie Kabels & Leidingen; •Toegangsregeling werkterrein Defensie; •Procedure bij spontaan aantreffen van OO; •Productcertificaat menggranulaat (BG-261-7 & BG-318-6 d.d. 11-03-2022) •Leveringsoverzicht granulaat d.d. 18-02-2022; •Plantlijst d.d. 10-03-2022 versie A; De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd: •Verkennend bodemonderzoek LTC2 05 TOEGANGSREGELING Voor het complex of de complexen waarop het werkterrein is gelegen geldt een toegangsregeling. De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand gesteld. 06 LOCATIEBESCHRIJVING In de bodem ter plaatse van te maken ontgravingen of te verrichten werkzaamheden liggen mogelijk resten van oude infrastructuur. Het verwijderen van deze materialen wordt verrekend op de stelpost 950040 07 NATUUR-, LANDSCHAPS- EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Het complex is gelegen nabij een ecologische corridor. 08 ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING Niet van toepassing. 09 BODEMKUNDIGE EN GRONDMECHANISCHE GEGEVENS De opbouw van de bodem is globaal als volgt: 0,0 - 2,00 m - m.v.: zwak grindig zand (in dit bestek genoemd bovengrond) 10 MILIEUHYGIËNISCHE GEGEVENS Van de in dit bestek genoemde bovengrond is de bodemfunctieklasse / bodemkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarden ; veiligheidsklasse basis. Van de in dit bestek genoemde ondergrond is de bodemfunctieklasse / bodemkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarden; veiligheidsklasse basis. Van de in dit bestek genoemde cunetzand is de bodemfunctieklasse / bodemkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarden; veiligheidsklasse basis. Voor de milieuhygiënische rapporten zie de bijlagen volgens par. 04 van dit besteksdeel. (Deze documenten zullen naderhand op het werk aanwezig zijn.) 11 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING Het werken in verontreinigde (water)bodem vindt plaats onder milieukundige begeleiding gericht op de milieukundige processturing en verificatie als beschreven in BRL SIKB 6000. De milieukundige begeleiding is voor rekening van de opdrachtgever. 12 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN Op basis van historisch vooronderzoek is het terrein aangewezen alszijnde niet verdacht van de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (OO). 13 GRONDWATERSTANDEN Het peil van het grondwater bevindt zich beneden de te ontgraven diepte. 14 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEMALINGEN Niet van toepassing. 15 ZEEWTERSTANDEN Niet van toepassing. 16 BEREIKBAARHEID VAN HET TERREIN De bereikbaarheid van in gebruik zijnde gebouwen en percelen moet te allen tijde gewaarborgd zijn. Transportroute voor het benaderen van het werk gaat via Towerroad, de aan te leggen ontsluiting is tevens bedoeld als om het werk te betreden. De toegangsweg beginnend bij de Towerroad, langs gebouw A89 en A44A, moet ten allen tijde open blijven, aanpassingswerkzaamheden dienen zodanig vorm gegeven worden dat de weg benutbaar blijft. Te allen tijde aangrenzende openbare wegen vrijhouden van opslag van materiaal en materieel, alsmede van parkeren. De transportwegen behoeven goedkeuring van de directie. Deel 2.2 Nadere beschrijving 2.2. Verklaring 01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 HOEVEELHEID TER INLICHTING De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 GRENZEN VAN DE SITUERING De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 1 SLOOP- EN OPRUIMINGSWERK 11 BEGROEIING 110010 Maaien gewas. are 20.00 51 01 03 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Maaien gewas. Situering: volgens tekening C02
Betreft het maaien van gewas nabij toekomstige parkeerplaats nabij gebouw A68 1 2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 3 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 4 2 Hoogte na het maaien ten hoogste 40 mm 6 1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het rijksterrein afgevoerd te worden. 110020 Frezen. are 20.00 22 21 07 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-24 Frezen. Situering: Volgens tekening C02, nabij toekomstige parkeerplaats nabij gebouw A68
Betreft het frezen na maaien gewas. 1 2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 5 2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m 6 2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen) 12 AFRASTERINGEN 120010 Verwijderen afrastering. m 231.00 10 31 11 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2019-11-08 Verwijderen afrastering. Situering: volgens tekening C02, nabij zuidelijke van gebouw A44-A en B
Betreft het verwijderen van afrastering 1 7 Stalen palen met gaas (harmonicagaas) 2 1 Stijlen met 1 horizontale buis van staal 4 1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m 5 1 Hoogte tot 1,25 m 6 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het rijksterrein afgevoerd te worden. 13 BITUMINEUZE VERHARDINGEN 131 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 1311 Freesplan 131110 Maken freesplan. st 1.00 81 02 99 Maken freesplan. Situering: volgens tekening C02, nabij toekomstige parkeerplaats nabij gebouw A68
Betreft het maken van een freesplan voor het frezen van niet teerhoudende en teerhoudende asfaltlagen op basis van het asfaltonderzoek volgens deel 2.1 par. 04 en 10 van dit bestek. 132 ASFALTVERHARDINGEN 1321 Teervrij asfalt 132110 Opbreken asfaltverharding teervrij dik 150 mm. m2 975.00 81 03 01 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-01-11 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens ekening C02, nabij rijweg nabij gebouw A68
Betreft het opbreken van teervrije asfaltverharding, onderzoeksvak 2 na het frezen van de teerhoudende laag volgens bestekspostnr 132210
Hoedanigheid volgens indicatief onderzoek: schoon (teervrij); zie deel 2.1 par. 04 en 10 van dit bestek. 1 3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m 2 3 Dikte gemiddeld 0,15 m 3 3 Op een gebonden funderingslaag 5 9 Opbreken in stukken met een grootte volgens opgave acceptant. 6 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het rijksterrein afgevoerd te worden. 132120 Opbreken asfaltverharding teervrij dik 200 m. m2 175.00 81 03 01 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-01-11 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens tekening C02, nabij rijweg nabij gebouw A68
Betreft het opbreken van teervrije asfaltverharding, onderzoeksvak 3.
Hoedanigheid volgens indicatief onderzoek: schoon (teervrij); zie deel 2.1 par. 04 en 10 van dit bestek. 1 3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m 2 4 Dikte gemiddeld 0,20 m 3 1 Op zandbed 5 9 Opbreken in stukken met een grootte volgens opgave acceptant. 6 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het rijksterrein afgevoerd te worden. 1322 Teerhoudend asfalt 132210 Frezen teerhoudend asfalt. m2 975.00 81 02 11 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-07 Frezen van teerhoudend asfalt. Situering: volgens tekening C02, nabij rijweg nabij gebouw A68 Teerhoudend asfalt: volgens asfaltonderzoek, onderzoeksvak 2
Hoedanigheid volgens indicatief onderzoek: verontreinigd (teerhoudend); zie deel 2.1 par. 04 en 10 van dit bestek 1 6 Totale breedte 4,00 m en groter 2 2 Dikte van de af te frezen laag: 50 mm 3 1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het rijksterrein afgevoerd te worden.
incl. transport- en acceptatiekosten. 15 BESTRATINGEN 152 BETONSTRAATSTEENVERHARDINGEN 152010 Opbreken betonstraatstenen, KF, KV m2 1432.00 83 17 02 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-02-15 Opbreken betonstraatstenen. Situering: volgens tekening C02, nabij bestaande parkeerplaats nabij gebouw A44-A
Betreft het opbreken van verhardingen van betonstraatstenen. 1 3 Totale breedte van 3,0 m en meer 2 3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Keperverband 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen materialen zijn in gebruikte staat. 152020 Opbreken betonstraatstenen, KF, EV m2 970.00 83 17 02 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-02-15 Opbreken betonstraatstenen. Situering: volgemns tekening C02, nabij bestaande parkeerplaats nabij gebouw A44-A
Betreft het opbreken van verhardingen van betonstraatstenen. 1 3 Totale breedte van 3,0 m en meer 2 3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Elleboogverband 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen , materialen zijn in gebruikte staat. 153 STRAATBAKSTEENVERHARDINGEN 153010 Opbreken straatbaksteen. m2 275.00 83 17 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2019-04-05 Opbreken straatbaksteen. Situering: volgens tekening C02, rijweg nabij gebouw A68 1 3 Totale breedte van 3,0 m en meer 2 3 Straatbaksteen standaard keiformaat ..... 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen , materialen zijn in gebruikte staat. 154 BETONTEGELVERHARDINGEN 154010 Opbreken betontegels. m2 148.00 83 17 03 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-02-15 Opbreken betontegels. Situering: volgens tekening C02, langs gebouw A44-A en B
Betreft het opbreken van betonbanden langs voetpaden 1 1 Totale breedte tot 1,5 m 2 3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm ..... 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen materialen zijn in gebruikte staat 154020 Opbreken grasbetontegels. m2 250.00 83 17 03 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-02-15 Opbreken betontegels. Situering: volgens tekening C02, rijweg nabij gebouw A68
Betreft grasbetontegels 1 2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m 2 6 Betontegels 400 x 600 x 10 mm 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen , materialen zijn in gebruikte staat. 16 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN 161 KANTOPSLUITINGEN 1612 Opsluitbanden 161210 Opbreken betonbanden; 80x200 m 80.00 83 17 11 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-01-20 Opbreken betonbanden. Situering: volgens tekening C02, langs gebouw A44-A en B
Betreft het opbreken van betonbanden langs voetpaden 4 4 Opsluitbanden 80 x 200 mm 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen materialen zijn in gebruikte staat 161220 Opbreken betonbanden, 100x200 m 223.00 83 17 11 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-01-20 Opbreken betonbanden. Situering: volgemns tekening C02, nabij bestaande parkeerplaats nabij gebouw A44-A
Betreft het opbreken van betonbanden langs rijbaan en parkeerplaats. 4 5 Opsluitbanden 100 x 200 mm 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen materialen zijn in gebruikte staat 17 FUNDERINGSLAGEN 171 ONGEBONDEN FUNDERINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS 171020 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 52.00 80 04 02 2020-11-30 definitief vastgesteld 2020-05 2020-11-09 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Situering: volgens tekening C02, gedeelte rijweg nabij gebouw A68
Betreft het verwijderen van verontreinigde funderingslaag onder asfaltverharding bij gebouw A68 bij parkeerterrein
Werkzaamheden dienen onder milieukundige begeliding plaats te vinden. 1 2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m 2 4 Gemiddelde dikte 300 mm 3 1 Ongebonden funderingsmateriaal volgens asfaltonderzoek: zand met grind en brokken beton 6 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het rijksterrein afgevoerd te worden. 18 CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN 184 BREKEN BETONVERHARDING 184010 Zagen betonverharding. m 100.00 82 03 01 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-02-09 Zagen van betonverharding. Situering: volgens tekening C02, rijweg nabij gebouw A68
Betreft: rijweg van geapende betonverharding. 1 1 Betonverharding van gewapend beton volgens bestekspost 184020 23 24 Zaagdiepte gemiddeld 230 mm tot ten hoogste 250 mm 4 1 Zaagsnede breed 3 mm 184020 Opbreken gewapende betonverharding. m2 280.00 82 71 02 2015-01-01 definitief vastgesteld 2020-05 2014-06-28 Opbreken gewapende betonverharding. Situering: volgens tekening C02, rijweg nabij gebouw A68
Betreft: rijweg van geapende betonverharding. 1 2 Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m 2 5 Dikte gemiddeld van 0,20 tot 0,23 m 3 1 Op zandbed 4 4 Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend ..... 5 9 Opbreken in stukken met een grootte volgens opgave acceptant 6 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het rijksterrein afgevoerd te worden.
incl. transport- en acceptatiekosten. 184030 Zagen betonverharding. m 36.00 82 03 01 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-02-09 Zagen van betonverharding. Situering: volgens tekening C02, rijweg nabij gebouw A68
Betreft: kantopsluiting van gewapende betonsloof 1 1 Betonverharding van gewapend beton volgens bestekspost 184040 23 26 Zaagdiepte gemiddeld 300 mm tot ten hoogste 320 mm 4 1 Zaagsnede breed 3 mm 184040 Opbreken van gewapende kantopsluiting. m 150.00 82 71 99 Opbreken van gewapende kantopsluiting van beton Situering: volgens tekening C02, rijweg nabij gebouw A68
Betreft: kantopsluiting van gewapende betonsloof
Inclusief fundering van schrale beton
Gewapende betonnen kantopsluiting 300x300mm, doorgaand gewapend.
opbreken in stukken met een grootte volgens opgaaf acceptant.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het rijksterrein afgevoerd te worden.
incl. transport- en acceptatiekosten. 19 DIVERSE OPRUIMWERKZAAMHEDEN 190010 Schonen terrein. m3 11 51 01 02 2010-12-01 definitief vastgesteld 2020-05 2009-10-30 Schonen terrein. Situering: t.p.v. gehele werkterrein
Vuil: ca. 0,10 m3/are Te schonen oppervlakte: ca. 110 are Aard van het te verzamelen vuil: (grof) zwerfafval, (beton)puin en boomwortels. 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het rijksterrein afgevoerd te worden. 190020 Schonen terrein (oud en onbruikbaar bestratingsmateriaal) m3 330 51 01 02 2010-12-01 definitief vastgesteld 2020-05 2009-10-30 Schonen terrein. Situering: t.p.v. gehele werkterrein
Betreft: op hopen gestort oud en onbruikbaar bestratingsmateriaal, op diverse locaties.
Tonnage: ca. 660ton Te schonen oppervlakte: ca. 110 are Aard van het te verzamelen vuil: gebakken en betonnen bestratingsmateriaal. 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het rijksterrein afgevoerd te worden. 2 GRONDWERKEN De hieronder opgegeven hoeveelheden zijn veelal berekend op basis van het theoretisch profiel van ontgraving/verwerking. Het grondverzet is berekend in vaste m3, zonder rekening te
houden met uitlevering, verlies, klink, zakking en dergelijke. 23 ONTGRAVEN 231 BOVENGROND 2311 Uit watergang 231110 Grond ontgraven uit watergang m3 1315.00 22 01 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-01-20 Grond ontgraven uit terrein Situering: volgens tekening C03, C07 en C08
Betreft het ontgraven van watergang Grondsoort: bovengrond 1 3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P. nvt m 2 2 Ontgravingshoogte van 1,20 tot 1,80 m 3 2 Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 10 m 4 2 Ongelijke taluds: 1:1,5 en 1:3 5 8 Profileren volgens bestekspostnr. 273010 6 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving 2312 Uit cunet 231210 Grond ontgraven uit cunet, d-0,88, rijbanen m3 6820.00 22 01 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-01-20 Grond ontgraven uit cunet Situering: volgens tekening C03
Betreft het ontgraven van bovengrond uit cunet t.b.v. fundering onder verhardingen bij boulevard en rijbanen bij parkeerterrein, ontsluitingsweg-oost, ontsluitingsweg-zuid en keerlus. Grondsoort: bovengrond 1 1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven ..... 2 1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,88 m 5 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 6 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving 231220 Grond ontgraven uit cunet, d=0,23, grasplaten m3 1168 22 01 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-01-20 Grond ontgraven uit cunet Situering: volgens tekening C03
Betreft het ontgraven van bovengrond uit cunet t.b.v. fundering onder verharding van grasplaten als parkeerplaatsen en onderhoudspad. Grondsoort: bovengrond 1 1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven ..... 2 1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,23 m 5 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 6 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving 231240 Grond ontgraven uit cunet, d=0,56, voetpaden m3 105.00 22 01 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-01-20 Grond ontgraven uit cunet Situering: volgens tekening C03
Betreft het ontgraven van bovengrond uit cunet t.b.v. fundering onder verharding als promenade en voetpaden bij gebouw A44A en A44B en langs Towerroad Grondsoort: bovengrond 2 1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,56 m 5 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 6 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving 24 VERVOEREN 241 BOVENGROND 241010 Grond vervoeren. m3 750.00 22 02 01 2020-11-30 definitief vastgesteld 2020-05 2020-10-30 Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van bovengrond Grondsoort: bovengrond 1 1 Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekpostnr.: 231220 2 1 Vervoeren naar de plaats van verwerking 3 9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking volgens bestekspostnr 264010 241020 Grond afvoeren m3 9415 22 02 01 2020-11-30 definitief vastgesteld 2020-05 2020-10-30 Grond vervoeren. Betreft het afvoeren van bovengrond Grondsoort: bovengrond 1 1 Grond vrijgekomen bij ontgraven van watergang en cunet volgens bestekspostnr 2311 en 2312 2 2 Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen
grond dient onmiddellijk van het Rijksterrein te worden
afgevoerd.
incl. transport- en acceptatiekosten. 3 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 231110 231210 231220 231240 (grondwerk) 331210 , 331220 en 343010 25 LEVEREN 251 ZAND IN ZANDBED 251010 Leveren grond. m3 3987.00 22 03 21 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-02-17 Leveren grond. Betreft het leveren van zand in zandbed 2 1 Grondsoort: zand zand in zandbed 3 1 Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnr 263010 en 263020 4 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 252 TEELGROND 252010 Leveren teelgrond m3 139.00 22 03 21 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-02-17 Leveren grond. Leveren teelgrond t.b.v. vaste planten in bakken op voorplein 1 1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: altijd toepasbaar 2 6 Grondsoort: teelgrond toepassingsgebied binnen A1+B1+C1 3 1 Leveren op de plaats van verwerking - direct voor het aanplanten van de bakken met vaste planten in het voorplein.
Tijdstip bepalen i.o.m. de directie. 4 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking ..... 26 VERWERKEN 263 ZAND IN ZANDBED 263010 Grond verwerken in cunet, rijbanen m3 3895.00 22 03 01 2020-11-30 definitief vastgesteld 2020-05 2020-11-06 Grond verwerken in cunet Situering: volgens tekening C03
Betreft het aanbrengen van zand in zandbed als fundering onder verhardingen bij boulevard en rijbanen bij parkeerterrein, ontsluitingsweg-oost, ontsluitingsweg-zuid. Grondsoort: zand in zandbed, volgens bestekspostnr.: 251010 1 1 Gemiddelde hoogte 0,50 m 2 3 Breedte bovenzijde van 8 tot 30 m 4 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 6 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 263020 Grond verwerken in cunet, voetpaden m3 92.00 22 03 01 2020-11-30 definitief vastgesteld 2020-05 2020-11-06 Grond verwerken in cunet Situering: volgens tekening C03
Betreft het verwerken van zand in zandbed onder verharding als promenade en voetpaden bij gebouw A44A en A44B en langs Towerroad Grondsoort: zand in zandbed, volgens bestekspostnr.: 251010 1 1 Gemiddelde hoogte 0,50 m 4 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 6 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 264 BOVENGROND 264010 Grond verwerken in groenvak m3 750.00 22 03 01 2020-11-30 definitief vastgesteld 2020-05 2020-11-06 Grond verwerken in groenvak Situering: volgens tekening C03
Betreft het verwerken van bovengrond in groenvakken Grondsoort: bovengrond, vrijgekomen volgens bestekspostnr.: 231220 en vervoerd volgens bestekspostnr.: 241010 1 1 Gemiddelde hoogte 0,50 m 4 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 6 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 264020 Grond verwerken in plantvakken op plein m3 139.00 22 03 01 2020-11-30 definitief vastgesteld 2020-05 2020-11-06 Grond verwerken in plantvakkenop plein Situering volgens tekening G03 Grondsoort: teelgrond, geleverd volgens bestekspost: 252010 1 1 Gemiddelde hoogte 0,5 m 2 1 Breedte bovenzijde 5 m 4 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 6 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 27 PROFILEREN OPPERVLAKKEN 273 WATERGANG 273010 Profileren van oppervlakken. m2 1690.00 22 04 21 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-01-20 Profileren van oppervlakken. Situering: volgens tekening C03 Grondsoort: bovengrond Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m ..... 1 1 Oppervlakken boven water 2 9 Taluds: 1:1,5 en 1:3 3 2 Breedte oppervlak van 6,5 tot 17 m 5 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 3 LEIDINGWERKEN 33 HEMELWATERAFVOER-RIOLERING Voor roostergoten zie bestekspostnr 428 331 GRONDWERK HWA 3311 Ontgraven sleuf 331110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, aansluitleidingen m 266.00 24 01 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-24 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: volgens tekening C04
Betreft het ontgraven van sleuf t.b.v. aansluitleidingen volgens bestekspostnr 332110 1 2 Grondsoorten gescheiden ontgraven 2 1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten 3 2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m 4 1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,70 m 6 1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren 331120 Grond ontgraven t.b.v. sleuf, transportleidingen m 672.00 24 01 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-24 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: volgens tekening C04
Betreft het ontgraven van sleuf t.b.v. HWA- IT-leiding volgens bestekspostnr.: 332110; 332210; 332310; 332410 en 332510 1 2 Grondsoorten gescheiden ontgraven 2 1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten 3 3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m 4 2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,20 m 6 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de sleuf deponeren 3312 Aanvullen sleuf 331210 Aanvullen sleuf, aansluitleidingen m 266.00 24 01 21 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2019-04-23 Aanvullen sleuf. Situering: volgens tekening C04
Betreft het aanvullen van sleuf t.b.v. aansluitleidingen volgens bestekspostnr 332110 1 2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,20 m 2 2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven 5 1 De aanvulling verdichten ..... 6 1 Overtollige grond, ca. 112 m3 vervoeren volgens bestekspostnr.: 241020 331220 Aanvullen sleuf, transportleidingen m 672.00 24 01 21 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2019-04-23 Aanvullen sleuf. Situering: volgens tekening C04
Betreft het aanvullen van sleuf t.b.v. HWA- IT-leiding volgens bestekspostnr.: 332110; 332210 ; 332310 ; 332410 en 332510 1 2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m 2 2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij het ontgraven 5 1 De aanvulling verdichten ..... 6 1 Overtollige grond, ca. 645 m3 vervoeren volgens bestekspostnr.: 241020 332 KUNSTSTOF LEIDINGEN HWA 3321 PVC ø125 mm 332110 Aanbrengen PVC-buis. m 266.00 25 22 01 2010-12-01 definitief vastgesteld 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen PVC-buis Situering: volgens tekening C04
Betreft het aanbrengen van kunststof buis als HWA-leiding voor kolken en aansluitingen 1 2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 .
Kleur: grijs 34 21 Nominale middellijn 125 mm 6 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet ..... 3322 PP ø250 mm 332210 Aanbrengen PP-buis. m 321.00 25 22 21 2015-01-01 definitief vastgesteld 2020-05 2015-01-01 Aanbrengen PP-buis. Situering: volgens tekening C04
Betreft het aanbrengen van kunststof buis als HWA IT-leiding 1 3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 ..
- Fabrikant: Wavin o.g.;
- Type: X-stream IT;
- Materiaal: polypropyleen;
- Kleur: groen
- Dubbelwandig: binnenzijde glad, buitenzijde geribbeld
- Buissoort: infiltratiebuis, volledig geperforeerd (151500 mm2/m)
-Ommanteling: geovlies (Geolon FW 180 gr/bl o.g. O90-waarde: 180µm) gefixeerd aan buis, geprefabriceerd. 34 15 Nominale middellijn 250 mm 6 1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet ..... 3323 PP ø300 mm 332310 Aanbrengen PP-buis. m 152.00 25 22 21 2015-01-01 definitief vastgesteld 2020-05 2015-01-01 Aanbrengen PP-buis. Situering: volgens tekening C04
Betreft het aanbrengen van kunststof buis als HWA IT-leiding 1 3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 ..
- Fabrikant: Wavin o.g.;
- Type: X-stream IT;
- Materiaal: polypropyleen;
- Kleur: groen
- Dubbelwandig: binnenzijde glad, buitenzijde geribbeld
- Buissoort: infiltratiebuis, volledig geperforeerd (151500 mm2/m)
-Ommanteling: geovlies (Geolon FW 180 gr/bl o.g. O90-waarde: 180µm) gefixeerd aan buis, geprefabriceerd. 34 99 Nominale middellijn: 300 mm 6 1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet ..... 3324 PP ø400 mm 332410 Aanbrengen PP-buis. m 96.00 25 22 21 2015-01-01 definitief vastgesteld 2020-05 2015-01-01 Aanbrengen PP-buis. Situering: volgens tekening C04
Betreft het aanbrengen van kunststof buis als HWA IT-leiding 1 3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 ..
- Fabrikant: Wavin o.g.;
- Type: X-stream IT;
- Materiaal: polypropyleen;
- Kleur: groen
- Dubbelwandig: binnenzijde glad, buitenzijde geribbeld
- Buissoort: infiltratiebuis, volledig geperforeerd (151500 mm2/m)
-Ommanteling: geovlies (Geolon FW 180 gr/bl o.g. O90-waarde: 180µm) gefixeerd aan buis, geprefabriceerd. 34 18 Nominale middellijn 400 mm 6 1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet ..... 3325 PP ø500 mm 332510 Aanbrengen PP-buis. m 12.00 25 22 21 2015-01-01 definitief vastgesteld 2020-05 2015-01-01 Aanbrengen PP-buis. Situering: volgens tekening C04
Betreft het aanbrengen van kunststof buis als HWA IT-leiding 1 3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 ..
- Fabrikant: Wavin o.g.;
- Type: X-stream IT;
- Materiaal: polypropyleen;
- Kleur: groen
- Dubbelwandig: binnenzijde glad, buitenzijde geribbeld
- Buissoort: infiltratiebuis, volledig geperforeerd (151500 mm2/m)
-Ommanteling: geovlies (Geolon FW 180 gr/bl o.g. O90-waarde: 180µm) gefixeerd aan buis, geprefabriceerd. 34 22 Nominale middellijn 500 mm 6 1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet ..... 333 KUNSTSTOF HULPSTUKKEN HWA 3331 PVC ø125 mm 333110 Aanbrengen PVC-buis. m 4.00 25 22 01 2010-12-01 definitief vastgesteld 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen PVC-buis Situering: volgens tekening C04
Betreft het aanbrengen van kunststof buis als standpijp op transportleiding t.b.v. aansluitleiding HWA 1 2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs
Gerekend met een lengte van 1,00 m per aansluiting 34 21 Nominale middellijn 125 mm 333120 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45gr st 430.00 25 22 02 2010-12-01 definitief vastgesteld 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: volgens tekening C04
Betreft het aanbrengen van kunststof hulpstuk in aansluitleiding HWA 1 2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45 gr, 2x mof 34 21 Nominale middellijn 125 mm 6 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet ..... 3333 PP ø250 mm 333310 Aanbrengen PP-hulpstuk, T-stuk 125 st 3.00 25 22 22 2010-12-01 definitief vastgesteld 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen PP-hulpstuk. Situering: volgens tekening C04
Betreft het aanbrengen van T-stuk in transportleiding t.b.v. aansluiten aansluitleidingen. 1 1 Hulpstuk - T-stuk 90gr 250-250-125 2 3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8 34 15 Nominale middellijn 250 mm 6 1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet ..... 333320 Aanbrengen PP-hulpstuk, T-stuk 160 st 25.00 25 22 22 2010-12-01 definitief vastgesteld 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen PP-hulpstuk. Situering: volgens tekening C04
Betreft het aanbrengen van T-stuk in transportleiding t.b.v. aansluiten aansluitleidingen. 1 1 Hulpstuk - T-stuk 90gr 250-250-160 2 3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8 34 15 Nominale middellijn 250 mm 6 1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet ..... 3334 PP ø300 mm 333410 Aanbrengen PP-hulpstuk, T-stuk 160 st 3.00 25 22 22 2010-12-01 definitief vastgesteld 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen PP-hulpstuk. Situering: volgens tekening C04
Betreft het aanbrengen van T-stuk in transportleiding t.b.v. aansluiten aansluitleidingen. 1 1 Hulpstuk - T-stuk 90gr 300-300-160 2 3 Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8 34 99 Nominale middellijn: 300 mm 6 1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet ..... 334 PUTTEN HWA 3342 Kunststof inspectieputten 334210 Aanbrengen put van kunststof. st 14.00 25 26 04 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-30 Aanbrengen put van kunststof. Situering: volgens tekening C04
Betreft het aanbrengen van kunststof inspectieput R01 t/m R17
Puttenstaat te maken door de aannemer
Incl. bijbehorend grondwerk 1 2 Put, nominale middellijn 800 mm Farbikaat: Wavin Tegra 800 o.g.
Put van kunststof onderbak, voorzien van telescopische schacht
Mateteriaal: PE
Hoogte inwendig: tot ca.2,00m
Aansluitingen: diameter, aantal richting en hoogte volgens bestekstekening
Verbinding put-buis: d.m.v. mof met rubbermanchet 3 2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel 4 3 Betonnen afdekplaat 1100 x 1100 mm; dik 120 mm Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende rubberring 5 1 Mangat afdekken met plaat volgens bestekspostnr 334310 3343 Putranden en deksels 334310 Aanbrengen putrand met deksel. st 14.00 25 27 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2019-07-11 Aanbrengen putrand met deksel. Situering: volgens tekening C04
Betreft het aanbrengen van putrand met deksel op inspectieput aangebracht volgens bestekspostnr 334210. Putnr. R01 t/m R17. 2 4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 ..... 4 9 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton dik 80, 110 of 150 mm in metselspecie.
Opvulhoogte afhankelijk van hoogte aansluitende verharding of maaiveld en ligt tussen 0 tot 0,16 m
Bovenkant putrand 0,10 m boven aansluitend maaiveld stellen
Samenstelling metselspecie: 3 delen metselzand en 1 deel portlandcement CEM I 42,5 N 5 1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van vet en
putrand moet voorzien zijn van opschrift R.W. 335 KOLKEN 3351 Straatkolken 335110 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 70.00 25 26 13 2020-11-30 definitief vastgesteld 2020-05 2020-10-30 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: volgens tekening C04
Betreft het aanbrengen van straatkolk in molgoten langs rijbanen bij parkeerterrein.
Incl. grondwerk 1 1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken 2 2 Straatkolk, klasse B125 ..
- Leverancier: TBS Soest o.g.
- Type: STR-9737-7
- Materiaal: beton / gietijzer
- Afm. boven: 300 x 400 mm;
- Kolkhoogte: 850 mm;
- Deksel:rooster ST 102, holling 7 mm
- Aansluiting: Flex DN125
Voorzien van stankscherm, gullystrainer en amfibientrap 5 1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 6 1 Constructie: eendelig 34 RANDVOORZIENINGEN 341 UITSTROOMBAK 341010 Aanbrengen uitstroombak st 2.00 25 26 99 Aanbrengen uitstroombak Situering: volgens tekening C04
Betreft het aanbrengen van uitstroombak als uitstroomvoorziening voor de HWA-riolering
Incl. bijbehorend grondwerk Uitstroombak:
- Fabrikant: Giverbo o.g.
- Type: uistroombak GU-I
- Materiaal: beton;
- Afmetingen (lxbxh): 1,00 x 1,00 x 1,10/1,30 m;
- Wanddikte: 0,12 m
- Taludhelling: 1:1
- Aansluiting: diameter volgens bestekstekening
- Verbinding put-buis vrij-vervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet;
- Voorzien van vuilrooster en schotbalksponning; 342 TALUD- EN OEVERBESCHERMING 342010 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 53.50 80 01 15 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2019-11-26 Aanbrengen inlage van kunststof. Situering: volgens tekening C04, C07 en C08
Betreft het aanbrengen van geotextiel onder aan te brengen bestorting als uitstroomvoorziening voor de HWA-riolering. Grondsoorten: bovengrond 1 1 Weefsel van polypropeen , zanddoorlaatbaarheid 175µm 3 1 Breedte te bedekken ondergrond 5,00 m 5 4 De banen aanbrengen met een overlap van 1,00 m 342020 Aanbrengen bestorting. ton 116.00 52 11 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen bestorting. Situering: volgens tekening C04, C07 en C08
Betreft het aanbrengen bestorting als uitstroomvoorziening voor de HWA-riolering.
Afwerken volgens bestekpostnr 342030 Gerekend is met de waterstand N.A.P. nvt m ..... Waterbouwsteen: breuksteen sortering 56-125 mm 1 3 Bestorting als bodem- en taludverdediging; talud 1 : 1,5 2 2 Gemiddeld 210 kg/m2 met een toegestane afwijking van 10 % 3 1 Aanbrengen in 1 laag 5 1 Bestorting aanbrengen d.m.v. plaatsen 342030 Afwerken bestorting. m2 56.50 52 16 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-28 Afwerken bestorting. Situering: volgens tekening C04, C07 en C08
Betreft het afwerken van de bestorting als uitstroomvoorziening voor de HWA-riolering. Bestorting aangebracht volgens bestekspostnr 342020 1 1 Afvlakken 2 1 Stukgewicht: tot 60 kg 3 1 Af te werken oppervlak: 1:1,5 4 1 Afwijking ten hoogste 0,05 m 5 3 Boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P. nvt m 343 GRINDKOFFER 343010 Aanbrengen drainagekoffer. m 108.00 52 23 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-28 Aanbrengen drainagekoffer. Situering: volgens tekening C04
Betreft het aanbrengen van drainagekoffer om IT-buis volgens bestekspostnr 332410 332510
Gerekend is dat de sleuf t.b.v. IT-buis reeds is ontgraven volgens bestekspostnr.: 331120 1 1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m 2 2 Bodembreedte 0,90 m 4 2 Grondslag afdekken met een vlies van kunststof - Geovlies (Geolon FW 180 gr/bl o.g.; O90-waarde: 180 µm)
- 4-zijdig aanbrengen, met een overlap van 0,40 m 5 4 Aanvullen met draineerzand ..
- drainagekoffer: 0,90 x 0,90 m, gerekend met 0,53 m3/m 6 9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr 241020 35 BEPROEVEN EN CONTROLEREN RIOLERING 351 REINIGEN RIOLERING 3512 HWA-riolering 351210 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 295 25 75 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: volgens tekening C04 Grootste putafstand: 96 m 1 3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof 2 1 Profielafmeting(en): ø250mm 3 1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% ..... 4 1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 351230 351220 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 286 25 75 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: volgens tekening C04 Grootste putafstand: 80 m 1 3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof 2 2 Profielafmeting(en): ø300 t/m 500mm 3 1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% ..... 4 1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 351230 351230 Rioolslib vervoeren. ton 4 25 75 31 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-01-20 Rioolslib vervoeren. Vrijgekomen volgens bestekspostnrs.: 351210 en 351220 1 1 Vervoeren naar: naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het rijksterrein afgevoerd te worden. 353 INSPECTEREN RIOLERING 3532 HWA-riolering 353210 Uitvoeren put-video inspectie. st 14.00 25 71 02 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-24 Uitvoeren put-video inspectie. Situering: volgens tekening C04 Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd Nieuwe en bestaande putten.
Opname maken na aanvullen en verdichten van de aanvullingen voor het aanbrengen van verhardingslagen.
Gemiddeld 3 aansluitingen per put.
Opname tijd 10 seconden per aansluiting. 1 2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool 2 1 Puthoogte: tot 2,5 m 3 1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2 4 1 Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto 5 1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat ..... 6 1 Rapportage analoog in 3 -voud en digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren op harde schijf 2,5" met usb 2.0 (zonder externe voeding) 353220 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 581.00 25 71 03 2020-11-30 definitief vastgesteld 2020-05 2020-11-06 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering volgens tekening C04 Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. ..
Opnamen maken na aanvullen en verdichtenvan de aanvullingen voor het aanbrengen van verhardingslagen.
Tijdens inspecteren iedere voeg en inlaat inclusief meting afschot alsmede elk schadebeeld " en detail" inspecteren en classificeren volgens NEN3399 Grootste putafstand: 96 m ..... 1 2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool 2 6 Materiaal riool: kunststof, ..... 3 1 Rond riool, profielafmetingen: ø250 t/mø500mm 4 3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren ..... 5 1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat ..... 6 1 Rapportage analoog in 3 -voud en digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren. op harde schijf 2,5" met usb 2.0 (zonder externe voeding) 353230 Uitvoeren visuele inspectie rioolput. st 14 25 71 06 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-24 Uitvoeren visuele inspectie rioolput. Situering: volgens tekening C04 Betreft: visuele inspectie van rioolput met behulp van een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. 1 2 Opleveringsinspectie rioolput als onderdeel van nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool 2 1 Inspecteren vanaf maaiveld 5 1 Opnamen aanleveren, videosysteem PAL in Mpeg2-formaat ..... 6 1 Rapportage analoog in 3 -voud en digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren op harde schijf 2,5" met usb 2.0 (zonder externe voeding) 4 WEGVERHARDINGEN 41 FUNDERINGEN 411 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 4111 Egaliseren en verdichten zandbed 411110 Afwerken zandbed. m2 5092.00 80 01 01 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-07-18 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: volgens tekening C03
Betreft het afwerken van zandbed als wegfundering onder verharding bij rijbanen bij parkeerterrein, verbindingsweg-oost, verbindingsweg-zuid. Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken ..... 1 1 Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag 2 2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m 3 1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef 411130 Afwerken zandbed. m2 5079 80 01 01 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-07-18 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: volgens tekening C03
Betreft het afwerken van ondergrond onder de wegfundering van substraat onder grasplaten bij parkeerplaatsen en onderhoudspad Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken ..... 1 1 Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag 2 1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,20 m 3 1 Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef 412 FUNDERING ELEMENTENVERHARDINGEN 4121 Ongebonden funderingslagen van steenmengsel 412110 Aanbrengen ongebonden wegfundering; BG 0/31.5 m2 5092.00 80 02 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: volgens tekening C03
Betreft het aanbrengen van betongranulaat als wegfundering onder rijbanen bij parkeerterrein, ontsluitingsweg-oost, ontsluitingsweg-zuid. 1 3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m 2 8 Betongranulaat vervoerd volgens bestekspostnr 412130 en tekort geleverd volgens bestekspostnr 412150 3 2 Sortering 0/31,5 ..... 5 2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s). 411110 6 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer 412130 Vervoeren ongebonden steenmengsel, uit depot ton 250.00 80 02 99 Vervoeren ongebonden steenmengsel Betreft het vervoeren van ongebonden steenmengsel uit bestaand depot.
Incl. ontgraven uit depot. Betongranulaat sortering 0-31,5
Voor kwaliteitsgegevens, zie certificaten in de bijlage van dit bestek.
Vervoeren naar de plaats van verwerking.
Hoeveeheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking.
Gerekend met een soortelijk gewicht van 1,90 ton/m3.
Gerekend met een enkele reisafstand van 500 m. 412150 Leveren ongebonden steenmengsel. ton 2169.00 80 02 21 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-02-14 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft het leveren van betongranulaat. 1 8 Betongranulaat ..... 2 2 Sortering 0/31,5 ..... 6 1 Plaats van levering: op plaats van verwerking volgens bestekspostnr 412110 4122 Ongebonden funderingslagen van substraat 412210 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 5079 80 01 15 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2019-11-26 Aanbrengen inlage van kunststof. Situering: volgens tekening C03
Betreft het aanbrengen van geotextiel als grondscheidend doek onder wegfundering van substraat volgens bestekspostnr 412220 onder grasplaten bij parkeerplaatsen en onderhoudspad.
Op een ondergrond voorbewerkt volgens bestekspostnr.: 411130
Bij de hoeveelheidsbepaling is GEEN rekening gehouden met overlapping voor verbindingen. Grondsoorten: zand 1 9 Anti-contaminerende geotextiel. 5 4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,20 m 412220 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 5079 80 02 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: volgens tekening C03
Betreft het aanbrengen van wegfundering van substraat onder grasplaten bij parkeerplaatsen en onderhoudspad. 1 3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m 2 9 Substraat:
Leverancier: O2D o.g.
Type: O2D TP GREEN
Samenstelling:
- 75% gebroken steenslag 20-40
- 25% mengeling grond/compost 5 5 Op een kunststofinlage, aangebracht volgens bestekspostnr.: 412210 6 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer 42 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN 421 TROTTOIRBANDEN 4211 Trottoirbanden 130/150 421110 Aanbrengen trottoirbanden van beton, recht m 90.00 83 13 04 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-02-15 Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08
Betreft het aanbrengen van trottoirbanden 13/15 langs verharding bij Towerroad en toegangsweg-zuid 1 9 Stellen met schraal beton op fundering en voorzien van een steunrug van stampbeton (ca. 0,04 m³/m). 3 3 Profiel 130/150 x 250 mm .
Rechte band
Kleur: lichtgrijs 421120 Aanbrengen trottoirbanden van beton, bocht, R=12 m 18.00 83 13 04 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-02-15 Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08
Betreft het aanbrengen van trottoirbanden 13/15 langs verharding bij toegangsweg-zuid 1 9 Stellen met schraal beton opfundering en voorzien van een steunrug van stampbeton (ca. 0,04 m³/m). 3 3 Profiel 130/150 x 250 mm .
Bochtband: R=12,00 m
Kleur: lichtgrijs 421140 Aanbrengen trottoirbanden van beton, hoekblok st 3.00 83 13 99 Aanbrengen trottoirbanden van beton Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08
Betreft het aanbrengen van trottoirbanden 13/15 langs verharding bij Towerroad en toegangsweg-zuid Stellen met schraal beton op fundering en voorzien van een steunrug van stampbeton (ca. 0,05 m³/m). Profiel 130/150 x 250 mm
Hoekblok: 90 gr, R=0,45 m
Kleur: lichtgrijs 421150 Aanbrengen trottoirbanden van beton, hoekblok inw st 3.00 83 13 99 Aanbrengen trottoirbanden van beton Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08
Betreft het aanbrengen van trottoirbanden 13/15 langs verharding bij Towerroad en toegangsweg-zuid Stellen met schraal beton op fundering en voorzien van een steunrug van stampbeton (ca. 0,05 m³/m). Profiel 130/150 x 250 mm
Hoekblok: 90gr inwendig, R=0,25 m inwendig
Kleur: lichtgrijs 421160 Pasmaken van betonbanden. st 10.00 83 15 02 2015-01-01 definitief vastgesteld 2020-05 2014-12-11 Pasmaken van betonbanden. Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08
Betreft het pasmaken van opsluitbanden van beton aangebracht volgens bestekspostnr 421110 en 421120 1 2 D.m.v. zagen 23 13 Trottoirband 130/150 x 250 mm 6 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleendeomgevingsvergunning.
incl. acceptatiekosten.
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd. 422 OPSLUITBANDEN 4221 Opsluitbanden 80 422110 Aanbrengen opsluitbanden van beton, recht m 310.00 83 13 05 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-02-15 Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08
Betreft het aanbrengen van opsluitbanden van beton langs voetpaden bij gebouw A44B, naar het inkoopstation en langs promenade. 1 2 Op zandbed 3 4 Profiel 80 x 200 mm ..
rechte band
Kleur: lichtgrijs 422120 Aanbrengen opsluitbanden van beton, hoekstuk m 2.40 83 13 05 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-02-15 Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08
Betreft het aanbrengen van opsluitbanden van beton langs voetpaden bij gebouw A44B, naar het inkoopstation en langs promenade. 1 2 Op zandbed 3 4 Profiel 80 x 200 mm ...
Hoekstuk: 90gr
Kleur: lichtgrijs
Beenlengte: 0,38 m 422130 Pasmaken van betonbanden. st 12.00 83 15 02 2015-01-01 definitief vastgesteld 2020-05 2014-12-11 Pasmaken van betonbanden. Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08
Betreft het pasmaken van opsluitbanden van beton aangebracht volgens bestekspostnr 422110 1 2 D.m.v. zagen 23 24 Opsluitband 80 x 200 mm 6 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleendeomgevingsvergunning.
Incl. acceptatie kosten
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd. 4222 Opsluitbanden100 422210 Aanbrengen opsluitbanden van beton, recht m 625.00 83 13 05 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-02-15 Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08
Betreft het aanbrengen van opsluitbanden langs verhardingen ter plaatse van parkeerterrein, boulevard, toegangsweg-zuid en onderhoudspad ten westen van LTC3. 1 9 Stellen met schraal beton en voorzien van een steunrug van stampbeton (ca. 0,04 m³/m). 3 5 Profiel 100 x 200 mm ...
Rechte band
Kleur: lichtgrijs 422220 Aanbrengen opsluitbanden van beton, hoekstuk m 33.60 83 13 05 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-02-15 Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08
Betreft het aanbrengen van opsluitbanden langs verhardingen ter plaatse van parkeerterrein, boulevard, toegangsweg-zuid en onderhoudspad ten westen van LTC3. 1 9 Stellen met schraal beton en voorzien van een steunrug van stampbeton (ca. 0,04 m³/m). 3 5 Profiel 100 x 200 mm ...
Hoekstuk: 90gr
Kleur: lichtgrijs
Beenlengte: 0,40 m 422230 Aanbrengen opsluitbanden van beton, bocht R=2 m 56.52 83 13 05 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-02-15 Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08
Betreft het aanbrengen van bochtbanden langs verhardingen ter plaatse van parkeerterreein, toegangsweg-zuid en onderhoudspad ten westen van LTC3. 1 9 Stellen met schraal beton en voorzien van een steunrug van stampbeton (ca. 0,04 m³/m). 3 5 Profiel 100 x 200 mm ...
Bochtband: R=2,00 m
Kleur: lichtgrijs 422240 Aanbrengen opsluitbanden van beton, bocht, R=3 m 14.13 83 13 05 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-02-15 Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08
Betreft het aanbrengen van bochtbanden langs verhardingen ter plaatse van parkeerterrein, toegangsweg-zuid en onderhoudspad ten westen van LTC3. 1 9 Stellen met schraal beton en voorzien van een steunrug van stampbeton (ca. 0,04 m³/m). 3 5 Profiel 100 x 200 mm ...
Bochtband: R=3,00 m
Kleur: lichtgrijs 422250 Aanbrengen opsluitbanden van beton, bocht R=6 m 56.52 83 13 05 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-02-15 Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08
Betreft het aanbrengen van bochtbanden langs verhardingen ter plaatse van parkeerterrein, toegangsweg-zuid en onderhoudspad ten westen van LTC3. 1 9 Stellen met schraal beton en voorzien van een steunrug van stampbeton (ca. 0,04 m³/m). 3 5 Profiel 100 x 200 mm ...
Bochtband: R=6,00 m
Kleur: lichtgrijs 422260 Pasmaken van betonbanden. st 52.00 83 15 02 2015-01-01 definitief vastgesteld 2020-05 2014-12-11 Pasmaken van betonbanden. Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08
Betreft het pasmaken van opsluitbanden van beton aangebracht volgens bestekspostnr.: 422210; 422230; 422240 en 422250 1 2 D.m.v. zagen 23 25 Opsluitband 100 x 200 mm 6 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleendeomgevingsvergunning.
incl. acceptatie kosten
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd. 423 GOTEN 4231 Molgoten van betonstraatstenen 423110 Aanbrengen molgoot. m 985.00 83 13 03 2015-01-01 definitief vastgesteld 2020-05 2014-06-05 Aanbrengen molgoot. Situering: volgens tekening C06
Betreft het aanbrengen van molgoot van betonstraatstenen in 5 streklagen bij parkeerterrein. 1 2 Bestaand uit 5 streklagen 3 9 Stellen in schraal beton op een kunststof inlage (0,06 m3/m1) 5 6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm kleur: grijs 6 3 Afstrooien en invegen met zand ..... 45 ELEMENTENVERHARDINGEN 451 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 4511 Egaliseren en verdichten zandbed 451110 Afwerken zandbed. m2 3783.00 83 01 01 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-07-18 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: volgens tekening C03
Betreft het afwerken van zandbed onder verharding als promenade en voetpaden bij gebouw A44A en A44B en langs Towerroad Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. ..... 1 1 Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag 2 2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m 3 1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef 4512 Straatlaag van zand 451210 Aanbrengen straatlaag. m2 3783.00 83 11 01 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2020-05-01 Aanbrengen straatlaag. Situering: volgens tekening C03 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste 55 mm 1 2 Dikte straatlaag: 50 2 6 Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr.: 412110 3 3 Brekerzand ..... 4513 Straatlaag van substraat 451310 Aanbrengen straatlaag. m2 5079 83 11 01 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2020-05-01 Aanbrengen straatlaag. Situering volgens tekening C03, C05, C06,C07 en C08
Betreft het aanbrengen van substraat als straatlaag t.b.v. grasplaten bij parkeerplaatsen en onderhoudspad. Laagdikte gemiddeld 30 mm; ten minste 25 mm en ten hoogste 35 mm 1 1 Dikte straatlaag: 30 mm 2 6 Op een funderingslaag aangebracht volges bestekspostnr.: 412220 3 9 Substraat:
Leverancier: O2D o.g.
Type: O2D LP GREEN
Samenstelling:
- 50% steenslag sortering 3-8 mm
- 10% pouzzolaan sortering 1-3 mm
- 10% zand 0-4 mm
- 30% van een mengeling grond/turf;
- 50 g/m2 organische meststof 451320 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 5079 80 01 15 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2019-11-26 Aanbrengen inlage van kunststof. Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08
Betreft het aanbrengen van hulpnet t.b.v. grasplaten bij parkeerplaatsen en onderhoudspad. Grondsoorten: substraat aangebracht als straatlaag volgens bestekspostnr.: 451310 1 9 Net
- Leverancier: O2D o.g.
- Type: hulpnet O2D FYNET 3 2 Breedte te bedekken ondergrond 5,00-10,00 m 5 4 De banen aanbrengen met een overlap van 1,00 m 452 STRAATSTEENVERHARDING 4521 Betonstraatstenen 452110 Aanbrengen BSS, KF, grijs, KV m2 3783.00 83 11 12 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08.
Betreft het aanbrengen van betonstraatstenen als rijbaan bij parkeerterrein, toegangsweg-oost en toegangsweg-zuid 1 3 Totale breedte van 3,00 m en meer 2 5 In keperverband met bisschopsmutsen ..... 3 1 Op straatlaag 4 1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 5 4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: standaard grijs
Afmetingen: 210 x 105 x 80 mm
Normale velling
Standaard betonnen uiterlijk 6 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand 453 BETONTEGELVERHARDING 4531 Betontegels 453110 Aanbrengen betontegels, 300x300x60 m2 75.00 83 11 13 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen betontegels. Situering: volgens tekening C05, C06 C07 en C08
Betreft het aanbrengen van betontegels als voetpad bij towerroad, gebouw A44a en A44b en het inkoopstation. 1 2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 2 1 In halfsteensverband 3 2 Op zandbed 4 3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: standaard grijs 5 3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm ..... 6 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand 453120 Aanbrengen betontegels, 200x500x80 m2 48.00 83 11 13 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen betontegels. Situering: volgens tekening C05 en C06
Betreft het aanbrengen van betontegels als voetpad bij promenade. 1 2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 2 6 In speciaal verband : verschoven verband 4 6 Betontegels 200 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: grijs/glisando 020 Lavaro
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
Type: Tegels 20x50
Vellingkant: Klein facet
Textuur: Lavaro: Uitgewassen deklaag met 75% aan natuurlijke mineralen, aandeel natuursteengranulaat 100% kleurondersteunend 6 5 Intrillen na afstrooien en invegen met zilverzand 454 GRASPLATEN 454010 Aanbrengen grasplaten m2 5079 83 11 99 Aanbrengen grasplaten Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08
Betreft het aanbrengen van kunststof grasplaten bij parkeerplaatsen (incl. LTC2 parkeren), onderhoudspad.
Totale breedte: van 3,00 m en meer
In halfsteensverband.
Op straatlaag Kunststof grasplaten
- Leverancier: O2D o.g.
- Type: TTE Systeem multidrain
- Materiaal: 100% gerecyclede kunststof (opnieuw recyclebaar)
- Kleur: grijs genuanceerd
- Afmetingen: 800 x 400 x 60 mm, met 32 kamers;
- Wanddikte ca. 14 mm
- Statische belastbaarheid ca. 147 kN
- Bovenzijde: antislip profilering
- Onderzijde: omgekeeurde T, breedte 42 mm
Toepassen volgens instructies leverancier.
Vullen en afwerken volgens bestekspostnr 7 454020 Aanbrengen lengtemarkering in grasplaten m 1224.00 83 11 99 Aanbrengen lengtemarkering in grasplaten Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08
Betreft het aanbrengen van betonstenen als lengtemarkering bij parkeervakken.
In grasplaten aangebracht volgens bestekspostnr 454010
In rijen van 6 stenen Betonsteen:
- Leverancier: O2D o.g.
- Type: TTE betonklinker
- Afmetingen: 74 x 74 x 48 mm;
- Kleur: grijs 454030 Aanbrengen dwarsmarkering in grasplaten m 247.00 83 11 99 Aanbrengen dwarsmarkering in grasplaten Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08
Betreft het aanbrengen van betonstenen als dwarsmarkering bij parkeervakken.
In grasplaten aangebracht volgens bestekspostnr 454010
In rijen van 4 stenen Betonsteen:
- Leverancier: O2D o.g.
- Type: TTE betonklinker
- Afmetingen: 74 x 74 x 48 mm;
- Kleur: grijs 454040 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 575.00 83 15 01 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-01-20 Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft het pasmaken van kunststof grasplaten bij parkeerplaatsen en onderhoudspad 1 1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 454010 2 1 Pasmaken door middel van zagen 3 2 Dikte 50 tot 80 mm 6 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleendeomgevingsvergunning.
incl. acceptatie kosten
De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd. 7 GROENVOORZIENINGEN Voor de aanleg van groenvoorzieningen is groenkeur certificering vereist, zie deel 3 bepaling 01 14 05 71 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 7100 Algemeen 710010 Schonen terrein - verwijderen puin, bouwafval en andere ongerechtigheden EUR 0 51 01 01 2002-12-01 definitief vastgesteld 2020-05 2009-10-30 Schonen terrein. Grond vrijmaken van puin, bouwafval en andere ongerechtigheden.
Voorafgaand aan beplantingswerkzaamheden. Te schonen oppervlakte: ca. 106 are Aard van het te verzamelen vuil: puin, bouwafval en andere ongerechtigheden. 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 7101 Bomen 710110 Bemesten plantplaats. st 25 51 02 02 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-02-09 Bemesten plantplaats. Situatie: t.p.v. de aan te brengen bomen, zie beplantingsplan tekening blad G01 en G02
Betreft: bemesten en meststof inwerken. 2 1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 8 Afmetingen plantplaats: 5 x 5 m 4 4 Aardachtige meststof Edelcompost 5 7 Hoeveelheid: gemiddeld 0,15 m3 /m2 plantplaats ..... 6 1 Meststof inwerken gelijktijdig met maken van plantplaats 710120 Maken plantplaats. st 25 51 03 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Maken plantplaats. Situatie: t.p.v. de aan te brengen bomen, zie beplantingsplan tekening blad G01 en G02 2 1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 8 Afmetingen plantplaats: 5 x 5 m 5 3 Plantplaats spitten 6 5 Bewerkingsdiepte: 0,50 m 7102 Sierheesters, klimplanten en vaste planten 710210 Spitten of ploegen. are 15.45 22 21 05 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-24 Spitten of ploegen. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: beplantingsvak tbv de aan te planten heesters, klimplanten en vaste planten.
De grond vrijmaken van puin, wortelonkruiden, bouwafval en andere ongerechtigheden. 1 1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 6 9 Bewerkingsdiepte: 0,50 m 710220 Bemesten beplantingsvak - heesters, klimplanten en vaste planten. m2 1545 51 02 05 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Bemesten beplantingsvak. Situering volgens tekening blad G01 en G02 1 9 Betreft: beplantingsvak tbv de aan te planten heesters, klimplanten en vaste planten. 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 4 4 Aardachtige meststof edelcompost 5 2 Hoeveelheid: 2 m3 per 100 m2 6 4 Meststof onderwerken volgens bestekspostnummer 710210 710230 Profileren van oppervlakken m2 1545 22 04 21 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-01-20 Profileren van oppervlakken. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: alle in te planten percelen. Grondsoort: zand Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m ..... 1 1 Oppervlakken boven water 2 1 Oppervlakken: flauwer dan 1:5 3 1 Breedte oppervlak gemiddeld 6 m 5 3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m 7103 Gazons 710310 Spitten of ploegen - berm are 86 22 21 05 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-24 Spitten of ploegen. Situatie: zie tekening blad G01 en G02
Betreft: met gras-kruiden mengsel in te zaaien bermen langs bosranden
De grond vrij maken van storende lagen en vrij van puin, bouwafval en andere ongerechtigheden. 1 2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 6 9 Bewerkingsdiepte: 0,50 m 710320 Spitten of ploegen - gazon are 86 22 21 05 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-24 Spitten of ploegen. Situatie: zie tekening blad G01 en G02
Betreft: alle met gazonmengsel in te zaaien percelen.
De grond vrij maken van storende lagen en vrij van puin, bouwafval en andere ongerechtigheden. 1 2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 6 9 Bewerkingsdiepte: 0,50 m 710330 Bemesten terrein - edelcompost are 86 51 02 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Bemesten terrein. Situatie: zie tekening blad G01 en G02
Betreft: alle met gazonmengsel in te zaaien percelen. 1 2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 4 4 Aardachtige meststof edelcompost 5 6 Hoeveelheid: gemiddeld 1 m3 per 100 m2 ..... 6 1 Meststof inwerken volgens bestekspostnummer 710320 710340 Bemesten terrein - kalk are 86 51 02 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Bemesten terrein. Situatie: zie tekening blad G01 en G02
Betreft: alle met gazonmengsel in te zaaien percelen. 1 2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 4 2 Korrelachtige meststof magnesiumcalciumcarbonaat 5 3 Hoeveelheid: gemiddeld 10 kg per 100 m2 ..... 6 1 Meststof inwerken volgens bestekspostnummer 710320 710350 Bemesten grond t.b.v. grasbetontegels are 1.80 51 02 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Bemesten terrein. Situatie: zie tekening blad G01 en G02
Betreft: alle in te zaaien grasbetontegels 1 1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 4 4 Aardachtige meststof edelcompost 5 6 Hoeveelheid: gemiddeld 1 m3 per 100 m2 6 9 Meststof vermengen met de in de grasbetontegels aan te brengen bovengrond voor het vullen van de grasplaten 710360 Profileren van oppervlakken m2 12400 22 04 21 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-01-20 Profileren van oppervlakken. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: alle in te zaaien percelen. Grondsoort: zand Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m ..... 1 1 Oppervlakken boven water 2 1 Oppervlakken: flauwer dan 1:5 3 1 Breedte oppervlak gemiddeld 12 m 5 3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m 72 LEVEREN BEPLANTING 721 BOMEN 721010 Leveren bomen (RAW-bestek) - Betula (3 st) EUR 0 51 52 03 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-15 Leveren bomen. 1 1 Bomen voor stedelijke toepassing 2 1 Volgens plantlijst Soort: Betula
Maat: 16-18 3 1 Leveren op plaats van verwerking 721020 Leveren bomen (RAW-bestek) - (Castanea 2 st) EUR 0 51 52 03 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-15 Leveren bomen. 1 1 Bomen voor stedelijke toepassing 2 1 Volgens plantlijst Soort: Castanea
Maat: 16-18 3 1 Leveren op plaats van verwerking 721030 Leveren bomen (RAW-bestek) - Gleditsia (1 st) EUR 0 51 52 03 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-15 Leveren bomen. 1 1 Bomen voor stedelijke toepassing 2 1 Volgens plantlijst Soort: Gleditsia
Maat: 16-18 3 1 Leveren op plaats van verwerking 721040 Leveren bomen (RAW-bestek) - Tilia (2 st) EUR 0 51 52 03 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-15 Leveren bomen. 1 1 Bomen voor stedelijke toepassing 2 1 Volgens plantlijst Soort: Tilia
Maat: 16-18 3 1 Leveren op plaats van verwerking 721050 Leveren bomen (RAW-bestek) - Quercus (10 st) EUR 0 51 52 03 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-15 Leveren bomen. 1 1 Bomen voor stedelijke toepassing 2 1 Volgens plantlijst Soort: Quercus robur
Maat: 16-18 3 1 Leveren op plaats van verwerking 721060 Leveren bomen (RAW-bestek) - Fagus s. 'A' (1 st) EUR 0 51 52 03 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-15 Leveren bomen. 1 1 Bomen voor stedelijke toepassing 2 1 Volgens plantlijst Soort: Fagus sylvatica 'Aspleniifolia'
Maat: 20-25 3 1 Leveren op plaats van verwerking 722 BOSPLANTSOEN 722010 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek) - Rosa EUR 0 51 42 03 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). ..... 1 1 Volgens plantlijst Rosa
maat 80-100 2 1 Leveren op de plaats van verwerking 722020 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek) - Ligustrum EUR 0 51 42 03 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). ..... 1 1 Volgens plantlijst Ligustrum
maat 80-100 2 1 Leveren op de plaats van verwerking 722030 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek) - Rhamnus EUR 0 51 42 03 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). ..... 1 1 Volgens plantlijst Rhamnus
maat 80-100 2 1 Leveren op de plaats van verwerking 723 HEESTERS 723010 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek) - Amelanchier EUR 0 51 42 03 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). ..... 1 1 Volgens plantlijst Amelanchier
maat 175-200 2 1 Leveren op de plaats van verwerking 723020 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek) - Corylus EUR 0 51 42 03 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). ..... 1 1 Volgens plantlijst Corylus
maat 175-200 2 1 Leveren op de plaats van verwerking 723030 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek) - Buddleja EUR 0 51 42 03 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). ..... 1 1 Volgens plantlijst Buddleja
maat 80-100 2 1 Leveren op de plaats van verwerking 723040 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek) - Callicarpa EUR 0 51 42 03 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). ..... 1 1 Volgens plantlijst Callicarpa
maat 80-100 2 1 Leveren op de plaats van verwerking 723050 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek) - Philadelphus EUR 0 51 42 03 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). ..... 1 1 Volgens plantlijst Philadelphus
maat 80-100 2 1 Leveren op de plaats van verwerking 723060 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek) - Viburnum EUR 0 51 42 03 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). ..... 1 1 Volgens plantlijst Viburnum
maat 80-100 2 1 Leveren op de plaats van verwerking 723070 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek).Viburnum b.'D' EUR 0 51 42 03 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). Leveren op de plaats van verwerking. 1 1 Volgens plantlijst Viburnum bodnantense 'Dawn'
maat 80-100 2 1 Leveren op de plaats van verwerking 724 SIERPLANTSOEN 724010 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek) - Hypericum calycinum EUR 0 51 42 03 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). Betreft: vakbeplanting langs rijbaan 1 1 Volgens plantlijst Hypericum calycinum
maat 10-20 2 1 Leveren op de plaats van verwerking 726 VASTE PLANTEN 726010 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek). EUR 0 51 42 03 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). Betreft: vakbeplanting langs rijbaan en langs voetpad 1 1 Volgens plantlijst Soorten:
- Geranium
- Persicaria 2 1 Leveren op de plaats van verwerking 726020 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek). EUR 0 51 42 03 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). Betreft: verhoogde bakken in plein. 1 1 Volgens plantlijst Soorten:
- Aster
- Salvia
- Verbena
- Echinacea 2 1 Leveren op de plaats van verwerking 727 SIERGRAS 727010 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek). EUR 0 51 42 03 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). Betreft: vakbeplanting langs rijbaan en langs voetpad 1 1 Volgens plantlijst Soorten:
- Pennisetum alopecuroides 2 1 Leveren op de plaats van verwerking 727020 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek). EUR 0 51 42 03 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). Betreft: verhoogde bakken in plein 1 1 Volgens plantlijst Soorten:
- Carex morrowii
- Pennisetum alopecuroides 2 1 Leveren op de plaats van verwerking 728 BOLLEN 728010 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek) - Allium EUR 0 51 42 03 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). ..... 1 1 Volgens plantlijst Allium 2 1 Leveren op de plaats van verwerking 728020 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek) - Crocus EUR 0 51 42 03 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). ..... 1 1 Volgens plantlijst Crocus 2 1 Leveren op de plaats van verwerking 728030 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek) - Galanthus EUR 0 51 42 03 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). ..... 1 1 Volgens plantlijst Galanthus 2 1 Leveren op de plaats van verwerking 729 KLIMPLANTEN 729010 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek) - Hedera EUR 0 51 42 03 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). ..... 1 1 Volgens plantlijst Hedera 2 1 Leveren op de plaats van verwerking 729020 Leveren plantmateriaal (RAW-bestek) - Lonicera EUR 0 51 42 03 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). ..... 1 1 Volgens plantlijst Lonicera 2 1 Leveren op de plaats van verwerking 73 BEPLANTINGSWERK 731 BOMEN 731010 Planten bomen (RAW-bestek). st 24 51 52 04 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-15 Planten bomen. Situering volgens tekening blad G01 en G02 Periode van planten : tussen 15 november en 1 maart. 1 2 Bomen met kluit geleverd volgens bestekspostnummers 721010, 721020, 721030 , 721040 en 721050 Soorten: Betula, Castanea, Tilia, Gleditsia en Quercus 2 3 In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnummer 710120 731020 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 24 51 05 16 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-30 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom. Situering volgens tekening blad G01 en G02 1 2 Bij een te planten boom volgens bestekspostnummer 731010 2 2 Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis Omhulling van polypropeen Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken ..... 3 1 Diameter drainbuis: 80 mm 4 6 Lengte drainbuis: ca. 7,0 m ..... 5 2 Diepte van het systeem: 50 cm 6 1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 731030 Aanbrengen infiltratiesysteem groeiplaats boom. st 24 51 05 17 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-30 Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de groeiplaats van een boom. Situering volgens tekening blad G01 en G02 1 2 Bij een te planten boom volgens bestekspostnummer 731010 2 2 Systeem van geperforeerde vooromhulde buis Omhulling van polypropeen Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken ..... 3 1 Diameter infiltratiebuis: 80 mm 4 6 Lengte infiltratiebuis: ca. 7,0 m 5 1 Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de kluit ..... 6 1 Aantal verticaal aan te brengen infiltratiekanalen: 2 731040 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 23 51 54 02 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: aanbrengen bij de volgens bestekspostnummer 731010 te planten bomen 1 1 Verankering door middel van 1 boompaal per boom 2 1 Boompaal: Lengte: 1,20 m Diameter: 0,10 m materiaal: onverduurzaamd kastanjehout 4 1 Lengte van de paal boven maaiveld: 0,80 m 5 2 Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest voorkomende windrichting 6 1 Boompalen verticaal aanbrengen 731050 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 1.00 51 54 02 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Situering volgens tekening blad G01 en G02 1 1 Verankering door middel van 1 boompaal per boom 2 1 Boompaal: Lengte: 2,40 m Diameter: 0,10 m materiaal: onverduurzaamd kastanjehout 3 1 Boomband: type autogordel 4 1 Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m 5 2 Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest voorkomende windrichting 6 1 Boompalen verticaal aanbrengen 732 BOSPLANTSOEN 732010 Planten van bosplantsoen maat 80-100 st 48 51 42 05 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Planten van bosplantsoen. Situering volgens tekening blad G01 en G02 Plantmateriaal: bosplantsoen, geleverd volgens bestekspostnummers 722010 , 722020 , 722030 Grootte per perceel: n.v.t. 1 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2 1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnummer 710210 4 9 Plantafstand volgens plantlijst 6 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens bestekspostnummer 783020 en 793040 734 SIERPLANTSOEN 734010 Planten van sierplantsoen - vakbeplanting st 2425 51 42 06 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Planten van sierplantsoen. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: plantvakken langs de rijbaan. 1 3 Sierplantsoen/heesters met kluit in container Volgens plantlijst
soort: Hypericum, maat 10-15, geleverd volgens bestekspostnummer 724010 2 1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnummer 710220 5 1 Plantverband: wildverband, 300 st/100 m2 6 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens bestekspostnummers 784010 , 784020 , 793020 734020 Planten van sierplantsoen maat 80-100 st 23 51 42 06 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Planten van sierplantsoen. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: plantvakken langs de rijbaan, langs voetpad en in verhoogde bakken in het plein. 1 2 Sierplantsoen/heesters met kluit Volgens plantlijst
Buddleja, geleverd volgens bestekspostnummer 723030
Callicarpa, geleverd volgens bestekspostnummer 723040
Philadelphus, geleverd volgens bestekspostnummer 723050
Viburnum, geleverd volgens bestekspostnummer 723060 2 1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnummer 710220 6 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens bestekspostnummers 783020 en 793020 734040 Planten van sierplantsoen maat 175-200 st 25 51 42 06 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Planten van sierplantsoen. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: plantstrook langs rijbaan 1 2 Sierplantsoen/heesters met kluit ..... 2 1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnummer 710210 6 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens bestekspostnummers 783010 en 793020 736 VASTE PLANTEN 736010 Planten van kruidachtigen - geranium st 2394.00 51 24 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Planten van kruidachtigen. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: plantstrook langs rijbaan 1 3 Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen Geleverd volgens bestekspostnummer 726010
Soort: Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety' 3 1 In beplantingsvak 5 1 Plantverband: wildverband, 900 st/100 m2 6 1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnummers 786020 t/m 786050 en 793030 736020 Planten van kruidachtigen - persicaria st 1085.00 51 24 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Planten van kruidachtigen. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: plantstrook langs voetpad 1 3 Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen Geleverd volgens bestekspostnummer 726010
Soort: Persicaria amplexicaulis 3 1 In beplantingsvak 5 1 Plantverband: wildverband, 700 st/100 m2 6 1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnummers 786020 t/m 786050 en 793030 736030 Planten van kruidachtigen - pennisetum st 1120.00 51 24 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Planten van kruidachtigen. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: plantstrook langs rijbaan 1 3 Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen Geleverd volgens bestekspostnummer 727010
Soort: Pennisetum alopecuroides 3 1 In beplantingsvak 5 1 Plantverband: wildverband, 700 st/100 m2 6 1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnummers 786020 t/m 786050 en 793030 736040 Planten van kruidachtigen - plantenbakken plein st 1960 51 24 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Planten van kruidachtigen. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: verhoogde bakken in plein en ovale boombak 1 3 Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen Volgens plantlijst, geleverd volgens bestekspostnummer 726020 en 727020
soort: Aster Carex Pennisetum Salvia Verbena
Echinacea 3 1 In beplantingsvak 5 2 Plantverband: driehoeksverband, 700 st/100 m2 6 1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnummers 786020 t/m 786050 en 793030 738 KLIMPLANTEN 738010 Planten van sierplantsoen - Klimplanten maat 125-150 st 65 51 42 06 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-06-09 Planten van sierplantsoen. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: aanbengen van klimplanten 1 3 Sierplantsoen/heesters met kluit in container klimplanten
volgens plantlijst
Hedera hibernica, geleverd volgens bestekspostnummer 738010 en
Lonicera Henryi, geleverd volgens bestekspostnummer 738020 2 1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 3 In plantplaatsen of plantstroken ..... 4 1 Afstand tussen de rijen: n.v.t. m Afstand in de rij: 0,20 m 6 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens bestekspostnummers 783020 , 788010 en 793020 738020 Invlechten / aanbinden klimplanten m1 13.00 51 42 99 Invlechten / aanbinden klimplanten Situering volgens tekening blad G01 en G02
Takken van de volgens bestekspost 738010 geplante klimplanten invlechten / aanbinden aan het aanwezige klimplantenrek. 739 BOLLEN 739010 Planten van bol- of knol gewassen - Allium st 117 51 42 07 2015-01-01 definitief vastgesteld 2020-05 2014-08-27 Planten van bol- of knolgewassen. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: tussen vaste planten in verhoogde bakken en in de ovaalvormige 'Poef' in het plein. ..... 1 1 Bol- of knolgewassen geleverd volgens bestekspostnummer 739010
soort: Allium 3 2 In plantenbak/-schaal 6 1 Hoeveelheid: tot 10 st/m2 ..... 739020 Planten van bol- of knol gewassen - Crocus st 3600.00 51 42 07 2015-01-01 definitief vastgesteld 2020-05 2014-08-27 Planten van bol- of knolgewassen. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: groepen in rand houtopstand ..... 1 1 Bol- of knolgewassen Geleverd volgens bestekspostnummer 739020
soort: Crocus 3 1 In beplantingsvak 6 4 Hoeveelheid: 400 st/m2 ..... 739030 Planten van bol- of knol gewassen - Galanthus st 3600.00 51 42 07 2015-01-01 definitief vastgesteld 2020-05 2014-08-27 Planten van bol- of knolgewassen. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: groepen in rand houtopstand ..... 1 1 Bol- of knolgewassen Geleverd volgens bestekspostnummer 739030
soort: Galanthus 3 1 In beplantingsvak 6 4 Hoeveelheid: 400 st/m2 ..... 74 INZAAIEN 741 ZAAIEN 741010 Zaaien - R1 mengsel - gazon are 91.00 51 21 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Zaaien. Situering volgens tekening blad G01 en G02 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm 4 2 Zaadmengsel ten behoeve van gazon R1 mengsel Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 5 3 De grond direct na het zaaien aandrukken 741020 Zaaien - gras-kruidenmengsel are 38.00 51 21 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Zaaien. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: bermen langs bosranden 1 1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm 4 3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden graskruiden mengsel Hoeveelheid: 0,5 kg/100 m2 5 3 De grond direct na het zaaien aandrukken 741030 Zaaien - talud are 1.80 51 21 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Zaaien. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: talud infiltratiegreppel 1 1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 2 2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 3 2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm 4 3 Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden graskruiden mengsel Hoeveelheid: 0,5 kg/100 m2 5 3 De grond direct na het zaaien aandrukken 741040 Grond verwerken in bekleding - grasplaten m3 318.20 22 03 02 2020-11-30 definitief vastgesteld 2020-05 2020-10-30 Grond verwerken in bekleding. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: vullen van de met gras te bezaaien roosters Grondsoort: O2D SR GREEN o.g.
samenstelling van de grond og gelijkwaardig:
60% mengeling grond / potgrond
30% zand 0/2 mm
10% zand pouzolaan 0/5mm
50 g/m2 organische meststof
Theoretische berekening van het volume:
oppervlakte x 0,04 x 1,25 1 1 Dikte 5 m 2 1 Breedte 5 m 4 9 De roosters worden tot 1 cm onder de rand met het vulsubstraat dat vooraf gemengd is met het volgens bestekspostnummer 741050 aan te brengen graszaad gevuld.
Verwerken volgens voorschrif van de fabrikant. 6 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking 741050 Zaaien - OD2 MIX GREEN mengsel - parkeervakken are 63.64 51 21 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Zaaien. Situering volgens tekening blad G01 en G02 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 9 Voorafgaand aan het zaaien het graszaad mengen met het vulsubstraat aan te brengen volgens bestekspostnummer 741040 4 2 Zaadmengsel ten behoeve van gazon OD2 MIX GREEN mengsel o.g. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 5 3 De grond direct na het zaaien aandrukken 741060 Zaaien grasbetontegels are 1.53 51 21 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Zaaien. Situering volgens tekening blad G01 1 1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 9 graszaad mengen met de bovenste 5 cm van de in de grasbetonstenen aan te vullen grond. 4 1 Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld R1 Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 75 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 751 BOOMBESCHERMING 751010 Controleren bomen door visuele inspectie - nulmeting st 20 51 55 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-15 Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: nulmeting te behouden bomen op kwetsbare locaties binnen het plangebied. 1 9 Nulmeting te behouden bomen 2 9 Eenmalig voor aanvang van de werkzaamheden 3 1 Rapportage digitaal aanleveren ..... 751020 Opstellen plan van aanpak bomen en werkplan. EUR 0 10 16 99 Opstellen plan van aanpak voor het werken in, rond en met bomen; (ZIE Handboek Bomen 2022) Gebaseerd op de volgens bestekspostnummer 751010 uit te voeren nulmeting.
In dit plan van aanpak moet o.a. uitgewerkt zijn:
- Hoe wordt voorkomen dat er binnen de kwetsbare boomzone boomwortels worden beschadigd en welke beheersmaatregelen hiervoor worden genomen.
- Op welke momenten er een ETT'er wordt ingezet.
- Borging van de te nemen maatregelen in het werkplan.
Plan van aanpak uiterlijk 3 weken na gunning digitaal aan de directie aanbieden ter goedkeuring. 751030 Opstellen rapportage werken in, rond en met bomen. EUR 0 10 16 99 Opstellen rapportage voor het werken in, rond en met bomen; (ZIE Handboek Bomen 2022) Betreft: aanleveren bewijs van het zorgvuldig werken rondom bestaande bomen. 751040 Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. st 20 10 16 13 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-22 Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Situering volgens tekening blad G02 1 3 Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m 2 3 Stam beschermen tot een hoogte van 5 m 3 1 Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer 4 1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen ..... 751050 Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. st 20 10 16 33 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2019-10-22 Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Situering volgens tekening blad G01 en G02 1 1 Stamommanteling, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 751040 751060 Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting. m 440 10 16 12 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-22 Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting. Situering volgens tekening blad G02
Betreft hekwerk ter bescherming van bestaande bomen op kwetsbare locaties binnen het plangebied. 1 3 Type afrastering: vast hekwerk 2 3 Hoogte: ten minste 1,75 m 751070 In stand houden tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting. EUR 0 10 16 21 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2019-10-22 In stand houden tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft hekwerk ter bescherming van bestaande bomen op kwetsbare locaties binnen het plangebied. 1 1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 751060 751080 Verwijderen tijdelijk afrastering ten behoeve van bescherming beplanting. m 260 10 16 32 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2019-10-22 Verwijderen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft hekwerk ter bescherming van bestaande bomen. 1 1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 751060 78 NAZORG De nazorgperiode voor de aangebrachte beplantingen volgens dit bestek bedraagt 1 jaar.
Na 1 jaar 100% levend en vitaal plantmateriaal opleveren. 780 INSPECTIE 780010 Uitvoeren inspectie kwaliteitsniveau A - (nazorgperiode 1 jaar) EUR 0 10 02 99 Uitvoeren inspectie kwaliteitsniveau A Betreft de inspectie ten behoeve van besteksposten met kwaliteitsniveau A
Betreft: inspectie ten behoeve van bestekspostnummers 781020 , 784010 , 784020 , 786030 , 786040
Frequentie inspectie: afgestemd op de uit te voeren wekzaamheden, minimaal 6 x per jaar
Moment van inspectie: passend bij de uit te voeren werkzaamheden. 781 BOMEN 781010 Water geven bomen - in de periode voor oplevering st 96 51 55 02 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-01-09 Water geven bomen. Situering volgens tekening blad G01 en G02 2 1 Water uit waterleidingnet 4 1 Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van 4x in de periode voor oplevering 5 1 Water toedienen met behulp van aanwezig infiltratiesysteem 781020 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek). EUR 0 51 56 03 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-01-10 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden. Situering volgens tekening blad G01 en G02 1 1 Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 731010 2 1 Water geven met water uit waterleidingnet 4 1 Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel, kwaliteitsniveau A 781030 Maken snoeiplan EUR 0 51 55 99 Maken snoeiplan Betreft: de behouden bomen nabij nieuwe verharding/inritten.
In dit plan moet o.a. uitgewerkt zijn:
- Per boom het huidige boombeeld en het gewenste boombeeld per boom.
- Meerjaren planning voor het bereiken van het gewenste boombeeld en benodigde aantal snoeirondes. 781040 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. st 30.00 51 55 13 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-16 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: bestaande bomen nabij nieuwe verharding/inritten. 1 5 Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m ..... 2 1 Gewenst eindbeeld: volgens het in bestekspostnummer 781030 uitgewerkte snoeiplan, eerste snoeironde 3 1 Bereikbaar met hoogwerker ..... 4 1 Vrije takval mogelijk 6 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinstallatie. 781050 Aanbrengen bescherming tegen zonnebrand st 15.00 51 54 99 Aanbrengen bescherming tegen zonnebrand Stam omwikkelen met jute of beschermen door een gelijkwaardige methode, e.e.a. in overleg met de directie. 783 HEESTERS 783010 Onderhoudswerkzaamheden in periode voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden EUR 0 51 44 99 Onderhoudswerkzaamheden in periode voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden.
Situering volgens tekening blad G01 en G02
Water geven 783020 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek) EUR 0 51 44 99 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden (1 jaar) Situering volgens tekening blad G01 en G02
Water geven 784 SIERPLANTSOEN 784010 Beheersen onkruid-beplanting - (1 jaar) are 4.85 51 48 37 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-30 Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening blad G01 en G02 Te onderhouden oppervlakte: 4,85 are Inspectie volgens bestekspostnummer 780010 1 2 Verwachte frequentie: 6 x per kalenderkaar 2 2 Kwaliteitsniveau A 3 4 Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal 4 1 Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: beeld op kwaliteitsniveau A brengen 5 1 Termijn van uitvoering: 1 week 6 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 784020 Beheersen natuurlijk afval-beplanting - (1 jaar) are 4.85 51 48 36 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening blad G01 en G02 Bladvalperiode: oktober-december Te onderhouden oppervlakte: 4,85 are Inspectie volgens bestekspostnummer 780010 1 1 Verwachte hoeveelheid per keer: in te schatten door de aannemer 2 2 Kwaliteitsniveau A 3 3 Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken 4 1 Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: beeld op kwaliteitsniveau A brengen 5 1 Termijn van uitvoering: 1 week 6 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 786 VASTE PLANTEN EN SIERGRASSEN 786010 Onderhoudswerkzaamheden in periode voor oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek) EUR 0 51 44 99 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Water geven 786020 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek) EUR 0 51 44 99 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden (1 jaar) Situering volgens tekening blad G01 en G02
Water geven 786030 Beheersen onkruid-beplanting - (1 jaar) are 17.5 51 48 37 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-30 Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening blad G01 en G02 Te onderhouden oppervlakte: 17,5 are Inspectie volgens bestekspostnummer 780010 1 2 Verwachte frequentie: 6 x per kalenderjaar 2 2 Kwaliteitsniveau A 3 3 Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken 4 1 Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: beeld op kwaliteitsniveau A brengen 5 1 Termijn van uitvoering: 1 week 6 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 786040 Beheersen natuurlijk afval-beplanting - (1 jaar) are 17.5 51 48 36 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening blad G01 en G02 Bladvalperiode: oktober-december Te onderhouden oppervlakte: 17,5 are Inspectie volgens bestekspostnummer 780010 1 1 Verwachte hoeveelheid per keer: in te schatten door de aannemer 2 2 Kwaliteitsniveau A 3 3 Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken 4 1 Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: beeld op kwaliteitsniveau A brengen 5 1 Termijn van uitvoering: 1 week 6 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 786050 Knippen vaste planten en siergrassen are 17.5 51 44 99 Knippen vaste planten en siergrassen Situering volgens tekening blad G01 en G02
Te onderhouden oppervlakte: 17,5 are
Betreft: het afknippen van uitgebloeide stengels 787 GRASLAND 787010 Maaien grasveld - eerste en tweede maaibeurt are 182.00 51 25 03 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2019-08-02 Maaien grasveld. Situering volgens tekening blad G01 en G02. Aantal percelen: 4
oppervlakte 87 are 1 2 Standaard beheer 2 2 Grasveldtype: gazon ..... 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 6 Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien 6 1 Maaisel kneuzen en laten liggen maaien bij een grashoogte van minimaal 9 cm 787020 Maaien bermen en taluds - graskruiden vegetatie. are 46.00 51 25 01 2015-01-01 definitief vastgesteld 2020-05 2014-08-29 Maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening blad G01 en G02. 1 2 Standaard beheer 3 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 4 1 Aantal maaibeurten: 1 maaien bij een grashoogte van minimaal 9 cm 6 9 Maaisel verzamelen en afvoeren 787030 Maaien grasplaten - eerste en tweede maaibeurt are 116.46 51 25 03 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2019-08-02 Maaien grasveld. Situering volgens tekening blad G01 en G02.
Betreft: maaien grasplaten Aantal percelen: 12
oppervlakte 58,23 are 1 2 Standaard beheer 2 2 Grasveldtype: gazon ..... 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 6 Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien 6 1 Maaisel kneuzen en laten liggen maaihoogte voorjaar op 2 cm
maaihoogte zomer op 4 cm
maaihoogte najaar op 3 cm
volgens onderhoudsvoorschrift van de fabrikant van de grasplaten. 787040 Maaien grasbetontegels - eerste en tweede maaibeurt are 3.06 51 25 03 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2019-08-02 Maaien grasveld. Situering volgens tekening blad G01 en G02. Aantal percelen: 1
oppervlakte 1,53 are 1 2 Standaard beheer 2 9 maaien grabetontegels 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 6 Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien 6 1 Maaisel kneuzen en laten liggen maaien bij een grashoogte van minimaal 9 cm 788 KLIMPLANTEN 788010 Controleren van klim- en leiplanten. EUR 0 51 44 41 2016-03-01 definitief vastgesteld 2020-05 2016-01-20 Controleren van klim- en leiplanten. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: het klimplanten invlechten / aanbinden aan het aanwezige klimplantenrek gedurende de nazorg periode Totaal aantal planten: volgens bestekspostnummer 738010 Tijdstip(pen): gedurende de nazorg periode 1 2 Planten hoger dan ca. 2 m 2 1 Bindmateriaal verruimen en nieuwe takken aanbinden 79 INBOETEN BOMEN EN BEPLANTING 791 ALGEMEEN 791010 Maken inboetlijst EUR 0 51 44 99 Maken inboetlijst Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: Na afloop van het eerste groeiseizoen inboet opnemen. 793 INBOETEN 793010 Inboeten bomen (nazorg). EUR 0 51 56 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-01-10 Inboeten bomen. Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: aan het einde van de nazorgperiode 100% levend en vitaal plantmateriaal opleveren. 1 1 Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s). 731010 6 1 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal 793020 Inboeten beplanting - heesters (nazorg). EUR 0 51 42 10 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2014-08-29 Inboeten beplanting heesters en klimplanten Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: aan het einde van de nazorgperiode 100% levend en vitaal plantmateriaal opleveren. 1 3 Sierplantsoen 6 1 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ..... 793030 Inboeten beplanting - vaste planten en siergrassen (nazorg). EUR 0 51 42 10 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2014-08-29 Inboeten beplanting vaste planten en siergrassen Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: aan het einde van de nazorgperiode 100% levend en vitaal plantmateriaal opleveren. 1 9 Vaste planten en siergrassen 6 1 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ..... 793040 Inboeten beplanting - bosplantsoen (nazorg). EUR 0 51 42 10 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2014-08-29 Inboeten beplanting bosplantsoen Situering volgens tekening blad G01 en G02
Betreft: aan het einde van de nazorgperiode 100% levend en vitaal plantmateriaal opleveren. 1 2 Bosplantsoen 6 1 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal ..... 8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD 81 WERKTERREIN 811 BOUWHEKWERK 811010 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 100.00 10 15 12 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-30 Aanbrengen tijdelijke afrastering. Situering: zie tekening blad C01
Betreft het plaatsen van tijdelijke bouwhekken.
Met materiaal van de aannemer
Aanbrengen rondom het gehele werkterrein. 1 1 Afrastering(en) ten behoeve van: afzetten bouwterrein 2 2 Bouwhek met voet ..
- Bouwhek: vlak model staalmat met boven- en onderligger en stalen staanders ø41,5 mm
- Afmetingen per element: 3,50 x 2,00 m (l x h)
Bouwhek voorzien van uittilbeveiliging. Met inbegrip van gewapend betonnen voet. Bouwhek om minimaal om de 5 elementen aan de binnenzijde voorzien van schoren loodrecht op vlak van afrastering. Inclusief beweeg- en afsluitbaar gedeelte van minimaal 2 x 3,5 m 811020 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR 0 10 15 21 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2019-10-22 In stand houden tijdelijke afrastering. Situering: zie tekening C02 1 1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 811030. 811030 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 100.00 10 15 32 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2019-10-22 Verwijderen tijdelijke afrastering. Situering: zie tekening C02
..... 1 1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 811030. 812 BEWEGWIJZERING T.B.V. BOUWTERREIN 812010 Aanbrengen bewegwijzering. EUR 0 32 21 99 Aanbrengen bewegwijzering. Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bewegwijzering op het object voor het bouwverkeer vanaf ingang vastgoedcomplex (poort.) tot het werkterrein.
Tijdsduur: voor het begin van de werkzaamheden tot de oplevering van het werk.
Met materialen van de aannemer. 813 AFZETTINGEN (TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN) 813010 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1.00 62 10 10 2015-01-01 definitief vastgesteld 2020-05 2014-12-11 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: de werkzaamheden ter plaatse van Towerroad en opengestelde rijbanen.
Na goedkeuring van verkeersplan volgens bestekspostnr 842040 1 9 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks ' Werk in Uitvoering' ter keuze van aannemer op basis van werkvolgorde en planning. 2 3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 6 2 Met materiaal van de aannemer 813020 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR 0 62 10 12 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2019-11-07 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. 1 2 Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 813010 813030 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1.00 62 10 13 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2019-11-07 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. ..... 1 2 Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 813010 814 SCHOONMAKEN TERREIN 814010 Schoonmaken oppervlak werkterrein. EUR 0 81 01 99 Schoonmaken oppervlak werkterrein. Situering: zie tekening C01; het gehele werkgebied.
Betreft het dagelijks schoonhouden van alle verhardingen in het werkgebied en de aan- en afvoerroutes.
Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
Dagelijks schoonmaken.
Verharding stofvrij reinigen en dagelijks schoon opleveren.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
incl. acceptatiekosten. 82 PROEFSLEUVEN 820010 Graven proefsleuf. m 25.00 10 21 02 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2019-10-18 Graven proefsleuf. Betreft het graven van proefsleuven. Opbouw van de ondergrond: zie deel 2.1 par. 09. Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m
Gemiddelde lengte van de sleuf ca. 2,00 m 1 1 Grondsoorten gescheiden ontgraven 2 4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad 3 9 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé, voorzien van kunststof afdekmateriaal.
Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw aanbrengen. 83 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL 831 INZETTEN WERKNEMERS 831010 Inzetten werknemer. uur 24.00 10 05 01 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-04-23 Inzetten van werknemer. ..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers: functiegroep C, vakman GWW 831020 T.b.s. werknemer - ETT'er uur 24.00 10 05 01 2021-08-27 definitief vastgesteld 2020-05 2021-04-23 Inzetten van werknemer. ..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3 1 Werknemers: European Tree Technician (ETT'er) 832 INZETTEN MATERIEEL 832010 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 24.00 10 05 13 2020-11-30 definitief vastgesteld 2020-05 2020-10-30 Inzetten van een hydraulische graafmachine. ..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 3 Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 2 1 Wielgraafmachine ..... 3 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ..... 832020 Inzetten vrachtauto. uur 24.00 10 05 16 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-14 Inzetten van een vrachtauto. ..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 3 Laadvermogen: ten minste 10 ton 2 3 Driezijdig hydraulisch kipbaar 3 1 Met hydraulische laad- en losinrichting 4 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ..... 832030 Inzetten wiellader. uur 24.00 10 05 17 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-14 Inzetten van een wiellader. ..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 2 Bakinhoud: ten minste 1 m3 2 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ..... 832040 Inzetten zuig-/veegvrachtauto. uur 4.50 10 05 99 Inzetten zuig-/veegvrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) 84 DIRECTIEBEHOEFTEN 841 HULPMIDDELEN 841020 Gebruik meetinstrumenten. EUR 0 10 12 99 Gebruik meetinstrumenten. Tijdsduur: tot datum oplevering
- 1 automatisch waterpasinstrument met bijbehorend statief
- 2 waterpasbaken, elk lang 3,00 m
- 1 theodoliet met optische centreerinrichting, met
bijbehorend statief
- 20 jalons ( deelbaar ) met jalonniveau
- 1 meetband, lang 30 m
- 1 meetband, lang 50 m
- 1 meetwiel
- 1 st. waterpas lang 0,20 m
- 1 st. waterpas lang min. 1,20 m
- 1 licht metalen rij, lang 3,00 m
- 1 dubbel pentagoonprisma met loodstaaf
- 1 set meetpennen
- 1 maximum/minimum thermometer
- 1 metaaldetector
- 1 handsondeer-apparaat van Barentsen
conusoppervlakte 100 mm², tophoek 60°
meetbereik tenminste 5 MPa
dieptebereik tenminste 0,60 m
met bijbehorende gebruiksaanwijzing
- 1 thermocamera
Inzetbaar: -10°C tot 50°C
Meetbereik: -20°C tot 250°C
Meetnauwkeurigheid: ± 5°C of 5%
Minimale meetafstand: 46 cm
Resolutie camera: 640 x 480
Infrarood spectrum: 7,5 µm tot 14 µm
Verwisselbare SD-kaart
- 3 gehoorbeschermers
- 20 st. veiligheidshesjes zonder opschrift.
Alle instrumenten behoeven de goedkeuring van de
directie.
Alle gereedschappen en instrumenten moeten door
de aannemer in goede staat worden onderhouden. 842 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 842010 Maken V&G-documenten en verzorgen melding. EUR 0 10 23 99 Maken V&G-documenten en verzorgen melding. Betreft:
- het aanvullen van het Veiligheids- en Gezondheidsplan en het V&G-dossier volgens de modellen die als bijlage bij dit bestek zijn gevoegd;
- het maken van een eigen V&G-plan Uitvoering;
- het opstellen van een Bouwveiligheidsplan; en
- het verzorgen van de melding van een bouwwerk op de website van I-SZW (Inspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor aanvang werk.
E.e.a. conform deel 3 par. 01.19. 842020 Uitvoeren terreininmeting EUR 0 10 22 99 Uitvoeren terreininmeting Betreft het maken van terreininmeting t.b.v. hoeveelheidsberekeningen grondwerk.
Terreininmeting uitvoeren en aanleveren alvorens grondwerk of opruimwerk te starten.
Terreininmeting digitaal in dwg en PDF format aanleveren.
Hoogtes t.o.v. NAP en in positie X, Y, Z t.o.v. RD-coördinatiestelsel
In een ruitennet van 5,00 m
Nauwkeurigheid:
- Verticale meetnauwkeurigheid(z): minimaal 0,03m
- Horizontale meetnauwkeurigheid (x,y): minimaal 0,03m
Ingemeten elementen/onderdelen in verschillende lagen en laagopbouw volgens NLCS;
Ingemeten punten als symbool met de eigenschappen als attribuut. 842030 Maken hoeveelheidsberekeningen. EUR 0 10 05 99 Maken hoeveelheidsberekeningen. Betreft: het maken van controleerbare hoeveelheidsberekeningen, digitale inmetingen en gemaatvoerde tekeningen voor alle besteksposten van dit bestek.
Tevens het digitaal in- en uitmeten van het terrein ter bepaling van de hoeveelheden grondwerk van bestekspostnr(s). 23, 24, 25 en 26 842040 Aanleveren documenten. EUR 0 10 23 99 Aanleveren documenten. Betreft: het digitaal aanleveren van alle documenten en certificaten genoemd in deel 3 van dit bestek en het analoog aanleveren van alle (werk)tekeningen voor alle besteksposten van dit bestek. 842060 Inmeten en verwerken revisiegegevens ond. infra. EUR 0 10 05 99 Inmeten en verwerken revisiegegevens ond. infra. Revisie van de ondergrondse netten, zie deel 3 par. 01.75
Betreft: ondergrondse netten in combinatie met bijbehorende bovengrondse elementen.
Geometrische informatie alsmede administratieve gegevens betreffende de ondergrondse netten vastleggen conform de bijlage "Specificatie Projectrevisie Kabels & Leidingen" van het Rijksvastgoedbedrijf.
Gegevens binnen 10 werkdagen na het afdekken van de ondergrondse netten verstrekken. 842070 Inventariseren flora. keer 1.00 64 50 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Inventariseren flora. Voorafgaand en tijdens alle werkzaamheden moet de aannemer alert zijn en controles uitoefenen op aanwezigheid van elementen en soorten genoemd in de Flora- en Faunawet. E.e.a. volgens artikel 64.12.71 in deel 3 van dit bestek.
Rapportages digitaal en analoog in 1-voud aanleveren. 842080 Inventariseren fauna, verkennend. keer 1.00 64 01 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-29 Inventariseren fauna, verkennend. Voorafgaand en tijdens alle werkzaamheden moet de aannemer alert zijn en controles uitoefenen op aanwezigheid van elementen en soorten genoemd in de Flora- en Faunawet. E.e.a. volgens artikel 64.12.71 in deel 3 van dit bestek.
Rapportages digitaal en analoog in 1-voud aanleveren. 842090 Controles NLC-waarden. EUR 0 64 01 99 Controles NLC-waarden. Door de aannemer te verrichten controles in het kader
van Natuur-, Landschap- en Cultuurhistorische waarden, zie deel 3 art. 64.12.71
Rapportages digitaal in PDF formaat aanleveren 842100 Aanleveren garantiestaat. EUR 0 10 23 99 Aanleveren garantiestaat. Betreft: het aanleveren van een garantiestaat van alle werkzaamheden genoemd in deel 2.2 en genoemd in de bepalingen in deel 3 van dit bestek. 842110 Communiceren met gebruikers. EUR 0 10 23 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2019-10-22 Communiceren met derden. Betreft het deelnemen aan gebruikersoverleg van de terreinen en gebouwen 1 9 Maken verslag van overleg 2 9 Verspreiden verslag door aannemer 3 9 Aantal gebruikers: 2-10 4 2 Frequentie: 2 tot 3 maal 842120 Stilleggen werk i.v.m. militaire oefening. uur 8.00 10 05 99 Stilleggen werk i.v.m. militaire oefening. Stilleggen c.q. beperken van de werkzaamheden i.v.m. militaire oefeningen op de kazerne volgens par. 1.07 van dit bestek.
Betreft de kosten voor het stilleggen van de werkzaamheden gedurende een bepaalde tijd op de gehele kazerne of een gedeelte ervan. Hieromtrent zal de wederpartij vooraf worden ingelicht. 842130 Rapporteren stikstofemissie. EUR 0 10 23 99 Rapporteren stikstofemissie. De aannemer dient tijdens de uitvoering van de opdracht een rapportage op te stellen en bij te houden op basis waarvan de stikstofemissie van de aanlegfase van het project kan worden bepaald. Deze rapportage dient tijdens en na oplevering van de opdracht overhandigd te worden wanneer Opdrachtgever hierom een verzoek neerlegt bij de aannemer.
De rapportage dient per week voor het bouwmaterieel de inzet in draaiuren te bevatten, waarbij per soort bouwmaterieel het bouwjaar, het emissie-kengetal en het vermogen van het werktuig aangegeven dient te worden.
Tevens dient de rapportage een opgave per week van het aantal vervoerbewegingen te bevatten. Onder 1 voertuigbeweging wordt verstaan het eenmaal heen en weer rijden vanaf de toegang van de basis tot aan de bouwplaats en weer terug.
Er dient daarbij separaat weergegeven te worden het aantal bewegingen van zwaar verkeer (vrachtauto’s) en van lichter verkeer (personen- en bestelauto’s). 842140 Opstellen hoogte plan nieuwe infrastructuur 1.00 10 11 99 Opstellen hoogte plan nieuwe infrastructuur Opstellen hoogte plan nieuwe infrastructuur Betreft het opstellen van een hoogte plan voor de nieuw aan te leggen infrastructuur na de gedane nulmeting conform bestekspost 842020
De hoogte plan moet minimaal hoogten bevatten voor kant en as rijweg, bovenkantbanden, molgoten en terrein accenten (o.a. wadi en plantvakken)
Plan dient te goedkeuring aan de directie ter inzage worden gelegd, zie ook stoppunt bij deel2.1 paragraaf 3 Kwaliteitsbroging TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten 91 Eenmalige kosten 910010 Inrichten werkterrein. EUR 0 10 11 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-14 Inrichten van werkterrein. ..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 841 910020 Opruimen werkterrein. EUR 0 10 11 02 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-14 Opruimen van werkterrein. ..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein 1 1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd 2 1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen 3 1 Alle kabels en leidingen verwijderen 910030 Verrichten grondonderzoeken AP04. EUR 0 22 21 99 Verrichten grondonderzoeken AP04. In deze post is begrepen de kosten voor het keuren volgens AP04 van de af te voeren grond volgens bestekspostnr(s).
241020 en aan de directie beschikbaar stellen van de rapporten in analoge en digitale vorm (pdf). 910040 Aan- en afvoer materieel EUR 0 10 11 99 Aan- en afvoer materieel In deze post is inbegrepen het aan- en afvoeren van alle benodigde materieel (graafmachines, transportmiddelen, verdichtingswerktuigen, asfaltafwerkmachines, slipformpavers, etc.) naar en van het werkgebied. 910050 Verrichten grondonderzoeken naar PF EUR 0 22 21 99 Verrichten grondonderzoeken naar PFAS. In deze post is begrepen de kosten voor het meten van het gehalte aan PFAS van de ontgraven grond volgens bestekspostnr(s). 231110 , 231210 , 231220 , 231240 , 331110 en 331120 de directie beschikbaar stellen van de meetresultaten in analoge en digitale vorm (pdf). 910060 Stortkosten teerhoudend asfalt. EUR 0 81 03 99 Stortkosten teerhoudend asfalt. Betreft stort- c.q. acceptatiekosten van vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting in verband met het afleveren van de vrijkomende teerhoudende asfaltgranulaten volgens bestekspostnr(s). 132210. 910090 Kosten toegang en begeleiding. EUR 0 10 05 99 Kosten toegang en begeleiding. Betreft kosten van toegang en begeleiding volgens de toegangsregeling conform par. 05 deel 2.1 van dit bestek. 910110 Aanvragen vergunningen en meldingen EUR 0 10 23 99 Aanvragen vergunningen en meldingen. Betreft kosten voor het aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen.
O.a. BUS-melding, zie hiervoor de bijlage ter informatie.
Bewijs van aanvraag/melding overhandigen aan directie. 910120 Milieukundige begeleiding EUR 0 10 23 99 Milieukundige begeleiding Betreft kosten voor milieukundige begeleiding bij werken met verontreinigde grond.
Het inzetten van een milieukundige begeleider bij werkzaamheden met verontreinigde grond.
Milieukundige begeleider dient BRL SIKB 6000 gecertificeerd te zijn 919980 Overige eenmalige kosten EUR 0 919990 Korting EUR 0 92 Uitvoeringskosten 929990 Uitvoeringskosten EUR 0 93 Algemene kosten 939990 Algemene kosten EUR 0 94 Winst en risico 949990 Winst en risico EUR 0 95 Stelposten 950010 Stelpost hoeveelheidsbepaling grondwerk. EUR 5000.00 10 03 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-30 Stelpost hoeveelheidsbepaling grondwerk. Hoeveelheidsbepaling grondwerk. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 9 Het door de directie op te dragen digitaal in- en uitmeten van
het terrein ter bepaling van de hoeveelheden grondwerk 950020 Stelpost melden afwijkende ligging K en L. EUR 1000.00 10 03 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-30 Stelpost melden afwijkende ligging K en L. ..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 2 Het melden van afwijkende liggingen van kabels en leidingen ..... 950030 Stelpost melden onbekend ondergronds net. EUR 1000.00 10 03 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-30 Stelpost melden onbekend ondergronds net. ..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 3 Het melden van het aantreffen van een onbekend ondergronds net ..... 950040 Stelpost verw. niet geïnventariseerde K en L. EUR 5000.00 10 03 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-30 Stelpost verw. niet geïnventariseerde K en L. Verwijderen niet geïnventariseerde kabels en leidingen. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 9 Het verwijderen van alle ter plekke aangetroffen kabels en leidingen die niet geïnventariseerd zijn. Verwijderen in overleg met de directie. 950050 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 5000.00 10 03 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-30 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. Kleine leveringen en werkzaamheden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden ..... 950060 Stelpost verplaatsen diverse obstakels. EUR 1000.00 10 03 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-30 Stelpost verplaatsen diverse obstakels. Verplaatsen diverse obstakels. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 9 Het verplaatsen van diverse obstakels, zoals paaltjes, masten, enz. 950070 Stelpost verkeersborden. EUR 2500.00 10 03 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-30 Stelpost verkeersborden. Verkeersborden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 9 Het leveren en plaatsen van verkeersborden/ bewegwijzeringen in overleg met de directie en de Verkeers Advies Commissie van het vastgoedcomplex. 950090 Stelpost bewegwijzering EUR 2500.00 10 03 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-30 Stelpost bewegwijzering Bewegwijzering Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 9 Het leveren en plaatsen van bewegwijzeringen in overleg met de directie en de Verkeers Advies Commissie van het vastgoedcomplex. 950100 Stelpost markeringen. EUR 1000.00 10 03 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-30 Stelpost markeringen. Markeringen. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 9 Het leveren en aanbrengen van markeringen in overleg met de directie en de Verkeers Advies Commissie van het vastgoedcomplex. 950120 Stelpost aanvullend milieukundig onderzoek. EUR 5000.00 10 03 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-30 Stelpost aanvullend milieukundig onderzoek. Aanvullend milieukundig onderzoek. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 9 Aanvullend milieukundig grondonderzoek incl. CROW 400 bepaling.
In afwijking van het gestelde in par. 37 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat, bij de ten laste van deze stelpost te brengen uitgaven, de aannemersvergoeding 1% is in plaats van de vermelde 10%. 950130 Stelpost verwijderen begroeiing EUR 2500.00 10 03 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-30 Stelpost verwijderen begroeiing Verwijderen begroeiing Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 9 Het verwijderen van begroeiing en groenvoorzieningen in overleg met de directie. 950140 Stelpost beplanting gebouw A44B EUR 8000.00 10 03 01 2020-05-01 definitief vastgesteld 2020-05 2020-04-30 Stelpost beplanting gebouw A44B Beplanting gebouw A44B Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 9 Het leveren en aanbrengen van beplanting ' binnentuin' bij gebouw A44B 96 Bijdragen 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 0 960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR 0 Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen 3.Bepalingen 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 01 ALGEMENE BEPALINGEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging September 2021 is afzonderlijk gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 71 In aanvulling op paragraaf 2 lid 2 van de UAV 2012: Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief de correctie, aanvulling of wijziging van toepassing. 72 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012: Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 73 In aanvulling op paragraaf 2 van de UAV 2012: Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door keuringsinstituten, erkend door de Raad voor Certificatie, zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van certificaten, attesten of attesten-met-certificaat. 74 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012: De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen, berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke. 75 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012: Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht, wordt dit op het orgineel in het wijzigingsblok aangegeven door middel van een versie- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 76 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is bepaald omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomst. Alle aan de (niet) naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de nalevering door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan oo, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever te zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. 77 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS) a.Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is. b.De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. c.De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie. d.De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk. e.De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 78 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012: De aannemer dient alle documenten, welke volgens dit bestek dienen te worden aangeleverd, digitaal in PDF-formaat aan te leveren aan de directie. Tekeningen dienen zowel analoog alsmede digitaal in PDF- en DWG- (AutoCAD) of GDB- (GIS)-formaat te worden aangeleverd. 79 Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals opgenomen in paragraaf 1.07 van dit bestek, dient hij hiertoe tijdig een verzoek in bij de directie. 80 In afwijking van het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012: Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering, dient in lid 2 de tekst "ondanks nauwlettend toezicht" te worden geschrapt. §12. Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering, lid 2 luidt dan als volgt: 2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek: (a) dat toe te rekenen is aan de aannemer en (b) dat bovendien tijdens de uitvoering dan wel de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9, tweede lid, redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan (c) de aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan. 81 Invulling op paragraaf 14 lid 2 van de UAV 2012: De directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de terreingesteldheid, oefeningen van militairen en/of andere omstandigheden dit naar haar oordeel noodzakelijk maken. De aannemer mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming van de directie. 82 Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk. 83 In aanvulling op paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012: Het scheidrecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters behoort tot de leden-jurist van het Collega van Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het gescheidsrecht. 84 Gedurende de uitvoering van het werk dient de regelgeving welke voor het terrein en de gebouwen geldt strikt te worden nageleeft en te worden opgevolgd. Deze regelgeving kan ondermeer blijken uit op het terrein dan wel in of aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of gebodsborden dan wel uit nadere voorschriften welk op verzoek bekend gesteld worden. De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van in deze bepaling bedoelde regelgeving zijn voor rekening van de aannemer. 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN 71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012: De voertaal en alle overige correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van het werk dient in de Nederlandse taal te geschieden. 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BETALING 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds twee weken later. 71 Het termijnbedrag zal worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting, te weten: ·9% over de leverantieposten volgens bestekspostnummer 721010 t/m 729020 ; ·21% over alle overige besteksposten. 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ALGEMEEN 71 In afwijking van het gestelde in paragraaf 01.04.02 van de Standaard geschiedt géén verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen. 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 INDIENEN DECLARATIES 71 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken vervangen door 30 dagen. 72 In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede " ... wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van veertien dagen met 2 verhoogd, en ..." niet van toepassing. 73 Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoed-bedrijf aan te leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordenummer (vereist). Zie voor de mogelijkheden tot e-facturatie: https://www.logius.nl/diensten/e-facturen/ 74 Voor al uw vragen over E-facturen aan de Rijksoverheid kunt u terrecht bij de helpdesk Elektronisch Factureren voor leveranciers: https://helpdesk-efactureren.nl en helpdeske-factureren@rvo.nl. 07 ZEKERHEIDSTELLING 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING 71 Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen dient de aannemer de bankgarantie of verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de opdrachtgever in te dienen. De bankgarantie of verzekerde borg dient te worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen en dient te zijn gesteld door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die: 1. Is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht, of 2. Onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende instantie van: a.een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht, of b.het Verenigd Koninkrijk. De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de aannemingssom in (%): 5% Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of verzekerde borg worden ingediend. Onder een digitale bankgarantie wordt verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig) van de borg die de zekerheid heeft afgegeven. Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel niet voldoet aan de eisen, kan een bedrag worden ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of verzekerde borg is ontvangen en voldoet aan de eisen. De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar: Rijksvastgoedbedrijf t.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst Postbus 16169 / 2500 BD / Den Haag Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van kracht is, worden de ten behoeve van de bankgarantie of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd. 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER 71 Paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 08 BIJDRAGEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd. 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN TWEEDE REGISTRATIE 71 Ten behoeve van de tweede registratie (i.e. het invullen van de opdrachtgegevens in de registratiemodule van de Stichting CROW) van het bestek door het Rijksvastgoedbedrijf, dient de aannemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbrief de onderstaande gegevens aan te leveren bij de opdrachtgever: ·Datum van de opdracht; ·Aanneemsom (excl. BTW); ·Naam van het aannemingsbedrijf; ·Plaats waar het aannemingsbedrijf gevestigd is; ·Naam van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf; ·E-mailadres van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf; ·Telefoonnummer van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf. De gegevens per mail aanbieden bij: pieter.koning@rijksoverheid.nl 09 KABELS EN LEIDINGEN 03 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 RISICOVERDELING 71 In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door de aannemer dan dient het herstel van schade aan beveiligingskabels en beveiligingscomponenten te worden uitgevoerd door de leverancier van het beveiligingssysteem. 10 VERGUNNINGEN 03 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR DE AANNEMER 01 Door de aannemer dienen de volgende vergunningen/toestemmingen te worden verzorgd: · Melding grondtransporten via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl; · BUS-melding 02 Voor het, buiten de beperkingen, gebruiken van wegen moet de aannemer ontheffingen aanvragen bij de betreffende wegbeheerder. 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - Regulier onderhoudswerk en facilitaire dienstverlening; Locatie: Binnen projectgebied Tijd: Doorlopend Omvang: Gehele projectgebied - De door derden uit te voeren revisiemetingen van de bovengrondse infra; Locatie: Binnen projectgebied Tijd: Doorlopend met intervallen Omvang: Gehele projectgebied - Realisatie gebouw LTC2 (distributiegebouw); Locatie: Binnen project gebied aan zuid-oost zijde Tijd: Oplevering november 2022. Omvang: Gebouw LTC2, zie tekeningen - Realisatie gebouw LTC3 (verzamel-, stallings- en energiegebouw); Locatie: Buiten projectgebied aan west zijde Tijd: Oplevering mei 2023 Omvang: Gebouw LTC3, zie tekeningen - Inrichten buitenterrein rondom gebouw LTC3; Locatie: Grenzend aan projectgebied aan de west zijde Tijd: ca. 2,5 maanden na oplevering gebouw LTC3 Omvang: Rondom gebouw LTC3, zie tekeningen - Inhuizen van gebouwen LTC2 en LTC3. Locatie: Vanaf toegensweg t/m gebouwen LTC2 & 3 Tijd: 2 maanden vanaf oplevering gebouwen Omvang: Op rijwegen en rondom entrees gebouwen 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 COÖRDINATIE 72 Als coördinator voor wat betreft (doorloop)tijd en planning wordt aangewezen de aannemer van de werkzaamheden voor Bouwrijp maken LTC fase 3 (besteknummer P-1003613.01). 74 Aannemer zal zich verbinden zich jegens elk der partijen genoemd onder lid 72 van dit artikel volledige medewerking te verlenen aan het samenstellen van het in de bestekken genoemde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, daartoe alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan. Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt door alle partijen genoemd onder 01 van deze bestekbepaling ondertekend en wordt onderdeel van het bestek van aannemer. Dit laat onverlet de overige verplichtingen uit dit bestek (en/of de bijlagen daarbij). 75 Indien aannemer vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht, welke kunnen leiden tot schadelijke gevolgen voor haar of andere partijen genoemd onder lid 72 van dit artikel, bijvoorbeeld doordat zijzelf of een andere partij, als benoemd in lid 72 van dit artikel, achterblijft of dreigt achter te blijven op het aan te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dan wel op storende wijze daarop voorloopt of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen, welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of enigerlei andere oorzaak hebben, is gehouden hiervan onverwijld mededeling te doen aan de coördinator. De coördinator stelt hiervan de directie op de hoogte. 76 Indien aannemer vertraging ondervindt doordat een andere partij, als benoemd in lid 72 van dit artikel, achterblijft op het aan te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is aannemer gehouden van het feit en van de oorzaak van de vertraging schriftelijk mededeling te doen: ·Aan de coördinator, ·Aan de directie, ·Aan alle andere partijen, en ·Een afschrift daarvan tevens aan de opdrachtgever. 77 In geval van een melding als bedoeld in lid 75 of lid 76 van dit artikel is de coördinator gehouden onverwijld met alle partijen als benoemd in lid 72 van dit artikel evenals de directie in geval van een ontstane vertraging, een vergadering te houden. Indien de coördinator in gebreke blijft om tijdig deze vergadering te houden, is de meest gerede partij bevoegd om de andere partijen als benoemd in lid 72 van dit artikel op korte termijn voor deze vergadering bijeen te roepen. Op deze vergadering zullen de partijen als bedoeld in lid 72 van dit artikel onder leiding van de coördinator een zodanige regeling treffen, dat, onverminderd ieders bestekverplichtingen, het project op de meest efficiënte wijze, dat wil zeggen met zo min mogelijk vertraging en zo min mogelijk extra kosten, kan worden voortgezet en voltooid. Indien de getroffen regeling een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan noodzakelijk maakt, legt de coördinator aan de directie en de opdrachtgever een gewijzigd algemeen tijdschema en/of gedetailleerd werkplan voor, zulks met inachtneming van het gestelde in dit bestek hiervoor. De andere partijen als bedoeld in lid 72 van dit artikel verplichten zich aan deze wijzigingen hun medewerking te verlenen. De coördinator maakt van de vergadering een verslag dat aan ieder der partijen en de directie zal worden toegezonden. Bij afwezigheid van de coördinator zal deze worden vervangen door de directie. 79 Het bepaalde in deze bestekbepaling laat de rechten van opdrachtgever voortvloeiende uit paragraaf 46 evenals paragraaf 42 van de UAV 2012 onverlet. Tevens laat het de rechten van opdrachtnemer voortvloeiende uit paragraaf 8 van de UAV 2012 onverlet. 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 VOORZIENINGEN DERDEN 71 De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. De aannemer dient de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk te controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorzieningen in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken. 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN VERKEER 03 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 VERWIJDEREN VAN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN 71 Het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard is mede van toepassing op terreinen van Defensie. 04 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 SIGNAALKLEDING 71 In afwijking van het gestelde in artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard, dient de tekst "die niet is gesloten voor openbaar verkeer" te worden geschrapt. 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 06 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: ·alle uit te voeren werkzaamheden volgens dit bestek; ·inmeten en verwerken revisiegegevens ondergrondse infra volgens dit bestek; ·een plan voor omgang met vrijkomende materialen; (ZIE ART. 01017.07 VAN DE STANDAARD); ·een plan voor omgaan met vrijkomend asfalt; (ZIE ART. 81.13.02 VAN DE STANDAARD); ·een werkplan bestratingswerk; ( ZIE ART. 83.13.02 VAN DE STANDAARD); ·een plaatsingsplan verkeersmaatregelen; (ZIE CROW-PUBLICATIE 96 'Handboek Veilig werken aan wegen 2003'); ·een V&G-plan bodemsanering (ZIE ART. 17.03.01 VAN DE STANDAARD) ·een plan van aanpak veldwerk milieuhygienisch bodemonderzoek (ZIE BRL SIKB 2000 ART. 2.2.3) 71 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dient te worden aangegeven in werkbare kalenderdagen. 73 Het namens de opdrachtgever opgestelde tijdschema is als bijlage in dit bestek opgenomen. 14 BOUWSTOFFEN 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 71 In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek genoemde fabricaten en/of merknamen achter deze fabricaten en/of merknamen te worden gelezen ‘of gelijkwaardig’. Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer tijdig een uitgebreide vergelijkende technische documentatie te overleggen, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid aan de opgegeven technische / functionele specificaties aantoont. 72 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, dienen de te verwerken bouwstoffen nieuw te zijn en van de eerste soort c.q. kwaliteit. 03 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN) 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met: ·KOMO-(attest-met-)productcertificaat; ·KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen. 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen: ·Voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl; ·Voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl; 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen. 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. 71 De aannemer dient kwaliteitsverklaringen door hem geparafeerd en gedateerd digitaal in PDF- formaat aan de directie te hebben verstrekt voordat de betreffende bouwstoffen worden verwerkt. 05 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 PROCESCERTIFICATIE 01 Voor de uitvoering van het werk zijn geldige KOMO-procescertificaten vereist, dan wel schriftelijke verklaringen van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie. Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen. Hiertoe dient de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren. De vereiste procescertificaten (BRL's) zijn: - de BRL SIKB 2000 "Het verrichten van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek met protocol 2003 "Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemondezoek"; - de BRL SIKB 7000 "Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem" met protocol 7001 "Uitvoeren van landbodemsaneringen met conventionele methoden"; met protocol 7002 "Uitvoeren van landbodemsaneringen met in-situ methoden"; met protocol 7004 "Tijdelijke uitplaatsing van verontreinigde grond"; - de BRL 9101 "Toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering"; - het uitvoeren van boomverzorgingswerkzaamheden (volgens "European Treeworker"); - het aanbrengen van bomen en het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden aan bomen (volgens BRL Boomverzorging); - de aanleg van groenvoorzieningen (volgens BRL groenvoorziening); - werkzaamheden aan kabelinfrastructuur en gas- en waterdistributiesystemen (volgens "Certificaat Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven"); - electrotechnische werkzaamheden (volgens "Certificatieregeling Kabelinfrastructuur"). De aannemer van electrotechnische werkzaamheden moet voldoen aan de processen met de volgende codes: A, B1, C, D, E, F, I, J1; - de BRL SVMS-007 "Sloopwerkzaamheden" 02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring. 06 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BESLUIT BODEMKWALITEIT 71 De aannemer verstrekt de in artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard bedoelde milieuhygiënische verklaring minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof. 72 De aannemer dient de aan de directie te overleggen gegevens, als bedoeld in artikel 01.14.06 van de Standaard, digitaal in PDF-formaat in een overzicht als groeidocument te verstrekken. De kwaliteits- en milieuhygiënische verklaringen en afleveringsbonnen dienen in PDF-formaat aan een bestandsnaam herkenbaar bijgevoegd te worden. Het overzicht dient minimaal de volgende kolomen te bevatten: ·Bestekspostnummer; ·Bouwstof; ·Nummer kwaliteitscertificaat / bestandsnaam; ·Numer afleveringsbon / bestandsnaam; ·Nummer milieuhygiënische verklaring / bestandsnaam 73 Bij oplevering van het werk dient het complete rapport, inclusief bijlagen, digitaal in PDf-formaat aan de directie te worden verstrekt. 15 GARANTIE 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 GARANTIE VOOR ONDERDELEN 71 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 22 lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende "Indien in het bestek is vermeld dat een of meer onderdelen van het werk dienen te worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger(s) zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen". 72 Met verwijzing naar paragraaf 01.15 van de Standaard wordt er garantie verlangd voor het werk vanaf het gereedkomen of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en aansluitend daarop gedurende 1 jaar. Indien in het bestek ten aanzien van een onderdeel een langere garantietermijn dan één jaar wordt verlangd, dan geldt de garantie voor dat onderdeel vanaf het gereed komen of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en aansluitend daarop gedurende de ten aanzien van dat onderdeel verlangde garantietermijn. 73 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 2 jaar: ·Bomen (zonder gebreks- of ziekteverschijnselen, tak- of topbreuk (uitgezonderd stormschade), of stambeschadiging (uitgezonderd mechanische beschadiging veroorzaakt door derden)); 74 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 3 jaar: ·Riolering; ·Betonstraatstenen; 75 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 5 jaar: ·Lijnafwateringsgoten; 16 VERZEKERINGEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BODEMSANERINGSVERZEKERING 01 Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard, bedraagt €2500,- 71 De eerste alinea van artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door: "Indien het uit te voeren werk het werken met verontreinigde grond of verontreinigd water omvat, gaat de aannemer een bodemsaneringsverzekering aan waaronder ten minste dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het uitvoeren van de in het bestek genoemde werkzaamheden." 72 De polis voor de bodemsaneringsverzekering dient vóór de aanvang van de werkzaamheden met verontreinigde grond of verontreinigd water ter goedkeuring aan de directie te worden overgelegd. 73 De kosten voortvloeiende uit de bodemsaneringsverzekering, zoals premie, poliskosten en assurantie-belasting, verhoogd met 5% vermoeiïngskosten, zullen op een afzonderlijke declaratie worden verrekend nadat de gespecificeerde rekening daarvoor is ingediend en akkoord bevonden. 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 07 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen: ·alle in het werk vrijkomende materialen; b.v. (teerhoudend) asfalt, gebroken steenachtige materialen (metselwerk-, meng-, beton- en asfaltgranulaten), vormvaste steenachtige materialen (betonstraatstenen, straatbakstenen, betontegels, betonbanden, betongoten, betonbuizen, rioolputten, keerwanden), markeringsmateriaal, veegafval van de verharding, zwerfvuil, niet stategisch schroot. 11 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN 01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken." 02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506. 03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen. 12 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren. 13 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 VRIJGEKOMEN TEERHOUDENDE MATERIALEN 01 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden vervoeren naar een inrichting voor het verwerken van teerhoudend asfalt. 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ALGEMEEN 71 De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer worden eigendom van de aannemer. Omgang van de vrijgekomen bouwstoffen is omschreven in de betreffende bestekspost waar de bouwstoffen bij vrijkomen. 72 De uit het werk komende oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de Wet Milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever. Omgang van de vrijgekomen bouwstoffen is omschreven in de betreffende bestekspost waar de bouwstoffen bij vrijkomen. 73 De tijdelijke opslag van de vrijkomende afvalstoffen dient te geschieden in afsluitbare containers, om zodoende het over het terrein waaien van afvalstoffen te voorkomen. 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 AFVOEREN AFVALSTOFFEN 71 Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer dienen door de aannemer van het werkterrein te worden afgevoerd. Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer dient te worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden overgedragen aan, een inrichting. 72 Uitkomende en vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangende verontreinigingen en chemische verontreinigingen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door het BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling (tel.: 070-4440650 of E-mail: info@bureauleiding.nl). 73 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BEWIJS VAN ONTVANGST 71 Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de VIHB-lijst. 72 De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van overdracht een bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.08 van de Standaard, ingevolge artikel 01.17.72 aan een inrichting overgedragen afvalstoffen. 74 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT VRIJGEKOMEN MATERIALEN 71 De uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen voor het afvoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting dienen te zijn gebaseerd op de in het bestek aangegeven onderzoeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van de materialen. Er zal voor rekening van de opdrachtgever geen aanvullend onderzoek plaatsvinden naar de milieuhygiënische kwaliteit. 72 Wanneer in een bestekspost is aangegeven dat er indicatief onderzoek is uitgevoerd betekent dit dat er milieuhygiënisch onderzoek van het materiaal is uitgevoerd. Hierbij is op enkele punten (m.n. analyse-pakket) afgeweken van de vigerende normen en protocollen. 73 Slechts nadat twee verschillende inrichtingen schriftelijk aangeven dat aangeboden vrijgekomen materialen niet worden geaccepteerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte onderzoeken, is het de aannemer toegestaan voor de betreffende materialen een herkeuring te laten uitvoeren door een erkend onderzoeksbureau voor milieuhygiënisch onderzoek. Het erkende onderzoeksbureau dient de goedkeuring te hebben van de directie. 75 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 VERGUNDE INRICHTING 71 Onder vergunde inrichting wordt verstaan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE 06 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard geschiedt de coördinatie voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard door de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase van besteknummer P-1003613 (voor het Huisvesting brigades KMAR Camp New Amsterdam te Soesterberg). 07 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit. 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 RI&E IN DE DEFINITIE- EN ONTWERPFASE (MODEL A) 71 De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E) maakt deel uit van dit bestek. Deze RI&E omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012. De aannemer dient de restrisico's en de hierop te treffen maatregelen mee te nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase, alsmede indien van toepassing in het V&G-plan (Model B), en voor zover deze betrekking hebben op de omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan. 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 V&G-PLAN (MODEL B) 71 Het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit maakt, indien dit is opgesteld in de ontwerpfase, deel uit van dit bestek. Dit V&G-plan omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in afdeling 8.1 van het Bouwstoffenbesluit 2012. Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer het door hem aangevulde V&G-plan Ontwerp en Uitvoering (Model B) in bij de directie. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. 74 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BOUWVEILIGHEIDSPLAN 71 Indien volgens de RI&E (Model A) sprake is van restrisico's voor de omgeving, of indien het bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012. De aannemer dient dit plan, indien dit door het bevoegd gezag wordt verlangd, in bij het bevoegd gezag en verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de directie. In het geval volgens RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan verlangt, dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Het Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. 75 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 MELDEN VAN ONGEVALLEN 71 De aannemer dient alle (bijna) ongevallen terstond mondeling te melden aan de directie en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 76 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 V&G-COMMUNICATIE 71 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "veiligheid en gezondheid op het werk en veiligheid in de omgeving" wordt geagendeerd. 77 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN 71 Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte welke functionaris namens hem als werkverantwoordelijke voor het werk is aangewezen. 78 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 (ELEKTRONISCHE) KENNISGEVING 71 Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het werk bij de inspectie SZW. Een afdruk van de melding dient zichtbaar opgehangen te worden op de bouwplaats. 79 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 VEILIGHEIDSGEDRAG EN -BEWUSTZIJN 71 De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema Veiligheidsladder. 72 De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig SCL Light Statement op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de aannemer of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project. 73 In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door onderaannemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het volgende: ·De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers beschikken over een bewijsmiddel conform de risicomatrix. ·Dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. ·De aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op: www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/ 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 03 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd. 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 HANDBOEK BOMEN 71 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond of met bomen dienen, voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven, te worden uitgevoerd conform de eisen gesteld in het Handboek Bomen 2022, inclusief de Addenda Handboek Bomen 2022. 72 Het Handboek Bomen is tegen betaling verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen. De addenda van het Handboek Bomen zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl 73 In geval van tegenstrijdigheden tussen het gestelde in de Standaard en het Handboek Bomen prevaleert, voor zover niet specifiek in dit bestek is voorgeschreven, het gestelde in het Handboek Bomen conform het gestelde in lid 71. 23 COMMUNICATIE 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BOUWVERGADERINGEN 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. 71 De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden: één per twee weken 72 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden. In afwijking van paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012 maakt de aannemer bouwverslagen op. Het bouwverslag moet digitaal in concept, uiterlijk op de tweede werkdag na de gehouden bouwvergadering, aan de directie worden overlegd. Na controle van de directie en verwerking van eventuele op- en aanmerkingen door de aannemer, dient de aannemer het bouwverslag definitief aan te leveren aan de directie. 73 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in lid 71 worden geacht te zijn begrepen in de post: "Uitvoeringskosten". 25 VAKOPLEIDING 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 TE WERK STELLEN VAN LEERLINGEN 01 De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde leer-/arbeidsovereenkomst hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband voor de Praktijkopleiding in de Grond-, water- en wegenbouw (SPG). 02 De leerlingen, als bedoeld in lid 01, dienen te werk te worden gesteld als: a.Aankomend straatmaker of straatmaker; b.Gww-werker of vakkracht gww. Het totaal aantal leerlingen dient ten minste 1 te bedragen, gedurende ten minste 20 mandagen voor het totaal aantal leerlingen gedurende het gehele werk. 03 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de aannemer aan de directie de volgende gegevens: a.De wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02; b.Wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren; c.Een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het SPG heeft gemaakt om te waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk worden gesteld en opgeleid. 04 De leerlingen dienen te worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen praktijkbegeleider/ mentor die ten minste in het bezit is van een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een cursus praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door het landelijk orgaan van het leerlingwezen. 05 De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens toegang tot het werk aan de opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het leerlingwezen en een daartoe door het SPG aangestelde functionaris ter controle c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met de leerling(en) in het bijzijn van de praktijkbegeleider/mentor. 06 De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een verklaring van SPG kan overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen geschikte leerling(en) beschikbaar is (zijn). 71 BEDRIJFSLEVEN 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN 71 De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk. Het is daarnaast verboden op enigerlei gebruik te maken van de diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd. Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddelijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. 72 HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 WATER, GAS EN ELEKTRISCHE ENERGIE 71 De kosten voor levering van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie zijn voor rekening van de opdrachtgever 72 De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade, ontstaan ten gevolgen van storingen in de levering van water, van gas of van elektrische energie. 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 AANSLUITPUNTEN 74 De aansluitpunten voor water, gas en elektrische energie worden nader aangegeven. 76 Het door de aannemer af te nemen waterverbruik mag niet meer bedragen dan 10 m³/uur. 77 Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan elektrische energie mag niet meer bedragen dan 10 kVA gelijktijdig. 78 De elektrische energie als bedoeld onder artikel 01.72.71 lid 71 mag niet worden aangewend voor het elektrisch verwarmen c.q. droogstoken van het werk. 79 De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie, zijn voor rekening van de aannemer. Deze kosten zijn inclusief het plaatsen van een tussenmeter in de betreffende leiding of kabel. 80 De kosten voor het, vóór de oplevering van het werk, demonteren van voorgenoemde aansluitingen zijn voor rekening van de aannemer. Bij deze kosten dient het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat te zijn inbegrepen. 74 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 AANSLUITING OP BRANDKRAAN 71 Indien water wordt onttrokken via een brandkraan, dient de standpijp te zijn voorzien van een roestvrijstalen remmingsplaatje met gat ø13 mm. 73 VEILIGHEID 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ALGEMEEN 71 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard dienen bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen tot een afstand van tenminste 3,00 m uit de afrastering te worden geplaatst en opgeslagen. 72 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 14 lid 3 van de UAV 2012 neemt de aannemer, in overleg met de directie, tevens gepaste maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid op en om de bouwplaats te garanderen. 74 BESTEKSADMINISTRATIE 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ALGEMEEN 71 In afwijking van paragraag 27 lid 01 van de UAV 2012 levert de aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het weekrapport. Deze aantekeningen dienen digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie te worden overgelegd. 72 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 dienen door de aannemer te worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten dienen alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat te bevatten. De productie-opgave-staten dienen weer te geven: ·De tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid; ·De in de betreffende week verwerkte hoeveelheid; ·De in totaal verwerkte hoeveelheid; en ·De financiële consequenties van de verwerkingen. 73 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 71 en 72 worden geacht te zijn inbegrepen in de post "Uitvoeringskosten". 75 REVISIETEKENINGEN TERREINBIJZONDERHEDEN 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 REVISIEMETINGEN BOVEN- EN ONDERGRONDSE NETTEN 71 WIBON: De aannemer/grondroerder (hierna te noemen aannemer) wordt geacht de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten (WIBON) te kennen en hiernaar te handelen. De aannemer dient (deel)revisies tijdig aan te leveren richting de directie. De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen na het afdekken van de kabels en/of leidingen, de liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde kabels en/of leidingen via (deel)revisies aan te leveren aan de directie. De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het niet volledig, niet tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies. 72 EISEN: De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare elementen van de kabels en/of leidingen (appendages, inspectieputten, kolken, etc.) en bijbehorende gegevens, te verwerken in de door de directie voorgeschreven structuur en nauwkeurigheid conform de "Specificatie Projectrevisie K&L" wat als bijlage bij dit bestek ter beschikking is gesteld. Hiertoe levert de directie een bestand aan in dwg-formaat. In het dwg-bestand dienen geometrische informatie alsmede administratieve gegevens betreffende de kabels, leidingen en leidingelementen vastgelegd te worden conform het gestelde in de "Specificatie Projectrevisie K&L". De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en/of leidingen digitaal in het terrein in te meten in een open sleuf, voordat de kabels en/of leidingen en ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt. 73 LEVERING: Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie zich om binnen 5 werkdagen het CAD-bestand van de bestaande situatie in dwg-formaat aan te leveren. De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van het werk: ·Pdf-bestanden per thema, of een gelaagde pdf per thema van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood) en bestaande informatie (zwart) en de verwijderde situatie (blauw), geprojecteerd op de door de directie aangeleverde topografische ondergrond (grijs); ·CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg-formaat, per thema van de nieuwe, gewijzigde, bestaande en verwijderde informatie; ·Ter controle van de revisie vóór de eindlevering een set analoge afdrukken, in drievoud, van de revisie per thema, en digigaal in pdf- en dwg-formaat. De revisietekeningen dienen uiterlijk drie weken vóór de oplevering van het werk ter controle aan de directie te worden aangeboden. De aannemer dient rekening te houden met een controletermijn door de directie van één week; ·Bij de eindlevering een set analoge afdrukken, in enkelvoud, en digitaal in pdf-formaat van de totaalrevisie van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood), bestaande situatie (zwart) geprojecteerd op de door de directie aangeleverde topografische ondergrond (grijs), alsmede digitaal in dwg-formaat. 74 KORTING: Indien de aannemer in verzuim is voor het tijdig en correct aanleveren van zijn (deel)revisies zal een korting worden opgelegd van €250,= per werkdag. Deze korting komt niet in de plaats van een schadevergoeding als genoemd in artikel 6:92 van het Burgerlijk Wetboek. 75 CONTROLE IN HET TERREIN Bij twijfel over de juistheid van de revisie tijdens de controle door het RVB van de aangeleverde bestanden kan de directie tot aan het einde van de onderhoudsperiode van dit bestek de aannemer verzoeken om de exacte ligging van de kabels en leidingen aan te tonen door middel van proefsleuven. De locatie van de proefsleuven wordt door de directie in het werk aangegeven. Bij het graven van de proefsleuven is het aanvullen van de sleuf en het herstellen van het terrein in de oorspronkelijke staat inbegrepen. 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 REVISIE ELEKTROTECHNIEK 71 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dient op de revisietekeningen van elektrotechnische werkzaamheden onderstaande te worden aangegeven: ·Aanduiding overeenkomstig de NEN 5152 en NEN-EN-IEC 81346; ·Coördinaten van de kabel(s) op cruciale punten in/van de kabel(s), en ter plaatse van doorvoeringen (in gebouwen en mantelbuizen); ·De diepteligging ten opzichte van N.A.P. en ten opzichte van maaiveld; ·Locatie van kabelmoffen 76 MILIEUZORG 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU 71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012 dient verontreiniging van bodem, grond en grondwater met gevaarlijke stoffen zoals verf, brandstof etc. te worden voorkomen. Dit dient te geschieden door te werken met lekbakken, folie, en werken boven vloeistofdichte vloeren. 72 In geval van milieu-incidenten of milieu-calamiteiten dient zowel de directie alsmede de verantwoordelijke op het complex op de hoogte te worden gesteld, te bereiken via een bij de eerste bouwvergadering door de directie bekend te stellen telefoonnummer. 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 AFTANKEN 71 Bij het aftanken mogen alleen volgens de KIWA-beoordelingsrichtlijn (BRL-K744/03) goedgekeurde installaties worden gebruikt. 72 Het met brandstof of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaatsvinden op een vloeistofdichte ondergrond. 73 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BOUWMATERIEEL 71 De aannemer dient gebruik te maken van werktuigen en voertuigen die een relatief lage NOx emissie hebben. Het in te zetten bouwmaterieel dient in de Stage IV-klasse te vallen. Het bouwjaar biedt daarbij houvast: Stage IV is in 2014 ingegaan, dus materieel dat in 2014 of later is aangekocht valt onder Stage IV. Uitzonderingen op deze regel mogen niet meer dan 10% van de inzet van bouwmaterieel omvatten. Voor dieselmotoren van personenauto’s en vrachtauto’s geldt dat deze moeten voldoen aan Euro norm IV of hoger. Voertuigen met een bouwjaar voor 2005 voldoen niet aan deze norm. 17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER 1 DROOG VERWERKEN VAN VERONTREINIGDE GROND 3 INFORMATIE-OVERDRACHT 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 TRANSPORTREGISTRATIE 71 De aannemer dient zorg te dragen voor een transportregistratie van de af te voeren hoeveelheden verontreinigde grond en puin. Deze registratie dient binnen acht werkuren aan de directie te worden overgelegd. In de transportregistratie ten minste opnemen: ·Naam transporteur, wagennummer en kenteken; ·Tijden van vertrek en aankomst; ·Plaats van herkomst en bestemming van de lading; ·Soort lading en hoeveelheid; ·Afschrift weegbrief van een door de directie goedgekeurde weegbrug. 72 Op de weegbrieven dient ten minste te zijn aangegeven: ·Het bruto en netto weegresultaat; ·Het kenteken; ·Datum en tijdstippen van weging. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VOOR BEZOEKERS 01 In afwijking van artikel 17.25.01 lid 02 stelt de aannemer 2 sets persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking voor bezoekers die op uitnodiging van de directie of opdrachtgever de verontreinigde zone betreden. 22 GRONDWERKEN 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN 2 EISEN EN UITVOERING 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 AFWERKEN BERMEN EN TERREINEN 71 Tenzij anders vermeld dient de berm onder profiel met 3% afschot over een breedte van 2,00 m vanaf de kant van de verharding afwaterend te worden afgewerkt. Indien de breedte van 2,00 m niet realiseerbaar is wordt de breedte van de afwerking in overleg met de directie vastgesteld. 72 Tenzij anders vermeld dient de berm onder profiel met 5% afschot over een breedte van 3,00 m vanaf de kant van de verharding afwaterend te worden afgewerkt. Indien de breedte van 3,00 m niet realiseerbaar is wordt de breedte van de afwerking in overleg met de directie vastgesteld. 73 Het afgewerkte maaiveld dient ter plaatse van de aansluiting op de verharding 0,02 m lager dan de bovenkant van de kant(opsluiting) van de verharding te liggen. 74 Over afgewerkte bermen en terreinen die reeds zijn aangevuld met boven-/teelgrond en onder profiel zijn gebracht mag geen transport plaatsvinden. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 MELDINGSPLICHT TOEPASSING GROND EN BAGGERSPECIE 71 De aannemer dient alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van toepassing van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3, minimaal 10 dagen voorafgaand aan de toepassing te melden bij de directie. 6 BOUWSTOFFEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS 01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel 22.03.04 lid 01, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt. 7 MEET- EN VERREKENMETHODEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 MEETAPPARATUUR 01 In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur ten minste 0,02 m en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste 0,03 m dient te bedragen. 04 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden dient de aannemer aan te tonen dat de in lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald. Tevens legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de beheersing van het meetproces zijn beschreven. 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 METING IN HET WERK 71 Tenzij anders is aangegeven dient de nauwkeurigheid van de te maken inhoudsberekening van het digitale terreinmodel ter plaatse van de te ontgraven en te verwerken grond ten hoogste 2 m3/are te bedragen, met een maximale puntdichtheid van 10x10 m. De in- en uitmeting dienen respectievelijk voorafgaand aan en direct na de uitvoering van de werkzaamheden aan de directie te worden aangeleverd en door de directie te zijn goedgekeurd alvorens de overige werkzaamheden in het terrein mogen aanvangen. De metingen en hoeveelheidsbepalingen dienen geheel digitaal te geschieden. Tekeningen met meetgegevens dienen digitaal in PDF- en DWG-formaat, alsmede analoog te worden aangeleverd aan de directie. De schaal van de tekeningen dient 1:200 of 1:500 te zijn. De rekenstaten dienen digitaal in PDF-formaat en in Excel aan de directie te worden aangeleverd. De gegevens dienen per bestekspost en per grondsoort te worden gemeten en aangeleverd. 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 2 EISEN EN UITVOERING 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ALGEMEEN 71 Verdichten van terreinen dient te geschieden middels spoor aan spoor aanrijden door een trekker voorzien van dubbellucht banden. 72 Het gebruik van een wiellaadschop is bij aanvulling en egalisatie etc. niet toegestaan. 24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN 2 EISEN EN UITVOERING 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 GRONDWERK, ONTGRAVING 71 De sleufbodem vrijmaken van voorwerpen die een beschadiging van de kabels, kabelbuizen, leidingen, etc. kunnen veroorzaken. 72 Ter plaatse van moffen, flenzen, afsluiters e.d. de sleuven zodanig verdiept uitvoeren dat de leidingen over de volledige lengte op de ondergrond komen te rusten. 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BESCHERMINGSMATERIAAL EN WAARSCHUWINGSLINT 01 Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersregelinstallaties moet eerst een laag zand van 0,1 m dikte worden aangebracht, waarop een kunststof beschermingmateriaal in de kleuren rood, geel en groen met op iedere 3 m de tekst ’Verkeerslichten’ moet worden aangebracht. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 05 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 OPNEMEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING 71 Kabeltracés moeten zo weinig mogelijk van richting veranderen en verhardingen, kanalen, watergangen, terreinleidingen, e.d. zoveel mogelijk haaks kruisen. Het uitzetten van de kabelsleuven geschiedt door de aannemer in overleg met de directie. Overal waar de directie dit nodig oordeelt moeten proefsleuven worden gegraven. 72 Sleuven moeten bij kruisingen van en langs wegen en start- & rolbanen zijn gemarkeerd volgens de richtlijnen werk in uitvoering binnen de bebouwde kom. 73 Indien zich in de onmiddelijke nabijheid van de te graven sleuven bomen of struiken bevinden, moet het kappen van wortels (zoveel mogelijk) worden vermeden. Bij graafwerkzaamheden binnen de kroonprojectie is het Handboek Bomen van toepassing. 74 Het aanvullen van sleuven moet in eerste aanleg geschieden met 0,10 m van puin gezuiverde, vaste aangelopen grond. Daarna wordt de sleuf in lagen van ten hoogste 0,30 m aangevuld en verdicht. 75 De sleuf mag, uitgezonderd de eerste laag van 0,10 m, met behulp van mechanische verdichtingsapparatuur worden verdicht. Na het volledig aanvullen van de sleuven moet het mechanisch verdichten zodanig geschieden, totdat ter plaatse van te herstellen dan wel aan te brengen verharding een sondeerwaarde van 2 MPa is bereikt, en ter plaatse van bermen en overige groenvoorzieningen een sondeerwaarde overeenkomstig de naastgelegen grond. De sondeerwaarde dient te worden gemeten op een diepte van ten hoogste 0,15 m onder het oppervlak van de te beproeven grondlaag. 25 RIOLERING 0 RIOLERING, ALGEMEEN 1 BEGRIPPEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ALGEMEEN 71 Te verstaan is onder: a.Bereikbaar: De putrand met deksel van de inspectieput is zichtbaar in verharding, berm of plantsoen en kan zonder extra handelingen benaderd worden; b.Toegankelijk: De putrand met deksel is bereikbaar en te openen om toegang tot de inspectieput en het rioolstelsel te verlenen. 2 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ALGEMEEN 71 Buitenriolering onder vrij verval dient te worden aangelegd overeenkomstig NPR 3218-2 "Buitenriolering onder vrij verval". De NPR is tegen betaling verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft. 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN 71 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker. 75 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 AFDALEN IN INSPECTIEPUTTEN 71 Bij afdalingen in inspectieputten dienen de geldende veiligheidsnormen en -regels toegepast te worden. 76 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BESTAANDE AFVOEREN 71 De afvoer van zowel gemengd-, vuil-water-afvoer als hemelwater-afvoer, moet bij het doen van voorzieningen aan bestaande afvoeren te allen tijde zijn gewaarborgd. 72 Tijdens werkzaamheden, indien noodzakelijk, middels pompen de afvoer van water verpompen. Na een werkdag (of tijdens of na hevige regenval) moet aannemer een noodverbinding realiseren tussen bestaand en nieuw aangelegd riool waarbij uitspoeling wordt uitgesloten en de afvoercapaciteit van het riool wordt gewaarborgd. De materialen voor een noodverbinding moeten te allen tijde in de directe nabijheid van de werkzaamheden aanwezig zijn. 77 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 STAGNATIE 72 De aannemer dient bij het niet toegankelijk zijn van een streng, door te gaan met de werkzaamheden in een andere streng van de deelopdracht. 73 De aannemer dient bij niet te reinigen riolen met 90 bar ter hoogte van de spuitkop, door te gaan met de werkzaamheden in een andere streng van de deelopdracht. 78 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 AFVOER VRIJKOMEND MATERIAAL 92 Indien door analyse blijkt dat het vrijkomende materiaal chemisch afval betreft, dient de aannemer dit af te voeren naar de T.O.P. op het defensieterrein. De betaling van het transport geschiedt op afzonderlijke declaratie ten laste van het besteknummer. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 AFSLUITEN RIOOLSTRENG 71 De aannemer dient de afsluitertypen af te stemmen op de maximale drukhoogte in het stelsel. In alle gevallen, zo ook bij het aanbrengen van de afsluiters, dient rekening gehouden te worden met geldende regelgeving en van toepassing verklaarde voorschriften. 04 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 DIGITALE UITWISSELING GEGEVENS 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 02 van de Standaard moeten foto’s, die gemaakt worden in het kader van rioolinspectie, worden uitgewisseld in jpeg -formaat en een resolutie hebben van ten minste 720x 576 pixels. Filmpjes/video's dienen te worden uitgewisseld in mpeg-formaat met een resolutie van ten minste 1.280 x 720 pixels. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BIJWERKEN (REVISIE)GEGEVENS 71 Wanneer tijdens de werkzaamheden blijkt dat de situering van riolering op complexen anders is dan op de digitaal verstrekte tekening(en) staat aangegeven, dient de aannemer dit te melden bij de directie en na de inspectie op tekeningen (analoog en digitaal) aan te geven. Op deze tekeningen dient tevens de riool- en put-identificatie en gegevens van deze rioolstreng(en) en inspectieput(ten) vermeld te worden, zoals diameter, materiaal, B.O.B, etc. De tekeningen maken deel uit van de rapportage als bedoeld in deel 2.2 en artikel 25.43.71 van dit bestek. 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 AANTREFFEN GEVAARLIJKE SITUATIES 71 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels) dient de aannemer onmiddellijk maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar. De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte te stellen. 72 Indien de aannemer constateert dat zich in het riool gevaarlijke vloeistoffen (bijvoorbeeld olie of benzine) bevinden, dan dient de aannemer dit onmiddellijk aan de directie te melden. 73 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 WEERSVERWACHTING 71 Alvorens werkzaamheden uit te voeren waarvoor een rioolstreng moet worden afgesloten, gereinigd of geinspecteerd, vraagt de aannemer ten minste 24 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden, een gedetaillleerde regionale weersverwachting op voor de geplande uitvoeringsperiode. 72 De in lid 71 genoemde weersverwachting moet worden opgevraagd bij het Meteo Consult: http://www.meteoconsult.nl 73 De weersverwachting dient te zijn opgedeeld in periodes van zes uur waarbij voor iedere periode de neerslagkans en de te verwachten neerslaghoeveelheid dient te worden opgegeven. 74 De weersverwachting als bedoeld in lid 71 dient minimaal 12 uur voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie per email ter kennis worden gebracht. 75 Onderhoudsmaatregelen waarbij een rioolstreng afgesloten moet worden mogen niet uitgevoerd worden wanneer de neerslagverwachting groter is dan 2,0 mm. 76 Tijdens regenval kan de directie bepalen de werkzaamheden te staken en dienen eventuele afsluiters uit de riolering te worden verwijderd, zodat de afvoer van het rioolwater weer gewaarborgd is. De stagnatie wordt dan gerekend als onwerkbare werktijd. 6 BOUWSTOFFEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 PVC-ONDERDELEN 71 Alle aan te brengen PVC-buizen en PVC-hulpstukken dienen van gerecycled PVC te zijn. 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 PUTRANDEN EN DEKSELS 71 Tijdens het reinigen en inspecteren van riolen, dient de aannemer te controleren of de te handhaven rioolputten onderdeel uitmaken van een gescheiden rioleringssysteem, de toe te passen putranden met bijbehorende deksels dienen de volgende tekstopschrift te bevatten, te weten: - voor hemelwaterriool de tekst "RW" op de putrand; - voor vuilwaterriool de tekst "VW" op de putrand. Putranden met deksel van putten in een gemengd rioleringssysteem dienen géén tekst van vergelijkbare strekking te bevatten. 72 Voordat de putdeksels worden teruggelegd, de sponningen in de putrand schoonspuiten. 1 AANLEG RIOLERING 2 EISEN EN UITVOERING AANLEG RIOLERING 04 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 GEBOUW- EN KOLKAANSLUITINGEN 71 Bij de opneming van het werk voorafgaande aan de oplevering , als bedoeld in de UAV 2012, moeten kolken, kolkaansluitleidingen en gebouwaansluitingen inwendig schoon zijn. Reinigingskosten zijn voor rekening aannemer. 72 Voor het beëindigen van de werkdag dienen alle gebouw- en kolkaansluitingen te zijn aangesloten c.q. open geboord op de hoofdriolering. 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 EISEN EN UITVOERING LIJNAFWATERINGSGOTEN 91 Voor plaatsing van de gootelementen dienen de voegen te worden gereinigd van stof, olie, vuil en dergelijke. Na plaatsing moeten de hechtvlakken worden voorbehandeld met een hechtprimer, geschikt voor een niet poreuze ondergrond. Onderling dienen de gootelementen te worden afgekit met een elastisch blijvende voegvullingsmassa op basis van oliebestendige polysulfide. 7 MEET- EN VERREKENMETHODEN 06 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 MEETMETHODE TBV DE HOEVEELHEIDSBEPALING 71 De lengte van rioolstrengen als vermeld in het bestek is gemeten van hart rioolput tot hart rioolput. 72 Inlaten moeten worden ingemeten ten opzichte van het hart van de rioolputten die aansluiten op de betreffende rioolstreng. 73 De binnen onderkant buis (B.O.B.) van de te leggen rioolbuizen en de putdekselhoogten zijn aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P. 3 RIOOLREINIGING 1 BEGRIPPEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ALGEMEEN 71 In afwijking van artikel 25.31.01 lid 01 sub a van de Standaard dient voor "verontreiniging" te worden gelezen: "slib, zand, grind en alle loszittende obstakels zoals puin, hout, wortels, (bak- en beton)stenen vet etc." 72 Direct voorafgaand aan de uit te voeren onderzoeks-, verificatie-, zekerheids- en/of opleveringsinspectie dient de te inspecteren rioolstreng te zijn gereinigd. 2 EISEN EN UITVOERING 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 CERTIFICERING REINIGINGSBEDRIJF 71 De reinigingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf wat in het bezit is van en werkt conform de KIWA-beoordelingsrichtlijn, BRL-K10014 "Reinigen van riolen, putten en kolken", of een vergelijkbaar buitenlands certificaat. Bij het indienen van vergelijkbare buitenlandse certificaten, zullen deze door KIWA worden getoetst op gelijkwaardigheid waarbij de eventuele kosten van toetsing voor rekening van de aannemer komen. 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN 71 In artikel 25.35.01 lid 01 van de Standaard dient de tekst "het stroomprofiel van de bijbehorende putten" te worden aangevuld met "en/of putbodems". 72 Indien een rioolstreng niet of slechts gedeeltelijk te reinigen en te inspecteren is dient de rioolstreng te worden gereinigd en geïnspecteerd vanaf de andere zijde. 73 De aannemer is verplicht de benodigde assistentie te verlenen voor het verkrijgen van de noodzakelijke rioolslibmonsters. 74 De aannemer is verplicht indien de directie dit verzoekt om de rioolslibmonsters bij een bedrijf/instantie welke vergunninghoudende is voor het verwerken van rioolslib ter analysering aan te bieden. De analysekosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 75 Doorspuiten naar lager gelegen riool is niet toegestaan. Maatregelen en controle erop dienen in het afstromingsplan vastgelegd te worden. 76 Tot het reinigen van inspectieputten behoort tevens het reinigen van de bijbehorende putkoppen/-randen en deksels. 73 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 OVERIGE EISEN AAN RIOOLREINIGING 71 Bij het reinigen van alle riolen dienen de losgespoelde, vloeibare en vaste stoffen, zoals slib, zand en puin opgenomen te worden met een vacuümwagen. 72 Het losse, vuile spoelwater mag worden teruggezet in het gemengd- en/of VWA-riool. Daarbij mag geen zand mee terugspoelen in het riool en het verkeer mag niet gehinderd worden. 73 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie zijn overhandigd. In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen: - kenteken + naam transporteur; - tijden van vertrek en aankomst; - soort lading + globale hoeveelheid in m3; - plaats van herkomst en bestemming elke lading; - afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing); - afvalstroomnummer. Op de weegbonnen dient te zijn aangegeven: - het bruto en het netto weegresultaat; - het kenteken; - de datum en de tijdstippen van weging; - terreincode. Eenmaal per dag een retourweging uitvoeren op aangeven van de directie. 75 Gebreken aan het riool dienen door de aannemer worden geregistreerd en direct aan de directie te worden overlegd. Indien blijkt dat tijdens het schoonmaken van het riool d.m.v. hoge druk, het riool zich in een dusdanige toestand bevindt dat verder reinigen gevaar kan opleveren voor uitspoelen van zand (verzakkingen etc.), of het ontstaan van overdruk in de gebouwaansluitingen, moet de aannemer mede op aanzegging van de directie, de druk verminderen of geheel stoppen en elders op aanwijzing van de directie het werk hervatten. 78 Veiligheidsmaatregelen De asbestleidingen en rioolputten reinigen conform de RABS (Riool Asbest Beschermings Methode) methode. RABS is een apparaat dat in de putrand wordt geplaatst, die blootstelling aan asbestdelen moet voorkomen door een waterfilm met overdruk te gebruiken. Een aparte hogedrukaansluiting wordt op een eigen waterwagen aangesloten, die het systeem voorziet van de benodigde waterdruk met een minimum capaciteit van 350 ltr/min. Het RABS zorgt ervoor dat 4 waterschermen de uitstoot van asbestdelen afschermt, die blijven achter in het riool. Het systeem is ontwikkeld door DWR (thans Waternet) en ROM B.V. te Barneveld. Telefoonnummer ROM B.V. 0342-490417, website WWW.ROMBV.COM. Een gelijkwaardig alternatief is ook toegestaan. 79 Reinigingsdruk aanpassen indien tgv de druk onnodig veel schade aan de riolering ontstaat. Schades aan de riolering tgv het reinigen direct melden bij de directie. 80 Er mag alleen met een spuitkop worden gereinigd waarbij de waterstraal een hoek maakt van 30 graden met de buiswand. 4 RISCOVERDELING EN GARANTIES 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 CONTROLE OP DE KWALITEIT VAN RIOOLREINIGING 71 De controle van de kwaliteit van de rioolreiniging wordt bepaald: a.Met behulp van tv-camera inspecties, voor zover de rioolreiniging voorafgaande aan dergelijke inspecties wordt uitgevoerd. b.Met behulp van spiegelen, voor riolen die niet met behulp van een tv-camera worden geïnspecteerd. De spiegelset wordt door de aannemer beschikbaar gesteld. 72 De controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 20% van de dagproductie. Indien in minimaal 50% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan één van de reinigingscriteria, dan leidt dat tot afkeuring van de gehele dagproductie. 73 Indien de aannemer verzuimt de, naar het oordeel van de directie, niet volledig gereinigde complexen opnieuw te reinigen, zal het gehele riool worden aangemerkt als zijnde niet gereinigd. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 MELDINGSPLICHT 71 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals oliën e.d.) in het riool aangetroffen worden worden dient dit direct aan de directie gemeld te worden. De aannemer moet de aanwijzingen van de directie opvolgen. 72 Indien de vervuiling niet kan worden verwijderd met de 90 bar ter hoogte van de spuitkop dient de aannemer contact op te nemen met de directie. 74 Ernstige gebreken welke terstond gevaar opleveren, dienen terstond gemeld te worden aan de directie. 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 WATER VOOR RIOOLREINIGING 71 Voor het reinigen van riolering dient oppervlaktewater gebruikt te worden. Het gebruik van drinkwater hiervoor is niet toegestaan. Voor eventuele inname van water de nodige beschermende maatregelen treffen. 72 De aannemer moet er van uit gaan dat op complexen van Defensie geen water mag worden ingenomen. Op grote terreinen mag/kan water eventueel water worden ingenomen iom en na toestemming van de directie. 7 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOOLREINIGING 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 MEETMETHODE TBV HET BEPALEN VAN DE VERVUILING IN RIOLEN 71 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 10%. 72 Indien de aannemer denkt dat de vervuilingsgraad hoger is dient dit voordat de riolen daadwerkelijk worden gereinigd te worden gemeld bij de directie. 73 Met een peilstok wordt op minimaal drie plaatsen in de inspectieputten de vervuiling gemeten en het gemiddelde per put berekend. 74 De gemiddelde vervuilingsgraad van de gemiddelden van de begin- en eindputten geeft een theoretische vervuilingslijn. Deze lijn wordt gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend. 75 Er wordt gerekend met een soortelijke massa van slib 1,60 ton/m3. Indien door de aannemer aangetoond kan worden dat een of meerdere riolen < 1.000mm een vervuilingsgraad > 10% hebben, dan vindt verrekening plaats ahv het afgevoerde tonnage extra slib. 76 De vastgestelde vervuilingsgraad als gesteld onder lid 71 en 72 wordt vastgelegd in het weekrapport. 77 Bij riolen met een diameter van 1.000 mm of groter wordt door de directie en aannemer samen bepaald wat de vervuilingsgraad is. Dit gebeurt maximaal 7 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. De aannemer zal hiervoor afpraken maken met de directie. De vervuilingsgraad wordt vastgelegd mbv een putfoto. 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 MEETMETHODE TBV HET BEPALEN VAN DE VERVUILING IN PUTTEN 71 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 20%. 72 Deze gemiddelde waarde van vervuiling wordt gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend. 73 Indien de aannemer denkt dat de vervuilingsgraad hoger is dient dit voordat de riolen en inspectieputten daadwerkelijk worden gereinigd te worden gemeld bij de directie. 74 Als waarde voor de vervuilingsgraad van de putten wordt aangehouden het gemiddelde van de vervuilingsgraden van de aansluitende strengen. 4 RIOOLINSPECTIE 1 BEGRIPPEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ALGEMEEN 71 Onderzoeksinspectie: Inspectie uit te voeren om vast te stellen hoe de kwaliteit van de riolering is en welke mogelijke toestandsaspecten, schades en/of eventuele obstakels er in het riool aanwezig zijn. 72 Verificatieinspectie: Inspectie uit te voeren om te bepalen welke schades er in het riool aanwezig zijn en waar obstakels moeten worden verwijderd, alsmede de bepaling van de locaties van de inlaten en te repareren/vervangen strengdelen. De gehele rioolstreng waarin de onderhoudsmaatregel(-en) wordt/worden uitgevoerd reinigen en inspecteren. 73 Zekerheidsinspectie: Inspectie uit te voeren om vast te stellen dat de te herstellen deel/delen van een riool gereed is/zijn om te uit te voeren en de locaties van de te herstellen deel/delen exact vastgelegd wordt/worden. De zekerheids-reiniging en -inspectie uitvoeren direct voorafgaand aan de deelreparatie en/of renovatie van het riool. De gehele rioolstreng waarin de onderhoudsmaatregel(-en) gaat/gaan wordt/worden uitgevoerd reinigen en inspecteren. 74 Opleveringsinspectie: Inspectie uit te voeren nadat de onderhoudsmaatregel(-en) is/zijn uitgevoerd ter controle van het resultaat van de onderhoudsmaatregel(-en). De gehele rioolstreng waarin de onderhoudsmaatregel(-en) is/zijn uitgevoerd reinigen en inspecteren. 2 EISEN EN UITVOERING 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 04 van de Standaard moet de rioolinspectie plaatsvinden binnen 24 uur nadat de reiniging heeft plaatsgevonden. 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard moeten begin- en eindputten volledig in beeld worden gebracht tijdens de leidinginspectie. 71 Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst mag de snelheid niet groter zijn dan 0,20 m/s. Tevens dient de lens voorwaarts gericht te zijn bij de verplaatsing. 72 De waarnemingen tijdens de inspectie dienen te worden geregistreerd volgens NEN-EN 13508-2. Minimaal moeten de normatieve beeldcodes volgens NEN-EN 13508-2 worden geregistreerd. In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect dient dit altijd op de commentaarregel te worden gemeld en beargumenteerd. 73 De rapportage dient naast het (digitale) beeldmateriaal tevens de tekening(en) als bedoeld in artikel 25.43.71 lid 77 van dit bestek en het RIBX-bestand als bedoeld in artikel 25.43.71 lid 73 van dit bestek, te omvatten. 74 Een rioolstreng-inspectie gebaseerd op het maken van 360º panorama-opnames m.b.v. een camera met rondom een registrerende lens waarbij de beelden digitaal worden vastgelegd ter verwerking op een later tijdstip, is NIET toegestaan. Een putinspectie dient wel uitgevoerd te worden met 360º panorama-opnames m.b.v. een camera met rondom een registrerende lens waarbij de beelden digitaal worden vastgelegd. 75 Axiale voegverplaatsingen dienen door middel van geijkte meetapparatuur te worden gemeten. Schatten is niet toegestaan. Voor alle buisverbindingen geldt dat iedere klasse > 1 moet worden geregistreerd. 76 De in artikel 23.42.72 lid 72 van dit bestek bedoelde opnamen worden als niet gemaakt beschouwd indien het volgende erop zichtbaar is: - niet gereinigde rioolleiding, - in afwijking van artikel 25.42.03 lid 1 van de Standaard mag de waterdiepte max BDD niet meer dan 3 cm bedragen volgens NEN-EN 13508-2. De aannemer dient uit te gaan van veel van de te reinigen en inspecteren rioolleidingen, een buisvulling heeft van 3 cm volgens NEN-EN 13508-2. De aannemer dient in dat geval de rioolleiding opnieuw te reinigen en een nieuwe inspectie te maken. De hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de aannemer. De nieuwe opname van de desbetreffende rioolleidingen dient op hetzelfde medium te staan als de rest van de opnames. 77 De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opname moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed waarneembaar zijn (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien de kwaliteit van de weergave niet voldoende is, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moeten, indien mogelijk, maatregelen worden getroffen om de omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het verhogen van de lichtintensiteit of verhogen van de inspectiecamera). Indien desondanks de beeldkwaliteit niet verbetert, moet de rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt. Dit moet onverwijld aan de directie worden gemeld. 78 De controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 10% van de dagproductie. Indien in minimaal 50% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan één van de inspectiecriteria, dan leidt dat tot afkeuring van de gehele dagproductie. 79 Bij de inspectie van de rioolleiding dient: ·Foto van algemene indruk van de toestand van de rioolleiding volgens NEN-EN 13508-2: - BAB vanaf klasse 4; - BAC vanaf klasse 2; - BAF vanaf klasse 4; - BAG vanaf klasse 3; - BAL vanaf klasse 2; - BAN klasse 5; - BAO klasse 5; - BAP klasse 5; - BBA vanaf klasse 4; - BBD vanaf klasse 2; - BBE vanaf klasse 3; Fotograferen en in afwijking van de NEN-EN 13508-2 ook noteren: - BAG instekende inlaat >15 mm; - BAH 4 defecte aansluiting bij wortels uit een inlaat; - BAI instekenende afdichting > 15 mm; - BBB hoogte aangehechte afzetting >15 mm; - BBC hoogte bezonken afzetting >15 mm; - BCB plaatselijke renovatie, begin en eind noteren en niet tussentijds afsluiten; en per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt; ·Tv-camera met opname mogelijkheid haaks op de buiswand; ·Inspectierichting volgens deelopdracht. 80 Het door de aannemer aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de volgende kwaliteitseisen te voldoen: - Medium: Next Cloud via internet, - Bestandformaat: minimaal MPEG4; - Resolutie: minimaal 720 x 576; - Afspeelbaar met minimaal Microsoft Media Speler 12; - Bitrate video: minimaal 4 Mbps (4.000 kbps); - Beeldopbouw: minimaal 25 fps (frames/beelden per seconde); - Opname zonder geluidsspoor. Met behulp van een op de externe harde schijven bijgeleverde viewer dient het beeldmateriaal bij afspelen gekoppeld te zijn aan de RibX Informatie. De externe harde schijven worden eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. 81 De rioolstrengen dienen inclusief putten te worden geïnspecteerd in van tevoren aangegeven richting. De rapportage dient per sectie van rioolstrengen te worden aangeleverd, inclusief het beeldmateriaal. De rapportage moet zodanig zijn samengesteld, dat alle riolen die direct boven- of benedenstrooms van elkaar gelegen zijn, ook aansluitend in de rapportage zijn terug te vinden. Daarom dient op deze wijze gereinigd en geinspecteerd te worden. 82 Indien bij de uitvoering van de inspectie blijkt, dat de inspectie van de leiding moet worden afgebroken omdat er nog riooleigen vervuiling aanwezig is dient het riool opnieuw te worden gereinigd. Bij een niet te passeren obstakel dient het riool van 2 kanten te worden geinspecteerd. Het als gevolg hiervan opnieuw opstellen van de inspectiewagen is niet verrekenbaar. 84 Incomplete of incorrecte schaderegistraties en foutieve fotonummeringen worden door de aannemer in het bronbestand (RibX) gecorrigeerd. 85 Naamgeving RibX 's bij Reiniging en Inspectie: R+I - "jaar" - "nummer deelopdracht" - "volgletter" - "Eigen codering". 86 Rioolleidingen (en inspectieputten) inspecteren met behulp van een inspectierobot bestaande uit een TV-kleurencamera, gemonteerd op een zelfrijdende tractor. De camera moet beschikken over een zelfregistrerend oog en verlichting, die tot een hoek van minimaal 270º naar alle richtingen bewogen kunnen worden, zodat opnamen loodrecht op de buiswand en omhoog in de aanwezige aansluitingen gemaakt kunnen worden. Tevens moet de inspectierobot een hellingshoekmeting kunnen uitvoeren. De gemaakte opnamen worden met behulp van digitale techniek vastgelegd. De beelden moeten bovengronds kunnen worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd op een digitale informatiedrager (een verwisselbare harddisk) die compatible is met Windows Windows 7, 8 en 10. 87 De riolering dient op het moment van inspectie gereinigd te zijn. Watertoevoer vanuit aanliggende rioolstrengen dient te worden afgestopt. Aanbod van rioolwater via gebouw- kolk- en drainaansluitingen op de rioolstreng zelf wordt geaccepteerd. 88 De uitvoerend inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma voor de opleiding "Inspecteur Visuele Inspecties Riolering " van Stichting RIONED. Deze opleiding dient gebaseerd te zijn op de normen NEN-EN-13508-2. 89 Alle buisverbindingen en gebouwaansluitingen, ter plaatse van/op het hoofdriool, moeten worden bekeken en op Hard Disk vastgelegd. Dit geldt voor alle voegen. 03 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 REGULIERE INSPECTIE 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de inspectiewerkzaamheden ook een hellingshoekmeting worden uitgevoerd. 04 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 EISEN AAN HET TE LEVEREN BEELDMATERIAAL 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.05 lid 05 van de Standaard moet de resolutie van de beelden tenminste 720 x 576 bedragen. 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.05 lid 05 van de Standaard moet het aantal frames per seconde voor te leveren videobeelden tenminste 25 frames per seconde bedragen. 05 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 EISEN AAN MEETAPPARATUUR 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de aannemer de kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd. 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 EISEN AAN UITVOERING 71 Communicatie tijdens de uitvoering. Tijdens de uitvoering van het werk zal namens de sectie Civiele Infra van de afdeling Buitenruimte een directie worden aangewezen. Deze is op werkdagen tussen 07.30 u. en 16.00 uur telefonisch bereikbaar. Het inspectiebedrijf zal tijdens de uitvoering van het werk door een contactpersoon worden vertegenwoordigd. Deze dient permanent telefonisch bereikbaar te zijn. De directie wordt van iedere werkdag of bij aanvang van de volgende werkdag geïnformeerd over de voortgang van de tv-camera inspectie- werkzaamheden. Daarnaast dient een schriftelijke weekrapportage te worden opgemaakt, met daarin een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden. De volgende situaties dienen terstond te worden gemeld: - afwijkende zaken die ernstige risico's voor het goed functioneren van het riool systeem tot gevolg hebben (bijvoorbeeld omvangrijke lekkage, zandinloop, uitkomend grind) danwel gevaar op kunnen leveren; - externe omstandigheden die stagnatie van inspectiewerkzaamheden tot gevolg hebben; - kapotte of ontbrekende putkoppen/-deksels en/of andere delen, etcetera; - mogelijk grote (>50m3/uur) lozers. Het werk moet uitgevoerd worden in overeenstemming met de planning, die na gunning door partijen zal worden vastgesteld. De planning is bindend en de werkzaamheden dienen binnen de planning te worden afgerond. Stagnatie van het werk wordt zo spoedig mogelijk gemeld aan de directie. De aannemer zal in overleg met de directie maatregelen voorstellen om de stagnatie te verhelpen. In geval de stagnatie niet aan de aannemer te wijten is, zal eventueel meerwerk dat uit deze maatregelen voortvloeit, in overleg tussen de aannemer en de directie per dag bepaald worden. Onwerkbaar weer (onder andere stilstand als gevolg van hoogwater) geeft geen recht op termijnverlenging en zal geen aanleiding geven tot enige bijbetaling c.q. vergoeding van stagnatiekosten. Verrekening van extra uren bij stagnatie van het inspectieteam ten gevolge van te verrekenen stagnatie van de reinigingscombinatie vindt niet plaats. Verrekening van extra uren in verband met stagnatie als gevolg van de openingstijden van de stortlocatie vindt niet plaats. Verrekening van extra uren door stagnatie die is veroorzaakt door externe factoren is alleen mogelijk, indien deze op het moment van eerste optreden zijn gemeld aan de directie. 72 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van de aannemer zich tevoren op de hoogte gesteld van de bereikbaarheid van de werklocatie en de inspectieputten. Voorafgaande aan het werk ontvangt de directie zo spoedig mogelijk ter goedkeuring een uitvoeringsplan. 73 Het tijdelijk stilzetten en/of laagzetten van een rioolgemaal dient tijdig, minimaal 48 uur van te voren, te worden gemeld bij de directie. 74 Uiterlijk één week voor de overeengekomen startdatum van de werkzaamheden wordt door de aannemer de volgende informatie ter goedkeuring aan de directie voorgelegd: - een uitvoeringsplan; - specifieke informatie uit het kwaliteitssysteem van het inspectiebedrijf. 75 Het uitvoeringsplan omvat in ieder geval de volgende aspecten: - welke riolen worden gereinigd; - de volgorde waarin de rioolleidingen worden gereinigd; - de wijze waarop de rioolleidingen worden gereinigd; - de werkvolgorde met tijdschema; - specificatie van het in te zetten materieel; - de feitelijke startdatum van de werkzaamheden; - de bijzondere omstandigheden; - de datum van rapportage. De volgorde van uitvoering van de werkzaamheden aan rioolleidingen dient ook op een pdf-tekening te worden verwerkt en te worden aangeleverd bij de directie. 76 Bij niet indienen of geen goedkeuring van het uitvoeringsplan, vindt geen aanvang van de werkzaamheden plaats. In afwijking van het gestelde binnen NEN-EN 13508-2 staat het de aannemer vrij om zelf de inspectierichting van te inspecteren rioolleidingen te bepalen. De volgende specifieke informatie die betrekking heeft op het kwaliteitssysteem van de aannemer wordt aan de directie (ter inzage) beschikbaar gesteld: - het binnen het bedrijf toegepaste schema van interne kwaliteitsbewaking (IKB-schema); - de procedure voor de beheersing en het onderhoud van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's); - de procedure ten aanzien van de behandeling van klachten over geleverde producten. 77 Alle analoge veldwerktekening(en) die de aannemer heeft gebruikt in zowel de reinigings-unit als inspectie-unit na afloop van werkzaamheden laten scannen en als pdf-file aanleveren. 78 De waarnemingen van de rioolinspectie dienen te worden geregistreerd volgens NEN-EN 13508-2. In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect dient dit te allen tijde op de commentaarregel te worden gemeld en beargumenteerd. 79 Tegelijk met het uitvoeringsplan overhandigt het inspectiebedrijf de lay-out van het inspectierapport van een gelijkwaardige visuele inspectie. Deze laatste dient vergezeld te gaan van een DVD/USB-stick met vijf foto-opnamen en tenminste tien minuten beeldopname op de beelddrager die voor het werk is gekozen. Zowel de lay-out van de digitale rapportage als de kwaliteit van het beeld behoeven de goedkeuring van de directie. Bij geen goedkeuring, geen aanvang van de werkzaamheden. Indien deze zijn goedgekeurd, dan dienen zij als norm voor de kwaliteit waaraan het product minimaal moet voldoen. 80 De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten volgens EN-EN 13508-2 door de directie scherp op een beeldmonitor kunnen worden waargenomen in de pauzestand. Indien de camera vooruit wordt verplaatst, dient de zichtrichting in de as richting van de rioolleiding te zijn. 81 De inspectiewerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens BRL K10014 en BRL K10015. De alleenwerkregeling is niet van toepassing. Dit impliceert dat het inspectieteam minimaal uit 2 personen moet bestaan. Controle van de kwaliteit van het geleverde product geschiedt volgens artikel 25.44.71 van deel 3 van dit bestek. 82 De inspectie dient plaats te vinden met een kleurencamera voorzien van een in- respectievelijk uitwendig draaibare lens, die opnamen loodrecht in voegen en inlaten in alle richtingen mogelijk maakt, dan wel met behulp van een kogelbeeldcamera. Gebruik van een camera, die een beperkt aantal digitale beelden per tijdseenheid registreert (bijvoorbeeld Panoramo-camera), is NIET toegestaan. 83 De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dat toestandsaspecten vanuit de Hard Disk eenvoudig en duidelijk zijn te herkennen en te classificeren. De beelden dienen te worden vastgelegd met tellerstanden in de tijdsaanduiding: hh:mm:ss. 84 De camera dient zoveel mogelijk in het midden van de doorsnede van de buis opgesteld te worden. Per diameter dient de juiste type camera te worden gekozen. 85 Indien mogelijk (als stroomprofiel aanwezig is) dient de camera achteruit te rijden in de doorspuit-, controle-, inspectie put/beginput, zodat de putbuisaansluiting goed in beeld gebracht kan worden. 86 Zowel de doorspuit-, controle-, inspectie put/beginput als de eindbuis/taludbak/eindput dienen zoveel mogelijk in beeld te worden gebracht, opdat de toestand van de putten geclassificeerd en beoordeeld kunnen worden. 87 Bij elke leiding dient elke voeg rondom te worden geïnspecteerd, zodanig dat een goede beoordeling van de axiale respectievelijk radiale verplaatsing mogelijk is. Als tijdens inspectie blijkt dat er afwijkende voegwijdtes zijn dan dient deze voeg volledig geinspecteerd te worden. Blijkt uit de rondgang dat er inderdaad op de klokstand 9.00, 12.00 en 15.00 uur afwijkingen zijn, dan software matig meten. Schatten is NIET toegestaan. 88 Het inspectierapport dient, binnen 14 dagen na gereedkomen van de inspectie van een deelopdracht te worden overlegd aan de directie. Het gevraagde Riool Inspectie Bestand (.RibX bestand en .RMB) aanleveren op HD. Als de aannemer het inspectierapport niet binnen de genoemde 14 dagen overlegt aan de directie, kan per dag een korting van € ... worden opgelegd. 89 De hellinghoekmeting, welke tijdens de camera-inspectie gelijktijdig wordt uitgevoerd, dient in de rapportage grafisch te worden weergegeven. Hierbij worden per streng één grafiek afgedruk zonder NAP waarden. Indien afwijking van de stroomrichting in een van de (beide) putten van de leiding wordt geconstateerd, de B.O.B. opnieuw inmeten van beide putten tot bovenkant putrand en deze afwijking direct melden aan de directie. 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 PROGRAMMA VAN EISEN 71 Eisen gesteld aan de aannemer: - minimaal één lid van het inspectieteam dient in het bezit te zijn van het diploma 'visuele inspectie voor inspecteurs volgens NEN-EN 13508-2 van de Stichting RIONED; - Uitvoeren volgens BRL K10015 inclusief wijziging. 72 Veiligheidsmaatregelen: Het veiligheidsvoorschrift 'Veilig werken in riolen' van de Vereniging Afvalbedrijven (Postbus 2184, 5202 CD 's Hertogenbosch) van toepassing. - Afhankelijk van de wijze van inspecteren en de verkeerssituatie ter plaatse van het werkterrein, moeten door de aannemer werkplannen worden opgesteld die veiligheid tijdens de werkzaamheden garanderen. - De verkeersmaatregelen die getroffen moeten worden tijdens de werkzaamheden moeten tevens overeengekomen worden met de directie en voldoen aan paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT 03 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 01 van de Standaard moeten de inspectiegegevens na beëindiging van de inspectie van een complex binnen 3 weken worden aangeboden worden aangeboden aan de directie in de standaardformaten en in pdf-formaat. Indien ernstige toestandsaspecten tijdens een inspectie worden geconstateerd, dienen deze direct, in rapportage inclussief filmpjes, te worden aangeleverd bij zowel de directie. Hierdoor kunnen snel herstelmaatregelen worden opgesteld en uitgevoerd. 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 02 van de Standaard moeten de werktekeningen ook analoog worden verstrekt aan de directie. 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 05 van de Standaard hoeft de benodigde codec voor het bekijken van het beeldmateriaal niet te worden meegeleverd met de inspectiegegevens. 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 06 van de Standaard is het aanbrengen van wijzigingen in de basisinformatie van de stamgegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt niet toegestaan. 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard moeten de classificaties van de waargenomen toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in ‘RIONED rapport 2019-02’ door de aannemer worden toegevoegd aan de rapportage van de inspectie (pdf-rapport), indien geinspecteerd wordt volgens NEN-EN 13508-2. 04 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 REFERENTIEPUNTEN VOOR AFSTANDEN BIJ PUTINSPECTIES 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.04 lid 01 van de Standaard, is het verticale referentiepunt, code CBC volgens NEN-EN 13508-2 voor de afstand welke wordt vastgelegd ...... 05 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 REFERENTIEPUNTEN VOOR KLOKSTANDEN PUTINSPECTIES 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.05 lid 01 van de Standaard, is het omtrekreferentiepunt (code CBD volgens NEN-EN 13508-2) de laagste uitgaande buis is 6 uur (B bij code CBD) volgens figuur 4 uit NEN-EN 13508-2. 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 RAPPORTAGE 71 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de rapportage, dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN-EN 13508-2 "Onderzoek en beoordelen buitenriolering, Coderingssyteem voor visuele inspectie". 72 In de rapportage dient ten minste de volgende gegevens vermeld te worden: a. naam inspecteur, datum en plaats inspectie; b. gemeten profielafmetingen van de buis, buislengte en buismateriaal; c. gemeten putafmetingen, putopbouw en putmateriaal; d. gebreken aan riool en vervuiling van riool; e. strenglengten; f. profielafmetingen en eventuele gebreken van aansluitingen; g. conditie van verbindingen tussen de buizen. De rapportagegegevens voorzien van een plaatsaanduiding met putnummering volgens de verstrekte tekening(en) bij een deelopdracht. 73 De rapportage dient per deelopdracht aangeleverd te worden op minimaal een externe harde schijf met een USB 2.0 aansluiting. De rapportages dienen te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselings Formaat voor rioolinspectiebestanden RibX en tevens in pdf-formaat. Foto's digitaal aanleveren in JPG-formaat met een resolutie van minimaal 100 dpi. Video digitaal aanleveren in minimaaL MPEG4-formaat met bijbehorende mediaspeler. 74 De rapportage dient een duidelijke inhoudsopgave te bevatten waarmee de terreinen snel en eenvoudig in de rapportage en op de inspectiebeelden zijn terug te vinden. In deze inhoudsopgave dienen minimaal per terrein de paginanummers, straatnaam, beginpunt, eindpunt, tellerstanden en riool-ID's vermeld te worden. 75 De rapportage dienen per terrein cq cluster van ojecten te worden gemaakt. Indien terreinen niet of niet in zijn geheel zijn geïnspecteerd dient dit duidelijk en met opgaaf van redenen in de rapportage en in het RibX-bestand te worden vermeld. In geval dat een inspectie van 1 rioolstreng vanuit de beginput en de eindput is uitgevoerd, mogen de afstanden niet omgerekend worden als zijnde een inspectie vanuit één put. De tegeninspectie opvoeren als een nieuwe inspectie. 76 Van de inspectie dient een rapportage te worden aangeleverd welke bestaat uit de volgende onderdelen: a. Digitaal beeldmateriaal: - inspectievideo's; - 3D-kogelbeeldopnamen; - foto's. b. Zelfstartende viewers, geschikt voor Windows 7, 8, 9 en 10 waarmee door het aanklikken van de geconstateerde schadeclassificatie de bijbehorende videobeelden, hellinghoekmeting en, indien uitgevoerd tijdens de inspectie, de bijbehorende radarinspectie in beeld worden gebracht. c. Riool Inspectiebestanden in Standaard Uitwissel Formaat voor riool inspectiebestanden (RibX of GWSW Ribx). d. Riool Meetbestand met hellinghoekmeting in RibX en/ofof GWSW Ribx. e. Tekening(en) met daarop aangegeven op welke data de afzonderlijke rioolstrengen zijn geïnspecteerd, de ID-nummering van de strengen en welke ernstige gebreken geconstateerd zijn. De tekening(en) digitaal in PDF-formaat aanleveren. f. Tekening(en) met daarop aangegeven de ingemeten bob-hoogtes van de geïnspecteerde rioolstrengen. De tekeningen digitaal in pdf-formaat aanleveren. g. Werktekening(en) van de rioolinspecteur, waarop aangegeven de identificatie-nummers van de videobeelden gekoppeld aan de rioolstrengen, de inspectierichting en alle handmatig bijgeschreven opmerkingen, aantekeningen en metingen. De tekening(en) digitaal in pdf- formaat aanleveren. h. Radargegevens, zowel de onbewerkte data als de uitgewerkte data en de rapportage. i. Inspectierapport, digitaal in pdf-formaat. Het rapport dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: - een voorblad met daarop de straten waarin de geïnspecteerde leidingen liggen; - een informatief overzicht met daarin minimaal het rapportnummer, naam van de aannemer, de datum, de soort inspectie, de naam van het reinigingsbedrijf, en de naam van het inspectiebedrijf; - een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer: straatnaam, ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, inspectiedatum, strenglengte en inspectielengte, met per straat een totaal van de streng- en inspectielengte; - een tabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer: straatnaam, ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, bovengelegen type verharding, gemeten b.o.b. t.o.v. putrand en NAP-hoogte in beginput, gemeten b.o.b. t.o.v. putrand en NAP- hoogte in eindput, vorm, afmetingen breedte en hoogte, type verbinding en materiaal; - een inlatentabel met daarin de volgende gegevens per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID nummer: streng ID-nummer, beginputnummer, eindputnummer, een overzicht van het aantal en type inlaten per streng; - een samengestelde foutentabel met daarin de hoogst waargenomen schade per hoofdcode per streng, gesorteerd op straatnaam en oplopend ID-nummer; - per streng een overzicht van de algemene gegevens van de geïnspecteerde leiding; - per streng een opsomming van de waargenomen schadeclassificaties en inlaten; - per streng een afdruk van de gemaakte foto's; - per streng een grafiek van de resultaten van de hellingmeting. 77 Rapportages die niet aan alle leden van dit artikel voldoen worden als niet gemaakt beschouwd. 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 OVERIGE EISEN 71 Het uitvoeren van een rioolleiding inspectie door middel van de zogenaamde "fish-eye" lenstechniek (Panoramo-camera) is NIET toegestaan. 72 Het uitvoeren van een putinspectie dient te geschieden door middel van de zogenaamde "fish-eye" lenstechniek (Panoramo-camera). 73 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLERING NA RENOVATIE/REPARATIE 71 Met behulp van een externe harde schijf, zonder voeding, dient een zo volledig mogelijke technische rapportage van de bevindingen te worden gedaan. De rapporten dienen te worden voorzien van foto's van voorkomende gebreken van de rioolbuizen en putten. De schade aan strengen dient geclassificeerd te worden volgens de rioolschadecatalogus NEN-EN 13508-2. 72 Inspectiegegevens dienen uitsluitend per streng, geheel en aansluitend geregistreerd en op video vastgelegd te worden. De inspectiegegevens moeten op een externe harde schijf, zonder voeding, worden opgeslagen, onder DOS, volgens het Rioolinspectie Bestand (RibX) en/of GWSW.RibX bestand van de stichting Rioned. Afwijkingen van het RibX dienen door de aannemer te worden hersteld, op zijn kosten. Het RibX wordt op verzoek door de aannemer ter beschikking gesteld. De inspectierapporten en externe harde schijf gaan over in eigendom naar de opdrachtgever en dienen één (1) maand na oplevering in het bezit te zijn van de directie. 73 De definitieve goedkeuring van de gerenoveerde riolen vindt plaats na de bestudering van het inspectierapport. 74 Indien uit de inspectie blijkt, dat er schades aan het riool als gevolg van het aanbrengen van de relining voorkomen van groffe schades volgens NEN-EN 13508-2 dan dienen deze op kosten van de aannemer te worden hersteld. Alle direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen voor te leggen aan de directie alvorens hij aan de herstelwerkzaamheden begint. Na de herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie te laten uitvoeren. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BEOORDELING RIOOLINSPECTIE 71 Beoordelingscriteria voor de oplevering De beoordeling van (onderdelen van) het product vindt plaats op basis van: - reinigingscriteria; - inspectiecriteria; - waarnemingscriteria. De consequenties van de afkeuring van (onderdelen) van het product, zijn in artikel 25.44.72 van deel 3 van dit bestek opgenomen. Reinigingscriteria De riolen dienen op het moment van inspectie droog en schoon te zijn. Dit betekent dat: - de riolen en putten moeten zijn ontdaan van alle materialen, die geen deel uitmaken van de constructie van het riool en de put en met hoge-druk reinigingmaterieel zijn te verwijderen. - bovenstrooms aanbod van rioolwater moet worden afgestopt. Aanbod van rioolwater via gebouw- aansluitingen en drains in te inspecteren riool zelf wordt geaccepteerd; - in het riool geen watervulling aanwezig mag zijn anders dan afkomstig uit aansluitingen in het riool in kwestie. In de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig; - waterdiepte ten gevolge van zonken wordt alleen geaccepteerd indien de begin- en eindput droog staan; - tijdens neerslagsituaties de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van regenwater dat in het te inspecteren riool vrijkomt via kolken, niet groter mag zijn dan 10% van de buishoogte. Het niet voldoen aan één van deze criteria in een geïnspecteerd riool leidt tot afkeuring van de uitgevoerde inspectie in het betreffende riool. In overleg kan anders besloten worden door de directie. Inspectiecriteria Inspectiecriteria moeten voldoen volgens artikel 25.42.72 van deel 3 van dit bestek. Het niet voldoen aan één van deze criteria in een geïnspecteerd riool leidt tot afkeuring van de uitgevoerde inspectie dan wel tot afkeuring van de rapportage. Waarnemingscriteria - De uitgevoerde inspectie per leiding wordt afgekeurd indien de beeldopnamen in meer dan 10 % van de gevallen niet voldoet aan de relevante criteria. - Het niet voldoen aan een van de onderstaande criteria 1, 2 of 3 leidt tot afkeuring van het inspectierapport dat betrekking heeft op het betreffende riool. - De navolgende criteria zijn van toepassing voor ieder geïnspecteerd riool: 1. in meer dan 20% van de geregistreerde toestandaspecten volgens tabel 1, mag geen afwijking in klassering worden aangetroffen. Het afwijken van één klassering geldt hierbij voor 1 afwijking, het afwijken van twee klasseringen geldt voor 2 afwijkingen, etc; 2. alle feitelijk aanwezige toestandsaspecten, met een klasse volgens tabel 1, dienen ook daadwerkelijk geregistreerd te zijn; 3. alle geregistreerde toestandsaspecten met een klasse volgens tabel 1, dienen ook daadwerkelijk aanwezig te zijn. Voorbeeld 1: geregistreerd wordt BAB-2, er is echter geen scheur aanwezig: dit leidt niet tot afkeuring. Voorbeeld 2: er is aanwezig BBF-3, deze wordt echter niet geconstateerd: de inspectie in het betreffende riool wordt afgekeurd. Voorbeeld 3: geregistreerd wordt BAB-3, er is echter geen scheur aanwezig: het inspectierapport wordt afgekeurd. Tabel 1: Waarnemingscriteria tv-camera-inspectie vanuit riool Toestandsaspectklasse BAB Scheur > 2 BAC Breuk/instorting > 1 BAF Oppervlakteschade > 2 BAG Instekende inlaat > 1 BAI-A Indringende afdichtingsring > 1 BAJ-A/B/C Verplaatste verbinding axiaal en radiaal hoekverdraaiing > 2 BBA Wortels > 2 BBD Binnendringen van grond > 1 BBF Infiltratie > 2 72 Van de inspectie dient de aannemer een rapportage te maken overeenkomstig met de classificatiemethode volgens NEN-EN 13508-2 "Onderzoek en beoordelen buitenriolering, Coderingssyteem voor visuele inspectie" met als aanvulling hierop: - straatnaam (waar van toepassing); - identificatienummer van de streng; - inspectienummer, begin- en eindput; - strenglengte van hart put tot hart put; - materiaal inspectieput en rioolbuis; - soort wegdek; - gegevens van aangetroffen inlaten, zo als maatvoering, al of niet voorzien van standpijp en/of deksel; - vermelding van het betreffende tekeningnummer; - per deelgebied dienen de rapporten (per streng) doorgenummerd te worden; - het aantal stellagen van metselwerk bij betonputten; - het aantal stellagen bij pvc -putten; - hellinghoekmeting; - waterhoogtes in de inspectieputten in het gemengd-riool welke geïnspecteerd worden. 74 De directie zal de rapportage binnen 1 maand na aanlevering de rapportage goed of afkeuren en dit onmiddellijk daarna meededelen aan de aannemer. 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 AFKEUR BIJ OPLEVERINGSINSPECTIE 71 Indien bij de rioolinspectie tekortkomingen worden geconstateerd van klasse 3 en hoger volgens de classificatie van toestandsaspecten voor beton- en kunststofbuizen conform NEN-EN 13508-2 moeten deze tekortkomingen door de aannemer (onmiddellijk) worden hersteld. 72 De maatstaf bij opleverings/na-inspectie moet voor elk normatief toestandaspect uit de tabellen 4 t/m 6 van NEN-EN 13508-2 vastgelegd zijn, tenzij anders in het bestek is omschreven. Indien het normatief toestandaspect een zwaar toestandsaspect is, is de streng waarin het toestandaspect is geconstateerd afgekeurd. Uitzondering op het bovenstaande gelden voor de afkeur het volgende (alleen bij beton en kunststof): BAA Deformatie (geld alleen voor flexibele buismaterialen): afkeur > ...... afhankelijk van cosmetische schade; BAB Scheur: afkeur > ......; BAF A Oppervlakteschade (mechanisch): afkeur > .....; BAI A Indringing afdichtingsmateriaal of afdichtingsring: afkeur > ....... afhankelijk van verbinding; BAJ A Verplaatste verbinding, axiaal, beton/PVC: afkeur > ..... afhankelijk van beoordeling. Bij beoordeling van de voegbreedte moet rekening gehouden worden met: door de fabrikant opgegeven voegspleet en aspecten gekoppeld aan het productieproces. BAJ C Verplaatste verbinding, hoekverdraaiing: afkeur > ...... Hoekverdraaiing moet gemeten zijn! Als aannemer een garantiestelling afgeeft wordt afkeur omgezet naar goedkeur met garantiestelling. BBF Infiltratie: afkeur > ........., bij locatie verbinding ............ Zweetplekken op de buiswand, mits niet in combinatie met andere toestandaspecten, acceptabel. BBF .......... is niet toegestaan! 73 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 KEURING RESULTAAT RIOOLINSPECTIE 71 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van het product. Afkeuring op basis van een van de reinigingscriteria: - het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria: - het betreffende riool opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd, zie artikel 25.32.71 van deel 3 van dit bestek; - het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld. Afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria: - het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld; - per afgekeurd riool wordt een bedrag van honder euro (€ 100,=) in mindering gebracht op de aanneemsom. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 TOEPASSEN VAN TIJDELIJKE AFSLUITERS 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat het toepassen van afsluiters bovenstrooms, ook benedenstrooms tot de verplichting van de aannemer behoort. 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 AANVULLENDE EISEN 71 Indien de aard en omvang van de bij de inspectie aangetroffen toestandsaspecten aan het riool afwijken van hetgeen vermeld staat in het bestek, meldt de aannemer dit direct bij de directie. In overleg zullen eventuele maatregelen worden getroffen. 7 MEET- EN VERREKENMETHODEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 VISUELE INSPECTIE, OMVANG STEEKPROEF 01 De omvang van de steekproef als bedoeld in artikel 25.47.01 lid 03 van de Standaard is 5 % van de rioolstrengen van een Defensiecomplex. 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 VISUELE INSPECTIE, CONTROLE GEGEVENS INSPECTIE 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.47.01 lid 03 van de Standaard controleert de directie een aangeleverde inspectie binnen 15 werkdagen nadat zij de rapportage van de inspectie heeft ontvangen. 51 GROENVOORZIENINGEN 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 2 EISEN EN UITVOERING 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie. 02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen. 03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl. 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. 05 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 TOEPASSEN VAN MESTSTOFFEN EN/OF BODEMVERBETERAARS 01 Het toepassen van meststoffen en/of bodemverbeteraars moet plaatsvinden op basis van een bodemanalyse, niet ouder dan drie jaar, en bijbehorend advies, uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium en een ter zake kundig adviesbureau. 02 De in lid 01 bedoelde bodemanalyse omvat ten minste: ·PH-waarde en kalkbehoefte; ·Gehalte fosfaat, kali, magnesium, zwavel en stikstof; ·Gehalte organische stof en lutumgehalte. 03 Het in lid 01 bedoelde advies aangaande bemesting omvat ten minste: ·De minimale hoeveelheid bemesting die nodig is voor behoud van de kwaliteit van de beplanting gezien de staat van de bodem en de behoefte van de beplanting; ·Indien bemesting nodig is, het type (of combinatie van typen) meststof(fen) dat moet worden gebruikt bij aanplant en eventueel in de onderhoudsfase met het oog op minimaal risico op uitspoeling; Het advies mag alleen ruimte bieden voor incidentele tussentijdse extra stikstofbemesting, als de uitvoerder telkens met een N-mineraal monster aantoont dat dit nodig is voor het behoud van de kwaliteit van de beplanting. 04 Het in lid 01 bedoelde advies aangaande bodemverbetering omvat ten minste: ·De noodzaak van het gebruik van bodemverbeteraars voor het behoud of de verbetering van de kwaliteit van de bodem en het van nature aanwezige bodemleven. 09 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 GEBRUIK VAN GEWASBESCHERMINGS- EN GEWASBESTRIJDINGSMIDDELEN 01 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan, tenzij in de volgende gevallen: ·Bestrijding van de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) ·Bestrijding van de eikenprocessierups (Thaumetopoeca processionea) in geval van (verwachte) overlast en risico voor de volksgezondheid. 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 GRONDWERK 71 Ontgravingen binnen het wortelgestel mogen pas worden aangeaard na toestemming van de directie. 72 Het herstellen van terreinschade, veroorzaakt door de uitvoering van het werk, is geheel voor rekening van de aannemer en dient op eerste aanzegging van de directie te geschieden overeenkomstig het deel grondbewerking van dit bestek. Verdichting van de ondergrond wordt eveneens als terreinschade aangemerkt. 73 Insporingen in het terrein dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden. De aannemer dient het materieel aan te passen aan de (bodem)omstandigheden. 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 SPITTEN 71 Het spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d. wordt ondergewerkt, zodanig dat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is. 72 Na afloop van het spitten het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen. 73 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 CULTIVATEREN 71 Na afloop van het cultivateren het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen. 74 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 HARKEN 71 Na afloop van het harken het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen. 75 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 KETTINGOLIE 71 De te gebruiken kettingolie voor (motor-)kettingzagen dient biologisch afbreekbaar te zijn; het gebruik van minerale kettingolie is derhalve niet toegestaan. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan. 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl. 6 BOUWSTOFFEN 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BODEMVERBETERAAR 71 Van de meststoffen dienen aanvullende gegeven overlegd te worden met betrekking tot de samenstelling. 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN 2 EISEN EN UITVOERING 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 MAAIEN 71 In afwijking van het gestelde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard mag het maaisel dat moet worden afgevoerd ten hoogste 2 dagen blijven liggen. 74 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 SLEPEN GRASMAT 71 Door derden stukgereden graszoden dienen te worden gesleept. Het slepen dient zodanig te worden uitgevoerd dat de graszoden (verplaatst door onder andere schrankende rupsvoertuigen) op hun oorspronkelijke plaats worden teruggeschovern. Hierbij dient de wortelzijde van de zode weer contact te maken met de grond. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ECOLOGISCH BEHEER 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie. 4 BEPLANTINGEN 1 BEGRIPPEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ALGEMEEN 71 In aanvulling op artikel 51.41.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan is onder l. rooien: het verwijderen van beplanting inclusief de wortelkluit. 2 EISEN EN UITVOERING 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 INBOETEN BEPLANTING 01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken. 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 SNOEIEN 71 Snoeisel afkomstig van ziektegevoelige of met ziekte besmette heesters dient te worden afgevoerd naar een inrichting. 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ROOIEN VAN BEPLANTING 71 Het rooien van beplanting dient te gebeuren met een voor dit werk geschikt materieel. Het (ondergronds) afknijpen van de beplanting is niet toegestaan. 72 Als het vrijgekomen materiaal bij het rooien van ongewenste opslag (zoals Prunus serotina) ter plaatse mag blijven liggen, dient de aanwezige wortelkluit dusdanig uitgeschud te worden dat de meeste grond eraf is. Na het rooien mogen er geen kraters/gaten in het terrein achtergelaten worden. De gerooide plant dient met de wortels omhoog achter gelaten te worden. 73 Bij het rooien van ongewenste opslag dient alle, op het moment van handelen, aanwezige ongewenste opslag verwijderd te worden. 74 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 VELLING 71 Uitsluitend aangewezen en/of gebleste bomen dienen te worden geveld. Te vellen hout dient maximaal 0,05 m boven maaiveld te worden afgezet. Uitsluitend tak- en tophout met een diameter van minder dan 0,10 m mag ter plaatse in de houtopstand achterblijven. De takstapelhoogte mag maximaal 0,50 m bedragen. De randen van de houtopstanden dienen over een breedte van 2 m vrij te zijn van tak- en tophout, langs wegen over een breedte van 5 m. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 KEUREN PLANTMATERIAAL 01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing voor: alle te leveren bomen 6 BOUWSTOFFEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 PLANTMATERIAAL 01 Ten minste 90 procent van de te gebruiken bloembollen, berekend op de basis van aankoopsom, voldoet aan de volgende eisen: Bij de teelt van bloembollen zijn bepalingen ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermings-middelen van toepassing van de meest recente versie van het On the way to PlanetProofschema ‘plantaardige producten’: a. Gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst I zijn niet toegestaan; 2. b. Voor gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst II zijn aantoonbaar compenserende maatregelen genomen; 3. c. Overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen die niet zijn genoemd in lijst I en lijst II van bijlage 2c mogen onder de wettelijke voorwaarden worden gebruikt, zoals de groene middelen / laag risico-stoffen uit bijlage 2b. 4. In het geval het afsluiten van het contract en de levering in twee opeenvolgende kalenderjaren plaatsvindt, kan, indien aanwezig, de lijst toegestane middelen van één van deze jaren gebruikt worden. 5. Bij de teelt van bloembollen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij moet inzichtelijk worden gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans. Voor de wettelijke gebruiksnormen wordt verwezen naar de Meststoffenwet. Zie: http://wetten.overheid.nl. 6. Bij de levering zit een lijst van de geleverde bloembollen met een opgave van de producten die voldoen aan de gestelde eisen en het daaruit afgeleide percentage van het totaal aan producten dat aan de eisen voldoet. 02 Elk partij bloembollen die wordt geleverd en voldoet aan de in lid 01 genoemde eisen, is bij levering voorzien van een document waaruit blijkt dat aan de eisen is voldaan. Een dergelijk document kan zijn: a.Een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door en nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie). b.De registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven. Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling. c.De volgende productcertificaten voldoen in ieder geval aan alle onderdelen van deze eis: · On the way to PlanetProof; · Groenkeur Beoordelingsrichtlijn (BRL) duurzame boomkwekerijproducten; · MPS met aanvullend duurzaamheidscertificaat of -verklaring (voor het voldoen aan de lijst met toegestane gewasbeschermingsmiddelen uit het On the way to PlanetProof schema); · Biologisch keur. 71 Het plantmateriaal dient te voldoen aan de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN). Het plantmateriaal dient te voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de Nederlandse norm voor bos- en haagplantsoen NEN 7412. Daarin zijn de fysieke eisen opgenomen als L/D verhouding, leeftijdscategorie, aantallen per bos in relatie tot lengtemaat/leeftijd, etc. 72 De te leveren en aan te brengen beplanting dient aantoonbaar van autochtone herkomst te zijn. Indien de in dit bestek voorgeschreven beplanting niet als autochtoon plantmateriaal leverbaar is, dient de aannemer dit aan te tonen door middel van de Rassenlijst en/of een schriftelijke verklaring van tenminste 3 kwekerijen. 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 PLANTMATERIAAL VAN GENETISCHE KWALITEIT 01 Bij de inkoop van boomkwekerijproducten voor de groentypen bos, bosplantsoen, bomen en natuurterreinen, bestemd voor toepassing buiten de bebouwde kom, moet ten minste 35 procent (in aantallen) geleverd worden van een herkomst/cultivar die vermeld staat in de meest recente Rassenlijst Bomen. Zie http://www.rassenlijstbomen.nl. 02 De in het vorige lid bedoelde boomkwekerijproducten niet zijnde bomen, moeten zijn voorzien van een leverancierscertificaat dat de traceerbaarheid en de soortechtheid (genetische kwaliteit) van de producten garandeert. Dit leverancierscertificaat moet minimaal de soortnaam, ras/cultivar, de herkomstbenaming, de herkomstcode en aantallen bevatten en zijn afgegeven met goedkeuring en onder toezicht van Naktuinbouw of een vergelijkbare (buitenlandse) organisatie. 5 BOMEN 2 EISEN EN UITVOERING 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 OPLEIDING BOOMVERZORGER 01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European Arboricultural Council. 02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European Arboricultural Council. 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 OPLEIDING BOOMVEILIGHEIDSCONTROLEUR 01 De boomveiligheidscontrole moet worden uitgevoerd door een controleur die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur. 03 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 INBOETEN 01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken. 04 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE 01 In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de gegevens verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie ‘Richtlijn Boomveiligheidsregistratie’, zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 SNOEIEN 71 Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk te snoeien; na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten. 72 Snoeien (laan)bomen: zware zijtakken eerst inkorten ("stomp zagen"), takken ca 0,01 m van de stam afzagen; maximaal 20% uit de kroon verwijderen en de verhouding kroon : stam = 2/3 : 1/3; geen wondafdekmiddel gebruiken; het snoeien van (laan)bomen in het groeiseizoen is niet toegestaan. 73 Indien het vrijgekomen materiaal versnipperd en verspreid mag worden, dient het te versnipperen snoeisel in een gelijkmatige laag van maximaal 0,10 m in heesterbeplanting te worden opgebracht. De grootte van de snippers mag maximaal 0,04 m bedragen. 74 Snoeisel afkomstig van ziektegevoelige of met ziekte besmette bomen dient te worden afgevoerd naar een inrichting. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN 01 De aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.01 van de Standaard moeten worden opgeleverd tussen 15 november en 1 maart 02 Het percentage aangeplante bomen dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen om in aanmerking te komen voor betaling van de onderhoudswerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.02 van de Standaard bedraagt 100% (na 1 jaar nazorg 100% levend en vitaal materiaal opleveren) 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BETALING ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BIJ NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN 01 De percentages als bedoeld in artikel 51.54.02 lid 03 van de Standaard bedragen: 50% na 6 maanden 50% na 12 maanden. . 03 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 DUUR VAN DE PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN 01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.03 lid 01 van de Standaard is 1 jaar. 6 BOUWSTOFFEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 MILIEU-EISEN 01 Bij de teelt van te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen nageleefd als bedoeld in het ‘On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’, met dien verstande dat:gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst I niet zijn toegestaan;voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst II aantoonbaar compenserende maatregelen zijn genomen;overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet genoemd in bijlage 2c, lijst I en lijst II onder de wettelijke voorwaarden mogen worden gebruikt, waaronder de in bijlage 2b genoemde groene middelen en de laag-risico stoffen.Het ‘On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’ is te downloaden op www.planetproof.nl. 02 Bij de teelt van bomen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als bedoeld in de Meststoffenwet gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij is inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans. 03 Bij de levering van bomen moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de in de leden 01 en 02 genoemde eisen. Een dergelijk document kan zijn:een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie);de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven.Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling;een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat of EKO-keur, of gelijkwaardig. 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 EISEN AAN DE GENETISCHE HERKOMST VAN BOMEN DIE VOORKOMEN OP DE RASSENLIJST 01 Bij de inkoop van boomkwekerijproducten voor de groentypen bos, bosplantsoen, bomen en natuurterreinen, bestemd voor toepassing buiten de bebouwde kom, moet ten minste 35 procent (in aantallen) geleverd worden van een herkomst/cultivar die vermeld staat in de meest recente Rassenlijst Bomen. Zie http://www.rassenlijstbomen.nl. 02 De in het vorige lid bedoelde boomkwekerijproducten zijnde bomen, moeten zijn voorzien van een leverancierscertificaat dat de traceerbaarheid en de soortechtheid (genetische kwaliteit) van de producten garandeert. Dit leverancierscertificaat moet minimaal de soortnaam, ras/cultivar, de herkomstbenaming, de herkomstcode en aantallen bevatten en zijn afgegeven met goedkeuring en onder toezicht van Naktuinbouw of een vergelijkbare (buitenlandse) organisatie. 71 Het plantmateriaal dient te voldoen aan de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN). Het plantmateriaal dient te voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de Nederlandse norm voor bos- en haagplantsoen NEN 7412. Daarin zijn de fysieke eisen opgenomen als L/D verhouding, leeftijdscategorie, aantallen per bos in relatie tot lengtemaat/leeftijd, etc. 72 De te leveren en aan te brengen beplanting dient aantoonbaar van autochtone herkomst te zijn. Indien de in dit bestek voorgeschreven beplanting niet als autochtoon plantmateriaal leverbaar is, dient de aannemer dit aan te tonen door middel van de Rassenlijst en/of een schriftelijke verklaring van tenminste 3 kwekerijen 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING 2 EISEN EN UITVOERING 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN 01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan. 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen. 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is het gebruik van wettelijk toegestane chemische bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt volgens de geldende voorschriften. 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 GEBRUIK BESTRIJDINGSMIDDELEN OP VERHARDINGEN 01 Bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen op verhardingen moet gewerkt worden overeenkomstig de DOB-richtlijnen behorende bij de DOB-methode, de methode voor het duurzaam onkruidbeheer op verhardingen, vastgesteld door het Plant Research International, zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luiden. De DOB- richtlijnen en de DOB-methode zijn verkrijgbaar op de webpagina DOB 2.0 richtlijnen van Wageningen UR. 52 KUST- EN OEVERWERKEN 0 KUST- EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BEDRIJFSCONTROLE 01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen van kunststof, structuurmatten van kunststof en folies. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL EN FOLIE OP DE BOUWPLAATS 01 De rollen geotextiel van kunststof en folie moeten in aanvulling op het bepaalde in de leden 01 en 04 van artikel 52.03.04 van de Standaard, continue zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt. 62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 0 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ALGEMEEN 71 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 2 EISEN EN UITVOERING 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ALGEMEEN 71 Gebouwen op het terrein dienen te allen tijde voor voetgangers bereikbaar te zijn. 64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN 2 EISEN EN UITVOERING 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 LANDSCHAPS- EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN 71 Voorafgaand en tijdens alle werkzaamheden dient de aannemer alert te zijn op aanwezigheid van elementen die bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen te worden ontzien of beschermd. De bij de opdrachtgever bekende elementen zullen ter beschikking worden gesteld aan de aannemer. 72 Indien bij de uitvoering van het werk mogelijke nog niet bekende elementen en/of beschermde dier-/ plantsoorten worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie voor zover redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze plaatsen worden verstoord, verontrust of vernield als gevolg van de uitvoering van het werk. De aannemer treft, na goedkeuring door de directie, de door de omstandigheden vereiste beschermingsmaatregelen. De aan het treffen van deze beschermingsmaatregelen verbonden kosten, alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden de aannemer als meer werk vergoed indien deze beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het afschermen van de te beschermen locatie met behulp van afschermingslint. 73 Ten bewijze van het uitvoeren van de controles dient wekelijks aan de directie te worden gerapporteerd. In de rapportage dient een opgave van aangetroffen elementen en/of soorten en de getroffen maatregelen opgenomen te zijn. 71 SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN 4 STRAATMEUBILAIR 1 BEGRIPPEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ALGEMEEN 01 Onder een vluchtige organische stof (VOS) wordt verstaan: een organische verbinding die bij een luchtdruk van 1 atmosfeer een kookpunt (of beginkookpunt) heeft van ten hoogste 250 °C. 2 EISEN EN UITVOERING 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 STRAATMEUBILAIR 01 Houten onderdelen niet behandelen met op koperverbindingen gebaseerde verduurzamingsmiddelen. 02 Voor recreatievoorzieningen waarvan meer dan 5% massa van het eindproduct uit kunststof bestaat, moet van de totale hoeveelheid kunststoffen ten minste 90% (gewichstsprocenten binnen een product) post-consumergerecycled materiaal zijn. Post-consumer wil zeggen dat het de fabriek waar het kunststof wordt geproduceerd heeft verlaten. Deze eis geldt niet voor de toepassing van: touw en vezel versterkte kunststoffen, transparante of gekleurde overkappingen (vanwege vertroebeling). 03 Kunststof onderdelen met een gewicht van ten minste 25 gram en een voor markering beschikbaar oppervlak van ten minste 2 cm², moeten zichtbaar zijn voorzien van een symbool of afkorting zoals beschreven in ISO 11469 of ISO 1043. Uitgezonderd zijn onderdelen waarvan de markering vanwege technische redenen niet mogelijk is. 6 BOUWSTOFFEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 VERF 01 Het gehalte vluchtige organische stoffen (exclusief water) voor verven met een spreidend vermogen van ten minste 15 m²/l en voor vernissen die worden toegepast op hout, mag ten hoogste 250 g/l zijn (met dekkracht van 98%). Voor de overige verfproducten (vernissen, houtbeitsen, vloercoatings, vloerverven en verwante producten) mag het gehalte vluchtige organische stoffen (exclusief water) ten hoogste 180 g/l zijn. 02 Verven en vernissen die met het Europese Ecolabel worden geleverd, worden geacht te voldoen aan het bepaalde in het vorige lid. 03 Indien het product niet beschikt over het Europese Ecolabel, toont de aannemer met een productspecificatie van de producent aan dat het product voldoet aan de in lid 01 bedoelde eis. 71 Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van het werkterrein te verwerken. 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 HOUT 01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber die zijn vastgelegd in de TPAS (Timber Procurement Assessment System), waarbij geldt dat het voldoet aan alle 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest management). Een overzicht met goedgekeurde certificatiesystemen is te vinden op de website: http://www.tpac.smk.nl/170/about/judgements.html. 80 FUNDERINGSLAGEN 0 ALGEMEEN 2 EISEN EN UITVOERING 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 AFWERKEN AARDEBAAN 71 De afwijking in vlakheid in langs- en dwarsrichting van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste funderingslaag, gemeten met een rei van 3 m lengte ten hoogste bedragen: ·Negatief: 20 mm; ·Positief: 0 mm. 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL 2 EISEN EN UITVOERING 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 HOOGTELIGGING 01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 PROEFVAK 01 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01, de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie. 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 GEGEVENS VAN BOUWSTOFFEN 71 De aannemer dient alle toepassingen van her te gebruiken niet-vormgegeven bouwstoffen minimaal 10 dagen voorafgaand aan de toepassing te melden bij de directie. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 PROEFVAK 01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan, dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt. 6 BOUWSTOFFEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 KORRELVERDELING 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat voldoen aan: sortering 0/80 20/80 door zeef massapercentage (mm) min. max. min. max. 90 90 100 90 100 45 - - 50 80 31,5 60 90 - - 16 - - - 10 8 30 60 - - 2 15 45 - - 0,063 0 8 0 8 02 De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt. 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 02 van de Standaard moet de korrelverdeling van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan: sortering 0/60 door zeef massapercentage (mm) min. max. 90 100 - 63 90 100 22,4 60 90 4 25 65 2 20 50 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 KORRELVERDELING VAN MENGGRANULAAT 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan: sortering 4/31,5 categorie tabel norm UF3 2 NEN-EN-13285 LFn 3 NEN-EN-13285 OC80 4 NEN-EN-13285 Gn 6 NEN-EN-13285 sortering 4/31,5 door zeef massapercentage (mm) min. max. 63 100 - 31,5 90 100 16 50 70 8 20 50 4 0 10 0,063 0 3 02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01 bedoelde sortering van het menggranulaat. 03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01 bedoelde sortering van het menggranulaat. 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 CERTIFICERING BETON-, MENG- EN METSELWERKGRANULAAT 71 Het, niet uit het werk vrijkomend en her te gebruiken, volgens dit bestek aan te brengen granulaat dient onder certificering van een volgens de BRL 2506 gecertificeerd bedrijf te worden geleverd. 72 Granulaten voor (ongebonden) verhardingslagen van steenmengsels dienen geleverd te worden met KOMO-certificaat of KOMO-atterst-met-productcertificaat. 73 De aannemer dient tevens voorafgaand aan de levering van granulaten een partijkeuring te overleggen conform NEN 5897+C2:2017, waaruit blijkt dat het granulaat minder dan 100 mg per kilogram droge stof aan asbest bevat. De directie behoudt zich het recht voor om een contra-expertise uit te voeren op het geleverde granulaat. Eventuele stagnatie als gevolg van deze contra-epertise, geeft de aannemer geen recht op een enigerlei vorm van verrekening. 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 KORRELVERDELING VAN BETONGRANULAAT 71 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN-933-1, van betongranulaat als volgt voldoen aan: sortering 4/31,5 tabel norm UF3 2 NEN-EN-13285 LFn 3 NEN-EN-13285 OC80 4 NEN-EN-13285 Gn 6 NEN-EN-13285 sortering 4/31,5 zeef massapercentage (mm) min. max. 63 100 - 31,5 90 100 16 50 70 8 20 50 4 0 10 0,063 0 3 72 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.06 van de Standaard is van toepassing op de in lid 71 bedoelde sortering van het betongranulaat. 73 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.06 van de Standaard is van toepassing op de in lid 71 bedoelde sortering van het betongranulaat. 7 MEET- EN VERREKENMETHODEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 VERDICHTINGSGRAAD; PROEFVAK 01 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1.000 tot 2.000 m2, na iedere toename van het aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het gestelde in de navolgende leden. 02 Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de CMC-methode (proef 4), de zandmethode (BS 1377-4 'Methods of test for soils for civil engineering purposes. Compaction-related tests'), de grindmethode (proef 7), of de nucleaire methode (proef 8). 03 Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02, de eenpuntsproctordichtheid (proef 10). 04 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotiënt van de droge dichtheid bepaald volgens lid 02 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster als bedoeld in lid 03, vermenigvuldigd met 100%. 6 SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN 2 EISEN EN UITVOERING 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 UITVOERING SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN 01 Het aanbrengen van schraal beton voor funderingslagen voor een betonverharding zodanig beëindigen dat een verticaal eindvlak wordt verkregen dat haaks op de wegas staat. 02 Bij funderingslagen van schraal beton voor een betonverharding, de samenhang van het natte schraal beton vanaf de bovenzijde over ten minste 1/3 van de dikte verbreken door middel van kerven volgens het voegenpatroon in de toekomstige betonverharding. Verschil in situering tussen de gekerfde voeg en de voegen in de betonverharding mag niet meer dan 0,05 m bedragen. 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT 01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de funderingslaag van schraal beton ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm naar boven en ten hoogste 15 mm naar beneden bedragen. 02 De afwijking in vlakheid in dwars- en langsrichting mag voor het oppervlak van een funderingslaag van schraal beton gemeten met een rei van 3 m lengte of een rolrei van 3 m lengte ten hoogste 15 mm bedragen. 03 De gemiddelde kubusdruksterkte van schraal beton voor funderingslagen, bepaald na zeven dagen verharden, moet groter dan of gelijk aan 3,0 MPa zijn. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 GEDETAILLEERD WERKPLAN VOOR HET AANBRENGEN VAN SCHRAAL BETON 01 Ten minste twee weken voordat met de werkzaamheden voor het aanbrengen van een funderingslaag van schraal beton wordt begonnen, dient de aannemer met betrekking tot deze werkzaamheden een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, in bij de directie. 02 Het in lid 01 bedoelde gedetailleerd werkplan dient de volgende gegevens te vermelden: a.Bereidingswijze van de betonspecie(s) met omschrijving van de menginstallatie en de reservecapaciteit; b.Herkomst en analyseresultaten van het aanmaakwater; c.Wijze van vervoer naar en op het werk; d.Wijze van verwerking, verdichting, afwerking en nabehandeling; e.Maatregelen met betrekking tot weersinvloeden, daaronder begrepen de bescherming van vers aangebracht beton tegen uitspoelen door plotseling optredende neerslag; f.Datum, tijd van aanvang en vermoedelijke duur van de werkzaamheden met inbegrip van rusttijden; g.De plaats van aanvang en de stortvolgorde; h.Het aantal werknemers en de werkverdeling; i.Gegevens over aard en wijze van verlichting, indien de werkzaamheden plaatsvinden voor zonsopgang of na zonsondergang. j.De wijze van kerven en het kervenpatroon; k.De wijze van beëindigen van het aanbrengen van de laag schraal beton. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 WERKVERKEER OP FUNDERINGSLAGEN VAN SCHRAAL BETON 01 Funderingslagen van schraal beton mogen slechts na een periode van ten minste zeven dagen verharden worden belast door werkverkeer met aslasten van ten hoogste 100 kN, mits versporend wordt gereden over het gehele oppervlak. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 GESCHIKTHEIDSONDERZOEK SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN 01 De aannemer bepaalt voor aanvang van de werkzaamheden, aan de hand van een geschiktheidsonderzoek overeenkomstig artikel 9.2 van NEN-EN 206-1 'Beton. Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit Technologie' met de te gebruiken bouwstoffen, de mengselsamenstelling van de betonspecie waarmee met het te gebruiken materieel wordt voldaan aan de in artikel 80.66.01 gestelde eisen. 02 De aannemer stelt de directie in de gelegenheid het geschiktheidsonderzoek te volgen. 03 Het verrichten van een geschiktheidsonderzoek kan achterwege blijven, indien met gegevens van reeds uitgevoerde werken wordt aangetoond dat met de desbetreffende bouwstoffen, de mengselsamenstelling van de betonspecie en het te gebruiken materieel aan de artikel 80.66.01 gestelde eisen is voldaan. 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BEPALING DRUKSTERKTE SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN 01 Ten behoeve van de bepaling van de gemiddelde kubusdruksterkte van schraal beton, bij een ouderdom van zeven dagen, vervaardigt en beproeft de aannemer de benodigde proefkubussen overeenkomstig het bepaalde in artikel 80.67.03 de leden 02 en 03. Het beproeven moet geschieden met een geijkte drukpers. 03 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BEPALING VERDICHTING SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN 01 Voor de aanvang van het aanbrengen van schraal beton voor funderingslagen stelt de aannemer, in overleg met de directie, door middel van dichtheidsmetingen vast op welke wijze een optimale dichtheid kan worden verkregen. 02 De aannemer controleert de dichtheid van de aangelegde funderingslaag van schraal beton per dagproductie schraal beton op ten minste tien aselect gekozen plaatsen. 6 BOUWSTOFFEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN 01 Specie voor schraal beton voor funderingslagen moet zijn een mengsel van grof toeslagmateriaal, zand, cement en water. 02 Grof toeslagmateriaal voor schraal beton voor funderingslagen moet zijn grind, steenslag of gebroken steen of steenachtig materiaal of een mengsel hiervan. 03 Grind, steenslag, gebroken steen of steenachtig materiaal voor schraal beton voor funderingslagen moet voldoen aan het bepaalde in NEN 5905 'Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620: Toeslagmaterialen voor beton'. 04 De verhouding van de hoeveelheid zand en de hoeveelheid grof toeslagmateriaal moet ten minste 1 : 1 en mag ten hoogste 1 : 3 bedragen. 05 Cement voor schraal beton moet zijn portlandcement CEM I 32,5 R, portlandvliegascement CEM II/B-V 32,5 R of hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS. 7 MEET- EN VERREKENMETHODEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 VERDICHTING SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN 01 Indien voor de verdichtingscontrole van schraal beton voor funderingslagen nucleaire apparatuur gebruikt wordt, moet voor de bepaling van de verdichtingstoename en van de verdichting worden uitgegaan van 'natte dichtheden'. 02 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 DRUKSTERKTE SCHRAAL BETON VOOR FUNDERINGSLAGEN 01 De druksterkte van schraal beton voor funderingslagen wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde druksterkte overeenkomstig artikel 80.67.03. 03 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 GEMIDDELDE KUBUSDRUKSTERKTE SCHRAAL BETON 01 De gemiddelde kubusdruksterkte van schraal beton voor funderingslagen wordt bepaald aan de hand van drie proefkubussen per dagproductie na zeven dagen verharden. 02 De proefkubussen vervaardigen en behandelen overeenkomstig het bepaalde in NEN 12390-2 ‘Beproeving van verhard beton. Het bepaalde in NEN 12390-3 ‘Beproeving van verhard beton. Deel 3: Druksterkte van proefstukken'. 03 De in lid 02 genoemde kubussen moeten uit verschillende molenvullingen afkomstig zijn. 83 ELEMENTENVERHARDINGEN 0 2 EISEN EN UITVOERING 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 AFWERKEN AARDEBAAN 01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 OPLEVERING 71 Aan het eind van de onderhoudstermijn dient overtollig afstrooizand te zijn verwijderd en afgevoerd van Rijksterrein. 1 2 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 03 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN 71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de molgoot ten hoogste 40 mm, welke met behulp van de voorgeschreven streklagen hol c.q. rond aangelegd moet worden. 72 Bocht-, hoek-, pas- en puntstukken alsmede inrit-, verloop- en overgangsbanden moeten van gelijke structuur, profiel, hoogte en kleur zijn als de rechte banden. 73 Ter plaatse van haakse hoeken en hoeken van 45 en 135 graden e.d. moeten fabrieksmatig vervaardigde hoekstukken worden toegepast. 74 In situaties waar twee hoekstukken tegen elkaar worden geplaatst, maar waar de totale beschikbare lengte minder is als de twee lengtes van de benen van de hoekstukken samen, het lengteverschil opvangen door beide hoekstukken te zagen. 75 De onderlinge aansluiting van de kantopsluiting moet bestaan uit een over de volle hoogte doorlopende in elkaar passende verbinding. 04 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 MACHINAAL STRATEN 71 Het aanbrengen van elementenverharding, dient conform de in het Arbobesluit artikel 2.29 genoemde algemene uitgangspunten, machinaal danwel met mechanische tilhulpmiddelen uitgevoerd te worden. 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BETONNEN KANTSTROKEN 71 Van prefab passtukken voor betonnen kantstroken 500 x 250/230 mm moet de lengte in het werk worden bepaald. De werkende lengte moet minimaal 2,0 m bedragen. 72 In afwijking van het gestelde in artikel 83.12.03 lid 07 van de Standaard moet langs de zijkant van de verharding de bovenkant van de verharding 20 mm boven de op de verharding aansluitende kantstroken liggen. 73 Bij het aanbrengen van betonnen kantstroken 500 x 250/230 mm is mechanisch knijpen niet toegestaan. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK 01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn: a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding': Ruimte: beperking in ruimte door aanwezigheid van bomen en groenvoorzieningen, gebouwen en opstallen, terreinverlichting. Talud: Niet van toepassing Verband: ·halfsteensverband; ·verschoven verband; ·keperverband; ·elleboogverband ; · Materialen: ·betonstraatstenen, keiformaat, grijs; ·betonstraatstenen, keiformaat, mix; ·betontegels, 300x300x60 mm; ·betontegels, 200x500x80 mm; ·grasbetontegels, 400x600x100 mm; ·kunststof grasplaten, 400x800 mm ·betonstenen tbv kunststof grasplaten, 76x76 mm; ·trottoirbanden, 130/150x250 mm, recht, bochtbanden, hoekstukken en hoekblokken; ·opsluitbanden, 80x200 mm, recht en hoekstukken; ·opsluitbanden 100x200 mm, recht, bochtbanden en hoekstukken; ·opsluitbanden, 120x250 mm, recht en bochtbanden; ·parkband, 400 mm, diverse hoogtes en hulpstukken; ·inritbanden 450x200x500 mm; ·kantopsluiting van metaal, strip 8x150 mm. · b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: beperkt aanwezig in overleg met directie. c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s); De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan: Niet van toepassing d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: zie artikel 05 van Deel 1 van dit bestek. 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 MONSTERS 71 Voordat door de aannemer de te leveren betonstraatstenen worden besteld moet hiervan een monster ter beoordeling en goedkeuring aan de directie worden overlegd. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ALGEMEEN 71 Onder schrapen wordt verstaan het verwijderen van aangehecht vuil en grond, zodanig dat de stenen hierbij niet beschadigen. 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 PASSTUKKEN BETONSTRAATSTENEN EN- BANDEN EN -TEGELS 71 In aanvulling op het gestelde in artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard, is hakwerk aan betonstraatstenen, - banden en -tegels niet toegestaan. 6 BOUWSTOFFEN 01 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 BETONSTRAATSTENEN 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen: afmetingen standaardformaat in mm kei dik waal formaat formaat formaat toleranties ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ lengte 211 211 200 breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4 dikte h h h De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld. 71 Halve betonstraatstenen moeten fabrieksmatig vervaardigde halve stenen zijn. 72 Betonstraatstenen moeten voldoen aan NEN-EN 1338:2010 73 De betonstraatstenen moeten zijn voorzien van een deklaag (8 tot 10 mm) met een kleurbepalende toeslag materiaal dat voor 100% bestaat uit kleurechte natuursteen. 09 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 CEMENT VOOR CEMENTSPECIE 71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.16.09 lid 01 van de Standaard moet cement voor cementspecie of stelspecie zijn portlandcement CEM I 42,5 N, portlandvliegascement CEM II/B-V 42,5 N of hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS. 10 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 CEMENTSPECIE 71 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.16.10 lid 01 van de Standaard moet cementspecie zijn een mengsel van cement en metselzand in de volumeverhouding van 1 : 3, en water. 71 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 ALGEMEEN 71 Alle te leveren bestratingsmaterialen met een bepaalde voorgeschreven kleur en structuur moeten van één en dezelfde leverancier afkomstig zijn en van één en dezelfde kleur en structuur zijn. 72 2022-09-21 definitief vastgesteld 2015-01 2022-09-21 MILIEUCRITERIA BETONPRODUCTEN 71 Betonstraatstenen, betontegels en betonbanden moeten voldoen aan de criteria van het Milieukeur Ongewapende Betonproducten van de Stichting Milieukeur. De criteria zijn te downloaden van de website www.smk.nl. Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 19609 Aanleg parkeervoorzieningen op Camp New Amsterdam I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) Inschrijvingsstaat Behoort bij: 19609 Aanleg parkeervoorzieningen op Camp New Amsterdam I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)