Arial 8 8 2020-05 2020-05 1.10 01/09/2021 2022080-401-CON Project: Reconstructie en rioolrenovatie Kerkstraat en Kerkeveldstraat te Brunssum 2022-11-28 0123 137692 1900-01-01 1574 NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE 01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Bestek met kenmerk: 1ste Nota Reconstructie en rioolrenovatie Kerkstraat en Kerkeveldstraat te Brunssum Project-ID:202209746/202209758 Projectnummer:2022080 Besteknummer:2022080-401-CON Versie:V1 Datum:30 november 2022 Opdrachtgever:Gemeente Brunssum Afdeling Openbare Ruimte Adres:Lindeplein 1 6444 AT Brunssum Postadres: Postbus 250 6440 AG Brunssum. __________________________________________________________________________________ Opgesteld door:L. Koops(Cleverland) Gecontroleerd door:H. Knapen(Cleverland) Vrijgeven:T. Janssen(Gemeente Brunssum) __________________________________________________________________________________ 1. Algemeen 01 Opdrachtgever 02 Directie 03 Locatie 04 Algemene beschrijving 05 Tijdsbepaling Dit artikel opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.07 invulling te geven aan het bevorderen van de binnenjaarlijkse continuïteit.Datum van oplevering vermelden.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van met het werk in verband staande werken zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, de voorgaande tekst vervangen door de navolgende: 1.De start van het werk zal medio januari 2022 plaatsvinden. 2.Het werk bestaat uit twee hoofdfases, namelijk: -Fase 1: Kerkeveldstraat en (parkeerterrein) Julianastraat; -Fase 2: Kerkstraat en kruising Julianastraat - Pastoor Moonenhof - Tegelstraat. 3.Het werk dient te zijn opgeleverd binnen 100 werkbare werkdagen. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing. 4.Fase-1 dient voor 31 maart 2023 opgeleverd te worden. 5.Indien het werk niet uiterlijk binnen de in lid 3 genoemde beschikbare werkbare werkdagen opgeleverd is, bedraagt de korting, zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 € 500,00 per dag. 6.Indien fase-1 niet uiterlijk op de in lid 4 genoemde datum opgeleverd is, bedraagt de korting, zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 € 500,00 per dag. Datum van oplevering of uitvoeringstermijn vermelden; zie ook par. 8 van de UAV 2012.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 06 Onderhoudstermijn 07 Kwaliteitsborging 2. Beschrijving 2.1. Algemene gegevens 01 Tekeningen De volgende tekeningen behoren tot dit bestek: Tekeningnummer:Omschrijving:Versie:Datum: ______________________________________________________________________ 2022080-401-TEKNieuwe situatieV408-11-2022 2022080-402-TEKRioleringstekeningV330-11-2022 2022080-403-TEKDwarsprofielenV226-10-2022 2022080-404-TEKDetailprofielenV308-11-2022 2022080-405-TEKOpbreekwerkzaamhedenV226-10-2022 02 Peilen en hoofdafmetingen 03 Kwaliteitsborging 04 Bijlagen Bij dit bestek behoren de volgende documenten die bij inschrijving moeten worden ingediend: -het inschrijvingsbiljet; -de inschrijvingsstaat. Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard). De volgende bijlagen behoren tot het bestek: 01V&G-Plan (Ontwerpfase); 02Milieukundige onderzoeken: oRapport MTO 210469: MILIEUTECHNISCH ONDERZOEK, Kerkstraat / Kerkeveldstraat te BRUNSSUM 210469.BKK - Datum 3 december 2021; oRapport MTO 220528: AANVULLEND MILIEUTECHNISCH ONDERZOEK parkeerterrein Kerkeveldstraat te BRUNSSUM 220528.BKK- Datum 30 september 2022. 03Busmelding(en): Provincie Limburg, Zaaknummer 2022-017789, Kenmerk D2022-05-010447 - Datum 17 mei 2022; 04Grondbalans: Datum 26 oktober 2022; 05CROW500 Maatregelenplan ontwerpfase: Datum 30 november 2022. Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard. Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld: -grondmechanische gegevens-waterstanden-schouwvoerend lichaam-op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten-enzovoort 2.2. Nadere beschrijving 110010 Opstellen verkeersplan. EUR 0 62 30 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-01-14 Opstellen verkeersplan. Voor de transportbewegingen van de af- en aan te voeren materialen dient een verkeersplan opgesteld te worden. Hierin dient omschreven te worden hoe en op wat voor manier de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd. Opgesteld conform Standaard 96B van de CROW. Het verkeer (fiets,wandelen, etc) en autoverkeer blijft doorgang vinden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Bijzonderheden vermelden. Bijv. vermelden waar relevante basisinformatie is opgenomen in het bestek of verwijzen naar eventuele bijlagen.
Voor het verrekenen van het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen stelposten of specifieke besteksposten opnemen. 1 9 De kosten m.b.t de verkeerstekeningen worden opgesteld conform bestekspostnr. 110020. Het verkeersplan dient overlegd te worden aan de directie. Werkzaamheden i.v.m. plaatsen, leveren en instandhouden van verkeersborden worden verrekend volgens bestekspostnr 110030. 110010 Bestekspostnummer vervalt en wordt vervangen door: 0 Bestekspostnummer vervalt en wordt vervangen door: Opstellen verkeersplan. 111010 Opstellen werkplan m.b.t. K&L. EUR 0 10 21 99 Opstellen werkplan m.b.t. K&L. De aannemer stelt een werkplan op waarin wordt omschreven hoe tijdens de uitvoering omgegaan wordt met de aanwezige kabels en leidingen in de nabijheid van het werkgebied. In het werkplan dienen minimaal de volgende zaken worden behandeld en omschreven: -Werkmethode ontgraven; -Ophang en ondersteuningsconstructies voor de te kruisen kabels en leidingen; -Planning; -Risico's en mitigerende maatregelen. E.e.a. conform Wibon adviesbladen en CROW 500. Indienen werkplan minimaal 2 weken voor de start van de werkzaamheden. 111010 Bestekspostnummer vervalt en wordt vervangen door: 0 Bestekspostnummer vervalt en wordt vervangen door: Opstellen werkplan m.b.t. K&L. 250010 Verwijderen teervrije funderingslaag, NT bouwstof. m2 1520 80 04 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2020-04-29 Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: het verwijderen en afvoeren van vervuilde funderingsmateriaal. Situering: t.p.v. de bushaltes en rijbaan t.h.v. de Kerkstraat vanaf de kruisingsvak Kerkstraat / Kerkeveldstraat tot aan de werkgrens noordzijde Kerkstraat. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Van de vrijkomende materialen de civieltechnische en milieuhygiënische hoedanigheid vermelden. 3 1 Ongebonden funderingsmateriaal Materiaal en bouwstofkwaliteit: conform milieukundig onderzoek: -Puingranulaat, weinig asfalt- en grindhoudend. Indicatief "Niet toepasbaar'. Materiaal omschrijven. 1 3 Breedte van 3,00 m en meer 6 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.(s). 332020. Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Milieuhygiënische kwaliteit van de materialen vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 2 6 Gemiddelde dikte 360 mm [van 350 tot 400 mm] 250010 Bestekspostnummer vervalt en wordt vervangen door: 0 Bestekspostnummer vervalt en wordt vervangen door: Verwijderen teervrije funderingslaag, NT bouwstof. 260010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR 0 25 01 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05 2015-01-01 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. Betreft: treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het verwijderen- en het opnieuw aanbrengen hoofdriool. Situering: afsluitingen t.h.v. riolering in de Kerkstraat en Kerkeveldstraat. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 3 1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen 2 3 De droog-weer-afvoer waarborgen Het om te pompen rioolwater lozen op het gemeentelijk rioolstelsel. De aannemer dient rekening te houden met een maximaal debiet van 10 l/sec. Droog-weer-afvoer door af te sluiten streng(en) of minimaal benodigde pompcapaciteit vermelden. Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen verwijderen 260010 Bestekspostnummer vervalt en wordt vervangen door: 0 Bestekspostnummer vervalt en wordt vervangen door: Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. 332020 Funderingsmateriaal vervoeren en storten - NT bouwstof. m3 548 80 04 99 Funderingsmateriaal vervoeren en storten - NT bouwstof. Betreft: afvoeren funderingsmateriaal die niet voor hergebruik in aanmerking komt en van het werk afgevoerd dient te worden. Materiaal en bouwstofkwaliteit: conform milieukundig onderzoek: -Puingranulaat, weinig asfalt- en grindhoudend. Indicatief "Niet toepasbaar'. Materiaal vrijgekomen bij bestekspostnr. 250010. Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weegbonnen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 332020 Bestekspostnummer wordt nieuw toegevoegd: 0 Bestekspostnummer wordt nieuw toegevoegd: Funderingsmateriaal vervoeren en storten - NT bouwstof. 822080 Toepassen uitvoeringsomgevingsmanagement. EUR 0 10 11 99 Toepassen uitvoeringsomgevingsmanagement. Betreft: -Het inventariseren van de stakeholders in en in de nabijheid van het plangebied. -Het opstellen van een communicatieplan, -Het treffen van maatregelen t.b.v. fasering en bereikbaarheid. -De coördinatie t.b.v. fasering en bereikbaarheid. -Afstemming met de omgeving en stakeholders. -Het houden van een vast inloopmoment (wekelijks) voor vragen van burgers en belanghebbenden. Aannemer verzorgt tevens voor verslaglegging van de voor het werk van belang zijnde vragen en zijn antwoorden en overhandigd deze ter accordering aan de directie. -Het opstellen van een plan voor klachtenafhandeling; -Het bijhouden van een logboek waarin alle ondernomen acties/gemelde klachten/afhandeling klachten/besprekingen e.d. in staan en dit wekelijks overhandigen aan de OG/directie. -Opmerkingen/klachten dienen binnen 24 uur beantwoord/afgehandeld te zijn. -De omgevingsmanager is niet de uitvoerder van de aannemer. -Inzet 0,2 fte Stakeholders: -Hulpdiensten -Basisschool/opvang -Busmaatschappij -winkeleigenaren/zaakvoerders. -toe en afritten naar woningen en percelen van aanwonenden en bedrijven. -Alle overige stakeholders in en in de omgeving van het plangebied die de omgevingsmanager van de aannemer inventariseert. De aannemer dient zijn concept planning en Plan van aanpak digitaal te presenteren. De aannemer legt plannen, gedateerd en ondertekend, in vijfvoud aan de directie ter goedkeuring voor, minimaal drie weken voor aanvang van de werkzaamheden. De directie zendt een exemplaar van het plan voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de aannemer. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de aannemer het plan opnieuw, gedateerd en ondertekend, in vijfvoud aan de directie ter goedkeuring. Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt aan de aannemer. Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen van het ingezonden werkplan door de directie telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen. Er mag pas met de werkzaamheden worden begonnen na goedkeuring van het werkplan door de directie E.e.a. conform gestelde eisen in bepaling 01.28.03 deel 3 van dit bestek 822080 Bestekspostnummer vervalt en wordt vervangen door: 0 Bestekspostnummer vervalt en wordt vervangen door: Toepassen uitvoeringsomgevingsmanagement. 3. Bepalingen 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 09 KABELS EN LEIDINGEN 02 INFORMATIE-OVERDRACHT 01 De tekeningen, als bedoeld in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard, zijn informatief. 04 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze bedrijven. 05 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de in lid 04 genoemde besprekingen. De verzending van het verslag dient binnen 10 werkdagen geschieden. 06 De aannemer is verplicht om voor aanvang van het werk een toolboxmeeting te houden over het zorgvuldig graven bij kabels en leidingen. Hiervoor dient de aannemer een afspraak te maken met de nutsbedrijven. 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2015-04-01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - Het door derden te (ver-)plaatsen van lichtmasten in de Kerkstraat en de Kerkeveldstraat, inclusief het daarvoor benodigde kabel- en montagewerk; -Saneringswerkzaamheden gasleiding ENEXIS vanaf de Julianastraat richting de Prinsbernhardstraat. De werkzaamheden van ENEXIS starten in Januari in de Julianastraat. De desbetreffende in elkander grijpende werken vermelden. Voor de coördinatie van deze werken wordt verwezen naar par. 31 lid 2 van de UAV 2012 25 Vakopleiding 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2015-04-02 TE WERK STELLEN VAN LEERLINGEN - VERVALT 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2019-11-15 BEGRIPPEN 01 Te verstaan is onder: 1.social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt; 2.opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven; 3.voorschakeltraject:een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk. 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2019-11-15 DOELGROEP 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen. 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2019-11-15 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING 02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 2% van zijn loonsom inzetten voor social return. Percentage invullen. Een percentage van 5 wordt als proportioneel gezien, maar dit is in hoge mate projectafhankelijk. Zie ook de toelichting.Als lid 02 wordt opgenomen, dan ook lid 03 opnemen. In dat geval lid 01 niet opnemen. 03 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom geacht 40% van de aannemingssom te bedragen. Percentage invullen op basis van de globale loonkosten uit de raming van de opdrachtgever.Als lid 03 wordt opgenomen, dan ook lid 02 opnemen. In dat geval lid 01 niet opnemen. 04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting. 05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting. 06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden. 07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven. 08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting. De bepalingen in dit artikel zo nodig aanvullen met eisen en gegevens die volgen uit het beleid of uit projectdoelstellingen. Bijvoorbeeld aangaande de waardebepaling van in te zetten personen (tarieven, waarde die ze vertegenwoordigen etc., waarbij tevens te betrekken kosten/opslagtarieven van begeleiding e.d.), eisen aan rapportering e.d. 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2019-11-15 KORTING 01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting. 02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend. 05 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-04-22 CERTIFIFICERING PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN 01 De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO Nederland, ten minste prestatieniveau Trede 1 of volgens een gelijkwaardige certificering. Vereist (minimaal) prestatieniveau vermelden: A, 1, 2 of 3Er moet een keuze gemaakt worden tussen het opnemen van:-artikel 01.26.05, 01.26.06 en artikel 01.26.07 OF-artikel 01.26.06 en artikel 01.26.07Artikel 01.26.05 opnemen als de aannemer een certificering volgens PSO mag inzetten voor de invulling van de social-returnverplichting. 02 De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het vereiste certificaat. 03 Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen. 04 Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en 01.26.07 niet van toepassing. 06 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-04-22 INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return. Er moet een keuze gemaakt worden tussen het opnemen van:-artikel 01.26.05, 01.26.06 en artikel 01.26.07 OF-artikel 01.26.06 en artikel 01.26.07 02 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie. 03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien. 04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee. 05 In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven: -op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden; -welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen; -welke opleiding zij hebben of hebben gehad; -voor welke werkzaamheden zij worden ingezet. De lijst zo nodig aanvullen met de gewenste onderdelen. Bijvoorbeeld volgend uit beleid en/of de aard van het werk.De bepalingen in dit artikel zo nodig aanvullen met eisen die volgen uit het beleid of uit projectdoelstellingen. 07 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-04-22 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE AANNEMER 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06. Er moet een keuze gemaakt worden tussen het opnemen van:-artikel 01.26.05, 01.26.06 en artikel 01.26.07 OF-artikel 01.26.06 en artikel 01.26.07 02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep. 03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken. 04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf. 05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld. 06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf. 07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden. 08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma’s en/of een voorschakeltraject voor de geselecteerde personen. De bepalingen in dit artikel zo nodig aanvullen met eisen die volgen uit het beleid of uit projectdoelstellingen. Vrij gedeelte na nota bestek 01