Arial 11 9 2020-05 2021-09 1.10 01/09/2021 2022-VAA584-RO-01 Reiniging en inspectie 2022-2026 2021-12-10 2022-05-20 0123 135205 1900-01-01 0036 0FF5295F523EAFDA82513910C6DCA377 NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 17-06-2022
Reiniging en inspectie 2022-2026
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2022-VAA584-RO-01 d.d. 23-05-2022 NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 17-06-2022
Reiniging en inspectie 2022-2026
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2022-VAA584-RO-01 d.d. 23-05-2022 1. Algemeen 01 Opdrachtgever Gemeente Vaals Postbus 450 6290 AL VAALS Tel: 043 - 306 85 68 Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 02 Directie De directie zal worden gevoerd door een door de opdrachtgever nader aan te stellen vertegenwoordiger. In de opdrachtverlening wordt de vertegenwoordiger gemeld wie er als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 04 van de U.A.V. 2012, zal optreden. Voorbeeld:De directie zal worden gevoerd door ......................Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 03 Locatie Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Vaals. De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden. 04 Algemene beschrijving Het werk bestaat in hoofdzaak uit: -het reinigen van objecten (riolen e.d.); -het inspecteren van objecten (riolen e.d.) -tijdelijk afsluiten van riolen; -treffen van de benodigde verkeersmaatregelen; -in kennis stellen van omwonenden; -bijkomende werkzaamheden. Het betreffen hier putten en leidingen die normaal bereikbaar zijn. De aannemer dient uit te gaan van de situatie zoals omschreven in artikel 25.04.06 in dit bestek. Eventuele maatregelen om deze putten te bereiken dienen in de eenheidsprijzen te zijn verwerkt. Het betreft werkzaamheden aan riolen in beheer en onderhoud bij de gemeente. Nieuwe werken en onderhoudswerkzaamheden (reinigen en maken van opnemingsinspecties) zijn uitgesloten, evenals werken waarbij de gemeente geen rechtstreekse opdrachtgever is. Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.Geen hoeveelheden opnemen.Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 05 Tijdsbepaling De overeenkomst wordt aangegaan tot en met 31 december 2023, met een mogelijke verlenging van maximaal 3 x 1 kalenderjaar. Dit artikel opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.07 invulling te geven aan het bevorderen van de binnenjaarlijkse continuïteit.Datum van oplevering vermelden.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van met het werk in verband staande werken zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, de voorgaande tekst vervangen door de navolgende: In deze periode zullen er door de directie deelopdrachten aan de aannemer worden verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht in onderling overleg bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht. Verlenging vindt alleen plaats indien, naar het oordeel van de opdrachtgevers, de aannemer de werkzaamheden naar tevredenheid heeft uitgevoerd. De criteria waarop de opdrachtgever haar oordeel zal baseren zijn onder andere: - reactietijd / planning - communicatie met opdrachtgever / directie / toezichthouder - communicatie met stakeholders - pro activiteit - samenwerking - veiligheid (veilig werken) - nakoming overeenkomst De opdrachtgever geeft per direct aan wanneer een van voorgenoemde punten onvoldoende zijn tijdens de uitvoering. Deze score op deze punten wordt uitgedrukt in: A = goed B = voldoende C = onvoldoende D = ruimschoots onvoldoende De opdrachtnemer heeft maximaal 2 weken de tijd om dit punt te verbeteren naar een voldoende. Hiervan wordt een verslag opgemaakt door de opdrachtgever en dit geldt als tussentijdse evaluatie. Bij de eerstvolgende evaluatie moet elk punt een voldoende scoren. Indien dit niet het geval is, kan de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds (buitengerechtelijk) ontbinden. Indien de opdrachtgever besluit tot verlenging van de contractperiode dan vindt tussen opdrachtgever en aannemer overleg plaats en zal uiterlijk 1 maand voor de afloop van de contracttermijn hierover overeenstemming moeten worden bereikt. Er zal in geen enkel geval sprake zijn van stilzwijgende verlenging. Datum van oplevering of uitvoeringstermijn vermelden; zie ook par. 8 van de UAV 2012.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 06 Onderhoudstermijn Geen. Indien geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'. 07 Deelopracht Indien de inschrijver een bedrag invult bij de niet toedeelbare eenmalige kosten, wordt dit bedrag uit de inschrijvingsstaat omgerekend naar een percentage. Bij het vaststellen van de deelopdracht wordt dit percentage over het subtotaal genomen om de totaalprijs van de deelopdracht vast te stellen. Deze paragraaf opnemen als de opdrachtgever de aannemer wil stimuleren de te onttrekken en te lozen hoeveelheden grondwater te beperken. In dat geval de hoeveelheden grondwater en de bonusbedragen vermelden. 08 Voertuigen In te zetten voertuigen op het werk moeten minimaal voldoen aan de EURO-5 norm. 2. Beschrijving NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 17-06-2022
Reiniging en inspectie 2022-2026
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2022-VAA584-RO-01 d.d. 23-05-2022 2.1. Algemene gegevens 01 Tekeningen Aan de aannemer zullen na opdrachtverlening digitaal per deelopdracht shapefiles van de deelopdracht worden verstrekt. 02 Peilen en hoofdafmetingen N.v.t. 03 Bijlagen De volgende bijlage behoren tot het bestek: -Bijlage 1 V&G-plan -Bijlage 2 Shape files van de volledige riolering (putten en leidingen) Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard). Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard. Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld: -grondmechanische gegevens-waterstanden-schouwvoerend lichaam-op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten-enzovoort 04 Hoeveelheden Het betreft hier een Raamovereenkomst. Het aantal deelopdrachten alsmede de locaties, hoeveelheden en grootte van de deelopdrachten zijn nog niet bekend. De hoeveelheden zoals in deel 2.2. zijn opgenomen zijn gebaseerd op de verwachte afname icm de areaalgegevens van de gemeente voor de contractduur inclusief maximale verlenging. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 17-06-2022
Reiniging en inspectie 2022-2026
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2022-VAA584-RO-01 d.d. 23-05-2022 2.2. Nadere beschrijving NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 17-06-2022
Reiniging en inspectie 2022-2026
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2022-VAA584-RO-01 d.d. 23-05-2022 2.2. Verklaring 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is. Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing. Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 1 Reiniging en inspectie ..... 100 OPNAME VERONTREINIGINGSGRAAD EN VOORVERKENNING INSPECTIES Geldt alleen voor reguliere inspecties en niet voor inspecties in het kader van reparaties en reliningen. 100010 Voorverkenning t.b.v. leiding- met event. putinspect. m 40000 25 71 99 Voorverkenning t.b.v. leiding- met eventuele putinspectie. Betreft: opnemen verontreinigingsgraad en voorverkenning voor alle werkzaamheden op de locaties waar een leidinginspectie vereist is eventueel in combinatie met een putinspectie, inclusief het vervaardigen van werktekeningen. De voorverkenning wordt verrekend per meter te reinigen en inspecteren leiding. Tijdens de voorverkenning dienen de volgende onderdelen te worden geregistreerd: a.Verontreinigingsgraad van de leidingen indien groter dan 20% b.Waar leidingen dichtgezet dienen te worden c.Bereikbaarheid van de putten d.Toegankelijkheid van de putten en leidingen e.Welke niet bereikbare of niet toegankelijke putten essentieel zijn voor de uitvoering van de reiniging en inspectie f. Opstelpunten materiaal en materieel g.De benodigde verkeersmaatregelen Informatie van a t/m g vastleggen en aanleveren als apart hoofdstuk in het gedetailleerd werkplan en ondersteund middels tekeningen en beeldmateriaal (video of foto's). ja 100110 Voorverkenning t.b.v. enkel putinspectie st 250 25 71 99 Voorverkenning t.b.v. enkel putinspecties Betreft: opnemen verontreinigingsgraad en voorverkenning voor alle werkzaamheden op de locaties waar enkel een putinspectie wordt uitgevoerd en geen leidinginspectie vereist is. De voorverkenning wordt verrekend per stuks te reinigen en inspecteren put. Tijdens de voorverkenning dienen de volgende onderdelen te worden geregistreerd: a.Verontreinigingsgraad van de put b.Waar leidingen dichtgezet dienen te worden c.Bereikbaarheid van de put d.Toegankelijkheid van de put e.Welke niet bereikbare of niet toegankelijke putten essentieel zijn voor de uitvoering van de reiniging en inspectie f.Opstelpunten materiaal en materieel g.De benodigde verkeersmaatregelen Informatie van a t/m g vastleggen en aanleveren als apart hoofdstuk in het gedetailleerd werkplan en ondersteund middels tekeningen en beeldmateriaal (video of foto's). ja 105 INSPECTEREN RIOOLPUT ..... 105110 Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput, puthoogte tot 2,5 m, vierkant, min. L 0,75 tot 1,0 m. st 150 25 71 08 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-11-09 Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput. Situering: zie tekening Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
De eenheid 'st' betreft het aantal putten.
Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. Betreft inspectie van rioolput m.b.v. een op afstand bediende camera met rondom registrerende lens ..... Nadere bijzonderheden vermelden betreffende opnames, codering, e.d. 6 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Opnamen in digitaal formaat (IPF) aanleveren ..... Eventueel nadere bijzonderheden m.b.t. resolutie, het opslagmedium of beschikbaarheid in de cloud vermelden. 1 3 Reguliere inspectie van rioolput, riolering en put gereinigd en in bedrijf 2 9 Hoogte rioolput tot 6,0 m 3 9 Afmetingen putbodem, vierkant of rechthoekig: minimale wandlengte tot 3,0 m ja 11 REINIGING RIOLERING 0-20% ..... 111010 Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm beton. m 192 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 30 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 54 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 2 1 Profielafmeting(en): rond 160 tot 300 mm [Ronde buizen van 160 tot 300 mm] 4 1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 ja 111020 Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton. m 11688 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 32 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 144 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 4 1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 2 2 Profielafmeting(en): rond 300 tot 500 mm [Ronde buizen van 300 tot 500 mm] ja 111030 Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton. m 5848 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 37 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 272 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 4 1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 2 3 Profielafmeting(en): rond 500 tot 700 mm [Ronde buizen van 500 tot 700 mm] ja 111040 Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton. m 1427 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 33 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 208 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 4 1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 2 4 Profielafmeting(en): rond 700 tot 1000 mm [Ronde buizen van 700 tot 1000 mm] ja 111050 Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton. m 999 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 34 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 93 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 4 1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 2 5 Profielafmeting(en): rond 1000 tot 1500 mm [Ronde buizen van 1000 mm en groter] ja 111060 Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter beton. m 132 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 39 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 86 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 4 1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 2 9 Profielafmeting(en): rond 1500 mm en groter ja 111100 Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375 mm beton. m 100 25 75 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 34 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01.
Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.
Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 56 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 2 1 Profielafmeting(en): Eivormige buizen tot 250/375 mm [Eivormige buizen tot 250/375 mm] 4 1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 ja 111110 Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton. m 1024 25 75 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 38 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01.
Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.
Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 131 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 4 1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 2 2 Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 250/375 tot 400/600 mm [Eivormige buizen van 250/375 tot 400/600 mm] ja 111120 Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton. m 184 25 75 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 38 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01.
Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.
Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 75 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 4 1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 2 3 Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm [Eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm] ja 111140 Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500 mm beton. m 100 25 75 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 52 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01.
Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.
Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 57 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 4 1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 2 5 Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 800/1200 tot 1000/1500 mm [Eivormige buizen groter dan 800/1200 mm] ja 112010 Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof. m 5445 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 39 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 169 m 2 1 Profielafmeting(en): rond 160 tot 300 mm [Ronde buizen van 160 tot 300 mm] 4 1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 1 3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof ja 112020 Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof. m 3295 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 42 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 151 m 4 1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 2 2 Profielafmeting(en): rond 300 tot 500 mm [Ronde buizen van 300 tot 500 mm] 1 3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof ja 12 REINIGING RIOLERING 20-30% ..... 121010 Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm beton. m 100 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 30 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 54 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 2 1 Profielafmeting(en): rond 160 tot 300 mm [Ronde buizen van 160 tot 300 mm] 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 4 2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding ja 121020 Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton. m 2338 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 32 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 144 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 2 2 Profielafmeting(en): rond 300 tot 500 mm [Ronde buizen van 300 tot 500 mm] 4 2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding ja 121030 Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton. m 1170 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 37 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 272 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 4 2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 2 3 Profielafmeting(en): rond 500 tot 700 mm [Ronde buizen van 500 tot 700 mm] ja 121040 Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton. m 285 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 33 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 208 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 4 2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 2 4 Profielafmeting(en): rond 700 tot 1000 mm [Ronde buizen van 700 tot 1000 mm] ja 121050 Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton. m 200 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 34 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 93 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 4 2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 2 5 Profielafmeting(en): rond 1000 tot 1500 mm [Ronde buizen van 1000 mm en groter] ja 121060 Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter beton. m 100 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 39 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 86 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 4 2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 2 9 Profielafmeting(en): rond 1500 mm en groter ja 121100 Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375 mm beton. m 100 25 75 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 34 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01.
Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.
Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 56 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 2 1 Profielafmeting(en): Eivormige buizen tot 250/375 mm [Eivormige buizen tot 250/375 mm] 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 4 2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding ja 121110 Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton. m 205 25 75 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 38 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01.
Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.
Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 131 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 2 2 Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 250/375 tot 400/600 mm [Eivormige buizen van 250/375 tot 400/600 mm] 4 2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding ja 121120 Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton. m 100 25 75 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 38 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01.
Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.
Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 75 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 4 2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 2 3 Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm [Eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm] ja 121140 Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500 mm beton. m 100 25 75 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 52 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01.
Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.
Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 57 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 4 2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 2 5 Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 800/1200 tot 1000/1500 mm [Eivormige buizen groter dan 800/1200 mm] ja 122010 Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof. m 1089 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 39 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 169 m 2 1 Profielafmeting(en): rond 160 tot 300 mm [Ronde buizen van 160 tot 300 mm] 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 4 2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof ja 122020 Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof. m 659 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 42 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 151 m 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 2 2 Profielafmeting(en): rond 300 tot 500 mm [Ronde buizen van 300 tot 500 mm] 4 2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van de leiding 1 3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof ja 13 REINIGEN RIOLERING 30-40% ..... 131010 Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm beton. m 100 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 30 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 54 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 2 1 Profielafmeting(en): rond 160 tot 300 mm [Ronde buizen van 160 tot 300 mm] 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 4 3 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding ja 131020 Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton. m 1558 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 32 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 144 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 2 2 Profielafmeting(en): rond 300 tot 500 mm [Ronde buizen van 300 tot 500 mm] 4 3 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding ja 131030 Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton. m 780 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 37 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 272 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 2 3 Profielafmeting(en): rond 500 tot 700 mm [Ronde buizen van 500 tot 700 mm] 4 3 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding ja 131040 Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton. m 190 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 33 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 208 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 4 3 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 2 4 Profielafmeting(en): rond 700 tot 1000 mm [Ronde buizen van 700 tot 1000 mm] ja 131050 Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton. m 133 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 34 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 93 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 4 3 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 2 5 Profielafmeting(en): rond 1000 tot 1500 mm [Ronde buizen van 1000 mm en groter] ja 131060 Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter beton. m 100 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 39 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 86 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 4 3 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 2 9 Profielafmeting(en): rond 1500 mm en groter ja 131100 Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375 mm beton. m 100 25 75 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 34 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01.
Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.
Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 56 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 2 1 Profielafmeting(en): Eivormige buizen tot 250/375 mm [Eivormige buizen tot 250/375 mm] 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 4 3 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding ja 131110 Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton. m 136 25 75 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 38 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01.
Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.
Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 131 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 2 2 Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 250/375 tot 400/600 mm [Eivormige buizen van 250/375 tot 400/600 mm] 4 3 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding ja 131120 Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton. m 100 25 75 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 38 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01.
Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.
Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 75 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 2 3 Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm [Eivormige buizen van 400/600 tot 600/900 mm] 4 3 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding ja 131140 Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500 mm beton. m 100 25 75 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 52 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01.
Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.
Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 57 m 1 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 4 3 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding 2 5 Profielafmeting(en): Eivormige buizen van 800/1200 tot 1000/1500 mm [Eivormige buizen groter dan 800/1200 mm] ja 132010 Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof. m 726 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 39 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 169 m 2 1 Profielafmeting(en): rond 160 tot 300 mm [Ronde buizen van 160 tot 300 mm] 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 1 3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof 4 3 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding ja 132020 Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof. m 439 25 75 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie tekening Gemiddelde putafstand: 42 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.14.Aantal en soort putten vermelden, met name bijzondere putten zoals valputten en zakputten benoemen. Grootste putafstand: 151 m 6 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 871010 Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31 2 2 Profielafmeting(en): rond 300 tot 500 mm [Ronde buizen van 300 tot 500 mm] 1 3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof 4 3 Verontreinigingsgraad van 30-40% van de inwendige hoogte van de leiding ja 16 INSPECTEREN RIOLERING ..... 161010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 mm. m 7516 25 71 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: zie tekening Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11.
Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Gemiddelde putafstand: 39 m Eventueel nadere bijzonderheden vermelden. Grootste putafstand: 169 m ..... Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten. 3 1 Rond riool, profielafmetingen: van 160 tot 300 mm Diameter vermelden. 5 2 Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek Nadere bijzonderheden zoals opslagmedium, videosysteem en resolutie en het bestandsformaat vermelden. 6 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Eventueel nadere bijzonderheden m.b.t. resolutie, het opslagmedium of beschikbaarheid in de cloud vermelden. 1 3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf 2 9 Materiaal riool: diverse ja 161020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 mm. m 19977 25 71 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: zie tekening Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11.
Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Gemiddelde putafstand: 34 m Eventueel nadere bijzonderheden vermelden. Grootste putafstand: 151 m ..... Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten. 3 1 Rond riool, profielafmetingen: van 300 tot 500 mm Diameter vermelden. 5 2 Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek Nadere bijzonderheden zoals opslagmedium, videosysteem en resolutie en het bestandsformaat vermelden. 6 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Eventueel nadere bijzonderheden m.b.t. resolutie, het opslagmedium of beschikbaarheid in de cloud vermelden. 1 3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf 2 9 Materiaal riool: diverse ja 161030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 mm. m 7798 25 71 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: zie tekening Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11.
Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Gemiddelde putafstand: 37 m Eventueel nadere bijzonderheden vermelden. Grootste putafstand: 272 m ..... Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten. 3 1 Rond riool, profielafmetingen: van 500 tot 700 mm Diameter vermelden. 5 2 Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek Nadere bijzonderheden zoals opslagmedium, videosysteem en resolutie en het bestandsformaat vermelden. 6 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Eventueel nadere bijzonderheden m.b.t. resolutie, het opslagmedium of beschikbaarheid in de cloud vermelden. 1 3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf 2 9 Materiaal riool: diverse ja 161040 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 mm. m 1903 25 71 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: zie tekening Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11.
Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Gemiddelde putafstand: 33 m Eventueel nadere bijzonderheden vermelden. Grootste putafstand: 208 m ..... Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten. 3 1 Rond riool, profielafmetingen: van 700 tot 1000 mm Diameter vermelden. 5 2 Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek Nadere bijzonderheden zoals opslagmedium, videosysteem en resolutie en het bestandsformaat vermelden. 6 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Eventueel nadere bijzonderheden m.b.t. resolutie, het opslagmedium of beschikbaarheid in de cloud vermelden. 1 3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf 2 9 Materiaal riool: diverse ja 161050 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 mm. m 1332 25 71 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: zie tekening Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11.
Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Gemiddelde putafstand: 34 m Eventueel nadere bijzonderheden vermelden. Grootste putafstand: 93 m ..... Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten. 3 1 Rond riool, profielafmetingen: van 1000 tot 1500 mm Diameter vermelden. 5 2 Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek Nadere bijzonderheden zoals opslagmedium, videosysteem en resolutie en het bestandsformaat vermelden. 6 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Eventueel nadere bijzonderheden m.b.t. resolutie, het opslagmedium of beschikbaarheid in de cloud vermelden. 1 3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf 2 9 Materiaal riool: diverse ja 161060 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm en groter. m 176 25 71 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: zie tekening Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11.
Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Gemiddelde putafstand: 39 m Eventueel nadere bijzonderheden vermelden. Grootste putafstand: 86 m ..... Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten. 3 1 Rond riool, profielafmetingen: van 1500 mm en groter Diameter vermelden. 5 2 Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek Nadere bijzonderheden zoals opslagmedium, videosysteem en resolutie en het bestandsformaat vermelden. 6 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Eventueel nadere bijzonderheden m.b.t. resolutie, het opslagmedium of beschikbaarheid in de cloud vermelden. 1 3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf 2 9 Materiaal riool: diverse ja 161110 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 250/375-400/600 mm. m 527 25 71 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: zie tekening Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11.
Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Gemiddelde putafstand: 50 m Eventueel nadere bijzonderheden vermelden. Grootste putafstand: 131 m ..... Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten. 3 2 Eivormig riool, profielafmetingen: van 250/375 tot 400/600 mm Afmetingen vermelden. 5 2 Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek Nadere bijzonderheden zoals opslagmedium, videosysteem en resolutie en het bestandsformaat vermelden. 6 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Eventueel nadere bijzonderheden m.b.t. resolutie, het opslagmedium of beschikbaarheid in de cloud vermelden. 1 3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf 2 9 Materiaal riool: diverse ja 161120 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 400/600-600/900 mm. m 1007 25 71 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: zie tekening Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11.
Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Gemiddelde putafstand: 34 m Eventueel nadere bijzonderheden vermelden. Grootste putafstand: 99 m ..... Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten. 3 2 Eivormig riool, profielafmetingen: van 400/600 tot 600/900 mm Afmetingen vermelden. 5 2 Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek Nadere bijzonderheden zoals opslagmedium, videosysteem en resolutie en het bestandsformaat vermelden. 6 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Eventueel nadere bijzonderheden m.b.t. resolutie, het opslagmedium of beschikbaarheid in de cloud vermelden. 1 3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf 2 9 Materiaal riool: diverse ja 161130 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 600/900-800/1200 mm. m 195 25 71 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: zie tekening Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11.
Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Gemiddelde putafstand: 39 m Eventueel nadere bijzonderheden vermelden. Grootste putafstand: 65 m ..... Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten. 3 2 Eivormig riool, profielafmetingen: van 600/900 tot 800/1200 mm Afmetingen vermelden. 5 2 Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek Nadere bijzonderheden zoals opslagmedium, videosysteem en resolutie en het bestandsformaat vermelden. 6 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Eventueel nadere bijzonderheden m.b.t. resolutie, het opslagmedium of beschikbaarheid in de cloud vermelden. 1 3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf 2 9 Materiaal riool: diverse ja 161150 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 1000/1500 mm en groter. m 100 25 71 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: zie tekening Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het afsluiten van het riool en het uitvoeren van metingen vanuit de rioolput wordt verwezen naar respectievelijk hoofdcode 25.01.01 en 25.71.11.
Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en bereikbaarheid gebruik maken van de hoofdcodes uit werkcategorie 62. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Gemiddelde putafstand: 52 m Eventueel nadere bijzonderheden vermelden. Grootste putafstand: 57 m ..... Eventueel nadere bijzonderheden vermelden betreffende blinde rioolputten en de aan- of afwezigheid van stroomprofielen in rioolputten. 3 2 Eivormig riool, profielafmetingen: van 1000/1500 mm en groter Afmetingen vermelden. 5 2 Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het bestek Nadere bijzonderheden zoals opslagmedium, videosysteem en resolutie en het bestandsformaat vermelden. 6 2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren Eventueel nadere bijzonderheden m.b.t. resolutie, het opslagmedium of beschikbaarheid in de cloud vermelden. 1 3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf 2 9 Materiaal riool: diverse ja 6 Civiele werkzaamheden ..... 60 Vrijmaken verdekte/blinde put ..... 601010 Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h 0,10 tot 1,50 m. st 20 25 26 99 Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard. Situering: verdekte/blinde put, hoogte vanaf 0,10 tot 1,50 meter ja 601011 Opzoeken put en inmeten put. st 1 25 26 99 Opzoeken put en inmeten put. Betreft; het opzoeken van verdekte/blinde put Methode door aannemer te bepalen. Het inmeten van de verdekte/blinde put in RD-coördinaten. Coördinaten aanleveren aan de opdrachtgever. 601012 Graven en aanvullen werkput, onverhard tot 1,50 m. st 1 24 01 52 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-01-20 Graven en aanvullen werkput. Situering: verdekte/blinde put Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Verharding: onverhard Gegevens omtrent aanwezige verharding (inclusief eventuele funderingslagen) vermelden. 1 1 Breedte op maaiveld ten hoogste 3,0 m Lengte op maaiveld ten hoogste 3,0 m Hoogte vanaf 0,10 tot 1,50 m Afmetingen werkput op de bodem minimaal 0,50 m breder als uitwendige afmeting van de put. Ligging onderkant bestaande leiding c.q. kabel vermelden of verwijzen naar tekening. 3 1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren 4 2 Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming tegen inkalving ..... Alleen gebruiken voor bescherming van beperkte omvang; bijv. vermelden d.m.v. afkisting of afstempeling. 6 9 Herstellen met uitgekomen materialen. Eventueel overige grond verspreiden over naastliggend terrein. 601110 Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h tot 1,50 m. st 12 25 26 99 Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen. Situering: verdekte/blinde put, hoogte tot 1,50 meter ja 601111 Opzoeken put en inmeten put. st 1 25 26 99 Opzoeken put en inmeten put. Betreft: het opzoeken van verdekte/blinde put Methode door aannemer te bepalen. Het inmeten van de blinde put in RD-coördinaten. Coördinaten aanleveren aan de opdrachtgever. 601112 Graven en aanvullen werkput, elementen tot 1,50 m. st 1 24 01 52 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-01-20 Graven en aanvullen werkput. Situering: verdekte/blinde put Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Verharding: elementen Gegevens omtrent aanwezige verharding (inclusief eventuele funderingslagen) vermelden. 1 1 Breedte op maaiveld ten hoogste 3,0 m Lengte op maaiveld ten hoogste 3,0 m Hoogte tot 1,50 m Afmetingen werkput op de bodem minimaal 0,50 m breder als uitwendige afmeting van de put. Ligging onderkant bestaande leiding c.q. kabel vermelden of verwijzen naar tekening. 2 1 Met inbegrip van het verwijderen van de verharding Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput 3 1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren 6 1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen met uitgekomen materialen 4 2 Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming tegen inkalving ..... Alleen gebruiken voor bescherming van beperkte omvang; bijv. vermelden d.m.v. afkisting of afstempeling. 601210 Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h tot 1,50 m. st 8 25 26 99 Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding. Situering: verdekte/blinde put, hoogte tot 1,50 meter ja 601211 Opzoeken en inmeten verdekte/blinde put. st 1 25 26 99 Opzoeken en inmeten verdekte/blinde put. Betreft: het opzoeken van verdekte/blinde put Methode door aannemer te bepalen. Het inmeten van de blinde put in RD-coördinaten. Coördinaten aanleveren aan de opdrachtgever. 601212 Zagen van bitumineuze verharding. m 12 81 05 01 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-02-09 Zagen van bitumineuze verharding. Situering: verdekte/blinde put Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Asfaltverharding ..... Verharding nader omschrijven. 23 24 Zaagdiepte gemiddeld 210 mm [van 200 tot 250 mm] tot ten hoogste 250 mm 601213 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 9 81 03 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft het opbreken van asfalt Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Teerhoudend asfalt: uitgangspunt Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'. 4 1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m 6 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt 1 3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m 2 3 Dikte gemiddeld 0,12 m [van 0,11 tot 0,16 m] 601214 Graven en aanvullen werkput, asfalt tot 1,50 m st 1 24 01 52 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-01-20 Graven en aanvullen werkput. Situering: verdekte/blinde put Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Verharding: asfalt Gegevens omtrent aanwezige verharding (inclusief eventuele funderingslagen) vermelden. 1 1 Breedte op maaiveld ten hoogste 3,0 m Lengte op maaiveld ten hoogste 3,0 m Hoogte tot 1,50 m Afmetingen werkput op de bodem minimaal 0,50 m breder als uitwendige afmeting van de put. Ligging onderkant bestaande leiding c.q. kabel vermelden of verwijzen naar tekening. 3 1 Vrijgekomen grond naast werkput deponeren 6 2 Verharding tijdelijk herstellen met betonstraatstenen te leveren volgens bestekspostnr. 601216 en vrijgekomen funderingsmateriaal Tijdelijke verharding (inclusief eventuele funderingslagen) omschrijven. 2 4 Met inbegrip van het verwijderen van de verharding De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ..... Indicatie van hoeveelheden vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Milieuhygiënische kwaliteit van de materialen vermelden. 601215 Aanbrengen straatlaag. m2 9 83 11 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Aanbrengen straatlaag. Situering: verdekte/blinde put Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Laagdikte gemiddeld 0.50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 70 mm 1 3 Dikte straatlaag: gemiddeld 50 mm [40-70 mm]
In samenhang met deficode 5 op positie 3 3 3 Brekerzand ..... 2 6 Op een funderingslaag ..... Soort funderingslaag nader omschrijven. 601216 Leveren betonstraatstenen. st 405 83 16 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Leveren betonstraatstenen. Situering: verdekte/blinde put Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, vermelden:“Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 14 van toepassing”. 6 1 Leveren op plaats van verwerking 2 3 Betonstraatstenen standaard keiformaat ..... Eventueel bijzonderheden vermelden Kleur: grijs 3 3 Dikte 80 mm 602010 Grond vervoeren. m3 64 22 02 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Grond vervoeren. ..... Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding. Grondsoort: ..... Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten. 1 1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnrs. 60 en na aanvulling overbodig Bestekspostnummer of activiteit vermelden 2 2 Vervoeren naar: een nader aan te geven locatie, te rekenen met een transportafstand van 10 km (enkele reis) De plaats van verwerking nader omschrijven. ja 61 Toegankelijk maken van putten ..... 611010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 40 25 27 99 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Betreft: vrijgemaakte put uit besteksposten 601. ja 611011 Aanbrengen putrand met deksel. st 1 25 27 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-07-11 Aanbrengen putrand met deksel. Situering blinde/verdekte put vrijgegraven conform bestekpost 601 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden. 1 1 Afdekplaat verwijderen en vervoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben Materialen vervoeren naar een verwerkings- inrichting, na verwerking materialen herbruikbaar Plaats van bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 2 4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 ..... Nadere omschrijving van het materiaal. 4 9 Putrand op hoogte brengen conform bestekspost 611012 611012 Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1 25 26 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Maken put van metselwerk/beton combinatie. ..... Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
Voor nadere detaillering verwijzen naar detailtekening of puttenstaat. 5 1 Afdekplaat van beton prefab gewapend afm. 1,20 x1,20 m, dik 0,20 m voorzien van een mangat afm. 0,60 x 0,60 m 1 3 Put inwendige afmetingen ca. 0,80 x 0,80 m tot 1,00 x 1,00 m waarvan de afdekplaat is verwijderd. Put onder maaiveld (hoogte ca. 1,50 m) Nadere omschrijving van de put, hoogte en inwendige oppervlakte vermelden. 2 3 Metselwerk; metselstenen steens tot onderkant fundering (ca. 0,54 m3) eventueel verjongen tot inwendig 0,80 x 0,80 m vlak onder de afdekplaat Metselstenen: categorie 1, HD 210x100x50 mm (NEN-EN 771-1) metselspecie: M15-1 (NEN 3835), keldermuren Nadere omschrijving van het metselwerk; metselstenen, verband e.d. omschrijven. Tevens samenstelling metselspecie vermelden. Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen. 69 Aanleveren revisies ..... 691010 Aanleveren van revisiegegevens. keer 40 10 01 41 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-12 Aanleveren van revisiegegevens. ..... Eventueel bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever ..... Eventueel bijzonderheden vermelden. 1 1 Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur: alle putten waaraan werkzaamheden conform de besteksposten onder hoofdstuk 6 hebben plaatsgevonden Betreffende infrastructuur omschrijven. 3 1 Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen: Van elke put de volgende zaken inmeten: -de plaats van de putdeksels t.o.v. het RD-net -de maaihoogte t.o.v. NAP -plaats, materiaal en diameter van alle aansluitingen -diepte alle aansluitende leidingen t.o.v. NAP -het stroomprofiel van de put -inwendige putafmetingen met materiaalsoort -bijzondere aspecten. Revisie inmeten analoog of digitaal (ter keuze aannemer) Toegestane afwijking zie artikel 25.13.01 lid 04 in deel 3 van dit bestek. Eisen vermelden of verwijzen naar eisen in deel 3 van het bestek of verwijzen naar een bijlage met eisen bij het bestek. Bepalingen in deel 3 van het bestek vermelden. 4 1 Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende formaat: Gegevens digitaal verstrekken in Autocad (NLCS tekenstandaard) of Microstation ## keuze van door de opdrachtgever ## , uiterlijk op de tijdstippen als vermeld in artikel 25.13.01 in deel 3 van dit bestek. Formaat vermelden. ja 8 Diversen ..... 80 Communicatie ..... 801010 Communicatie met derden. st 5000 10 23 99 Communicatie met derden. Betreft: het in kennis stellen van de aanwonenden waar werkzaamheden aan de riolering verricht dienen te worden Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden De aanspreekpersoon zoals genoemd in de kennisgeving dient gedurende het gehele werk bereikbaar te zijn Verspreiden brieven door aannemer Frequentie: De bewonersbrieven per werkgang bezorgen. Onder werkgang dient te worden verstaan: -Reinigen en inspectie per ronde ja 801020 Ter beschikkingstelling communicatiemedewerker uur 40 10 05 99 Ter beschikkingstelling communicatiemedewerker Betreft het Inzetten van een communicatiemedewerker t.b.v. voorbereiding en overleg met derden en voor het verzorgen van meldingen en vergunningen. ja 81 Tijdelijk afsluiten van riolen Met ...-... mm moet worden gelezen ...tot... mm.
Met stuks wordt bedoeld per keer dat de betreffende handeling (het dichtzetten van de
riolering) nodig is. De eenheid stuks is niet tijdgebonden. 811040 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 700-1000 mm. st 24 25 01 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-03-10 Tijdelijk afsluiten riool. Situering: zie tekeningen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Tijdsduur afsluiting: tijdelijk dichtzetten van riolen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Periode van afsluiting vermelden 1 3 Materiaal riool: diverse materialen, profielafmeting: rond van 700 tot 1000 mm Materiaal en afmetingen vermelden 2 3 De droog-weer-afvoer waarborgen Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v. belemmerde afstroming. Droog-weer-afvoer door af te sluiten streng(en) of minimaal benodigde pompcapaciteit vermelden. Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen verwijderen 4 9 Plaatsing van afsluiters dient te geschieden in overleg met de directie. De geplaatste afsluiter middels foto verifieerbaar vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en strengidentificatie op de foto zichtbaar is ja 811050 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1000-1500 mm. st 12 25 01 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-03-10 Tijdelijk afsluiten riool. Situering: zie tekeningen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Tijdsduur afsluiting: tijdelijk dichtzetten van riolen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Periode van afsluiting vermelden 1 3 Materiaal riool: diverse materialen, profielafmeting: rond van 1000 tot 1500 mm Materiaal en afmetingen vermelden 2 3 De droog-weer-afvoer waarborgen Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v. belemmerde afstroming. Droog-weer-afvoer door af te sluiten streng(en) of minimaal benodigde pompcapaciteit vermelden. Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen verwijderen 4 9 Plaatsing van afsluiters dient te geschieden in overleg met de directie. De geplaatste afsluiter middels foto verifieerbaar vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en strengidentificatie op de foto zichtbaar is ja 811060 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1500 mm en groter. st 6 25 01 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-03-10 Tijdelijk afsluiten riool. Situering: zie tekeningen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Tijdsduur afsluiting: tijdelijk dichtzetten van riolen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Periode van afsluiting vermelden 1 3 Materiaal riool: diverse materialen, profielafmeting: rond van 1500 mm en groter Materiaal en afmetingen vermelden 2 3 De droog-weer-afvoer waarborgen Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v. belemmerde afstroming. Droog-weer-afvoer door af te sluiten streng(en) of minimaal benodigde pompcapaciteit vermelden. Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen verwijderen 4 9 Plaatsing van afsluiters dient te geschieden in overleg met de directie. De geplaatste afsluiter middels foto verifieerbaar vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en strengidentificatie op de foto zichtbaar is ja 811140 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 600/900-800/1200 mm. st 24 25 01 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-03-10 Tijdelijk afsluiten riool. Situering: zie tekeningen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Tijdsduur afsluiting: tijdelijk dichtzetten van riolen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Periode van afsluiting vermelden 1 3 Materiaal riool: diverse materialen, profielafmeting: ei van 600/900 tot 800/1200 mm Materiaal en afmetingen vermelden 2 3 De droog-weer-afvoer waarborgen Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v. belemmerde afstroming. Droog-weer-afvoer door af te sluiten streng(en) of minimaal benodigde pompcapaciteit vermelden. Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen verwijderen 4 9 Plaatsing van afsluiters dient te geschieden in overleg met de directie. De geplaatste afsluiter middels foto verifieerbaar vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en strengidentificatie op de foto zichtbaar is ja 811150 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 800/1200-1000/1500 mm. st 12 25 01 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-03-10 Tijdelijk afsluiten riool. Situering: zie tekeningen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Tijdsduur afsluiting: tijdelijk dichtzetten van riolen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Periode van afsluiting vermelden 1 3 Materiaal riool: diverse materialen, profielafmeting: ei van 800/1200 tot 1000/1500 mm Materiaal en afmetingen vermelden 2 3 De droog-weer-afvoer waarborgen Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v. belemmerde afstroming. Droog-weer-afvoer door af te sluiten streng(en) of minimaal benodigde pompcapaciteit vermelden. Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen verwijderen 4 9 Plaatsing van afsluiters dient te geschieden in overleg met de directie. De geplaatste afsluiter middels foto verifieerbaar vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en strengidentificatie op de foto zichtbaar is ja 811160 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 1000/1500 mm en groter. st 6 25 01 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-03-10 Tijdelijk afsluiten riool. Situering: zie tekeningen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Tijdsduur afsluiting: tijdelijk dichtzetten van riolen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Periode van afsluiting vermelden 1 3 Materiaal riool: diverse materialen, profielafmeting: ei van 1000/1500 mm en groter Materiaal en afmetingen vermelden 2 3 De droog-weer-afvoer waarborgen Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v. belemmerde afstroming. Droog-weer-afvoer door af te sluiten streng(en) of minimaal benodigde pompcapaciteit vermelden. Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen verwijderen 4 9 Plaatsing van afsluiters dient te geschieden in overleg met de directie. De geplaatste afsluiter middels foto verifieerbaar vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en strengidentificatie op de foto zichtbaar is ja 812010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool onder water. st 10 25 01 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-03-10 Tijdelijk afsluiten riool. Situering: zie tekeningen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Tijdsduur afsluiting: tijdelijk dichtzetten van riolen voor het leegzuigen van riolen Periode van afsluiting vermelden 2 3 De droog-weer-afvoer waarborgen Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v. belemmerde afstroming. Droog-weer-afvoer door af te sluiten streng(en) of minimaal benodigde pompcapaciteit vermelden. Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen verwijderen 1 9 Afsluiters onder water te plaatsen. Diepteligging af te sluiten leiding tot maximaal 3,0 meter. Diameter ronde profielen maximaal 600 mm en bij ei-profielen maximaal 500/750 mm 4 9 Plaatsing van afsluiters dient te geschieden in overleg met de directie. De geplaatste afsluiter middels foto verifieerbaar vastleggen waarbij de afsluiter, putnummer en strengidentificatie op de foto zichtbaar is ja 812020 Tijdelijk dichtzetten watergang. keer 5 25 01 99 Tijdelijk dichtzetten watergang. Betreft: het tijdelijk dichtzetten van de watergang t.b.v. het uitvoeren van werkzaamheden in en aan een duiker. Het tijdelijk dichtzetten van de watergang tijdens verhoogde afvoer als gevolg van neerslag is niet toegestaan. Waterdiepte in de watergang / duiker tot maximaal 1,00 meter. Breedte op waterpeilniveau tot maximaal 4,00 meter Voorzieningen treffen opdat op/in openbaar dan wel particulier eigendom geen overlast optreedt t.g.v. de belemmerde afstroming Inclusief benodigd aan- en afvoer van materieel en materiaal door aannemer. ja 812910 Leegzuigen riolering. m3 100 25 01 99 Leegzuigen riolering. Situering: Riolering welke onder normale omstandigheden niet leeg kunnen lopen of waar middels een gemaal het waterpeil onvoldoende verlaagd kan worden. Betreft onder andere HWA-riolen en duikers. Dit geldt niet voor bijzuigen als gevolg van een verzakking. Leidingen afgesloten conform besteksposten 8120. De leidingen leegzuigen. Het opgezogen afvalwater benedenstrooms aflaten dusdanig dat dit geen belemmering oplevert voor de werkzaamheden en er geen overlast optreedt t.g.v. het aflaten van het water. Locatie op aangeven van de directie. Rekening houden met een maximale afstand van ca. 2.500 m. Inclusief benodigd aan- en afvoer van materieel en materiaal door aannemer. ja 82 Tijdelijke verkeersmaatregelen ..... 821010 Opstellen plan voor verkeersmaatregelen. st 5 62 30 99 Opstellen plan voor verkeersmaatregelen. Opzet verkeersplan(nen) t.b.v. verkeersmaatregelen benodigd voor het uitvoeren van werkzaamheden door de aannemer. Plan ter goedkeuring voorleggen bij de directie. De verkeersmaatregelen opstellen volgens CROW-publicatie WiU 96b. ja 821020 Opstellen verkeerstekening(en). st 5 62 30 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-14 Opstellen verkeerstekening(en). ..... Bijzonderheden vermelden. Bijv. vermelden ten behoeve van welke werkzaamheden de tekeningen gemaakt moeten worden. Voor het verrekenen van het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen stelposten of specifieke besteksposten opnemen. 1 1 Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes benodigd voor het uitvoeren van werkzaamheden door de aannemer Bijzonderheden vermelden. 3 9 Tekeningen aanleveren op schaal 1:500. Formaat van de tekeningen: maximaal A0 Tekeningen uitwerken in kleur Tekeningen digitaal in PDF formaat aanleveren Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2 Plan ter goedkeuring voorleggen bij de directie De verkeersmaatregelen opstellen volgens CROW-publicatie WiU 96b ja 822010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1205. keer 20 62 02 03 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-12-11 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van max. 1 werkdag) en verwijderen Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............
Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.
Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s). 1 1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak. 6 2 Met materiaal van de aannemer ja 822020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1206. keer 20 62 02 03 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-12-11 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van max. 1 werkdag) en verwijderen Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............
Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.
Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s). 1 1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1206 Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak. 6 2 Met materiaal van de aannemer ja 822030 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 20 62 02 04 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-12-11 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: fiets- en voetpaden Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............
Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de werkzaamheden korter duren dan vier weken.
Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s). 1 1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1103a en 1103b Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak. 6 2 Met materiaal van de aannemer ja 822040 Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes keer 10 62 02 06 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-12-11 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............
Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.
Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s). 1 1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1236 Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak. 6 2 Met materiaal van de aannemer ja 822050 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 10 62 02 02 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-12-11 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............
Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.
Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke (mobiele) rijstrooksignalering, tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s). 1 1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306b Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werkzaamheden, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak. 6 2 Met materiaal van de aannemer ja 823010 Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 10 62 16 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2015-01-01 Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. Betreft: aanbrengen verkeersregelinstallatie Situering: Bijv. vermelden verkeersregelinstallatie t.b.v. werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ............ ter plaatse van ........... Lengte werkvak: n.t.b. m 2 1 Lantaarns naast de rijbaan Aantal lantaarns: 4 st 4 1 Aantal voorwaarschuwingslichten: 2 st Aantal vermelden. 1 2 Geen verkeersafhankelijke detectie 5 2 Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt ..... Eventuele randvoorwaarden vermelden. 6 2 Met materialen van de aannemer ja 823020 Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. week 10 62 16 02 2000-09-01 verplicht 2020-05 2013-05-03 Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. 1 1 Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens bestekspostnr(s). 823010 Bestekspostnr(s). vermelden. 6 2 Met materialen van de aannemer ja 823030 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 10 62 16 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-08 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. 1 1 Tijdelijke verkeersregelinstallatie aangebracht volgens bestekspostnr(s). 823010 Bestekspostnr(s). vermelden. ja 83 Beschikbaarstelling reguliere werkzaamheden ..... 831010 Aanleveren externe harde schijf. st 5 25 71 99 Aanleveren externe harde schijf. Aanleveren externe harde schijf met minimaal een USB 3.0 aansluiting en een opslagcapaciteit afgestemd op de omvang van de werkzaamheden van ten minste 1 TB. ja 831110 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. uur 40 62 50 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-14 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Werktijden overeenkomstig de vigerende cao van betreffende branche. 1 1 Inzet overdag tijdens werkdagen Vermeld werktijden. ja 831120 Inzetten actiewagen. uur 16 62 10 99 Inzetten actiewagen. Inzet overdag tijdens werkdagen Inzetten actiewagen inclusief bediening. ja 831130 Inzetten van safety-unit. dag 10 10 02 99 Inzetten van safety-unit. Inzet overdag tijdens werkdagen Inzetten van safety-unit ingericht met materieel (perslucht e.d.) ten behoeve van "veilig werken in riolen" inclusief aan- en afvoer. ja 831210 Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen. uur 40 10 02 99 Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen. Inzet overdag tijdens werkdagen Inzetten hoge druk zuig- combinatiewagen inclusief chauffeur en hulpkracht. ja 831220 Inzetten kleine hoge druk zuig-cominbatiewagen. uur 24 10 02 99 Inzetten kleine hoge druk zuig-combinatiewagen. Inzet overdag tijdens werkdagen Inzetten hoge druk zuig-combinatiewagen van ten minste 3 m3 inclusief chauffeur en hulpkracht. ja 831230 Inzetten van hogedrukwagen. uur 40 10 02 99 Inzetten van hogedrukwagen. Inzet overdag tijdens werkdagen Inzetten van hogedrukwagen t.b.v. rioolreiniging inclusief bediening en hulpkracht. ja 831240 Inzetten van vacuümwagen. uur 40 10 02 99 Inzetten van vacuümwagen. Inzet overdag tijdens werkdagen Inzetten van vacuümwagen t.b.v. rioolreiniging inclusief bediening en hulpkracht. ja 831250 Inzetten van tv-inspectiewagen. uur 40 10 02 99 Inzetten van tv-inspectiewagen. Inzet overdag tijdens werkdagen Inzetten van tv-inspectiewagen inclusief bediening en hulpkracht. ja 831260 Inzetten van schuifcamera. uur 32 10 05 99 Inzetten van schuifcamera. Inzet overdag tijdens werkdagen Het inzetten van een schuifcamera inclusief bediening en hulpkracht. ja 831270 Inzetten van frees-unit. uur 24 10 02 99 Inzetten van frees-unit. Inzet overdag tijdens werkdagen Inzetten van frees-unit inclusief bediening en hulpkracht. Ten behoeve van freeswerk in leidingen ja 831280 Inzetten van HD wagen incl. wortelfrees. uur 32 10 02 99 Inzetten van HD wagen incl. wortelfrees. Inzet overdag tijdens werkdagen Inzetten van hoge druk zuig-spuit combinatiewagen 17 m³, chauffeur en hulpkracht. Inclusief wortelfrees tot en met 300 mm en een roterende spuitkop ja 831320 Toepassen zuigslang. m 100 25 01 99 Toepassen zuigslang. Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen zuigslang Extra zuigslang inzetten indien de afstand van de vacuümwagen of zuig-spuit combinatiewagen tot de inspectieput meer dan 10 meter bedraagt. Materieel afgestemd op benodigde capaciteit. ja 85 Rijplaten ..... 850000 Aanvoer rijplaten. keer 20 10 01 99 Aanvoer rijplaten. Betreft: opladen, vervoer naar de werklocatie en afladen van rijplaten. Maximale vrachtomvang 100 meter dubbele rij bij stalen rijplaten en 500 meter dubbele rij bij kunststof rijplaten. Gemiddelde vrachtomvang 25 meter dubbele rij. Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr. 850010 ja 850010 Aanbrengen rijplatenbaan. m 500 10 14 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Aanbrengen rijplatenbaan. Betreft: netto lengte in het terrein Situatietekening: zie tekening Het opladen, vervoer en afladen van rijplaten geschiedt conform bestekspostnr. 850000 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken als de opdrachtgever specifiek het gebruik van een rijplatenbaan wil voorschrijven. Als de keuze van de maatregelen en middelen vrij wordt gelaten aan de aannemer, gebruik maken van de resultaatsbeschrijvingen van subwerkcategorie 10.13.
Voor kortdurende werkzaamheden kan ook gebruik gemaakt worden van de resultaatsbeschrijvingen voor ‘Toepassen…’
Vermelden als de opdrachtgever materialen beschikbaar stelt. Verwezen wordt naar de begripsbepalingen in paragraaf 10.01 van de Standaard RAW Bepalingenen paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012. 1 1 Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: putten Percelen / locaties vermelden. Soort ondergrond vermelden. 2 1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: volgens besteksposten 1 t/m 8 Aard van de werkzaamheden vermelden of vermelden: volgens bestekspostnr(s). 6 1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik ..... Enkel in combinatie met dubbele rij in lengterichting van de rijrichting positie 3, deficode 2. 3 2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting 45 99 Materiaal ter keuze van de aannemer: ten minste 1200 mm breed x ten minste 14 mm dik ja 850020 In stand houden rijplatenbaan. m*d 500 10 14 22 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-03-26 In stand houden rijplatenbaan. Situering: zie tekening Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving gebruiken als de opdrachtgever de periode van in stand houden van de rijplatenbaan verrekenbaar wil stellen.
Zie voor verduidelijking van de eenheid resultaatsverplichting paragraaf 10.17 van de Standaard RAW Bepalingen. 1 1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 850010 Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. ja 850030 Verwijderen rijplatenbaan. m 500 10 14 32 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-12 Verwijderen rijplatenbaan. Situering: zie tekening Het opladen, vervoer en afladen van rijplaten geschiedt conform bestekspost 850040 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. 1 1 Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 850010 Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. ja 850040 Afvoer rijplaten. keer 20 10 01 99 Afvoer rijplaten. Betreft: opladen op de werklocatie, vervoer en afladen van rijplaten. Maximale vrachtomvang 100 meter dubbele rij bij stalen rijplaten en 500 meter dubbele rij bij kunststof rijplaten. Gemiddelde vrachtomvang 25 meter dubbele rij. Na afloop van de volgende werkzaamheden zoals beschreven in de bestekspostnr. 850030 ja 87 Acceptatiekosten vrijgekomen materialen ..... 871010 Rioolslib vervoeren. ton 500 25 75 31 2020-05-01 verplicht 2020-05 2016-01-20 Rioolslib vervoeren. Transport en acceptatiekosten vrijgekomen materialen, verontreiniging uit riolering Aangeven wat de herkomst van het rioolslib is, bijvoorbeeld: vrijgekomen bij de bestekspostnummer(s).....enz. 1 1 Vervoeren naar: locatie zoals omschreven overeenkomstig artikel 01.17.60 in deel 3 van dit bestek De plaats van verwerking nader omschrijven. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever volgens artikel 25.37.01 van de Standaard ja TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten ..... 91 Korting 919990 Korting % 92 Uitvoeringskosten ..... 929990 Uitvoeringskosten % 93 Algemene kosten ..... 939990 Algemene kosten % 94 Winst en risico ..... 949990 Winst en risico % 96 Bijdragen ..... 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0.15 960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) % 0.15 NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 17-06-2022
Reiniging en inspectie 2022-2026
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2022-VAA584-RO-01 d.d. 23-05-2022 3. Bepalingen 01 Algemeen en administratief 01 Algemene bepalingen 01 2020-05-31 definitief vastgesteld 2020-05 2020-05-31 Van toepassing zijnde bepalingen 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 13 Overige algemene bepalingen 06 De persoon als bedoeld in paragraaf 6 lid 19 van de U.A.V. 2012 dient voor de directie gedurende de uitvoering telefonisch bereikbaar te zijn en gedurende de periodes dat hij niet op het werk aanwezig is. De aannemer dient de directie voor de aanvang van de werkzaamheden de naam en telefoonnummer van de desbetreffende persoon en van een eventueel vervangende persoon te verstrekken. 07 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn. 08 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de opdrachtgever/wegbeheerder en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden gewerkt van maandag tot en met donderdag van 17.00 uur tot de volgende morgen 07.00 uur en van vrijdag 17.00 uur tot maandag 07.00 uur. Tenzij het bestek anders vermeld. Onder werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden van de verkeersmaatregelen, het bewaken van het werk, het bedienen van de middelen tot het drooghouden van de bouwput en het nathouden van beton en daarnaast andere eventueel noodzakelijke werkzaamheden. 09 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: Indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend. 10 Paragraaf 27 lid 1 t/m 6 van de U.A.V. 2012 vervallen. De in lid 7 bedoelde gedateerde en ondertekende lijst betreft de werkbonnen/dagstaten van de aannemer, bevattende opgaven omtrent het ingezette personeel, materiaal en materieel (zoals ingezette afsluiters e.d.) met locatieaanduiding. Afwijkend van paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 dienen de werkbonnen/dagstaten uiterlijk op de eerste werkdag na het verstrijken van de werkweek worden aangeleverd aan de directie. Indien op de werkbonnen tevens informatie staat welke ter ondersteuning dienen voor eventuele afwijkingen op het bestek dan dient de aannemer deze afwijking(en) separaat aan de directie mede te delen. Deze afwijkingen zijn voorafgaande aan de werkzaamheden met de directie afgestemd. Afwijkingen die niet voor het indienen van de werkbonnen/dagstaten zijn afgestemd komen niet voor verrekening in aanmerking. 11 Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de aannemer. 02 Betalingsregelingen: aannemingssom 01 Betaling 03 In afwijking van lid 02 en 03 worden termijnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden middels voorschotnota's met de aannemer verrekend, tot een maximum van 75% van de waarde van de betreffende besteksposten bij de aanlevering van de inspecties aan de directie. Deze voorschotnota's betreffen geen betaling op producties. 04 In afwijking van lid 04 zal het restantbedrag na goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden middels een eindafrekening met de aannemer worden afgerekend. 05 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-03-31 Kortingsregeling 01 Bij het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst krijgt de aannemer twee weken om de gebreken te herstellen. Bij deelopdrachten zoveel mogelijk gebruik maken van de betalingsregeling in artikel 01.02.04 van de Standaard. Dit artikel alleen opnemen in het geval van deelopdrachten met een kleine som van de deelopdracht, teneinde de solvabiliteit van de aannemer niet in gevaar te brengen. 02 Wanneer de aannemer niet binnen deze termijn aan de verplichtingen voldoet, is sprake van verzuim. 03 Bij verzuim is de opdrachtgever gerechtigd een korting op te leggen van € 500,00 (vijfhonderd euro) per kalenderdag tot de dag dat het verzuim voortduurt. 04 De verzuimperiode bedraagt maximaal 30 kalenderdagen. 05 Indien de opdrachtgever besluit geen korting op te leggen, kan de aannemer hieraan geen rechten ontlenen. 06 Wanneer herstel niet plaatsvindt binnen de verzuimperiode of aannemer herhaaldelijk in gebreke blijft, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat het recht op schadevergoeding komt te vervallen. 08 Bijdragen 03 2015-01-01 definitief vastgesteld 2015-01 2015-01-01 Bijdrage RAW-systematiek 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd. Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald.Op de inschrijvingsstaat tevens een bestenspost '960010 Bijdrage RAW-systematiek' opnemen. 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05-01 2019-11-18 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd. Opnemen als de bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT wordt verlangd. Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost 960020 ‘Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' opnemen. 09 Vervallen 03 Vervallen 02 Vervallen 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 01 Algemeen 03 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers. Het opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer. 03 Verwijderen verontreiniging op wegen 02 Het gestelde in lid 01 van de Standaard is tevens van toepassing op verontreinigingen die t.g.v. rioolwerkzaamheden op de openbare weg terecht komen. Hierbij wordt water gebruikt voor reiniging of afkomstig uit de objecten ook als een verontreiniging beschouwd. 03 Voor het niet opruimen binnen een periode van 3 uur na aanzegging door de directie zal een boete worden opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag. 06 Veiligheid in relatie tot de omgeving 01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen en dieren, die zich nabij het werk bevinden. 02 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. 03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven. 04 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van veiligheidsincidenten ongeacht de aard, onverwijld kennis dient te geven aan de directie UAV en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen. 06 De aannemer dient voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te geven welk personeelslid belast is met veiligheid op het werk. 07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen op basis van gelijk worden betaald dan wel ingehouden worden op de eerstvolgende termijn van de aannemer. 07 Ophalen afvalcontainers 01 De aannemer zorgt dat, op de ophaaldagen van afvalcontainers, de afvalcontainers van de als gevolg van de werkzaamheden niet bereikbare percelen voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst, naar een of meerdere centrale plaatsen worden gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst. Na lediging door de reinigingsdienst de containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen. 02 De aannemer dient de ophaaldagen, als bedoeld in lid 01 van dit bestek, als mede de wijze waarop de containers geledigd dienen te worden bij de gemeente op te vragen. 08 Melding gevaarlijke situaties 01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden uitgevoerd ingevolge dit bestek gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels, wespennest of doorgeknipte afrastering) dient de aannemer onmiddelijk indien mogelijk definitieve doch minstens tijdelijke maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar. Deze maatregelen worden als meerwerk met de aannemer verrekend. 02 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt dient hij te registreren wat er wordt aangetroffen. 03 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt in hoeveelheid groter dan 0,50 m3 op verhardingen of in groenvoorzieningen dient hij dit terstond te melden aan de opdrachtgever en directie. 04 Gevaarlijke situaties zoals omschreven in lid 01 van dit bestek en meldingen betreffende de openbare ruimte dient de aannemer te melden aan de opdrachtgever en directie. 09 Voertuig met eigen bebakening 01 De verkeersmaatregelen dienen conform CROW-publicatie WIU 96A/96B figuurnummer 1221 duidelijk herkenbaar op de voertuigen te zijn aangebracht, waarbij voor "actiewagen" mag worden gelezen "voertuig met eigen bebakening". Deze kosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. 02 Bij het niet aanwezig zijn van de in lid 01 van dit bestek genoemde voorzieningen wordt per gebeurtenis een korting van € 500,00 (excl. BTW) op de aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 13 Algemeen tijdschema, kwaliteitsplan en werkplan 01 Algemeen 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. INDIEN IN DEEL 0 VAN HET BESTEK, ONDER PARAGRAAF 04 SUB 4 WORDT VERLANGD DAT DE AANNEMER IN HET BEZIT IS VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT, IS HET OPNEMEN VAN BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET ALGEMEEN TIJDSCHEMA OF GEDETAILLEERD WERKPLAN NIET NOODZAKELIJK. 08 Gedetailleerd werkplan 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende: 1-een gedetailleerd tijdschema in werkdagen met opgave van de algemene verlofdagen, vakantiedagen en ATV-dagen zoals deze door de aannemer binnen zijn bedrijf zijn of worden vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode. INDIEN IN DEEL 0 VAN HET BESTEK, ONDER PARAGRAAF 04 SUB 4 WORDT VERLANGD DAT DE AANNEMER IN HET BEZIT IS VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT, IS HET OPNEMEN VAN BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET ALGEMEEN TIJDSCHEMA OF GEDETAILLEERD WERKPLAN NIET NOODZAKELIJK. 09 Bouwvergadering 01 Zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt (in principe elke 4 weken) wordt een bouwvergadering belegd. 02 Voorafgaand aan de eerste bouwvergadering (minimaal 5 werkdagen) dienen de volgende documenten bij de directie te zijn ingediend: -algemeen tijdschema conform artikel 01.13.01 lid 01 van dit bestek; -gedetailleerd werkplan conform artikel 01.13.08 lid 01 van dit bestek -plan voor het omgaan met vrijkomende materialen conform paragraaf 01.17.07 van dit bestek -V&G-plan conform artikel 01.19.01 van de Standaard -bewonersbrief conform artikel 25.03.05 lid 02 van dit bestek -leveranciers/onderaannemers -volmacht conform paragraaf 4 van de UAV 2012 03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd. 04 Van deze vergaderingen zullen door de directie UAV notulen worden opgemaakt welke, indien de directie UAV zulks verlangt, zowel door de aannemer als door de directie UAV voor akkoord moeten worden getekend. 05 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft. 10 Bouwlawaai 01 Het is niet toegestaan om de navolgende geluidsnormen te overschrijden - avond van 19.00 uur tot 23.00 uur 65 dB(A) - nacht van 23.00 uur tot 7.00 uur 45 dB(A) - dag van 7.00 uur tot 19.00 uur 70 dB(A) Metingen worden uitgevoerd op een hoogte van 1,5m +mv 02 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt gemeten op de gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt. 11 Geluidhinder 01 Tijdens vieringen in een gebedshuis (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½ uur voor aanvang van de viering tot ½ uur na beëindiging van de viering geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de viering kunnen verstoren in de nabijheid van de kerk worden uitgevoerd. 02 Tijdens examens is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren in de nabijheid van de examenlocatie. De datums en tijdstippen van de examens worden aan het begin van het onderhoudsjaar door de opdrachtgever kenbaar gemaakt. 03 Tijdens proefwerkweken is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren in de nabijheid van de betreffende school. De datums van de proefwerkweken worden aan het begin van het onderhoudsjaar door de opdrachtgever kenbaar gemaakt. 04 Het bepaalde in lid 02 en 03 moet door de aannemer inzichtelijk worden gemaakt op de jaarplanning, welke wordt opgesteld volgens artikel 01.13.08 van dit bestek. 12 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering 01 Paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "De aannemer zal, indien hij van mening is dat door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk, niet van hem kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn kan worden opgeleverd, een schriftelijk verzoek om termijnverlenging in conform het gestelde in lid 5". 02 Paragraaf 8 lid 5 van de U.A.V. 2012 wijzigen in: "Een verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn, doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is bezorgd. In het verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij wenst". 16 Verzekeringen 05 Maatregelen tegen het ontstaan van schade 01 De aannemer moet alle maatregelen treffen om schade te voorkomen. De goedkeuring van de instanties, directie en/of opdrachtgever, van de door de aannemer getroffen maatregelen in verband met de veiligheid, verkeer, kabels en leidingen en belendende gebouwen ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade welke een gevolg zijn van de uitvoering van het werk. 17 Vrijgekomen materialen 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijkomende materialen die in het kader van dit bestek vrijkomen. 02 De kosten die verbonden zijn aan het vervoeren, storten en/of verbranden van vrijgekomen materialen zijn voor rekening van de aannemer. De transport- en stortkosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de desbetreffende bestekspost. 10 Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven 01 Op wijzigingen in de acceptatietarieven van af te voeren materialen geschiedt, hoe aanzienlijk ook en hoe ook veroorzaakt, geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.10 van de Standaard is niet van toepassing. 60 Afvoeren slib naar erkende verwerkingsinrichting 01 Het afvoeren van slib dient te geschieden door reinigingswerktuigen of vrachtwagens met lekvrije dichte bakken. Waarbij iedere lading tenminste afgedekt dient te zijn met dekzeilen. 02 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een lijst met de in te zetten vrachtwagens als bedoeld in lid 01 van dit bestek met vermelding van kentekens te overhandigen aan de directie. 03 Het riool- en kolkenafval afvoeren naar de erkende verwerkingsinrichting. 04 Als aanvulling op het bewijs van ontvangst overeenkomstig artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard dienen de betreffende weegbonnen per vracht aan de directie overhandigd te worden. Tevens dient op het bewijs van ontvangst het nummer van deze overeenkomst vermeld te zijn. 05 Acceptatiekosten voor het slib verrekenen conform bestekspost 87. 65 Vervoersregistratie 01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. 02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen: -kenteken + naam transporteur -kentekengewicht voertuig (ledig gewicht) -tijden van vertrek en aankomst -soort lading + globale hoeveelheid in m3 -inhoud vuilwatertanks -plaats van herkomst en bestemming elke lading -afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing) -afvalstroomnummer (voorzover van toepassing) 03 op de weegbonnen dient te zijn aangegeven: -het bruto en het netto weegresultaat. -het kenteken. -de datum en de tijdstippen van weging. 04 De gegevens op de weegbonnen dienen digitaal te zijn verwerkt. Indien het kenmerk en de gegevens niet digitaal op de weegbon staat vermeldt volgt geen betaling. Handgeschreven bonnen worden niet geaccepteerd. 19 Arbeidomstandigheden 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.30 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator) 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. Deze laatste zin opnemen indien van toepassing. Tevens besteknr. enz. invullen. 21 Raamovereenkomst 05 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Verstrekken van een deelopdracht 06 De grootte van een deelopdracht voor reguliere reinigings- en inspectiewerkzaamheden bedraagt minimaal 700 meter. Enkel indien de deelopdracht kleiner is dan 700 meter, worden de reinigings- en inspectiewerkzaamheden op t.b.s.-uren verrekend. 07 De werkzaamheden dienen per deelopdracht uiterlijk na de hieronder vermelde werkdagen gestart te zijn. OmschrijvingStart na opdracht deelopdracht (in werkdagen) a.Voorbereiding;15 b.Start uitvoering;30 Onder "Voorbereiding" wordt o.a. verstaan het uitvoeren van een voorverkenning, aanleveren van documenten genoemd in deel 3 van het bestek. Onder "Start uitvoering" wordt o.a. verstaan het uitvoeren van werkzaamheden op locatie zoals het bezorgen van bewonersbrieven, het reinigen en inspecteren, e.d. Bij overschrijding van de hierboven genoemde aantal werkdagen bedraagt de korting, zoals bedoelt in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 € 500 per werkdag. Het aantal werkbare werkdagen wordt op basis van de in de deelopdracht opgenomen hoeveelheden in onderling overleg bepaald. Bij overschrijding van de overeengekomen aantal werkbare werkdagen bedraagt de korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 € 500 euro per werkdag. 08 Wijzigen van een deelopdracht 05 Indien tijdens de uitvoering geconstateerd wordt dat de hoeveelheden zoals opgedragen in de deelopdracht bij verrekenbare hoeveelheden afwijken, zullen bij de eindafrekening van de deelopdracht de daadwerkelijk uitgevoerde/opgemeten hoeveelheden verrekend worden. Ten behoeve van de eindafrekening zal de eerder verstrekte deelopdracht vervallen en verschijnt er een nieuwe deelopdracht bij de eindafrekening met de gecorrigeerde hoeveelheden. 10 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid 01 Prijswijzigingen van het werk zullen verrekend worden d.m.v. de prijsindexcijfers van CBS Statline. Als prijsindexcijfer zal het prijsindexcijfer voor "4221 Civieltechnische werken en bouw van civieltechnische werken, voor vloeistoffen" worden gehanteerd. Basisjaar van de reeks invullen. Raadpleeg voor het meest recente basisjaar de website opendata.cbs.nl/statline.Voor de grondslagen voor de indexering zijn verschillende mogelijkheden. Die mogelijkheden zijn in lid 01, lid 02, lid 03 en lid 04 van dit artikel beschreven. De berekeningsformule is beschreven in lid 05. De bestekschrijver moet een keuze maken uit lid 01, lid 02, lid 03 of lid 04, maar moet daarbij altijd lid 05 opnemen. 02 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen gedurende de contractduur (exclusief verlenging) niet geïndexeerd worden. Basisjaar van de reeks en één deelgebied invullen.Raadpleeg voor het meest recente basisjaar de website opendata.cbs.nl/statline.Voor de grondslagen voor de indexering zijn verschillende mogelijkheden. Die mogelijkheden zijn in lid 01, lid 02, lid 03 en lid 04 van dit artikel beschreven. De berekeningsformule is beschreven in lid 05. De bestekschrijver moet een keuze maken uit lid 01, lid 02, lid 03 of lid 04, maar moet daarbij altijd lid 05 opnemen. 03 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen in geval van verlenging jaarlijks worden geïndexeerd. Indien de aannemer hier aanspraak op wil maken, moet hij dit voor 1 december van het lopende onderhoudsjaar schriftelijk kenbaar maken bij de directie, inclusief het aanleveren van een geïndexeerde (fictieve) inschrijfstaat. Basisjaar van de reeks, deelgebieden en wegingsfactoren invullen.Raadpleeg voor het meest recente basisjaar de website opendata.cbs.nl/statline.Voor de grondslagen voor de indexering zijn verschillende mogelijkheden. Die mogelijkheden zijn in lid 01, lid 02, lid 03 en lid 04 van dit artikel beschreven. De berekeningsformule is beschreven in lid 05. De bestekschrijver moet een keuze maken uit lid 01, lid 02, lid 03 of lid 04, maar moet daarbij altijd lid 05 opnemen. 04 Er vindt geen indexering op een lopende deelopdracht plaats. Basisjaar van de reeks, besteksnummers en deelgebieden vermelden.Raadpleeg voor het meest recente basisjaar de website opendata.cbs.nl/statline.Voor de grondslagen voor de indexering zijn verschillende mogelijkheden. Die mogelijkheden zijn in lid 01, lid 02, lid 03 en lid 04 van dit artikel beschreven. De berekeningsformule is beschreven in lid 05. De bestekschrijver moet een keuze maken uit lid 01, lid 02, lid 03 of lid 04, maar moet daarbij altijd lid 05 opnemen. 05 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 geschiedt de verrekening van prijsstijgingen van het werk op afzonderlijke declaratie. Basisjaar van de reeks, besteksnummers en deelgebieden vermelden.Raadpleeg voor het meest recente basisjaar de website opendata.cbs.nl/statline.Voor de grondslagen voor de indexering zijn verschillende mogelijkheden. Die mogelijkheden zijn in lid 01, lid 02, lid 03 en lid 04 van dit artikel beschreven. De berekeningsformule is beschreven in lid 05. De bestekschrijver moet een keuze maken uit lid 01, lid 02, lid 03 of lid 04, maar moet daarbij altijd lid 05 opnemen. 11 Beëindiging contract 01 Indien er geen verlenging van de contractperiode plaats vindt, dan eindigt de overeenkomst. Lid 01 opnemen indien de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever.Op de inschrijvingsstaat moet dan een post zijn opgenomen '960010 bijdrage RAW-systematiek'. 02 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds buitengerechtelijk ontbinden. 03 Een korting kan worden opgelegd indien niet voldaan wordt aan de volgende bepalingen: a. Artikel 01.02.05 lid 03 van dit bestek “Kortingsregeling” b. Artikel 01.12.09 lid 02 van dit bestek “Voertuig met eigen bebakening” c. Artikel 01.21.05 lid 07 van dit bestek “Verstrekken van een deelopdracht” d. Artikel 10.02.02 lid 06 van dit bestek “Bezetting voertuigen” e. Kortingen genoemd in de Standaard en niet zijnde opgenomen onder punt a t/m d 04 In geval van een (buitengerechtelijke) ontbinding van de overeenkomst, zijn eventueel hieruit voortvloeiende kosten van de aannemer en alle kosten die de opdrachtgever moet maken tot het moment dat de onvoltooide werkzaamheden (als uitgevoerd door de aannemer) hervat kunnen worden, voor rekening van de aannemer. De kosten van de opdrachtgever bestaan onder andere, maar niet limitatief, uit: - afhandeling beëindigde opdracht - inroepen nieuw contract op basis van de wachtkamerovereenkomst 05 Na beëindiging / ontbinding van deze overeenkomst zal nimmer verrekening plaatsvinden tussen opdrachtgever en aannemer van de door hen ten behoeve van deze overeenkomst gedane investeringen. Het gestelde in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing. 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-22 RAW-raamovereenkomst: plafondbedrag en te verwachten omzet 01 Het plafondbedrag van de som van deelopdrachten bedraagt over de gehele looptijd inclusief verlengingsopties € 320.000,=. Gegarandeerde omzet vermelden. Als lid 01 in de RAW-raamovereenkomst wordt opgenomen, dan ook lid 02 of lid 03 opnemen. De bestekschrijver wordt tevens verwezen naar voorschrift 3.3.A van de Gids Proportionaliteit. 02 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste € 250.000,= exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Aan deze redelijkerwijs te verwachten omzet kan de aannemer geen rechten ontlenen. 23 Communicatie 02 2017-08-03 verplicht 2020-05 2015-04-01 Werkzaamheden nabij spoorbanen 01 De aannemer is verplicht, indien verkeersmaatregelen of werkzaamheden in de nabijheid van spoorbanen plaatsvinden, tijdig contact op te nemen met de spoorwegbeheerder. Dit artikel opnemen als de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk bouwvergaderingen wil houden. Eventueel de frequentie van de te houden bouwvergaderingen vermelden. 10 Werk algemene aard 0 Werk algemen aard, algemeen 2 Eisen en uitvoering 01 Inzetten van werknemers en materieel 02 De in te zetten voertuigen op het werk moeten minimaal voldoen aan de EURO-5 norm. 03 Na het verzoek van de directie dient de aannemer binnen een termijn van vijf werkdagen een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen te overleggen. Via de RDW website zal de directie door het kenteken in te voeren van het ingezette voertuig de Euronorm achterhalen. 04 Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in lid 02 van dit bestek, dient het betreffende voertuig per omgaande het werk te verlaten en dient de aannemer te zorgen voor geschikt vervangend voertuig. 02 Bezetting voertuigen 01 De bezetting van voertuigen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden in deel 2 van dit bestek dient te bestaan uit 2 personen. Bij gebruik van perslucht dienen minimaal 3 personen, van de aannemer aanwezig te zijn. Deze laatste zin opnemen indien van toepassing. Tevens besteknr. enz. invullen. 02 Elk personeelslid van de reinigings- en inspectieploeg en freesunit dient te beschikken over het diploma veilig werken in riolen en de vereiste veiligheids- en persoonlijke beschermingsmiddelen behorende bij de op dat moment in uitvoering zijnde werkzaamheden. 03 De projectleiders van de aannemer, dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA. De in te zetten medewerkers van de aannemer en eventueel in te zetten onderaannemer of inhuur dienen in het bezit te zijn van minimaal certificaat B-VCA. Deze certificaten dient u op verzoek te overleggen. 04 De wagens moeten in goede staat verkeren, een behoorlijk aanzien hebben en beschikken over zwaailichten alsmede over een deugdelijke signalering of een camera ten behoeve van het achteruit rijden. 05 Op iedere wagen moeten instructies aanwezig zijn inzake het "veilig werken in besloten ruimtes" en het "veilig werken in riolen". 06 Bij het niet aanwezig zijn van de in lid 01 t/m 05 genoemde bepalingen wordt per gebeurtenis en korting van € 500,00 (excl. BTW) op de aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 5 Bijbehorende verplichtingen 01 Voorwaarden personeel 01 De aannemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden personeel in te zetten dat beschikt over de nodige vakkennis en de Nederlandse taal beheerst zowel in woord als geschrift. 02 Het door de aannemer in te zetten personeel dient gedurende de werktijden telefonisch bereikbaar te zijn. 03 De aannemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen in acht die bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld. Daarbij besteed hij nadrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij de werkzaamheden en informeert en instrueert zijn personeel hiertoe. 04 De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel: a. aangifte doet op het politiebureau van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen; b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere rij- en werkgedrag beïnvloedende middelen; c. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct gedraagt ten opzichte van het publiek; d. de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht neemt; e. bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventueel andere persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en zich overigens correct kleedt; f. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen van de toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is; g. de aanwijzingen van de opzichter onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever kan eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst, doorgeven aan de opzichter. Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet verrekend. 05 Bij het niet nakomen van het in lid 04 van dit bestek gestelde kan de opdrachtgever ten allen tijde vorderen dat één of meerdere personeelsleden van de aannemer worden vervangen door andere(n). 06 De aannemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende arbeids- voorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale verzekeringswetten AOW en loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande de opdrachtgever. 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen 5 Bijbehorende verplichtingen 01 Toepassen tijdelijke bouwhekken 01 Tot het tijdelijk vrijmaken van een verdekte/blinde put behoort tevens voor de volledige duur van deze werkzaamheden het toepassen van bouwhekken indien de werkzaamheden langer dan 1 werkdag duren en tevens wanneer de bouwplaats onbemand wordt achtergelaten. 02 De bouwhekken dienen onderling gekoppeld te zijn. 25 Riolering 0 Deelhoofdstuk 25.0 1 Algemeen 03 RIONED rapport 2019-01 01 Te verstaan is onder RIONED rapport 2019-01: de laatst gepubliceerde versie van het document: "Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2" uitgegeven door de Stichting RIONED 04 RIONED rapport 2019-03 01 Te verstaan is onder RIONED rapport 2019-03: de laatst gepubliceerde versie van het document: "Model Programma van Eisen visuele inspectie" uitgegeven door de Stichting RIONED 3 Informatieoverdracht, Riolering algemeen 02 Afsluiten rioolstreng 02 Indien van de aannemer een ompompplan wordt verlangd, zal dit separaat worden verrekend en dient dit plan te bevatten: a.afvoerleidingen (lengte, inwendige diameter en soort leiding); b.lozingspunten; c.soort en type pomp met bijbehorende Q-H kromme; d.vrij doorlaat van de pomp; e.bepaling van de werkelijke pompcapaciteit aan de hand van statisch en dynamisch verlies; f.wijze van inschakeling (schakelpeilen); g.wijze van afvoer bij pompuitval of overschrijding pompcapaciteit; h.locatie te plaatsen afsluiters. 05 Inlichten bewoners 01 De aannemer dient de betrokken bewoners tenminste 2 dagen en maximaal 5 dagen voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de desbetreffende rioleringsgedeelten middels een brief met planning op de hoogte te stellen. 02 De bewonersbrief dient uiterlijk 5 werkdagen voor de 1e bouwvergadering bij de directie en opdrachtgever ter controle te zijn ingediend. De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig ter controle aanbieden. De brieven mogen niet worden verzonden/bezorgd voordat goedkeuring is verkregen. 03 De aannemer dient middels overzichtstekening(en) aan te tonen dat de bewoners geinformeerd zijn. Op deze tekening(en) dient door de aannemer dagelijks te worden aangegeven wanneer (datum), waarom (voor welke werkzaamheden) en welke bewoners geïnfomeerd zijn. Een bewijs van bezorging dient dagelijks te worden aangeleverd bij de directie. Het maken van foto's van de tekeningen is toegestaan. Deze tekening(en) maken deel uit van de rapportage als bedoeld in artikel 25.43.03 van dit bestek en dienen in PDF te worden aangeleverd. 04 De aannemer dient een tekst aan te leveren voor plaatsing op de gemeentelijke website of het weekblad. 06 Gebruikstoestand riool 01 Bij het inspecteren van een riool gaat het om in gebruik zijnde riolering waar toestandsaspecten voor kunnen komen die het functioneren van het riool belemmeren. Dit zijn objecten in de natte doorsnede van de leiding in welke vorm dan ook. 02 Het stelsel bestaat voornamelijk uit riolering welke onder vrijverval is aangesloten op transportriolen van het waterschap. Op enkele plaatsen zijn gemalen toegepast. Doordat het riool nog in gebruik is, is er in droogweersituatie altijd wel een waterdiepte aanwezig. 03 Indien van toepassing zal tijdens de uitvoering in onderling overleg met de opdrachtgever worden bepaald of een gemaal handmatig aangezet dient te worden om het peil in de riolering te verlagen. 04 Meterse buizen kunnen zowel bij ei-profielen als bij ronde profielen voorkomen. 05 Het stelsel bestaat uit putten met een stroomprofiel en putten zonder een stroomprofiel. 06 In het stelsel kunnen putten met een zandvang of valputten voorkomen. 4 Risicoverdeling en garanties, Riolering algemeen 01 Afstemming werkzaamheden 01 Stagnatie ten gevolge van de afstemming bij de aannemer intern en/of tussen de aannemer met eventuele onderaannemers en/of inhuur m.b.t. de te verrichten werkzaamheden komen niet voor verrekening in aanmerking. 02 Niet te openen putdeksels 01 Indien putdeksels tijdens de voorverkenning vastzitten dient de aannemer de betreffende putnummers aan de opdrachtgever te melden. De opdrachtgever zal zorgen dat deze ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden in ieder geval de voor deze werkzaamheden essentiele putdeksels worden losgemaakt. De opdrachtgever zal aan de aannemer melden wanneer de putdeksels zijn losgemaakt. 02 Stagnatie bij de uitvoering van werkzaamheden na de voorverkenning als gevolg van het losmaken van de putdeksels komt niet voor verrekening in aanmerking 03 Geparkeerde auto's 01 De aannemer dient in de bewonersbrief aan te geven dat op de genoemde dagen geen auto's op rioolputten geparkeerd worden zodat deze vrij en toegankelijk zijn. 02 Indien, t.g.v. geparkeerde voertuig(en), putdeksels niet toegankelijk zijn, dient de aannemer bij omwonenden navraag te doen om het voertuig(en) te laten verplaatsen. Stagnatie als gevolg van het navragen bij omwonenden komt niet voor verrekening in aanmerking. 03 Stagnatie als gevolg van geparkeerde voertuigen komt niet voor verrekening in aanmerking. 05 Blinde en verdekte putten 01 Indien werkzaamheden in/aan leidingen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren zijn wegens blinde of verdekte val-putten of verdekte blinde putten waar de leiding een hoek verdraaiing vertoont dienen de werkzaamheden in/aan de leiding uitgevoerd te worden vanaf de andere zijde. 06 Locatie putranden 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat een aantal putranden gelegen zijn in het voetpad, fietspad, (midden-)bermen. Overige putranden zijn gelegen in de rijbaan. 07 Kleine toegangsopening tot rioolstrengen 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de toegangsopening tot een rioolstreng kleiner is dan de inwendige afmetingen van de leiding. De minimale toegangsopening is in ieder geval zodanig dat er een camera in het riool ingebracht kan worden. De aannemer dient met deze minimale toegangsopening rekening te houden met de keuze van zijn in te zetten materieel. 02 De aannemer dient er vanuit te gaan dat de minimale afmetingen van een put 600 x 600 mm is, tenzij anders vermeld in de bijlagen. De aannemer dient met deze afmetingen rekening te houden met de keuze van zijn in te zetten materieel. 03 De aannemer dient er rekening mee te houden dat het kan voorkomen dat de putdeksel en schacht niet boven de leidingen liggen. De aannemer dient met deze gevallen rekening te houden met de keuze van zijn in te zetten materieel. 5 Bijbehorende verplichtingen, Riolering algemeen 01 Voorverkenning werklocaties 01 De in deel 2.2 van dit bestek op te nemen verontreinigingsgraden en voorverkenning uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste bouwvergadering aan de directie overhandigen. 02 Indien de aannemer verzuimt om de opgenomen verontreinigingsgraden van de in lid 01 van dit bestek opgenomen riolen bij de directie in te dienen dan gelden de verontreinigingsgraden zoals deze in het bestek/deelopdracht zijn vermeld en is geen verrekening meer mogelijk. 03 Voorverkenning is een onderdeel van het werkplan en deze dient 5 werkdagen voor de eerste bouwvergadering te zijn ingediend 04 Indien de aannemer verzuimt om de gegevens uit de voorverkenning bij de directie in te leveren, dan is verrekening van de kosten voor het behalen van de resultaatsverplichting van besteksposten welke afhankelijk zijn van de constateringen volgens de besteksposten in hoofdstuk 100 en 2001 in deel 2.2 van dit bestek niet meer mogelijk en zijn deze voor rekening aannemer. 02 Werkplekbeveiliging 01 Tijdens de werkzaamheden mogen er geen geopende rioolputten worden achtergelaten waar niet een of meerdere medewerkers van de aannemer bij aanwezig zijn. 1 Deelhoofdstuk 25.1 3 Informatieoverdracht, Aanleg riolering 01 Revisie riolering 01 Uiterlijk 5 werkdagen nadat de rioleringswerken gereed zijn dient de aannemer de volledige revisiegegevens in te dienen in enkelvoud bij de directie. 02 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de revisiegegevens als bedoeld in lid 01 en deelt haar beslissing uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst, aan de aannemer mede. 03 Afgekeurde revisies aanpassen en opnieuw binnen 5 werkdagen ter goedkeuring aan de directie overhandigen. 04 De toegestane afwijking van de metingen bedraagt 20 mm voor hoogtemetingen en 20 mm voor overige metigen. 05 De revisies als bedoeld in dit artikel maken deel uit van de oplevering 3 Deelhoofdstuk 25.3 3 Informatie-overdracht, Rioolreiniging 02 Meldingsplicht 05 Het gestelde in artikel 25.33.02 lid 03 en lid 04 van de Standaard is niet van toepassing voor zover dit betrekking heeft op verontreiniging zoals omschreven in artikel 25.31.01 van de Standaard. 05 Water voor rioolreiniging 01 In afwijking van lid 01 van de Standaard dient de aannemer t.b.v. het reinigen van riolen voor waterinname te zorgen. De aannemer is vrij om zelf voor een inname plaats te zorgen. Eventueel aan de waterinname verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer. Eventueel voor de waterinname benodigde vergunningen dienen te worden verzorgd door de aannemer. 4 Risicoverdeling en garanties, Rioolreiniging 01 Aanvullende werkzaamheden 01 Artikel 25.34.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing. 5 Bijbehorende verplichtingen, Rioolreiniging 03 Rioolreiniging 01 Het aflaten van water dat bij de werkzaamheden vrij komt kan geschieden in een controleput. Dit moet op een zodanige manier gebeuren dat er geen verontreiniging mee terug spoelt in het riool en dat het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd. 02 Indien leidingen niet vanuit een zijde kunnen worden gereinigd, dient het restant van de leiding vanaf de andere zijde te worden gereinigd. 03 Bij tegenstrooms reinigen dient de aannemer zodanige maatregelen te treffen dat de kans op schade of overlast tot een minimum wordt beperkt. 04 Eventuele meerkosten als gevolg van tegenstrooms reinigen worden geacht in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen. 04 Controle 01 Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de reinigingswagen leeg te zijn. Voordat gestart wordt met het verwijderen van verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen om de reinigingswagen te inspecteren. 4 Deelhoofdstuk 25.4 2 Eisen en uitvoering, Rioolinspectie 02 Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen 08 De inspectie van een riool moet worden uitgevoerd en moet voldoen aan het document 'RIONED rapport 2019-03'. 09 Eisen die in het bestek zijn opgenomen, gaan voor op de eisen in het document 'RIONED rapport 2019-03'. 10 Dynamische toestandsaspecten zoals infiltraties, moeten duidelijk herkenbaar en onmiskenbaar en middels bewegende beelden op beeldmateriaal vastgelegd worden. Dit mag middels ondersteuning door middel van separate clips. 03 Rioolinspectie: inspectie 02 De aannemer meldt geconstateerde "fout-aansluitingen" aan de directie en maakt hiervan een opmerking in de rapportage. Deze verplichting geldt ook indien er slechts een vermoeden is van een "fout-aansluiting". 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de inspectiewerkzaamheden ook een hellingshoekmeting worden uitgevoerd. Artikel 25.42.04 lid 04 van de Standaard is dan van toepassing. 07 Rioolinspectie: eisen aan meetapparatuur 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de aannemer de kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd. 3 Informatieoverdracht, Rioolinspectie 01 Registratie van toestandsaspecten 01 In afwijking van de Standaard dient de registratie van toestandsaspecten overeenkomstig bijlage 2 van het "Model document 'RIONED rapport 2019-03' te zijn. 03 Verstrekken van inspectiegegevens 01 De inspectiegegevens dienen nadat de werkzaamheden gereed zijn compleet te worden aangeleverd. 02 Als aanvulling op lid 02 in de Standaard geldt het volgende: Indien in het werk de situering van rioleringsobjecten anders is als op de verstrekte tekeningen aangegeven, dient de aannemer dit per omgaande aan de directie te melden. De aannemer dient duidelijk middels schetsjes aan te geven hoe de situering van de rioleringsobjecten wel is. Op deze schetsjes dient tevens vermeld te worden een rioolindentificatie waardoor de inspectie door de opdrachtgever bij het juiste object te plaatsen is. Deze schetsjes maken deel uit van de rapportage als bedoeld in deel 2.2 van dit bestek en artikel 25.43.03 van de Standaard. 04 In afwijking van lid 04 in de Standaard de gegevens aanleveren op 1 verwisselbare harddisk met minimaal een USB3.0 aansluiting. USB-sticks in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan. 07 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de inspecties in 1 volledig inspectiebestand te worden aangeleverd en zijn deelleveringen niet toegestaan. 08 Op uitdrukkelijk aangeven de opdrachtgever mogen inspecties van kleinere (deel-)opdrachten volgens lid 04 van de Standaard of per WeTransfer worden aangeleverd. In dat geval geldt dat de inspecties van alle (deel-)opdrachten in een contractjaar aan het einde van dat contractjaar verzameld en aangeleverd dienen te worden op 1 verwisselbare harddisk conform lid 04 van dit bestek. 4 Risico verdeling en garanties, Rioolinspectie 04 Resultaat rioolinspectie 01 In geval voorafgaand aan de rioolinspectie ook een rioolreiniging is verlangd, wordt de rioolinspectie als niet gemaakt beschouwd indien het volgende erop zichtbaar is: -niet gereinigd riool. De aannemer dient in geval dat dit wel zichtbaar is een nieuwe inspectie te maken. De hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de aannemer. De nieuwe opname van de desbetreffende rioolstreng(en) dient op hetzelfde medium te staan als de rest van de opnames. De inspectie in een separate map plaatsen. 05 Afwijkende situaties 01 Stagnatie als gevolg van het maken van genoemde schetsen in artikel 25.43.03 lid 02 in dit bestek komt niet voor verrekening in aanmerking. 5 Bijbehorende verplichtinen, Rioolinspectie 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-11 2020-01-14 Toepassen van tijdelijke afsluiters 02 Als aanvulling op lid 01 van de Standaard geldt een verrekening per stuk voor het plaatsen van tijdelijke afsluiters van de in besteksposten 81 in deel 2.2 opgenomen afmetingen. De kosten voor het afsluitplan dient in de eenheidspzijzen te zijn verwerkt 03 Rioolinspectie 01 Indien leidingen niet vanuit een zijde kunnen worden geïnspecteerd, dient het restant van de leiding vanaf de andere zijde te worden geïnspecteerd. In geval van een tegeninspectie wordt de gehele leiding als zijnde geïnspecteerd verrekend. 02 Van blinde of verdekte putten die tijdens de inspectie worden aangetroffen en die niet met putnummer op de bij de gunning verstrekte detailtekeningen staan vermeld, dient de locatie ervan te worden gemarkeerd: -ligging in verharding: middels een watervaste verf op de verharding - ligging naast verharding: middels een piket en markeren haaks op de verharding middels een watervaste verf inclusief vermelding van de afstand tot aan de piket. Na afloop van de werkzaamheden verstrekt de aannemer aan de directie een overzichtslijst van leidingen waar een blinde put is aangetroffen. 03 Eventuele meerkosten als gevolg van tegenstrooms reinigen worden geacht in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen. 7 Meet- en verrekenmethoden 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05-01 2020-01-14 Kwaliteitsmeting rioolinspectie 01 De steekproef als vermeld in artikel 25.47.01 lid 01 van de Standaard bedraagt 10% van de opgedragen leidingen. Aangeven hoeveel strengen moeten worden gecontroleerd of een percentage van een dagproductie, eventueel nadere bijzonderheden vermelden. 62 Tijdelijke verkeersmaatregelen 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen 4 Risicoverdeling en garanties 01 Opstellen plan voor verkeersmaatregelen 01 Verkeersmaatregelen zijn afhankelijk van de aanpak en het in te zetten materieel van de aannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden en dienen in bestekspost 821010 opgenomen te worden. De opdrachtgever gaat uit van de deskundigheid van de aannemer om een correct verkeersplan op te stellen dat voldoet aan de minimale eisen en dat door de wegbeheerder kan worden goedgekeurd. 81 Bitumineuze verhardingen 1 Voorbereidende werkzaamheden 3 Voorbereidende werkzaamheden, informatie-overdracht 02 Plan voor het omgaan met vrijkomend asfalt 02 Door de opdrachtgever is de te verwijderen resp. te frezen asfaltverharding niet onderzocht op teerhoudendheid. Op basis hiervan dient te worden uitgegaan van teerhoudend asfalt. Indien de aannemer het noodzakelijk acht om onderzoek te verrichten, b.v. om als niet teerhoudend asfalt aangemerkt asfalt ook als zodanig door de erkende verwerkingsinrichting geaccepteerd te krijgen, dan dient hij dit onderzoek voor eigen rekening uit te voeren. NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 17-06-2022
Reiniging en inspectie 2022-2026
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2022-VAA584-RO-01 d.d. 23-05-2022 Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 2022-VAA584-RO-01 Reiniging en inspectie 2022-2026 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022-VAA584-RO-01 voor Reiniging en inspectie 2022-2026 (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen. Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 17-06-2022
Reiniging en inspectie 2022-2026
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. 2022-VAA584-RO-01 d.d. 23-05-2022 Inschrijvingsstaat Behoort bij: 2022-VAA584-RO-01 Reiniging en inspectie 2022-2026 I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)