Arial 11 9 2020-05 2020-05 1.10 01/09/2021 GMU-2022 Gazonbestek Uitgeest 2021-11-18 2021-12-21 0123 132847 1900-01-01 1354 E5604B0762F9FE5DD7DD01D8EBE3330C Maaien gazondelen gemeente Uitgeest Maaien gazondelen gemeente Uitgeest Vrij gedeelte voor bestek 01 Maaien gazondelen gemeente Uitgeest Definitief Besteknr. GMU-2022 Maaien gazondelen gemeente Uitgeest 1. Algemeen 01 Opdrachtgever Gemeente Uitgeest Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 02 Directie De directie zal in de opdrachtbrief worden aangewezen. Voor zover van toepassing zullen in de opdrachtbrief ook de namen worden vermeld van de personen die de directie bijstaan. Voorbeeld:De directie zal worden gevoerd door ......................Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 03 Locatie Gazondelen gemeente Uitgeest. De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden. 04 Algemene beschrijving Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a.Maaien gazondelen; b.Bijkomende werkzaamheden. Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.Geen hoeveelheden opnemen.Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 05 Tijdsbepaling Opdrachtgever wil een overeenkomst afsluiten voor het maaien van gazons in de gemeente Uitgeest met een looptijd van 1 jaar en 9 maanden en een optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar tot 31-12-2025. Het streven is de overeenkomst per 01-04-2022 in werking te laten gaan. Dit artikel opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.07 invulling te geven aan het bevorderen van de binnenjaarlijkse continuïteit.Datum van oplevering vermelden.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van met het werk in verband staande werken zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, de voorgaande tekst vervangen door de navolgende: Datum van oplevering of uitvoeringstermijn vermelden; zie ook par. 8 van de UAV 2012.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 06 Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing. Indien geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'. 07 Kwaliteitsborging Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. Opdrachtnemer dient te werken conform de gedragscode ''Gedragscode Soortbescherming voor Gemeenten, voor bestendig beheer of onderhoud" van Stadswerk, zoals opgenomen in de bijlage van dit bestek. Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. Eventueel verlangd kwaliteitssysteem vermelden. 08 Plaatselijk omstandigheden De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van de werklocaties, bereikbaarheid en de laad- en losmogelijkheden. Op voet- en fietspaden geldt een beperking van de aslast van 5 ton. Dit neemt niet weg dat ook op andere wegen schade voorkomen moet worden en aannemer is verantwoordelijk voor inzet juiste materieel. De aannemer dient ook bekend te zijn met de verschillende beheergroepen in de gemeente en de soms beperkte draagkracht van de bodem. Ook bereikbaarheid van te onderhouden gazons is door aannemer te bepalen en kan nooit meerkosten tot gevolg hebben. Inzet materieel of uitvoeren in handkracht is verantwoordelijkheid van de aannemer. Uitgangspunt moet te allen tijden zijn dat schade aan wegen/paden en terreinen wordt voorkomen. Naast de soorten beschermd in de wet Natuurbescherming heeft de gemeente diverse waardevolle soorten die gespaard moeten worden bij de maaiwerkzaamheden. Dit zijn: -Ratelaar; -Grote Wederik; -Beemdooievaarsbek; -Alle orchissen; -Verwilderingsbollen. Indien hierdoor niet aan de opdracht kan worden voldaan moet dit voortijdig gemeld worden aan de directie. In de uitwerking van de werkzaamheden conform de gedragscode bestendig beheer moeten deze soorten ook worden opgenomen. Deze paragraaf opnemen als de opdrachtgever de aannemer wil stimuleren de te onttrekken en te lozen hoeveelheden grondwater te beperken. In dat geval de hoeveelheden grondwater en de bonusbedragen vermelden. 09 Boetes en kortingen 1) Indien de opdrachtgever constateert dat niet wordt voldaan aan de in het bestek opgenomen eisen en bepalingen, meldt zij dit aan de aannemer en kan een korting worden opgelegd van € 1.000,-- per geconstateerde tekortkoming en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Aannemer meldt direct wanneer een tekortkoming is verholpen. 2) Voor elke keer dat de opdrachtgever constateert dat niet volgens wettelijke eisen en voorwaarden wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens het bestek, kan een korting worden opgelegd van € 1.000,-- 3) Voor beschadigingen toegebracht aan te handhaven (monumentale) bomen of indien het schadebedrag hoger ligt van de onder punt 4 genoemde bedragen, wordt het schadebedrag aan bomen vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer. 4) Onverminderd het bepaalde in paragraaf 44 van de UAV 2012, worden de volgende kortingen toegepast voor beschadigingen toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: - € 50,-- per struik of vaste plant; - € 25,-- per vierkante meter gras, kruiden of bloemenvegetatie; - € 750,-- per vierkante meter beschermde en/of waardevolle flora/ kruidenvegetatie. In aanvulling op schade aan bomen bedraagt de schadevergoeiding voor beschadiging toegebracht aan bomen de werkelijke herstelkosten met als minimum: - € 250,-- per boom bij herstelbare schade (schade waarbij te zien is dat boom is geraakt bij bijmaaien of uitvoeren werkzaamheden); - € 1.500,-- per boom bij onherstelbare schade. 5) Bij het inzetten van verkeerd en/ of te zwaar materieel kan, ongeacht het rijden van schade, een korting worden opgelegd van € 1.500,-- per constatering en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. 6) Bij ontbreken of toepassen van verkeerde verkeersvoorzieningen kan een korting worden opgelegd van € 1.500,-- per constatering en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. 7) Bij beschadigingen toegebracht aan verhardingen, bedraagt de schadevergoeding € 50,00 per m2, met een minimum van € 200,00 per gebeurtenis. 2. Beschrijving Maaien gazondelen gemeente Uitgeest 2.1. Algemene gegevens 01 Tekeningen Het areaal met gazondelen is in onderstaande web-link aangegeven. https://arcg.is/mGjm00 02 Peilen en hoofdafmetingen Niet van toepassing 03 Bijlagen De volgende bijlagen behoren tot het bestek: -Inschrijvingsbiljet; -Inschrijfstaat; -Gedragscode Soortbescherming voor Gemeenten, voor bestendig beheer of onderhoud; -Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 (KOR 2018); -Handleiding ArcGIS web-app gazonmaaien Uitgeest. Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. 04 Werktijden De werkzaamheden behorend bij dit bestek worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07:00 tot 18:00 uur. Op zaterdagen en zondagen en algemeen erkende feestdagen mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd zonder toestemming van de directie. Dit geldt tevens voor het opstarten/ warmdraaien van materieel. Werkzaamheden op en nabij hoofdwegen mogen gezien de verkeersdrukte alleen plaatsvinden buiten de spits (9:30 uur tot 16:00 uur). Wanneer hiervan zonder toestemming van de directie wordt afgeweken zal zonder waarschuwing een korting worden opgelegd van € 500,-- per overtreding. Deze korting zal op de eerstvolgende termijn ingehouden worden. Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard). Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard. Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld: -grondmechanische gegevens-waterstanden-schouwvoerend lichaam-op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten-enzovoort Maaien gazondelen gemeente Uitgeest 2.2. Nadere beschrijving Maaien gazondelen gemeente Uitgeest 2.2. Verklaring 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 1 Maaien gazondelen Voor onderhoud gazons geldt ook beeld Groen-gras-maaisel op gras niveau B. Maaien moet er op gericht zijn dat beeld voor maaisel op gras altijd blijft voldoen aan kwaliteit B. Bij afwijken van beeld B dient aannemer maatregelen te treffen voor extra maaironden of vegen van de gazons om weer aan beeld B te voldoen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer.
-
Tijdens maaien dient ook beeld voor maaisel op verharding te blijven voldoen aan beeld B. Dit is verantwoordelijkheid van de aannemer en bij afwijken herstellen door en op kosten van aannemer. 10 Nulbeurt 101010 Uitvoeren nulbeurt EUR 0 51 28 99 Betreft alle onderstaande beeldposten (hst. 1) zoals aangegeven in dit bestek die vanaf opdracht moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau B. 11 Maaien gazondelen In bepaalde delen van den gazons zijn (verwilderings)bollen aanwezig die gespaard moeten worden tot maaien in juni. Dan worden de vakken met bollen op aanwijs van de directie gemaaid. Het oppervlakte is opgenomen in de web-link "Gazondelen Uitgeest" 110010 Beheersen grashoogte-gazon. week 52 51 28 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-04-30 Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: web-link "Gazondelen Uitgeest" Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden
Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.
Gegevens betreffende aantal en aard van aanwezige obstakels vermelden. 6 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker. Naam en adres vermelden van een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 5 9 Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Aantal obstakels door de aannemer in te schatten. Aantal maaibeurten rondom obstakels: 2 keer per jaar. - 4 9 Grondsoort: divers Horizontaal of met een talud tot 1:3 - 3 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 3 Kwaliteitsniveau B 1 1 Te onderhouden oppervlakte 110020 Maaien loof van bolgewassen. m2 8350 51 44 23 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-04-29 Maaien loof van bolgewassen. Situering: web-link "Gazondelen Uitgeest" en op aanwijs directie. Uitvoering in overleg met de directie in juni. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Periode(n) vermelden; bij meerjarige contracten vermelden: jaarlijks in ..... 6 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 8 Algemene kosten 81 Ter beschikking stellen 810010 Inzetten werknemer. uur 80 10 05 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-03-26 Inzetten van werknemer. - Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 9 Werknemers groenvoorzieningen: Voor het eenmaal per jaar bijmaaien rondom bomen in gazondelen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Werknemers dienen in bezit te zijn van: -Geldige en Nederlands erkende VCA; veiligheidspas "basis veiligheid" (B-VCA); -Geldig Nederlands rijbewijs cat. T, B en E; -Opleidingsniveau of ervaringsniveau: VMBO; -Certificaat flora en fauna niveau 1 (bestendig beheer); -Certificaat veilig werken langs de weg. Werknemers dienen Nederlandssprekend te zijn. Werknemers dienen in bezit te zijn van een complete en goedgekeurde set persoonlijke beschermingsmiddelen voor werkzaamheden die men kan en mag uitvoeren. Werknemers dienen in bezit te zijn van gereedschapskist en basisuitrusting handgereedschappen voor de uit te voeren werkzaamheden. 810020 Inzetten bosmaaier. uur 80 10 05 34 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-04-14 Inzetten van een bosmaaier. - Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 9 Voor het eenmaal per jaar bijmaaien rondom bomen gazondelen. Bosmaaier dient elektrisch te zijn. TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten 91 Eenmalige kosten 910010 Opstellen plannen EUR 99 99 99 Betreft: kwaliteitsplan, tijdschema, Plan van aanpak Flora en Fauna, etc. 919980 Overige eenmalige kosten EUR 919990 Korting EUR 92 Uitvoeringskosten ..... 929990 Uitvoeringskosten EUR 93 Algemene kosten ..... 939990 Algemene kosten EUR 94 Winst en risico ..... 949990 Winst en risico EUR 95 Stelposten 950010 Stelpost EUR 3000 10 03 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Stelpost Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken.
Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden De titel van de bestekspost wijzigen in: Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden. 96 Bijdragen 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR Maaien gazondelen gemeente Uitgeest 3. Bepalingen 01 Algemeen en administratief 01 Algemene bepalingen 01 2020-05-31 definitief vastgesteld 2020-05 2020-05-31 Van toepassing zijnde bepalingen 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. 02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst. 03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. 04 De UAV 2012 is van toepassing met dien verstande dat tekstdeel "ondanks nauwlettend toezicht" in par. 12 lid 2b van de UAV 2012 komt te vervallen. 05 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2018 incl. addendum, voor zover de in het bestek gestelde eisen niet afwijken van de eisen binnen het Handboek Bomen 2018. 06 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 05 genoemde Handboek Bomen 2018 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 05 genoemde Handboek Bomen 2018. 07 Het Handboek Bomen 2018 is tegen betaling verkrijgbaar bij het Normeninstituut Bomen (www.normeninstituut.nl). 08 Op dit werk is van toepassing de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018, hierna te noemen de 'KOR', uitgegeven door de Stichting CROW. 12 Wet Arbeid Vreemdelingen 01 De aannemer verzekert zich er van dat alle op de bouwplaats werkzame personen in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit c.q. op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander mogen worden beschouwd of in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning. 02 Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn aan te voeren bezwaar en/of beroep aantekenen tegen door de terzake bevoegde autoriteiten opgelegde boetes. De aannemer verstrekt daartoe alle van belang zijnde administratieve bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze procedures, alsmede uiteindelijk onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de aannemer niet voldoen aan lid 01 zullen in mindering gebracht worden op de aanneemsom. 04 Betalingsregelingen: risicoregeling 02 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2015-03-31 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen 01 Ter verrekening van de stijging van loonkosten en brandstof zullen de eenheidsprijzen de eerste twee jaar niet worden bijgesteld (2022 en 2023). De bijstelling zal voor het eerst plaatsvinden per 01-01-2024 en verder jaarlijks (indien contract verlengd wordt). Percentage invullen. 02 Verrekening vindt plaats met behulp van CPI index "Diverse goederen en diensten" van het CBS. Uitsluitend voor de op het werk betrekking hebbende brandstofgroepen het bijbehorende bestanddeel als percentage invullen. 05 Betalingsregelingen: declaraties 01 Indienen declaraties 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen het indienen van de declaratie en de betaling ca. 30 dagen bedraagt. 07 Korting 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2015-03-31 Korting overeenkomst 01 In afwijking op paragraaf 01.21.05 lid 01 van de Standaard 2020 is het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor korting ook van toepassing op de in de RAW-overeenkomst vermelde mogelijke verlengingen. Lid 01 alleen opnemen als geen zekerheidstelling van de aannemer wordt verlangd. 08 Bijdragen 01 2020-05-31 definitief vastgesteld 2020-05 2020-05-31 Bijdrage RAW-systematiek 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald. Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost 960010 ‘Bijdrage RAW-systematiek' opnemen. 02 2020-05-31 definitief vastgesteld 2020-05 2020-05-31 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd. Opnemen als de bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT wordt verlangd.Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost '960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' opnemen. 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen 01 In aanvulling op art. 01.12.03 lid 1 dient de aannemer de verontreiniging, ontstaan als gevolg van zijn werkzaamheden, te verwijderen: - bij lokaties dient het maaiafval direct te worden verwijderd van wegen en paden. 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 06 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-04-22 Algemeen 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: maaien gazondelen. Lid 01 opnemen als de aannemer naast een algemeen tijdschema ook een gedetailleerd werkplan moet opstellen. 16 Verzekeringen 04 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen BES 01 De aannemer dient zorg te dragen dat alle door hem bij de uitvoering van het werk betrokken voertuigen (eigendom, huur, lease en bruikleen) verzekerd zijn op grond van de Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen BES. 02 Deze verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 500.000,= per gebeurtenis. 03 Daarnaast dient de aannemer bedoelde voertuigen en ander bij de uitvoering van het werk betrokken materieel tegen werk-risico te verzekeren. De looptijd van de verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhouds termijn. De verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 500.000,= per gebeurtenis. Eventuele schade aan ondergrondse leidingen is binnen deze verzekering(en) niet uitgesloten. 04 Een kopie van de polis met voorwaarden van de verzekering dient door de aannemer van het werk aan de directie te worden verstrekt. 05 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polis voorwaarden of volgens de verwachtingen van de aannemer worden geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden. 17 Vrijgekomen materialen 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-02-24 Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materialen 01 Uit het werk vrijkomende materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats. 02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en invullen van de benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie. 03 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben of de aannemer wordt eigenaar van overige vrijgekomen materialen, worden de stortkosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkende ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie heeft overhandigd. Alle acceptatie kosten (conform BSB), waaronder stort-, transport-, administratie-, weeg- en keurings-kosten enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten. Op de weegbonnen moet door het ontvangende verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven: -naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf; -naam en besteknummer van het werk; -kenteken van het transportmiddel; -datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel; -gewicht van transportmiddel bij aankomst en vertrek; -soort stortmateriaal; -het netto gestorte gewicht. De weegbonnen worden door de aannemer ondertekend. De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie. 04 Weegbonnen die niet aan de par. 01.17.03 lid 01 en 02 genoemde eisen voldoen worden door de directie niet betaalbaar gesteld. 05 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfafvalstoffen of gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst. 11 Tijdelijk opslaan van vrijkomende materialen 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden worden opgeslagen en/of gescheiden worden vervoerd. 22 Te beschermen plant- en diersoorten 01 Overige algemene bepalingen 01 De aannemer is gehouden om de, in het kader van een besteksverplichting of een opdracht van de directie, tijdens de uitvoering van een werk ingezamelde of verkregen gegevens over vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen van beschermde planten- en diersoorten te leveren conform de protocollen van de Nationale databank Flora en Fauna (NDFF). 03 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2015-04-02 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd. Dit artikel alleen opnemen indien het werk en de aard van de werkzaamheden dit verlangd. 10 Werk algemene aard 1 Werk algemene aard 2 Eisen en uitvoering - Werk algemene aard 06 Merktekens, verkeersaanduidingen etc. 01 Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen, ANWB- borden enz. mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid van de betrokken instantie. 51 Groenvoorzieningen 2 Gras 5 Bijbehorende verplichtingen - Gras 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2015-01-06 Maaien 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie. 02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van maaiwerkzaamheden mag ten hoogste 2 cm bedragen. 03 Rondom bomen en obstakels respectievelijk 1 en 2 keer per jaar bijmaaien. Overige maaibeurten niet bijmaaien en een graskrans laten staan van 30 cm rondom de stam van de boom en obstakels. Het bijmaaien van bomen en obstakels dient door elektrisch aangedreven bosmaaiers te worden uitgevoerd. 62 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 1 Deelhoofdstuk 62.1 2 Eisen en uitvoering 01 Algemeen 02 Borden die in het RVV 1990 zijn opgenomen en de daarbij behorende bijlagen, waarschuwingshekken, geleidenbakens en de benodigde bewegwijzeringsborden dienen uitgevoerd te worden in retroreflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III (NEN 3381). 03 De in lid 02 genoemde stalen borden dienen met beugels op stalen verkeersbordpalen bevestigd worden. 06 Buiten werktijd en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden ten genoegen van de directie afdekken, draaien of verwijderen. 3 Informatie-overdracht 02 Verkeersplan 01 Van de aannemer wordt een verkeersplan verlangd voor alle verkeer ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden. Het verkeersplan in inclusief een tijdelijk bebordingsplan. Het verkeersplan wordt gezien als een onderdeel van het werkplan, als bedoeld in par. 26 lid 6 van de UAV 2012. 02 Het verkeersplan vereist goedkeuring van het bevoegd gezag. Voor het indienen van het verkeersplan, dient er over het verkeersplan tijdig overlegd te worden met de directie, bevoegd gezag en de hulpdiensten (ambulance, politie en brandweer). 03 Uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden dient het verkeersplan te worden ingediend bij het bevoegd gezag zoals bedoeld in art. 62.15.01. 04 De aannemer mag zijn werkzaamheden, waarvoor verkeersmaatregelen nodig zijn, pas aanvangen wanneer het verkeersplan is goedgekeurd door het bevoegd gezag. 05 Het verkeersplan is goedgekeurd wanneer door het bevoegd gezag binnen twee weken geen tegenbericht is verzonden. 06 Het verkeersplan, zoals bedoeld in lid 1 dient te voldoen aan de volgende eisen: a.De CROW-publicatiereeks Werken in Uitvoering (WiU) 96a/96b. b.Het algemene tijdschema, zoals bedoeld in dl 3 art. 01.13.06 van dit bestek. 07 Het verkeersplan, zoals bedoeld in lid 1 dient beschreven te worden per fasering en dient per fase de hierna genoemde onderdelen te bevatten. a.Situatie tekening (schaal 1:500), waar de werkzaamheden plaatsvinden. b.De te treffen verkeersmaatregelen voor elke fasering met bebording en markering. c.De toe te passen rijstrookafzetting voorzien van de volgende specificaties: locatie, lengte en duur. d.Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van de hinder. e.Naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen. f.Hoe de bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen. g.De in te stellen omleidingsroutes, incl. omleidingsborden. h.De regeling voor controle en onderhoud van de getroffen verkeersmaatregelen zowel binnen als buiten de werkuren. i.De vermelding van de richtlijnen waaraan het verkeersplan is getoetst. j.De besprekingsverslagen van het overleg met de bevoegde instanties. k.De goedgekeurde verklaringen van de bevoegde instanties t.w. bevoegd gezag, wegbeheerder(s)en hulpdiensten (ambulance, politie en brandweer). Maaien gazondelen gemeente Uitgeest Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Maaien gazondelen gemeente Uitgeest Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Maaien gazondelen gemeente Uitgeest Inschrijvingsbiljet Behoort bij: GMU-2022 ..... I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: GMU-2022 ..... (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Maaien gazondelen gemeente Uitgeest Inschrijvingsstaat Behoort bij: GMU-2022 ..... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)