2020-052020-051.10 01/09/20212022-Landsmeer-VerhardingenRAW Bestek onderhoud verhardingen Landsmeer 2022-20252022-01-192022-01-1999921322312022-01-191203297E5B2A8E95B83D6236C4FCE7D7E58DRAW Bestek Beheersing onkruid en vegen op verhardingen, gemeente Landsmeer
Besteksnummer: 2022-Landsmeer-Verharding Datum: december 2022
Alles over Groenbeheer Versie: Definitief na NvIVrij gedeelte voor bestek01ONKRUIDBEHEERSING&VEGEN OP VERHARDINGEN LANDSMEER 2022-2025Gemeente LandsmeerBezoekadres: Scheepsbouwerweg 5 : 1121 PC LandsmeerPostadres: Postbus 1 : 1120 AA LandsmeerE-mail : m.wellner@landsmeer.nl Website : www.landsmeer.nlRAW Bestek Beheersing onkruid en vegen op verhardingen 2022-2025, gemeente LandsmeerBesteksnummer: 2022-Landsmeer-VerhardingVersie : definitief na NvIDatum : december 2021Het werk vangt aan op 25 februari 2022 en loopt door tot en met 31 december 2025, met een optie op verlenging van 2 keer 1 jaar.Het werk bestaat in hoofdzaak uit:a. verwijderen van onkruid op verhardingen;b. verwijderen natuurlijk afval van verhardingen; c. verwijderen veegvuil van verhardingen;d. het afsteken van graskanten langs verhardingene. het toepassen van verkeersmaatregelen.1. Algemeen01OPDRACHTGEVERGemeente LandsmeerBezoekadres: Scheepsbouwerweg 5 : 1121 PC LandsmeerPostadres: Postbus 1 : 1120 AA LandsmeerE-mail : m.wellner@landsmeer.nl Website : www.landsmeer.nl 02DIRECTIEDe directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Landsmeer en/of door de gemeente aangewezen persoon of bureau 03LOCATIEDe locatie van het werk valt binnen de gemeente grenzen van de gemeente Landsmeer. 04ALGEMENE BESCHRIJVINGHet werk bestaat in hoofdzaak uit:a. verwijderen van onkruid op verhardingen;b. verwijderen natuurlijk afval van verhardingen; c. verwijderen veegvuil van verhardingen;d. het afsteken van graskanten langs verhardingene. het toepassen van verkeersmaatregelen.05TIJDSBEPALINGHet werk vangt aan op 25 februari 2022 en loopt door tot en met 31 december 2025, met een optie op verlenging van 2 keer 1 jaar.Er is geen sprake van stilzwijgende verlenging. Verlengen van de opdracht geschiedt door een schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever.06ONDERHOUDSTERMIJNNiet van toepassing. 2.1. Algemene gegevens2.1. Algemene gegevens01TEKENINGENBij dit bestek horen de volgende tekeningen:- 2022-Landsmeer-Verhardingen_overzichtstekening- 2022-Landsmeer-Verhardingen_detailtekeningen02PEILEN EN HOOFDAFMETINGENNiet van toepassing.03KWALITEITSBORGINGDe volgende bijlagen behoren tot het bestek:- Bijlage 1 UEA;-Bijlage 2 V&G Plan;- Bijlage 3 Inschrijvingsleidraad;- Bijlage 4 Berekening totstandkoming prijs per eenheid.04HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTINGIndien gebruik gemaakt wordt van de optie op verlenging wordt een nieuw werkbestek uitgegeven voor een geheel jaar.05LOCATIE GEMEENTEWERFVrijgekomende materialen dienen naar de gemeentewerf vervoerd te worden. Hierop zijn onderstaand adres en openingstijden van toepassing:Gemeentewerf Gemeente LandsmeerScheepsbouwersweg 51121 PC LandsmeerOpeningstijden zijn van 7:00 uur tot 16:00 uur (maandag t/m vrijdag)2.2. Nadere Beschrijving2.2. Verklaring01VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAATIn de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.02KENMERK RESULTAATSVERPLICHTINGDoor een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.03HOEVEELHEID TER INLICHTINGDe in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.04GRENZEN VAN DE SITUERINGDe in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.1VERHARDING101ONKRUIDBEHEERSING BEGRAAFPLAATSEN101010Beheersen onkruid verharding begraafplaatskeer32.00518899Beheersen onkruid begraafplaatsBetreft:verhardingen op begraafplaatsen in Landsmeer:
- Zuideinde 62a Landsmeer
- Purmerland 45 te Purmerland (Achter Hervormde kerk)
Inclusief beheersen onkruid rondom obstakels in verharding.
Aantal obstakels: gemiddeld ca. 1,5 stuks per are.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid niet achterblijven.

1e ronde: tussen 1 en 15 april
2e ronde: tussen 1 en 15 mei
3e ronde: tussen 1 en 15 juni
4e ronde: tussen 1 en 15 juli
5e ronde: tussen 1 en 15 augustus
6e ronde: tussen 1 en 15 september
7e ronde: tussen 1 en 15 oktober
8e ronde: tussen 1 en 15 november

De doorlooptijd per ronde bedraagt maximaal 1 week101011Onkruidvrij maken elementverharding.are181.005182022020-05-01verplicht2020-052020-04-29Onkruidvrij maken elementverharding.Betreft alle elementverhardingen in de Hoogfrequente gebieden.
Elementverhardingen inclusief band, strek enzovoorts inclusief in en langs asfaltverhardingen.
Enkelvoudige oeveelheid te onderhouden oppervlakte bedraagt:
betonstraatstenen: circa 549 m2
tegels: circa 15 m211Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m221Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:435Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....69Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf. 101012Onkruidvrij maken ongebonden verharding.are156.005182032020-05-01verplicht2020-052020-04-29Onkruidvrij maken ongebonden verharding......11Betreft: ongebonden verharding van alle typen in de Hoogfrequente gebieden.
Betreft onder ander schelpen21Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:435Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....69Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf. 101013Onkruidvrij maken rondom obstakels.st505.005182052020-05-01verplicht2020-052019-11-26Onkruidvrij maken rondom obstakels.Betreft onkruidvrij maken van verhardingen rondom obstakels gesitueerd in de verhardingen zoals beschreven in de besteksposten , 101011 , 101012
Enkelvoudig aantal obstakels bedraagt: crica 16 stuks36Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer42Gerekend is met 8onderhoudsbeurt(en) per jaar .....69Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf. 102ONKRUIDBEHEERSING ALGEMEEN102010Beheersen onkruid verharding algemeenkeer24.00518899Beheersen onkruid algemeenBetreft: verharding gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Landsmeer, conform tekening:
Inclusief beheersen onkruid rondom obstakels in verharding.
Aantal obstakels: ca. 1,5 stuks per are.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid niet achterblijven.
1e ronde: tussen 1 en 15 april
2e ronde: tussen 1 en 15 mei
3e ronde: tussen 1 en 15 juni
4e ronde: tussen 1 en 15 juli
5e ronde: tussen 15 en 30 augustus
6e ronde: tussen 1 en 15 oktober
De doorlooprijd per ronde bedraagt maximaal 2 weken102011Onkruidvrij maken elementverharding.are69386.005182022020-05-01verplicht2020-052020-04-29Onkruidvrij maken elementverharding.Betreft alle elementverhardingen inclusief band, strek, verkeersdruppels, verkeersremmers, molgoten enzovoorts ook langs asfaltverhardingen
Inclusief verkeersremmers ook bovenzijde band (overgang band en gesloten verharding), deze zijn in de hoeveelheden opgenomen
Enkelvoudige hoeveelheid te onderhouden oppervlakte bedraagt:
- betonstraatstenen: circa 158.426 m2
- gebakken klinkers: circa 29.275 m2
- tegels: circa 101.035 m2
- sierbestrating: circa 84 m2
- kunststof: circa 289 m211Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m221Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:435Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar .....69Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf. 102012Onkruidvrij maken ongebonden verharding.are818.005182032020-05-01verplicht2020-052020-04-29Onkruidvrij maken ongebonden verharding.Enkelvoudige hoeveelheid bedraagt:
- schelpen: circa 1.487 m2
- grind: circa 1.786 m2
- gravel: circa 65 m2
- puin: circa 71 m211Betreft: ongebonden verharding van alle typen in de algemene gebieden21Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:435Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar .....69Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf. 102013Onkruidvrij maken rondom obstakels.st105312.005182052020-05-01verplicht2020-052019-11-26Onkruidvrij maken rondom obstakels.Betreft onkruidvrij maken van verhardingen rondom obstakels gesitueerd in besteksposten 201011 en 201012 .
Enkelvoudige hoeveelheid obstakels bedraagt: circa 4.388 stuks36Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar .....69Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf. 102014Verwijderen veegvuil.are20241.005013112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Verwijderen veegvuil.Betreft: verwijderen veegvuil van goten, molgoten, strek en dergelijke langs gesloten en elementverhardingen.
Enkelvoudige hoeveelheid bedraagt:
- gesloten verhardingen: circa 21.645 m2
- elementen verhardingen: circa 62.692 m2 11Betreft: gootbreedte goot: 0,60 m42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar direct na het onkruidvrij maken van de verhardingen.69Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf. 102015Toepassen verkeersmaatregelenkeer24.00620199Toepassen verkeersmaatregelenTen behoeve van alle voorkomende werkzaamheden volgens bestekposten 102010 tot en met 102014Toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie goedgekeurde verkeersplan.
Maatregelen en afzettingen conform de gestelde eisen in de CROW publicatie Werk in Uitvoering 96b103ONKRUIDBEHEERSING LINT103010Beheersen onkruid verharding Lintkeer24.00518899Beheersen onkruid in het Lint betreft: verhardingen en rijbaanscheiding 'Lint' waarbij het voetpad en de rijbaan wordt gescheiden door regelmatig geplaatste verhoogde banden/varkensruggen.Locatie volgens tekening: langs Den Ilp en Purmerland(beiden straatnaam)Inclusief beheersen onkruid rondom obstakels in verharding.
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid niet achterblijven.
1e ronde: tussen 1 en 15 april
2e ronde: tussen 1 en 15 mei
3e ronde: tussen 1 en 15 juni
4e ronde: tussen 1 en 15 juli
5e ronde: tussen 15 en 30 augustus
6e ronde: tussen 1 en 15 oktober103011Onkruidvrij maken elementverharding.are1775.005182022020-05-01verplicht2020-052020-04-29Onkruidvrij maken elementverharding.Betreft alle elementverhardingen inclusief band, strek, verkeersdruppels, verkeersremmers, molgoten enzovoorts ook langs asfaltverhardingen
Inclusief verkeersremmers ook bovenzijde band (overgang band en gesloten verharding), deze zijn in de hoeveelheden Enkelvoudige hoeveelheid te onderhouden oppervlakte bedraagt:
- betonstraatstenen: circa 1.344 m2
- gebakken klinkers: circa 143 m2
- tegels: circa 5.908 m211Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m221Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:435Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar .....69Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf. 103012Onkruidvrij maken ongebonden verharding.are95.005182032020-05-01verplicht2020-052020-04-29Onkruidvrij maken ongebonden verharding.Enkelvoudige hoeveelheid bedraagt:
- grind: circa 249 m2
- puin: circa 147 m211Betreft: ongebonden verharding van alle typen lang Het Lint21Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:435Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar .....69Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf. 103013Onkruidvrij maken rondom obstakels.st27240.005182052020-05-01verplicht2020-052019-11-26Onkruidvrij maken rondom obstakels.Betreft onkruidvrij maken van verhardingen rondom obstakels:
In het Lint. Aantal obstakels is indicatief weergegeven. Gerekend is met circa 1 obstakel per 3 meter aan Lint.
Aantal obstakels circa: 1.135 st.36Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar .....69Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf. 103014Verwijderen veegvuil.are3168.005013112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Verwijderen veegvuil.Enkelvoudige hoeveelheden:
- gesloten verharding: circa 5.805 m2
- elementverharding: circa 7.395 m2
- obstakels: circa 1.135 st. 19Betreft het Lint, breedte lint circa 0,6m langs gesloten verharding en gehele oppervlakte elementverhardingen Inclusief vegen rondom obstakels.42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar direct na het onkruidvrij maken van de verhardingen.69Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf. 103015Toepassen verkeersmaatregelenkeer24.00620199Toepassen verkeersmaatregelenTen behoeve van alle voorkomende werkzaamheden volgens bestekposten 103010 tot en met 103014Toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie goedgekeurde verkeersplan.
Maatregelen en afzettingen conform de gestelde eisen in de CROW publicatie Werk in Uitvoering 96b104BLAD EN VEEGRONDE104010Uitvoeren gecombineerde blad en veegrondeskeer12.00501399Uitvoeren gecombineerde blad en veegronde.Betreft het uitvoeren van een ronde bladruimen en een veegronde in 1 werkgang.
Areaal enkele ronde: circa 7.412 are104011Verharding ontdoen van blad in combinatie met veegvuilare24583.005181012020-05-01verplicht2020-052019-11-26Verharding ontdoen van blad.Betreft: verwijderen blad van element verharding, ongebonden verharding en uit molgoten en strek langs gesloten verhardingenEnkelvoudige hoeveelheid circa 2.049 are:
- gesloten verhardingen: circa 30.239 m2
- elementen verhardingen: circa 170.328 m2
- ongebonden verhardingen: circa 4.294 m241Gerekend is met 3onderhoudsbeurt(en)
- twee beurten vanaf bladval tot en met 31 december
- een beurt: 1 en 15 januari.69Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf. 104012Verwijderen veegvuil in combinatie met bladare46177.505013112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Verwijderen veegvuil.Betreft: verwijderen veegvuil van goten, molgoten, strek en dergelijke langs gesloten en elementverhardingen.
Enkelvoudige hoeveelheid bedraagt:
- gesloten verhardingen: circa 30.239 m2
- elementen verhardingen: circa 63 370m2 14Betreft: weg inclusief goot en trottoir41Gerekend is met 3onderhoudsbeurt(en) in combinatie met bestekspost 104011. 69Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf. 104013Toepassen verkeersmaatregelen combinatierondekeer12.00620199Toepassen verkeersmaatregelenTen behoeve van alle voorkomende werkzaamheden volgens bestekposten 104011 tot en met 104012.
Toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie goedgekeurde verkeersplan.
Maatregelen en afzettingen conform de gestelde eisen in de CROW publicatie Werk in Uitvoering 96b105BEHEER GRASKANTEN105010Uitvoeren combinatieronde graskantenkeer4.00512599Uitvoeren combinatieronde graskanten.Betreft het afsteken/afsnijden van graskanten langs verhardingen.105011Afsteken/afsnijden van graskanten.m100804.005125112015-01-01verplicht2020-052014-08-29Afsteken/afsnijden van graskanten.Betreft het afsnijden van graskanten van gazons langs verhardingen en halfverhardingen
Enkelvoudige oeveelheid harde graskanten bedraagt: circa 25.201 m1
Uitvoeringsperiode: 01-15 april, gelijk met de eerste ronde onkrjuidbeheersing als bedoeld in bestekspost 10201019Langs verharding en halfverharding23Afsteken of afsnijden42Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaarPeriode van uitvoering 1 tot 15 april.62Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf. 105013Toepassen verkeersmaatregelen beheer graskantenkeer4.00620199Toepassen verkeersmaatregelenTen behoeve van alle voorkomende werkzaamheden volgens bestekposten 105010 en 105011
Toepassen verkeersmaatregelen conform het door de directie goedgekeurde verkeersplan.
Maatregelen en afzettingen conform de gestelde eisen in de CROW publicatie Werk in Uitvoering 96b2ALGEMENE WERKZAAMHEDEN201Ter beschikking stellen personeel201010Inzetten werknemer.uur40.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer.Betreft groenvoorziener niveau 3.
Inclusief bedrijfsbus met een laadcapaciteit van 2 ton / 1,5 m3.
Inclusief handgereedschap en klein motorisch materieel zoals een bladblazer, bosmaaier en heggeschaar.Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden202Ter beschikking stellen materieel202010Inzetten RAVO-type 5 of gelijkwaardiguur40.00100599Inzetten van een veegmachineBetreft: RAVO-type 5 of gelijkwaardig
Voorzien van een onkruidborstel (derde borstel)
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) 202030Inzetten bladzuigeruur40.00100599Inzetten van een bladzuigerBetreft: bladzuiger, getrokken of zelfrijdend
Opvangbak met een capaciteit van tenminste 9 m3.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) TRANSPORT SUBTOTAAL9Staartposten91Eenmalige kosten910010...................................EUR0910020...................................EUR0910030...................................EUR0910040...................................EUR0910050...................................EUR0919980Overige eenmalige kostenEUR919990KortingEUR92Uitvoeringskosten929990UitvoeringskostenEUR93Algemene kosten939990Algemene kostenEUR94Winst en risico949990Winst en risicoEUR96Bijdragen960010Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)EUR0.15Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

de ..................................................................................... 20.....

De inschrijver(s),3. Bepalingen01ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF01ALGEMENE BEPALINGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN01Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.02De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.032010-10-01verplicht2020-012010-10-01INSCHRIJVINGSSTAAT06In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.03 van de Standaard 2020 mogen geen negatieve bedragen(zoals opbrengsten en/of kortingen) dan wel afrondingen opgenomen worden na het subtotaal.03BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN032010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERRKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN01In afwijking op lid 01 van artikel 01.03.03 van de Standaard 2020 wordt bij een eventuele areaalwijziging in besteksposten 101010 , 102010 , 103010 , 104010 en 105010 bij verrekening gebruik gemaakt van de 'onderbouwde prijs per eenheid' zoals deze aangeleverd dient te worden bij de inschrijving.02Lid 05 uit paragraaf 39 van de UAV 2012 wordt van toepassing verklaard.03Lid 02 paragraaf 39 van de UAV is niet van toepassing. Verrekening van afwijkingen geschiedt op basis van de 'onderbouwde prijs per een eenheid' (besteksposten 101010 , 102010 , 103010 , 104010 en 105010 of de uit de inschrijfstaat te herleiden prijs per eenheid (overige bestekspostnummers). 04BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN01De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. 072010-10-01verplicht2020-012010-10-01INDEXERING01Voor het eerste jaar gelden de prijzen per eenheid zoals deze uit de inschrijfstaat zijn te herleiden. Ieder volgend jaar gedurende de looptijd en bij eventuele verlenging worden de prijzen per eenheid geïndexeerd op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI). De indexering vindt voorafgaand aan het besteksjaar plaats.06BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES012010-10-01verplicht2020-012010-10-01INDIENEN DECLARATIES04Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen, bestekswijzigingen en extra werkzaamheden, m.u.v. de schadegevallen genoemd in paragraaf 44 lid 4 van de UAV 2012, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel van een opdrachtbon. 05In aanvulling op de UAV 2012 dienen allen declaraties in pdf bestandsformaat te worden verzonden aan:Gemeente LandsmeerAfdeling Fysiek, team Uitvoering en BeheerOnder vermelding van verstrekt opdrachtnummerE-mail: crediteuren@landsmeer.nl08BIJDRAGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK01Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. 022010-10-01verplicht2020-012010-10-01BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT01Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.11VERBAND MET ANDERE WERKEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN01In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken mogelijk in elkander grijpen:- het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;- het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden;- het door derden uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen;- het door derden uitvoeren van huisvuilinzamelingswerkzaamheden. - het door de eigen dienst van de gemeente Landsmeer uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden02Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd.Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.03In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.12MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER032010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN01In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 dienen verontreinigingen op wegen tenminste aan het einde van iedere werkdag te zijn verwijderd.02In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2020 dienen verontreinigingen op het Lint (IJdoornlaan, Zuideinde, Dorpsstraat en Noordeinde) direct verwijderd te worden.03Indien de aannemer zich niet aan de in 01.12.03 lid 01 van dit bestek houdt, is de directie gerechtigd een boete op te leggen van €500,- per incident exclusief de kosten voor het laten reinigen van de wegen door een externe partij die bij de aannemer van dit bestek in rekening zal worden gebracht. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 052010-10-01verplicht2020-012010-10-01ONGEVALLEN01De aannemer is verplicht van alle op of in verband met het werk voorkomende ongevallen of bijna ongevallen van welk aard ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met vertrekking van alle door haar gewenste inlichtingen.02Ter voorkoming van ongelukken of schade aan voertuigen en eigendommen van derden dient het te gebruiken materiaal voorzien te zijn van installaties ter voorkoming van het wegspatten en opspatten van steentjes en dergelijke vrijkomende materialen.062010-10-01verplicht2020-012010-10-01TOEGANGSSLEUTELS01De directie stelt sleutels voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, gedurende het werk in bruikleen, indien de aannemer daartoe een verzoek indient. In dit verzoek staat tevens vermeld welke hoeveelheid het betreft.02Indien de aannemer de sleutels heeft verloren komen de kosten voor de nieuwe sleutel geheel voor de aannemer.13KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN01Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020 verlangd.062010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN01Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, inclusief weekplanning. Dit werkplan dient tegelijkertijd aangeleverd met het algemeen tijdschema, maximaal 15 werkdagen na het verstrekken van de opdracht. 02In het gedetailleerde werkplan dient naast de onderwerpen uit lid 06, paragraaf 26 van UAV 2012 ook te worden vermeld: - de wijze van uitvoering. - de aard en hoeveelheid van het in te zetten materieel per dag; - de werkvolgorde van de uit te voeren onderdelen. 03De aannemer draagt zorg voor het aanleveren van weekplanningen. Deze dienen uiterlijk maandag voor de daarop volgende week aangeleverd te zijn. Indien de aannemer deze verplichting niet nakomt kan een bedrag van € 250,- korting per keer verbeurd worden zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is.04De eerste veegronde van het jaar start op de eerste werkdag na nieuwjaarsdag, de uitvoeringsperiode is maximaal twee weken.05De directie is bevoegd om de aanvang van de uitvoeringsperiode met maximaal 15 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 15 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de uitvoeringsperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.082010-10-01verplicht2020-012010-10-01WERKTIJDEN01Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00 uur.02Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen. 03In het kader van dit bestek is de directie bevoegd om de aannemer werkzaamheden uit te laten voeren buiten de genoemde werktijden zoals vermeld in lid 01 van dit artikel.17VRIJGEKOMEN MATERIALEN072010-10-01verplicht2020-012010-10-01PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN01Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.02Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van iedere werkdag afgevoerd te zijn. 04Alle vrijkomende materialen dienen verzameld en vervoerd te worden naar de gemeentewerf:Gemeentewerf Gemeente LandsmeerScheepsbouwersweg 51121 PC LandsmeerOpeningstijden zijn van 7:00 uur tot 16:00 uur (maandag t/m vrijdag)05Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 02 van dit artikel, verbeurt hij een korting van €250,00 voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.18BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE052010-10-01verplicht2020-012010-10-01SCHADEVERGOEDING BOMEN04In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 komen de taxatiekosten komen geheel voor rekening van de aannemer.05In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard 2020 wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05 met dien verstande dat er te allen tijde een minimum bedrag van €350,- per gebeurtenis per boom in rekening wordt gebracht.082010-10-01verplicht2020-012010-10-01SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR01De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair en obstakels bedraagt minimaal € 250,- per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.19ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)03Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.23COMMUNICATIE022010-10-01verplicht2020-012010-10-01BOUWVERGADERING01Eenmaal in de zes weken wordt een bouwvergadering belegd. In de bouwvergadering wordt de stand van zaken van de uitvoering van het werk besproken.02De aannemer maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012.03Naast de bouwvergadering houdt de aannemer wekelijks een overleg met de toezichthouder. 04In het startoverleg dient de aannemer een werknemer bekend te maken die als vast contactpersoon fungeert tussen aannemer en directie.25VAKOPLEIDING022010-10-01verplicht2020-012010-10-01EISEN PERSONEEL01Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer en eventuele onderaannemers en inhuurkrachten die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.03Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over een geldig certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken. Certificaten dienen bij de start van het werk overlegd te worden.04Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over een geldig certificaat VOL-VCA te beschikken.30WETGEVING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT01De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstelling vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste: a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen; b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.02De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.03De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever deboeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.04Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.05De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.50AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN11BEGRIPPEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN01In afwijking van het bepaalde in artikel 50.11.01 lid 01 van de Standaard 2020, dient onder punt d. de genoemde maatvoering van 0,10 m gelezen te worden als 0,07 m.51TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN01BEGRIPPEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN02Bepaald wordt dat de begrippen zoals beschreven in de deelhoofdstukken van hoofdstuk 51 van de Standaard 2020 integraal gelden voor en in dit bestek.2SCHADE AAN ONDERGROND012010-10-01verplicht2020-012010-10-01INSPORINGSDIEPTE01De insporingsdiepte in ondergronden van grasvegetaties van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag ten hoogste 15 mm bedragen.02Insporing op verhardingen van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag niet palaatsvinden.3INFORMATIE OVERDRACHT062010-10-01verplicht2020-012010-10-01GRONDSOORT01De bodem in de gemeente Landsmeer waarop de percelen zijn gesitueerd bestaat hoofdzakelijk uit veen.81BEGRIPPEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN01Te verstaan onder: b.Obstakel: vast object, dat zich bevindt in of op de rand van het te onderhouden verhardingsoppervlak. Zoals straatmeubilair, paaltjes, beugels, gevels, perceelsafscheidingen enzovoorts en ook, lijnvormige objecten zoals hekwerken, muren, beschoeiingen en dergelijke.c.Verkeersremmers: vaste objecten die zich in het te onderhouden verhardingsoppervlak bevinden. Zoals, druppels, midden-geleiders, drempels, midden-eilanden en dergelijke022010-10-01verplicht2020-012010-10-01KWALITEIT ONKRUIDBEHEERSING02In afwijking op 51.81.02 lid 01 van de Standaard wordt onder onkruidbeheersing op verhardingen ook verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief dood of behandeld onkruid en mossen.2EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01VRIJGEKOMEN MATERIALEN BIJ ONKRUID VERWIJDEREN EN BEHEERSEN OP VERHARDINGEN01Bij de uitvoering van onkruidbeheersing vrijgekomen en losliggende materialen dienen dezelfde dag worden verzameld en verwijderd.02Indien de aannemer de verplichting ter zake van het verwijderen van vrijgekomen en losliggende materialen zoals opgenomen in artikel 51.82.01 lid 01 niet nakomt, kan per geval en per dag een boete van € 250,00 worden opgelegt. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is102010-10-01verplicht2020-012010-10-01ONKRUID VERWIJDEREN OP VERHARDING (FREQUENTIEPOST)01De (mol)goot langs de verharding wordt gerekend tot het te onderhouden oppervlak onkruidbeheersing. Dit is inclusief kolken, inlaten,(put)deksels en obstakels in de goten. 02De verharding inclusief de voeg grenzend aan gevels en/of perceelsgrens behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.03De voeg tussen de te behandelen verharding en de kantopsluiting behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.04De voegen tussen trottoirbanden en opsluitbanden onderling behoren tot de resultaatsverplichting.05Onkruidbeheersing door middel van borstelen is niet toegestaan op natuursteen en halfverharding.3INFORMATIE OVERDRACHT012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ONKRUID VERWIJDEREN EN ONKRUID BEHEERSEN OP VERHARDINGEN01In aanvulling op 51.83.01 lid 01 geldt dat alle niet te bereiken verhardingen door geparkeerde voertuigen etcetera. gemeld dienen te worden. 02In aanvulling op artikel 51.83.01 lid 01, deel 3 van het bestek dient de aannemer zelf maatregelen te treffen zodat ook de in bestek bedoelde verhardingen op de aangegeven frequentie onderhouden worden zonder dat verrekening van meerwerk plaatsvindt.62TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN11BEGRIPPEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01AANBRENGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL02In afwijking op lid 01 uit artikel 62.11.01 uit de Standaard 2020 dient de aannemer rekening te houden met meerdere malen op- en afdraaien van alle voor die toe te passen maatregel benodigde zaken.082010-10-01verplicht2020-012010-10-01LOCATIE01'Locatie' zoals genoemd in dit bestek betreft de gemeente Landsmeer.2EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN03De bij verkeersmaatregelen te gebruiken borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse ll of hoger.072010-10-01verplicht2020-012010-10-01TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN LANGS ONTSLUITINGSWEGEN01Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Landsmeer, waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.3INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN06De spitstijden zijn: - 's morgens tussen 7:00 uur en 09:00 uur; - 's avonds tussen 16:00 uur en 18:00 uur.07Op de volgende wegen mogen enkel werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 10:00 en 16:00 uur:: - IJdoornlaan- Zuideinde- Dorpsstraat- Noordeinde- Den Ilp- Purmerland022010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERKEERSPLAN EN VERKEERSTEKENING07Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de opdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. De directie geeft binnen 5 werkdagen reactie op dit verkeersplan.Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.08In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:- hoe de aannemer omgaat met standaardsituaties in het verkeer: welke verkeermaatregelen worden toegepast.- welke procedure gevolgd wordt om te komen tot de juiste verkeersmaatregel bij het juiste wegtype.4RISICO EN GARANTIE'S012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN01Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval een boete van € 250,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Tevens kan de directie het werk per direct stilleggen zonder dat aannemer hierbij aanspraak kan maken op een vergoeding.7MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN042010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERREKENING VAN VERKEERSMAATREGELEN BIJ GEWIJZIGDE AREALEN01Indien de besteksarealen wijzigen worden de verkeersmaatregelen naar rato van het areaal verrekend.Vrij gedeelte na bestek01..........Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten01.......... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 2022-Landsmeer-Verhardingen RAW Bestek onderhoud verhardingen Landsmeer 2022-2025 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022-Landsmeer-Verhardingen (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: 2022-Landsmeer-Verhardingen RAW Bestek onderhoud verhardingen Landsmeer 2022-2025 I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)