Calibri 11 9 2020-05 2020-05 1.10 01/09/2021 21005 Bodemsanering Veersedijk 301 te Hendrik-Ido-Ambacht 2015-06-22 2021-11-12 0123 131704 1900-01-01 0037 803690BAF121FF9345A560491F9A3A27 Antea Group projectnr. 464894.100
Besteknr. 21005 "Bodemsanering Veersedijk 301 te Hendrik-Ido-Ambacht"
Revisie 02 Datum 18-10-2021 Versie D0 incl. NvI Antea Group projectnr. 464894.100
Besteknr. 21005 "Bodemsanering Veersedijk 301 te Hendrik-Ido-Ambacht"
Revisie 02 Datum 18-10-2021 Versie D0 incl. NvI Vrij gedeelte voor bestek 01 03 BESTEK EN VOORWAARDEN Bestek en voorwaarden voor "het uitvoeren van de bodemsanering Veersedijk 301/303 te Hendrik-Ido-Ambacht" Projectnr. : 464894.100 Besteknr. : 21005 Revisie 02 Versie Definitief D0 Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Postbus 34 3340 AA HENDRIK-IDO-AMBACHT Antea Group __________________________________________________________________________________ Datum vrijgave: 18-10-2021 Revisie 02Versie: Definitief D0 Opsteller: Sjoerd BorstVrijgave: Joos Dekkers Collegiale toets: Edmond van Hulst/Joos Dekkers, 26/3 en 29/3 2021 Bespreking met opdrachtgever d.d.: 16 april 2021 __________________________________________________________________________________ Antea Group projectnr. 464894.100
Besteknr. 21005 "Bodemsanering Veersedijk 301 te Hendrik-Ido-Ambacht"
Revisie 02 Datum 18-10-2021 Versie D0 incl. NvI 1. Algemeen 01 Opdrachtgever Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 02 Directie In de opdrachtbrief zal worden vermeld wie door de opdrachtgever wordt aangewezen om als directie op te treden. Voorbeeld:De directie zal worden gevoerd door ......................Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 03 Locatie De locatie is gelegen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht aan de Veersedijk 301. De locatie wordt aan de westzijde begrensd door de openbare weg Veersedijk. Aan de noordzijde wordt de locatie begrensd door het bedrijfsterrein van Gebr. de Jong, Aan de zuidzijde wordt de locatie begrensd door het terrein Ringdijk 1, dat in gebruik is als haven en scheepswerf. De oostzijde van de locatie wordt gevormd door de rivierarm De Strooppot. Dit is een doodlopende zijtak van de Rietbaan. De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden. 04 Algemene beschrijving Het werk bestaat in hoofdzaak uit: *Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden; *Het inrichten van het werkterrein; *Het toepassen van een tijdelijke toegang naar een seizoenspontje; *Het opruimen van verhardingen; *Het opruimen van begroeiing; *Het toepassen van tijdelijke damwanden; *Het toepassen van bouwputbemaling; *Het toepassen van een waterbehandelingsinstallatie; *Het ontgraven van verontreinigde grond; *Het vervoeren en verwerken van grond met mobiele verontreinigingen; *Het aanvullen van de ontgravingen door middel van het herschikken van grond; *Het aanbrengen van een signaleringslaag; *Het aanbrengen van een leeflaag; *Het aanbrengen van steenbestorting langs de oever van de locatie; *Het verwijderen van een bestaande damwand; *Het herstellen van een toegang naar een seizoenspontje; *Het opruimen van het werkterrein; *het graven van waterbergingscompensatie; en het verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden. Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.Geen hoeveelheden opnemen.Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 05 Tijdsbepaling 1Het werk uiterlijk opleveren op 22 juli 2022, waarbij tussentijds de volgende deelopleveringen volgens paragraaf 1, lid 2 van de UAV dienen plaats te vinden: Deeloplevering 1, bestaande uit het opleveren van de administratieve voorbereiding van het bestek als omschreven in hoofdstuk 10 van deel 2.2 dient uiterlijk 11 maart 2022 gereed te zijn. Deeloplevering 2, bestaande uit de oplevering van het werk dient uiterlijk 22 juli 2022 gereed te zijn. 2In verband met paragraaf 42, lid 4 van de UAV wordt bepaald dat de onder voorgaande sub 1 genoemde data/termijn resp. datum niet met elkaar in verband staan. Dit artikel opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.07 invulling te geven aan het bevorderen van de binnenjaarlijkse continuïteit.Datum van oplevering vermelden.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van met het werk in verband staande werken zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, de voorgaande tekst vervangen door de navolgende: 3.Het bedrag van de korting wegens overschrijding van de datum van (de deel)oplevering, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2, van de UAV, bedraagt € 1.000 (zegge: eenduizend euro) per kalenderdag voor wat betreft deeloplevering 1, respectievelijk € 2.500 (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) per kalenderdag voor wat betreft deeloplevering 2. Datum van oplevering of uitvoeringstermijn vermelden; zie ook par. 8 van de UAV 2012.Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 06 Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, bedraagt 6 maanden. Indien geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'. 07 Kwaliteitsborging 1.De aannemer dient in bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van NEN-EN ISO 9001 (of een gelijkwaardig systeem), betrekking hebbende op de aard van het werk. Het gestelde in de paragrafen 01.13 en 01.20 van Standaard RAW Bepalingen 2020 (Standaard 2020) is van toepassing. 2.Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 (Standaard 2020). Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. 08 Eisen aan emissie van voertuigen/materieel om voor de opdracht van dit werk in aanmerking te komen dient de inschrijver met emissie-arm materieel het werk uit te voeren. Dit betekent dat het in te zetten materieel dient de voldoen aan de eisen van STAGE IV (bouwjaar vanaf 2014). Het materieel dat wordt ingezet voor het verwijderen/aanbrengen van de damwanden dient te voldoen aan de eisen van STAGE IIIb (bouwjaar divers vanaf 2011). 09 Precontractuele waarschuwingsplicht Ingevolge artikel 7:754 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek is de inschrijver voorafgaande aan het aangaan van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever tijdig (vóór het verschijnen van de nota van inlichtingen) te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. De waarschuwingsplicht geldt eveneens ingeval van tegenstrijdigheden, fouten en gebreken in de door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestek(ken) en uitvoeringsvoorschriften. Indien de inschrijver in strijd met de goede trouw zou handelen door, zonder de opdrachtgever op onvolkomenheden gewezen te hebben, een overeenkomst aan te gaan, dan is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk. 2. Beschrijving Antea Group projectnr. 464894.100
Besteknr. 21005 "Bodemsanering Veersedijk 301 te Hendrik-Ido-Ambacht"
Revisie 02 Datum 18-10-2021 Versie D0 incl. NvI 2.1. Algemene gegevens 01 Tekeningen De volgende tekeningen behoren tot het bestek: 464894-100-BS-1Bestekstekening Bestek 21005 Saneringscontouren en leeflaag, schaal 1:500 bij formaat A1, versie D1 d.d. 18-10-2021, hierna te noemen tekening BS1. 464894.100-D-1Bestek 21005 Detailtekening, schaal divers, formaat A3, versie D1 d.d. 18-10-2021, hierna te noemen tekening D1. 464894.100-DP-1 Dwarsprofiel DP1, schaal 1:200 bij formaat A1, versie D1 d.d. 18-10-2021, hierna te noemen tekening DP1 02 Peilen en hoofdafmetingen De hoogteligging en de hoofdafmetingen van de te maken werken zullen, voor zover deze niet op tekening zijn aangegeven, tijdens de uitvoering van het werk worden aangegeven. De directie zal enkele hoogtematen en/of hoofdpunten in het werk aangeven. De hoogtematen worden ten opzichte van het N.A.P. aangegeven. 03 KWALITEITSBORGING: STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNTEN De aannemer dient bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, rekening te houden met de stop-, bijwoon- en registratiepunten zoals aangegeven in artikel 01.13.05 in deel 3 van dit bestek. Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien onder paragraaf 04 sub 2 van deel 1 van het bestek wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.Zie ook handleiding. 04 BIJLAGEN De volgende bijlagen behoren tot het bestek: 01Het veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase), 02Informatie kabels en leidingen 03Informatie saneringsplan 04Informatie damwanden 05Informatie uitgevoerde bodemonderzoeken Veersedijk 301 06 Informatie ondergrondse tanks 07Informatie uitgevoerde bodemonderzoeken Veersedijk 303 Met inachtneming van artikel 17.04.01 zijn de volgende bijlagen bij het bestek gevoegd: - Geen. Zie bijv. V&G-Plan en/of dossier (art. 01.19.01 van de standaard 2005) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de standaard 2005). Zie bijv. art. 17.04.01 van de standaard 2005.Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld: - grondmechanische gegevens, - waterstanden, - schouwvoerend lichaam, - op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten - e.d. 11 EXPLOSIEVEN In de nabijheid ven het terrein is een verdachte locatie aanwezig voor de aanwezigheid van munitie(resten) en/of explosieven in de bodem. Door voortschrijdend inzicht is duidelijk geworden dat detectieonderzoek niet noodzakelijk is, omdat de ontgravingswerkzaamheden buiten de aangewezen risicogebieden gaan plaatsvinden. 12 NATUUR-, LANDSCHAPS- EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Uit onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde soorten op het terrein blijkt dat langs de randen van de locatie, met name ter plaatse van het hekwerk langs de dijk met dichte begroeiing van braamstruweel, de aanwezigheid van steenmarter aan de hand van uitwerpselen en op beelden van wildcamera's is aangetoond. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming aangevraagd. 13 TRANSPORT EN ONTSLUITING Indien de aannemer ervoor kiest om de aan- en afvoer van bouwstoffen en bouwmaterialen over water te laten plaatsvinden, dan dient hij zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke bereikbaarheid, terreinomstandigheden en waterdiepten. Indien de waterdiepte onvoldoende is voor het uitvoeren van de werkzaamheden en/of transport van materieel en materialen, en hierdoor grote kans bestaat op schade, dient de aannemer hiertoe maatregelen te nemen. De kosten ten behoeve van zulke maatregelen worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen. De aannemer dient bij het transport van bouwstoffen en materialen over water hiertoe bij het bevoegde gezag zorg te dragen voor de benodigde vergunningen en de daarbij behorende detaillering (van de aanleg) van laad- en losvoorzieningen. Antea Group projectnr. 464894.100
Besteknr. 21005 "Bodemsanering Veersedijk 301 te Hendrik-Ido-Ambacht"
Revisie 02 Datum 18-10-2021 Versie D0 incl. NvI 2.2. Nadere beschrijving Antea Group projectnr. 464894.100
Besteknr. 21005 "Bodemsanering Veersedijk 301 te Hendrik-Ido-Ambacht"
Revisie 02 Datum 18-10-2021 Versie D0 incl. NvI 2.2. Verklaring 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd. Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt. Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 1 VOORBEREIDINGSWERKEN 10 ADMINISTRATIEVE VOORBEREIDING Zie paragraaf 05 in deel 1. 100 MILIEU, KWALITEIT EN VEILIGHEID (ALGEMEEN) De gevraagde plannen mogen ter keuze van de aannemer worden ingediend als losse plannen of als één overall plan. Op de in te dienen plannen is de procedure als omschreven in paragraaf 26 van de UAV van toepassing.
Indien één overall plan wordt ingediend, dan dienen de verschillende gedetailleerde werkplannen herkenbaar te herleiden zijn door middel van afzonderlijk benoemde hoofdstukken. 100010 Opstellen en bespreken Kwaliteitsplan(nen) EUR 0 10 99 99 Opstellen en bespreken Kwaliteitsplan(nen) Betreft het kwaliteitsplan als vermeld in paragraaf 1.07 in deel 1 van dit bestek. Het plan dient alle onderdelen te bevatten als genoemd in artikel 01.20.02 van de Standaard 2020 en artikel 01.20 in deel 3 van dit bestek: - organisatie en personeel; -procesbeheersing incl. planning van het werk met stop- en bijwoonpunten -keuringsplan; -kwaliteitsregistratie; -procedures en werkinstructies. Het concept digitaal in pdf-formaat leveren. binnen 5 dagen na het daartoe gedane verzoek van opdrachtgever. Het kwaliteitsplan aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie. Het definitieve kwaliteitsplan digitaal in pdf-formaat leveren. Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering. 100170 Gedetailleerd werkplan cf. 01.17.07 Std 2020. EUR 0 10 99 99 Gedetailleerd werkplan cf. 01.17.07 Std 2020. Betreft het plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen als vermeld in artikel 01.17.07 van de Standaard 2020. In het plan dient een duidelijke beschrijving gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze van de onderdelen als genoemd in het betreffende artikel en de bijbehorende eisen in deel 3 van dit bestek. Het concept digitaal in pdf-formaat leveren. Het plan voor omgaan met vrijkomende materialen aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie. Definitief plan voor omgaan met vrijkomende materialen digitaal in pdf-formaat leveren. Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering. 100190 Opstellen V&G-plan cf. 01.19.01 Std 2020. EUR 0 10 12 99 Opstellen V&G-plan cf. 01.19.01 Std 2020. Betreft het opstellen en actueel houden van een Veiligheids- en Gezondheidsplan (uitvoeringsfase) conform artikel 01.19.01 van de Standaard 2020 en afdeling 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. Het concept digitaal in pdf-formaat leveren Het V&G-plan aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie. Definitief V&G-plan digitaal in pdf-formaat leveren. Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering. 100220 Gedetailleerd werkplan cf. 01.22.03 Std 2020. EUR 0 10 99 99 Gedetailleerd werkplan cf. 01.22.03 Std 2020. Betreft het plan van aanpak Flora en Fauna als vermeld in artikel 01.22.03 van de Standaard 2020. In het plan dient een duidelijke beschrijving gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze van de onderdelen als genoemd in het betreffende artikel en de bijbehorende eisen in deel 3 van dit bestek. Het concept digitaal in pdf-formaat leveren Het plan van aanpak Flora en Fauna aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie. Definitief plan van aanpak Flora en Fauna digitaal in pdf-formaat leveren. Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering. 101 GEDETAILLEERDE WERKPLANNEN (TECHNISCH STD2020) De gevraagde gedetailleerde werkplannen mogen ter keuze van de aannemer worden ingediend als losse plannen of als onderdeel van het in bestekspost 100010 te vervaardigen Kwaliteitsplan.
Indien één overall plan wordt ingediend, dan dienen de verschillende gedetailleerde werkplannen herkenbaar zijn te herleiden door middel van afzonderlijk benoemde hoofdstukken.
Op de in te dienen plannen is de procedure als omschreven in paragraaf 26 van de UAV van toepassing.
Zonder goedkeuring op het gedetailleerde werkplan mag de aannemer niet starten met de werkzaamheden van het betreffende onderdeel waarop het gedetailleerde werkplan betrekking heeft. 101160 Gedetailleerd werkplan cf. 16.13.01 Std 2020 EUR 0 10 99 99 Gedetailleerd werkplan cf. 16.13.01 Std 2020 Betreft projectplan onderzoek CS-Ooo als vermeld in artikel 16.13.01 van de Standaard 2020. Het projectplan dient in overeenstemming te zijn met de eisen opgenomen in paragraaf 4.1 van het Certificatieschema opsporing ontplofbare oorlogsresten. Het concept projectplan, door de gemeente waarin de opsporing plaatsvindt goedgekeurd, digitaal in pdf-formaat leveren. Het projectplan onderzoek aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie. Definitief plan van aanpak digitaal in pdf-formaat leveren. Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering. 101210 Gedetailleerd werkplan cf. 21.13.01 Std 2020 EUR 0 10 99 99 Gedetailleerd werkplan cf. 21.13.01 Std 2020 Betreft bemalingsplan als vermeld in artikel 21.13.01 van de Standaard 2020. In het plan dient een duidelijke beschrijving (per deellocatie) gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze van de onderdelen als genoemd in het betreffende artikel en de bijbehorende eisen in deel 3 van dit bestek. Het concept digitaal in pdf-formaat leveren. Het bemalingsplan aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie. Definitief plan van aanpak digitaal in pdf-formaat leveren. Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering. 101220 Gedetailleerd werkplan cf. 22.03.01 Std 2020 EUR 0 10 99 99 Gedetailleerd werkplan cf. 22.03.01 Std 2020 Betreft een legplan geotextiel en roosters als vermeld in artikel 22.03.03 van de Standaard 2020. In het plan dient een duidelijke beschrijving (per deellocatie) gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze van de onderdelen als genoemd in het betreffende artikel en de bijbehorende eisen in deel 3 van dit bestek. Het concept digitaal in pdf-formaat leveren. Het legplan aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie. Definitief plan van aanpak digitaal in pdf-formaat leveren. Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering. 101410 Gedetailleerd werkplan cf. 41.03.01 Std 2020 EUR 0 10 99 99 Gedetailleerd werkplan cf. 41.03.01 Std 2020 Betreft een werkplan funderingsconstructies als vermeld in artikel 41.03.02 van de Standaard 2020 en de CUR 166, inclusief maatregelen ten behoeve van de begaanbaarheid van het werkterrein volgens artikel 41.05.03 van de Standaard 2020. In het plan dient een duidelijke beschrijving per deeltraject gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze van de onderdelen als genoemd in het betreffende artikel en de bijbehorende eisen in deel 3 van dit bestek. Inclusief een monitoringsplan dat ingaat op de volgende onderdelen: *trillingsmetingen gedurende de meest kritische werkzaamheden (aanbrengen damwanden); *monitoren van de grondwaterstanden in de dijk gedurende de werkzaamheden; *het meten van de maaiveldzettingen aan de hand van zakbakens (geldt voor steun- of stabiliteitsbermen). Het concept digitaal in pdf-formaat leveren. Het werkplan aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie. Definitief plan van aanpak digitaal in pdf-formaat leveren. Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering. Inclusief overleg met derden die metingen verrichten in opdracht van de opdrachtgever 101520 Gedetailleerd werkplan cf. 52.03.01 Std 2020 EUR 0 10 99 99 Gedetailleerd werkplan cf. 52.03.01 Std 2020 Betreft een legplan voor het leggen van geotextielen en structuurmatten als vermeld in artikel 52.03.03 van de Standaard 2020. In het plan dient een duidelijke beschrijving (per deellocatie) gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze van de onderdelen als genoemd in het betreffende artikel en de bijbehorende eisen in deel 3 van dit bestek. Het concept digitaal in pdf-formaat leveren. Het legplan aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie. Definitief plan van aanpak digitaal in pdf-formaat leveren. Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering. 102 GEDETAILLEERDE WERKPLANNEN (TECHNISCH DEEL 3) De gevraagde gedetailleerde werkplannen mogen ter keuze van de aannemer worden ingediend als losse plannen of als onderdeel van het in bestekspost 100010 te vervaardigen Kwaliteitsplan.
Indien één overall plan wordt ingediend, dan dienen de verschillende gedetailleerde werkplannen herkenbaar zijn te herleiden door middel van afzonderlijk benoemde hoofdstukken.
Op de in te dienen plannen is de procedure als omschreven in paragraaf 26 van de UAV van toepassing.
Zonder goedkeuring op het gedetailleerde werkplan mag de aannemer niet starten met de werkzaamheden van het betreffende onderdeel waarop het gedetailleerde werkplan betrekking heeft. 102170 Uitvoeringsplan sanering cf 17.03.06 deel 3 bestek EUR 0 10 99 99 Uitvoeringsplan sanering cf 17.03.06 deel 3 bestek Betreft plan van aanpak als vermeld in artikel 17.03.06 in deel 3 van dit bestek. In het uitvoeringsplan bodemsanering dient een duidelijke beschrijving te worden gegeven (eventueel per deellocatie) van de onderdelen als beschreven in paragraaf 2.3.2. van de vigerende BRL7000. Het concept digitaal in pdf-formaat leveren. Het uitvoeringsplan aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie. Definitief plan van aanpak digitaal in pdf-formaat leveren. Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering. 102220 Verdichtingsplan klei cf 22.03.12 deel 3 bestek EUR 0 10 99 99 Verdichtingsplan klei cf 22.03.12 deel 3 bestek Betreft het opstellen van een verdichtingsplan ten behoeve van de uitvoering en controle van de verdichting van aan te brengen dijkenklei als vermeld in artikel 22.03.12 in deel 3 van dit bestek. In het plan dient een duidelijke beschrijving (per onderdeel) gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze van de onderdelen en eisen genoemd in het betreffende artikel in deel 3 van dit bestek. Het concept digitaal in pdf-formaat leveren. Het verdichtingsplan aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie. Definitief plan van aanpak digitaal in pdf-formaat leveren. Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering. 102230 Hoogwateractieplan cf 22.03.13 deel 3 bestek EUR 0 10 99 99 Hoogwateractieplan cf 22.03.13 deel 3 bestek Betreft het opstellen van een hoogwateractieplan/ calamiteitenplan waterkering ten behoeve van de waarborging van de hoogwaterveiligheid als vermeld in artikel 22.03.13 in deel 3 van dit bestek. In het plan dient een duidelijke beschrijving (per onderdeel) gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze van de onderdelen en eisen genoemd in het betreffende artikel in deel 3 van dit bestek. Het concept digitaal in pdf-formaat leveren. Het hoogwateractieplan aanpassen aan de hand van het toetsverslag van de directie. Definitief plan van aanpak digitaal in pdf-formaat leveren. Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens uitvoering. 103 OVERIGE DOCUMENTEN ..... 103010 Werk-, detailtekeningen en -berekeningen EUR 0 10 99 99 Werk-, detailtekeningen en -berekeningen Betreft het vervaardigen van alle voor het werk benodigde werktekeningen, detailtekeningen en detailberekeningen (niet elders genoemd). Alle tekeningen en berekeningen dienen ter goedkeuring aan de directie te worden ingediend Goedgekeurde tekeningen en berekeningen analoog in 4-voud aan de directie verstrekken en in enkelvoud digitaal in pdf en dwg- of dxf-formaat. 103030 Aanvragen vergunningen en verrichten meldingen EUR 0 10 99 99 Aanvragen vergunningen en verrichten meldingen Betreft het verzorgen van alle voor het werk benodigde vergunningen en meldingen, die niet door of namens de opdrachtgever worden verricht (zie artikel 01.10.02 in deel 3 van dit bestek). Alle aanvragen en meldingen dienen ter goedkeuring bij de directie te worden ingediend. Ingekomen vergunningen en toestemmingen in enkelvoud in pdf-formaat digitaal verstrekken aan de directie. 11 TERREINAFSCHEIDING Onderstaande werkzaamheden met betrekking tot
het gebruik en de toepassing van hekwerken worden
door de opdrachtgever voorgeschreven om het
werkterrein af te schermen van de omgeving en
vormen een minimale besteksverplichting.
Indien de aannemer van mening is dat het voor de
uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is
om extra hekwerken toe te passen binnen het werkterrein, bijvoorbeeld voor de indeling van het werkterrein in schone en verontreinigde zone, dan worden de kosten daarvan geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen of te zijn opgenomen in de uitvoeringskosten of de eenmalige kosten. 111 TERREINAFSCHEIDING WERKTERREIN ..... 111110 Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 30 10 15 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Aanbrengen tijdelijke afrastering. Betreft het aanbrengen van een tijdelijke afrastering rondom het gehele werkterrein. Tijdstip van plaatsing: voor aanvang van de werkzaamheden Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving gebruiken als de opdrachtgever de voorzieningen in het bestek gespecificeerd wil voorschrijven en/of per meter verrekenbaar wil stellen. In andere gevallen gebruik maken van de resultaatsbeschrijving met de eenheid ‘EUR’.
Voor kortdurende werkzaamheden kan ook gebruik gemaakt worden van de resultaatsbeschrijvingen voor ‘Toepassen…’.
Voor permanente afrasteringen zie subwerkcategorie 10.31. Voor tijdelijke afrasteringen t.b.v. bescherming beplanting, zie subwerkcategorie 10.16. 1 1 Afrastering(en) ten behoeve van: een veilig bouwterrein Doel van de afrastering(en) vermelden. Vermelden welke terreinen afgerasterd moeten worden en/of verwijzen naar bestekspostnr(s). met werkzaamheden waarvoor afrastering toegepast moet worden. 2 2 Bouwhek met voet hoogte minimaal 2,0 m Elementen onderling deugdelijk bevestigen door middel van klemmen. Hekwerk om de 5 elementen aan de binnenzijde voorzien van schoren. Inclusief beweeg- en afsluitbaar gedeelte van minimaal 2,0 x 3,0 m. Type afrastering(en) en eventuele eisen aan toegang, afsluitbaarheid, hoogte, materiaal van hekwerk en voet en dergelijke vermelden.Vermelden als de opdrachtgever materialen beschikbaar stelt. Verwezen wordt naar de begripsbepalingen in paragraaf 10.01 van de Standaard RAW Bepalingenn paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012. 111210 In stand houden tijdelijke afrastering. dag 105 10 15 22 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-12 In stand houden tijdelijke afrastering. Betreft het in stand houden in goede staat van de tijdelijke afrastering Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving gebruiken als de opdrachtgever de periode van instandhouden van de voorzieningen verrekenbaar wil stellen.   1 1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 111110 Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 111310 Verwijderen tijdelijke afrastering. m 30 10 15 32 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-10-22 Verwijderen tijdelijke afrastering. Betreft het verwijderen van de tijdelijke afrastering Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Tijdstip van verwijderen: voorafgaand aan de oplevering in overleg met de directie Tijdstippen van verwijderen vermelden. 1 1 Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 111110 Bestekspostnr(s). vermelden. 12 BEBORDING EN BEBAKENING 121 BEBORDING ..... 121610 Toepassen waarschuwingsbord. st 9 32 13 99 Toepassen waarschuwingsbord. Afmetingen ca. 0,30 x 1,50 m. Opschrift: UITVOERING BODEMSANERING VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN art. 461 WvS BEZOEKERS MELDEN BIJ UITVOERDER Tevens waarschuwingsbord voorzien van de van toepassing zijnde pictogrammen volgens Bijlage XVIII behorende bij artikel 8.10 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Bord bevestigen aan hekwerk, inclusief bevestigingsmiddelen. 14 TIJDELIJK DEPOT 141 DEPOT VERONTREINIGDE GROND 141110 Inrichten depot voor verontreinigde grond. m2 7000 10 99 99 Inrichten depot voor verontreinigde grond. Depot voor verontreinigde grond, bovenzijde afwaterend aangebracht. Situering: ter keuze van de aannemer. Hydrologisch gescheiden van de omgeving. Afsluitende laag moet bestaan uit minimaal: - leveren en aanbrengen kunststoffolie HDPE dik 0,5 mm en een laag zand met een dikte van 0,05 m, of - toepassen stalen rijplaten op de folie om lekkage van de folie te voorkomen en om te voorkomen dat folie met de verontreinigde grond wordt afgevoerd. - overige afsluitende la(a)g(en) ter keuze van de aannemer. Depot verdelen in minimaal 4 compartimenten: 1verontreinigde bovengrond van alle contouren ca. 6.178 m³ 2verontreinigde ondergrond van noordelijke contour ca. 3.380 m³. 3verontreinigde ondergrond van centrale contour ca. 9.570 m³; 4verontreinigde ondergrond van zuidelijke contour ca. 886 m³. Maximale hoogte depot 3,0 m +maaiveld. 141210 Onderhouden depot verontreinigde grond. week 8 10 99 99 Onderhouden depot verontreinigde grond. Het onderhoud bestaat uit: - het regelmatig opnieuw opzetten van de grond zonodig naar grondsoort/verontreiniging gescheiden; - het verwijderen van die zaken welke in een gronddepot niet thuishoren. Afdekken depot ter voorkoming van: - verwaaiing stof; - indringing hemelwater; - zie deel 3 artikel 10.32.06 141310 Verwijderen depot verontreinigde grond. m2 7000 10 99 99 Verwijderen depot verontreinigde grond. Betreft het verwijderen van alle bij bestekspostnrs. 141110 en 141210 aangebrachte materialen, inclusief verwerkings- en stortkosten. 141910 Toepassen ontwateringvoorziening grondverwerking. EUR 0 22 03 99 Toepassen ontwateringvoorziening grondverwerking. Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een ontwateringsvoorziening ten behoeve van het ontwateren van in depot geplaatste, natte grond. Eisen ontwateringsvoorziening: - afvoer van vrijkomend (verontreinigd) water bij ontwatering naar waterbehandelingsinstallatie volgens bestekspostgroep 36 -uitsluiten van contaminatie schone (schonere) grond; - inclusief maatregelen ter bestrijding van stankoverlast. 2 OPRUIMINGSWERKEN Alle vrijkomende materialen in dit hoofdstuk worden geacht (na bewerking) herbruikbaar te zijn als niet vormgegeven bouwstof dan wel vormgegeven bouwstof volgens het Besluit bodemkwaliteit, tenzij anders aangegeven. 21 TERREININRICHTING 211 HEKWERKEN / ERFAFSCHEIDING 2111 Veersedijk 301 ..... 211110 Verwijderen afrastering spijlenhekwerk m 168 10 31 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-08 Verwijderen afrastering. Betreft het verwijderen van terreinafscheiding ter plaatse van de perceelsgrens aan de dijkzijde Situering in het werk volgens tekening BS1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 4 1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m 5 2 Hoogte van 1,25 tot 2,5 m 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ..... Materialen vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Eventueel verwijzen naar een milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. Eventueel bijzonderheden vermelden. 1 9 Spijlenhekwerk van staal met hanenkam 2 9 Stijlen van staal 211120 Verwijderen afrastering gaashekwerk m 10 10 31 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-08 Verwijderen afrastering. Betreft het verwijderen van terreinafscheiding ter plaatse van de perceelsgrens aan de dijkzijde Situering in het werk volgens tekening BS1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 2 1 Stijlen met 1 horizontale buis 4 1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m 5 2 Hoogte van 1,25 tot 2,5 m 1 7 Stalen palen met gaas , draadhouder en 3 puntdraden 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ..... Materialen vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Eventueel verwijzen naar een milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. Eventueel bijzonderheden vermelden. 211130 Verwijderen afrastering bouwhekwerk m 69 10 31 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-08 Verwijderen afrastering. Betreft het verwijderen van terreinafscheiding ter plaatse van de perceelsgrnd aan de dijkzijde en ter plaatse van de toegang naar het seizoenspontje Situering in het werk volgens tekening BS1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 4 1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m 5 2 Hoogte van 1,25 tot 2,5 m 1 7 Stalen palen met gaas ..... 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ..... Materialen vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Eventueel verwijzen naar een milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. Eventueel bijzonderheden vermelden. 211140 Verwijderen afrastering schrikhekwerk m 44 10 31 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-08 Verwijderen afrastering. Betreft het verwijderen van terreinafscheiding ter plaatse van de toegang naar het seizoenspontje Situering in het werk volgens tekening BS1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 4 1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m 5 2 Hoogte van 1,25 tot 2,5 m 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ..... Materialen vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Eventueel verwijzen naar een milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. Eventueel bijzonderheden vermelden. 1 9 Houten palen met plank 211160 Verwijderen hek schuifpoort incl. fundering st 1 10 31 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-08 Verwijderen hek. Betreft schuifpoort met fundering van beton Situering in het werk volgens tekening BS1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 2 1 Lengte tot 7,5 m 3 2 Palen van metaal 6 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot binnen het werkgebied ten behoeve van hergebruik volgens bestekspost 711160 Plaats van bestemming. Eventueel materialen vermelden. Eventueel hoedanigheid van de materialen vermelden. Eventueel verwijzen naar een milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 1 4 Beweegbaar hek in afrastering 211170 Verwijderen hek dubbele poort st 1 10 31 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-08 Verwijderen hek. Betreft dubbele toegangspoort met stalen palen en fundering van beton incl. poortaanslagsteen van beton Situering in het werk volgens tekening BS1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 2 2 Lengte van 7,5 tot 15 m 3 2 Palen van metaal 4 2 Hekwerk van metaal ..... 6 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot binnen het werkgebied ten behoeve van hergebruik volgens bestekspost 711170 Plaats van bestemming. Eventueel materialen vermelden. Eventueel hoedanigheid van de materialen vermelden. Eventueel verwijzen naar een milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 1 4 Beweegbaar hek in afrastering 211180 Verwijderen hekpalen en aanslagsteen ingang st 1 10 31 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-08 Verwijderen hek. Betreft hekpaal van staal incl. poortaanslagsteen en fundatie van beton Situering in het werk volgens tekening BS1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 3 2 Palen van metaal 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ..... Materialen vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Eventueel verwijzen naar een milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. Eventueel bijzonderheden vermelden. 2112 Veersedijk 303 ..... 211210 Verwijderen afrastering gaashekwerk m 65 10 31 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-08 Verwijderen afrastering. Betreft het verwijderen van terreinafscheiding ter plaatse van de perceelsgrens tussen Veersedijk 301 en Veersedijk 303 Situering in het werk volgens tekening BS1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 2 1 Stijlen met 1 horizontale buis 4 1 Afstand palen h.o.h. tot 3 m 5 2 Hoogte van 1,25 tot 2,5 m 1 7 Stalen palen met gaas , draadhouder en 3 puntdraden 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ..... Materialen vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Eventueel verwijzen naar een milieuhygiënische verklaring met bijbehorende gegevens. Eventueel bijzonderheden vermelden. 213 BESTAANDE DAMWAND VEERSEDIJK 301 ..... 213610 Verwijderen stalen damwand Veersedijk 301 m 201.5 41 22 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-04-30 Verwijderen stalen damwand. Betreft het verwijderen van de bestaande stalen damwand, inclusief bolders, deksloven van beton en staal, gordingen, verankeringen en verankeringsplaten Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Tevens een bestekspost opnemen samengesteld met de resultaatsbeschrijving voor het verwijderen van stalen damplanken.
Stalen damwandplanken omschrijven.
Gegevens vermelden betreffende de ondergrond waarin de planken zijn aangebracht. 1 2 De plankkop ligt boven de waterspiegel ..... Eventueel aangeven met welke hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. N.A.P. is gerekend. 2 1 Helling damwand: verticaal 3 2 Damplank: lengte van 6,00 tot 10,00 m 4 1 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer ..... Geotechnische gegevens vermelden.
Eventueel gegevens over beperkingen ten aanzien van geluids- en trillingshinder vermelden. 5 1 Spuiten is niet toegestaan 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ..... Staalopbrengsten verrekenen volgens bestekspost 219990 Hoedanigheid van de materialen vermelden. Indicatie van hoeveelheden vermelden. 214 BESTAANDE DAMWAND VEERSEDIJK 303 ..... 214610 Verwijderen bovenkant stalen damwand 303 m 5.4 41 12 11 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2014-06-12 Verwijderen bovenkant stalen damwand. Betreft het verwijderen van de bestaande stalen damwand, deksloof van beton en staal en gordingen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Bovenkant damwand verwijderen tot een hoogte van N.A.P. 0,00 m 6 3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Staalopbrengsten verrekenen volgens bestekspost 219990 Hoedanigheid van de materialen vermelden. Indicatie van hoeveelheden vermelden. 215 OVERIGE MATERIALEN ..... 215330 Verwijderen fietsenstandaard Velopa type TuliP st 7 32 22 99 Verwijderen fietsenstandaard Velopa type TuliP Betreft het verwijderen van een fietsenstandaard merk Velopa type TuliP. Uit een verharding van asfalt. Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot binnen het werkgebied ten behoeve van hergebruik volgens bestekspost 715130. 215340 Tijdelijk verwijderen picnicbank st 1 10 08 99 Tijdelijk verwijderen picnicbank Betreft het tijdelijk verwijderen van een picnicbank Betreffende onderdelen vervoeren naar tijdelijk depot binnen het werkgebied ten behoeve van hergebruik volgens bestekspost 715140 219 OPBRENGSTEN ..... 219990 Opbrengsten staal uit vrijkomende damwanden kg 200000 01 04 99 Opbrengsten staal uit vrijkomende damwanden Betreft de opbrengsten uit vrijkomende stalen onderdelen waarvan de aannemer eigenaar wordt. Het betreft vrijkomende materialen bij bestekspost 213610 EN 214610 22 VERHARDINGEN De veiligheidsklasse bij het verwijderen van verhardingen is vastgesteld op basisklasse. 221 TEGELS 221390 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 176 82 71 03 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-12-15 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Situering in het werk volgens tekening BS1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m 2 2 Dikte platen 0,14 m 3 6 Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,50 m 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ..... Hoedanigheid van de materialen vermelden. 222 STRAATSTENEN EN KLINKERS ..... 222320 Opbreken betonstraatstenen. m2 470 83 17 02 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-02-15 Opbreken betonstraatstenen. Situering in het werk ter plaatse van de toegang naar het sezoenspontje volgens tekening BS1 Straatstenen ontdoen van grond. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Indien het bestratingsmateriaal moet worden ontdaan van grond, een bestekspost opnemen m.b.v. hoofdcode 83.15.03. 1 3 Totale breedte van 3,0 m en meer 2 3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm ..... 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ..... Hoedanigheid van de materialen vermelden. 223 BANDEN ..... 223360 Opbreken opsluitbanden. m 108 83 17 11 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-01-20 Opbreken betonbanden. Situering in het werk ter plaatse van de verharding met betonstraatstenen volgens tekening BS1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 4 5 Opsluitbanden 100 x 200 mm 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ..... Hoedanigheid van de materialen vermelden. 224 GEBONDEN VERHARDINGEN (ASFALT) ..... 224010 Uitvoeren onderzoek naar asfaltsamenstelling EUR 0 81 03 99 Uitvoeren onderzoek naar asfaltsamenstelling Betreft het uitvoeren van onderzoek naar de samenstelling van op te breken asfaltverharding. Onderzoek uitvoeren volgens CROW-publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt, selectief verwijderen van teervrij en teerhoudend asfalt" - juni 2015. Asfaltonderzoek uitvoeren in het bijzijn van de directie (= BIJWOONPUNT) 224110 Zagen van bitumineuze verharding. m 12 81 05 01 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-02-09 Zagen van bitumineuze verharding. Situering in het werk ter plaatse van de centrale inriti naar het terrein volgens tekening BS1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Asfaltverharding teervrij Verharding nader omschrijven. 23 99 Geheel doorzagen, dikte ca. 200 mm. 224310 Opbreken asfaltverharding. m2 990 81 03 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering in het werk volgens tekening BS1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Teervrij asfalt: ..... Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'. 6 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 560210 Bestekspostnr(s). en materialen vermelden. 224910 Toeslag werkzaamheden teerhoudend asfalt EUR 0 81 03 99 Toeslag werkzaamheden teerhoudend asfalt Betreft toeslag in verband met aanvullende veiligheidsmaatregelen in geval asfalt teerhoudend blijkt te zijn 23 BEGROEIING 232 STRUIKEN ..... 2323 Veersedijk 301 ..... 232310 Verwijderen begroeiing. are 2 51 41 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-09-16 Verwijderen begroeiing. Betreft het verwijderen van de bestaande bosschage Situering in het werk ter plaatse van de centrale ingang op het terrein Veersedijk 301 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Karakter van de begroeiing: meerjarige opslag. Bijv.: hakhout, houtwal, struikgewas, bosschage of onderbegroeiing; tevens indicatie van de leeftijd vermelden. 1 1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 6 2 Vrijgekomen hout versnipperen of verschredderen en verwerken volgens bestekspost 560320 5 3 Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,10 m 4 4 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m 2324 Veersedijk 303 ..... 232410 Verwijderen begroeiing. are 8 51 41 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-09-16 Verwijderen begroeiing. Betreft het verwijderen van de bestaande bosschage Situering in het werk ter plaatse van te graven waterbergingscompensatie op perceel Veersedijk 303 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Karakter van de begroeiing: meerjarige opslag. Bijv.: hakhout, houtwal, struikgewas, bosschage of onderbegroeiing; tevens indicatie van de leeftijd vermelden. 1 1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 3 1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 6 2 Vrijgekomen hout versnipperen of verschredderen en verwerken volgens bestekspost 560320 5 3 Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,10 m 4 4 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m 233 OVERIGE BEGROEIING 233110 Maaien gewas. are 200 51 01 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Maaien gewas. Betreft het maaien van het gewas, situering in het werk volgens tekening Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Omschrijving van het gewas vermelden.
Deze hoofdcode gebruiken als voorbewerking voor bijv. de grondbewerking. 1 1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 6 1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar erkende verwerker (composteerinrichting), inclusief verwerkingskosten. Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 24 INSTALLATIES Betreft het ontmantelen van ondergrondse tanks en het verbindend leidingwerk. 241 INSTALLATIES BRANDSTOFLEVERING Informatie met betrekking tot de ligging van de ondergrondse tanks is opgenomen in bijlage 06. 241110 Verwijderen sludge. l 3500 11 42 99 Verwijderen sludge. Betreft het verwijderen van het in de tanks aanwezige restproduct. Restproduct laten verwerken bij een erkend verwerkingsbedrijf. Inclusief leveren van een afvoerbewijs aan de directie. Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer. 241120 Inwendig reinigen tanks (BRL K905). st 3 11 42 99 Inwendig reinigen tanks (BRL K905). Betreft het inwendig reinigen en ontgassen van te verwijderen (ondergrondse) tanks. Situering in het werk volgens tekening in bijlage 06. Tevens levering van KIWA-certificaat, waarin is vastgelegd dat de tank volgens de voorschriften is gereinigd en milieutechnisch buiten gebruik is gesteld t.b.v. de directie. 241330 Verwijderen stalen buis. m 30 25 11 05 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-24 Verwijderen stalen buis. Betreft leidingwerk van ondergrondse tanks en vulpunten Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden, zoals bijv. type bescherming vermelden.
Fundering verbijzonderen en eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s).
Als ook de inlaatconstructies verwijderd moeten worden, dit vermelden. 2 1 Nominale middellijn(en) onbekend [tot 200 mm] 6 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen ..... Materialen, indicatie van hoeveelheden en hoedanigheid van de materialen vermelden. 241340 Slopen opslagtanks (BRL K902). st 1 11 42 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-15 Slopen opslagtanks. Situering in het werk volgens bijlage 06 Voorafgaand aan de sloop (BRL K902) dienen de tanks ontgast en inwendig gereinigd te worden volgens bestekspost 241120. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Het leegpompen en afvoeren van de inhoud van een tank behoort niet tot deze hoofdcode. 2 1 Van staal inhoud 5.000 liter Afmetingen en gewicht vermelden. 3 1 Lege olietank 1 3 Gelegen 0,75 m onder maaiveld, grondwerk inbegrepen 6 9 Tanks en leidingen afvoeren en laten verschroten bij een erkend verwerkingsbedrijf, inclusief levering van een verschrotingsbewijs t.b.v. de directie. 241350 Slopen opslagtanks (BRL K902). st 1 11 42 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-15 Slopen opslagtanks. Situering in het werk volgens bijlage 06 Voorafgaand aan de sloop (BRL K902) dienen de tanks ontgast en inwendig gereinigd te worden volgens bestekspost 241120. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Het leegpompen en afvoeren van de inhoud van een tank behoort niet tot deze hoofdcode. 2 1 Van staal inhoud 10.000 liter Afmetingen en gewicht vermelden. 3 1 Lege olietank 1 3 Gelegen 0,75 m onder maaiveld, grondwerk inbegrepen 6 9 Tanks en leidingen afvoeren en laten verschroten bij een erkend verwerkingsbedrijf, inclusief levering van een verschrotingsbewijs t.b.v. de directie. 241360 Slopen opslagtanks (BRL K902). st 1 11 42 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-15 Slopen opslagtanks. Situering in het werk volgens bijlage 06 Voorafgaand aan de sloop (BRL K902) dienen de tanks ontgast en inwendig gereinigd te worden volgens bestekspost 241120. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Het leegpompen en afvoeren van de inhoud van een tank behoort niet tot deze hoofdcode. 2 1 Van staal inhoud 20.000 liter Afmetingen en gewicht vermelden. 3 1 Lege olietank 1 3 Gelegen 0,75 m onder maaiveld, grondwerk inbegrepen 6 9 Tanks en leidingen afvoeren en laten verschroten bij een erkend verwerkingsbedrijf, inclusief levering van een verschrotingsbewijs t.b.v. de directie. 27 KABELS EN LEIDINGEN (NUTS) ..... 271 MAATREGELEN KABELS EN LEIDINGEN ..... 271110 Graven proefsleuf. m 20 10 21 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-10-18 Graven proefsleuf. Betreft het handmatig opzoeken van de in het werk aanwezige kabels en leidingen, voorafgaand aan de ontgravingen, in het kader van het zorgvuldige graafproces. Indicatieve ligging volgens bijlage 02-02 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en eventuele bijzonderheden vermelden. Opbouw van de ondergrond: zand Van eventueel aanwezige funderingslagen de samenstelling en de gemiddelde dikte vermelden. Voorts de grondsoort(en) vermelden met gemiddelde laagdikte(n). Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding bij hoofdstuk 22. Gemiddelde sleufdiepte: 0,8 2 1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond 3 9 Aangetroffen kabels en leidingen deugdelijk verklikken op maaiveld met materiaal ter keuze van de aannemer. 3 BEMALINGSWERKEN Tot het instandhouden van de systemen behoren het op peil houden van het vooraf aangegeven
onttrekkingsdebiet en het reinigen van de
installatieonderdelen wordt slechts verrekend
wanneer dit plaatsvindt op aanwijzing van de
directie.
installatieonderdelen van geaccumuleerde
(minerale) delen afkomstig uit de bodem,
fysisch-chemische of minerale neerslagen,
biologisch-chemische neerslagen of slijm
(biomassa) of accumulatie van gassen die de
doorstroming of de werking van de installaties
nadelig beïnvloeden.
Het buiten werking houden van de 30 OPSTELPLAATS ..... 301 OPSTELPLAATS WBI GRONDSANERING ..... 301110 Toepassen opstelplaats. EUR 0 17 14 99 Toepassen opstelplaats. Betreft het toepassen van een vloeistofdichte opstelplaats ter keuze van de aannemer ten behoeve van de plaatsing van de waterbehande- lingsinstallatie gedurende de grondsanering. Situering ter keuze van de aannemer, inclusief eventueel tussentijdse verplaatsing wanneer onvoldoende ruimte op locatie beschikbaar is. Randvoorwaarden: -Hydrologisch gescheiden van de omgeving door middel van kunststoffolie met een minimale dikte van 0,5 mm. -Incl. voorzieningen ter voorkoming van het beschadigen van de toegepaste folie. Het grondwerk voor het aanbrengen van de opstelplaats wordt geacht te zijn inbegrepen. 32 OPEN BEMALING ..... 321110 Aanbrengen open bemaling. EUR 0 21 01 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-23 Aanbrengen open bemaling. Betreft open bemalings ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Indien noodzakelijk voor situering sleuven en verzamelputten verwijzen naar bestekstekening. 1 1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving 2 1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer 6 1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer 5 9 Bemaling aansluiten op waterbehandelings- installatie volgens bestekspost 361110. 321210 Instandhouden open bemaling. dag 70 21 01 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-23 Instandhouden open bemaling. Betreft open bemaling ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving Open bemaling aangebracht volgens bestekspost 321110 Op aanwijzing van de directie Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Vermelden welke open bemaling het betreft bijv.: betreft open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). .....
Eventueel perioden aangeven waarover het instandhouden is verdeeld.. 321310 Verwijderen open bemaling. EUR 0 21 01 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-23 Verwijderen open bemaling. Betreft open bemaling ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving Open bemaling aangebracht volgens bestekspost 321110 Op aanwijzing van de directie Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Vermelden welke open bemaling het betreft bijv.: betreft open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). ...... 33 BRONBEMALING ..... 331 BRONBEMALING T.B.V. GRONDSANERING ..... 331110 Aanbrengen bronbemaling. EUR 0 21 02 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-23 Aanbrengen bronbemaling. Betreft bronbemaling ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Eventueel eisen vermelden gesteld aan het te gebruiken werkwater. 2 1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer 3 1 Verticale filters 1 2 Verlaging van het freatisch vlak tot 0,5 m beneden het ontgravingsniveau ten behoeve van de grondsanering. Verlaging aangeven ten opzichte van N.A.P. voor de verschillende delen van de bouwput. 5 3 Reserve-energievoorziening is niet vereist 6 9 Bemaling aansluiten op waterbehandelings- installatie volgens bestekspost 361110 331210 Instandhouden bronbemaling. dag 70 21 02 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-23 Instandhouden bronbemaling. Betreft bronbemaling ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving Bronbemaling aangebracht volgens bestekspost 331110 Op aanwijzing van de directie Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Vermelden welke bronbemaling het betreft bijv.: betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). ......
Eventueel perioden aangeven waarover het instandhouden is verdeeld. 1 1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 331110 vermelde niveau 331310 Verwijderen bronbemaling. EUR 0 21 02 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-23 Verwijderen bronbemaling. Betreft bronbemaling ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving Bronbemaling aangebracht volgens bestekspost 331110 Op aanwijzing van de directie Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Vermelden welke bronbemaling het betreft bijv.: betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). ...... 1 3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met afdichtingsmateriaal ter keuze van de aannemer. Eisen stellen aan het vulmateriaal en de wijze van vulling aangeven. Eventueel eenheid en hoeveelheid bouwstof vermelden. 36 WATERBEHANDELINGSINSTALLATIE (WBI) Aan de buitenzijde van de waterbehandelings- installatie mogen tot een hoogte van 2,5 m boven
maaiveld geen leidingen worden gemonteerd in
verband met beschadiging door geweld van buitenaf. 361 WBI GRONDSANERING Al het verbindend leidingwerk tussen de verschillende systeemonderdelen dient lekvrij te worden aangebracht en bestand te zijn tegen een
overdruk van 2,5 bar. 361110 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt (obas). EUR 0 21 08 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-23 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. Betreft olie / waterscheider / zandvang ten behoeve van de bemaling voor de grondsanering Samenstelling/configuratie/eisen obas volgens artikel 17.42.05 in deel 3 van dit bestek OBAS waterpas opstellen en vullen met schoon leidingwater of oppervlaktewater (= bijwoonpunt) Afvoerleiding aansluiten op navolgend zuiverings- onderdeel van de waterbehandelingsinstallatie Afvoerleiding door middel van een opvoerpomp met bijbehorend leidingwerk Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor blijvende constructies gebruik maken van de resultaatsbeschrijvingen, opgenomen in werkcategorie 52 Kust- en oeverwerken.
Vermelden welke bemalingsinstallatie het betreft bijv.: betreft bemaling, aangebracht volgens bestekspostnr(s). ...... 361130 Aanbrengen waterreinigingsinstallatie - striptoren EUR 0 17 13 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-07-02 Aanbrengen waterreinigings-installatie Betreft striptoren ten behoeve van het verwijderen van vluchtige verontreinigingen uit het proceswater Samenstelling/configuratie/eisen striptoren volgens artikel 17.42.06 in deel 3 van dit bestek Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Waterreinigingsinstallatie op basis van ontwerp van de opdrachtgever. Als de aannemer de waterreinigingsinstallatie moet ontwerpen, dan gebruik maken van hoofdcode 17.13.01. 2 1 Aanbrengen eerste vulling van filtermateriaal dient te zijn inbegrepen Soort en type filtermateriaal en hoeveelheid per vulling vermelden. 3 1 Lozen gereinigd water (maximaal 25 m³ per uur) via navolgend zuiveringsonderdeel op plaatselijke vuilwaterriolering/oppervlaktewater Plaats van lozing en maximaal te lozen debiet vermelden. Als de uit te voeren werkzaamheden i.v.m. het lozen omvangrijk zijn, hiervoor afzonderlijke besteksposten opnemen. 6 1 Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren volgens bestekspost 301110 1 9 Reinigingsinstallatie bedrijfsgereed opstellen t.b.v. het reinigen van proceswater, afkomstig van voorgaand zuiveringsonderdeel van de waterbehandelingsinstallatie 4 9 Energievoorziening volgens bestekspost 871610 361140 Aanbrengen waterreinigingsinstallatie - AK-filter EUR 0 17 13 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-07-02 Aanbrengen waterreinigings-installatie Betreft actieve koolfilter ten behoeve van het verwijderen van verontreinigingen uit het proceswater Samenstelling/configuratie/eisen AK-filter volgens artikel 17.42.07 in deel 3 van dit bestek Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Waterreinigingsinstallatie op basis van ontwerp van de opdrachtgever. Als de aannemer de waterreinigingsinstallatie moet ontwerpen, dan gebruik maken van hoofdcode 17.13.01. 2 1 Aanbrengen eerste vulling van filtermateriaal dient te zijn inbegrepen Soort en type filtermateriaal en hoeveelheid per vulling vermelden. 3 1 Lozen gereinigd water (maximaal 25 m³ per uur) via navolgend zuiveringsonderdeel op plaatselijke vuilwaterriolering/oppervlaktewater Plaats van lozing en maximaal te lozen debiet vermelden. Als de uit te voeren werkzaamheden i.v.m. het lozen omvangrijk zijn, hiervoor afzonderlijke besteksposten opnemen. 6 1 Opstelplaats vloeistofdicht uitvoeren volgens bestekspost 301110 1 9 Reinigingsinstallatie bedrijfsgereed opstellen t.b.v. het reinigen van proceswater, afkomstig van voorgaand zuiveringsonderdeel van de waterbehandelingsinstallatie 4 9 Energievoorziening volgens bestekspost 871610 361210 Water reinigen. dag 70 17 13 15 2016-03-01 verplicht 2020-05 2019-07-02 Water reinigen. Betref het reinigen van proceswater Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het aangeven van de aard en mate van verontreinigende stoffen en de te nemen beschermende en arbeidshygiënische maatregelen, gebruik maken van hoofdcode 17.01.03. Voor het aangeven van het verzamelen en vervoeren van onbruikbare deelstromen, gebruik maken van hoofdcode 17.13.06. Betreft de bedrijfsvoering van de complete waterreinigings-installatie (inclusief de eventueel aangebrachte alarmerings-installatie) 2 1 Continu (dag en nacht) reinigen 4 1 Reinigingsresultaat: dient te voldoen aan het gestelde in artikel 3.1, lid 2, van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) / Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer Reinigingsresultaat vermelden ofwel verwijzen naar de eisen in artikel 17.42.02 van de Standaard.
Zo nodig aanvullende eisen opnemen in deel 3 van het bestek. 1 9 Ten aanzien van de randvoorwaarden voor het in stand houden wordt verwezen naar artikel 17.47.03 in deel 3 van dit bestek. 5 9 Energievoorziening volgens bestekspost 871610 361310 Verwijderen waterreinigings-installatie obas. EUR 0 17 13 17 2016-03-01 verplicht 2020-05 2019-07-02 Verwijderen waterreinigings-installatie. Betreft olie/waterscheider / zandvang Verwijderen na SCHRIFTELIJKE aanwijzing van de directie. Installatie blijft eigendom van de aannemer en dient van de werklocatie te worden afgevoerd. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Betreft de waterreinigings-installatie, aangebracht volgens bestekspostnr. 361110 2 9 Inclusief het verwijderen en verwerken van verbruikte materialen en/of slib- of drijflagen, voor zover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen 361330 Verwijderen waterreinigings-installatie striptoren EUR 0 17 13 17 2016-03-01 verplicht 2020-05 2019-07-02 Verwijderen waterreinigings-installatie. Betreft striptoren Verwijderen na SCHRIFTELIJKE aanwijzing van de directie. Installatie blijft eigendom van de aannemer en dient van de werklocatie te worden afgevoerd. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Betreft de waterreinigings-installatie, aangebracht volgens bestekspostnr. 361130 2 9 Inclusief het verwijderen en verwerken van verbruikte materialen en/of slib- of drijflagen, voor zover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen 361340 Verwijderen waterreinigings-installatie AK-filter EUR 0 17 13 17 2016-03-01 verplicht 2020-05 2019-07-02 Verwijderen waterreinigings-installatie. Betreft actieve koolfilter Verwijderen na SCHRIFTELIJKE aanwijzing van de directie. Installatie blijft eigendom van de aannemer en dient van de werklocatie te worden afgevoerd. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Betreft de waterreinigings-installatie, aangebracht volgens bestekspostnr. 361140 2 9 Inclusief het verwijderen en verwerken van verbruikte materialen en/of slib- of drijflagen, voor zover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen 366 AFGAS/LUCHTBEHANDELING ..... 366110 Aanbrengen afgas/luchtreinigingsinstallatie. EUR 0 17 14 99 Aanbrengen afgas/luchtreinigingsinstallatie. Betreft luchtreinigingsinstallatie ten behoeve van de waterreinigingsinstallatie, gebaseerd op een capaciteit van 2500 Nm³/uur De installatie dient door de aannemer te worden gedimensioneerd en voldoen aan de opgegeven emissienormen Inclusief actieve koolfilter en filtermateriaal en inclusief voorverwarming van de te reinigen lucht door middel van een heater De emissie naar de lucht moet plaatsvinden door middel van een PVC afvoerkanaal Ø 160 mm, geplaatst minimaal 5,0 m boven maaiveld Aanbrengen luchtreinigingsinstallatie is inclusief proefdraaien 366210 In stand houden afgas/luchtreinigingsinstallatie. dag 70 17 14 99 In stand houden afgas/luchtreinigingsinstallatie. Betreft het in bedrijf in stand houden van de installatie, aangebracht volgens bestekspost 366110 24 uur per dag 366310 Verwijderen afgas/luchtreinigingsinstallatie. EUR 0 17 14 99 Verwijderen afgas/luchtreinigingsinstallatie. Betreft het verwijderen van de afgas/lucht- reinigingsinstallatie aangebracht volgens bestekspost 366110, inclusief alle bijbehorende voorzieningen Verwijderen na SCHRIFTELIJKE aanwijzing van de directie. Installatie blijft eigendom van de aannemer en dient van de werklocatie te worden afgevoerd. Opstelplaats in oorspronkelijke toestand herstellen Inclusief het verwerken van verbruikte materialen en residuen in de afgas/luchtreinigingsinstallatie 37 RESIDUVERWERKING Tot verzamelen en vervoeren van onbruikbare deelstromen bestaat het reinigen van de installatieonderdelen van geaccumuleerde
(minerale) delen afkomstig uit de bodem,
fysisch-chemische of minerale neerslagen,
biologisch-chemische neerslagen of slijm
(biomassa) of accumulatie van gassen die de
doorstroming of de werking van de installaties
nadelig beinvloeden
Deze werkzaamheden dienen minimaal 1x per jaar plaats te vinden. Aanvullende werkzaamheden zullen worden verrekend op afzonderlijke opdrachten 371 OLIE-WATERSCHEIDER / ZANDVANG ..... 371110 Verzamelen en vervoeren onbruikbare deelstromen. EUR 0 17 13 16 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-07-02 Verzamelen en vervoeren onbruikbare deelstromen. Betreft het verwijderen van drijflagen uit de olie / waterscheider / zandvang na afronding van de werkzaamheden Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor verdere verwerking van onbruikbare deelstromen door het (eind)verwerkingsbedrijf wordt verwezen naar artikel 17.03.04 en 17.04.03 van de Standaard. Betreft onbruikbare deelstromen, vrijgekomen bij de waterreiniging 4 1 Vrijgekomen onbruikbare deelstromen opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar inrichting. Acceptatie- en verwerkingskosten restproduct worden verrekend volgens bestekspost 371960 Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 1 3 Drijflagen 371120 Verzamelen en vervoeren onbruikbare deelstromen. EUR 0 17 13 16 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-07-02 Verzamelen en vervoeren onbruikbare deelstromen. Betreft het verwijderen van bezinkbare bestanddelen uit de olie / waterscheider / zandvang na afronding van de werkzaamheden Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor verdere verwerking van onbruikbare deelstromen door het (eind)verwerkingsbedrijf wordt verwezen naar artikel 17.03.04 en 17.04.03 van de Standaard. Betreft onbruikbare deelstromen, vrijgekomen bij de waterreiniging 4 1 Vrijgekomen onbruikbare deelstromen opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar inrichting. Acceptatie- en verwerkingskosten restproduct worden verrekend volgens bestekspost 371970 Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 1 2 Slib 371960 Verwerken drijf-/zaklagen. ton 2 17 14 99 Verwerken drijf-/zaklagen. Betreft het verwerken van het bij bestekspost 371110 verzamelde restproduct Restproduct laten verwerken bij een erkend verwerkingsbedrijf Inclusief leveren van een afvoerbewijs aan de directie Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Acceptatie- en verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer 371970 Verwerken bezinkbare bestanddelen. ton 4 17 14 99 Verwerken bezinkbare bestanddelen. Betreft het verwerken van het bij bestekspost 371120 verzamelde restproduct Restproduct laten verwerken bij een erkend verwerkingsbedrijf Inclusief leveren van een afvoerbewijs aan de directie Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Acceptatie- en verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer 373 LUCHTZIJDIG ACTIEF KOOLFILTER ..... 373960 Verwerken actieve kool (luchtfase). kg 300 17 14 99 Verwerken actieve kool (luchtfase). Betreft het verwerken van de vulling van het luchtzijdig actief koolfilter na afronging van de werkzaamheden Restproduct laten verwerken bij een erkend verwerkingsbedrijf Inclusief leveren van een afvoerbewijs aan de directie Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer 374 ACTIEF KOOLFILTER WATERFASE ..... 374960 Verwerken actieve kool (waterfase). kg 1200 17 14 99 Verwerken actieve kool (waterfase). Betreft het verwerken van de vulling van het actief koolfilter waterfase na afronding van de werkzaamheden Restproduct laten verwerken bij een erkend verwerkingsbedrijf Inclusief leveren van een afvoerbewijs aan de directie Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Acceptatie- en verwerkingskosten zijn voor rekening van de aannemer 39 BIJKOMEND WERK BEMALINGSWERK ..... 395 ALARMERING 395610 Toepassen elektromagnetische debietmeter. st 1 21 08 99 Toepassen elektromagnetische debietmeter. Betreft toe te passen elektromagnetische debietmeter(s) ten behoeve van registratie geloosd debiet Te plaatsen in de afvoerleiding na de waterbehandelingsinstallatie Debietmeter(s) Endress&Hauser type Proline Promag L400 of gelijkwaardig Debietmeter(s) dient/dienen afleesbaar te zijn. Nauwkeurigheid minimaal 98 % 398 LOZING OP OPPERVLAKTEWATER ..... 398610 Toepassen afvoerleiding bron-/spanningsbemaling. m 40 21 82 21 1995-10-01 verplicht 2020-05 1995-10-01 Aanbrengen afvoerleiding(en) ten behoeve van een bron- of spanningsbemaling. Aansluiten op de olie/benzineafscheider-zandvang en het lozingspunt De afvoerleiding ter plaatse van het lozingspunt voorzien van een straalbreker. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Afvoerleiding ter keuze van de aannemer 5 GRONDWERKEN Veiligheidsklasse: zie V&G-plan (ontwerpfase).
De aannemer dient bij de productie rekening te houden met de aanwezige kabels en leidingen.
Hoeveelheden op basis van theoretisch profiel van ontgraving
Het ontgraven gebeurt op aanwijzing van de milieukundige begeleider
De deelpartijen dienen gescheiden te worden ontgraven, vervoerd en verwerkt
Het scheiden op locatie van grond in deelstromen, anders dan genoemd in onderstaande
besteksposten, is niet toegestaan 50 TIJDELIJKE GROND- EN WATERKERENDE CONSTRUCTIE De tijdelijke grond- en waterkerende constructie dient te worden toegepast aan de buitenzijde van de bestaande damwand en dient te worden uitgevoerd door middel van een tijdelijke stalen damwand.
De toe te passen profielen / gordingen / verankeringen zijn ter keuze van de aannemer. De tijdelijke damwand dient door en met materialen van de aannemer te worden aangebracht.
Bij het opstellen van de berekeningen dient de aannemer rekening te houden met de waterstanden in het getijdegebied en mogelijk puin in de waterbodem in het tracé van de damwand. 501 DAMWAND (TIJDELIJK) De aannemer dient bij het aanbrengen van de damwanden rekening te houden met de
samenstelling van de bodem 501010 Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden staalconstructies. EUR 0 43 31 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-05-12 Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v. damwand Product vermelden. Betreft tijdelijke damwand als grond- en waterkerende constructie ten behoeve van ontgravingswerkzaamheden Bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. 2 1 Te leveren berekeningen: Damwand, gordingen en stempelingen Berekeningen vermelden, of verwijzen naar artikelen in deel 3 van het bestek, of verwijzen naar een bijlage bij het bestek. 3 1 Te leveren tekeningen: Bevestigingsconstructies schaal 1:100 Tekeningen vermelden, of verwijzen naar artikelen in deel 3 van het bestek, of verwijzen naar een bijlage bij het bestek. 4 1 Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen: ..... Relevante eisen uit NEN-EN 1090-2 vermelden, of verwijzen naar artikelen in deel 3 van het bestek, of verwijzen naar een bijlage bij het bestek. 501020 Toepassen opstelplaats materieel EUR 0 41 04 99 Toepassen opstelplaats materieel Betreft het toepassen van alle materialen ten behoeve van het realiseren van een stabiele opstelplaats voor het materieel ten behoeve van het aanbrengen van damwanden en verankeringen. 501110 Aanbrengen stalen damwand. m 205.5 41 04 16 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Aanbrengen stalen damwand. Betreft het toepassen van een stalen damwand voor een tijdelijke bouwkuip ten behoeve van het uitvoering van een ontgraving volgens bestekspostgroep 51 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Geotechnische gegevens vermelden. Eventueel gegevens over beperkingen ten aanzien van geluid- en trillinghinder vermelden. 1 1 Stalen damplank ter keuze van de aannemer, inclusief eventuele stempelingen Specificaties volgens NEN-EN 10248-1 of NEN-EN 10249-1 vermelden.
Eventueel eisen aan de conservering vermelden. Tek.nrs. vermelden.Specificeren of het enkele, dubbele of meervoudige damplanken betreffen. Soort profiel vermelden. Eventueel profielen met een open bodem bodem of profielen met een opgelaste bodem vermelden.
In geval van terbeschikkingstelling tevens vermelden of de materialen ongebruikt, gebruikt of meermalen zijn gebruikt.
Eventueel gegevens voor berekeningen vermelden. Eventueel vermelden welke normen voor de berekeningen moeten worden toegepast. 3 1 Helling damwand: verticaal 4 1 Met de kop boven het maaiveld ..... Eventueel aangeven met welke hoogteligging van het maaiveld of de waterspiegel t.o.v. N.A.P. is gerekend. 5 5 Aanbrengen door middel van drukken ..... Eventueel bijzonderheden vermelden. Materieel ter keuze van de aannemer ..... Eventueel bijzonderheden vermelden. 501120 Aanbrengen stalen hoekplank. st 2 41 04 23 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Aanbrengen stalen hoekplank. Betreft het aanbrengen van een stalen hoekplan voor een tijdelijke bouwkuip ten behoeve van het uitvoeren van een ontgraving volgens bestekspostgroep 51 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Geotechnische gegevens vermelden. Eventueel gegevens over beperkingen ten aanzien van geluid- en trillinghinder vermelden. 1 1 Hoekplank ten behoeve van damwand volgens bestekspostnr. 501110 Bestekspostnr. vermelden.
Specificaties volgens NEN-EN 10248-1 of NEN-EN 10249-1 vermelden. Eventueel eisen aan de conservering vermelden. Tek.nrs. vermelden.
Eventueel gegevens voor berekeningen vermelden. Eventueel vermelden welke normen voor de berekeningen moeten worden toegepast. 3 1 Helling damwand: verticaal 4 1 Met de kop boven het maaiveld ..... Eventueel aangeven met welke hoogteligging van het maaiveld of de waterspiegel t.o.v. N.A.P. is gerekend. 5 1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer ..... Eventueel bijzonderheden vermelden. Materieel ter keuze van de aannemer ..... Eventueel bijzonderheden vermelden. 501150 Aanbrengen gordingen. m 201.5 52 21 04 2000-09-01 verplicht 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen gordingen. Betreft het toepassing van een gording voor een tijdelijke voorziening ten behoeve van een ontgraving volgens bestekspostgroep 51 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 3 1 Bevestiging gording volgens tekening vervaardigd volgens bestekspost 501010 2 2 Gording aanbrengen aan damwand aangebracht volgens bestekspost 501110 en 501120 4 3 Onderlinge langsverbinding gording volgens tekening vervaardigd volgens bestekspost 501010 1 4 Gording van staal: volgens berekeningen en tekening vervaardigd volgens bestekspost 501010 501210 Instandhouden damwand. week 15 41 04 99 Instandhouden damwand. betreft het instandhouden van de grondkerende constructie, aangebracht volgens bestekspost 501110 t/m 501150 Instandhouden gedurende de grondsanerings- werkzaamheden 501320 Verwijderen gordingen. EUR 0 41 22 99 Verwijderen gordingen. Betreft het verwijderen van gordingen, berekend volgens bestekspost 501010 en aangebracht volgens bestekspost 501150 Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. 501330 Verwijderen stalen damwand. m 205.5 41 22 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Verwijderen stalen damwand. Betreft het verwijderen van de tijdelijke damwand, aangebracht volgens bestekspost 501110 en 501120 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Tevens een bestekspost opnemen samengesteld met de resultaatsbeschrijving voor het verwijderen van stalen damplanken.
Stalen damwandplanken omschrijven.
Gegevens vermelden betreffende de ondergrond waarin de planken zijn aangebracht. 2 1 Helling damwand: verticaal 1 2 De plankkop ligt boven de waterspiegel ..... Eventueel aangeven met welke hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. N.A.P. is gerekend. 51 GROND ONTGRAVEN 511 VERONTREINIGDE BOVENGROND ..... 511010 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken in depot. m3 6178 22 01 99 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken in depot. Samengestelde bestekspost bestaande uit: 511011 Grond ontgraven uit put, verontreinigd m3 6178 22 01 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-20 Grond ontgraven uit put, verontreinigd Betreft verontreinigde grond op aanwijzing van de milieukundige begeleider Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor watergangen met een bodembreedte tot 8 m kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 22.11.
Voor baggerwerk de hoofdcodes van werkcategorie 18 toepassen.
Voor het graven van sleuven kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 23.01 of 24.01. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen, PFOS/PFOA/PFAS Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven. 2 1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingshoogte deficode 2-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen 6 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving 1 5 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca. 60 % van de hoeveelheid onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. + 0,94 m 4 9 Oppervlakte ontgraving ca. 6.178 m² 511012 Grond vervoeren. m3 6178 22 02 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van verontreinigde grond naar tijdelijk depot ten behoeve van (indicatieve) keuring Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen, PFOS/PFOA/PFAS Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten. 1 1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 511011 Bestekspostnummer of activiteit vermelden 2 2 Vervoeren naar: tijdelijk depot binnen het werkgebied De plaats van verwerking nader omschrijven. 3 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 511011 511013 Grond verwerken in depot m3 6178 22 03 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-11-06 Grond verwerken in depot Betreft het verwerken van verontreinigde grond in tijdelijk depot binnen het werkgebied, compartiment 1 Bovenvlak depot afwaterend aanbrengen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen, PFOS/PFOA/PFAS Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage. 6 3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost 511011 Hier het bestekspostnummer vermelden als dezelfde hoeveelheid grond bij een andere bestekspost al wordt genoemd en daar de hoeveelheid wordt bepaald. Dit om dubbel meten van hoeveelheden te voorkomen. 1 9 Hoogte depot ter keuze aannemer, max. 3,0 m 512 VERONTREINIGDE GROND NOORDELIJKE CONTOUR ..... 512010 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken in depot. m3 3380 22 01 99 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken in depot. Samengestelde bestekspost bestaande uit: 512011 Grond ontgraven uit put, verontreinigd m3 3380 22 01 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-20 Grond ontgraven uit put, verontreinigd Betreft verontreinigde grond op aanwijzing van de milieukundige begeleider Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor watergangen met een bodembreedte tot 8 m kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 22.11.
Voor baggerwerk de hoofdcodes van werkcategorie 18 toepassen.
Voor het graven van sleuven kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 23.01 of 24.01. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven. 2 1 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,5 m Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingshoogte deficode 2-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen 6 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving 1 5 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca. 60 % van de hoeveelheid onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. + 0,94 m 4 9 Oppervlakte ontgraving ca. 2.250 m² 512012 Grond vervoeren. m3 3380 22 02 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van verontreinigde grond naar tijdelijk depot ten behoeve van (indicatieve) keuring Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten. 1 1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 512011 Bestekspostnummer of activiteit vermelden 2 2 Vervoeren naar: tijdelijk depot binnen het werkgebied De plaats van verwerking nader omschrijven. 3 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 512011 512013 Grond verwerken in depot m3 3380 22 03 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-11-06 Grond verwerken in depot Betreft het verwerken van verontreinigde grond in tijdelijk depot binnen het werkgebied, compartiment 2 Bovenvlak depot afwaterend aanbrengen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage. 6 3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost 512011 Hier het bestekspostnummer vermelden als dezelfde hoeveelheid grond bij een andere bestekspost al wordt genoemd en daar de hoeveelheid wordt bepaald. Dit om dubbel meten van hoeveelheden te voorkomen. 1 9 Hoogte depot ter keuze aannemer, max. 3,0 m 513 VERONTREINIGDE GROND CENTRALE CONTOUR ..... 513010 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken in depot. m3 9570 22 01 99 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken in depot. Samengestelde bestekspost bestaande uit: 513011 Grond ontgraven uit put, verontreinigd m3 9570 22 01 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-20 Grond ontgraven uit put, verontreinigd Betreft verontreinigde grond op aanwijzing van de milieukundige begeleider Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor watergangen met een bodembreedte tot 8 m kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 22.11.
Voor baggerwerk de hoofdcodes van werkcategorie 18 toepassen.
Voor het graven van sleuven kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 23.01 of 24.01. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven. 2 1 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,75 m Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingshoogte deficode 2-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen 6 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving 1 5 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca. 75 % van de hoeveelheid onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. + 0,94 m 3 9 Oppervlakte ca. 3.480 m² 513012 Grond vervoeren. m3 9570 22 02 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van verontreinigde grond naar tijdelijk depot ten behoeve van (indicatieve) keuring Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten. 1 1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 513011 Bestekspostnummer of activiteit vermelden 2 2 Vervoeren naar: tijdelijk depot binnen het werkgebied De plaats van verwerking nader omschrijven. 3 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 513011 513013 Grond verwerken in depot m3 9570 22 03 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-11-06 Grond verwerken in depot Betreft het verwerken van verontreinigde grond in tijdelijk depot binnen het werkgebied, compartiment 3 Bovenvlak depot afwaterend aanbrengen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage. 6 3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost 513011 Hier het bestekspostnummer vermelden als dezelfde hoeveelheid grond bij een andere bestekspost al wordt genoemd en daar de hoeveelheid wordt bepaald. Dit om dubbel meten van hoeveelheden te voorkomen. 1 9 Hoogte depot ter keuze aannemer, max. 3,0 m 514 VERONTREINIGDE GROND ZUIDELIJKE CONTOUR ..... 514010 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken in depot. m3 886 22 01 99 Grond ontgraven, vervoeren en verwerken in depot. Samengestelde bestekspost bestaande uit: 514011 Grond ontgraven uit put, verontreinigd m3 886 22 01 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-20 Grond ontgraven uit put, verontreinigd Betreft verontreinigde grond op aanwijzing van de milieukundige begeleider Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor watergangen met een bodembreedte tot 8 m kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 22.11.
Voor baggerwerk de hoofdcodes van werkcategorie 18 toepassen.
Voor het graven van sleuven kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 23.01 of 24.01. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven. 2 1 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,0 m Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingshoogte deficode 2-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen 6 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving 1 5 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca. 65 % van de hoeveelheid onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. + 0,94 m 3 9 Oppervlakte ca. 445 m² 514012 Grond vervoeren. m3 886 22 02 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van verontreinigde grond naar tijdelijk depot ten behoeve van (indicatieve) keuring Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten. 1 1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 514011 Bestekspostnummer of activiteit vermelden 2 2 Vervoeren naar: tijdelijk depot binnen het werkgebied De plaats van verwerking nader omschrijven. 3 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 514011 514013 Grond verwerken in depot m3 886 22 03 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-11-06 Grond verwerken in depot Betreft het verwerken van verontreinigde grond in tijdelijk depot binnen het werkgebied, compartiment 4 Bovenvlak depot afwaterend aanbrengen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage. 6 3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost 514011 Hier het bestekspostnummer vermelden als dezelfde hoeveelheid grond bij een andere bestekspost al wordt genoemd en daar de hoeveelheid wordt bepaald. Dit om dubbel meten van hoeveelheden te voorkomen. 1 9 Hoogte depot ter keuze aannemer, max. 3,0 m 53 GROND LADEN UIT DEPOT 532 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT ..... 532110 Grond ontgraven uit ophoging. m3 6178 22 01 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-20 Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van grond uit tijdelijk depot, compartiment 1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen PFAS/PFOS/PFOA Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven. 1 1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven ..... Grondsoorten en laagdiktes en eventuele bijzonderheden vermelden 5 9 Inclusief laden in middelen van vervoer 6 9 De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid vastgesteld bij bestekspost 511010 532120 Grond ontgraven uit ophoging. m3 3380 22 01 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-20 Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van grond uit tijdelijk depot, compartiment 2 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven. 1 1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven ..... Grondsoorten en laagdiktes en eventuele bijzonderheden vermelden 5 9 Inclusief laden in middelen van vervoer 6 9 De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid vastgesteld bij bestekspost 512010 532130 Grond ontgraven uit ophoging. m3 9570 22 01 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-20 Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van grond uit tijdelijk depot, compartiment 3 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven. 1 1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven ..... Grondsoorten en laagdiktes en eventuele bijzonderheden vermelden 5 9 Inclusief laden in middelen van vervoer 6 9 De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid vastgesteld bij bestekspost 513010 532140 Grond ontgraven uit ophoging. m3 886 22 01 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-20 Grond ontgraven uit ophoging. Betreft het ontgraven van grond uit tijdelijk depot, compartiment 4 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven. 1 1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven ..... Grondsoorten en laagdiktes en eventuele bijzonderheden vermelden 5 9 Inclusief laden in middelen van vervoer 6 9 De hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid vastgesteld bij bestekspost 514010 54 GROND VERVOEREN 541110 Grond vervoeren naar verwerker ton 11120 22 02 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Grond vervoeren. Betreft grond, vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 532110 Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, verontreinigd met olie en aromaten Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten. 1 1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 511010 Bestekspostnummer of activiteit vermelden 3 1 Hoeveelheidsbepaling door middel van weging in middelen van vervoer op een geijkte weegbrug Eventueel nadere bijzonderheden vermelden zoals bijvoorbeeld de locatie van een weegbrug 2 2 Vervoeren naar: een erkend verwerker ter keuze van de aannemer De plaats van verwerking nader omschrijven. 541120 Grond vervoeren naar verwerker ton 6084 22 02 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Grond vervoeren. Betreft grond, vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 532120 Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten. 1 1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 512010 Bestekspostnummer of activiteit vermelden 3 1 Hoeveelheidsbepaling door middel van weging in middelen van vervoer op een geijkte weegbrug Eventueel nadere bijzonderheden vermelden zoals bijvoorbeeld de locatie van een weegbrug 2 2 Vervoeren naar: een erkend verwerker ter keuze van de aannemer De plaats van verwerking nader omschrijven. 541130 Grond vervoeren naar verwerker ton 17226 22 02 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Grond vervoeren. Betreft grond, vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 532130 Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten. 1 1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 513010 Bestekspostnummer of activiteit vermelden 3 1 Hoeveelheidsbepaling door middel van weging in middelen van vervoer op een geijkte weegbrug Eventueel nadere bijzonderheden vermelden zoals bijvoorbeeld de locatie van een weegbrug 2 2 Vervoeren naar: een erkend verwerker ter keuze van de aannemer De plaats van verwerking nader omschrijven. 541140 Grond vervoeren naar verwerker ton 1595 22 02 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Grond vervoeren. Betreft grond, vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 532140 Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, verontreinigd met olie en aromaten Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten. 1 1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 514010 Bestekspostnummer of activiteit vermelden 3 1 Hoeveelheidsbepaling door middel van weging in middelen van vervoer op een geijkte weegbrug Eventueel nadere bijzonderheden vermelden zoals bijvoorbeeld de locatie van een weegbrug 2 2 Vervoeren naar: een erkend verwerker ter keuze van de aannemer De plaats van verwerking nader omschrijven. 55 GROND VERWERKEN De kosten van reiniging van de grond zijn voor
rekening van de aannemer 551110 Grond reinigen. ton 11120 17 11 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2018-10-11 Grond reinigen. Betreft grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 511010 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor het aangeven van de aard en mate van verontreinigende stoffen en veiligheidsklasse, gebruik maken van hoofdcode 17.01.01. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding bij werkcategorie 22 Grondwerken. Verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen, PFAS/PFOS/PFOA Analysegegevens: zie bijlage 05 Methode van hoeveelheidsbepaling vermelden. 2 1 Reinigingstechniek ter keuze van de aannemer 5 1 Bestemming gereinigde grond : Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Inclusief de levering van de verwerkingscertificaten aan de directie Bestemming aangeven, bijvoorbeeld verwijzen naar een vervoers- of verwerkingspost. 1 4 Reinigen op een locatie ter keuze van de aannemer 4 9 Vrijgekomen onbruikbare deelstromen voor rekening van de aannemer vervoeren en verwerken 551120 Grond reinigen. ton 6084 17 11 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2018-10-11 Grond reinigen. Betreft grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 512010 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor het aangeven van de aard en mate van verontreinigende stoffen en veiligheidsklasse, gebruik maken van hoofdcode 17.01.01. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding bij werkcategorie 22 Grondwerken. Verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen Analysegegevens: zie bijlage 05 Methode van hoeveelheidsbepaling vermelden. 2 1 Reinigingstechniek ter keuze van de aannemer 5 1 Bestemming gereinigde grond : Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Inclusief de levering van de verwerkingscertificaten aan de directie Bestemming aangeven, bijvoorbeeld verwijzen naar een vervoers- of verwerkingspost. 1 4 Reinigen op een locatie ter keuze van de aannemer 4 9 Vrijgekomen onbruikbare deelstromen voor rekening van de aannemer vervoeren en verwerken 551130 Grond reinigen. ton 17226 17 11 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2018-10-11 Grond reinigen. Betreft grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 513010 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor het aangeven van de aard en mate van verontreinigende stoffen en veiligheidsklasse, gebruik maken van hoofdcode 17.01.01. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding bij werkcategorie 22 Grondwerken. Verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen Analysegegevens: zie bijlage 05 Methode van hoeveelheidsbepaling vermelden. 2 1 Reinigingstechniek ter keuze van de aannemer 5 1 Bestemming gereinigde grond : Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Inclusief de levering van de verwerkingscertificaten aan de directie Bestemming aangeven, bijvoorbeeld verwijzen naar een vervoers- of verwerkingspost. 1 4 Reinigen op een locatie ter keuze van de aannemer 4 9 Vrijgekomen onbruikbare deelstromen voor rekening van de aannemer vervoeren en verwerken 551140 Grond reinigen. ton 1595 17 11 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2018-10-11 Grond reinigen. Betreft grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 514010 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor het aangeven van de aard en mate van verontreinigende stoffen en veiligheidsklasse, gebruik maken van hoofdcode 17.01.01. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding bij werkcategorie 22 Grondwerken. Verontreinigd met olie en aromaten, zware metalen Analysegegevens: zie bijlage 05 Methode van hoeveelheidsbepaling vermelden. 2 1 Reinigingstechniek ter keuze van de aannemer 5 1 Bestemming gereinigde grond : Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Inclusief de levering van de verwerkingscertificaten aan de directie Bestemming aangeven, bijvoorbeeld verwijzen naar een vervoers- of verwerkingspost. 1 4 Reinigen op een locatie ter keuze van de aannemer 4 9 Vrijgekomen onbruikbare deelstromen voor rekening van de aannemer vervoeren en verwerken 56 RESTMATERIALEN VERVOEREN EN VERWERKEN Veiligheidsklasse: niet van toepassing
Alle vrijgekomen materialen zijn op locatie in depot gelegen en dienen te worden geladen en getransporteerd naar een erkend verwerker.
Inclusief verzorging en levering van omschrijvingsformulieren, weegbonnen, e.d.
Alle vrijgekomen materialen moeten door verwerkingslocatie in eigendom worden
overgenomen
Registratie van af te voeren / afgevoerde materialen via een geijkte weegbrug 560210 Asfalt laden, vervoeren en verwerken. ton 475 50 22 99 Asfalt laden, vervoeren en verwerken. Betreft het laden, vervoeren en verwerken van asfalt, vrijgekomen bij bestekspost 224310 Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Inclusief verwerkingskosten 560230 Toeslag teerhoudend asfalt ton 475 50 22 99 Toeslag teerhoudend asfalt Betreft toeslag op de verwerkingskosten van de vrijgekomen asfalt indien op basis van het onderzoek, uit te voeren volgens bestekspost 224010, dat de asfalt teerhoudend is. Het vrijgekomen teerhoudende asfalt dient te worden gereinigd bij een in Nederland erkende installatie voor het reinigen van teerhoudend asfalt. Van de resultaten dient een certificaat te worden afgegeven, waaruit blijkt dat dit volgens deze eis heeft plaatsgevonden. 560320 Houtsnippers laden, vervoeren en verwerken. ton 30 50 22 99 Houtsnippers laden, vervoeren en verwerken. Betreft het laden, vervoeren en verwerken van het materiaal, vrijgekomen bij bestekspost 232310 en 232410 Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Inclusief verwerkingskosten 57 GROND AANVULLEN De aannemer dient de directie in de gelegenheid te stellen de aan te wenden en te leveren materialen te beoordelen.
Voorafgaand aan de levering dienen kwaliteits- certificaten te zijn overlegd en de levering dient
voorafgaand door de directie te zijn geaccordeerd 5711 Veersedijk 301 ..... 571110 Grond herschikken uit terrein m3 16170 22 01 99 Grond herschikken uit terrein Samengestelde bestekspost bestaande uit: 571111 Grond ontgraven uit terrein m3 16170 22 01 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-20 Grond ontgraven uit terrein Betreft het ontgraven van grond uit het terrein ten behoeve van de aanvulling van de ontgravingen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor watergangen met een bodembreedte tot 8 m kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 22.11.
Voor baggerwerk de hoofdcodes van werkcategorie 18 toepassen.
Voor het graven van sleuven kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 23.01 of 24.01. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven. 1 1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven ..... Eventueel grondsoorten, laagdiktes en bijzonderheden vermelden 2 1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,94 m Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingshoogte deficode 2-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen 4 1 Taluds 1 : 20 6 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving 571112 Grond vervoeren. m3 16170 22 02 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond uit het terrein naar de plaats van verwerking Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten. 1 1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 571111 Bestekspostnummer of activiteit vermelden 2 1 Vervoeren naar de plaats van verwerking 3 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 571111 571113 Grond verwerken in terrein m3 16170 22 03 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-11-06 Grond verwerken in terrein Betreft het verwerken van grond in de aanvulingen van de ontgravingen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage. 5 1 Verdichten volgens bestekspostnr. 571140 6 3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost 571111 Hier het bestekspostnummer vermelden als dezelfde hoeveelheid grond bij een andere bestekspost al wordt genoemd en daar de hoeveelheid wordt bepaald. Dit om dubbel meten van hoeveelheden te voorkomen. 2 4 Bovenoppervlakte 6.180 m2 4 6 Profileren volgens bestekspostnr. 571150 571120 Grond herschikken uit af te werken talud m3 1300 22 01 99 Grond herschikken uit af te werken talud Samengestelde bestekspost bestaande uit: 571121 Grond ontgraven uit talud m3 1300 22 01 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-20 Grond ontgraven uit talud Betreft het ontgraven van grond uit het talud van het terrein Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor watergangen met een bodembreedte tot 8 m kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 22.11.
Voor baggerwerk de hoofdcodes van werkcategorie 18 toepassen.
Voor het graven van sleuven kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 23.01 of 24.01. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven. 2 1 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,5 m Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingshoogte deficode 2-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen 3 1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 14 m Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingsbreedte deficode 3-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen 4 1 Taluds 1 : 4 6 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving 1 5 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca. 70 % van de hoeveelheid onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. + 0,94 m 571122 Grond vervoeren. m3 1300 22 02 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond uit het terrein naar de plaats van verwerking Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten. 1 1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 571121 Bestekspostnummer of activiteit vermelden 2 1 Vervoeren naar de plaats van verwerking 3 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 571121 571123 Grond verwerken in terrein m3 1300 22 03 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-11-06 Grond verwerken in terrein Betreft het verwerken van grond in de aanvulling van de ontgravingen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage. 5 1 Verdichten volgens bestekspostnr. 571140 6 3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost 571121 Hier het bestekspostnummer vermelden als dezelfde hoeveelheid grond bij een andere bestekspost al wordt genoemd en daar de hoeveelheid wordt bepaald. Dit om dubbel meten van hoeveelheden te voorkomen. 2 4 Bovenoppervlakte 6.180 m2 4 6 Profileren volgens bestekspostnr. 571150 571130 Grond verwerken in terrein m3 2480 22 03 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-05 2020-11-06 Grond verwerken in terrein Betreft het verwerken van grond in de aanvulling van de ontgravingen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand, afkomstig van locatie Veersedijk 303 en ontgraven volgens bestekspost 571310 en 571320 en 571330 Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Voor zover de grond wordt geleverd tevens van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage. 2 4 Bovenoppervlakte 6.180 m2 4 6 Profileren volgens bestekspostnr. 571150 5 1 Verdichten volgens bestekspostnr. 571140 6 3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost 571310 t/m 571330 Hier het bestekspostnummer vermelden als dezelfde hoeveelheid grond bij een andere bestekspost al wordt genoemd en daar de hoeveelheid wordt bepaald. Dit om dubbel meten van hoeveelheden te voorkomen. 571140 Verdichten gebiedseigen grond (geen zand). m2 21600 22 04 13 2000-09-01 verplicht 2020-05 2009-10-30 Verdichten grond. Betreft het verdichten van te hergebruiken gebiedseigen grond (geen zand), verwerkt volgens bestekspost 571110 EN 571120 Verdichten van de klei conform artikel 22.02.16 lid 05 van de Standaard. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor verdichten van zand hoofdcode 22.04.11 of 22.04.12 gebruiken. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. 1 1 Oppervlakken: nagenoeg horizontaal Hellingen oppervlakken aangeven van 1 : 3 en flauwer. 4 3 Verdichten in 3 gangen - druk 0,05 tot 0,06 MPa 571150 Profileren van oppervlakken. m2 21600 22 04 21 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-20 Profileren van oppervlakken. Betreft het profileren van oppervlakken ten behoeve van het afwerken van aanvullingen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Gerekend is met een waterstand N.A.P. + 0,90 m ..... T.b.v. de op te geven waterdiepten zo mogelijk de gemiddelde (laag)waterstand aanhouden. Indien nodig hierbij tevens de plaats vermelden. 1 1 Oppervlakken boven water 5 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 5713 Veersedijk 303 ..... 571310 Grond ontgraven uit terrein 303 (bergingscomp.) m3 1140 22 01 99 Grond ontgraven uit terrein 303 (bergingscomp.) Samengestelde bestekspost bestaande uit: 571311 Grond ontgraven uit terrein m3 1140 22 01 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-20 Grond ontgraven uit terrein Betreft het ontgraven van grond uit het terrein ten behoeve van de aanvulling van de ontgravingen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor watergangen met een bodembreedte tot 8 m kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 22.11.
Voor baggerwerk de hoofdcodes van werkcategorie 18 toepassen.
Voor het graven van sleuven kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 23.01 of 24.01. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven. 2 1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,95 m Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingshoogte deficode 2-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen 3 1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 19 m Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingsbreedte deficode 3-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen 4 1 Taluds 1 : 4 6 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving 1 3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P. + 0,94 m 571312 Grond vervoeren. m3 1140 22 02 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond uit het terrein naar de plaats van verwerking locatie Veersedijk 301 Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten. 1 1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 571311 Bestekspostnummer of activiteit vermelden 2 2 Vervoeren naar: verwerkingslocatie Veersedijk 301 De plaats van verwerking nader omschrijven. 3 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 571311 571320 Grond ontgraven uit terrein 303 (tussen eb en vloed) m3 590 22 01 99 Grond ontgraven uit terrein 303 (tussen eb en vloed) Samengestelde bestekspost bestaande uit: 571321 Grond ontgraven uit terrein m3 590 22 01 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-20 Grond ontgraven uit terrein Betreft het ontgraven van grond uit het terrein ten behoeve van de aanvulling van de ontgravingen Betreft de bodemlaag van NAP + 0,94 m tot NAP 0,00 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor watergangen met een bodembreedte tot 8 m kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 22.11.
Voor baggerwerk de hoofdcodes van werkcategorie 18 toepassen.
Voor het graven van sleuven kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 23.01 of 24.01. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven. 2 1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,94 m Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingshoogte deficode 2-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen 3 1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 19 m Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingsbreedte deficode 3-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen 4 1 Taluds 1 : 4 6 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving 1 4 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. + 0,94 m 571322 Grond vervoeren. m3 590 22 02 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond uit het terrein naar de plaats van verwerking locatie Veersedijk 301 Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten. 1 1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 571321 Bestekspostnummer of activiteit vermelden 2 2 Vervoeren naar: Verwerkingslocatie Veersedijk 301 De plaats van verwerking nader omschrijven. 3 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 571321 571330 Grond ontgraven uit terrein 303 (onder lw-niveau) m3 750 22 01 99 Grond ontgraven uit terrein 303 (onder lw-niveau) Samengestelde bestekspost bestaande uit: 571331 Grond ontgraven uit terrein m3 750 22 01 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-01-20 Grond ontgraven uit terrein Betreft het ontgraven van grond uit het terrein ten behoeve van de aanvulling van de ontgravingen Betreft de bodemlaag van NAP + 0,00 m tot NAP -1,50 m Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor watergangen met een bodembreedte tot 8 m kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 22.11.
Voor baggerwerk de hoofdcodes van werkcategorie 18 toepassen.
Voor het graven van sleuven kan gebruik worden gemaakt van de hoofdcodes in subwerkcategorie 23.01 of 24.01. Grondsoort: sterk siltig zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte per grondsoort vermelden. Bij gescheiden ontgraven tevens de hoeveelheden per grondsoort aangeven. 2 1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingshoogte deficode 2-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen 3 1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 19 m Eventueel bijzonderheden vermelden of verwijzen naar tekening, bij grote variatie in ontgravingsbreedte deficode 3-2 toepassen of extra besteksposten toevoegen 4 1 Taluds 1 : 4 6 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving 1 4 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. + 0,94 m 571332 Grond vervoeren. m3 750 22 02 01 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond uit het terrein naar de plaats van verwerking locatie Veersedijk 301 Aangeven welke grond moet worden vervoerd bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen grond bij de bestekspostnr(s). ...... enz.
Indien nodig nader omschrijven, bijvoorbeeld: welke niet ter plaatse als bekledingsgrond moet worden verwerkt. Zie ook de handleiding. Grondsoort: sterk humeus, sterk siltig zand Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Ook kan worden verwezen naar voorgaande besteksposten. 1 1 Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens bestekspost 571331 Bestekspostnummer of activiteit vermelden 2 2 Vervoeren naar: Verwerkingslocatie Veersedijk 301 De plaats van verwerking nader omschrijven. 3 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 571331 5719 Bijkomend werk ..... 571910 Uitvoeren proef 9 (maximumproctordichtheid). st 4 22 04 99 Uitvoeren proef 9 (maximumproctordichtheid). Betreft het uitvoeren van proef 9 op de te hergebruiken gebiedseigen grond (sterk humeus, sterk siltig zand) of de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grond. 58 AFWERKEN OEVER ..... 5801 Veersedijk 301 ..... 580110 Samenstellen kraagstuk, zool van kunststofweefsel m2 2625 52 01 12 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-05-12 Samenstellen kraagstuk met als zool een weefsel van kunststof. Betreft het samenstellen van een kraagstuk ten behoeve van een oeverafwerking met stortsteen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 2 Kraagstuk met bovenroosterwerk 2 1 Wiepen: omtrek 0,30 m 3 1 Afstand wiepen 1,00 m h.o.h. Verbindingen met 2 draden sisal en 2 draden polypropeendraad, breeksterkte 2700 N 4 1 Weefsel van polyetheen met opgestikt vlies van polyetheen Geweven geotextiel met een treksterkte in de lengte en breedte van minimaal 40 kN/m Statische doorponsweerstand minimaal 4800 N Zanddoorlaatbaarheid (O90) maximaal 200 µm 5 2 De banen zodanig aan elkaar naaien dat een gronddichte naad ontstaat 6 1 Ingeweven lussen, afstand lussen 1,00 m h.o.h. 580120 Aanbrengen/afzinken kraagstuk. m2 2625 52 01 52 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-04-23 Aanbrengen/afzinken kraagstuk Betreft het aanbrengen van een kraagstuk op het talud van de aan te brengen steenbestorting Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.Voor het aangeven van bestortingen wordt verwezen naar hoofdcode 52.12.01 en 52.12.12. 1 2 Kraagstuk met als zool een weefsel van kunststof volgens bestekspostnr(s). 580110 3 1 Talud 1 : 4 [van 1 : 2 tot 1 : 4] 5 1 Waterdiepte: gemiddeld 2,5 m [tot 5,00 m] 6 9 Bij een waterstand die varieert tussen NAP + 0,94 m en NAP + 0,04 m 580140 Aanbrengen bestorting tijdens zinken. ton 660 52 12 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen bestorting tijdens zinken. Betreft het aanbrengen van de eerste laag breuksteen tijdens het zinken van het kraagstuk Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Waterbouwsteen: Breuksteen 50/200 mm Soortelijk gewicht 2.500 kg/m3 Materiaal en sortering nader omschrijven. Verwezen wordt naar NEN-EN 13383-1 en NEN-EN 13242. 1 2 Bestorting voor kraagstukken volgens bestekspostnr(s). 580110 2 2 Gemiddeld 250 kg/m2 [van 100 tot 250 kg/m2] met een toegestane afwijking van 25 % 3 2 Taluds: 1:4 Hellingen taluds aangeven van 2 : 5 en flauwer. 580150 Aanbrengen nabestorting kraagstuk. ton 1050 52 12 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen nabestorting van een kraagstuk. Betreft het nabestorten van het kraagstuk Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gerekend is met de waterstand N.A.P. + 0,90 m T.b.v. de op te geven waterdiepten zo mogelijk de gemiddelde (laag)waterstand aanhouden. Indien nodig hierbij tevens de plaats vermelden. Waterbouwsteen: Breuksteen 50/200 mm Soortelijk gewicht 2.500 kg/m³ Materiaal en sortering nader omschrijven. Verwezen wordt naar NEN-EN 13383-1 en NEN-EN 13242. 1 3 Gemiddeld 650 kg/m2 [van 500 tot 1000 kg/m2] met een toegestane afwijking van 5 % 2 1 Aanbrengen nabestorting binnen 24 uur na afzinken van het onderwatergedeelte 3 1 Onder water, taluds 1 : 4 [tot 2 : 5] 4 1 Waterdiepte: gemiddeld 3,5 m [tot 5 m] 5802 Veersedijk 303 ..... 580210 Samenstellen kraagstuk, zool van kunststofweefsel m2 1235 52 01 12 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05-12 Samenstellen kraagstuk met als zool een weefsel van kunststof. Betreft het samenstellen van een kraagstuk ten behoeve van een oeverafwerking met stortsteen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 2 1 Wiepen: omtrek 0,30 m 3 1 Afstand wiepen 1,00 m h.o.h. Verbindingen met 2 draden sisal en 2 draden polypropeendraad, breeksterkte 2700 N 4 1 Weefsel van polyetheen met opgestikt vlies van polyetheen Geweven geotextiel met een treksterkte in de lengte en breedte van minimaal 40 kN/m Statische doorponsweerstand minimaal 4800 N Zanddoorlaatbaarheid (O90) maximaal 200 µm 6 1 Ingeweven lussen, afstand lussen 1,00 m h.o.h. 1 2 Kraagstuk met bovenroosterwerk 5 2 De banen zodanig aan elkaar naaien dat een gronddichte naad ontstaat 580220 Aanbrengen/afzinken kraagstuk. m2 1235 52 01 52 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-23 Aanbrengen/afzinken kraagstuk Betreft het aanbrengen van een kraagstuk op het talud van de aan te brengen steenbestorting Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.Voor het aangeven van bestortingen wordt verwezen naar hoofdcode 52.12.01 en 52.12.12. 3 1 Talud 1 : 4 [van 1 : 2 tot 1 : 4] 5 1 Waterdiepte: gemiddeld 2,5 m [tot 5,00 m] 1 2 Kraagstuk met als zool een weefsel van kunststof volgens bestekspostnr(s). 580210 6 9 Bij een waterstand die varieert tussen NAP + 0,94 m en NAP + 0,04 m 580240 Aanbrengen bestorting tijdens zinken. ton 308 52 12 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen bestorting tijdens zinken. Betreft het aanbrengen van de eerste laag breuksteen tijdens het zinken van het kraagstuk Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Waterbouwsteen: Breuksteen 50/200 mm Soortelijk gewicht 2.500 kg/m3 Materiaal en sortering nader omschrijven. Verwezen wordt naar NEN-EN 13383-1 en NEN-EN 13242. 1 2 Bestorting voor kraagstukken volgens bestekspostnr(s). 580210 2 2 Gemiddeld 250 kg/m2 [van 100 tot 250 kg/m2] met een toegestane afwijking van 25 % 3 2 Taluds: 1:4 Hellingen taluds aangeven van 2 : 5 en flauwer. 580250 Aanbrengen nabestorting kraagstuk. ton 802 52 12 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen nabestorting van een kraagstuk. Betreft het nabestorten van het kraagstuk Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gerekend is met de waterstand N.A.P. + 0,90 m T.b.v. de op te geven waterdiepten zo mogelijk de gemiddelde (laag)waterstand aanhouden. Indien nodig hierbij tevens de plaats vermelden. Waterbouwsteen: Breuksteen 50/200 mm Soortelijk gewicht 2.500 kg/m³ Materiaal en sortering nader omschrijven. Verwezen wordt naar NEN-EN 13383-1 en NEN-EN 13242. 2 1 Aanbrengen nabestorting binnen 24 uur na afzinken van het onderwatergedeelte 3 1 Onder water, taluds 1 : 4 [tot 2 : 5] 4 1 Waterdiepte: gemiddeld 3,5 m [tot 5 m] 1 3 Gemiddeld 650 kg/m2 [van 500 tot 1000 kg/m2] met een toegestane afwijking van 5 % 59 AANBRENGEN LEEFLAAG ..... 5901 Veersedijk 301 ..... 590110 Aanbrengen inlage van kunststof (geogrid). m2 17290 80 01 15 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-26 Aanbrengen inlage van kunststof. Betreft het leveren en aanbrengen van een kunststof geogrid Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoorten: zand, geprofileerd volgens bestekspost 571150 Aard van de onder- en bovenliggende grondlagen nader aangeven of verwijzen naar bestekspostnr(s). 1 9 Geogrid: Tenax Fort, maaswijdte 90 x 40 mm, kleur oranje, of gelijkwaardig 5 9 Verbinding in lengterichting door middel van tiewraps, minimaal 2 verbindingen per meter Verbinding in breedterichting door middel van tiewraps, minimaal 2 verbindingen per meter 590120 Leveren en verwerken zand voor zandbed. m3 485 22 03 21 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-23 Leveren grond. Betreft het leveren en verwerken van zand in zandbed Zo mogelijk aangeven waarvoor de te leveren grond moet worden gebruikt.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, vermelden:
-
bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 1 en 2: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 11 van toepassing"
-
bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 3: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 12 van toepassing"
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie 2 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000 Van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage. 2 1 Grondsoort: zand in zandbed volgens artikel 22.06.03 van de Standaard 2020 3 1 Leveren op de plaats van verwerking incl. verwerken Zo mogelijk bestekspostnr(s). aangeven. 4 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking ..... Eventueel verwijzen naar bestekspostnummer als de hoeveelheid bij een andere bestekspost al wordt genoemd. Dit om dubbel meten van hoeveelheden te voorkomen 590130 Leveren en verwerken grond m3 8160 22 03 21 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-23 Leveren grond. Betreft het leveren en verwerken van grond Zo mogelijk aangeven waarvoor de te leveren grond moet worden gebruikt.
Als de Risicoregeling GWW van toepassing is, en deze leverantiepost daarvan deel uitmaakt, vermelden:
-
bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 1 en 2: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 11 van toepassing"
-
bij gebruik van deficode positie 2, inhoud 3: "Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW, bouwstofgroep 12 van toepassing"
Bij gebruik van de overige inhouden van deficode positie 2 kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt. 1 1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000 Van de te leveren grond de kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Eventueel voor meer gegevens verwijzen naar een besteksbijlage. 3 1 Leveren op de plaats van verwerking incl. verwerken Zo mogelijk bestekspostnr(s). aangeven. 4 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking ..... Eventueel verwijzen naar bestekspostnummer als de hoeveelheid bij een andere bestekspost al wordt genoemd. Dit om dubbel meten van hoeveelheden te voorkomen 2 6 Grondsoort: teelaarde volgens artikel 51.06.01 van de Standaard 2020, gebruiksdoeleinde C1 590140 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 485 22 04 12 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-02-02 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft het verdichten van zand. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het verdichten van een aanvulling met een totale laagdikte van minder dan 0,60 m, hoofdcode 22.04.11 gebruiken. Grondsoort: Zand in zandbed, aangebracht volgens bestekspost 590120 Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid van de besteksposten 590120 Bijvoorbeeld: de hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid (hoeveelheden) van (de) bestekspostnr(s).......... 3 4 Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt van ten minste 4 MPa op een diepte van 0,25 m en meer onder het bovenvlak van het grondlichaam, gemeten met een continu registrerend sondeerapparaat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een tophoek van 60 graden. 590160 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 8160 22 04 12 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-02-02 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft het verdichten van teelaarde, geleverd volgens bestekspost 590130. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het verdichten van een aanvulling met een totale laagdikte van minder dan 0,60 m, hoofdcode 22.04.11 gebruiken. Grondsoort: teelaarde Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding. Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid van bestekspost 590130 Bijvoorbeeld: de hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid (hoeveelheden) van (de) bestekspostnr(s).......... 3 9 Na het aandrukken van de teelaarde moet de indringingsweerstand van iedere laag liggen tussen 1,2 en 1,5 MPa. 590170 Egaliseren oppervlakken are 163 22 11 31 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-23 Egaliseren. Betreft het egaliseren van in te zaaien oppervlakken Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort vermelden, eventueel in tussenhoofd. Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding.
Als deze bewerking uitgevoerd moet worden in combinatie met andere werkzaamheden (bijv. spitten of ploegen), dit hier aangeven. 3 1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha 5 1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m 6 1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m 4 2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang 1 3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 590190 Bespuiten oppervlak met mengsel. are 162 51 21 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Bespuiten oppervlak met mengsel. Betreft het inzaaien van geëgaliseerde oppervlakken door middel van hydroseeding Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Grondsoort en hoedanigheid oppervlak vermelden, eventueel in tussenhoofd. 2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 4 2 Samenstelling mengsel: per 100 m2 opbrengen 1,5 kg zaad, 15 kg erosiewerend middel en 0 kg meststof, waaraan minimaal conform voorschrift liter water is toegevoegd; maximaal conform voorschrift liter water toevoegen Zaad mengsel ten behoeve van schrale grasvelden volgens artikel 51.26.09 lid 02 in deel 3 van dit bestek Erosiewerend middel JSH Cellulosesysteem of gelijkwaardig Meststof geen 5 2 Water ten behoeve van verdunning: op te pompen uit open water hoeveelheid conform voorschrift van de leverancier Plaats en eventuele randvoorwaarden vermelden. 1 4 Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer 7 HERSTELWERKEN ..... 71 STRAATMEUBILAIR ..... 711 HEKWERKEN ..... 711110 Aanbrengen afrastering H=2,0 m m 275 10 31 99 Aanbrengen afrastering H=2,0 m Samengestelde bestekspost bestaande uit: 711111 Aanbrengen stijlen t.b.v. afrastering. st 92 10 31 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Aanbrengen stijlen ten behoeve van afrastering. Betreft het leveren en verwerken van stijlen ten behoeve van een afrastering Situering in het werk volgens tekening BS1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het aanbrengen van houten of betonnen palen gebruik maken van de resultaatsbeschrijving met hoofdcode 10.31.01.
Grondsoort vermelden; eventueel in tussenhoofd.
In de technische bepalingen eventueel opnemen dat de bovenkant van de afrastering de glooiingen van het terrein moet volgen. 5 1 Stijlen te lood aanbrengen 1 2 Stalen stijl met verankeringsplaat Ø 60 mm, gecoat RAL 6009 Dennengroen voorzien van rechte puntdraadhouder aluminium gecoat RAL 6009 Dennengroen 3 3 Stijlafstand: 3 m h.o.h. 4 7 Hoogte paalkop boven maaiveld: 2,0 m 711112 Aanbrengen horizontale buis. m 275 10 31 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Aanbrengen horizontale buis. . Betreft het leveren en aanbrengen van horizontale buis ten behoeve van een afrastering Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Tevens vermelden, als van toepassing, inclusief draadspanners. Bij de deficodes de materiaal-eigenschappen nader specificeren. 1 1 1 horizontale buis; boven Ø 42 mm, gecoat RAL 6009 Dennengroen, incl. doorvoerkoppen en bevestigingsmiddelen 711113 Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering. m 275 10 31 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-10-22 Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. Betreft het leveren en aanbrengen van geplastificeerd harmonicagaas, kleur standaard groen, maaswijdte 50 x 50 mm, draaddikte 3 mm Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 2 Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) 2 3 Gaashoogte: 2,0 m [1,5 m of meer] 711114 Aanbrengen puntdraden. m 275 10 31 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Aanbrengen puntdraden. . Betreft het leveren en aanbrengen van puntdraden Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Tevens vermelden, als van toepassing, inclusief draadspanners. Bij de deficodes de materiaal-eigenschappen nader specificeren. 3 3 3 puntdraden te bevestigen aan de puntdraadhouders op de aangebrachte stijlen 711115 Aanbrengen spandraden. m 275 10 31 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Aanbrengen spandraden. . Betreft het leveren en aanbrengen van spandraden Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Tevens vermelden, als van toepassing, inclusief draadspanners. Bij de deficodes de materiaal-eigenschappen nader specificeren. 2 9 2 spandraden, midden en onder 711120 Aanbrengen afrastering H=1,5 m m 44 10 31 99 Aanbrengen afrastering H=1,5 m Samengestelde bestekspost bestaande uit: 711121 Aanbrengen stijlen t.b.v. afrastering. st 15 10 31 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Aanbrengen stijlen ten behoeve van afrastering. Betreft het leveren en verwerken van stijlen ten behoeve van een afrastering Situering in het werk volgens tekening BS1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Voor het aanbrengen van houten of betonnen palen gebruik maken van de resultaatsbeschrijving met hoofdcode 10.31.01.
Grondsoort vermelden; eventueel in tussenhoofd.
In de technische bepalingen eventueel opnemen dat de bovenkant van de afrastering de glooiingen van het terrein moet volgen. 5 1 Stijlen te lood aanbrengen 1 2 Stalen stijl met verankeringsplaat Ø 60 mm, gecoat RAL 6009 Dennengroen 3 3 Stijlafstand: 3 m h.o.h. 4 3 Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,5 m 711122 Aanbrengen horizontale buis. m 44 10 31 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Aanbrengen horizontale buis. . Betreft het leveren en aanbrengen van horizontale buis ten behoeve van een afrastering Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Tevens vermelden, als van toepassing, inclusief draadspanners. Bij de deficodes de materiaal-eigenschappen nader specificeren. 1 1 1 horizontale buis; boven Ø 42 mm, gecoat RAL 6009 Dennengroen, incl. doorvoerkoppen en bevestigingsmiddelen 711123 Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering. m 44 10 31 04 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-10-22 Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. Betreft het leveren en aanbrengen van geplastificeerd harmonicagaas, kleur standaard groen, maaswijdte 50 x 50 mm, draaddikte 3 mm Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 2 Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) 2 3 Gaashoogte: 2,2 m [1,5 m of meer] 711125 Aanbrengen spandraden. m 44 10 31 03 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Aanbrengen spandraden. . Betreft het leveren en aanbrengen van spandraden Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Tevens vermelden, als van toepassing, inclusief draadspanners. Bij de deficodes de materiaal-eigenschappen nader specificeren. 2 9 2 spandraden: midden en onder 711160 Aanbrengen hek. st 1 10 31 05 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-08 Aanbrengen hek. Betreft het aanbrengen van de schuifpoort, vrijgekomen bij het verwijderen volgens bestekspost 211160 Situering in het werk volgens tekening BS1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 3 3 Palen van beton ..... Materiaal nader specificeren, bijvoorbeeld: afmetingen (paallengte, diameter e.d.) specificaties beton e.d. Eventuele verankering vermelden. 1 4 Beweegbaar hek in afrastering ..... 5 9 Met inbegrip van poortaanslagsteen van beton 711170 Aanbrengen hek. st 1 10 31 05 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-08 Aanbrengen hek. Betreft het aanbrengen van de toegangspoort, vrijgekomen bij het verwijderen volgens bestekspost 211170 Situering in het werk volgens tekening BS1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 3 3 Palen van beton ..... Materiaal nader specificeren, bijvoorbeeld: afmetingen (paallengte, diameter e.d.) specificaties beton e.d. Eventuele verankering vermelden. 1 4 Beweegbaar hek in afrastering ..... 5 9 Met inbegrip van poortaanslagsteen van beton 715 OVERIGE MATERIALEN ..... 715130 Aanbrengen fietsenstandaard Velopa type TuliP st 7 32 22 99 Aanbrengen fietsenstandaard Velopa type TuliP Betreft het herstellen van fietsenstandaarden, vrijgekomen bij het verwijderen volgens bestekspost 215330 Aanbrengen in de bestrating aangebracht volgens bestekspost 722120 715140 Aanbrengen picnicbank st 1 32 22 99 Aanbrengen picnicbank Betreft het opnieuw plaatsen van een picnicbank, vrijgekomen bij het verwijderen volgens bestekspost 215340 Aanbrengen in de bestrating aangebracht volgens bestekspost 722120 72 VERHARDINGEN ..... 722 STRAATSTENEN EN KLINKERS ..... 722110 Afwerken zandbed. m2 970 83 01 01 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-01-20 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. ..... Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. ..... Indien wordt voorzien dat grond moet worden ontgraven en vervoerd, hiervoor besteksposten opnemen uit werkcategorie 22 Grondwerk. 3 9 Verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt van tenminste 4 MPa op een diepte van 0,3 m en meer onder het bovenvlak van het grondlichaam, gemeten met een continu registrerend sondeerapparaat met een conusoppervlak van 100 mm² en een tophoek van 60 graden 722120 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1085 83 11 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-29 Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft het leveren en aanbrengen van betonstraatstenen Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Indien oude stenen ter beschikking worden gesteld, dit vermelden.
Nadere omschrijving kantopsluiting en markering (verwijzen naar andere besteksposten of naar tekening). 3 2 Op zandbed 4 2 Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen 1 3 Totale breedte van 3,00 m en meer 2 4 In keperverband zonder bisschopsmutsen 5 4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: heidepaars Kleur en eventueel bijzonderheden vermelden 6 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. 723 BANDEN ..... 723160 Aanbrengen opsluitbanden van beton m 145 83 13 05 2016-03-01 verplicht 2020-05 2016-02-15 Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft het leveren en aanbrengen van opsluitbanden van beton Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 2 Op zandbed 3 5 Profiel 100 x 200 mm ..... 74 DAMWAND NOORDZIJDE (AFMEERPLAATS PONTJE) ..... 741 DAMWAND VAN STAAL Ten aanzien van de samenstelling en constructie van de damwand wordt verwezen naar de berekeningen en tekeningen in bijlage 04-02. 741010 Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden staalconstructies. EUR 0 43 31 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-05-12 Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v. damwand Product vermelden. Betreft het uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v. de aansluitingen van de nieuwe damwand op de bestaande damwand Bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. 3 1 Te leveren tekeningen: Bevestigingsconstructies schaal 1:100 Tekeningen vermelden, of verwijzen naar artikelen in deel 3 van het bestek, of verwijzen naar een bijlage bij het bestek. 741020 Toepassen opstelplaats materieel EUR 0 41 04 99 Toepassen opstelplaats materieel Betreft het toepassen van alle materialen ten behoeve van het realiseren van een stabiele opstelplaats voor het materieel ten behoeve van het aanbrengen van damwanden en verankeringen. Bij het uitwerken van deze opstelplaats dient de aannemer rekening te houden met de grondmechanische gegevens (sonderingen) als zijn opgenomen in bijlage 04-02. 741110 Aanbrengen stalen damwand. m 35 41 04 16 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Aanbrengen stalen damwand. Betreft het leveren en aanbrengen van een stalen damwand volgens detail damwand op tekening D1 Situering in het werk volgens tekening BS1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Geotechnische gegevens vermelden. Eventueel gegevens over beperkingen ten aanzien van geluid- en trillinghinder vermelden. 1 1 Stalen damplank type AZ12-700, staalkwaliteit S240 Aanbrengen als dubbele damplank tot een diepte van NAP -6,60 m Specificaties volgens NEN-EN 10248-1 of NEN-EN 10249-1 vermelden.
Eventueel eisen aan de conservering vermelden. Tek.nrs. vermelden.Specificeren of het enkele, dubbele of meervoudige damplanken betreffen. Soort profiel vermelden. Eventueel profielen met een open bodem bodem of profielen met een opgelaste bodem vermelden.
In geval van terbeschikkingstelling tevens vermelden of de materialen ongebruikt, gebruikt of meermalen zijn gebruikt.
Eventueel gegevens voor berekeningen vermelden. Eventueel vermelden welke normen voor de berekeningen moeten worden toegepast. 3 1 Helling damwand: verticaal 2 2 Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m 4 2 Met de kop boven de waterspiegel op NAP + 1,90 m Eventueel aangeven met welke hoogteligging van het maaiveld of de waterspiegel t.o.v. N.A.P. is gerekend. 5 8 Aanbrengen door middel van trillen ..... Eventueel bijzonderheden vermelden. Materieel moet voldoen aan de volgende eisen: hoogfrequent, licht trilblok met een maximale slagkracht van 1.400 kN Eventueel bijzonderheden vermelden. 6 9 Spuiten, fluideren en/of voorboren is niet toegestaan 741120 Aanbrengen stalen damwand. m 14 41 04 16 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Aanbrengen stalen damwand. Betreft het leveren en aanbrengen van een stalen damwand volgens detail damwand op tekening D1 Situering in het werk volgens tekening BS1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Geotechnische gegevens vermelden. Eventueel gegevens over beperkingen ten aanzien van geluid- en trillinghinder vermelden. 1 1 Stalen damplank type AZ12-700, staalkwaliteit S240 Aanbrengen als dubbele damplank tot een diepte van NAP -6,60 m Specificaties volgens NEN-EN 10248-1 of NEN-EN 10249-1 vermelden.
Eventueel eisen aan de conservering vermelden. Tek.nrs. vermelden.Specificeren of het enkele, dubbele of meervoudige damplanken betreffen. Soort profiel vermelden. Eventueel profielen met een open bodem bodem of profielen met een opgelaste bodem vermelden.
In geval van terbeschikkingstelling tevens vermelden of de materialen ongebruikt, gebruikt of meermalen zijn gebruikt.
Eventueel gegevens voor berekeningen vermelden. Eventueel vermelden welke normen voor de berekeningen moeten worden toegepast. 3 1 Helling damwand: verticaal 2 2 Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m 4 2 Met de kop boven de waterspiegel op NAP + 1,50 m Eventueel aangeven met welke hoogteligging van het maaiveld of de waterspiegel t.o.v. N.A.P. is gerekend. 5 8 Aanbrengen door middel van trillen ..... Eventueel bijzonderheden vermelden. Materieel moet voldoen aan de volgende eisen: hoogfrequent, licht trilblok met een maximale slagkracht van 1.400 kN Eventueel bijzonderheden vermelden. 6 9 Spuiten, fluideren en/of voorboren is niet toegestaan 741130 Aanbrengen stalen hoekplank type C9 st 4 41 04 23 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Aanbrengen stalen hoekplank. Betreft het leveren en aanbrengen van een hoekelement type C9, staalkwaliteit S240 Aanbrengen door middel van lassen aan de damplank van de aansluitende sectie Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Geotechnische gegevens vermelden. Eventueel gegevens over beperkingen ten aanzien van geluid- en trillinghinder vermelden. 1 1 Hoekplank ten behoeve van damwand volgens bestekspostnr. Bestekspostnr. vermelden.
Specificaties volgens NEN-EN 10248-1 of NEN-EN 10249-1 vermelden. Eventueel eisen aan de conservering vermelden. Tek.nrs. vermelden.
Eventueel gegevens voor berekeningen vermelden. Eventueel vermelden welke normen voor de berekeningen moeten worden toegepast. 2 2 Plank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m 742 DAMWANDVERANKERING ..... 742010 Maken berekeningen en tekeningen verankering. EUR 0 41 25 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-11 Maken van berekeningen en tekeningen t.b.v. verankering van een grond- en waterkerende constructie. ..... Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Maken van berekeningen en tekeningen t.b.v. bestekspostnr(s). 742110 Bestekspostnr(s). vermelden. 742110 Aanbrengen verankering. st 7 41 30 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-11 Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende constructie. Betreft het leveren en aanbrengen van ankers ten behoeve van de damwand, aangebracht volgens bestekspost groep 741 Situering in het werk volgens bijlage 04-02 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Geotechnische gegevens: zie bijlage 04 Geotechnische gegevens vermelden. 2 1 Het betreft een permanent anker type GEWI 35 mm Specificaties vermelden. Deze keuze niet maken in combinatie met de keuze voor een verwijderbaar anker. 5 1 Aangrijpingspunt van het anker NAP + 0,75 m Aangrijpingspunt vermelden. Vermelden of het aangrijpingspunt boven of onder de grondwaterspiegel ligt. Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de horizontaal: 0° Hellingshoek vermelden. 6 1 Voorspanning na het aanbrengen in kN/m Ankerkracht na het aanbrengen in kN 650 kN Specificaties vermelden, bijvoorbeeld wel of niet gefaseerd voorspannen; intermitterend voorspannen; wel of geen gording toepassen. 3 3 Het betreft een niet-verwijderbaar anker ..... Specificaties vermelden. 742180 Uitvoeren van controleproeven st 7 41 30 99 Uitvoeren van controleproeven Betreft het controleren van de aangebrachte ankers Proeven uitvoeren volgens CUR-publicatie 166, 6e druk, en artikel 41.45 in deel 3 van dit bestek 743 GORDINGEN ..... 743150 Aanbrengen gordingen. m 49 52 21 04 2000-09-01 verplicht 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen gordingen. Betreft het leveren en aanbrengen van gordingen aan een damwand, aangebracht volgens bestekspost 741110 en 741120 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 3 1 Bevestiging gording volgens tekening te vervaardigen door de aannemer aan de buitenzijde van de damwand op een hoogte van NAP + 0,75 m 2 2 Gording aanbrengen aan damwand door middel van boutverbinding 2x M24 kwaliteit 8.8 per damwand, inclusief toepassen van sluitplaat Ø 100 x12 mm met gat Ø 26 mm, staalkwaliteit S235 en carrosseriering staalkwaliteit S235 4 3 Onderlinge langsverbinding gording volgens tekening te vervaardigen door de aannemer door middel van volledige doorlassing 1 4 Gording van staal: HEB360 staalkwaliteit 355 744 VOORZIENINGEN DAMWAND ..... 744110 Aanbrengen stalen deksloof. m 35 41 13 02 2015-01-01 verplicht 2020-05 2015-01-01 Aanbrengen stalen deksloof. Betreft het vervaardigen van een stalen deksloof en het bevestigen hiervan aan de stalen damwand, aangebracht volgens bestekspost 741110 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. ..... Voor de beschrijving van een betonnen deksloof gebruik maken van de beschrijvingen uit werkcategorie 42 Betonconstructies. 1 1 Stalen deksloof bestaande uit een gezette staalplaat dikte 8 mm volgens tekening D1 Nadere omschrijving van het profiel en het materiaal opnemen. Tevens gegevens opnemen betreffende coating. Tek.nrs. vermelden 3 2 Bevestiging van de deksloof d.m.v. lassen volgens tek.nrs. D1 door middel van ondersteuningsplaatjes 100 x 100 x 10 mm Tek.nrs. vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 744130 Aanbrengen elementen t.b.v. drijvende steiger. m 6 53 02 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-05 2020-04-23 Aanbrengen elementen t.b.v. drijvende steiger Betreft het leveren en aanbrengen van stalen HEB-profielen ten behoeve van een drijvende steiger Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze hoofdcode gebruiken voor een, uit elementen samen te stellen, drijvende steiger(combinatie). 1 1 Drijvende steiger bestaand element Het aantal steigers en het aantal elementen per steiger vermelden, met zo mogelijk een nadere type-aanduiding. Gegevens opnemen betreffende afmetingen, gewicht en drijfvermogen van de elementen, een beschrijving van het materiaal en eventueel de verdere opbouw van de steiger. 2 1 Onderlinge bevestiging van de elementen d.m.v.: lassen aan de gording, aangebracht volgens bestekspost 743150 Beschrijving opnemen of verwijzen naar tekening. Voor het aangeven van de bevestigingsmiddelen gebruik maken van de inhouden in positie 6. 4 1 Steiger bevestigen aan palen d.m.v.: bestaande constructie Beschrijving opnemen of verwijzen naar tekening. Voor het aangeven van de bevestigingsmiddelen gebruik maken van de inhouden in positie 6. 6 1 Bevestigingsmiddelen, gestandaardiseerd ..... 744140 Aanbrengen leuning. m 33.5 53 01 11 2015-01-01 verplicht 2020-05 2020-05 2015-01-01 Aanbrengen leuning. Betreft het leveren en aanbrengen van een leuningwerk op de deksloof aangebracht volgens bestekspost 744110 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 2 Stalen stijlen ..... - Stijlen T-profiel 90x90x10 mm - Voorzien van voetplaat 160x130x15 mm, voorzien van 3 gaten Ø 18 mm t.b.v. bevestiging op de deksloof - h.o.h. afstand stijlen maximaal 1,40 m - hoogte stijl 1,10 m 2 1 Stijlen aanbrengen op staal door middel van geschroefde bevestiging met te leveren bouten, moeren en dopmoeren 3 2 Stalen bovenregel - Regel Ø 48,4x4 mm 4 2 Stalen onderregel ..... - Regel Ø 48,4x4 mm 5 2 Stalen tussenregel(s) ..... - Regel Ø 48,4x4 mm 744990 Leveren en aanbrengen conservering op stalen delen EUR 0 56 21 99 Leveren en aanbrengen conservering op stalen delen Betreft het leveren en aanbrengen van conservering op deksloven en leuningen, aangebracht volgens bestekspost 744110 en 744140 Conservering bestaande uit: - Sigma Cover 805 coating, kleur bruin, droge laagdikte 150 µm - Sigma Cover 805 coating, kleur zwart, droge laagdikte 150 µm Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier, inclusief levering bouwstoffen. 75 DAMWAND NOORDZIJDE (ZUIDPUNT VEERSEDIK 301) ..... 751 DAMWAND VAN STAAL Ten aanzien van de samenstelling en constructie van de damwand wordt verwezen naar de berekeningen en tekeningen in bijlage 04-02. 751010 Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden staalconstructies. EUR 0 43 31 01 2015-01-01 verplicht 2020-05 2014-05-12 Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v. damwand Product vermelden. Betreft het uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v. de aansluitingen van de nieuwe damwand op de bestaande damwand Bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. 3 1 Te leveren tekeningen: Bevestigingsconstructies schaal 1:100 Tekeningen vermelden, of verwijzen naar artikelen in deel 3 van het bestek, of verwijzen naar een bijlage bij het bestek. 751020 Toepassen opstelplaats materieel EUR 0 41 04 99 Toepassen opstelplaats materieel Betreft het toepassen van alle materialen ten behoeve van het realiseren van een stabiele opstelplaats voor het materieel ten behoeve van het aanbrengen van damwanden en verankeringen. Bij het uitwerken van deze opstelplaats dient de aannemer rekening te houden met de grondmechanische gegevens (sonderingen) als zijn opgenomen in bijlage 04-02. 751110 Aanbrengen stalen damwand. m 21 41 04 16 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Aanbrengen stalen damwand. Betreft het leveren en aanbrengen van een stalen damwand volgens detail damwand op tekening D1 Situering in het werk volgens tekening BS1 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Geotechnische gegevens vermelden. Eventueel gegevens over beperkingen ten aanzien van geluid- en trillinghinder vermelden. 1 1 Stalen damplank type AZ12-700, staalkwaliteit S240 Aanbrengen als dubbele damplank tot een diepte van NAP -6,60 m Specificaties volgens NEN-EN 10248-1 of NEN-EN 10249-1 vermelden.
Eventueel eisen aan de conservering vermelden. Tek.nrs. vermelden.Specificeren of het enkele, dubbele of meervoudige damplanken betreffen. Soort profiel vermelden. Eventueel profielen met een open bodem bodem of profielen met een opgelaste bodem vermelden.
In geval van terbeschikkingstelling tevens vermelden of de materialen ongebruikt, gebruikt of meermalen zijn gebruikt.
Eventueel gegevens voor berekeningen vermelden. Eventueel vermelden welke normen voor de berekeningen moeten worden toegepast. 3 1 Helling damwand: verticaal 2 2 Damplank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m 4 2 Met de kop boven de waterspiegel op NAP + 1,90 m Eventueel aangeven met welke hoogteligging van het maaiveld of de waterspiegel t.o.v. N.A.P. is gerekend. 5 8 Aanbrengen door middel van trillen ..... Eventueel bijzonderheden vermelden. Materieel moet voldoen aan de volgende eisen: hoogfrequent, licht trilblok met een maximale slagkracht van 1.400 kN Eventueel bijzonderheden vermelden. 6 9 Spuiten, fluideren en/of voorboren is niet toegestaan 751130 Aanbrengen stalen hoekplank type C9 st 1 41 04 23 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Aanbrengen stalen hoekplank. Betreft het leveren en aanbrengen van een hoekelement type C9, staalkwaliteit S240 Aanbrengen door middel van lassen aan de damplank van de aansluitende sectie Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Geotechnische gegevens vermelden. Eventueel gegevens over beperkingen ten aanzien van geluid- en trillinghinder vermelden. 1 1 Hoekplank ten behoeve van damwand volgens bestekspostnr. Bestekspostnr. vermelden.
Specificaties volgens NEN-EN 10248-1 of NEN-EN 10249-1 vermelden. Eventueel eisen aan de conservering vermelden. Tek.nrs. vermelden.
Eventueel gegevens voor berekeningen vermelden. Eventueel vermelden welke normen voor de berekeningen moeten worden toegepast. 2 2 Plank: lengteklasse van 6,00 tot 10,00 m 752 DAMWANDVERANKERING ..... 752010 Maken berekeningen en tekeningen verankering. EUR 0 41 25 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-11 Maken van berekeningen en tekeningen t.b.v. verankering van een grond- en waterkerende constructie. ..... Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Maken van berekeningen en tekeningen t.b.v. bestekspostnr(s). 752110 Bestekspostnr(s). vermelden. 752110 Aanbrengen verankering. st 7 41 30 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-11 Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende constructie. Betreft het leveren en aanbrengen van ankers ten behoeve van de damwand, aangebracht volgens bestekspost groep 741 Situering in het werk volgens bijlage 04-02 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Geotechnische gegevens: zie bijlage 04 Geotechnische gegevens vermelden. 2 1 Het betreft een permanent anker type GEWI 35 mm Specificaties vermelden. Deze keuze niet maken in combinatie met de keuze voor een verwijderbaar anker. 5 1 Aangrijpingspunt van het anker NAP + 0,75 m Aangrijpingspunt vermelden. Vermelden of het aangrijpingspunt boven of onder de grondwaterspiegel ligt. Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de horizontaal: 0° Hellingshoek vermelden. 6 1 Voorspanning na het aanbrengen in kN/m Ankerkracht na het aanbrengen in kN 650 kN Specificaties vermelden, bijvoorbeeld wel of niet gefaseerd voorspannen; intermitterend voorspannen; wel of geen gording toepassen. 3 3 Het betreft een niet-verwijderbaar anker ..... Specificaties vermelden. 752180 Uitvoeren van controleproeven st 7 41 30 99 Uitvoeren van controleproeven Betreft het controleren van de aangebrachte ankers Proeven uitvoeren volgens CUR-publicatie 166, 6e druk, en artikel 41.45 in deel 3 van dit bestek 753 GORDINGEN ..... 753150 Aanbrengen gordingen. m 21 52 21 04 2000-09-01 verplicht 2020-05 2009-10-30 Aanbrengen gordingen. Betreft het leveren en aanbrengen van gordingen aan een damwand, aangebracht volgens bestekspost 751110 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 3 1 Bevestiging gording volgens tekening te vervaardigen door de aannemer aan de buitenzijde van de damwand op een hoogte van NAP + 0,75 m 2 2 Gording aanbrengen aan damwand door middel van boutverbinding 2x M24 kwaliteit 8.8 per damwand, inclusief toepassen van sluitplaat Ø 100 x12 mm met gat Ø 26 mm, staalkwaliteit S235 en carrosseriering staalkwaliteit S235 4 3 Onderlinge langsverbinding gording volgens tekening te vervaardigen door de aannemer door middel van volledige doorlassing 1 4 Gording van staal: HEB360 staalkwaliteit 355 754 VOORZIENINGEN DAMWAND ..... 754110 Aanbrengen stalen deksloof. m 21 41 13 02 2015-01-01 verplicht 2020-05 2015-01-01 Aanbrengen stalen deksloof. Betreft het vervaardigen van een stalen deksloof en het bevestigen hiervan aan de stalen damwand, aangebracht volgens bestekspost 751110 Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. ..... Voor de beschrijving van een betonnen deksloof gebruik maken van de beschrijvingen uit werkcategorie 42 Betonconstructies. 1 1 Stalen deksloof bestaande uit een gezette staalplaat dikte 8 mm volgens tekening D1 Nadere omschrijving van het profiel en het materiaal opnemen. Tevens gegevens opnemen betreffende coating. Tek.nrs. vermelden 3 2 Bevestiging van de deksloof d.m.v. lassen volgens tek.nrs. D1 door middel van ondersteuningsplaatjes 100 x 100 x 10 mm Tek.nrs. vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 754990 Leveren en aanbrengen conservering op stalen delen EUR 0 56 21 99 Leveren en aanbrengen conservering op stalen delen Betreft het leveren en aanbrengen van conservering op deksloof, aangebracht volgens bestekspost 754110 Conservering bestaande uit: - Sigma Cover 805 coating, kleur bruin, droge laagdikte 150 µm - Sigma Cover 805 coating, kleur zwart, droge laagdikte 150 µm Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier, inclusief levering bouwstoffen. 76 BALLENLIJN VEERSEDIJK 303 ..... 764620 Leveren en aanbrengen ballenlijn m 5.4 53 02 99 Leveren en aanbrengen ballenlijn Betreft het leveren en aanbreng en van een ballenlijn ten behoeve van de afsluiting van een waterbergingscompensatie, gegraven volgens bestekspostgroep 5713 Ballenlijn bestaande uit: *RVS kabel met RVS puntkous en geknepen ogen; *Hangslot type ABIS 160/50 met hardstalen beugel, dubbele beugelvergrendeling en verchroomde slotkast en beugel of gelijkwaardig; *Gele Tricotech slang met rubberen stoppers h.o.h. 1,0 m; *Gele ballen Ø 200 mm; *Bevestigingsogen aan bestaande damwand aan weerszijden van de opening op een hoogte van NAP +0,15 m. 8 VOORZIENINGEN ..... 80 VEILIGHEID EN MILIEU ..... 800010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog. EUR 0 17 01 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-07-02 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft maatregelen ten behoeve van de werkzaamheden. Een en ander conform Kwaliteitsplan. Kosten inclusief bronmaatregelen, verbruik veiligheidsmiddelen, instructie personeel, luchtmetingen en veiligheidskundige begeleiding door bevoegd deskundige. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze hoofdcode, gebundeld met hoofdcodes uit deze of andere werkcategorieën, gebruiken om aan te geven dat voor die specifieke bestekspost(en) speciale verontreinigingsaspecten gelden. Voor andere mogelijkheden om deze aspecten in het bestek tot uiting te brengen wordt verwezen naar de handleiding. 1 1 Aard en mate van verontreinigende stoffen: als opgenomen in de bijlagen van het V&G-plan (ontwerpfase) en de bijlagen in het bestek. De verontreinigende stoffen met de concentratie per stof vermelden ofwel verwijzen naar de betreffende gegevens in deel 2.1 van het bestek. 2 6 Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig 800080 Toepassen maatregelen drijflagen m 250 18 16 99 Toepassen maatregelen drijflagen Betreft het toepassen van maatregelen ter voorkoming van verspreiding van olie Toe te passen voorzieningen: oliebooms Met materialen van de aannemer Incl. verwerkingskosten van verontreinigde verbruiksmaterialen na afronding van de werkzaamheden 800090 Toepassen maatregelen ter voorkoming vertroebeling EUR 0 18 16 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-12-20 Toepassen maatregelen ter voorkoming vertroebeling. Betreft het toepassen van maatregelen ter voorkoming van vertroebeling tijdens het aanbrengen en verwijderen van de tijdelijke damwand  Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Bijvoorbeeld vermelden: Op scheiding van schoon en verontreinigde vakken / op de grens van het werk. Maatregelen ten behoeve van: vertroebeling Werkzaamheden en periode van instandhouding vermelden. Verwijzen naar bestekspostnr(s). Eventueel aantal locaties noemen. Bij verontreinigde baggerspecie deze resultaatsbeschrijving bundelen met hoofdcode 17.01.01 'Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen'.
Deze beschrijving gebruiken in het geval dat de werkzaamheden korter dan circa vier weken duren. In andere gevallen gebruik maken van resultaatsbeschrijvingen voor ‘Aanbrengen’, ‘In stand houden’ en ‘Verwijderen’ van de voorzieningen. 3 1 Verplaatsen voorzieningen afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer ..... Eventueel bijzonderheden vermelden.    2 2 Met materialen van de aannemer ..... Materialen vermelden.  1 3 Toe te passen voorzieningen: slibschermen ..... Eisen aan de slibschermen vermelden. Eventueel eisen aan de maximale vertroebeling vermelden of deze eisen vermelden in deel 3 van het bestek. 81 VERBLIJVEN, WERKTERREIN, INTERN TRANSPORT ..... 811 DIRECTIEVERBLIJF In onderstaande besteksposten genoemde voorzieningen zijn uitsluitend bedoeld voor
gebruik door de opdrachtgever, de directie of
diens genodigden en dienen continu op het werk
aanwezig en beschikbaar te zijn.
Voorzieningen ten behoeve van het personeel van
de aannemer worden geacht te zijn inbegrepen in
de eenheidsprijzen of te zijn opgenomen in de
uitvoeringskosten of de eenmalige kosten. 811110 Gebruik van keet voor directie. week 15 10 12 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-14 Gebruik van directieverblijf. Situering ter keuze van de aannemer. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor het aanbrengen en verwijderen van het directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s). Termijn vanaf de datum van aanvang van de werkzaamheden tot en met de oplevering van de werkzaamheden volgens deel 1 paragraaf 05, sub 1, van dit bestek Voor besteksposten voor het inrichten en opruimen van het werkterrein wordt verwezen naar subwerkcategorie 10.11. Zie ook paragraaf 23 van de UAV 2012. 3 9 De keet voorzien van: -een koelkast, uitsluitend bedoeld voor tijdelijke berging van grond- en watermonsters -een kopieerapparaat, geschikt voor A3-formaat en het maken van kleurkopieën, gebruiksklaar met benodigd papier 812 SANERINGSUNIT (gezamenlijk gebruik) 812110 Aanvoeren en plaatsen drietraps sanitaire unit keer 1 17 01 10 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-07-02 Aanvoeren en plaatsen en aansluiten van een drietraps sanitaire unit Betreft was- en kleedruimte ten behoeve van alle op het werk aanwezige personeel van de aannemer, nutsbedrijven, onderaannemers en directie. Eventueel nadere eisen opnemen over de grootte en geschiktheid voor aantal personen. Betreft het aanvoeren, plaatsen en aansluiten van een sanitaire unit ten behoeve van personeel voor het verrichten van werkzaamheden in en met verontreinigde bodem, overeenkomstig CROW Publicatie ‘Werken in en met verontreinigde bodem’. 812210 Instandhouden drietraps sanitaire unit week 15 17 01 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-07-02 Instandhouden drietraps sanitaire unit Betreft het instandhouden, onderhouden en schoonhouden van een drietraps sanitaire unit. 1 9 Unit geplaatst volgens bestekspost 812110 De aannemer draag zorg voor het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige waswater, zeep en schone handdoeken 812310 Afvoeren drietraps sanitaire unit keer 1 17 01 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-07-02 Afvoeren drietraps sanitaire unit Betreft het afkoppelen, en afvoeren van een drietraps sanitaire unit. 1 1 Unit geplaatst volgens bestekspostnummer: 812110 815 WERKZAAMHEDEN TRANSPORT EN DEPOTTERREIN ..... 815020 Voorzieningen transport EUR 0 62 14 99 Voorzieningen transport Betreft het treffen en instandhouden van alle voorzieningen binnen het bouwterrein, zoals rijplaten of een tijdelijke fundering voor transportbanen t.b.v. grondtransport en/of het transport van bouwstoffen. De voorziening onderhouden, zonodig verplaatsen en na afloop van de werkzaamheden verwijderen. Met materiaal van de aannemer. 82 WASPLAATS / BORSTELPLAATS ..... 821110 Inrichten wasplaats EUR 0 10 11 11 2020-05-01 verplicht 2020-05 2019-11-12 Inrichten wasplaats. Situering in het werk ter plaatse van de uitrit ter keuze van de aannemer T.b.v. het afspuiten van vrachtauto's en overig materieel dat de "verontreinigde zone" verlaat. Eventuele bijzonderheden vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor saneringswerkzaamheden en in het bestek op te nemen onder 'Eenmalige kosten' (bestekspostnr. 91).
Voor besteksposten, op te nemen boven het subtotaal in de RAW-raamovereenkomst (of het bestek), wordt verwezen naar de resultaatsbeschrijvingen met hoofdcode 10.11.31
Voor de omschrijving van het gebruik van de wasplaats resultaatsbeschrijving met hoofdcode10.12.02 gebruiken. In het inrichten van de wasplaats is begrepen het aanvoeren, aanleggen en aansluiten van de hiervoor benodigde kabels, leidingen, parkeerplaatsen en hulpwegen, voor zover niet reeds begrepen in het inrichten werkterrein 1 1 Hydrologisch gescheiden van de omgeving 2 1 Met schermen tegen spatwater 3 2 Inrichten voor reinigen van personen en materieel met water onder hoge druk 4 3 Met slibvang en olie-afscheider 5 3 Water zuiveren tot de toegestane lozingsnormen geldend voor lozingen op de riolering Het niveau van reinigen aangeven 821120 Gebruik wasplaats. EUR 0 10 12 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-22 Gebruik wasplaats. Betreft het in gebruik hebben en houden van de wasplaats gedurende de periode dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk. Vermelden welke normale invorderbare lasten geacht worden te zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik (precario, waterschapslasten, rioollasten e.d.).
Eventuele bijzonderheden over het gebruik van de wasplaats vermelden. Voor het inrichten en opruimen van de wasplaats zie bestekspostnr(s). Aan het einde van elke werkdag dient de wasplaats te worden schoongemaakt ter goedkeuring van de directie. Het te gebruiken waswater dient vrij te zijn van milieubelastende stoffen Voor resultaatsbeschrijvingen voor het inrichten en opruimen van de wasplaats wordt verwezen naar subwerkcategorie 10.11. 821130 Opruimen wasplaats. EUR 0 10 11 12 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-14 Opruimen wasplaats. ..... Eventuele bijzonderheden vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor saneringswerken en op te nemen onder 'Eenmalige kosten' (bestekspostnr. 91).
Voor besteksposten, op te nemen boven het subtotaal in de RAW-raamovereenkomst (of het bestek), wordt verwezen naar de resultaatsbeschrijving met hoofdcode 10.11.32).
Voor de omschrijving van het gebruik van de wasplaats resultaatsbeschrijving met hoofdcode 10.12.02 gebruiken. In het opruimen van de wasplaats is begrepen het opruimen van alle voor de wasplaats benodigde kabels en leidingen, parkeerplaatsen, hulpwegen, bakken, schermen enz., voor zover niet reeds begrepen in het opruimen van het werkterrein Alle vrijgekomen materialen blijven eigendom van de aannemer en dienen terstond van de locatie te worden afgevoerd. Eventuele bijzonderheden vermelden over de afvoer van (verontreinigde) onderdelen van de wasplaats. 821150 Toepassen waadgoot. EUR 0 10 99 99 Toepassen waadgoot. Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een waadgoot, bedoeld voor het oppervlakkig reinigen van kleding en schoeisel, gesitueerd tussen de verontreinigde zone en de bergruimte voor vuile kleding en schoeisel, als bedoeld in de CROW-publicatie 400 Waadgoot aanbrengen ter plaatse van in-/ uitgang verontreinigde zone Het te gebruiken waswater moet vrij zijn van milieubelastende stoffen. Gebruikt waswater afvoeren via de riolering Instandhouden voor de duur van de grondsaneringswerkzaamheden 83 METINGEN ..... 830 UITZETWERK 830010 Uitzetwerk EUR 0 10 99 99 Uitzetwerk Betreft het verrichten van uitzetwerkzaamheden t.b.v. het werk. Uitgangspunt voor de uitzetwerkzaamheden zijn de hoofdafmetingen op de bestekstekeningen. Ten behoeve van de maatvoering in hoogte dienen in het terrein benodigde hoogtemetingen te worden verricht. Kadastrale grenzen mogen uitsluitend door een bevoegde medewerker van het Kadaster worden teruggeplaatst. 830020 Opstellen peilenplan verhardingen EUR 0 10 99 99 Opstellen peilenplan verhardingen Betreft het maken van een peilenplan van de bovenkant van de aan te leggen verharding. Uitgangspunt is de aanleghoogte zoals aangegeven op tekening die na gunning wordt verstrekt. Overige benodigde ontwerphoogtes dienen door de aannemer te worden bepaald en ter goedkeuring aan de directie worden voorgelegd. Ten behoeve van het te maken peilenplan zijn in het terrein door de opdrachtgever hoogtemetingen verricht. De bijbehorende tekening met deze gegevens wordt na gunning aan de aannemer verstrekt. 831 IN- EN UITMETINGEN T.B.V. HOEVEELHEIDSBEPALING ..... 831010 Inmeten landbodem EUR 0 10 99 99 Inmeten landbodem Betreft het door de aannemer in aanwezigheid van de directie uitvoeren van hoogtemetingen van de landbodem. Situering ter plaatse van alle te ontgraven landbodems op tekening BS1 Doel: Vaststelling van: -aanvangshoogte voor ontgraving; -hoeveelheidsbepaling; Meetmethode: -gridvlakken van 5 x 5 m; -metingen vastleggen in X-, Y- en Z-coördinaten in RD-projectie en NAP. Gebiedsgrootte: zie tekening BS1 Inclusief gebruik van meetmiddelen en meetploeg. Verkregen meetgegevens verwerken volgens bestekspost 831030. 831020 Uitmeten landbodem EUR 0 10 99 99 Uitmeten landbodem Betreft het door de aannemer in aanwezigheid van de directie uitvoeren van hoogtemetingen van de landbodem, na elke fase van de uit te voeren grondwerken. Situering ter plaatse van alle te ontgraven landbodem op tekening BS1 Doel: Vaststelling van: -eindhoogte na ontgraving; -hoeveelheidsbepaling; Meetmethode: -gridvlakken van 5 x 5 m; -metingen vastleggen in X-, Y- en Z-coördinaten in RD-projectie en NAP. Gebiedsgrootte: zie tekening BS1 Inclusief gebruik van meetmiddelen en meetploeg. Verkregen meetgegevens verwerken volgens bestekspost 831030. 831030 Verwerken meetgegevens EUR 0 10 99 99 Verwerken meetgegevens Betreft het verwerken van door de aannemer in aanwezigheid van de directie verkregen meetgegevens volgens de besteksposten 831010 en 831020 na realiseren van elke meting als genoemd in de besteksposten, doch vóór de oplevering. Metingen in X-, Y- en Z-coördinaten in RD-projectie en NAP. Metingen verwerken in overzichtslijsten in een puntenbestand in xls-formaat. Na de laatste meting eveneens volume bepalen. Gegevens in dgn- en dwg-formaat verwerken. Tekeningen in 3-voud (analoog) en in enkelvoud (digitaal) in dgn-, dwg- en dpf-formaat ter acceptatie indienen bij de directie. Beoordelingstermijn: 20 dagen. 836 VERTROEBELING ..... 836010 Uitvoeren troebelheidsmetingen EUR 0 18 16 99 Uitvoeren troebelheidsmetingen Betreft het verrichten van troebelheidsmetingen tijdens het ontgraven van baggerspecie en vaste bodem. Metingen uitvoeren conform artikel 17.27.04 in deel 3 van dit bestek. 837 TRILLINGSMETINGEN Aanvullende informatie met betrekking tot (het voorkomen van) trillingshinder is opgenomen in artikel 41.05.04 in deel 3 van dit bestek. 837010 Uitvoeren trillingsmetingen. EUR 0 41 04 99 Uitvoeren trillingsmetingen. Betreft het uitvoeren van trillingsmetingen t.b.v. monitoring belendingen conform SBR richtlijnen 2002 (deel A, schade aan gebouwen) Aantal locaties 3 in overleg met de directie vast te stellen De trillingsmeters dienen alle trillingen, afkomstig van de werkzaamheden, in drie richtingen (x-, y- en z-richting) te registreren Incl. toetsing en rapportage met grafische meetgegevens conform genoemde richtlijn. Trillingsmeters dienen digitaal te registreren en in realtime uit te lezen zijn via een webapplicatie. Rapportage verstrekken in enkelvoud digitaal in pdf-formaat 839 REVISIEMETINGEN ..... 839110 Revisietekeningen. EUR 0 99 99 99 Revisietekeningen. Betreft het vervaardigen van revisietekeningen volgens deel 3, artikel 01.09.06 van dit bestek van: -de aangebrachte riolering en alle persleidingen; -de knikpunten, diepteligging, moffen en gebruikte materialen; -de aangebrachte mantelbuizen; -de aangebrachte onttrekkingsputten; -de aangebrachte kabels; -het aangebrachte leidingwerk; -verwijderde zaken; -resterende/achterblijvende zaken Alle knikpunten van de aangebrachte materialen dienen te worden vastgelegd in RD-stelsel, de hoogtes in mm nauwkeurig 85 INZETTEN MENS EN MATERIEEL Het inzetten van mens en materieel vindt plaats op verzoek van de opdrachtgever of
de directie voor werkzaamheden die niet in de
voor dit bestek geldende veiligheidsklasse.
besteksposten zijn opgenomen of behoren bij de
wettelijke taken van de opdrachtnemer.
De in te zetten werknemers dienen gekeurd en
kundig te zijn en te worden voorzien van de
persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de
voor dit bestek geldende veiligheidsklasse.
Het in te zetten materieel dient te zijn voorzien
van de juiste technische voorzieningen volgens de 851 INZETTEN MENSEN ..... 851010 Inzetten werknemer uur 60 10 05 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-03-26 Inzetten van werknemer. ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): Vakman GWW 851060 Inzetten veiligheidskundige van de aannemer uur 4 10 99 99 inzetten veiligheidskundige van de aannemer Betreft het inzetten van een veiligheidskundige ten behoeve van de advisering en eventuele begeleiding bij de uitvoering op verzoek van de directie en/of opdrachtgever. Veiligheidskundige/arbeidshygiënist Met kennis en ervaring op HBO-niveau of hoger op het gebied van bodemsanering en omgaan met verontreinigde grond 851090 Inzetten meetploeg dag 2 10 99 99 Inzetten meetploeg Betreft het inzetten van een meetploeig ten behoeve van het inmeten van het (de) terrein(en) door middel van GPS Vastleggen van X- en Y-coördinaat van elk meetpunt ten opzichte van het Rijksdriehoekstelsel Vastleggen van hoogte van elk meetpunt (Z) ten opzichte van NAP Inclusief rapportage van meetgegevens per tranche. Minimale opdracht per keer is een half dagdeel. 852 INZETTEN MATERIEEL Het inzetten van materieel zal zoveel als mogelijk plaatsvinden door gebruik te maken van op het werk aanwezige materieel. In de door inschrijver op te geven eenheidsprijzen dient hiermee rekening te worden gehouden. 852110 Inzetten hydraulische graafmachine uur 60 10 05 13 2020-11-30 verplicht 2020-05 2020-10-30 Inzetten van een hydraulische graafmachine. ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 5 Bakinhoud: ten minste 1 m3 852120 Inzetten vrachtauto uur 20 10 05 16 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-14 Inzetten van een vrachtauto. ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2 2 Hydraulisch kipbaar 1 4 Laadvermogen: ten minste 12 ton 852130 Inzetten wiellader uur 20 10 05 17 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-14 Inzetten van een wiellader. ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 2 Bakinhoud: ten minste 1 m3 852140 Inzetten vacuümwagen uur 8 10 13 99 Inzetten vacuümwagen Betreft vacuümwagen ten behoeve van het verwijderen van een drijflaag Tankinhoud tenminste 15 ton 852160 Inzetten tractor met kipkar uur 20 10 05 18 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-14 Inzetten van een tractor. ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d.
Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. 
Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01).
Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2 1 Hulpvoorzieningen: hydraulisch kipbare aanhanger inhoud ca. 8 m3 Hulpvoorzieningen zoals aanhangwagen, ploeg, maaibalk specificeren. Als hulpvoorzieningen gedurende beperkte tijd beschikbaar moeten zijn deze in afzonderlijke posten opnemen. 853 TBS MATERIAAL ..... 853110 T.b.s. meetinstrumenten. EUR 0 10 05 99 Ter beschikking stellen meetinstrumenten. Betreft het ter beschikking stellen van meetinstrumenten: -1 laserwaterpastoestel incl. ontvanger met statief en 2 zelfzoekende bakens lang resp. 3,00 en 5,00 m. - 12 jalons; - 1 stalen meetlint, lang 50 m; - 1 meetwiel; - 1 handsondeerapparaat met een conusopper- vlak van 100 mm² en een tophoek van 60°, zelfschrijvend; - voldoende piketten. 853130 T.b.s. container 15 m³. week 5 10 13 99 Ter beschikking stellen van een container 15 m³ Bakinhoud ten minste 15 m³ Voorzien van vloeistofdichte bak 87 ENERGIEVOORZIENING ..... 871 TIJDELIJKE ENERGIEVOORZIENING ..... 871610 Toepassen tijdelijk stroomvoorziening. dag 105 21 08 99 Toepassen tijdelijk stroomvoorziening. Betreft het toepassen van een stroomaggregaat. Incl. aan- en afvoerkosten, brandstofkosten, e.d. 89 BIJKOMEND WERK VOORZIENINGEN ..... TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten ..... 91 Eenmalige kosten ..... 910010 Inrichten van werkterrein EUR 10 11 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-14 Inrichten van werkterrein. ..... Eventuele bijzonderheden vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor besteksposten, in het bestek op te nemen onder 'Eenmalige kosten' (bestekspostnr. 91). Voor besteksposten, op te nemen boven het subtotaal in de RAW-raamovereenkomst (of het bestek), wordt verwezen naar de resultaatsbeschrijving met hoofdcode 10.11.21. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t Voor de beschrijving de hulpmiddelen en het gebruik daarvan, wordt verwezen naar subwerkcategorie 10.12. Zie ook paragraaf 23 van de UAV 2012. 910020 Opruimen van werkterrein EUR 10 11 02 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-14 Opruimen van werkterrein. ..... Eventuele bijzonderheden vermelden.
Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor besteksposten, in het bestek op te nemen onder 'Eenmalige kosten' (bestekspostnr. 91). Voor besteksposten, op te nemen boven het subtotaal in de RAW-raamovereenkomst (of het bestek), wordt verwezen naar de resultaatsbeschrijving met hoofdcode 10.11.22. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein 1 1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd 2 1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen 3 1 Alle kabels en leidingen verwijderen 910030 Leges- en precariokosten EUR 10 11 99 Leges- en precariokosten Onder legeskosten worden alle leges- en precariokosten bedoeld die noodzakelijk door de aannemer moeten worden vergoed in het kader van de uitvoering van het werk en het verzorgen van vergunningen als genoemd in bestekspost 103030. 910040 Premie verzekeringen EUR 10 11 99 Premie verzekeringen Onder de eenmalige kosten "Premie verzekeringen" dienen alle premies en assurantiekosten te zijn opgenomen van de voor dit werk benodigde verzekeringen. 919980 Overige eenmalige kosten EUR 919990 Korting EUR 92 Uitvoeringskosten ..... 929990 Uitvoeringskosten EUR 93 Algemene kosten ..... 939990 Algemene kosten EUR 94 Winst en risico ..... 949990 Winst en risico EUR 95 Stelposten ..... 950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 25000 10 03 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken.
Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden ..... De titel van de bestekspost wijzigen in: Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden. 950020 Stelpost bouwkundige opname en deformatiemetingen EUR 5000 10 03 01 2020-05-01 verplicht 2020-05 2020-04-30 Stelpost bouwkundige opname en deformatiemetingen ..... Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken.
Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1 9 Het opstellen van een meetplan, het uitvoeren van bouwkundige opname en het plaatsen en meten van meetbouten. 96 Bijdragen ..... 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR Antea Group projectnr. 464894.100
Besteknr. 21005 "Bodemsanering Veersedijk 301 te Hendrik-Ido-Ambacht"
Revisie 02 Datum 18-10-2021 Versie D0 incl. NvI 3. Bepalingen 01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 01 ALGEMENE BEPALINGEN 01 2015-01-01 definitief vastgesteld 2015-01 2015-01-01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luiden, alsmede de door de Stichting CROW geactualiseerde en gewijzigde teksten, zoals deze 3 maanden voor aanbesteding luidden. 06 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard zijn gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw. 07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.01 van de Standaard wordt de UAV gewijzigd dan wel uitgebreid met het gestelde in paragraaf 01.99 (WIJZ. EN AANV. OP DE UAV 2012 (NIET ELDERS GENOEMD)). 04 RAW-BESTEK: BEOORDELING INSCHRIJVINGSSTAAT 01 In aanvulling van artikel 01.01.04 lid 01 van de Standaard zal de beoordeling ook plaatsvinden op daaruit te herleiden, kennelijk onredelijke, eenheidsprijzen. 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN 05 Van de aannemer worden de in artikel 01.01.13 lid 04 van de Standaard genoemde gegevens over de bodem en de ondergrond, en de uitvoering van de funderings- en boorwerken verlangd. 07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.13 leden 01 t/m 03 van de Standaard bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer. 08 Het is de aannemer, eventuele partners, onderaannemers, leveranciers en hun rechtsopvolgers verboden zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever foto's en publicaties betreffende de overeenkomst en de uitvoering van het werk te (doen) maken en te verspreiden. 09 De aannemer is aansprakelijk voor schade conform hetgeen bepaald is in de UAV en zal de opdrachtgever vrijwaren. De aannemer kan zich bevrijden van aansprakelijkheid indien hij bewijst dat de schade niet te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer zelf, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers, noch is te wijten aan zaken die hij gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst. 10 De opdrachtgever is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan materiaal, materieel of personen die de aannemer inzet bij de uitvoering van de overeenkomst. 14 OPDRACHT 01 Bijkomende documenten die na het tot stand komen van de overeenkomst bij het bestek of de overeenkomst gevoegd worden, worden pas onderdeel van de overeenkomst nadat deze door beide partijen geparafeerd zijn. 16 ONDERAANNEMING, PERSONEEL VAN DERDEN 01 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van onderaannemers, indien hij daarvoor, in afwijking van paragraaf 6 lid 26 van de UAV, schriftelijk toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. 02 Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten in ieder geval beschikken over een geblokkeerde rekening (G-rekening), zoals bedoeld in de "Uitvoeringsregeling inleners, keten- en opdrachtgeveraansprakelijkheid 2004". De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemings-overeenkomsten opnemen en de onderaannemer(s) verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 02 OPNEMING 01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01, van de Standaard dient de opneming door de aannemer te geschieden. 02 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 02 van de Standaard worden alle hoeveelheden zoveel mogelijk dagelijks dan wel uiterlijk op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek opgenomen. 04 De opgenomen hoeveelheden worden door de aannemer uiterlijk op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek als weekstaat aan de directie overlegd. Hierbij worden tevens de gegevens gevoegd die zijn bedoeld in artikel 01.06.02, 01.14.12 en 01.28.01 van dit bestek. 03 RAW-BESTEK: GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN 02 In aanvulling van artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard mogen de "EUR-N" besteksposten worden gesplitst naar rato van de uitgevoerde werkzaamheden en gedeclareerd in het aantal termijnen waarin de resultaatsverplichtingen worden uitgevoerd. De splitsing zal aan de hand van de bij de inschrijving ingediende inschrijvingsstaat in overleg tussen de aannemer en de directie worden vastgesteld na opname van het werk. 07 Indien de aannemer in zijn inschrijvingsstaat negatieve bedragen opneemt, dan worden deze bedragen bij de eerste betalingstermijn en zo nodig bij volgende betalingstermijnen ingehouden. 09 De negatieve bedragen in de inschrijvingsstaat zullen te allen tijde onderdeel blijven van de inschrijving en de betalingsregeling en kunnen op geen enkele wijze kunnen worden verkleind of worden aangepast. Wijzigingen in de planning, fasering, bestekswijzigingen of welke wijzigingen tijdens de uitvoering dan ook, hebben geen invloed op de eventuele negatieve bedragen in de inschrijvingsstaat. 03 BETALINGSREGELINGEN AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 03 RAW-BESTEK: VERREKENPRIJS AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 05 Indien op basis van paragraaf 39 lid 02 van de UAV herziening van de verrekenprijs wordt overeengekomen, wordt slechts het aantoonbare (aankoop)verschil verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te laag overeengekomen eenheidsprijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10 %, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht. 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 01 ALGEMEEN 03 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstoffen (inclusief elektriciteit) en kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.01 t/m 01.04.06 van de Standaard is niet van toepassing. 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 01 INDIENEN DECLARATIES 02 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard dient de declaratie te zijn voorzien van het besteknummer, een korte aanduiding van het werk en het volgnummer van de termijn alsmede een afschrift van de opgestelde termijnberekening. De declaratie dient te naam te worden gesteld van de opdrachtgever en dient ter controle en ter goedkeuring digitaal te worden ingediend bij de directie. Indien een analoge declaratie door de aannemer wordt opgesteld, dan dient deze ter controle en ter goedkeuring in 3-voud te worden ingediend bij de directie. 02 BESTEKSADMINISTRATIE 01 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27 lid 1 van de UAV moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels, zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat, bevatten. De productie-opgave-staten moeten weergeven: * de tot de vorige termijn verwerkte hoeveelheid; *de in de betreffende termijn verwerkte hoeveelheid; *de totaal verwerkte hoeveelheid; *de financiële consequenties van de verwerkingen. De gevraagde gegevens dienen zowel analoog als digitaal worden aangeleverd in een format die in overleg met de opdrachtgever c.q. directie is vastgesteld. 02 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in lid 01 wordt geacht te zijn begrepen in de post "uitvoeringskosten". 07 ZEKERHEIDSTELLING 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek. 02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing. 05 De zekerheidstelling als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet zijn opgesteld conform het bij dit bestek bijgevoegde model. 06 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV dient de zekerheid als genoemd in voorgaand lid 01 van kracht te blijven, totdat de aannemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit dit bestek heeft voldaan, doch minimaal tot 3 maanden na beëindiging van de onderhoudsperiode en bij het ontbreken van een onderhoudsperiode tot 3 maanden na oplevering van het werk. 08 De zekerheid moet zijn afgegeven door: *Een in Nederland of in een andere Lidstaat van de Europese Unie toegelaten kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet Toezicht Kredietwezen 1992; of *Een schadeverzekeraar, aan wie op grond van artikel 10 van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf door de Verzekeringskamer een vergunning is verleend voor de branche borgtocht; of *Een andere privaatrechtelijke rechtspersoon of een overheidsinstelling, indien de Minister van Financiën daarmee schriftelijk heeft ingestemd. 09 Een concerngarantie, een garantie van de moederorganisatie of moedervennootschap, die als hoogste vennootschap binnen het concern instaat voor de aannemer als dochteronderneming wordt niet geaccepteerd. 08 BIJDRAGEN 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek' als bedoeld in artikel 01.08.01 lid 01 van de Standaard wordt verlangd. 07 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.08.01 lid 07 van de Standaard wordt bepaald dat de aannemer tevens een kopie van het betalingsbewijs stuurt naar: Antea Group T.a.v. mevrouw H. Otter Postbus 24 8440 AA HEERENVEEN 02 RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.02 lid 01 van de Standaard wordt niet verlangd. 07 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.08.02 lid 07 van de Standaard wordt bepaald dat de aannemer tevens een kopie van het betalingsbewijs stuurt naar: Antea Group T.a.v. mevrouw H. Otter Postbus 24 8440 AA HEERENVEEN 09 KABELS EN LEIDINGEN 01 ALGEMEEN 01 In aanvulling op artikel 01.09.01 lid 01 van de Standaard is mede van toepassing de "Algemene VELIN voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten", zoals opgenomen in bijlage 02-01 bij dit bestek. 02 Daar waar grondwerk dient te worden uitgevoerd tot een dieper niveau dan waarop zich de aanwezige kabels en leidingen bevinden, die niet in beheer zijn van de nutsbedrijven en derhalve de uitvoering van de werkzaamheden belemmerd wordt door deze kabels en leidingen, draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor een tijdige afkoppeling van deze door aannemer te verwijderen kabels en leidingen c.q. omlegging van deze kabels en leidingen door derden voor aanvang van het betreffende grondwerk. 03 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ligging van kabels en leidingen die niet in beheer zijn van de nutsbedrijven en de informatie met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden met deze kabels en leidingen, aan de aannemer worden verstrekt voorafgaand aan de uitvoering. 02 INFORMATIE-OVERDRACHT 02 Het melden van afwijkende ligging van kabels of leidingen en aangetroffen onbekende netten/netwerken worden aan de aannemer vergoed op stelpost 950010. 04 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen te melden aan de betrokken net(werk)beheerder(s). 05 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden neemt de aannemer zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn. 06 Indien in verband met de in paragraaf 01.16 van dit bestek bedoelde verzekeringen nadere eisen worden gesteld ter zake van kabels en leidingen, dan wordt de aannemer geacht hiervan kennis te nemen en bedoelde eisen zorgvuldig na te leven. 07 De aannemer dient minimaal 1 week voor de start van werkzaamheden ter plaatse van kabels en leidingen die niet in beheer zijn van de nutsbedrijven, de directie van dit voornemen in kennis te stellen, zodat conform artikel 01.09.01 lid 03 van dit bestek gehandeld kan worden. 08 De aannemer dient minimaal 1 week voor de start van werkzaamheden ter plaatse van kabels en leidingen de ter plaatse voorgenomen werkwijze ter goedkeuring aan de directie te overleggen. 09 Het opvangen en/of verleggen van kabels en leidingen van derden is uitsluitend toegestaan na overleg met de betreffende eigenaar/beheerder. 10 VERGUNNINGEN 01 AAN DE AANNEMER VERLEENDE TOESTEMMINGEN 02 De aannemer overtuigt zich voor de feitelijke aanvang van het werk dat alle door hem te verzorgen noodzakelijke vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen aanwezig zijn. De ontbrekende vergunningen dienen door hem, op zijn kosten, nader verzorgd te worden. 03 De vergunningen, die door de opdrachtgever zullen worden verzorgd, staan vermeld in artikel 01.10.02 lid 01 van dit bestek. 02 VERGUNNINGEN AAN DE OPDRACHTGEVER VERLEEND 01 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de volgende vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen: *Beschikking op saneringsplan (Wbb); *Omgevingsvergunning (Wabo of APV); *Watervergunning (Waterwet of keur); *Vergunning Wet beheer Rijkswaterstaatswerken (Wbr); *Vergunning / onthefffing Wet Natuurbescherming (WNb); *Toestemming tot het betreden van de grond; De aannemer dient zich strikt te houden aan de bepalingen en voorschriften in de voornoemde vergunningen, ontheffingen e.d. De vergunningen en voorwaarden waaronder deze vergunningen zijn afgegeven zijn, voor zover deze definitief bij de opdrachtgever zijn ontvangen, opgenomen in de bijlagen van dit bestek. 02 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen en dergelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 03 De opdrachtgever zal de schriftelijke toestemmingen verzorgen van rechthebbenden met betrekking tot de percelen gelegen binnen de contouren van het werkterrein. Gezien het vertrouwelijke karakter van deze toestemmingen worden deze niet ter inzage gegeven aan de aannemer. 04 De in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade. 05 Indien de in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen wijzigingen aan het werk met zich meebrengen, dan kunnen de hieruit voortvloeiende kosten slechts worden verrekend, voor zover de als gevolg van deze vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen veroorzaakte wijzigingen voor het tot stand komen van de overeenkomst niet te kennen waren. 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt vermeld dat er geen werken zijn die ingrijpen ten opzichte van het onderhavige bestek. 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER E.D. 01 ALGEMEEN 03 In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV treft de aannemer alle maatregelen en voorzieningen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van het bevoegde gezag, de politie, directie en/of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard. 04 Vertraging in de werkzaamheden door de aanwezigheid van geparkeerde auto's e.d. op of langs de verkeersroutes zijn voor rekening van de aannemer. 05 De transportroutes voor materieel van de aannemer vanaf de het werkterrein naar een locatie elders buiten de gemeentegrenzen is als volgt: *Veersedijk *Noordeinde *A15 (op- en afrit 21) Voor materieel komend van buiten de gemeentegrenzen naar het werkterrein wordt de omgekeerde route aangehouden. De aannemer is verplicht deze routes te volgen en eventuele nadere aanwijzingen van de directie en/of gemeente waarin het werk is gelegen onmiddellijk op te volgen. Bij het niet nakomen van de hier bedoelde verplichtingen zal per overtreding een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. 06 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen dient hij hiertoe schriftelijke toestemming te hebben van de wegeigenaar of wegbeheerder. 07 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende percelen, gebouwen en overige opstallen verleent de aannemer hulp om de hinder die voor hen uit het werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken. De aannemer zal hiertoe minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan het tijdelijk blokkeren van een toegang overleg plegen met de eigenaar en/of gebruiker(s) van het betreffende perceel/gebouw. De aannemer treft de nodige maatregelen, zoals het leggen van rijplaten, het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen over sleuven en opgebroken weggedeelten e.d. Eisen tot schadevergoeding wegens onbereikbaarheid van de onderhavige percelen als gevolg van de aanleg van de te maken werken komen geheel voor rekening van de aannemer. 08 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie, de politie en/of wegbeheerder niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN 02 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard, wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van de verontreiniging door derden, een korting van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. 04 SIGNAALKLEDING 03 In afwijking van het gestelde in artikel 01.12.04, lid 03 van de Standaard dient de toegepaste signaalkleding te voldoen aan paragraaf 8 van het VVW. 06 TIJDELIJKE BEBORDING 01 Alle te plaatsen borden van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, plaatsen volgens de CROW-publicatiereeks 96a/96b. De borden moeten retroreflecterend zijn en in metaal zijn uitgevoerd. 02 De door de aannemer te maken kosten voor het plaatsen, onderhouden, verplaatsen, opnemen, aan- en afvoer en de controle - ook tijdens de weekenden en vakanties - van de tijdelijke verkeersborden, wegbebakening en afzettingen dienen te zijn begrepen in de aannemingssom. 07 AANSPRAKELIJKHEID 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling. 09 SCHEEPVAARTVERKEER, ALGEMEEN 01 Onderstaand artikel is van toepassing indien aan- en afvoer van bouwstoffen en afvalstoffen via het water door de inschrijver wordt toegepast. Reguliere wachtplaatsen mogen niet door de aannemer worden gebruikt. 02 Eventuele verondiepingen, schade aan oevers, beschoeiingen e.d., die naar het oordeel van de directie zijn veroorzaakt door het gebruik van een der losplaatsen of zwaaien van aan- en afvoerschepen, moeten door en op kosten van de aannemer op eerste aanzegging van de directie worden verwijderd c.q. hersteld. 03 Verondiepingen of punten, die gevaar op kunnen leveren voor de scheepvaart, moeten direct door middel van een eenvoudige bebakening voldoende worden aangegeven of gemarkeerd. 04 Zodra het werk is beëindigd, moeten de tijdelijke voorzieningen worden verwijderd. 05 De scheepvaart mag ten gevolge van het werk niet worden gehinderd of belemmerd, stremming van het kanaal is niet toegestaan. 06 Alle in het belang van het scheepvaartverkeer en de afstroming te treffen maatregelen, dienen in overleg met de directie te geschieden. 07 Ter weerszijden van de bouwwerkzaamheden moeten scheepvaarttekens worden aangebracht, waarvan de modellen zijn voorgeschreven in het Binnenvaartpolitiereglement (B.P.R.). 08 Tijdelijke werken moeten ten behoeve van de scheepvaart met seinen en lampen worden gemarkeerd, een en ander overeenkomstig het B.P.R. De vaarwerktuigen zelf moeten bij de werkzaamheden ook de seingeving aanhouden welke in het B.P.R. is voorgeschreven. 09 Alle obstakels, scheepvaartborden e.d. mogen niet langer aanwezig zijn dan in verband met de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is. 10 De door het daartoe bevoegde provinciale personeel en ambtenaren van de Waterpolitie in het belang van de veiligheid van de scheepvaart of de vrijheid op de vaarweg, alsmede ter bescherming van waterstaatwerken gegeven aanwijzingen en bevelen, moeten stipt en terstond worden uitgevoerd. 11 Indien volgens de directie en de inspecteur voor de scheepvaart gevaar of hinder voor de scheepvaart ontstaat, moeten op diens eerste aanzegging door en op kosten van de aannemer de nodige beschermingsmaatregelen worden genomen in de vorm van aanduidingen, verlichting of seinen volgens het gestelde in het Binnenvaartpolitiereglement. 12 Vertraging of oponthoud, ontstaan door naleving van de in de vorige leden genoemde aanwijzingen of het niet naleven van voorschriften, geven de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling. 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE 01 KWALITEITSBORGING 02 In aanvulling op artikel 01.13.01 van de Standaard moet het kwaliteitsplan voor de start van de werkzaamheden door de aannemer in de definitieve vorm bij de directie zijn ingediend en door de directie zijn beoordeeld en zijn geaccepteerd. Het systeem van kwaliteitsborging brengt geen wijziging in de regeling van de verplichtingen tussen opdrachtgever en aannemer, zoals neergelegd in dit bestek en paragraaf 5 en 6 van de UAV, echter de directievoering zal zijn ingericht op het door de aannemer werken onder kwaliteitsborging. Meer in het bijzonder wordt bepaald dat het houden van audits en de verificatie en goedkeuring van de directie van kwaliteitsplannen en bestekswijzigingen en -afwijkingen onverlet laten de verplichtingen van de aannemer tot het tijdig leveren van goed en deugdelijk werk conform het bestek, zijn aansprakelijkheden en garanties. Door de directie in het kader van de kwaliteitsborging geaccepteerde bestekswijzigingen en -afwijkingen zijn geen meer- of minderwerk tenzij zulks uitdrukkelijk als zodanig door de opdrachtgever is gekwalificeerd. 03 Stop-, bijwoon- en registratiepunten moeten in het keuringsplan en in de planning van de aannemer zijn opgenomen. De keuringsresultaten dienen te worden overhandigd aan de directie. 02 KWALITEITSPLAN 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in paragraaf 01.13.02 van de Standaard verlangd. 05 Bij het opstellen van het kwaliteitsplan dient, naast de reeds in de Standaard als zodanig bedoelde stop-, bijwoon- en registratiepunten, rekening te worden gehouden met ten minste de stop-, bijwoon- en registratiepunten als genoemd in artikel 01.13.05 van dit bestek. 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT 02 Als stoppunten, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05 lid 01 sub c van de Standaard, worden aangemerkt: *de acceptatie van (gedetailleerde) (werk)plannen en berekeningen en tekeningen als omschreven in bestekspostgroep 100, 101 en 102 door de directie; *de door opdrachtgever schriftelijk te bevestigen acceptatie van door aannemer in te schakelen onderaannemers; *het verlagen van de grondwaterstand tot een voldoende laag niveau ten opzichte van de diepste ontgravingsgrens, te meten in bestaande peilbuizen in (of in de directie omgeving van) de uit te voeren ontgraving. *de eerste leverantie van zand c.q. teelaarde uit één partij. *de ingebruikneming van (onderdelen van) de waterreinigingsinstallatie ten behoeve van de bemaling voor de grondsanering. *aanvullende stoppunten, door de directie aan te geven op basis van de inhoud van het kwaliteitsplan volgens artikel 01.13.02 van dit bestek. Als bijwoonpunten, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard, worden aangemerkt: *het vullen van de olie-benzine/waterafscheider / zandvang met schoon leidingwater of oppervlaktewater. *het schoonmaken en verwijderen van (onderdelen van) de onttrekkings- en waterreinigingsinstallaties. *aanvullende bijwoonpunten, door de directie aan te geven op basis van de inhoud van het kwaliteitsplan volgens artikel 01.13.02. Als registratiepunten, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05 lid 01 sub e van de Standaard, worden aangemerkt: *geen. *aanvullende registratiepunten, door de directie aan te geven op basis van de inhoud van het kwaliteitsplan volgens artikel 01.13.02. 03 In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 van de Standaard stelt de aannemer de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen. 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV, verlangd. Dit schema moet in 2-voud worden ingediend bij de directie. 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk zal stilliggen als gevolg van feestdagen, vakantie, roostervrije dagen e.d. 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden: *de werken die volgens paragraaf 01.11 in elkander grijpen; *op donderdagen na 12.00 uur en op vrijdagen geen bronnering opstarten in verband met het uitvoeren van controles op de verontreinigingsgraad van het bemalingswater en de werking van de eventueel toegepaste waterreinigingsinstallatie. *48 uur wachttijd in verband met uitslag controlemonsters tussen ontgraven en aanvullen. 04 Elke voorgenomen afwijking van het algemeen tijdschema door de aannemer dient eerst ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd. Bij het niet nakomen van deze verplichting zal per geval een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. 05 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd. Dit gedetailleerde werkplan omvat o.a.: *de onderdelen uit het algemeen tijdschema; *een inschatting van onwerkbare dagen; *de feestdagen, roostervrije - en vakantiedagen; *alle, in de onderstaande tekst, in de technische bepalingen of elders in het bestek genoemde en vereiste gedetailleerde (werk)plannen en andere plannen. De volgende gedetailleerde werkplannen worden verlangd: *een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen, zoals omschreven in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard en rekening houdend met het gestelde in deel 3, hoofdstuk 11 van dit bestek. *een uitvoeringsplan (water)bodemsanering, zoals omschreven in artikel 17.03.06 in deel 3 van dit bestek. *een hoogwateractieplan/ calamiteitenplan waterkering ten behoeve van de waarborging van de hoogwaterveiligheid als vermeld in artikel 22.03.13 in deel 3 van dit bestek *een bemalingsplan, zoals omschreven in artikel 21.03.01 lid 01 van de Standaard. *een legplan geotextiel en rooster als bedoeld in artikel 22.03.03 van de Standaard. *een plan, zoals omschreven in artikel 41.03.02 lid 01 (incl. 41.05.03 lid 02), 41.13.02 lid 01, 41.25.01 lid 01, 41.33.01 lid 01, 41.53.01 lid 01 en/of 41.63.01 lid 01 van de Standaard. *een legplan als omschreven in artikel 52.03.03 lid 01 en/of 52.23.03 lid 01 van de Standaard. *een gedetailleerd werkplan voor het verwijderen van teerhoudend asfalt, zoals omschreven in artikel 81.12.02 in deel 3 van dit bestek. 07 Indien een kwaliteitsplan is gevraagd, dan dienen de aspecten uit het gedetailleerd werkplan opgenomen te worden in het planningsonderdeel van het kwaliteitsplan. 08 Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering door de directie wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich hiernaar richten, zonder uit dien hoofde op extra vergoedingen, in welke vorm dan ook, aanspraak te kunnen maken. 09 De aannemer geeft bewoners/eigenaren minimaal vijf (5) werkdagen, voordat er werkzaamheden in hun tuin of op hun eigendom(men) zullen plaatsvinden, bericht van de aanvang, de duur en de aard van de werkzaamheden 10 De aannemer geeft de bewoners minimaal tien (10) werkdagen voordat er werkzaamheden zijn waardoor hun woning c.q. bedrijf niet meer bereikbaar is, bericht van de aanvang, de duur en de aard van de werkzaamheden. 14 BOUWSTOFFEN 05 KWALITEITSBORGING EN KEURING VAN BOUWSTOFFEN 02 Bouwstoffen, die niet zijn voorzien van CE-markering en die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met: *KOMO-(attest-met-) productcertificaat; *KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen; *KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; *GASTEC QA-MERK voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen. moeten worden geleverd met deze kwaliteitsverklaringen, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden. 03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen: *voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk; *voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk; *voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem; *voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn. 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut of KOAC-laboratorium. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen. 05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, en voorzien zijn van een kwaliteitskeurmerk, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd. 06 De aannemer dient bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen te volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen en de voorschriften van de leverancier/producent. 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT 03 In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard geldt, dat de milieuhygiënische verklaringen, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstoffen maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt aan het desbetreffende bewijsmiddel. 04 De aannemer verstrekt de in lid 03 bedoelde milieuhygiënische verklaring schriftelijk aan de directie minimaal 10 werkdagen voor de levering van de grond, baggerspecie of de bouwstof. Indien een IBC-bouwstof wordt geleverd, dan bedraagt deze termijn minimaal 25 werkdagen. 11 GELIJKWAARDIGHEID VAN BOUWSTOFFEN 01 Tenzij in het bestek anders is bepaald is het de aannemer toegestaan in plaats van met een fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen andere bouwstoffen te leveren, mits deze andere bouwstoffen minimaal het kwaliteitsniveau hebben van de bouwstoffen voorgeschreven met een fabrieksnaam. De aannemer dient hiertoe tijdig een verzoek in, onder gelijktijdige overlegging van een uitgebreide vergelijkende technische documentatie, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid dient aan te tonen. De gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond door de gegevens van alle relevante eigenschappen van zowel het voorgeschreven als het aangeboden materiaal te overleggen. 12 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 01 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en van de eerste soort c.q. kwaliteit. 02 Het transport, de opslag en verwerking van de bouwstoffen die niet met een certificaat behoeven te worden geleverd dienen mede te geschieden overeenkomstig de richtlijnen van de desbetreffende fabrikant. 03 Het melden van de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie ingevolge de artikelen 32 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit dient te geschieden door de aannemer. De melding dient plaats te vinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl). 13 REGISTRATIE TEN BEHOEVE VAN WEEKRAPPORTEN 01 Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende de aan- of afvoer en acceptatie van bouwstoffen dient de aannemer op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen: *omschrijving bouwstof met hoeveelheid, zo nodig vergezeld van (weeg)(pak)bonnen, lijsten kwitanties e.d; *datum aan- en afvoer en acceptatie; *bestekspostnr. waarvoor bouwstof bestemd is. 02 Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende de afvoer van onbruikbare deelstromen dient de aannemer in afwijking van het bepaalde in artikel 17.33.05 lid 02 van de Standaard op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen: *omschrijving afgevoerde onbruikbare deelstroom met hoeveelheid (weegbonnen), lijsten, e.d; *datum afvoer en acceptatie; *bestekspostnr. volgens welke de onbruikbare deelstroom is /zijn vrijgekomen 03 De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste registratie van het bepaalde in de leden 01 en 02. Bij twijfel over de juistheid van de registratie, zal dit ten nadele van de aannemer worden uitgelegd, tenzij hij kan bewijzen dat de registratie juist is. Bij verlies of te laat indienen van de registratiedocumenten zoals bedoeld in de leden 01 en 02 zal een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) per document bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. 14 GRONDSTROMENPLAN/GRONDSTROMENCOÖRDINATIE 01 Ten behoeve van het uit te voeren grondwerk dient de aannemer bij zijn plan van aanpak, zoals omschreven in artikel 17.03.06 in deel 3 van dit bestek, een grondstromenplan in te dienen waarin inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze de grondstromen tijdens het werk zullen plaatsvinden. 02 Het grondstromenplan, als bedoeld in het vorige lid, dient minimaal de onderstaande elementen te bevatten: *een overzicht van de uit te voeren ontgravingen ten behoeve van de realisatie van onderhavig project; *een overzicht van de te verwachten kwaliteiten van de vrijkomende grond, slib, e.d. gerelateerd aan de uit te voeren ontgravingen; *een overzicht van de te verwachten hoeveelheden en kwaliteiten van grond, slib, e.d. die in tussentijdse opslag wordt gedeponeerd; *een overzicht van aanwezige grond- en/of slibdepots met locatie van herkomst en verwachte kwaliteit; *een overzicht van de te verwachten hoeveelheden en kwaliteiten, alsmede bestemmingen, van grond, slib, e.d. die wordt hergebruikt binnen de aanvullingen ten behoeve van de realisatie van onderhavig werk; *een overzicht van de te verwachten hoeveelheden en kwaliteiten van grond, slib, e.d. die niet kan worden hergebruikt; *een overzicht van de afvoerbestemmingen van grond, slib, e.d. die ter verwerking aan derden wordt aangeboden. 03 Ten behoeve van de registratie van voornoemde grondstromen tijdens de uitvoering van onderhavig werk dient de aannemer een grondstromencoördinator aan te stellen. 04 De opdrachtgever, of namens hem de directie, dient te allen tijde inzicht te worden verstrekt inzake de stand van de werkzaamheden voor wat betreft de gegevens inzake de grondstromencoördinatie. 15 GARANTIE 01 ALGEMEEN 01 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 01.15.01 lid 01 van de Standaard, dient de aannemer voor de onderstaande onderdelen garantie te verstrekken: *de aangebrachte damwanden (met aanmeervoorzieningen) en de aangebrachte hekwerken 3 jaar. Indien onderdelen door derden worden geleverd en de garantie op de geleverde onderdelen meer bedraagt dan de geëiste duur, dan geldt de garantieduur die door de leverancier wordt verstrekt. 02 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering. 03 Bij geschillen aangaande het aanroepen van garanties is een gang naar de burgerlijk rechter van toepassing. 16 VERZEKERINGEN 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING (BSV) 01 In afwijking van artikel 01.16.01 van de Standaard sluit de opdrachtgever geen bodemsaneringverzekering af. 04 BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (AVB) 01 De aannemer is verplicht vanaf de start van de uitvoering van het werk tot 5 jaar na het verstrijken van de onderhoudstermijn een uitgebreide Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af te sluiten en in stand te houden met een verzekerd bedrag van minimaal € 2.500.000,00 per gebeurtenis en per aanspraak en 2x dit bedrag per verzekeringsjaar. 02 In de polis moet mede geregeld zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. In de polis mag geen geen sublimiet voor brandschade zijn opgenomen (zie toelichting onder Bedrijfsregeling Brandregres 2014). De polis moet o.a. dekking bieden voor het werkgeversaansprakelijkheidsrisico conform art. 7:658 BW en 7:611 BW. De verzekering moet ten behoeve van de opdrachtgever (als meeverzekerde) een primaire dekking bieden. Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij. 03 Het eigen risico dat op de AVB van toepassing is, komt ten laste van de aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door deze verzekering gedekte schaden en/of vorderingen. 04 De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, voor de dag waarop de aannemer met de uitvoering van het werk aanvangt, aan de opdrachtgever. De aannemer is daarnaast gehouden, op elk gewenst moment gedurende de uitvoering van het werk, op verzoek van de opdrachtgever een actueel bewijs van instandhouding van de verzekering en premiebetaling te overleggen. 05 Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden. 05 WERKMATERIEELVERZEKERING (WMV) 01 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van aansprakelijkheid voor schade aan zaken en letsel welke voortvloeit uit het gebruik van rijdend, drijvend en varend aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Deze verzekering moet ook dekking bieden: a. voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever b. voor de aansprakelijkheid ten gevolge van zowel bedienings- als regiefouten (ook als onvoldoende preventieve maatregelen zijn genomen om graafschade te voorkomen). 02 Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten. 03 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden verzekerd. 04 De verzekerde som bedraagt minimaal € 6.070.000,00 per aanspraak of gebeurtenis. 05 Voor zover materieel niet overeenkomstig het vorenstaande is verzekerd, mag het niet worden ingezet ten behoeve van de Werkzaamheden. De opdrachtgever heeft het recht de toegang van werkmaterieel tot het werkterrein te weigeren indien geen bewijs van deze WAM-verzekering kan worden getoond. 06 Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden. 08 VERZEKERING GEHUURD MATERIEEL 01 De aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij zich ervan heeft overtuigd, dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering ingevolge de Wettelijke Aansprakelijkheid. 02 De aannemer dient zich er tevens van te overtuigen, dat de aansprakelijkheid van de huurder in de dekking is opgenomen. 10 BRAND EN STORM 01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekert de aannemer hetgeen, overigens ten behoeve van de uitvoering van het werk, op of nabij de bouwplaats aanwezig is tegen het risico van brand en tegen het risico van storm, zoals daar zijn: materieel, gereedschappen, hulpmateriaal, hulpwerken, opstellen c.a., alsmede goederen van hen die ten behoeve van de uitvoering op of nabij de bouwplaats aanwezig zijn (waaronder kleding en voertuigen van de opdrachtgever, van de directie, van de aannemer, onderaannemers en van hun personeel). 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 ALGEMEEN 01 Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd worden. 02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard wordt vrijgekomen verpakkings- en onbruikbare materialen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ook tot vrijgekomen materialen gerekend. 03 De opdrachtgever wijst de aannemer aan als secundaire ontdoener van vrijkomende materialen. 02 HOEDANIGHEID TE HERGEBRUIKEN MATERIALEN 01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de kwaliteit van de grond, baggerspecie of bouwstoffen aangeven (volgens het Besluit bodemkwaliteit) van vrijkomende materialen welke in het werk dienen te worden hergebruikt, dan gelden de onderstaande kwaliteiten: *vormgegeven bouwstoffen: voldoet aan de normen voor vormgegeven bouwstoffen als genoemd in bijlage A van de Regeling Bodemkwaliteit. *niet-vormgegeven bouwstoffen: voldoet aan de normen voor niet-vormgegeven bouwstoffen als genoemd in bijlage A van de Regeling Bodemkwaliteit. 02 Bij bemonstering conform het Besluit Bodemkwaliteit zal de opdrachtgever de aannemer de resultaten mededelen: *na 4 weken na monstername voor wat betreft grond en baggerspecie; *na 10 weken na monstername voor wat betreft vormgegeven en niet-vormgegeven bouwstoffen De aannemer dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema of werkplan met deze termijn rekening te houden. 03 De in het vorig lid bedoelde monstername zal door of namens de directie plaats vinden binnen 1 week nadat de aannemer heeft gemeld dat alle desbetreffende materialen in depot zijn gezet. 04 HOEDANIGHEID VAN VRIJGEKOMEN BOUWSTOFFEN 01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de kwaliteit aangeven (volgens het Besluit bodemkwaliteit) van vrijkomende materialen welke geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, dan gelden de onderstaande kwaliteiten: *vormgegeven bouwstoffen: voldoet aan de normen voor vormgegeven bouwstoffen als genoemd in bijlage A van de Regeling Bodemkwaliteit. *niet-vormgegeven bouwstoffen: voldoet aan de normen voor niet-vormgegeven bouwstoffen als genoemd in bijlage A van de Regeling Bodemkwaliteit. 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING 04 Artikel 01.17.06 lid 04 van de Standaard aanvullen met: "... tot het moment dat een inrichting deze vrijgekomen materialen heeft geaccepteerd." 06 Het gestelde in artikel 01.17.06 lid 01 t/m lid 03 van de Standaard is van toepassing op alle vrijgekomen materialen waarvan de aannemer conform de verstrekte informatie in de besteksposten eigenaar wordt. 07 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.), e.e.a. zoals bedoeld in het "Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van 7 oktober 2004 en bijbehorende regeling "Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van 13 oktober 2004. Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever. 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor: a.In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben en waarvan het bestek aangeeft dat de aannemer daarvan eigenaar wordt, zoals gesteld in artikel 01.17.01 van de Standaard. De steenachtige materialen zijn eventueel na bewerking herbruikbaar als (secundaire) bouwstof. Deze vrijgekomen materialen dienen ingevolge het Stortverbod Bouw- en Sloopafval te worden vervoerd naar een (gecertificeerde) sorteerder of een bewerkings- of een verwerkingsinrichting. b.Materialen welke eigendom blijven van de opdrachtgever. De aannemer dient deze materialen te vervoeren naar een in het bestek vermeld depot of (gecertificeerd) sorteerder of een bewerkings- of verwerkingsinrichting. De desbetreffende acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 02 Alle vrijkomende materialen dienen uiterlijk 3 dagen na het vrijkomen c.q. opnemen van deze materialen te worden afgevoerd van het werkterrein. 08 BEWIJS VAN ONTVANGST 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een afschrift van het bewijs van ontvangst binnen vijf werkdagen aan de directie. 02 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.08 van de Standaard kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen. 09 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 BEWIJS VAN VERWERKING TEERHOUDEND ASFALT 01 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet worden vervoerd naar een inrichting voor het verwerken van teerhoudend asfalt, moet hiervoor worden gelezen "een op basis van de Wet Algemene bepaling omgevingsrecht vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging". 12 2010-10-01 verplicht 2010-12 2010-10-01 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN 01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken." 02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de Nationale Beoordelingsrichtlijn 2506 (BRL 2506). 03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen. 13 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen naar soort en hoedanigheid gescheiden te worden opgeslagen en gescheiden te worden vervoerd. 15 VOORWERPEN VAN HISTORISCHE OF WETENSCHAPPELIJKE WAARDE 01 Als uitbreiding van het eerste lid van paragraaf 32 van de UAV geldt, dat de directie kan verlangen, dat voorwerpen van historische of wetenschappelijke waarde met de nodige voorzorgen tegen beschadiging worden uitgegraven, hetgeen als meerwerk zal worden beschouwd. 02 Bij het doen van een vondst als genoemd in lid 01 is de aannemer verplicht, tot nader order van de directie het werk ter plaatse te doen staken, en het terrein waar de vondst plaatsvond, ongerept te laten. Onvermijdelijke schade als gevolg van het staken der werkzaamheden in dit verband wordt aan de aannemer vergoed. 16 GESLOTEN KETENBEHEER EN RECYCLING (F.K.S.) 01 Uitgekomen en vrijgekomen materialen van PVC en PE leidingsystemen dienen ontdaan van grond en vrij van chemische verontreiniging te worden afgevoerd met gebruikmaking van het Buizen Inzamel Systeem (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling. Een kopie van de stortbon c.q. bewijs van afgifte dient terstond aan de directie te worden overhandigd. 02 Het BIS word landelijk gecoördineerd door BureauLeiding. Bezoekadres: Loire 150 te 's-Gravenhage Postadres: Postbus 152 2260 AD LEIDSCHENDAM Telefoon: 070 444 06 50 Telefax : 070 444 06 61 E-mail: info@bureauleiding.nl Website: www.bureauleiding.nl 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN) 03 Het door de aannemer op te stellen V&G-plan dient eveneens de maatregelen te bevatten ten behoeve van de begaanbaarheid van het terrein voor mens en machine gedurende de looptijd van het werk en, indien van de inzet van funderingsmachines sprake is, het Bouwterreincertificaat als bedoeld in artikel 01.19.04 van de Standaard. 04 Wijzigingen en/of aanvullingen van het V&G-plan, zoals bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, worden niet aangemerkt als bestekswijzigingen in de zin van paragraaf 36 van de UAV. 05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, zoals bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, en het V&G-dossier, als bedoeld in artikel 2.30 onder c. van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de opdrachtgever. 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. 05 KENNISGEVING 01 Een kennisgeving, als bedoel in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden- besluit, is op dit werk niet van toepassing. 02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt, indien van toepassing, namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De in artikel 01.19.02 van de Standaard bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren, als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 06 SOCIALE VOORZIENINGEN, ORDE EN VEILIGHEID 01 De aannemer moet op het werk, ten behoeve van zijn werknemers, voorzieningen treffen en in goede staat onderhouden, overeenkomstig de bepalingen vervat in artikel 3.20 t/m 3.25 van hoofdstuk III, afdeling 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 02 Eerste hulp bij ongelukken moet kunnen worden verleend. De aannemer stelt op een nader door de directie aan te wijzen plaats bij het werk tijdens de gehele duur van het werk een verbandtrommel A met toebehoren beschikbaar. Voor zover nodig moet de verbandtrommel geregeld worden bijgevuld. De aannemer is gehouden van alle op of in verband met het werk voorkomende ongevallen, van welke aard dan ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met verstrekking van alle gewenste inlichtingen. 07 WET ARBEID VREEMDELINGEN 01 De aannemer is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en 11 van de UAV, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen. De aannemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieën van de juiste en vereiste: a.documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen; b.identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen. Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan. 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven. 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed. 04 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten, etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt verminderd dan wel vernietigd en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever de te veel op basis van lid 03 betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden gerestitueerd. 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in lid 01 sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers. 10 REDDINGSMIDDELEN 01 De aannemer moet voor de duur van het werk zorgdragen voor de aanwezigheid van voldoende reddingsmiddelen. 02 De reddingsmiddelen op een duidelijke en als zodanig herkenbare plaats opslaan. De reddingsmiddelen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn. 20 KWALITEITSBORGING 07 SCHRIFTELIJKE MEDEDELINGEN 01 Waar in dit bestek is bepaald dat de mededelingen schriftelijk dienen plaats te vinden, wordt daaronder verstaan per brief, per mail of per fax. 09 DOOR DE AANNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN MEETMIDDELEN 01 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd een calibratierapport, welke niet ouder mag zijn dan 1 jaar, van de door de aannemer ter beschikking te stellen meetmiddelen. 27 UITVOERINGSASPECTEN 01 MATERIEEL, VOORRAADTANKS, BRANDSTOFFEN E.D. 01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten dienen op eigen kosten te worden verwijderd door middel van het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde grond, de controle van het saneringsresultaat en het aanvullen van het gebied met schone grond. 02 Binnen het werkterrein mogen geen oliehoudende smeermiddelen, motoroliën of hydrauliekoliën worden opgeslagen. Het toepassen van verrijdbare voorraadtanks is eveneens niet toegestaan. 03 De aannemer dient te allen tijde voldoende voorzieningen op het werk aanwezig het hebben om bij milieucalamiteiten, zoals olielekkage, deze volledig te isoleren, op te ruimen en af te voeren. 04 De aannemer dient de in lid 03 genoemde voorzieningen direct na het openbaren van een milieucalamiteit in te zetten. Het openbaren van een milieucalamiteit dient terstond te worden gemeld aan de directie. 02 TOEGANGSREGELING 01 Overdag, tijdens de uitvoering van het werk, dient de aannemer zorg te dragen dat onbevoegden het werkterrein niet kunnen betreden. 02 Buiten werktijden dient de aannemer er voor zorg te dragen dat het werkterrein deugdelijk wordt afgesloten door een hekwerk en dat de toegangspoorten zijn afgesloten. 03 WERKTIJDEN 01 De werkzaamheden binnen het werkgebied dienen uitgevoerd te worden tussen 7:00 uur en 17:00 uur. 02 Indien de aannemer hiervan wil afwijken, dan dient hij daartoe een verzoek in bij de opdrachtgever. De opdrachtgever zal bij de beoordeling van het verzoek overleg plegen met de omgeving. Werkzaamheden mogen nooit later plaatsvinden dan 19:00 uur. Indien bij de uitvoering blijkt dat de overlast hierdoor onacceptabel wordt, dan wordt de toestemming ingetrokken, zonder dat de aannemer recht heeft op verrekening. 03 Zonder schriftelijke toestemming afwijken door de aannemer van de in lid 01 genoemde tijden zal per overtreding, per gewerkte dag een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. 04 Voor de bouwvakantie geldt het advies van de vereniging "Bouwend Nederland". In deze periode mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden kan, na overleg met en goedkeuring van de directie, hiervan worden afgeweken. 04 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of van werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige onderbreking wordt niet geacht een schorsing van het werk te zijn overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV. 10 OVERIGE HINDER MATERIEEL EN STATIONAIRE INSTALLATIES 01 De verbranding in de motoren van graafmachines c.a. moet volledig zijn, de uitlaatgassen c.a. van bovengenoemde hulpwerktuigen moeten het milieu zo min mogelijk verontreinigen. 28 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS 01 ALGEMEEN 01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de directie verstrekken. 02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg met de directie. 03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt. 04 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend. 05 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard. 06 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren ter kennis gebracht van de directie. 07 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het werk zo nodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren. 08 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoend werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer. 09 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV worden op het weekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen. Paragraaf 27 lid 7 van de UAV is niet van toepassing. 02 AANLEVEREN REVISIEGEGEVENS ALGEMEEN 01 De door de aannemer aan te leveren revisiegegevens dienen in 1 compleet pakket aan de directie te worden overhandigd. Digitale tekeningen dienen te worden geleverd in DGN-formaat, geschikt voor Micostation V8. 02 Alle afwijkingen die van toepassing zijn dienen op tekening te worden verwerkt en als revisie te worden aangeleverd. Alle revisiegegevens dienen te worden ingemeten in RD-stelsel (X- en Y-coördinatenstelsel) en ten opzichte van NAP (Z-hoogte). 03 T.b.v. een correcte mutatie dienen revisie tekening(en) aangeleverd te worden per gevraagd revisieonderdeel, in het gevraagde bestandsformaat. Conform het gemaakte/uitgevoerde werk inclusief wijzigingen ten opzichte of afwijkingen van het definitief ontwerp, het bestek en/of het Normboek. Tekeningen in PDF moeten geëxporteerd worden in hetzelfde formaat als het formaat van de DGN tekening en duidelijk leesbaar zijn. Rapporten, meetgegevens, afwijkingsstaat etc. dienen te worden aangeleverd in een Microsoft Office 2013 formaat en in PDF formaat. Onder vermelding van de volgende gegevens: *Plaats- en straatnaam. *Naam en of omschrijving. *Projectnummer opdrachtgever. *Datum start en einde werkzaamheden en eventueel bijzonderheden/opmerkingen met betrekking tot de werkzaamheden (bijvoorbeeld zaken die van invloed kunnen zijn op de levensduur). 04 Van alle revisies dienen ook een analoge versies aan de directie te worden overhandigd t.b.v. controle. Deze gegevens dienen in enkelvoud in een of meerdere ordners, verdeeld in hoofdstukken, verstrekt te worden aan de directie. In deze ordner(s) dienen ook de gegevens t.b.v. kwaliteitsregistratie aangeleverd te worden conform artikel 01.20.03 van de Standaard. 30 BEGRIPPEN 01 TOEPASSEN 01 Het toepassen van een voorziening omvat de aanvoer, het plaatsen, het indien nodig verplaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van de voorziening en alle voor die voorziening benodigde hulpmiddelen, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen. 31 MERKPALEN, KADASTRALE STENEN E.D. 01 ALGEMEEN 01 Alle, in het terrein voorkomende, merkpalen en merkstenen zoals KAD-stenen, R.G.-palen, aanduidingen voor leidingen e.d. moeten onveranderd intact blijven. Merkpalen e.d. welke een belemmering vormen voor het werk, maar behouden moeten blijven, dienen voor aanvang van de werkzaamheden, alleen na een daartoe van de directie ontvangen aanzegging, te worden geborgen en op een door de directie aan te wijzen locatie te worden bewaard. Na voltooiing van de werken dienen de bedoelde merkpalen e.d. weer te worden herplaatst op aanwijzing van de directie. Kadastrale aanduidingen mogen slechts verplaatst worden in tegenwoordigheid van en volgens aanwijzing van een bevoegde ambtenaar van het kadaster, aanduidingen van leidingen in aanwezigheid van en/of na toestemming van de betrokken leidingbeheerder. Onder geen beding mogen bedoelde merkpalen en -stenen op eigen gelegenheid door de aannemer in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht. 33 INFORMATIEBORDEN 01 DOOR OPDRACHTGEVER GEËISTE INFORMATIEBORDEN 01 De aannemer dient op [AANTAL] locaties, nader door de directie aan te geven, informatieborden te plaatsen. De constructie, tekst, emblemen, afmetingen, materialen e.d. behoeven de goedkeuring van de directie. De kosten voor het maken en plaatsen van de borden wordt verrekend via stelpost. 02 INFORMATIE- EN RECLAMEBORDEN VAN DE AANNEMER 01 Indien de aannemer voor zijn rekening informatie- c.q. reclameborden wenst te plaatsen, behoeft dit de goedkeuring van de opdrachtgever. 02 De aannemer dient zelf te zorgen voor de bouwvergunning respectievelijk melding bij het bevoegd gezag. 34 BESTAANDE BEBOUWING 01 VASTLEGGEN BESTAANDE BEBOUWING 01 Ten behoeve van het vaststellen van de ten gevolge van de uitvoering van het werk mogelijk veroorzaakte schade van het exterieur en interieur van de bebouwingen zal een bouwkundige vooropname plaatsvinden direct voor aanvang van het werk. Deze opname zal plaatsvinden door extern expertisebureau. Van deze opnamen wordt een rapportage opgemaakt, dat door alle partijen wordt ondertekend. 02 Ter ondersteuning van de in lid 01 genoemde rapportage zal tevens een fotografische vastlegging van de daarin genoemde gebreken en of overige details plaatsvinden. 03 Schades dienen per direct bij de directie te worden gemeld. Bij de eerstvolgende bouwvergadering, dient dit in het verslag te worden vastgelegd. 02 VASTLEGGEN BESTAANDE INFRASTRUCTUUR 01 Ten behoeve van het vaststellen van de ten gevolge van de uitvoering van het werk mogelijk veroorzaakte schade aan wegen, bermen, groenvoorzieningen, particuliere grond en dergelijke zal de toestand hiervan direct voor de aanvang en direct na afloop van het werk worden opgenomen. Deze opname zal plaatsvinden door de directie, in aanwezigheid van de aannemer. Van deze opnamen wordt door de directie een proces-verbaal opgemaakt, dat door alle partijen wordt ondertekend. 02 Ter ondersteuning van het in lid 01 genoemde proces-verbaal zal door de opdrachtgever een fotografische vastlegging van de daarin genoemde gebreken en of overige details plaatsvinden. 03 Schades dienen per direct bij de directie te worden gemeld. Bij de eerstvolgende bouwvergadering, dient dit in het verslag te worden vastgelegd. 99 WIJZ. EN AANV. OP DE UAV 2012 (NIET ELDERS GENOEMD) 02 PARAGRAAF 2 06 Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV als volgt: "De opdrachtgever is van mening dat met deze aanvulling de UAV wordt verduidelijkt en is tevens van mening dat deze verduidelijking niet leidt tot een disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer." 07 Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing. De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV als volgt: "De opdrachtgever is van mening dat met deze aanvulling de UAV wordt verduidelijkt en is tevens van mening dat deze verduidelijking niet leidt tot een disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer." 08 Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door keuringsinstituten, erkend door de Raad voor de Certificatie, zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van certificaten, attesten of attesten-met-certificaat. De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV als volgt: "De opdrachtgever is van mening dat met deze aanvulling de UAV wordt verduidelijkt en is tevens van mening dat deze verduidelijking niet leidt tot een disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer." 03 PARAGRAAF 3 10 Aan paragraaf 3 van de UAV wordt het volgende lid toegevoegd: Het door de directie uit te oefenen toezicht op de uitvoering van het werk en op de naleving van de overeenkomst ontheft de aannemer niet van zijn verplichting om het werk goed en deugdelijk en volgens bestek en tekeningen uit te voeren en maakt de opdrachtgever niet (mede-)aansprakelijk indien de aannemer deze verplichtingen niet nakomt. De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV als volgt: "De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV niet leidt tot een disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer." 05 PARAGRAAF 5 01 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV belegt de aannemer voor aanvang van de uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven. De directie wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. Een en ander dient tevens met de opdrachtgever te worden afgestemd. De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging en verzending van de verslagen van de in dit lid genoemde bespreking(en). De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV als volgt: "De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV niet leidt tot een disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer." 06 PARAGRAAF 6 02 In aanvulling van paragraaf 6 lid 2 van de UAV geldt dat de goedkeuring van de directie van door de aannemer te verstrekken (werk)tekeningen en berekeningen en de daarin onder goedkeuring van de directie aangebrachte wijzigingen de aannemer niet ontheffen van zijn verantwoordelijkheid voor daarin door hem gemaakte fouten. De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV als volgt: "Daar waar de aannemer zelf ontwerpwerkzaamheden uitvoert vanwege zijn deskundigheid, dient hij, naar de mening van de opdrachtgever, ook de consequenties te dragen als de ontwerpwerkzaamheden negatieve consequenties blijken te hebben." 09 Het gestelde in paragraaf 6 lid 9 van de UAV geldt ook voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik of de toepassing van materialen en constructies, waartoe hij krachtens aan anderen verleende octrooi- of auteursrechten niet is gerechtigd. Indien de opdrachtgever voor de burgerlijke rechter wordt aangesproken tot vergoeding van schade als in voorgaande zin is bedoeld, is het gestelde in paragraaf 49 niet van toepassing. De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV als volgt: "De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV niet leidt tot een disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer." 13 Paragraaf 6 lid 13 van de UAV wordt aangevuld met: Indien gevolgen, als bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging tot gevolg hebben, wordt deze kostenverlaging met de opdrachtgever verrekend. De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV als volgt: "De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV niet leidt tot een disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer." 30 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV wordt bepaald dat de voertaal, zowel in woord als in geschrift, tussen de opdrachtgever/directie en de aannemer in alle gevallen de Nederlandse taal zal zijn. Alle documenten dienen in de Nederlandse taal te zijn opgesteld, tenzij ten aanzien van specifieke documenten alsnog anders wordt of is overeengekomen. De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV als volgt: "De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV niet leidt tot een disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer." 07 PARAGRAAF 7 01 Paragraaf 7 lid 1 van de UAV wijzigen in: "Als datum van aanvang zal worden aangemerkt de datum zoals vermeld in de opdrachtbrief". De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV als volgt: "De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV niet leidt tot een disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer." 09 PARAGRAAF 9 02 In aanvulling op paragraaf 9 van de UAV geldt het volgende: Van de opneming ten behoeve van de oplevering, dan wel bij onthouding van acceptatie daarvan, en van iedere heropneming, wordt door de directie een Staat van Opneming gemaakt, welke wordt ondertekend door de aannemer en de directie, en, indien de opdrachtgever bij de opneming ten behoeve van de oplevering aanwezig is, door de opdrachtgever. Het origineel van de getekende Staat van Opneming wordt door de directie aan de opdrachtgever verstrekt, een kopie aan de aannemer. In aanvulling op paragraaf 9 lid 3 van de UAV geldt het volgende: Het recht van het geven van de hier bedoelde acceptatie is uitsluitend voorbehouden aan de opdrachtgever. De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV als volgt: "De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV niet leidt tot een disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer." 12 PARAGRAAF 12 02 Het tekstdeel "ondanks nauwlettend toezicht" in paragraaf 12, lid 2b van de UAV komt te vervallen. De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV als volgt: "De opdrachtgever is van mening dat de aannemer, doordat de opdrachtgever zich meer richt op systeemtoezicht dan op het dagelijks toezicht, op basis van het bestek en in aansluiting op zijn kwaliteitssysteem de beheersing van het uitvoeringsproces tot uiting kan laten komen in het door hem op te stellen kwaliteitsplan. De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn prestaties en hij dient aan te tonen dat hij voldoet aan het vereiste kwaliteitsniveau. Deze wijziging leidt niet tot een disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer." 07 Aanvullende bepalingen ten aanzien van de door de aannemer uitgevoerde berekeningen en tekeningen: a.Lid 2b van de UAV is niet van toepassing indien tekortkomingen aan het werk hun oorzaak hebben in berekeningen of tekeningen die de de aannemer conform de overeenkomst dient te maken. b.De aannemer is integraal verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering van de door hem gemaakte berekeningen en tekeningen. c.De acceptatie door de directie van berekeningen en tekeningen is een schriftelijk aan de aannemer gerichte mededeling dat de directie geen bezwaar heeft tegen de voorgelegde berekeningen en tekeningen. De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV als volgt: "Daar waar de aannemer zelf ontwerpwerkzaamheden uitvoert vanwege zijn deskundigheid, dient hij, naar de mening van de opdrachtgever, ook de consequenties te dragen als de ontwerpwerkzaamheden negatieve consequenties blijken te hebben." 15 PARAGRAAF 15 01 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld. De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV als volgt: "Daar waar de aannemer gebruik maakt van terreinen van derden, dient hij, naar de mening van de opdrachtgever, ook de consequenties te dragen die aan het gebruik van deze terreinen zijn verbonden." 22 PARAGRAAF 22 01 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen tegenover de opdrachtgever ook te gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer- of onderhoud krijgen na oplevering. De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV als volgt: "De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV niet leidt tot een disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer." 28 PARAGRAAF 28 01 In aanvulling van paragraaf 28 van de UAV bestaan de door de aannemer ter beschikking te stellen hulpmiddelen ten behoeve van afbakeningen peilingen en opmetingen uit tenminste: -1 laserwaterpastoestel incl. ontvanger met statief en 2 zelfzoekende bakens lang resp. 3,00 en 5,00 m.; - 12 jalons; - 1 stalen meetlint, lang 50 m; - 1 meetwiel; - 1 handsondeerapparaat met een conusoppervlak van 100 mm² en een tophoek van 60°, zelfschrijvend; - voldoende piketten. De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV als volgt: "De specificatie van de gevraagde hulpmiddelen leidt, naar de mening van de opdrachtgever, niet tot een disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer." 45 PARAGRAAF 45 01 In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UaV is de zinsnede in deze paragraaf "... wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van veertien dagen met 2 verhoogd, en ..." niet van toepassing. De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV als volgt: "De vergoeding van rente, als bedoeld in paragraaf 45, lid 2 vindt plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de aannemer kan na het verstrijken van een termijn van 14 dagen GEEN aanspraak maken op verhoging van dit percentage met 2. 49 PARAGRAAF 49 06 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 49 van de UAV zullen de in voornoemde paragraaf bedoelde geschillen uitsluitend voorgelegd worden aan de burgerlijke rechter. Voor het overige dient in voorkomende paragrafen van de UAV voor “(het arbitragereglement van) de Raad van Arbitrage voor de Bouw” gelezen te worden “(de procedureregeling van) de burgerlijke rechter”. De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte van de UAV als volgt: "De bevoegdheid van de gewone rechter als bevoegde rechtsprekende instantie volgt automatisch uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Een keuze voor de gewone rechter is op basis van de wet automatisch als gerechtvaardigd en, naar de mening van de opdrachtgever, daarmee als proportioneel te beschouwen". 10 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD 0 WERK ALGEMENE AARD ALGEMEEN 2 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD 01 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL 02 Ten behoeve van metingen voor het vaststellen van de geleverde en/of verwerkte hoeveelheden zet de aannemer de door de directie nodig geachte werknemers en hulpmiddelen in. 03 In plaats van de ingevolge de betreffende bestekspost in deel 2.2 van dit bestek door de aannemer in te zetten werknemers "Bouwbedrijf" mogen andere werknemers worden ingezet, mits deze een overeenkomstige vakbekwaamheid bezitten. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WERK ALGEMENE AARD 03 OMGEVINGSMANAGEMENT 01 De aannemer dient met de omgeving te communiceren over de werkzaamheden, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de uitvoering. Doel van de communicatie is het zorgen voor draagvlak voor het project in de omgeving, alsmede de hinderbeleving te verminderen. Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het werk zal de aannemer te maken kunnen krijgen met eigenaren en beheerders van aanliggende terreinen, wegen, etc. en andere belanghebbenden als bedrijven, gebruikers en omwonenden. De aannemer kan worden geconfronteerd met de - soms tegenstrijdige - belangen van deze stakeholders. 02 Ten behoeve van de in lid 01 genoemde communicatie en afstemming dient de aannemer een omgevingsmanagementsplan in dat als doel heeft: *Het garanderen van de leefbaarheid tijdens de uitvoering door het garanderen van de bereikbaarheid, *Het borgen van interactie met externe raakvlakken en het optimaal omgaan met omleidingsroutes; *Het op de juiste wijze afstemmen met het bevoegd gezag inzake te verkrijgen vergunningen en grondstromen; *Het bieden van zekerheid aan de opdrachtgever dat er op juiste wijze omgegaan wordt met (afwikkeling van) schades. 03 Het omgevingsmanagementplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan volgens paragraaf 26 lid 6 van de UAV. De kosten hiervoor dienen te worden opgenomen in bestekspost 899010. 04 Het omgevingsmanagementplan dient onder meer inzicht te geven in: *De mate waarin de inschrijver de verschillende belangen herkent en in welke mate de inschrijver daarbij bereid en in staat is om in te spelen op de belangen van derden en om zal gaan met veranderende omstandigheden en eventuele optredende risico's. Belangen en risico's die de opdrachtgever hierbij graag beheerst ziet, zijn: bezwarenprocedures, door omgevingspartijen gestelde eisen en klachten van omwonenden, scheepvaart, gebruikers etc.; *De mate waarin de inschrijver maatregelen treft om hinder voor de omgeving te beperken. Deze maatregelen kunnen algemeen van aard zijn, maar ook gericht op specifieke (groepen van) belanghebbenden. Maatregelen die de inschrijver zal treffen die aantoonbaar een positief effect hebben, worden positief beoordeeld. De uit te voeren activiteiten en te nemen maatregelen dienen meetbaar (SMART) te worden omschreven. 05 Alle activiteiten en maatregelen die de aannemer in het kader van het omgevingsmanagementplan beoogd uit te voeren c.q. te nemen dienen te worden afgeprijsd in de daarvoor opgenomen bestekspost 899010. 7 MEET- EN VERREKENMETHODEN TBS MENS EN MATERIEEL 02 INZETTEN WERKNEMERS EN/OF MATERIEEL BUITEN NORMALE WERKTIJDEN 01 Bij het op verzoek van de directie ter beschikking stellen van werknemers en/of bediening materieel buiten de normale werktijd zullen de loonkosten worden verhoogd, overeenkomstig de CAO regelingen van het CAO - Bouwbedrijf. 02 De in lid 01 bedoelde verhoging van loonkosten dient afzonderlijk te worden gedeclareerd. 2 BIJKOMEND WERK ALGEMENE AARD 3 INFORMATIE-OVERDRACHT BIJKOMEND WERK ALGEMENE AARD 03 AANLEVEREN TOPOGRAFISCHE INFORMATIE 01 Werkzaamheden bestaan uit het inwinnen en verwerken (bewerken, classificeren en structureren) van de nieuwe en gewijzigde topografische elementen. De verwerking dient in het door de opdrachtgever verstrekte topografische bestand te worden uitgevoerd. In dit vlakgerichte bestand dienen alle gewijzigde en nieuw gerealiseerde elementen te zijn verwerkt en de verdwenen situatieonderdelen te zijn verwijderd. 02 De revisietekening dient zowel digitaal als analoog aan de opdrachtgever te worden aangeboden ter controle. 03 De digitale versie van de revisietekening dient schaal 1:200 te zijn en gepositioneerd in het RD/NAP-net (x,y,z). De digitale versie van de revisietekening dient in hetzelfde formaat (AutoCad 2014) te worden geleverd als zij door de opdrachtgever is aangeleverd. 04 De richtlijnen ten aanzien van de inwinning en verwerking van de meting, alsmede een overzicht van de in te winnen lijn- en puntobjecten, symbolen en semantische informatie zullen door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. 05 De analoge versie van de revisie tekening dient niet groter te zijn dan schaal 1:2.000. 04 AANLEVEREN AREAALGEGEVENS 01 Werkzaamheden bestaan uit het inwinnen van de attributen van alle nieuwe en gewijzigde topografische en virtuele elementen. De verwerking dient in de door de opdrachtgever verstrekte database te worden uitgevoerd. Alle gewijzigde en nieuw gerealiseerde attributen dienen te zijn verwerkt en verdwenen attributen of objecten dienen te zijn verwijderd. 02 De richtlijnen ten aanzien van de te inventariseren objecten alsmede een overzicht van de benodigde attributen zullen door de opdrachtgever worden verstrekt. Er dienen attribuutgegevens te worden ingewonnen van verhardingen, waterbodems, kunstwerken, VRI, openbare verlichting, meubilair, oevers en groen. 3 WERKTERREIN 1 BEGRIPPEN WERKTERREIN 02 DEFINITIES WERKTERREIN-BOUWTERREIN-DEPOTTERREIN 01 Verstaan wordt onder: a.Bouwterrein: het terrein waarop of waarin het tot stand te brengen bouwwerk dient te worden gerealiseerd. b.Werkterrein: het terrein waar de aannemer gebruik van kan maken voor opslag van bouwstoffen en plaatsing van keten, loodsen, hulpwerken en andere hulpmiddelen. c.Depotterrein: gedeelte van het werkterrein, waarop vrijgekomen (bouw)materialen of geleverde (bouw)materialen tijdelijk worden opgeslagen. 03 TOEPASSEN TERREINAFSCHEIDING 01 Het toepassen van terreinafscheiding omvat de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden, verwijderen en de afvoer van alle voor die afscheiding benodigde middelen en hulpmiddelen, met materialen van de aannemer. Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van een afscheiding tevens het aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. 2 EISEN EN UITVOERING WERKTERREIN 06 AFDEKKEN DEPOT 01 Het depot aan het einde van elke werkdag geheel afdekken. 02 Bij windkracht 7 (op de schaal van Beaufort) gemeten op het depot, het depot direct afdekken en de afdekking stormvast verankeren en/of verzwaren. 07 STAAT VAN EN TOEGANG TOT HET WERKTERREIN 01 De staat van het werkterrein wordt bij aanvang van het werk geacht bekend te zijn bij de aannemer. De aannemer wordt tevens geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein en de plaatselijke omstandigheden zoals peilen van watergangen, los- en laadmogelijkheden en andere zakelijke gegevens die niet in dit bestek zijn vermeld. 02 De aannemer dient het werkterrein met betrekking tot sloopwerkzaamheden en grondsanering met een deugdelijk aaneengesloten hekwerk af te sluiten en het hekwerk te voorzien van borden met een aankondiging dat er een bodemsaneringswerk wordt uitgevoerd. De aannemer dient zich te vergewissen of bedoeld hekwerk voldoende veiligheid biedt aan de omwonenden en dient desnoods in overleg met de opdrachtgever op kosten van de aannemer aanvullende maatregelen te nemen. Indien dit noodzakelijk is voor de veiligheid, kan de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk vorderen dat de afsluiting wordt verplaatst. 03 In verband met de veiligheid met betrekking tot derden kan de opdrachtgever van de aannemer verlangen dat op kosten van de aannemer nadere voorzieningen worden aangebracht die de veiligheid van derden waarborgen. Bedoelde voorzieningen worden door de aannemer zo spoedig mogelijk aangebracht na het daartoe door de directie gedane verzoek. 04 Van de aannemer wordt verwacht dat deze, zo nodig, onverwijld aan de opdrachtgever ter kennis brengt dat verplaatsing van de afsluiting noodzakelijk is in verband met de veiligheid. 05 Het terrein dient te worden onderverdeeld in een "schone" zone (keten, depots schone grond, opslag materialen en bouwstoffen) en "verontreinigde" zone. De "schone" zone mag voor het personeel vanuit de "verontreinigde" zone alleen via een laarzenwasplaats bereikbaar zijn. De "schone" en "verontreinigde" zone dienen afzonderlijk te kunnen worden afgesloten. 06 De aannemer draagt er zorg voor dat de "schone" zone niet verontreinigd raakt en treft maatregelen op zijn kosten om dit te garanderen. 07 De aannemer draagt er zorg voor, dat uitsluitend personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, toegang hebben tot het werkterrein. In het logboek conform artikel 17.03.02. van de Standaard zal worden opgetekend welke personen zich op het werkterrein mogen begeven. 08 Buiten werktijden dient de aannemer er voor zorg te dragen dat het werkterrein deugdelijk wordt afgesloten door een hekwerk en dat de toegangspoorten zijn afgesloten. 09 Indien daartoe dringende redenen zijn, hebben de opdrachtgever c.q. de directie het recht bepaalde personen de toegang tot het werkterrein te weigeren en te ontzeggen. 08 UITVOERING TERREINAFSCHEIDING 01 De tijdelijke terreinafscheiding moet bestaan uit: * Hekwerk van stalen elementen, met gegalvaniseerd pantanetgaas - of gelijkwaardig - bespannen en onderling stevig, op twee plaatsen, verankerd (hoogte ca. 2,0 m); *Inclusief afsluitbare poort(en). 02 De directie is gerechtigd een ondeugdelijke terreinafscheiding direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe de aannemer vooraf door hem aansprakelijk behoeft te worden gesteld. De herstelkosten hiervan zijn voor rekening van de aannemer, tenzij de aannemer aantoont dat de schade en gebreken hem niet kunnen worden toegerekend. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT WERKTERREIN 02 INRICHTING VAN HET WERKTERREIN 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 15 lid 02 van de UAV verstrekt de aannemer een voorstel ter goedkeuring aan de directie. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES WERKTERREIN 02 MILIEUBEPALING 01 Bij alle handelingen en werkzaamheden die de aannemer uitvoert, die potentieel nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken dienen de geldende normen en wetgeving in acht te worden genomen. Indien door de directie nadelige gevolgen voor het milieu zijn vastgesteld die zijn veroorzaakt door het niet naleven van de geldende normen en wetgeving zijn de kosten die voortvloeien uit het teniet doen van die nadelige gevolgen voor rekening van de aannemer. 02 Het bijtanken van materieel van de aannemer dient te geschieden op een centrale plaats op het werkterrein die wordt vastgesteld voor de start van het werk en gedurende de uitvoering van het werk ook als zodanig in stand wordt gehouden. Na een verzoek hiertoe van de aannemer, kan de directie goedkeuring verlenen aan het verplaatsen van de centrale tankvoorziening, bijvoorbeeld wanneer ter plaatse van de eerste locatie werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op grond van de overeenkomst. Bij het niet nakomen van de hier bedoelde verplichting zal per overtreding een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. 03 Van het materieel van de aannemer dat het werkterrein verlaat dient de eventuele aanhangende (verontreinigde) grond te worden verwijderd. Bij het niet nakomen van de hier bedoelde verplichting zal per overtreding een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. 17 TECHN. BEPALINGEN VERONTR. GROND EN VERONTREINIGD WATER 0 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER ALGEMEEN 1 BEGRIPPEN VERONTR. GROND EN VERONTREINIGD WATER 01 ALGEMEEN 01 Artikel 17.01.01 wordt vervangen door: Te verstaan is onder: a. Verontreinigde grond: de grond met de zich daarin bevindende verontreinigende stoffen en componenten waarvan de concentratieniveaus hoger zijn dan de achtergrondwaarde; b. Verontreinigd grondwater: het grondwater met de zich daarin bevindende verontreinigende stoffen en componenten waarvan de concentratieniveaus hoger zijn dan de streefwaarde; c. Achtergrondwaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in de "Regeling bodemkwaliteit" (https://wetten.overheid.nl), voor de beoordeling van concentratieniveaus van diverse verontreinigende stoffen in de grond; d. Streefwaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in de vigerende "Circulaire bodemsanering" (https://wetten.overheid.nl), voor de beoordeling van concentratieniveaus van diverse verontreinigende stoffen in het grondwater; e. Interventiewaarde: de respectieve concentratieniveaus, vermeld in de vigerende "Circulaire bodemsanering" (https://wetten.overheid.nl), voor de beoordeling van concentratieniveaus van diverse verontreinigende stoffen in de bodem; f. Verontreinigende stoffen: stoffen of componenten van stoffen, genoemd in de vigerende "Circulaire bodemsanering" (https://wetten.overheid.nl) en de "Regeling bodemkwaliteit" (https://wetten.overheid.nl) ; g. Veiligheidsklasse: de veiligheidsklasse zoals genoemd in CROW-publicatie "Werken in en met verontreinigde bodem". h.Grond: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie. Grond mag ten hoogste voor 20 gewichtsprocent zijn vermengd met bodemvreemde materialen. i.Baggerspecie: vast materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. Baggerspecie mag ten hoogste voor 20 gewichtsprocent zijn vermengd met bodemvreemde materialen. j.Bouwstof: materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond of baggerspecie, dat is bestemd om te worden toegepast. Een bouwstof mag ten hoogste voor 20 gewichtsprocenten zijn vermengd met grond of baggerspecie, voor zover deze grond of baggerspecie daar geen functioneel onderdeel van uitmaakt. k.Grond van natuurlijke oorsprong: grond die niet eerder in een werk is toegepast en/of onder invloed van antropogene bijmengingen minder geschikt is als toepassing. l.Fysische verontreiniging: alle bij baggerwerkzaamheden vrijkomende voorwerpen, takken, stronken, kunststoffen, puin, e.d. met een groter volume dan 0,002 m³ (2 liter). 3 INFORMATIE-OVERDRACHT VERONTR. GROND EN VERONTREINIGD WATER 05 LOZING VAN PROCESWATER 03 De samenstelling van het te lozen proceswater dient te voldoen aan de eisen en bepalingen zoals genoemd in artikel 3.1 van het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer en dient te voldoen aan de streefwaarden volgens het Besluit Bodemkwaliteit voor wat betreft de parameters minerale olie, vluchtige aromaten en PAK's. 04 De eerste lozing van uit het werk vrijkomend proceswater dient aan te vangen vóór donderdag 12.00 uur in verband met het uitvoeren van controles op de verontreinigingsgraad van het te lozen proceswater en de werking van de eventueel toegepaste waterreinigingsinstallatie(s). 05 Van alle benodigde en door de aannemer verkregen toestemmingen en vergunningen dienen kopieën te worden verstrek aan de directie. 06 De aannemer dient zich strikt te houden aan de bepalingen en voorschriften in de voorgenoemde toestemmingen en vergunningen. 06 UITVOERINGSPLAN (WATER)BODEMSANERING 01 Ten behoeve van de uitvoering van de (water)bodemsanering stelt de aannemer een uitvoeringsplan op. 02 Het uitvoeringsplan dient alle onderdelen te bevatten zoals aangegeven in paragraaf 2.3.2. van de BRL7000. Kritische werkzaamheden dienen tevens in de planning te worden opgenomen. 03 Het uitvoeringsplan bodemsanering wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV. 1 DROOG VERWERKEN VERONTREINIGDE GROND 2 EISEN EN UITVOERING DROOG VERWERKEN VERONTREINIGDE GROND 03 LADEN EN VERVOEREN VERONTREINIGDE GROND 01 Tijdens het laden van verontreinigde grond dienen de ramen en deuren van de cabines van het materieel gesloten te zijn. 02 Het laden, overslaan, vervoeren, verwerken en bewerken van verontreinigde grond dient plaats te vinden zonder daarbij verontreinigde grond te verliezen. Verontreinigde grond mag in het middel van vervoer niet boven de kanten van de laadbak worden geladen. 03 De laadbak moet, voor het verlaten van de laadplaats, geheel worden afgesloten of afgedekt. Het mechanisme voor het afsluiten of afdekken moet vanuit de cabine kunnen worden bediend. 04 VERWIJDEREN AANHANGENDE GROND 01 Aanhangende grond dient van het slooppuin te worden afgescheiden en te worden afgevoerd met de te ontgraven verontreinigde grond. 05 HOEVEELHEIDSBEPALING VERONTREINIGDE GROND 01 Verontreinigde grond welke afgevoerd wordt dient te worden gewogen in middel van vervoer. Weging bij aankomst op de plaats van acceptatie. 06 RIJPLATEN 01 Ter voorkoming van vervuiling van de omliggende wegen dient het transport op het werkterrein gedurende het saneren van de grond over rijplaten plaats te vinden. 02 Indien ondanks de genomen maatregelen van de aannemer vervuiling van de wegen optreedt dienen deze direct te worden schoongemaakt. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT DROOG VERWERKEN VERONTREINIGDE GROND 01 AFVOER VAN VERONTREINIGDE GROND 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 van de Standaard dient de aannemer het bewijs van ontvangst van iedere afgevoerde vracht - uiterlijk op de eerstvolgende werkdag - aan de directie te overhandigen ter controle van de afgevoerde partijen. 02 Geleidebonnen ten behoeve van de afvoer van de verontreinigde grond zullen worden afgetekend door de directie c.q. milieukundig begeleider. 03 Op het zoek raken van de geleidebonnen c.q. bewij(s)zen van acceptatie of het niet tijdig afgeven hiervan aan de ontvanger en aan de directie kan per geval een korting van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 04 Het is toegestaan om gebruik te maken van digitale systemen ten behoeve van de afvoer van verontreinigde grond, zoals bijvoorbeeld het LZP-systeem. In dit geval zal het aftekenen door de directie c.q. de milieukundige begeleider achterwege blijven. 02 WEGING 01 Van de wegingen verstrekt de aannemer weegbonnen. De kosten van de weging(en) zijn voor rekening van de aannemer. 04 BEMONSTERING EN ANALYSES 01 De milieukundig begeleider bepaalt aan de hand van waarnemingen en analyseresultaten: * Begrenzingen van de ontgravingen; *In het tussendepot welke grond verontreinigd is en de mate van verontreiniging. De grondmonsters worden geanalyseerd door een door de Raad van Accreditatie erkend laboratorium. De kosten van de bemonstering en analyses zijn voor rekening van de opdrachtgever. 02 In verband met het uitvoeren van controles op de verontreinigingsgraad van het bemalingswater en de werking van de eventueel toegepaste waterreinigingsinstallatie dient de aannemer ermee rekening te houden dat de eerste lozing van uit het werk vrijkomend proceswater dient aan te vangen vóór donderdag 12.00 uur. De kosten voor het uitvoeren van deze controles, alsook de kosten voor bemonstering en analyses, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES DROOG VERWERKEN VERONTR. GROND 02 ONTGRAVEN VAN DE VERONTREINIGDE GROND 01 Het gestelde in paragraaf 17.14.02 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door: "Scheiding van verontreinigde - en niet verontreinigde grond zal in eerste instantie op basis van organoleptische waarneming worden gedaan door de milieukundige begeleider. Tevens worden hierbij controlemonsters genomen. Tussen monstername en analyse-uitslag ligt maximaal 48 uur. Gedurende deze periode mogen op het betreffende terreingedeelte geen werkzaamheden door de aannemer worden uitgevoerd, tenzij de directie anders beslist. Tijdens dit oponthoud heeft de aannemer geen recht op verrekening van de kosten welke zijn veroorzaakt door dit oponthoud." 02 Aanvulling van de ontgraving mag niet eerder geschieden dan na toestemming van de directie. De opdracht omtrent het aanvullen van de ontgraving geschiedt door middel van een aantekening in het dagboek door de directie. 03 Gegeven het karakter van de saneringswerkzaamheden wordt de ontgravingssnelheid herleid uit het tijdschema van het plan van aanpak. 04 Onverminderd met het gestelde in de lid 01 en lid 03 neemt de aannemer maatregelen om de verstoring van het productieproces te beperken. 05 De aannemer verleent alle medewerking aan de uitvoering van de milieukundige begeleiding. Stagnatie als gevolg van de uitvoering van onderzoek naar de aanwezigheid van verontreinigende stoffen komt niet voor verrekening in aanmerking. 03 WERKONDERBREKINGEN TEN BEHOEVE VAN DE VEILIGHEID 02 In afwijking van artikel 17.14.03 lid 02 worden de kosten van onderbrekingen van de werkzaamheden als gevolg van uitzonderlijke of onverwachte situaties, die mogelijk onaanvaardbare risico's voor de bij het werk betrokkenen kan inhouden, de kosten van verricht onderzoek en de kosten van eventueel noodzakelijk geachte aanvullende en beschermende maatregelen slechts vergoed na goedkeuring hiervan door de opdrachtgever c.q. de directie. 03 In aanvulling van artikel 17.14.03 worden de kosten van stagnatie van de werkzaamheden slechts vergoed wanneer een hogere veiligheidsklasse dan de vooraf vastgestelde veiligheidsklasse het gevolg van de uitzonderlijke situatie is. Hierbij wordt mede in aanmerking genomen de voorlopige veiligheidsklasse die in het bestek is vermeld en van toepassing is verklaard op de uit te voeren werkzaamheden. 04 Stagnatiekosten zullen worden verrekend tegen de door de aannemer in zijn inschrijvingsstaat opgenomen tarieven voor het inzetten van personeel en materieel. 05 De opgegeven tarieven per uur voor in te zetten materieel zullen worden gecorrigeerd met -25% voor brandstofkosten indien stilstand plaats vindt, waarbij bedienend personeel van de betreffende machine niet elders kan worden ingezet. De opgegeven tarieven per uur voor het in te zetten materieel zullen worden gecorrigeerd met -75% voor brandstofkosten en bediening indien stilstand plaats vindt en bedienend personeel van de betreffende machine elders kan worden ingezet. 06 Indien de stagnatie naar verwachting van de veiligheidskundige en de directie langer duurt dan 2 etmalen, dan zullen directie en aannemer een alternatieve wijze van verrekening van stagnatiekosten overeenkomen. Deze stagnatiekosten zullen de aannemer als meer werk worden vergoed. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN DROOG VERWERKEN VERONTREINIGDE GROND 01 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VOOR BEZOEKERS 02 In afwijking van artikel 17.15.01 lid 02 stelt de aannemer 6 sets persoonlijke beschermingsmiddelen voor bezoekers beschikbaar. 4 WATER REINIGEN 2 EISEN EN UITVOERING WATER REINIGEN 01 EISEN WATER REINIGEN (ALGEMEEN) 02 De capaciteit van de reinigingsinstallatie dient afgestemd te zijn op de maximale te verwachten hoeveelheid wateraanvoer. 03 De reinigingsinstallatie dient zodanig te zijn uitgevoerd dat deze geen geluids- of stankoverlast veroorzaakt. 04 De installatie dient te worden geplaatst op een vloeistofdichte fundering, zodanig dat bij eventuele calamiteiten uit de installatie vrijkomend water volledig wordt opgevangen. Het opgevangen water moet worden teruggevoerd als influent op de reinigingsinstallatie. 05 De reinigingsinstallatie dient vandaalbestendig te worden uitgevoerd. 06 De installatie dient voorzien te zijn van (een) geijkte elektronische debietmeter(s) voor de waterfase en indien van toepassing ook voor de luchtfase, welke zowel de capaciteit per tijdseenheid als de totaal verpompte hoeveelheid registreert. De debietmeter(s) plaatsen volgens voorschriften van de fabrikant. Alle waterstromen (influent en effluent) dienen afzonderlijk meetbaar te zijn ter plaatse van de reinigingsinstallatie. 07 De installatie dient te zijn voorzien van monsternameaftappunten van het in- en effluent en tevens de afzonderlijke behandelingseenheden. 08 De dimensionering van de reinigingsinstallatie dient door de aannemer te worden uitgevoerd. Hij dient hierbij rekening te houden met de maximale te verwachten hoeveelheid proceswater, de voorgeschreven lozingsnormen en de invloed van geaccumuleerde (minerale) delen afkomstig uit de bodem, fysische-chemische of minerale neerslagen, biologisch-chemische neerslagen of slijm (biomassa) of accumulatie van gassen die de doorstroming of de werking van de installaties negatief beïnvloeden. 09 In aanvulling van algemene eisen aan de reinigingsinstallatie zijn ook eisen gesteld aan de toepassing van reinigingsinstallatie-onderdelen die door de aannemer mogelijk kunnen worden toegepast. 03 EMISSIE VAN LUCHT 02 De naar het oordeel van de directie "doorgeslagen" actief-koolfilters (luchtfase) dienen terstond door de aannemer te worden voorzien van nieuw of geregenereerd, niet verontreinigd materiaal. 05 EISEN REINIGINGSINSTALLATIE (OBAS) 01 De verblijftijd in de olie/benzine-afscheider c.q. zandvang dient minimaal 20 minuten te bedragen en dient afgestemd te zijn op de maximale te verwachten hoeveelheid wateraanvoer, doch de effectieve inhoud van de olie/benzine-afscheider c.q. zandvang dient minimaal 2,5 m³ te bedragen. 02 Het aantal olie- c.q. zandkerende schotten in de olie/benzine-afscheider c.q. zandvang dient minimaal 4 te bedragen, waarbij het eerste schot functioneert als een oliekerend schot. 03 Bij de aanvang van de grondwateronttrekking dient de olie/benzine-afscheider c.q. zandvang gevuld te worden met schoon water, te betrekken uit het waterleidingnet of een ruim oppervlaktewater in de nabijheid van de locatie. Na elke handeling die tot doel heeft het verwijderen van afgescheiden drijflagen of bezinkbare bestanddelen dient de olie/benzine-afscheider c.q. zandvang opnieuw gevuld te worden met schoon water, te betrekken uit het waterleidingnet of een ruim ontvangend oppervlaktewater in de nabijheid van de locatie. 04 Indien het voor de werking van de olie/benzine-afscheider c.q. zandvang, naar het oordeel van de directie, het noodzakelijk is om de afgescheiden drijflaag c.q. bezonken bestanddelen te verwijderen, dan dient terstond door de aannemer de olie/benzine-afscheider c.q. zandvang te worden gereinigd en te worden voorzien van nieuw, niet verontreinigd materiaal,als bedoeld in lid 03. 06 EISEN REINIGINGSINSTALLATIE (STRIPTOREN) 01 De capaciteit van de reinigingsinstallatie dient afgestemd te zijn op de maximale te verwachten hoeveelheid wateraanvoer. 02 Indien een actief-koolfilter voor de luchtzuivering wordt toegepast, dient de verblijftijd in het filter minimaal 3 seconden te bedragen. 03 Indien een afzuiginstallatie wordt toegepast, voor een afgesloten ruimte waarin een reinigingsinstallatie is geplaatst, dient de capaciteit per uur minimaal gelijk te zijn aan 4 maal de inhoud van de ruimte. 04 Indien een actief-koolfilter voor de luchtzuivering wordt toegepast, dan dient deze bij aanvang van de grondwateronttrekking gevuld te zijn met nieuw of geregenereerd, niet verontreinigd materiaal. 05 De naar het oordeel van de directie "doorgeslagen" actief-koolfilters dienen terstond door de aannemer te worden voorzien van nieuw of geregenereerd, niet verontreinigd materiaal. 06 Indien een biobed voor de luchtzuivering wordt toegepast, dan dient het organische filtermateriaal geschikte bacteriën te bevatten voor het afbreken van de aanwezige verontreinigingen. 07 De verblijftijd van de lucht in het biobed dient minimaal 2 minuten te bedragen. 07 EISEN REINIGINGSINSTALLATIE (AK-FILTER WATERFASE) 01 Indien actief-koolfilters voor de grondwatersanering worden toegepast, dient de installatie te bestaan uit 2 in serie geschakelde filters met elk een verblijftijd van minimaal 15 minuten en een minimale effectieve inhoud van 1,5 m³, afgestemd op de maximale te verwachten hoeveelheid wateraanvoer. 02 Bij de aanvang van de grondwateronttrekking dienen alle filters gevuld te zijn met nieuw of geregenereerd, niet verontreinigd materiaal. 03 De naar het oordeel van de directie "doorgeslagen" actief-koolfilters dienen terstond door de aannemer te worden voorzien van nieuw of geregenereerd, niet verontreinigd materiaal. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT WATER REINIGEN 02 PLAN VAN AANPAK 01 In aanvulling op artikel 17.43.02 van de Standaard dient het plan van aanpak ten behoeve van de waterreiniging te worden geïntegreerd in het uitvoeringsplan bodemsanering conform artikel 17.03.06 van dit bestek. 03 LOGBOEK 02 Van waterzuiveringswerkzaamheden verzorgt de aannemer een logboek van de waterzuiveringsinstallatie waarin registratie van debieten, stilstand, storingen, inspecties e.d. per bezoek worden bijgehouden. 03 Het logboek dient op locatie in de daarvoor bestemd ruimte(n) van de installaties aanwezig te zijn en te allen tijde door of namens de opdrachtgever te raadplegen zijn. Ook de door of namens de opdrachtgever verrichte werkzaamheden zullen in het logboek worden genoteerd. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES WATER REINIGEN 01 ENERGIEKOSTEN 01 In afwijking van artikel 17.44.01 lid 01 van de Standaard zijn de energiekosten voor het instandhouden van de waterreinigingsinstallatie voor rekening van de aannemer. 02 In afwijking van artikel 17.44.01 lid 02 van de Standaard zijn de energiekosten voor het instandhouden van de alarmerings-, besturings- en registratiesystemen voor rekening van de aannemer. 03 KOSTEN VOOR WATERVERBRUIK UIT HET NET 01 Kosten voor aansluiting op het openbare waternet en het verbruik van water uit het openbare waternet zijn voor rekening van de aannemer. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WATER REINIGEN 03 ALGEMEEN 01 De voorraad filtermateriaal en de chemicaliën opslaan volgens aanbevelingen van de fabrikant. 02 Bij de chemicaliën opslagruimte moet een volgens de veiligheidsvoorschriften op het waterleidingnet aangesloten handdouche aanwezig zijn. 03 Bij opslag van chemicaliën dienen de benodigde vergunningen aanwezig te zijn. De kosten van deze vergunningen zijn voor rekening van de aannemer. 6 BOUWSTOFFEN WATER REINIGEN 01 FILTERZAND 01 Filterzand t.b.v. een eventueel in de waterreinigingsinstallatie op te nemen zandfilter moet zijn schoon mineraal materiaal. 21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN 1 BEMALINGEN 1 BEGRIPPEN BEMALINGEN 01 ALGEMEEN 01 Artikel 21.11.01 lid 01 van de Standaard aanvullen met: e.proceswater: het te verpompen, te infiltreren of te lozen hemel- en/of grondwater, t.b.v. het droogmaken dan wel het drooghouden van een bouwput of -kuip of t.b.v. het verwijderen van een grondwaterverontreiniging. 2 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN 01 ENERGIEVOORZIENING 03 De (aansluitingen van de) energievoorziening voor de bemaling- en reinigingsinstallaties dient (door het energiebedrijf) in opdracht van en ten laste van de aannemer te worden gerealiseerd. Eventuele levering van energie door het energiebedrijf dient eveneens in opdracht van en ten laste van de aannemer te worden geregeld. 04 EISEN BEMALINGSINSTALLATIE 01 De bemalingsinstallatie dient vandaalbestendig te worden uitgevoerd en te worden geplaatst in een geïsoleerde ruimte c.q. kast. 02 De bemalingsinstallatie incl. zand/slibvang dient zodanig te zijn uitgevoerd dat deze geen geluids- of stankoverlast veroorzaakt. 03 Motoren en luchtafvoeren van pompen en bemalingen dienen geen lawaaioverlast te veroorzaken voor omwonenden en moeten televisie ontstoord zijn. 04 De kosten, voortvloeiende uit de leden 01 t/m 03 worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen voor bemaling in deel 2.2 van dit bestek. 05 DEBIETMETER(S) EN BEMONSTERINGSKRAANTJE(S) 01 In de afvoerleiding(en) van de pomp(en) en/of waterbehandelingsinstallatie(s) geijkte elektronische debietmeter(s), (indien niet anders vermeld type droogloper) plaatsen, aangepast op het pompdebiet. Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde hoeveelheid water. Toegestane meetfout ten hoogste 2%. Alle waterstromen dienen ter plaatse van de waterreinigingsinstallatie afzonderlijk meetbaar te zijn. De debietmeterstanden dienen eenmaal per week te worden opgenomen, geregistreerd en in tabelvorm worden doorgegeven aan de directie. 02 In de afvoerleiding(en) van de pomp(en) en/of waterbehandelingsinstallatie(s) bemonsteringskraantje(s) aanbrengen. Kraantje(s) dienen goed bereikbaar te zijn voor bemonstering en zodanig geplaatst dat het water te bemonsteren is. 03 Alle voornoemde onderdelen dienen gemonteerd te worden volgens de instructies van de leverancier. 06 BEMONSTERINGSPUNT EN CONTROLE EFFLUENT 01 Het bemonsteringspunt van het totaal effluent dient goed bereikbaar te zijn voor de waterkwaliteitsbeheerder. Tevens dient bij dit bemonsteringspunt het totaaldebiet van het effluent afleesbaar te zijn. 02 De eerste lozing van uit het werk vrijkomend proceswater dient aan te vangen vóór donderdag 12.00 uur in verband met het uitvoeren van controles op de verontreinigingsgraad van het bemalingswater en de werking van de eventueel toegepaste waterreinigingsinstallatie. 07 EISEN LOZINGSVOORZIENING (OWAS) 01 De verblijftijd in de olie/waterscheider/zandvang dient minimaal 20 minuten te bedragen en dient afgestemd te zijn op de maximale te verwachten hoeveelheid wateraanvoer, doch de effectieve inhoud van de olie/waterscheider/zandvang dient minimaal 2,5 m³ te bedragen. 02 Het aantal olie- c.q. zandkerende schotten in de olie/waterscheider/zandvang dient minimaal 4 te bedragen, waarbij het eerste schot functioneert als een oliekerend schot. 03 Bij de aanvang van de grondwateronttrekking dient de olie/waterscheider/zandvang gevuld te worden met schoon water, te betrekken uit het waterleidingnet of een ruim oppervlaktewater in de nabijheid van de locatie. Na elke handeling die tot doel heeft het verwijderen van afgescheiden drijflagen of bezinkbare bestanddelen dient de olie/waterscheider/zandvang opnieuw gevuld te worden met schoon water, te betrekken uit het waterleidingnet of een ruim ontvangend oppervlaktewater in de nabijheid van de locatie. 04 Indien het voor de werking van de olie/waterscheider/zandvang, naar het oordeel van de directie, het noodzakelijk is om de afgescheiden drijflaag c.q. bezonken bestanddelen te verwijderen, dan dient terstond door de aannemer de olie/benzine-afscheider c.q. zandvang te worden gereinigd en te worden voorzien van nieuw, niet verontreinigd materiaal,als bedoeld in lid 03. 3 INFORMATIEOVERDRACHT BEMALINGEN 01 BEMALINGSPLAN VOOR BRON- OF SPANNINGSBEMALING 01 Een bemalingsplan, zoals vermeld in artikel 21.13.01 van de Standaard, wordt verlangd en is mede van toepassing op de inzet van open bemalingen. 02 In aanvulling op het gestelde in artikel 21.13.02 lid 02 van de Standaard dient het bemalingsplan te worden uitgebreid met: m. de wijze waarop de watervoorziening van de bomen wordt geregeld in de naaste omgeving van de bemaling. 03 De gegevens als genoemd in artikel 21.13.01 lid 02 sub c, d, e, f, h, i, j, k en l van de Standaard dienen te worden uitgewerkt in het bemalingsplan voor de open bemaling. 04 Bij het opstellen van het bemalingsplan en de uitvoering van de bemaling dienen de wet- en regelgeving uit de grondwaterwet en de vergunningsvoorschriften in acht worden genomen. De aannemer dient zorg te dragen voor het voeren van de registratie alle hoeveelheden proceswater die zijn vrijgekomen bij het onttrekken en zijn geretourneerd in de bodem c.q. zijn geloosd in het oppervlaktewater of in het riool. 05 Bij het opstellen van het bemalingsadvies en -plan voor een tijdelijke bemaling dient de aannemer mede rekening te houden met het gestelde in: *SIKB-protocol 12010 "Voorbereiden melding en vergunning"; *SIKB-protocol 12020 "Voorbereiden technische uitvoering"; *SIKB-protocol 12030 "Uitvoeren bemaling"; *SIKB-protocol 12040 "Aansturen bemaling". 03 ALGEMEEN 01 Ten aanzien van de benodigde algemene gegevens ten behoeve van de bemaling wordt verwezen naar de bijlagen. 02 De benodigde vergunningen en meldingen ten aanzien van grondwateronttrekking (Provincie) en ten aanzien van lozing (Waterschap/gemeente) zullen door opdrachtgever of namens hem door de directie worden verzorgd. 03 De legeskosten voortvloeiende uit voornoemde vergunningen en meldingen, alsook de heffingen en/of lozingskosten vanwege de lozing van bemalingswater op open water of op de riolering in het kader van voornoemde vergunningen/meldingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEMALINGEN 03 BRON- EN SPANNINGSBEMALING 02 In afwijking van artikel 21.14.03 lid 01 van de Standaard is het niet toegestaan om filters, stijgbuizen of andere voorzieningen ten behoeve van een bron- of spanningsbemaling in de bodem achter te laten. 04 AAN- EN AFVOERLEIDINGEN 01 Verstopping(en) van de aan- en afvoerleiding(en) van de pomp(en) en/of waterreinigingsinstallatie(s) ten gevolge van ijzer- en/of kalkneerslagen en/of luchttoetreding geven de aannemer geen recht op schadevergoeding. 02 Het verwijderen van verstoppingen als ook het onderhoud dat tot doel heeft het optreden van verstoppingen te voorkomen, is voor rekening van de aannemer. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BEMALINGEN 02 BEMALINGEN 01 Alle doorbroken lagen in de bodem moeten na verwijdering van de bronnen worden aangevuld en afgesloten. 02 De aannemer dient bij uitvallen of onvoldoende werking van de bronnering de directie onmiddellijk te informeren. 03 Aangebrachte bronnen dienen aan de bovenzijde deugdelijk te zijn afgesloten. 04 Na het verwijderen van de bron dient deze over de volledige diepte te worden aangevuld en verdicht. 05 De aannemer dient de juiste locatie, diepte e.d. van de deep-wellen, alsmede eventuele verlaten horizontale drainage in te meten en op tekening aan te geven en deze gegevens terstond te overhandigen aan de directie. 06 Indien de pompinstallatie en/of de waterreinigingsinstallatie door welke oorzaak dan ook, zodanig beschadigd worden dat het functioneren hiervan in gevaar komt dient de aannemer dit binnen 24 uur voor zijn rekening te herstellen. 03 VERHELPEN VAN STORINGEN 01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat, indien zich een storing voordoet bij de bemalingsinstallatie dan wel bij de alarmeringsinstallatie tijdens de grondsanering die het gevolg is van een technisch mankement aan de installatie, de reparatie van de storing binnen 1 uur na de constatering een aanvang heeft genomen. 02 Indien de reparatie als bedoeld in lid 01 niet binnen 2 uur na de aanvang van de reparatie is voltooid, dient de aannemer de gevolgen van de storing direct te verhelpen. 03 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat indien zich een storing voordoet tijdens de bemalingswerkzaamheden ten behoeve van de grondwatersanering die het gevolg is van een technisch mankement aan het onttrekkings-/infiltratiesysteem, de reparatie van de storing binnen 24 uur na constatering een aanvang heeft genomen. 04 Bij storingen zoals bedoeld in de vorige leden die het gevolg zijn van een technisch mankement aan de bemalingsinstallatie danwel het onttrekkkings-/ infiltratiesysteem zal gedurende de periode dat deze buiten bedrijf zijn geen verrekening plaatsvinden. 6 BOUWSTOFFEN BEMALINGEN 02 OMSTORTINGSMATERIAAL 01 Het filterzand/-grind mag geen (verontreinigende) bestanddelen bevatten, die de toestroom van grondwater naar het filter kunnen beperken. 03 AFDICHTINGSMATERIALEN 01 Voor het herstellen van scheidende lagen dient klei of kleiachtige materialen, een bentoniet-cement groutmengsel of bentonietmanchetten te worden gebruikt. 02 De doorlatendheid van het aangebrachte afdichtingsmateriaal in het boorgat dient na zwellen lager te zijn dan 10 tot de macht -9 m/s. 03 De minimale korrelvergroting voor korrels zwelklei is 50% en voor vloeibaar afdichtingsmateriaal 2% (conform NEN 5120) volgens de methode van Enslin (24 uur). 04 Indien kleimateriaal (zwelklei of aanvulklei, bentoniet of bentonietklei) gebruikt wordt, dan dient dit in gedroogde vorm als brokken of korrels met een uniforme afmeting te worden gestort. 05 Het toepassen van natuurlijk uitgekomen kleimateriaal als afdichtingsmateriaal voor het herstellen van scheidende bodemlagen is niet toegestaan. 7 MEET- EN VERREKENMETHODEN BEMALINGEN 01 INSTANDHOUDEN VAN EEN BEMALING 03 Energiekosten ten behoeve van bemaling wordt geacht te zijn inbegrepen bij het instandhouden van de bemaling. 22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN 0 GRONDWERKEN ALGEMEEN 1 BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 01 ALGEMEEN 01 Lid 01 wordt aangevuld met: h.grond van natuurlijke oorsprong: onder grond van natuurlijke oorsprong wordt grond verstaan die niet door de mens is geproduceerd, die onderdeel van de Nederlandse bodem kan uitmaken en waarin geen bijmengingen van anthropogene oorsprong (slakken, sintels, glas, kooldeeltjes, metalen, ertsresten, stukken hout, begroeiingsresten, plastic, puin, huisvuil en dergelijke) aanwezig zijn. 2 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 03 VERVOEREN 01 In aanvulling van artikel 22.02.03 lid 01 van de Standaard betekent dit dat vervoer van modder en slib per as in gesloten transportmiddelen dient plaats te vinden. 02 De aannemer dient akkoord te gaan met de voorwaarden en openingstijden van de acceptanten van de af te voeren grond c.q. overig af te voeren materiaal. Hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de aannemer. 03 Het laden c.q. transporteren van verontreinigde grond mag niet plaatsvinden op c.q. over schoongemaakt terrein tenzij afdoende maatregelen zijn getroffen om vervuiling van het schone terrein te voorkomen. 04 Transportmiddelen voor de afvoer van verontreinigde grond mogen niet dezelfde zijn als voor de aanvoer van grond en zand, tenzij deze eerst grondig zijn gereinigd. 05 De transportmiddelen dienen minimaal 1,00 meter uit de bebouwing te blijven tenzij er afdoende maatregelen ter bescherming/voorkoming van schade zijn getroffen. E.e.a. geschiedt ter goedkeuring van de directie. 06 Transportmiddelen dienen te zijn voorzien van een duidelijk hoorbaar signaal ten tijde van achteruitrijden. 07 Het "slaan" met de achterkleppen van transportmiddelen, na het lossen van zand- of teelgrond e.d., binnen de bebouwde kom en buiten de reguliere werktijden is niet toegestaan. 05 TOEGESTANE AFWIJKING BIJ GRONDWERKZAAMHEDEN ONDER WATER 02 De maximale grootte van de waargenomen afwijking, als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard bedraagt ten hoogste 0,05 m. 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD 07 Bij aanvullingen en ophoging waaraan in het bestek verdichtingseisen zijn gesteld dienen de volgende maximale laagdikten te worden gehanteerd: *Grond in aanvulling 0,30 m *Grond in ophoging 0,50 m *Bovengrond 0,20 m 08 Voor zand in zandbed en zand in aanvulling of ophoging dat tot een diepte van 1,0 m -mv. in het werk is verwerkt gelden de volgende sondeerwaarden: *Onder trottoirs: minimaal 4,0 N/mm²; *Onder open bestrating van rijwegen: minimaal 4,0 N/mm²; *Onder verhardingen op hetzelfde niveau als de rijweg: minimaal 4,0 N/mm²; *Onder asfaltverhardingen: minimaal 4,0 N/mm²; * Onder plantsoenpaden: minimaal 2,5 N/mm². 09 Voor klei, teelaarde en gebiedseigen grond (geen zand) gelden de volgende sondeerwaarden: *Klei: conform paragraaf 22.02.16 lid 05 van de Standaard; *Teelaarde ter plaatse van beplantingszones/-vakken: 1,0 - 1,5 N/mm²; *Gebiedseigen grond (geen zand): conform paragraaf 22.02.16 lid 05 van de Standaard. Ten aanzien van het bepalen van de maximale verdichtingsgraad van de in dit lid genoemde klei en gebiedseigen grond is bestekspost 571050 in deel 2.2 van het bestek opgenomen. 10 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen geschiedt dit met behulp van een continu-registrerend sondeerapparaat (penetrograaf met mechanisch uitgeschreven sondeerbeeld of penetrologger met digitaal vastgelegd sondeerbeeld) met een conusoppervlak van 100 mm² en een tophoek van 60°. Het meetbereik dient tenminste 10 MPa te bedragen en het dieptebereik tenminste 0,60 m. 11 Voor zand voor zandbed en zand in aanvulling of ophoging kan de verdichting worden bepaald aan de hand van de procedure, die is opgenomen in informatieblad 986, dat is uitgegeven door de CROW. Het minimum aantal meetpunten, ongeacht de oppervlakte van het meetvak, bedraagt twintig (20). 3 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN 03 LEGPLAN GEOTEXTIEL EN ROOSTER 01 Een legplan geotextiel en rooster, zoals aangegeven in artikel 22.03.03 van de Standaard, wordt geëist. 04 BEWIJS VAN OORSPRONG GEOTEXTIEL 01 In aanvulling van het bepaalde in artikel 22.03.04 lid 01 van de Standaard dienen de door de aannemer geleverde rollen geotextiel continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt. 10 BEWIJS VAN OORSPRONG GROND 01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong als bedoeld in artikel 01.14.07 van de Standaard van door hem geleverde grond en/of zand, aangevuld met: b. de aard van de grond en/of het zand; c. een verwijzing naar door of namens de leverancier uitgevoerde controles. 11 BEGRENZINGEN ONTGRAVINGEN 01 Begrenzingen van ontgravingen (zowel horizontaal als verticaal) worden tijdens het graven aangegeven door een milieukundige van de directie conform artikel 17.14.02 in deel 3 van dit bestek. 13 HOOGWATERACTIEPLAN/CALAMITEITENPLAN WATERKERING 01 Ten behoeve van het waarborgen van de hoogwaterveiligheid van de waterkering dient de aannemer een hoogwateractieplan/calamiteitenplan waterkering ter goedkeuring in bij de directie, waarin vooraf is vastgelegd: *een inventarisatie van zwakke plekken (kritische locaties) van de waterkering, waarbij per dijkvak de afname van de stabiliteit van de waterkering bij de maatgevende buitenwaterstanden inzichtelijk is gemaakt; *een beschrijving van de preventieve noodmaatregelen, die bij een hogere buitenwaterstand of een grotere val na hoogwater binnen 12 uur door de aannemer worden getroffen om de veiligheid van het betreffende dijkvak te verzekeren c.q. te verbeteren. De effectiviteit van de betreffende maatregel dient waar mogelijk te worden aangetoond door middel van berekeningen, minimaal ten aanzien van piping en macrostabiliteit; *een beschrijving van noodmaatregelen die door de aannemer worden getroffen bij het ontstaan van schade aan de waterkering of een calamiteit (maatregel achteraf). De effectiviteit van de maatregel dient voor de verschillende faalmechanismen waar mogelijk te worden aangetoond door middel van berekeningen. *een beschrijving van het effect van een maatregel op de infrastructuur op en rond de waterkering (maatregel kan leiden tot stremming van verkeer, wijziging van eventuele evacuatieroutes, zoals opgenomen in bestrijdingsplannen van het waterschap of hoogheemraadschap in het gebied waarin het werk is gelegen, en effecten op de waterhuishouding; *een beschrijving van het in te zetten materiaal en materieel en de menskracht voor het uitvoering van de beschreven noodmaatregelen; *een risico-inventarisatie van de uit te voeren (nood)werkzaamheden in relatie tot de tijdsduur van de uit te voeren maatregel, het te gebruiken materiaal en materieel (bovenbelasting, transportbewegingen, etc.) en de weersomstandigheden (gevoeligheid van materiaal voor regen en vorst, definitie van onwerkbaar weer, etc.); *overzichtstekeningen van opslag materiaal en materieel, projectgebied, toegang tot de locaties, bereikbaarheid, etc.; *taken, rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van: -de aanwezigheid van materiaal en materieel voor noodmaatregelen -het daadwerkelijk uitvoeren van de noodmaatregelen (aanbrengen materiaal) -de inspectie van de waterkering -de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de waterkering *de sleutelfunctionaris met contactgegevens die namens de aannemer deelneemt in de calamiteitenorganisatie van het waterschap of hoogheemraadschap in het gebied waarin het werk is gelegen. Deze persoon dient 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en inzetbaar te zijn; *vertegenwoordigers van de aannemer (met contactgegevens t.b.v. mensen, materialen en materieel) die tijdens een hoogwaterperiode aanwezig zijn op iedere betrokken dijkpost. Deze personen dienen op de hoogte te zijn van de actuele stand van de uitvoering van de werkzaamheden; *een beschrijving van het communicatieverloop tijdens de uitvoering van het plan. Hierin dienen zowel de interne als externe (o.a. met de calamiteitenorganisatie van het waterschap of hoogheemraadschap in het gebied waarin het werk is gelegen) communicatiesystematiek te worden beschreven. 02 Het hoogwateractieplan/calamiteitenplan waterkering wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 03 GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS 01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan. 02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen. 03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV is hierop van toepassing. 04 BEDRIJFSCONTROLE 01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en roosters. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie. 06 TIJDELIJKE OPSLAG VAN GROND 01 Indien door de aannemer grond wordt opgeslagen in tijdelijke depots, dan dient hij ervoor zorg te dragen dat het depot voorafgaand aan de oplevering is verwijderd. Indien de aannemer zich niet houdt aan deze verplichting zal door de opdrachtgever huur worden gerekend voor tijdelijke opslag. De huur bedraagt € 25,00 per m² per maand, waarbij minimaal 1 maand zal worden verrekend. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK, ALGEMEEN 06 KABELDETECTIE 01 De aannemer moet ervoor zorgdragen dat ten behoeve van kabeldetectie op het werk de benodigde goed werkende detectie-apparatuur aanwezig is. 31 VOORRAADTANK(S), BRANDSTOFFEN E.D. 01 Indien de aannemer gebruik maakt van voorraadtank(s) t.b.v. de brandstofvoorziening van het in te zetten materieel dient aan het volgende te worden voldaan: *Tank(s) te plaatsen in een vloeistofdichte bak waarvan de inhoud minimaal gelijk dient te zijn als de tankinhoud. *Het vulpunt van elke voorraadtank dient voorzien te zijn van een overvulbeveiliging. 02 Afleverhandelingen mogen slechts geschieden met een zogenaamde automatische vulafsluiter, waarbij de aflevering van de vloeistof automatisch stopt als de tank waaraan wordt geleverd, vrijwel is gevuld. Deze afsluiter mag niet in geopende stand vastgezet kunnen worden. 6 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 08 ANALYSECERTIFICATEN TE LEVEREN GROND 01 Algemeen dienen de te leveren grond en baggerspecie geschikt te zijn voor het doel waarvoor deze dienen te worden aangewend en dienen te worden geleverd uit 1 partij. 02 Te leveren grond mag niet verontreinigd zijn; eventueel aanwezige stoffen mogen de achtergrondwaarden als genoemd in bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit niet overschrijden. 03 Van het te leveren aanvulzand (en draineerzand) wordt door de directie een analysecertificaat verlangd. Analyse volgens 01.14.05 van de Standaard, uitgebreid met de opbouw en de gradering van het zand. Analysekosten zijn voor rekening van de aannemer. Het analysecertificaat mag niet ouder zijn dan 6 maanden vanaf het moment van levering. 04 Toetsing van de kwaliteit van geleverde schone grond geschiedt steeksproefsgewijs door de directie. 05 Het leveren van "gloeigrond" en/of "zout zand" is niet toegestaan. 06 Ten behoeve van de controle op eventuele verontreinigingen in te leveren grond dient de aannemer 5 dagen voorafgaand aan de levering de analyseresultaten van de te leveren grond ter goedkeuring aan de directie te overhandigen. 07 Het chloridegehalte van het door de aannemer te leveren zeezand mag niet meer bedragen dan 200 mg/kg droge stof. 08 De te leveren kwaliteitscertificaten dienen aantoonbaar verbonden te zijn met de winlocatie en de geleverde hoeveelheid. 7 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 04 METING IN MIDDELEN VAN VERVOER 01 In aanvulling op artikel 22.07.04 lid 01 van de Standaard stelt de aannemer tijdig de directie bescheiden ter hand, zoals meetbrieven en dergelijke, waaruit de inladingscapaciteit van de middelen van vervoer blijkt. 02 Voor aanvang van het grondwerk dient de aannemer een ijkingsbewijs te overleggen van de door hem ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling te gebruiken weegbrug(gen). Deze weegbrug(gen) behoeft(ven) de goedkeuring van de directie. 05 HOEVEELHEIDSBEPALING ALGEMEEN 04 De hoeveelheden aangegeven in de diverse besteksposten zijn berekend naar theoretisch profiel, tenzij in de besteksposten anders is vermeld. Voor inklinking, uitlevering, verlies e.d. is niets bijgerekend of in mindering gebracht. 05 Hoeveelheidsbepalingen van ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voor zover deze betrekking hebben op een in een bestekspost voorgeschreven resultaat, worden berekend in vaste m³ aan de hand van metingen in het werk in profielen van ontgraving. Indien hiermee geen juiste hoeveelheidsbepaling mogelijk is, worden de profielen van verwerking aangehouden. Indien meting in het werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidsbepalingen berekend in vaste m³ aan de hand van metingen in middelen van vervoer. Voor de hoeveelheidsbepalingen in vaste m³ wordt voor ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond gerekend met onderstaande omrekenfactoren: *Voor materiaal met een normaal vochtgehalte geldt : -1 m³ vast volume komt overeen met 1,25 m³ los volume; -100% los volume komt overeen met 80% vast volume; *Voor gemengde grond, brekerzand, ophoogzand, cunetzand en straatzand geldt: -1 m³ vast = 1,25 m³ los = 1.800 kg/m³; *Voor teelgrond, teelaarde en bomenteelgrond geldt: -1 m³ vast = 1,25 m³ los = 1.700 kg/m³; *Voor veen geldt: -1 m³ vast = 1,25 m³ los = 1.300 kg/m³. 41 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES 0 FUNDERINGSCONSTRUCTIES ALGEMEEN 1 BEGRIPPEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES ALGEMEEN 03 TERMEN EN DEFINITIES TRILLINGEN 01 Te verstaan is onder: a.Trilling: een variatie van een grootheid (verplaatsing, snelheid, versnelling) als functie van de tijd, die de beweging of de positie van een systeem beschrijft, waarbij de grootheid afwisselend groter en kleiner is dan de gemiddelde waarde. b.Continue trilling: een trilling, die zodanige tijd continu aanwezig is dat resonantie kan optreden. c.Kortdurende trilling: trilling met een kortdurend (doorgaans korter dan enkele seconden), uitdempend karakter. De trilling wordt veroorzaakt bij een stootvormige excitatie. d.Herhaalde kortdurende trilling: een kortdurende trilling die meerdere malen voorkomt, steeds gescheiden door een tijdsinterval waarin een rustsituatie heerst. e.Indicatieve meting: een meting waarbij slechts in één meetpunt wordt gemeten, het welk overeenkomt met het meetpunt op begane grond in een stijf punt van de draagconstructie. f.Beperkte meting: een meting waarbij in één meetpunt op begane grond en in één meetpunt op de hoogste verdieping in een stijf punt dan van de draagconstructie wordt gemeten. g.Uitgebreide meting: metingen die worden uitgevoerd in aanvulling op de beperkte meting en plaatsvinden in een groter aantal meetpunten. 04 BOUWCATEGORIEEN 01 a.Onder bouwcategorie 1 vallen: -in goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie, indien deze bestaan uit gewapend beton of hout; -onderdelen van een bouwwerk die geen deel uitmaken van de draagconstructie (bijvoorbeeld scheidingsconstructies), indien deze bestaan uit gewapend beton of hout; -draagconstructie van bouwwerken, geen gebouw zijnde, die bestaan uit metselwerk zoals pijlers van viaducten, kademuren en dergelijke. b.Onder bouwcategorie 2 vallen: -in goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie van een gebouw, indien deze bestaan uit metselwerk; -in goede staat verkerende onderdelen van een gebouw die niet tot de draagconstructie behoren, zoals scheidingsconstructies die bestaan uit niet-gewapend beton, metselwerk of uit brosse steenachtige materialen. c.Onder bouwcategorie 3 vallen: -onderdelen van oude en monumentale gebouwen met grote cultuurhistorische waarden; -in slechte staat verkerende gebouwen uit metselwerk of in slechte staat verkerende onderdelen van gebouwen. 2 EISEN EN UITVOERING FUNDERINGSCONSTRUCTIES ALGEMEEN 02 OPSTELLINGSINSPECTIE VAN FUNDERINGSMACHINES 02 De opstellingsinspectie dient te voldoen aan de voorschriften voor arbeidsmiddelen voor het hijsenen heffen van lasten of personen, zoals is opgenomen in paragraaf 2a van de Arbeidsomstandighedenregeling. 03 ALGEMEEN 02 In afwijking van paragraaf 18 lid 13 van de UAV afgekeurde elementen eerst van het werk afvoeren als alle elementen zijn aangebracht. 03 Tijdens de heiwerkzaamheden van de damwand en buispalen kunnen door derden trillingsmetingen bij de percelen worden uitgevoerd. Overschrijding van de norm kan invloed hebben op de voortgang van het werk. Indien het voorgeschreven trilblok op de juiste wijze wordt toegepast zullen de hieruit voortvloeiende kosten worden verrekend. 04 De aannemer dient desgevraagd aan te tonen dat hij tijdens de heiwerkzaamheden voldoet aan de trillingsklasse hieronder genoemd. Dit moet worden aangetoond door middel van een meetinstrument en een schrijver. Aan de hand van de uitkomsten van de meting moet het toerental van het trilblok zodanig worden aangepast dat wordt voldaan aan het gestelde in CUR 166: *Trillingsklasse F nabij bebouwing; *Trillingsklasse E op overige locaties. 05 De damwanden dienen zodanig te worden aangebracht dat de voorgeschreven constructies volgens tekening kunnen worden uitgevoerd. 06 Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het aanbrengen van de funderingsconstructie mag niet hoger zijn dan max. 65 dBA op de gevels tussen 7-19 uur bij een totale duur van de werkzaamheden korter dan 1 maand. 3 INFORMATIE-OVERDRACHT FUNDERINGSCONSTRUCTIES ALGEMEEN 01 KEURING VAN FUNDERINGSMACHINES 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 41.03.01 lid 01 van de Standaard geldt dat een funderingsmachine moet zijn voorzien van een TCVT Certificaat van Goedkeuring, waaruit blijkt dat deze voor eerste ingebruikname dan wel periodiek is gekeurd conform het TCVT Certificatieschema W6-01 Keuring Funderingsmachines. Het keuringscertificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daarvoor door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie) op basis van NEN-EN 45004A 'Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren type A' is erkend. 02 Voor mobiele heistellingen geldt dat als minimaal vereiste stabiliteitscoëfficiënt de waarden moeten worden aangenomen, welke zijn vermeld in de grafiek "stabiliteitscoëfficiënt ten opzichte van de kantelhoek" volgens NEN 3247. 03 In of nabij de bedieningsplaats van de heistelling moet een last-vlucht diagram of -tabel aanwezig zijn, die voor elke stand (en lengte) van de giek of de makelaar de maximale werkbelasting aangeeft. 04 Door middel van berekeningen en zonodig door middel van het last-vlucht diagram aantonen dat het heimaterieel geschikt is voor de beschreven heiwerken. 05 Toepassing van een extra contragewicht zal niet worden toegestaan. 06 De aannemer dient bij werkzaamheden uitgevoerd vanaf het water een stabiliteitsberekening in te dienen waaruit blijkt dat het ponton waarop de heistelling wordt gesitueerd voldoet aan alle van toepassing zijnde stabiliteits- en veiligheidseisen. 02 WERKPLAN FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN 01 Een werkplan funderingswerkzaamheden, als bedoeld in artikel 41.03.02 van de Standaard wordt verlangd. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES ALGEMEEN 07 TRILLINGSMETINGEN 01 De aannemer draagt zorg voor de trillingsmetingen tijdens de funderingswerk- zaamheden op enkele representatieve locaties in overleg met directie. 02 De trillingsopnemer dient een geijkte absolute opnemer te zijn die in het frequentiegebied tussen 1 en 100 Hz een elektrisch signaal genereert dat lineair-proportioneel is met de versnellings-, snelheid- of verplaatsingscomponent van de trilling in de gekozen meetrichting. 03 Het meetbereik van de trillingsopnemer moet liggen tussen 0,2 mm/s en 50 mm/s. Een afwijkend meetbereik mag alleen worden toegepast als kan worden aangetoond dat het meetbereik de dominante trillingen van de bron omvat. 04 Het meetinstrument dient de momentane waarde van de trillingsgrootheid aan te geven. 05 Het calibratierapport van de trillingsmeters mag niet ouder zijn dan 1 jaar. 06 De meetonnauwkeurigheid van de meetapparatuur moet kleiner zijn dan 10%. Dit geldt voor de gehele meetketen. 07 De trillingsmeters moeten meten in drie richtingen, haaks op elkaar. 08 De trillingsmeters moeten kunnen worden ingesteld op een tijdsinterval van 10 seconde. 09 De sensoren van de trillingsmeters aanbrengen op een vast punt van de gevel e.e.a. conform SBR-richtlijnen. 2 DAMWANDEN 1 BEGRIPPEN DAMWANDEN 01 ALGEMEEN 01 Artikel 41.21.01 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met: u.silent piler methode: methode waarbij het aanbrengen van een damwand plaats vindt met behulp van een op de damwand geklemde, zelfrijdende machine, die enkele damwandplanken door middel van drukken in de grond brengt. 02 Onder het toepassen van een hulpdamwand wordt mede verstaan de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en het afvoeren van alle voor die hulpdamwand benodigde hulpmiddelen. 2 EISEN EN UITVOERING DAMWANDEN 01 ALGEMEEN 10 In de nabijheid van woningen c.q. andere panden mogen zonder toezicht geen damwandplanken worden aangebracht. 02 DAMWAND 03 De stalen damwand aanbrengen als dubbele (enkele) planken. 06 De damwand en de slotverhaking moet voldoen aan NEN-EN 10248-1 en NEN-EN 10248-2. 08 Er dient gebruik te worden gemaakt van nieuwe planken. 09 De toegestane afwijkingen van de damwand t.o.v. de voorgeschreven hoogte bedraagt max. 100 mm. 10 Ter plaatse van de hoeken dienen stalen hoekplanken of hoeknaalden te worden toegepast. 11 Bij het aanbrengen van de damwanden het dient vrijblijvende slot aan de onderzijde van het profiel met een bout te worden afgedicht. 03 VOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN STALEN DAMWAND 01 De stalen damwanden moeten warm gewalste profielen zijn. 02 De U-planken en de Z-planken leveren als dubbele planken, in het middenslot geperst met 5 persingen per meter van elk 7,5 ton. 03 Leveren met fabriekskeuringsattest volgens NEN-EN 10204/3.1.b, dat tevens als bewijs van oorsprong geldt. Er dient ten minste vermeld te worden: de naam van de producent, en de plaats van fabricage. Als keuringscriteria van het staal gelden: de vloeigrens, de treksterkte en de rek. 04 De damwand en de slotverhaking moet voldoen aan NEN-EN 10248-1 en NEN-EN 10248-2. 05 De toegestane afwijkingen van de damwand t.o.v. de voorgeschreven hoogte bedraagt max. 5 mm. 06 Als de aannemer tijdens de heiwerkzaamheden bemerkt dat de damwand lokaal onvoldoende steun in de onderliggende grond verkrijgt, dan meldt hij dit terstond aan de directie. 06 TRILLINGSARM AANBRENGEN 01 Het aanbrengen van de stalen damwanden dient in overeenstemming te zijn met: *beoordelingsgrafiek voor trillingssterkte volgens CUR-rapport 166 (zesde druk) *SBR-richtlijnen, minimaal bouwwerkcategorie 2. De keuze van materieel en materialen dient zodanig te zijn, dat zowel tijdens aan- en uitschakelen van de apparatuur als tijdens het trillen voldaan wordt aan bovengenoemde eisen. 02 Stalen damwanden inbrengen met een hoog frequent trilblok met variabel moment. 03 Tijdens het aanbrengen van de damwanden dienen continu trillingsmetingen te worden uitgevoerd, conform het gestelde in artikel 41.05.07 van dit bestek. 07 LASSEN AAN DAMWANDEN 01 Lassen aan damwanden en lassen van hoeknaalden aan de damwanden dienen over de volledige lengte van de damwand te geschieden. 3 INFORMATIE OVERDRACHT DAMWANDEN 05 WERKPLAN FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN 02 Een plan voor het aanbrengen van damwand, wordt verlangd. Het plan vermeld minimaal de gegevens als vermeld in artikel 41.03.02 van de Standaard. In aanvulling op artikel 41.03.02 lid 02 van de Standaard moet het plan van aanpak tevens de volgende gegevens bevatten: * opgave type heimaterieel en zwaarte hei/trilblok; *heivolgorde per onderdeel; * aanvoer en opslag materiaal; * wijze uitvoering trillingsmetingen. 03 Het rapport van de trillingsmetingen als bedoeld in artikel 41.22.06 van dit bestek, dient te voldoen aan de SBR-richtlijn (deel A - schade aan gebouwen) en dient in viervoud te worden overlegd aan de directie. 07 BEWIJS VAN OORSPRONG STALEN DAMWAND 01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem te leveren stalen damwanden waarop moet zijn vermeld: *toeleverancier: -naam producent -plaats van fabricage'. *keuringscriteria staal: -vloeigrens (N/mm²); -treksterkte (N/mm²); -rek (%); -chemische samenstelling. 02 De aannemer verstrekt de directie een fabriekskeuringsattest volgens DIN 50048/3.1.B (EN 10204) van de door hem geleverde stalen damwanden. 03 De aannemer verstrekt de directie een 2.2 fabriekscontroleattest van de door hem geleverde stalen damwanden. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES DAMWANDEN 01 ALGEMEEN 01 De aannemer dient rekening te houden met de aanwezigheid van puin in de ondergrond van het damwandtracé. 02 AANBRENGEN DAMPLANKEN 01 De damwanden aanbrengen in strakke lijnen overeenkomstig de bestaande oeverlijn dan wel de op tekening aangegeven aangepaste oeverlijn. De maximaal toegestane horizontale afwijking ten opzichte van de theoretische oeverlijn bedraagt +/-25 mm. 02 Indien de werkelijke positie en/of helling van de damplanken meer afwijkt dan in het kader van dit bestek is toegestaan, worden de kosten van de daaruit voortvloeiende maatregelen niet vergoed. 03 Indien damplanken door in de grond aanwezige obstakels niet op diepte kunnen worden gebracht of te veel verlopen, worden de kosten van de daaruit voortvloeiende maatregelen als meerwerk vergoed. 04 Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan ten gevolge van niet voorziene afwijkingen in de bodemopbouw stagneert, worden de hieraan verbonden kosten als meerwerk vergoed. 05 Het hei-tracé voor de aanvang van het heiwerk zodanig schonen dat alle mogelijke obstakels zoals resten van zetwerk, damplanken en of palen e.d. zijn verwijderd. Eventuele stagnatie in het heiwerk als gevolg van het onvoldoende schonen van het hei-tracé zijn voor rekening van de aannemer. 03 VERWIJDEREN DAMWANDEN VAN BESTAANDE OEVERCONSTRUCTIES 01 Per locatie niet meer dan 1 dagproductie van de nieuw aan te brengen damwand verwijderen. Tevens geldt dat het niet is toegestaan dat in een oever langer dan 2 dagen of 1 weekend geen damwand (bestaand of nieuw) aanwezig is. Een en ander in verband met het voorkomen van afslag/afkalving van de oever. 02 De aannemer moet passende maatregelen treffen om afslag/afkalving van de onbeschermde oevers te voorkomen. De kosten van deze maatregelen worden geacht te zijn inbegrepen in de aanneemsom. 03 De bestaande watergang mag ten gevolge van de werkzaamheden van de aannemer niet worden verondiept. 04 Om inkalving van de oever te voorkomen mag het trekken van de bestaande houten damwand t.p.v. particuliere terreinen niet meer als maximaal 3,0 m voorlopen op het aanbrengen van de stalen damwand. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN DAMWANDEN 01 PLAN VAN AANPAK VOOR HET VERWIJDEREN VAN DAMWAND OF COMBIWAND 01 Een plan voor het aanbrengen en verwijderen van damwand, wordt verlangd. In aanvulling op artikel 41.25.01 lid 01 van de Standaard moet het plan van aanpak tevens de volgende gegevens bevatten: *opgave type heimaterieel en zwaarte trilblok; *volgorde per onderdeel; *aanvoer en opslag materiaal; *wijze uitvoering trillingsmetingen. 02 Het rapport van de trillingsmetingen als bedoeld in artikel 41.22.06 van dit bestek, dient te voldoen aan de SBR-richtlijn (deel A - schade aan gebouwen) en dient in viervoud te worden overlegd aan de directie. 02 UIT TE VOEREN METINGEN 01 Tijdens het aanbrengen en verwijderen van de damwanden moeten trillingsmetingen worden verricht op nader door de directie aan te geven plaatsen door een door de directie goed te keuren instantie, bijvoorbeeld TNO. De trillingsmetingen moeten bestaan uit verplaatsings- en versnellingsmetingen als omschreven in artikel 41.05.07 van dit bestek. 6 BOUWSTOFFEN DAMWANDEN 02 LARSSEN-PROFIELEN 01 Voor de vorm en het materiaal gelden: *De vormaanduiding moet zijn volgens de brochure zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt; *De kwaliteitseisen voor de vorm en het materiaal volgens de "Technische Lieferbedingungen für Stahlspundbohlen" zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luiden. 02 Dubbele planken dienen fabrieksmatig aan elkaar worden bevestigd door middel van geknepen sloten. 51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN 0 GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN 1 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN 01 ALGEMEEN 01 Artikel 51.01.01 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met: j. groenafval: al het blad, boomstammen, stobben, planten en het snoeihout, dat vrijkomt bij de werkzaamheden en dat dient te worden verwerkt bij een composteerinrichting. k.onkruidbeheersing op verhardingen: het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen uit diverse soorten verhardingen. l.boomkwekerijproducten: bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, vruchtbomen en -onderstammen, rozenstruiken, sierconiferen, sierheesters, klimplanten en vaste planten. m.invasieve exoot: plant, boom of struik, die van nature niet in Nederland voorkomt en die een bedreiging vormt voor bijvoorbeeld de volksgezondheid of de biodiversiteit in de groene ruimte, voor zowel andere planten als voor dieren. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN 03 VERWERKINGSKOSTEN 02 Kosten voor verwerking van het naar een composteerinrichting, een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren groenafval zijn, tenzij de bestekspost anders vermeld, voor rekening van de aannemer. 03 Het vervoeren en verwerken van groenafval, afkomstig van een groeilocatie van Aziatische Duizendknoop of op een hiervan verdachte locatie, nader door de directie aan te wijzen, dient plaats te vinden op een nader door de directie te bepalen verwerkingslocatie. Deze werkzaamheden worden aan de aannemer als meer werk vergoed, tenzij hiervoor in het bestek de daarvoor benodigde besteksposten zijn opgenomen. 6 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN 06 HERKOMST GROND IN RELATIE TOT AZIATISCHE DUIZENDKNOOP 01 Te leveren grond dient vrij te zijn van plantendelen van Aziatische Duizendknoop. 02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt voldaan wanneer de te leveren grond: a.RAG-gecertificeerde grond is; b.thermisch gereinigde grond is; c.afkomstig is uit een zandwinning; d.gezeefde grond is, waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest, zoals bepaald in het landelijk protocol Aziatische Duizendknoop; e.afkomstig is uit een diepere bodemlaag van de gemiddelde laagste grondwaterstand; f.door middel van een visuele inspectie conform het "Landelijk protocol Aziatische Duizendknoop" is geïnspecteerd en waarvan is vastgesteld dat er geen Aziatische Duizendknoop aanwezig is. 03 De aannemer levert ten aanzien van de herkomst van de grond, zoals genoemd in lid 02, de benodigde bewijsmiddelen. 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN 6 BOUWSTOFFEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN 05 GRASZAADMENGSELS 01 Artikel 51.26.01 van de Standaard komt te vervallen en wordt vervangen door artikel 51.26.09. 09 GRASZAADMENGSELS VOOR BERMEN EN DIJKEN 01 Het zaadmengsel voor intensief beheerde bermen moet bestaan uit: *50% roodzwenkgras; *45% hardzwenkgras; *5% struisgras. Zaaiadvies 0,5 - 1,0 kg/are. Van 1 september tot 1 april 25% winterrogge aan het totale mengsel toevoegen. 02 Het zaadmengsel voor extensief beheerde bermen moet bestaan uit: *10% engels raaigras; *10% veldbeemdgras; *50% roodzwenkgras; *30% fakkelgras. Zaaiadvies 1,5 - 2,0 kg/are. Van 1 september tot 1 april 25% winterrogge aan het totale mengsel toevoegen. 03 Het zaadmengsel voor bermen moet bestaan uit: *20% engels raaigras; *70% roodzwenkgras; *10% hardzwenkgras. Zaaiadvies 1,5 - 2,0 kg/are. Van 1 september tot 1 april 25% winterrogge aan het totale mengsel toevoegen. 04 Het zaadmengsel voor extensief beheerde dijken moet bestaan uit: *40% engels raaigras; *25% veldbeemdgras; *25% roodzwenkgras; *10% witte klavers. Zaaiadvies 0,75 - 1,0 kg/are. Van 1 september tot 1 april 25% winterrogge aan het totale mengsel toevoegen. 05 Het zaadmengsel voor beweide dijken moet bestaan uit: *10% engels raaigras; *30% veldbeemdgras; *60% roodzwenkgras. Zaaiadvies 0,75 - 1,0 kg/are. Van 1 september tot 1 april 25% winterrogge aan het totale mengsel toevoegen. 52 TECHNISCHE BEPALINGEN KUST- EN OEVERWERKEN 0 KUST- EN OEVERWERKEN ALGEMEEN 3 INFORMATIE-OVERDRACHT K EN O, ALGEMEEN 03 LEGPLAN GEOTEXTIEL EN STRUCTUURMAT 01 Van de aannemer wordt een legplan geotextiel en structuurmat, als vermeldt in artikel 52.03.03 van de Standaard, verlangd. 04 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL EN FOLIE OP DE BOUWPLAATS 01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel van kunststof en folie dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel 52.03.04, de leden 01 en 04 van de Standaard, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES K EN O, ALGEMEEN 01 GEOTEXTIELEN, STRUCTUURMATTEN EN FOLIES 01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen, structuurmatten en folies, voor zover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan. 02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen. 03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV is hierop van toepassing. 02 BEDRIJFSCONTROLE 01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen van kunststof, structuurmatten van kunststof en folies. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie. 3 STEENBESTORTING, BALLAST-, VUL- EN FILTERLAAG 2 EISEN EN UITVOERING STEENBESTORTING, BALLAST-, VUL- EN FILTERLAAG 03 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGESTANE AFWIJKING 01 De grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 52.32.03 lid 02 van de Standaard bedraagt ten hoogste 0,10 m. Antea Group projectnr. 464894.100
Besteknr. 21005 "Bodemsanering Veersedijk 301 te Hendrik-Ido-Ambacht"
Revisie 02 Datum 18-10-2021 Versie D0 incl. NvI Vrij gedeelte na bestek 01 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Bijbehorende digitale documenten: -Bijlagen 01-01 Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase.pdf 02 02 INFORMATIE KABELS EN LEIDINGEN Bijbehorende digitale documenten: -Bijlage 02-01 Algemene Velin voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten 09-2019.pdf -Bijlage 02-02 Indicatieve ligging kabels en leidingen.pdf 03 03 INFORMATIE SANERINGSPLAN Bijbehorende digitale documenten: -Bijlage 03-01 Saneringsplan 11-2020.pdf -Bijlage 03-02 Beschikking ernst en spoedeisendheid 01-2017.pdf 04 04 INFORMATIE DAMWANDEN Bijbehorende digitale documenten: -Bijlage 04-01 Technische inspectie damwand 01-2016.pdf -Bijlage 04-02 Bepaling integratie damwand Veersedijk.pdf 05 05 INFORMATIE UITGEVOERDE BODEMONDERZOEKEN VEERSEDIJK 301 Bijbehorende digitale documenten: -Bijlage 05-01 Samenvattende rapportage 07-2016.pdf -Bijlage 05-02 Nader bodemonderzoek 07-2014.pdf -Bijlage 05-03 Onderzoek nulsituatie 07-2002.pdf -Bijlage 05-04 Nader bodemonderzoek 11-1992.pdf -Bijlage 05-05 Orienterend onderzoek 09-1996.pdf -Bijlage 05-06 Inspectie-onderzoek 11-1985.pdf 06 06 INFORMATIE ONDERGRONDSE TANKS Bijbehorende digitale documenten: -Bijlage 06-01 Historische informatie ondergrondse tanks.pdf 07 07 INFORMATIE UITGEVOERDE BODEMONDERZOEKEN VEERSEDIJK 303 Bijbehorende digitale documenten: -Bijalge 07-01 Rapport (water)bodemonderzoek Veersedijk 303.pdf -Bijlage 07-02 Memo inpassing Veersedijk 303 binnen sanering Veersedijk 301.pdf -Bijlage 07-03 Wijzigingsmelding inpassen sanering VD303 in sanering VD301.pdf 10 TEKENINGEN Bijbehorende digitale documenten: -Tekening 464894.100-BS-1.pdf -Tekening 464894.100-D-1.pdf -Tekening 464894.100-DP-1.pdf Antea Group projectnr. 464894.100
Besteknr. 21005 "Bodemsanering Veersedijk 301 te Hendrik-Ido-Ambacht"
Revisie 02 Datum 18-10-2021 Versie D0 incl. NvI Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 04 MODEL BANKGARANTIE Behorende bij besteknr.: 21005 De ondergetekende 1) gevestigd te 2) hierna te noemen "de borg", stelt zich hierbij , onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen, tegenover3) gevestigd te 4) hierna te noemen "de opdrachtgever", tot borg voor de richtige nakoming door5) gevestigd te6) hierna te noemen "de aannemer", van dienst verplichtingen, voortvloeiend uit bestek / overeenkomstnr. 7) betreffende het navolgende door de opdrachtgever opgedragen en door de aannemer aangenomen werk, te weten het 8) zulks tot een bedrag van € ...... (zegge:9) Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de opdrachtgever, onder mededeling dat de aannemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in voormeld bestek / voormelde overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de opdrachtgever aan de aannemer gerichte aangetekende brief waarin de opdrachtgever de aannemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen. De zekerheidstelling blijft van kracht totdat de aannemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit voormeld bestek / voormelde overeenkomst heeft voldaan. Indien de opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de aannemer te retourneren, is de aannemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen. De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de aannemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen. Plaats10) Datum11) Borg12) Handtekening13) 1)Naam van de borg. 2)Volledig adres van de borg. 3)Naam van de opdrachtgever. 4)Volledig adres van de opdrachtgever. 5)Naam van de aannemer. 6)Volledig adres van de aannemer. 7) Nummer van het bestek of de overeenkomst. 8)Korte omschrijving van het werk. 9)Waarde van de zekerheidstelling (zie paragraaf 43a, lid 3 van de UAV). 10)Plaats van ondertekening. 11)Datum van ondertekening. 12)Naam van de borg. 13)Handtekening van de borg. Antea Group projectnr. 464894.100
Besteknr. 21005 "Bodemsanering Veersedijk 301 te Hendrik-Ido-Ambacht"
Revisie 02 Datum 18-10-2021 Versie D0 incl. NvI Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 21005 Bodemsanering Veersedijk 301 te Hendrik-Ido-Ambacht I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 21005 Bodemsanering Veersedijk 301 te Hendrik-Ido-Ambacht (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Antea Group projectnr. 464894.100
Besteknr. 21005 "Bodemsanering Veersedijk 301 te Hendrik-Ido-Ambacht"
Revisie 02 Datum 18-10-2021 Versie D0 incl. NvI Inschrijvingsstaat Behoort bij: 21005 Bodemsanering Veersedijk 301 te Hendrik-Ido-Ambacht I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)