2020-051.9 15/04/202023-2020Onkruidbestrijding op verharding2020-11-042020-11-0499921260812020-11-040739337AAAE624C5A2DC8825A24E3D4DFC80Onkruidbestrijding op verharding
Opdrachtgever: gemeente Westerkwartier
Besteknummer: 23-2020 d.d. 04-11-2020Vrij gedeelte voor bestek01 Bestek en voorwaarden voor:"Onkruidbestrijding op verharding" _________________________________Besteknummer:23-2020Datum:04-11- 2020_______________________________Opgesteld door:J. BaronGecontroleerd door:R. WijmaVrijgegeven door:N. Witteveen_________________________________Witteveen groenprojecten en adviesSkilpaed 42 9035 AN Dronryp T 0517-84 20 38www.witteveenadvies.nl_________________________________ 1. Algemeen01OPDRACHTGEVERGemeente WesterkwartierBezoekadres:Hooiweg 99801 AJ ZuidhornContactpersoon:G. Feddema0594-695764 02DIRECTIEDe directie zal worden gevoerd door de gemeente Westerkwartier.03LOCATIEHet uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Westerkwartier.04ALGEMENE BESCHRIJVINGHet werk bestaat in hoofdzaak uit:·bestrijden van onkruid in open verhardingen; ·bestrijden van onkruid rondom obstakels;·bestrijden van onkruid in ongebonden halfverhardingen;·borstelen en vegen van verhardingen;·vegen van verhardingen;·reinigen van kolken;·bijkomende werken.05TIJDSBEPALINGHet contract wordt aangegaan voor een de periode van 1 april 2021 tot 1 april 2023.Na de initiële looptijd van de overeenkomst tot 1 april 2023, kan de overeenkomst tweemaalverlengd worden met 1 jaar. Wanneer er gebruik gemaakt zal worden van de verlenging dan zal degemeente Westerkwartier dat uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de initiële overeenkomst latenweten aan de opdrachtnemer. Deze 3 maanden gelden ook bij het gebruik maken van de eventueletweede verlenging van deze overeenkomst.Bij een verlenging van het contract zal de eventueel gegeven korting worden gehandhaafd.06ONDERHOUDSTERMIJNNiet van toepassing.07KWALITEITSBORGINGVan de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 2.1. Algemene gegevens2.1. Algemene gegevens01TEKENINGENBij dit bestek behoren de volgende digitale tekeningen:·Bestekstekening_KVO_26-10-2020.dgnAan de tekening kan geen rechten worden ontleend. Deze dient uitsluitend als hulpmiddel.02PEILEN EN HOOFDAFMETINGENNiet van toepassing.03BIJLAGENDe volgende bijlagen behoren tot het bestek:1.inschrijvingsbiljet;2.inschrijvingsstaat;3.uniform Europees Aanbestedingsdocument;4.hoeveelheden per jaar.04OPSLAG VRIJKOMEND MATERIAALDe gemeente stelt geen depots ten behoeve van opslag vrijkomend materiaal beschikbaar.De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele (tussen)depots voorafgaand aan het afvoeren naar een inrichting.05PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDENDe aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het gehele werk.06OVERIGE GEGEVENSDe hoeveel resultaatsverplichting in deel 2.2 van de besteksposten is de hoeveelheid voor 1 jaar.De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om soortgelijke werkzaamheden als omschreven in dit bestek te laten uitvoeren door derden.2.2. Nadere Beschrijving2.2. Verklaring01VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAATIn de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.02KENMERK RESULTAATSVERPLICHTINGDoor een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.03HOEVEELHEID TER INLICHTINGDe in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.04GRENZEN VAN DE SITUERINGDe in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.1ONKRUIDBESTRIJDING OP VERHARDINGAlgemeen:
- In elke onderhoudsronde dient het gehele areaal onkruidvrij te worden gemaakt
- Werkzaamheden genoemd in dit hoofdstuk niet combineren met vegen verharding volgens hoofdstuk 3
- De onderhoudsmachines dienen te zijn uitgerust met een voertuigvolgsysteem waardoor een realtime beeld ontstaat van het uitgevoerde werk
- Deze data dient uitwisselbaar te zijn met GBI
- De uitwerking dient via een nader te bepalen webservice door de opdrachtgever dagelijks beschikbaar/benaderbaar zijn. Deze kosten behoren bij de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen
- Opdrachtgever moet klachten kunnen melden in het systeem t.b.v. klachtafhandeling door aannemer
- Onderhoudsniveau: hoog
- Na de onderhoudsronde is er geen onkruid meer aanwezig
- In uitzonderlijke gevallen mogen, in overleg met opdrachtgever, mechanische(borstel) methoden worden toegepast om de het gewenste onderhoudsniveau te behalen
- Periode van uitvoering: globaal van april t/m september
100010Onkruidvrij maken elementverharding.are56182.005182022020-05-01verplicht2020-052020-04-29Onkruidvrij maken elementverharding.Betreft: areaal conform bijlage bestekstekening_KVO_26-10-2020.dgn en bijlage 4
Onderhoudsniveau: hoog
Inclusief: in de verharding aanwezige obstakels12Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 21Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:434Onkruidvrij maken door middel van hetelucht of heet water42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar 61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer100020Onkruidvrij maken (handmatig).are150.005182022020-05-01verplicht2020-052020-04-29Onkruidvrij maken elementverharding.Betreft: areaal aan verharding welke niet toegankelijk is voor een reguliere onderhoudsmachine
Situering: in overleg met opdrachtgever
Onderhoudsniveau: hoog
Inclusief: in de verharding aanwezige obstakels12Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 21Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:434Onkruidvrij maken door middel van hetelucht of heet water42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar 61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer2ONKRUIDBESTRIJDING OP HALFVERHARDINGAlgemeen:
- De breedte van de schelpenpaden mogen niet smaller worden dan ze bij aanvang van de contractperiode zijn
- In elke onderhoudsronde dient het gehele areaal onkruidvrij te worden gemaakt
- De onderhoudsmachines dienen te zijn uitgerust met een voertuigvolgsysteem waardoor een realtime beeld ontstaat van het uitgevoerde werk
- Deze data dient uitwisselbaar te zijn met GBI
- De uitwerking dient via een nader te bepalen webservice door de opdrachtgever dagelijks beschikbaar/benaderbaar zijn
- Deze kosten behoren bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen
- Opdrachtgever moet klachten kunnen melden in het systeem t.b.v. klachtafhandeling door aannemer
- Onderhoudsniveau: hoog
- Na de onderhoudsronde is er geen onkruid meer aanwezig
- Periode van uitvoering: globaal van april t/m september200010Onkruidvrij maken ongebonden verharding.are16964.005182032020-05-01verplicht2020-052020-04-29Onkruidvrij maken ongebonden verharding.Betreft: areaal conform bijlage bestekstekening_KVO_26-10-2020.dgn en bijlage 4
Onderhoudsniveau: hoog11Betreft: ongebonden verharding van o.a. schelpen of niet hydraulische steenslag21Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:434Onkruidvrij maken door middel van hetelucht of heet water41Gerekend is met 12onderhoudsbeurt(en) per jaar
(2 keer per 4 weken)61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer3VEGEN VERHARDINGAlgemeen:
- In elke veegronde dient het gehele areaal vrij van bedekking en afval te worden gemaakt
- Werkzaamheden genoemd in dit hoofdstuk niet combineren met onkruidbestrijding op verharding volgens hoofdstuk 1
- Voor bepaling van de hoeveelheden wordt uitgegaan van
1 m2 per strekkende meter
- De onderhoudsmachines dienen te zijn uitgerust met een voertuigvolgsysteem waardoor een realtime beeld ontstaat van het uitgevoerde werk
- Deze data dient uitwisselbaar te zijn met GBI
- De uitwerking dient via een nader te bepalen webservice door de opdrachtgever dagelijks beschikbaar/benaderbaar zijn
- Deze kosten behoren bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen
- Opdrachtgever moet klachten kunnen melden in het systeem t.b.v. klachtafhandeling door aannemer
- Onderhoudsniveau: hoog.
- Na de onderhoudsronde is er geen bedekking en afval meer aanwezig
- Periode van uitvoering: jaarrond
- De veegmachine dient te zijn uitgevoerd met een combinatieborstel300010Verwijderen veegvuil (6 keer jaar).are34333.005013112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Verwijderen veegvuil.Betreft: areaal conform bijlage bestekstekening_KVO_26-10-2020.dgn en bijlage 4
Onderhoudsniveau: hoog42Gerekend is met 6onderhoudsbeurt(en) per jaar
(vanaf de kantopsluiting 1,00 m vegen)61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer300020Verwijderen veegvuil (10 keer jaar).are33149.005013112020-05-01verplicht2020-052020-04-29Verwijderen veegvuil.Betreft: areaal conform bijlage bestekstekening_KVO_26-10-2020.dgn en bijlage 4
Onderhoudsniveau: hoog42Gerekend is met 10onderhoudsbeurt(en) per jaar
(vanaf de kantopsluiting 1,00 m vegen)61Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer4REINIGEN KOLKEN400010Reinigen kolken (machinaal).st31988.002575212015-01-01verplicht2020-052014-09-09Reinigen kolken.Betreft: reinigen van kolken conform bijlage bestekstekening_KVO_26-10-2020.dgn19Straat-, trottoir- en combikolken21Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10kg.....31Machinaal reinigen 41Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling 69Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer400020Reinigen kolken (handmatig).st200.002575212015-01-01verplicht2020-052014-09-09Reinigen kolken.Betreft: reinigen van kolken op nader te bepalen locaties19Straat-, trottoir- en combikolken21Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10kg.....32Handmatig reinigen 41Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling 69Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer400030Reinigen lijngoot (machinaal).m1550.00257599Reinigen lijngoot.Betreft: machinaal reinigen van lijngoten in verharding
Inclusief reinigen zandvangers (gerekend met 1 zandvanger per 25 m)
Situering: in overleg met opdrachtgever
Hoeveelheid verontreiniging per zandvanger ca. 10 kg
Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer8WERK VAN ALGEMENE AARD81WERKNEMERS810010Inzetten werknemer.uur100.001005012020-05-01verplicht2020-052020-03-26Inzetten van werknemer.Betreft: inzet werknemers, door de directie op te dragen extra, niet ingeplande werkzaamhedenHet betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden21Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): of gelijkwaardig82MATERIEEL820010Inzetten borstelmachine.uur100.00100599Inzetten borstelmachine.Betreft: borstelmachine, door de directie op te dragen extra, niet ingeplande werkzaamheden
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) 820020Inzetten veegmachine.uur100.00100599Inzetten veegmachine.Betreft: veegmachine, door de directie op te dragen extra, niet ingeplande werkzaamheden
De veegmachine dient te zijn uitgevoerd met een combinatieborstel
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
TRANSPORT SUBTOTAAL9Staartposten91Eenmalige kosten910010Communiceren met derden.01023012020-05-01verplicht2020-052019-10-22Communiceren met derden.Betreft communicatie over de werkzaamheden ter voorkoming van obstakels (o.a. geparkeerde auto's)15Wijze van communiceren: aanleveren van de geplande werkzaamheden t.b.v. plaatsen door derden op de gemeentelijke website en lokale kranten42Frequentie: bij elke onderhoudsronde
Periode: per uitvoeringsjaar910020...................................EUR0910040...................................EUR0910050...................................EUR0910060...................................EUR0910070...................................EUR0919980Overige eenmalige kostenEUR919990KortingEUR92Uitvoeringskosten929990UitvoeringskostenEUR93Algemene kosten939990Algemene kostenEUR94Winst en risico949990Winst en risicoEUR96Bijdragen960010Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)EUR0.15Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

de ..................................................................................... 20.....

De inschrijver(s),3. Bepalingen01ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF01ALGEMENE BEPALINGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN01Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.02De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.03In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn.Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.04Indien door of vanwege de aanbesteder van de door hem verstrekte, gedrukte versie van dit bestek of van een gedeelte daarvan, een versie in automatisch leesbare vorm wordt verstrekt, dient de door hem verstrekte, gedrukte versie te worden beschouwd als het bestek in de zin van de ARW 2012 en de UAV 2012 en de versie in automatische leesbare vorm slechts als een hulpmiddel waaraan door de aanbesteder respectievelijk de opdrachtgever en door de inschrijver respectievelijk de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.032010-10-01verplicht2020-012010-10-01INSCHRIJVINGSSTAAT01Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen, binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek, een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is aangenomen) als ZSX-bestand in bij de directie.02In de inschrijvingsstaat opgenomen bedragen met tot doel een korting in welke vorm dan ook op de aannemingssom te bewerkstelligen, zullen evenredig met de vorderingen van het werk worden ingehouden, ongeacht of aan de vermelde kortingspost een herkenbare activiteit is gekoppeld.102010-10-01verplicht2020-012010-10-01OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN01Aan artikel 01.01.13 van de Standaard worden de volgende nieuwe leden toegevoegd:07.Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen of stoffen, zijn voor rekening van de aannemer.08.Ter voorkoming van milieuschade is het de aannemer verboden om resten van bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d., op of in de bodem en/of het oppervlaktewater te brengen. De afvalstoffen dienen in overeenstemming met de geldende (milieu) wetgeving en afvalstoffenwetgeving te worden behandeld.09.In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 36 lid 5 zal verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen, alleen dan geschieden indien deze zijn opgedragen door middel van een door de directie getekende opdrachtbon of vastgelegd in een verslag van een bouwvergadering.10.Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.142010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER01In aanvulling op paragraaf 6, lid 8 van de UAV 2012 dient de aannemer de directie steeds schriftelijk in kennis te stellen van alle schadegevallen. In deze mededeling dienen te worden opgenomen het tijdstip, de oorzaak, de omvang van de schade, genomen c.q. te nemen maatregelen en welke acties zijn genomen ter beperking van de schade.02In aanvulling op paragraaf 6, lid 8 van de UAV 2012 dient de aannemer alle zaken die ten gevolge van de uitvoering van het werk worden beschadigd of tijdelijk afgebroken zijn te herstellen, respectievelijk opnieuw te plaatsen, e.e.a. volgens de aanwijzingen van de directie en zonder enige verrekening.162010-10-01verplicht2020-012010-10-01COÖRDINATIEVERGADERINGEN01In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt, dat coördinatievergaderingen zo dikwijls als de directie dit nodig acht zullen worden gehouden. Van de vergaderingen worden door de directie notulen gemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor accoord moeten worden getekend. Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.02Bindende afspraken worden uitsluitend in de coördinatievergadering gemaakt. De gevolmachtigde van de aannemer dient daarom bij alle vergaderingen aanwezig te zijn.03De notulen van de vergaderingen worden op de volgende vergadering geacht te zijn goedgekeurd, indien daarop geen aanmerkingen worden gemaakt. Indien geen volgende vergadering is gepland, worden de notulen 14 dagen na verzending geacht te zijn goedgekeurd, indien binnen die termijn geen schriftelijke aanmerkingen zijn ontvangen.04De aannemer is verplicht de vergaderingen actief bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.02BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM012010-10-01verplicht2020-012010-10-01BETALING01In afwijking op artikel 01.02.03 lid 02a en artikel 01.03 van de Standaard zal de som worden bepaald door de totale verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting, ongeacht overschrijding op de termijn te verrekenen.Dus overschrijdingen niet op een aparte lijst opvoeren.02De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever.03Indien door de directie wijzigingen of aanvullingen verlangd worden die, naar de mening van de aannemer, een zodanige verzwaring van de overeenkomst inhouden dat bijbetaling verlangd mag worden, dan zal de aannemer dit vroegtijdig melden zodat de directie met de aannemer vóór de aanvang van de werkzaamheden over alternatieven kan overleggen.04Alle aanspraken op meer of minder werk, overeenkomstig paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 dienen in de bouwvergadering of schriftelijk door de aannemer aan de directie te worden gemeld.03BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN032010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN01Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995, pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10%-grens zoals genoemd in de UAV 2012 paragraaf 39 lid 2, slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.04BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING022010-10-01verplicht2020-012010-10-01LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN: KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN06Verrekening van wijzigingen in loonkosten en kosten van brandstofgroepen zoals vermeld in artikel 01.04.02 t/m 01.04.05 van de Standaard, is alleen van toepassing op uitgevoerde werkzaamheden na het (eventuele) tweede contractjaar.Verrekening van wijzigingen in loonkosten en kosten van brandstofgroepen voor deze datum vindt niet plaats.05BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES012010-10-01verplicht2020-012010-10-01INDIENEN DECLARATIES01De declaraties als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 2 van de Standaard, opstellen op naam van de opdrachtgever en digitaal indienen bij de directie. Declaraties voorzien van projectnaam en projectnummer.02In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 geschiedt betaling van bedragen, niet behorend tot de aannemingssom, uitsluitend onder overlegging van de betreffende schriftelijke opdracht.032010-10-01verplicht2020-012010-10-01MEER EN MINDER WERK01Meer werk dient van te voren overeengekomen en schriftelijk opgedragen te worden door de directie.Indien meer werk niet naar aanleiding van een schriftelijke opdracht of vastlegging in een verslag van een bouwvergadering wordt ingediend, heeft de aannemer geen recht op betaling van het meer werk. 02Tijdens iedere bouwvergadering dient de aannemer een kostenoverzicht van alle meer en minder werk aan de directie te overhandigen. Het kostenoverzicht dient bijgewerkt te zijn tot en met de week voor de bouwvergadering. De directie geeft in de daaropvolgende bouwvergadering aan of het in het kostenoverzicht aangegeven meer werk al dan niet akkoord bevonden wordt.03Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de aannemer een specificatie in te dienen op basis van netto kosten vermeerderd met één bedrag voor algemene kosten, winst, werkadministratie, bouwplaatskosten en risico. Dit bedrag is vastgesteld op 10% van de netto kosten. Eventuele engineeringskosten dienen afzonderlijk te worden opgegeven.08BIJDRAGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK01Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd. 11VERBAND MET ANDERE WERKEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN01In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:-evenementen;- gemeentelijk onderhoud aan wegen en/of groen;-weekmarkten.02Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op vergoeding.12MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN01In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard.02Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.03Alle RVV borden en bijbehorende onderborden, alle informatieve borden alsmede planken van waarschuwingshekken en geleidebakens en tijdelijke bebording dienen te zijn uitgevoerd in reflecterend materiaal Klasse III (volgens NEN 3381). Borden plaatsen volgens de uitvoeringsvoorschriften B.A.B.W. inzake verkeerstekens.04Verkeersmaatregelen uitvoeren conform publicatie 96b (laatste versie) van de CROW.062010-10-01verplicht2020-012010-10-01AANSPRAKELIJKHEID01De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.13ALGEMEEN TIJDSCHEMA082010-10-01verplicht2020-012010-10-01WERKTIJDEN01De werkzaamheden t.b.v. het bestek dienen te worden verricht op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 7.00- 18.00 uur. In overleg kan hiervan worden afgeweken.02Het werken op zaterdag, zondag, feestdagen en direct nabij evenementen is niet toegestaan behoudens na toestemming van de opdrachtgever.0317VRIJGEKOMEN MATERIALEN082010-10-01verplicht2020-012010-10-01BEWIJS VAN ONTVANGST01In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een afschrift van het gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5 werkdagen aan de directie.19ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN052010-10-01verplicht2020-012010-10-01VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE01De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De dienst SZW regio Noord is gevestigd te:Postbus 300169700 RM Groningentel. (050) 522 58 80fax. (050) 526 72 0203Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 lid E van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.04Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:- de handelwijze bij alarmsituaties;- de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.05Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen moeten in de aanneemsom zijn inbegrepen.06Binnen twee weken na de opdracht van het werk, en bij aanpassing(en) een V&G-plan overeenkomstig het Besluit in tweevoud indienen bij de directie. Het V&G-plan dateren en ondertekenen.62TECHNNISCHE BEPALINGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN12EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN01Op al het rijdend materieel dienen de nodige waarschuwingen, waarschuwingsverlichting en verkeersvoorzieningen te zijn aangebracht.02Indien nodig dient de aannemer bovenstaande dynamische maatregelen aan te vullen met borden, hekken en geleidebakens. Deze kosten dienen bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.Vrij gedeelte na bestek01..........Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten01.......... Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 23-2020 Onkruidbestrijding op verharding I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 23-2020 (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: 23-2020 Onkruidbestrijding op verharding I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)