2020-051.9 15/04/2020MD2021-01Maaien bermen en onderhoud watergangen2021-05-202021-05-2099921286012021-05-201330C0018BE1D58766A99CAE9F5042181547Gemeente Midden-Delfland
Maaien bermen en onderhoud watergangen buitengebied
MD2021-01, Definitief 13-04-2021 incl. NvI 20-05-20211. Algemeen01OPDRACHTGEVERHet college van Burgemeester en Wethouders vanGemeente Midden-Delfland.Afdeling Beheer Openbare WerkenPostbus 1 2636 ZG SchipluidenBezoekadres:Anna van Raesfeltstraat 372636 HX Schipluiden015-380411102DIRECTIEDe directie zal worden gevoerd door of namens het hoofd van de afdeling Openbare Werken van de gemeente Midden-Delfland. Het hoofd van de afdeling Openbare Werken is hiertoe gemandateerd door het college van Burgemeester en Wethouders.03LOCATIEDe locatie van de uit te voeren werkzaamheden betreft wegbermen en watergangen verspreid in de gemeente Midden-Delfland, hoofdzakelijk in het buitengebied.04ALGEMENE BESCHRIJVINGHet werk bestaat in hoofdzaak uit:a.het maaien van ruige en natuurlijke bermen langs verharde en halfverharde wegen en paden;b.het uitmaaien (schonen) van watergangen;c. bijkomende en overige werkzaamheden. 05TIJDSBEPALINGDe bepalingen en resultaatsverplichtingen die in dit bestek zijn opgenomen beschrijven de werkzaamheden voor de periode van 3 jaargangen. De eerste jaargang start in juni 2021.Het werk dient te worden uitgevoerd in de periode juni 2021 (maaiperiode 2) tot en met 31 december 2023.Na deze periode is er er de mogelijkheid van verlenging van de opdracht van maximaal 2x één jaar. De opdrachtgever heeft de intentie om de contractduur 2 maal met 1 jaar te verlengen. Bij een eventueleverlenging van het contract zal dit telkens per 1 jaar geschieden.De contractduur incl. verlengingen loopt uiterlijktot en met 31 december 2025.De gemeente behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden het contract na de initiëlecontracttermijn (31 december 2023), zonder opgave van reden niet te verlengen.06ONDERHOUDSTERMIJNDe onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 07KWALITEITSBORGINGVan de aannemer wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard geen kwaliteitsplan, maareen algemeen tijdschema verlangd voor het uit te voeren werk overeenkomstig paragraaf 26 van de U.A.V. 2012. Dit isenkel van toepassing voor werkzaamheden in dit bestek die zijn aangeduid met een frequentie.2.1. Algemene gegevens2.1. Algemene gegevens01TEKENINGENDe volgende tekeningen behoren tot het bestek:Omschrijving Datum Tekeningnr.Bermen overzichtstekening10-01-2020153-014Bermen kader 110-01-2020153-014-1Bermen kader 210-01-2020153-014-2Bermen kader 310-01-2020153-014-3Bermen kader 410-01-2020153-014-4Bermen kader 510-01-2020153-014-5Bermen kader 610-01-2020153-014-6Bermen kader 710-01-2020153-014-7Bermen kader 810-01-2020153-014-8Bermen kader 910-01-2020153-014-9Bermen kader 1010-01-2020153-014-10Bermen kader 1110-01-2020153-014-11Bermen kader 1210-01-2020153-014-12Bermen kader 1310-01-2020153-014-13Bermen kader 1410-01-2020153-014-14Bermen kader 1510-01-2020153-014-15Bermen kader 1610-01-2020153-014-16Bermen kader 1710-01-2020153-014-17Bermen kader 1810-01-2020153-014-18Bermen kader 1910-01-2020153-014-19Bermen kader 2010-01-2020153-014-20Bermen kader 2110-01-2020153-014-21Bermen kader 2210-01-2020153-014-22Bermen kader 2310-01-2020153-014-23Gebieden aangemerkt met Vockestaert vallen niet onder de raamovereenkomst. Dit gebied wordt door derden onderhouden.OmschrijvingDatumTekeningnr.Maaien watergangen19-05-2021bladnr. 1/3Maaien watergangen19-05-2021bladnr. 2/3Maaien watergangen19-05-2021bladnr. 3/3Overzicht tekeningen maaiwerk02PEILEN EN HOOFDAFMETINGENNiet van toepassing04BIJLAGENDe volgende bijlagen behoren tot het bestek:-Inschrijvingsbiljet;-Inschrijvingsstaat;-Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase;-Hoeveelheden en frequentieoverzicht;-Hoeveelheden en frequentieoverzicht 20-05-2021;-Formulier past perfomance meting voor aannemers;-Gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen (22 januari 2019);-Ecologisch werkprotocol;-Werkkaart Wet Natuurbescherming;05WERKTERREINIn aanvulling op paragraaf 15 van de UAV 2012 wordt de toestand waarin het werkterrein zich bevindt op de dag van inlichtingen in het bestek aangeduid als "bestaande toestand/situatie".De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van het te onderhouden areaal, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.De aannemer wordt er op gewezen dat de tegelverharding van het FIETSPAD LANGS DE HERENWERF IN MAASLAND NIET GESCHIKT IS VOOR ZWAARDER MATERIEEL of grove banden. De werkzaamheden aan de berm en de watergang langs dit fietspad dienen vanaf de asfalt verharding uitgevoerd te worden of met aangepast materieel vanaf het fietspad. 06FLORA EN FAUNA (WET NATUURBESCHERMING)De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de Gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen, goedgekeurd door de Unie van waterschappen. De gedragscode is te downloaden vanaf de website: https://mijn.rvo.nl/gedragscodes-gemeenten.Bij goedkeuring van de opvolgende gedragscode is de nieuwe gedragscode van toepassing.2.2. Nadere Beschrijving2.2. Verklaring01VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAATIn de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.02KENMERK RESULTAATSVERPLICHTINGIn de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.03HOEVEELHEID TER INLICHTINGDe in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.04GRENZEN VAN DE SITUERINGDe in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.1MAAIPERIODE 1: 20 APRIL - 15 MEI
101MAAIEN BERMEN: MAAIEN EN KNEUZEN 101010Maaien bermen en taluds.are1221.005115012020-05-01verplicht2020-052020-05-01Maaien bermen en taluds.Situering, zie tekening: 153-014-1 t/m 23
(Omschrijving: maaien en kneuzen 3x en 4x)
Buitengebied Midden-Delfland, Bermen maaien
Type vegetatie: Kruidachtige vegetatie. 12Standaard beheer22Langs een niet-autosnelweg/een overige weg32Talud 1 : 2 of steiler41Aantal maaibeurten: 1 (in periode 1)61Maaisel kneuzen en laten liggenja101020Bijmaaien rondom bomen.st500.005115032020-05-01verplicht2020-052020-05-01Bijmaaien rondom bomen.Bijmaaien rondom bomen in bermen en taluds
bedoeld in bestekpost: 101010
LET OP: MAAIEN NIET DICHTERBIJ DAN 20 CM UIT DE STAMVOET! 12Bomen in berm of talud49Type vegetatie: kruidachtige vegetatie
Gerekend is met 1 beurt in maaiperiode 1.
Maaisel kneuzen en laten liggen.ja2MAAIPERIODE 2 : 1 JUNI -30 JUNI201MAAIEN BERMEN: MAAIEN EN KNEUZEN201010Maaien bermen en taluds.are6725.005115012020-05-01verplicht2020-052020-05-01Maaien bermen en taluds.Situering, zie tekening: 153-014-1 t/m 23
(Omschrijving: maaien en kneuzen 2x, 3x en 4x)
Buitengebied Midden-Delfland, Bermen maaien.
Type vegetatie: Kruidachtige vegetatie. 12Standaard beheer22Langs een niet-autosnelweg/een overige weg32Talud 1 : 2 of steiler41Aantal maaibeurten: 1 (in periode 2)61Maaisel kneuzen en laten liggenja201020Bijmaaien rondom bomen.st750.005115032020-05-01verplicht2020-052020-05-01Bijmaaien rondom bomen.Bijmaaien rondom bomen in bermen en taluds
bedoeld in bestekpost: 201010
LET OP: MAAIEN NIET DICHTERBIJ DAN 20 CM UIT DE STAMVOET! 12Bomen in berm of talud49Type vegetatie: kruidachtige vegetatie
Gerekend is met 1 beurt in maaiperiode 2.
Maaisel kneuzen en laten liggen.ja202MAAIEN BERMEN: MAAIEN, AFRUIMEN EN AFVOEREN202010Maaien bermen en taluds.are3731.005115012020-05-01verplicht2020-052020-05-01Maaien bermen en taluds.Situering, zie tekening: 153-014-1 t/m 23
(Omschrijving: maaien en afvoeren 2x)
Buitengebied Midden-Delfland, Bermen maaien.
Type vegetatie: Kruidachtige vegetatie. 11Ecologisch beheer22Langs een niet-autosnelweg/een overige weg32Talud 1 : 2 of steiler41Aantal maaibeurten: 1 (in periode 2)69Maaisel verwerken volgens 202030.ja202020Bijmaaien rondom bomen.st150.005115032020-05-01verplicht2020-052020-05-01Bijmaaien rondom bomen.Bijmaaien rondom bomen in bermen en taluds
bedoeld in bestekpost: 202010
LET OP: MAAIEN NIET DICHTERBIJ DAN 20 CM UIT DE STAMVOET! 12Bomen in berm of talud49Type vegetatie: kruidachtige vegetatie
Gerekend is met 1 beurt in maaiperiode 2.
Maaisel verwerken volgens 202030.ja202030Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.are3731.005115042020-05-01verplicht2020-052020-05-01Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.Verwerken van maaisel vrijgekomen bij 202010 en 202020.11Ecologisch beheer22Langs een niet-autosnelweg/een overige weg32Talud 1 : 2 of steiler41Aantal maaibeurten: 1 (in periode 2)59Maaisel verwerken volgens hoofdstuk 3 bepaling: 51 02 0261Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatiekostenja203MAAIEN BERMEN: MAAIEN EN AFVOEREN OP AFROEPMoment van maaien valt min of meer samen met maaiperiode 2. Het exacte moment van maaien dient echter bepaald te worden in overleg met de directie en kan in de praktijk circa
drie weken afwijken met de genoemde maaiperiode.203010Maaien bermen en taluds.are2014.005115012020-05-01verplicht2020-052020-05-01Maaien bermen en taluds.Situering, zie tekening: 153-014-1 t/m 23
(Omschrijving: maaien afvoeren, op afroep)
Buitengebied Midden-Delfland, Bermen maaien.
Type vegetatie: kruidachtige vegetatie11Ecologisch beheer22Langs een niet-autosnelweg/een overige weg32Talud 1 : 2 of steiler41Aantal maaibeurten: 1 (op afroep, circa periode 2)69Maaisel verwerken volgens 203030.ja203020Bijmaaien rondom bomen.st75.005115032020-05-01verplicht2020-052020-05-01Bijmaaien rondom bomen.Bijmaaien rondom bomen in bermen en taluds
bedoeld in bestekpost: 203010
LET OP: MAAIEN NIET DICHTERBIJ DAN 20 CM UIT DE STAMVOET! 12Bomen in berm of talud49Type vegetatie: kruidachtige vegetatie
Gerekend is met 1 beurt in circa maaiperiode 2.
Maaisel verwerken volgens 203030. ja203030Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.are2014.005115042020-05-01verplicht2020-052020-05-01Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.Verwerken van maaisel vrijgekomen bij 203010 en 203020.11Ecologisch beheer22Langs een niet-autosnelweg/een overige weg32Talud 1 : 2 of steiler41Aantal maaibeurten: 1 (op afroep, circa periode 2)59Maaisel verwerken volgens hoofdstuk 3 bepaling: 51 02 0261Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatiekostenja204WATERGANGENDit betreft 1 sloot met een extra beurt bij de sportvelden in Den Hoorn204010Uitmaaien watergangare100.00511499Uitmaaien watergangUitmaaien watergang, halve sloot, afvoeren
Situering : zie tekening : maaien watergangen blad 1/3
(omschrijving : schonen halve sloot)
Den Hoorn bij de sportvelden.
Aantal maaibeurten : 1 (2e beurt volgens bestekspostnr. 501030)
Standaard beheer
Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken tot ca. 10 m
Lengte droog talud : tot ca. 2 meter
Natte watergang : waterdiepte tot ca. 0,50 m
Oeververdediging : geen
Op naastliggend terrein is aan één zijde een werkbreedte van ten minste 3 meter beschikbaar
Maaisel op het talud deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 204020ja204020Verwerken maaiselare100.00511499Verwerken maaiselSituering : zie tekening : maaien watergangen blad 1/3
(omschrijving : schonen halve sloot)
Den Hoorn bij de sportvelden.
Aantal beurten : 1
Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 204010
Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaien
Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatiekostenja3MAAIPERIODE 3: 1 AUGUSTUS - 15 AUGUSTUS301MAAIEN BERMEN: MAAIEN EN KNEUZEN301010Maaien bermen en taluds.are718.005115012020-05-01verplicht2020-052020-05-01Maaien bermen en taluds.Situering, zie tekening: 153-014-1 t/m 23
(Omschrijving: maaien en kneuzen 4x)
Buitengebied Midden-Delfland, Bermen maaien.
Type vegetatie: kruidachtige vegetatie12Standaard beheer22Langs een niet-autosnelweg/een overige weg32Talud 1 : 2 of steiler41Aantal maaibeurten: 1 (periode 3)61Maaisel kneuzen en laten liggenja301020Bijmaaien rondom bomen.st30.005115032020-05-01verplicht2020-052020-05-01Bijmaaien rondom bomen.Bijmaaien rondom bomen in bermen en taluds
bedoeld in bestekpost: 301010
LET OP: MAAIEN NIET DICHTERBIJ DAN 20 CM UIT DE STAMVOET! 12Bomen in berm of talud49Type vegetatie: kruidachtige vegetatie
Gerekend is met 1 beurt in maaiperiode 3.
Maaisel kneuzen en laten liggen.ja4MAAIEN PERIODE 4: 20 SEPTEMBER - 15 OKTOBER401MAAIEN BERMEN: MAAIEN EN KNEUZEN401010Maaien bermen en taluds.are6725.005115012020-05-01verplicht2020-052020-05-01Maaien bermen en taluds.Situering, zie tekening: 153-014-1 t/m 23
(Omschrijving: maaien en kneuzen 2x, 3x en 4x)
Buitengebied Midden-Delfland, Bermen maaien.
Type vegetatie: kruidachtige vegetatie12Standaard beheer22Langs een niet-autosnelweg/een overige weg32Talud 1 : 2 of steiler41Aantal maaibeurten: 1 (periode 4)69Maaisel kneuzen en laten liggenja401020Bijmaaien rondom bomen.st750.005115032020-05-01verplicht2020-052020-05-01Bijmaaien rondom bomen.Bijmaaien rondom bomen in bermen en taluds
bedoeld in bestekpost: 401010
LET OP: MAAIEN NIET DICHTERBIJ DAN 20 CM UIT DE STAMVOET! 12Bomen in berm of talud49Type vegetatie: kruidachtige vegetatie
Gerekend is met 1 beurt in maaiperiode 4.
Maaisel kneuzen en laten liggen.ja402MAAIEN BERMEN: MAAIEN EN AFVOEREN402010Maaien bermen en taluds.are3731.005115012020-05-01verplicht2020-052020-05-01Maaien bermen en taluds.Situering, zie tekening: 153-014-1 t/m 23
(Omschrijving: maaien en kneuzen 2x)
Buitengebied Midden-Delfland, Bermen maaien.
Type vegetatie: kruidachtige vegetatie12Standaard beheer22Langs een niet-autosnelweg/een overige weg32Talud 1 : 2 of steiler41Aantal maaibeurten: 1 (in periode 4)69Maaisel verwerken volgens 402030
ja402020Bijmaaien rondom bomen.st150.005115032020-05-01verplicht2020-052020-05-01Bijmaaien rondom bomen.Bijmaaien rondom bomen in bermen en taluds
bedoeld in bestekpost: 402010
LET OP: MAAIEN NIET DICHTERBIJ DAN 20 CM UIT DE STAMVOET! 12Bomen in berm of talud49Type vegetatie: kruidachtige vegetatie
Gerekend is met 1 beurt in maaiperiode 4.
Maaisel verwerken volgens 402030ja402030Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.are3731.005115042020-05-01verplicht2020-052020-05-01Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.Verwerken van maaisel vrijgekomen bij 402010 en 40202012Standaard beheer22Langs een niet-autosnelweg/een overige weg32Talud 1 : 2 of steiler41Aantal maaibeurten: 1 (in periode 4)59Maaisel verwerken volgens hoofdstuk 3 bepaling: 51 02 0261Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatiekostenja403MAAIEN BERMEN: MAAIEN EN AFVOEREN OP AFROEPMoment van maaien valt min of meer samen met maaiperiode 4. Het exacte moment van maaien dient echter bepaald te worden in overleg met de directie en kan in de praktijk circa
drie weken afwijken met de genoemde maaiperiode.403010Maaien bermen en taluds.are2014.005115012020-05-01verplicht2020-052020-05-01Maaien bermen en taluds.Situering, zie tekening: 153-014-1 t/m 23
(Omschrijving: maaien en afvoeren, op afroep)
Buitengebied Midden-Delfland, Bermen maaien.
Type vegetatie: kruidachtige vegetatie11Ecologisch beheer22Langs een niet-autosnelweg/een overige weg32Talud 1 : 2 of steiler41Aantal maaibeurten: 1 (op afroep, circa periode 4)69Maaisel verwerken volgens 403030ja403020Bijmaaien rondom bomen.st75.005115032020-05-01verplicht2020-052020-05-01Bijmaaien rondom bomen.Bijmaaien rondom bomen in bermen en taluds
bedoeld in bestekpost: 403010
LET OP: MAAIEN NIET DICHTERBIJ DAN 20 CM UIT DE STAMVOET! 12Bomen in berm of talud49Type vegetatie: kruidachtige vegetatie
Gerekend is met 1 beurt in maaiperiode 4.
Maaisel verwerken volgens 403030ja403030Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.are2014.005115042020-05-01verplicht2020-052020-05-01Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.Verwerken van maaisel vrijgekomen bij 403010 en 40302011Ecologisch beheer22Langs een niet-autosnelweg/een overige weg32Talud 1 : 2 of steiler41Aantal maaibeurten: 1 (op afroep, circa periode 4)59Maaisel verwerken volgens hoofdstuk 3 bepaling: 51 02 0261Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatiekosten
ja5WATERGANGEN : 15 SEPTEMBER - 30 OKTOBER501UITMAAIEN WATERGANGEN, HALVE WATERGANG501010Uitmaaien watergang, halve sloot, afvoerenare100.00511499Uitmaaien watergangSituering : zie tekening maaien watergangen blad 1 t/m 3
Omschrijving : schonen halve sloot
Buitengebied Midden-Delfland
Aantal maaibeurten : 1
Standaard beheer
Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken tot ca. 6 m
Lengte droog talud : tot ca. 2 meter
Natte watergang : waterdiepte tot ca. 0,50 m
Oeververdediging : geen
Op naastliggend terrein is aan één zijde een werkbreedte van ten minste 3 meter beschikbaar
Maaisel direct afvoeren volgens bestekspostnr. 501020ja501020Verwerken maaiselare100.00511499Verwerken maaiselSituering : zie tekening maaien watergangen blad 1 t/m 3
Buitengebied Midden-Delfland, Slootonderhoud
Aantal beurten : 1
Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 501010
Tijdstip van verwerken: direct na het maaien
Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatiekostenja501030Uitmaaien watergang, halve sloot, deponerenare2880.00511499Uitmaaien watergang, halve sloot, afvoerenSituering : zie tekening maaien watergangen blad 1 t/m 3
Omschrijving : schonen halve sloot
Buitengebied Midden-Delfland
Aantal maaibeurten : 1
Standaard beheer
Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken tot ca. 6 m
Lengte droog talud : tot ca. 2 meter
Natte watergang : waterdiepte tot ca. 0,50 m
Oeververdediging : geen
Op naastliggend terrein is aan één zijde een werkbreedte van ten minste 3 meter beschikbaar
Maaisel op het talud deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 501040ja501040Verwerken maaiselare2880.00511499Verwerken maaiselSituering : zie tekening maaien watergangen blad 1 t/m 3
Buitengebied Midden-Delfland, Slootonderhoud
Aantal beurten : 1
Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 501030
Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaien
Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatiekostenja502UITMAAIEN WATERGANGEN, HELE WATERGANG502010Uitmaaien watergang, hele sloot, deponerenare396.00511499Uitmaaien watergang, hele slootSituering : zie tekening maaien watergangen blad 1 t/m 3
Omschrijving : schonen hele sloot
Buitengebied Midden-Delfland
Aantal maaibeurten : 1
Standaard beheer
Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken tot ca. 6 m
Lengte droog talud : tot ca. 2 meter
Natte watergang : waterdiepte tot ca. 0,50 m
Oeververdediging : geen of met houten beschoeiing
Op naastliggend terrein is aan één zijde een werkbreedte van ten minste 3 meter beschikbaar
Maaisel op het talud deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 502020ja502020Verwerken maaiselare396.00511499Verwerken maaiselSituering : zie tekening maaien watergangen blad 1 t/m 3
Buitengebied Midden-Delfland, Slootonderhoud
Aantal beurten : 1
Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 502010
Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaien
Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Inclusief acceptatiekosten

ja6MAATREGELEN FLORA EN FAUNA600010Inventariseren fauna, verkennend.keer6.006401012020-05-01verplicht2020-052020-04-29Inventariseren fauna, verkennend.Voorafgaande aan de werkzaamhededen het in kaart brengen van aanwezige broedende vogels.
Betreft periode 1 en 2.ja600020Aanbrengen nestbeschermerst30.006405512020-11-30verplicht2020-052020-11-06Aanbrengen nestbeschermerMarkeren van aanwezige nesten broedvogels voor uitvoeren werkzaamheden periode 1 en 2
Inclusief verwijderen na uitvoeringTen behoeve van: broedvogels21Overeenkomstig CROW-publicatie ‘Eisencatalogus flora- en faunavoorzieningen’, factsheet ‘Nestbeschermer', nadere object- en aspectspecificatie49Met materiaal van de aannemerja7VERKEERSVOORZIENINGEN700010Toepassen rijdende afzettingjaar3.00620299Toepassen rijdende afzettingTen behoeve van het uitvoeren van alle werkzaamheden genoemd in besteksposten 101010 t/m 501060,
(met uitzondering van het bijmaaien rondom bomen en
obstakels)
Locaties volgens tekening: 153-014-1 t/m 23
Buitengebied Midden-Delfland, bermen maaien en Slootonderhoud
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b: 37d.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 60 km/h
Met materiaal van de aannemerja700020Toepassen van afzettingenjaar3.00620299Toepassen afzetting op enkelbaanswegTen behoeve van het bijmaaien rond bomen en obstakels
uitvoeren van alle werkzaamheden genoemd in besteksposten
101020, 201020, 202020, 203020, 301020, 401020, 402020 en 403020
Locaties volgens tekening: 153-014-1 t/m 23
Buitengebied Midden-Delfland, bermen maaien
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b: 33C
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 60 km/h
Met materiaal van de aannemerja8INZETTEN MATERIEEL EN PERSONEEL800010Inzetten tractor t.b.v. klepelmaaien taluduur96.001005182020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inzetten van een tractor......Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden21Hulpvoorzieningen: Met mogelijkheid voor maaien van taluds31Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ja800020Inzetten bosmaaier.uur96.001005342020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inzetten van een bosmaaier......Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden11Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ja800030Inzetten tractor met schotelmaaieruur96.001005182020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inzetten van een tractor......Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden11Vermogen: ten minste 60kW21Hulpvoorzieningen: schotelmaaier31Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) .....ja800040Inzetten tractor met maaikorfuur96.001005182020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inzetten van een tractor......Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden11Vermogen: ten minste 70kW21Hulpvoorzieningen: maaikorf31Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) ja800050Inzetten tractor , maai- zuig combinatieuur36.001005182020-05-01verplicht2020-052020-04-14Inzetten van een tractor......Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden11Vermogen: ten minste 110kW21Hulpvoorzieningen: maai- zuig combinatie met een minimale inhoud van 15 m331Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) jaTRANSPORT SUBTOTAAL9Staartposten91Korting919990Korting%0.0092Uitvoeringskosten929990Uitvoeringskosten%0.0093Algemene kosten939990Algemene kosten%0.0094Winst en risico949990Winst en risico%0.0096Bijdragen960010Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)%0.15960020Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)%0.15Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

de ..................................................................................... 20.....

De inschrijver(s),3. Bepalingen01ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN01ALGEMENE BEPALINGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN01Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.02De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.03De Gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen, goedgekeurd door de Unie van waterschappen is van toepassing op de werkzaamheden.022010-10-01verplicht2020-012010-10-01INSCHRIJVING20Tenzij door de opdrachtgever anders is aangegeven, is iedere offerteaanvraag of prijsaanvraag die deopdrachtgever doet herroepelijk.102010-10-01verplicht2020-012010-10-01OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN01In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 van de Standaard bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer. 122010-10-01verplicht2020-012010-10-01RESPRONSTIJD BIJ HET OP AFROEP UITVOEREN VAN DE WERKZAAMHEDEN01De aannemer verplicht zich binnen 5 werkdagen na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden die in het bestek staan omschreven als "op afroep".132010-10-01verplicht2020-012010-10-01AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV 201201In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van het bestek of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. Deze in pdf-verstrekte versie dient te worden beschouwd als het bestek in de zin van de UAV 2012.De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel teworden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.02In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 dient het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.03De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.04Partijen sluiten de toepasselijkheid van paragraaf 49 van de UAV 2012 en de artikelen 01.15.03 en 01.15.04 van de Standaard uitdrukkelijk uit.05In afwijking op paragraaf 49 van de UAV 2012 zullen alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Den Haag.142010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERPLICHTINGEN AANNEMER01De aannemer moet zich bij de uitvoering van de werkzaamheden houden aan eventueel benodigde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, vergunningen of ontheffingen.02BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM012010-10-01verplicht2020-012010-10-01BETALING01In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de betalingstermijn direct na het opleveren van een maaiperiode. De volgende periodes worden als zodanig beschouwd:- afronding van de werkzaamheden van maaiperiode 1 en maaiperiode 2;- afronding van de werkzaamheden van maaiperiode 3, maaiperiode 4 en uitmaaien watergangen.022010-10-01verplicht2020-012010-10-01OPNEMING01In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de aannemer in overleg met de directie.03BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBAREHOEVEELHEDEN032010-10-01verplicht2020-012010-10-01MEERWERKEN01Indien de aannemer meent dat van meer- of minderwerk sprake is, zal hij de opdrachtgever hiervan binnentwee werkdagen schriftelijk (of per e-mail) door middel van een afwijkingsformulier op de hoogte stellen en deopdrachtgever informeren over de prijs daarvan en eventuele termijn verlenging.02Tot meerwerk worden in elk geval niet gerekend additionele werkzaamheden die de aannemer bij hetaangaan van de overeenkomst redelijkerwijs had kunnen of moeten voorzien.03De aannemer is verplicht aanbiedingen van meer- en/of minderwerk vergezeld te laten gaan van eengedetailleerde begroting en eventuele tijdsconsequenties. De gedetailleerde begrotingmoet binnen 5 werkdagen na het indienen van het afwijkingsformulier schriftelijk (of per e-mail) wordeningediend. In geval van meerwerk is de aannemer. 04De aannemer is gerechtigd over gehonoreerde meerwerken als bedoeld in paragraaf 35 lid 1 sub a, c, d en eU.A.V. 2012 een totale opslag voor algemene kosten, winst en risico in rekening te brengen gelijk aan de in deinschrijfstaat ter zake opgenomen opslagpercentages, maar met een maximum van 10%.04BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING022010-10-01verplicht2020-012010-10-01LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN01Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2020 komt te vervallen en word vervangen door:De eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten worden voorafgaand aan het nieuwe onderhoudsjaar bijgesteld volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS en worden telkens door beide partijen vastgesteld voor het betreffende onderhoudsjaar. Prijswijzigingen in het lopende jaar komen niet voor verrekening in aanmerking.02Verrekening van prijswijzigingen vindt niet plaats over het jaar 2021. Prijswijzigingen worden vanaf het jaar 2022 jaarlijks vastgesteld en verrekend.05BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES012010-10-01verplicht2020-012010-10-01INDIENEN DECLARATIES01De declaraties moeten per email worden verzonden naar:inkoopfacturen@midden-delfland.nlOp de declaratie het besteknummer en het door de opdrachtgever te verstrekken 'verplichtingennummer'vermelden en als bijlage een door de directie goedgekeurde termijnstaat toevoegen.02De declaratie van een termijn, onder vermelding van de in de opdrachtbrief vermelde gegevens,in pdf-formaat mailen naar inkoopfacturen@midden-delfland.nl.In de mail tevens de volgende gegevens vermelden:- "naam projectleider"- Afdeling Openbare werken04De termijnbetalingen worden aan het einde van iedere maaiperiode ingediend en verrekend. Het betreft de periodes als bepaald in artikel 01.02.02 van deel 3 van dit bestek.05Betaling van de factuur door de Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand in van haar rechten envorderingen uit hoofde van de Overeenkomst.07ZEKERHEIDSTELLING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING09Een zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de u.a.v. 2012, wordt van de aannemer niet verlangd.08BIJDRAGEN032010-10-01verplicht2020-012010-10-01BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK01Een ´bijdrage RAW-systematiek´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd. 042010-10-01verplicht2020-012010-10-01BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT01Een ´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd. 09KABELS EN LEIDINGEN042010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER01In aanvulling op par. 01.09 van de Standaard, dient de aannemer ervoor te zorgen dat afsluiters, brandkranen,inspectieputten e.d. tijdens de in het bestek genoemde werkzaamheden vrij blijven van maaisel, vuil e.d. enten allen tijde zichtbaar blijven voor de leiding- en/of kabelbeheerder.11VERBAND MET ANDERE WERKEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN01In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - het verrichten van dagelijks ten behoeve van beheer en onderhoud van de openbare ruimte;- Integrale groene onderhoudswerkzaamheden- Maaien gazons- Snoeien van bomen- Onderhoud beplanting- Onderhoud onkruidbeheersing op verharding- Onderhoud verhardingen, waaronder vegen - Onderhoudwatergangen (baggeren) - het leggen van riolen, kabels, leidingen en buizen; - het plaatsen van definitieve verkeersborden en scheringen;- onderhoud aan openbare verlichting - nieuwbouw werkzaamheden; - het verrichten van ontruimingswerkzaamheden/calamiteiten;- het inzamelen van grondstoffen;- onderhoud aan watergangen (baggeren of anders dan vermeld in dit bestek)- verrichten van metingen;- onderhouden van kunstwerken.De werkzaamheden liggen verspreid over het werkgebied Midden-Delfland. Binnen de gemeentegrenzen zijn er diverse projecten in uitvoering. Per locatie dient er gekeken te worden of er andere werken in uitvoering zijn welke invloed kunnen hebben.02Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, aan de aannemer worden bekend gemaakt.03Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden onbelemmerd kunnen plaatsvinden.13KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN062010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN TIJDSCHEMA WERKPLAN01Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012 verlangd, daarnaast wordt de aannemer er op gewezen dat de tegelverharding van het FIETSPAD LANGS DE HERENWERF IN MAASLAND NIET GESCHIKT IS VOOR ZWAARDER MATERIEEL of grove banden. Voorgesteld wordt om de werkzaamheden aan de berm en de watergang langs dit fietspad vanaf de asfalt verharding uit te voeren of met aangepast materieel vanaf het fietspad. 02Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeldin paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:- plan voor het omgaan met alle vrijgekomen materialen;-In te zetten materieel en materiaal;-het toepassen van verkeersmaatregelen als extra onderdeel te worden opgenomen in het tijdschema; -werkplan ecologisch beheer.082010-10-01verplicht2020-012010-10-01BOUWVERGADERING20De opdrachtgever, vertegenwoordigd door de directie, zal met de aannemer gemiddeld 1 keer in de vier weken een bouwvergadering beleggen. De bouwvergaderingen zullen plaatsvinden onder leiding van de directievoerder. De verslagen van de bouwvergaderingen zullen aan de aannemer ter ondertekening worden voorgelegd en worden vastgesteld. Ongeacht of de opdrachtgever bij een bouwvergadering aanwezig is geweest, zal zij van iedere bouwvergadering een verslag ontvangen.092010-10-01verplicht2020-012010-10-01INFORMATIEVERPLICHTING20De aannemer is verplicht op door de directievoerder vast te stellen tijdstippen alle informatie te verstrekken dievoor het houden van toezicht op de uitvoering van het werk door de directievoerder redelijkerwijs noodzakelijkis en waarover de aannemer zelf beschikt. Bij het niet tijdig en/of niet juist en/of niet volledig aanleveren van degevraagde gegevens en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de directie, kan de directievoerder eenboete opleggen van € 250,- per dag per overtreding, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist.16VERZEKERINGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01WA-VERZEKERING01Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.02De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:a.het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.b. materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.03De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval te bedragen en minimaal € 2.000.000,- per jaar.022010-10-01verplicht2020-012010-10-01AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING01Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, medeten behoeve van de gemeente Midden-Delfland te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer ende gemeente Midden-Delfland voor door derden geleden schade, verband houdende met het in ditbestek omschreven werk.De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 (zegge twee miljoen vijfhonderdduizend euro)per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico mag ten hoogste € 10.000,00 (zegge tienduizend euro)bedragen.02In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden wordenbeschouwd.03Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerdepartij.04Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste vande partij voor wiens risico de schade is.05De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over teleggen.06Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie isaangetoond dat de premie is voldaan.07Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer dedirectie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.08De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aante melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan deaannemer.09De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan deaansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en dehuurder zijn meeverzekerd. Dit geld tevens voor materieel wat ingezet wordt onder de bestekspostnrs. 84. Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.10De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de completecorrespondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.11Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling vanaansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks metclaimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.032010-10-01verplicht2020-012010-10-01C.A.R. - VERZEKERING MAAIVELDPOLIS01Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de opdrachtgever een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokkenen. Op verzoek verstrekt gemeente Delfland polisgegevens.02Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:a.beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;b.het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;c.materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing.03Het eigen risico mag ten hoogste EUR 2.500,00 per gebeurtenis bedragen.04De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.05Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.06Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:a. ten gevolge van door de aannemer verrichtte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;b. welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.07Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten last van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.08De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.09De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.10De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden.11Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden verstrekt.12Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.18BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE052010-10-01verplicht2020-012010-10-01SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE01Bomen tijdens de uitvoering beschermen volgens de voorschriften als vermeld op de bomenposter 'Werken rond bomen' uitgegeven door Norminstituut Bomen. Te bestellen via: Norminstituut Bomen Nieuwehaven 203a 2801 CX GoudaT.085- 471565E.info@norminstituutbomen.nlI.https://www.norminstituutbomen.nl/producten/bomenposter/ 02In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen, struiken, vaste planten, bol- en knolgewassen en grassen/kruiden:€ 50,- per struik of vaste plant;€ 10,- per m2 gras of kruidenvegetatie;€ 50,- per m2 bol- en knolgewassen.03In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de standaard bedraagt de schade vergoeding bij lichte beschadiging aan bomen:€ 1000,- per boom per geval.Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB.Het herstellen van de schade, de taxatiekosten en de schadevergoeding komen voor rekening vande aannemer.062010-10-01verplicht2020-012010-10-01(HALF-)VERHARDING01Schade aan element- en halfverhardingen wordt verrekend tegen daadwerkelijke kosten met een minimum tarief van € 50,- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.02Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen daadwerkelijke kosten met een minimum tarief van € 200,- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld. 03Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.072010-10-01verplicht2020-012010-10-01OVERIGE SCHADES01Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.19ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN022010-10-01verplicht2020-012010-10-01VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE01Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden- besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.02De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.03De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie. Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplanen het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.20Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28 enhet dossier, als bedoeld in 2.30, onder c, van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit,moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.21RAW-RAAMOVEREENKOMST042010-10-01verplicht2020-012010-10-01VERLENGEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST01In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 is het vermelde percentage voor ' korting' ook van toepassing op de in deRAW-Overeenkomst vermelde mogelijke verlengingen.51GROENVOORZIENINGEN02EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL01De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 30 mm bedragen. Diepere insporing wordt gezien als schade. Op genoemde schade is artikel 01.18 volgens deel 3 van dit bestek van toepassing.022010-10-01verplicht2020-012010-10-01MAAISEL VERWERKEN01In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard 2020,geldt :- het verwerken van vrijgekomen maaisel dat moet worden verzameld en vervoerd ten minste 2 en ten hoogste 7 dagen na het maaien gereed maken voor vervoer en ten hoogste 5 dagen na het gereed maken voor vervoer, vervoeren.Maaisel dat gereed is gemaakt voor vervoer dient voor de eerst volgende vrijdag om 19:00 uur te zijn vervoerd. Wanneer het maaisel op een vrijdag gereed wordt gemaakt voor vervoer, dient het maaisel op die dag voor 19:00 uur te zijn vervoerd.5BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN01Tot het verzamelen en afvoeren van maaisel wordt tevens gerekend het verzamelen en afvoeren van in hetgrasgewas aanwezige materialen, voorwerpen en vuil.2GRAS EN KRUIDACHTIGEN2EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01JAPANSE DUIZENDKNOOP01Het is niet toegestaan om Japanse duizendknoop (en verwanten zoals Sachalinse, Afgaanse en Boheemseduizendknoop) te maaien. Locaties met Japanse duizendknoop dienen direct te worden gemeld aan dedirectie.052010-10-01verplicht2020-012010-10-01MAAIEN01Grasvegetatie in grasbetontegels / keien en/of kunststof bermplaten dienen te worden beschouwd alsonderdeel van de aangrenzende grasvegetatie en dienen derhalve overeenkomstig te worden gemaaid.02Het is niet toegestaan vakken met bollen te maaien tot het moment van maaien loof van bolgewassen.62VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING02EISEN EN UITVOERING012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN01De te nemen verkeersmaatregelen bij werken die langs of op de openbare weg plaatsvinden, moeten worden toegepast conform de voorgeschreven figuren uit de publicatiereeks Werk inUitvoering 96b van het CROW, zie ook bepaling 62.12.01 lid 01 van de Standaard RAW bepalingen.4RISICOVERDELINGEN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01ALGEMEEN01Indien de aannemer de te nemen verkeersmaatregelen conform publicatiereeks Werk in Uitvoering 96b vanhet CROW niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast.Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.02Schade, onstaan door het niet of het niet juist toepassen van verkeersmaatregelen conform publicatiereeksWerk in Uitvoering 96b van het CROW, wordt verhaald op de aannemer.64FLORA EN FAUNA (WET NATUURBESCHERMING)01ALGEMEEN012010-10-01verplicht2020-012010-10-01CERTIFICERING EN GEDRAGSCODE01Onder te beschermen plant- en diersoorten wordt verstaan de in de Wet Natuurbescherming bedoelde beschermde plant- en diersoorten.Tijdens de uitvoering van het werk dient minimaal één persoon in het bezit te zijn van het certificaat Wet natuurbescherming bestendig beheer niveau 2. Het certificaat dient te zijn afgegeven door een erkend opleidingsinstituut voor de cursus zorgvuldig handelen flora- en fauna (niveau 2) of zorgvuldig handelen Wnb BB (niveau 2)02Op de werkzaamheden in dit bestek is de "Gedragscode Wet Natuurbescherming van de "Unie van Waterschappen" van toepassing.03In het buitengebied van de gemeente Midden-Delfland komen een aantal door de Wet Natuurbescherming zwaarder beschermde soorten voor. Deze soorten zijn onder andere de Kleine modderkruiper, de bittervoorn en diverse vogelsoorten.04Alle werkzaamheden en werkperiodes in dit bestek zijn zoveel mogelijk afgestemd op de voor deze soorten minst kwetsbare perioden om de werkzaamheden uit te voeren.05Bij uitvoering van de werkzaamheden beschreven in dit bestek moet rekening worden gehouden met in het werkgebied aanwezige beschermde planten en dieren. De wijze waarop hiermee rekening moet worden gehouden is omschreven op het werkblad: "Werkwijze Wet Natuurbescherming".06Het werkblad: "Werkwijze Wet Natuurbescherming" moet bij de uitvoering van de werkzaamheden altijd op het werk aanwezig zijn. Inschrijvingsbiljet Behoort bij: MD2021-01 Maaien bermen en onderhoud watergangen I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: MD2021-01 (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen. Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen. In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Inschrijvingsstaat Behoort bij: MD2021-01 Maaien bermen en onderhoud watergangen I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)