2015-01 1.71 16/08/2016 20-027 Dagelijks Onderhoud bossen en ecozones 2020-11-24 2021-03-11 0123 127806 1900-01-01 0063 460FCF7EBFBB40791DC5F7EA772BEDDF Ingenieursbureau en Projectmanagement gemeente Lelystad
20-027 Dagelijks Onderhoud Bossen en Ecozones Definitief bestek en voorwaarden inclusief Nota van Inlichtingen Ingenieursbureau en Projectmanagement gemeente Lelystad
20-027 Dagelijks Onderhoud Bossen en Ecozones Definitief bestek en voorwaarden inclusief Nota van Inlichtingen Vrij gedeelte voor bestek 01 B E S T E K E N V O O R W A A R D E N Dagelijks Onderhoud Bossen en Ecozones in de Gemeente Lelystad BESTEK 20-027 . 02 COLOFON gemeente Lelystad ingenieursbureau projectnr:DO-999069 status:Definitief datum:Februari 2021 opgesteld door:Erwin Gibcus projectleider:Ferdinand van den Brink Ingenieursbureau en Projectmanagement gemeente Lelystad
20-027 Dagelijks Onderhoud Bossen en Ecozones Definitief bestek en voorwaarden inclusief Nota van Inlichtingen 1. Algemeen 01 Opdrachtgever Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Lelystad. Postadres: Postbus 91, 8200 AB Lelystad Bezoekadres: Stadhuis Stadhuisplein 2, 8232 ZX te Lelystad Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 02 Directie De opdrachtgever wijst in de gunningsbrief de directie aan. Voorbeeld: de directie zal worden gevoerd door ....................... zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding 03 Locatie De te onderhouden terreinen is gelegen binnen de gemeente Lelystad als op de bij het bestek behorende tekening(en) is aangegeven. In navolging op paragraaf 15 van de UAV 2012 duidt de opdrachtgever geen opslagterrein aan en stelt hier voor geen terrein ter beschikking. De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden. 04 Algemene beschrijving Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a.het verrichten van (ecologisch) maaiwerk; b.het uitmaaien van poelen en sloten; c. het opnemen en verwerken van de vrijkomende materialen; d.het uitvoeren van overige bijkomende werkzaamheden. Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.Geen hoeveelheden opnemen.Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. 05 Tijdsbepaling 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van april 2021 tot en met 31 december 2022 met een optie om het contract maximaal tweemaal met één (1) onderhoudsjaar te verlengen. De aannemer kan uit het hiervoor genoemde geen rechten ontlenen of vergoedingen claimen. 2. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd door opdrachtgever en opdrachtnemers schriftelijk overeengekomen, tenzij een kortere termijn gezamenlijk en schriftelijk wordt overeengekomen. 3. Het bepaalde in artikel 01.13.07 (flexibele uitvoeringstermijn) van 'de Standaard' RAW Bepalingen is niet van toepassing. 4. De onderhoudsronden dienen volgens het algemeen tijdschema (per jaar) te worden uitgevoerd. De uitwerking van deze planning dient de aannemer in het werkplan op te nemen. Voor elke dag en per geval dat de aannemer nalatig blijft in het nakomen van de planning volgens het algemeen tijdschema, een verboden handeling voortzet of een verboden werk laat bestaan, kan een bedrag worden gekort van € 500,00 per werkdag en per (werk) handeling. Onder nalatigheid wordt ook verstaan het overschrijden van reactietermijnen bij besteksmeldingen en niet voldoen aan besteksverplichtingen. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Zie overigens artikel 01.13.06 van deel 3 van dit bestek. 5. De hoeveelheden in dit bestek zijn per 2 jaar. Na elk onderhoudsjaar kunnen hoeveelheden worden aangepast door de opdrachtgever naar aanleiding van mutatie in de openbare ruimte. Het is niet toegestaan om de eenheidsprijzen aan te passen. Een door de aannemer opgegeven eenmalige korting zal worden gezien als een korting per jaar en zal elk jaar worden toegepast. In afwijking op de standaard 01.21.05 lid 01 geld dat ook voor eventuele contractverlenging een jaarlijkse korting van toepassing blijft. 06 Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing op dit bestek. Als geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'. 07 Kwaliteitsborging Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van 'de Standaard'. Kwaliteitsplan dient ingeleverd te worden bij de directie. In de gunningsbrief wijst de opdrachtgever de directie aan. Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. 08 Wet Natuurbescherming Op dit bestek is de meest recente versie van de 'Gedragscode Flora en Fauna - bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen' van toepassing. Deze gedragscode is te vinden op www.mijnrvo.nl. De gedragscode is opgesteld door de Vereniging Stadswerk en de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners teneinde te voldoen aan de vereisten uit de Wet Natuurbescherming. De gedragscode schrijft onder andere voor dat de aannemer, voor aanvang van de werkzaamheden, een plan van aanpak opstelt. Dit plan van aanpak dient te voldoen aan de gestelde eisen in de gedragscode en is onderdeel van het kwaliteitsplan. Als uitwerking van de gedragscode door de opdrachtgever (Flora- en Faunaplan Ontwerp) zijn een drietal bijlagen gevoegd in de aanbestedingsmap op Tenderned bestaande uit de volgende onderdelen: - De lijst van beschermde soorten Lelystad 2018; - Kalender beheer soorten per beheer categorie 2018; - Een gebiedenkaart flora en fauna inclusief status. Bovengenoemde onderdelen maken deel uit van dit bestek en zijn van toepassing gedurende de looptijd van dit contract. De aannemer dient dit plan van aanpak op te nemen in het kwaliteitsplan. 01 13 02 lid 06 (deel 3 van dit bestek). 09 Communicatie De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn. Ook moet in elke in te zetten ploeg tenminste 1 medewerker Nederlands spreken. 2. Beschrijving Ingenieursbureau en Projectmanagement gemeente Lelystad
20-027 Dagelijks Onderhoud Bossen en Ecozones Definitief bestek en voorwaarden inclusief Nota van Inlichtingen 2.1. Algemene gegevens 01 Tekeningen Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen: - Bossen en Ecozones blad 1 van 6; - Bossen en Ecozones blad 2 van 6; - Bossen en Ecozones blad 3 van 6; - Bossen en Ecozones blad 4 van 6; - Bossen en Ecozones blad 5 van 6; - Bossen en Ecozones blad 6 van 6. 02 Peilen en hoofdafmetingen N.V.T. 03 Kwaliteitsborging Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van 'de Standaard'. Kwaliteitsplan dient ingeleverd te worden bij de directie. Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten: 1. Eerste maaironde 2. Start uitmaaien poelen 3. Start klepelwerkzaamheden. Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. 04 BIJLAGEN De volgende bijlagen behoren tot het bestek: - bijlage 1: Uniform Europees Aanbestedingsdocument, (UEA); -bijlage 2: Algemeen tijdschema Bossen en Ecozones (uit te voeren werkzaamheden); - bijlage 3: Verklaring bestuurder (model K); - bijlage 4: Ontwerp Veiligheids- & Gezondheidsplan; -bijlage 5: Uitwerking 'Gedragscode Flora en Fauna - bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen' voor de gemeente Lelystad (Flora en Faunaplan Ontwerp); -bijlage 6: Plan van aanpak paddenpoelen Warande; -bijlage 7: Instructiekaart zorgvuldig graven; - bijlage 8: Bomenposter werken rond bomen. 05 ADRESSEN Gemeente Lelystad afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) Wigstraat 1 8223 EE Lelystad tel. 0320-279444 fax. 0320-279470 06 BODEMKUNDIGE GEGEVENS Betreft: lichte tot matig zware klei grond. Ingenieursbureau en Projectmanagement gemeente Lelystad
20-027 Dagelijks Onderhoud Bossen en Ecozones Definitief bestek en voorwaarden inclusief Nota van Inlichtingen 2.2. Nadere beschrijving Ingenieursbureau en Projectmanagement gemeente Lelystad
20-027 Dagelijks Onderhoud Bossen en Ecozones Definitief bestek en voorwaarden inclusief Nota van Inlichtingen 2.2. Verklaring 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012. 1 DAGELIJKS ONDERHOUD BOSSEN EN ECOZONES Hoeveelheden resultaatsverplichting is berekend per 2 jaar.
6 GROEN 60 BOMEN 601 BIJMAAIEN RONDOM BOMEN. Areaal: 100 st 601010 Bijmaaien rondom bomen in gras (4x) st 400 51 25 05 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien rond bomen in gras Totaal: 100 stuks per onderhoudsronde verspreid over diverse grasvelden. Bij gebruik van een bosmaaier moet bastbeschadiging voorkomen worden door een beschermkap. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 4 1 Gerekend is met 2 beurten volgens algemeen tijdschema. Afkomend materiaal behandelen als maaisel omliggend gras. 1 9 Bomen in gazon, bloemrijkgras en ruigberm 61 POELEN/SLOTEN 611 UITMAAIEN POELEN/SLOTEN Totaal aanwezige oppervlakte:
Oever ecologisch 222.00 are
Water 158.00 are
--------------------------------------------------
Totaal 380.00 are

Gerekend is met een jaarlijkse bewerking van 100% van de aanwezige oppervlakte. 611010 Uitmaaien poelen en slootjes (2X) are 760 51 14 06 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-08-29 Uitmaaien waterpartij. Betreft: Het uitmaaien van poelen en slootjes binnen de ecozone en hun oevers op aanwijzing van de directie Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Aantal maaibeurten: 1 volgens algemeen tijdschema per onderhoudsbeurt 100% van het totale areaal. Inclusief: Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud waterpartij. Aantal en periode(n) vermelden; bij meerjarige contracten vermelden: x keer per jaar in ....... 2 1 Droge taluds en nat gedeelte 5 1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 4 3 Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 1 9 Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 9,00 m uit de insteek 6 9 Tijdstip van verwerken: binnen 5 werkdagen. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. 62 BEHEER PADDENPOEL(EN) WARANDE Betreft: Warande paddenpoelen 2 st
621 MAAIEN, AFSCHRAPEN EN UITMAAIEN 621010 Maaien bermen en taluds. are 9.52 51 15 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-08-29 Maaien bermen en taluds. Betreft: handmatig maaien met een bosmaaier met slagmes directe omgeving poel(en) Situering en tijdstip: Paddenpoelen Warande op aanwijs van directie. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 1 1 Ecologisch beheer 3 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 6 1 Maaisel kneuzen en laten liggen 4 2 Aantal maaibeurten: 2 . 621020 Afschrapen toplaag grasveld are 1 51 25 99 Afschrapen toplaag grasveld Betreft: afschrapen toplaag t.b.v. vergraafbaar zand. Situering en tijdstip: op aanwijs van de directie. Frequentie: 1 x per jaar. 2 locaties nabij poelen Inclusief verwerken vrijgekomen materiaal. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,04 m grond Tijdstip van verwerken: binnen 5 werkdagen. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. 621030 Uitmaaien waterpartij. are 2.6 51 14 06 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-08-29 Uitmaaien waterpartij. Betreft: paddenpoelen Warande. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Aantal maaibeurten: Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar. 1/2 deel van de poelen wordt per jaar gemaaid. Per onderhoudsbeurt 50% van het totale areaal riet verwijderen en 50% van het areaal waterplanten. Aantal en periode(n) vermelden; bij meerjarige contracten vermelden: x keer per jaar in ....... 1 1 Ecologisch beheer 2 1 Droge taluds en nat gedeelte 5 1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 3 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 4 3 Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 6 3 Maaisel op het talud deponeren in overleg met de directie. Tijdstip van verwerken: binnen 5 werkdagen. Vrijgekomen materialen verzamelen en en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. 622 VERWIJDEREN HOUTIGE GEWASSEN, BAGGEREN 622010 Afzetten beplanting. m2 400 51 44 33 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-08-26 Afzetten beplanting. Betreft: verwijderen van boom- en struikvormers bij poelen aan de oost, west en zuidzijde van de poelen. ca. 80 m1 omtrek vd poelen. betreft ca 20 are. Situering: op aanwijs van de directie. Tijdstip: in overleg met de directie Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Periode vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar inventarisatie-overzichten. 2 1 Dichtheid beplanting: 20 - 40 st/100 m2 3 1 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m 4 1 Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% 5 1 Afzetten tot op de stobbe 1 7 Betreft: hinderlijke opslag in oeverzones 6 9 Vrijgekomen materiaal direct afvoeren naar een erkende eindverwerkingsinrichting. acceptatie kosten voor rekening aannemer. 622020 Opschonen poelen m2 218 22 31 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-11-26 Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. Betreft: Opschonen poelen. Situering: op aanwijs van de directie. Frequentie: 1 poel per jaar Per onderhoudsbeurt de poelen voor 3/4de deel baggeren Uitvoeren september/ oktober in overleg met directie. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.), en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Grondsoort: lichte tot matige klei Voor het aangeven van de grondsoort wordt verwezen naar de handleiding. Bij meerdere grondsoorten de gemiddelde laagdikte aangeven. Bij gescheiden ontgraven tevens de oppervlakte per grondsoort aangeven. Methode van hoeveelheidsbepaling aangeven: bijv.:
met behulp van theoretisch profiel van ontgraving;aan de hand van meting in het werk (aangeven profiel van ontgraving of profiel van verwerking);aan de hand van meting in de middelen van vervoer.  1 1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Nadere omschrijving van het doel van de ontgraving c.q. het ontgravingsprofiel vermelden. 2 1 Gemiddelde ontgravingshoogte 0.20 m [van 0 tot 0,25 m] 5 1 Verlagen waterstand niet toegestaan 4 2 Ontgraven beneden de grondwaterstand 6 9 Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en vervoeren naar erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatie kosten voor rekening aannemer. 63 (BLOEMRIJK)GRAS/RUIGTEN, 2X MAAIEN
Aanwezige oppervlakte:
Boomweide593 are
Moeras en rietland210 are
Bloemrijk gras 1122 are
Oostvaartbos 85 are
----------------
Totaal2010 are 631 MAAIWERK 631010 Maaien kruidachtige vegetatie are 2010 51 25 04 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-08-29 Maaien kruidachtigen. Situering: Op aangeven van de directie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie 50% van het areaal maaien volgens algemeen tijdschema. Inclusief: verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor het verwerken van maaisel gebruik maken van 51.25.08. 1 1 Ecologisch beheer 3 1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 9 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. 64 NATUURTERREIN (BLOEMRIJKGRAS) 4X MAAIEN
Totaal areaal is:
Natuurterrein 7320 are

(gerekend is met per onderhoudsjaar 2 maaibeurten over het gehele oppervlak waarvan 30% per onderhoudsjaar niet wordt gemaaid) 641 MAAIWERK INCL. OBSTAKELS 641010 Maaien kruidachtige vegetatie are 29280 51 25 04 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-08-29 Maaien kruidachtigen. Situering: Op aangeven van de directie. Betreft: het maaien van kruidachtige vegetatie Incl. bij elke maaibeurt bijmaaien rondom obstakels anders dan bomen. Inclusief: verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Voor het verwerken van maaisel gebruik maken van 51.25.08. 1 1 Ecologisch beheer 3 1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 5 9 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar volgens algemeen tijdschema. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. 65 KLEPELEN NAAST (BETON)PAD, 12X Aanwezige oppervlakte:
bermen en taluds122 are 651 KLEPELEN 651010 Klepelen gras. are 1464 51 25 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-08-29 Maaien bermen en taluds. Situering: op aanwijs van directie. Betreft: het klepelen van gras aan beide zijden van het (betonnen) pad en langs de tuingrenzen, 1 meter breed maaien. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. 6 1 Maaisel kneuzen en laten liggen 1 2 Standaard beheer 3 9 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar volgens algemeen tijdschema. 4 9 Inclusief bijmaaien rondom obstakels gerekend is met twee onderhoudsbeurten volgens algemeen tijdschema 66 GAZON RECREATIEF 32X MAAIEN Aanwezige oppervlakte:
Recreatief veld 57 are
Trimbaan 33 are (1630 m1)
-------------------------
Totaal 90 are 661 MAAIWERK 661110 Maaien grasveld. are 2880 51 25 03 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-08-29 Maaien grasveld. Betreft: recreatiefveld en trimbaan Situatie: nabij de Runderweg. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs. en percelen) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Aantal percelen: n.v.t. Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden. 2 1 Grasveldtype: recreatief grasveld Inclusief het maaien van moeilijk bereikbare (smalle) plaatsen. Inclusief het bijmaaien rondom obstakels anders dan bomen, frequentie is 4 maal conform tijdschema. 4 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1 2 Standaard beheer 5 9 Gerekend is met 16 maaibeurt(en) per jaar volgens algemeen tijdschema. 6 9 Maaisel kneuzen en laten liggen een en ander conform artikel 51.22.05 lid 09 en lid 10 van de Standaard RAW bepalingen. 67 KNIPPEN HAGEN Aanwezige oppervlakte:
Haag 5,5 m2 x1500 m1 = 8250 m2 671 Knippen hagen ..... 671610 Knippen van hagen. m2 16500 51 44 27 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Knippen van (blok)hagen. Betreft: knippen van een haag Situering: langs de Artemisweg Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Plantsoort van de haag: salix Eindbeeld is H X B=2 X 1,5 m1 Lengte haag is 1500m1 Indien niet duidelijk is welke de gemiddelde knipmaat moet zijn, de knipmaat hier vermelden. Gegevens betreffende het aantal en de lengte van de hagen vermelden of verwijzen naar inventarisatie-overzichten. 5 1 Aantal beurten: 1 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 3 3 Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 1 4 De zijkanten en de bovenkant van de haag 4 4 Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer 68 BOSPLANTSOENVAKKEN
Aanwezige oppervlakte:
Totaal areaal: 22600 m²
Per jaar wordt ca. 20% van dit areaal gesnoeid. 681 DUNNEN EN VERW. ZWERFVUIL BOSPLANTSOENVAKKEN 681010 Dunnen bosplantsoen. m2 9040 51 44 30 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-08-26 Dunnen beplanting. Betreft: het dunnen van bosplantsoen ten behoeve van hergroei. Te dunnen vakken op aanwijzing van de directie, afzetten op 0,20 m. hoogte ten opzichte van het maaiveld. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Inclusief: bosplantsoenvakken ontdoen van zwerfafval. Periode vermelden. Tijdstip: op aangeven van directie. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar inventarisatie-overzichten. 1 1 Betreft: gesloten opgaande beplanting 6 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Plaats van bestemming vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. 2 2 Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 3 3 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m 4 5 Dunnen door 50 % van de beplanting weg te nemen 7 TERREINMEUBULAIR 71 CONTROLEREN OOIEVAARSNESTEN 710010 Controleren ooievaarsnest (2 st.) EUR 0 61 07 99 Controleren ooievaarsnest (2 st.) Betreft: het controleren van 2 stuks ooievaarsnesten op scheefstand en gebreken. Situering en tijdstip op aanwijs van de directie Werkwijze ter keuze aannemer met in acht neming van veiligheid en ecologische voorschriften volgens gedragscode. De waarnemingen moeten digitaal worden gerapporteerd aan de directie, middels verslaglegging en foto's. Frequentie: 2 maal controleren per jaar. Het controleren van het ooievaarsnest is in het broedseizoen niet toegestaan. 8 TER BESCHIKKING STELLEN 82 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS Voor het functieprofiel van de ter beschikking te stellen werknemers wordt verwezen naar het
handboek "Functiewaardering groene sector",
waarnaar verwezen wordt in artikel 3 van de voor op dat moment geldende CAO voor het Hovenierbedrijf in Nederland. 820010 T.b.s. Assistent Groenvoorziening, functiegroep 2. uur 48 61 11 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-12-08 Ter beschikking stellen van werknemers. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze hoofdcode in het bestek opnemen onder een tussenhoofdje 'ter beschikking stellen werknemers'. 1 1 Werknemers: Assistent Groenvoorziening, functienr. 02.01, functiegroep 2 volgens de op dit moment geldende CAO voor het Hovenierbedrijf in Nederland. Functie vermelden of verwijzen naar een functiegroep / functieniveau overeenkomstig de vigerende cao van de betreffende branche.
Eventueel bijzonderheden aan de functie vermelden. 820020 T.b.s. Hovenier, functiegroep 3. uur 48 61 11 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-12-08 Ter beschikking stellen van werknemers. Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.
Deze hoofdcode in het bestek opnemen onder een tussenhoofdje 'ter beschikking stellen werknemers'. 1 1 Werknemers: Hovenier, functienr. 01.02, functiegroep 3 volgens de op dit moment geldende CAO voor het Hovenierbedrijf in Nederland. Functie vermelden of verwijzen naar een functiegroep / functieniveau overeenkomstig de vigerende cao van de betreffende branche.
Eventueel bijzonderheden aan de functie vermelden. 83 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL 830010 T.b.s. motorkettingzaag. uur 48 61 12 41 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Ter beschikking stellen van een motorkettingzaag. Exclusief bediening Inclusief: brandstof en onderhoud. Bijzonderheden vermelden.
Deze hoofdcode in het bestek opnemen onder een tussenhoofdje 'ter beschikking stellen materieel'. 1 4 Zaagbereik: ten minste 600 mm 830020 T.b.s. bosmaaier. uur 48 61 12 43 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Ter beschikking stellen bosmaaier. Exclusief bediening Inclusief: brandstof en onderhoud. Bijzonderheden vermelden.
Deze hoofdcode in het bestek opnemen onder een tussenhoofdje 'ter beschikking stellen materieel'. 830030 Ter beschikking stellen HGM met knipinrichting. uur 48 61 12 03 2016-03-01 verplicht 2015-01 2016-01-20 Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Betreft: het ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine met knipinrichting ten behoeve van het knippen van een haag. Inclusief bediening. Inclusief: brandstof en onderhoud. Indien brandstof en/of bediening niet in de prijs per eenheid dient te zijn begrepen, dit vermelden.
Deze hoofdcode in het bestek opnemen onder een tussenhoofdje 'ter beschikking stellen materieel'. 2 9 Werkbereik: ten minste 5 m. Machinegewicht: ten minste 6 ton. 830040 T.b.s. tractor. met bosklepel (bovengronds) uur 40 61 12 06 2016-03-01 verplicht 2015-01 2016-01-20 Ter beschikking stellen van een tractor. Betreft: bosklepelen opslag,ruigte en takken(bulten) (tractor, of rupsvoertuig ter keuze aannemer) Inclusief bediening Inclusief: brandstof en onderhoud. Indien brandstof en/of bediening niet in de prijs per eenheid dient te zijn begrepen, dit vermelden.
Deze hoofdcode in het bestek opnemen onder een tussenhoofdje 'ter beschikking stellen materieel'. 1 9 vermogen: ter keuze aannemer (indicatie trekker 1000 toeren, 200 pk) 830050 Ter beschikking stellen HGM met bosklepel. uur 160 61 12 03 2016-03-01 verplicht 2015-01 2016-01-20 Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Betreft: het ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine met bosklepel ten behoeve van klepelen van ruigte en bomen tot een diameter van 30 cm. Inclusief bediening. Inclusief: brandstof en onderhoud. Indien brandstof en/of bediening niet in de prijs per eenheid dient te zijn begrepen, dit vermelden.
Deze hoofdcode in het bestek opnemen onder een tussenhoofdje 'ter beschikking stellen materieel'. 2 9 Werkbereik: ten minste 5 m. 830060 Ter beschikking stellen HGM met bomenknipper uur 80 61 12 03 2016-03-01 verplicht 2015-01 2016-01-20 Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Betreft: het ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine met bomenknipper ten behoeve van het afzetten van bomen tot een diameter van 30 cm. Inclusief bediening. Inclusief: brandstof en onderhoud. Indien brandstof en/of bediening niet in de prijs per eenheid dient te zijn begrepen, dit vermelden.
Deze hoofdcode in het bestek opnemen onder een tussenhoofdje 'ter beschikking stellen materieel'. 2 9 Werkbereik: ten minste 5 m. 864 Opstellen plannen ..... 864010 V&G-plan (eenmalig opstellen) EUR 0 61 08 99 V&G-plan (eenmalig opstellen) Betreft: het eenmalig opstellen en bijhouden van een veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase conform artikel 5 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandigheden. Inclusief het digitaal (PDF-formaat) indienen van het document bij de directie na afloop van het werk. 865 Melden van mechanische grondbewerkingen. 865010 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 2 01 21 11 2015-01-01 verplicht 2015-01 2014-12-10 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. Situatie: locaties ontgravingen en baggerwerk. Eventueel bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.
Het gebruik van deze hoofdcode voor het opstellen van besteksposten zoveel mogelijk beperken tot het opstellen van bestekken voor RAW-raamovereenkomsten.  1 1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Graafschade voorkomen aan kalbels en leidingen. Richtlijn zorgvuldig graafproces' ..... Eventueel bijzonderheden vermelden. 2 2 Met inbegrip van het inventariseren en het melden van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder ..... Knelpunten vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. TRANSPORT SUBTOTAAL 9 Staartposten ..... 91 Eenmalige kosten ..... 910010 ................................... EUR 910020 ................................... EUR 918870 Korting EUR 918880 Overige eenmalige kosten EUR 919990 Totaal eenmalige kosten EUR 92 Uitvoeringskosten ..... 929990 Uitvoeringskosten EUR 93 Algemene kosten ..... 939990 Algemene kosten EUR 94 Winst en risico ..... 949990 Winst en risico EUR 96 Bijdragen ..... 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR Ingenieursbureau en Projectmanagement gemeente Lelystad
20-027 Dagelijks Onderhoud Bossen en Ecozones Definitief bestek en voorwaarden inclusief Nota van Inlichtingen 3. Bepalingen 01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 01 Algemene bepalingen 01 2015-01-01 definitief vastgesteld 2015-01 2015-01-01 Van toepassing zijnde bepalingen 01 Op dit werk zijn van toepassing 'de Standaard' RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot 'de Standaard' behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 'de Standaard', zoals deze op de dag van aanbesteding luidt. 02 'de Standaard' is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op 'de Standaard' is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw. 03 Toepasselijkheid van eventuele verkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtnemer wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk van de hand gewezen. 04 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd volgens de eisen binnen het handboek bomen 2018. En indien van toepassing de addenda handboek bomen 2018. 05 Bij tegenstrijdigheden tussen de besteksposten in dit bestek en het in lid 04 genoemde handboek bomen prevaleert het bestek. 06 Bij tegenstrijdigheden tussen 'de Standaard' deelhoofdstuk 51.5 en het Handboek Bomen 2018 prevaleert (voorzover niet specifiek in het bestek anders voorgeschreven) het Handboek Bomen 2018. 07 Het handboek bomen 2018 is verkrijgbaar via www.norminstituutbomen.nl. (en indien van toepassing) Het addenda handboek bomen 2018 is verkrijgbaar via www.norminstituutbomen.nl. 02 Corona clausule 01 Partijen zijn op de hoogte van het coronavirus en de onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit de aanbesteding/overeenkomst. In dit kader geldt het volgende: In de inschrijving van aannemer op het werk zijn reeds verdisconteerd: -de gevolgen van het coronavirus voor het werk die op de dag van inschrijving reeds aan aannemer bekend waren of redelijkerwijs aan aannemer bekend hadden kunnen zijn; -de gevolgen voor het werk in verband met door de Nederlandse en/of buitenlandse overheden (decentrale overheden daaronder begrepen) gegeven, genomen of geadviseerde maatregelen, voor zover deze op de dag van inschrijving in werking zijn getreden of zijn aangekondigd; -Gedacht kan worden aan - onder meer - de volgende aspecten: langere levertijd(en), verminderde inzet arbeid, vertraging inzet (onder)aannemer, "protocol samen veilig doorwerken". 02 In de inschrijving zijn niet verdisconteerd: -de gevolgen van het coronavirus voor het werk die op de dag van inschrijving nog niet bekend waren en aannemer ook redelijkerwijs niet bekend hadden kunnen zijn; -alsmede de gevolgen in verband met nog niet bekend zijnde door de Nederlandse en/of buitenlandse overheden (decentrale overheden daaronder begrepen) gegeven, genomen of geadviseerde maatregelen, voor zover deze op de dag van de inschrijving nog niet in werking zijn getreden noch zijn aangekondigd. 03 Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van het coronavirus als bedoeld onder sub 02 een omstandigheid vormen die aan geen der partijen kan worden toegerekend, en dat aannemer voor die gevolgen mogelijk (voor een deel) recht heeft op vergoeding van meerwerk, bijbetaling of enige andere vergoeding en/of termijnsverlenging, hetgeen door partijen met in achtneming van het sub 04 en sub 05 bepaalde zal worden vastgesteld. 04 Partijen willen de gevolgen van het coronavirus als bedoeld onder sub 02 voor de goede uitvoering van het werk, alsmede voor de prijs en de planning van het werk, zoveel mogelijk beperken en zullen daartoe met elkaar in overleg blijven tijdens de uitvoering van het werk. Met het oog daarop zal de inschrijver/aannemer naar keuze van de opdrachtgever wekelijks / twee wekelijks met de opdrachtgever de voortgang van het werk bespreken met inbegrip van de verstorende en vertragende omstandigheden die zich hebben voorgedaan en de mogelijke gevolgen daarvan voor het verdere verloop. Zo nodig zal aannemer dan ook schade beperkende maatregelen voorstellen. Ook zal aannemer naar keuze van de opdrachtgever wekelijks / twee wekelijks schriftelijk een overzicht verstrekken van de voortgang van het werk, met inbegrip van een overzicht van de verstorende en vertragende omstandigheden die zich reeds hebben voorgedaan of die op dat moment voorzienbaar zijn, waarbij concreet wordt benoemd wat de oorzaak is van de betreffende verstorende of vertragende omstandigheid en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn voor het verdere verloop. De aannemer zal daarbij voorts een zo accuraat mogelijke indicatie geven van de ten gevolge van het coronavirus vermeende opgetreden gevolgen als bedoeld onder sub 03. Aannemer dient een goede, inzichtelijke en controleerbare administratie bij te houden, voorzien van bewijsmiddelen, van de sub 02 bedoelde omstandigheden en de mogelijke gevolgen daarvan voor de prijs en de planning van het werk zoals bedoeld onder sub 03. 05 Indien aannemer meent dat sprake is van een onder sub 02 bedoelde omstandigheid, zal aannemer dat onverwijld, en in elk geval op zodanig tijdstip dat opdrachtgever ter zake de noodzakelijke gegevens kan verzamelen, schriftelijk, onderbouwd en voorzien van bewijsmiddelen aan opdrachtgever kenbaar maken. Aannemer verleent zijn medewerking aan het verzamelen van gegevens door opdrachtgever ter zake voren bedoelde vermeende aanspraak van aannemer. Opdrachtgever kan van aannemer nadere inlichtingen verlangen omtrent diens vermeende aanspraak. Partijen zullen vervolgens in redelijkheid met elkaar in overleg treden, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met elkaars belangen, en zullen trachten om tot overeenstemming te komen. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: -Ingeval blijkt dat aannemer aanspraak heeft op termijnsverlenging als gevolg van de omstandigheden als bedoeld onder sub 02,hebben partijen over en weer geen (vertragings)claims in verband met de uitloop van het werk; -Ingeval door de termijnsverlenging het werk uitloopt zal volgorde van de werkzaamheden (prioriteiten) in overleg bepaald worden; -Aanspraken van de aannemer tot meerwerk, bijbetaling of op enige andere vergoeding als gevolg van de in sub 02 bedoelde omstandigheden, worden beoordeeld en afgehandeld aan de hand van het bepaalde in paragraaf 47 leden 1 tot en met 4 UAV 2012 en het bepaalde in de onderhavige besteksparagraaf (waarbij transparantie, redelijkheid en billijkheid en wederzijdse belangen van grote waarde zijn). 06 Voor zover nodig, geldt het bovenstaande in uitdrukkelijke afwijking van hetgeen is bepaald in par. 6 lid 11 tot en met lid 13 en paragraaf 47 UAV 2012. Partijen merken de onderhavige bepaling aan als wijzigingsbeding in de zin van artikel 2.163c Aanbestedingswet 2012. 05 Parkeervergunningen en ontheffingen 01 Parkeervergunningen en ontheffingen worden door de opdrachtgever niet verstrekt. De benodigde parkeervergunningen en -ontheffingen kan de aannemer volgens de gebruikelijke wijze aanvragen. 10 Aanvullingen en afwijkingen op de UAV 2012 01 In afwijking van paragraaf 27 lid 01 van de UAV: De aannemer maakt weekrapporten op. Hierin worden onder meer aantekeningen opgenomen betreffende: - de vordering en de stand van het werk ten opzichte van route en de planning van het goedgekeurde en wederzijds ondertekende gedetailleerd tijdschema. De directie maakt weekrapporten op. Hierin worden de overige aantekeningen opgenomen beschreven in paragraaf 27 lid 01 van de UAV (een en ander conform deze paragraaf.) Weekrapporten dienen digitaal, uiterlijk de tweede werkdag na het desbetreffende weeknummer, ondertekend en gedateerd ter goedkeuring aangeleverd te worden bij de directie. 02 Betalingsregelingen: aannemingssom 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Betaling 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van 'de Standaard' verschijnt de eerste betalingstermijn op de vierde vrijdag na de datum van aanvang van het werk om 23:59 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later. Alleen opnemen indien de grootte van de betalingstermijnen bij een vierwekelijkse betaling daartoe aanleiding geeft; de betaling vindt dan elke twee weken plaats. 03 Verwerkte hoeveelheden 07 In aanvulling op artikel 01.02.03 van 'de Standaard' dient de aannemer uiterlijk op de 4de werkdag na een verstreken werkweek een weekstaat aan te leveren bij de directie. De weekstaat dient volledig onderbouwd te zijn. Minimaal dient de aannemer per bestekspost aan te geven: - Waar de hoeveelheden zich bevinden; - Middels berekeningen hoe de hoeveelheden zijn samengevat; - De hoeveelheden die volgens de gestelde eisen zijn verwerkt en gecontroleerd. Pas na goedkeuring van de weekstaten heeft de aannemer recht op een termijnbetaling. 03 Betalingsregelingen: Afwijken van verrekenbare hoeveelheden 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden 01 Op gehonoreerde meerwerken, zoals benoemd in de U.A.V. 2012 paragraaf 35 lid 1, dient een gezamenlijk ophoogpercentage van algemene kosten, winst en risico gelijk aan het ophoogpercentage van de inschrijfstaat worden berekend. Indien het gezamenlijk ophoogpercentage van algemene kosten, winst en risico uit de inschrijfstaat hoger is dan 10% zal een percentage van 10% op gehonoreerde meerwerken worden berekend. 04 Betalingsregelingen: risicoregeling 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Algemeen 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van 'de Standaard' is niet van toepassing. Deze bepaling alleen opnemen als de te verwachten verrekening lager is dan het drempelbedrag van € 500,-. 02 Bij eventuele verlenging van het contract zal het loonkostenbestanddeel worden geïndexeerd conform de CROW-index. De verrekening hiervan geschiedt jaarlijks per 1 januari. Prijswijzigingen in een lopend werkjaar komen niet voor verrekening in aanmerking. Bij eventuele verlenging van het contract zal de eerste indexering plaatsvinden op 1 januari van het eerste verlengingsjaar waarbij als basis voor de berekening van de indexering het CROW-index getal wordt gebruikt van 1 januari van het jaar daarvoor. Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden, betreft 60% van de aanneemsom. Verrekening brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.04 van de standaard. 08 Bijdragen 01 2015-01-01 definitief vastgesteld 2015-01 2015-01-01 Bijdrage RAW-systematiek 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van 'de Standaard', wordt verlangd. Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald.Op de inschrijvingsstaat tevens een bestenspost '960010 Bijdrage RAW-systematiek' opnemen. 02 2015-01-01 definitief vastgesteld 2015-01 2015-01-01 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van 'de Standaard', wordt verlangd. Opnemen als de bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT wordt verlangd.Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost '960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' opnemen. 09 Kabels en leidingen 01 Algemeen 01 In tegenstelling tot het gestelde in de leden 01 en 02 van hoofdstuk 01.09.01 van 'de Standaard' is op dit werk de richtlijn CROW 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen" van toepassing. 02 Verplichting van de aannemer 02 In aanvulling op artikel 01.09 van 'de Standaard' moeten brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere in het te beheren terrein voorkomende voorzieningen steeds bereikbaar en/of bedienbaar zijn. 11 Verband met andere werken 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-04-01 Werken, die in elkander grijpen 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: -Het leggen van kabels en leidingen door Nutsbedrijven; -Het af- en aankoppelen van de openbare verlichting op het lichtnet; -Uitvoering van civiel- en cultuurtechnische projecten; -Onderhoud aan elementenverharding, asfalt, etc.; -Groen onderhoud door servicedienst; - Dagelijks onderhoud stadshoofdwegen; - Onderhoud speeltoestellen/speelondergronden; -Onderhoud watergangen en rietkragen; - Onderhoud bomen. De desbetreffende in elkander grijpende werken vermelden. Voor de coördinatie van deze werken wordt verwezen naar par. 31 lid 2 van de UAV 2012 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 01 Algemeen 01 De aannemer verleent de gebruikers van de weg en degene die werkzaamheden verrichten aan de weg belendende percelen de nodige hulp om hinder te voorkomen. 02 Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen c.a. wordt verstaan: Het treffen van maatregelen voor de duur van het werk of een gedeelte daarvan, die de bereikbaarheid van de woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke op een kwalitatief verantwoorde wijze garanderen. 03 De maatregelen voor de bereikbaarheid dienen in overleg en met toestemming van de directie te geschieden. 04 Indien de aannemer de door de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 04 Veiligheidskleding 01 In aanvulling op artikel 01.12.04 van 'de Standaard' geldt: Als het personeel, welke wordt ingezet door de aannemer en zijn onderaannemers, geen of niet correcte veiligheidskleding draagt als bedoeld in artikel 01.12.04 van 'de Standaard' of volgens door de directie gegeven opdrachten met betrekking tot het dragen van de juiste veiligheidskleding gedurende de gehele periode van de uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van dit bestek, dan kan de directie besluiten een korting op te leggen van € 500,00 per constatering. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 01 Kwaliteitsborging 01 Na verlening van de opdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van 'de Standaard'. 02 Kwaliteitsplan 01 In aanvulling op artikel 01.13.02 lid 01 van 'de Standaard' geldt: De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een aan de aard van het werk aangepast kwaliteitsplan op. Bij het opstellen van het kwaliteitsplan wordt rekening gehouden met de aangegeven bijwoonpunten. Het kwaliteitsplan moet uitgaan van kwaliteitsborging overeenkomstig NEN-ISO 9001 dan wel NEN-ISO 9002 en moet de in NEN-ISO 10005, 'Kwaliteitszorg. Richtlijnen voor kwaliteitsplannen' onder punt 5 genoemde aspecten omvatten. Als richtlijn voor het opstellen van het kwaliteitsplan geldt het modelkwaliteitsplan voor de GWW, dat als publicatie 117 is uitgegeven door de Stichting CROW te Ede. Bij de opstelling van dit model is uitgegaan van NEN-ISO 10005. 05 In aanvulling op artikel 01.13.02 van 'de Standaard' geldt: In het kwaliteitsplan legt de aannemer ook vast hoe hij zorgt dat zijn medewerkers en die van eventuele onderaannemers (inzet derden alleen na goedkeuring van de opdrachtgever) in staat zijn plaagonkruiden, invasieve exoten, Ambrosia, Reuzen berenklauw, Heermoes, Japanse duizendknoop en eikenprocessierups te herkennen. 06 In het kwaliteitsplan dienen ook het gedetailleerd werkplan, de uitwerking Flora en Faunaplan en het plan voor af te voeren materialen te zijn opgenomen. 05 Verificatie, acceptatie, bijwoonpunten 03 In afwijking op artikel 01.13.05 lid 03 van 'de Standaard' stelt de aannemer de directie ten minste vijf werkdagen van tevoren in kennis omtrent het tijdstip waarop een bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen. De aannemer hoeft alleen rekening te houden met het eerste bijwoonpunt na aanvang van de werkzaamheden in het lopende contractjaar zoals omschreven in lid 06. 06 In aanvulling op artikel 01.13.05 sub d van 'de Standaard' gelden de volgende bijwoonpunten: Zie hoofdstuk 2.1 lid 03 Kwaliteitsborging 06 Algemeen tijdschema, werkplan 02 In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' geldt: Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, zoals bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. Het tijdschema moet minimaal voorzien in een detaillering van het aangeleverde tijdschema op basis van een logische routing en planning over de wijken en tijdstippen van opneming per wijk. 03 In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' geldt: In het algemeen tijdschema minimaal vermelden op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d. 04 In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' geldt: Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan gevraagd, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Het werkplan bevat: - een plan van aanpak; - de wijze van uitvoering; - de inzet van werknemers; - de inzet van materieel; - gedetailleerd tijdschema voorzien van een logische routing en planning (lid 02 van dit artikel) waarin tevens onderbrekingen van de uitvoering als gevolg van roostervrije dagen, vakantiedagen, (landelijk erkende) feestdagen etc.; 05 In aanvulling op artikel 01.13.06 van de Standaard is op het zonder toestemming van de directie niet nakomen van de planning van een onderhoudsronde, een korting van toepassing als genoemd in paragraaf 1.05 lid 3 van deel 1 van dit bestek. Het uitlopen van een subhandeling wordt beschouwd als het uitlopen van de hoofdhandeling. Bij subposten is hierbij de hoofdhandeling maatgevend. 06 De korting, als bedoeld in lid 03 van artikel 01.13.06 in deel 3 van dit bestek, wordt eveneens toegepast op een volgende ronde voorzover er opnieuw sprake van het niet nakomen van de planning. 07 Indien de aannemer zonder toestemming van de directie de planning niet nakomt, een en ander als gesteld in lid 05 van onderhavig artikel, dient de aannemer een plan van aanpak op te stellen waarmee wordt omschreven op welke wijze de achterstand wordt ingelopen. Hierbij rekening houdend met een gelijkmatige verdeling van de werkzaamheden geen onevenwichtige frequentie ontstaat. De uitloop per onderhoudsronde mag niet meer dan één werkweek bedragen. Indien de planning zodanig is uitgelopen dat de tijdsperiode, gelegen tussen twee opvolgende onderhoudsronden, met meer dan 75 % is overschreden behoud de directie het recht om een eerstvolgende ronde niet uit te laten voeren. De betreffende ronde wordt dan als minder werk verrekend onverlet de korting per dag. De eventuele hogere kosten van de daaropvolgende ronde komen voor rekening van de aannemer. 08 Kortingsbepaling in te dienen documenten 01 Indien de directie constateert dat de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder dat de voor deze werkzaamheden relevante documenten bij de directie zijn ingediend, dan wel dat er wordt gewerkt met documenten die niet zijn voorzien van de aanduiding "geaccepteerd", zal door de directie, na een eenmalige en algemene schriftelijke waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een bedrag worden ingehouden van € 1.000,00 per eerder genoemde document / incident. 02 Indien blijkt dat bij het verschijnen van de termijn een in lid 1 aangegeven document nog steeds niet is ingediend dan wel werkzaamheden niet zijn uitgevoerd zonder geaccepteerd document, zal een bedrag van € 5.000,00 per betreffend document / incident worden ingehouden op de termijn. 03 Het gestelde in lid 01 en 02 is van toepassing op alle door de aannemer te verstrekken documenten. 04 Het gestelde in 01 tot en met 03 laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever om nakoming te vorderen en/of voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt en onverminderd het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding. 09 Werktijden. 01 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de eigendommen van de gemeente en/of aan die van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van directie niet worden gewerkt op maandag tot en met donderdag van 19.00 uur tot de volgende morgen 7.00 uur en op vrijdag van 19.00 uur tot maandag 7.00 uur. Werken op nationale feestdagen is niet toegestaan. 16 Verzekeringen 03 Verzekering algemeen 01 De aannemer moet verzekerd zijn tegen de gevolgen van kabel- en leidingschade. Bij werkzaamheden in de grond dient de aannemer voor elke machine na te gaan of er al dan niet een uitsluitingsclausule is voor kabel- en leidingschade. 02 De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine verzekerd is in het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen). Het inzagerecht geldt eveneens voor de verzekeringsplicht voor kabel- en leidingschade als bedoeld in lid 01. 04 C.A.R. verzekering 01 De opdrachtgever heeft een doorlopende constructie all-risk-verzekering die geldig is voor de duur van het werk tot aan het einde van de onderhoudsperiode. Mede ten behoeve van de bij de bouw betrokken directie, aannemer(s), onderaannemer(s) en ontwerpers volgens de dekking van de polis en van toepassing zijnde polisvoorwaarden. Voor de inhoud hiervan wordt verwezen naar de kopiepolis, welke ter inzage ligt bij de directie en op schriftelijk verzoek van de aannemer kan worden verstrekt. Overeenkomstig de bepalingen van de polis zullen in hoofdzaak gedekt zijn: - materiële schade en/of verlies van en/of vernietiging van het werk, ongeacht door welke oorzaak, tenzij ten gevolge van opzet of grove nalatigheid. Voor de definitie "schade aan het werk" zie de U.A.V. 2012 paragraaf 44, lid 1. Medeverzekerd is schade veroorzaakt door eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid. De verzekering strekt zich tevens uit tot dat deel van de verzekerde interesten, dat direkt door een of meer omstandigheden is getroffen. Aannemersmaterieel is in ieder geval van de verzekering uitgesloten. De gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid voor de gebeurtenissen, verbandhoudende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk, tot een bedrag van € 1.250.000,00 per gebeurtenis of gebeurtenissen, voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak. Het eigen risico bedraagt € 2.500,00 per gebeurtenis of gebeurtenissen, voortvloeiende uit een en dezelfde oorzaak, behalve in geval van dood, letsel of benadeling in gezondheid. Het eigen risico en alle schade of aanspraken op schadevergoeding, die niet door de polis worden gedekt, blijven voor rekening van de aannemer. Het bedrag van de schadevergoeding ingevolge deze verzekering zal - na akkoordverklaring van de opdrachtgeefster en onder aftrek van het eigen risico - worden uitbetaald aan de betrokkene, die de schade hersteld of voor wiens rekening de schade in eerste instantie kwam. 17 Vrijgekomen materialen 01 Hoedanigheid vrijkomende materialen 01 Indien het bestek niet de milieuhygienische kwaliteit van vrijkomende materialen vermeld wordt deze geacht te behoren tot categorie 1 bouwstof, of bij vrijkomende grond klasse achtergrondwaarde. 05 Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materialen 01 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie. 07 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van 'de Standaard', wordt verlangd voor vrijgekomen materialen die volgens de besteksposten aan de aannemer vervallen. Dit plan moet deel uitmaken van het gevraagde kwaliteitsplan. Dit artikel alleen opnemen indien voor bepaalde materialen een plan wordt verlangd. 18 Bescherming te handhaven vegetatie 01 Uitvoering van werkzaamheden 02 In aanvulling op lid 02 van artikel 01.18.01 uit 'de Standaard' worden alle vegetatie binnen het besteksgebied aangemerkt als te handhaven vegetatie, tenzij en voorzover specifiek verwijderen, maaien of snoeien is opgedragen. 04 Schadevergoeding 01 In afwijking op artikel 01.18.05 van 'de Standaard' zal de hoogte van schade aan bomen worden bepaald door een erkend NVTB taxateur. 02 In aanvulling op artikel 01.18.06 van 'de Standaard' wordt gerekend met standplaatsfactor lid 03 van artikel 01.18.07. 03 Indien opdrachtgever constateert dat materialen (bijvoorbeeld bij tijdelijke opslag) geplaatst zijn binnen de kwetsbare boomzone (kroonprojectie + 1,5 m) van een boom dan is de aannemer verplicht de materialen binnen 24 uur vanaf melding te verwijderen en binnen 2 weken het volgende herstel toe te passen: -Aanbrengen van doorwortelbare lagen in de bodem met behulp van speciale luchtdrukapparatuur. Tijdens het openbreken van de verdichte bodemlagen in de ontstane scheuren en holten direct poreuze materialen en langwerkende organische meststoffen aanbrengen. Het aanbrengen van poreuze materialen (zoals lavagruis) voorkomt het opnieuw verdichten van de bodem, herstelt de bodemstructuur en het water- en luchtbergend vermogen. Aannemer dient aan opdrachtgever aan te tonen dat de voorgestelde oplossing de verdichting opheft. -Het gehele verdichte oppervlak dient te worden behandeld. -Aannemer dient de aannemer die bovenstaande werkzaamheden zal uitvoeren ter goedkeuring aan directie voor te leggen. -Toezichthouder van de opdrachtgever dient aanwezig te zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden. De eerstvolgende termijn wordt niet betaald voordat de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. 04 In afwijking op artikel 01.18.05 lid 04 van 'de Standaard' geldt: De taxatiekosten, bereddingskosten en overige bijkomende kosten zoals voor verhalen van schade zijn voor rekening van de veroorzaker. 05 In aanvulling op paragraaf 01.18.05 van 'de Standaard' geldt: Voor schadevergoeding aan bomen en ondergrondse groeiplaats geldt een minimum van € 500,00 per boom. 05 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 Schadevergoeding bomen 01 In aanvulling op artikel 01.18.05 lid 01 van 'de Standaard' bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging aan bomen minimaal € 500,00 per boom. Indien geconstateerde schade(s) naar verwachting van de directie hoger is/(zijn) dan € 500,00 dan wordt deze bepaald volgens de procedure in 'de Standaard'. 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen 02 In afwijking op artikel 01.18.06 lid 02 van 'de Standaard' bedraagt het schadebedrag voor: a. herstelbare schade € 20,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,00 per gebeurtenis; b. onherstelbare schade € 40,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 400,00 per gebeurtenis. Dit geldt ook voor de transportroutes. Het is aannemer niet toegestaan om zonder toestemming van de directie schades te herstellen 07 2010-10-01 verplicht 1010- 2010-10-01 Schadevergoeding gras en kruidachtige vegetatie 01 In afwijking van artikel 01.18.07 lid 02 van 'de Standaard' bedraagt het schadebedrag voor: a. herstelbare schade € 15,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,00 per gebeurtenis/locatie b.onherstelbare schade € 25,00 per m2 vegetatie, met een minimum van € 250,00 per gebeurtenis/locatie. Dit geldt ook voor de transportroutes. Het is aannemer niet toegestaan om zonder toestemming van de directie schades te herstellen. 19 Arbeidsomstandigheden 02 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van 'de Standaard', brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. Artikel 01.19.02 opnemen indien sprake is van een werk met een omvang zoals die is aangegeven in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, en/of wanneer er sprake is van een werk met bijzondere gevaren op grond waarvan volgens artikel 2.28 lid van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit een V&G-plan nodig is. 03 2016-03-01 verplicht 2015-01 2016-01-21 Houding en gedrag 01 Kleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt onder meer gedoeld op extreme teksten en afbeeldingen op kleding en het on- fatsoenlijk aanspreken van derden. Bij een discussie met derden (bijvoorbeeld inwoners) moet verwezen worden naar naam van de contactpersoon van de directie, telefoonnummer 14-0320. Besteknummer(s) en omschrijving van het werk invullen. 22 Te beschermen plant- en diersoorten 03 FLORA EN FAUNA, GEDRAGSCODE 02 Een plan van aanpak als bedoelt in artikel 01.22.03 lid 01 van 'de Standaard' wordt verlangd. De aannemer neemt de gedragscode als uitgangspunt voor zijn plan van aanpak, en dient de "kalender beheer soorten per beheercategorie 2018" gericht uit te werken op de door hem voorziene werkmethode, detailplanning en in te zetten middelen. 23 Communicatie 02 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-04-01 Bouwvergaderingen 01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en door opdrachtgever te bepalen personen of instanties. De aannemer is verplicht deze vergadering bij te wonen, mits deze tenminste drie dagen van te voren zijn aangekondigd. Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend. Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke reden hij bezwaar heeft. Dit artikel opnemen als de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk bouwvergaderingen wil houden. Eventueel de frequentie van de te houden bouwvergaderingen vermelden. 03 Algemeen 01 Indien er een wijziging cq. verschuiving plaats vindt in het algemeen tijdschema en/of planning en/of gedetailleerd werkplan en/of kwaliteitsplan betreffende uitvoering van werkzaamheden, dient de aannemer minimaal 7 kalenderdagen voor dat de wijziging cq. verschuiving wordt uitgevoerd de directie schriftelijk op de hoogte te stellen. Een en ander volgens artikel 01.13.06 van 'de Standaard'. 26 Door de aannemer te verstrekken gegevens 01 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Algemeen 01 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke her meting. Het tijdstip van deze meting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald. De kosten van deze meting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze meting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoend werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer. 02 2015-01-01 verplicht 2015-01 2015-01-01 Administratie per onderhoudsronde 01 Bij werken waar sprake is van steeds terugkerende werkzaamheden zoals bijv. bij Integrale onderhouds bestekken wordt geen stand van het werk opgenomen tijdens een ronde maar slechts na afloop van een ronde. Na afloop van elke ronde wordt bepaald of sprake is van meer of minder werk met betrekking tot die ronde. Bij elke opneming ten behoeve van de (4-wekelijkse) betaling als bedoeld in paragraaf 01.02 van 'de Standaard' worden alleen hele rondes opgenomen. De hoeveelheid per ronde zal meestentijds in deel 2.2 als hoeveelheid ter inlichting zichtbaar zijn. Dit artikel alleen opnemen indien het werk en de aard van de werkzaamheden dit verlangd. 02 Bij werken waar slechts sprake is van 2 of 3 rondes per jaar en tussentijds geen of nagenoeg geen werkzaamheden worden verricht, vindt betaling plaats na afloop van elk der ronden, bij de eerst volgende termijn. 27 Duurzaamheid algemeen 01 Werktuigen en gereedschappen 01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt: Alle hand-motorgereedschappen moeten zijn voorzien van electrische aandrijving. Het gaat hierbij om de kettingzagen, heggenscharen, bladblazers, bosmaaiers etc. 02 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt: Als brandstof voor alle toe te passen 4-takt grasmaaiers, grondfrezen en aggregaten moet Aspen 4-takt aromaatarme alkylaat benzine of milieutechnisch gelijkwaardig (of beter) worden toegepast. 04 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt: De toe te passen smeermiddelen bij voornoemde motorgereedschappen moeten op plantaardige basis zijn. 05 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt: De aannemer moet het gebruik van deze brandstoffen en smeermiddelen vastleggen in zijn V&G plan- en/of zijn kwaliteitsplan. Hij moet ook zorgen voor afdoende controleerbaarheid door de directie. 50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN 1 AFVALDIENSTEN 1 BEGRIPPEN 01 ALGEMEEN 01 In afwijking op artikel 50.11.01 lid 01 sub b. wordt onder zwerfafval verstaan: Zwerfafval: afval met een totaal gewicht tot 10 kg of een totaal volume tot 25 liter. 51 GROENVOORZIENINGEN 0 GROENVOORZIENING, ALGEMEEN 1 BEGRIPPEN 01 BEGRIPPENLIJST 01 Onder "onkruidvrij maken" wordt verstaan het steken, wieden en/of schoffelen van alle onkruid, wortel- en onderstamopschot, opslag en zaadopslag uit de open grond rondom en tussen de beplanting. 02 In aanvulling op artikel 51.01.01 lid 01 van 'de Standaard' geldt: j. Toepassen: het aanvoeren, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en het afvoeren van alle voor de toe te passen maatregelen benodigde zaken. k.Kluit: Een op de kwekerij gevormde massa van grond en wortels. De kluit moet volledig doorworteld zijn en alle in de kluit aanwezige grond moet zijn ingegroeid met wortels van de betrokken plant. De kluit moet strak verpakt zijn in natuurjute en stabiel zijn en mag niet uit elkaar vallen als het jute wordt verwijderd. l. Draadkluit: Een kluit verpakt in natuurjute en uitgegloeid ongegalvaniseerd metaaldraad. m. Boomkwekerijproducten: bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, vruchtbomen en onderstammen, rozenstruiken, sierconiferen, sierheesters, klimplanten en vaste planten. n. Bomen: vrijstaande bomen in en langs verhardingen, in gras, in plantvak, in hagen. Bomen in bosverband vallen niet binnen deze definitie. o. Bloemrijk gras: een begroeiing van diverse grassoorten en/of kruidachtige planten met hoge ecologische waarde, al dan niet met (beschermde) inheemse zeldzame planten zoals orchideeën. p. Obstakels: alle in of grenzende aan het vak fysiek aanwezige inrichtingselementen zoals muren, hekwerken, bebording, straatmeubilair, lichtmasten, speeltoestellen e.d behoudens bomen. q. Goten: molgoten en smalle kant verharding tegen trottoirbanden met daarin geplaatste kolken t.b.v. hemelwaterafvoer. r. Stam-/wortelschot: secundaire groei op de stam en rond de stamvoet. Evident gewenste bemanteling van bomen valt niet onder deze definitief. s. Open verharding: elementverhardingen van kunstof-, beton- en of gebakken stenen, klinkers of tegels. Op de tekeningen weergegeven als Elementen verharding. t. Gesloten verharding: asfalt, beton of kunstof in één geheel gestort al dan niet met zaagsnedes t.b.v. breukvlakken. u. Half verharding: los gestorte steenmengsels, schelpen of andere mengsels als kunstof- of houtige materialen t.b.v. onder andere wandelpaden, fietspaden of rijwegen en parkeervakken. Al dan niet verdicht middels bv. trilwals of trilplaat. 2 EISEN EN UITVOERING, ALGEMEEN 02 SCHERPE SNEDE 01 Indien en voorzover het bestek voorziet in één of meer bepalingen met eisen en uitvoering gesteld aan de snede is het bepaalde in de navolgende leden van toepassing. 02 Een 'scherpe snede' wordt verkregen door volgend materieel en gereedschap: snoeischaar, takkenschaar, takkenzagen, vingerbalk, (electrische-, motor-, hand-)heggeschaar. 03 Overig materieel na goedkeuring van de directie inzetten. 04 Al het in te zetten materieel dient afgestemd te zijn op de voorgeschreven snede en dient geschikt te zijn voor de toepassing afgestemd op de beheergroep en voorkomende plantensoorten. 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien en hagen knippen mag ten hoogste 15 mm bedragen. Zie hoofdstuk 51 van de handleiding. 12 WERKVOLGORDE 01 Onderhoudswerkzaamheden zoals onkruidvrij maken, knip- en snoeiwerk, vuil ruimen met een onderhoudsfrequentie van twee of meer beurten per jaar, in een vaste volgorde bewerken. Zie hoofdstuk 51 van de handleiding. 13 WEL EN NIET COMPOSTEERBAAR MATERIAAL 01 Bij het onkruidvrij maken en zwerfafval verwijderen composteerbaar materiaal en niet composteerbaar materiaal gescheiden houden en dagelijks afvoeren. 25 VRIJGEKOMEN MATERIAAL BIJ SNOEIEN, KNIPPEN, TERUGZETTEN 01 Tenzij in de bestekspost anders vermeld vrijgekomen materiaal bij snoeien, dunnen, vrijstellen, terugzetten e.d. direct na het snoeien, in ieder geval voor het weekend, verzamelen en afvoeren. 3 INFORMATIEOVERDRACHT 01 ALGEMEEN 01 Aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden het straatwerk te keuren op schade aan en/of onevenheden in het straatwerk. Hetgeen de aannemer geconstateerd heeft dient de aannemer door te geven aan de directie. Na de goedkeuring van het geheel, zal de aannemer bij eventuele schade na de goedkeuring aansprakelijk gesteld worden. 06 VAKBEKWAAMHEID 01 In aanvulling op paragraaf 51.03 van 'de Standaard' geldt: Bij alle werkzaamheden die vallen onder de bestekposten van dunning bosplantsoen, snoei en dunning heesters, maaien bloemrijk gras, klepelwerk en maaien greppels van deel 2.2 van het bestek, dient altijd minimaal een voorman van de ploeg en het uitvoerend personeel werkend met een machine in het bezit te zijn van een geldig certificaat "flora- en faunabestendig beheer, niveau 1" (of gelijkwaardig) om goede invulling te geven aan de Wet Natuurbescherming. 02 In aanvulling op paragraaf 51.03 van 'de Standaard' geldt: Voor alle uit het bestek voortvloeiende werkzaamheden, inclusief de werkzaamheden uit bestekpostnr. 80 (werken van algemene aard) van deel 2.2, waarbij volgens het verkeersmaatregelenplan verkeersmaatregelen dienen te worden toegepast, dient het uitvoerend personeel werkend met een machine in het bezit te zijn van een geldig certificaat "Veilig werken aan de weg" of gelijkwaardig, om een goede invulling te geven aan veilig werken in het verkeer. 03 In aanvulling op paragraaf 51.03 van 'de Standaard' geldt: De aannemer zal desgevraagd door middel van overlegging van diploma's of getuigschriften aantonen dat vakbekwaam personeel te werk is gesteld. Indien de vereiste deskundigheid niet aangetoond kan worden middels een certificaat van een door het Ministerie van LNV erkend opleidingsinstituut bedraagt de korting € 500,00 voor elke dag - waarop de aannemer binnen het contract voor de opdrachtgever werkzaam is - dat de bovengenoemde data worden overschreden. 08 DE WET NATUURBESCHERMING 01 De aannemer dient nog niet bekende vindplaatsen van beschermde soorten te registreren en terug te koppelen naar de directie. De aannemer levert aan de directie de soortnaam en een kaart met daarop de plaats van waarneming. 02 Calamiteiten die het naleven van de gedragscode (tijdelijk) onmogelijk maken dienen per omgaande te worden gemeld aan de directie. 10 VERWIJDEREN BOMEN EN BEPLANTINGEN 01 De aannemer mag niet eerder overgaan tot het rooien van bomen en beplanting voordat de directie en de aannemer of diens gevolmachtigde gezamenlijk de te verwijderen bomen en beplanting van een kenmerk hebben voorzien. 02 Bomen uitsluitend kappen of rooien indien een kapvergunning en/of kapbeslissing op het werk aanwezig is. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES 05 Schade aan materieel 01 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer. 5 BIJBEHORENDE VERPLICHTING 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN 2 Eisen en uitvoering 05 MAAIEN 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van 'de Standaard': Het verwerken van vrijgekomen maaisel op percelen waarvoor een verkeers afzetting nodig is direct na het maaien uitvoeren in een gecombineerde werkgang, waardoor de afzetting slechts 1 keer nodig is. Het vrijgekomen maaisel van bloemrijke grasvelden na het maaien minimaal 48 uur en maximaal 5 werkdagen laten liggen om zaadval te bevorderen. Met uitzondering van hiervoor bedoelde (verkeers) situatie. Bij sterk drogend weer of langdurig natte omstandigheden kan de directie afwijken van deze tijdsbepalingen. Dit afwijken geeft de aannemer geen recht op bijbetaling. Na drogen verzamelen zonder gebruik van een zuiginstallatie en afvoeren. Vervolgens verwerken volgens de posten die zijn opgenomen in het bestek. 08 In aanvulling op artikel 51.22.05 lid 08 van 'de Standaard' graspercelen met een onderhoudsfrequentie van twee of meer beurten per jaar, in een vaste volgorde bewerken. 10 Ter voorkoming van vervuiling als bedoeld in artikel 51.22.05 lid 10 van 'de Standaard' waar mogelijk eerst een wendstrook maaien parallel langs de verharding t.b.v. het keren van de machine. 12 Het bijmaaien rondom obstakels en bomen uitvoeren bij gazons, stinze gazon, bloemrijk gras en te klepelen ruigberm voor de maaironden, zodat afgekomen gras bij het maaiwerk wordt verkleind. Waar het machinaal maaien niet mogelijk is door bijvoorbeeld obstakels zal dit in dezelfde werkgang in handkracht moeten worden uitgevoerd. Indien het verwerken van vrijgekomen maaisel verband houdt met het toepassen van bijv. tijdelijke verkeersmaatregelen, dit vermelden. 13 Waar het machinaal maaien niet mogelijk is door bijvoorbeeld obstakels zal dit in dezelfde werkgang in handkracht moeten worden uitgevoerd. 14 In aanvulling op artikel 51.22.05 van 'de Standaard' geldt: Bij gebruik van een bosmaaier voor het maaien rond bomen altijd beschermkap gebruiken. 15 In aanvulling op artikel 51.22.05 van 'de Standaard' geldt: materieel, ingezet op gazons, dient te zijn voorzien van gazonbanden. 06 ECOLOGISCH BEHEER 01 In afwijking op lid 02 van artikel 51.22.06 uit 'de Standaard', bedragen de niet te maaien delen met betrekking tot de bloemrijk grasvegetatie ten hoogste 30% of 50% (weergegeven in de bestekspost) van de in de bestekspost genoemde oppervlakte. Om verruiging te voorkomen wisselen de stroken bij opvolgende maaibeurten. 02 In afwijking op lid 03 van artikel 51.22.06 uit 'de Standaard', hebben de niet te maaien stroken een breedte van 2 tot 5 meter en hebben deze stroken een lengte van 10 tot 100 meter. Een en ander op aanwijzen van directie. 03 Op het werkterrein aanwezig personeel van de aannemer alsmede ingehuurd personeel dienen ten allen tijde de Wet Natuurbescherming in acht te nemen. 04 In afwijking op lid 04 van artikel 51.22.06 uit 'de Standaard', dient het vrijgekomen maaisel verzameld en afgevoerd te worden na het maaien. Tijdens het maaien mag het maaisel niet worden verkleind. Na het maaien het maaisel laten liggen en drogen, in verband met de zaadval. Minimaal 48 uur en maximaal 5 werkdagen laten liggen. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES 05 Schade aan materieel 01 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer. 4 BEPLANTINGEN 2 EISEN EN UITVOERING 03 Plantgaten en plantsleuven 01 In aanvulling op artikel 51 42 lid 02 van 'de Standaard' geldt: Het maken van plantgaten door middel van wiggen en/of boren is niet toegestaan. 06 Tak- en wortelsnoei 01 In aanvulling op artikel 51.42.06 lid 01 van 'de Standaard' geldt: Tijdstip en wijze van snoei bij heesters behoeft goedkeuring van de directie. 03 In aanvulling op artikel 51.42.06 van 'de Standaard' geldt: Vrijgekomen snoeiafval van Rosaceae mag niet tussen de beplanting achterblijven om verspreiding van ziektes te voorkomen. 07 Knippen van hagen en heestervakken 04 In aanvulling op artikel 51.42.07 lid 04 van 'de Standaard' geldt: Alle vlakken van de haag dienen in één werkgang en met dezelfde frequentie te worden geknipt en opgeruimd. 05 Artikel 51.42.07 lid 05 van 'de Standaard' vervangen door: Het gebruik van haagknipmachines is toegestaan na goedkeuring directie met in achtneming van artikel 51.02.02 van deel 3 van dit bestek. Zo nodig moet in dezelfde werkgang (handmatig) worden bijgeknipt. 11 Gebruik van gewasbeschermings-/ gewasbestrijdings middelen 01 In aanvulling op paragraaf 51.42 van 'de Standaard' geldt in het kader van het duurzaamheidscriteria het volgende: Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. 4 RISICOVERDELING EN GARANTIES 05 Schade aan materieel 01 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer. 62 BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 1 VERKEERSMAATREGELEN WERK EN UITVOERING 1 BEGRIPPEN 06 OMLEIDING EN STREMMING 01 Onder een doorgaande route wordt verstaan: Alle dreven, hoofdwegen en asfaltwegen en tevens alle overige wegen met een verzamel- en/of ontsluitingsfunctie. 2 EISEN EN UITVOERING: VERKEERSMAATREGELEN 01 ALGEMEEN 01 Bij werkzaamheden aan wijkontsluitingswegen en stadshoofdwegen dient de aannemer te allen tijde waarschuwingsborden 'werk in uitvoering' toe te passen. Voor de benodigde maatregelen en voorzieningen bij het werk in uitvoering zie CROW 96b. Bij maaiwerk tevens een onderbord "maaien" toepassen. Bij maaiwerkzaamheden langs de stadshoofdwegen 1 van de 2 rijstroken afzetten of werken met een rijdende afzetting indien de maaimachine zich geheel of gedeeltelijk of regelmatig op de weg begeeft. 02 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 14 dagen voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie. 03 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd. 04 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen. 05 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzettingen, ook na werktijd. 06 In geval van ongevallen of calamiteiten als gevolg van nalatigheid van de aannemer op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling. 07 Voor werken op of langs busroutes, moet de aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 6 weken voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie. 08 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen. 09 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd. 10 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 750,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 3 INFORMATIEOVERDRACHT 01 ALGEMEEN 01 In verband met de coördinatie van de verkeershinder en stadsactiviteiten in gemeente Lelystad moet de aannemer minimaal 14 kalenderdagen van tevoren aan de directie schriftelijk meedelen waar, wanneer en welke verkeersmaatregelen hij voornemens is te treffen. 6 BOUWSTOFFEN 01 BEBORDING EN BEBAKENING 01 De bebording en bebakening voor het toepassen van verkeersmaatregelen moeten door de aannemer ter beschikking worden gesteld. Ingenieursbureau en Projectmanagement gemeente Lelystad
20-027 Dagelijks Onderhoud Bossen en Ecozones Definitief bestek en voorwaarden inclusief Nota van Inlichtingen Vrij gedeelte na bestek 01 ..... ..... Ingenieursbureau en Projectmanagement gemeente Lelystad
20-027 Dagelijks Onderhoud Bossen en Ecozones Definitief bestek en voorwaarden inclusief Nota van Inlichtingen Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten 01 ..... ..... Ingenieursbureau en Projectmanagement gemeente Lelystad
20-027 Dagelijks Onderhoud Bossen en Ecozones Definitief bestek en voorwaarden inclusief Nota van Inlichtingen Inschrijvingsbiljet Behoort bij: 20-027 DO bossen en ecozone I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) gevestigd te: KVK-nummer: B) gevestigd te: KVK-nummer: C) gevestigd te: KVK-nummer: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 20-027 DO bossen en ecozone 20-027 (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: euro (bedrag in cijfers) euro (bedrag in letters) De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. Gedaan op (datum), te (plaats). De inschrijver(s) A) (handtekening) (naam) (functie) B) (handtekening) (naam) (functie) C) (handtekening) (naam) (functie) Ingenieursbureau en Projectmanagement gemeente Lelystad
20-027 Dagelijks Onderhoud Bossen en Ecozones Definitief bestek en voorwaarden inclusief Nota van Inlichtingen Inschrijvingsstaat Behoort bij: 20-027 DO bossen en ecozone I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): A) gevestigd te: B) gevestigd te: C) gevestigd te: (Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)